2016年水利一建真题完整版（带评分标准）
1.选控制点成果
2.土石围堰
3.进水闸 B
4.绞吸式挖泥船
5.预裂爆破
6.水砂比
7.容积泵
8.前导后堵
9.质保金5%，
10.后评价3层，
11.碾压混凝土28%-32%，
12.还有断面坡比1比5，
13.还有水电阶段验收不包括部分工程投入使用验收，
14.还有重大设计变更提交给初设
15.还有一个再次招标少于三人是由行政监督同意
16.验收鉴定书
17.水工规划同意书选水闸
18.索赔28天
19.质检总站
20.缺陷备案表监理单位组织
21.A.水利工程质量水平全面提升，
B.国家重点水利工程质量达到国际先进水平
C.人民群众对水利工程质量满意度显著提高）
22.垫层料A灌水B灌砂C核子密度仪,
23.经常性排水：A.覆盖层含水B.围堪和地基在设计水头的渗流量C排水时降水量D施工弃水量
24.工程施工总工期：A 工程准备期、B 主体工程施工期C工程完建期
25.ppp A功能B效益
26.开工条件的控制包括A签发开工通知、B 分部工程开工、C 单元工程开工、D 混凝土浇筑开仓
27.稽察括项目A.前期工作B设计工作C资金使用、D工程质量
28.A 岩土B建造师
29.立项A项目建议书B可行性研究报告
30.A先重后轻B先高后矮C先主后次
一、（3分）1.本工程等级、规模如下：Ⅱ等，大（2）型。项目负责人应为一级水利水电注册建造师。
（2分）2.本项目安全施工责任人为本项目的项目经理。
（3分）专职安全生产管理人员职责如下：
（1）对安全生产进行现场监督检查。
（2）发现事故隐患，及时报告。
（3）发现违章作业、立即制止。
（3分）3. 2m以上作业为高处作业。事件二中的为：三级高处作业，夜间高处作业（特殊
高处作业）
（4分）4.四不放过原则如下：
（1）事故原因不查清，不放过
（2）责任人和职工没受到教育，不放过
（3）没有整改措施或整改措施不落实，不放过
（4）责任人没有受到处理不放过。
(5分) 5.下述部位放置安全标示：
（1）脚手架（2）通道口（3）基坑（4）塔式起重机旁（5）？？？
二、
（4分）1. （1）图2-1施工网络计划：开始时间2011年11月1日到2012年6月30日，（2）图2-2施工网络计划：开始时间2012年10月1日到2013年3月30日
（4分）2. 略
（6分）3. E工作60天末，拖欠工程量12.1% ；拖欠20天。
E工作实际持续180天。
E工作累计拖延工期30天，但不超过其总时差，对工期没有影响。
（6分）4。施工单位停工的做法不正确。存在争议时，应按总监理工程的指令行为。争议，按争议解决方式处理。
施工单位可通过下述方式维护自身权益：
（1）协商
（2）争议评审组评审
（3）仲裁
（4）诉讼
三、
（5分）1.本工程施工单位资质需如下：总承包特级、总承包一级河湖整治专业一级除背景资料外投标单位还应准备下述证书：
（1）安全许可证（2）拟担任项目经理人员的一级水利水电注册建造师证书和安全生产考核合格证书（B证）
（6分）2.（1）依据招标图纸不妥，应以施工图纸为计量依据
（2）保质期一年不妥，河湖疏浚应无保质期
（3）扣留质保金不妥，不保修期项目不应扣留质保金
（4）浚前扫床不另行计量不妥，疏浚辅助措施均应另行计量支付
（2分）3.投标人应在离招标日期17个日前，要求招标人澄清。
可以通过下述途径维护自身权益：向招标监督机构投诉。
（5分）4.承包人对分包人下述实施监督和管理：
（1）进度（2）质量（3）安全（4）计量（5）验收
（2分）5.承包人的意见不合理。
因为，承包人对分包人施工行为承担连带责任。承包人应该为分包人的施工行为负责。
四、
（6分）1.基坑土方开挖测量下述内容
（1）开挖区原始段面图测量和原始地形图测量，
（2）开挖轮廓点放样
（3）开挖竣工地形、断面测量
（4）工程量测算。
面积计算方法:
(1)解析法
（2）图解法
（6分）2. 施工程序如下：
钻孔-下管—试喷—提升—灌浆
防渗墙检验不妥之处及其改正如下：
（略）
（6分）3.
（6分）4.单元工程A土料压实工序质量等级：合格
说明如下：（略）
单元工程A质量等级：合格
说明如下：其唯一工序质量等级为合格，仅达到合格等级质量标准。
单元工程B质量等级：（略）
说明如下：（略）
（6分）5、闸门制作材料中下述还需要提供质量证明书：
焊接材料
启闭机出厂前应做下述实验：
（1）静载荷实验
（2）动载荷实验
（3）耐压实验
联合试运行应做下述实验：
全行程启闭实验（有条件时应动水启闭）
五、
（5分）1、（略）
（5分）2.还应遵守的原则如下：
（1）施工区布置宜砂、石料的开采、加工和混凝土的拌合、浇筑系统为主.
（2）施工区分区规划布置考虑施工活动对周围环境的影响，避免噪音、粉尘等污染对敏感区的危害。
（6分）3.主要施工厂还应包括如下：
（略）
（4分）4、生产能力：P=15*1.5/20*25=0.0450（万方/小时）=450（方/小时）
（6分）5、需要具备的其它条件如下：
（1）导流工程基本完成，具备过流条件，投入使用不影响其他未完工程；
（2）截流设计已获批准，截流方案已编制完成，并做好各项准备工作；
（3）工程度汛方案已获批准，相关措施已落实。
（4分）6、
（1）由项目法人支持验收，不妥。
应由竣工验收单位或其委托单位主持。
（2）监理单位、设计单位作为验收委员会成员，不妥。
监理单位、设计单位不能作为验收委员会成员。
2018一建考试水利水电实务真题（含答案） 一、单项选择题（共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意） 1、下列观测方法中，适用于翼墙沉降观测的是（）。 A．交会法 B．视准线法 C．小角度法 D．水准观测法 答案：D 解析：P11 垂直位移观测，宜采用水准观测法 2、某土石坝工程施工高程超过上游围堰顶高程，其相应的拦洪库容为0.8×108m3，该坝施工期临时度汛的洪水标准应为（）年一遇。 A．20~50 B．50~100 C．100~200 D．200~300 答案：B 解析：P17 水库大坝施工期洪水标准表［重现期(年) ] 表F411021-8 3、某溢洪道工程控制段建筑物级别为2级，其闸门的合理使用年限应为（）年。A．20 B．30 C．50
解析：P21 1级、2级永久性水工建筑物中闸门的合理使用年限应为50 年，其他级别的永久性水工建筑物中闸门的合理使用年限应为30年。 4.右图为挡土墙底板扬压力为示意图，图中的Ps是指（）。 答案：D 解析：P28 图1F411023-3 悬臂式挡土墙受力示意图 5、右图所示的效能方式属于（）。 A．底流消能 B．挑流消能 C．面流消能 D．消力戽消能 答案：A 解析：P49 图1F411027-6 底流消能 6、某5级均质土石围堰，采用简化毕肖普法验算其边坡稳定时，按照《水利水电工程施工组织设计规范》（SL303-2017）规定，其边坡的稳定安全系数应不小于（）。A．1.05 B．1.15 C．1.20
解析：P57 土石围堰边坡稳定安全系数 表1F412022-1 7、采用钻孔法检查高喷墙的防渗性能时，钻孔检查宜在相应部位高喷灌浆结束（）后进行。 A．7d B．14d C．28d D．56d 答案：C 解析：P71 围井检查宜在围井的高喷灌浆结束对后进行，如需开挖或取样，宜在14d 后进行；钻孔检查宜在该部位高喷灌浆结束28d后进行。 8、黏性土堤防填筑施工中，在新层铺料前，需对光面层进行刨毛处理的压实机具是（）。A．羊足碾 B．光面碾 C．凸块碾 D．凸块振动碾 答案：B 解析：P86 对于黏性土料采用平碾，压实后尚须刨毛以保证层间结合的质量 9、根据《水利水电工程施工组织设计规范》（S303-2017），生产能力为75m3/h的拌合系统规模为（）。 A．大型
2016年一级建造师《建筑工程》真题及答案 一、单项选择题(共2题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1.设计使用年限为50年，处于一般环境大截面钢筋混凝土凝土柱，其混凝土强度等级不应低于()。 A．C15 B．C20 C．C25 D．C30 【B】；设计使用年限为50年的构件，P5混凝土强度等级不小于C20；P6混凝土强度等级不小于C25。2013年出过类似的。 2.既有建筑装修时，如需改变原建筑使用功能，应取得()许可。 A．原设计单位 B．建设单位 C．监理单位 D．施工单位 【A】装修时不能自行改变原来的建筑使用功能。如需改变时，应该取得原设计单位的许可。 3.下列建筑结构体系中，侧向刚度最大的是()。 A．桁架结构体系 B．筒体体结构体系 C．框架剪力墙结构体系 D．混合结构体系 【B】筒体结构是抵抗水平荷载最有效的结构体系。 4.下列水泥品种中，配制C60高强混凝土宜优先选用()。 A．矿渣水泥 B．硅酸盐水泥 C．火山水泥 D．复合水泥 【B】高强（大于C50级）混凝土宜优先选用硅酸盐水泥，不宜使用火山灰水泥和粉煤灰水泥。 5下列混凝土掺台料中，属于非括性矿物掺和料的是()。 A．石灰石粉 B．硅灰 C．沸石粉 D．粒化高炉矿渣粉 【A】混凝土掺合料分为活性矿物掺台料和非活性矿物掺合料。非活性矿物掺合料基本不与水泥组分起反应，如磨细石英砂、石灰石、硬矿渣等材料。活性矿物掺合料如粉煤灰、粒化高炉矿渣粉、硅灰、沸石粉等本身不硬化或硬化速度很慢，但能与水泥水化生成的Ca(OH)2起反应，生成具有胶凝能力的水化产物。 6.关于花岗石特性的说法，错误的是()。 A．强度高 B．密度大 C．耐磨性能好 D．属碱性石材
1.下列示意图中，表示土坝排水棱体常用断面型式的是（）。 答案：B 2.混凝土重力坝排水廊道一般布置在（）。 A.坝基础位置 B.坝上游侧 C.坝中心线位置 D.坝下游侧 答案：B 【解析】为了减少坝体的渗透压力，靠近上游坝面设置排水管幕。 3.拱坝是（）。 A.静定结构 B.瞬变结构 C.可变结构 D.超静定结构 答案：D 【解析】拱坝是超静定结构，有较强的超载能力。 4.根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017），水利水电工程等别分为（）等。 A.二 B.三 C.四 D.五
答案：D 【解析】水利水电工程等别分为Ⅰ~Ⅴ等。 5.闸门的合理使用年限最高为（）年。 A.20 B.30 C.50 D.100 答案：C 【解析】1级、2级永久性水工建筑物中闸门的合理使用年限应为50年，其他级别的永久性水工建筑物中闸门的合理使用年限应为30年。 6.下列示意图中，表示逆断层的是（）。 答案：B 【解析】：正断层：上盘下降，下盘上升；逆断层：上盘上升，下盘下降；平移断层：水平错动
7.材料体积被固体物质所充实的程度称为材料的（）。 A.孔隙率 B.密实度 C.填充率 D.空隙率 答案：B 解析：选项A，孔隙率：材料中孔隙体积所占的百分比； 选项C，填充率：粉状或颗粒状材料在某堆积体积，被其颗粒填充的程度； 选项D，空隙率：粉状或颗粒状材料在某堆积体积，颗粒之间的空隙体积所占的比例。 8.土围堰发生漏洞险情，最有效的控制险情发展的方法是（）。 A.堵塞漏洞进口 B.堵塞漏洞出口 C.堵塞漏洞进出口 D.设置排渗井 答案：A 【解析】堵塞漏洞进口是最有效最常用的方法。 9.高处作业是指在坠落高度基准面（）m及以上的作业。 A.2 B.3 C.4 D.5 答案：A 【解析】高处作业：在坠落高度基准面2m和2m以上有可能坠落的高处进行的作业。 10.当水利工程建设项目初步设计静态总投资超过已批准的可行性研究报告估算静态总投资达10%时，则需（）。 A.提出专题分析报告 B.重新编制初步设计 C.调整可行性研究投资估算 D.重新编制可行性研究报告
2 0 1 8 年一建水利真题及答案 一、单项选择题（每题的备选项中，只有 1 个最符合题意） 1.下列观测方法中，适用于翼墙沉降观测的是（ ?）。 A.交会法 B.视准线法 C.小角度法 D.水准观测法 【答案】 D 【解析】垂直位移观测，宜采用水准观测法； P11 2.某土石坝工程施工高程超过上游围堰顶高程，其相应的拦洪库容为0.8X 108m3,该坝施工期临时度汛的洪水标准应为（ ?）年一遇。 A.20~50 B.50~100 C.100~200 D.200~300 【答案】 B 【解析】土石坝200除以2依次类推，P17表& 3.某溢洪道工程控制段建筑物级别为 2级，其闸门的合理使用年限应为（ ?）年。 【答案】 C 【解析】 1 级、2级永久性水工建筑物闸门的合理使用年限应为 50年，其他级别的闸门合理使用年限应为 30 年。 4.右图为挡土墙地板扬压力示意图，图中的 Ps是指（？）。 A.浮托力 B.静水压力 C.动水压力 D.渗透压力 【答案】 D 【解析】教材P28图渗透压力 5.右图所示的效能方式属于（ ?）。 A.底流消能 B.挑流消能 C.面流消能 D.消力戽消能 6.某 5 级均质土石围堰，采用简化毕肖普法验算其边坡稳定时，按照《水利水电工程施工组织设计规范》（SL303-2017）规定，其边坡的稳定安全系数应不小于（？）。 【答案】 B 【解析】简化毕肖普法 0.1P57 7.采用钻孔法检查高喷墙的防渗性能时，钻孔检查宜在相应部位高喷灌浆结束（?） d 后进行。 D.56 【答案】 C 【解析】围井检查7d，开挖或取样14d,钻孔检查28d; P71 8.黏性土堤防填筑施工中，在新层铺料前，需对光面层进行刨毛处理的压实机具是（?） A.羊足碾 B.光面碾 C.凸块碾 D.凸块振动碾 【答案】 B 9.根据《水利水电工程施工组织设计规范》（SL303-2017），生产能力为75m3/h的拌合系统规模为（ ?） A.大型 B.中型 C.小（1）型 D.小（2）型 【答案】 B 【解析】P95【解析】对于汽车上坝或光面压实机具压实的土层，应刨毛处理P86 10.在加工场加工钢筋接头时，一般应采用（ ?） A.绑扎连接 B.气压焊连接 C.接触点焊连接 D.闪光对焊连接 【答案】 D 【解析】加工厂加工钢筋接头应采用闪光对焊; P108 11.明挖爆破施工，施工单位发出“鸣10s，停，鸣10s，停，鸣10s”的音响信号属于（？）。
2016年一级建造师《建筑工程管理与实务》真题 一、单项选择题（共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意） 1.设计使用年限为50年，处于一般环境大截面钢筋混凝土柱，其混凝土强度等级不应低于（）。 A.C15 B.C20 C.C25 D.C30 【答案】C 【解析】设计使用年限为50年的构件，混凝土强度等级不小于C25。 【考点来源】1A411013建筑结构工程的耐久性 2.既有建筑装修时，如需改变原建筑使用功能，应取得（）许可。 A.原设计单位 B.建设单位 C.监理单位 D.施工单位 【答案】A 【解析】装修时不能自行改变原来的建筑使用功能。如若必要改变时，应该取得原设计单位的许可。 【考点来源】1A411023荷载对结构的影响 3.下列建筑结构体系中，侧向刚度最大的是（）。 A.桁架结构体系 B.筒体结构体系 C.框架-剪力墙结构体系
【答案】B 【解析】筒体结构便是抵抗水平荷载最有效的结构体系。 【考点来源】1A411024常见建筑结构体系和应用 4.下列水泥品种中，配制C60高强混凝土宜优先选用（）。 A.矿渣水泥 B.硅酸盐水泥 C.火山水泥 D.复合水泥 【答案】B 【解析】本题考查常用水泥的选用，注意和水泥的特性结合起来学习。高强（大于C50级）混凝土宜优先选用硅酸盐水泥，不宜使用火山灰水泥和粉煤灰水泥。 【考点来源】1A412011 水泥的性能和应用 5.下列混凝土掺合料中，属于非活性矿物掺和料的是（）。 A.石灰石粉 B.硅灰 C.沸石粉 D.粒化高炉矿渣粉 【答案】A 【解析】混凝土掺合料分为活性矿物掺合料和非活性矿物掺合料。非活性矿物掺合料基本不与水泥组分起反应，如磨细石英砂、石灰石、硬矿渣等材料。活性矿物掺合料如粉煤灰、粒化高炉矿渣粉、硅灰、沸石粉等本身不硬化或硬化速度很慢，但能与水泥水化生成的Ca(OH)2起反应，生成具有胶凝能力的水化产物。 【考点来源】1A412013混凝土的性能和应用 6.关于花岗石特性的说法，错误的是（）。 A.强度高 B.密度大 C.耐磨性能好 D.属碱性石材 【答案】D
2018年一建水利真题及答案 一、单项选择题（每题的备选项中，只有1个最符合题意） 1.下列观测方法中，适用于翼墙沉降观测的是（?）。 A.交会法 B.视准线法 C.小角度法 D.水准观测法 【答案】D 【解析】垂直位移观测，宜采用水准观测法；P11 2.某土石坝工程施工高程超过上游围堰顶高程，其相应的拦洪库容为×108m3，该坝施工期临时度汛的洪水标准应为（?）年一遇。 ~50 ~100 ~200 ~300 【答案】B 【解析】土石坝200除以2依次类推，P17表8。 3.某溢洪道工程控制段建筑物级别为2级，其闸门的合理使用年限应为（?）年。 【答案】C 【解析】1级、2级永久性水工建筑物闸门的合理使用年限应为50年，其他级别的闸门合理使用年限应为30年。 4.右图为挡土墙地板扬压力示意图，图中的Ps是指（?）。 A.浮托力 B.静水压力 C.动水压力 D.渗透压力 【答案】D 【解析】教材P28图渗透压力 5.右图所示的效能方式属于（?）。 A.底流消能 B.挑流消能 C.面流消能 D.消力戽消能 6.某5级均质土石围堰，采用简化毕肖普法验算其边坡稳定时，按照《水利水电工程施工组织设计规范》（SL303-2017）规定，其边坡的稳定安全系数应不小于（?）。 A.1.05 【答案】B 【解析】简化毕肖普法P57
7.采用钻孔法检查高喷墙的防渗性能时，钻孔检查宜在相应部位高喷灌浆结束（?）d后进行。 【答案】C 【解析】围井检查7d，开挖或取样14d，钻孔检查28d；P71 8.黏性土堤防填筑施工中，在新层铺料前，需对光面层进行刨毛处理的压实机具是（?） A.羊足碾 B.光面碾 C.凸块碾 D.凸块振动碾 【答案】B 9.根据《水利水电工程施工组织设计规范》（SL303-2017）,生产能力为75m3/h的拌合系统规模为（?） A.大型 B.中型 C.小（1）型 D.小（2）型 【答案】B 【解析】P95【解析】对于汽车上坝或光面压实机具压实的土层，应刨毛处理P86 10.在加工场加工钢筋接头时，一般应采用（?） A.绑扎连接 B.气压焊连接 C.接触点焊连接 D.闪光对焊连接 【答案】D 【解析】加工厂加工钢筋接头应采用闪光对焊；P108 11.明挖爆破施工，施工单位发出“鸣10s，停，鸣10s，停，鸣10s”的音响信号属于（?）。 A.预告信号 B.起爆信号 C.准备信号 D.解除信号 【答案】B 【解析】P140 12.根据《中华人民共和国水土保持法》，下列关于水土保持设施与主体工程“三同时”说法，错误的是（?）。 A.同时设计 B.同时施工 C.同时投产使用 D.同时验收 【答案】D 【解析】“三同时”。 13.根据《水利建筑工程预算定额》，现浇混凝土定额中不包括（?） A.清仓 B.平仓振捣 C.铺水泥砂浆 D.模板制作 【答案】D 【解析】注意是定额，不是工程量清单计价。 14.《水利部生产安全事故应急预案（试行）》（水安监【2016】443号）中应急管理工作原则不包括（?）。 A.综合管制 B.预防为主 C.以人为本 D.专业指导 【答案】A 【解析】以人为本，安全第一；属地为主，部门协同；分工负责，协同应对；专业指导，技术支撑，预防为主，平战结合。P233 15.根据《水利工程质量事故处理暂行规定》（水利部令第9号），以下事故应由省级以上水行政主管部门组织调查的是（?） A.一般质量事故 B.较大质量事故 C.重大质量事故 D.特大质量事故 【答案】C 【解析】质量管理必须掌握的三张表格之一P205 16.根据《水利工程施工转包等违法行为认定查处管理暂行办法》（水监管【2016】420号），“工程款支付凭证上载明的单位与施工合同中载明的承包单位不一致”的情形属于（?）。 A.转包 B.违法分包 C.出借借用资质 D.其他违法行为
2017年一级建造师考试《水利水电》真题及答案 一、单选选择题（共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意） 1.使用经纬仪进行照准操作时，正确的步骤是（）。 A．目镜调焦→粗瞄目标→物镜调焦→准确瞄准目标 B．目镜调焦→物镜调焦→粗瞄目标→准确瞄准目标 C．物镜调焦→粗瞄目标→目镜调焦→准确瞄准目标 D．粗瞄目标→目镜调焦→物镜调焦→准确瞄准目标 答案：A 2.某水库特征水位示意图如下，h是指（）。 A．正常蓄水位 B．设计洪水位 C．防洪高水位 D．校核洪水位 答案：A 3、在渗流作用下，非黏性土土体内的颗粒群同时发生移动的现象称为（）。A．管涌 B．流土 C．接触冲刷 D．接触损失 答案：B 4、下列截流方式中，属于戗堤法截流的是（）。 A．水力冲填截流 B．定向爆破截流 C．浮运结构截流 D．立堵截流 答案：D 5、下列地基处理方法中，对软基和岩基均适用的方法是（）。 A．旋喷桩 B．排水法 C．挤实法 D．灌浆法 答案：D 6、水利水电工程施工中，将土石共分为16级，其中岩石分（）级。 A．6 B．8 C．10 D．12 答案：D 7、土石坝填筑施工时，砂砾石的填筑标准应以（）作为设计控制指标。A．压实度 B．最优含水率 C．最大干密度 D．相对密度
答案：D 8、生产能力为2万m3/月的混凝土拌合系统，其规模属于（）。 A．大（1）型 B．大（2）型 C．中型 D．小型 答案：C 9、混凝土坝的施工质量检测方法中，属于物理监测的是（）。 A．钻孔压水试验 B．釆用红外线检测弹模 C．钻孔灌桩试验 D在混凝土筑中埋设测计监测裂缝 答案：B 10、水闸首次安全鉴定应在竣工验收后5年进行，以后每隔（）年进行一次全面安全鉴定。 A．3 B．5 C．7 D．10 答案：D 11、根据《水利部关于调整水利工程建设项目施工准备开工条件的通知》(水建管[2017]177号)，不属于施工准备条件的是（）。 A．可行性研究报告已批 B．环境影响评价文件已批准 C．办理施工报建 D．年度水利投资计划下达 答案：C 12、根据《关于水利工程建设项目代建制管理的指导意见》(水建管[2015]91号)，拟实施代建制项目应在（）阶段前选定代建单位。 A．施工准备 B．开工建设 C．可行性研究报告 D．主体开工 答案：A 13、根据《水利工程施工转包违法分包等违法行为认定管理暂行办法》(水建管[2016]420号)，承包人未设立现场管理机构的属于（）。 A．转包 B．违法分包 C．出借资质 D．借用资质 答案：A 14、根据《水利部关于废止和修改部分规章的决定》(水利部令2014年第46号)，项目法人应自（）内将保证安全生产的措施方案报有关部门备案。 A．开工报告批准之日起10个工作日
2016年一级建造师建筑工程实务真题与答案（可编辑word） （请别叫我科比，拿走不谢） 一、单项选择题(共2题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意 ) 1.设计使用年限为50年，处于一般环境大截面钢筋混凝土凝土柱，其混凝土强度等级不应低于()。 A．C15 B．C20 C．C25 D．C30 【B】；设计使用年限为50年的构件，P5混凝土强度等级不小于C20；P6混凝土强度等级不小于C25。2013年出过类似的。 2.既有建筑装修时，如需改变原建筑使用功能，应取得()许可。 A．原设计单位 B．建设单位 C．监理单位 D．施工单位 【A】装修时不能自行改变原来的建筑使用功能。如需改变时，应该取得原设计单位的许可。 3.下列建筑结构体系中，侧向刚度最大的是()。 A．桁架结构体系 B．筒体体结构体系 C．框架剪力墙结构体系 D．混合结构体系 【B】筒体结构是抵抗水平荷载最有效的结构体系。 4.下列水泥品种中，配制C60高强混凝土宜优先选用()。 A．矿渣水泥
B．硅酸盐水泥 C．火山水泥 D．复合水泥 【B】高强（大于C50级）混凝土宜优先选用硅酸盐水泥，不宜使用火山灰水泥和粉煤灰水泥。 5下列混凝土掺台料中，属于非括性矿物掺和料的是()。 A．石灰石粉 B．硅灰 C．沸石粉 D．粒化高炉矿渣粉 【A】混凝土掺合料分为活性矿物掺台料和非活性矿物掺合料。非活性矿物掺合料基本不与水泥组分起反应，如磨细石英砂、石灰石、硬矿渣等材料。活性矿物掺合料如粉煤灰、粒化高炉矿渣粉、硅灰、沸石粉等本身不硬化或硬化速度很慢，但能与水泥水化生成的Ca(OH)2起反应，生成具有胶凝能力的水化产物。 6.关于花岗石特性的说法，错误的是()。 A．强度高 B．密度大 C．耐磨性能好 D．属碱性石材 【D】花岗石构造致密强度高、密度大、吸水率极低、质地坚硬、耐磨，属酸性硬石材。 7.框架结构的主梁，次梁与板交叉处，其上部钢筋从上往下的顺序是()。A．板、主粱、次粱 B．板、次粱、主粱 C．次粱、板、主粱 D．主粱、次粱、板 【B】板、次梁与主梁交叉处，板的钢筋在上，次梁的钢筋居中，主梁的钢筋在下，当有圈梁或垫梁时，主梁的钢筋在上。
2016 年二建《水利水电工程管理与实务》真题及答案解析 一、单项选择题（共20 题，每题 1 分，每题的备选项中，只有 1 个最符合题意） 1. 下列库容的水库中，属于中型水库的是（） A.5 xiO?m3 B.5 xiO?m3 C.5 >10?m3 D.5 >10?m3 2. 含碳量为0.5%的钢筋属于（） A.高碳钢 B.中碳钢 C.低碳钢 D.微碳钢 3. 下列关于土坝施工放样水准点设置的说法中，正确的是（） A .永久性水准点、临时性水准点均应设在施工范围内 B .永久性水准点、临时性水准点均应 设在施工范围外 C.永久性水准点设在施工范围内，临时性水准点设在施工范围外 D.永久性水准点设在施工范围外，临时性水准点设在施工范围内 4. 水利工程塑性混凝土坍落度为（）mm。 A.20 ?40 B.50?90 C.100 ?120 D.130 ?150 5. 某堤坝临水坡出现漏洞险情，漏洞口多而小，范围较大，此险情的抢护方法宜采用（） A.立堵法 B.盖堵法 C.塞堵法 D.戗堤法 6. 堆石坝垫层填筑施工中，当压实层厚度较小时，为减轻物料的分离，辅料宜采用（） A.后退法 B.进占法 C.进占卸料，后退铺平法 D.进占卸料，进占铺平法 7. 下列地基处理方法中，适用于砂砾石地基处理的是（） A.帷幕灌浆法 B.排水法 C.挤实法 D.预浸法 8. 某钢筋混凝土构件，钢筋采用机械连接，同一截面受拉区钢筋接头的截面面积最多不宜超过受力钢筋总截面面积的（） A.20% B.30% C.40% D.50% 9. 下列混凝土结构加固方法中，适用于冷缝修补的是（） A.外粘钢板 B.钻孔灌浆 C.粘贴纤维复合材料 D.涂抹环氧砂浆 10. 施工现场工人佩戴的塑料安全帽检查试验周期为（）一次。 A.三个月 B.六个月 C.一年 D.三年 11. 水利工程竣工验收主持单位应在（）批准文件中确定。 A.可行性研究报告 B.工程初步设计 C. 工程开工报告 D.竣工验收申请 12. 根据《水利工程设计概估算编制规定（工程部分）》（水总[2014]429 号），砂石材料采购及保管费费率为（） A.2% B.2.5% C.3% D.3.5% 13. 《关于印发水利建设市场主体信用评价管理暂行办法的通知》（水建管[2015]377 号）规定，水利建设市场主体信用等级降为CCC 级后，相关部门（）内不得受理其升级申请。 A.1 年 B.2 年 C.3 年 D.5 年 14. 根据《水电建设工程质量管理暂行办法》（电水农[1997]220 号），施工项目经理对其承担 的工程建设的质量工作负（） A.领导责任 B.直接领导责任 C.技术责任 D.直接责任 15. 根据《关于水利工程建设项目代建制管理的指导意见》（水建管[2015]91 号），代建单位 对水利工程建设项目（）的建设实施过程进行管理。 A.施工准备至竣工验收 B.初步设计至竣工验收 C.施工准备至后评价 D.初步设计至后评价 16. 根据《水利工程施工监理规范》（SL288 —2014）,监理单位对承包人检验结果进行复核时可采用的工作方法是（） A.平行检测 B.交叉检测 C.第三方检测 D.强制性检测包人测量、试验等质量检测结果的对比性检测。 17. 根据《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》（DL/T5148 —2001）,下图所示的帷幕灌浆工 程中，灌浆施工顺序应为（）
2016年一级建造师《水利水电工程 管理与实务》真题及答案 一、单项选择题（共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意） 1.下列施工放样的资料中，属于放样数据计算依据的是（）。 A.放样数据手册 B.控制点成果 C.放样手簿 D.测量数据 2.下列围堰类型中，可以与永久建筑物相结合并作为其组成部分的是（）。 A.土石围堰 B.草土围堰 C.木笼围堰 D.竹笼围堰 3.如图所示，弯曲河段修建进水闸，闸址宜选择在（）处。 A.1 B.2 C.3
4.某疏浚工程施工的排泥方式是经过排泥管输运泥浆至排泥区，相应的挖泥船类型为（）。 A.绞吸式挖泥船 B.链斗式挖泥船 C.铲扬式挖泥船 D.耙吸式挖泥船 5.重要建筑物附近的基坑岩石采用爆破开挖时，应先进行（）。 A.浅孔爆破 B.深孔爆破 C.预裂爆破 D.光面爆破 6.下列材料用量对比关系中，不属于混凝土配合比的是（）。 A.砂率 B.水胶比 C.浆骨比 D.水砂比 7.下列水泵类型中，不属于叶片泵的是（）。 A.离心泵 B.轴流泵 C.混流泵 D.容积泵 8.下列抢护原则中，不适用于堤防防汛抢险施工的是（）。 A.前导后堵 B.强身固脚 C.减载平压 D.缓流消浪 9.根据《堤防工程施工规范》（SL260-2014），填筑堤防横断面的地面坡度较陡，施工时应将地面坡度削至缓于（）。 A.1:3
C.1:5 D.1:6 10.根据水利部《水利建设项目后评价管理办法（试行）》（水规计[2010]51号），项目后评价一般按（）个层次组织实施。 A.二 B.三 C.四 D.五 11.根据《水利水电工程标准施工招标文件》（2009年版），在承包人索赔处理程序中，承包人接受索赔处理结果，发包人最迟应在做出索赔处理结果答复后（）天内完成赔付。 A.14 B.28 C.42 D.56 12.根据《水工程建设规划同意书制度管理办法（试行）》（水利部令第31号），下列建设工程项目，需办理水工程建设规划同意书的是（）。 A.涉河桥梁 B.码头 C.穿堤输油管道 D.拦河水闸 13.已经通过审批的水利工程建设项目，重新招标时投标人仍少于3个的，经（）批准后可不再进行招标。 A.地方人民政府 B.项目法人 C.政府监督部门 D.项目审查部门 14.根据《关于清理规范工程建设领域保证金的通知》（国办发[2016]49号），工程质量保证金的预留比例上限不得高于工程价款结算总额的（）。
2016年水利水电二级建造师考试真题及答案 一、单项选择题(共20题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1、下列库容的水库中，属于中型水库的是()。 A、5×10?m3 B、5×10?m3 C、5×10?m3 D、5×10?m3 答案：C 2、含碳量为0.5%的钢筋属于()。 A、高碳钢 B、微碳钢 C、中碳钢 D、低碳钢 答案：C 3、下列关于土坝施工放样水准点设置的说法中，正确的是() A.永久性水准点、临时性水准点均应设在施工范围内 B.永久性水准点、临时性水准点均应设在施工范围外 C.永久性水准点设在施工范围外、临时性水准点均应设在施工范围内 D.永久性水准点设在施工范围内、临时性水准点均应设在施工范围外 答案：D 4、水利工程塑性混凝土坍落度为()mm A.20~40 B.100~120 C.50~90 D.130~150 答案：B 5、某堤坝临水坡出现漏洞险情，漏洞口多而小，范围较大，此险情的抢护方法宜采用() A.立堵法 B.戗堤法 C.塞堵法 D.盖堵法
6、堆石坝垫层填筑施工中，当压实层厚度较小时，为减轻物料的分离，辅料宜采用() A、进占卸料、进占铺平法 B、后退法 C、进占法 D、进占卸料、后退铺平法 答案：B 7、下列地基处理方法中，适用于砂砾石地基处理的是() A、帷幕灌浆法 B、排水法 C、挤实法 D、预浸法 答案：C 8、某钢筋混凝土构件，钢筋采用机械连接，同一截面受拉区钢筋接头的截面面积最多不宜超过受力钢筋总截面面积的() A、50% B、20% C、30% D、40% 答案：A 9、下列混凝土结构加固方法中，适用于冷缝修补的是() A、涂抹环氧砂浆 B、外粘钢板 C、砖孔灌浆 D、粘贴纤维复合材料 答案：C 10、施工现场工人佩戴的塑料安全帽检查试验周期为()一次 A、三年 B、三个月 C、六个月 D、一年
2011年一级建造师《水利水电》考试真题及答案 来源：建造师网2012年03月02日 建造师云端手机客户软件，海量习题免费做，快捷方便，欢迎点击下载！ 2011年全国注册一级建造师考试水利水电工程管理与实务 一、单项选择题(共20题，每题l分。每题的备选项中，只有l个最符合题意) 1.填筑土石坝的黏性土料含水量偏低时，应优先考虑在（）加水。 A.运离料场前 B.铺料前 C.整平前 D.压实前 2.某水闸底板混凝土采用平浇法施工，最大混凝土块浇筑面积400m2，浇筑层厚40cm，混凝土初凝时间按3h计，混凝土从出机口到浇筑入仓历时30min。则该工程拌合站小时生产能力最小应为（）m3/h。 A.64 B.70.4 C.320 D.352 3.根据《水工混凝土施工规范》(DL／T 5144—2001)，混凝土养护时间不宜少于（）d。 A.7 B.14 C.21 D.28 4.根据《水工碾压混凝土施工规范》(DL／T 5112—2000)，碾压混凝土压实质量的评价指标是（）。 A.最大干密度 B.压实重度 C.相对密实度 D.相对密度 5.低水头、大流量水电站，通常选用（）水轮机。 A.双击式 B.贯流式 C.斜流式 D.混流式 6.土坝工程施工期间的垂直位移观测宜采用（）。 A.交会法 B.水准观测法 C.活动觇牌法 D.视准线法 7.某水利工程浆砌石围堰级别为4级，相应围堰洪水标准应为（）年一遇。 A.5～3 B.10～5
C.20～10 D.50～20 8.某基坑地下含水层为颗粒较粗的砂砾地层，施工期降低其地下水位宜采用（）排水法。 A.管井 B.真空井点 C.喷射井点 D.电渗井点 9.泄洪隧洞衬砌混凝土与围岩之间空隙的灌浆方式属于（）灌浆。 A.帷幕 B.接触 C.固结 D.回填 10.与深孔爆破法比较，浅孔爆破具有（）的特点。 A.单位体积岩石相应钻孔工作量小 B.单位耗药量低 C.生产效率高 D.便于控制开挖面形状 11.某水库大坝工程存在较严重安全隐患，不能按设计要求正常运行。其安全状况应定为（）类。 A.一 B.二 C.三 D.四 12.经评审的最低投标价法中，不能作为价格折算评审因素的是（）。 A.付款条件 B.单价遗漏 C.技术偏差 D.财务状况 13.《水利工程建设重大质量与安全事故应急预案》属于（）应急预案。 A.地方 B.专项 C.部门 D.企业 14.根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL 176—2007)，分部工程质量优良，其单元工程优良率至少应在（）以上。 A.50％ B.60％ C.70％ D.80％ 15.水利工程基本建设项目竣工财务决算应由（）编制。 A.项目法人 B.设计单位
嗨学网2016 年一级建造师《建设工程项目管理》真题与答案 一、单项选择题（共 70 题，每题 1 分。每题的备选项中，只有 1 个最符合题意） 1.根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法规，对必须招标的项目，招标人行为符合要求的是 ( )。 A．就同一招标项目向潜在投标人提供有差别的项目信息 B．委托两家招标代理机构，设置两处报名点接受投标人报名 C．以特定行业的业绩、奖项作为加分条件 D．限定或者指定特定的品牌 【嗨学网答案】：B P269 2.根据事故造成损失的程度，下列工程质量事故中，属于重大事故的是( )。 A．造成 1 亿元以上直接经济损失的事故 B．造成 10O0 万元以上 5000 万元以下直接经济损失的事故 C．造成 100 万元以上 1000 万元以下直接经济损失的事故 D．造成 5000 万元以上 1 亿元以下直接经济损失的事故 【嗨学网答案】：D P201 3.项目结构信息编码的依据是( )。 A．项目管理结构图 B．项目组织结构图 C．项目结构图 D．系统组织结构图 【嗨学网答案】：C P22、356 4．根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》(GF-2003-0214)，应自劳务分包人完成的工作是（）。A．收集技术资料 B．搭建生括设施 C．编制施工计划
D．加强安全教育 答案：D P295 5.根据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配各办法》，某 3 万㎡的建筑工程项目部应配备专职安全管理人员的最少人数是( )名。 A．1 B．3 C．4 D．2 【嗨学网答案】：D P226 6.美国的 AIA 合同条件在美洲地区具有较高的权威性，其主要用于( )工程。 A．市政公用 B．石油化工 C．房屋建筑 D．水利水电 【嗨学网答案】：C P350 7.与施工总承包模式相比，施工总承包管理模式具有的优势是( )。 A.业主方招标及合同管理工作量小 B．工程款项支付便捷 C．缩短建设周期 D．简化管理流程 【嗨学网答案】：C P44 8.某双代号网络计划如下图，如 B、D、I 工作共用一台施工机械且按 B→D→I 顺序施工，则对网络计划可能造成的影响是( )。
2016年一级建造师考试《公路工程》真题及答案解析2018年一级建造师考试报名时间预计6月左右，考试时间预计9月中旬，为了帮助考生们更好的梳理考点，小编特为大家整理了2016年一级建造师考试《公路工程》真题及答案解析，赶紧来开森学学习吧。更多一级建造师报名条件、一级建造师备考指导等信息请持续关注开森学官网一级建造师频道，2018年一级建造师历年真题、模拟题尽收其中，全部由业界权威名师精心解析，精细化试题分析，完美解析一网打尽。 一、单项选择题 1.关于路基爆破施工中光面爆破与预裂爆破的说法，正确的是（） A.两者均应有侧面临空面 B.两者均宜采用低猛度、低爆度、传爆性能好的炸药 C.两者均在主炮爆破前起爆 D.两者均属于定向爆破 答案：B 2.砂井套管法施工工艺中，拔管的紧前工序是（） 3.A.加料压实 4.B.桩管沉入 5.C.插入套管 6.D.机具移位 7.答案：A 3.具有膨胀性质的滑坡体，不宜采用的滑坡防治工具的措施是（） A.反压土方 B.减重 C.修建抗滑挡土墙 D.设树枝状排水沟 答案：B 4.关于填隙碎石基层施工的说法错误的是（）
A.填隙碎石的施工工艺中，撒布填隙料应在初压之前进行 B.粗碎石可以用强度合格的各种岩石轧制而成 C.粗碎石可以用稳定的矿渣轧制而成 D.填隙料可以采用石屑或最大粒径小于10mm的砂砾料或粗砂 答案：A 5.沥青混合料中掺和的矿物纤维稳定剂宜采用（）制造 A.石灰岩 B.玄武岩 C.花岗岩 D.页岩 答案：B 6.采用滑模摊铺机施工法铺筑连续配筋混凝土路面时，布料最适合采用（） A.正向上料的挖掘机 B.侧向上料的推土机 C.正向上料的装载机 D.侧向上料的供料机 答案：D 7.关于桥梁扩大基础特点的说法，错误的是（） A.主要承受压力 B.不能承受弯矩作用 C.适用于地基承载力较好的土层 D.由地基反力承担上部荷载 答案：B 8.采用悬臂挂篮法浇筑桥梁上部结构混凝土时，需防止因后浇筑混凝土的重力引起挂篮变形，导致先浇筑的混凝土开裂，下列措施中，不能起到预防作用的是（） A.根据混凝土重量变化调整吊带高度 B.采用预抬高挂篮的后支点法
2016年水利水电二级建造师继续教育试题答案 1、注册建造师施工管理签章文件的签章主体是(A )的注册建造师。 A .担任建设工程施工项目负责人 B .担任建设工程施工技术负责人 C .担任建设工程施工安全负责人 D .担任建设工程施工质量负责人 2、分包工程的质量合格文件必须由(B )签章。 A .分包企业注册建造师 B .分包企业注册建造师和担任总包项目负责人的注册建造师 C .担任总包项目负责人的注册建造师 D .担任总包项目质量负责人 3、注册建造师签字并加盖执业印章的工程施工管理文件进行修改时,应当(C ) A. 由注册建造师本人进行修改 B. 由同等资格条件的注册建造师修改 C. 征得所在企业同意后,由注册建造师本人进行修改 D. 征得监理同意后,由同等资格条件的注册建造师修改 4、文件(表格)代码一般由两个英文字母与三个阿拉伯数字组成,第一个用英文字母 (B )表示注册建造师 A.Z B.C(仅有 ABC 表 )
C.J D.S 5、注册建造师签章文件名称下方左侧应填写(C ) A. 文件(表格)代码 B. 工程编号 C. 工程名称 D. 注册建造师姓名 6、注册建造师文件代码第三位阿拉伯数字 4代表(B )管理类文件 A. 施工组织 B. 质量 C. 合同 D. 成本 7、分包企业签署质量合格文件上,必须有承担(B )的注册建造师签章 A. 总包法人代表 B. 总包项目负责人 C. 总包技术负责人 D. 总包专职安全员 8、施工管理签章文件,表中若实际工程没有其中一项时,可注明(D ) A. × B.没有
D. 工程无此项 9、施工管理签章文件代码“ CF101”中“ F ”代表(C ) A. 文件序号 B. 文件类别 C. 水利水电工程 D. 注册建造师 10、注册建造师签章文件填写时不应使用(A )笔 A. 圆珠笔 B. 钢笔 C. 毛笔 D. 黑色签字笔 11、《注册建造师施工管理签章文件目录(试行)》规定了(C )个专业工程的签章文件目录。 A. 八 B. 十 C. 十四 D. 十八 12、《注册建造师施工管理签章文件目录(试行)》规定了水利水电工程的签章文件目录,其文件类别和配套表格总数是(D )。
2018 一建考试水利水电实务真题（含答案） 一、单项选择题（共20 题，每题 1 分。每题的备选项中，只有1个最符合题意） 1、下列观测方法中，适用于翼墙沉降观测的是（）。 A. 交会法 B. 视准线法 C. 小角度法 D. 水准观测法 答案：D 解析：P11 垂直位移观测，宜采用水准观测法 2、某土石坝工程施工高程超过上游围堰顶高程，其相应的拦洪库容为0.8 x 108m3该坝施工期临时度汛的洪水标准应为（）年一遇。 A. 20~50 B. 50~100 C. 100~200 D. 200~300 答案：B 解析：P17 水库大坝施工期洪水标准表[重现期（年） ] 表F411021-8 3、某溢洪道工程控制段建筑物级别为2 级，其闸门的合理使用年限应为（）年。 A. 20 B. 30
C. 50 D. 100
解析：P21 1级、2 级永久性水工建筑物中闸门的合理使用年限应为50 年，其他级别的永久性水工建筑物中闸门的合理使用年限应为30 年。 4. 右图为挡土墙底板扬压力为示意图，图中的Ps 是指（）。 答案：D 解析：P28 图1F411023-3 悬臂式挡土墙受力示意图 5、右图所示的效能方式属于（）。 A. 底流消能 B. 挑流消能 C. 面流消能 D. 消力戽消能 答案：A 解析：P49 图1F411027-6 底流消能 6、某5 级均质土石围堰，采用简化毕肖普法验算其边坡稳定时，按照《水利水电工程 施工组织设计规范》（SL303-2017）规定，其边坡的稳定安全系数应不小于（）。 A. 1.05 B. 1.15 C. 1.20 D. 1.30 解析：P57 土石围堰边坡稳定安全系数
2016年一级建造师《工程法规》真题答案 一.单项选择题（共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意） 1关于地方性法规批准和备案的说法，正确的是（） A 设区的市的地方性法规应当报省级人大常委会备案 B 自治州的单行条例报送备案时，应当说明作出变通的情况 C 省级人大常委会的地方性法规应报全国人大常委会批准 D 自治县的单行条例由自治州人大常委会报送全国人大常委会和国务院备案 2.2015年9月15日，甲公司与丙公司订礼书面协议转让其对乙公司的30万元债权，同年9月25日甲公司将该债权转让通知了乙公司。关于该案的说法，正确的是（） A 甲公司与丙公司之间的债权转让协议于2015年9月25日生效 B 丙公司自2015年9月15日起可以向乙公司主张30万元的债权 C 甲公司和乙公司就30万债务的清偿对丙公司承担连带责任 D 甲公司和丙公司之间的债权转让行为于2015年9月25日对乙公司发生效力 3.根据《立法法》，下列事项中必须由法律规定的是（） A 税率的确定 B 环境保护 C 历史文化保护 D 增加施工许可证的申请条件 4.根据《环境保护法》，企业事业单位和其他生产经营者违法排放污染物受到罚款处罚，可以按日连续处罚。关于“按日连续处罚”的说法，正确的是（） A 责令改正，拒不改正的，可以按原处罚数额按日连续处罚 B 是否可以按日连续处罚，与是否责令改正无关 C 责令改正，拒不改正的，可以重新确定处罚数额按日连续处罚 D 地方性法规不得增加按日处罚的违法行为的种类 5.在施工过程中，某施工企业的安全生产条件不符合国家规定，致使多人重伤，死亡。该施工企业的行为构成（） A．重大责任事故罪 B．强令违章冒险作业罪 C.重大劳动安全事故罪 D.工程重大安全事故罪 6.根据《民事诉讼法》及司法解释，因建设工程施工合同纠纷提起诉讼的管辖法院为（） A 工程所在地法院 B 被告所在地法院 C 原告所在地法院 D 合同签订地法院 7.根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，关于建筑起重机械安装单位安全责任的说法，正确的是（）
2019 年二级建造师水利水电工程真题答案 一、单项选择题(共20 题,每题1 分。每题的备选项中,只有一个最符合题意） 1.下列示意图中,表示土坝排水棱体常用断面型式的是（） 【参考答案】B 参见教材P4 2.混疑土重力坝排水廊道一般布置在（） A.坝基础 益 B.坝上游侧 C.坝中心 线位置D.坝下游侧 【参考答案】B 参见教材P6 3.拱坝是（）A.静定 结构B.瞬变结构C. 可变结构D.超静定结 构 【参考答案】D 参见教材p8 4.根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL 252-2017),水利水电工程等别分为（）A.二 B.三
C.四 D.五 【参考答案】D 参见教材P20 5.闸门的合理使用年限最高为（）年。 A.20 B.30 C.50 D.100 【参考答案】C 参见教材P25 6.下列示意图中,表示逆断层的是（） A. B. C. D. 【参考答案】B 参见教材P30 7.材料体积内被固体物质所充实的程度称为材料的（） A.孔隙率 B.密实度 C.填充度 D.空隙率 【参考答案】B 参见教材P39
8.土围堰发生漏洞险情,最有效的控制险情发展的方法是() A 堵塞漏洞进囗 B 堵塞漏洞出口C.堵塞漏洞进 出囗D.设置排渗井 【参考答案】A 参见教材P67 9.高处作业是指在坠落高度基准面()m 及以上的作业。 A.2 B.3 C.4 D.5 【参考答案】A 参见教材P123 10.当水利工程建设项目初步设计静态总投资超过已批准的可行性研究报告估算静态总投资 达10%时,则需()。 A.提出专题分析报告 B.重新编 制初步设计C.调整可行性研究 投资估D.重新编制可行性研究 报告 【参考答案】A 参见教材P130 11.水库大坝首次安全鉴定应在竣工验收后()内进行。 A. 三年 B.四年 C.五年 D.十年 【参考答案】C 参见教材P138 2.下列内容中,不属于竣工决算审计监督和评价的内容是决算的（） A.真实 性 B.合法性 C 效益性 D.时效性 【参考答案】D 参见教材P143 13.根据《水利部办公厅关于印发<水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法>的通知》(办水总[2016]132 号),采用《水利工程施工机械台时费定额》计算施工机械使用费时,修理及替换设备费应除以除以（）的调整系数。 A.1 B.1.1 C.1.15 D.1.2 【参考答案】B 参见教材P15914.根据《水利工程设计概(估)算编制规定(工程部分)》 (水总[2014]29 号,下列费用