广西桂冠电力股份有限公司与广西泳臣房地产开发有限公司房屋买卖合同纠纷案
[裁判摘要]
《中华人民共和国合同法》第九十七条规定：“合同解除后，尚未履行的，终止履行，已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以请求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。”合同解除导致合同关系归于消灭，故合同解除的法律后果不表现为违约责任，而是返还不当得利、赔偿损失等形式的民事责任。
最高人民法院
民事判决书
(2009)民一终字第23号
上诉人(原审被告)：广西泳臣房地产开发有限公司。
法定代表人：程海裕，该公司董事长。
委托代理人：刘志洪，北京市尚公律师事务所律师。
委托代理人：欧阳泽明，广天一律师事务所律师。
被上诉人(原审原告)：广西桂冠电力股份有限公司。
法定代表人：杨庆，该公司董事长。
委托代理人：张杰，北京市炜衡律师事务所律师。
委托代理人：魏秀敏，北京市炜衡律师事务所律师。
上诉人广西泳臣房地产开发有限公司 (以下简称泳臣公司)与被上诉人广西桂冠电力股份有限公司(以下简称桂冠公司)房屋买卖合同纠纷一案，广西壮族自治区高级人民法院于2008年12月25日作出 (2007)桂民一初字第2号民事判决。泳臣公司对该判决不服，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭，于2009年5月26日进行了开庭审理，泳臣公司的委托代理人刘志洪、欧阳泽明，桂冠公司的委托代理人张杰、魏秀敏到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
一审法院经审理查明：2003年3月12日，桂冠公司(甲方)与泳臣公司(乙方)签订《基地定向开发建设协议书》(以下简称《定向开发协议》)，委托泳臣公司在广西南宁市琅东凤岭段为桂冠公司建设办公综合楼和商品住宅小区。协议约定：办公楼主楼初定21层，占地面积约30亩，建筑面积约 3万平方米，办公楼总投资包括：土地每亩按53万元(含土地平整费)计算；开发建设费造价暂按建筑面积每平方米2500元计算。商品住宅小区为6层框架式结构，占地面积约30亩，单价按每平方米1500元计算。同时双方就设立共管账户、付款方式、合同工期、担保义务、双方其他权利义务以及违约责任等方面进行了约定。协议签订后，桂冠公司分别于2003年4月16日、10月17日、2004年11月15日向
泳臣公司支付50万元、1950万元、590万元，共计 2590万元。2003年7月8日，泳臣公司取得了南宁市规划管理局颁发的《建设用地规划许可证》。2005年2月5日，泳臣公司完成凤岭商住小区财富国际广场A区1- 3#综合楼土方开挖、桩基础、基坑支护的招标工作。2005年3月28日，泳臣公司取得凤岭商住小区财富国际广场A区1-3#综合楼基础的《建筑工程施工许可证》。
2005年3月30日，桂冠公司(甲方)与泳臣公司(乙方)签订《广西桂冠电力股份有限公司基地定向开发建设补充协议书》(以下简称《补充协议》)，约定将办公楼主楼初定为26层，建筑面积为45 955平方米。办公楼土地补偿费每亩95万元，土地补偿费共计2850万元，土地平整费200万元。基本开发建设费每平方米4350元，合计19 990．425万元；在付款方式上双方约定，桂冠公司在2005年3月30日前支付的费用作为已付部分土地补偿费，本《补充协议》签订后5个工作日内再支付其余土地补偿费。平整场地工程完工后10个工作日内桂冠公司向泳臣公司支付200万元。泳臣公司取得办公楼开工许可证后7日内，桂冠公司支付基本开发建设费的 25％，合计约5000万元，扣除首期付款 2000万元，实付工程预付款为3000万元。工程形象进度款的拨付办法：办公楼桩基础工程完工后7日内，桂冠公司支付基本开发建设费的5％，即1000万元给泳臣公司；办公楼地下室工程完工后7日内，桂冠公司支付基本开发建设费的10％，即2000万元给泳臣公司；办公楼四层楼面结构完工后7日内，桂冠公司支付基本开发建设费的10％，即2000万元给泳臣公司；办公楼八层楼面结构完工后7日内，桂冠公司支付基本开发建设费的10％，即2000万元给泳臣公司……。双方对工作周期约定：本协议生效后，泳臣公司在15个工作日内提供规划定点图和《建设用地规划许可证》，在30个工作日内取得《国有土地使用权证》；施工图设计通过审批后在2005年6月内完成监理、施工招标；施工招投标结束后在2005年7月内取得办公楼开工许可证；2005年8月办公楼桩基础工程完工；2005年12月办公楼地下室工程完工； 2006年2月办公楼四层楼面结构完工……；办公楼主体工程开工6个月内取得办公楼商品房预售许可证，与桂冠公司签订商品房预售合同并到房产局备案；办公楼主体工程开工28个月内竣工验收，通过验收合格后2个月内交付桂冠公司使用。在权利义务方面，双方约定：桂冠公司有权监督工程进展，在工程形象进度未达到计划要求时，有权拒绝支付任何款项。在交付方面约定：当泳臣公司无法按期交付时，则桂冠公司可以选择通知泳臣公司解除协议或继续等待。如果桂冠公司选择继续等待，则等待时间由桂冠公司决定，等待后仍然可以解除协议。泳臣公司保证在桂冠公司取得《南宁市房屋所有权证》前，未经桂冠公司同意，不得以任何形式抵押土地使用权给第三方。在违约责任方面，双方约定：桂冠公司须按本协议规定的时间及工程建设进度向泳臣公司支付工程款，逾期未付的，桂冠公司每天应向泳臣公司支付应付价款万分之二的违约金。如逾期30天未支付视为桂冠公司无力继续履行协议，泳臣公司有权单方终止协议。因泳臣公司开发手续等原因造成本协议无效、无法履行或抵押土地使用权给第三方的，泳臣公司必须承担违约责任，向桂冠公司退回全部开发资金本息，双倍返还定金，并赔偿因此给桂冠公司造成的经济损失。泳臣公司不能按本补充协议工作周期规定的时间完成有关工作的，视为违约，对每一笔付款逾期的违约，泳臣公司每天应向桂冠公司支付已收价款万分之二的违约金。如逾期30天则视为泳臣公司无力继续履行协议，桂冠公司有权单方面终止协议。如泳臣公司无法按协议约定的时间交付工程，桂冠公司有权要求泳臣公司按日支付违约金，每日违约金为基本建设开发费的万分之三。泳臣公司违反土
地抵押约定，则应当按日支付违约金，每日违约金标准为基本建设开发费的万分之三，并且赔偿桂冠公司因此而产生的一切损失。如果泳臣公司无法按时取得定向开发建设房产的《南宁市房屋所有权证》及他项权利证书，则应当按日支付违约金，每日违约金为基本建设开发费的万分之三，并且赔偿桂冠公司因此而产生的一切损失：包括银行的贷款利息、银行的罚息、诉讼费用、律师费用、装修费用、误工费用、交通费用、因重新购建而产生价格上涨的损失等。双方约定本《补充协议》签订后，原协议仍然有效，本《补充协议》与原协议有冲突的，以《补充协议》为准。
《补充协议》签订后，桂冠公司分别于 2005年4月12日、2006年8月9日、2006年9月7日向泳臣公司支付5460万元、 1000万元、2000万元。至此，桂冠公司向泳臣公司总共支付11 050万元用于办公楼建设。2006年1月4日，泳臣公司完成对土建(含桩基)、水电防雷、空调通风、通风、消防人防的招标工作。2006年4月6日，办公楼工程完成桩基础工程。2006年5月 25日，泳臣公司取得了南宁市规划管理局颁发的A区1#办公楼的《建设工程规划许可证》及附件。2006年6月21日，泳臣公司取得南宁市建设委员会颁发的凤岭商住小区(二期)财富国际广场A、B、C区工程的《建筑工程施工许可证》。2006年8月 16日，泳臣公司完成了办公楼地下室工程。2006年12月5日，泳臣公司完成办公楼四层楼面结构工程。2006年12月9日，承建财富国际广场工程的中国建筑总公司致函泳臣公司，称因泳臣公司长期欠付工程进度款造成材料供应中断，生产陷入半瘫痪，决定于2006年12月10日全部停工。2007年3月21日，南宁市建筑工程质量检测中心组织对凤岭商住小区(二期)财富国际广场A区一号综合楼进行综合检测。2007年5月23日，南宁市建设主管部门在财富国际广场工程质量事故处理工作协调会议纪要上明确：财富国际广场工程存在的安全和质量问题，属重大工程质量事故。该工程至今处于停工状态。
诉讼期间，桂冠公司委托广西普生土地房地产评估有限公司对桂冠公司综合办公楼房地产重新购置而产生价格上涨的损失价格评估。该评估机构于2008年3月2日的作出评估结论为：综合办公楼需重新购置而产生价格上涨的损失为13 123．3万元。泳臣公司在质证中认为该评估报告是桂冠公司单方委托评估，内容不客观公正，并且以重置价主张损失没有合同约定和法律根据，不存在重置的理由和事实。经一审法院庭审及庭后询问意见，泳臣公司均表示不申请法院委托重新评估。
一审法院另查明，2003年9月29日，泳臣公司取得了南宁市民族大道凤岭段北面地号分别为0419239,0419211、0419210、 0419117号的四块土地的国有土地使用权。2003年10月9日，泳臣公司以0419211、0419210、0419117三块土地使用权作为担保与商业银行签订了1亿元的《最高额抵押合同》，并于2003年11月5日办理抵押登记，其中地号0419210地块为桂冠公司办公楼用地。
2008年3月28日，根据桂冠公司提出的诉讼保全申请，一审法院以(2007)桂民一初字第2-1号民事裁定书依法查封了泳臣公司位于南宁市民族大道凤岭段北面地号为0419239、0419211的土地使用权及位于该两块土地上的在建工程。
2007年7月30日，桂冠公司起诉称， 2003年3月12日，其(甲方)与泳臣公司 (乙方)签订《定向开发协议》，委托乙方在南宁市琅东凤岭段为甲方建设办公楼和商品住宅小区。协议约定：办公楼建筑面积约 3万平方米，占地面积约30亩；按每亩53万元的土地费和每平方米2500元的开发建设费计算；住宅小区占地面积约30亩，单价按每平方米1500元计算；同时双方就设立共管账户、
付款方式、合同工期、担保义务、双方其他权利义务以及违约责任等方面进行了约定。协议签订后，桂冠公司积极履行合同，但泳臣公司却怠于履行合同义务，实际工期大大拖延。2005年3月30日，双方又签订了《补充协议》，将土地补偿费由每亩53万元调整到95万元，土地补偿费总额由1590万元调整到2850
万元，基本开发建设费由每平方米2500元调高至4350元；办公楼由21层调整到26层，建筑面积由30 000平方米调整为45 955平方米。同时，双方对原《定向开发协议》中约定的合同工期、付款方式、违约责任等条款进行了补充和修改。签约后由于泳臣公司存在工期延误、质量不合格以及违反抵押禁止义务等多处严重违约行为，已经构成根本违约，合同目的根本无法实现，桂冠公司有权依法解除合同。请求法院判令：1．解除《定向开发协议》以及《补充协议》。2．泳臣公司返还桂冠公司已付投资款11 050万元及利息1476．04万元(暂算至2007
年 7月30日，应算至判决作出之日)。3．泳臣公司返还桂冠公司定金100万元。4．由泳臣公司承担本案全部诉讼费用。2008年2月29日，桂冠公司增加以下诉讼请求：1．判令泳臣公司支付工期逾期违约金5187万元(暂算至2007年7
月30日，应算至判决生效之日)；2．判令泳臣公司支付办公楼抵押违约金5037．59万元(暂算至2007年 7月30日，应算至判决生效之日)；3．判令泳臣公司赔偿桂冠公司办公楼项目损失 13 123．3万元(暂算至2008年2月29日，应算至判决生效之日)。
泳臣公司答辩称，一、本案应该定性为商品房买卖合同纠纷。定向经营行为的实质是泳臣公司按照桂冠公司的要求建成商品房交付给桂冠公司，而桂冠公司通过预付房款获得低价的商品房。根据法律规定，双方签订的合同应该认定为商品房买卖合同。二、桂冠公司迟延付款违约在先，无权要求工程如期完成。工程进度延误虽然是事实，但是延误的原因有因为桂冠公司的行为造成的，有因为承建人中国建筑总公司的行为造成的，不能完全归责于泳臣公司。三、工程不存在无法修复的质量问题。四、办公楼项目土地当时已经去国土局办理了抵押，但是国土局认为没有债务关系所以没有给办理抵押。泳臣公司在抵押土地方面没有违反禁止土地抵押义务的行为。综上，请求人民法院依法驳回桂冠公司的诉讼请求。
一审法院认为，根据当事人的诉辩意见，案件的争议焦点归纳为：一、本案合同的性质及效力问题。二、履行合同中哪方当事人违约，违约方如何承担责任问题以及合同应否解除问题。
关于本案合同的性质及效力问题。一审法院认为，双方当事人签订的《定向开发协议》和《补充协议》既有合作开发房地产的内容，也有建筑工程承包合同的条款，但双方当事人最终目的是由桂冠公司向泳臣公司支付购房对价款，泳臣公司交付预定的办公综合楼所有权给桂冠公司的一种交易。该交易行为中双方当事人权利义务关系的实质符合房屋买卖合同的本质特征。因此，本案合同应认定为名为基地定向开发，实为房屋买卖合同纠纷。泳臣公司主张本案合同应认定为商品房买卖合同。对此，一审法院认为，商品房应是由房地产开发企业开发建设并向社会不特定公众公开出售的房屋。出售行为的社会化、公开化是商品房买卖的特征之一。本案中，当事人签订的合同名称冠有“定向开发”字样，合同内容约定由泳臣公司为桂冠公司建设办公综合楼，桂冠公司负责房地产开发全部建设资金，所建成的房屋全部由桂冠公司购买，因而本案泳臣公司所开发的该办公楼出售对象是特定的而非向社会公众出售。因此，一审法院对泳臣公司主张的商品房买卖合同性质不予支持。一审认定本案当事人所签订的《定向开发协议》、《补充协议》是双方当事人真实意思表示，没有违反法律和行政法规的禁止性规定，
属合法有效合同。
关于履行合同中哪方当事人违约、违约方如何承担责任，合同应否解除的问题。一审法院认为，桂冠公司与泳臣公司于 2003年3月12日签订《定向开发协议》后，桂冠公司依约支付了2590万元购房款，泳臣公司虽履行了部分合同义务，但未能在约定的时间交付房屋，对桂冠公司构成违约。在此情况下，桂冠公司没有按该合同的约定主张解除合同或要求泳臣公司承担违约责任，继而于2005年3月30日又与泳臣公司签订《补充协议》，并在《补充协议》中就办公楼开发的面积、价款、付款方式、合同工期、担保义务、双方其他权利义务以及违约责任等合同的条款方面进行了重新约定并实际履行了部分《补充协议》的义务。据此可以认定桂冠公司与泳臣公司以自己的行为表明，双方对《定向开发协议》进行了实质性的合同变更，并履行变更后的《补充协议》，不再履行《定向开发协议》。因此，桂冠公司仍起诉要求泳臣公司承担2003年签订的《定向开发协议》中的违约责任，一审法院不予支持。
《补充协议》签订后，桂冠公司依约向泳臣公司累计支付购房款共达11 050万元，泳臣公司未能按协议约定的进度完成桂冠公司的办公综合楼工程，且泳臣公司在建设桂冠公司的办公楼过程中，整个财富国际广场工程被南宁市建设主管部门认定存在安全和质量问题，属重大工程质量事故，该工程自2006年12月10日全面停工。泳臣公司在建设过程中每期工期均有迟延，至合同约定交付之日2008年2月 29日已根本无法实际交付，且该工程至今因质量事故仍未能复工，致使桂冠公司购买办公综合楼的合同目的不能实现，泳臣公司构成履行合同中的根本违约。根据《中华人民共和国合同法》第九十四条第一款规定：“有下列情形之一的，当事人可以解除合同：………(四)当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的”。因此，本案符合法定解除合同的条件，对于桂冠公司解除合同的主张，一审法院予以支持。泳臣公司主张桂冠公司不支付进度款违约在先，并且本案合同仍可继续履行不同意解除合同。对此，一审法院认为，本案合同标的物不能按约定竣工交付的责任在于泳臣公司所开发的国际财富广场工程存在重大质量事故，而非桂冠公司不支付工程进度款。泳臣公司在2006年 12月5日完成了四层楼面施工，按《补充协议》约定桂冠公司最迟应于完工后7日内，即2006年12月13日前支付2000万元，但该工程承建商中国建筑总公司于 2006年12月10日全面停工，桂冠公司中止履行义务是行使不安抗辩权，不构成违约。由于该项目按约定应于2008年2月 29日交付，但至今仍因质量原因未能复工，对泳臣公司提出可继续履行合同的主张，一审法院不予支持。
对合同解除后的责任承担问题，桂冠公司诉请泳臣公司返还购房款、双倍返还定金、支付违约金并且赔偿购房款利息损失、办公楼重置费损失。一审法院认为，本案合同解除是基于泳臣公司的违约事实而产生的法律后果，解除合同不属于违约责任方式，而属于合同违约后的一种补救措施；合同解除后的法律后果不表现为违约责任，而是主要表现为包括不当得利返还和损害赔偿的民事责任。《中华人民共和国合同法》第97条对合同解除后的法律后果明确规定：“合同解除后，尚未履行的，终止履行，已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以请求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。”因此，合同解除后，应由泳臣公司返还桂冠公司的购房款11 050万元及赔偿桂冠公司重置办公综合楼的损失13 123．3万元。因重置费损失的赔偿足以弥补桂冠公司的损失，因而不再支持桂冠公司要求赔偿购房款利息的损失。对于双倍返还定金问题，一
2015年工程系列建设系统高级评委会评审通过人员名单：233人 晋升：233人 一、高级城市规划师（11人） 广西城乡规划设计院： 李俊玮王子彦祝仲文 广西大学： 覃盟琳 桂林市城市规划设计研究院： 孙秀华 南宁市城市规划编制研究中心： 陈原 南宁市城乡规划设计研究院： 方丹霞施鸿智吴靖 容县规划局： 梁胜邦 玉林市城市规划信息中心： 文伐 二、高级工程师（201人） 百色市综合规划设计院： 梁世旺林朝前 北海市城市规划设计研究院： 郭振华
北海市城市信息中心： 何婧 北海市红坎污水处理有限责任公司： 谭永 北海市市政工程管理处： 王强 北海银滩开发投资股份有限公司： 吴恺敏 北京市市政工程设计研究总院有限公司：龙照现 北流市城市规划设计室： 蒙延全 东兰县规划施工管理办公室： 梁孟昌 都安瑶族自治县建设工程质量安全监督站：甘有福 防城港市住房和城乡建设测绘院： 唐勇 广西百色右江水务有限责任公司： 李毅 广西北部湾投资集团有限公司： 黄玮 广西北投建设投资有限公司：
韦文明 广西财经学院： 庞洁 广西城市建设学校： 郭金慧 广西城乡规划设计院： 陈建辉梁斌刘中位陆宇吴嘉佳朱雪锋 广西城乡勘察设计有限公司： 孙家俊姚作波 广西大学设计研究院： 李思锋 广西地矿建设集团有限公司： 滕开周 广西工联工业工程咨询设计有限公司： 罗应东徐会 广西桂宝工程监理咨询有限公司： 陆日桂 广西河池方正工程建设监理有限公司： 李宏宽 广西华锡集团股份有限公司： 胡居龙 广西建工集团第二安装建设有限公司：
包创杰布冬玲管土财黄文建林建兵莫若斌 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司： 曹裕贤曾凡荣陈海凤陈学忠但丽何珍龄胡建业胡永强黄玛纳黄智李成良梁梅芳陆立海罗浩文欧茂武宋全哲伍自成谢立才杨耀雄周松树 广西建工集团第三建筑工程有限责任公司： 付平甘海程黄干源黄静蒋长春琚冬妮梁锦华林幼斌刘忠强陆宽明罗智恒邱宇柱覃克春韦健杨超培杨柳德杨绍文周阶周军山 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司： 陈建勋刘桂萍刘星唐乃辉周先有 广西建工集团第五建筑工程有限责任公司： 蔡意华邓林道李健梁仪廖明荣罗建全莫曼毅张青山赵亮 广西建工集团第五建筑工程有限责任公司设计研究院： 林有超 广西建工集团第一安装有限公司： 李国铭梁震林新雄覃加路韦玮 广西建工集团第一建筑工程有限责任公司： 陈敏黄绍里江爱民黎癸材廖万金陆琳罗继振罗先校唐伟章滕成新韦显相谢岸生杨进江余建民 广西建工集团基础建设有限公司： 雷勇刘建煜
附件： 电力工程调试能力资格企业名单 （一）发电类（排名不分先后） 特级企业 1、华北电力科学研究有限责任公司 2、广东电网公司电力科学研究院 3、黑龙江惠泽电力科技有限公司 4、江苏方天电力技术有限公司 5、上海电力建设启动调整试验所 6、山东中实易通集团有限公司 7、辽宁东科电力有限公司 8、河南电力建设调试院 9、西安热工研究院有限公司 10、湖南省湘电试验研究院有限公司 11、杭州意能电力技术有限公司 12、四川省电力工业调整试验所 13、安徽新力电业科技咨询有限责任公司 14、湖北中兴电力试验研究有限公司 15、福建中试所电力调整试验有限责任公司 甲级企业 1、河北省电力研究院（河北省电力建设调试所） 2、新疆电力公司电力科学研究院
3、云南电力试验研究院（集团）有限公司 4、兰州陇能电力科技有限公司 5、广州粤能电力科技开发有限公司 6、华北电力科学研究院（西安）有限公司 7、内蒙古电力科学研究院 8、吉林省电力科学研究院有限公司 9、山西省电力公司电力科学研究院 10、陕西电力科学研究院 11、内蒙古国电能源投资有限公司电力工程技术研究院 12、天津市电力科技发展公司 13、贵州创星电力科学研究院有限责任公司 14、西北电力建设调试施工研究所 15、江西火电建设公司 16、北京华科同和科技有限公司 17、河南第二火电建设公司 18、天津电力建设公司 19、河南第一火电建设公司 20、中电投电力工程有限公司 21、国电科学技术研究院 22、华电电力科学研究院 23、广西桂能科技发展有限公司 24、中广核工程有限公司
乙级企业 1、安徽电力建设第一工程公司 2、黑龙江省科远电力技术有限公司 3、苏州热工研究院有限公司 4、山西省电力公司电力建设三公司 5、云南省火电建设公司调试所 6、河南恩湃高科集团有限公司 7、河北电力建设第一工程公司 8、河北电力建设第二工程公司 9、山东电力建设第二工程公司 10、山西世纪中试有限公司 11、西安兴仪启动发电试运有限公司 12、内蒙古第二电力建设工程有限责任公司 13、湖北省电力建设第一工程公司 14、青海火电工程公司 15、徐州电力试验中心 16、山西和瑞电力技术服务有限公司 17、新疆电力建设公司调试所 丙级企业 1、安徽新力电业高技术有限责任公司 2、贵州电力建设第二工程公司 3、福建电力工程承包公司
廣西容縣主要姓氏人口 1982年普查，廣西容縣主要姓氏人口數如下(人口不足100人的略記)：梁姓5.38萬多人，李姓5萬多人，黃姓4萬人左右，陳姓3.5萬多人，覃姓2.2萬余人，劉姓2萬人左右，楊姓1.78萬多人，韋姓1.2萬余人，盧姓萬余人，陸姓萬余人，潘姓萬余人，黎9000人左右，張9000多人，何9000多人，周7000多人，封7000余人，馬約7000人，林6400多人，鄧6600多人，曾6500多人，莫6000人左右，吳5500多人，馮5200多人，余4600多人，蘇4600多人，彭4300人左右，謝4000多人，羅4000人左右，甘3800人左右，韓約3600人，胡約3500人，徐約3400人，鐘3300多人，龐3100多人，申3000多人，肖約2900人，伍2800人左右，朱2800多人，廖2700人左右，夏2600多人，唐2600人左右，葉2500人左右，賴2400多人，秦2400人左右，凌2400人左右，區2200多人，王2100多人，許2000多人，植約2000多人，盤2000人左右，陀2000人左右，侯1900多人，姚1900人左右，杜1800多人，鄭1800人左右，邱1500人左右，江1400人左右，趙1400人左右，歐1200多人，譚1200多人，關約1200人，蔡1100多人，郭1100多人，溫1000多人，饒約1000人，雷約1000人，鄒約1000人，駱約900人，龔900多人，程約900人，浦800多人，岑約800人，石約800人，蒙約800人，孔約800人，勞750多人，崔700多人，薛700人左右，呂約700人，竇約650人，扈約600人，孫約600人，成500多人，洪500多人，高約500人，藍400多人，農約400人，符約400人，塗約400人，董約400人，俞約400人，蔔約400人，車約400人，方300多人，袁300多人，霍300多人，沈約300人，練約300人，殷約300人，茹約300人，巫200多人，容260多人，鄔250多人，尹約250人，易240多人，傅約240人，田200多人，賓200多人，柳200多人，童約200人，嚴180多人，史160多人，宋170多人，龍約160人，彝150多人，全約150人，揭150多人，寧約140人，文140多人，鳳約130人，丁約130人，玉約130人，阮120多人，聶約120人，牟約120人，古約110人，明約110人，戴100多人，
广西容县真武阁的“杠杆结构” 梁思成 1961年12月末，我和黄报青同志到广西壮族自治区参观访问，承蒙自治区党委调查研究室贺亦然同志的指点，知道容县有一座在二层楼上内部有四根悬空不落地、柱脚离楼板面约一寸的奇特结构。我们在广西建筑科学研究所建筑研究室杨毓年工程师的陪同下，于新春1月4日到达玉林；翌晨在玉林地委严敬义同志陪同下转容县，并在浦觉民副县长引导下，来到了东门外人民公园，登经略台，攀真武阁，亲眼看到了这一带遐迩称颂的悬空柱的罕见的结构。的确名不虚传，百闻不如一见。我从1931年从事中国古建筑的调查研究以来，这样的结构还是初次见到。我们上下巡视一周，决定这次调查以研究这座建筑的结构为主题，艺术处理的细节手法则在时间条件下给予必要的注意，在一天的时限内，做一次尽可能说尽的测绘，测绘工作主要由黄报青同志操劳，我不过做了些摄影和细部的描画、零星测绘等杂活而已。由于在经略台和真武阁工作的时间实际仅仅七个小时，文献资料也仅凭一部《县志》，而且结构和力学又不是我的专业，差错遗漏，势所必然，恳请读者指正。 一、台和阁的环境及现状 经略台在容县县城（城墙已拆除）东门外人民公园内，在距城里许绣江岸上；台上建三层高阁——真武阁。 台阁面向南，偏西约26度。绣江是容江的别名，是黔、浔江的支流，由西南来，流到这里，在城西略转向东南，又在台下转向东北。经略台就筑在江北岸这个微微突出的弧形转角上。台的两侧，沿江有土堤，高出台后地面约3—4米，显然是一道防洪堤坝。台面又高出堤面约3米，高出冬季枯水的江面目测约十余米。在这里目测江面，宽约200余米。这一喧江面叫做龙潭，但枯水季节，水流宽不及百米，对岸沙滩广阔，并不给人以“潭”的印象。从台上登阁无眺，对岸平原宽约10公里，东南远处都峤山巍峨矗立，奇峰参天，气势极为雄壮。 经略台左右和后面（即东西北三面）现在辟为人民公园，面积约一公顷至二公顷。台西就原有水塘（现在抽涸），以水泥墁地，做成“溜冰场”，并利用塘边做成四五级的“看台”；场的四周植树已成荫。台东迤北一片产地，布置成不等边五角形图案的花园，中心建六角亭一座。更东堤坝上沿江新建廊屋一列。溜冰场与花园之间以一条路为界，路与台的轴线平行。由公园门经此，直到台的西侧，拾级东转达台上。台之西，溜冰场之南，有两面三刀个亭子：北面一个在缓坡上，内有唐代铜钟一口；南面一个在堤上，大致在经略台前部的纵轴线上。台的西南，堤顶有老榕树一株，其它树木则多是细树。临江陡岸上的树都是解放后为护堤而种植的。总的说来。西面树木多而东面比较少。 台下江面上停泊着十几只木船，看来台以西一段江岸也是容县东门外的码头所在。 高约5米的经略台和它上面高约13米余的三层楼阁真武阁就矗立在这样一个环境里。 二、经略台和真武阁的历史 “经略台”是由唐代诗人元结而得名的。元结于乾元、大历间（公元760年前后）曾任容管经略使。明清以来的《梧州府志》、《容县志》以及台上的一些碑文，都把他和台扯在一起，并且把台叫做“经略台”。想来只因他是唐代著名诗人，政绩比较昭著，好事之徒便牵强附会，把他和台联系起来。这样的事情实在太多：山西就有数不完的“豫让桥”，广西还有更多的“刘三姐歌台”！ 就台的现状推测，显然是利用法岸防洪堤修筑的。可能远在唐代以前，为了保护容州城名于绣江洪水的威胁，就已沿江筑堤。台的位置，如前所述，正在一个孤形突出部分，无论从军事上、防洪上乃至游观风景上，都很自然地成为一个最有利的地点。在这里筑这样一个台是很恰当的。即使它和元结确曾有些关系，我们也无须深入考证了。
山东亚太森博浆纸有限公司 建筑垃圾清理工作 施 工 方 案 日照祥盛建设工程有限公司2012年6月6日目录1．编制说明 (3) 2．编制依据 (3) 3．工程概况 (3) 4．工程管理目标 (3) 4.1质量管理目标 (3) 4.2工期目标 (3) 4.3安全生产目标 (3)
4.4文明工地目标 (3) 5．施工方案 (3) 5.1施工组织机构的建立 (3) 5.2施工组织管理机构框图 (4) 5.3拆除工程施工准备 (4) 5.4现场准备 (4) 5.5机械设备、材料及人工的准备 (4) 5.6在工地固定场所设置标牌 (5) 5.7施工影响范围内的建筑物和有关管线 (5) 6.防尘措施 (5) 7.垃圾清运方法 (5) 8.清运工程安全措施 (5) 9.清运工程文明施工管理 (7) 10.确保工期组织措施 (8) 1.编制说明 经过现场踏勘，综合考虑施工安全、施工进度等要求，结合我公司多年来从事此类工程的施工经验，编制此施工方案。 2.编制依据 2.1甲方提供的山东亚太森博浆纸有限公司建筑垃圾清理工作； 2.2由甲方提供的建筑垃圾的范围示意图； 2.3其它相关专业规范及行业标准。 3.工程概况 3.1项目名称 山东亚太森博浆纸有限公司建筑垃圾清理工作 3.2项目概况 本工程位于山东亚太森博浆纸有限公司西侧，原日照市成家村及八里庄，经征地动迁后，动迁所遗留的建筑垃圾等地表物需要清理外运及表土清理 3.3清理范围
地表建筑垃圾清理外运、建筑物基础清理外运、地表杂草、腐殖土清理外运、灌木和树根挖除外运、原道路混凝土层及路基清理外运、原有排水沟清理回填、废旧电线杆等清理外运。 3.4清理说明 建筑垃圾清理深度为至无建筑垃圾为止，建筑物基础清理至基础底，地表杂草清理自然地表下0.2m，范围为建筑垃圾清理范围以外的场地。拆除的建筑垃圾由施工方负责运到城建、环卫部门允许的垃圾堆放地点。 4.工程管理目标 4.1质量管理目标：合格标准 4.2工期目标：20日历天 4.3安全生产目标：杜绝伤亡事故 4.4文明工地目标：采用湿式作业法，控制扬尘污染，实施封闭式管理，避免垃圾和扬尘四周扩散。 5.施工方案 5.1施工组织机构的建立针对此工程项目，我公司推选的项目班子一律持证上岗，保证施工进度要求，并且该项目经理部仅负责此工程。实行项目经理责任制，项目经理将对工期、安全、成本及文明施工全面负责。各施工管理职能部门在项目经理部的直接指导下做到有计划的组织施工，确保工程质量、工期、安全等方面达到目标要求。并配备技术负责人、施工主管、安全负责人及其他技术、安全、施工等专业人员组织施工管理。 5.2施工组织管理机构框图 5.3拆除工程施工准备 5.3.1技术准备工作 5.3.2施工技术人员要弄清建筑物的结构情况、建筑情况、水电及设备管道情况。 5.3.3在清除作业的四周做好维护，清除作业不得超出此范围，以免对周边建筑物、花草树木、地面等造成损坏，减少对工作环境的影响。大型拆除机械进出要采取措施保护好路面。
关于对2012年度高级职称（第二批）评审结果进行二次 公示的公告 根据2012年度职称评审工作要求，2012年10月8日-2012年10月31日，全区已有22个高级评委会完成高级职称评审工作。为确保职称评审的公平公正，根据职称评审审批程序及有关政策规定，我办决定在广西人力资源和社会保障厅网、广西人事考试网对2012年10月8日-10月31日前完成评审工作的高级职称评审委员会评审结果向社会进行二次公示。公示期间为本公告发布之日起七个工作日。 任何单位和群众如对公示范围内评审对象的评审结果有异议，可以书面形式并署真实姓名和联系方式，于公示结束之日前以邮寄或直接送达方式提交自治区职称改革工作领导小组办公室（广西南宁市星湖路北二里2-1号广西人力资源和社会保障厅南楼6楼620室）。邮寄送达的以邮戳为准，直接送达的以送达日期为准，凡以匿名形式反映情况的不予受理。对反映的情况或问题，我办将严格按照职称管理工作相关政策规定予以核查。公示无异议的人员，将在完成审核审批程序后，按照规定程序正式发文公布。 群众如实反映情况受法律保护。 广西壮族自治区职称改革工作领导小组办公室 二○一二年十一月七日
2012工程系列高级工程师评委会评审通过人员名单：141人 晋升：135人 百色市农机技术推广站: 任凭 北海市质量技术监督局: 谢莉莉 广西百色矿务局有限公司: 韦乃杰 广西财经学院: 苏杏 广西大锰锰业有限公司: 唐秀伟陈耀 广西大学: 孙建华刘红艳 广西地矿建设工程有限公司: 黄海荣 广西方元电力股份有限公司鹿寨热电分公司: 潘柏源 广西工联工业工程咨询设计有限公司: 潘能智贾壬贵 广西冠信实业有限公司: 安然 广西贵糖（集团）股份有限公司: 杨毅 广西国有三门江林场: 戴军 广西河池化学工业集团公司: 方卫中 广西华锡集团股份有限公司: 姚茂文李其法钟春生蒋光佑
招标投标企业报告广西容县中标贸易有限公司
本报告于 2019年9月24日 生成 您所看到的报告内容为截至该时间点该公司的数据快照 目录 1. 基本信息：工商信息 2. 招投标情况：中标/投标数量、中标/投标情况、中标/投标行业分布、参与投标 的甲方排名、合作甲方排名 3. 股东及出资信息 4. 风险信息：经营异常、股权出资、动产抵押、税务信息、行政处罚 5. 企业信息：工程人员、企业资质 * 敬启者：本报告内容是中国比地招标网接收您的委托，查询公开信息所得结果。中国比地招标网不对该查询结果的全面、准确、真实性负责。本报告应仅为您的决策提供参考。
一、基本信息 1. 工商信息 企业名称：广西容县中标贸易有限公司统一社会信用代码：91450921MA5NCFQP3C 工商注册号：/组织机构代码：MA5NCFQP3 法定代表人：赵佰强成立日期：2018-08-24 企业类型：有限责任公司(自然人独资)经营状态：存续 注册资本：100万人民币 注册地址：容县容州镇国中路（新都商贸城）L栋14号 营业期限：2018-08-24 至 / 营业范围：办公用品、办公设备、文具用品、体育用品、体育器材及配件、窗帘、床上用品、家具、五金交电、电脑及配件、家用电器、服装鞋帽、食品、农产品、花卉、陶瓷用具、不锈钢制品、塑料制品、玻璃制品、锅炉、通风设备、冷热供水设备、洗衣设备、交通安全设备、环保设备、饮水设备、安防监控设备、电力设备、装饰材料、建筑材料、劳保用品销售；厨具、金属制品加工、销售；水电安装、冷气设备安装及维修、会议及展览、货物装卸搬运、物业管理、停车场管理、绿化管理、家庭服务；国内各类广告设计、制作；室内外装饰装潢工程设计、施工；对商务服务业、旅游业、文化产业、住宿和餐饮业、矿业项目的投资。 联系电话：*********** 二、招投标分析 2.1 中标/投标数量 企业中标/投标数： 个 （数据统计时间：2017年至报告生成时间） 15
中国房地产企业100强名单 1.万科企业股份有限公司 2.恒大地产集团 3.绿地控股集团有限公司 4.保利房地产（集团）股份有限公司 5.中国海外发展有限公司 6.碧桂园控股有限公司 7.融创中国有限公司 8.龙湖地产有限公司 9.华夏幸福基业股份有限公司 10.广州富力地产股份有限公司 11.华润置地有限公司 12.世茂房地产控股有限公司 13.金地（集团）股份有限公司 14.招商局蛇口工业区控股股份有限公司 15.绿地房地产集团有限公司 16.远洋地产控股有限公司 17.雅居乐地产控股有限公司 18.复地（集团）股份有限公司 19.阳光城集团股份有限公司 20.金科地产集团股份有限公司
21.新城控股集团股份有限公司 22.融侨集团股份有限公司 23.旭辉控股（集团）有限公司 24.江苏中南建设集团股份有限公司 25.泰禾集团股份有限公司 26.四川蓝光发展股份有限公司 27.正荣集团有限公司 28.建业住宅集团（中国）有限公司 29.中国奥园地产集团股份有限公司 30.路劲地产集团有限公司 31.融信中国控股有限公司 32.海亮地产控股集团有限公司 33.龙光地产控股有限公司 34.宝龙地产控股有限公司 35.建发房地产集团有限公司 36.禹洲集团 37.上海升龙投资集团有限公司 38.上海中建东孚投资发展有限公司 39.上海实业城市开发集团有限公司 40.浙江佳源房地产集团有限公司 41.金融街控股股份有限公司 42.金辉地产
43.广州时代地产集团有限公司 44.中骏置业控股有限公司 45.光明房地产集团股份有限公司 46.景瑞地产（集团）有限公司 47.协信集团 48.国购投资有限公司 49.隆基泰和实业有限公司 50.浙江祥生房地产开发有限公司 51.联发集团有限公司 52.朗诗绿色地产有限公司 53.卓越置业集团有限公司 54.中粮地产（集团）股份有限公司 55.重庆华宇集团有限公司 56.首创置业股份有限公司 57.三盛地产集团 58.新鸥鹏集团 59.雨润地产集团 60.福晟集团 61.上海证大房地产集团有限公司 62.中国金茂控股集团有限公司 63.苏宁置业集团有限公司 64.上海爱家集团
深地铁…2008?628号 签发人：林茂德关于颁布《深圳市地铁有限公司轨道交通工程施工质量验收统一标准（试行）》的通知 公司各部（室）、各分（子）公司，各参建单位：《深圳市地铁有限公司轨道交通工程施工质量验收统一标准（试行）》已经2008年我司第29次经营班子会审议通过，现予以颁布，请遵照执行。 特此通知。 附件：深圳市地铁有限公司轨道交通工程施工质量验收统一标准（试行） 二○○八年九月二十三日 主题词：地铁质量验收标准通知 深圳市地铁有限公司办公室 2008年9月23日印发拟稿：张迪打印：李爱华 （共印38份）
深圳地铁轨道交通工程施工质量验收 统一标准 一、总则 （一）为了加强深圳轨道交通工程施工质量管理，统一深圳市地铁有限公司轨道交通工程施工质量的验收，保证工程质量，特制订本标准。 （二）本标准适用于深圳市地铁有限公司负责新建、改建或扩建的轨道交通工程施工质量的验收，并作为轨道交通工程各专项工程施工质量验收标准编制的统一准则。深圳市地铁有限公司负责新建、改建或扩建的其他建筑工程（非轨道交通工程）施工质量的验收可参照本标准及《建筑工程施工质量验收统一标准》GB503000-2001执行。凡未作规定的，均按国家及深圳市现行有关标准执行。 （三）本办法依据国家及深圳市现行有关建筑工程、市政基础设施工程施工质量的法律、法规、管理标准和有关技术标准，并结合我司轨道交通建筑工程现状和未来的发展进行编制。我司轨道交通工程各专项工程施工质量验收标准必须与本标准配合使用。 二、引用文件 （一）《建筑工程施工质量验收统一标准》GB503000-2001 （二）《建设工程监理规范》 GB 50319-2000 （三）《地下铁道工程施工及验收规范》 GB 50299-1999
深圳地铁建设集团有限公司 工程预（结）算管理办法 第一章总则 第一条【目的】为规范深圳地铁建设集团有限公司建设工程预（结）算编审工作，有效地控制和确定建设工程造价或费用，特制定本办法。 第二条【工程范围】本办法适用于深圳地铁建设集团有限公司（以下简称深铁建设）作为建设单位的建设工程项目的预（结）算业务办理。 第三条【工作事项】建设工程预（结）算包括：建设工程控制价（标底）、货物及设备采购合同标的估价、施工图预算、工程变更估价、工程合同费用索赔、建设工程合同结算等。 第四条【基本原则】工程预（结）算的编审应遵守下列基本原则： （一）遵规守法、合理计价的原则； （二）公平合理、实事求是的原则； （三）遵照合同、诚实信用的原则。 第五条【政府审计、评审】 市财政投资评审中心（以下简称评审中心），负责组织实施市本级财政性资金项目工程结算、竣工决算的审核工作，组织实施市本级财政性资金项目资金使用情况调查及项目绩效评价等。工程结算、竣工决算均需报送评审中心评审，并待其出具评审意见后方可办理工程结（决）算款的支付申请手续。 政府投资和以政府投资为主的建设项目的工程预（结）算依据政府有关规定还须接受审计机关审计监督。 非政府投资项目的工程预（结）算应根据有关规定进行审定。相关部门须根
据审计或审定结果开展后续工作。 第六条【费用控制】工程预（结）算通常应控制在按法定程序批准的初步设计概算或调整、修正概算内。超过批准概算的应做出特别说明并分析原因，超出项目总概算的应按规定向政府有关部门报批。 第二章机构与职责 第七条【造价主管部门职责】造价主管部门（指深铁建设内部负责工程造价管理业务的部门，以下同）的主要职责： （一）制定工程造价管理制度，包括制订工程预算、结算管理业务办理流程及操作规则、编审基本原则、工程量计算规则等； （二）对于监管工程负责监督、指导工程的工程预（结）算工作。包括监督检查工程预（结）算管理制度的执行情况，工程预（结）算编制原则的审查，办理工程预（结）算文件备案，组织深铁建设相关部门、合同相关单位共同协助政府有关部门对工程预（结）算的审计或审查； （三）对需要委托造价咨询单位协助编制、审核工程预（结）算的工程或合同，负责组织招标或直接委托工作，并负责对造价咨询单位的管理； （四）在编制招标文件或合同文件时，在部门职能范围内制订合约各方在工程预（结）算编制、审查、审计各工作环节的职责； （五）按计划将工程预（结）算提交政府有关部门审计或评审，跟进工程预（结）算评审或审计进展状况，并协助政府有关部门对工程现场的调查、取证； （六）负责建立并保持与政府审计、评审中心、造价行政主管部门良好的沟通渠道，建立正常的业务关系；宣传贯彻工程造价计价政策，指导有关部门对定额、计价资料汇编、计价软件等工具资源的配备，组织造价专业执业人员的继续教育工作。
附件 第三届自治区安全生产专家组专家名单 目录 一、煤矿 (3) 二、非煤矿山 (4) 三、化工 (5) 四、烟花爆竹 (6) 五、冶金工贸、建筑消防、交通运输、其他行业 (7) 六、职业健康 (8) 七、应急救援 (10) 八、法规与科技 (11)
一、煤矿（31人） 1 黎为中广西工业设计院 2 韦成广西工业设计院 3 李晓泉广西大学资源与冶金学院 4 杨世金广西第一工业学校 5 刘海广西百色百矿集团有限公司 6 李兴堂广西百色百矿集团有限公司 7 劳高松广西百色百矿集团有限公司 8 庞中元广西百色百矿集团有限公司 9 韦长伦广西百色百矿集团有限公司 10 陆宏新广西右江矿务局有限公司 11 李立新广西右江矿务局有限公司 12 陈鸿宝广西右江矿务局有限公司 13 莫少将广西右江矿务局有限公司 14 谢宗东广西煤炭工业协会 15 李光文广西煤炭工业协会 16 李明光广西煤炭工业协会 17 杨新华广西煤炭工业协会 18 黄贤广西煤矿安全技术协会 19 蒙坤常广西煤矿安全技术协会 20 吴明安广西煤矿安全技术协会 21 徐宝荣广西煤矿安全技术协会 22 郑继有广西煤炭科学研究所 23 唐金连广西煤炭科学研究所 24 吴庆光广西煤炭科学研究所 25 黄朝喜广西煤炭科学研究所 26 罗日清广西煤炭科学研究所 27 蒋博宇广西煤炭地质局 28 何超广西煤炭地质局 29 刘谋行广西矿建集团有限公司 30 曾少思广西合山煤业有限责任公司 31 李创奕广西合山煤业有限责任公司
二、非煤矿山（39人）（一）矿山工程（26人） 1 吴仲雄广西大学资源与冶金学院 2 陈庆发广西大学资源与冶金学院 3 李学锋广西大学资源与冶金学院 4 程贵海广西大学资源与冶金学院 5 谭海文广西大学资源与冶金学院 6 易丽军广西大学资源与冶金学院 7 穆刚广西工业建筑设计研究院有限公司 8 黄法勇华润水泥控股有限公司 9 袁昌洪华润水泥控股有限公司 10 王海峰广西有色金属集团有限公司 11 谢庆龙广西有色金属集团有限公司 12 吴福初广西有色金属集团稀土开发有限公司 13 陆锋广西地润矿业投资有限公司 14 罗先伟广西高峰矿业有限责任公司 15 冯飞龙广西有色栗木矿业有限公司 16 周立强中信大锰矿业有限责任公司 17 卢道焕中信大锰矿业有限责任公司 18 张星辉广西黄金公司 19 廖承立广西柳州鱼峰集团有限公司 20 赵武柏广西平桂飞碟钨业有限公司 21 郑启山广西煤炭科学研究所 22 潘家旭广西华锡集团股份有限公司 23 冯乃华广西华锡集团股份有限公司 24 韦方景广西华锡集团股份有限公司铜坑矿 25 莫世荣广西华锡集团股份有限公司铜坑矿 26 吴春华广西华锡集团股份有限公司铜坑矿 （二）尾矿库工程-岩土工程（7人） 1 欧孝夺广西大学土木建筑工程学院 2 马少坤广西大学土木建筑工程学院 3 苏国韶广西大学土木建筑工程学院 4 范秋雁广西大学资源与冶金学院 5 陈乾渝广西工业建筑设计研究院有限公司 6 何杰广西工业建筑设计研究院有限公司
北京云星控股集团 《签呈管理制度》 提报审核会签批准日期日期日期日期
签呈的使用说明 第一条集团所有管理部门和子公司需要签字报批的，目前无程序文件或规范制度流程可以遵循的，需填写此签呈，包括但不限于工作计划、费用预算、经营与业务、行政与管理等事宜； 第二条具体内容可单独以附件形式付在签呈报告后面； 第三条文件编号规范:部门编号加日期,例如：人力资源部下发文件编号应写成（QC—HRD--20130701）若下发多份文件时日期后加数字编号如（QC—HRD --20130701-01）； 第四条提报人所指的是发送此表的人；审核人所指的是提报人的直接领导或者跨部门业务对接的审核人；会签人所指的是需要配合部门负责人的签字；最后即为董事长审批； 第五条签呈内容简单、直接、明了，尽量满足6W3H2E的要点即可； 第六条文档编号前边的字母即为自己所在部门的英文简单缩写，后边数字为制定此文的日期，各部门编号统一为： ?总裁办：PO （President Office） ?人力资源部：HRD （Human Resource Department） ?行政管理中心：AMD （Administration Management Department） ?财务管理中心：FMC （Financal Managemen Center） ?战略发展中心：SDC （Strategic Development Center） ?各子公司依照说明格式填报签呈 签呈的操作流程
第一条目的：使签呈明确化，细致化，流程化。 第二条适用范围：本制度适用于集团及各子公司。 第三条定义：指呈报审批事项的公文。 第四条职责： 1．集团各部门及子公司相关人员负责签呈的起草并呈送审批； 2．集团各部门的签呈呈送董事长审批； 3．各子公司管辖范围内的签呈由子公司负责人审批； 4．子公司呈送集团的签呈由相关涉及部门审核，董事长审批； 5．签呈审批完成后，集团人力资源部作好备案（子公司备案由负责人安排相关人员递交集团人力资源部，作好备案）。 第五条签呈流程 第六条签呈事项： 1．职务调整及重要人事安排； 2．各种制度性的建设，变更； 3．重要契约的缔结、解除与变更；
国家电投集团广西电力有限公司招聘高校毕业生应聘登记表
——[填表说明]： 1.专业分类:包括电气类、电子信息类、机械类、计算机类、能源动力类、材料类、土木、水利类、地质、矿业类、核工程类、其他工学类、理学相关类、金融财务类、管理类、其他类等。 （1）电气类专业：电气工程及其自动化、智能电网信息工程、光源与照明、电气工程与智能控制等专业； （2）电子信息类专业：电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、微电子科学与工程、光电信息科学与工程、信息工程等专业； （3）机械类专业：机械工程、机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、过程装备与控制工程等专业；
（4）计算机类：计算机科学与技术、网络工程、软件工程、数字媒体技术等；（5）能源动力类专业：能源与动力工程、能源与环境系统工程、新能源科学与工程等专业； （6）材料类专业：材料科学与工程、材料物理、材料化学、冶金工程、金属材料工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程等专业； （7）土木、水利类专业：土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、建筑电气与智能化、水利水电工程、水文与水资源工程、港口航道与海岸工程等专业；（8）地质、矿业类专业：地质工程、勘查技术与工程、资源勘查工程、采矿工程、石油工程、矿物加工工程、油气储运工程等专业； （9）核工程类专业：核工程与核技术、辐射防护与核安全、工程物理、核化工与核燃料工程等专业； （10）其他工学类专业：力学、自动化、计算机科学与技术、网络工程等专业、测绘工程、遥感科学与技术、测控技术与仪器、环境科学、安全工程等专业； （11）理学相关类专业：物理学、应用物理学、核物理、化学、应用化学、地理科学、地质学等专业； （12）金融财务类专业：财务会计、金融学、保险学、精算等专业； （13）管理类专业：经济管理、人力资源、技术经济、市场营销等专业； （14）其他类专业：法学、语言学等专业。 2.学校类型：985学校、211学校、一类本科、二类本科、独立学院、民办高校、国外院校、专科学校、军事院校、其他学校等。 3.在校专业排名：指在本校本专业的成绩排名，格式位n/m,其中：n为本人排名，m 为专业总人数。 4.学科层次：国家级重点、省部级重点、校级重点、其他。 5.学位：博士；硕士；双学士；学士；无。 6.学历：博士研究生毕业；硕士研究生毕业；大学本科毕业；大学专科毕业。 7.意向单位：应聘的意向具体单位或单位性质、属地。 8.意向岗位：应聘的意向具体岗位或岗位类别。
广西容县都峤山金斗赋（宋）赖布衣题 龙之为灵特超，星之为光不朽；纵横照耀，二十八宿列九天，起伏恢宏，七十二山分奔走。天光下降方隅，地德上乘培厚。脉落循环数百里，透岑容独论尊卑；奇峦峻拔万千峰，列土木金分左右。观龙楼之宝殿，惟仰南山；考星体之钟灵，居然金斗。心极溯洄之望，每切秋三；欲登太岳之高，难逢重九。 原夫祖之所由起者，容山天堂，浑浑噩噩；土柱崇雄，石鹅起伏。娑婆顶为中峰，灯檠石为照烛。大象宿于中傍，仙鹤飞夫常属。蜂腰渡峡，日月拱扶；鼓角维持，枪旗并蓄。罗列三枝，中标双玉。睹峰恋之叠叠，千山悉是奔随；验江汉之茫茫，万水咸归入局。横敷直递，观其势者甚威雄；左旋右抽，玩其形者真委曲。 静观美穴莲花，精微深入。蝉翼双披，虾须两集。御屏屹竖其间，荷笔卓然秀立。扳金腰之玉带，一画连环；占翰苑之雕梁，丹灶雄岌。远观则穴起无情，近视则山家拱揖。幸形神之毕聚，品格出乎万千；巧象呈祥，声价高居倍十。 是则明堂广阔，阳光星列盘桓；局度宽宏，帝座公车峻拨。只有诸砂，并无一杀。两边尽是包罗，四面咸来观察。天马镇自乾离，北斗重楼合法。拟左施之飘渺；仙人讵敢尽当；论右绕之萦回，苑客难称巧结。罗位收自近关，猪牙骥北总压。布金箱之蕴，不但宝三；陈玉石之能，有同簋八。 若是乎地既灵于其前，人必杰乎厥后。斯兴发之无疆，享荣隆之悠久。富比石崇，贵仍韩柳。诰轴文星面对，他年金榜题名；云天锦帐频敷，异日斗称福厚。嗟乎地产精英，鬼神获守。纵有慧眼之明，难默遭逢之偶。是为山家择主，断然福自天来；倘教地府佑人，决非事成矫扭。 识者当知精彩在每段最后一字，合成：九曲十八扭。 南山大地是金斗，九曲十八扭，旗鼓门前有，云马两边走。一对鲤鱼上下游，石门关水口，将军门外守。仰睡猫儿伏睡狗，中间夹着是金斗。谁人有福葬得到，世代科甲秀，状元代代有，金银积山高，人丁千万口，芝麻绿豆官三斗。 容县都峤山 都峤山又称南山，在容县成南。这里是丹霞地貌，风景优美。当年明代大旅行家徐霞客曾在此考察 了五天，后来在<<徐霞客游记 ---广西篇>>中作了详尽描绘。这里还是道教三十六洞天中的第二十洞天， 宗教文化源远流长。 都峤山方圆37平方公里，现已辟为五个景区，其中文化内涵最丰富的是庆寿岩标志性的文物是已故佛
招标投标企业报告 广东华深建筑工程信息技术有限公司
本报告于 2019年9月24日 生成 您所看到的报告内容为截至该时间点该公司的数据快照 目录 1. 基本信息：工商信息 2. 招投标情况：中标/投标数量、中标/投标情况、中标/投标行业分布、参与投标 的甲方排名、合作甲方排名 3. 股东及出资信息 4. 风险信息：经营异常、股权出资、动产抵押、税务信息、行政处罚 5. 企业信息：工程人员、企业资质 * 敬启者：本报告内容是中国比地招标网接收您的委托，查询公开信息所得结果。中国比地招标网不对该查询结果的全面、准确、真实性负责。本报告应仅为您的决策提供参考。
一、基本信息 1. 工商信息 企业名称：广东华深建筑工程信息技术有限公司统一社会信用代码：91440101MA59LAFE65工商注册号：440106001938790组织机构代码：MA59LAFE6 法定代表人：姚贤生成立日期：2017-04-07 企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)经营状态：在业 注册资本：1000万人民币 注册地址：广州市天河区东莞庄路2号1119房 营业期限：2017-04-07 至 / 营业范围：多媒体设计服务;工程造价咨询服务;编制工程概算、预算服务;计算机技术开发、技术服务;无人机软硬件的技术开发、应用;企业自有资金投资;工程代建服务（不含工程施工活动）;城市轨道桥梁工程服务;城市地铁隧道工程服务;水利和内河港口工程建筑;港口及航运设施工程建筑;河湖治理及防洪设施工程建筑;海洋工程建筑;工程项目管理服务;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;软件测试服务;建筑工程、土木工程技术咨询服务;园林绿化工程服务;招、投标代理服务;招、投标咨询服务;建筑材料设计、咨询服务;工程结算服务;软件服务;网络技术的研究、开发;工程技术咨询服务;风景园林工程设计服务;模型设计服务;路牌、路标、广告牌安装施工;水利工程设计服务;城市轨道交通设施工程服务; 联系电话：*********** 二、招投标分析 2.1 中标/投标数量 企业中标/投标数： 个 （数据统计时间：2017年至报告生成时间） 2
广西容县杨玉环小传 作者廖声 杨贵妃是中国古代四大美人之一，小名玉环，是大诗人李白、白居易等吟咏赞美的女性，知名度国际共有，家喻户晓。是古今传扬、佳话不断的人物。 她的故乡有三个说法：一是广西容县，二是陕西华阴，三是山西蒲州。根据最具权威的史记资料记载，杨贵妃就是广西容县人。如《全唐文》许子真写《容州普宁县杨妃碑记》：“杨妃，容州杨冲人也，离城一十里，小名玉娘……”。容州的杨冲，即为现今容县十里乡杨外村。许子真在唐天宝年间任四门助教，与贵妃是同时代人物，熟悉她的身世，他所写的碑记，应具有高度的真实性。 杨玉环（玉娘）出生于贫困农家，后被容州（容县）都督杨康收为养女。她的身世坎坷，曾两次被“转卖”，千里迢迢而进入唐朝王宫。天生丽质，聪颖昭慧，才艺超群，姿色绝美的杨玉环，唐帝玄宗特别宠爱她，就封为贵妃，赐建最辉煌的宫院，日思夜处，过着非常
奢侈的荒淫生活。 传说杨玉环日常生活爱好都与家乡有关。如她爱吃的木瓜就是南方家乡常见的家产物。木瓜形如奶状，含有大量的乳白色浓液，触而喷放。据说木瓜营养丰富，具有通乳、抗癌、抗痨、抗虫、增强体质、亮肤、抗衰老等功效，有人还把木瓜当成丰胸食品。又说杨玉环肌体丰腴，常用桃花泡浴以减肥（旧时农家篱笆处常栽有桃花果树，有时女人摘花叶煮水来洗身以作驱邪调经用），不过在激烈争宠的后宫生涯中，也许更多还是为了增加桃花运的爱情祈念吧。 中国南方盛产荔枝，是古远以来的特产，是农家最普遍栽种的果食。荔枝果皮红肉滑、晶莹水滴、清脆香甜、非常可口，有清肺气、滋补真阴、返老还童作用。杨贵妃最广为人知的传说还是偏嗜荔枝，这很符合南方人的生活习味。 《新唐书.杨贵妃传》：“妃嗜荔枝，必欲生致之，乃置骑传送，走数千里，味未变，已至京师。 长安回望绣成堆， 山顶千门次第开。 一骑红尘妃子笑, 无人知是荔枝来。 这首诗是唐代诗人杜牧（京兆万年人——今陕西西安。出身高门士族，祖父杜佑是中唐有名的宰相和史学家）所作，“长安回望绣成堆”：是从长安“回望”的角度描写华清宫（唐玄宗开元十一年公元723年修建的行宫，是和杨贵妃寻欢作乐的地方）所在地骊山的情景：
招标投标企业报告广西力冠电力工程有限公司
本报告于 2019年9月19日 生成 您所看到的报告内容为截至该时间点该公司的数据快照 目录 1. 基本信息：工商信息 2. 招投标情况：中标/投标数量、中标/投标情况、中标/投标行业分布、参与投标 的甲方排名、合作甲方排名 3. 股东及出资信息 4. 风险信息：经营异常、股权出资、动产抵押、税务信息、行政处罚 5. 企业信息：工程人员、企业资质 * 敬启者：本报告内容是中国比地招标网接收您的委托，查询公开信息所得结果。中国比地招标网不对该查询结果的全面、准确、真实性负责。本报告应仅为您的决策提供参考。
一、基本信息 1. 工商信息 企业名称：广西力冠电力工程有限公司统一社会信用代码：91450100MA5KA6TG08工商注册号：450100*********组织机构代码：MA5KA6TG0 法定代表人：/成立日期：2015-11-30 企业类型：/经营状态：存续 注册资本：1000万人民币 注册地址：南宁市兴宁区昆仑大道58号盛天东郡1号楼1单元1206号 营业期限：2015-11-30 至 / 营业范围：输变电工程专业承包，电力工程，房屋建筑工程，通信工程，地基与基础工程，建筑工程劳务分包，钢结构工程（以上凭资质证经营）；工程机械设备租赁。 联系电话：*********** 二、招投标分析 2.1 中标/投标数量 企业中标/投标数： 个 （数据统计时间：2017年至报告生成时间）
2.2 中标/投标情况（近一年） 截止2019年9月19日，根据国内相关网站检索以及中国比地招标网数据库分析，未查询到相关信息。不排除因信息公开来源尚未公开、公开形式存在差异等情况导致的信息与客观事实不完全一致的情形。仅供客户参考。 2.3 中标/投标行业分布（近一年） 截止2019年9月19日，根据国内相关网站检索以及中国比地招标网数据库分析，未查询到相关信息。不排除因信息公开来源尚未公开、公开形式存在差异等情况导致的信息与客观事实不完全一致的情形。仅供客户参考。 2.4 参与投标的甲方前五名（近一年） 截止2019年9月19日，根据国内相关网站检索以及中国比地招标网数据库分析，未查询到相关信息。不排除因信息公开来源尚未公开、公开形式存在差异等情况导致的信息与客观事实不完全一致的情形。仅供客户参考。 2.5 合作甲方前五名（近一年） 截止2019年9月19日，根据国内相关网站检索以及中国比地招标网数据库分析，未查询到相关信息。不排除因信息公开来源尚未公开、公开形式存在差异等情况导致的信息与客观事实不完全一致的情形。仅供客户参考。 三、股东及出资信息 截止2019年9月19日，根据国内相关网站检索以及中国比地招标网数据库分析，未查询到相关信息。不排除因信息公开来源尚未公开、公开形式存在差异等情况导致的信息与客观事实不完全一致的情形。仅供客户参考。 四、风险信息 4.1 经营异常() 截止2019年9月19日，根据国内相关网站检索以及中国比地招标网数据库分析，未查询到相关信息。不排除因信息公开来源尚未公开、公开形式存在差异等情况导致的信息与客观事实不完全一致的情形。仅供客户参考。 4.2 股权出资() 截止2019年9月19日，根据国内相关网站检索以及中国比地招标网数据库分析，未查询到相关信息。不排除因信息公开来源尚未公开、公开形式存在差异等情况导致的信息与客观事实不完全一致的情形。仅供客户参考。 4.3 动产抵押() 截止2019年9月19日，根据国内相关网站检索以及中国比地招标网数据库分析，未查询到相关信息。不排除因信息公开来源尚未公开、公开形式存在差异等情况导致的信息与客观事实不完全一致的情形。仅供客户参考。 4.4 税务信息() 截止2019年9月19日，根据国内相关网站检索以及中国比地招标网数据库分析，未查询到相关信息。不排除因信息公开来源尚未公开、公开形式存在差异等情况导致的信息与客观事实不完全一致的情形。仅供客户参考。 4.5 行政处罚()