全国注册二级建造师执业资格考试
《建筑工程管理与实务》2021年考试106个必练案例考点总结
2020年12月14日
10000建筑工程施工技术
1.水准测量原理P48
原始计算公式：m+H m =n+H n ——m、n：两点水准尺读数；H m 、H n ：两点高程。
2.建筑物施工放样应具备的资料P48
1）总平面图2）建筑物设计说明3）建筑物轴线平面图4）建筑物基础平面图5）设备基础图6）土方开挖图7）建筑物结构图8）管网图9）场区控制点坐标、髙程及点位分布图。3.土方开挖要求P49
（1）土方工程施工前，应采取有效的地下水控制措施。基坑内地下水位应降至拟开挖下层土方的底面以下不小于0.5m ；
（2）无支护土方工程采用放坡挖土，有支护土方工程可采用中心岛式（也称墩式）挖土、盆式挖土和逆作法挖土等方法；当基坑开挖深度不大、周围环境允许，经验算能确保边坡的稳定性时，可采用放坡开挖。（3）基坑边缘堆置土方和建筑材料，或沿挖方边缘移动运输工具和机械，一般应距基坑上部边缘不少于2m ，堆置高度不应超过1.5m 。在垂直的坑壁边，此安全距离应在支护设计计算时给予考虑。软土地区不宜在基坑边堆置弃土。
（4）基坑开挖完成后，应及时清底、验槽，减少暴露时间，防止暴晒和雨水浸刷破坏地基土的原状结构。（5）开挖时应对平面控制桩、水准点、基坑平面位置、水平标高、边坡坡度等经常进行检查。4.土方回填要求P50
（1）不可回填土的类型：淤泥、淤泥质土、膨胀土、有机质大于5%的土、含水溶性硫酸盐大于5%的土、含水量不符合压实要求的黏性土。（2）填方土应尽量采用同类土。
（3）填土应从场地最低处开始，由下而上整个宽度分层铺填。（4）填方应在相对两侧或周围同时进行回填和夯实。5.集水明排的作用P51
收集外排坑底、坑壁渗出的地下水；外排降雨形成的基坑内、外地表水；外排降水井抽出的地下水。6.验槽前的准备工作P52
（1）察看结构说明和地质勘察报告，对比结构设计所用的地基承载力、持力层与报告所提供的是否相同；（2）询问、察看建筑位置是否与勘察范围相符；（3）纠察看场地内是否有软弱下卧层；
（4）场地是否为特别的不均匀场地、是否存在勘察方要求进行特别处理的情况，而设计方没有要求进行处理；
（5）要求建设方提供场地内是否有地下管线和相应的地下设施。
7.验槽程序P52
（1）在施工单位自检合格的基础上进行，施工单位确认自检合格后提出验收申请；
（2）由总监理工程师或建设单位项目负责人组织建设、监理、勘察、设计及施工单位的项目负责人、技术质量负责人，共同按设计要求和有关规定进行；
（3）基槽满足设计要求及有关规定后，相关方履行验收手续；需要局部处理的部位由设计单位提出处理意见，施工单位处理后进行二次验收。
8.验槽的主要内容P52~53
1）根据设计图纸检查基槽的开挖平面位置、尺寸、槽底深度，检查是否与设计图纸相符，开挖深度是否符合设计要求。
2）仔细观察槽壁、槽底土质类型、均匀程度和有关异常土质是否存在，核对基坑土质及地下水情况是否与勘察报告相符。
3）检查基槽之中是否有旧建筑物基础、古井、古墓、洞穴、地下掩埋物及地下人防工程等。
4）检查基槽边坡外缘与附近建筑物的距离，基坑开挖对建筑物稳定是否有影响。
5）天然地基验槽应检查核实分析钎探资料，对存在的异常点位进行复核检查。桩基应检测桩的质量合格。
9.验槽方法P53
1.观察法
2.钎探法
3.轻型动力触探
10.遇到下列情况之一时，应在基底进行轻型动力触探：P53
1)持力层明显不均匀；
2)浅部有软弱下卧层；
3)有浅埋的坑穴、古墓、古井等，直接观察难以发现时；
4)勘察报告或设计文件规定应进行轻型动力触探时。
11.局部不良地基的处理P54
局部硬土的处理挖掉硬土部分，以免造成不均匀沉降。处理时要根据周边土的土质情况确定回填材料全部开挖较困难时在其上部做软垫层处理，使地基均匀沉降。
局部软土的处理软土厚度不大时
通常采取清除软土的换土垫层法处理，一般采用级配砂石垫层，压实
系数不小于0.94
厚度较大时
一般采用现场钻孔灌注桩、混凝土或砌块石支撑墙（或支墩）至基岩
进行局部地基处理
12.基础底板大体积混凝土浇筑与振捣P56
1）混凝土应采取振捣棒振捣；
2）初凝以前对混凝土进行二次振捣；
3）在下层混凝土初凝前将上层混凝土浇筑完毕。
4）养护方法分为保温法和保湿法两种。
5）养护时间：大体积混凝土浇筑完毕后，应在12h内加以覆盖和浇水。采用普通硅酸盐水泥拌制的混凝土养护时间不得少于14d。
13.大体积混凝土裂缝的控制P56
1）优先选用低水化热的矿渣水泥拌制混凝土；
2）适当降低水灰比，减少水泥用量；
3）降低拌合水温度；骨料用水冲洗降温；
4）及时对混凝土覆盖保温、保湿材料；
5）在基础内预埋冷却水管，通入循环水；
6）掺入适量的微膨胀剂或膨胀水泥，使混凝土得到补偿收缩；
7）设置后浇缝；
8）采用二次抹面工艺，减少表面收缩裂缝。
14.锤击沉桩法及静力压桩法一般施工程序P57
确定桩位和沉桩顺序→桩机就位→吊桩喂桩→校正→锤击沉桩→接桩→再锤击沉桩→送桩→收锤→转移桩机。
测量定位→桩机就位→吊桩、插桩→桩身对中调直→静压沉桩→接桩→再静压沉桩→送桩→终止压桩→转移桩机。
15.泥浆护壁法钻孔灌注桩施工工艺流程P57
场地平整→桩位放线→开挖浆池、浆沟→护筒埋设→钻机就位、孔位校正→成孔、泥浆循环、清除废浆、泥渣→第一次清孔→质量验收→下钢筋笼和钢导管→第二次清孔→浇筑水下混凝土→成桩。
16.沉管灌注桩成桩施工工艺流程P57
桩机就位→锤击（振动）沉管→上料→边锤击（振动）边拔管，并继续浇筑混凝土→下钢筋笼，继续
浇筑混凝土及拔管→成桩。
17.基坑监测程序P58【2019年案例出题】
基坑周边环境必须检测：(1)坑外地形的变形监测：(2)邻近建筑物的沉降与倾斜监测(3)
地下管线的沉降和位移监测。
基坑工程施工前，应由建设方委托具备相应资质第三方对基坑工程实施现场检测。监测单位应编制监
测方案，经建设方、设计方、监理方等认可后方可实施。
18.出现下列危险征兆时应立即报警P58
1）支护结构位移达到设计规定的位移限值；
2）支护结构位移速率增长且不收敛；
3）支护结构构件的内力超过其设计值；
4）基坑周边建（构）筑物、道路、地面的沉降达到设计规定的沉降、倾斜限值；基坑周边建（构）
筑物道路、地面开裂；
5）支护结构构件出现影响整体结构安全的损坏；
6）基坑出现局部坍塌；
7）开挖面出现隆起现象；
8）基坑出现流土、管涌现象。
19.模板工程安装要点P61
1）起拱对象：梁、板≥4m，起拱高度：跨度的1/1000～3/1000；
2）钢管、门架等支架立柱不得混用；
3）模板的接缝不应漏浆；在浇筑混凝土前，木模板应浇水润湿，但模板内不应有积水；
4）模板与混凝土的接触面应清理干净并涂刷隔离剂，不得采用影响结构性能或妨碍装饰工程的隔离剂；5）模板安装应与钢筋安装配合进行，梁柱节点的模板宜在钢筋安装后安装。
6）后浇带的模板及支架应独立设置。
20.模板的拆除P61
1）顺序：先支的后拆、后支的先拆，先拆非承重模板、后拆承重模板；
2）侧模拆除要求：混凝土强度能保证其表面及棱角不受损伤；
3）底模拆除要求（关键词：8m，75%）：
构件类型构件跨度(m)达到设计的混凝土立方体抗压强度标准值的百分率(%)
板
≤2≥50＞2，≤8≥75＞8≥100
梁、拱、壳
≤8≥75
＞8≥100
悬臂结构≥100
4）快拆支架体系的支架立杆间距不应大于2m。拆模时应保留立杆并顶托支承楼板，拆模时的混凝土强度可取构件跨度为2m按上表规定确定。
21.钢筋下料长度与钢筋代换P62
各种钢筋下料长度计算如下：
直钢筋下料长度=构件长度－保护层厚度＋弯钩增加长度
弯起钢筋下料长度=直段长度＋斜段长度－弯曲调整值＋弯钩增加长度
箍筋下料长度=箍筋周长＋箍筋调整值
上述钢筋如需要搭接，还要增加钢筋搭接长度、对复杂节点部位宜做大样图后进行下料。
代换原则：
1）等强度代换或等面积代换。当构件配筋受强度控制时，按钢筋代换前后强度相等的原则进行代换；当构件按最小配筋率配筋时，或同钢号钢筋之间的代换，按钢筋代换前后面积相等的原则进行代换。当构件受裂缝宽度或挠度控制时，代换前后应进行裂缝宽度和挠度验算。
2）钢筋代换时，应征得设计单位的同意，并办理相应手续。
22.钢筋加工要点P63
1）钢筋加工包括调直、除锈、下料切断、接长、弯曲成型等。
2）钢筋宜采用无延伸功能的机械设备进行调直，也可采用冷拉调直。当采用冷拉调直时，光圆钢筋的冷拉率不宜大于4%，带肋钢筋的冷拉率不宜大于1%。
3）钢筋除锈：一是在钢筋冷拉或调直过程中除锈；二是可采用机械除锈机除锈、喷砂除锈、酸洗除锈和手工除锈等。
4）钢筋下料切断可采用钢筋切断机或手动液压切断器进行。钢筋的切断口不得有马蹄形或起弯等现象。5）钢筋加工宜在常温下进行，加工过程不应加热钢筋。钢筋弯折应一次完成，不得反复弯折。
23.墙、柱钢筋要求P64
1）墙、柱钢筋的绑扎应在墙、柱模板安装前进行；
2）墙钢筋的弯钩应朝向混凝土内；
3）纵向受力钢筋有接头时，设置在同一构件内的接头宜相互错开；
4）每层柱第一个钢筋接头位置距楼地面高度不宜小于500mm、柱高的1/6及柱截面长边（或直径）的较大值；
5）框架梁、牛腿及柱帽等钢筋，应放在柱子纵向钢筋的内侧；
6）如设计无特殊要求，当柱中纵向受力钢筋直径大于25mm时，应在搭接接头两个端面外100mm范围内各设置两个箍筋，其间距宜为50mm。
24.梁钢筋要求P64
1）连续梁、板的上部钢筋接头位置宜设置在跨中1/3跨度范围内，下部钢筋接头位置宜设置在梁端1/3跨度范围内；
2）梁纵向受力钢筋采取双层排列时，两排钢筋之间应垫以不小于25mm的短钢筋；
3）板、次梁与主梁交叉处，板的钢筋在上，次梁的钢筋居中，主梁的钢筋在下；当有圈梁或垫梁时，
主梁的钢筋在上。
25.混凝土原材料要求P65
1）粗骨料最大粒径不应超过构件截面最小尺寸的1/4，且不应超过钢筋最小净间距的3/4；对实心混
凝土板，粗骨料的最大粒径不宜超过板厚的l/3，且不应超过40mm。
2）细骨料宜选用中砂。
3）对于有抗渗、抗冻融或其他特殊要求的混凝土，宜选用连续级配的粗骨料，最大粒径不宜大于40mm。4）未经处理的海水严禁用于钢筋混凝土和预应力混凝土拌制和养护。
5）应检验混凝土外加剂与水泥的适应性，符合要求方可使用。对于含有尿素、氨类等有刺激性气味成
分的外加剂，不得用于房屋建筑工程中。
26.混凝土的搅拌与运输P66
1）当掺有外加剂时，搅拌时间适当延长。
2）混凝土在运输中不应发生分层、离析现象，否则应在浇筑前二次搅拌。
3）尽量减少混凝土的运输时间和转运次数，确保混凝土在初凝前运至现场并浇筑完毕。
4）采用搅拌运输车运送混凝土，当坍落度损失较大不能满足施工要求时，可在车罐内加入适量的与原
配合比相同成分的减水剂。
27.混凝土浇筑P67
1）现场环境温度高于35℃时宜对金属模板进行洒水降温；洒水后不得留有积水。
2）在浇筑竖向结构混凝土前，应先在底部填以不大于30mm厚与混凝土中水泥、砂配比成分相同的水
泥砂浆；浇筑过程中混凝土不得发生离析现象。
3）混凝土自由倾落高度：
○1粗骨料粒径＞25mm时，≤3m；
○2粗骨料粒径≤25mm时，≤6m。
当不能满足时，应加设串筒、溜管、溜槽等装置。
4）混凝土宜分层浇筑，分层振捣。当采用插入式振捣器振捣普通混凝土时，应快插慢拔，振捣器插入
下层混凝土内的深度应不小于50mm。
5）梁和板宜同时浇筑混凝土，有主次梁的楼板宜顺着次梁方向浇筑，单向板宜沿着板的长边方向浇筑；6）有主次梁的楼板垂直施工缝应留设在次梁跨度中间的1/3范围内；
7）已浇筑完毕的混凝土，应在混凝土终凝前（通常为混凝土浇筑完毕后8～12h内）开始进行自然养护。
28.施工缝施工要求P68
1）施工缝的位置应在混凝土浇筑之前确定，并宜留置在结构受剪力较小且便于施工的部位。
2）施工缝的留置位置
○1有主次梁的楼板垂直施工缝应留设在次梁跨度中间的1/3范围内；
○2单向板施工缝应留设在平行于板短边的任何位置；
○3楼梯梯段施工缝宜设置在梯段板跨度端部的1/3范围内；
3）已浇筑的混凝土，其抗压强度不应小于 1.2N/mm2；
4）在浇筑混凝土前，宜先在施工缝处铺一层水泥浆（可掺适量界面剂）或与混凝土内成分相同的水泥砂浆；
29.后浇带的设置和处理P68
1）根据设计要求留设并保留一段时间（若设计无要求，则至少保留14d并经设计确认）后再浇筑。
2）填充后浇带，可采用微膨胀混凝土，强度等级比原结构强度提高一级，并保持至少14d的湿润养护。
30.大体积混凝土施工温控指标宜符合的规定和混凝土的养护P68
1）混凝土入模温度不宜大于30℃（高温时不大于35℃）；混凝土浇筑体最大温升值不宜大于50℃；2）混凝土浇筑块体的里表温差不宜大于25℃；
3）混凝土浇筑体表面与大气温差不宜大于20℃；
4）混凝土的降温速率不宜大于2.0℃/d。
（2）对已浇筑完毕的混凝土，应在混凝土终凝前（通常为混凝土浇筑完毕后8～12h内），开始进行自然养护。养护的时间：对采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥拌制的混凝土，不得少于7d；对掺用缓凝型外加剂、矿物掺合料或有抗渗要求的混凝土，不得少于14d；后浇带混凝土的养护时间不应少于14d
31.不得在下列墙体或部位设置脚手眼P72
1）120mm厚墙、清水墙、料石墙、独立柱和附墙柱；
2）过梁上与过梁成60°角的三角形范围及过梁净跨度1/2的高度范围内；
3）宽度小于1m的窗间墙；
4）门窗洞口两侧石砌体300mm，其他砌体200mm范围内；转角处石砌体600mm，其他砌体450mm范围内；
5）梁或梁垫下及其左右500mm范围内；
6）设计不允许设置脚手眼的部位；
7）轻质墙体；
8）夹心复合墙外叶墙。
32.混凝土小型空心砌块砌体工程施工要求P72
1）施工采用的小砌块的产品龄期不应小于28d。
2）小砌块应将生产时的底面朝上反砌于墙上。
3）底层室内地面以下或防潮层以下的砌体，应采用强度等级不低于C20（或Cb20）的混凝土灌实小砌
块的孔洞。
4）在散热器、厨房和卫生间等设置的卡具安装处砌筑的小砌块，宜在施工前用强度等级不低于C20（或Cb20）的混凝土将其孔洞灌实。
5）小砌块墙体应孔对孔、肋对肋错缝搭砌。
33.装配式工程构件进场要求P80
1）预制构件进场前，混凝土强度应符合设计要求。当设计无具体要求时，混凝土同条件立方体抗压强
度不应小于混凝土强度等级值的75%。
2）预制构件进场时，构件生产单位应提供相关质量证明文件。
○1出厂合格证；
○2混凝土强度检验报告：
○3钢筋复验单；
○4钢筋套筒等其他构件钢筋连接类型的工艺检验报告；
○5合同要求的其他质量证明文件。
3）预制构件运送到施工现场后，应按规格、品种、使用部位、吊装顺序分类设置存放场地。存放场地
宜设置在塔式起重机有效起重范围内，并设置通道。
4）预制墙板可采用插放或靠放的方式，堆放工具或支架应有足够的刚度，并支垫稳固。采用靠放方式时，预制外墙板宜对称靠放、饰面朝外，且与地面倾斜角度不宜小于80°。
5）预制水平类构件可采用叠放方式，层与层之间应垫平、垫实，各层支垫应上下对齐。垫木距板端部
大于200mm，且间距不大于1600mm，最下面一层支垫应通长设置，堆放时间不宜超过两个月。
6）预制构件堆放时，预制构件与支架、预制构件与地面之间宜设置柔性衬垫保护。
7）预应力构件需按其受力方式进行存放，不得颠倒其堆放方向。
34.装配式工程构件安装与连接P81~84
1）装配式混凝土结构施工应制定专项方案内容宜包括：工程概况、编制依据、进度计划、施工场地布置、预制构件运输与存放、安装与连接施工、成品保护、绿色施工、安全管理、质量管理、信息化管理、应急预案等。
2）吊装要求
○1吊索水平夹角不宜小于60°，不应小于45°；
○2起吊应采用慢起、稳升、缓放的操作方式，严禁吊装构件长时间悬停在空中；
3）预制构件安装
竖向预制构件安装采取临时支撑时，应符合下列规定：
①每个预制构件应按照施工方案设置稳定可靠的临时支撑；
②对预制柱、墙板构件的上部斜支撑，其支撑点距离板底的距离不宜小于柱、板高的2/3，且不应小于柱、板高的1/2。
③对于单个构件高度超过10m的预制柱、墙等，需设缆风绳。
4）预制构件连接
钢筋套筒灌浆连接接头、应符合下列规定：
①灌浆施工时，环境温度不应低于5℃，当连接部位养护温度低于10℃时，应采取加热保温措施；
②灌浆操作全过程应由监理人员旁站；
③灌浆作业应采用压浆法从下口灌注，浆料从上口流出后应及时封堵，持压30S后再封堵下口，灌浆后24h内不得使构件与灌浆层受到振动、碰撞；
④灌浆料拌合物应在制备后30min内用完。
35.卷材防水层施工要求P88
1）卷材防水层宜用于经常处于地下水环境，且受侵蚀介质作用或受振动作用的地下工程。
2）铺贴卷材严禁在雨天、雪天、五级及以上大风中施工；冷粘法、自粘法施工的环境气温不宜低于5℃，热熔法、焊接法施工的环境气温不宜低于-10℃；
3）卷材防水层应铺设在混凝土结构的迎水面上。
4）卷材防水层的基面应坚实、平整、清洁、干燥，阴阳角处应做成圆弧或45°坡角。
5）如设计无要求时，阴阳角等特殊部位铺设的卷材加强层宽度不应小于500mm。
6）结构底板垫层混凝土部位的卷材可采用空铺法或点粘法施工，侧墙采用外防外贴法的卷材及顶板部
位的卷材应采用满粘法施工。
7）铺贴双层卷材时，上下两层和相邻两幅卷材的接缝应错开1/3～1/2幅宽，且两层卷材不得相互垂
直铺贴。
8）施工顺序
方法顺序
外防外贴法先铺平面，后铺立面，交接处应交叉搭接。
外防内贴法先铺立面，后铺平面；铺贴立面时，应先铺转角，后铺大面。
9）细石混凝土保护层
位置厚度
顶板人工回填土≥50mm
机械碾压回填土≥70mm
底板≥50mm
侧墙软质保护材料或铺抹20mm厚1:2.5水泥砂浆层
36.屋面防水施工要求P91
1）找坡层
①屋面防水应以防为主，以排为辅。
②混凝土结构层宜采用结构找坡，坡度不应小于3%；当采用材料找坡时，坡度宜为2%。
③找坡层最薄处厚度不宜小于20mm。
2）找平层
①保温层上的找平层应在水泥初凝前压实抹平，并应留设分格缝，缝宽宜为5～20mm，纵横缝的间距不宜大于6m。
②养护时间不得少于7d。
3）卷材防水层
a卷材防水层铺贴顺序和方向
①卷材防水层施工时，由屋面最低标高向上铺贴；
②檐沟、天沟卷材施工时，宜顺檐沟、天沟方向铺贴，搭接缝应顺流水方向；
③卷材宜平行屋脊铺贴，上下层卷材不得相互垂直铺贴。
b立面或大坡面铺贴卷材时，应采用满粘法，并宜减少卷材短边搭接。
c卷材搭接缝应符合下列规定：
①平行屋脊的搭接缝应顺流水方向；
②同一层相邻两幅卷材短边搭接缝错开不应小于500mm；
③上下层卷材长边搭接缝应错开，且不应小于幅宽的1/3；
④叠层铺贴的各层卷材，在天沟与屋面的交接处，应采用叉接法搭接，搭接缝应错开；搭接缝宜留在屋面与天沟侧面，不宜留在沟底。
4）厚度小于3mm的高聚物改性沥青防水卷材，严禁采用热熔法施工
5）屋面坡度大于25%时，卷材应采取满粘和钉压固定措施。
6）水泥砂浆及细石混凝土保护层铺设前，应在防水层上做隔离层；
7)细部施工
①卷材防水屋面檐口800mm范围内的卷材应满粘，卷材收头应采用金属压条钉压，并应用密封材料封严。
②檐口下端应做鹰嘴和滴水槽。
③檐沟和天沟的防水层下应增设附加层，附加层伸入屋面的宽度不应小于250mm；檐沟防水层和附加层应由沟底翻上至外侧顶部，卷材收头应用金属压条钉压，并应用密封材料封严，涂膜收头应用防水涂料多遍涂刷。
④女儿墙泛水处的防水层下应增设附加层，附加层在平面和立面的宽度均不应小于250mm。
37.保温材料应检验项目P99
板状保温材料检查：表观密度或干密度、压缩强度或抗压强度、导热系数、燃烧性能。
纤维保温材料应检验：表观密度、导热系数、燃烧性能。
38吊顶工程应对下列隐蔽工程项目进行验收P101
①吊顶内管道、设备的安装及水管试压，风管的严密性检验；
②木龙骨防火、防腐处理；
③预埋件或拉结筋；
④吊杆安装；
⑤龙骨安装；
⑥填充材料的设置。
39.饰面板(砖)工程应对下列材料及其性能指标进行复验：P110
1）室内用花岗石的放射性、室内用人造木板的甲醛释放量；
2）水泥基粘结料的粘结强度；
3）外墙陶瓷板的吸水率；
4）严寒和寒冷地区外墙陶瓷面砖的抗冻性。
40.饰面板（砖）工程隐蔽验收P111
1）预埋件（或后置埋件）；
2）连接节点；
3）龙骨安装；
4）防水、保温、防火节点；
5）外墙金属板防雷连接节点。
41.冬期施工混凝土搅拌前,原材料的预热应符合下列规定：P123~124
1）宜加热拌合水。当仅加热拌合水不能满足热工计算要求时，可加热骨料。拌合水与骨料的加热温度可通过热工计算确定；当水和骨料的温度仍不能满足热工计算要求时,可提高水温至100℃，但水泥不能与80℃以上的水直接接触。
2）水泥、外加剂、矿物掺合料不得直接加热，应事先贮于暧棚内预热。
3）混凝土拌合物的出机温度不宜低于10℃，入模温度不应低于5℃；对预拌混凝土或需远距离输送的混凝土，混凝土拌合物的出机温度可根据运输和输送距离经热工计算确定，但不宜低于15℃。20000建筑工程项目施工管理
42.可以不进行招标的情况P133
1）需要采用不可替代的专利或者专有技术；
2）采购人依法能够自行建设、生产或者提供；
3）己通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供；
4）需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求；
5）国家规定的其他特殊情形。
43.招标条件P134
（1）招标人已经依法成立；
（2）初步设计及概算应当履行审批手续的，已经批准；
（3）招标范围、招标方式和招标组织形式等应当履行核准手续的，已经核准；
（4）有相应资金或资金来源已经落实；
（5）有招标所需的设计图纸及技术资料。
44.招标程序P135
招标准备、招标实施、开标定标。
45.投标主要程序P136
1）研究并决策是否参加工程项目投标；
2）报名参加投标；
3）按照要求填报资格预审书；
4）领取招标文件；
5）研究招标文件；
6）调查投标环境；
7）按照招标文件要求编制投标文件；
8）投送招标文件；
9）参加开标会议；
10）订立施工合同。
46.分包工程可以顺延的情况P145
1）承包人根据总包合同从工程师处获得与分包合同相关的竣工时间延长；
2）承包人未按本合同专用条款的约定提供图纸、开工条件、设备设施、施工场地；
3）承包人未按约定日期支付工程预付款、进度款，致使分包工程施工不能正常进行；
4）项目经理未按分包合同约定提供所需的指令、批准或所发出的指令错误，致使分包工程施工不能正常进行；
5）非分包人原因的分包工程范围内的工程变更及工程量增加；
6）不可抗力的原因；
7）本合同专用条款中约定的或项目经理同意工期顺延的其他情况。
分包人应在上述约定情况发生后14d内，就延误的工期以书面形式向承包人提出报告。承包人在收到报告后14d内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。
47.合同变更程序P149
1)提出合同变更申请。
2)报项目经理审查、批准。必要时，经企业合同管理部门负责人签认，重大的合同变更须报企业负责人签认。
3)经业主签认，形成书面文件。
4)组织实施。
48.变更估价程序P150
承包人应在收到变更指示后14天内，向监理人提交变更估价申请。监理人应在收到承包人提交的变更估价申请后7天内审查完毕并报送发包人，监理人对变更估价申请有异议，通知承包人修改后重新提交。发包人应在承包人提交变更估价申请后14天内审批完毕。发包人逾期未完成审批或未提出异议的，视为认可承包人提交的变更估价申请。因变更引起的价格调整应计入最近一期的进度款中支付。
49.索赔成立的条件P151
①工期索赔：非施工方原因、超过总时差
②费用索赔：非施工方原因、非不可抗力
50.单位工程施工组织设计的基本内容P157
1）编制依据；
2）工程概况；
3）施工部署；
4）施工进度计划；
5）施工准备与资源配置计划；
6）主要施工方法；
7）施工现场平面布置；
8）主要施工管理计划等。
51.单位工程施工组织设计编制、审批和交底P157
1）单位工程施工组织设计编制与审批:单位工程施工组织设计由项目负责人主持编制，项目经理部全体管理人员参加，施工单位主管部门审核，施工单位技术负责人或其授权的技术人员审批。
2）单位工程施工组织设计经施工单位技术负责人或其授权人审批后，应在工程开工前由施工单位项目负责人组织，对项目部全体管理人员及主要分包单位逐级进行交底并做好交底记录。
52.施工组织设计的动态管理P158
如发生以下情况之一时，施工组织设计应及时进行修改或补充：
①工程设计有重大修改；
②有关法律、法规、规范和标准实施、修订和废止；
③主要施工方法有重大调整；
④主要施工资源配置有重大调整；
⑤施工环境有重大改变。
经修改或补充的施工组织设计应重新审批后才能实施。
53.施工现场动火审批程序P167
1）一级动火作业由项目负责人组织编制防火安全技术方案，填写动火申请表，报企业安全管理部门审查批准后，方可动火。
2）二级动火作业由项目责任工程师组织拟定防火安全技术措施，填写动火申请表，报项目安全管理部门和项目负责人审查批准后，方可动火。
3）三级动火作业由所在班组填写动火申请表，经项目责任工程师和项目安全管理部门审查批准后，方可动火。
4）动火证当日有效，如动火地点发生变化，则需重新办理动火审批手续。
54.消防器材的配备P167
1）一般临时设施区，每100m2配备2只10L灭火器。
2）大型临时设施总面积超过1200m2时，应配有专供消防用的消防桶、消防锹、消防钩、盛水桶(池）、消防砂箱。
3）临时木加工间、油漆间等，每25m2配备一只灭火器。仓库、油库、危险品库或堆料厂内，应配备足够组数、种类的灭火器，每组灭火器不应少于四个，每组灭火器之间的距离不应大于30m。
4）高度超过24m的建筑工程，应保证消防水源充足，设置具有足够扬程的高压水泵，安装临时消防竖管，管径不得小于75mm，每层必须设消防栓口，配备足够的水龙带。
55.五牌一图P169
工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工和环境保护牌、施工现场总平面图。
56.文明施工要求P169
1）现场必须实施封闭管理，现场出人口应设大门和保安值班室，大门或门头设置企业名称和企业标识，车辆和人员出入口应分设，车辆出人口应设置车辆冲洗设施；进入施工现场的出入口应设置闸机，建立完善的保安值班管理制度，严禁非施工人员任意进出；
2）场地四周必须采用封闭围挡，围挡要坚固、稳定、整洁、美观，并沿场地四周连续设置。一般路段的围挡高度不得低于1.8m，市区主要路段的围挡高度不得低于 2.5m。
3）在建工程内、伙房、库房不得兼做宿舍。
4）宿舍床铺不得超过2层，通道宽度不得小于0.9m。宿舍室内净高不得小于2.5m，住宿人员人均面
积不得小于2.5㎡，且每间宿舍居住人员不得超过16人。
5）临时用房选址考虑因素：施工安全要求、消防安全要求、不妨碍施工、国家有关规定。
6）现场应设置畅通的排水沟渠系统，泥浆和污水未经处理不得直接排放。施工场地应硬化处理。
7）高层建筑要设置专用的消防水源和消防立管，每层留设消防水源接口。
57.施工临时用电P173~174
1)施工现场临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50kW及以上的，应编制用电组织设计；否则应制定安全用电和电气防火措施。
2)临时用电组织设计及安全用电和电气防火措施应由电气工程技术人员编制，相关部门审核，并经具有法人资格企业的技术负责人批准后实施。
3)临时用电工程必须经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收，合格后方可投入使用。
4)下列特殊场所应使用安全特低电压照明器：
隧道、人防工程、髙温、有导电灰尘、比较潮湿或灯具离地面高度低于2.5m:电源电压≤36v。
潮湿和易触及带电体场所:电源电压≤24v。
特别潮湿场所、导电良好的地面、锅炉或金属容器内：电源电压≤12v
5）配电箱的设置
○1施工用电配电系统应设置总配电箱（配电柜）、分配电箱、开关箱，并按照“总一分一开”顺序作分级设置，形成“三级配电”模式，两级漏电保护。
○2用电设备必须有各自专用的开关箱，严禁2台及以上设备共用一个开关箱。
○3一般场所宜选用额定电压为220V的照明器
○4室外220V灯具距地面不得低于3m，室内不得低于2.5m。
○5碘钨灯及钠、铊、铟等金属卤化物灯具的安装高度宜在3m以上，灯线应固定在接线柱上，不得靠近灯具表面。
○6五芯电缆必须包含淡蓝、绿/黄两种颜色绝缘芯线。淡蓝色芯线必须用作N线；绿/黄双色芯线必须用作PE线，严禁混用。
58.施工现场临时用水管理要点P174
1）现场临时用水包括生产用水、机械用水、生活用水和消防用水。
2）消防用水一般利用城市或建设单位的永久消防设施。如自行设计，消防干管直径应不小于100mm，消火栓处昼夜要有明显标志，配备足够的水龙带，周围3m内不准存放物品。
3）高度超过24m的建筑工程，应安装临时消防竖管，管径不得小于75mm，严禁消防竖管作为施工用水
管线。
59单位工程进度计划的内容一般应包括:【2019年案例出题】P177
1）工程建设概况：拟建工程的建设单位，工程名称、性质、用途、工程投资额，开竣工日期，施工合同要求，主管部门的有关部门文件和要求，以及组织施工的指导思想等。
2）工程施工情况：拟建工程的建筑面积、层数、层高、总高、总宽、总长、平面形状和平面组合情况，基础、结构类型，室内外装修情况等。
3）单位工程进度计划，分阶段进度计划，单位工程准备工作计划，劳动力需用量计划，主要材料、设备及加工计划，主要施工机械和机具需要量计划，主要施工方案及流水段划分，各项经济技术指标要求等。
60.进度计划的调整P183
1）关键工作的调整。本方法是进度计划调整的重点，也是最常用的方法之一。
2）改变某些工作间的逻辑关系。此种方法效果明显。
3）剩余工作重新编制进度计划。
4）非关键工作调整。为了更充分利用资源、降低成本，必要时可对非关键工作的时差做适当调整。
5）资源调整。
61费用优化的目的就是使项目的总费用最低，优化应从以下几个方面进行考虑：P183
1）在既定工期的前提下，确定项目的最低费用；
2）在既定的最低费用限额下完成项目计划，确定最佳工期；
3）若需要缩短工期，则考虑如何使增加的费用最小；
4）若新增一定数量的
费用，则可计算工期缩短到多少。
62.备案证明管理：P187
对钢材、水泥、预拌混凝土、砂石、砌体材料、石材、胶合板实行备案证明管理。
63.材料进场质量控制原则和基本规定P187
1）对于项目采购的物资，业主的验证不能代替项目对所采购物资的质量责任，而业主采购的物资，项目的验证也不能取代业主对其采购物资的质量责任。
2）建筑工程施工现场检测试验的组织管理和实施应由施工单位负责。当建筑工程实行施工总承包时，可由总承包单位负责整体组织管理和实施，分包单位按合同确定的施工范围各负其责。
64.施工检测试验计划P187【2019年案例出题】
施工检测试验计划应在工程施工前由施工项目技术负责人组织有关人员编制，并应报送监理单位进行审查和监督实施。根据施工检测试验计划，应制订相应的见证取样和送检计划。施工检测试验计划应按检测试验项目分别编制。
65.施工过程质量检测试验主要内容教材P188表2A320061掌握
66材料检验见证与送样P189
1）需要见证检测的检测项目，施工单位应在取样及送检前通知见证人员。
2）见证人员发生变化时，监理单位应通知相关单位，办理书面变更手续。
3）见证人员应对见证取样和送检的全过程进行见证并填写见证记录。
4）检测机构接收试样时应核实见证人员及见证记录，见证人员与备案见证人员不符或见证记录无备案见证人员签字时不得接收试样。
5）见证人员应核查见证检测的检测项目、数量和比例是否满足有关规定。
67.地基和基础工程验收P192
地基基础分项工程、分部（子分部）工程质量的验收，均应在施工单位自检合格的基础上进行。施工单位确认自检合格后提出工程验收申请，由总监理工程师或建设单位项目负责人组织勘察、设计单位及施工单位的项目负责人、技术质量负责人，共同按设计要求和有关规范规定进行验收。
68.钢筋混凝土结构模板要求P193
1）立柱接长严禁搭接，必须采用对接扣件连接，相邻两立柱的对接接头不得在同步内，且对接接头沿竖向错开的距离不宜小于500mm。
2）立杆底部宜设置垫板，在立杆底部的水平方向上应按纵下横上的次序设置扫地杆。
3）满堂支撑架的可调底座、可调托撑螺杆伸出长度不宜超过300mm，插入立杆内的长度不得小于150mm。
4）立杆的纵、横向间距应满足设计要求，立杆的步距不应大于1.8m；顶层立杆步距应适当减小，且不应大于1.5m；
5）底模及其支架拆除时，同条件养护试块的抗压强度应符合设计要求；设计无要求时，应符合规范要求。6）模板及其支架的拆除时间和顺序必须按施工技术方案确定的顺序进行，一般是后支的先拆，先支的后拆；先拆非承重部分，后拆承重部分。
7）对于后张预应力混凝土结构构件，侧模宜在预应力张拉前拆除；底模支架不应在结构构件建立预应力前拆除。
69.钢筋进场时，应按下列规定检查钢筋性能及重量P193【2019年案例出题】
1）检查生产企业的生产许可证证书及钢筋的质量证明文件；
2）按国家现行有关标准抽样检验屈服强度、抗拉强度、伸长率及单位长度重量偏差；
3）经产品认证符合要求的钢筋，其检验批量可扩大一倍。在同一工程项目中，同一厂家、同一牌号、同一规格的钢筋（同一钢筋来源的成型钢筋）连续三批进场检验均一次检验合格时，其后的检验批量可扩大一倍；
4）钢筋的外观质量应符合国家现行有关标准的规定；
5）当无法准确判断钢筋品种、牌号时，应增加化学成分、晶粒度等检验项目。
70.对首次使用的配合比应进行开盘鉴定，开盘鉴定的内容应包括：P196
1）混凝土的原材料与配合比设计所采用原材料的一致性；
2）出机混凝土工作性与配合比设计要求的一致性；
3）混凝土强度；
4）混凝土凝结时间；
5）工程有要求时，尚应包括混凝土耐久性能等。
71.基坑工程监测包括支护结构监测和周围环境监测：P216【2019年案例出题】
1.支护结构监测包括
1）对围护墙侧压力、弯曲应力和变形的监测；
2）对支撑(锚杆)轴力、弯曲应力的监测；
3）对腰梁(围檩)轴力、弯曲应力的监测；
2.基坑周围环境监测包括
1)坑外地形的变形监测；
2)邻近建筑物的沉降和倾斜监测；
3)地下管线的沉降和位移监测等。
72.基坑施工的安全应急措施：P216
1）在基坑开挖过程中，一旦出现了渗水或漏水，应根据水量大小，采用坑底设沟排水、引流修补、密实
混凝土封堵、压密注浆、高压喷射注浆等方法及时进行处理。
2）对于轻微的流沙现象，在基坑开挖后可采用加快垫层浇筑或加厚垫层的方法“压住”流沙。对于较严重的流沙，应增加坑内降水措施进行处理。
3）如果水泥土墙等重力式支护结构位移超过设计估计值时，应予以高度重视，同时做好位移监测，掌握发展趋势。如果位移持续发展，超过设计值较多时，则应采用水泥土墙背后卸载、加快垫层施工及加大垫层厚度和加设支撑等方法及时进行处理。
4）对基坑周围管线保护的应急措施一般包括打设封闭桩或开挖隔离沟、管线架空两种方法。
73.一般脚手架验收程序P218
脚手架的内部检查与验收应由项目经理组织，项目施工、技术、安全、作业班组负责人等有关人员参加，按照技术规范、施工方案、技术交底等有关技术文件，当脚手架分段搭设、分段使用时应进行分段验收，在确认符合要求后，方可投入使用。
74.脚手架及其地基基础应检查和验收的阶段P218
1）基础完工后，脚手架搭设前；
2）每搭设完6～8m高度后；
3）作业层上施加荷载前；
4）达到设计高度后；⑤遇有六级及以上大风或大雨后；
5）冻结地区解冻后；
6）停用超过一个月的，在重新投入使用之前。
75.脚手架定期检查的主要内容P218
1)杆件的设置与连接，连墙件、支撑、门洞衍架的构造是否符合要求；
2)地基是否积水，底座是否松动，立杆是否悬空，扣件螺栓是否松动；
3)高度在24m以上的脚手架，其立杆的沉降与垂直度的偏差是否符合技术规范要求；
4)架体安全防护措施是否符合要求；
5)是否有超载使用现象。
76.模板立杆要求P219
1）立柱底部应设置木垫板，禁止使用砖及脆性材料铺垫。当支承在地基上时，应验算地基土的承载力。2）立柱接长严禁搭接，必须采用对接扣件连接，相邻两立柱的对接接头不得在同步内，且对接接头沿竖向错开的距离不宜小于500mm。严禁将上段的钢管立柱与下段钢管立柱错开固定在水平拉杆上。
3）为保证立柱的整体稳定，在安装立柱的同时，应加设水平拉结和剪刀撑。
77.模板水平拉杆要求P219
1）当层高在8～20m时，在最顶步距两水平拉杆中间应加设一道水平拉杆；
2）当层高大于20m时，在最顶两步距水平拉杆中间应分别增加一道水平拉杆。
3）所有水平拉杆的端部均应与四周建筑物顶紧顶牢。无处可顶时，应于水平拉杆端部和中部沿竖向设置连续式剪刀撑。满堂支撑架搭设高度不宜超过30m。
78.高处作业的分级P221
等级作业高度坠落半径一级高处作业2～5m2m
二级高处作业5～15m3m
三级高处作业15～30m4m
四级高处作业大于30m5m
79.洞口防护措施P222
尺寸措施
2.5～25cm
有固定措施的盖板
25～50cm
设置一层以扣件扣接钢管而成的网格栅，并在其上满铺竹笆或脚手板，也可采用贯穿于混50～150cm
凝土板内的钢筋构成防护网栅，钢筋网格间距不得大于20cm。
＞150cm四周设防护栏杆，张设安全平网
80.交叉作业安全控制要点P222
1）交叉作业人员不允许在同一垂直方向上操作，要做到上部与下部作业人员的位置错开，使下部作业人员的位置处在上部落物的可能坠落半径范围以外，当不能满足要求时，应设置安全隔离层进行防护。
2）在拆除模板、脚手架等作业时，作业点下方不得有其他作业人员，防止落物伤人。拆下的模板等堆放时，不能过于靠近楼层边沿，应与楼层边沿留出不小于1m的安全距离，码放高度也不得超过1m。
3）结构施工自二层起，凡人员进出的通道口都应搭设符合规范要求的防护棚，高度超过24m的交叉作业，通道口应设双层防护棚进行防护。
81.一般脚手架安全控制要点P222
1）楼梯口、楼梯边应设置防护栏杆，或者用正式工程的楼梯扶手代替临时防护栏杆。
2）电梯井口除设置固定的栅门外，还应在电梯井内每隔两层（不大于10m）设一道安全平网进行防护。3）在建工程的地面入口处和施工现场人员流动密集的通道上方，应设置防护棚。
4）施工现场大的坑槽、陡坡等处，除需设置防护设施与安全警示标牌外，夜间还应设红灯示警。
5）墙面等处的竖向洞口，凡落地的洞口应加装开关式、固定式或工具式防护门，门栅网格的间距不应大于15cm，也可采用防护栏杆，下设挡脚板。
83.防护栏杆的设置要求P223
1）防护栏杆应由上、下两道横杆及栏杆柱组成，上杆离地高度为1.0～1.2m，下杆离地高度为0.5～
0.6m。
2021年二级建造师 建筑工程实务案例考点总结
2A320030施工质量控制 2A320031掌握地基基础工程施工质量控制 ●教材内容： 一、灰土地基施工质量控制要点 （一）材料质量控制 1．土料：应采用就地挖土的豁性土及塑性指数大于4的粉土，土内不得含有松软杂质和腐殖土；土料应过筛，最大粒径不应大于15mm。 2．石灰：用Ⅲ级以上新鲜的块灰，使用前1-2d消解并过筛，粒径不得大于5mm, 且不能夹有未熟化的生石灰块粒和其他杂质。 （二）施工过程质量控制 1．铺设灰土前，必须进行验槽合格，基槽（坑）内不得有积水。 2．灰土的配比符合设计要求。 3．灰土施工时，灰土应拌合均匀。应控制其含水量，以用手紧握成团、轻捏能碎为宜。 4．灰土应分层夯实，每层虚铺厚度：人力或轻型夯机夯实时控制在200-250mm, 双轮压路机夯实时控制在200-300mm。 5．分段施工时，不得在墙角、柱墩及承重窗间墙下接缝。上下两层的搭接长度不得小于50cm。 6．每层的夯实遍数根据设计的压实系数或干土质量密度现场试验确定。 二、砂和砂石地基施工质且控制要点 （一）材料质量控制
砂宜选用颗粒级配良好、质地坚硬的中砂或粗砂，当选用细砂或粉砂时应掺加粒径20-50mm 的碎石，分布要均匀。 （二）施工过程质量控制 1．铺筑前，先验槽并清除浮土及杂物，地基孔洞、沟、井等已填实，基槽（坑）内无积水。 2．人工制作的砂石地基应拌合均匀，分段施工时，接头处应做成斜坡，每层错开0.5-lm。在铺筑时，如地基底面深度不同，应预先挖成阶梯形式或斜坡形式，以先深后浅的顺序进行施工。 三、强夯地基和重锤夯实地基施工质量控制要点 1．施工前应进行试夯，选定夯锤重量、底面直径和落距，以便确定最后下沉量及相应的最少夯实遍数和总下沉量等施工参数。试夯的密实度和夯实深度必须达到设计要求。 2．基坑（槽）的夯实范围应大于基础底面。开挖时，基坑（槽）每边比设计宽度加宽不宜小于0.3m，以便于夯实工作的进行，基坑（槽）边坡适当放缓。夯实前，基坑（槽）底面应高出设计标高，预留土层的厚度可为试夯时的总下沉量加50-100mm。夯实完毕，将坑（槽）表面拍实至设计标高。 3．做好施工过程中的监测和记录工作，包括检查夯锤重和落距，对夯点放线进行复核，检查夯坑位置，按要求检查每个夯点的夯击次数、每夯的夯沉量等，对各项施工参数、施工过程实施情况做好详细记录，作为质量控制的依据。 四、钢筋混凝土灌注桩施工质量控制要点
2011二级建造师实务 案例分析一 背景资料： 某广场地下车库工程，建筑面积18000㎡。建设单位和某施工单位根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-99-0201）签订了施工承包合同，合同工期140天。 工程实施过程中发生了下列事件： 事件一：施工单位将施工作业划分为A、B、C、D、四个施工过程，分别由指定的专业班组进行施工，每天一班工作制，组织无节奏流水施工，流水施工参数见下表： 事件二：项目经理部根据有关规定，针对水平混凝土构件模板（架）体系，编制了模板（架）工程专项施工方案，经过施工项目负责人批准后开始实施，仅安排施工项目技术负责人进行现场监督。 事件三：在施工过程中，该工程所在地连续下了6天特大暴雨（超过了当地近10年来季节的最大降雨量），洪水泛滥，给建设单位和施工单位造成了较大的经济损失。施工单位认为这些损失是由于特大暴雨（不可抗力事件）所造成的，提出下列索赔要求（以下索赔数据与实际情况相符）： （1）工程清理、恢复费用18万； （2）施工机械设备重新购置和修理费用29万； （3）人员伤亡善后费用62万； （4）工期顺延6天。 问题： 1、事件一中，列式计算A、B、C、D、四个施工过程之间的流水步距分别是多少天？5分 答案： 2、事件一中，列式计算流水施工的计划工期是多少天？能否满足合同工期的要求？（5分） 答案： 3、事件二中，指出专项施工方案实施中有哪些不妥之处？说明理由。（5分） 答案：
4、事件三中，分别指出施工单位的索赔要求是否成立？说明理由。5分 答案： 案例分析二 背景资料： 某施工单位承建两栋15层的框架结构工程。合同约定：（1）钢筋由建设单位供应；（2）工程质量保修按国务院279号令执行。开工前施工单位编制了单位工程施工组织设计，并通过审批。施工过程中，发生下列事件：事件一：建设单位按照施工单位提出的某批次钢筋使用计划按时组织钢筋进场。 事件二：因工期紧，施工单位建议采取每5层一次竖向分阶段组织验收的措施，得到建设单位认可。项目经理部对施工组织设计作了修改，其施工部署中劳动力计划安排为“为便于管理，选用一个装饰装修班组按栋分两个施工组织流水作业”。 事件三：分部工程验收时，监理工程师检查发现某墙体抹灰约有1.0㎡的空鼓区域，责令限期整改。 事件四：工程最后一次阶段验收合格，施工单位于2010年9月18日提交工程验收报告，建设单位于当天投入使用。建设单位以工程质量问题需要在使用中才能发现为由，将工程竣工验收时间推迟到11月18日进行，并要求《工程质量保修书》中竣工日期以11月18日为准。施工单位对竣工日期提出异议。 问题： 1、事件一中，对于建设单位供应分该批次钢筋，建设单位和施工单位各应承担哪些责4分 答案： 2、事件二中，施工组织设计修改后，应该什么程序报审？4分 答案： 3、事件二中，本工程劳动力计划安排是否合理？写出合理安排。4分 答案： 4、写出事件三中墙体抹灰空鼓的修补程序（至少列出4项）。4分 答案： 5、事件四中，施工单位对竣工日期提出异议是否合理？说明理由。写出本工程合理的竣工日期。4分 答案：
二建建筑工程实务2020年真题及答案(案例 题一) 本文“二建建筑工程实务2020年真题及答案(案例题一)”，跟着二级建造师考试网来了解一下吧。希望能帮到您！ 案例一 某建筑施工单位在新建办公楼工程前，按《建筑施工组织设计规范》(GB/T50502-2209)规定的单位工程施工组织设计应包含的各项基本内容，编制了本工程的施工组织设计，经相应人员审批后报监理机构，在总监理工程师审批签字后按此组织施工。 在施工组织设计中，施工进度计划以时标网络图(时间单位：月)形式表示。在第8个月末，施工单位对现场实际进度进行检查，并在时标网络图中绘制了实际进度前锋线，如下图所示：针对检查中所发现实际进度与计划进度不符的情况。施工单位均在规定时限内提出索赔意向通知，并在监理机构同意的时间内上报了相应的工期索赔资料。经监理工程师核实，工序E的进度偏差是因为建设单位供应材料原因所导致，工序F的进度偏差是因为当地政令性停工导致，工序D的进度偏差是因为工人返乡农忙原因上述情况，监理工程师对三项工期索赔分别予以批复。 问题： 1.【题干】本单位的施工组织设计中应包含哪些基本内容? 【答案】 (1)编制依据;
(2)工程概况; (3)施工部署; (4)施工进度计划; (5)施工准备与资源配置计划; (6)主要施工方法; (7)施工现场平面布置; (8)主要施工管理计划。 【解析】 【考点】单位工程施工组织设计 2.【题干】施工单位哪些人员具备审批单位工程施工组织设计的资格? 【答案】施工单位技术负责人或其授权的技术人员 (上级承包单位技术负责人或其授权人) 【解析】 【考点】单位工程施工组织设计 3.【题干】写出网络图中前锋线所涉及各工序的实际进度偏差情况：如后续工作仍按原计划的速度进行，本工程的实际完工工期是多少个月? 【答案】 E 工作延后了一个月; F 工作延后了两个月; D 工作延后了一个月。 如后续工作仍按原计划的速度进行，本工程的实际完工工期是13个月。
一、单顶选择题（共20分，每题1分。每题的备选顶中，只有1个最符合题意） 1.按照民用建筑分类标准，属于起高层建筑的是（）。 A.高度50m的建筑 B.高度70m的建筑 C.高度90m的建筑 D.高度110m的建筑 【答案】D 【解析】建筑高度大于100m 的民用建筑为超高层建筑。 2.严禁将地下室作为主要用房的是（）。 A.歌舞厅 B.老年生活用房 C.游戏厅 D.放映厅 【答案】B 【解析】严禁将幼儿、老年人生活用房设在地下室或半地下室。 3.不属于应急照明光源的是（）。 A.备用照明 B.疏散照明 C.延时照明
D.安全照明 【答案】C 【解析】应急照明包括疏散照明、安全照明和备用照明，必须选用能瞬时启动的光源。 4.预应力混凝土构件的最低强度等级不应低于（）。 A.C25 B.C30 C.C35 D.C40 【答案】D 【解析】预应力混凝土构件的混凝土最低强度等级不应低于C40。 5.属于永久荷载的是（）。 A.固定设备 B.活动隔墙 C.风荷载 D.雪荷载 【答案】A 【解析】永久荷载包括结构构件、围护构件、面层及装饰、固定设备、长期储物的自重，土压力、水压力，以及其他需要按永久荷载考虑的荷载，例如：固定隔墙的自重、水位不变的水压力、预应力、地基变形、混凝土收缩、钢材焊接变形、引起结构外加变形或约束变形的各种施工因素。 6.在工程应用中，通常用于表示钢材塑性指标的是（）。
A.伸长率 B.抗拉强度 C.屈服强度 D.疲劳性能 【答案】A 【解析】钢材的塑性指标通常用伸长率表示。 7.根据国家的有关规定，终凝时间不得长于6.5h的水泥是（）。 A.硅酸盐水泥 B.普通硅盐酸水泥 C.矿渣硅盐酸水泥 D.火山灰硅盐酸水泥 【答案】A 【解析】硅酸盐水泥的终凝时间不得长于6. 5h，其他五类常用水泥的终凝时间不得长于10h。 8.影响混凝土和易性的主要因素是（）。 A.石子 B.砂子 C.水泥 D.单位体积的用水量 【答案】D 【解析】影响混凝土拌合物和易性的主要因素包括单位体积用水量、砂率、组成材料的性质、时间和温度等。单位体积用水量决定水泥浆的数量和稠度，它
案例分析一 背景资料 某学生活动中心工程，建设面积 18000m2，现浇混凝土框架结构，条形基础，地上 4 层，首层阶梯报告厅局部层高 21m，模板直接支撑在地基土上。施工单位为某施工总承包企业。 工程实施过程中发生了下列事件： 事件一：施工单位将施工作业划分为A、B、C、D 四个施工过程，分别由指定的专业班组进行施工，每天一班工作制，组织无节奏流水施工，流水施工参数见下表（单位：d）： 表2流水施工参数表 事件二：在首层阶梯报告厅顶板模板工程验收中，项目经理发现在最顶部两水平拉杆中间加设了一道水平拉杆；水平拉杆的端部与四周建筑物间隔 100m。安全总监下达了整改通知。 事件三：在施工过程中，该工程所在地连续下了 6d 特大暴雨（超过了当地近 10 年来该季节的最大降雨量），洪水泛滥，给建设单位和施工单位造成了较大的经济损失。施工单位认为这些损失是由于特大暴雨（不可抗力事件）造成的，提出下列索赔要求（以下索赔数据与实际情况相符）： （1）工程清理、恢复费用 18 万元； （2）施工机械设备重新购置和修理费用 29 万元； （3）工期顺延 6d。 【问题】 1.事件一中，列式计算四个施工过程之间的流水步距分别是多少天？流水施工的计划工期是多少天？ 2.指出事件二中的不妥之处，分别写出正确做法。水平拉杆无处可顶时的措施有哪些？ 3.模板设计无要求时，模板拆除的顺序和方法是什么？ 4.事件三中，分别指出施工单位的索赔要求是否成立？说明理由。 【参考答案】 1．A、B、C、D 四个施工过程之间的流水步距计算如下：
计划工期T=（12+18+52）+（12+13+15+14）=136d。 2.（1）不妥之处及理由如下： ①不妥之处一：最顶部两水平拉杆中间加设了一道水平拉杆。 正确做法：最顶两步距水平拉杆中间应分别增加一道水平拉杆。 ②不妥之处二：水平拉杆的端部与四周建筑物间隔 100m。正确做法：水平拉杆的端部均应与四周建筑物顶紧 顶牢。 （2）水平拉杆无处可顶时的措施是：应于水平拉杆端部和中部沿竖向设置连续式剪刀撑。 3.模板拆除的顺序和方法是：先支的后拆，后支的先拆，先拆非承重的模板，后拆承重的模板及支架。 4.事件三中，各项索赔成立与否判断和理由分别如下： （1）工程清理、恢复费用 18 万元：索赔成立； 理由：根据合同约定，不可抗力导致工程本身的损失及清理、恢复费用由发包人承担。 （2）施工机械设备重新购置和修理费用 29 万元：索赔不成立； 理由：根据合同约定，不可抗力导致施工机械设备的损毁由承包人承担。 （3）工期顺延 6d：索赔成立； 理由：根据合同约定，不可抗力事件导致的工期延误可以顺延。 案例分析二 背景资料 某商业建筑工程，地上7 层，砖混结构，建筑面积 24000mm2，外窗采用铝合金窗，内门采用金属门。在施工过程中发生了如下事件： 事件 1：土方由挖掘机分层开挖至槽底设计标高，验槽时发现基底局部有 0.5～lm 的软土层，施工单位自行进行地基处理，将软土挖出，回填石屑。 事件2：二层现浇混凝土楼板出现收缩裂缝，经项目经理部分析认为原因有：混凝土原材料质量不合格（集料含泥量大）、水泥和掺合料用量超出规范规定。同时提出了相应的防治措施：选用合格的原材料，合理控制水泥和掺合料用量。监理工程师认为项目经理部的分析不全面，要求进一步完善原因
案例题型一：进度控制与索赔案例 相关知识点：①双代号网络计划中时间参数计算，关键路线的确 定和计算（计划）工期的计算，同时掌握各事件 发生后实际工期的计算。 ②由分析原因入手确定索赔的原则。发包方原因： 可进行工期索赔和费用索赔；不可抗力原因：可 进行工期索赔，一般情况下不能费用索赔。若不 可抗力造成的具体事件的工期索赔和费用索赔， 参照教材P213页内容;承包方原因：不可以进行 工期索赔和费用索赔。 ③工期索赔的多少需看该项工作总时差的大小；若 该项工作在关键路线上，即总时差为0时，延误 几天就索赔几天；若该项工作不在关键路线上， 即总时差不为0时，索赔天数为延误天数减去总 时差的差额。 ④费用索赔与是否在关键路线无任何关系，发生了 多少费用，即可索赔多少。同时特别重点注意教 材P192页可调价格合同中合同价款调整的因素， 如下所示： 法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价 款； 工程造价管理部门公布的价格调整； 一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工 累计超8h； ⑤索赔能够成立的3个前提条件，《施工管理》教材 P229。 与合同对照事件已经造成了承包人工程成 本的额外支出或直接工期损失； 造成工期损失和费用增加的原因按合同约 定不属于承包人的行为责任或风险责任； 承包人按波合同规定的程序和时间提交索 赔意向通知和索赔报告。 ⑥索赔意向通知包括的内容， 《施工管理》教材P230。 索赔事件发生的时间、地点和简单事实情况描述； 索赔事件的发展动态； 索赔依据和理由； 索赔事件对工程成本和工期产生的不利影响。 案例题型二：安全与现场管理案例 相关知识点：1）安全控制： ①分析安全事故的原因（直接原因、间接原因、 主要原因）。 ②安全事故的分类及其判别准则。《施工管理》教材 P184页。 轻伤、损失1至105个工作日的失能伤害； 重伤，损失工作日等于和超过1.5且最多不超过 6000工日的失能伤害； 死亡，超过6000工作日的失能伤害。 ③安全事故处理的原则（“四不放过”原则）的具体 内容：《施工管理》教材P185页 事故原因未查明不放过； 事故责任者和员工未受到教育不放过； 事故责任者未处理不放过； 整改措施未落实不放过。 ④安全事故报告的内容：《施工管理》教材P185页。 事故发生的地点、时间和工程项目、有关单位名 称； 事故的简要经过； 事故已造成或者可能造成的伤亡人数和初步估计 的直接经济损失； 事故的初步原因； 事故发生后采取的措施及事故控制情况； 事故报告单位或报告人员； 其他应当报告的情况。 ⑤安全事故现场处理工作内容，《施工管理》教材P186页。 施工单位的事故处理是落实“四不放过”原 则的核心环节，当事故发生后，事故发生单 位应严格保护现场并去有效措施抢救伤员 和财产，防止事故蔓延扩大；施工现场要建 立安全事故登记表，对发生事故人员的姓 名、性别、年龄、工种等级，负伤时间、负 伤程度、负伤部位及情况、简要经过及原因 记录归档；对安全事故必须进行以“四不放 过”为原则的事故分析，查出原因、分清责 任、提出防范措施；坚持安全事故月报制度， 当月无事故也要报空表。 ⑥需编制专项施工方案及需组织专家论证的情况， 教材P102～104页。 对达到一定规模危险性较大的工程需编制专项施 工方案，有：基坑支护、降水工程、土方开对达 到一定规模危险性较大的工程，承重支撑体系， 起重吊装及安装拆卸工程，脚手架工程，拆除、 爆破工程，建筑幕墙工程，钢结构、网架和索模 结构安装工程，人工挖扩孔桩工程，地下暗挖、 顶管及水下作业工程，预应力工程，采用新技术、 新材料、新工艺、新设备及尚无相关技术标准的 工程。对超过一定规模危险性较大的工程编制专 项施工方案后需请专家论证，有：深基坑工程， 模板工程技支撑体系，起重掉及安装拆卸工程， 脚手架工程，拆除、爆破工程，施工高度50m及 以上的建筑幕墙安装工程，开挖深度超过16m的 人工人工挖孔桩工程，地下暗挖工程，顶管工程， 水下作业工程，采用新技术、新材料、新工艺、 新设备及尚无相关技术标准的工程。 ⑦脚手架安全控制要点（P156），脚手架定期检查的 内容（P157），基坑支护安全控制要点（P181）。
2018二级建造师考试《建筑实务》案例分析题五。山西二级建造师新公布的合格标准，你慌了吗?2018想要考二级建造师的朋友们，要抓紧备考了。学习有方法，专项要专练。小编今天给大家分享3个典型案例，帮助大家掌握案例答题方式。快学起来吧。 【案例1】 1.背景 某大学公共教学楼工程，建筑用地面积61672 m2，总建筑面积45026 m2，其中地上部分建筑面积为42589 m2，人防地下室建筑面积为2437 m2，建筑层数地上五层，地下一层，建筑总高度23.4m，现浇钢筋混凝土框架结构。基坑深度10 m、长100 m、宽8 m;基坑东、北两面距离建筑围墙3 m，西、南两面距离图书馆9 m。建筑外墙为370 m m厚红砖，内墙为A3.5加气混凝土砌块。 施工技术方案评议时，项目经理认为该项目的主要施工技术方案应采用： 土方工程：土方开挖采用机械一次挖至槽底标高，再进行基坑支护，基坑支护采用土钉墙支护，最后进行降水。 脚手架工程：外脚手架采用敞开式双排钢管脚手架。搭设脚手架时，要从底到顶，先搭设立杆、纵向水平杆和横向水平杆，最后搭设剪刀撑，并由底至顶连续设置。脚手架搭好后，铺设脚手板。拆除脚手架时，为了加快施工进度，可以上下同时作业，先将连墙件整层或几层拆除后再拆脚手架。 钢筋工程：直径12 m m以上受力钢筋，采用剥肋滚压直螺纹连接。 2.问题： 点击【二级建造师学习资料】或打开https://www.doczj.com/doc/8c4624920.html,/category/jzs2?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版
(1)该工程土方开挖方案是否合理?为什么? (2)该工程钢筋方案是否合理?为什么? (3)该工程脚手架方案是否合理?为什么? (4)脚手板的铺设应符合哪些规定? 3.答案与解析： (1)不合理。本方案采用一次挖到底后再支护的方法，违背了强制性规范规定土方开挖应遵循开槽支撑，先撑后挖，分层开挖，严禁超挖的原则。现场没有足够的放坡距离，一次挖到底后再支护，会影响到坑壁、边坡的稳定和周围建筑物的安全。 (2)不合理。因为：直径16m m以下采用剥肋滚压直螺纹连接，剥肋套丝后钢筋直径不能满足工艺要求，不具有可操作性。剥肋滚压直螺纹连接适用于直径16以上40以下的热轧Ⅱ、Ⅲ级同级钢筋的钢筋连接。 (3)脚手架的搭设和拆除不合理。根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130 2001)规定，脚手架必须配合施工进度搭设，一次搭设高度不应超过相邻连墙件以上两步。剪刀撑搭设应随立杆、纵向和横向水平杆等同步搭设。拆除脚手架时，必须由上而下逐层进行，严禁上下同时作业;连墙件必须随脚手架逐层拆除，严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架。 (4)脚手板的铺设应符合下列规定： 1)脚手板应铺满、铺稳，离开墙面120~150mm; 2)脚手板对接平铺时，接头处必须设两根横向水平杆，脚手板外伸长应取 130~150mm，两块脚手板外伸长度的和不应大于300mm;脚手板搭接铺设时， 点击【二级建造师学习资料】或打开https://www.doczj.com/doc/8c4624920.html,/category/jzs2?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版
2009年二级建造师《建筑实务》案例练习题（1） 场景（一）某滨海城市一建筑工程，16层施工时正遇台风多雨季节，为了保质保量完成施工任务，项目部制定了安全文明施工保障措施，落实了防火措施，主要部位设置了安全警示标志牌，并加强了对高空作业人员的安全教育。安全员在检查时，发现存在以下问题：（1）下雨天，地下室用电不符合要求； （2）临时消防水管不符合要求； （3）电焊工动火时未经审查批准。 根据场景（一），作答下列题目。 1. 安全带使用时应（），防止摆动碰撞。 A .低挂高用，垂直使用 B. 高挂低用，垂直使用 C. 高挂高用，水平使用 D .低挂低用，水平使用 2. 根据《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）,照明电源电压不得大于 12V 的是（）。 A .人防工程 B .有导电灰尘的场所 C. 特别潮湿场所及导电良好的地面 D. 高温场所 3. 施工现场防火，下列属于一级动火的是（）。 A .现场堆有大量％考试大％可燃和易燃物质的场所 B .在具有一定危险因素的非禁火区域内进行临时焊割等用火作业 C.小形油箱等容器用火作业
D .登高焊、割等用火作业 4. 根据《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-1991）,遇有（）强风、浓雾等恶劣气候，不得进行露天攀登与悬空高处作业。A.三级 B .四级 C.五级 D .六级 5. 本建筑工程安装临时消防竖管，其管径要求最小不得小于（）mm。 A . 25 B. 35 C. 50 D. 75 6. 符合安全警示标志安全色的是（）。 A .红、黑、蓝、绿 B .红、黄、蓝、绿 C.黄、白、蓝、绿 D .红、白、黄、蓝 7. 该项目％考试大％部为贯彻IS014000环境管理体系，制定了建筑工程施工环境管理计划，下列不属于环境保护内容的是（）。 A .噪声控制 B. 固体废弃物控制 C. 污水控制 D .易燃易爆物控制 1. B 2. C 3. A 4. D 5. D 6. B 7. D
案例知识点总结 2A310000建筑工程施工技术1.水准测量原理？ 计算公式：a+H a =b+H b 2.土方开挖要求？ （1）土方工程施工前，应采取有效的地下水控制措施。基坑内地下水位应降至拟开挖下层土方的底面以下不小于0.5m； （2）无支护土方工程采用放坡挖土，有支护土方工程可采用中心岛式（也称墩式）挖土、盆式挖土和逆作法挖土等方法；当基坑开挖深度不大、周围环境允许，经验算能确保边坡的稳定性时，可采用放坡开挖。 （3）基坑边缘堆置土方和建筑材料，或沿挖方边缘移动运输工具和机械，一般应距基坑上部边缘不少于2m，堆置高度不应超过1.5m。在垂直的坑壁边，此安全距离应在支护设计计算时给予考虑。软土地区不宜在基坑边堆置弃土。 （4）基坑开挖完成后，应及时清底、验槽，减少暴露时间，防止暴晒和雨水浸刷破坏地基土的原状结构。 （5）开挖时应对平面控制桩、水准点、基坑平面位置、水平标高、边坡坡度等经常进行检查。 3.土方回填要求？ （1）不可回填土的类型：淤泥、淤泥质土、膨胀土、有机质大于5%的土、含水溶性硫酸盐大于5%的土、含水量不符合压实要求的黏性土。 （2）填方土应尽量采用同类土。 （3）填土应从场地最低处开始，由下而上整个宽度分层铺填。 （4）填方应在相对两侧或周围同时进行回填和夯实。 4.验槽前的准备工作？ （1）察看结构说明和地质勘察报告，对比结构设计所用的地基承载力、持力层与报告所提供的是否相同； （2）询问、察看建筑位置是否与勘察范围相符； （3）纠察看场地内是否有软弱下卧层； （4）场地是否为特别的不均匀场地、是否存在勘察方要求进行特别处理的情况，而设计方没有要求进行处理； （5）要求建设方提供场地内是否有地下管线和相应的地下设施。 5.验槽程序？ （1）在施工单位自检合格的基础上进行，施工单位确认自检合格后提出验收申请； （2）由总监理工程师或建设单位项目负责人组织建设、监理、勘察、设计及施工单位的项目负责人、技术质量负责人，共同按设计要求和有关规定进行； （3）基槽满足设计要求及有关规定后，相关方履行验收手续；需要局部处理的部位由设计单位提出处理意见，施工单位处理后进行二次验收。 6.验槽的主要内容？ ①根据设计图纸检查基槽的开挖平面位置、尺寸、槽底深度，检查是否与设计图纸相符，开挖深度是否符合设计要求。 ②仔细观察槽壁、槽底土质类型、均匀程度和有关异常土质是否存在，核对基坑土质及地下水情况是否与勘察报告相符。 ③检查基槽之中是否有旧建筑物基础、古井、古墓、洞穴、地下掩埋物及地下人防工程等。 ④检查基槽边坡外缘与附近建筑物的距离，基坑开挖对建筑物稳定是否有影响。
二建机电实务案例题 某市体育馆配套安装工程项目经过业主施工招标，选定A安装公司为中标单位。施工合同中约定，设备由业主负责采购。A安装公司将通风与空调工程的安装分包给了B专业工程公司。该工程在施工招标和合同履行过程中发生了下述事件： 事件1：施工招标过程中共有5家(A、C、D、E、F)安装公司竞标。其中E安装公司的招标文件未按招标文件要求的时间提交，在投标文件的截止时间后30min送达；F安装公司的招标文件未密封。 事件2：空调设备保温工程施工完毕，并已作检查验收。监理工程师对某处的保温施工有怀疑，要求A安装公司作再次进行检验，A公司以空调设备保温是B公司施工为由拒绝检验。事件3：在业主的要求下，A公司进行了检验，空调设备保温合格，A公司要求监理公司承担由此发生的全部费用，赔偿其窝工损失，并顺延影响的工期。事件4：业主采购的工程设备提前进场，A公司派人参加开箱清点，由此增加了设备保管费支出。 问题： (1)E、F安装公司的投标文件是否会得到评标委员会的评审?为什么? (2)针对事件2，A公司的做法是否妥当?请说明。 (3)针对事件3，A公司的要求是否合理?请说明。 (4)针对事件4，A公司可否向业主申请增加的设备保管费?请说明。 (1)对E、F公司的投标文件不评审，按照《招标投标法》，逾期送达的投标文件视为废标；未密封的投标文件视为废标。 (2)A公司的做法不妥。因为A公司与B公司是总分包关系，A公司对B公司的施工质量问题承担连带责任，故A公司有责任进行检验。 (3)A公司的要求合理。发生的全部费用应由业主承担，可以顺延工期。 (4)A公司可以向业主申请增加的设备保管费。因为业主供应的设备提前进场，导致保管费用增加，属于业主责任，由业主承担发生的保管费用。 A公司在国外承包一项咖啡生产线工程，合同条款关于不可抗力的定义中没有提到罢工是否应视为不可抗力事件，施工期间，该国因闹学潮而触发了大规模的罢工，该咖啡生产线项目也受罢工影响，部分施工人员因交通瘫痪而缺勤一周之久。A公司因此致函业主提出索赔，指出罢工应视为不可抗力事件。该国的宪法规定罢工是非法，但在执行时对罢工却是默许的，从来不曾视为不可抗力事件，因此业主拒绝A公司的索赔要求。由此引起双方争端，最后诉诸国际仲裁。 仲裁法庭在裁决该案时，首先查阅承包合同，未发现对罢工有明确的规定，合同中有一条款规定：“凡本合同未涉及的事项依据国际惯例或国家现行法律执行”，于是仲裁法庭根据该国的宪法裁定A公司胜诉。 问题： (1)索赔处理中要求具备哪些合同基本知识? (2)该事件索赔成功主要运用了哪些索赔技巧? (3)在索赔报告中应叙述哪些内容? (4)索赔报告的关键部分应有哪些内容?
二级建造师 建筑工程管理与实务案例分析模拟试题 第1题?某办公楼由12层主体和三层辅楼组成。施工单位（乙方）与建设单位（甲方）签订了承建该办 公楼的施工合同合同工期为41周。合同约定，工期每提前（拖后）一天奖励（或罚款）2500元。乙方提交了粗略的施工网络进度计划，如图 辅楼工程 施工过程中发生了如下事件： 事件1:在基坑开挖后，发现局部有软土层，乙方配合地质调查，配合用工10个工日。根据批准的地 基处理方案，乙方增加直接费5万元。因地基复查使基础施工工期延长3天，人工窝工15个工日事件2:辅楼施工时，因设计不当，甲方要求拆除已施工部分重新施工因此造成增加用工30个工日，材料费、机械台班费计2万元，辅楼主体工作拖延1周。 事件3:在主楼主体施工中因施工机械故障，造成工人窝工8个工日，该工作工期延长4天。 事件4:因乙方购买的施工管线材料质量不合格，甲方令乙方重新购买因此造成该项工作多用工8个工日，该项工作工期延长4天，材料损失费1万元。 事件5:鉴于工期较紧，经甲方同意，乙方在装饰装修时采取了加快施工的技术措施，使该项工作缩短了1周，该项技术措施费0.6万元。 其余各项工作实际作业工期和费用与原计划相符。 问题： 1. 该网络计划中哪些工作是主控对象（关键工作），计划工期是多少？ 2. 针对上述每一事件，分别叙述乙方能否向甲方提出工期及费用索赔的理由。 3. 该工程可得到工期的补偿为多少天？工期奖（罚）款是多少？ 4 ?合同约定人工费标准是30元/工日，窝工人工费补偿标准是18元/工日，该项工程相关直接费、间接费等综合取费率为30%.工程清算时，乙方能得到的索赔款是多少？ 第2题：某工程项目施工合同已签订，采取单价合同，其中规定分项工程的工作量增加超过10%寸，将
二级建造师市政实务8大经典案例题汇总
二级建造师《市政实务》8 大经典案例题汇总 二级建造师历年真题、模拟题尽收其中，全部由业界名师精心解析，精细化试题分析，请持续关注学尔森二级建造师频道，完美解析一网打尽。 二级建造师考试时间为6月2-3日统考，考试报名时间于1-3月开始，小编特为大家整理了二级建造师《市政实务》8 大经典案例题汇总，赶紧来学尔森一起看一下吧。更多二级建造师报名条件、二级建造师备考指导等信息请持续关注学尔森二级建造师频道。 【案例题1】 背景资料： A 公司中标的某城市高架跨线桥工程，为15 跨25m 预应力简支梁结构，桥面宽22m，采用1200mm 钻孔灌注桩基础，埋置式承台，Y 形独立式立柱。工程工期210 天。中标价2850 万元。经过成本预测分析，项目目标成本为2600 万元，其中管理成本(间接成本)占10%。根据总体安排，组建了以二级注册建造师(市政公用工程专业)王某为项目负责人的管理班子。施工过程中发生如下事件。 事件一：编制目标成本时发现：相对于市场平均价而言，投标报价清单中灌注桩单价偏高，桥面沥青混凝土面层单价偏低，但都高于A 公司成本价。 事件二：工程开工两个月后，因资金不足，贷款500 万元，共支付利息30 万元。 事件三：某承台开挖基坑时发现文物，按上级有关部门要求停工30 天，导致总工期拖延10 天，未发生直接成本损失。 问题： 1.王某担任本工程项目负责人符合建造师管理有关规定吗?说明理由。 2.试用不平衡报价法解释事件一中A 公司投标报价的做法。 3.本项目利息支出应计入哪类成本?项目目标成本中直接成本是多少? 4.针对事件三，项目部能够提出哪些索赔要求?说明理由。 答案： 1.王某担任本工程项目负责人符合市政公用工程二级注册建造师执业工程规模标准的规定。理由：市政公用工程二级注册建造师能够担任单跨跨度小于 40m，单项工程合同额小于等于3000 万元的桥梁工程的项目负责人。 2.A 公司投标报价时，将能够早日结算收回的项目提高了单价，对于后期项目则降低了单价，同时两者的报价都不低于A 公司的成本价。这样既不提高总价，不影响中标，又能在结算时得到更理想的经济效益。 3.本项目利息支出应计入间接成本。项目目标成本中直接成本=2600 万元×(1-10%)=2340 万元
2016年大立网校二建建筑实务重点案例 案例4：(重点看) 1.背景 某施工单位中标一新建办公楼工程，钢筋混凝土框架结构，总建筑面积9800平方米。地上八层，层高4m；地下一层，层高4.5m。办公楼顶层设计有一大会议厅，层高为5.4m，会议厅框架柱柱间距为8mX8m。施工过程中发生如下事件： 事件一:设计图纸中的某型号钢筋市场近期一直缺货，很难买到，施工单位在征得监理单位同意后，用另一种市场供应充足的钢筋进行代换。这一种钢筋施工单位在该办公楼工程附近另一工程正在使用，连续五次进场检验均合格，质量稳定，从未出现问题，由于本工程使用钢筋仍为同一厂家、同一牌号、同一规格的钢筋，故向监理工程师提出检验批扩大一倍检查的申请，监理工程师予以拒绝。 事件二：施工过程中，进场验收合格的另一型号钢筋在焊接时发现存在焊接性能不良的问题，监理工程师暂停该批钢筋使用，要求增加原材检测项目。监理工程师在巡视大会议厅钢筋安装过程中，又发现主梁、次梁、楼板交叉处的钢筋摆放上下位置不符合要求，责令整改。 事件三：大会议厅屋顶梁板模板支设时，框架梁起拱设计无明确要求，施工单位根据自身经验按3cm起拱。由于当地建筑木材资源丰富，梁板底支撑架均采用木立柱支模。混凝土浇筑完成后正好是国庆节三天放假，节后复工后，施工单位立即安排开始混凝土养护。 事件四：大会议厅模板及支撑拆除前，项目经理通知试验员从养护室取一组试件进行试验，经试验强度已达设计强度100%，项目经理指令开始拆模，被监理工程师责令暂停，要求按正确的方法来判断是否拆模。 2.问题 （1）指出事件一中施工单位做法的不妥之处，并分别给出理由。 （2）事件二中，按监理工程师的要求应增加哪些钢筋原材检测项目？并写出大会议厅主梁、次梁、楼板交叉处钢筋正确的摆放位置。 （3）指出事件三中不妥做法，并分别给出理由。 （4）项目经理指令开始拆模是否合理？说明理由。并说明监理工程师要求的正确判断方法都有哪些。 3.分析与答案 （1）施工单位做法的不妥之处如下： 不妥之一：施工单位在征得监理单位同意后，用另一种市场供应充足的钢筋进行代换。 理由：当需要进行钢筋代换时，应征得设计单位同意，并办理设计变更。 不妥之二：附近另一工程正在使用、连续五次进场检验均合格，质量稳定的钢筋，向监理工程师提出检验批扩大一倍检查。 理由：在同一工程项目中，同一厂家、同一牌号、同一规格的钢筋连续三次进场检验均合格时，其后的检验批量才可以扩大一倍。 （2）按监理工程师的要求应增加钢筋原材的检测项目:化学成分检验。 主梁、次梁、楼板交叉处钢筋正确的摆放位置：板的钢筋在上，次梁的钢筋居中，主梁的钢筋在下。（3）事件三中不妥之处如下： 不妥之一：施工单位根据自身经验按3cm起拱。 理由：会议厅框架柱柱间距为8mX8m，由此可推断梁跨度约8m，其起拱高度约为8?24mm，按3cm起拱过大。不妥之二：梁板底支撑架均采用木立柱支模。 理由：大会议厅层高为5.4m，应选用桁架支模或钢管立柱支模。 不妥之三：混凝土浇筑完成3d后，施工单位才开始混凝土养护。 理由：对已浇筑完毕的混凝土，应在混凝土终凝前(通常为混凝土浇筑完毕后8?12h内)开始养护。 （4）项目经理指令开始拆模不合理。
二建建筑实物案例分析要点
————————————————————————————————作者：————————————————————————————————日期：
√灰土地基施工质量控制要点: １.铺设灰土前,必须进行验槽合格,基槽(坑)内不得有积水。２．灰土的配比符合设计要求。 3.灰土施工时,灰土应拌合均匀。 4.灰土应分层夯实,每层虚铺厚度：人力或轻型夯机夯实时控制在200～250mｍ，双轮压路机夯实时控制在２０0~300ｍｍ。 5.分段施工时,不得在墙角、柱墩及承重窗间墙下接缝。上下两层的搭接长度不得小于5０cm。 6.每层的夯实遍数根据设计的压实系数或干土质量密度现场试验确定。 √砂和砂石地基施工质量控制要点 施工过程质量控制 １．铺筑前,先验槽并清除浮土及杂物，地基孔洞、沟、井等已填实，基槽（坑）内无积水。２.人工制作的砂石地基应拌合均匀，分段施工时,接头处应做成斜坡,每层错开０.5~1m。在铺筑时，如地基底面深度不同，应预先挖成阶梯形式或斜坡形式,以先深后浅的顺序进行施工。√对跨度大于４ｍ的现浇钢筋混凝土梁、板,其模板应按设计要求起拱；当设计无具体要求时,起拱高度应为跨度的1／1000~3／１000。 底模及其支架拆除时，同条件养护试块的抗压强度应符合设计要求；设计无要求时,应符合规范要求。P27７ √混凝土工程施工质量控制： 1．原材料控制； 2．配合比; ３.搅拌和运输； 4.浇筑和 振捣; ５.养护。 √水泥出场日期超过3个月(快硬水泥超过1个月)时,应进行复试,并按复试结果使用。 √装配式结构工程施工质量控制 :起吊时绳索与构件水平面的夹角不宜小于4５℃，否则应采用吊架或经计算确定。 √混凝土表面因缺少水泥砂浆而形成石子外露的原因： 1)混凝土配合比的原材料称量偏差大,粗骨料多，和易性差。 2)浇筑混凝土时,混凝土离析，石子集中，振不出水泥浆。３)混凝土搅拌时间短，拌合不均匀，和易性差。 4)混凝土振捣不密实，漏振。 5）模板缝隙大,混凝土漏浆。 √砌体结构工程施工质量控制 一、材料要求：施工现场砌块应堆放整齐，堆放高度不宜超过2m。 二、施工过程质量控制 1．砌筑砂浆应按要求随机取样,留置试块送试验室做抗压强度试验。现场砌筑砂浆应随拌随用，水泥砂浆和水泥混合砂浆必须分别在拌成后3h和４h内使用完毕。当施工期间最高气温超过30℃时，必须分别在拌成后２h和3ｈ内使用完毕。 2．砖砌体的灰缝应横平竖直，厚薄均匀。水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度宜为１０mm,但不应小于８mｍ，也不应大于1２mm。 3. 厕浴间和有防水要求的房间，所有墙底部200mm高度内应浇混凝土坎台。 √砌筑方法宜采用“三一”砌砖法，即“一铲灰、一块砖、一揉挤”的操作方法。竖向灰缝宜采用挤浆法或加浆法，使其砂浆饱满,严禁用水冲浆灌缝。如采用铺浆法砌筑,铺浆长度不得超过750ｍｍ，施工气温超过３0℃时，铺浆长度不得超过500mm。 √建筑防水工程质量控制 (一)卷材防水层和涂料防水层施工质量控制 1．防水层所用材料进场时,必须有出厂合格证和质量检验报告,同时在现场使用前，做见证抽样复验，合格后方可使用。防水层不宜在雨、雪、雾、霜、大风和气温低于５℃或高于３5℃的天气条件下施工。 √二、建筑保温工程施工质量控制
2020年二建《建筑工程实务》真题及答案解析（案例题） 2020年二建《建筑工程实务》真题及答案解析（案例题） 三、案例分析题 某建设工程施工过程中，由发包人供应的材料没有及时到货，导致承包人的工人窝工 5个工作日，每个工日单价200元‘承包人租赁的一台挖土机窝工5个台班，台班租赁费500元，承包人自卸汽车窝工2个台班，该自卸汽车折旧费每台300元，工作时燃油动力费每台班80元。则承包人可以索赔的费用是() 元。 (一)背景资料： 某房屋建筑工程，建筑面积6800m2 ，钢筋混凝土框架结构，外墙外保温节能体系。 根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2020-0201)和《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2020-0202)，建设单位分别与中标的施工单位和监理单位签订了施工合同和监理合同。 在合同履行过程中，发生了下列事件： 事件一：工程开工前，施工单位的项目技术负责人主持编制了施工组织设计，经项目 负责人审核、施工单位技术负责人审批后，报项目监理机构审查。监理工程师认为该施工 组织设计的编制、审核(批)手续不妥，要求改正;同时，要求补充建筑节能工程施工的内容。施工单位认为，在建筑节能工程施工前还要编制、报审建筑节能##技术专项方案，施 工组织设计中没有建筑节能工程施工内容并无不妥，不必补充。 事件二：建筑节能工程施工前，施工单位上报了建筑技能工资施工技术专项方案，其 中包括如下内容：(1)考虑到冬期施工气温较低，规定外墙外保温层只在每日气温高于5oC 的11:00~17:00之间进行施工，其他气温低于5oC的时段均不施工;(2)工程竣工验收后， 施工单位项目经理组织建筑节能分部工程验收。 事件三：施工单位提交了室内装饰装修工期进度计划网络图(如下图所示)，经监理工 程师确认后按此组织施工。 10.1甲方按定额消耗量，根据施工组织和进度情况，供给乙方材料，材料经双方验收签单后，乙方妥善保管，甲方派专人对材料的使用进行旁站监督。 10.2在施工中，材料实际消耗量超出定额消耗量的部分，按市场价在乙方劳务工费中扣除。(其中钢材按定额 量节余5%以上，水泥按定额节余7%以上，未达到者视同超耗。 事件四：在室内装饰装修工程施工过程中，因涉及变更导致工作C的持续为36天， 施工单位以设计变更影响施工进度为由提出22天的工期索赔。 问题：
2020年二建建筑工程实务真题含答案(案例 题三) 本文“2020年二建建筑工程实务真题含答案(案例题三)”，跟着二级建造师考试网来了解一下吧。希望能帮到您！ (三)背景资料 某现浇钢筋混凝土框架-剪力墙结构办公楼工程，地下一层，地上十六层，建筑面积18600m2，基坑开挖深度5.5m。该工程由某施工单位总承包，其中基坑支护工程由专业分包单位承担施工。 在基坑支护工程施工前，分包单位编制了基坑支护安全专项施工方案，经分包单位技术负责人审批后组织专家论证，监理机构认为专项施工方案及专家论证均不符合规定，不同意进行论证。 在二层的墙体模板拆除后，监理工程师巡视发现局部存在较严重蜂窝孔洞质量缺陷，指令按照《混凝土结构工程施工规范》(GB50666-2011)的规定进行修整。 主体结构施工至十层时，项目部在例行安全检查中发现五层楼板有2处(一处为短边尺寸200mm的孔口，一处为尺寸1600*2600mm的洞口)安全防护措施不符合规定，责令现场立即整改 结构封顶后，在总监理工程师组织参建方进行主体结构部分工程验收前，监理工程师审核发现施工单位提交的报验资料所涉及的分项不全，指令补充后重新报审。 问题：
1.【题干】按照《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质{2009}87号)规定，指出本工程的基坑支护安全专项施工方案审批及专家组织中的错误之处，并分别写出正确做法。 【答案】 不妥之处一：经分包单位技术负责人组织专家论证。 正确做法：应该由总承包单位组织专家论证。 不妥之处二：经分包单位技术负责人审批。 正确做法：专家论证后，分包单位技术负责人和总承包 单位技术负责人都要签字，再由总监理工程 师和建设单位项目负责人签字 【解析】 【考点】建筑工程管理相关法规 2.【题干】较严重蜂窝孔洞质量缺陷的修整过程应包括哪些主要工序? 【答案】【解析】 【考点】超纲 3.【题干】针对五层楼板检查所发现的孔口，洞口防护问题，分别写出安全防护措施。 【答案】 楼板、屋面和平台等面上短边尺寸在2. 5～25cm 范围的孔口，必须用坚实的盖板盖严，盖板要有防止挪动移位的固定措施。 边长在150cm 以上的洞口，四周必须设防护栏杆，洞口下张设安全平网防护。 【解析】