合同文本中涂颜色、XXX及违约金请根据合同实际情况调整
有限公司
屠宰污水处理系统安装工程施工合同
合同编号：
发包人：有限公司（以下简称甲）
承包人：有限公司（以下简称乙）
为明确发承包双的责任、权利、义务，保障双的利益，保证工程的顺利进行，发包人与承包人经过友好协商，在自愿以及完全清楚并理解本合同条款的基础上按照《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》及其他有关法律、行政法规，结合当地的有关规定，根据本合同工程的具体情况，经甲、乙双协商，特订立以下合同条款，以资共同遵守。
第一条工程概况：
1、工程名称：有限公司屠宰污水处理系统安装工程
2
3
第二条承包围及承包式：
工程容具体包含但不限于以下容：
1）前期的施工准备和附属工程（临时水电等）
2）污水处理技术参数核定（须经甲认可）、案设计（须经甲认可）、出图、审图备案、设备安装、排水调试至达标等凡涉及污水处理的全部工程及子项（包含控制室及其后级电力线路部分，不含控制室前级电力供应线路敷设）；
3）工程交接点:本工程以格栅井进水至清水池出水1m为工程交接点；
4）本工程工艺通过发包集团公司主管部门评审通过的案为该工程合同附件，同时承包承担认可该工艺可达到《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-1992）畜类屠宰加工的一级标准并承担一切责任。
5）对招标人其它专业分包工程管理配合等工作；
6）所有工程材料检验检测等；
7）工程竣工后，乙负责提供竣工资料，并承担验收、污水处理后出水水质检测检验费用等；
8）为发包人培训合格的操作人员；
9）监理工程师指示的合同围工程；
10）施工现场的安全设施及安全风险；
11）监理工程师指示的合同围工程；未载明但按照行业惯例、法律、法规规定应由承包完成的工作。
2、承包式采取：工程总承包（包括但不限包工、包料、包工期、包质量、包安全文明、包安装调试、包培训、包维护、包验收通过、包达标排放、包获得政府主管部门发放的污水排放可证）（既本承包合同为交钥匙工程）。本合同的保修期按合同文件之《工程质量保修书》的约定执行。
第三条合同工期：
1、开工日期：以发包和承包双验收土建工程合格之日起（实际开工日以发包人书面签发的开工令为准）
2
3、工期在过程控制中，格按照甲制定的阶段性工期或控制点（项目进度计划）执行，若乙不能在规定的计划时间按质按期完成时（甲原因除外），工期每延误一天，甲有权对乙处以2000元经济罚款。影响工期超过15天的，甲有权终止此合同，劳务费结算总价按15%下浮进行结算，且乙应向甲承担本合同约定的责任。
4、为确保工期，乙必须配齐足够管理人员及持证上岗人员（管理人员及特殊工种）。如果乙不能及时有效地组织配齐进场人员或在施工过程中满足不了工程需要造成工期延误、质量下降，甲将在不受理延长工期和停工损失的前提下，指令乙停工整顿。若整顿后无明显效果，甲有权终止本合同，直至将乙清退出场，另行组织安排施工，由此发生的一切损失费用，乙同意无条件承担。
第四条质量标准及目标：
1.工程质量标准及目标：达到验收规合格标准及发包人规定的相应房屋交验标准，并通过环保部门的验收和取得验收合格证。本工程的质量目标应与整个工程的质量目标一致。
2、获得《工业污水排放可证》为标准。
3、污水处理工程设计采用国际先进工艺，且应符合及地现行法律、法规、标准、规之规定。
4、工程建设达到《建设工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）及其它现行有关施
工验收规的规定，验收标准为合格。
5、设备安装达到《机械设备安装工程施工及验收通用规》（GB50231-98）及其它现行有关
施工验收规的规定，验收标准为合格。
6、污水处理达到《肉类加工工业水污染物排放标准(GB13457-92)》一级标准。
第五条合同价款及支付：
1
2、计价式：合同价款式为固定总价合同，结算时总价不予调整（除另有约定外）。合同价是完成设计、设备供货、安装、调试、培训、售后等全部工程容的价格体现。工程合同总价中，包括但不限于设计、所需的设备、材料、随设备提供的备品备件及专用工具的费用、包装费、运杂费（包括设备运抵工地现场合理放置等）、运输保险费、资料费、安装、调试费、操作维护人员培训费、环保部门验收、出水水质检测及承包人认为必须的其他费用等。在施工、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件（其定义以附件一技术协议中的规定为准），承包人应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在承包人的投标报价之中，且并不因此而影响交付发包人使用的时间。
3、按规定计取的材料检测及出水水质检测费已包含在本合同固定总价中，施工过程中不再另外计取费用。
4、2011年月日之后及省和相关管理部门颁布的相关建设工程造价管理文件、通货膨胀与紧缩、汇兑等均视为风险，本合同相应计价法不变更，承包人不能因此提出任费用增加和索赔。2011年月日之后及省和市有关部门颁布的建设工程设计及施工的标准规文件中可能引起造价变化的做法、措施、材料使用及其他投入等均视为承包人风险，本合同相应计价法不变更，承包人不能因此提出任费用增加和索赔。
5、合同的总价的风险围包括但不限于：承包人完成图纸及承包围项目的所有费用、施工期间各类建材的市场风险、人工单价、机械台班价格浮动的风险和政策性文件调整，承包人报价失误（含工作量及单价错误）。
风险费用的计算法：各种风险因素均已包含在合同固定总价中，任政策性文件、通货膨胀、物价上涨等因素的变化一概不予调整。本合同另有约定的调整因素除外。
6、双约定合同价款的可调整容仅为以下部分：发包人认可的变更、现场发包人签证；投标报价工程量高于实际工程量时，工程量按实调整，优惠让利幅度按投标报价时优惠让利幅度。其余均不调整。
注：（1）变更为发包人、监理均认可的设计变更；（2）签证为发包人、监理均认可的签证；（3）承包人完工时报送符合本条款（1）、（2）围的变更及签证结算；（4）实际完成工程量由发包人和监理确认。
投标报价工程量高于实际工程量超过3%时，工程量按实调整，优惠让利幅度同投标报价时优惠让利幅度。
7、承包人应当在上述第6条变更及签证情况发生后14天，将调整原因、金额以书面形式通知发包人和监理。发包人和监理共同确认后作为追加合同价款，与工程进度款同期支付。否则视为该项变更不涉及合同价款的变更。
8、因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款。
工程变更、签证的价格制定法按下述法执行：
a.变更及签证部分工程款结算按发包人集团公司变更、签证量结算程序进行（作为附件列明），经监理和现场发包人的签字认可并经发包人书面授权的委托人签字认可的工程设计变更、签证量，经发包合同预算部审核。
b.因设计变更导致的新增项目及设计变更造成的分部分项工作量与招标图纸工程量相比增减的项目，合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出合理的价格，报发包人同意后执行，计价式参照签订建设工程施工合同签订时当地建设行政主管部门发布的计价式或计价标准。
如增加工程量超过合同工程量10%时，超过部分按原合同单价的90%执行，如减少的工程量超过合同工程量10%时，超过部分按原合同单价的110%执行。
c.材料价格调整参照当地材料信息价的同型号、同规格材料市场信息价格,取其施工期间各产地中的每月上下限的中间价格，按月信息算术平均价并结合市场价经发包人核价确认后计取。信息价不含而又需要找差的材料，经发包人核实的市场同类同质材料价格双协商确定。
9、在合同执行过程中，当发包人按照约定已支付完成本合同规定的进度款时，因承包人原因造成的民工工资等纠纷使得发包人被迫产生的一切合理支出由承包人承担，但发包人在发生上述费用和支出前应提前三天通知承包人自行妥善解决，如承包人在接到发包人通知的三天，承包人仍未能妥善解决，发包人可自行处理，承包人应无条件接受和确认发包人的处理。
10、有效签证要有相关资料作为附件，签证必需经发包人书面授权的委托人书面签字并加盖发包人公章后可得到结算，否则发包人一律不予认可。
第六条双一般权利和义务：
1、工程师
1.1监理单位委派的工程师
发包人委托的职权：主要有质量监督、暗全、进度控制、成本控制、环境控制，合同、信息管理，协调与相关单位的关系。设计变更与现场签证的审核、工程进度款的审核、工程例会的组织、对承包人通过本合同及投标文件确认的技术、管理、主要人员、以及投入的主要设备情况和材料的数量与质量进行监理。其监理容和监理权限以发包人和监理单位签订的监理合同为准，发包人有权对这些容和权限进行相应的调整，但须提前7天告知承包人。如监理合同与本合同规定不符，应以甲书面另行确定的为准。
需要取得发包人批准才能行使的职权：审核现场技术核定及工程签证、审核设计变更、承包人的索赔、涉及工程费用增减、工程洽商等事项（未经发包人代表签证及发包人盖章的上述文件视为无效）。
未经发包人书面同意外，监理无权解除或减轻本合同规定的承包人的任权利和义务。
1.2发包人派驻的工程师
姓名：职务：
代为签收承包人的文件，代表发包人监控监理工作，对工程质量、进度、安全进行管理。协助发包人书面授权的委托人进行工程进度付款审核、工程竣工验收审查等工作。但是针对承包人提出的顺延工期的签证、对发生的不可抗力造成工程无法继续施工的处置、设计变更及施工条件变更等所有容的签证、涉及工程费用增减、工程洽商、工程量的确认以及确认工程竣工验收、确认工程进度款、确认竣工结算款等工作告必须由发包人书面授权的委托人签字并加盖发包人公章后为有效，其他未经授权的人员签字发包人一律不予认可。
发包人可根据工程施工的实际情况对发包人派驻工程师的权限进行调整，具体权限以发包人书面通知为准，但须提前7天告知承包人。
发包人的指令一般通过监理向承包人发出并监督执行，特殊情况下发包人可以直接向承包人发出指令。本合同生效后在执行过程中发包人或监理工程师作出的任指令、通知或其他书面文件，通过本合同确定的承包人联系地址、传真向承包人作出后即可生效，或者承包人项目经理或其指定收文人在发包人收发台帐上签署姓名和收到时间后生效，对有异议的文件除合同另有明确规定的时限外，承包人应在7日回复，承包人不得借故拒收发包人或监理的任文件，否则承包人承担由此引起的责任，并向发包人支付违约金1000元/次。
2、项目经理
姓名：职务：
2.1 项目经理全权代表承包人对本工程的建设进行全面管理，行使合同约定的权利，履行合同约定的义务。项目经理的承诺均对承包人具有约束力。承包人的要求、通知均应以书面形式由承包人项目经理签字并加盖承包人项目经理部或承包人公司公章后递交发包人。除此以外，承包人项目经理还要代表承包人接受发包人发出的指示和指令。承包人项目经理应
该常驻工地现场，而且其全部时间应用于本工程的管理，不得兼任其他工作，到岗率100%。当发包人提出口头或书面要求时，项目经理必须到施工现场解决问题。
2.2承包商的投标文件中明确的项目经理及技术负责人必须常驻现场（常驻是指：每在现场不得少于6个工作日，每个工作日不得小于8小时），业主逐日对其考勤，每缺勤一次且事先未经业主同意，业主有权按照每次1000元人民币在承包商任工程款项中扣除违约金。
2.3项目经理按发包人认可的施工组织设计（施工案）和工程师依据合同发出的指令组织施工。在情况紧急且无法与工程师联系时，项目经理应当采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施，并在采取措施后48小时向工程师关交报告。责任在发包人或第三人，由发包人承担由此发生的追加合同价款，相应顺延工期；责任在承包人，由承包人承担费用，不顺延工期。
2.4承包人如需要更换项目经理，应至少提前7天以书面形式通知发包人，并征得发包人同意。后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。
2.5发包人可以与承包人协商，建议更换其认为不称职的项目经理。
第七条发包人工作：
（1）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：发包人提供一个总配电箱和一个给水接口(到施工现场)，由承包人在配电箱接表、接出符合安全要求的供电电缆至施工现场，自行安装水表接出管线至现场施工用水。承包人进场后，发承包双应及时办理临时水电设施的移交手续，移交后由承包人负责维护。排水接口和通讯接口由承包人根据市政和电信管理的要求自行解决，对此发包人提供必要的协助。安装费、水电线路管材购置费、水费、电费、通讯费用均已包含在合同价格。
（2）按本合同规定审批乙编制的施工组织设计及施工案。
（3）按本合同规定审批乙申报的工程总进度计划、工程进度月报表、材料进场计划等本合同规定乙必须上报的材料。
（4）监督检查乙对工程质量、进度、安全的管理作业。
（5）根据实际需要，对施工现场布置进行调整、对设计图纸问题进行处理。
（6）负责办理设计变更及现场签证的审核。
（7）负责工程款项审批、支付并同时核查乙支付作业工人工资情况。
（8）组织各阶段的工程验收、办理工程移交手续、办理竣工结算等。
第八条承包人工作：
1、承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：
（1）承包人应于合同签订后的一，向发包人提供满足发包人需要和相关设计规的设计图纸，供发包人审核、批准。（同时向发包人提供经批准的设计施工图纸肆份，电子文件一份。
其设计费用已在本合同总价中包含，不另行计算）
（2）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：承包人必须
遵守工程所在地地的法规，服从行发包人管理部门的管理，凡涉及到承包单位的施工
备案、车辆准运等有关证、照，均由承包人自行办理，发包人给予配合，发生的费用全部由承包人承担，包括但不限于外地施工单位进陕施工备案费用、排污管理费、噪
声管理费、垃圾管理费等。
（3）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：已包含在承包人合同价款中
（4）高（中）考、节假日、当地重大活动期间以及发包人需要的时间段，可能对施工作出某些限制和配合要求，承包人应按照要求作出必要的配合，并承担有可能因此而引起工效降低需增加的费用。
（3）如果发包人要求，承包人使用的临时用水、电设施在合同实施期间为其它承包人提供分表接口，承包人应予无条件同意。其分水电表及以后的管线由使用单位承担和安装，同时本合同承包人也应安装分表，水电费用按各分表用户分摊。各分表用量总和与供水、供电部门计量的差额，按分表用户的用量比例分摊。
（4）承包人要加强工程施工车辆的管理，施工车辆不得无故堵塞道路交通。
（5）承包人产生的建筑垃圾工作由承包人负责外运并处理，费用由承包人承担。
（6）在现场施工中，承包人应服从土建总包人施工进度和现场安全文明施工的管理。
（7）根据工程的需要，承包人负责代表发包人向相关管理部门办理相关验收手续。组织相关行政主管部门对污水处理系统工程进行验收，工程总体评比结果为合格。
（8）根据发包人提供的土建工程进度及变更情况及时拟定调整本工程项目的实施计划，并将计划进度和实际进度按时报告发包人，按照发包人的工程进度要求施工，服从发包人协调和管理。
（9）为避免室系统设备器材的丢失和损坏，在系统调试结束后，承包人负责室设备维护，并移交甲管理。
（10）承包人需配合发包人委托第三检测，如检测不合格，由承包人整改至合格，承担检测费用及复检费用，并承担由此给发包人造成的损失。
（11）负责为发包人操作人员免费培训，培训容为基础知识、操作运作、设备维护保养、故障排除和应急处理等。
（12）双约定承包人应做的其他工作：为了保证工程质量，必须建立合格的自检系统，配备足够的试验、检验仪器、设备和人员，并提交工程师和发包人认可；在发包人组织的图纸会审和设计交底会上，以及在施工过程中，如果发现设计图纸本身或与现场有不符、错误之处，应以书面形式提交到工程师处，由工程师核实后报送发包人，与设计部门会商后予以澄清。
第九条进度计划：
1、承包人提供施工组织设计（施工案）和进度计划的时间：承包人应在合同签订后一提供完善的施工组织设计和进度计划
2、工期延误
2.1双约定工期顺延的其他情况：
承包人的工期延误违约金：每延误一日，违约金2000元。
（1）施工期间如出现因发包人重大设计变更延误、甲供设备延误等情况，按承包人施工组织设计，确实影响了承包人关键线路上的工期和实际工程工期，但承包人必须在事发后14天将工期延误报告提交监理、发包人，发包人在收到报告后14天予以确认。监理、发包人书面确认后，工期可以顺延；承包人逾期提交工期延误报告则视为其自动放弃工期顺延的权利。除书面确认的工期延误外，工程工期概不调整。
（2）除本合同专用条款另有明确约定外,造成工期延误的只需对工期进行顺延,发承包双无需承担任违约责任。除本合同专用条款明确约定外，本合同确定的合同工期不做任顺延。
（3）如属不可抗力或发包人原因造成的工期延误，由承包人提交书面报告，经发包人认可后，可以顺延工期。
（4）如果承包人的实际施工进度滞后于合同规定工期超过20日（含节点工期延误），发包人有权选择中止、终止或继续履行本合同，由此造成的一切损失由承包人负责。
（5）发包人保留根据项目整个工程建设的实际情况，对本合同项下工程施工进度进行调整的权力，包括对关键工序的关键工期的合理调整。在进度调整时，若因承包人的原因出现赶工，承包人必须采取一切措施赶工，并不得向发包人提出任与此相关的费用要求。非承包人原因出现赶工，双协商解决。
第十条质量与验收：
1、质量保证体系：承包人应按照合同规定，必须进行全面质量管理（TQC），承包人应依据ISO9001：2000质量管理体系标准，建立并保持一个健全的工程质量保证体系，完善质量管理制度，建立质量控制流程。
2、工程验收以设计案、施工图、说明书、图纸会审记录、有关变更的书面文件、颁发的
现行施工及验收规和质量标准为依据；
3、承包人负责该污水处理工程所有土建施工图的设计，并对设计面负全责，设计完成后
图纸须经承包人、发包人及土建施工承包单位（总包单位）联合审查签字为合格，其后在土
4
行全面监督，并接受工程所在地建设工程质监行政主管部门的监督；如果甲乙双对工程质量问题存在争议的，由发包人指定有资质的第三对此作出最终的鉴定。
合同编号：YT-FS-1986-33 污水处理工程承包合同范 本(完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
污水处理工程承包合同范本(完整 版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方: 乙方: 根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、文件规定，结合本工程的实际情况，经甲、乙双方友好协商一致，在公平、公开、公正的原则上订立本合同，以便甲、乙双方共同遵照执行。 第一条工程概况 1、工程名称:重庆市生活污水治理工程。 2、工程内容：生化池(除土建外)的污水治理的全部工作内容。 3、工程规模：日处理量为M3/d; 4、承包范围：M3/d生活污水治理工程项目的“生
化池”工艺设计、土建设计、工艺设施费、工艺设施安装费和两个生化池的监测费用。 第二条工程合同价款 1、本工程合同包干价为); 2、如遇经甲、乙双方认可增减或变更的工作项目的情况，合同总价作相应调整。 第三条工期 1、进场时间以甲方书面通知为准，土建完工后天内完工交付使用。 2、如遇人力不可预见抵抗等特殊情况，经甲、乙双方认可后，工期作相应顺延，并用书面形式确定顺延期限。 第四条工程质量和验收 乙方确保工程建成后所处理出水水质达到《污水综合排放标准》(GB8978—1996) 叁级排放标准，并通过环保部门验收。 第五条双方工作 1、甲方工作：
污水处理设备购销合同 协议书 文件编码（GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968）
污水处理设备购销合同需方（甲方）： 供方（乙方）： 以下简称甲、乙方 一、序号、设备名称、主要产地、数量及金额： 二、结算方式及期限： 1、双方确认签约后，甲方支付人民币：￥元（大写：元整）给乙方作为设 备定金。 2、设备运到甲方工厂安装验收合格后30日内，甲方应支付设备尾款人民 币：￥元（大写：元整）给乙方，收款人及账号如下： 收款人：，收款账号：**** **** **** ****，开户银行： 三、安装期限和验收标准 1、自合同签订后，乙方在收到甲方设备定金之日起 15个工作日内货到现场 安装，并于15个工作日内安装试水供车。经甲方验收合格后履行约定付款手续。
2、验收标准： ①系统出水水量为： RO纯水≥T/H (常温25℃)； 出水水质电导率：≤10μs/cm ； ②整个工程要求系统运转正常，平稳；整个系统的仪表动作灵敏，管道走向顺 畅，管道无泄漏。 四、质量保固的条件、期限及保固标准： 1、主体设备免费保固贰年（滤芯、阻垢剂等易耗品除外，反渗透膜不在易耗 品范围）；终生有偿保修 2、设备在保质期内，如因设备本身质量问题出现故障，乙方需进行免费保 修、更换。如由于其它原因造成的设备损坏，乙方负责维修，但收取相应的材料费用。 3、保固期限内之特别服务 A、仪表免费校正 B、随时提供减低运转成本方法、建议及改善措施 C、操作人员之再培训 4、以下情况造成的设备损坏或耗材寿命缩短，乙方负责维修，但需收取配件 费用。 A、本身属于易耗品（如预处理滤料、滤芯、树脂等，价格见附表，在市场价 基础上八折优惠）。 B、超负荷运行设备或不按正确的方法操作设备。 C、因天灾、自然灾害或甲方保管、保养不当造成的设备损坏。 五、甲、乙双方责任：
农村独立式生活污水处理工程设计合同协议书 文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089
农村独立式生活污水处理工程 设计合同 项目名称： 建设地点： 证书等级： 委托方（甲方）： 设计方（乙方）： 签约地点：： 签订日期：年月日
委托方（甲方）： 设计方（乙方）： 甲方委托乙方承担农村独立式生活污水处理工程设计，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。 第一条本合同依据下列文件签订： 《中华人民共和国合同法》。 国家有关工程勘察设计管理法规和规章。 建设工程立项文件。 第二条本合同工程设计项目的名称、地点、计划投资、设计内容及标准 工程项目的名称：乐清市清江镇礁头村生活污水治理工程 工程项目的地点：乐清市清江镇礁头村 工程项目的规模：新建个污水处理池，个改造污水处理池，污水总收集量为m3/d，处理终端个。 工程项目的计划投资总额：元
工程项目的设计内容：污水处理池和污水管网收集工程设计处理标准：污水二级排放标准 第三条甲方向乙方提交的有关资料及文件 工程项目立项文件 村庄1：500地形图 村庄基本情况说明 …… 第四条乙方向甲方交付的设计文件
第五条设计费用及支付方法 甲方应支付本合同工程项目设计总费用元（大 写：元整）。施工期间设计更改，不另行计费。 支付方法： 5.2.1乙方按规定时间提交全部设计文件7日后，甲方应向乙方支付设计费总额的80%，计元，（大写：元整），项目竣工验收通过后，甲方应向乙方结算剩余全部工程设计费，计元，（大写：元整）。 费用说明 1、沼气池污水处理工艺：按18元/立方米，最低3000元，最高5000元； 2、复合滤床处理工艺及其他工艺：按工程造价的%取费，最低3000元，最高8000元；
污水处理工程承包合同 建设单位: (以下简称甲方) 承建单位: (以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、文件规定，结合本工程的实际情况，经甲、乙双方友好协商一致，在公平、公开、公正的原则上订立本合同，以便甲、乙双方共同遵照执行。 第一条工程概况 1、工程名称: 2、工程内容:生化池(含土建工程)的污水处理的全部工作内容。 3、工程规模:日处理量为M3/d。 4、工程范围:3/d生活污水处理工程项目的“生化池”工艺设计、土建设计、土建施工、工艺设施费、工艺设施安装费和生化池的监测、验收等所有费用。
第二条工程合同价款 1、本工程包干综合单价为: 元/M3;设计污水处理池总量暂定为: M3。 2、今后可根据实际需要及甲方的要求，在综合单价不变的情况下，增减或变更工程量。 第三条工期 1、本合同总工期为个日历天，具体进场时间以甲方书面通知为准。 2、本合同工期已充分考虑雨雪、暴风、停水、停电、节假日等因素的影响。 3、如遇人力不可预见抵抗或甲方原因等特殊情况，经甲、乙双方认可后，工期作相应顺延，并以书面形式确定顺延期限。 第四条工程质量和验收 乙方应保证本工程污水经处理后的出水水质达到国家《污水综合
排放标准》(GB8978-1996)的叁级排放标准，并通过当地环保局的验收。 第五条双方工作 1、甲方工作 1.1指派为甲方工地代表，协助乙方协调与工程总承包方的关系，负责监督检查工程质量、进度、安全以及施工期间的质量验收及其它事宜。 1.2向乙方提供施工用水、用电接口，接驳点费用及水电费用由乙方自理。 1.3保证按合同要求及时支付工程款，若延期将承担相应的经济损失。 2、乙方工作 2.1指派为乙方工地代表，负责工程管理和施工，履行合同中的各项工作，精心设计施工，确保工程质量，按合同规定的时间及时完工和交付使用。
污水处理设备购销合同 需方（甲方）： 供方（乙方）： 以下简称甲、乙方 一、序号、设备名称、主要产地、数量及金额： 二、结算方式及期限： 1、双方确认签约后，甲方支付人民币：￥元（大写：元整）给乙方作为设备定金。 2、设备运到甲方工厂安装验收合格后30日内，甲方应支付设备尾款人民币：￥元（大 写：元整）给乙方，收款人及账号如下： 收款人：，收款账号：**** **** **** ****，开户银行： 三、安装期限和验收标准 1、自合同签订后，乙方在收到甲方设备定金之日起 15个工作日内货到现场安装，并 于15个工作日内安装试水供车。经甲方验收合格后履行约定付款手续。 2、验收标准： ①系统出水水量为： RO纯水≥T/H (常温25℃)； 出水水质电导率：≤10μs/cm ； ②整个工程要求系统运转正常，平稳；整个系统的仪表动作灵敏，管道走向顺畅，管 道无泄漏。 四、质量保固的条件、期限及保固标准： 1、主体设备免费保固贰年（滤芯、阻垢剂等易耗品除外，反渗透膜不在易耗品范围）；
终生有偿保修 2、设备在保质期内，如因设备本身质量问题出现故障，乙方需进行免费保修、更换。 如由于其它原因造成的设备损坏，乙方负责维修，但收取相应的材料费用。 3、保固期限内之特别服务 A、仪表免费校正 B、随时提供减低运转成本方法、建议及改善措施 C、操作人员之再培训 4、以下情况造成的设备损坏或耗材寿命缩短，乙方负责维修，但需收取配件费用。 A、本身属于易耗品（如预处理滤料、滤芯、树脂等，价格见附表，在市场价基础上八 折优惠）。 B、超负荷运行设备或不按正确的方法操作设备。 C、因天灾、自然灾害或甲方保管、保养不当造成的设备损坏。 五、甲、乙双方责任： 1、乙方负责从主供水管到纯水装置的原水箱的配管、纯水箱后的配管。提供水电等条件，供施工和调试用； 2、甲方负责设备的基础、土建、室内照明项目：整个施工过程中，甲方应做好乙方的相关协调工作； 3、乙方负责原水箱到纯水箱设备的免费安装和主控柜到各分设备的控制电缆的安装（含主体设备现场吊运、安装、配管）、调试及现场操作人员的培训；乙方在设备的运输、安装期间的安全问题由乙方负责，甲方不承担任何责任； 六、检验和验收 1、货物在到达甲方指定地点后，由乙方及时派人与甲方根据本合同及发货清单进行清点与验收。因运输途中造成的丢失与损坏由乙方及时进行更换与补充。 2、开箱清点检验过的产品由甲方保管，待乙方人员进入现场后，进行移交。 七、交货地点：甲方指定安装地点。 八、违约责任： 1、乙方不能按时交货，将以合同的 3% 金额（每天）作为违约金支付给甲方； 2、本合同未尽事宜，双方协商解决，协商不成可向合同签订地人民法院申请裁决；或根据合同相关规定执行。 3、合同一式二份，甲、乙双方各执一份，自双方签字盖章后生效。合同传真确认件与
设备运行劳务分包合同 项目名称:城镇生活垃圾填埋场 渗滤液处理设备运行项目
精选资料 劳务分包: 人工劳务 2017 年月日
设备运行劳务分包合同 项目承包人： 劳务分包人： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于\ （以下简称为“发包人”）与项目承包人已经签订设备运行合同或专业承（分）包合同（以下称为“总（分）包合同”），双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 1、劳务分包工作对象及提供劳务内容 工程名称：城镇生活垃圾填埋场渗滤液处理设备运行项目 工程地点： 分包范围：渗滤液处理设备运行劳务分包 劳务分包人应承担的其他义务：\ 2、分包工作期限 开始工作日期：2017 年7 月 5 日结束工作日期：2019 年7 月1 日 总日历工作天数为：725 天，承包人保留随时调整总工期的权利，分包人不得以此为由要求赔偿。 3、质量标准 运行质量：按总（分）包合同有关质量的约定、国家现行的《环境保护质量验收标准》、《生活垃圾填埋污物控制标准》等行业标准，本工作必须达到质量评定合格等级，并符合施工合同有关质
4、合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下： （1）本合同。 （2）本合同附件。 （3）设计运行预案。 （4）其他合同文件。 上述各项合同文件中包括合同当事人就该项合同文件所做出的补充和修改，属于同一类型内容的文件应以最新签署的为准。 5、标准规范 除本工程总（分）包合同另有约定外，本合同适用标准规范如下： 土建及电气行业标准 6、劳务分包合同价格 签约合同价约（小写）：￥1950000.00 元（人民币） （大写）﹕壹佰玖拾伍万元整（人民币），竣工验收合格后按实结算。 7、图纸 工程承包人应在劳务分包工作开工7 天前，向劳务分包人提供运行方案 1 套，以及与本合同工作有关的标准图\ 套。
水处理设备购销合同 需方（甲方）：（以下简称甲方） 供方（乙方）：（以下简称乙方） 一、标的物 产品名称：大型水处理设备，数量：3台，出水量：每小时15吨，单价：18万/台，合同总金额：人民币伍拾肆万元（￥540000元）具体配置清单见：《纯水处理系统配置清单》。 二、结算方式及期限： 1、双方确认签约后，甲方支付设备总款的50%给乙方作为预付金。 2、设备运到甲方场地安装验收合格后三日内，甲方应支付设备总款的40% 的货款给乙方，乙方同时需出具全额增值税发票给甲方。 3、设备安装完毕运行正常3个月，甲方支付余款10% 给乙方。 三、安装期限和验收标准 1、自合同签订后，乙方在收到甲方预付金之日起5 个工作日内货到现场安装，并于30 个工作日内安装试水供车。经甲方验收合格后履行约定付款手续。 2、验收标准：①系统出水水量为：RO纯水≥T/H (常温25℃) 出水水质电导率：≤10μs/cm （原水电导率≤450μs/cm市政自来水）②整个工程要求系统运转正常，平稳；整个系统的仪表动作灵
敏，管道走向顺畅，管道无泄漏。 四、质量保固的条件、期限及保固标准： 1、主体设备免费保固贰年（滤芯、阻垢剂等易耗品除外，反渗透膜不在易耗品范围）；终生有偿保修。 2、设备在保质期内，如因设备本身质量问题出现故障，乙方需进行免费保修、更换。如由于其它原因造成的设备损坏，乙方负责维修，但收取相应的材料费用。 3、保固期限内之特别服务A、仪表免费校正；B、随时提供减低运转成本方法、建议及改善措施；C、操作人员之再培训； 4、以下情况造成的设备损坏或耗材寿命缩短，乙方负责维修，但需收取配件费用。A、本身属于易耗品（如预处理滤料、滤芯、树脂等，价格见附表，在市场价基础上八折优惠）。B、超负荷运行设备或不按正确的方法操作设备。C、因天灾、自然灾害或甲方保管、保养不当造成的设备损坏。 五、甲、乙双方责任： 1、乙方负责从主供水管到纯水装置的原水箱的配管、纯水箱后的配管。提供水电等条件，供施工和调试用，及主电源（3×380V三相五线供电）至电控柜； 2、甲方负责设备的基础、土建、室内照明项目：整个施工过程中，甲方应做好乙方的相关协调工作； 3、乙方负责原水箱到纯水箱设备的免费安装和主控柜到各分设备的控制电缆的安装（含主体设备现场吊运、安装、配管）、调试及
污水处理站设备安装工程合同 合同编号： 签订地点：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、文件规定，结合本工程的实际情况，经甲、乙双方友好协商一致，在公平、公开、公正的原则上订立本合同，以便甲、乙双方共同遵照执行。 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 第一条：承包范围及合同总价 1.1承包范围： 包括为甲方提供详细的施工图纸；施工图纸内所有设备、电气工程及管道的采购、安装调试；污水处理站系统的污泥投加、培养及调试；联系第三方检测机构出具合格的水质检测报告及售后服务；污水处理站管理人员的培训。（具体设备清单见附件1）。 1.2合同总价： 本合同含税总价为：人民币（￥元）。 第二条：主要技术指标 出水主要指标达到《医疗机构污染物排放标准》GB18466-2005中表2综合医疗污染物和其他医疗机构水污染排放标准要求，如下表：单位：mg/L（PH除外）
第三条：甲方责任和义务 3.1负责协调现场工作。 3.2为乙方提供本项目所需的电源、水源、临时施工道路和存放材料的储藏间及场地，并将动力电源接至污水处理站配电柜。 3.3委派专人协助施工管理。 3.4按本合同约定的时间分期支付工程款。 3.5甲方土建施工需严格按照乙方提供的施工图纸进行施工。 第四条：乙方责任和义务 4.1严格按照合同、图纸及有关技术要求提供设备。 4.2严格按照合同约定的时间进行设备安装及系统调试。 4.3为甲方提供合格的出水检测报告。 4.4为甲方免费提供工程资料。 4.5污水处理站建设期间，负责原有污水处理站的运营，如存在异常情况，由乙方进行协调。 4.6乙方安排技术人员指导甲方的土建施工。 第五条：交工（货）方式、地点
污水处理设备维修合同 甲方：磴口县人民医院 乙方：北京聚明江环保设备有限公司 根据《中华人民共和国合同法》之规定，经甲乙双方充分协商，特订立合同，以便共同遵守。 第一条产品的名称、规格 1.产品的名称、规格：二氧化氯发生器600g/h设备维修1台。 第二条产品的包装标准和包装物的供应与回收 供货单位自行包装，包装材料不另行回收。 第三条产品的交货单位、交货方法、运输方式、到货地点(包括专用线、码头) 1.产品的交货单位:北京聚明江环保设备有限公司。 2.交货方法：乙方托运。 3.运输方式：汽车运输。 4.接货单位(或接货人)：磴口县人民医院。 第四条产品的交(提)货期限： 1.产品交货期限为：合同签订后，按一周内交货。 第五条产品的价格与货款的结算 1.产品货款价格：叁万伍仟元整（大写），35000.00元整人民币。 2.产品货款的结算方式及期限：
设备安装调试合格后一次性付清。 第六条验收方法 1.乙方负责设备安装、调试。安装调试合格后，甲方负责验收。 第七条对产品提出异议的时间和办法 1.甲方在验收中，如果发现产品的型号、规格、质量不合规定，应一面妥为保管，一面25天内向乙方提出书面异议；在托收承付期内，甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。 2.甲方未按规定期限提出书面异议的，视为所交产品符合合同规定。 3.甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降，不得提出异议。 4.乙方在接到需方书面异议后，应在10天内负责处理，否则，即视为默认 甲方提出的异议和处理意见。 第八条乙方的违约责任 1.乙方不能交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的3％的违约金。 2.乙方所交产品型号、规格、质量不符合合同规定的，如果甲方同意利 用，应当按质论价；如果甲方不能利用的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。乙方不能修理或者不能调换的，按不能交货处理。 3.乙方逾期交货的，应比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期交 货部分货款计算，向甲方偿付逾期交货的违约金，并承担甲方因此所受的损失费用。
编号：XTL-中水，污水安装工程-012营口市北海新区渔民新村回迁楼项目A1、C1区 污水处理工程施工合同 甲方：营口市北海新区管委会 乙方：北京百键开发建设有限公司营口市北海新区项目部经理部丙方：北京中易凌志环保设备有限公司 工程名称：北海新区渔民新村回迁项目A1、C1区污水处理工程工程地点：营口市盖州北海新区渔民新村回迁楼项目
营口市北海新区渔民新村回迁楼项目A1、C1区 污水处理工程施工合同 甲方：营口市北海新区管委会（一下简称甲方） 乙方：北京百键开发建设有限公司营口市北海新区项目经理部（以下简称乙方） 丙方：北京中易凌志环保设备有限公司（以下简称丙方） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律行政法规、遵循平等、自愿、公平、诚信原则，甲乙双方就营口市北海新区渔民新村回迁楼工程中的污水处理工程签订合同。 一、工程概况 1、项目名称：营口市北海新区渔民新村回迁楼项目A1、C1区污水处理工程 2、工程地点：营口市北海新区渔民新村回迁楼 3、工程承包范围内容：营口市北海新区渔民新村回迁楼项目A1、C1区污水处理工程的工艺 设计（不包括土建结构设计，丙方提供土建条件图，土建结构由甲方协调设计院进行设计）、水处理设备供货、安装与调试，具体施工范围划分如下： 1）丙方负责该项目的工艺设计、水处理系统内设备材料供应、安装及系统调试工作：
2）丙方负责水处理系统内各用电设备的控制及穿线工作； 3）丙方负责甲方操作管理人员的培训工作； 4）污水处理站涉及的所有土建工程，含土建构筑物、设备基础、排水沟、积集水坑及所有预留预埋件由土建施工单位负责供货及施工； 5）污水处理站源水管道由外线施工单位引至隔栅渠内； 6）污水处理站内通风、照明、采暖由土建施工单位负责供货及施工； 7）污水处理站内自来水管、反冲洗排污管，由外线施工单位引至机房内1米并预留法兰。 8）中水处理站的总电源由甲方协调接至丙方电控箱的上口。 二、项目合同期： 开工日期：暂定年月日（具体时间以甲方书面通知为准）； 竣工日期：年月日； 合同工期总日历天数70日历天（不含调试时间）。 三、质量标准：满足现行国家规范及相关标注、规程要求。 工程质量标准：合格 四、合同价款： 本合同承包总价为元整（人民币），金额（大写）：贰佰柒拾五万元陆仟贰佰元整（人民币）。 其中：
特许经营权转让合同模板 Template of franchise transfer contract 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号：XX-2020-01
特许经营权转让合同模板 前言：企业经营是指企业在物质生产和商品交换的经济活动中，搞好市场调查与预测，选定产品发展方向，制定长期发展规划进行科学决策，达到预定的经营目标的过程。本文档根据经营合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 第一条定义与解释 1.1 甲方是指_________。 1.2 乙方是指_________。 1.3 总体资产是指_________厂总资产，包括所有的固定资产和流动资产。 1.4 转让标的物见第三条。 1.5 合同是指甲、乙双方通过协商而所达成的本文文件，即由双方签订有关本项目的基本文件以及为解释执行、调整本合同而签订的所有附件、附录和其他文件。 1.6 污水处理费是指甲方在现行区域范围内按照国家及当地政策标准向乙方支付的污水处理设施有偿使用费。 第二条合同双方 甲方：_________
乙方：_________ 第三条转让标的物 本次转让的标的物是_________厂_________年的特许经营权，为保证受让者能正常经营，甲方把该厂完整的资产移交给乙方。资产包括以下几部分的内容：_________厂固定资产净值（所有建筑、构筑、绿化、设备等）共_________ 元;_________厂帐面的流动资产数共_________元;所有资产清册和设备的有关资料及历年的运行、维修保养记录，以及保证正常运营的相关手册资料等。厂区范围内的土地，由甲方免费提供给乙方使用。 第四条转让方式及期限 本次转让以_________方式进行，由甲方把转让标的物转让给乙方，转让的经营运作期限为_________年（从移交之日即_________年_________月_________日至_________年 _________月_________日止）。 第五条转让价格及付款方式 本次转让标的物的转让总价格以甲方所聘的评估机构于_________年所评估的_________厂净资产价格为准（双方重新聘请具有证券从业资格的评估机构进行评估，评估结果作为参
XXX系统设备采购合同 合同编号：20130705 甲方：XXXXX环保有限公司 乙方：XXXXXX有限公司 合同签订时间：2013年7月5日
目录 第一章总则 (2) 第二章产品名称及要求 (3) 第三章价格 (3) 第四章支付 (4) 第五章交货和验收 (4) 第六章图纸和技术资料 (5) 第七章检验、试验 (5) 第八章责任和义务 (5) 第九章发货、包装、运输和标记 (5) 第十章保密 (6) 第十一章服务承诺 (6) 第十二章违约责任 (6) 第十三章合同生效及其它 (6)
第一章总则 1.1 XXXXX有限公司（乙方）向XXXXX环保有限公司（甲方）提供XX县XX污水处理厂工程设备供货、安装和调试等技术服务。 1.2 本合同经双方法人代表授权的代表人，依据《合同法》及其他相关法律、法规相关规定，在友好协商、充分讨论的基础上，同意按下列条款及附件（下称合同附件）规定签定本《设备采购合同》（下称合同）。合同附件作为本合同不可分割的组成部分，具有同等法律效应。合同须经双方法人授权的代理人签字并加盖签约单位公章后生效。 1.3 本合同及合同附件的任何修改和补充，应以书面形式征得双方法人代表授权的代理人同意并签章后，方可成为本合同或合同附件的正式生效内容。 第二章产品名称及要求 2.1产品名称：乙方供应的XXX系统设备及附件（含安装和调试）。 第三章价格 3.1本合同供货范围内设备制造、采购、安装、调试、技术资料、技术服务费、运输费、培训费、税费等包干，总价为人民币(大写)：元整（小写：元）。 3.2价格明细表如下： 3.3本合同为固定价格，不做调整。但在出现下列情况时，双方要重新予
战略合作框架协议书暨代理协议 甲方：成都xx科技有限有限公司 乙方：郑州xx环保工程技术有限公司 鉴于甲方是以研发、设计、制造、销售水处理环保设备为主的公司，在水过滤设备和循环水处理和污水处理方面具有独特优势，并且拥有完善的售后配套体系和较强的生产经营能力；乙方在河南省以及石油化工等方面拥有完善的人际关系、技术整合与市场开拓能力。现甲、乙双方经友好协商，秉承共同发展、诚信合作的宗旨，达成如下合作协议： 一、合作宗旨 1、甲、乙双方在合作中建立的互信、惯例与默契是商业合作战略伙伴关系的基础，提高效率与共同发展是双方合作的目标和根本宗旨。 2、本协议的基本原则是自愿、双赢、互惠互利、相互促进、共同发展、保守秘密、相互协作。 3、充分发挥双方优势，优势互补，提高竞争力，共同开拓市场。 4、本协议为框架协议，是甲、乙双方今后长期合作的指导性文件，也是双方签订相关合同业务的基础。 二、合作方式 1、甲方为乙方提供相关的产品与服务，包含设备选型制造、设备调试及相关的服务，具体服务根据项目情况而定。在水处理工程项目的前期接触阶段甲方为乙方提供必要的技术支持。 2、乙方为甲方提供关于项目设计、设备制造需要的信息，在甲方同意的条件下，乙方有权使用甲方的产品资料、网站信息、案例图片等公开信息。 3、本协议是甲乙双方合作的指导性文件，针对具体项目，甲乙双方根据具体情况单独签订单项目的合作协议。 4、甲方根据乙方及业主方的相关情况进行的方案设计、设备选型制造、指导安装、调试等内容，给予乙方优惠代理价格（包含甲方的合理利润）。在甲方指导
下、乙方根据项目的具体情况向业主方自行进行定价。针对项目的勘察、调试需要双方派员参与，相关费用由双方各自承担。 5、在甲方同意下，乙方可用乙方名称印刷甲方公司产品彩页进行宣传工作。 三、保密 1、甲、乙双方应对相互工作接触及通过其他渠道获知的有关对方商业秘密和技术秘密严格保密，未经对方事先书面许可，不得向第三方披露。如果因为商业秘密或技术秘密泄露造成对方损失，由责任方全额承担相关损失。 2、除为履行本协议约定工作事项外，未经对方事先同意，不得擅自使用、复制对方的技术资料、商业信息及其他资料。 四、本协议有效期自2015年6月1日始至2016年12月31日止。如果甲、乙双方对于彼此之间的合作感到满意，经双方同意，则本协议将自动延续壹年。 五、对于本协议中未约定的事项，甲、乙双方应友好协商解决或签订补充协议。 六、本协议甲、乙双方签字盖章后生效。一式两份，甲、乙双方各执一份，均具有同等法律效力。 甲方：成都xx 科技有限公司 法定代表人：x 代理人签字： 2015年 月 日 乙方：郑州xx 环保工程技术有限公司 法定代表人（签字）： 代理人签字： 2015年 月 日
污水处理工程安装 承 包 合 同 发包方：（甲方）安徽五源食品有限公司 承包方：（乙方）宁波普泰特环保科技有限公司
污水处理工程承包合同 为了实现企业环保达标，安徽五源食品有限公司（以下简称甲方）决定建污水处理站一处，并拟定设计、安装施工工程发包给宁波普泰特环保科技有限公司（以下简称乙方）实施。根据《中华人民共和国合同法》有关规定，在乙方提供设计方案和图纸的基础上，经甲、乙双方协商议定，特达成以下合同条款，以确保双方共同遵守： 一、工程名称：安徽五源食品有限公司污水处理工程。 二、工程地点：安徽五源食品有限公司厂区内。 三、工程造价：本工程总造价计人民币壹拾伍万元整。 四、工程能力：本工程日处理能力为100立方。根据甲方提供的有关资料，处理前水质见附表： 项目 CODcr （mg/L） BOD5 （mg/L） SS （mg/L） 氨氮 （mg/L） 动植物油 （mg/L） pH 进水水质2940 1133 67080 400 6-9 五、技术要求：提供废水的方案设计和根据环保部门的要求，处理后 排水水质达到太和经济开发区污水处理厂接管标准，其指标 如表所示： 项目 CODcr （mg/L） BOD 5 （mg/L） 悬浮物 （mg/L） 氨氮 （mg/L） 动植物油 （mg/L） pH 排放标准＜350 ＜200 ＜200＜40 ＜100 6-9
六、甲方责任： 1、负责站区内三通一平及站外管渠等工程建设。 2、负责污水站区以外的水、电，并把配电送到乙方指定地点。 3、协调当地职能部门的关系。 4、负责污水处理设施的方案申报、监测、验收。 5、负责工程区域的绿化及道路铺设； 6、负责土建工程的施工。 七、乙方的责任： 1、负责整个工程的设计，并向甲方提供设计方案和图纸各二份，工程设计具有科学性和先进性。 2、通用国标设备的购置及安装。 3、非标设备制作及安装。 4、工艺管道的制作及安装与调试。 5、为甲方免费培训运行操作专业技术人员，使其操作人员技术能满足岗位要求。 6、提供该工程资料的技术支持，协助甲方通过环保部门的验收。 7、确保提供的设备为正规名牌品牌。 八、工程实施期限；本工程有效工期安装10天，调试60天。 九、付款方式： 1、合同签订后，甲方预付给乙方工程款，计人民币贰万元整。 2、乙方采购的污水处理主要电机设备到场时两日内，甲方支付给乙方工程款，计人民币伍万元整。 3、设备安装结束两日内，甲方支付乙方工程款，计人民币贰万元整。 4、调试出水水质达到环保局排污标准要求，环保局验收合格后，一周内，甲方付乙方工程款，计人民币肆万伍仟元整（乙方需提供工程全额税票）； 5、工程验收合格一年后，甲方付清剩余工程款，计总工程款，计人
污水处理设备买卖安装合同买方： 卖方： 工程名称： 工程地点： 合同编号：号 签订时间：2014 年12 月17 日
旅游度假区污水处理设备买卖安装合同 买方： 卖方： 买卖双方经友好协商，依照《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定，就南昌茵梦湖国际旅游渡假区污水处理设备买卖安装要求协商一致签订本合同，以资共同信守。 条款1 合同标的 1.1．本合同标的为旅游度假区生活污水处理工程，本工程采用总价包干方式承包（不含 土建）。 1.2 此合同价为含税价格。 1.3 设备的供货范围、技术参数、规格说明详见本合同附件。 条款2 合同价款的支付方式 2.1合同价款含税总价为：元(人民币大写：元整)。该合同总价为包干总价 包括但不限于卖方负责污水处理的设计、设备施工、设备采购、设备设计生产、设备运输、吊装、安装、工艺调试、检测费、人员培训、维护、达标排放、验收合格、卖方履行合同全过程产生的所有成本和费用以及卖方应承担的一切税费等，除非由于买方要求本合同约定范围外的设备及服务或要求扩展卖方责任范围而引起的额外款项，否则，合同总价应是买方支付该工程付款额全额的构成，买方许诺按条款 2.2向卖方付款。除合同约定外，卖方不得以任何理由或事实要求买方支付合同总 价以外的其他款项。如果因买方的原因，买方未能按本合同条款2.2支付款项，即视为违约，买方理解并同意，如果发生这类事件，设备的制作供货的时间相应顺延，卖方不承担设备逾期交货的责任。 2.2 合同价款支付方式 2.2.1合同经双方签订生效后，并在买方收到卖方提供的设计图纸并经买方审核书面 通过之后七天内买方付给卖方预付款人民币元整（），占合同总价的 30%； 2.2.2污水处理设备到场后七天内买方向卖方支付设备进度款人民币元整（）， 占合同总价的40%； 2.2.3工程完成、设备安装完成、管道安装完成、电控安装完成，调试运行一周经买 方验收或委托第三方验收合格（含排放水达到合格标准）后七天内付给卖方人
合同文本中涂颜色、XXX及违约金请根据合同实际情况调整 有限公司 屠宰污水处理系统安装工程施工合同 合同编号： 发包人：有限公司（以下简称甲方） 承包人：有限公司（以下简称乙方） 为明确发承包双方的责任、权利、义务，保障双方的利益，保证工程的顺利进行，发包人与承包人经过友好协商，在自愿以及完全清楚并理解本合同条款的基础上按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，结合当地的有关规定，根据本合同工程的具体情况，经甲、乙双方协商，特订立以下合同条款，以资共同遵守。 第一条工程概况： 1、工程名称：有限公司屠宰污水处理系统安装工程 2、工程地点 3 1）前期的施工准备和附属工程（临时水电等） 2）污水处理技术参数核定（须经甲方认可）、方案设计（须经甲方认可）、出图、审图备案、设备安装、排水调试至达标等凡涉及污水处理的全部工程及子项（包含控制室及其后级电力线路部分，不含控制室前级电力供应线路敷设）； 3）工程交接点:本工程以格栅井进水至清水池出水1m为工程交接点； 4）本工程工艺通过发包方集团公司主管部门评审通过的方案为该工程合同附件，同时承包方承担认可该工艺可达到《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-1992）畜类屠宰加工的一级标准并承担一切责任。 5）对招标人其它专业分包工程管理配合等工作； 6）所有工程材料检验检测等； 7）工程竣工后，乙方负责提供竣工资料，并承担验收、污水处理后出水水质检测检验费用等； 8）为发包人培训合格的操作人员； 9）监理工程师指示的合同范围内工程； 10）施工现场的安全设施及安全风险； 11）监理工程师指示的合同范围内工程；未载明但按照行业惯例、国家法律、法规规定应由承包方完成的工作。
水处理购销合同范本 1、水处理结算方式及期限 1.1水处理合同双方签订并生效后15天内，卖方向买方提交的合同金额15%的正式财务收据，买方 收到后15天内，经审核无误，支付给卖方合同金额15%的作为预付款。 1.2水处理货物到达现场并验收合格后30天内，买方凭卖方提供的以下单据支付合同金额的65% : a）本水处理附件第2.2规定的设备验收单据 b）100 %水处理合同金额真实有效的17%增值税发票 c）水处理监理到货验收合格证书 1.3水处理设备安装并竣工验收合格后30天内，买方向卖方支付合同总价的15%。 1.4 5%水处理合同金额作为质量保证金。在质保期满完成最终验收后，且无任何质量问题后支付。 2、水处理交货与保险 2.1在货物备妥待运前7天，卖方应填写由买方提供的“到货水处理设备通知单”,并以传真的方式通知买方货物备妥待 运日期、货物数量、体积、重量等相关信息，以便买方安排吊装、卸货、存放等水处理事宜。 2.2水处理卖方交货时必须提供以下单据或文件： a）详细水处理装箱单（包括设备装箱单、水处理备品备件装箱单、专用工具装箱单等）：7份； b）卖方出具的原产地证明：7份;
如在运输过程中货物丢失或损坏， 卖 c ） 水处理设备出厂检验报告、测试报告、材质单、合格证： 7份； d ） 水处理设备主要元器件的检验报告、测试报告、材质单、合格证： 7份； e ） 与水处理设备验收有关的资质文件等： 7份 f ） 相关合同设备的技术资料和图纸： 7份（具体内容见本合同技术附件中的相关内容，至少应包 括产品说明书，操作手册，维护手册） g ） 技术资料及图纸电子版 2.3水处理卖方负责货物到达指定交货地点前的一切必要的保险, 方应免费予以补供丢失或损坏的合同设备， 并且负担补供设备到达指定交货地点前的所有费用及风 险。 3、水处理包装 3.1除非合同中另有规定， 卖方应将水处理合同设备用新的、坚固的木箱包装，并根据一水处理货物的特 点采取必要保护措施，以免受潮、发霉、淋雨、生锈、腐蚀、受震等，使其能经受多次搬运、装卸 及长距离内陆运输。 3.2水处理卖方应保证发货包装箱要按专业、 系统和设备所属以简洁的方式进行编号， 编号应有规律性 和连续性，每一个包装箱内应有装箱单副本 1份，除此之外，对备品备件、专用工具、安装材料、 消耗材料包装发运还应符合以下规定： A. 水处理备品备件、专用工具、安装材料、消耗品 必须分箱包装，并在每一包装箱外面注明“备 品备件” “商业运行备品备件”、“专用工具、“安装材料”或“消耗品”字样。 B. 水处理备品备件装箱单上应注明每一品名的顺序号、名称、规范、材质、单重、设备名称及编 号、图纸编号、使
废水处理设施运营管理合同 合同编号： ____________ 委托方（甲方）：受托方（乙方）： 为提高废水处理设施运行效率，保护水资源环境，受深圳市东晟电镀实业有限公司委托，本着诚实、守信、互利的原则，遵照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国环保法》，经甲乙双方协商一致，根据甲方委托，乙方愿意接受甲方废水处理设施运营管理事项，拟订 了如下条款，签订本合同。 一、委托内容 甲方将废水处理设施的日常运营管理委托于乙方，主要负责为： 1.处理设施设备的合格操作； 2.提供设施设备的小型维修及保养； 3.提供废水处理设施所需要使用的药剂； 4.该设施产生的污泥外运处置的相关费用； 5.保证废水处理设施的正常运行和废水达标排放。 二、执行标准 废水排放执行排放许可证排污限值的标准，具体如下表:
三、甲方责任 1.甲方生产线增加或变动时超过废水处理设施设计量，甲方需书 面通知乙方；若新增生产线对废水处理成本影响较大时，废水处理单 价需重新议定；若甲方告知不及时所造成的环保局取样不达标或其它责任全部由甲方承担。 2.甲方负责达标部分的排污费、环保监测费、废水处理设施场所的大型设备和基础设施的更换费等。 3.甲方要为乙方提供存放化学药剂的场地和现场办公场地。 4.甲方应保证水电供应，除紧急停水、停电外，停水、停电应提前2小时以上通知乙方，停水、停电时间要和生产车间保持同步。 5.甲方配合乙方做好车间废水分类收集，特别是含镍、含铬废水必须分类处理，经废水站处理至达标排放。 6.甲方有权监督乙方处理后废水是否达标。 四、乙方的责任 1.乙方要严格操作员按操作规范操作，保证排放水质达到环保要求，因乙方原因造成甲方需要缴交超标排污费及罚款或相关法律责任时，由乙方承担。 2.乙方应爱护设备、仪表、设施，保证其每日正常运转，因设施设备检修需暂停服务时，须报知甲方。
编号： ______________ 污水处理工程施工合同书 甲方：_______________________________ 乙方：_______________________________ 签订日期： _______ 年______ 月 _____ 日 甲方：____________________________ 乙方：____________________________
甲、乙双方经友好协商，就污水处理工程达成共识。甲方委托乙方按照《______ 份有限公司污水处理治理方案》进行治理。 一、工程总费用： 工程总报价为：____________ 二、付款方式： 1、合同签订后支付总价50%预付款，计人民币__________ 万元整。 2、设备进场安装支付30%计人民币___________________ 元整。 3、设备安装结束后，经调试，正常运行通过环保验收，支付20%计人民币________ 元整。 三、制作和安装工期 1、预付款到账后18天进场安装，安装周期为4天，调试为3天。 2、电线、线管、桥架接电、压缩空气由甲方自理。 四、治理效果 通过以上的污水处理，可使_________________ 股份有限公司的污水达到环保允许要求范围内。 五、售后服务 在工程完工一年内，如有质量问题，乙方负责免费维修
六、 其他 安装期间，甲方应为乙方提供用电及配合乙方施工。 乙方的施工人员应严格遵守对方的 厂纪厂规，按照《安全操作规范》进行施工。安装期间的安全责任由乙方承担。 七、 违约责任 由违约方承担责任。由于乙方原因拖延工期，每天按合同总价的 30%罚款。同样如甲 方到期欠款不付，每天按合同总价的 30%罚款。安装结束后，由甲方在 15天内对该治 理项目进行验收，逾期视为默认通过。八、 解决合同纠纷的方法 可以协商、调解或仲裁。也可向当地法院起诉。 九、 以上合同书及设计方案书一式贰份，甲乙双方各执壹份。 《 ____________________ 股 份有限公司污水处理方案》为本合同附件，同本合同具有同等法律效力。 十、签订日期： _________ 年 ______ 月 ______ 日 地址： 地址： 委托代理人： 委托代理人: 电话： 电话： 日期： 年 月 日 日期： 甲方: 乙方: 年 月 日
（）县城镇污水处理厂 设备采购合同 合同编号：（）WS-SB-2010-001 买方： 卖方： 2 0 10 年 5 月
（）县城镇污水处理厂 设备采购合同 合同编号：（）WS-SB-2010-001 买方： 卖方： 2 0 10 年 5 月
目录 一、协议书 (1) 二、会谈纪要 (3) 三、廉洁合同 (4) 四、合同价格 (6) 五、交货时间 (8) 六、合同条款 (9) 1 定义 (9) 2 供货、服务范围和交货进度 (9) 3 合同价格 (10) 4 付款 (10) 5 交货和运输 (11) 6 包装与标记 (12) 7 服务和联络 (14) 8 质量监造与检验 (16) 9 安装、调试、试运行和验收 (18) 10 保证与索赔 (19) 11 工程师和工程师代表 (21) 12 合同文件 (22) 13 保险 (23) 14 税费 (23) 15 转让与分包 (23) 16 施工图样 (23) 17 合同的变更、修改和终止 (24) 18 不可抗力 (25) 19 合同争议的解决 (25) 20 专利权 (25) 21 合同生效及履约保函 (25) 22 其它 (26)
一、协议书 合同名称：（）县城镇污水处理厂设备采购 合同编号：（）WS-SB-2010-001 (以下称买方)拟采购（）县城镇污水处理厂设备，接受了 (以下称卖方)的报价，双方达成如下协议，并于年月日签订了本协议书。 1. 合同总金额为人民币(大写) 。 2. 本协议书中的词语涵义与下述第3条所列的合同条款中的词语涵义相同。 3. 本合同包括下列文件： a) 协议书(包括补充协议书、合同会谈纪要)； b) 履约保函； c) 报价文件及其澄清文件； d) 合同条款； e) 询价文件及其澄清文件； f) 经双方确认和合同的其它相关文件。 g) 图纸； 上列文件汇集并代替了本协议书签订前双方为本合同签订的所有协议、会谈记录以及相互承诺的一切文件。若上述文件间有矛盾歧义时，按上列文件顺序，以排序在前的解释优先。时间上有先后的，以时间在后的解释优先。 4. 卖方保证按照合同规定全面完成各项承包工作，并承担合同规定的卖方的全部义务和责任。 5. 买方保证按照合同规定付款并承担合同规定的买方的全部义务和责任。 6. 本协议书经双方法定代表人或其委托代理人签名并分别盖本单位公章后生效。 7. 本合同正本2份，副本10份。合同双方各执正本1份，买方执副本6份，卖方执副本4份。 买方：卖方：