第1题：案例分析题(案例)(本题:20分)
某机械磨具生产车间，建筑面积18735m2，采用先张法预应力管桩基础，主体2层，局部3层钢结构，彩钢板屋面及围护。施工中发生如下事件：
事件一：部分钢构件进场时，发现摩擦型高强螺栓连接节点接触面及安装焊缝处均涂刷了防腐涂料。
事件二：个别构件安装时，高强度螺栓不能穿入螺栓孔，项目经理要求施工队现场气割，扩孔量为1.3d（d 为螺栓直径）。
【问题】
1.事件一中的部分钢构件是否予以验收，为什么？
2.事件二中项目经理的要求是否正确，为什么？
答疑：参考答疑：
1.事件一中的部分钢构件不能予以验收。因为摩擦型高强度螺栓连接节点接触面，施工图中注明的不涂层部位，均不得涂刷。安装焊缝处应留出30~50mm宽的范围暂时不涂。
2.事件二中项目经理的要求不正确。因为高强度螺栓应自由穿入螺栓孔，不应气割扩孔；经允许，其最大扩孔量不得超过1.2d。
第2题：案例分析题(案例)(本题:20分)
某宿舍楼为砖混结构，横墙承重，开间尺寸为3.6m,楼板采用非预应力钢筋混凝土空心楼板。施工中发生如下事件：
亊件一：为加快施工进度，项目经理要求吊装时板间不留置接缝，擅自减少灌浆工序。
事件二：为抢工期，项目经理要求楼板混凝土强度达到设计强度的70%即进行吊装。
【问题】
1.事件一中项目经理的要求是否正确？为什么？
2.事件二中项目经理的要求是否正确？为什么？
3.装配式结构施工质量控制要点是什么？
答疑：参考答疑：
1.事件一中项目经理的要求不正确。因为预制钢筋混凝土板（空心板、大型屋面板、平板等），吊装时板与板之间必须按设计及规范要求留有足够的拼缝，接头和拼缝应采用混凝土或砂浆浇筑，其强度应符合设计及规范规定。
2.事件二中项目经理的要求不正确。因为构件安装时的混凝土强度应符合设计要求。当设计无要求时，不应小于设计的混凝土强度标准值的75%。
3.装配式结构施工质量控制要点：（1）堆放构件的场地应平整坚实，并具有排水措施。根据构件的刚度及受力情况，确定构件平放或立放。板类构件一般采用叠层平放；薄腹梁、屋架、桁架一般采用立放。（2）进人现场的预制构件应有构件合格证，其外观质量、尺寸偏差及结构性能应符合标准图和设计的要求。（3）吊装前，应按设计要求在构件和相应的支撑结构上标志中心线、标高等控制尺寸，按标准图或设计文件校核预埋件及连接钢筋等，并作出标志。起吊时绳索与构件水平面的夹角不宜小于45°，否则应采用吊架或经计算确定。（4）在起吊大型空间构件或薄壁构件前，应采取避免变形或损伤的临时加固措施；预制构件安装就位后，应采取保证构件稳定的临时固定措施，并根据水准点和轴线校正位置，校正后方准焊接或浇筑接头混凝土。（5）承受内力的接头和拼缝，当其混凝土强度未达到设计要求时，不得吊装上一层结构构件；当设计无要求时，应在混凝土强度不小于10N/mm2或具有足够的支撑时，方可吊装上一层结构构件。第3题：案例分析题(案例)(本题:20分)
某建筑以单层候车大厅为枢纽，联系过往乘客，候车厅配置便利店、茶餐厅、公共电话充值卡等服务设施，站内设办公室二层，层高3.7m，候车大厅层高4.3m，建筑耐火等级为二级。
总建筑面积691.3m2，占地规模5900m2，层数为二层，结构形式为钢框架结构，0. 000相当于大沽高程4.800m，室内外高差0.150m,挖槽深度为1.95m。
本工程采用天然地基，基础承台尺寸为
2400mmX2400mm,2600mmX2600mm,2000mmX2000mm,5315mmX2600mm,5397mmX2400mm,厚度为450mm；基础地梁尺寸为300mmX500mm。
混凝土强度等级为基础垫层C10，主体结构C30,基础墙体采用页岩烧结砖MU10，外墙采用轻骨料混凝土空心砌块，内隔墙为轻钢龙骨玻镁板，基础部分采用水泥砂浆砌筑M7.5，其余部分为混合砂浆M5。施工中发生如下事件：
事件一：土方开桤过程中发现了地下文物，为赶工期，项目经理命令继续土方开挖施工。
事件二：在土方分层回填夯实，最终达到回填土标高后向监理工程师报验。
事件三：回填土中部分土料含有杂草、树根。
【问题】
1.事件一的做法是否正确？应如何处理？
2.事件二的做法是否合理？为什么？
3.事件三的做法是否合理？为什么？
4.土方回填质量控制的要点是什么？
答疑：参考答疑：
1.事件一的做法不妥。处理方法：土方开挖中如果发现文物或古墓，应立即妥善保护并及时报请当地有关部门来现场处理，待妥善处理后，方可继续施工。
2.事件二的做法不合理。理由：基坑（槽）和室内的回填土，在夯实或压实之后，要对每层回填土的质量进行检验，满足设计或规范要求后方可进行下一层的回填。
3.事件三的做法不合理。理由：回填土的材料要符合设计和规范的规定。要检验回填土的质量有无杂物，粒径是否符合规定，以及回填土的含水量是否在控制的范围内。
4.回填土施工质量的控制要点：（1）回填土的材料要符合设计和规范的规定。（2）填土施工过程中应检査排水措施、每层填筑厚度、回填土的含水量控制（回填土的最优含水量：砂土（8%~12%）、黏土（19%~23％）、粉质黏土（12%~15%）、粉土（16%~22%）和压实程序等满足规定要求。（3）基坑（槽）和室内的回填土，在夯实或压实之后，要对每层回填土的质量进行检验，满足设计或规范要求。（4）回填土施工结束后应检查回填土料、标高、边坡坡度、表面平整度、压实程度等是否满足设计或规范要求。
第4题：案例分析题(案例)(本题:20分)
某住宅小区工程，建筑面积141845m2，主体为框架结构，基础为振动沉管灌注桩，在振动沉管灌注桩施工时，发生如下事件：
事件一：采用反射波法动测桩基完整性时，发现有一根桩在2.65m处断桩，为验证动测结果的正确性，对此桩进行了开挖，现场开挖后，发现此桩在一2.65m处断桩。
事件二：有2根桩的混凝土标准养护试块强度不合格，经对桩体钻芯取样检测，桩体混凝土实际强度均满足要求。
事件三：另有2根桩的混凝土标准养护试块强度和桩体钻芯取样检测强度均不合格，静荷载试验承栽力不满足设计要求，但经设计单位核算后满足安全和使用功能的要求。
【问题】
1.事件一中的1根桩应如何处理？
2.事件二中的2根桩应如何处理？
3.事件三中的2根桩应如何处理？
答疑：参考答疑：
1.此桩应作报废处理，应按设计方案重新施工，重新进行验收。
2.根据《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202—2002）规定，混凝土试件强度评定不合格时，应采用钻芯取样，检测结果符合设计要求可按合格验收。
3.根据《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300—2001）规定，经有资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求、但经原设计单位核算认可能够满足结构安全和使用功能的检验批，可予以验收。
第5题：案例分析题(案例)(本题:20分)
某单位办公楼工程，总建筑面积2.6万m2，地上16层，该工程基础采用桩基础，主体为框架一剪力墙结构，由某建筑施工企业负责施工。在工程施工过程中，发生了如下事件：
事件一：在土方填筑过程中发现，回填土经夯实后检测，其密实度达不到设计要求。
事件二：桩基础采用干作业成孔灌注桩，成孔后孔底虚铺土厚度120mm。
事件三：在二层框架一剪力墙结构施工过程中，发现部分梁表面出现蜂窝和孔洞。
事件四：在主体结构施工过程中，三层混凝土部分试块强度达不到设计要求，但对实际强度经测试论证，仍然达不到要求，后经设计单位验算能够满足结构安全性能。
【问题】
1.试分析该工程回填土不密实的原因及防治方法是什么？
2.事件二桩基础施工时，孔底虚铺土厚度是否符合要求？为什么？如果不符合，应如何处理？
3.梁混凝土产生蜂窝和孔洞的原因是什么？应如何进行处理？
4.分析三层混凝土强度等级偏低可能的原因是什么？
答疑：参考答疑：
1.回填土不密实的原因是：（1）土的含水率过大或过小，因而达不到最优含水率下的密实度要求；（2）填方土料不符合要求；（3）辗压或夯实机具能量不够，达不到影响深度要求，使土的密实度降低。
治理方法：（1）不合要求的土料挖出换土，或者掺人石灰、碎石等夯实加固；（2）因含水量过大而达不到密实度的土层，可采用翻松晾晒、风干，或均匀掺入干土等吸水材料，重新夯实；（3）因含水量小，可采用增加夯实遍数。
2.事件二桩基础施工时，孔底虚铺土厚度不符合要求。成孔后孔底虚土过多，超过了标准规定的不大于IOOmm 的规定。处理方法：（1）在孔内做二次或多次投钻。即用钻一次投到设计标高，在原位旋转片刻，停止旋转静拔钻杆；（2）用勺钻清理孔底虚土；（3）如虚土是砂或砂卵石时，可先采用孔底浆拌合，然后再灌混凝土；（4）采用孔底压力灌浆法、压力灌混凝土法及孔底夯实法解决。
3.梁混凝土产生蜂窝和孔洞的原因是：（1）模板表面不光滑，并粘有干硬的水泥浆块等杂物；（2）木模板在混凝土人模之前没有充分湿润；（3）钢模板脱模剂涂刷不均匀；（4）模板拼缝不严，浇筑的混凝土跑浆；《）钢筋保护层垫块厚度或放置间距、位置等不当；（6）混凝土坍落度、和易性不好；（7）混凝土浇筑时振捣不当；（8）混凝土浇筑高度超过规定要求，且未采取措施，导致混凝土离析；（9）混凝土拆模过早。防治方法：（1）小蜂窝可先用水冲洗干净，用1：2水泥砂浆修补；大蜂窝，先将松动的石子和突出颗粒剔除，并剔成喇叭口，然后用清水冲洗干净湿透，再用高一级豆石混凝土捣实后认真养护；（2）孔洞处理需要与设计单位共同研究制定补强方案，然后按批准后的方案进行处理。在处理梁中孔洞时，应在梁底用支撑支牢，然后再将孔洞处的不密实的混凝土凿掉，要凿成斜形（外口向上），以便浇筑混凝土。用清水冲刷干净，并保持湿润72h,然后用高一等级的微膨胀豆石混凝土浇筑、捣实后，认真养护。有时因孔洞大需支模板后才浇筑混凝土。
4.主体混凝土强度等级偏低可能的原因是：（1）配置混凝土所用原材料的材质不符合国家标准的规定；（2）拌制混凝土时没有法定检测单位提供的混凝土配合比试验报告，或操作中配合比有误；（3）拌制混凝土时投料不按重量比计量，或计量有误；（4_）混凝土搅拌、运输、浇筑、养护不符合规范要求。
第6题：案例分析题(案例)(本题:20分)
某18层高层住宅楼，剪力墙结构，地下2层，设计为预应力混凝土管桩（打压）基础，2003年5月开工，2003年7月桩基施工完毕。
事件一：现场检查有5根桩深度不够。
事件二：3根桩桩身有断裂。
【问题】
1.试述事件一质量问题发生原因及防治方法。
2.试述事件二质量问题发生原因及防治方法。
3.预制桩沉桩过程中桩顶位移的原因和防治措施主要有哪些？
答疑：参考答疑：
1.事件一预应力管桩深度达不到设计要求的质量问题原因及防治方法如下。
原因：（1）勘探资料不明，致使设计考虑持力层或选择桩长有误。（2）勘探工作以点带面，对局部硬、软夹层、地下障碍物等了解不清。（3）以新近代砂层为持力层或穿越较厚的砂夹层，由于其结构的不稳定，同一层土的强度差异很大，桩沉人到该层时，进入持力层较深才能达到贯人度或容易穿越砂夹层，但群桩施工时，砂层越挤越密，最后会有沉不下的现象。
（2）防治方法：（1）详细探明工程地质情况，必要时应作补勘，正确选择持力层或标高；（2）根据工程地质条件，合理选择施工方法及压桩顺序；（3）桩如打不下去，可更换能量大的桩锤打击，并加厚缓冲垫层。
2.预应力管桩沉桩时桩身断裂质量问题原因及防治如下。
现象：桩在沉入过程中，桩身突然倾斜错位，桩尖处土质条件没有特殊变化，而贯人度逐渐增加或突然增大，同时当桩锤跳起后，桩身随之出现回弹现象。
原因：（1）制作桩时，桩身弯曲度超过规定，桩尖偏离桩从轴线较大，沉人过程中桩身发生倾斜或弯曲；（2）桩入土后，遇到大块坚硬的障碍物，把桩尖挤向一侧；（3）稳桩不垂直，压人地下一定深度后，再用走架方法校正，使桩产牛.弯曲；（4）两节桩或多节桩施T.时，相接的两节桩不在同一轴线上，产生了弯曲；（5）制作桩的混凝土强度不够，桩在堆放、吊运过程中产生裂纹或断裂未被发现。预防和治理：（1）施工前应对桩位下的障碍物清除干净，必要时对每个桩位用钎探了解，对桩构件进行检查，发现桩身弯曲超标或桩尖不在纵轴线上的不宜使用；（2）在稳桩过程中及时纠正不垂直，接桩时要保证上下桩在同一纵轴线上，接头处要严格按照操作规程施工；（3）桩在堆放、吊运过程中，严格按照有关规定执行，发现裂缝超过规定坚决不能使用；（4）应会同设计人员共同研究处理方法。根据工程地质条件，上部荷截及桩所处的结构部位，可以采取补桩的方法。可在轴线两侧分别补一根或两根桩。
3.预制桩沉桩过程中桩顶位移的原因和防治措施如下。
原因：（1）桩人土后，遇到大块坚硬障碍物，把桩尖挤向一侧；（2）两节桩或多节桩施工时，相接的两桩不在同一轴线上，产生了曲折；（3）桩数较多，土饱和密实，桩间距较小，在沉桩时土被挤到极限密实度而向上隆起，相邻的桩被浮起；（4）在软土地基施工较密集的群桩时，由于沉桩引起的孔隙水压力把相邻的桩推向一侧或浮起。
（2）防治：（1）施工前应对桩下障碍物清理干净。桩身弯曲超过规定或桩尖与桩身纵轴线偏离过大超过规定的桩不宜使用；（2）在稳桩过程中，发现桩不垂直应及时纠正，接桩时要保证上下两节桩在同一轴线上，保证接头质量；（3）采用井点降水、砂井或盲沟等降水或排水措施；（4）沉桩期间不得开挖基坑，一般宜在沉桩结束两周左右开挖基坑，宜对称开挖；（5）软土地基中桩顶位移处理可采用纠倾（反位移）或补桩方法，但均须征得设计同意。
第7题：案例分析题(案例)(本题:20分)
某体育馆工程建筑面积56000m2，由主体育馆和附属用房组成，施工单位为某建设集团公司，工程开工后技术负责人组织编制了模板专项施工方案。施工中发生如下事件：
事件一：安全员检查时发现，在模板安装面上方6m处有两条IOkV高压线通过，便要求工长停止模板吊装施工，采取隔离防护措施；工长说，模板专项施工方案中没有相应的防护方案，不作处理便继续施工，之后刮起5级大风，导致大模板失控，撞到高压线，造成吊车司机死亡，供电中断1天。
事件二：安全员在进行定期检查时发现，在3m高的工作面上，模板安装工人使用的操作架子不稳固，没有搭设剪刀撑和安全防护措施，架子上无跳板，且随意堆放模板，人员在模板上通行。
事件三：工人在进行高支架模板安装时没有使用工具袋，随手放在操作架子上，有一扳手从架子上滑落，砸伤一名监理工程师。
事件四：工长得知后张预应力大梁混凝土强度达设计强度80%后（跨度7.5m），便电话通知拆除模板，工长忘记将拆模令（只允许拆除梁侧模）交给架子班长和木工班长，也未对其交底。工人将梁侧模板和底模一起拆除，此时预应力钢筋尚末张拉，导致大梁下部跨中混凝土升裂，最大裂缝1mm。
【问题】
1.导致事件一事故发生的直接原因是什么？如果此模板安装任务紧迫，来不及采取隔离防护措施，该如何保证模板安装正常进行？
2.指出事件二中不符合模板安装的施工安全要求的做法，写出正确做法。
3.事件三中工人的做法妥当吗，为什么？
4.导致事件四事故发生的原因是什么？后张法预应力混凝土正确的拆模顺序是什么？
答疑：参考答疑：
1.事件一事故发生的直接原因是：（1）工长违章指挥；（2）模板专项施工方案有重大缺陷，遗漏对高压线的防护设计；（3）吊车司机违章作业。如果不采取隔离防护措施，应在停止高压线输电的条件下施工。
2.事件二中操作架子不稳固不符合要求，没有搭设剪刀撑和安全防护措施不符合要求，架子上无跳板，随意堆放模板不符合要求。正确的做法是：（1）模板工程作业高度在2m及2m以上时，要有安全可靠的操作架子或操作平台，并按照高处作业安全技术规范的要求进行防护。（2）施工人员上下通行必须借助马道、施工电梯或上人扶梯等，不允许攀登模板或脚手架上下，不允许在墙顶、独立梁及其他狭窄而无防护栏杆的模板面上行走。（3）操作架子上、平台七不宜堆放模板，必须短时间堆放时，一定要码放平稳，数量必须要控制在架子或平台的允许荷载范围内。
3.事件三中工人的做法不妥。因为高处支模作业人员所用的工具不用时要放在工具袋内，不能随意将工具、模板配件放在脚手架上，以免坠落伤人。
4.导致事件四事故发生的直接原因有：（1）工长未交底，也未跟班管理；（2）架子班长和木工班长未得到工长交底或拆模令，便组织工人拆模；（3）预应力筋未张拉，普通钢筋无法承担大梁全部荷载，导致大梁破坏。
后张法预应力混凝土正确的拆模顺序是：侧模应在预应力张拉前拆除，其混凝土强度达到侧模拆除条件即可。进行预应力张拉，必须待混凝土强度达到设计规定值后方可进行，底模必须在预应力张拉完毕后方能进行拆除。
第8题：案例分析题(案例)(本题:20分)
某运动员公寓工程建筑面积23000m2，采用现浇钢筋混凝土结构，基础为箱形基础，地下3层，地上15层，基础埋深13.5m,该工程位于繁华市区，施工场地狭小。施工过程中发生如下事件：
事件一：基坑开挖到设计标高后，施工单位和监理单位共同对基坑进行了验槽。
事件二：施工单位在对基底进行钎探时，发现有部分软弱下卧层，施工单位于是针对此问题制定了处理方案并进行了处理。
事件三：部分回填土料其有机质含量达到了9%。
事件四：回填土施工结束后施工单位对回填土料和标高进行了检查。
【问题】
1.事件一中施工单位和监理单位两家单位共同进行工程验槽的做法是否妥当？说明理由。
2.事件二中施工单位对软弱下卧层的处理是否妥当？说明理由。
3.事件三的做法是否正确？为什么？
4.施工单位在回填土施工过程结束后检查的内容是否全面？请简要说明。
答疑：参考答疑：
1.事件一中施工单位和监理单位两家单位的做法不妥。理由：基坑（槽）验槽，应由总监理工程师或建设单位项目负责人组织施工、设计、勘察等单位的项目和技术质量负责人共赴现场，按设计、规范和施工方案等的要求进行检査，并做好基坑验槽记录和隐蔽工程记录。
2.事件二中施工单位对软弱下卧层的处理不妥。理由：对异常部位，施工单位要会同勘察、设计等有关单位进行处理。
3.事件三的做法不正确。因为回填土的材料要符合设计和规范要求，有机质含量不能大于8%。
4.施工单位在回填土施工过程结束后检查的内容不全面。回填土施工结束后还应检査边坡坡度、表面平整
度、压实程度等是否满足设计或规范要求。
第9题：案例分析题(案例)(本题:20分)
某工厂二期扩建工程，建筑面积2.6万m2，轻型刚架结构，单铰连接，结构吊装专项施工方案中明确每半榀刚架的重量约为30t，结构吊装采用两台40t汽车吊同时扶起两个半榀刚架，空中对铰，采用多点起吊。吊装过程中发生如下事件：
事件一：由于两机起吊的吊点的布置不同，有一台刚架起吊后下倾严重，无法对铰。
事件二：由于作业时间较长，刚架长时间悬挂在空中。天黑之时突然发生机械故障，工人A说：“等明天再对刚架进行处理吧”，工长B没有提出反对，大家便下班了。事件三：第二天继续吊装，一对铰工人C 将扳手抛向地面，恰巧一后勤管理人员D从此经过，扳手砸在D的头上，D所戴安全帽没系带子，帽子被砸飞，D的肩部被砸伤。
【问题】
1.结构吊装专项施工方案应包括哪些主要内容？
2.事件一中的吊点设计要求是什么？
3.事件二发生后，工长应采取的正确处理方法是什么？
4.事件三违反了“预防高处落物伤人的安全技术措施”中的哪几条？
答疑：参考答疑：
1.结构吊装专项施工方案的主要内容应包括：工程概况、现场环境、施工工艺、起重机械的选型依据、起重扒杆的设计计算、地锚设计、钢丝绳及索具的设计选用、地耐力及道路的要求，构件堆放就位
图以及吊装过程中的各种防护措施等。
2.事件一中的起重吊装作业应根据重物的外形、重心及工艺要求选择吊点，吊点的选择应与重物的重心在同一垂直线上，且吊点应在重心之上，本案应使各吊点的合力作用点，在重物重心的位置之上。
3.事件二发生后，工长应立即采取措施将重物降落到安全地方，并关闭发动机或切断电源。
4. （1）吊装作业人员必须正确配戴安全帽；（2）应避免在高空作业面的正下方停留或通过，禁止在起重机的起重臂或正在吊装的构件下停留或通过；（3）设置吊装作业禁区，禁止与吊装作业无关的人员进人；（4）吊装作业人员所使用的工具、零配件等，应放在随身佩带的工具袋内，不得向下抛掷。
第10题：案例分析题(案例)(本题:20分)
某工厂拟建一栋6层砖混结构办公楼，该市建筑某公司通过招标方式承接该项施工任务，某监理公司接受业主委任承担任务。该办公楼建筑平面形状为L形，设计采用混凝土小型砌块砌筑，墙体加构造柱。施工单位在竣工预验收时发现如下事件：
事件一：屋面女儿墙和顶层圏梁2~3皮砖的灰缝位出现水平裂缝，沿外墙顶部断续分布，两端较中间严重。事件二：基础毛石砌墙体勾缝砂浆粘结有脱落、空鼓等现象。
【问题】
1.试述事件一是什么质量问题？产生的原因与防治措施有哪些？
2.试述事件二是什么质量问题？产生的原因与防治措施有哪些？
答疑：参考答疑：
1.事件一是因温度引起墙体裂缝的砌筑质量问题。产生的原因与防治措施如下。
原因：温度裂缝一般发生在平屋顶房屋顶层纵墙两端上，这种裂缝往往在夏季屋顶圈梁、挑檐混凝土浇筑后，保温层未施工前，由于混凝土的线胀系数比砖砌体大约大一倍，在较大温差下，纵墙因不能自由伸缩而在两端产生八字斜裂缝、水平裂缝或包角裂缝。无保温屋盖的房屋，经过冬、夏气温的变化也容易产生这些裂缝。防洽措施：（1）合理安排屋面保温层施工。由于屋面结构层施工完毕至做好保温层，中间有一段时间间隔，因此屋面施工尽量避开高温季节。（2）屋面挑檐可采取分块预制或者顶层圈梁与墙体之间设置滑动层。（3）对于墙体温度裂缝的处理，对于非地震地区一般性裂缝，若数年后不再发展，则可认为不影响结构安全使用，局部宽缝处，用砂浆堵抹即可；对于影响安全使用的结构裂缝和因墙体原材料强度不够而发生的裂缝，应会同设计部门提出方案后，进行加固处理。
2.事件二是勾缝砂浆与砌体结合不良质量问题。产生的原因与防治措施如下。
原因：（1）砌筑或勾缝砂浆所用砂子含泥量过大，强度低，影响粘结；（2）砌体灰缝过宽，而操作者又采取一次成活的做法，无法使砂浆勾缝紧密；（3）砌石过程中未及时刮缝，影响勾缝挂灰；（4）勾缝砂浆含水泥量过大，养护不及时，发生干裂脱落。
预防和治理：（1）严格控制砌筑或勾缝砂浆所用砂子含泥量；（2）砌体灰缝过宽，要求操作者采取二次成活的做法，保证砂浆勾缝紧密；（3）严格执行砲石工艺标准，要求操作者及时刮缝；（4）控制勾缝砂浆配合比，勾缝晚，早期及时养护，以防干裂脱落；（5）勾缝砂浆严重开裂或脱落处，应将勾缝砂浆铲除，按要求重新勾缝。
第11题：案例分析题(案例)(本题:20分)
某国际大酒店工程属于外资贷款项目，业主与承包商按照FIDIC《土木工程施工合同条件》签订了施工合同。施工合同《专用条件》规定：钢材、未材、水泥由业主供货到现场仓库，其他材料由承包商自行采购。在工程进行过程中出现了以下事件：
事件一：当工程施工至第五层框架柱钢筋绑扎时，因业主提供的钢筋未到货，使该项作业从7月3日至7月16日停工（该项作业的总时差为零）。
事件二：7月7日至7月9日因现场停水、停电使第三层的砌砖停工（该项作业的总时差为4天）。
事件三：7月14日至7月17日因砂浆搅拌机发生故障使第一层抹灰开工推迟（该项作业的总时差为4天）。
承包商针对以上事件于7月20日向工程师提交了一份索赔意向书，并于7月25日提交了一份工期、费用索赔计算书和索赔依据的详细资料。其计算书如下：工期索赔：
（1）框架柱绑扎：14天（7月3日至7月16日）；
（2）砌砖：3天（7月7日至7月9日）；3）抹灰：4天（7月14日至7月17日）。工期索赔共计21天。
费用索赔：
（1）窝工人工费用：①钢筋绑扎：45人X20. 15元/工日X14天=12694.5元；②彻砖：40人X20.15元/工日X3天=2418元；③抹灰：45人X20.15元/工日X4天=3627元。
（2）窝工机械费用：①塔吊一台：600元/天X14天=8400元；②混凝土搅拌机一台：65元/天X14天=910元；
③砂浆搅拌机一台：35元/天X（3+4）天=245元。
（3）保函费延期补偿：（2000万元X 10%X654/365天）X21天=690.41元。
（4）增加管理费：（12694.5 +2418+3627+8400+910+245+690.41）元X15%=4373.74元。
（5）增加利润：（12694.5 +2418+3627+8400+910+245+690.41+4373.74）元X7%=2335.11元。
费用索赔总计：（12694.5+2418+3627+8400+910+245+690.41+4373.74+2335.11）=35693.76元。
【问题】
1.承包商提出的工期索赔是否正确？应予批准的工期索赔为多少天？
2.假定双方协商一致，窝工机械设备费用索赔按台班单价的65%计取；考虑对窝工工人应该合理安排从事其他作业后的降效损失，窝工人工费用索赔按10元/工日计取，保函费用计算方式合理；管理费用和利润不补偿。请计算费用索赔额。答疑：参考答疑：
1.对于承包商提出的工期索赔第一条正确；第二、三条不正确：
（1）框架柱绑扎停工的计算日期为：7月3日至7月16日。共计14天。因为是由于业主提供的钢筋没有到货造成的；而且该项作业的总时差为O天，说明该作业在关键线路上。因此应该给予14天的工期补偿。（2）砌砖停工的计算日期为7月7日至7月9日。共计3天。因为虽然此项作业是由于业主的原因造成的，但该项作业的总时差为4天，停工3天并没有超出总时差。因此不应该给予工期补偿。
（3）抹灰停工的计算日期为7月14日至7月17日。共计4天。因为是由于承包商自身原因造成的。因此不应该给予工期补偿。综上可知，应该批准的工期索赔为14天。
2.费用索赔额：
（1）窝工人工费用：①钢筋绑扎：此事件是由于业主原因造成的，但是窝工工人已安排从事其他作业，所以只考虑降效损失，题目已经给出人工索赔按10元/工日计取。45人X10元/工日X14天=6300元；②砌砖：
此事件是由于业主原因造成的，但是窝工工人已安排从事其他作业，所以只考虑降效损失，题目已经给出人工索赔按10元/工日计取。40人X10元,/工日X3天=1200元；③抹灰：此事件是承包商自身原因造成的，所以不给予任何补偿》
（2）机械费用：①塔吊一台：按照惯例闲置机械只计取折旧费用。600元./天X14天X65% =5460元；②混凝土搅拌机一台：按照惯例闲置机械只计取折旧费用。65元/天X14天X65%=591.5元；③砂浆搅拌机一台：按照惯例闲置机械只计取折旧费用。35元/天X（3+4）天X65%=159.25元。
（3）保函费延期补偿：（2000万元X10%X6‰/365天）X 14天=460.27元。
（4）管理费与利润不计取。则费用索赔总计：6300 +1200+5460+591.5+159.25+460.27=14171.02元。
第12题：案例分析题(案例)(本题:20分)
某省一大型综合体育工程拟公开进行招标。该项目建设征地工作已经完成，建设资金已落实。建设单位的上级主管部门指定某招标代理机构为该单位办理招标事宜，代理机构对省内外投标人提出了不同的资格要求。
招标文件中说明2011年2月8日为投标截止日期。有6家建设单位参加了投标，投标人甲在送出投标文件后发现工程方案出现重大失误，遂在投标截止日期前递交了声明，撤回投标文件。2月10日由招标代理机构主持了开标会，宣布有5家投标人投标，并宣读了 5家投标人的投标价格、工期和其他主要内容。经评标后，最后确定投标人乙中标。中标通知书于2月15日寄出，3月20日双方订立了书面合同，合同造价2800万元o
乙在施工过程中，发生了如下事件。
事件一：基础工程挖土施工作业开始后，为防止基坑边坡坍塌，工长安排几名工人砌筑基坑东北角边坡档土墙。一天东北角边坡突然发生塌方，工人谢某被坍塌下来的土体压在下面，经抢救无效死亡，本次事故造成直接经济损失15万元。
事件二：为了及早投入使用，建设单位提出提前竣工的要求，并与乙协商签订了书面协议，协议书说明了乙为保证施工质量采取的措施和建设单位应支付的赶工费用。施工过程中发生了混凝土工程质量事故，经查明，一方面，施工人员为了便于操作，未严格控制混凝土配合比，多加水而造成混凝土强度不足；另一方面，乙为了赶工过早拆除模板，而致使混凝土强度不足。这次事故导致经济损失7万元，但未发生人员伤亡。
1.指出该工程招标投标过程中的不妥之处。
2.基础施工阶段，施工安全控制要点有哪些？
3.事件一的工程质量事故可定为几级重大事故？为什么？
4.按事故性质和严重程度分，事件二中发生的质量事故属于哪一类？为什么？应由什么单位提出技术处理方案和质量事故处理报告？技术处理方案应体现什么原则？
5.质量事故处理应遵循什么程序？
答疑：参考答疑：
1. (1)建设单位的上级主管部门指定某招标代理机构为该单位办理招标事宜不妥。理由：招标人有权自行选择招标代理机构，委托其办理招标事宜。任何单位和个人不得以任何方式为招标人指定招标代理机构。
(2)代理机构对省内外投标人提出了不同的资格要求不妥。理由：根据规定，招标人不得以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人。
(3)开标日期为2011年2月10日不妥。理由：根据规定，开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行。
(4)由招标代理机构主持了开标会不妥。理由：根据规定，开标应由招标人主持。
(5)仅宣读了 5家投标人的投标情况不妥。理由：虽然投标人甲在投标截止日期前撤回投标文件，但根据规定开标时仍应宣读其名称。
(6)订立书面合同的时间不妥。理由：根据规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30 日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。而本例为中标通知书发出后35天才签订合同。
2.基础施工阶段，施工安全控制的要点：（1)施工机械作业安全；（2)边坡防护安全；（3)防水设备与临时用电安全；（4)防水施工时的防火、防毒；（5)人工挖扩孔桩安全。
3.事件一的工程质量事故可定为四级重大事故，具体分析如下：根据规定，具备下列条件之一的为四级重大事故：（1)死亡2人以下；（2)重伤3人以上，19人以下；（3)直接经济损失10万元以上。而本次事故死亡1人，经济损失15万元，所以应定为四级重大事故。
4.事件二中的质量事故属于一般事故。因为根据规定，经济损失在5000元?10万元额度内的质量事故为一般事故。技术处理方案和质量事故处理报告应由承包人提出。技术处理方案应体现安全可靠、不留隐患、满足建筑物的功能和使用要求、技术可行、经济合理等原则。
5.质量事故处理程序：（1)进行事故调査，了解事故情况，并确定是否需要采取防护措施；（2〉分析调査结果，找出事故的主要原因；（3)确定是否需要处理，若需处理，施工单位确定处理方案； (4)事故处理；（5)检查事故处理结果是否达到要求；（6)事故处理结论；（7)提交处理方案。
第13题：案例分析题(案例)(本题:20分)
某企业（甲方）拟投资兴建一栋办公楼，建筑面积2000m2,结构形式为现浇钢筋混凝土框架结构。招标前己经出齐全部施工图纸，某施工单位（乙方）根据招标文件编制了投标文件，经过投标竞争获得中标。中标后甲、乙双方签订了工程施工承包合同。合同规定：
(1)合同总价为500万元。
(2)本工程要求工期为160d。由于承包方的原因每拖延一天交工，发包方按结算价的万分之二计算违约金，并承担由于拖延竣工给发包方带来的损失，违约金累计不超过结算价的3%。由于非承包方原因造成工期的拖延，发包方给予工期的补偿。
(3)合同总价包括了完成规定项目所需的工料机费用、临时设施费、现场管理费、企业管理费、利润、税金和风险费用。乙方在报价中考虑了市场风险因素，无论实际施工情况如何，合同总价不作调整。
(4)工程款按月结算。
(5)合同价款调整方法：①设计变更和工程洽商：由承包人在接到变更洽商通知后14天内，按甲、乙双方约定的计价办法，提出变更预算书经发包人确认后进行调整。 14天内没有提出的，由承包人承担有关费用。
②施工过程中因不可抗力造成的损失或政策性变化影响造价，由承包人提出经发包人确认后进行调整。
双方签订合同后，施工单位按合同约定时间于2011年6月1日开工，项目实施过程中发生以下事件：
事件一：施工单位为加快施工进度，未经设计同意，将原设计的部分灰土垫层改为 C15素混凝土，增加费用3000元。
事件二：施工期间因台风迫使工程停工5d，并造成施工现场存放的工程材料损失 1.2万元；台风造成施工单位的施工机械损坏，修复费用4000元。
事件三：施工期间钢材价格上涨，因此导致施工单位材料费用增加5万元。
事件四：甲方提出改变部分隔断的装饰材料，施工单位于8月10日收到工程变更洽商通知，按工程变更洽商进行了施工。竣工验收后进行结算时，施工单位提出由于此项变更增加了施工费用5000元，要求甲方给予补偿。
1.该工程合同属于何种形式的合同？本工程采用这种合同形式是否合适？为什么？
2.该工程施工过程中所发生的以上事件，是否可以进行相应合同价款的调整？
答疑：参考答疑：
1.该工程合同属于固定总价合同。本工程采用这种形式的合同是适宜的，因为固定价格合同适用于工程量不大能够较准确计算、工期较短、技术不太复杂、风险不大的项目。该工程基本符合这些条件，故采用固定价格合同是合适的。
2.事件一：不可调整。施工单位不可擅自进行工程变更，由此造成的费用应由施工单位承担。
事件二：是由于不可抗力导致的费用。用于施工的材料损失，应由发包人承担。施工单位机械设备损坏的
损失.应由施工单位承担。
事件三：不可调整。本工程采用的是固定总价合同，合同价款应当考虑材料市场变化的因素，因此不能调整。
事件四：不可调整。因为施工单位没有按合同规定的期限内提出工程变更预算书，按合同应由承包人承担相关费用
第14题：案例分析题(案例)(本题:20分)
某市一写字楼，工程建筑面积45000m2，建筑高度108m，36层现浇框剪结构，地下两层；该工程位于淤泥质软土地基上，抗震设防烈度为8度，由某市建筑公司施工总承包，工程于2014年2月18日开工。施工中发生如下事件：
事件一：土方开挖时发现一古墓，为抢工期，项目经理安排几个亲信把古墓里的东西拿走后，要求施工队接着挖土方。
事件二：为降低工程成本，项目经理决定将挖出的淤泥质软土作为回填土。
事件三：4月25日（已施工至地上一层），项目经理安排项目质量检查员主持编制施工项目质量计划，以应付公司28日的综合大检查。
1.事件一的做法是否妥当？应如何处理？
2.事件二的做法是否合理？为什么？
3.事件三的做法是否正确？为什么？
4.地下室土方回填质量控制的要点是什么？
答疑：参考答疑：
1.事件一的做法不妥。土方开挖中如发现文物或古墓，应立即妥善保护并及时报请当地有关部门来现场处理，待妥善处理后，方可继续施工。
2.事件二的做法不合理。因为，填方土料应符合设计要求，保证填方的强度和稳定性。一般不能选用淤泥和淤泥质土、膨胀土、有机质物含量大于8%的土、含水溶性硫酸盐大于5%的土、含水量不符合压实要求的黏性土。
3.事件三的做法不正确。因为，质量计划应在项目策划过程中，由项目经理主持编制。
4. 土方回填质量控制的要点是：
(1)回填土的材料要符合设计和规范的规定；
(2)填土施工过程中，应检查排水措施、每层填筑厚度、回填土的含水量控制和压实程序等满足规定要求；
(3)基坑（槽）和室内的回填土，在夯实或压实之后，要对每层回填土的质量进行检验，满足设计或规范要求；
(4)回填土施工结束后应检查回填土料、标高、边坡坡度、表面平整度、压实程度等是否满足设计或规范要求。
第15题：案例分析题(案例)(本题:20分)
某院校基建管理处，于2010年10月份，将校建一住宅项目的招标文件委托一家咨询公司编制。在招标文件中说明，由发包人提供工程量计算规则，分部分项工程单价组成原则，合同文件内容及工程量清单，要求投标人以固定单价的形式投标，工程量清单中的工程量由发包人提供，工程量在投标时不允许调整，投标人只需填写工程量清单中给定项目的综合单价。某承包商通过正规招投标程序，以工程造价9000万元，合同工期14个月，质量为合格的条件获得此工程。
双方参照1.999年12月国家建设部和国家工商行政管理局制定的的《建设工程施工合同》范本签订了合同，在合同专用条款中明确了组成本合同的文件及优先解释顺序如下：
(1)本合同协议书；（2)中标通知书；（3)投标书及附件；（4)本合同专用条款； (5)本合同通用条款；（6)标准、规范及有关技术文件；（7)图纸；（8)工程量清单； (9)工程报价单或预算书；（10)合同履行中，发包人、承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。在正常的施工过程中，
发生了如下情况：
事件一：2010年12月份，钢筋价格由原来的2600元/t，上涨到3600元/t,承包商经过计算，认为中标的钢筋制作安装的综合单价每吨亏损1000元，承包商在此情况下向发包人提出索赔，希望发包人考虑市场因素，给予酌情补偿。
事件二：在2011年的4?5月份工人感染传染病，使本工程停止施工2个月。按合同文件约定，该情况不能作为不可抗力因素，工期不得顺延。在10月份，甲乙双方多次磋商，发包人认为工期耽误不是施工单位原因造成的，并对现场的实际损失进行了详细的调查和计算，故书面同意将工期延长2个月，但费用不予补偿。
1.承包商就事件一提出的索赔能否成立？为什么？
2.在事件二中，发包人对工期的延长，是否符合本合同文件的内容约定？
答疑：参考答疑：
1.承包商就事件一提出的索赔不能成立。根据合同文件中招标文件和合同专用条款的有关约定，本工程属于固定综合单价包干合同，所有因素的调整将不予考虑。
2.在事件二中，发包人对工期的延长符合本合同文件的内容约定。根据合同文件中第10项的约定，合同履行中，发包人、承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
第16题：案例分析题(案例)(本题:20分)
某公司承建某综合楼，位于居民密集区域，总建筑面积250000m2。工程设计为钢筋混凝土框架结构，工期500天。施工现场水源，施工用水和生活用水直接接业主的供水管口，现场临时供电设施按照供电设计和施工总平面图布置妥当，并制定了临时用电施工组织设计。在施工过程中发生如下事件：
事件一：2011年5月22日，在地下室有3名工人正在进行消防管道焊接作业，室内储存了 2瓶氧气和2瓶乙炔，他们都已经过培训考核合格，但尚未取得特种作业操作证书，另外一名工人在墙角休息吸烟，结果造成爆炸事故。
事件二：进入装修施工阶段后，项目经理安排安全员王某负责现场的消防安全管理，王某随后在施工材料的存放、保管上做了严格的防火安全要求，现场设置明显的防火宣传标志，制定了严格的明火使用规定，整个装修阶段未发生一起火警。
事件三：装修施工过程中，质检员发现已经完工的室内地砖，已经部分发生破坏和划痕较重的情况；在室内顶棚抹灰时，室内墙面、地面受到不同程度的污染。
1.本案例中，在地下室进行焊接作业的动火等级为几级？该等级动火作业的审批程序是如何规定的？
2.焊割作业前，须办理哪些证件？
3.简迷施工现场主要考虑哪几类用水？
4.施工现场临时用电基本原则有哪些？
5.施工现场安全管理中，安全标志一般有几种？施工现场一般在哪几个“口”设置明显的安全警示标志？
6.如何做好施工现场成品保护工作？
答疑：参考答疑：
1.本案例动火等级为一级动火，因为是在较封闭的地下室内进行焊割作业。一级动火作业由项目负责人组织编制防火安全技术方案，填写动火申请表，报企业安全管理部门审查批准后，方可动火。
2.焊割作业前，需办理现场施工动用明火的审批手续、操作证和用火证。
3.施工现场用水量主要考虑：现场施工用水量、施工机械用水量、施工现场生活用水量、生活区生活用水量、消防用水量等五类用水。
4.临时用电应遵循三项基本原则：即必须采用TN —S接地、接零保护系统（或称三相五线系统）；必须采用三级配电系统；必须采用二级漏电保护和两道防线。
5.安全标志一般有禁止标志、警告标志、指令标志和提示标志。施工现场一般应在通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口和隧道口等设置明显的安全警示标志。
6.做好施工现场成品保护工作要做到以下几个方面：
(1)首先要教育全体职工树立高度的质量观，对国家、对人民负责，自觉爱护财物，尊重他人和自己的劳动成果，自觉养成珍惜和保护成品、半成品的责任心。
(2)合理安排施工顺序。主要是根据工程实际，合理安排不同工作间的施工顺序先后，以防止后道工序损坏或污染前道工序。
根据建筑产品的特点的不同，可以分别对成品采取护、包、盖、封等具体保护措施。①护就是提前防护。就是针对被保护对象的特点采取各种防护的措施。②包就是进行包裹。就是将被保护物包裹起来，以防损伤或污染。③盖就是进行表面覆盖。就是用表面覆盖的办法防止堵塞或损伤。④封就是局部封闭。就是采取局部封闭的办法进行保护。
(3)加强对成品保护工作的巡视检查，发现隐患及时处理。
第17题：案例分析题(案例)(本题:20分)
某厂新建办公楼工程，建筑面积10168m2，框架结构。共计8层，2011年5月签订总承包合同，2011年6月开工，12月份主体施工完。屋面工程施工中发生了以下事件：
事件一：屋面现浇整体式保温层材料，用水进行拌合，施工后，虽经一段时间干燥后，保温层的含水率仍超过20%。
事件二：卷材防水施工完成后，在山墙、女儿墙部位渗漏水现象。
1.试述事件一是什么质量问题？应如何治理？
2.试述事件二产生的原因是什么？应如何治理？
答疑：参考答疑：
1.事件一是属于用水泥拌合的保温材料含水率太高的质量问题。治理方法是保温层含水量过大，而又急需做找平层或防水层时，可设置排气孔道，做成排气屋面，将水分排入大气中。
2.事件二产生原因：（1)卷材收口处张口，固定不牢；封口砂浆开裂、剥落，木砖腐烂、压条脱落； (2)压顶砂浆强度低，压顶板滴水线破损，雨水沿墙进入卷材；（3)山墙或女儿墙与屋面板缺乏牢固拉结，转角处没有做成钝角，垂直面卷材与屋面卷材没有分层搭槎，基层松动（如墙外倾或不均匀沉陷）；(4)垂直面保护层因施工困难而被省略。
治理方法：（1)清除卷材张口脱落处的旧胶结料，烤干基层，重新钉上防腐木条，将旧卷材贴紧钉牢，再覆盖一层新卷材，收口处用防水油膏封口；（2)凿除开裂和剥落的压顶砂浆，重抹1: (2? 2.5)水泥砂浆，并做好滴水线，最好换上预制钢筋混凝土压顶板（在地震地区不宜使用）；(3)将转角处开裂的卷材割开，旧卷材烘烤后分层剥离，清除旧胶结料，将新卷材分层压人旧卷材下，并搭接粘贴牢固。再在裂缝表面增加一层卷材，四周粘贴牢固。
第18题：案例分析题(案例)(本题:20分)
情缘酒店进行装修改造，采用工程量清单计价方式进行招投标，该项目装修合同工期为3个月，合同总价为400万元，合同约定实际完成工程量超过估计工程量15%以上时调整单价，调整后的综合单价为原综合单价的90%。合同约定客房地面铺地毯工程量为3800m2,单价为140元/m2;墙面贴壁纸工程量为7500m2，单价为88元/m2。施工过程中发生以下事件：
事件一：装修进行3个月后，发包方以设计变更的形式通知承包方将公共走廊作为增加项目进行装修改造。走廊地面装修标准与客房装修标准相同，工程量为980m2;而走廊墙装修为高级乳胶漆，工程量为2300m2，因工程量清单中无此项目，发包人与承包人依据合同约定协商后确定的乳胶漆的综合单价为15元/m2。
事件二：由于走廊设计变更等待新图纸造成承包方停工待料5天，造成窝工50工日（每工日工资20元）。
事件三：施工图纸中浴厕间毛巾环为不锈钢材质，但由于发包人编制的工程量清单中无此项目，故承包人投标时未进行报价。施工过程中，承包人自行采购了不锈钢毛巾环并进行安装。工程结算时，承包人按毛巾环实际采购价要求发包人进行结算。
1.事件一中因工程量变更，施工合同中综合单价应如何确定？
2.事件一中客房及走廊地面、墙面装修的结算工程款应为多少？
3.事件二，由于走廊设计变更造成的工期及费用损失，承包人是否应得到补偿？
4.事件三中承包人关于毛巾环的结算要求是否合理？为什么？
答疑：参考答疑：
1.合同中综合单价因工程量变更需调整时，除合同另有规定外，应按照下列办法确定：（1)工程量清单漏项或设计变更引起新的工程量清单项目，其相应综合单价由承包人提出，经发包人确认后作为结算的依据。（2)由于工程量清单的工程数量有误或设计变更引起工程量增减，属合同约定幅度以内的，应执行原有的综合单价；属合同约定幅度以外的，其增加部分的工程量或减少后的剩余部分的工程量的综合单价由承包人提出，经发包人确认后，作为结算的依据。
2.客房地面及墙面装修结算工程款为：
客房地面工程量X单价+墙面工程量X单价=3800X140 + 7500 X 88 = 1192000 (元）。走廊地面地毯按原单价计算的工程量为：3800X 15 % = 570m2。走廊地面装修结算工程款为：按原价计算的工程量X原价+按调价计算的工程量X调整后的单价=570 X 140+ (980-570) X 140 X90% = 131460 (元）。
走廊墙面装修结算工程款为：走廊墙面工程量X单价=2300X 15 = 34500 (元）。客房及走廊墙面、地面装修结算工程款为：1192000 + 131460 + 34500 = 1357960 (元）。
3.由于等待新图纸造成暂时停工的责任在于发包人，因此发包人应对承包人的损失予以补偿，并顺延工期。
4.承包人的要求不合理。对于工程量清单漏项的项目，承包人应在施工前向发包人提出其综合单价，经发包人确认后作为结算的依据。
第19题：案例分析题(案例)(本题:20分)
某建筑幕墙工程由建设单位通过公开招投标发包给甲幕墙施工企业承包施工。在合同履行过程中发生下列事件：
事件一：外墙石材幕墙所用的石材，甲公司向石材加工厂订购，并由该厂负责现场安装工作。经监理工程师检查发现，该加工厂无施工资质。
亊件二：本工程采用张拉杆索体系的点支承玻璃幕墙，由于技术较复杂，建设单位指定由乙公司分包施工，工程价款直接与建设单位进行结算。甲公司认为本公司具有施工上述工程的能力，不需要进行分包。作为专业施工企业，只同意把自己承包工程的劳务部分分包给乙公司，而不同意乙公司直接与建设单位结算工程价款。
事件三：因幕墙工程施工质量问题导致局部墙面漏水，造成正在施工的部分室内装修地毯、壁纸等霉变，室内装修单位要求赔偿损失。幕墙施工单位认为，幕墙工程还在施工阶段，尚未通过竣工验收，没有承担室内装修的损失的义务。但对于部分经过监理公司验收已拆除脚手架的幕墙，在脚手架拆除后发现局部墙面有渗水的，同意合理承担部分损失。
事件四：工程完工后，按照合同约定进行'工程竣工结算。本工程因变更设计引起工程量增减较大的有两项：一是隐框玻璃幕墙减少500; 二是原设计没有铝板幕墙，设计变更后增加600。施工单位按照合同示范文本的约定，提出了调整这两个项目的综合单价。
1.事件一中该石材加工厂可否承担石材幕墙的安装任务？为什么？
2.事件二中甲公司不同意建设单位指定将张拉杆索体系的点支承玻璃幕墙工程分包给乙公司施工，也不同意乙公司与建设单位直接进行工程价款结算，是否合理？为什么？
3.事件三中甲公司对幕墙质量问题处理是否合理？为什么？除了已经赔偿部分损失外，它还应当承担什么责任？
4.事件四，按照合同示范文本的约定，对工程量增减的工程项目应如何调整综合单价？
答疑：参考答疑：
1.事件一中该石材加工厂不可承担石材幕墙的安装任务。因为石材幕墙安装是一项对建筑物使用安全关系极大的工作，必须由具有幕墙施工专项资质的企业承担施工。因为承担分包任务的第三人不具备相应资质条件，所以该分包行为是违法的，分包行为无效。
2.事件二中甲公司不同意建设单位指定分包单位是合理的，因为甲公司本身就具备张拉杆索体系点支承玻璃幕墙的施工能力，不需要分包；而且作为专业施工企业，不能把自己承包的任务分包给另一家专业施工
企业。乙公司如果愿意，作为劳务分包是合适的。所以，甲公司不同意建设单位直接与乙公司进行工程款结算，也是合理的。
3.事件三中甲公司对幕墙渗水的质量问题处理是合理的。这是幕墙施工与室内装修施工经常产生的矛盾，需要互相协调的问题。一般情况下，在幕墙工程竣工前，室内装修的最后饰面层不宜施工，幕墙施工企业没有承担其损失的义务。但对于经过验收且已拆去外墙脚手架的幕墙，除了幕墙公司特别声明外，一般视同已经完工，可以全面进行室内装修。对这一部分幕墙出现局部渗水，幕墙公司应当负有一定的责任，故甲公司同意承担部分损失是合理的。此外，甲公司还应当对整个工程的幕墙进行全面无偿检修，不论是否已承担赔偿金，都必须继续履行合同规定的义务，如果因为修理、返工造成工程逾期交付的，还应当承担违约责任。
4.事件四，合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；合同中没有适用于变更工程的价格，由承包人或发包人提出适当的变更价格，经对方确认后执行。一些价格的变更都必须在工程设计变更确定后14天内提出变更工程价款报告，办好签证手续。
第20题：案例分析题(案例)(本题:20分)
某甲装饰公司承揽一大型宾馆的装修任务，由乙单位进行施工阶段监理。在施工期间，甲单位将其6?10层中的第8层由丙单位分包装修。其资质经监理公司审核已具备条件。
施工中发生以下事件：
事件一：木工组圓盘锯安全装置不齐全，致使木工工人王某在作业过程中锯伤手指。事件二：搅拌机安装完毕后未经检验就投入使用。事件三：施工现场电焊作业与喷漆作业在同一场地内同时进行。
1.指出事件一中圆盘锯主要有哪些安全装置？在使用过程中有哪些注意事项？
2.指出事件二中搅拌机的安全控制要点有哪些？
3.指出事件三中电焊机的安全控制要点是什么？
答疑：参考答疑：
1.事件一中圆盘锯的主要安全装置有：锯片防护罩、传动防护罩、挡网或棘爪、分料器、接零保护等。圆盘锯的锯片防护罩、传动防护罩、挡网或棘爪、分料器、接零保护、漏电保护等装置必须齐全有效。锯片不得连续断齿2个，锯片裂纹长度不得超过20mm，裂纹末端应冲止裂孔。作业人员不得站在和面对锯片离心力方向操作，手不得跨越锯片。
2.事件二中搅拌机的安全控制要点有：（1)搅拌机安装完毕经验收合格后方可投入使用；（2)搅拌作业场地应有良好的排水条件，固定式搅拌机应有可靠的基础，移动式搅拌机应在平坦坚硬的地坪上用方木或撑架架牢，并保持平稳；（3)露天使用的搅拌机应搭设防雨棚；（4)搅拌机传动部位的防护罩、料斗的保险挂钩、操作手柄保险装置及接零保护、漏电保护等装置必须齐全有效；（5)搅拌机的制动器、离合器应灵敏可靠；（6)搅拌机料斗升起时，严禁在其下方工作或穿行；（7)在清理搅拌机时，要按规定将料斗保险挂钩与料斗挂好。
3.事件三中电焊机的安全控制要点有：（1)电焊机安装完毕经验收合格后方可投入使用；（2)露天使用的电焊机应设置在地势较高平整的地方，并有防雨措施、（3)电焊机的接零保护、漏电保护和二次侧空载降压保护等装置必须齐全有效；（4)电焊机一次侧电源线应穿管保护，长度一般不超过 5m，焊把线长度一般不应超过30m，并不应有接头，一二次侧接线端柱外应有防护罩；（5)电焊机施焊现场10m范围内不得堆放易燃、易爆物品。
第21题：案例分析题(案例)(本题:20分)
某市一写字楼工程，建筑面积28560m2，框架结构。地上18层，地下1层，2010年3 月签订总承包合同，2010年4月开工，2011年12月竣工。施工中发生了以下事件：事件一：地下室后浇带出现渗漏。事件二：屋面防水施工后，发现水落口处有渗漏现象。
1.事件一发生的原因和防治措施有哪些？
2.事件二发生的原因和防治措施有哪些？
答疑：参考答疑：
1.事件一发生的原因：（1)后浇带接缝没有按防水混凝土施工缝要求处理好。浇筑前混凝土接缝表面浮浆、杂物、松动混凝土块等没有清理干净，表面没有用水润湿，没有刷界面处理剂或铺一层水泥砂浆，没有设置止水条或止水条损坏、留设位置不准等。（2)后浇带混凝土没有采用补偿收缩的防水混凝土。（3)后浇带模板不严密，浇筑振捣漏浆。（4)混凝土漏振或振捣不实，养护不好等。 (5)后浇带留置时间过短。
防治措施：（1)后浇带接缝严格按图纸设计和规范规定的防水混凝土施工缝要求处理。浇筑前混凝土接缝表面浮浆、杂物、松动混凝土块等清理干净，表面用水润湿，刷界面处理剂或铺一层水泥砂浆，并将按要求设置好止水条，确保位置准确等。（2)地下室防水混凝土后浇带必须采用补偿收缩的防水混凝土浇筑。（3)模板应具有足够的强度、刚度和稳定性，拼缝严密不漏浆，表面平整并满刷隔离剂。（4)确保混凝土浇筑振捣密实，养护及时、正确，且不少于28d。(5)后浇带应在其两侧混凝土龄期达到42d后才能施工。（6)根据渗漏、水压大小情况，采用促凝胶浆或氰凝灌浆堵漏。
2.事件二发生的原因：（1)防水层没有贴入至水落口杯内或伸入不够。（2)水落口处标高、坡度及构造要求不合理。（3)防水材料质量不合格。
防治措施：（1)水落口杯上口的标高应设置在沟底的最底处；（2)防水层贴人水落口杯内不应小于 50mm； (3)水落口周围直径500mm范围内的坡度不应小于5%，并采用防水涂料或密封材料涂封，其厚度不应小于2mm;
(4)水落口杯与'基层接触处应留宽20mm、深20mm凹槽，并嵌填密封材料；（5)加强检查，确保防水材料合格；（6)将渗漏水落口处防水层揭开按图纸设计和规范要求重做。
第22题：案例分析题(案例)(本题:20分)
某大厦工程项目，建设单位与施工单位根据《建设工程施工合同文本》签订了工程的总承包施工合同，总承包商将该大厦工程项目的装饰装修工程分包给一家具有相应资质条件的某装饰装修工程公司。该装饰装修工程公司与工程项目建设单位签订了该大厦工程项目的装饰装修施工合同。
该工程总承包施工单位在施工过程中发生了以下事件：事件一：基坑开挖后用重型动力触探法检查，发现基坑下面存在古墓。
事件二：基坑验槽时，总承包施工单位技术负责人组织建设、设计、勘察、监理等单位的项目技术负责人共同检验，经检验基坑符合要求。
事件三：为了使水泥浆更具黏结力，旋喷桩在旋喷前3h对水泥浆进行搅拌。
事件四：基坑回填过程中，施工总承包单位只检查了排水措施和回填土的含水量，并对其进行了控制。
1.该大厦工程项目装饰装修工程的分包过程有何不妥之处，并改正。
2.《建设工程施工合同文本》由哪几部分组成？该文本的三个附件分别是什么？
3.判断施工总承包单位在施工过程中发生的事件是否妥当，不妥当，请改正。
4.基坑验槽时，应重点观察哪些部位？
5.基坑回填土施工结束后应检査哪些项目，并使其满足设计和规范要求？
6.旋喷地基质量可采用哪些方法进行检验？
答疑：参考答疑：
1.该大厦工程项目装饰装修工程的分包过程的不妥之处是：装饰装修工程公司与建设单位签订装饰装修施工合同。
正确的做法：该装饰装修施工分包合同应由装饰装修工程公司与施工总承包单位签订。
2.《建设工程施工合同文本》由协议、通用条款和专用条款三部分组成。该文本的三个附件分别是“承包人承揽工程项目一览表”、“发包人供应材料设备一览表”和“工程质量保证书”。
3.施工总承包单位在施工过程中发生的事件的妥当与否的制订如下：
(1)事件一不妥。正确做法：基坑开挖后用钎探法或轻型动力触探法等检査基坑是否存在软弱土下卧层及空穴、古墓、古井、防空掩体、地下埋设物等及相应的位置、深度、形状。
(2)事件二不妥。正确做法：基坑（槽）验收应由总监理工程师或建设单位项目负责人组织施工、设计、勘察等单位的项目和技术质量负责人共赴现场，按设计、规范和施工方案等要求进行检査，并做好基坑验槽记录和隐蔽工程记录。
(3)事件三不妥。正确做法：水泥浆的搅拌宜在旋喷前Ih内搅拌。
(4)事件四不妥。正确做法：基坑回填土施工过程中，应检查排水措施、每层填筑厚度、回填土的含水量控制和压实程序等是否满足规定的要求。
4.基坑验槽时，应重点观察柱基、墙角、承重墙下或其他受力较大部位。
5.基坑回填土施工结束后应检查回填土料、标高、边坡坡度、表面平整度、压实程度等，并使其满足设计和规范要求。
6.旋喷地基质量可采用取芯、标准贯入试验、载荷实验及开挖检査等方法进行检验。
第23题：案例分析题(案例)(本题:20分)
某施工单位（承包人）于2012年3月与业主签订了某综合办公楼的施工总承包合同，合同价9000万元。合同方式采用可调整价格合同，双方依据《建设工程施工合同 (示范文本）》，除了通用条款约定的价款调整因素，在专用条款也约定了价款调整的因素，并约定考虑材料价格上涨因素的结算按照合同中约定的调值公式进行计算。该工程于2012年3月20日正式开工建设。施工过程中发生如下事件。
事件一：2012年4月2日，由于市政管线故障检修停水，造成停工6h; 4月4日施工现场电缆短路停电，造成停工5h。
事件二： 2012年4月23日，由于供电局临时停电，造成停工4h; 4月25日大雨导致城市供电线路跳闸，造成停工2h; 4月27日与本工程相邻的另一施工工地土方开挖挖断供水管线，造成停工3h。
1.《建设工程施工合同（示范文本）》的通用条款中，可调价格合同中合同价款的调整因素包括哪些内容？
2.对于该工程施工过程中所发生的事件，施工单位是否可依据合同要求对合同价款进行调整，为什么？
3.施工中发生了承包人认为应当调整价款的事件，承包人应如何通知工程师？工程师收到承包人的通知后应如何处理？
答疑：参考答疑：
1.可调价格合同中合同价款的调整因素包括：（1)法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款;(2)工程造价管理部门公布的价格调整；（3) —周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8h。④双方约定的其他因素。
2. (1)事件一，承包人不可以要求调整合同价款。由于施工现场短路造成停工是承包人自身的原因，而市政管线故障检修造成停工6h，在一周内停工事件没有超过8h,故不能进行合同价款调整。
(2)事件二，承包人可以要求调整合同价款。因为4月23日至4月27日一周内因停水、停电造成停工累计达到9h，超过8h,且均不是该工程承包人的原因导致停水、停电而造成停工。因此可以依据合同要求进行合同价款的调整。
3.根据《建设工程施工合同（示范文本）》规定，若发生了合同价款需要调整的因素后，承包人应当在 14天内，将调整原因、金额以书面形式通知工程师，工程师确认调整金额后作为追加合同价款，与工程款同期支付。工程师收到承包人通知后14天内不予确认也不提出修改意见，视为已经同意该项调整。
第24题：案例分析题(案例)(本题:20分)
某建筑公司于2012年3月8日与某建设单位签订了修建建筑面积为3000m2工业厂房 (带地下室）的施工合同。该建筑公司编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。施工进度计划已经达成一致意见。合同规定由于建设单位责任造成施工窝工时，窝工费用按原人工费、机械台班费60%计算。
在专用条款中明确6级以上大风、大雨、大雪及地震等自然灾害按不可抗力因素处理。工程师应在收到索赔报告之日起28天内予以确认，工程师无正当理由不确认时，自索赔报告送达之日起28天后视为索赔已经被确认。根据双方商定，人工费定额为30 元/工日，机械台班费为1000元/台班。
建筑公司在履行施工合同的过程中发生以下事件：
事件一：基坑开挖后发现地下情况和发包商提供的地质资料不符，有古河道，须将河道中的淤泥清除并对地基进行二次处理。为此，业主以书面形式通知施工单位停工 10天，窝工费用合计为3000元。
事件二： 2012年5月18日发生5级大风，一直到5月21日开始施工，造成20名工人窝工。
事件三：5月21日用30个工日修复因大雨冲坏的永久道路，5月22日恢复正常挖
事件四：5月27日因租赁的挖掘机大修，挖掘工作停工2天，造成人员窝工10个工日。事件五：5月29日，因外部供电故障，使工期延误2天，造成20人窝工，2台施工机械窝工。
事件六：在施工过程中，因发现业主提供的图纸存在问题，故停工3天进行设计变更，造成人员窝工60个工日，机械窝工9个台班。
1.分别说明事件一至事件六的工期延误和费用增加应由谁承担，并说明理由。如是建设单位的责任，应向承包单位补偿工期和费用分别为多少？
2.建设单位应给予承包单位补偿工期多少天？补偿费用多少元？
答疑：参考答疑：
1.工期延误和费用增加的责任划分：
(1)事件一，应由建设单位承担延误的工期和增加的费用。理由：是因建设单位造成的施工临时中断，从而导致承包商的工期延误和费用的增加。建设单位应补偿承包单位工期10天，费用3000元。
(2)事件二，工期延误3天应由建设单位承担，造成20人窝工的费用应由承包单位承担。理由：高于6级大风按合同约定属不可抗力。建设单位应补偿承包单位工期3天。
(3)事件三，应由建设单位承担修复冲坏的永久道路所延误的工期和增加的费用。理由：冲坏的永久道路是由于不可抗力（合同中约定的大雨）引起的道路损坏，应由建设单位承担其责任。建设单位应补偿承包单位工期1天。建设单位应补偿承包单位的费用为：人工工日X人工费定额= 30X
30 = 900 元。
(4)事件四，应由承包单位承担由此造成的工期延误和费用增加。理由：该事件的发生原因属承包商自身的责任。
(5)事件五，应由建设单位承担工期延误的责任，承包单位承担费用增加的责任。理由：外部供电故障属于第三方责任，不属于建设单位的责任。建设单位应补偿承包单位工期2天。
(6)事件六，应由建设单位承担工期的延误和费用增加的责任。理由：施工图纸是由建设单位提供的，停工待图属于建设单位应承担的责任。建设单位应补偿承包单位工期3天。建设单位应补偿承包单位费用为：人工费定额X人员窝工工日X60% +机械窝工台班X机械台班单价X60% = 30X60 X 60%+ 9 X 1000 X 60% = 6480 (元）。
2.建设单位应给予承包单位补偿工期为：10 + 3 + 1 + 2 + 3 = 19 (天）。补偿费用为：3000 + 900 + 6480 =10380 (元）。
第25题：案例分析题(案例)(本题:20分)
某建筑公司，在施工一写字楼的泥浆护壁钻孔灌注桩基础时，发生如下事件。
事件一：为节省成本，项目经理严格要求按设计桩顶标高控制桩顶浇筑标高。
事件二：有5根桩的混凝土标准养护试块强度不合格，经对桩体钻芯取样检测，桩体混凝土实际强度均满足要求。
事件三：另有1根桩的混凝土标准养护试块强度和桩体钻芯取样检测强度均不合格，但静荷载试验承载力满足设计要求。
1.事件一中项目经理的要求是否合理？为什么？应如何处理？
2.事件二中的5根桩应如何处理？
3.事件三应如何处理？
答疑：参考答疑：
1.事件一中项目经理的要求不合理，因为灌注桩混凝土顶部有浮浆，且与孔内护壁泥浆接触，影响其混凝土强度。通常灌注桩桩顶浇筑标高应高出桩顶设计标高0. 5m以上，基坑幵挖后将高出部分凿除。
2.根据《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202--2002)规定，主控项目必须符合验收标准规定，发现问题应立即处理直至符合要求，一般项目应有80%合格。混凝土试件强度评定不合格或对试件的代表性有怀疑时，应采用钻芯取样，检测结果符合设计要求可按合格验收。因此，事件二中的5根桩可按合格
3.根据《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB — 50300--2001)规定，经有资质的检测单位检测鉴定能够达到设计要求的检验批，应予以验收。因此，事件三应予以验收。
第26题：案例分析题(案例)(本题:20分)
北方某高校教学楼装修工程赶工于2010年4月底完工并投入使用，2011年9月发现如下事件。
事件一：报告厅吊顶采用轻钢龙骨矿棉板，跨度24m未起拱。
事件二：化学实验室地面采用现制水磨石地面，800mmX800mm用铜条分隔。
事件三：教室墙面采用水性涂料涂刷，流坠现象严重。
事件四：外墙采用陶瓷面砖粘贴，有空鼓、脱落现象。
1.指出事件一吊顶施工中是否应该进行起拱？计算最大起拱高度。
2.事件二中化学实验室地面面层做法是否符合要求？为什么？
3.事件三，防止教室墙面涂饰流坠除控制基层水平外，还应该控制什么？
4.分析事件四中外墙陶瓷面砖发生空鼓、脱落的主要原因。
答疑：参考答疑：
1.对于事件一中跨度24m的吊顶工程应该起拱；24000 X 0.003 = 72mm，吊顶的最大起拱高度为 72mm。
2.事件二中化学实验室地面面层做法不符合要求。因为不应使用容易产生火花的铜条做分格嵌条。
3.事件三，防止教室墙面涂饰流坠除控制基层水平外，还应控制一次涂膜厚度、涂膜间隔时间、施工环境温度。
4.事件四中外墙陶瓷面砖发生空鼓、脱落的主要原因可能是外墙砖吸水率和抗冻性不符合要求，按规范规定，外墙砖的吸水率和抗冻性应做复验，合格方可使用。
第27题：案例分析题(案例)(本题:20分)
某发包人与某总承包人签订了一份建设工程施工总承包合同。鉴于消防工程的专业性，承包人经发包人同意，与有资质的消防施工单位签订了消防专业分包合同。施工中发生如下事件。
事件一：进场后，消防单位向承包人索要总承包合同，承包人以与消防单位无关拒绝。
事件二：承包人要求分包人承担总包合同中与分包工程有关的义务与责任时，分包人以与己无关予以拒绝。事件三：施工过程中，消防单位将工程联系单直接致函工程师，同时抄送承包人及发包人。
1.分包人对总包合同的了解。
2.分包人对有关分包工程的责任。
3.分包人与发包人的关系。
答疑：参考答疑：
1.分包人对总包合同的了解：承包人应提供总包合同（有关承包工程的价格内容除外）供分包人査阅。当分包人要求时，承包人应向分包人提供一份总包合同（有关承包工程的价格内容除外）的副本或复印件。分包人应全面了解总包合同的各项规定（有关承包工程的价格内容除外）。
2.分包人对有关分包工程的责任：除本合同条款另￥约定，分包人应履行并承担总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务与责任，同时应避免因分包人自身行为或疏漏造成承包人违反总包合同中约定的承包人义务的情况发生。
3.分包人与发包人的关系：分包人须服从承包人转发的发包人或工程师与分包工程有关的指令。未经包人允许，分包人不得以任何理由与发包人或工程师发生直接工作联系，分包人不得直接致函发包人或工程师，也不得直接接受发包人或工程师的指令。如分包人与发包人或工程师发生直接工作联系，将被视为违约，并承担违约责任。
第28题：案例分析题(案例)(本题:20分)
某投资公司建造一幢办公楼，采用公开招标方式选择施工单位。招标文件要求：提交投标文件和投标保证金的截止时间为2011年5月30日。该投资公司于2011年3月6 日发出招标公告，共有5家建筑施工单位参加了投标。第5家施工单位于2011年6月2 日提交了投标保证金。开标会于2011年6月3日由该省建委主持。第4
家施工单位在开标前向投资公司要求撤回投标文件和退还投标保证金。经过综合评选，最终确定第2 家施工单位中标。投资公司（甲方）与中标单位（乙方）双方按规定签订了施工承包合同，合同约定开工日期为2011年8月16日。工程开工后发生了如下几项事件。
事件一：因拆迁工作拖延，甲方于2011年8月18日才向乙方提供施工场地，导致乙方A、B两项工作延误了2d，并分别造成人工窝工6个和8个工日，但乙方C项工作未受影响。
事件二：乙方与机械设备租赁商约定，D项工作施工用的某机械应于2011年8月28日进场。但因出租方原因推迟到当月29曰才进场，造成D工作延误1d和人工窝工7个工日。
事件三：因甲方设计变更，乙方在E项工作施工时，导致人工增加14个工日，相关费用增加了 1.5万元，并使施工时间增加了 2d。
事件四：在F项工作施工时，因甲方供材出现质量缺陷，乙方施工增加用工6个工日，其他费用1000元，并使H项工作时间延长ld，人工窝工24个工日。上述事件中’ A、D、H三项工作均为关键工作，没有机动时间，其余工作均有足够的机动时间。
1.第5家施工单位提交投标保证金的时间对其投标文件产生什么影响？为什么？
2.第4家施工单位撤回投标文件，招标方对其投标保证金应如何处理？为什么？
3.上述招标投标过程中，有哪些不妥之处？请说明理由。
4.乙方能否就上述每项事件向甲方提出工期索赔和费用索赔？请说明理由。
5.合同约定人工费标准为30元/工日，应由甲方给予补偿的窝工人工费标准为18元/工日；施工管理费、利润等均不予以补偿。在该工程中，乙方可得到的合理费用索赔有哪几项？费用索赔额是多少？
答疑：参考答疑：
1.投标文件应作废标处理。因为第5家施工单位没有在规定的时间内提交投标保证金。
2.第4家施工单位在投标截止时间前撤回投标文件，招标方退回投标保证金，因为投标单位可以在投标截止时间前撤回投标文件，招标单位无权没收其投标保证金。第4家施工单位在投标截止时间后撤回投标文件，招标方应没收投标保证金。因为投标单位在投标有效期内不得撤回投标文件，如撤回，招标单位有权没收其投标保证金。
3.不妥之处主要有以下几点：（1)开标会由该省建委主持不妥。因为开标会一般由业主及其委托的招标代理机构（公司）主持，而省建委是建设主管部门。(2)投标截止日期和开标时间不是同一时间不妥。因为根据《招标投标法》规定，投标截止日期和开标应是同一时间。
4.事件一，可向甲方提出费用索赔和工期索赔。因为A、B工作延误是由甲方原因造成的。可索赔A、 B两项工作的窝工费及关键工作A的工期延误，B工作为非关键工作未受到影响不予工期索赔。
事件二，不可以向甲方提出费用和工期索赔。因为D项工作的工期延误及人工窝工费用是由于施工单位原因造成的，属施工单位责任。
事件三，可向甲方提出费用索赔。因为乙方费用的增加是由甲方设计变更造成的，但因为E工作是非关键工作，不可向甲方提出工期索赔。事件四，可向甲方提出费用和工期索赔。因为乙方F、H 工作费用的增加及H关键工作工期的延长都是甲方原因造成的。
5.在该工程中，乙方可得到的合理费用索赔有：窝工费（6 + 8 + 24) X 18 = 684 (元）；人工增加费 (14 + 6) X30 = 600 (元）；相关费用1.5万元；其他费用1000元。费用索赔额=684 +600 +15000 + 1000 = 17284 (元）。
第29题：案例分析题(案例)(本题:20分)
某市一公共建筑工程，建筑面积19168m2，框架结构，地上6层，地下1层。由市第三建筑公司施工总承包，2011年5月8日开工，2012年6月30日竣工。施工中发生如下事件：
事件一：地下宣外壁防水混凝土施工缝有多处出现渗漏水。
事件二：屋面卷材防水层多处起鼓。
1.试述事件一产生的原因和治理方法。
2.试述事件二产生的原因和治理方法。
答疑：参考答疑：
1.原因：（1)施工缝留的位置不当；（2)在支模和绑钢筋的过程中，锯末、铁钉等杂物掉入缝内没有及时清除，浇筑上层混凝土后，在新旧混凝土之间形成夹层；（3)在浇筑上层混凝土时，没有先在施工缝处铺一层水泥浆或水泥砂浆，上、下层混凝土不能牢固黏结；（4)钢筋过密，内外模板距离狭窄，混凝土浇捣困难，施工质量不易保证；（5)下料方法不当，骨料集中于施工缝处；（6)浇筑地面混凝土时，因工序衔接等原因造成新老接槎部位产生收缩裂缝。
治理方法：（1)根据渗漏、水压大小情况，采用促凝胶浆或氰凝灌浆堵漏；（2)不渗漏的施工缝，可沿缝剔成八字形凹槽，将松散石子剔除，刷洗干净，用水泥素浆打底，抹1:2.5水泥砂浆找平压实。
2.原因：在卷材防水层中黏结不实的部位窝有水分和气体，当其受到太阳照射或人工热源影响后，体积膨胀，造成鼓泡。
治理方法：（1)直径100mm以下的中、小鼓泡可用抽气灌胶法治理，并压上几块砖，几天后再将砖移去即成。（2)直径100?300mm的鼓泡可先铲除鼓泡处的保护层，再用刀将鼓泡按斜十字形割开，放出鼓泡内气体，擦干水分，清除旧胶结料，用喷灯把卷材内部吹干；然后，按顺序把旧卷材分片重新粘贴好，再新粘一块方形卷材（其边长比开刀范围大100mm),压入卷材下；最后，粘贴覆盖好卷材，四边搭接好，并重做保护层，上述分片铺贴顺序是按屋面流水方向先下再左右后上。 (3)直径更大的鼓泡用割补法治理，先用刀把鼓泡卷材割除，按上述做法进行基层清理；再用喷灯烘烤旧卷材槎口，并分层剥开，除去旧胶结料后，依次粘贴好旧卷材，上铺一层新卷材（四周与旧卷材搭接不小于100mm);然后，贴上旧卷材，再依次粘贴旧卷材，上面覆盖第二层新卷材；最后，粘贴卷材，周边压实刮平，重做保护层。
第30题：案例分析题(案例)(本题:20分)
某办公楼室内外装饰装修工程施工，在各个施工阶段项目部对以下事件进行了验收。
事件一：吊顶工程在饰面板安装前对吊顶内的所有安装管线、设备和轻钢龙骨、吊杆等会同有关单位进行了隐蔽工程验收。
事件二：木门窗、铝合金门窗、全玻门、防火门安装，按照同一品种、类型和规格，每100樘划分为一个检验批进行验收。
事件三：隐框玻璃幕墙工程的表面平整度规范的允许偏差为2mm，在检验批验收时，两个检验批各抽查的100个检测点，第一个检验批检测点90%合格，其中最大偏差为3. 5mm;第二个检验批82%合格，其中最大偏差为2. 8mm。
事件四：工程完工后2天，施工单位受建设单位的委托，请有资质的检测单位对室内环境进行了检测。
1.事件一中吊顶工程的隐检项目有哪些？
2.事件二中门窗工程分项工程、检验批的划分是否正确，并说明理由。
3.对事件四室内环境检测的时间是否正确？说明理由。
答疑：参考答疑：
1.事件一中吊顶工程的隐检项目有：（1)吊顶内管道、设备的安装及水管试压；（2)木龙骨防火、防腐处理；（3)预埋件或拉结筋；（4)吊杆安装；（5)龙骨安装；（6)填充材料的设置。
2.事件二中门窗工程分项工程、检验批的划分不正确。全玻门、防火门属于特种门，本工程可分为木门窗安装、金属门窗安装、特种门安装三个分项工程；同一品种、类型和规格的木门窗、金属门窗每100樘应划分为一个检验批，不足100樘也应划分为一个检验批；同一品种、类型和规格的特种门每50樘应划分为一个检验批，不足50樘也应划分为一个检验批。
3.对事件四室内环境检测的时间是不正确的。根据《民用建筑工程室内环境污染控制规范》 (GB50325)的规定，建筑工程及其室内装修工程的室内环境质量验收，应在工程完工至少7天以后，工程交付使用前进行。
贸易实务的案例分析集！ 贸易术语篇： FOB案例一、 某公司出口一批货物以FOB条件成交。结果在目的港卸货时，发现货物有两件外包装破裂，里面的货物有的被水浸的痕迹。经查证，外包装是货物在装船时因吊钩不牢掉到船甲板上摔破的，因包装破裂导致里面的货物被水浸泡。 问：在这种情况下，进口方能否以卖方没有完成自己的交货义务为由向卖方索赔？ ①进口方不能向卖方索赔；②按FOB条件成交，卖方承担货物在装运港越过船舷以前的风险；③本案例中，包装物破裂是在越过船舷后发生的，该项损失按风险划分界限，理应由进口方自己承担。 FOB案例二： 某公司从美国进口特种异型钢材200公吨，每公吨按900美元FOB Vessel New York成交，支付方式为即期L/C并应于2月28日前开达，装船期为3月份。我方于2月20日通过中国银行开出一张18万美元的信用证。2月28日美商来电称：“信用证金额不足，应增加1万美元备用。否则有关出口税捐及各种签证费用，由你方另行电汇”。我方接电后认为这是美方无理要求，随即回电指出：“按FOB Vessel条件成交，卖方应负责出口手续及费用，这在《INCOTERMS》中已有规定”。 美方回电：“成交时未明确规定按《INCOTERMS》办理，应按我方商业习惯和《1941年修正本》”。我方只好将信用证金额增加至19万美元。本案双方争执的最终结果是：因此时国际市场钢材价格上涨，我方又急需此批钢材投产，只好同意美方的要求。 问：卖方的要求是否合理？我方应该吸收何种教训？ 分析：本案问题出在我方业务员不了解美国的FOB Vessel与《通则》中的FOB的不同之处，不了解两者在出口清关手续及费用负担上的区别。FOB Vessel规定，应由买方支付出口捐税及各种签证费用。在实践中，买方如不想承担上述费用，应在合同中明确规定“FOB NEWYORK Subject To INCOTERMS”。 <1941年美国对外贸易定义修订本> 对FOB第四种和第五种的规定p36 FOB vessel 接装运港 风险划分界限：《修订本》船上；《通则》船舷 出口手续以及费用：《修订本》买方办理，卖方协助；《通则》卖方办理 解决办法： 1、应在FOB后加上“Vessel”字样，如“FOB Vessel 纽约”。 2、加上“由卖方办理出口手续并负担出口费用”的文字。 FOB案例三： A公司以FOB条件出口一批茶具，买方要求A公司代为租船，费用由买方负担。由于A公司在约定日期内无法租到合适的船，且买方不同意更换条件，以致延误了装运期，买方以此为由提出撤消合同。问买方的要求是否合理？ 分析：
企业在生产经营过程中一定会发生各种各样的人力、物力的耗费，耗费的目的是为了获得一定的成果，如在供应阶段，一切耗费都是为了取得保证生产所需要的劳动对象--材料;在生产阶段，一切耗费都是为了生产出合乎社会需要的产品;在销售阶段，一切耗费又都是为了获得销售收入和盈利，在市场经济条件下上述耗费的总和，必须以货币形式表现出来，这些耗费的货币表现，称为费用，费用是形成成本的基础。 之所以要计算成本是因为：通过成本计算可以核算和监督生产过程中所发生的各种费用，是否超支或节约，并据以确定企业的盈亏。因此，做好成本计算工作可以如实反映资金运动的情况;有利于改善企业经营管理;可以为制订价格提供依据;也是保证企业生产耗费得以补 偿的重要手段，因此，每个企业都必须要计算成本。 由于工业企业生产经营过程分为三个阶段，在这三个阶段中都会发生各种耗费，因此都有成本计算问题，所以成本计算在工业企业中又分为供应阶段材料采购成本的计算，生产阶段生产成本的计算。销售阶段产品销售成本的计算，但由于生产阶段生产耗费的多样性和生产过程的复杂性，使生产成本的计算较之其他两个阶段成本计算要复杂得多，所以典型的成本计算是指产品成本的计算，材料采购成本的计算是生产成本计算的准备，销售成本的计算又是生产成本计算的必要补充。 1、材料成本核算会计对本月各部门材料领用进行单据记账，制单，核算当月材料消耗成本。 2、车间统计人员进行完工工时日报、完工工时产量、消耗标准等统计表进行上报。 3、总帐会计进行日常各部门费用报销，提供各生产部门发生的各种费用。 4、固定管理员提供本月变动情况，总帐会计进行计提折旧，提供制造费用-折旧费。 5、工资核算会计进行本月工资发放计提，提供各生产部门的直接人工、间接人工费用。
贸易术语 1. 我国某出口公司与外商按CIF Landed London 条件出口一批货物，合同规定，商品的数量为500箱，以信用证方式付款，5 月份装运。买方按照合同规定的开证时间将信用证开抵卖方。货物顺利装运完毕后，卖方在信用证规定的交单期内办好了议付手续并收回货款。久，卖方收到买方寄来的货物在伦敦港的卸货费和进口报关费的收据，要求我方按收据金额将款项支付给买方。 问：我方是否需要支付这笔费用？为什么？答：对于在伦敦港的卸货费，应该由我方支付；但是进口报关费，不应由我方支付。因为我某出口公司与外商按CIF Landed London 条件成交，所以支付的运费应该包括卸至伦敦港码头的卸货费。但是CIF 贸易术语项下的进口清关是买方的义务，因此，我方不需支付进口报关费。 2. 我方以FCA 贸易术语从意大利进口布料一批，双方约定最迟的装运期为4月12 日，由于我方业务员的疏忽，导致意大利出口商在4月15日才将货物交给我方指定的承运人。当我方收到货物后，发现部分货物有水渍，据查是因为货交承运人前两天大雨淋湿所致。据此，我方向意大利出口商提出索赔，但遭到拒绝。 问：我方的索赔是否有理？为什么？答：无理。因为FCA 项下，我进口方负责运输，但我方未在合同约定的装运期内派去运输工具，导致卖方无法及时交货，所以在运输工具晚到的时间内发生的损失应该由我进口方承担。 3. 我方与荷兰某客商以CIF 条件成交一笔交易，合同规定以信用证为付款方式。卖方收到买方开来的信用证后，及时办理了装运手续，并制作好一整套结汇单据。在卖方准备到银行办理议付手续时，收到买方来电，得知载货船只在航海运输途中遭遇意外事故，大部分货物受损。据此，买方表示将等到具体货损情况确定以后，才同意银行向卖方支付货款。 问：1）卖方可否及时收回货款，为什么？ 2）买方应该如何处理此事？ 答：（1）卖方可以及时收回货款。首先，CIF 术语成交属于象征性交货，其特点是卖方凭单交货，买方凭单付款；其次，CIF 术语成交的条件下，卖方在办理了装运后，并制作好单据后，已完成了交货义务且风险也已转移给了买方。 （2）买方应及时与保险公司取得联系，凭保险单及有关的证据向保险公司提出索赔。 4. 我方以CFR贸易术语与B国的H公司成交一批消毒碗柜的出口合同，合同规定装运时间 为4月15日前。我方备妥货物，并于4月8日装船完毕。由于遇星期日休息，我公司的业务员未及时向买方发出装运通知，导致买方未能及时办理保险手续，而货物在4月8日晚因发生了火灾被火烧毁。 问：货物损失责任由谁承担，为什么？答：货物损失的责任由我方承担。因为，在CFR 术语成交的情况下，租船订舱和办理投保手续分别由卖方和买方办理。因此，卖方在装船完毕后应及时向买方发出装运通知以便买方办理投保手续，否则，由此而产生的风险应由卖方承担。本案中，因为我方未及发出装运通知，导致买方未能及时办理投保手续，未能将风险及时转移给保险公司，因风险应由我方承担。 品质 1、买卖合同中的数量条款规定“ 100M/T 5% more or less at seller ' s option”, 则根据《公约》的规定，卖方最多和最少可交多少公吨货物？多交部分如何作价？若双方未约定多交部分如
案例分析技巧 一、只要问到质量控制，特别是材料方面的质量控制。（砼、无机结合材料、沥青） 七点：1、原材料合格。2、配合比准确，3、搅拌均匀。4、运输覆盖。5、摊铺浇筑满足规范要求。 6、碾压货振捣满足规范要求。 7、养护达到养护要求。 二、答所有题目，点要多字要少。 三、答任何题目，质量问题在哪里。违反了什么条例。一问原因在那里 答题三步骤：1、首先回答对错。2、二步答错误之处，首先写（错误之处在于不符合规范），然后抄背景，如果不知道错在那里，将背景里有关质量施工时的步骤全部认为是错的，反正错了不扣分。3、三步答正确做法，(首先写正确的做法是根据规范)如果万一不知道正确做法，将背景里的步骤全部反向答。 四、抄题目，抄背景，将背景里的错误之处一一列出， 五、如题目考到这样做的依据是什么，证据是什么 必须写依据法律法规、设计文件、规范标准 六、题目出现任何要问原因，先抄背景，如不记得，再从人机料法环五方面写。 七、如果题目要针对特点提出问题，把特点写出来，抄背景。 任何（案例分析中出现下列题型，必须照写） 1：任何模板、支架的验算：强度、刚度、稳定性。 2：任何市政工程确定任何参数不凭经验，必须一律通过实验。 3：任何工程的技术交底做法：单位工程、分部工程和分项工程开工前，工程项目部技术负责人应对承担施工的负责人货分包方全体人员进行书面技术交底，技术交底资料应办理签字手续并归档，不能代签。 4：任何工程的前期准备工作5项：组织准备（组建项目部，安排施工队伍），技术准备（熟悉图纸，编制施工方案，技术交底，测量放样）物资准备（材料、机具）现场准备（拆迁、三通一平，临时设施、环保文明）地上地下管线，建筑物原始资料。 5：任何成本的管理几个步骤：预测、决策、计划、控制、核算、分析、考核（成本考核） 6：任何施工组织设计、施工方案、变更方案的确定程序。 均有施工项目部编制后，经项目经理批准后，报送上一级技术负责人（总公司）审批，填写审批表，加盖公章，有变更时，还要有变更审批程序，最后报监理工程师审批。 7：任何工程的设计变更：项目部提出书面的变更要求，经项目经理批准后，报监理工程师，由监理通知甲方，再由甲方联系设计到现场勘查后再出。 8：任何总分包关系：总包对分包负责，分包服从总包，总包对分包承担连带责任。 9：任何方案的内容一定包括：施工方法、施工机具、施工顺序、技术质量安全文明措施。 10：任何工程任何事项的控制（资金、材料等）：确定目标值，测定实际值、目标与实际比较、纠偏。11：任何材料进场须有证件：产品合格证、质量证明书、生产许可证、检验试验报告、使用说明书，营业执照。 12：任何工程模板设计包括内容：形式和材料，模板的强度刚度稳定性，防止变形和位移措施，节点构造措施，隔离剂，风载作用下，拆迁措施。 13：任何工程关于雨季施工要写：及时掌握天气预报，防雨、排水。道路还要假山分段施工和快铺快完快速施工 14：一看见题目中有技术二字：就必须写根据规范。 15：如不要求计算时间参数，坚决不计算时间参数。 16：任何工程索赔程序：提出意向——发出索赔报告——审核——终结 管道施工质量：基槽、基础、吊装、试验、回填。 17：如一般组织设计中的网络图总工期和合同工期一样。如施工中发生工期延误，要压缩关键线路工序：压缩资源有保证的工作，压缩对质量和安全影响不大的工作，压缩追加费用少的工作。 索赔标准答案 一：可以索赔工期里（两个答案任选一个） 1：抄。。。。。事情，非承包方责任，属于业主责任，且该工序在关键线路上。 2：抄。。。。。事情，非承包方责任，属于业主责任，虽该工序不在关键线路上，但使总工期延后。
国际贸易实务案例分析汇总 案例1：我某出口公司按CIF贸易术语出口英国一批运动鞋，向中国人民保险公司投保了一切险，并规定用信用证方式支付。我出口公司在规定的期限装船并取得了货物所有权的提单，并向银行交单议付。第二天，出口公司接到客户来电称，装货的海轮在海上失火，运动鞋全部烧毁。客户要求我公司出面向中国人民保险公司提出索赔，否则要求我公司退回全部货款。问：该批交易按CIF伦敦条件成交，对客户的要求我公司该如何处理？为什么？ 分析：我公司不应理赔，以CIF条件成交，风险划分以货交装运港船上为界，其后的风险由买方负责，货物在运输过程中灭失应由买方向保险公司提出索赔。 案例2：某进出口公司以CIF伦敦向英国某客商出售圣诞礼品一批，由于该商品的季节性较强，买卖双方在合同中规定：买方须于9月底将信用证开抵卖方，卖方保证不迟于12月5日将货物运抵汉堡，否则，买方有权撤消合同。如卖方已结汇，卖方需将货款退还买方。问：该合同是否还属于CIF合同？为什么？ 分析：本案中的合同性质已不属于CIF合同。因为： （1）CIF合同是“装运合同”，即按此类销售合同成交时，卖方必须在合同规定的装运期内在装运港将货物交至运往制定目的港的船上，即完成了交货义务，对货物运输途中发生灭失或损坏的风险以及货物交运后发生的事件所产生的费用，卖方概不承担责任。而本案的合同条款规定：“……卖方保证不得迟于12 月5日将货物运抵汉堡，否则，买方有权撤销合同……”该条款意指卖方必须在12月5日将货物实际运抵汉堡，其已经改变了“装运合同”的性质。 （2）CIF术语是典型的象征性交货，在象征性交货的情况下，卖方凭单交货，买方凭单付款，而本案合同条款规定：“如卖方已结汇，卖方需将货款退换买方。”该条款已改变了“象征性交货”下卖方平淡交货的特点。因而，本案的合同性质已不属于CIF合同。 案例3：我某外贸公司向法国出口化妆品一批，以FOB福州对外报价，装运期为10月份，集装箱装运。公司业务员于10月11日将货物存于福州码头仓库，不料因当夜仓库发生火灾，货物全部灭失，由我方承担货物损失。问：在该笔业务中，我方若采用FCA属于成交，是否需要承担案中的损失？为什么？ 分析：我方若选择FCA属于成交，则可以在货物运至福州码头时（或之前）将货物交给承运人，不必承担案中的损失。本案采用集装箱运输，若用FCA属于成交，，比FOB属于成交多以下好处： （1）可以提前转移风险 （2）可以提早去的海运单据 （3）可以提早交单结汇，提高资金的周转率 （4）可以减少卖方的风险责任，这样我方不用承担案中的风险，还可以提早取得运输单据，提早交单结汇。
国际贸易实务案例分析 Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】
贸易术语 1. 我国某出口公司与外商按CIF Landed London条件出口一批货物，合同规定，商品的数量为500箱，以信用证方式付款，5月份装运。买方按照合同规定的开证时间将信用证开抵卖方。货物顺利装运完毕后，卖方在信用证规定的交单期内办好了议付手续并收回货款。不久，卖方收到买方寄来的货物在伦敦港的卸货费和进口报关费的收据，要求我方按收据金额将款项支付给买方。 问：我方是否需要支付这笔费用为什么 答：对于在伦敦港的卸货费，应该由我方支付；但是进口报关费，不应由我方支付。因为我某出口公司与外商按CIF Landed London 条件成交，所以支付的运费应该包括卸至伦敦港码头的卸货费。但是CIF贸易术语项下的进口清关是买方的义务，因此，我方不需支付进口报关费。 2. 我方以FCA贸易术语从意大利进口布料一批，双方约定最迟的装运期为4月12日，由于我方业务员的疏忽，导致意大利出口商在4月15日才将货物交给我方指定的承运人。当我方收到货物后，发现部分货物有水渍，据查是因为货交承运人前两天大雨淋湿所致。据此，我方向意大利出口商提出索赔，但遭到拒绝。 问：我方的索赔是否有理为什么 答：无理。因为FCA项下，我进口方负责运输，但我方未在合同约定的装运期内派去运输工具，导致卖方无法及时交货，所以在运输工具晚到的时间内发生的损失应该由我进口方承担。
3. 我方与荷兰某客商以CIF条件成交一笔交易，合同规定以信用证为付款方式。卖方收到买方开来的信用证后，及时办理了装运手续，并制作好一整套结汇单据。在卖方准备到银行办理议付手续时，收到买方来电，得知载货船只在航海运输途中遭遇意外事故，大部分货物受损。据此，买方表示将等到具体货损情况确定以后，才同意银行向卖方支付货款。 问：1）卖方可否及时收回货款，为什么 2）买方应该如何处理此事 答：（1）卖方可以及时收回货款。首先，CIF术语成交属于象征性交货，其特点是卖方凭单交货，买方凭单付款；其次，CIF术语成交的条件下，卖方在办理了装运后，并制作好单据后，已完成了交货义务且风险也已转移给了买方。 （2）买方应及时与保险公司取得联系，凭保险单及有关的证据向保险公司提出索赔。 4. 我方以CFR贸易术语与B国的H公司成交一批消毒碗柜的出口合同，合同规定装运时间为4月15日前。我方备妥货物，并于4月8日装船完毕。由于遇星期日休息，我公司的业务员未及时向买方发出装运通知，导致买方未能及时办理保险手续，而货物在4月8日晚因发生了火灾被火烧毁。 问：货物损失责任由谁承担，为什么 答：货物损失的责任由我方承担。因为，在CFR术语成交的情况下，租船订舱和办理投保手续分别由卖方和买方办理。因此，卖方在装船完毕后应及时向买方发出装
2020年一建《建筑实务》案例必背考点 一、砌体结构抗震构造措施 ①设钢筋混凝土构造柱，提高延性。 ②设钢筋混凝土圈梁与构造柱连接起来。 ③加强墙体的连接。 ④加强楼梯间的整体性等。 2、施工和运营期间对建筑物的变形观测 ①地基基础设计等级为甲级的建筑； ②复合地基或软弱地基上设计等级为乙级的建筑； ③加层或扩建的建筑； ④受邻近深基坑开挖施工影响或受场地地下水等环境因素变化影响的建筑； ⑤需要积累经验或进行设计结果论证分析的建筑在施工和使用期间应进行变形测量。 3当建筑变形观测过程中发生下列情况之一时，必须立即报告委托方，同时应及时增加观测次数或调整变形测量方案：（三异常一超值一周边） ①变形量或变形速率出现异常变化； ②变形量达到或超出预警值； ③周边或幵挖面出现塌陷、滑坡情况； ④建筑本身、周边建筑及地表出现异常； ⑤由于地震、暴雨、冻融等自然灾害引起的其他异常变形情况。 4、地下水控制技术方案的选择应根据: 工程地质情况、基坑周边环境、支护结构形式。 5、井点管的布置应根据 基坑平面与大小、地质和水文情况、工程性质、降水深度等确定。 6、基坑开挖时，应经常复测检査项目 平面控制桩、水准点、平面位置、水平标高、边坡坡度、排水、降水系统等。 7、为防止深基坑挖土后土体回弹变形过大应采取的措施 ①在基坑开挖过程中和开挖后，应保证井点降水正常进行； ②在挖至设计标高后，要尽快浇筑垫层和底板，减少基底暴露时间； ③对基础结构下部土层进行加固 8、深基坑开挖监测和保护项目 支护结构、地下水位、周边环境。 9、槽时必须具备的资料和条件 ①勘察、设计、建设（或监理)、施工等单位有关负责及技术人员到场； ②础施工图和结构总说明； ③详勘阶段的岩土工程勘察报告；
《国际贸易实务》案例分析 第十～十二章货物的索赔、不可抗力、仲裁【案例】某贸易商以价向国内某厂订购一批货，在买卖合同中订明如工厂未能于月底以前交运，则工厂应赔付货款的违约金，后因工厂交货延迟天，以致贸易商被其买方索赔为货款的，请问：贸易商是否可依约向工厂索赔？索赔还是？ 【分析】工厂延迟交货，这种行为已经违反了贸易商与工厂签订的合同，因合同中预先已就此种行为作出了赔付违约金的规定，所以贸易商完全可以依约向工厂索赔，因为合同是索赔的依据。贸易商在向工厂索赔时应索赔货款的。因为他们之间的合同规定是，贸易商索赔金额，应依据他跟工厂的合约，而不受他与买方之间的约定的限制与影响。 【案例】 国内某公司与某外商签订一份农产品出口合同，签约的日期为月日，合同规定装船日期为——月份。但月中旬以后，国内市场该产品价格上涨，该公司因亏损过高不能出口，经查发现国内市场产品涨价的原因是月中旬产地曾发生过严重水灾，货源受损所致。 请问：在此情况下我方是否可以利用不可抗力条款来免除责任？本案中我方应吸取什么教训？ 【分析】在此种情况下我方不能利用不可抗力条款来免除责任。因为出口公司不能出口不是由于不可抗力事故导致他不能履行义
务，而是由于自己的过失，没有对供货市场做深入的调查，没有正确报价造成的。所谓不可抗力是指在货物买卖合同签订以后不是由于订约者任何一方当事人的过失或疏忽，而是由于发生了当事人既不能预见、又无法事先采取措施的意外事故，以致于不能履行或不能如期履行合同。本案例的发生严重水灾很明显是发生在签约之前，出口方完全可以通过调查，然后在签约时制定一个合理的价位。 本案例告诉我方： （）做任何贸易都应做好市场调查工作； （）进行合理的报价； （）对不可抗力事故要做到真正理解。 【案例】我外贸公司接到国外进口方开来的信用证，证内规定“数量箱，月份装运”。我外贸公司遂即备货准备月日正式装运，但由于发洪水，该批货一直延至月日才装运。当该公司凭月日的已装船提单向银行议付时却遭银行拒付。试问：银行有无拒付的权利？为什么？我方可否引用“不可抗力”条款要求对方付款？为什么？ 【分析】（）本案例中，银行有拒付的权利。因为信用证支付是一种单据的买卖，在此支付方式下实行的是凭单付款的原则。银行虽有义务合理小心地审核一切单据，但这种审核只是以确定单据表面上是否符合信用证条款为原则，开证行只根据表面上符合信用证条款的单据付款。如果做不到“单单一致”、“单证一致”则开证行可以拒付。本案中显然是提单与信用证不符，故银行可以拒付。
《国际贸易实务》案例分析 第六章国际货物运输 【案例1】我公司与外商签订销售合同，出售中国大米10000公吨，合同规定：“自2月份开始，每月装船1000公吨，分十批交货。”卖方从2月份开始交货，但交至第五批大米时，大米品质霉变，不适合人类食用，因而买方以此为由，主张以后各批均应撤销。 问：在上述情况下买方能否主张这种权利？为什么？ 【分析】买方可以撤销第五批以后的各批货物。依据国际贸易惯例对分批装运的规定，如果合同和信用证中规定出允许分批装运，并规定了具体的装运时间和每批的数量，只要其中任何一批为按合同规定的条款交付货物，则本批及以后各批均告失效。 在本案例中，第五批大米虽然按时装运，但货物品种不符合合同要求，所以该批以后各批都违背了合同及信用证要求。买方可以予以撤销。 【案例2】有一批货物共1000箱，自A国港口装运至B国某港口，承运人签发了“已装船清洁提单”，但货运到目的港后，收货人发现下列情况：（1）少10箱货；（2）20箱包装严重破损，内部货物大部分散失；（3）50箱包装外表完好，箱内货物短少。 试问上述三种情况是否应属承运人的责任？为什么？ 【分析】在本案例所列的几种情况中，属于承运人责任的是（1）和（2）。因为提单是承运人或其代理人在收到货物后签发给托
运人的一种证件，即承运货物收据，证明其已按提单的记载收到托运人的货物。本案例中承运人签发的是“已装船清洁提单”这说明承运人所收到的货物是“表面状况良好”的货物，即货物未受损、包装也完好。货到目的地后发行的（1）、（2）两种情况是表面状况不良好的表现，可见其责任应当由承运人承担。 【案例3】我国对澳大利亚出口1 000吨大豆，国外开来信用证规定：不允许分批装运。结果我们在规定的期限内分别在大连、新港各装500公吨于同一航次的同一船上，提单也注明了不同的装运地和不同的装船日期。 请问：这是否违约?银行能否议讨? 【分析】（1）不是真违约，银行也能议付。 （2）国际《跟单信用证统一惯例》规定，同一船只、同一航次中多次装运货物，即使提单表示不同的装船日期及（或）不同装船港口，也不作为分批装运论处。 （3）因此，符合合同规定，银行不能拒绝议付。 【案例4】外箱尺寸计算不准造成损失案 国外客户C 在2001年5 月份向A公司下了1X40’H集装箱的产品P3的订单中，由于很多产品的包装为新的包装，我司在下了订单1个月后还不能得到确切的装箱尺寸。由于其中一个工厂货物体积与刚下订单时的所报体积多出7CBM,其他部分工厂在给报装箱尺寸
《国际贸易实务》习题与案例分析集 山东英才学院商学院 国贸教研室 2010.12
《国际贸易实务》习题集 第一、二章贸易术语习题 一、名词解释 1、FOB Liner Terms （FOB 班轮条件） 2、FOB Under Tackle (FOB 吊钩下交货) 3、FOB Stowed （FOB 理舱费在内） 4、FOB Trimmed （FOB 平舱费在内） 5、CFR Liner Terms （CFR 班轮条件） 6、CFR landed （CFR 卸至码头） 7、CIF Ex Tackle （CIF 吊钩下交货） 8、CIF Ex Ship’s Hold （CIF 舱底交接） 9、Symbolic Delivery (象征性交货) 10、Physical Delivery （实际交货） 二、单项选择 1、按照《2000 年通则》的解释，采用CIF 条件成交，买卖双方风险划分的界限是（）。 A、装运港船边 B、装运港船上 C、装运港船舷 D、目的港船舷 2、采用FOB 条件成交时，卖方欲不负担装船费用，可采用（）。 A、FOB Liner Terms B、FOB Stowed C、FOB Trimmed D、FOB ST 3、根据《2000 年通则》的解释，FOB 和FCA 的主要区别是（）。 A、适合的运输方式不同 B、办理出口手续的责任方不同 C、办理进口手续的责任方不同D 负责订立运输合同的责任方不同、 4、根据《2000 年通则》的解释，按CFR 术语成交，卖方无义务（）。 A、提交货运单据 B、租船订舱 C、办理货运保险 D、取得出口许可证 5、FOB 与CFR 术语的主要区别在于（）。 A、风险划分的界限不同 B、办理运输的责任方不同 C、办理货运保险的责任方不同 D、办理进、出口通关手续的责任方不同 6、按照《2000 年通则》的解释，“运费付至指定目的地”是指（）。 A、CFR B、CIF C、CPT D、CIP 三、多项选择 1、在采用FOB 术语成交，利用程租船运输的大宗货物的交易中，如果卖方不愿意承担装船费用，可选择（）。 A、FOB Liner Terms B、FOB Under Tackle C、FOB Stowed D、FOB Trimmed 2、我们说将CIF 称作“到岸价”是错误的，这主要是因为（）。 A. CIF 条件下，卖方交货地点是在装运港而不是目的港 B.卖方不负担将货物从装运港运往目的港的责任和费用 C.卖方不负责办理从装运港到目的港的货运保险 D.卖方承担的风险在装运港过船舷后即转移给买方
国际贸易实务案例分析 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】
国际贸易实务案例分析 1.我方出口苹果酒一批，国外开来信用证上货物的名称为：“Apple Wine”，于是为了单证一致，所有单据上均用了“Apple Wine”，不料货到国外后被海关扣留罚款，因该批酒的内外包装上均写的是“Cider”字样，结果外商要求我方赔偿其罚款损失——问我方对此有无责任？ （1）我方对此承担一定的责任。按照有关的法律和惯例，对成交商品的描述是构成商品说明的一个主要组成部分，是买卖双方交接货物的一项基本依据，它关系到买卖双方的权利和义务。若卖方交付的货物不符合约定的品名或说明，买方有权提出损害赔偿要求直至拒收货物或撤销合同。本案例中的“Cider”一词既有苹果酒也有苹果汁的意思，因此货到目的港后海关以货物与品名不符，对该货物扣留罚款我方应承担一定的责任。 （2）在贸易实践中如果出现此种情况，我方应在收到信用证后要求改证，即对信用证中的品名进行修改，这样既可以做到单证一致，收款有保障，同时又避免了实际货物与单据上的商品品名不符，从而遭受海关扣留罚款的不利损失。 2. “凤凰”自行车在我国可谓家喻户晓，人人皆知。可在90年代初，“凤凰”自行车参加了意大利米兰的国际自行车展览会。展览会上，与国外五颜六色、灵巧轻便、多档变速的自行车放在一起，显得品种单调、款式陈旧。尽管最后“凤凰”自行车只卖到欧美名牌自行车价格的1/10，可仍无人问津。 请分析，“凤凰”为何飞不起来呢？ 3. 我某出口公司有一批言明为降价品的罐头，英商看货后订货。但货到英国3个月后，发现罐头变质，英商要求退货。问：我方是否应该满足英商的退货要求？ 分析：我方不应退货，因为该笔交易是看货买卖，我方只需保证所交货物为买方看货时确定的商品。 4.我方某外贸公司向某外国公司出口一批货物，双方在签订合同中，明确规定了商品的规格、等级等品质标准。我方业务员在合同签订后，又给对方寄了一个样品。后我方货物运抵对方时，外方认为我方售给的商品只符合合同的品质标准，而与样品不符，要求我方赔偿。请问我方是否承担赔偿？ 5.我方一进出口公司和日本一公司签定了大米出口合同，价格条款为：US$275 per ton FOB Shanghai。问：若目标市场行情看涨，我方可能陷入何种纠纷？ 在贸易价格条款中不用ton，一般用“公吨”。 6. 2002年3月，广西某粮油进出口C公司向南非出口食糖。合同规定：食糖，数量500公吨，每公吨l20美元，可有3％增减，由卖方选择；增减部分按合同价格计算。如果在交货前食糖市场价格上涨，在不违反合同的情况下，卖方要想获利，可装多少公吨?如果市场价格下降呢?同年5月，C公司又向俄罗斯出口小麦，合同规定：数量为1000公吨，每公吨100美元，以信用证方式支付。合同签订后，俄罗斯进口商开来信用证，金额为100000美元，问我方最多、最少可交多少公吨小麦?为什么？贸易合同签订后，合同内容价格是确定的，如果在交货前食糖市场价格上涨，再按合同价格交货，应少量减少合同规定的500MT及少装3% 省下的3%可按涨价后的价格卖给别家。及可以装485MT 。如果市场价格下降，可以多装3% 及515MT 按未降前的价格结算。 在国际惯例中可以允许合同标的不大于5%的上下浮动及最多 1050MT 最少950MT的小麦，原因：国际惯例信用证条款规定允许不超过合同规定装货量5%的公差。
【案例分析4-1】 我某公司向德国出口某冷冻商品150０箱,合同规定1~５月按合同等量装运,每月３0０箱,凭不可撤销即期信用证付款。客户按时开来信用证,我方１~3月份交货正常,顺利结汇,但在4月份时,由于船期延误,拖迟到５月６日才装运出口,而海运提单则倒签为4月30日,并送银行议付,议付行也未发现问题。后在5月10日,我公司又同船装运3０0箱运往目得地,开具得提单为5月1０日。进口商取单时发现问题,拒绝收货、(当然开证行也拒付) 问:我方得失误在哪里?进口商为何拒收货物并拒付？ 答:1。我方得失误: （1）拖延交货期、 （2）将5月6日装运出口得货物装船日期倒签为4月30日,这就是违法行为、 （3）最严重得错误就是5月１0日将信用证中规定分月等量装运得货物装在5月6日得同一船上,这个错误无疑告诉对方４月30日得提单就是倒签得。再者,将分批装运得货物装在同一只船上,从根本上违背了信用证关于分批装运得规定。 2、进口商拒收货物得理由: (1)卖方倒签提单得行为成立,这就是一种侵权行为。 (２)对5月１０日装运得货物,虽然5月装运就是按信用证规定得数量装运,但进口商以前批(4月份)应装得货物未按时装运为由可判决5月10日所装货物也无效。因为UＣＰ60０第3２条规定:如信用证规定在指定得时间段内分期支款或分期发运,任何一期未按信用证规定期限支取或发运时,信用证对该期及以后各期均告失效。 因此,买方有权拒收货物、 【案例分析5-1】 进出口商签订一批生丝合同,订价为ＵＳD18万D／A3０天远期交单,而托收指示中交单方式改为D/P即期。进口商声称,出口方货物迟发１个月一时无法销售处理,市场行情跌落,因此她要求降价为USＤ16万,交单方式应按合同D/Ａ 3０ days ａfter ｓight。经代收行向托收行去电后,出口方最终同意,货物降价为ＵＳD16万,但交单方式仍为D/P ｓighｔ, 进口商接受了这一条件指示银行按降价后得金额付出。可就是,几天后进口方匆匆找到银行总经理,称单据上所描述得货物为生丝(sｉlk),而实际上收到得就是棉花(cｏttｏn)。因此,进口商强烈要求银行退款。作为代收行您认为应该怎么办？ 答:代收行款项付出后一般就是不能行使追索权得。本案中,付款人可以根据商务合同对卖方向法院提出起诉。但如果在款项付出之前,或在付出后托收行还未解付,且付款人已完整地退回包括提单在内得所有单据得情况下,代收行可以考虑立即止付并向托收行述明止付理由,但代收行并不对款项能否追回负任何责任。 【案例分析5—６】 有一份信用证为可撤销信用证,金额为10万美元,允许分批装运及分批付款。出口方已凭此信用证装运５万美元得货物,议付银行在议付5万美元后得第二天收到开证行撤销信用证得电报通知。试问:开证行对业已议付得5万美元有无拒付得权利？ 答:开证行对业已议付得５万美元没有拒付得权利。 可撤销信用证就是指开证行开出信用证后,不必征得收一份或有关当事人得同意,有权随时撤销或修改得信用证。根据UCP6０0得规定,开证行对其指定或授权得其她银行在接到撤销或修改通知前,已经根据表面上符合信用证得单据所进行得付款、承兑或议付,仍予以承认并负责偿付。 本案中,议付银行就是在议付了5万美元后才收到开证行得撤销信用证得通知,所以开证行应该进行偿付、 【案例分析5－７】
国际贸易实务案例分析 1. 我方出口苹果酒一批，国外开来信用证上货物的名称为：“Apple Wine ”，于是为了单证一致，所有单据上均用了“ Apple Wine”，不料货到国外后被海关扣留罚款，因该批酒的内外包装上 均写的是“ Cider”字样，结果外商要求我方赔偿其罚款损失一一问我方对此有无责 任？ （1）我方对此承担一定的责任。按照有关的法律和惯例，对成交商品的描述是构成商品说 明的一个主要组成部分，是买卖双方交接货物的一项基本依据，它关系到买卖双方的权利和 义务。若卖方交付的货物不符合约定的品名或说明，买方有权提出损害赔偿要求直至拒收货 物或撤销合同。本案例中的“Cider” 一词既有苹果酒也有苹果汁的意思，因此货到目的港 后海关以货物与品名不符，对该货物扣留罚款我方应承担一定的责任。 （2）在贸易实践中如果出现此种情况，我方应在收到信用证后要求改证，即对信用证中的 品名进行修改，这样既可以做到单证一致，收款有保障，同时又避免了实际货物与单据上的商品品名不符，从而遭受海关扣留罚款的不利损失。 2. “凤凰”自行车在我国可谓家喻户晓，人人皆知。可在90年代初，“凤凰”自行车参加 了意大利米兰的国际自行车展览会。展览会上，与国外五颜六色、灵巧轻便、多档变速的自 行车放在一起，显得品种单调、款式陈旧。尽管最后“凤凰”自行车只卖到欧美名牌自行车价格的 1/10，可仍无人问津。 请分析，“凤凰”为何飞不起来呢？ 3. 我某出口公司有一批言明为降价品的罐头，英商看货后订货。但货到英国3个月后，发现罐头变质，英商要求退货。问：我方是否应该满足英商的退货要求？ 分析：我方不应退货，因为该笔交易是看货买卖，我方只需保证所交货物为买方看货时确定的商 品。 4. 我方某外贸公司向某外国公司出口一批货物，双方在签订合同中，明确规定了商品的规 格、等级等品质标准。我方业务员在合同签订后，又给对方寄了一个样品。后我方货物运抵 对方时，外方认为我方售给的商品只符合合同的品质标准，而与样品不符，要求我方赔偿。 请问我方是否承担赔偿？ 5. 我方一进出口公司和日本一公司签定了大米出口合同，价格条款为: US$275 per ton FOB Shanghai。问：若目标市场行情看涨，我方可能陷入何种纠纷？ 在贸易价格条款中不用ton，一般用“公吨”。 6. 2002年3月，广西某粮油进出口C公司向南非出口食糖。合同规定：食糖，数量500公吨，每公吨120美元，可有3%增减，由卖方选择；增减部分按合同价格计算。如果在交货前食糖市
基金投资实务操作与经典案例分析 课程：基金投资实务操作与经典案例分析 1JXJYD6067 （）是一种利益共享、风险共担的集合投资方式。 ? ? ? ? 无解析 2JXJYD6068 关于基金的“买入点”与“卖出点”的选择，不应从下列哪个层面进 行考虑。（） ? ? ? ? 无解析 3JXJYD6069 基金类投资工具不包括下列哪个选项。（）
? ? ? 无解析 4JXJYD6070 “左侧交易”的优点是（）。 ? ? ? ? 无解析 5JXJYD6071 基金定投选择额度时，以下错误的是（）。 ? ? ? ? 无解析 6JXJYD6072 基金是由基金托管人托管，由基金管理人管理和运用资金，以获得投 资收益和资本增值的投资方式。（） ? A 、正确
无解析 7JXJYD6073 基金类投资工具具有专家理财，集合投资，分散风险，流动性较差， 风险较高等特点。（） ? ? 无解析 8JXJYD6074 由于基金投资门槛相对较低且投资管理更加专业，因此基金投资被认 为是普惠金融的载体。（） ? ? 无解析 9JXJYD6075 人们可以通过购买基金来获得行业发展红利。（） ? ? 无解析 10JXJYD6076
基金投资不能够帮助人们对冲实业投资的风险。（） ? ? 无解析 11JXJYD6077 基金投资的“择时问题”从心理层面考虑包括要学会“止损”，做到 “止盈”。（） ? ? 无解析 12JXJYD6078 基金投资可以警醒人们的风险防范意识，普及金融投资知识，因此基 金投资是实现普惠金融的重要载体。（） ? ? 无解析 13JXJYD6079 基金投资无法参与到经济的成长。（） ? ?
1．我某出口公司与外商按CIF Landed London 条件成交出口一批货物，合同规定，商品的数量为500箱，以信用证方式付款，5月份装运。买方按合同规定的开证时间将信用证开抵卖方。货物顺利装运完毕后，卖方在信用证规定的交单期内办好了议付手续并收回货款。不久，卖方收到买-方寄来的货物在伦敦港的卸货费和进口报关费的收据，要求我方按收据金额将款项支付给买方。 问：我方是否需要支付这笔费用，为什么？ 2．我方以FCA贸易术语从意大利进口布料一批，双方约定最迟的装运期为4月12日，由于我方业务员疏忽，导致意大利出口商在4月15日才将货物交给我方指定的承运人。当我方收到货物后，发现部分货物有水渍，据查是因为货交承运人前两天大雨淋湿所致。据此，我方向意大利出口商提出索赔，但遭到拒绝。 问：我方的索赔是否有理，为什么？ 3．我方于荷兰某客商以CIF条件成交一笔交易，合同规定以信用证为付款方式。卖方收到买方开来的信用证后，及时办理了装运手续，并制作好一整套结汇单据。在卖方准备到银行办理议付手续时，收到买方来电，得知载货船只在航海运输途中遭遇意外事故，大部分货物受损。据此，买方表示将等到具体货损情况确定以后，才同意银行向卖方支付货款。 问：1）卖方可否及时收回货款，为什么？2）买方应如何处理此事？ 4．我方以CFR贸易术语与B国的H公司成交一批消毒碗柜的出口合同，合同规定装运时间为4月15日前。我方备妥货物，并于4月8日装船完毕。由于遇星期日休息，我公司的业务员未及时向买方发出装运通知，导致买方未能及时办理投保手续，而货物在4月8日晚因发生了火灾被火烧毁。 问：货物损失责任由谁承担，为什么？ 5．某进出口公司以CIF汉堡向英国某客商出售供应圣诞节的应节杏仁一批，由于该商品的季节性较强，买卖双方在合同中规定：买方须于9月底以前将信用证开抵卖方，卖方保证不迟于12月5日将货物交付买方，否则，买方有权撤销合同。如卖方已结汇，卖方需将货款退还买方。 问：该合同是否还属于CIF合同，为什么？ 6．我某出口公司就钢材出口对外发盘，每吨2500美元FOB广州黄埔，现外商要求我方价格改为CIF伦敦。 问：1）我出口公司对价格应如何调整？ 2）如果最终按CIF伦敦条件签订合同，买卖双方在所承担的责任、费用和风险方面有何不同？ 7．某公司从美国进口瓷制品5000件，外商报价为每件10美元FOB Vessel New York，我方如期将金额为50000美元的不可撤销即期信用证开抵卖方，但美商要求要求将信用证金额增加至50800美元，否则，有关的出口关税及签证费用将由我方另行电汇。 问：美商的要求是否合理，为什么？ 8．我方A公司向美国旧金山B公司发盘某商品100公吨，每公吨2 400美元CIF旧金山，以不可撤销即期信用证支付，收到信用证后2个月内交货，限3日内答复。第二天收到B 公司回电称：“Accept your offer shipment immediately．”(接受你方发盘，立即装运)A公司未予答复。又过两天，B公司通过旧金山银行开来即期信用证，注明“shipment immediately"。当时该货国际市场价格上涨20％，A公司以合同并未达成为由拒绝交货，并立即将信用证退回，于是双方发生争议。 9．某月20日，我方F公司向老客户G公司发盘：“可供一级红枣100公吨，每公吨500美元CIF安特卫普，适合海运包装。定约后即装船，不可撤销即期信用证付款，请速复电。”G 立即电复：“你20日电我方接受，用麻袋装，内加一层塑料袋。”由于F公司一时没有麻
报关单填制案例分析一(进口报关) 根据以下资料填制报关单： 资料1：ABC广州有限公司位于广州经济技术开发区，海关注册编号为440124XXXX，所申报商品位列B52084400153号登记手册备案料件第13项，法定计量单位为公斤，货物于2004年7月16日运抵口岸，当日向黄埔海关新港办（关区代码为5202）办理进口申报手续。 保险费率为0.27%。入境货物通关单编号为442100104064457 资料2： ABC(GUANGZHOU)CO,LTD NO.XX FENGHUA ROAD,GUANGZHOU,CHINA COMMERCIAL INVOICE CONSIGNEE: ABC(GUANGZHOU)CO,LTD NO.XX FENGHUA ROAD,GUANGZHOU,CHINA INVOICE NO.: BL04060643 CONTRACT NO.: ABC-1001 SHIPPER: ABC(HONGKONG)LTD. ROOM X X X ,SHATINGALLERIA MEISTREET,FOTAN,N.T,HONGKONG DATE:07/0704 REFERENCE NO.:HB184004 资料3： ABC(GUANGZHOU)CO,LTD NO.XX FENGHUA ROAD,GUANGZHOU,CHINA PACKING LIST DATE: 07/0704
TO: HUANGPU, CHINA SHIPMENT FROM KUNSAN,KOREA TO HUANGPU CHINA VIA HONGKONG VESSEL AND VOAGE NO.:穗德航30/4Y0708 1×20’CONTAINER TEXU2263978 TAREWGT 2280KG 中华人民共和国进口货物报关单 预录入编号：海关编号： 填制解析： 答案解析： 1、进口口岸
[案例1] 有一份CIF合同在美国订立，由美国商人A出售一批IBM电脑给香港商人B，按CIF香港条件成交。双方在执行合同的过程中，对合同的形式及合同有关条款的解释发生争议。请分析解决此项纠纷应适用香港法律还是美国法律？ [案例分析]结论：应适用于美国法律。 理由：合同与美国关系最密切，因为订约地和履约地都在美国。 分析：在按CIF香港条件成交的合同中，出口方在出口国装运港履行交货义务，所以履约地在美国装运港，而非目的港香港。（有关CIF条件的内容参见“贸易术语”） 第二章货物的质量 [案例1] 商品质量不符引起的纠纷案 我生产企业向马来西亚客户出口汽车配件，品名为YZ-8303R/L，但生产企业提供了YZ-8301R/L，两种型号的产品在外型上非常相似，但却用在不同的车型上，因此客户不能接受，要求我方要调换产品或降低价格。我方考虑到退货相当麻烦，费用很高，因此只好降低价格15%，了结此案子。 [案例分析]商品的质量是国际货物买卖合同中不可缺少的主要条件之一，是十分重要的条款。卖方属于重大违约，因此赔偿对方损失是不可避免的。 [案例2]我某出口公司与德国一家公司签定出口一批农产品的合同。其中品质规格为：水分最高15%，杂质不超过3%，交货品质以中国商检局品质检验为最后依据。但在成交前我方公司曾向对方寄送过样品，合同签定后又电告对方，确认成交货物与样品相似。货物装运前由中国商检局品质检验签发品质规格合格证书。货物运抵德国后，该外国公司提出：虽然有检验证书，但货物品质比样品差，卖方有责任交付与样品一致的货物，因此要求每吨减价6英磅。 我公司以合同中并未规定凭样交货为由不同意减价。于是，德国公司请该国某检验公司检验，出具了所交货物平均品质比样品差7%的检验证明，并据此提出索赔要求。我方不服，提出该产品系农产品，不可能做到与样品完全相符，但不至于低7%。由于我方留存的样品遗失，无法证明，最终只好赔付一笔品质差价。[案例分析] 此例是一宗既凭品质规格交货，又凭样品买卖的交易。 卖方成交前的寄样行为及订约后的“电告”都是合同的组成部分。 根据商品特点正确选择表示品质的方法，能用一种表示就不要用两种，避免双重标准。 既凭规格，又凭样品的交易，两个条件都要满足。 样品的管理要严格。如“复样”、“留样”或“封样”的妥善保管，是日后重要的物证。[案例3]1997年10月，香港某商行向内地一企业按FOB条件订购5000吨铸铁井盖，合同总金额为305万美元（约人民币2534.5万元）。货物由买方提供图样进行生产。 该合同品质条款规定：铸件表面应光洁；铸件不得有裂纹、气孔、砂眼、缩孔、夹渣和其他铸造缺陷。 合同规定（1）：订约后10天内卖方须向买方预付约人民币25万元的“反保证金”，交第一批货物后5天内退还保证金。 合同规定（2）：货物装运前，卖方应通知买方前往产地抽样检验，并签署质量合格确认书；若质量不符合同要求，买方有权拒收货物；不经双方一致同意，