木制作工程合同
发包方（甲方）：
承包方（乙方）：
为明确甲方、乙方在楼工程木制作、套装门、部分家具及旋转楼梯和扶手项目在施工中的责任，正确行使各自的权利，全面履行义务，确保工程的进度，保证工程的质量，搞好安全文明施工。依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规、遵循自愿、平等、公平和诚实守信的原则，经双方协商达成一致意见，订立本协议，共同遵守。
一、工程概况
工程名称：
工程内容：木制作、套装门、部分家具及旋转楼梯和扶手等（详见图纸及报价单）。
工程地点：
二、承包范围
木制作、部分家具及旋转楼梯和扶手等（详见图纸及报价单）。具体包括全部产品的深化设计、生产、加工制作、供应、包装、装卸、运输、工地现场安装、成品保护以及保修、售后服务等全部内容。
三、合同工期
工期：至
四、质量标准及技术要求
符合现行相关标准和规范要求，确保该工程质量目标。部分要求如下：
（一）木制作:
1．油漆的环保及表面效果要求：
（1）必须符合GB-18584-2001《室内装修材料木家具中有害物质限量》的各项规定指数。
（2）油漆调配比例正确、漆膜无流油、粗粒、起泡离层现象。
（3）按指定颜色调配修色后整批颜色与样板颜色一致（因木材本身纹理存
在不同,有可能会产生少部分色差,但此类情况不属于产品质量问题）。
（4）木制品油漆饰面为样板的色板、木纹清晰、各部位颜色一致。
2．木材及表面要求：
（1）三楼木制材质为一级进口辐射松集成材，厚度为mm。饰件精美，位置安装协调一致，必须与饰板为同等材质，颜色保持一致，木制品颜色为样板的色板。帽线规格：mm；腰线规格：mm；装饰线规格：mm；踢脚线规格：mm；压线规格：mm详见样板规格。
（2）一、二楼：木制材质为进口一等胡桃原木，要求纹理和颜色无明显差异。木材需应力处理，含水量水率符合当地气候要求、木材无瑕疵，为进口一等材质。板面不能开裂、变型。木制品颜色为样板的色板。
注：均以乙方提供实样为准，带漆实样均交由甲方保存，作为最终竣工验收标准。三楼饰件部分为银色，一二楼饰件为金色部分银色，与理石及顶棚的交接部位完美结合。
3．五金甲供，安装符合规范要求：螺丝要锁平、端正、推拉灵活、门开合顺畅。
4．所有木制品必须满足现场安装尺寸，乙方自行测量。
5．货到现场后及时分散到各安装作业面上（由于加工及运输中产生磕碰损坏，甲方拒绝使用），乙方保证按工期要求安装完毕。
6．所有木制品必须按照甲乙双方签字认可的图纸加工。
7．板材、油漆选材环保，达到原件质检报告标准要求。
8．柜体与地板收口处，必须在柜体底部预留15mm凹槽，便于地板安装时插入柜体底部收口。
9．木制作墙板设计充分考虑开关，插座及其他功能性要求，并负责开孔、封漆。
10．木制安装为挂件与气钢钉结合使用，平整度误差不大于2mm，对角线、木线结合间隙合理，误差不大于1mm，无明显视觉差异。
11．成品装饰挂板背面刷油漆处理，所有木制必须整体（六面）喷漆。
五、合同价款
1．本工程合同价款暂定总价人民币大写：。（详见报价单）
2．本工程合同为固定单价合同，总价款为预估价，标准层价格详见报价单说明,标准层木作单价已经甲乙双方确定，待工程整体竣工结算时，木作价款依据固定单价，实测实量，据实结算。（只减不增）
3．合同价款包括的风险：除设计变更以外的全部风险。其计算方法：不因人工、材料或汇率及政策的变动而调整。
六、付款方式
1．合同签订生效三日内，作为工程预付款。
2．每楼层产品运输到工地后，甲方核量后需支付到达现场货物价格的%（根据核量清单计算，按比例从预付款中扣除%）作为工程进度款，每层完成后为一个计算周期。验收前付款不超过%，部分工程验收合格后一周内支付总价款的%，整体工程全部验收合格后一周内支付总价款的%。
3．预留余款%为质保金，质保期为验收合格后1年，在质保期期满后无质量问题15日内结清余款。
七、乙方采购供应的材料及产品
乙方产品采购的约定：乙方产品进场时，由甲方、监理确认。未经签字认可的产品不得使用、安装、乙方负责产品的设计、生产、加工、包装、运输、装卸、安装、交验。乙方应按甲方批准的材料明细组织设计、生产加工、供货安装、不得影响总的工期进度。
八、产品验收
1．合同签订前，各种产品均需做样板现场剖切并经甲方认可，以展示材质及施工工艺，经甲方认可后方可大面生产。
2．产品进场后，乙方以书面的形式通知甲方质检部门并会同监理单位按照总工程量的1％随机取样进行破坏性检测；产品在隐蔽前和安装完毕后均须书面通知甲方质检部门进行联合验收。若质量无法达到图纸设计及相关规范要求，乙方无条件返厂重新生产安装.工期不顺延。
3．产品环保验收须乙方付费现场检测，并出具专业质量检测报告、符合环保真实性证明文件。
4．产品质量及环保验收除满足上述要求外，在规定时间内甲方最终验收认可前不免除承包方责任。
九、组成合同的文件
1．本合同；
2．图纸；
3．报价单。
4．所有材料质量检测证明文件和符合环保要求的证明文件。
5．全部木制实样（附材质说明）。
十、现场代表及管理职责
甲方委派任现场代表现场管理和协调工作，乙方应积极配合甲方工作。
乙方委派任现场代表，是乙方现场工作的第一负责人，接受甲方、监理的合理指令，负责施工人员现场管理。
十一、甲方工作
1．对工程实施全面管理监督及协调工作。
2．审批乙方上报的工程量形象进度，按合同条款在约定时间内拨付工程款。
3．在乙方施工人员施工过程中,甲方应配合乙方相关的辅助工作,确保施工顺畅,如因甲方原因未能及时施工,工期顺延。
十二、乙方工作
1．负责队伍的组建进场及施工前的其它准备工作。进场前提供约定材料样品，要求标明款式、产地、价格，且须由甲乙双方盖章认可。进场后负责将合同相关条款及交底内容向施工人员交底并采取必要措施以保证工程质量。每道工序大面积施工前，必须先在甲方、监理指定区域做样板工程，经甲方、监理现场察看并经质检部监督员认可后方可大面积展开施工；否则造成的返工由乙方自行承担2．在施工过程中，确保文明施工，保持现场整洁、卫生清洁，由此发生的费用自理。负责本施工范围内的成品保护工作。施工中产生垃圾，必须装袋按照指定地点集中存放，做到每日一清。对于铺贴好的地面、粉刷好的墙面及安装好的所有成品给予安全防护，如损坏由乙方修复或赔偿。
3．负责提供本施工过程进度表。
4．按合同所列条款，依据程序申请工程款。
5．施工过程中，服从甲方、监理方的质量监督和其它合理要求。
6．在施工前对上道工序质量及施工现场进行交接验收。
7．必须保证进场材料为本合同中的约定产品，严禁不合格产品进入施工现场。
8．服从甲方合理安排，积极配合其他工种施工。
十三、职工患病及安全事故的处理
乙方职工的疾病及安全事故所发生的费用均由乙方自行承担，并承担责任。乙方及其所属人员的施工过程中给甲方或者第三方所造成的人身损害和财产损失，均由乙方全部承担。
甲方或第三方给乙方造成的人身损害和财产损失，均由甲方全部承担。
十四、产品保修
在质量保修期内乙方须按照相关规定对出现任何质量问题给予免费修缮处理。乙方在工程整体交工验收后，负责24个月的免费保修，并承诺对工程终身负责。在运行中出现难以调整修复的质量问题时，乙方应无偿更换产品，直至达到样板一致。如非质量问题（光照直射导致裂痕、水浸、人为损坏）乙方维修收取相应费用。
十五、违约和赔偿
1．乙方未按总时间节点完成所承担工程每延误一天，应向甲方支付违约金，违约金每日按违约部分的1‰支付,总工期不能顺延，由此造成的工期顺延，乙方承担每顺延一天的损失。
2．甲方逾期支付合同价款的（乙方供货已超出预付款后），应向乙方支付违约金，违约金每日按违约部分的1‰支付，乙方对已加工的成品享有留置权，工期顺延。
3．因甲方发现乙方施工质量达不到样板标准，要求返工后仍达不到样板标准，甲方有权解除合同，并要求乙方退还已支付的款项且追究其责任。
4．如甲方中途变更设计方案，应以书面形式通知乙方，且变更部分的木作
价款做相应调整，工期以乙方接到书面变更通知日期起作相应顺延。
5．如发现乙方在施工过程中，材料以次充好或是掺杂使假等情形，视情节严重程度每次扣工程款10000元；并有权终止本合同，同时前期所做的工程不再结算和支付工程款。
6．乙方所提供的产品在质保期内发生任何质量问题，甲方以电话方式通知乙方，乙方须在收到通知的同时给予明确答复，且在8小时内必须到达现场，否则视为违约。甲方可自行处理，因此发生的费用从乙方装修保证金中双倍扣除。十六、不可抗力
1．因发生不可抗力而导致一方违约的，违约方不承担违约责任，该不可抗力是指：不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，仅包括飓风、暴雨、暴雪、洪水、地震等自然灾害、战争和动乱。
注：本合同不可抗力不包括法律、行政法规、部委规章、地方性法规、地方政府规章、中央政府和地方政府的政策以及可能影响本合同履行的任何政府行为与中国政府关税的上（下）调整。
2．遭受不可抗力影响的一方，应尽力减少损失，否则因此而扩大的损失应由其承担。并应在不可抗力影响消除后十五个工作日内向对方提交有关政府部门的证明文件。
十七、其它
1．本合同以及一方根据本合同所提供的文件必须以中文书写。
2．当甲方对木作产品数量及尺寸等标的进行签字确认后，作为本合同的补充文件同样生效。
3．合同未尽事宜，双方可签署补充协议。补充协议与本合同具有同等法律的效力。
十八：补充条款
1．乙方提供的产品以报价单所涉及的明细、规格、数量及单价为准。
2．乙方在合同签订后将产品的技术文件，无偿向甲方提供一式四份。
3．乙方进场前必须办理人身保险、安全帽、工作服、费用由乙方自行负担。
4.此合同报价不含税款.不含发票。
十九：因本合同发生的诉讼，由人民法院管辖。
二十：本合同一式两份，甲、乙双方执1份，自双方签字盖章之日起生效。
以下无正文
甲方：乙方：
签订人：签订人：
联系电话：联系电话：
签定日期：年月日签定日期：年月日
广告工程制作合同书 甲方：（以下简称甲方） 乙方：上海逸晨广告有限公司（以下简称乙方） 甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商，根据相关法律、法规之规定，现就乙方承揽甲方广告的制作及安装事宜达成如下一致协议。 一：工程概况： 1、店招广告牌制作规格：长米，高米。乙方需对所制作的尺寸负责，若有出错由乙方负 责。 2、材质（附制作材料品牌规格要求清单）： 3、要求：按照乙方的施工规范要求施工（附施工要求图纸），店招版式按双方确定之版 面大小施工（附施工图纸） 二：质量要求、技术标准： 1、质量要求和技术标准依照双方的约定或附件为准则。 2、要求制作安全、牢固、美观，铝塑板要平整，发光字基本均匀。 3、光源要以乙方所操作的技术规范及数量进行，如甲方改变或增加数量则需增加相关费用， 如甲方为了省电等原因改变或减少数量则乙方不为光源的效果负责。 三：工程造价及支付方式 1、广告牌制作费（即协议总价款）：共计人民币元，大写 元整 2、支付方式：A合同签订时甲方预付百分之三十工程款计元。B、制作安装完成后，经甲 方验收合格，三日内即付清所有工程款项计元，大写元。 四：工程期限 1、自协议签订甲方预付工程款之日起天。如遇不可抗力因素（如下雨、雪、四级以上大 风）工期顺延。2、因甲方反复提出修改意见导致乙方工作不能按时完成时，可由双方协商确定延 期时间。 五、双方权利、义务
A、甲方:
1、办理广告牌设置、安装所必须的报批手续及相关费用。如因店招的相关手续未完善所导致的后果由甲方负全部责任。 2、有权对乙方的制作提出合理的建议和修改意见，以使乙方的施工更符合甲方公司要求。 3、负责提供施工现场的施工场地和时间，以及相关的水电等事宜。 4、按本合同规定结算广告牌的制作、安装费用。 B、乙方： 1、自甲方通知可以现场施工起，按甲方提供的安装地点在规定的时间内制作施工并安装完 2、严格按照甲方确认的施工方案图纸进行制作、安装。如现场条件与施工图纸方案不符，应及时报请甲方协商修改确定。 3、按照双方约定的售后服务提供售后支持。 六：关于验收 乙方全部制作安装完工后四天内，甲方必须组织正式验收，甲方在完工后四天内不组织验收，乙方可视同甲方验收工程质量合格。 七、违约责任： 1、甲方未能按本合同第三条规定时间付款，每逾期一日，应以合同总金额的千分之五计 算， 向乙方支付违约金并将合同工期顺延。如超过合同规定付款时间30 日内仍未付款，乙方可 拆除甲方已安装的广告牌并做自行处理，同时追究甲方相应的法律责任。 2、乙方如无正当理由未能按本合同第四条规定按时制作、安装完成店招广告， 每逾期一日，乙方应向甲方支付合同总金额的千分之五作为违约金。 3、乙方应保证工程质量、结构牢固性、抗风力等指标达到相关规定。如未达到相关规定，乙方应承担返工及相应损失。 八、因广告所产生的责任的承担： 1、在本广告的制作、设置过程中，乙方必须严格按规范的劳动操作规范进行生产，如因乙方原因造成劳动安全事故，由乙方全部负责，均与甲方无关。
木制品定作合同 订立合同双方： 购货单位：（下称甲方） 供货单位：（下称乙方） 合同签订地： 第一条产品的名称、品种、规格和质量 1．产品的名称、品种、规格：（详见货物清单） 2．产品的技术标准（包括质量要求）：产品定制前需事先经设计单位确认，经设计同意后按设计要求进行生产、制作、安装，并根据要求负责安监，质检，保证验收通过。 3．安装质量：乙方负责安装，乙方应根据甲方提供的安装水平线的要求进行施工，符合相关质量规范要求，并提供验收资质文件。 4．图纸：产品应根据设计单位提供的图纸进行制作和安装。 5．工程时间：在年6月16日完成安装。 第二条产品的交货方法、到货地点、计算方式： 1．交货方法：乙方送货。乙方供货前15天，通知甲方负责提供安装水平线。 2．到货地点：。 甲方如要求变更到货地点或接货人，应在合同规定的交货期限前7天通知乙方。 3．货物数量按实际交货清单数量签收，作日后结算依据。 4．货到甲方工地，由指定收货人签字认可。指定收货人： 第三条产品的交货期限：收到甲方书面交货通知之日起三十天内。 第四条货款的结算
合同签订后7天内，甲方预付乙方合同预付款；发货前付至合同金额的50%，安装完毕之日起七天内付至合同金额的80%；2015年10月底前付清余款。质保期为安装完毕后壹年（人为损坏除外）。若建设方提前付清工程款，本付款方式也作提前清算。 第五条对产品提出异议的时间和办法 1．甲方在验收中，如果发现产品的品种、型号、规格、花色和质量不合规定，应一面妥为保管，一面在7日内向乙方提出书面异议。如甲方未按规定期限提出书面异议的，视为所交产品符合合同规定。 2．质保期内甲方因使用不当等造成产品的质量下降，不得提出异议。 3．乙方在接到需方书面异议后，应在十天内负责处理。 第六条乙方的违约责任 1．乙方所交产品品种、型号、规格、花色、质量不符合设计要求的部分，甲方有权拒收，如果甲方同意利用，应当按质论价；如果甲方不能利用的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换或包修。 2．乙方提前交货的，甲方接货后，仍可按合同规定的交货时间付款。乙方逾期交货的，乙方应在发货前与甲方协商，甲方仍需要的，乙方应照数补交，；甲方不再需要的，应当在接到乙方通知后7日内书面通知乙方，办理解除合同手续，逾期不答复的，视为同意发货。 第七条甲方的违约责任 1．本产品为定制生产、专供产品，一旦经设计单位认可，确定生产即为不可撤销合同，甲方中途退、换货，如乙方未投入生产的，一切损失由甲方负责； 2．甲方逾期付款的，应按照国家规定赔偿乙方逾期付款的违约金，并承担乙方因此所受的损失合同2‰费用。 3. 若甲方不按合同付款，乙方有权停工，由此造成的损失，由甲方承担。 4．甲方在没有付清全款以前，乙方有权力对其所供产品自行处理。 第八条不可抗力 甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方书面通报不能履行或不能完全履行的理由，由双方以谅解的方式协商解决。 第九条其它 1、本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管、保养费和各种经济损失，双方应当在明确责任后十天内，按合同规定的结算办法清算，如有逾期按逾期付款条款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。 2、解决合同纠纷的方式：执行本合同发生争议，由当事人双方协商解决。协商不成，可向合同签订所在地人民法院起诉。 3、本合同自双方签字盖章之日起生效，合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份。
第四条争议的处理 1．本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。 2．本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第种方式解决： （1）提交仲裁委员会仲裁； （2）依法向人民法院起诉。 第十二条争议的处理 1．本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。 2．本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第种方式解决： （1）提交仲裁委员会仲裁； （2）依法向人民法院起诉。 3．违约一方或对合同争议承担主要责任的一方，应承担对方因仲裁或诉讼活动而产生的合理律师代理费、鉴定（检验）费和其他相关费用。加工合同书（5）［适用各方］[法意范本]第二十五条争议的处理 1．本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。 2．本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第种方式解决： （1）提交仲裁委员会仲裁； （2）依法向人民法院起诉。 3．违约一方或对合同争议承担主要责任的一方，应承担对方因仲裁或诉讼活动而产生的合理律师代理费、鉴定（检验）费和其他相关费用。检验鉴定合同［适用受托方（检测机构）］[法意范本]第十四条争议的处理 1．本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。 2．本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第种方式解决：
（2）依法向人民法院起诉。 3．违约一方或对合同争议承担主要责任的一方，应承担对方因仲裁或诉讼活动而产生的合理律师代理费．鉴定（检验）费和其他相关费用。民用工程承包合同书［适用发包人］[行业合同]第十四条应当遵守的法规、规章等 对任何国家或州的法规、法令或其他法律，或者任何规章，或者任何地方的或其他正当组成的当局的细则关于工程的执行，和根据规定和章程或其财产或权利受到或可能受到工程的任何形式的影响的公众团体和公会要求给出的一切通知或支付的一切费用，承包方应当给出通知并支付费用。 承包方应当在各方面遵守如前所述的适用于工程的任何这种法规、法令和规章或者任何地方的或其他正当组成的当局的细则的规定，并且遵守这种如前所述的公众团体和公会的规定和规章，而且应当使发包方免受所有因违反任何这种法规、法令或法律、规章、细则的每一种惩罚和责任。 发包方将偿付或酌情考虑承包方应支付和已支付的与这种费用有关的一切费用。设立中外合资银行合同①［适用各方］[实务合同]第五条适用法律 银行经批准成立，是中华人民共和国的法人。本合同的订立和履行应适用中华人民共和国法律。银行的一切活动必须遵守中华人民共和国法律、法令和有关条例规定。银行的业务活动和合法权益受中华人民共和国法律的保护。银行接受中国人民银行和国家外汇管理局等有关机构的管理和监督。设立中外合资银行合同②［适用各方］[实务合同]第四条合资公司为中国的法人，遵守中国的法律、法规以及有关条例、规定并受其管辖和保护。浙江省产权交易合同［适用各方］[官方文本]第十二条法律适用 本合同的适用和解释均为中华人民共和国的法律。中国银行国家助学贷款抵押合同［适用抵押权人］[实务合同]第十二条争议解决、法律适用与管辖 一本合同的一切纠纷均适用中华人民共和国法律。凡因履行本合同而产生的纠纷，双方应通过友好协商解决。在协商无效时，双方同意采用下述第种方式解决： 1．向有管辖权的人民法院起诉，通过司法程序解决。
建设工程设计合同（一）（示文本） （民用建设工程设计合同） 工程名称：______________________________ 工程地点:_______________________________ 合同编号：______________________________ （由设计人编填） 设计证书等级：__________________________ 发包人：________________________________ 设计人：________________________________ 签订日期：______________________________ 中华人民国建设部 监 国家工商行政管理 制 局 发包人：_______________________________________________________________________________ _____ 设计人：
_______________________________________________________________________________ _____ 发包人委托设计人承担_______________________________工程设计，经双方协商一致，签订本合同。 第一条本合同依据下列文件签订： 1.1《中华人民国合同法》《中华人民国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》。 1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 1.3建设工程批准文件。 第二条本合同设计项目的容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。
第一部分合同协议书 发包人（全称）： 设计人（全称）： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程设计及有关事项协商一致，共同达成如下协议： 一、工程概况 1.工程名称：。 2.工程批准、核准或备案文号：。 3.工程内容及规模：。 4.工程所在地详细地址：。 5.工程投资估算：。 6.工程进度安排：。 7.工程主要技术标准：。 二、工程设计范围、阶段与服务内容 1.工程设计范围：。 2.工程设计阶段：。 3.工程设计服务内容：。 工程设计范围、阶段与服务内容详见专用合同条款附件1。 三、工程设计周期 计划开始设计日期：年月日。 计划完成设计日期：年月日。
具体工程设计周期以专用合同条款及其附件的约定为准。 四、合同价格形式与签约合同价 1.合同价格形式：； 2.签约合同价为： 人民币（大写）（￥元）。 五、发包人代表与设计人项目负责人 发包人代表：。 设计人项目负责人：。 六、合同文件构成 本协议书与下列文件一起构成合同文件： （1）专用合同条款及其附件； （2）通用合同条款； （3）中标通知书（如果有）； （4）投标函及其附录（如果有）； （5）发包人要求； （6）技术标准； （7）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）； （8）其他合同文件。 在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。 上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
七、承诺 1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。 2.设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。 八、词语含义 本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。 九、签订地点 本合同在XX市签订。 十、补充协议 合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。 十一、合同生效 本合同自双方签字盖章生效。 十二、合同份数 本合同一式捌份，发包人执肆份、设计人执肆份。 发包人：（盖章）设计人：（盖章） 法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人： （签字）（签字） 经办人：
班组计件施工协议 （木工） 甲方：河北建工集团有限责任公司中铁七局、湖潮乡、元方村项目 乙方：__________ 为代表的木工班组全体职工 为了充分体现按劳分配的原则，甲方将部份工程模板分项工作以班组计件形式由乙方进行 劳动报酬承包，经双方协商一致达成如下协议。 第一条、乙方工作内容（包括但不限于以下内容）： 1. 从基础垫层模板起，到二次结构所有模板的支拆。严格按照甲方确定的施工方案（见附页）、质 量标准、工期计划、安全文明施工等各项要求进行模板翻样、配制、安装、加固、拆除、材料 整理堆放、结构缺陷修正、清扫垃圾等一系列工作，直到满足抹灰施工要求。施工区域由甲方 划分如下： _______________________________________________ 2. 负责木工机械安装，材料的下车和人力转运；负责抄平放线；制作和安放各种预留洞导件；拔 除木方和模板上的铁钉，并按甲方的要求整齐堆码； 3. 负责木工棚和施工区域内为迎接上级组织的各种检查验收所需的零星用工。 4. 负责处理好承包范围内的所有遗留问题，如收砼浆、撕胶带、凿打和修补达不到验收标准的结 构混凝土。 5. 施工中所需的太阳灯由甲方提供，由乙方负责保管、维修和损失赔偿；其余所有施工所需铁钉、 铁丝，螺杆、螺帽，步步紧、三形卡、涂模济、台式电锯、锯片、塑料导管、堵头、粘胶带、 小型机具和劳保用品如安全帽，反光背心等由乙方购买，费用已包含在“合格单价”项目内（详 见第四条?1 ）。 第二条、质量要求： 1 严格按照《安全、质量、工期、文明施工交底书》规范施工和验收，必须一次性获得“贵阳市优质结构”工程， 否则所有返工修补和材料赔偿由乙方承担，并扣除该项奖金。 2 所有混凝土结构表面的平整度、垂直度、阴阳角线条偏差不能超过3mm；不得出现爆模、漏浆、 超过3m的高低节缝、凹凸墙面、混凝土结构涨大或变形等现象。 3 凡每出现一处上述质量问题，将分别对乙方处罚1000元、20元、50元、200元、500元（与上列 质量问题按序对应）。所有质量安全等罚款将在当月生活借支中扣除。 第三条、工期要求： 本项工种的工期以总包方下发的绝对工期计划为准，以总包和监理验收通过的时刻计算乙方的 实际使用工期。由于乙方原因造成节点工期每拖延一天罚款1000元；总工期每拖延一天罚款2000
合同争议解决方案. 篇一：合同中成本争议问题处理方案 合同中成本争议问题处理方案： 1）合同内容分为四大部分： （1）协议书（价款、工期等的约定） （2）合同条款：通用条款、专用条款 （3）合同条款附件（质量保证书、发票承诺函、劳务工资支付承诺、阳光合作协议等） （4）合同计价清单（构成合同总价的明细清单） 2）把工程服务费（指配合甲方服务费非总承包服务费）综合考虑在综合单价内如： （1）配合检查费：集团月度或季度检查、第三方检查、外部单位参观等（采取的安全防护措施及人员配合等）（2）配合营销费：如配合营销部对客户的开放日参观活动等（采取的安全防护措施及人员配合等） 3）工期约定指甲乙双方在合同中约定，按照日历天数（包括法定节假日）计算的承包天数（此条把法定节假日计入工期避免工期延误发生的天数计算争议） 4）合同中不但包括了甲供材料、甲限品牌材料，还包括了甲限品牌限价材料（指由乙方在甲方限定的品牌进行采购，并按照甲方限定的价格进行结算的材料）
5）工程指令/设计变更单是工程签证结算的唯一依据；工程联系单是指甲方、监理指出乙方在进度、质量、安全文明施工等方面缺陷或要求的文件，不作为结算依据（此条指出了甲方下发的各种文件的效力，避免了签证的随意性）6）乙方代表及乙方项目部主要管理人员（指技术负责人、施工负责人、质检员、安检员）不得擅自更换，对未经甲方同意，乙方擅自更换的情况进行相应的违约条款，同时对甲方认为乙方人员不能胜任本职工作的情况甲方有权要求乙方进行人员更换（此条约定有助于提高甲方对乙方的管理效率，避免由于乙方人员流动给甲方带来的管理困难）7）合同规定由乙方完成或提供配合的工作（包括合同、会议纪要约定内容以及设计变更工程指令执行、安全文明施工、成品保护、示范区或样板房的开放等），凡乙方原因未能完成或未能按质按期完成，乙方负责赔偿甲方的有关损失；上述情况下，甲方有权另择施工单位完成，所发生的费用(另加20%的管理费)由乙方承担，工期不予延长（此条约定乙方不但要承担甲方另行委托的全部费用还要承担甲方另行委托额外增加的另行委托全部费用的20%的另行委托管理费） 8）由于乙方造价工程师不到位等原因造成对审工作不能按时完影响进度款的支付由乙方自 行负责。（此条约定适用于模拟清单及费率合同在施工
合同编号 景观工程设计合同 景观工程设计合同 甲方委托乙方承担
订本合同。 一、本合同依据下列文件签订： 1.《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》。 2.国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 3.建设工程批准文件。 4.各阶段设计深度应满足现行国标规定深度。 5.设计应符合规划、园林绿化、消防、节能、环保、抗震、卫生、人防等有关强制性标准， 规范。 二、项目概况： 项目概况表 乙方收到甲方发出的各阶段设计任务书及相关资料后,才能进行该阶段设计。
2017版本合同设计项目的内容:名称、规模、阶段、投资及设计费等（见下表）：
四、甲方应在各阶段向乙方提交的有关资料及文件： 五、设计成果 5.1 对设计成果的要求 第 4 页共6 页
本项目各阶段设计成果均应满足下述要求： 5.3.1 景观后期服务及现施工现场配合： 1) 2)扩初设计成果提交后，就甲方提出的问题及时进行沟通； 3)材料选择：协助甲方进行后期主要景观材料的选择； 4)场地造型：协助甲方把控重要景观区域，重要节点的景观效果。 注： （1）上表所述资料、设计内容及设计深度均按国家相关规定，且分阶段提供与该阶段图纸相对应的完整电子文件 （2）设计成果中的硬景材料、软景材料、装饰构配件和设备，应当如实注明其规格、型号、形态要求等技术指标。 （3）乙方应同期提供准确的景观各项技术经济统计指标，并对统计数据真实性、准确性负责。 （4）乙方负责向甲方提供样板样式，并如实标明材料、色彩名称、拟用部位等应明示的要素。 （5）如本合同中规定的设计成果的内容与数量要求与各阶段的设计任务书中的要求有差异，需经乙方认可后，乙方无条件地按照各阶段设 计任务书的设计成果内容与数量进行提交。 （6）乙方所提交的设计成果中的文字均使用简体中文字体，不得使用其他非指定字体。 （7）乙方应根据甲方要求的工程造价为上限进行设计，若乙方所做设计未能满足甲方的工程造价要求，乙方须在_____日内无条件、 免费修改设计以达到甲方要求；若因乙方设计不满足造价要求并需要修改设计而导致出图时间延误，按逾期交付设计成果处理。 六、设计费支付 6.1 付款方式 过程中，甲方支付给乙方赔偿或违约金等价外费用（如有），乙方应当设计费一并开具增值税专用发票。 支付比例表： 第 5 页共6 页
编号：________ 2020年工程承包安装制作合同范本（利于承包方） 甲方：______________________ 乙方：______________________ 签订日期：_____年____月____日 第1 页共10 页
2020年工程承包安装制作合同范本（利于承包方）发包方（甲方）： 地址： 承包方（乙方）： 地址： 风险提示：发包人的相对义务 根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，甲乙双方就_____________________项目的工程承包安装事宜进行磋商，现就本工程的相关事宜协商一致，为明确双方的权利、义务，结合本工程的具体情况，达成如下协议。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 第2 页共10 页
3、承包范围： 4、承包内容： 5、承包方式： 6、工程造价： 二、施工准备 1、甲方： （1）________年______月______日前做好建筑红线以外的“三通”，负责红线外进场道路的维修。 （2）________年______月______日前，负责接通施工现场总的施工用水源、电源、变压器（包括水表、配电板），应满足施工用水、用电量的需要。做好红线以内场地平整，拆迁障碍物的资料。 （3）合同签订后_________天内（以签收最后一张图纸为准）提供完整的建筑安装施工图_________份，施工技术资料（包括地质及水准点坐标控制点） _________份。 （4）组织承、发包双方和设计单位及有关部门参加施工图交底会审，并做好三方签署的交底会审纪要，在_________天内分送有关单位，_________天内提供会审纪要和修改施工图_________份。 2、乙方： （1）负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的铺设、管理、使用和维修工作。
星星华园装修项目木作订货合同 甲方：广州市马尚装饰设计有限公司，住所地： 乙方：东莞市昊天家具有限公司，住所地： 第一条甲方向乙方订货总值暂为￥ 82081.88（RMB）大写：捌万贰仟零捌拾壹圆捌角捌分。（其产品名称、规格、质量(技术指标)、单价、总价、加工等详见“附件”。） 第二条货款及费用等付款及结算办法： 1)签订合同后3天内乙方须出好深化图及确认交甲方；甲方首付合同总 款的 30 %，即：24624.56 元（大写：贰万肆仟陆佰贰拾肆圆伍角陆 分）； 2)在2014年 11 月 5 日前，当全部门套、门扇等(第一批)完成并经甲 方负责人员到厂验收合格后付货物总额的85 %（扣除已支付的进度款 累计款项）； 3)在2014年 11 月 14 日前，全部货完成并经甲方负责人员到厂验收合 格后支付货物总额的85 %（扣除已支付的进度款累计款项）； 4)在全部产品安装完毕经过甲方验收合格并同乙方结算完成后7日内结 至结算总额的95%(扣除已支付的进度款累计款项)，即：77977.79 元 （大写：柒万柒仟玖佰柒拾柒圆柒角玖分）； 5)余下5%为保质金，在保修期满保修义务完成后7天内向乙方支付； 6)甲方后期补充的货品，乙方应按本合同的单价及其条款发货； 第三条交货规定 1.交货方式：包质量、包货期、包包装、包装车；
2.交货地点：昊天家私厂 3.交货日期： 2014年11月14日 4.包装要求：根据甲方提供的图纸，按固定区域每件、每箱编号，纸箱包装； 5验收标准：货物运到现场后，与乙方提供的样板的颜色、厚度为参照；按照”附件”质量要求进行验收 6.甲方委派李国赞为签收人，收货单以该签收人签名视为接货验收合格， 及结算依据。 第四条经济责任 (一)乙方责任： 1.乙方如延误时间（以甲方到工厂验收作为标准），每逾期一天支付甲方违约 金2000.00元，逾期超过4天的，每逾期一天支付违约金3000.00元给甲方（不可抗力因素除外）； 2.产品品种、规格、质量不符本合同规定时，经甲方同意利用者，按质论价。 3.乙方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，甲方如果需要，乙 方应照数补交。 4.如乙方所提供的实体货物不符合甲方质量要求时，甲方有权解除合同。 5.如因乙方逾期或不按质量要求交货，导致项目无法按业主要求时间完成，产生的经济损失和引起的相关责任均由乙方承担。 (二)甲方责任： 1.甲方如中途变更产品花色、品种、规格、质量或包装的规格，应偿付变更 部分货款(或包装价值)总值5％的违约金。 2.甲方如中途退货，应事先与乙方协商，乙方同意退货的，应由甲方偿付乙
经济合同纠纷处理方式及最新起诉流程经济合同纠纷如何处理? 经济合同纠纷可以通过以下途径解决： 1、和解。和解是指当事人因合同发生纠纷时可以再行协商，在尊重双方利益的基础上，就争议的事项达成一致，从而解决纠纷的方式。和解是当事人自由选择的在自愿原则下解决纠纷的方式，而不是合同纠纷解决的必经程序。 2、调解。调解是指在第三人的主持下，通过运用说服教育等方法来解决当事人之间的合同纠纷。主要是人民调解委员会调解当事人发生合同纠纷，可以向纠纷当事人所在地或者纠纷发生地的人民调解委员会申请调解。 3、仲裁。仲裁是指发生合同争议的双方当事人，根据争议发生前或发生后达成的仲裁协议，将纠纷提交仲裁机关进行裁决并解决纠纷的方式。仲裁具有“准司法”性质，仲裁机构作出的仲裁裁决具有法律效力，当事人应当履行。 4、诉讼。诉讼是指合同纠纷发生后，当事人如果没有仲裁协议，任何一方均可以向人民法院提起民事诉讼，请求人民法院对合同纠纷依法予以处理。这是解决合同纠纷的最常见方式。合同纠纷经人民法院审理并作出判决后，当事人对人民法院作出的发生法律效力的判决书，调解书必须履行，拒不履行的，另一方当事人可以申请人民法院强制执行。 根据《民事诉讼法》119条的规定，经济合同纠纷当事人提起诉讼的，必须符合以下条件： (1)原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织; (2)有明确的被告;
(3)有具体的诉讼请求和事实、理由; (4)属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。符合上述条件的，原告(当事人)应向人民法院递交起诉状。 合同经济纠纷起诉的流程是什么? 1、撰写民事起诉状，收集相关证据材料，向有管辖权的人民法院立案窗口立案; 2、案件被受理后，法院会给你一份缴费通知书，按照指示向指定银行缴纳诉讼费用，再将银行给你的缴费单据拿到法院换票; 3、等待法院通知开庭，一般会给你发开庭传票的; 4、按照传票指示的时间、地点出庭参加诉讼; 5、开完庭等待判决结果，如对结果不服，自收到判决结果之日起至15日可向中级人民法院提起上诉。 经济合同纠纷的诉讼时效是多久? 《民法总则》关于诉讼时效的法律规定，向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年，法律另有规定的除外。因此，一般的经济纠纷诉讼时效是三年，从权利受到侵害时起计算，符合条件的可以中止、中断、或延长。因此，合同的当事人可以采取一些措施避免诉讼时效届满权利不受保护的风险。首先可以制定规范的财务管理制度，比如定期对账、逾期付款超过1年的坏账的催收制度等。其次，面对已经经过诉讼时效的坏账，尽量与对方协商确定债务处理方案，以书面形式固定对方同意履行债务的证据。
制作及安装工程合同范本 Latest model contract for fabrication and installation works 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号：XX-2020-01
制作及安装工程合同范本 前言：合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。本文档根据合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 发包方（以下简称甲方）： 代表人： 承包方（以下简称乙方）： 负责人： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国广告法》和《建筑安装工程承包合同条例》及其他法律、法规之规定，甲方愿将广告牌的制作安装交由乙方完成，双方就广告牌的制作、安装进行磋商，为明确各自的权利和义务，经友好协商，达成如下协议。 一、工程概况 1、广告牌规格： 2、材质要求： 3、安装地点：
二、工程造价及支付方式 1、广告牌制作安装费：共计人民币________________元。 2、支付方式： （1）合同签订之日，甲方向乙方支付总价款的50%，即_________元为预付款。 （2）厂内制作完成，进入现场组装时，向乙方支付总价款的30%，即_________元为进度款。 （3）工程安装完毕，甲方向乙方支付总价款的17%，即_________元为尾款，其余款项为该合同工程质量保证金， _________年内付清。 三、工程期限 开工日为合同签订日，工程竣工日为：_________年 _________月_________日，如遇不可抗力因素（如雨、雪、四级以上大风），则工期顺延。 四、双方权利、义务 甲方： 1、办理广告牌设置、安装所必须的报批手续及相关费用。
建设工程设计合同详细版 Contracts concluded in accordance with the law have legal effect and regulate the behavior of the parties to the contract ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-025944
建设工程设计合同详细版 建设单位（甲方）：____ 地址：____ 邮码______ 电话______ 法定代表人：____ 职务______ 设计单位（乙方）：____ 地址：____ 邮码______ 电话______ 法定代表人：____ 职务______
为了明确责任，分工协作，共同完成建设项目的设计任务，根据____批准的计划任务书，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。 第一条甲方委托乙方承担____工程的设计项目，建筑安装面积为____平方米，批准总投资为____万元，建设地点在____。 第二条甲方的义务 1．甲方应在____年____月____日以前，向乙方提交业经上级批准的设计任务书，工程选址报告，以及原料（或经过批准的资源报告）、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料、经过科研取得的技术资料。甲方在____ 年____月____日施工图设计前，应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工的条件，以及有关设备的技术资料。 甲方对上述资料必须保证质量，不得随意变更。 2．及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。 3．在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，由乙方进行设计技术交底；工程竣工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。
（合同知识）木工合同
幸福家园廉租房建安工程 木 工 承 包 合 同 湖南省沙坪建筑XX公司幸福家园项目部 二0壹壹年二月二十八日 木工承包合同 甲方：沙坪建筑公司幸福家园项目部（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 为确保“幸福家园”项目工程质量、安全、工程进度顺利进行。甲、乙双方本着自愿合作、平等互利的原则，现就乙方承包“幸福家园”工程中的分项工程—模板（木工）工程（包工不包料）壹事，根据《中华人民共和国经济合同法》，经双方友好协商，达成
壹致意见，且制订合同如下，需双方共同遵守。 一、承包范围及内容： （一）工程工作量： 1、包括从基础垫层至坡屋面女儿墙、压顶、窗台、反沿等、屋面之上的压顶、屋面结束的所有现浇混凝土，主体模板及二次支模工程，且包括承包范围内的设备基础、基座的支模工作。场地道路硬化的装模、拆装。 2、本工程内的支模架、简易操作架、防护架的搭设、拆除，模板的配料制作、安装和拆除。小型预制构件模具以及200㎡内的木工制作搭设。 自备施工用的机械设备，木工装模所用胶带纸、钉子、铁丝、螺杆、螺帽、蝴蝶扣包括于内。 3、本工程范围内的专人分中、弹线、标高平水控制，配合测量，预埋预留等工作。 4、木工程所需材料（钢管、扣件、木方、胶合板等）的场内装卸、清理、修复、涂刷脱模剂，按规定堆放。竣工后的清理分类，铲水泥壳、起钉子、木方打捆、装车。 5、现浇墙、保护层控制，框架结构中的拉结筋定位钻孔以及场地清理。 6、各施工场地施工后，必须及时清理打扫干净，然后将剩余材料及废料分门别类按不同规格堆码好，转运到下道工序施工部位，以便备用，随时迎接有关部门检查，卫生清理工作直至主体验收。
门头制作工程合同 要点 甲方（发包方）委托乙方（承包方）进行门头制作业务时，可使用本合同。具体的定作要求、成果、费用等，需要双方协商确定。 门头制作工程合同 甲方（发包方）： 法定代表人： 地址： 联系方式： 乙方（承包方）： 法定代表人： 地址： 联系方式： 上述各方经平等自愿协商，签订本合同以共同遵守。 一、工程内容 1. 甲方同意将的门头制作工程项目以包工包料形式承包给乙方承包。 2. 工程包涵个w led射灯和灯罩。 3?照明光源分成组开关。 二、工程期限 1. 本工程的工期定为 _______ 个工作日，由签合同后第_________ 天开始计算。 2. 由于不可抗力的因素，工期得以顺延，但乙方须及时通知甲方。 3. 在履行过程中，如乙方认为有变更设计的需要，须经甲方认可后进行调整，工期相应得以调整。 三、工程款的支付与结算 1. 合同总造价人民币大写___________________ ，￥ _______ 元，签订合同后甲方支付乙方工程预付款人民币大写____________________ ，￥ ________ 元。 2. 余款在完工后验收合格全数支付。 四、施工与设计变更 1. 本工程由乙方包工包料进行施工。 2. 乙方所提供材料样版须由甲方确认。
3. 在施工过程中，甲方如要变更装修设计，须事先通知乙方，在变更资金、材料落实之后，乙方予以实施。 五、工程质量与验收 工程完工后，由甲方验收。 六、材料和规格 1. 的角铁，的方管，正面四周用丝的室外铝塑板要求，埃特板吊顶, 其它材料和规格参照合同施工图。 七、违约责任 1. 承包方的责任： （1）工程质量不符合合同规定，负责无偿修理或返工。 （2）工程不能按合同规定的工期交付使用的，偿付逾期违约金。 （3）承包方负有个月的保修期责任，由交工验收当天起计算。保修期内出现的质量 问题，甲方在接乙方通知后天内进行检查，经双方鉴定，属乙方施工问题，由乙方 即行修复，属甲方使用不当造成的，由甲方负责。 2. 发包方责任 （1）工程未经验收，发包方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由发包方承担责任。 （2）承包方验收通知书送达十五日后不验收的，按规定偿付逾期违约金。 八、纠纷解决办法 1. 发生争议时，双方应耐心协商； 2. 协商不成时，向经济合同仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉。 九、附则 1. 本合同一式二份，双方各执一份，均具同等效力。 2. 本合同自双方代表签字即生效，本合同在保修期届满前结清款项后失效。 3. 本合同未尽事宜，由双方另行协商补充，补充合同与本合同具有同等效力。 4. 乙方在施工前应做好安全措施，并为每一个施工人员购买工程意外保险。 5. 在施工过程中的一切安全事故由乙方自己负责。
加维斯木制品 销售及安装合同 甲方：湖州市德清县博骜云苑酒店管理有限公司签订地点：乙方：合同编号：
依据《中华人民共和国合同法》之规定，为了明确双方的权利与义务关系，经友好协商，现就乙方承接甲方木制品事宜达成如下条款，以便共同遵照执行。第一条合同概要 双方同意由乙方承接甲方的木制品，由乙方提供木制品所需的相关材料及部件，并由乙方负责木制品的安装。 第二条木制品要求及木制品清单 乙方向甲方所提供的木制品为了满足实际需要不仅限于木制品清单，乙方应严格按照国家有关标准和规定进行木制品采购和安装。材料及零部件均为全新未用过，且符合本合同附件中规定，以确保产品质量。所有设备均需符合国家相关标准才能安装。 配置方案及设备清单（详见本合同的附件）。 第三条工程款及支付方式 本合同项下的工程款包干总额为￥：56800元整,人民币：伍万陆仟捌佰圆整。 乙方不得自行增加工程量，所有变更及增加项无甲方书面同意均无效。 工程款支付方式为： 1、本合同签定后七日内，甲方支付乙方合同款的50 %，即￥：28400 元整，大写：人民币贰万捌仟肆佰圆整。 3、所有木制品到达现场后七日内，甲方支付乙方工程款的40 %，即￥：22720元整，大写：人民币贰万贰仟柒佰贰拾圆整。 4、本合同附件所载明的木制品安装完毕并经甲、乙双方验收确认后，甲方应支付乙方总工程款的10 ％，即￥：5680 元整，大写：人民币伍仟陆佰捌拾圆整。 经甲方同意所增加的预算外工料费用，双方应在工程完工后另行一次性结清。第四条木制品制作、安装及工期 甲方应负责提供木制品安装的必要条件，做好施工方的现场协调工作，积极为乙方提供良好的工作环境。 施工及安装工期应结合装饰施工木制品工期要求、不得超过装饰施工工期范围内，如遇工程阻碍应与甲方及时沟通，方可进行延期。
施工合同通用条款争议的解决 《施工合同通用条款争议的解决》是合同范本网施工合同栏目为您精心准备的，更多精彩内容请收藏本站(ctrl+D即可)! 19 争议的解决 19.1和解 双方当事人可以就工程争议自行和解。自行和解达成协议的经双方签字后作为合同补充文件，并遵照执行。
19.2调解 双方当事人可以就争议请求第三方调解。调解达成协议的经双方签字后作为合同补充文件，并遵照执行。 19.3 提请争议评审小组决定 19.3.1 任命争议评审小组
双方不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以将争议提请争议评审小组决定。 如果当事人在专用条款中约定不采用争议评审机制的，以下条款将不适用。 提请争议评审小组决定的，发包人和承包人应按照本合同附件提供的格式各自选定一名争议评审小组成员，并共同选定第三名成员，第三名成员为争议评审小组的首席成员，成员需具有合同管理和工程实践经验。
19.3.2 获得争议评审小组的决定 合同双方产生争议，应首先由申请方向争议评审小组提交一份详细的申请报告，写明争议的事实及相关情况、提交争议评审小组作出决定的事项、申请方对争议处理的建议和意见等，并附必要的文件、图纸和证明材料，申请方还应将上述报告的副本同时提交给被申请方和监理人。 被申请方在收到申请方申请报告副本后的28天内，向争议评审小组提交一份答辩报告，并附证明材料，被申请方应将答辩报告的副本同时提交给申请方和监理人。不提交答辩报告，不影响争议处理程序的进行。
争议评审小组应当自被申请方答辩期满后14日内，邀请双方代表和有关人员举行会议，调查争议细节，必要时争议评审小组可要求双方进一步提供补充材料。 在会议结束后的14天内，争议评审小组应作出书面决定，并说明理由。在争议处理期间，争议双方暂按总监理工程师的决定执行。 19.3.3 未能遵守争议评审小组的决定
编号：_____________门头制作工程合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方（发包方）： 法定代表人： 地址： 联系方式： 乙方（承包方）： 法定代表人： 地址： 联系方式： 上述各方经平等自愿协商，签订本合同以共同遵守。 一、工程内容 1、甲方同意将的门头制作工程项目以包工包料形式承包给乙方承包。 2、工程包涵个 w led射灯和灯罩。 3、照明光源分成组开关。 二、工程期限 1、本工程的工期定为个工作日，由签合同后第天开始计算。 2、由于不可抗力的因素，工期得以顺延，但乙方须及时通知甲方。 3、在履行过程中，如乙方认为有变更设计的需要，须经甲方认可后进行调整，工期相应得以调整。 三、工程款的支付与结算 1、合同总造价人民币大写，￥元，签订合同后甲方支付乙方工程预付款人民币大写，￥元。
2、余款在完工后验收合格全数支付。 四、施工与设计变更 1、本工程由乙方包工包料进行施工。 2、乙方所提供材料样版须由甲方确认。 3、在施工过程中，甲方如要变更装修设计，须事先通知乙方，在变更资金、材料落实之后，乙方予以实施。 五、工程质量与验收 工程完工后，由甲方验收。 六、材料和规格 1、的角铁，的方管，正面四周用丝的室外铝塑板要求，埃特板吊顶，其它材料和规格参照合同施工图。 七、违约责任 1、承包方的责任： （1）工程质量不符合合同规定，负责无偿修理或返工。 （2）工程不能按合同规定的工期交付使用的，偿付逾期违约金。 （3）承包方负有个月的保修期责任，由交工验收当天起计算。保修期内出现的质量问题，甲方在接乙方通知后天内进行检查，经双方鉴定，属乙方施工问题，由乙方即行修复，属甲方使用不当造成的，由甲方负责。 2、发包方责任 （1）工程未经验收，发包方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由发包方承担责任。 （2）承包方验收通知书送达十五日后不验收的，按规定偿付逾期违约金。