09年一级建造师《建设工程法规》模拟题及答案
1．已取得一级建造师资格证书的施工管理人员应( D )。
A．具备一定的施工管理实践经验和资历
B．具备一定的施工管理实践经验和资历，并具有一定外语水平
C．具备丰富的施工管理实践经验和资历
D．具备丰富的施工管理实践经验和资历，并具有一定外语水平
2．下列法律事实中，属于法律行为的是(D )。
A．进口建筑设备因外国政府禁运致使工程施工暂停
B．地基开挖时发现文物而改变设计方案
C．发生非典疫情致使施工进度延迟
D．施工企业因工程款不到位而拒绝开工
3．某建设单位支付工程最终结算款的时间应为2003年4月1日。由于建设单位逾期未予支付，故施工单位于2003年8月1日致函建设单位要求付款，但未得到任何答复。则施工单位请求人民法院保护其权利的诉讼时效期间届满的时间为(D)。
A．2003年4月1日
B．2003年8月1日
C．2005年4月1日
D．2005年8月1日
4．众新建施工企业，在向建设行政主管部门申请资质时，( C )不是必备的条件。
A．有符合规定的注册资本
B．有符合规定的专业技术人员
C．有符合规定的工程质量保证体系
D．有符合规定的技术装备
5．根据施工许可制度的要求，建设项目因故停工，( D )应当自中止施工之日起1个月内向发证机关报告。
A．项目部
B．施工企业
C．监理单位
D．建设单位
6．甲施工单位与乙施工单位以联合体方式承揽建设工程。以下不符合有关规定的是( D )。 A．双方应签订联合承包的协议
B．按照资质等级低的单位的业务范围%考试大%承揽建设工程
C．甲与乙就承揽工程向建设单位承担连带责任
D．联合体造成违约，甲、乙以联合承包协议为依据对建设单位只承担约定的责任
7．根据《建设工程质量管理条例》的规定，下列行为中不属于违法分包的是( A )。
A．承包单位将其承包工程肢解以后以分包的名义分别转给其他单位承包
B．总承包单位将建设工程主体结构中的混凝土浇筑任务分包给某公司
C．分包单位将部分工程分包给某公司
D．分包商不具备相应资质条件而以他人名义承接分包工程
8．根据《招标投标法》的规定，下列施工项目不属于必须招标范围的是( D )。
A．企业投资的体育场
B．企业投资的廉租住房
C．企业投资的商品住房
D．在资质等级许可范围内施工企业建设的自用办公楼
9．咨询单位申请招标代理机构资质时，(D )不是必备的条件。
A．有从事招标代理业务的营业场所
B．有从事招标代理业务相应的资金
C．有编制招标文件和组织评标的相应专业力量
D．有对投标人的财务状况进行审计的专业人才
10．《建设工程勘察设计企业资质管理规定》将工程勘察资质划分为( A )。
A．综合资质、专业资质和劳务资质
B．综合资质、行业资质和劳务资质
C．总承包资质、专业承包资质和劳务分包资质
D．总承包资质、行业承包资质和劳务分包资质
11．根据《招标投标法》的规定，不属于评标专家库专家必备条件的是( D )。
A．从事相关专业领域工作满8年并具有高级职称
B．熟悉有关招标投标的法律法规
C．身体健康，能够承担评标工作
D．大学本科以上学历
12．根据《安全生产法》规定，在进行施工组织设计时，储存危险物品的仓库与员工宿舍(D )。 A．可以在同一座建筑物内，但必须保持安全距离
B．可以在同一座建筑物内，但必须设有紧急疏散出口
C．不能在同一座建筑物内，但有关部门同意的除外
D．不能在同一座建筑物内，并应当保持安全距离
13．施工单位与建设单位签订施工合同后，将其中的部分工程分包给分包单位，则施工现场的安全生产由( B )负总责。
A．建设单位
B．施工单位
C．分包单位
D．工程监理单位
14．根据《安全生产法》规定，二级总承包资质施工企业( A )。
A．应当建立应急救援组织
B．可不建立应急救援组织，但应指定专职应急救援人员
C．可不建立应急救援组织，但应指定兼职应急救援人员
D．可不建立应急救援组织，但应当配备必要的应急救援器材
1 5．建设安全监督机构在检查施工现场时，发现某施工单位在没有竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。该施工单位员工集体宿舍( C )。
A．经工程所在地建设安全监督机构同意，可以继续使用
B．经工程所在地建设行政主管部门同意，可以继续使用
C．所住员工必须无条件迁出
D．经工程所在地质量监督机构同意，可以继续使用
16．对于涉及(A )工程的专项施工方案，施工单位依法应当组织专家进行论证、审查。
A．地下暗挖
B．降水
C．脚手架
D．起重吊装
1 7．下列关于建筑材料检验的说法，正确的是( C )。
A．对于建设单位提供的建筑材料，施工单位不必进行检验
B．检验合格的建筑材料未经总监理工程师签字，不得在工程上使用
C．施工单位应当按合同约定对建筑材料进行检验
D．设计单位应当对推荐的建筑材料负责检验
18．建设工程质量监督机构的下列行为，错误的是( B)。
A．在办理报监手续时，收取监督费
B．发现严重违法行为，以自己的名义给予降低资质处罚
C．发现工程质量问题%考试大%时，采取局部停工措施
D．监督竣工验收程序
19．对涉及结构安全的试块、试件及有关材料，应当在监理人员监督下现场取样并送( A )的质量检测单位进行检测。
A．具有相应资质等级
B．建设单位许可
C．建设行业协会认可
D．监理协会认可
20．在工程建设过程中，建设单位的下列行为符合相关法律、法规规定的是( C )。
A．将施工图2套送审，其余4套交付施工
B．会同设计单位进行基础工程验收
C．组织相关各方进行竣工验收
D．工程竣工验收合格后第30天，去办理竣工备案手续
21．某工程已具备竣工条件，2005年3月2日施工单位向建设单位提交竣工验收报告，3月7日经验收不合格，施工单位返修后于3月20日再次验收合格，3月31日，建设单位将有关资料报送建设行政主管部门备案，则该工程质量保修期自( C )开始。
A．2005年3月2目
B．2005年3月7日
C．2005年3月20日
D．2005年3月31日
22．下列对工程建设标准有关内容的理解，正确的是(D )。
A．推荐性标准在任何情况下，都没有法律约束力
B．概算定额不属于工程建设标准范围
C．违反工程建设强制性标准，但没有造成严重后果，不属违法行为
D．建设行政主管部门可依据《工程建设强制性条文》对责任者进行处罚
23．某大型建设工程项目竣工后，建设单位于2005年4月1日向环境保护行政主管部门申请配套建设的环境保护设施竣工验收，环境保护行政主管部门于2005年4月5日收到申请。则环保行政主管部门完成该设施验收的截止日期为( B )。
A．2005年4月20日
B．2005年5月5日
C．2005年5月20日
D．2005年6月5日
24．某建设工程项目既含有土木建筑工程项目也含有安装工程项目，工程总造价1．6 亿元，其中安装工程项目造价约为0．6亿元，则下列关于该项目投保的说法，正确的是(B )。
A．整个项目按安装工程一切险投保
B．整个项目按建筑工程一切险投保
C．该项目的土木建筑工程项目按建筑工程一切险投保，安装工程项目按安装工程一切险投保
D．整个项目按安装工程一切险附加建筑工程一切险投保
25．女学生孙某毕业后被企业录用。孙某为了锻炼自己，主动要求到最苦、最累、最脏的岗位上工作。企业可以满足她的要求，但不得安排的工作是( D )。
A．参寓处高温工作
B．低温、冷水作业
C．夜班劳动
D．矿山井下作业
26．张某因不能胜任工作，公司经理办公会研究决定，从8月1日起解除与张某的劳动合同。根据《劳动法》的规定，该公%考试大%司最迟应于(C )前以书面形式通知张某。
A．6月1日
B．6月16日
C．7月2日
D．7月16日
27．城市市区内可能产生噪音污染的工程项目，施工单位应当在工程开工前( D ) 天，向环境保护行政主管部门申报。
A．5
B．7
C．10
D．15
28．施工单位处置施工过程中产生的废水、废物的下列做法中，符合环境保护相关法律法规规定的是( A )。
A．工业废水处理达标后排人河流
B．经当地环境部门许可，将废物用于外省工地
C．将清洗设备的废水回灌补给地下水
D．将施工中产生的危险废弃材料堆放到住宅小区临近垃圾场
29．工程建设中，建设单位和施工单位的下列行为，符合《消防法》规定的是(B )。
A．在施工前设计单位将建筑工程的消防设计图纸报送公安消防机构审核后施工
B．消防设计变更，建设单位报送原审核的公安消防机构核准
C．施工单位将部分工人安排在仓库里临时居住
D．工程竣工后，建设单位报公安消防机构备案即投入使用
30．建设工程勘察单位在编制建设工程勘察文件时，不作为编制依据的是(C )。
A．项目批准文件
B．城市规划
C．项目投资框算
D．国家规定的建设工程勘察深度要求
31．甲、乙、丙三人按50万、30万、20万的出资额设立合伙企业，并书面约定逐年按出资额的比例分享利润、分担亏损。第一年税后利润100万元，第二年由于经营不善亏损200万元，则下列说法中，正确的是(A )。
A．第一年甲应分配利润50万元
B．第二年乙分担亏损30万元
C．清算之前，合伙人可以要求分割合伙企业财产
D．第二年若企业清算，三人共赔偿100万元，责任终止
32．根据《公司法》规定，有限%考试大%责任公司股东会的职权不包括( A )。
A．决定公司的经营计划和投资方案
B．审议批准公司的年度财务预算报告
C．对公司增加或减少注册资本作出决议
D．修改公司章程
33．下列行为中，属于不正当竞争行为的是( C )。
A．企业承诺给销售本厂产品的职工销售额10％的提成
B．甲超市每日派人去乙超市打探商品售价
C．煤气公司为某小区居民安装煤气表，须配套安装某企业生产的报警器
D．市政府要求小区建设工艺围栏
34．承包商为追赶工期，向水泥厂紧急发函要求按市场价格订购200吨425硅酸盐水泥，并要求三日内运抵施工现场。则承包商的订购行为(D )。
A．属于要约邀请，随时可以撤销
B．属于要约，在水泥运抵施工现场前可以撤回
C．属于要约，在水泥运抵施工现场前可以撤销
D．属于要约，而且不可撤销
35．建设单位按照与施工单位订立的施工合同，负责电梯设备的采购。于是建设单位电梯生产厂家发函要求购买两部电梯。电梯厂回函表示"其中一部可以按要求期限交付，另一部则需延期十日方能交付"。电梯厂的回函属于( D )。
A．要约邀请
B．要约撤销
C．承诺
D．新要约
36．招标人于2006年4月1日发布招标公告，2006年4月：20日发布资格预审公告，2006年5月10日发售招标文件，投标人于投标截止日2006年6月10日及时递交了投标文件，2006年7月20日招标人发出中标通知书，则要约生效的时间是(C )。
A．2006年4月1日
B．2006年5月10日
C．2006年6月10日
D．2006年7月20日
37．因欺诈、胁迫而订立的施工合同可能是无效合同，也可能是可撤销合同。认定其为无效合同的必要条件是( D )。
A．违背当事人的意志
B．乘人之危
C．显失公平
D．损害国家利益
38．小张今年17周岁，到城里打工1年挣得工资2万元，现小张回到家乡承包一小型砖厂。则关于该承包协议效力的说法，正确的是( C )。
A．因小张是限制民事行为能力人，该协议效力待定
B．因小张不具备相应的民事行为能力，该协议无效
C．因小张具备相应的民事行为能力，该协议有效
D．不具备相应的民事行为能力，该协议可撤销
39．建设单位与供货商签订的钢材供货合同未约定交货地点，后双方对此没有达成补充协议，也不能依其他方法确定。则供货商备齐钢材后，(D )。
A．应将钢材送到施工现
B．应将钢材送到建设单位的办公所在地
C．应将钢材送到建设单位的仓库
D．可通知建设单位自提
40．开发商拖欠承包商工程款700万元，承包商认为可以用开发的商品房抵账，因此并不急于追索。同时承包商拖欠劳务分包商报酬150万元已达6个月，则此劳务分向商有权( A )。 A．以自己的名义向人民法院请求开发商付款
B．以承包商的名义向人民法院请求开发商付款
C．以自己的名义向政府行政主管部门请求付款
D．以承包商的名义向开发商请求付款
41．甲供货单位与乙采购单位于2005年3月1日订立水泥供应合同。约定水泥价格为每吨370元，2006年5月1日交货，逾期交货1个月的违约金为每吨10元。甲实际交货为2006年6月1日。2006年5月1日水泥市场价格为每吨380元，2006年6月11日水泥市场价格为每吨390元，则乙最终应付总款为每吨( A )元。
A．360
B．370
C．380
D．390
42．甲与乙订立了一份水泥购销合同，约定甲向乙交付200吨水泥，货款6万元，乙向甲支付定金1万元；如任何一方不履行合同应支付违约金1．5万元。甲因将水泥卖给丙而无法向乙交付，给乙造成损失2万元。乙提出的如下诉讼请求中，不能获得法院支持的是( B )。 A．要求甲双倍返还定金2万元
B．要求甲双倍返还定金2万元，同时支付违约金1．5万元
C．要求甲支付违约金2万元
D．要求甲支付违约金1．5万元
43．施工企业与材料供应裔订立的合同中约定"任何一方不能履行合同须承担违约金3万元，发生争端由某仲裁机构解决"。现供应商延期交货给施工企业造成的损失4.5万元，则施工企业为最大限度维护自身利益，应（A）
A．向某仲裁机构请求供应商支付4.5万元
B．向某仲裁机构请求供应商支付3万元
C．直接要求供应商支付7.5万元
D．直接要求供应商支付3万元
44．水泥厂为承包商供应水泥，承包商已经支付了全部货款。交货时承包商因水泥厂交货时间经合同约定晚了两天而要求支付违约金，水泥厂表示拒绝并把水泥卸放在合同约定的地点。第二天上午乌云密布，下午降暴雨把部分水泥淋湿硬化。则该部分损失。B
A．由水泥厂承担
B．由承包商承担
C．由水泥厂和承包商共同承担
D．由承包商向水泥厂索赔
45．甲患重病住院急需用钱又借贷无门，乙表示愿意借给甲2000元，但半年后须加倍偿还，否则以甲的房子代偿，甲表同意。根据《合同法》规定，甲、乙之间的借款合同因（ D）。 A．显失公平而无效
B．欺诈而可撤销
C．乘人之危而无效
D．乘人之危而可撤销
46．甲在受到欺诈的情况下与乙订立了合同，后经甲向人民法院申请，撤销了该合同，则该合同自（B ）起不发生法律效力。
A．人民法院决策撤销之日
B．合同订立时
C．人民法院受理请求之日
D．权利人知道可撤销事由之日
47．甲施工期企业承建的办公楼项目已经交付使用，发包人仍拖欠部分工程款未予。甲在未与任何人协商的情况下，擅自将办公楼部分空余写字间卖给丙公司，则该买卖合同（ D ）。 A．可撤销
B．有效
C．可变更
D．无效
48．甲、乙两公司签订一份建筑材料采购合同，合同履行期间因两公司合并致使该合同终止。该合同终止的方式是（C ）。
A．免除
B．抵销
C．混同
D．提存
49．某施工单位与丙企业订立合同后，分立为甲、乙两个施工单位，但未把此情况告知丙。则丙有权要求( A )。
A．甲、乙对合同承担连带责任
B．解除合同
C．撤销合同
D．原施工单位上级主管部门承担责任
50．根据《合同法》的规定，下列情形中，%考试大%权利人不享有法定解除权的是(D )。 A．运输建材的货车途中遭遇洪水，货物全部变质
B．施工过程中，承包人不满工程师的指令，将全部工人和施工机械撤离现场
C．发包人拒不支付工程款，双方又不能达成延期付款协议
D．施工单位夜间施工扰民，被行政主管部门责令停工，致使工期延误
61．甲建设单位与乙设计院签订设计合同，设计费用为300万元，双方在协商定金数额时发生意见分歧。根据《担保法》的规定，该定金数额最多为( C )万元。
A．30
B．45
C．60
D．90
62．某企业以其办公楼作为抵押物向银行贷款，并办理了抵押登记。该抵押合同生效的时间为( B)之日。
A．抵押合同签字、盖章
B．房产行政主管部门登记
C．到公证部门办理公证
D．贷款合同生效
63．下列关于保证担保的说法，正确的是( D )。
A．保证人须向债权人证明其有清偿能力
B．保证方式没有约定的，保证人承担一般保证责任
C．保证人可能是主合同的当事人
D．保证期间债务人转让债务的，须取得保证人书面同意
64．施工企业于2000年承建某单位办公楼，2001年4月竣工验收合格并交付使用。2006年5月，甲致函该单位，说明屋面防水保修期满及以后使用维护的注意事项。此事体现了合同法的( C )原则。
A．公平
B．自愿
C．诚实信用
D．维护公共利益
6 5．甲、乙两公司建设工程合同纠纷一案，经某仲裁委员会作出裁决，甲、乙两公司对裁决结果均不满意。下列选项正确的是( D )。
A．双方可就此纠纷再次向该仲裁委员会申请仲裁
B．双方可就此纠纷重新达成仲裁协议后向另外的仲裁委员会申请仲裁
C．双方可就此纠纷向人民法院起诉
D．双方可向人民法院申请撤销仲裁裁决
66．甲公司与乙公司的监理合同纠纷一案，由某仲裁委员会开庭审理。开庭当天，接到开庭通知书的被申请人乙无正当理由拒不到庭，则仲裁庭可以(D )。
A．撤销案件
B．中止审理
C．终结审理
D．缺席裁决
67．下列材料不属于《民事诉讼法》中规定的证据种类的是( C )。
A．书证
B．证人证言
C．律师代理意见
D．鉴定结论
68．建设单位因施工单位在履行施工合同中存在违约行为对其提起诉讼，并准备申请对工程进行质量鉴定，则鉴定申请应在( D )提出。
A．开庭审理前
B．法庭辩论前
C．法院判决前
D．举证期限内
69．法院在执行被执行人房产时，案外人王某提出异议，称该房%考试大%产归其所有，法院无权执行。执行员按法定程序进行审查，确认王某理由成立，此时应由( D )批准中止执行。 A．执行员
B．执行庭庭长
C．审判委员会
D．法院院长
70．法院终审判决甲公司向乙公司支付工程款及利息，甲到期没有付款，乙申请法院执行。在执行过程中，甲、乙双方达成分期付款协议，但甲没有履行该协议。下列关于执行的说法中正确的是( B )。
A．乙可以向法院另行起诉
B．乙可以申请法院恢复执行
C．该执行已经终结
D．乙可以提起审判监督程序
71．乙公司因甲公司拖欠其工程款，依据双方订立的工程承包合同中的仲裁条款，向某仲裁委员会申请仲裁。如甲对仲裁协议的效力有异议，应当在( C )提出。
A．仲裁庭组成之前
B．仲裁庭裁决之前
C．仲裁庭首次开庭之前
D．法院受理之前
72．甲、乙两公司欲签订一份仲裁协议，仲裁协议的内容可以不包括( C )。
A．选定的仲裁委员会
B．仲裁事项
C．双方不到法院起诉的承诺
D．请求仲裁的意思表示
73．甲建设单位一直拖欠乙施工单位工程款，乙多次索要未果，遂申请仲裁。仲裁庭作出裁决后，甲仍不履行，则乙可向( B )申请执行。
A．仲裁委员会
B．人民法院
C．人民政府
D．建设行政主管部门
74．下列关于解决合同纠纷方式的说法中，正确的是( C )。
A．对仲裁裁决不服可以再向人民法院起诉
B．协商是解决纠纷的重要方式，和解协议具有强制执行的效力
C．当事人可以经调解程序解决合同争议
D．对法院一审判决不服，可向仲裁机构申请仲裁
75．建设单位为了项目能够尽快投产，要求施工单位将合同约定的9个月合理工期压缩至6个月，则建设单位可能承担的法律责任不包括( C )。
A．责令其限期改正
B．对其处20万元以上50万元以下的罚款
C．造成重大安全事故，构成犯罪，承担刑事责任
D．建设单位直接责任人员承担相应行政责任
76．建设工程项目招标中，中标人拒绝与招标人订立合同。中标人提交的投标保证金是2万元，拒签合同的行为给招标人造成2.5万元的损失。则招标人有权（B）。
A．没收投标保证金，但无权主张保证金以外的赔偿
B．没收投标保证金，且有权主张再赔偿保证金以外的0.5万元损失
C．没收投标保证金，且有权主张再赔偿保证金以外的2.5万元损失
D．向法院诉讼要求赔偿，但不得自行没收投标保证金
77．建设单位在施工合同履行中未能按约定付款，由此可能承担的法律责任是( B )。
A．警告
B．支付违约金
C．罚款
D．赔礼道歉
78．施工单位在施工中未采取专项保护措施，给毗邻建筑物造成损害。建设行政主管部门不能给予的处罚是( D)。
A．责令停业
B．罚款
C．责令限期改正
D．责令赔偿损失
79．甲施工企业为能在市政府办公楼项目中中标，以投资考察的名义，安排市主管领导及家人赴欧洲旅游，并在国外为%考试大%其购买了贵重的纪念品，共花费人民币近50万元。甲已构成行贿罪，人民法院应当( D )。
A．仅对甲单位进行刑事处罚
B．仅对甲单位直接负责人进行刑事处罚
C．对甲单位或直接负责人进行刑事处罚
D．对甲单位和直接责任人分别进行刑事处罚
80．在建设工程项目施工中，行为人对自己的行为承担法律责任不以损害事实发生为前提的是( B )。
A．项目经理进行采购合同谈判
B．建设单位支付工程款
C．施工人员施工中高空坠物
D．施工队驾驶员的驾驶行为
81．甲建设单位委托乙招标代理机构通过公开招标方式选择施工单位，乙的下列行为不符合法律规定的有( BCE )。
A．乙以甲的名义在媒体上发布招标公告
B．乙依法定权利根据评标报告和推荐的中标候选人确定某投标人中标
C．为保证公平、公正，乙将招标事宜转委托给另一招标代理机构
D．乙接受委托后，指派工作人员张某具体操办该招标事宜
E．乙接受某一投标人委托，指派王某编制该工程投标书
82．甲施工企业承建乙公司综合楼一幢。根据施工合同，乙应于2004年4月10目前支付剩余工程款50万元，乙届时未予支付。甲在索要余款过程中，依次经过以下环节，综合考虑各环节，其中可使诉讼时效中断的情形有( ABE )。
A．2004年9月，甲致函乙要求其给付工程款
B．2005年1月，乙公司负责人在酒席上向甲施工企业负责人表示宽限一年，20年年底一定付款
C．2005年12月，乙公司新任负责人称该债务系前任领导所欠，自己概不负责
D．2006年5月，乙公司承认该债务存在，但其已超过诉讼时效期间而拒绝支付
E．2006年3月，甲向人民法院起诉
83．下列关于总承包单位和分包单位承担责任的表述，正确的是( CD )。
A．分包单位按照分包合同的约定仅对总承包单位负责
B．分包单位按照分包合同的约定仅对建设单位负责
C．总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任
D．总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责
E．总承包单位和分包单位对建设单位各自承担责任
84．王某取得监理工程师执业资格后，受总监理工程师委派，进驻某建%考试大%设工程项目履行监理职责，其实施监理的依据包括(ABD )。
A．法律、法规及有关技术标准
B．建设工程施工合同
C．劳动用工合同
D．工程设计文件
85．在建设工程项目的招投标活动中，某投标人以低于成本的报价竞标。则( AD )。
A．该行为目的是为了排挤其他对手，应当禁止
B．没有违背诚实信用原则，不应禁止
C．是降低了工程造价，应当提倡
D．该投标文件应作废标处理
E．其做法符合低价中标原则，不应禁止
86．下列人员均在相关领域工作满8年，其中可以作为评标委员会专家成员的有( ACDE )。
A．甲某，高等院校副教授
B．乙某，投标人的独立董事
C．丙某，高级会计师，已通过建造师执业资格考试，但尚未注册
D．丁某，高级工程师，曾因交通肇事罪受到过刑事处罚
E．戊某，某中介公司高级经济师
87．根据《安全生产法》的规定，下列关于施工单位从业人员应承担的安全生产义务的说法中，正确的是(ACE )。
A．遵守安全操作规程
B．支付安全培训费用
C．提高安全生产技能
D．购买劳保用品
E．报告事故隐患
88．根据《建设工程安全生产管理条例》，施工项目经理的安全职责有( BCE )。
A．应当制定安全生产规章制度
B．落实安全生产责任制
C．确保安全生产费用的有效使用
D．保证安全生产条件所需资金的投入
E．及时、如实报告生产安全事故
89．某工程设备安装阶段，需要使用起吊能力为10吨的吊车进行大型永久设备的吊装。承包商与设备租赁1司签订施工机械租赁合同时，应依据《安全生产管理条例》，要求该设备租赁公司提供( ABE )。
A．生产厂家的吊车制造许可证
B．吊车出厂的产品合格证明
C．机械燃油消耗定额证明
D．租赁公司自行测试的安全性能检测记录
E．具有资质检验检测机构出具的安全性能检测合格证明
90．按照《建设工程质量管理条例》，工程竣工验收应当具备的条件有( AC )。
A．有完整的技术档案和施工管理资料
B．分部工程的质量必须优良
C．有施工单位签署的工程保修书
D．有勘察、设计、监理单位共同签署的质量合格文件
E．主要功能项目的抽查结果应符合《产品质量法》的规定
91．某工程项目已超过合理使用年限，欲继续使用。此时应当委托具有相应资质等级的( AD )鉴定，并根据鉴定结果采取加固、维修等措施，重新界定使用年限。
A．设计单位
B．建设单位
D．勘察单位
E．监理单位
92．下列关于设计单位质量责任和义务的说法，正确的有( DE )。
A．为了保证工程质量，设计单位必须在设计文件中指定建筑设备的生产厂家
B．为保证设计进度，设计单位将部分任务转包给其它设计单位
C．设计单位在设计文件中选用的建筑设备，应当注明规格、型号，并推荐生产厂家D．有特殊要求的设备，设计单位可以指定生产厂家
E．设计单位应当就审查合格的施工图向施工单位说明
93．建设单位拟装修其办公楼，其中涉及承重结构变动。则下列表述正确的有( BC )。
A．建设单位将装修方案报有关主管部门批后，方可施工
B．建设单位在委托原设计单位提出设计方案后，方可施工
C．建设单位在委托相应资质等级设计单位提出设计方案后，方可施工
D．建设单位提出装修方案后，即可要求承包单位施工
E．建设单位可直接将装修任务发包给劳务公司
94．某安装工程项目于2005年2月l5日开工，合同约定的竣工日期是同年6月30日。实际竣工日期为7月1日，并于7月15日投入使用。试车考核期从7月15日开始，其间在8月20日至9月20日因故停止运行，9月21日恢复。则下列关于该项目投保的安装工程一切险保险期限的说法中，正确的有(AD )。
A．试车考核期的保险责任至10月15日
B．试车考核期的保险责任至11月15日
C．维修期应从6月30日开始算
D．维修期应从7月15日开始算
E．保险责任可以拖延至3年的维修期满日
95．根据《劳动法》规定，符合对未成年人特殊保护规定的有( AE )。
A．不得安排未成年人从事矿山并下作业
B．不得安排未成年人从事低温、冷水作业
C．不得安排未成年人从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动
D．不得安排未成年人延长工作时间和夜班劳动
E．用人单位应当对未成年人定期进行健康检查
96．某纳税人在税务机关责令%考试大%缴纳拖欠税款和滞纳金期限届满，仍未缴纳的，税务机关可以采取的强制执行措施有( BE )。
A．将纳税人的全部账户冻结
B．拍卖纳税人价值相当于应纳税款的财产
C．对纳税人处以罚金
D．对纳税人的直接责任人员处以拘役
E．将所欠税款与滞纳金同时执行
97．下列市场行为中，不属于承诺的有(ABCE )。
A．发布招标公告
B．发布拍卖公告
C．发售招标文件
D．发出中标通知书
E．递交投标文件
98．施工合同可撤销的情形有( AD )。
A．在订立施工合同时显失公平
B．施工单位以欺诈手段订立，且损害了国家利益
C．违反了《建筑法》的强制性规定
D．订立合同时，建设单位存在重大误解
E．损害社会公共利益
99．承包商甲承建韵住宅小区一期工程，业主人住后发现墙体出现大面积裂缝。业主向开发商提出索赔，开发商因无力支付而故意拖延。作为该项目正在建设的二期工程承包商乙，可以( AD )。
A．行使不安抗辩权
B．行使同时履行抗辩权
C．不通知开发商而暂停施工
D．要求开发商提供付款担保
E．不承担举证责任证明开发商丧失履约能力
100．继续实际履行合同作为承担违约责任的方式之一，其构成要件包括(ABCE )。
A．必须有违约行为存在
B．必须由守约方在合理期限内提出继续履行合同要求
C．继续实际履行须在事实上可能
D．继续实际履行仅限于价款和报酬的给付
E．必须依据法律和合同的性质能够履行
101．建设单位与施工单位订立书面的施工合同，该书面合同可以( ABCE )方式作出。
A．合同书
B．传真
C．电子邮件
D．互联网音频传输
E．邮寄信函
102．由于供货商未能按期交货，买方要求解除材料采购合同。按照《合同法》的规定，合同解除后，合同中约定的( BCD )条款仍然有效。
A．质量
B．结算
C．仲裁
D．清理
E．担保
103．甲施工企业在银行，力、理投标保函，银行要求甲提供反担保。则甲提供的以下单证，能够质押的是(ABDE )。
A．存款单
B．仓单
C．房屋所有权证书
D．提单
E．汇票
104．施工单位签订的如下协议中，属《合同法》调整的有( AE )。
A．与设备租赁站订立的设备租赁协议
B．与其项目经理订立的安全目标责任协议
C．与其职工订立的计划生育目标协议
D．与其职工订立的劳动协议
E．与银行订立的借款协议
105．建设单位因监理单位未按监理合同履行义务而%考试大%受到损失，欲提起诉讼，则必须眼满足的条件有(ABE ）。
A．有具体的诉讼请求
B．有事实和理由
C．有充分的证据
D．没有超过诉讼时效期闯
E．属于受诉法院管辖
106．为制止侵权行为，权利人在起诉前向人民法院申请保全证据。保全方法正确的有( ABCD )。
A．对文书、物品等进行录像、拍照、抄写
B．对文书、物品等进行复制
C．向证人进行询问调查、记录证人证言
D．对证据进行鉴定或勘验
E．将获取的证据材料交给当事人保管
107．甲公司拖欠乙公司工程款一案，经法院作出判决，现进入执行阶段。法院可根据乙的申请，对甲的银行存款采取的执行措施有( CE )。
A．封存
B．扣押
C．冻结
D．强制交付
E．划拔
108．甲施工企业与非本单位自然人乙订立协议，其中约定："允许乙使用甲资质承揽工程，乙承揽工程合同额5％上缴甲作为管理费用，发生质量、安全事故由乙自行承担"。则下列关于甲为此应当承担的法律责任的说法，正确的有( ABCD )。
A．没收违法所得
B．责令停业整顿
C．降低资质等级
D．吊销资质证书
E．罚金
109．下列承担民事责任的方式中，只能适用于违约责任的有( BCE )。
A．停止侵害
B．修理、重作
C．支付违约金
D．恢复名誉
E．赔偿损失
200．下列关于刑事责任的说法，正确的有( AD )。
A．刑事处罚是承担刑事责任的方式
B．主刑包括管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑、缓刑和死刑
C．附加刑包括罚金、没收财产、监外执行和剥夺政治权利
D．主刑和附加刑可以共同适用
E．构成犯罪就一定要接受刑事处罚
2007年机电实务 1精密、大型设备安装基础需要考虑减小基础振幅、减弱基础振动或控制基础沉降等，最适合采用基础是桩基础 2机电设备安装中，（调整与试运转）是综合检验设备制造和设备安装质量的重要环节。 3输配电架空线路施工工序为：勘测定位、基础施工、（电杆组装、立杆、拉线施工、放线施工）等 4热力管道安装时设置的坡度应与介质流向相同，以避免（发生噪声）。 5自动化仪表设备的取源部件在砌体和混凝土浇注体上安装时，最好的做法是：在砌筑或浇注同时埋入取源部件。 6空调制冷系统管道绝热施工应在（管道系统严密性检验后）进行。 7公安消防机构与其他单位共同核查工程实体是否符合经审核批准的消防设计的消防验收属于：现场检查。 8在建筑智能工程各系统中，能实现能源管理自动化，达到优化使用能源的系统是：建筑设备自动化系统。 9只是在由多台起重机共同抬吊某一设备时，才考虑：不均衡载荷。 10施工企业使用强制检定的计量器具，应向指定的计量检定机构申请：周期检定。 11特种设备安装、改造、维修竣工后，施工单位应在验收后30日内将有关技术资料移交：使用单位。 12设备安装中采用的各种计量和检测设备，应符合国家现行计量法规，精度等级不应低于（被检对象）的精度等级。 13负责焊接工艺评定，编制焊接作业指导书和焊接技术措施的焊接人员是：焊接技术人员。 14油断路器和六氟化硫断路器组装要求相同的是：同相各支持瓷套的法兰面宜在同一水平面上。15垫铁把设备的重量传递给基础，同时通过调整厚度将设备找平，因此垫铁的放置方法：标准垫法、十字垫法和辅助垫法。 17按《压力管道设计单位资格认证与管理办法》将管道分类为：长输管道、公用管道和工业管道。19吊装过程经常受风的影响，风载荷的计算要考虑的因素有：迎风面积、标准风压和风载体型系数。 20以焊接工艺评定报告为依据，结合焊接施工经验和实际焊接条件，可以编制：焊接工艺规程、焊接工艺卡和焊工作业指导书。 21需要对特种设备制造过程进行监督检验的特种设备有（压力容器、锅炉、起重机械和大型游乐设施）等 22《机械设备安装工程施工及验收通用规范》对试运转规定，施工单位必须带负荷试运转的设备有（泵、风机、压缩机）等设备。 23焊接质检人员的职责包括：对现场焊接作业全面检查、评定焊接质量。 2009年机电实务 1平面控制网的测量方法有：三角测量法、导线测量法、三边测量法。 3自动控制的闭环控制系统特点之一是（D．由偏差产生对系统被控量的控制） 4在工程实际中，经济管径的确定与流速的选择有关，①密度大的流体，流速取小些②对含有固体杂质的流体，流速取大些③对于真空管路，选择的流速必须保证产生的压力降△P低于允许值④黏度大的流体，流速取小些。 5长输管道线路勘察完成后，有设计单位向施工单位进行线路（A．交桩）工作 6管道上的热工仪表应按（设计要求）的位置进行安装。无机非金属硅酸盐材料包括水泥、玻璃、（陶瓷）等。 7对施工配合比有要求的防腐蚀材料，其配合比应由（试验）确定，不得任意改变。 8现场组对焊接的容器在钢平台上组对成封头后，应对（每道焊口）进行检查。 11起重工程中，钢丝绳一般由（高碳钢）钢丝捻绕而成。 12把焊接变形降到最小的焊接方法是（气体保护焊）。 13施工企业使用实行强制检定的计量器具，应当向当地县（市）级人民政府计量行政部门指定的
2016一级建造师考试试题及答案汇总 2016年一级建造师真题、模拟题尽收其中，千名业界权威名师精心解析，精细化试题分析、完美解析一网 （选中链接后点击“打开链接”） 下面给出《建设工程法规》模拟试题： 一、单项选择题(共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1、某工程于2009年3月15日通过竣工验收，建设单位于3月31日办理了竣工验收备案手续。按照《建设工程质量管理条例》的规定，该工程外墙面防渗漏的最低保修期限截止日期是（）。 A．2011年3月15日 B．2011年3月31日 C．2014年3月15日 D．2014年3月31日 2、根据法律是否明文规定了一定合同的名称，合同可以分为（）。 A．诺成合同与实践合同 B．双务合同与单务合同 C．格式合同与非格式合同 D．有名合同与无名合同 3、甲、乙两建筑公司于2010年3月10 日组成一个联合体去投标，在共同投标协议中约定：如果在施工过程中出现质量问题而遭遇建设单位索赔，各自承担索赔额的50%。2011年6月22日，甲建筑公司施工部分出现质量问题，建设单位索赔80万元。则下列说法正确的是（）。 A．由于是甲公司的原因导致，故建设单位只能向甲公司主张权利 B．因约定各自承担50%，故乙公司只应对建设单位承担40万元的赔偿责任 C．如果建设单位向乙公司主张，则乙公司应先对80万元索赔额承担责任 D．只有甲公司无力承担，乙公司才应先承担全部责任 4、《建筑法》规定，（）应当建立健全劳动安全生产教育培训制度，加强对职工安全生产的教育培训；未经安全生产教育培训的人员，不得上岗作业。 A．县级以上人民政府 B．施工企业
一级建造师历年考试真题及答案下载 2014年一级建造师考试真题、模拟题尽收其中，千名业界权威名师精心解析，精细化试题分析、完 一、单项选择题(共20 题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1在热力管道的热伸长计算中，热伸长计算公式△L=αL△t中的α，其物理意义是()。 A. 管道膨胀系数 B. 管道体膨胀系数 C. 管道面膨胀系数 D. 管道线膨胀系数 参考答案:D 2绿地管道排水的设计施工，排水管道的坡度必须符合设计要求，或符合下列规定：()。 A. DN200mm管道0.5%，DN300rnm管道0.33%，DN350mm管道0.3%，DN400mm管道0.2%;流速： 0.75～5m/s(非金属管);管道标高偏差不应大于±10mm B. DN200mm管道0.4%，DN300mm管道0.33%，DN350mm管道0.3%，DN400mm管道0.2%;流速： 0.75～5m/s(非金属管);管道标高偏差不应大于±15mm C. DN200mm管道0.4%，DN300mm管道0.33%，DN350mm管道0.3%，DN400mm管道0.2%;流速： 0.75～5m/s(非金属管);管道标高偏差不应大于±10mm D. DN200mm管道0.4%，DN300rnm管道0.33%，DN350mm管道0.3%，DN400mm管道0.2%;流速： 0.75～10m/s(非金属管);管道标高偏差不应大于±10mm 参考答案:C 3抹面砂浆终凝后，应及时保持湿润养护，养护时间不宜少于()。 A. 28d B. 14d C. 7d D. 30d参考答案:B 4施工项目部应建立质量责任制和()办法。 A. 考核评价 B. 质量控制
2010二级建造师《建筑工程》真题及答案(文字版全国卷) 2010二级建造师《建筑工程》真题及答案(文字版全国卷) 点击下载：2010二级建造师《建筑工程》真题及答案(文字版全国卷) 一、单项选择题(共20分题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1.普通钢筋混凝土结构用钢的主要品种是()。 A.热轧钢筋 B.热处理钢筋 C.钢丝 D.钢绞线 【答案】A 【解读】钢筋混凝土结构用钢主要品种有热轧钢筋、预应力混凝土用热处理钢筋、预应力混凝土用钢丝和钢绞线等热轧钢筋是建筑工程中用量最大的钢材品种之一，主要用于钢筋混凝土结构和预应力钢筋混凝土结构的配筋。 2.在钢筋混凝土梁中，箍筋的主要作用是()。 A.承受由于弯矩作用而产生的拉力 B.承受由于弯矩作用而产生的压力 C.承受剪力 D.承受因混凝土收缩和温度变化产生的压力
【答案】C 【解读】箍筋主要是承担剪力的，在结构还能固定受力钢筋的位置，以便绑扎成钢筋骨架。 3.某住宅建筑，地上层数为八层，建筑高度为2 4.300m，该住宅属()。 A.低层住宅 B.多层住宅 C.中高层住宅 D.高层住宅 【答案】C 【解读】住宅建筑按层数分类：一层至三层为低层住宅，四层至六层为多层住宅，七层至九层为中高层住宅，十层及十层以上为高层住宅，除住宅建筑之外的民用建筑高度不大于24m者为单层和多层建筑。大于24m者为高层建筑(不包括高度大于24m的单层公共建筑)。 4.某实行建筑高度控制区内房层，室外地面标高为-0.300m，屋面面层标高为18.00m，女儿墙顶点标高为19.100m，突出屋面的冰箱间顶面为该建筑的最高点，其标高为21.300 m，该房屋的建筑高度是()m。 A.18.300 B.19.100 C.19.400
2020年二级建造师考试试题及答案：建筑工程（6） 2020年二级建造师考试试题及答案：建筑工程（6） 一、单项选择题(共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个 最符合题意) 1 对于采用单价合同的招标工程，如投标书中有明显的数字计算 错误，业主有权先做修改再评标。当总价和单价的计算结果不一致时，准确的做法是( )。 A.分别调整单价和总价 B.以单价为准调整总价 C.按市场价调整单价 D.以总价为准调整单价 参考答案：B 2 工程量清单计价模式下，在招标投标阶段对尚未确定的某分部 分项工程费，应列于( )中。 A.暂估价 B.基本预备费 C.暂列金额 D.工程建设其他费 参考答案：C 3 某施工合同实施过程中出现了偏差，经过偏差分析后，承包商 采用新的高效率的施工方案。这种调整措施属于( )。 A.组织措施
B.技术措施 C.经济措施 D.合同措施 参考答案：B 4 施工企业的项目经理因为主观原因，或因为工作失误而发生重大工程质量安全事故，政府主管部门主要追究其( )。 A.经济责任 B.社会责任 C.法律责任 D.社会责任和经济责任 参考答案：C 5 施工质量验收时，抽样样本经实验室检测达不到规范及设计要求，但经检测单位的观场检测鉴定能够达到要求的，可( )处理。 A.返工 B.补强 C.不作 D.延后 参考答案：C 6 某施工企业编制某建设项目施工组织设计，先后实行了相关资料的收集和调研、主要工种工程量的计算、施工总体部署的确定等工作，接下来应实行的工作是( )。 A.施工总进度计划的编制
B.资源需求量计划的编制 C.施工方案的拟订 D.施工总平面图的设计 参考答案：C 7 下列项目目标动态控制的纠偏措施中，属于管理措施的是( )。 A.调整工作流程组织 B.调整设计 C.调整进度管理的方法和手段 D.改变施工管理 参考答案：C 8 关于施工质量保证体系的说法中，准确的是( )。 A.工程项目的施工质量保证体系以控制和保证施工产品质量和进度为目标 B.工作保证体系是项目施工质量保证体系的基础 C.施工质量保证体系的内容不包括组织保证体系 D.项目施工质量保证体系必须建立健全各级质量管理组织，分工负责 参考答案：D 9 因为承包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用价格调整公式时，应采用( )作为现行价格指数。 A.原约定竣工日期的价格指数
2017年一级建造师考试真题及答案 1.【题干】表征沥青路面材料稳定性能的路面使用指标的是( ) 【选项】 A.平整度 B.温度稳定性 C.抗滑能力 D.降噪排水 2.【题干】城市主干道的水泥混凝土路面不宜选择的主要原材料是( ) 【选项】 A.42.5级以上硅酸盐水泥 B.粒径小于19.00mm* C.粒径小于31.5mm碎石 D.细度模数在2.5* 3.【题干】关于加筋土挡墙结构特点的说法，错误的是( ) 【选项】 A.填土、拉筋、面板结合成柔性结构 B.依靠挡土面积的自重抵挡土压力作用 C.能适应较大变形，可用于软弱地基 D.构件可定型预制，现场拼装 4.【题干】湿陷性黄土路基的处理方法不包括( ) 【选项】 A.换土法 B.强夯法 C.砂桩法 D.挤密法 5.【题干】桥梁防水混凝土基层施工质量检验的主控项目不包括( ) 【选项】 A.含水率 粗糙度B. C.平整度 D.外观质量 6.【题干】预制梁板吊装时，吊绳与梁板的交角为( )时，应** 【选项】 A.45° B.60° C.* D.90° 8.【题干】主要材料可反复使用，止水性好的基坑围护结构是( ) 【选项】 A.钢管桩 B.灌注桩
C.SMW工法桩 D.型钢桩 9.【题干】下列盾构掘进的地层中，需要采取措施控制后续沉降的是( ) 【选项】 A. 岩层 B.卵石 C.软弱粘性土 D.砂土 ) ( 10.【题干】下列给水排水构筑物中，属于调蓄构筑物的是 【选项】 澄清池 A. B.清水池 生物塘C. 反应池 D. 。) 11.【题干】给水与污水处理厂试运行内容不包括( 【选项】性能标定A. B.单机试车 C.联机运行 D.空载运行 12.【题干】某供热管网设计压力为0.4MPa，其严密性试验压力( )。 【选项】 A.0.42 B.0.46 C.0.50 D.0.60 13.【题干】下列燃气和热水管网附属设备中，属于燃气管网独有的是( )。【选项】 A.阀门 B.补偿装置 C.凝水缸 D.排气装置 14.【题干】生活垃圾填埋场填埋区防渗系统结构层，自上而下材料排序，正确的是( )。 【选项】 A.土工布、GCL垫、HDPE膜 B.土工布、HDPE膜、GCL垫 C.HDPE膜、土工布、GCL D.HDPE膜、GCL垫、土工布 15.【题干】关于施工测量的说法，错误的是( )。 【选项】 A.规划批复和设计文件是施工测量的依据 B.施工测量贯穿于工程实施的全过程 C.施工测量应遵循“由局部到整体。先细部分后控制”的原则 D.综合行工程使用不同的设计文件时，应进行平面控制网联测 。)( 【题干】关于聚乙烯燃气管道连接的说法，错误的是19.
2015年一级建造师建设工程项目管理真题及答案解析 一、单项选择题 1.“建设工程项目法人决策的理性化程度以及建筑企业经营者的经营管理理念”屈于影响建设工程质重的（） A.管理环境因素 B.人的因素 C.方法的因素 D.社会环境因素 【答案】D 【解析】本题考査的是项目质重的影响因素。社会环境因素主要是指会对项目质重造成影响的各种社会环境因素，包括国家:建设法律法规的健全程度及其执法力度；建设工 程项目法人决策的理性化程度以及建筑业经营者的经营管理理念建筑市场包括建设工程交易市场 和建筑生产要素市场的发育程度及交易行为的规范程度；政府的工程质重监督及行业管理成熟程 度；建设咨询服务业的发展程度及其服务水准的高低；廉政管理及行风建设的状况等。参见教材 P165。 2.根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》（国务院令613号），投标有效期从（）起计算。 A.提交投标文件开始之日 B.购买招标文件的截止之日 C.提交投标文件的截止之日 D.招标文件规定开标之日 【答案】C 【解析】本题考査的是投标有效期。投标有效期从提交投标文件的截止之日起筲。参见教材P274-276。 3．下列工程项目策划工作中，属于建设工程项目实施阶段管理策划的是（）。 A．确定项目实施期管理总体方案 B．确定生产运营期设施管理总体方案 C．确定项目风险管理与工程保险方案 D．确定生产运营期经营管理总体方案 【答案】C 【解析】本题考查的是项目实施阶段策划的工作内容。项目实施的管理策划主要工作内容包括：（1）项目实施各阶段项目管理的工作内容；（2）项目风险管理与工程保险方案。参见教材P40。
4.关于职业健康安全与环境管理体系管理评审的说法，正确的是（）。 A.管理评审是管理体系接受政府监督的一种机制 B.管理评审是最高管理者对管理阼系的系统评价 C.管理评审是管理睞系自我保证和自我监督的一种机制 D.管理评审是第三方论证机构对管理睞系的系统评价 【答案】B 【解析】本题考査的是职业健康安全管理阼系与环境管理体系的运行。管理评宙是由组织的最高管理者对管理睞系的系统评价，判断组织的管理体系面对内部愔况和外部环 境的变化是否充分适应有效，由此决定是否对管理体系做出调整，包括方针、目标、机构和程序等。参见教材P227。 5．下列双代号时标网络计划中，关键线路有（）条。 A．5 B．4 C．3 D．2 【答案】C 【解析】本题考查的关键线路的判断。关键线路有ABEI、ABGI、ACGI三条。参见教材P139~143。 7下列安全生产管理制度中，最基本、也是所有制度核心的是（）。 A安全生产教育塔训制度 B安全生产责任制 C安全检査制度 D安全措施计划制度 【答案】B 【解析】本题考査的是安全生产责任制。安全生产责任制是最基本的安全管理制度，是所有安全生产管理带j度的核心。参见教材P228。 9某施工项目部根据以往项目的材料实际耗用愔况，结合具体施工项目要求，制定领用材料标准控制发料。这种材料闲重控制方法是（）。
一、单项选择题(共20题，每题1分。每题的备选项中，只有一个最符合题意)。 1.铁路工程施工测量中测量仪器设备及工具必须() A.定期(一般为2年)到国家计量部门进行检定，取得合格证书后方可使用。 B.不用检定。 C.定期(一般为1年)到国家计量部门进行检定，取得合格证书后方可使用。 D.定期(一般为1年)到国家计量部门进行检定即可。 2.硬化混凝土的强度主要取决于()。 A.混凝土的水灰比 B.水泥品种及外加剂的种类 C.骨料弹性模量 D.xx 3.在现场施工时，混凝土的配合比要根据()来调整后而成为施工配合比A.水灰比 B.砂子和石子的含水率 C.水泥的含水率 D.每立方米混凝土的水泥用量 4.除流砂及呈流塑状态的黏性土外，适用于各类土的开挖防护类型是()A.横、竖挡板支撑 B.钢(木)框架支撑 C.喷射混凝土护壁
D.现浇混凝土护壁 5.钻孔桩水下混凝土的灌注可采用下列()方法 A.泵送法 C.竖向导管法 D.直接灌注法 6.下面关于滑模的施工顺序正确的是() A.模板组装→绑扎钢筋→浇注混凝土→滑模提升→模板收坡(收坡桥墩)→修补养护直到墩顶 B.模板、爬架等组装→绑扎钢筋→浇注混凝土→养生→爬架提升固定→模板提升固定 C.组装翻模→绑扎钢筋→灌注混凝土→提升工作平台→模板翻升→施工至墩顶、模板拆除 D.模板翻升、钢筋绑扎、混凝土浇注和平台提升循环进行 7.在下列开挖方法中，适用于土、石质傍山路堑开挖方法的是()A.全断面开挖 B.横向台阶开挖 C.逐层xx开挖 D.纵向台阶开挖 8.铁路上营业线桥涵顶进主要有框架式桥涵顶进和()两种类型。 A.球形涵洞顶进 B.正方形涵洞顶进 C.圆形涵洞顶进
历年一级建造师试题 2004一级建造师考试工程经济试题及答案 一、单项选择题（共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1．在下列各项中，属于资本金财务现金流量表中现金流出的是（）。 A．折旧费B．摊销费C．应付账款D．所得税 2．在下列关于现金流量图的表述中，错误的是（）。 A．以横轴为时间轴，零表示时间序列的起点 B．多次支付的箭线与时间轴的交点即为现金流量发生的时间单位初 C．在箭线上下流明现金流量的数值 D．垂直箭线箭头的方向是对特定的人而言的 3．已知年名义利率r，每年计总次数n，则年有效利率为（）。 4．在进行工程经济分析时，下列项目财务评价指标中，属于动态评价指标的是（）。 A．投资收益率B．偿债备付率C．财务内部收益率D．借款偿还期 5．在项目财务评价中，若某一方案可行，则（）。 A．PtPc，FNPV0，FIRRic B．PtPc，FNPV0，FIRRic C．PtPc，FNPV0，FIRRic D．PtPc，FNPV0，FIRRic 6．某生产性建设项目，折算到第1年年末的投资额为4800万元，第2年年末的净现金流量为1200万元，第3年年末为1500万元，自第4年年末开始皆为1600万元，直至第10年寿命期结束，则该建设项目的静态投资回收期为（）年。 A．4.24 B．4.31 C．4.45 D．5.24 7．利息备付率表示使用项目（）偿付利息的保证倍率。 A．支付税金后的利润B．支付税金前且支付利息后的利润 C．支付利息和税金前的利润D．支付税金和利息后的利润 8．通货膨胀是指由于货币(这里指纸币)的发行量超过（）所需要的货币量而引起的货币贬值和物价上涨的现象。 A．存量商品B．商品流通C．增量商D．购买能力 9．在下列各项中，属于固定成本的是（）。 A．长期借款利息B．原材料费C．燃料费D．生产人员工资 10．某生产性建设项目，其设计的生产能力为6万件，年固定成本为5600万元，每件产品的销售价格为3600元，每件产品的可变成本为1600元，每件产品的销售税金及附加之和为180元，则该生产性建设项目的盈亏平衡产销量为（）万件。 A．1.56 B．1.64 C．3.08 D．3.20 11．投资项目敏感性分析是通过分析来确定评价指标对主要不确定性因素的敏感程序和（）。 A．项目的盈利能力B．项目对其变化的承受能力 C．项目风险的概率D．项目的偿债能力 12．在进行设备购买与设备租赁方案经济比较时，应将购买方案与租赁方案视为（）。 A．独立方案B．相关方案C．互斥方案D．组合方案 13．对承租人而言，租赁设备的租赁费用主要包括租赁保证金、租金和（）。 A．贷款利息B．折旧费用C．运转成本D．担保费 14．价值工程中"价值"的含义是（）。 A．产品的使用价值B．产品的交换价值 C．产品全寿命时间价值D．产品功能与其全部费用的比较价值 15．在其他条件相同的情况下，考虑资金时间价值时，下列现金流量图中效益最好的是（）。
一级建造师历年真题(一键下载)。一级建造师历年真题是考生们复习备考一建的重要资料，对历年真题的分析可以了解出题规律以及答题技巧，下面小编就给大家整理了一级建造师历年真题汇总。 一级建造师历年真题(一键下载)整理如下： 1.建筑施工企业变更法定代表人的，应当到安全生产许可证颁发管理机关办理安全生产许可证变更手续的时间，为变更后()内。 A.10日 B.5日 C.15日 D.20日 【答案】A 【考点来源】第六章第1节P221 【解析】建筑施工企业变更名称、地址、法定代表人等，应当在变更后10日内，到原安全生产许可证颁发管理机关办理安全生产许可证变更手续。 2.关于建设工程代理的说法，正确的是()。 A.招标活动应当委托代理 B.代理人不可以自行辞去委托 C.被代理人可以单方取消委托 D.法定代表人与法人之间是法定代表关系 【答案】C 【考点来源】综合性考题，考查点有第一章第二节法定代表人、第三节委托代 点击【一级建造师学习资料】或打开https://www.doczj.com/doc/7915779741.html,/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版
理和第三章第一节招标基本程序P15 【解析】招标的组织形式包括自行招标和委托招标，招标人具备自行招标能力的也可以自行招标。A错误。 在委托代理中，代理人可以辞去委托，被代理人也能取消代理，因此B错误C 正确。 法定代表人代表法人，不需要法人授权，法定代表人的行为就是法人的行为。D错误。 3.甲在乙拥有使用权的土地上设立地役权并办理了登记，乙将自己的土地使用权让给丙，关于各方权利的说法，正确的是()。 A.甲的地役权因办理登记而设立 B.乙转让土地使用权应经甲同意 C.土地所有权人设立地役权不必经乙同意 D.甲的地役权对丙具有约束力 【答案】D 【考点来源】第一章第4节P21 【解析】 A错误，甲的地役权因签订合同而设立。 B错误，乙转让土地使用权无需经甲同意。 C错误，土地所有权人设立地役权需经乙的同意。土地上已设立土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权等权利的，未经用益物权人同意，土地所有权人不得设立地役权。 点击【一级建造师学习资料】或打开https://www.doczj.com/doc/7915779741.html,/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版
一、单顶选择题（共20分，每题1分。每题的备选顶中，只有1个最符合题意） 1.按照民用建筑分类标准，属于起高层建筑的是（）。 A.高度50m的建筑 B.高度70m的建筑 C.高度90m的建筑 D.高度110m的建筑 【答案】D 【解析】建筑高度大于100m 的民用建筑为超高层建筑。 2.严禁将地下室作为主要用房的是（）。 A.歌舞厅 B.老年生活用房 C.游戏厅 D.放映厅 【答案】B 【解析】严禁将幼儿、老年人生活用房设在地下室或半地下室。 3.不属于应急照明光源的是（）。 A.备用照明 B.疏散照明 C.延时照明 D.安全照明
【答案】C 【解析】应急照明包括疏散照明、安全照明和备用照明，必须选用能瞬时启动的光源。 4.预应力混凝土构件的最低强度等级不应低于（）。 A.C25 B.C30 C.C35 D.C40 【答案】D 【解析】预应力混凝土构件的混凝土最低强度等级不应低于C40。 5.属于永久荷载的是（）。 A.固定设备 B.活动隔墙 C.风荷载 D.雪荷载 【答案】A 【解析】永久荷载包括结构构件、围护构件、面层及装饰、固定设备、长期储物的自重，土压力、水压力，以及其他需要按永久荷载考虑的荷载，例如：固定隔墙的自重、水位不变的水压力、预应力、地基变形、混凝土收缩、钢材焊接变形、引起结构外加变形或约束变形的各种施工因素。 6.在工程应用中，通常用于表示钢材塑性指标的是（）。 A.伸长率
B.抗拉强度 C.屈服强度 D.疲劳性能 【答案】A 【解析】钢材的塑性指标通常用伸长率表示。 7.根据国家的有关规定，终凝时间不得长于6.5h的水泥是（）。 A.硅酸盐水泥 B.普通硅盐酸水泥 C.矿渣硅盐酸水泥 D.火山灰硅盐酸水泥 【答案】A 【解析】硅酸盐水泥的终凝时间不得长于6. 5h，其他五类常用水泥的终凝时间不得长于10h。 8.影响混凝土和易性的主要因素是（）。 A.石子 B.砂子 C.水泥 D.单位体积的用水量 【答案】D 【解析】影响混凝土拌合物和易性的主要因素包括单位体积用水量、砂率、组成材料的性质、时间和温度等。单位体积用水量决定水泥浆的数量和稠度，它是影响混凝土和易性的最主要因素。
一级建造师历年考试真题及答案
一级建造师历年考试真题及答案下载 一级建造师考试真题、模拟题尽收其中，千名业界权威名师精心解析，精细化试题分析、完美解析一网打尽！在线做题就选针题库： 一、单项选择题(共20 题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1在热力管道的热伸长计算中，热伸长计算公式 △L=αL△t中的α，其物理意义是()。 A. 管道膨胀系数 B. 管道体膨胀系数 C. 管道面膨胀系数 D. 管道线膨胀系数 参考答案:D 2绿地管道排水的设计施工，排水管道的坡度必须符合设计要求，或符合下列规定：()。 A. DN200mm管道0.5%，DN300rnm管道0.33%，DN350mm管道0.3%，DN400mm管道0.2%;流速： 0.75～5m/s(非金属管);管道标高偏差不应大于±10mm B. DN200mm管道0.4%，DN300mm管道0.33%，DN350mm管道0.3%，DN400mm管道0.2%;流速：0.75～5m/s(非金属管);管道标高偏差不应大于±15mm
C. DN200mm管道0.4%，DN300mm管道0.33%，DN350mm管道0.3%，DN400mm管道0.2%;流速： 0.75～5m/s(非金属管);管道标高偏差不应大于±10mm D. DN200mm管道0.4%，DN300rnm管道0.33%，DN350mm管道0.3%，DN400mm管道0.2%;流速：0.75～10m/s(非金属管);管道标高偏差不应大于±10mm 参考答案:C 3抹面砂浆终凝后，应及时保持湿润养护，养护时间不宜少于()。 A. 28d B. 14d C. 7d D. 30d参考答案:B 4施工项目部应建立质量责任制和()办法。 A. 考核评价 B. 质量控制 C. 监督检查 D. 质量管理 参考答案:A 5投标人应当按照()的要求编制投标文件。 A. 业主 B. 招标文件 C. 工程造价
1、根据《绿色施工导则》，处于基坑降水阶段的工地，宜优先采用( )作为混凝土搅拌用水、养护用水、冲洗用水和部分生活用水。 A、地下水 B、市政自来水 C、雨水 D、中水 试题答案：[[A]] 试题解析：非传统水源利用： 1）优先采用中水搅拌、中水养护、有条件的应收集雨水养护； 2）处于基坑降水阶段的工地，宜优先采用地下水作为混凝土搅拌用水、养护用水、冲洗用水和部分生活用水。 2、根据《建设工程安全生产管理条例》，注册执业人员未执行工程建设强制性标准的，可责令其停止执业( ) A、1个月以上3个月以下 B、3个月以上1年以下 C、3个月以上2年以下
D、6个月以上1年以下 试题答案：[[B]] 试题解析： 3、某施工企业承揽拆除旧体育馆工程，作业过程中，体育馆屋顶突然坍塌，压死2人，重伤11人，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该事故属于( )。 A、特别重大事故 B、重大事故 C、一般事故 D、较大事故 试题答案：[[D]] 试题解析：根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，事故一般分为以下等级：①特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以上直接经济损失的事故；②重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤。或者5 000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故； ③较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1 000万元以上5 000万元以下直接经济损失的事故；④一般事故，是指造成3
人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1 000万元以下直接经济损失的事故。所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数。 4、根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》，项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的( )。 A、80% B、70% C、60% D、50% 试题答案：[[A]] 试题解析：项目负责人是工程项目质量安全管理的第一责任人，每月带班生产时间不得少于本月施工时间的80％ 5、根据《建设工程安全生产管理条例》，出租单位在签订机械设备租赁合同时，应当出具( )。 A、购货发票 B、检测合格证明 C、产品使用说明书
历年一级建造师实务真题及答案打包下载。一级建造师历年实务真题及答案是由名师带领专业一级建造师考试教研团队完成，具有极高的参考价值。为此小编特地整理了历年真题下载，希望对大家的备考有所帮助。 小编将历年一级建造师实务真题及答案打包下载整理如下： 一、单项选择题(共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1.关于地方性法规批准和备案的说法，正确的是()。 A.设区的市的地方性法规应当报省级人大常委会备案 B.自治州的单行条例报送备案时，应当说明作出变通的情况 C.省级人大常委会的地方性法规应报全国人大常委员会批准 D.自治县的单行条例由自治州人大常委员会报送全国人大常委会和国务院备案【答案】B 【考点来源】第一章第1节法的形式和效力层级P7 【解析】 A错误，设区的市、自治州的人民代表大会及其常务委员会制定的地方性法规，由省、自治区的人民代表大会常务委员会报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案。 B正确，D错误，自治州、自治县的人民代表大会制定的自治条例和单行条例，由省、自治区、直辖市的人民代表大会常务委员会报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案;自治条例、单行条例报送备案时，应当说明对法律、行政法规、地方性法规作出变通的情况。 C错误，省、自治区、直辖市的人民代表大会及其常务委员会制定的地方性法 点击【一级建造师学习资料】或打开https://www.doczj.com/doc/7915779741.html,/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版
规，报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案。 2.2017年9月15日，甲公司与丙公司订立书面协议转让其对乙公司的30万元债权，同年9月25日甲公司将该债权转让通知了乙公司。关于该案的说法，正确的是()。 A.甲公司与丙公司之间的债权转让协议于2017年9月25日生效 B.丙公司自2017年9月15日起可以向乙公司主张30万元的债权 C.甲公司和乙公司就30万债务的清偿对丙公司承担连带责任 D.甲公司和丙公司之间的债权转让行为于2017年9月25日对乙公司发生效力【答案】D 【考点来源】第四章第1节合同的履行、变更、转让、撤销和终止P138 【解析】 《合同法》规定，债权人转让权利的，应当通知债务人。未经通知，该转让对债务人不发生效力。当债务人接到权利转让的通知后，权利转让即行生效，原债权人被新的债权人替代，或者新债权人的加入使原债权人不再完全享有原债权。 3.根据《立法法》，下列事项中必须由法律规定的是()。 A.税率的确定 B.环境保护 C.历史文化保护 D.增加施工许可证的申请条件 【答案】A 【考点来源】第一章第1节法的形式和效力层级P3 点击【一级建造师学习资料】或打开https://www.doczj.com/doc/7915779741.html,/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版
一、单项选择题 1.有效控制城市发展的重要手段是()。 A.建筑设计 B.结构设计 C.规划设计 D.功能设计 参考答案：C 2.影响钢筋与混凝土之间粘结强度的因素有()。 A.混凝土强度 B.钢筋抗拉强度 C.钢舫抗压强度 D.钢筋屈服强度 参考答案：A 3.水泥的初凝时间指()。 A.从水泥加水拌合起至水泥浆失去可塑性所需的时间 B.从水泥加水拌合起至水泥浆开始失去可塑性所需的时间 C.从水泥加水拌合起至水泥浆完全失去可塑性所需的时间 D.从水泥加水拌合起至水泥浆开始产生强度所需的时间参考答案：B 4.关于天然花岗石特性的说法,正确的是()。 A.碱性材料 B.酸性材料
C.耐火 D.吸水率高 参考答案：B 5.属于非膨型防火材料的是() A.超薄型防火涂料 B.薄型防火涂料 C.厚型防火涂料 D.有机防火堵料 参考答案：C 6.关于工程测量仪器性能与应用的说法,正确的是()。 A.水准仪可直接测量待定点高程 B.S3型水准仪可用于国家三等水准测量 C.经纬仪不可以测量竖直角 D.激光经纬仪不能在夜间进行测量工作 参考答案：B 7.不宜用于填土土质的降水方法是()。 A.轻型井点 B.降水管井 C.喷射井点 D.电渗井点 参考答案：B 8.直接承受动力荷载的结构构件中,直径为20mm纵向受力钢筋的连接宜选用()。
A.绑扎连接 B.直螺纹套筒连接 C.帮条焊 D.搭接焊 参考答案：B 9.高强度螺栓广泛采用的连接形式是()。 A.平接连接 B.T形连接 C.搭接连接 D.摩擦连接 参考答案：D 10.关于装配式混凝土结构工程施工的说法,正确的是()。 A.预制构件生产宜建立首件验收制度 B.外墙板宜采用立式运输,外饰面层应朝内 C.预制楼板、阳台板宜立放 D.吊索水平夹角不应小于30° 参考答案：A 11.关于型钢混凝土组合结构特点的说法,正确的是() A.型钢混疑土梁和板是最基本的构件 B.型钢分为实腹式和空腹式两类 C.型钢混凝土组合结构的混凝土强度等级不宜小于C25 D.须等待混凝土达到一定强度才可继续卖上层施工
一、单项选择题和多项选择题的类型 单项选择题和多项选择题的答题技巧一般分为知识型题、理解型题和计算型题。 1、知识型题 这种类型题比较简单，应考者只要记住关键知识点，一般都能做出正确选择。 [例1]项目在整个寿命周期内所发生的现金流入与现金流出的差额成为( )。 A 现金流量 B 净现金流量 C 现金存量 D 净现金存量 【答案分析】应考者只要知道净现金流量的概念，很快可以确定“B。净现金流量”。 2、分析理解型题 这类型题有一定难度，是对不同知识点异同点或相关性、灵活性等内容的比较、分析，应考者需要经过一定的辨析，才能从中选择正确答案。 [例2]财务净现值与现值指数的共同之处在于( )。 A 考虑了资金时间价值因素 B 都已设定的折现率为计算基础 C 都不能反映投资方案的实际投资报酬率 D 都能反映投资方案的实际投资报酬率 E 都可以对独立或互斥方案进行评价/中国资格考试网/ 【答案分析】应考者必须掌握财务净现值与现值指数两个知识点的概念和内容以及它们之间的相关性，才能正确回答这个题目。答案是A、B、C。 3、计算型题 这类型题难度较大，通常要求应考者既要掌握方法，又要提高计算速度和准确性。应考者在复习时应注意考试用书上的计算公式、方法，特别是给出的例题，最好是自己推导或对例题做一遍答案，对于复杂、累赘的计算可一般理解。 [例3]某建设工程，当折现率ic=10％时，财务净现值FNPV--200万元；当折现率ic=12％时，财务净现值FNPV=-100万元，用内插公式法可求得内部收益率为( )。 A 12％ B 10％ C 11.33％。 二、单项选择题和多项选择题的答题技巧 1、单项选择题的答题技巧 单项选择题由一个题干和四个备选项组成，被选项中只有一个答案最符合题意，其余三个都是干扰项。如果选择正确，该题得一分，错误不得分。这部分考题大都是考试用书中的基本概念、原理和方法，题目较简单。应考者只要扎根考试用书复习，容易得高分。 单项选择题一般解题方法和答题技巧有以下几种方法： （1）、直接选择法，即直接选出正确项，如果应考者该考点比较熟悉，可采用此方法，节约时间； [例4]下列不属于21世纪人类环境所面对的挑战的是( )。 A 温室效应 B 土地严重沙化 C 酸雨频繁土壤酸化 D 不明疾病增加 【答案分析】在考试用书12205011中明确列出21世纪人类环境所面对的八大挑战，即森林面积锐减，土地严重沙化，自然灾害频繁，淡水资源日益枯竭，温室效应，臭氧层遭破坏，酸雨频繁土壤酸化，化学废物排量居增。所以正确答案很明确是D不明疾病增加。另外，不明疾病增加应该不是环境问题，可以直接选择。 （2）、间接选择法，即排除法。如正确答案不能直接马上看出，逐个排除不正确的干扰项，最后选出正确答案。/中国资格考试网/ [例5]对于一个建设工程项目而言，下列()方的项目管理属于管理核心。 A 业主 B 政府管理机关 C 总承包方 D 设计方 【答案分析】题中“B政府管理机关”不会直接参与项目的管理，一般只起到监督管理和登记备案作用，所以B不正确；“C总承包方”和“D设计方”，他们项目管理虽然也服务于项目的整体利益，所以C、D不正确；只有“A业主”的项目管理是建设项目生产过程的总集成，是总组织者，是项目管理的核心，所以A是正确答案。对于一个建设工程来
二级建造师实务 一、多项选择题： 1、影响钢筋混凝土梁斜截面破坏形式的因素中，影响最大的因素是（） A、截面尺寸 B、混凝土强度等级 C、配箍率 D、弯起钢筋含量 2、建筑物高度相同、面积相等时，耗热量比值最小的平面形式是（） A、正方形 B、长方形 C、圆形 D、L型 3、关于建筑石膏技术性质的说法，错误的是（） A、凝结硬化快 B、硬化时体积微膨胀 C、硬化后空隙率高 D、防火性能差 4、水泥强度等级是根据胶砂法测定水泥（）的抗压强度和抗折强度来判定。 A、3d 和 7d B、3d 和 28d C、7d 和 14d D、7d 和 28d 5、水准测量中，A点为后视点，B点为前视点，A点高程为ha，后视读数为a，前视读数为b，则B点高程（） A、ha-a+b B、ha+a-b C、a+b –ha D、a-b –ha 6、最合适泵送的混凝土坍落度是（） A、20mm B、50mm C、80mm D、100mm 7、立面铺贴防水卷材适应采用（） A、空铺法 B、点粘法 C、条粘法 D、满粘法 8、根据相关规范，门窗工程中不需要进行性能复测的项目是（） A、人造木门窗复验氨的含量 B、外墙塑料窗复验抗风压性能 C、外墙金属窗复验雨水渗漏性能 D、外墙金属窗复验复验空气渗透性能 9、关于建筑幕墙防雷构造要求的说法，错误的是（） A、幕墙的铝合金立柱采用柔性导线连通上、下柱 B、幕墙立柱预埋件用圆钢或扁钢与主体结构的均压环焊接连通 C、幕墙压顶板与主体结构屋顶的防雷系统有效连接 D、在有镀膜层的构件上进行防雷连接应保护好所有的镀膜层 10、厕浴间蒸压加气混凝土砌块***200mm高度范围内应做（）坎台。
2004年一级建造师建设工程法规及相关知识真题及答案 一、单项选择题（共70题，每题1分。每题的备选项中，只有一个最符合题意） 1 -级建造师执业资 格的注册管理机构是（ d ）。 A ．省级建设行政主管部门 B ．人事部或其授权机构 C ．建设行业协会 D ．建设部或其授权机构 2 要执业范围是（ a ）。 A ．担任建设工程项目施工的项目经理 B ．担任建设工程项目评估人员 C ．从事建设工程项目咨询工作 D ．从事建设工程项目预算工作 3，当事人 意思表示真实是指行为人 （ d ）。 A ．言行要有法律根据 B ．作出承诺 C ．语言规范 D ．表现于外部的表示与其内在的真实意志相一致 4 正确表述是（ a ）。 A ．因法定事由的出现，权利人不能行使请求权的，诉讼时效中止 B ．因原告起诉，诉讼时效中止 C ．因被告应诉，诉讼时效中止 D ．因证人要求，诉讼时效中止 5 立项批准后，建设单位应按（b ）顺序办理相应手续。 A ．工程发包--报建登记--签订施工承包合同--申领施工许可证 B ．报建登记--申领施工许可证--工程发包--签订施工承包合同 C ．申领施工许可证--工程发包--签订施工承包合同--报建登记 D ．报建登记--工程发包--签订施工承包合同--申领施工许可证 6．从事建筑活动的经济组织应当具备的条件是符合国家规定的（ ）。 A ．注册资本．专业技术人员和技术装备 B ．流动资金．专业技术人员和突出业绩 C ．注册资本．专业管理人员并依法设立 D ．流动资金．专业管理人员和资格证书 7．施工总承包单位与分包单位依法签订了"幕墙工程分包协议"，在建设单位组织竣工验收时发现幕墙工程质量不合格。下列表述正确的是（ ）。 A ．分包单位就全部工程对建设单位承担法律责任 B ．分包单位可以不承担法律责任 C ．总包单应就分包工程对建设单位承担全部法律责任 D ．总包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。 8．下列各项，符合《建筑法》建设工程监理规定的是（ ）。 A ．工程监理单位代理建设单位利益执行监理任务 B ．工程监理人员发现工程施工不符合工程建设强制性标准的，有权要求施工单位整改 C ．工程监理人员发现工程设计不符合工程建设强制性标准的，有权要求设计单位整改 D ．工程监理单位可以转让工程监理业务 9．建设工程实施监理前，（ ）应当将委托的工程监理单位．监理权限等事项，书面通知被监理的建筑施工企业。 A ．建设行政主管部门 B ．行业协会 C ．监理单位 D ．建设单位 10．依据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，施工单项合同估算价（ ）万元人民币以上的工程建设项目，必须进行招标。 A ．50 B ．100 C ．200 D ．500 11．招标投标活动应当遵循的原则是（ ）。 A ．公开、公平、公正和最低价中标 B ．自愿、公平、公正和等价有偿 C ．公开、公平、公正和诚实信用 D ．自愿、公平、等价有偿和诚实信用 12．招标代理机构应当在招标人委托的范围内办理招标事宜，并遵守《招标投标法》关于（ ）的规定。 A ．招标人 B ．投标人 C ．评标人 D ．招标人和投标人 13．《招标投标法》规定的招标方式是（ ）。 A ．公开招标．邀请招标和议标 B ．公开招标和议标 C ．邀请招标和议标 D ．公开招标和邀请招标 14．投标人应当具备（ ）的能力。 A ． 编制标底 B ．组织评标 C ．承担招标项目 D ．融资 15．同一专业的单位组成联合体投标，按照（ ）单位确定资质等级。 A ．资质等级较高的 B ．资质等级较低的 C ．联合体主办者的 D ．承担主要任务的 16．某投标人在提交投标文件时，挟带了一封修改投标报价的函件，但开标时该函件没有当众拆封宣读，只宣读了修改前的报价单上填报的投标价格，该投标人当时没有异议。这份修改投标报价的函件应视为（ ）。 A ．有效 B ．无效 C ．经澄清说明后有效 D ．在招标人同意接受的情况下有效 17．开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的（ ）。进行。 A ．当天公开 B ．当天不公开 C ．同-时间公开 D ．同一时间不公开 18．安全生产“三同时”制度是指建设项目的安全设施，必须与主体工程（ ）。 A ．同时设计，同时施工，同时竣工验收 B ．同时设计，同时施工，同时投入使用 C ．同时论证，同时评价，同时投资 D ．同时投资，同时施工，同时评价 19．生产经营单位使用涉及生命安全．危险性较大的特种设备，必须按照国家有关规定，由专业生产单位生产，（ ），方可投入使用。 A ．专业检测机构检测合格，取得安全标志 B ．专业检测机构检测合格，报安全生产监督管理部门批准 C ．专业检验机构检验合格，申请安全使用证 D ．健立专门安全管理制度，定期检测评估 20．安全生产监督检查人员的职权之一是（ ）。 A ．财务报表审查权 B ．责令紧急避险权 C ．现场调解裁决权