建设工程项目扬尘污染防治XX
工程名称
监理单位*******工程
*****施工单位
建设单位
留意做出以下承诺************
1、建设单位已将防治扬尘污染的费用列入工程造价，在施工承包合同中明确施工单位扬尘污染防治责任。
2、施工单位己编制扬尘污染防治实施方案。方案己经施工单位技术负责人、监理单位项目总监理工程师审批后实施，监理企业按照扬尘污染防治实施方案进行监督管理。
3、施工现场已建立扬尘治理责任制，成立了项目扬尘治理领导班子、相关人员，建立了严格的扬尘治理检查考核制度，明确项目负责人是扬尘防尘工作第一责任人并签订《河南省建设工程项目扬尘污染防治承诺书》，各分包单位的扬尘防治责任已明确。
4、在施工现场出入口设立扬尘治理公示监督牌，做到自觉接受社会监督。
5、施工场区内围挡全部封闭完成。设置高度不低于2.5m的彩钢瓦围墙确保整个施工区域与外界充分隔离。保证现场封闭管理100% o
6、对于施工场区内外裸露黄土采取防尘网覆盖包扌舌场区外项目部周围有裸露的黄土也进行了全覆盖不留一寸黄土裸露出来，部分场地采用碗硬化及绿化处理。
场区内砂石料和存放水泥都进行了周密遮盖。工程施工期间在作业面位置安排专人把防尘网揭开并及时进行洒水除尘等施工作业完成之后及时进行防尘覆盖施工期间无扬尘。保证场区渣土物料覆盖100%o 7、专门配备保洁员负责车辆、进出道路的冲洗、清扫和保洁工作，并配备专门的洒水设施；出入口已
设置车辆冲洗池和定型化车辆自动冲洗装备四周有排水沟和两级沉淀池；详细真实的记录车辆冲洗台账。
8、选用密闭式或有覆盖措施的土方或垃圾运输车辆并接受监理监督检查。
9、主干道已全部采用栓硬化满足安全通行卫生保洁的需要。
10、脚手架按规范进行搭设，脚手架外侧使用合格的米牧师安全网封闭防治和减少施工中的灰尘外逸；现场防护封闭周密、牢靠整齐，封闭高度高出操作层1.5m。
11＞在对楼层、脚手架、高出平台等进行建筑残渣及废料算帐时，采用洒水降尘措施。楼层内清扫处的建筑垃圾、渣土，采用装袋扎口密封清运。
12、建筑施工现场在进行土方开挖、回填、转运作业时，己制定湿法作业等有用控制扬尘措施。
23、现场施工垃圾己集中、分类堆放，严禁遮盖，及时清运；生活垃圾采用封闭式容器存放，日产日清。
14、重污染天气或五级以上大风天气，严格按照有关规定立即停止拆除作业、土方开挖、回填及清运作业。
15、现场全部采用预拌混凝土。
16、施工工地主要扬尘产生点和工地车辆出入口安装了视频监控设置，保存全过程监控影像资料。
施工单位（XX）
承诺人：
—年_月_日监理单位（XX）
承诺人：
—年_月_日建设单位（盖章）承诺人：
年—月—Fl
建筑施工环境污染防控承诺书 为了更好的贯彻落实江苏省南京市建筑施工环境污染预防和控制的相关要求和规定，营造一个良好的生活、工作环境，我公司对所辖范围内施工现场环境做出以下承诺： 一、项目施工现场施工之日起，将在施工现场积极组织有关人员对施工场地、通行道路及责任区的施工环境进行综合整治，完善和加强各项清洁、保洁、扬尘污染及噪音控制等治理措施，落实责任人，建立相关管理制度，并按相关规定制定完善的管理资料。 二、对施工区域实行硬质围墙封闭，硬质围墙高度不低于1.8米。施工现场出入道、施工便道，进行硬化处理，每个施工出入口和工地周边产生的渣土污染进行清洁打扫，防止机械、车辆和行人带泥出入。 三、运输泥土、沙石等易产生扬尘材料的车辆按照省、市有关规定，使用符合要求的专用车辆加盖运输。 四、施工区域配备足够的人员设备及足够的频率对施工区域进行洒水降尘。 五、工地内的垃圾做到定点堆放，垃圾及时清运，清运不及时的采用彩条布或绿纱网进行覆盖。裸露土方全部覆盖，确保不扬尘、不起灰。 六、施工区域内的行车便道采取湿式作业，在通行的道路上设置湿润的草袋或专人浇水等措施减少扬尘，并及时做好保湿工作。
七、加强各类车辆管理，车辆驶出工地及责任区前对车轮、车厢侧帮进行清扫冲洗除尘，严密封闭拉运渣土的车辆，各类运输车辆场内行驶速度不得超过每小时20公里。 八、施工现场夜间室外照明灯要加设灯罩，透光方向要集中在施工范围内。施工现场电焊作业时要采取遮挡措施，避免电焊弧光外泄。 九、现场噪音排放不得超过国家标准《建筑施工场界噪声限值》的规定，定期做好噪声监测记录。 特此承诺 施工单位（盖章） 年月日
工程结算送审承诺书范文 篇一：工程结算资料送审承诺书 工程结算资料送审承诺书 本单位承诺xx年6月30日向黔东南州烟草公司镇远分公司所报送的镇远县xx年度尚寨乡机耕道工程项目结算资料真实、合法、完整，无漏报，如有漏报本单位自身承担责任，不再补报。 承诺方：天柱县三星建筑安装水电工程有限责任公司 一、工程概况 项目位于镇远县尚寨乡、果尖坡，工程一、二号两条主烟路；1号支烟路、2号支烟路、3号支烟路、4号支烟路，共计6条烟田机耕道组成。 二、工程建设内容及施工期 尚寨乡果尖坡烟田机道主要建设完成内容为：一号主烟路，路宽3.5米，路长1236米；二号主烟路，路宽3.5米，路长767米；1号支烟路，路宽3米，路长570米；2号支烟路，路宽3米，路长760米；3号支烟路，路宽3米，路长1250米；4号支烟路，路宽3米，路长670米；共计：5162米。该工程于xx年2月11日开工，经过3个月的紧张施工，于xx年5月11日完工。 完成的主要工程量： 挖土方16889.5m，挖石方11977.5m，夯填土方1611.25m，防护工程（路肩）1304.05m，纵向排水工程（边沟）197.54m，填隙碎石基层15330m，泥结碎石路面15330m3223333等。工程结算按照实
际合同工程量进行结算，合同价为81.437718万元，结算金额为：玖拾肆万伍仟捌佰陆拾玖元整（94.5869万元）。 三、工程评价 该工程严格按照项目实施方案的设计和要求进行施工，工程质量满足设计要求，达到设计标准，受益群众满意。 天柱县三星建筑安装水电工程有限责任公司 xx年10月30日 篇二：承包单位工程结算送审承诺书 承包单位工程结算送审承诺书 （建设单位）： 我公司承包的（项目名称）已于年月日通过竣工验收，现按要求提交全部的结算资料及相关资料，申请结算，在此，我公司郑重承诺： 一、我公司所提交的招标文件、投标文件、合同文件、中标通知书等有关资料是真实的、合法的文件。 二、我公司所提交的施工图纸、竣工图纸、设计变更及签证、隐蔽工程验收记录等资料是真实的、完整的。 三、我公司所提交的材料及设备品牌、型号、单价是真实的。 四、我公司所提交的全部报表和所有工程建设的记录，均符合国家法律法规、行业规范的有关规定。 五、我公司已提交全部的结算资料及相关资料，今后不再提出其它调整或补充结算要求。
挂靠单位承诺书-版本
————————————————————————————————作者：————————————————————————————————日期：
承诺书 诸暨市中港设备安装有限公司： 贵公司在年月日与签订工程总承包合同一份，合同造价为人民币元，工程建设地点在，工程项目名称为（附总包合同）。由本人自己具体组织实际施工，为切实履行工程承包合同中规定的所有义务，我特作以下承诺： 一、一定按公司有关规定按时交纳国家和地方税收，相关各种规定费用和公 司按规定应收取的费用等，保证业主拨付款用于施工管理支出，亏损由我赔偿，盈利由我承担和享受。 二、凡该工程范围内所发生的民工工资、工程材料欠款及可能发生的赔（补） 偿等事项均元、由我承担支付义务；所发生的一切债权、债务均由我享有和承担；若发生诉讼纠纷，由我作为事实上的民事主体承担责任或连带承担民事责任。 三、本承诺为不可撤销承诺。如贵公司遇到因该工程所引起的被法院判决、 仲裁机关裁决败诉以及受到行政机关处罚等情况，一起法律后果及经济责任均由我承担。若贵公司因此而造成的损失（包括实现债权的一切费用），可凭此承诺书连同相关的判决书、裁决、行政处罚等损失依据直接起诉于总公司即：诸暨市中港设备安装有限公司所在地有管辖权的人民法院，全额向我追偿，本人保证放弃一切抗辩权。 四、本承诺系我真实意思表示。 特此承诺！ 承诺人：担保人： 联系电话：联系电话： 身份证号码：身份证号码：
施工企业内部承包合同 发包方（一下简称甲方）： 承包方（一下简称乙方）： 第一条订立本合同的宗旨 甲、乙双方签订本合同的宗旨是：确保甲方与建设方签订的《建设工程施工合同》中约定的责任和义务的全面履行。甲方依据公司及有关法律法规，依法行使作为企业法人的各项权利并承担相应的责任和义务；乙方依照法律法规、公司管理办法和本合同约定行使权利、享受收益并相应承担亏损和风险。甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上确定承包方式和权利义务。第二条工程概况 2.1 工程名称： 2.2工程地址： 2.3建设单位： 2.4工程范围： 2.5建筑面积： 2.6工程造价： 2.7工程质量：合格 2.8安全文明标化：无 2.9工期：日历天；开、竣工日期：自年月日至年月日止（具体以甲方与建设单位签订的施工合同规定的工期为准）。 第三条承包方式及承包范围 3.1工程项目承包实行，乙方为工程项目承包的责任人，对项目实施全过程（从项目开工至工程投入使用）的履约负全部法律和经济责任。实行“承包经营，独立核算、自负亏盈、自担风险”的内部工程承包责任制。在施工过程中无论工程造价如何发生变化，乙方必须保证及时上缴国家之各项规费、税金和公司承包款；工程产生的盈利或亏损，在切实全面履行本合同义务的前提下，归乙方享受或承担，并由甲方组建项目部，其项目部管理人员乙方有权提供。 3.2承包范围：以甲方与建设单位签约的《建设工程施工合同》中约定的施工承包范围为承包内容，负责按《建设工程施工合同》约定的甲方应履行的义务和责任从施工准备、开工到竣工交付使用全过程中的工期、质量、安全、消防、保卫、文明施工、成本核算、工程结算、工程款回收、竣工验收、全部收回工程价款全过程的管理及竣工后回访、保修工作。 施工过程中工程量如有增减，按建设单位签证的工程量（含设计变更的有关手续或补充合同）为准。 甲方与建设单位签订的施工施工合同、补充合同以及协议书中约定的机房应履行的义务，无条件地成为本协议书中乙方对甲方所负义务（包括本工程招标文
扬尘治理的承诺书范文 邦友城市山水小区位于漯河市中山路与淇河路交叉口西南角（地址），建设单位：漯河核辉置业有限公司，施工单位：林州市金大地建筑工程有限公司，监理单位：河南清鸿建设咨询有限公司。为严控施工扬尘污染，改善省城环境质量，20xx年我项目施工单位特作出以下承诺： 1、建立施工现场扬尘污染防治责任制，指定专人具体负责施工现场扬尘污染防治工作，并针对不同施工阶段制定具体防治措施，确保施工场所和周边环境的清洁。 2、施工现场应实行封闭管理，并应采用硬质围挡。市区主要路段的施工现场围挡高度不应低于2.5m,一般路段围挡高度不应低于1.8m。围挡应牢固、稳定、整洁。 3、对施工现场进出道路、加工区、生活区地面进行硬化处理，裸露的场地和集中堆放的土方及物料应采取覆盖、固化或绿化等防尘措施。 4、在施工现场出入口处设置车辆冲洗装置，对运输车辆底盘和车轮冲洗干净后，方可驶离施工现场。土方和建筑垃圾的运输必须采用封闭式运输车辆或采取覆盖措施。 5、拆除建筑物或构筑物时，应采取隔离、洒水等降噪、降尘措施，并应及时清理废弃物。 6、施工现场的模板、钢筋等建筑材料应按照施工总平面图布置，并设置材料标识牌，分类整齐存放。 7、开挖、回填等土方作业时，要辅以洒水降尘等措施，遇到风速四级及以上天气或当地气象部门发布空气质量预
警时，必须停止土方施工和其他易产生扬尘作业，并在作业处覆盖防尘网。 8、施工现场应设置排水沟及沉淀池，施工污水应经沉淀处理达到排放标准后，方可排入污染管网。废弃的降水井应及时回填，并应封闭井口，防止污染地下水。 9、使用易产生扬尘的建筑材料，应采取密闭搬运、存储或采用防尘布苫盖等防尘措施。进行产生泥浆施工作业时，应设置的泥浆池、泥浆沟，做到泥浆不外流。 10、全面推广应用商品混凝土和预拌砂浆，减少现场搅拌。施工现场必须设置搅拌机的，要采取有效降尘防尘措施。水泥和其他易飞扬的细颗建筑材料应密闭存放或采取覆盖等措施。 11、施工现场设专人负责卫生保洁，每天上午、下午各进行一到两次洒水降尘。当环境空气质量指数达到中度及以上污染时，施工现场应增加洒水频次，加强覆盖措施，减少易造成大气污染的施工作业。 12、施工现场严禁焚烧各类废弃物。 13、工程竣工后，施工现场的临设、围挡、垃圾等必须及时清理完毕，清理时必须采取有效的降尘措施。 承诺单位：林州市金大地建筑工程有限公司 年8月10日
建设工程项目扬尘污染防治承诺书我作为施工总承包单位项目负责人，对本项目扬尘防治工作做出以下郑重承诺： 一、认真贯彻执行大气污染防治的法律法规及政府和行业的有关规定，认真履行扬尘治理责任，全面加强本项目施工扬尘控制与管理。 二、加强对扬尘工作防治的领导，建立本项目扬尘治理责任制，明确项目领导班子、相关人员及各分包单位的扬尘防治责任，并严格检查考核，确保扬尘治理任务、责任落到实处。 三、根据本项目可能发生的扬尘情况，组织编制施工扬尘防治专项方案，并认真组织实施。 四、在施工现场出入口设立扬尘治理公示监督牌，标明项目名称、建设单位、施工单位、监理单位、施工工期、项目经理、联系电话、监督举报电话等内容，自觉接受社会监督。 五、配备洒水设备，配备现场保洁员，专门负责现场酒水降尘和扬尘垃圾清扫，保持现场环境卫生整洁。 六、全部使用预拌混凝土和预拌砂浆，杜绝现场搅拌，杜绝现场焚烧各种废弃物。 七、工程外脚手架外侧按标准要求进行密目网全封闭，楼层内建筑垃圾采用洒水降尘清理，清理后垃圾用代装或容器装后使用垂直升降机械运送地面垃圾堆放点，现场建筑垃圾集中存放，封闭管理。
八、重污染天气或五级以上大风天气，不进行拆除作业、土方开挖、回填及清运作业。 九、自觉接受当地建设行政主管部门及有关部门的监督检查，对检查提出的问题，确保在最短时间内整改到位。 十、严格落实扬尘防治工作标准和要求，切实做到7个百分之百。 一是施工现场100%按标准要求设置封闭围档，确保围档严密、坚固、美观，高度符合标准要求。 二是施工现场道路路面100%进行硬化，及时进行道路酒水降尘及清扫。 三是工地出入口100%安装车辆冲洒装置，出工地车辆车轮车身100%冲酒干净，确保不得带泥上路。 四是工程拆除及土方开挖、垃圾装卸实施100%洒水压尘。 五是施工现场的土方、建筑垃圾及石灰、水泥、砂土等其他散碎性材料100%覆盖严密。 六是委托清运施工现场渣土（含泥浆）及建筑垃圾车辆100%为封闭（密闭）式合法正规车辆，确保不沿路洒漏。 七是施工现场扬尘污染点、污染指数监控率及出入口出场车辆冲洗监控率100%。 以上承诺，确保全面落实，如有违反，愿接受一切处理。 承诺人所在单位（盖项目章）： 承诺人（签字）： 年月日
安全承诺书范文 为切实防范和杜绝工程建设中的各种不安全因素，实现“优良工程”、“安全工程”双目标，本承包人特作如下承诺： 一、保证在施工现场进出口醒目处设立施工安全(警示)规则。 二、制定施工安全管理管理机构和安全管理责任制，配备工程建设项目专职安全员，并认真落实各项施工安全管理规定。 三、所有工程建设施工作业人员都要是经过安全教育和技术操作培训，特殊工种的作业人员须有相应的技术资质证书。 四、工程建设中安全管理的重点场所，地点部位等处都要设立醒目的警示标志。 五、建筑施工中需要的各种辅助材料（设备）要有产品格合证书，辅助设备的安装、使用要符合安全管理规定。并严格执行安全操作规程。 六、工程建筑原材料质量都要经过检验合格后产品。 七、本承包人愿意自觉接受发包人、监理、监督单位（人）及社会各界对工程建设中安全生产的监督。 八、工程建设施工期间发生任何安全责任事故，本承包人愿承担一切责任。 承诺人（签字并盖章）：
年月日 施工安全责任承诺书 为确保本次项目组织施工安全，本单位XXXX，施工负责人：ＸＸＸ，郑重承诺，将依照施工合同对本次施工范围内的安全管理承担责任，承诺基本内容如下： 一、承诺在施工期间，严格按公司或市场要求，依照《建筑施工安全检查标准》（JGJ 59-99）和市场《施工许可证》及公司《装修许可证》的内容，明确安全责任，做好施工组织设计和施工安全技术交底，服从公司或市场相关部门的日常管理和检查。 二、承诺对本单位施工人员进行安全教育，有健全的安全管理制度和培训教育记录，保证施工人员不违反市场管理规定和国家法律法规。服从市场和公司监管。 三、办理施工许可证时，将本单位特种作业人员证件和施工人员身份证复印件交市场备案，按规定办理“临时施工出入证”。并接受公司或市场监督检查，凭证出入施工现场。 四、承诺文明施工，保证现场不出现消防安全事故和工伤事故，设立现场安全负责人，向市场和相关部门解释施工消防、安全工作保障情况及施工方案实施情况，保证施工人员和公司、市场及第三方人员、财产安全。如因施工发生任何意外或造成人员伤亡，施工方承诺完全负责，与市场或公司无关。 五、承诺施工人员自觉遵守甲方市场管理规定，如发生人为的不安全行为，危及人身、财产安全的，必须无条件立即整改，并接受甲方市场及公司职能部门的检查监督，对市场及公司相关部门开出的“不合格项整改通知单”的问题坚决整改。 六、公司或市场监管人员发现有重大不安全因素时，随时有权要求施工方停工整改，施工方不得继续违章操作强行施工。 七、承诺因施工不当等问题造成市场及第三方人员、财产安全受到损失的，照损失程度全额赔偿，并接公司或市场视情节作出1000元-10000元一次的违约金扣款处理，违约保证金经协商，施工方承认为该项工程款的30％，不足以抵扣和赔偿时，由施工方另行支付或从该项工程款的30％以外工程款项中抵扣支付。 八、承诺施工期间不影响周边人员、市场经营和卫生、环境安全，对本单位施工人员造成的一切不良影响负责，遵守公司或市场《商铺及外来施工管理规定》做好用电安全和消防安全等安全预防工作。
建设工程项目扬尘污染防治承诺书 我作为施工总承包单位项目负责人，对本项目扬尘防治工作做出以下郑重承诺： 一、认真贯彻执行大气污染防治的法律法规及政府和行业的有关规定，认真履行扬尘治理责任，全面加强本项目施工扬尘控制与管理。未办理扬尘治理开复工验收管理手续坚决不开工。 二、加强对扬尘工作防治的领导，建立本项目扬尘治理责任制，明确项目领导班子、相关人员及各单位的扬尘防治责任，并严格检查考核，确保扬尘治理任务、责任落到实处。 三、在施工现场出入口设立扬尘治理“三员管理”公示监督牌，标明项目名称、建设单位、施工单位、监理单位、相关人员姓名、联系电话等内容，自觉接受社会监督。 五、配备洒水设备，配备现场保洁员，专门负责现场洒水降尘和扬尘垃圾清扫，保持现场环境卫生整洁。 六、全部使用预拌混凝土，杜绝现场搅拌；现场预拌砂浆时，做到全封闭，杜绝现场焚烧各种废弃物。 七、工程外脚手架外侧按标准要求进行密目网全封闭，楼层内建筑垃圾采用洒水降尘清理，清理后垃圾用袋装或容器装后使用垂直升降机械运送地面垃圾堆放点，现场建筑垃
圾集中存放，封闭管理。 八、重污染天气或五级以上大风天气，不进行拆除作业、土方开挖、回填及清运作业。按要求严格落实河南省、汝州市重污染天气应急管控措施。 九、自觉接受当地建设行政主管部门及有关部门的监督检查，对检查提出的问题，确保在最短时间内整改到位。 十、严格落实扬尘防治工作标准和要求，切实做到6个百分之百。 （一）施工现场100%按标准要求设置封闭围档，确保围档严密、坚固、美观，高度符合标准要求。 （二）施工现场道路路面100%进行硬化，及时进行道路洒水降尘及清扫。 （三）工地出入口100%安装车辆冲洗装置，出工地车辆车轮车身100%冲洗干净，确保不得带泥上路。 （四）工程拆除及土方开挖、垃圾装卸实施100%洒水降尘。 （五）施工现场的土方、建筑垃圾及石灰、水泥、砂土等其他散碎性材料100%覆盖严密。 （六）委托清运施工现场渣土（含泥浆）及建筑垃圾车辆100%为封闭（密闭）式合法正规车辆，确保不沿路洒漏。 以上承诺，在“汝州市2017年大气污染防治攻坚背水
河南省建设工程项目扬尘污染防治承诺书我作为平顶山市湛南路东延等四条路桥工程PPP项目负责人，对本项目扬尘防治工作做出以下郑重承诺： 一、认真贯彻执行大气污染防治的法律法规及政府和行业的有关规定，认真履行扬尘治理责任，全面加强本项目施工扬尘控制与管理。 二、加强对扬尘工作防治的领导，建立本项目扬尘治理责任制，明确项目领导班子、相关人员及各分包单位的扬尘防治责任，并严格检查考核，确保扬尘治理任务、责任落到实处。 三、根据本项目可能发生的扬尘情况，组织编制施工扬尘防治专项方案，报建设行政主管部门备案，并认真组织实施。 四、在施工现场出入口设立扬尘治理公示监督牌，标明项目名称、建设单位、施工单位、监理单位、施工工期、项目经理、联系电话、监督举报电话等内容，自觉接受社会监督。 五、配备洒水设备，配备现场保洁员，专门负责现场洒水降尘和扬尘垃圾清扫，保持现场环境卫生整洁。 六、全部使用预拌混凝土，杜绝现场搅拌，杜绝现场焚烧各种废弃物。 七、工程外脚手架外侧按标准要求进行密目网全封闭，楼层内建筑垃圾采用洒水降尘清理，清理后垃圾用代装或容器装后使用垂直升降机械运送地面垃圾堆放点，现场建筑垃圾集中存放，封闭管理。 八、重污染天气或4级以上大风天气，不进行拆除作业、土方开挖、回填及清运作业。 九、自觉接受当地建设行政主管部门及有关部门的监督检查，对检查提出的问题，确保在最短时间内整改到位。 十、严格落实扬尘防治工作标准和要求，切实做到7个百分之百。 1、施工现场100%按标准要求设置封闭围档，确保围档严密、坚固、美观，高度符合标准要求。 2、施工现场道路路面100%进行硬化，及时进行道路洒水降尘及清扫。 3、工地出入口100%安装车辆冲洒装置，出工地车辆车轮车身100%冲洒干净，确保不得带泥上路。 4、工程拆除及土方开挖、垃圾装卸实施100%洒水压尘。 5、施工现场的土方、建筑垃圾及石灰、水泥、砂土等其他散碎性材料100%覆盖严密。 6、委托清运施工现场渣土（含泥浆）及建筑垃圾车辆100%为封闭（密闭）式合法正规车辆，确保不沿路洒漏。 7、施工现场扬尘污染点、污染指数监控率根据实际情况进行相应安排。 以上承诺，确保全面落实，如有违反，愿接受一切处理。 公司名称（盖章）： 法定代表人（签字）： 年月日
扬尘污染防治承诺书 我作为_____________________________ 项目负责人，对本项目扬尘防治工作做 出以下郑重承诺： 一、认真贯彻执行大气污染防治的法律法规及政府和行业的有关规定，认真履行扬尘治理责任，全面加强项目施工扬尘控制与管理。 二、加强对扬尘工作防治的领导，建立本项目扬尘治理责任制，明确项目领导班子、相关人员及各分包单位的扬尘防治责任，并严格检查考核，确保扬尘治理任务、责任落到实处。 三、根据本项目可能发生的扬尘情况，组织编制施工扬尘防治专项方案，报建设行政主管部门备案，并认真组织实施。 四、在施工现场出入口设立扬尘治理公示监督牌，标明项目名称、建设单位、施工单位、监理、施工工期、项目经理、联系电话、监督举报电话等内容，自觉接受社会监督。 五、配备洒水设备，配备现场保洁员，专门负责现场洒水降尘和扬尘垃圾清扫，保持现场环境卫生整洁。 六、全部使用预拌混凝土和预拌砂浆，杜绝现场搅拌，杜绝现场焚烧各种废弃物。 七、重污染天气或五级以上大风天气，不进行拆除作业、土方开挖、回填及清运作业。 八、自觉接受当地建设行政主管部门及有关部门的监督检查，对检查提出的问题，确保在最短时间内整改到位。 九、严格落实扬尘防治工作标准和要求，切实做到7个百分之百。 一是施工现场100%按标准要求设置封闭围档，确保围档严密，坚固、美观，高
度符合标准要求 二是施工现场道路100%进行硬化，及时进行道路洒水降尘及清扫。 三是工地出入口100%安装车辆冲洒装置，出工地车辆车轮车身100%冲洒干净，确保不得带泥上路。 四是工程拆除及土方开挖、垃圾装卸实施100%洒水压尘。五是施工现场的土方、建筑垃圾及石灰、水泥、砂土等其他散碎性材料100%覆盖严密。 六是委托清运施工现场渣土（含泥浆）及建筑垃圾车辆100%为封闭（密闭）式 合法正规车辆，确保不沿路洒漏。 七是施工现场扬尘污染点、污染指数监控率及出入口出场车辆冲洗监控率100%。以上承诺，确保全面落实，如有违反，愿接受一切处理。 承诺人所在项目： 承诺人（签字）：
按期完工承诺书 致霸州市武平房地产开发有限公司： 武平名郡小区一期9、14、18号楼及1、2号地下车库工程由我司负责施工建设，并且与贵司签订了施工合同，施工合同竣工日期为2014年8月10日。我司保证按上述时间节点完成所有工程施工并验收完毕，具备入住条件。如因我司项目部原因造成项目延误工期，给贵司带来的损失由我方负责赔偿。（损失包括回迁户过渡费延期补偿、购房人延期入住补偿）特此承诺！ 承诺人：北京建工海亚建设工程有限公司 武平名郡项目经理： 2014年3月13日篇二：工程验收承诺书资料 建设工程竣工验收承诺书 工程名称：东宁雨润绥阳木耳大市场有限公司交易区5-9号商业用房工程、14-18号商业用房工程、圆弧办公楼工程、金融办公楼工程、餐饮中心工程、交易区5-9号商业用房及14-18号商业用房室外道路工程。建设单位：东宁雨润绥阳木耳大市场有限公司监理单位：江苏宏嘉工程管理有限公司 施工单位：黑龙江新宏基建设集团有限公司 工程地点：黑龙江省牡丹江市东宁县绥阳镇： 第一条承诺书依据： 我方（黑龙江新宏基建设集团有限公司）根据《中华人民共和国档案法》、《建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《城市建设档案管理规定》、《黑龙江省城市建设档案管理办法》等法律法规规定，就工程竣工档案移交签订本承诺书。 第二条移交范围和要求： 移交所有项合同范围内单位工程，附属工程及室外工程（含道路、各种管线等）所形成的工程预、决算资料及各种应当归档保存的文件材料。列入移交范围的竣工档案应是原件，并根据国家标准《建设工程文件归档整理规范》（gb/t50328-2001）要求组卷，确保档案真实、完整、齐全和准确。 第三条移交时间： 工程竣工档案应在工程项目正式验收合格之日起三个月内完成移交，遇特殊情况不能按期移交的，经甲方同意，可适当推迟移交日期，最迟不超过十二个月。 第四条甲方承诺： 1、向乙方提供城建档案管理的有关法律法规文件，负责对乙方档案管理人员和工程档案的形成进行业务指导和监督。 2、收到乙方工程档案验收通知后，及时对工程档案进行预验收，并在5个工作日内提出档案验收整改意见，预验收符合要求的发给《建设 工程档案预验收意见书》，工程竣工档案审核合格后发给《建设工程档案验收合格证》。 3、移交工程竣工档案时，应出具《城建档案移交书》。 4、甲方可受乙方的委托对其档案资料进行组卷装订和其他综合服务，收费可按物价部门有关规定执行。 第五条乙方承诺： 1、乙方应确定一名负责人分管城建档案工作，指定专门人员负责工程档案资料的收集、保管、整理，按移交的要求做好移交工作。 2、工程项目正式竣工验收时，应提前5个工作日通知甲方对工程竣工档案进行预验收，预验收不符合要求，不组织正式竣工验收。 3、因故改变或停建、缓建项目，乙方应及时通知甲方，并做好档案资料的保管工作。
扬尘防治承诺书 篇一：扬尘承诺书 昆山市建筑施工、房屋拆除工程扬尘污染防治 告知承诺书 告知单位：昆山市建筑安全监督站 承诺单位（施工企业、监理单位）： 根据市住建局《20XX年昆山市建筑施工扬尘污染防治工作方案》中提出的相关要求和处罚措施，市建筑安全监督站郑重告知你单位在施工现场要做好以下工作。 1.建筑施工工地扬尘污染控制实行总承包单位负责制，并指定专人负责施工现场扬尘污染防治工作，项目经理为扬尘污染控制第一责任人。 2.项目部要编制施工现场扬尘污染防治专项方案，并经总监签字、监理组盖章确认。 3.建设施工工地出入口必须设立环境保护监督牌，注明项目名称、建设单位、施工单位、防治扬尘污染现场监督员姓名和联系电话、项目工期、环保措施、举报电话等内容。 4.市区、镇区及主要道路的工地周围必须设臵不低于 2.5米的硬质围墙或围挡（禁止使用单层彩钢板），一般路段的工地周围可设臵高度不低于1.8米的围挡，严禁敞开式作业。围挡底端应设
臵防溢座，围挡之间以及围挡与防溢座之间无缝隙。对围挡落尘应当定期进行清洗，保证施工工地周围环境整洁。 5.施工工地内堆放易产生扬尘污染物料的，应密闭存放或及时覆盖；工程脚手架外侧必须使用密目式安全网进行封闭。在建成区范围内的建设工程，严禁在施工现场搅拌混凝土（临时性的人工搅拌，以及特种类型的混凝土，预拌混凝土生产企业无法生产的除外）。 6.工程项目竣工后30日内，施工单位应当平整施工工地，并清除积土、堆物。 7.出现5级以上大风天气时，禁止进行土方和拆除施工等易产生扬尘污染的施工作业，并对堆放物采取防尘措施。 8.所有施工工地出入口地面必须硬化处理，并设臵车辆冲洗台以及配套的排水、泥浆沉淀设施；车辆在驶出工地前，应将车轮、车身冲洗干净，不得带泥上路。 9.建筑工程施工现场的弃土、弃料及其它建筑垃圾应及时清运，若在工地内堆臵超过48小时，应密闭存放或及时进行覆盖，防止风蚀起尘及水蚀迁移。 10.施工现场的主要道路进出口应铺设厚度不小于20厘米的混凝土路面。土方开挖阶段，应对施工现场的车行道路进行简易硬化，并辅以洒水等降尘措施。 11.施工期间，从建筑上层将具有粉尘逸散形的物料、渣土或废弃物输送至地面或底下楼层时，应采用密闭方式输送，不得凌空抛撒。 12.拆除房屋或者进行房屋爆破，应当先对被拆除或者
工程扬尘治理开复工申报表 .. ..范文. .
附件3 建筑施工企业生产经营行为承诺书 本企业做为建筑行业中的一员，在建设工程生产经营活动中，应当遵守工程建设及建筑行业的有关规定和要求，自觉履行的社会责任和义务，本人做为企业法定代表人对本企业的生产经营行为作如下承诺： 一、建筑市场方面 （一）依照资质证书核定的工程施工围承接工程项目，不转包和分包工程施工业务。 （二）按照企业投标时拟定的项目经理确定安排项目经理，不随意更换，确需要更换的按照有关规定报建设单位同意，并将新更换人员报建设单位、监理单位及当地建设行政主管部门备案，保证项目经理经常在岗、履职尽责。 （三）严格履行工程施工合同，按照约定按期完成合同围施工容，切实做到诚实守信。 （四）及时发放工人（含农民工）工资，确保不克扣、不拖欠。妥善解决本企业生产经营中的各种纠纷问题，及时化解各种社会矛盾，维护社会稳定。 二、工程质量方面 （一）建立健全工程质量保证体系和工程施工质量责任制，.. ..范文. .
严格考核奖惩，确保体系正常运转，责任落实到位。 （二）认真执行建设工程施工质量管理的有关法律法规、规标准和有关规定。 （三）建立健全工程质量管理制度，明确质量标准、管控措施和工艺要求，切实规和加强施工质量管理工作。 （四）切实加强建筑材料质量管理，严格材料验收把关，确保不合格建筑材料不进场、不使用。 （五）严格施工过程质量控制，加强每一道施工工序、每一个施工分项、每一个施工阶段、每一项施工工程的检查验收，确保上一道施工工序施工质量不合格不进入下一道施工工序，上一个施工阶段施工质量不合格不进入下一个施工阶段，每个工程施工质量验收不合格不交付使用，确保施工中不偷工减料、弄虚作假。 （六）对工程保修期的质量问题，自觉履行保修责任，及时解决工程竣工后有关质量问题。 三、安全方面 （一）依法取得安全生产许可证，并持续提升安全生产保障能力。建立健全施工安全保证体系和安全生产责任制，严格考核奖惩，确保体系运转正常，责任落实到位。 （二）建立专门的安全管理机构，按照住建部规定和要求配备专职安全管理人员，扎实开展安全生产工作。 （三）建立施工安全管理制度，认真贯彻执行建设工程安全.. ..范文. .
建设工程竣工结算承诺书 建设单位：—甘肃天健房地产开发集团有限公司（简称：发包人）施工单位：______________________________________________ （简称：承包人）承、发包双方遵循真实、自愿和诚实信用的原则，我公司（承包方）就工程竣工结算有关事项按照如下条款同意签订本承诺书。我 方承诺将严格遵守，严格执行。 我单位负责建设的（项目名称）：_________________________ 已 于____ 年—月—日验收合格。现按贵方要求提交全部的结算资料 及相关资料，在此，我单位郑重承诺： 一、我公司授权造价预算人员__________________________ （后附身份证复印件）为我公司与贵公司进行预算及工程量核对等造价确定的人员，其在造价核对过程中所签署及确认的所有文件我公司 都承认其为合法有效的文件。 二、双方对工程量核对完成后承包方预算人员必须对工程量进行 签字确认，如承包人在核对完工程量后拒绝签字，发包人将有权拒绝进行下一阶段的结算。 三、双方是以诚信的态度在施工协议签订的基础上进行合作的， 我公司将严格按照承发包双方签订的施工协议要求进行结算，不在结 算中提出与施工协议相背离的其它任何要求。 四、我单位所提交的竣工结算书、现场材料签收单、工程量计算表、工程联系单、变更、签证单等资料一次性递交给贵公司进行审核，以后所递交的资料贵公司可以不予认可，所递交的资料中我公司确保
资料的真实性和完整性。 五、贵单位在审核过程中对资料的真实性、有效性有异议时可以进行实际调查和更进一步复核。 六、没有现场工程师确认的资料，贵单位可以不予认可。 七、我单位已提交全部的结算资料及相关资料，今后不再提出其它调整或补充结算要求。 八、今后如发现送审资料不实，有虚假、隐匿等违规行为，愿承担全部责任。 九、在结算核对过程中若承包人在核对时间内没有连续性，如果连续七日内无故不按照发包人时间要求进行核对，发包方有权进行单方面确定造价（发包方同意的时间要求除外），承包方承诺不得有任何异议。 承诺单位：（盖章） 授权委托人： 日期：
委托方：杯灯控股股份有限公司 受托方：___________________________________ 我公司___________________ 承包样杠控股股份有限公司 _________ 工程，已通过竣工验收，现申请竣工结算，我单位保证所提供的竣丄结算资料的真实性、完整性及有效性并对此负责，据此，我公司特作以下承诺： 1.我司同意按照鲁价费发［20071205号文相关规定，审减额超过变更金额的5%，按超出部分的5%交纳审讣费用，漏算或少算视为让利。 2.我公司对本工程送审结算资料的完整性、准确性负责，设计变更或现场签证已齐备，并根据合同规定执行。 3-本结算审核过程中或结束后，如贵司要求进行复核，我司将按贵司要求, 无条件全力配合贵司审核工作。 为避免因结算引发合同纠纷，特此承诺。 承诺人： 公司名称（盖章）：
年月日委托方：杯灯控股股份有限公司 我公司__________ 承包杯杯控股股份有限公司___________ 工程，已通过完工验收，现申请结算，我单位保证所提供的竣工结算资料的真实性、完整性及有效性并对此负责，据此，我公司特作以下承诺： 牛我司同意按照鲁价费发［20071205号文相关规定，审减额超过变更金额的5%，按超出部分的5%交纳审计费用，漏算或少算视为让利。 5?我公司对本工程送审结算资料的完整性、准确性负责，设计变更或现场签证已齐备，并根据合同规定执行。 6.本结算审核过程中或结束后，如贵司要求进行复核，我司将按贵司要求, 无条件全力配合贵司审核工作。 为避免因结算引发合同纠纷，特此承诺。 承诺人： 公司名称（盖章）：
年月日
工程结算承诺书范文 **市财政局： 我单位负责建设的（项目名称）已于年月日完成并验收合格，现按要求提交全部的结算资料及相关资料，请予审核，在此我单位郑重承诺： 一、我单位所提交的立项文件、招标文件、投标文件、合同文件及补充协议、中标通知书、地质勘察报告、图纸设计审查意见等有关资料是真实的、合法的文件。 二、我单位所提交的施工图、工程量清单、竣工图、主要材料定价依据、设计变更、图纸答疑、会审纪要、工程量测量记录表、工程量计算表、计算图式及材料质量检验报告、工程计量签证、隐蔽工程纪录、相关会议纪要、工程竣工验收证书、质检证明等资料是真实的、完整的。 三、我单位已提交全部的结算资料及相关资料，今后不再提出其它调整或补充结算要求。 今后如发现送审资料不实、有虚假、隐匿等违规行为，我单位愿承担全部责任。 承诺单位：（盖章） 单位负责人（签字）： 日期： 工程竣工结算资料报送承诺书 xx县审计局、财政局：
我们对送审的工程竣工结算资料进行如下郑重承诺： 一、在本工程的结算审计过程中，我们将积极主动配合相关审计部门及机构勘察现场，核对资料等相关审计工作，保证审计工作的顺利进行。 二、我们对报送的与审计相关的“工程竣工结算书”及“工程竣工结算资料”的真实性、完整性及有效性负责（祥见资料移交清单）。若存在弄虚作假及违法违纪等行为，我们应承担相应的经济责任和和法律责任。 三、保证竣工结算资料一次性送至审计部门，审计部门在竣工结算审计过程中不再接受任何经济性资料。并承诺： 1、如在审计过程中发现所提交的“工程竣工结算资料”存在遗漏，我们将放弃遗漏资料部分的结算金额； 2、如在审计过程中发现所提交的“工程竣工结算书”存在漏项和少计工程量，我们将放弃漏项和少计工程量部分的结算金额。 四、审计部门送达的审计报告征求意见稿，我们将及时组织核对，并于送达之日起10个工作日内将书面意见反馈你们，逾期不反馈视为无异议。 五、对于结算审计最终净审减额超过以上部分和净审增额的，施工单位自愿承担效益审计费。 特此承诺！ 建设单位：（盖章）施工单位：（盖章） 负责人：（签字）
建筑工地扬尘噪音污染控制承诺书富士康龙城科技生活园49#、50#、51#、52#、53#、54#、55#、56#、57#、58#、幼儿园、61#、62#楼（项目）位于人民南路以西，化章街以北（地址），建设单位：鑫龙房地产开发（太原）有限公司，施工单位：中铁建设集团有限，监理单位：山西共达建设工程项目管理有限公司。为严控施工扬尘、噪音污染，改善省城环境质量，2017年，我项目建设、施工、监理单位特向太原市行政执法总队第执法大队作出以下承诺： 一、建设单位：鑫龙房地产开发（太原）有限公司 1、把扬尘、噪音污染治理做为签订承发包合同的重要内容，明确扬尘噪音整治责任。 2、为施工单位开展施工扬尘、噪音综合整治提供必要的支持和帮助。 3、将扬尘、噪音污染防治费用列入工程预算（）元及时拨付，并监督施工单位专款专用。 4、按照有关规定足额计取安全文明施工费（）元，保证施工单位落实安全文明施工措施，有效减少扬尘、噪音污染。 二、施工单位：中铁建设集团有限公司 1、建立施工现场扬尘、噪音污染防治责任制，指定专人具体负责施工现场扬尘、噪音污染防治工作，并针对不同
施工阶段制定具体防治措施，确保施工场所和周边环境的清洁。 2、施工现场应实行封闭管理，并应采用硬质围挡。市区主要路段的施工现场围挡高度不应低于2.5m,一般路段围挡高度不应低于1.8m。围挡应牢固、稳定、整洁。距离交通路口20m范围内占据道路施工设置的围挡，其0.8m以上部分应采用通透性围挡，并应采取交通疏导和警示措施。 3、对施工现场进出道路、加工区、生活区地面进行硬化处理，裸露的场地和集中堆放的水泥、砂石、土方及物料应采取覆盖、固化或绿化等防尘措施。 4、在施工现场出入口处设置车辆冲洗装置，对运输车辆底盘和车轮冲洗干净后，方可驶离施工现场。土方和建筑垃圾的运输必须采用封闭式运输车辆或采取覆盖措施。 5、拆除建筑物或构筑物时，应采取隔离、洒水等降噪、降尘措施，并应及时清理废弃物。 6、施工现场的水泥、沙子、石子、钢筋等建筑材料应按照施工总平面图布置，并设置材料标识牌，分类整齐存放。 7、开挖、回填等土方作业时，要辅以洒水降尘等措施，遇到风速四级及以上天气或当地气象部门发布空气质量预警时，必须停止土方施工和其他易产生扬尘作业，并在作业处覆盖防尘网。 8、施工现场应设置排水沟及沉淀池，施工污水应经沉
西安高新区市政配套服务中心： 为了更好的贯彻落实国家及西安市人民政府、高新开发区管委会《关于做好建筑工地环境卫生综合整治工作的通知》、《西安市关于控制扬尘污染的实施方案》及创建国家级卫生城市的相关要求和规定，营造一个良好的生活、工作环境，我公司对所辖范围内的实际情况进行查看后，就施工现场环境卫生综合整治及扬尘污染治理、创卫工作郑重做出以下承诺： 一、我公司自进入项目施工现场施工之日起，将在施工现场积极组织有关人员对施工场地、通行道路及责任区的环境卫生、扬尘污染进行综合整治，完善和加强各项清洁、保洁及扬尘污染治理措施，落实责任人，建立相关管理制度，并按相关规定制定完善的创卫管理资料。配备专用洒水车辆、专用加盖渣土清运车辆、硬质围挡和渣土覆盖材料，并经贵方及委托的监理单位检查合格后方能施工。 二、对施工区域实行硬质围墙封闭，硬质围墙高度不低于1.8米，下部为 0.3米的砖砌挡墙、上部为硬质材料，并落实有专人清洗，保持完整清洁。施工现场出入道、施工便道、便桥及临时通道，进行硬化处理，每个施工工地配合固定的清洁人员，随时对围墙出入口和工地周边产生的渣土污染进行清洁打扫，防止机械、车辆和行人带泥出入。 三、运输泥土、二灰石、沙石等易产生扬尘材料的车辆按照省、市有关规定，使用符合要求的专用车辆加盖运输，不在施工现场搅拌混凝土。 四、施工区域不得有泥土散排，通过管、渠有组织地收入收水井内。我们配备足够的洒水车辆以足够的频率对施工区域及其相邻通行便道、便桥进行洒水降尘。 五、工地内的黄土、垃圾做到定点堆放，垃圾及时清运，清运不及时的采用彩条布或绿纱网进行覆盖。裸露黄土超过48小时的全部覆盖。施工现场需长期堆放的黄土超过6个月的采取植草作业，确保不扬尘、不起灰。 六、施工区域内的行车便道采取湿式作业，在通行的道路上设置湿润的草袋、编制袋等减少扬尘，并及时做好保湿工作。 七、加强各类车辆管理，车辆驶出工地及责任区前对车轮、车厢侧帮进行清扫冲洗除尘，严密封闭拉运渣土的车辆，各类运输车辆场内行驶速度不得超过每小时20公里。 八、我们承诺对于外界关系的协调，由我们全面负责并建立良好的关系，如：市容、环保、创卫办、质监站等部门及单位，确保在施工过程中不将因此类问题而引发的施工中断、停工责任推给建设单位，否则我们接受因工作主动性不够，协调不及时所引发的投诉每一处给于20XX元的处罚。
工程结算承诺书 我单位负责建设的（项目名称）已于年月日完成并验收合格，现按要求提交全部的结算资料及相关资料，请予审核，在此我单位郑重承诺： 一、我单位所提交的立项文件、招标文件、投标文件、合同文件及补充协议、中标通知书、地质勘察报告、图纸设计审查意见等有关资料是真实的、合法的文件。 二、我单位所提交的施工图、工程量清单、竣工图、主要材料定价依据、设计变更、图纸答疑、会审纪要、工程量测量记录表、工程量计算表、计算图式及材料质量检验报告、工程计量签证、隐蔽工程纪录、相关会议纪要、工程竣工验收证书、质检证明等资料是真实的、完整的。 三、我单位已提交全部的结算资料及相关资料，今后不再提出其它调整或补充结算要求。 今后如发现送审资料不实、有虚假、隐匿等违规行为，我单位愿承担全部责任。 承诺单位：（盖章） 单位负责人（签字）： 日期： 工程竣工结算资料报送承诺书
xx县审计局、财政局： 我们对送审的工程竣工结算资料进行如下郑重承诺： 一、在本工程的结算审计过程中，我们将积极主动配合相关审计部门及机构勘察现场，核对资料等相关审计工作，保证审计工作的顺利进行。 二、我们对报送的与审计相关的“工程竣工结算书”及“工程竣工结算资料”的真实性、完整性及有效性负责（祥见资料移交清单）。若存在弄虚作假及违法违纪等行为，我们应承担相应的经济责任和和法律责任。 三、保证竣工结算资料一次性送至审计部门，审计部门在竣工结算审计过程中不再接受任何经济性资料。并承诺： 1、如在审计过程中发现所提交的“工程竣工结算资料”存在遗漏，我们将放弃遗漏资料部分的结算金额； 2、如在审计过程中发现所提交的“工程竣工结算书”存在漏项和少计工程量，我们将放弃漏项和少计工程量部分的结算金额。 四、审计部门送达的审计报告征求意见稿，我们将及时组织核对，并于送达之日起10个工作日内将书面意见反馈你们，逾期不反馈视为无异议。 五、对于结算审计最终净审减额超过以上部分和净审增额的，施工单位自愿承担效益审计费。
建筑工地扬尘控制承诺书 （项目）位于（地址），建设单位：，施工单位：，监理单位：。为严控施工扬尘污染，改善省城环境质量，2016年，我项目建设、施工、监理单位特向太原市行政执法总队第执法大队作出以下承诺： 一、建设单位： 1、把扬尘污染治理做为签订承发包合同的重要内容，明确扬尘整治责任。 2、为施工单位开展施工扬尘综合整治提供必要的支持和帮助。 3、将扬尘污染防治费用列入工程预算（）元及时拨付，并监督施工单位专款专用。 4、按照有关规定足额计取安全文明施工费（）元，保证施工单位落实安全文明施工措施，有效减少扬尘污染。 二、施工单位： 1、建立施工现场扬尘污染防治责任制，指定专人具体负责施工现场扬尘污染防治工作，并针对不同施工阶段制定具体防治措施，确保施工场所和周边环境的清洁。 2、施工现场应实行封闭管理，并应采用硬质围挡。市区主要路段的施工现场围挡高度不应低于2.5m,一般路段围挡高度不应低于1.8m。围挡应牢固、稳定、整洁。距离交通
路口20m范围内占据道路施工设置的围挡，其0.8m以上部分应采用通透性围挡，并应采取交通疏导和警示措施。 3、对施工现场进出道路、加工区、生活区地面进行硬化处理，裸露的场地和集中堆放的水泥、砂石、土方及物料应采取覆盖、固化或绿化等防尘措施。 4、在施工现场出入口处设置车辆冲洗装置，对运输车辆底盘和车轮冲洗干净后，方可驶离施工现场。土方和建筑垃圾的运输必须采用封闭式运输车辆或采取覆盖措施。 5、拆除建筑物或构筑物时，应采取隔离、洒水等降噪、降尘措施，并应及时清理废弃物。 6、施工现场的水泥、沙子、石子、钢筋等建筑材料应按照施工总平面图布置，并设置材料标识牌，分类整齐存放。 7、开挖、回填等土方作业时，要辅以洒水降尘等措施，遇到风速四级及以上天气或当地气象部门发布空气质量预警时，必须停止土方施工和其他易产生扬尘作业，并在作业处覆盖防尘网。 8、施工现场应设置排水沟及沉淀池，施工污水应经沉淀处理达到排放标准后，方可排入污染管网。废弃的降水井应及时回填，并应封闭井口，防止污染地下水。 9、使用易产生扬尘的建筑材料，应采取密闭搬运、存储或采用防尘布苫盖等防尘措施。进行产生泥浆施工作业时，应设置的泥浆池、泥浆沟，做到泥浆不外流。