一、多选(共计25分,每题2.5分,每题答案完全一样得满分,少选、多选、错选均不得分。)
1、下列关于信息管理的说明，正确的是( )。
A. 目前，在项目管理中最薄弱的环节是信息管理
B. 信息不属于项目实施的重要资源
C. 信息也是项目实施的重要资源之一
D. 项目信息管理的目的是为项目建设的增值服务
E. 建设工程项目的信息包括在项目决策过程、实施过程和运行过程中产生的信息
错误:【A;C;D;E】
2、有关建设工程合同谈判中，说法正确的是( )。
A. 被授标的承包人应根据投标文件中自己填报的工期及考虑工程量的变动，自己最终确定工期
B. 对于单项工程较多的项目，承包人应当争取在合同中明确允许分部位、分段或分批提交发包人验收，并从该批验收时起开始算该部分的维修期
C. 承包人应通过谈判(如原投标书中未明确规定时)使发包人接受并在合同文本明确承包人保留由于工程变更、恶劣的气候影响，以及作为一个有经验的承包人也无法预料的工程施工过程中条件的变化等原因对工期产生不利影响时要求合理地延长工期的权利
D. 合同文本中应当对保修工程的范围和保修责任及保修期的开始和结束时间有明确的说明
E. 承包人应力争以维修保函来代替发包人扣留的保留金，维修期满后应及时从发包人处撤回保函
错误:【B;C;D;E】
3、履约担保的形式一般包括( )
A. 交付现金
B. 有条件的银行保函
C. 无条件的银行保函
D. 履约担保书
E. 保留金
错误:【B;C;D;E】
4、工程项目质量控制的内容包括( )等阶段的质量控制。
A. 勘察设计
B. 招标投标
C. 施工
D. 验收后运行
E. 项目后评价
错误:【A;B;C】
5、支付担保的形式包括( )。
A. 抵押
B. 支票
C. 担保公司担保
D. 保留金
E. 履约保证金
错误:【A;C;E】
6、有关投标人的法律禁止性规定包括( )。
A. 禁止投标人之间相互约定抬高或压低投标报价
B. 禁止招标人向投标人泄露标底
C. 挂靠或者借用其他企业资质进行投标
D. 投标人可以低于成本的报价中标
E. 投标人不得以非法手段骗取中标
错误:【A;B;C;E】
7、下列属于按承包工程计价方式分类的建设工程合同有( )
A. 纯单价合同
B. 成本加酬金合同
C. 有偿合同
D. 分包合同
E. 总价合同
错误:【A;B;E】
8、《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201）由（）组成。
A. 协议书
B. 招标文件
C. 通用条款
D. 专用条款
E. 投标须知
错误:【A;C;D】
9、在实际工程中与合同相关的资料面广量大，形式多样，主要有（）
A. 合同资料
B. 合同分析资料
C. 工程实施中产生的各种资料
D. 工程实施中各种记录、施工日记等，官方的各种文件、批件，反映工程实施情况的各种报表、报告、图片等
E. 类似工程施工记录和参考资料
错误:【A;B;C;D】
10、建设工程合同文件的构成包括（）等。
A. 合同协议书
B. 工程量及价格单
C. 合同条件
D. 招标人须知
E. 投标保函
错误:【A;B;C;E】
二、单选(共计75分,每题2.5分)
11、以下不属于施工合同文件组成的是（）。
A. 合同协议书
B. 投标须知
C. 合同通用条款
D. 工程报价单
错误:【B】
12、合同法律关系的客体不包括（）
A. 物
B. 法人
C. 行为
D. 智力成果
错误:【B】
13、在《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》中《通用条款》部分包括( )的内容，而《建设工程施工合同(示范文本)》中《通用条款》部分没有该部分内容。
A. 竣工验收及决算
B. 保障、保险及担保
C. 工程变更
D. 违约、索赔与争议
错误:【B】
14、招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少（）日前，以书面形式通知所有招标文件的收受人。
A. 15
B. 20
C. 30
D. 10
错误:【A】
15、建设工程合同分析的内容不包括( )。
A. 合同的执行情况
B. 合同的法律基础
C. 索赔程序和争执的解决
D. 违约责任
错误:【A】
16、国际工程发包人一般通过( )邀请承包人参加国际工程招标的资格预审。
A. 招标公告
B. 招标邀请
C. 资格预审公告
D. 资格预审邀请
错误:【C】
17、工程分包合同协议书中分包人应向承包人承诺，履行分包合同中与分包工程有关的承包人（）的义务
A. 部分
B. 双方约定的
C. 连带
D. 所有
错误:【D】
18、如果解决施工合同纠纷的仲裁过程违反法定程序，当事人可以向（）申请撤销裁决。
A. 人民法院
B. 政府的建设行政主管部门
C. 上级仲裁委员会
D. 质量监督机构
错误:【A】
19、施工合同示范文本中规定，如果发包人不按合同的约定支付工程进度款，承包人发出催付通知和停工通知后仍不能获得工程款，可在停工通知发出7天后停止施工。该条款依据的是《合同法》中关于( )的规定。
A. 撤销权
B. 不安抗辩权
C. 后履行方抗辩权
D. 同时履行抗辩权
错误:【D】
20、建设工程项目的单件性和分散性要求建设工程具有( )。
A. 控制面广
B. 控制系统交叉性
C. 控制的动态性
D. 控制的严谨性
错误:【C】
21、某承包商甲与某建材供应商**订了水泥购销合同，约定建材供应商向承包商乙、丙分别交付水泥，但是，建材供应商却只向承包商乙履行，而没有向承包商丙履行，致使承包商丙**为短缺水泥而影响施工造成经济损失。请问，建材供应商应当向（）承担违约责任。
A. 承包商乙、丙
B. 承包商乙
C. 承包商甲
D. 承包商丙
错误:【C】
22、( )，是指由政府或政府授权的机构授予承包人在一定期限内，以自筹资金建设项目并自费经营和维护，向东道国出售项目产品或服务，收取价款或酬金，期满后将项目全部无偿
移交东道国政府的工程承包模式。
A. 勘察、设计、施工总承包
B. 单位工程总承包
C. 工程项目总承包
D. BOT承包模式
错误:【D】
23、投标保证金的数额一般为投标价的( )。
A. 2％
B. 3％
C. 5％
D. 10％
错误:【A】
24、工程质量保修期限，应（）的时间确定。
A. 按当事人双方具体约定
B. 按法规规定标准
C. 由双方约定且不低于法定标准
D. 参照行业通常习惯
错误:【C】
25、投标人投标应当符合（）
A. 基本满足招标文件中确定的各项综合评价指标
B. 能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低
C. 满足招标文件中规定的各项主要综合评价标准
D. 能够最大限度满足招标文件中规定的各项主要综合评价标准
错误:【D】
26、施工合同示范文本规定，工程竣工验收时，验收委员会提出了修改意见，承包人修复后达到验收要求的，其竣工日期为（）
A. 送交竣工验收报告单
B. 修改后提请发包人验收日
C. 修改后验收合格日
D. 办理竣工移交手续日
错误:【B】
27、AIA系列合同条件中A系列是关于( )。
A. 发包人与承包人之间的合约文件
B. 发包人与提供专业服务的建筑师之间的合约文件
C. 建筑师与提供专业服务的顾问之间的合约文件
D. 建筑师行业所用的文件
错误:【A】
28、建设合同按承包工程计价方式可分为（）
A. 总价合同、单价合同、成本加奖罚合同、有偿合同
B. 固定总价合同、纯单价合同、成本加固定金额酬金合同、买卖合同
C. 固定总价合同、可调总价合同、单价与包干混合式合同、总承包合同
D. 总价合同、单价合同、成本加酬金合同
错误:【D】
29、评标报告内容不包括( )。
A. 确定评标办法
B. 开标记录
C. 经评审的价格或者评分比较一览表
D. 评标标准
错误:【A】
30、解决合同争议的方法中具有强制执行特点的是()。
A. 和解
B. 协调
C. 诉讼
D. 调解
错误:【C】
31、建设工程监理合同的基本条款中不包括( )。
A. 委托人委托监理人监理的工程概况
B. 监理人的权利
C. 委托人向监理人承诺按本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付报酬
D. 监理业务执行的起止时间
错误:【B】
32、保留金的退还规定是（）。
A. 质量保修期满一年后，一次性退还
B. 工程移交时，一次性退还
C. 工程移交时，支付一半；质量保修期满后，另一半保留金将由工程师开具证书付给承包商。
D. 不予退还
错误:【C】
33、按照承包工程计价方式分类，有( )。
A. 单价合同
B. 单位工程施工承包合同
C. 目标合同
D. 工程管理合同
错误:【A】
34、下列有关DRB方式的内容说法正确的是( )。
A. DRB的工作程序是现场访问、纠纷提交、听证会和解决纠纷建议书
B. 支付给DRB委员的费用只有聘请费
C. DRB费用较高
D. DRB具有终局性和约束力
错误:【A】
35、投标保证金的数额一般为投标价的( )。
A. 2％
B. 3％
C. 5％
D. 10％
错误:【A】
36、《建筑法》规定，总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担（）责任。
A. 一般
B. 先后
C. 连带
D. 共同
错误:【C】
37、( )，是指由政府或政府授权的机构授予承包人在一定期限内，以自筹资金建设项目并自费经营和维护，向东道国出售项目产品或服务，收取价款或酬金，期满后将项目全部无偿移交东道国政府的工程承包模式。
A. 勘察、设计、施工总承包
B. 单位工程总承包
C. 工程项目总承包
D. BOT承包模式
错误:【D】
38、按投标报价的程序，计算投标报价应在( )。
A. 确定投标策略之后
B. 确定施工方案之前
C. 编制投标书后
D. 确定施工方案之后
错误:【D】
39、合同解除后，合同中的( )条款仍然有效。
A. 结算和清理
B. 仲裁和诉讼
C. 结算、清理、违约
D. 结算、仲裁、违约
错误:【A】
40、依据《合同法》的规定，执行政府定价或政府指导价的合同，合同当事人一方逾期接受货物时，遇价格上涨，应（）。
A. 按原价格执行
B. 按新价格执行
C. 按原价和新价的平均价执行
D. 按市场价执行
错误:【B】
有关建设工程合同谈判中，说法正确的是( )。
A. 被授标的承包人应根据投标文件中自己填报的工期及考虑工程量的变动，自己最终确定工期
B. 对于单项工程较多的项目，承包人应当争取在合同中明确允许分部位、分段或分批提交发包人验收，并从该批验收时起开始算该部分的维修期
C. 承包人应通过谈判(如原投标书中未明确规定时)使发包人接受并在合同文本明确承包人保留由于工程变更、恶劣的气候影响，以及作为一个有经验的承包人也无法预料的工程施工过程中条件的变化等原因对工期产生不利影响时要求合理地延长工期的权利
D. 合同文本中应当对保修工程的范围和保修责任及保修期的开始和结束时间有明确的说明
E. 承包人应力争以维修保函来代替发包人扣留的保留金，维修期满后应及时从发包人处撤回保函
错误:【B;C;D;E】
2、工程项目质量控制的内容包括( )等阶段的质量控制。
A. 勘察设计
B. 招标投标
C. 施工
D. 验收后运行
E. 项目后评价
错误:【A;B;C】
3、建设工程合同文件的构成包括（）等。
A. 合同协议书
B. 工程量及价格单
C. 合同条件
D. 招标人须知
E. 投标保函
错误:【A;B;C;E】
4、在实际工程中与合同相关的资料面广量大，形式多样，主要有（）
A. 合同资料
B. 合同分析资料
C. 工程实施中产生的各种资料
D. 工程实施中各种记录、施工日记等，官方的各种文件、批件，反映工程实施情况的各种报表、报告、图片等
E. 类似工程施工记录和参考资料
错误:【A;B;C;D】
5、《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201）由（）组成。
B. 招标文件
C. 通用条款
D. 专用条款
E. 投标须知
错误:【A;C;D】
6、支付担保的形式包括( )。
A. 抵押
B. 支票
C. 担保公司担保
D. 保留金
E. 履约保证金
错误:【A;C;E】
7、履约担保的形式一般包括( )
A. 交付现金
B. 有条件的银行保函
C. 无条件的银行保函
D. 履约担保书
E. 保留金
错误:【B;C;D;E】
8、下列关于信息管理的说明，正确的是( )。
A. 目前，在项目管理中最薄弱的环节是信息管理
B. 信息不属于项目实施的重要资源
C. 信息也是项目实施的重要资源之一
D. 项目信息管理的目的是为项目建设的增值服务
E. 建设工程项目的信息包括在项目决策过程、实施过程和运行过程中产生的信息错误:【A;C;D;E】
9、有关投标人的法律禁止性规定包括( )。
A. 禁止投标人之间相互约定抬高或压低投标报价
B. 禁止招标人向投标人泄露标底
C. 挂靠或者借用其他企业资质进行投标
D. 投标人可以低于成本的报价中标
E. 投标人不得以非法手段骗取中标
错误:【A;B;C;E】
10、下列属于按承包工程计价方式分类的建设工程合同有( )
A. 纯单价合同
B. 成本加酬金合同
C. 有偿合同
D. 分包合同
错误:【A;B;E】
二、单选(共计75分,每题2.5分)
11、建设工程总承包合同一般规定应以（）作为解决争议的最终方式。
A. 仲裁
B. 调解
C. 诉讼
D. 协商
错误:【A】
12、施工合同示范文本规定，工程竣工验收时，验收委员会提出了修改意见，承包人修复后达到验收要求的，其竣工日期为（）
A. 送交竣工验收报告单
B. 修改后提请发包人验收日
C. 修改后验收合格日
D. 办理竣工移交手续日
错误:【B】
13、解决合同争议的方法中具有强制执行特点的是()。
A. 和解
B. 协调
C. 诉讼
D. 调解
错误:【C】
14、( )，是指由政府或政府授权的机构授予承包人在一定期限内，以自筹资金建设项目并自费经营和维护，向东道国出售项目产品或服务，收取价款或酬金，期满后将项目全部无偿移交东道国政府的工程承包模式。
A. 勘察、设计、施工总承包
B. 单位工程总承包
C. 工程项目总承包
D. BOT承包模式
错误:【D】
15、根据《合同法》的有关规定，下列关于承诺的说法中，错误的是（）。
A. 承诺可以撤销
B. 承诺须由受要约人向要约人作出
C. 承诺人必须在承诺期限内作出承诺
D. 承诺的内容应当与要约的内容完全一致
错误:【A】
16、以下不属于施工合同文件组成的是（）。
A. 合同协议书
B. 投标须知
C. 合同通用条款
D. 工程报价单
错误:【B】
17、招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少（）日前，以书面形式通知所有招标文件的收受人。
A. 15
B. 20
C. 30
D. 10
错误:【A】
18、下列有关DRB方式的内容说法正确的是( )。
A. DRB的工作程序是现场访问、纠纷提交、听证会和解决纠纷建议书
B. 支付给DRB委员的费用只有聘请费
C. DRB费用较高
D. DRB具有终局性和约束力
错误:【A】
19、依据《合同法》的规定，执行政府定价或政府指导价的合同，合同当事人一方逾期接受货物时，遇价格上涨，应（）。
A. 按原价格执行
B. 按新价格执行
C. 按原价和新价的平均价执行
D. 按市场价执行
错误:【B】
20、评标报告内容不包括( )。
A. 确定评标办法
B. 开标记录
C. 经评审的价格或者评分比较一览表
D. 评标标准
错误:【A】
21、依据《合同法》的规定，执行政府定价或政府指导价的合同，合同当事人一方逾期接受货物时，遇价格上涨，应（）。
A. 按原价格执行
B. 按新价格执行
C. 按原价和新价的平均价执行
D. 按市场价执行
错误:【B】
22、投标保证金的数额一般为投标价的( )。
A. 2％
B. 3％
C. 5％
D. 10％
错误:【A】
23、下列有关DRB方式的内容说法正确的是( )。
A. DRB的工作程序是现场访问、纠纷提交、听证会和解决纠纷建议书
B. 支付给DRB委员的费用只有聘请费
C. DRB费用较高
D. DRB具有终局性和约束力
错误:【A】
24、投标人投标应当符合（）
A. 基本满足招标文件中确定的各项综合评价指标
B. 能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低
C. 满足招标文件中规定的各项主要综合评价标准
D. 能够最大限度满足招标文件中规定的各项主要综合评价标准
错误:【D】
25、按照承包工程计价方式分类，有( )。
A. 单价合同
B. 单位工程施工承包合同
C. 目标合同
D. 工程管理合同
错误:【A】
26、施工合同示范文本中规定，如果发包人不按合同的约定支付工程进度款，承包人发出催付通知和停工通知后仍不能获得工程款，可在停工通知发出7天后停止施工。该条款依据的是《合同法》中关于( )的规定。
A. 撤销权
B. 不安抗辩权
C. 后履行方抗辩权
D. 同时履行抗辩权
错误:【D】
27、( )，是指由政府或政府授权的机构授予承包人在一定期限内，以自筹资金建设项目并自费经营和维护，向东道国出售项目产品或服务，收取价款或酬金，期满后将项目全部无偿移交东道国政府的工程承包模式。
A. 勘察、设计、施工总承包
B. 单位工程总承包
C. 工程项目总承包
D. BOT承包模式
28、AIA合同文件的主要计价方式有( )。
A. 总价合同、单价合同及成本加酬金合同
B. 总价、成本补偿合同及最高限定价格法
C. 施工条件合同、永久设备和设计——建造合同
D. 目标总价合同、目标单价合同和工程管理合同
错误:【A】
29、AIA系列合同条件中A系列是关于( )。
A. 发包人与承包人之间的合约文件
B. 发包人与提供专业服务的建筑师之间的合约文件
C. 建筑师与提供专业服务的顾问之间的合约文件
D. 建筑师行业所用的文件
错误:【A】
30、建设工程监理合同的基本条款中不包括( )。
A. 委托人委托监理人监理的工程概况
B. 监理人的权利
C. 委托人向监理人承诺按本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付报酬
D. 监理业务执行的起止时间
错误:【B】
31、施工合同示范文本中规定，如果发包人不按合同的约定支付工程进度款，承包人发出催付通知和停工通知后仍不能获得工程款，可在停工通知发出7天后停止施工。该条款依据的是《合同法》中关于( )的规定。
A. 撤销权
B. 不安抗辩权
C. 后履行方抗辩权
D. 同时履行抗辩权
错误:【D】
32、如果解决施工合同纠纷的仲裁过程违反法定程序，当事人可以向（）申请撤销裁决。
A. 人民法院
B. 政府的建设行政主管部门
C. 上级仲裁委员会
D. 质量监督机构
错误:【A】
33、建设工程合同的订立一般情况下应采取（）的方式。
A. 招标
B. 投标
C. 招标投标
D. 协议
34、开标地点为（）
A. 当地政府的招投标办
B. 招标人所在地
C. 招标人与投标人商议的地点
D. 招标文件中确定的地点
错误:【D】
35、施工合同示范文本规定，承包商递交索赔报告28天后，工程师未对此索赔要求作出任何表示，则应视为（）。
A. 工程师已拒绝索赔要求
B. 承包人需提交现场记录和补充证据资料
C. 承包人的索赔要求已成立
D. 需等待发包人批准
错误:【C】
36、合同条文有二义性( )。
A. 视为合同废止
B. 属于合同错误
C. 视为合同变更
D. 属于合同笔误
错误:【B】
37、在施工过程中，工程师发现曾检验合格的工程部位仍存在质量问题，则修复该部分工程质量缺陷时应由（）。
A. 发包人承担费用和工期损失
B. 承包人承担费用和工期损失
C. 承包人承担费用，但工期给予顺延
D. 发包人承担费用，但工期给予顺延
错误:【B】
38、以下不属于施工合同文件组成的是（）。
A. 合同协议书
B. 投标须知
C. 合同通用条款
D. 工程报价单
错误:【B】
39、施工中如果出现设计变更和工程量增加的情况，按照施工合同示范文本通用条款规定，（）。
A. 发包人应在14天内直接确认顺延的工期，通知承包人
B. 工程师应在14天内直接确认顺延的工期，通知承包人
C. 承包人应在14天内直接确认顺延的工期，通知工程师
D. 承包人应在14天内将自己认为应顺延的工期报告工程师
错误:【D】
40、施工合同示范文本规定，承包商递交索赔报告28天后，工程师未对此索赔要求作出任何表示，则应视为（）。
A. 工程师已拒绝索赔要求
B. 承包人需提交现场记录和补充证据资料
C. 承包人的索赔要求已成立
D. 需等待发包人批准
错误:【C】
支付担保的形式包括( )。
A. 抵押
B. 支票
C. 担保公司担保
D. 保留金
E. 履约保证金
错误:【A;C;E】
2、建设工程合同文件的构成包括（）等。
A. 合同协议书
B. 工程量及价格单
C. 合同条件
D. 招标人须知
E. 投标保函
错误:【A;B;C;E】
3、下列属于按承包工程计价方式分类的建设工程合同有( )
A. 纯单价合同
B. 成本加酬金合同
C. 有偿合同
D. 分包合同
E. 总价合同
错误:【A;B;E】
4、下列关于信息管理的说明，正确的是( )。
A. 目前，在项目管理中最薄弱的环节是信息管理
B. 信息不属于项目实施的重要资源
C. 信息也是项目实施的重要资源之一
D. 项目信息管理的目的是为项目建设的增值服务
E. 建设工程项目的信息包括在项目决策过程、实施过程和运行过程中产生的信息
错误:【A;C;D;E】
5、《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201）由（）组成。
A. 协议书
B. 招标文件
C. 通用条款
D. 专用条款
E. 投标须知
错误:【A;C;D】
6、履约担保的形式一般包括( )
A. 交付现金
B. 有条件的银行保函
C. 无条件的银行保函
D. 履约担保书
E. 保留金
错误:【B;C;D;E】
7、在实际工程中与合同相关的资料面广量大，形式多样，主要有（）
A. 合同资料
B. 合同分析资料
C. 工程实施中产生的各种资料
D. 工程实施中各种记录、施工日记等，官方的各种文件、批件，反映工程实施情况的各种报表、报告、图片等
E. 类似工程施工记录和参考资料
错误:【A;B;C;D】
8、工程项目质量控制的内容包括( )等阶段的质量控制。
A. 勘察设计
B. 招标投标
C. 施工
D. 验收后运行
E. 项目后评价
错误:【A;B;C】
9、有关投标人的法律禁止性规定包括( )。
A. 禁止投标人之间相互约定抬高或压低投标报价
B. 禁止招标人向投标人泄露标底
C. 挂靠或者借用其他企业资质进行投标
D. 投标人可以低于成本的报价中标
E. 投标人不得以非法手段骗取中标
错误:【A;B;C;E】
10、有关建设工程合同谈判中，说法正确的是( )。
A. 被授标的承包人应根据投标文件中自己填报的工期及考虑工程量的变动，自己最终确定工期
B. 对于单项工程较多的项目，承包人应当争取在合同中明确允许分部位、分段或分批提交发包人验收，并从该批验收时起开始算该部分的维修期
C. 承包人应通过谈判(如原投标书中未明确规定时)使发包人接受并在合同文本明确承包人保留由于工程变更、恶劣的气候影响，以及作为一个有经验的承包人也无法预料的工程施工过程中条件的变化等原因对工期产生不利影响时要求合理地延长工期的权利
D. 合同文本中应当对保修工程的范围和保修责任及保修期的开始和结束时间有明确的说明
E. 承包人应力争以维修保函来代替发包人扣留的保留金，维修期满后应及时从发包人处撤回保函
错误:【B;C;D;E】
二、单选(共计75分,每题2.5分)
11、投标保证金的数额一般为投标价的( )。
A. 2％
B. 3％
C. 5％
D. 10％
错误:【A】
12、建设工程监理合同的基本条款中不包括( )。
A. 委托人委托监理人监理的工程概况
B. 监理人的权利
C. 委托人向监理人承诺按本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付报酬
D. 监理业务执行的起止时间
错误:【B】
13、工程质量保修期限，应（）的时间确定。
A. 按当事人双方具体约定
B. 按法规规定标准
C. 由双方约定且不低于法定标准
D. 参照行业通常习惯
错误:【C】
14、建设工程总承包合同中的工程质量检验的重点是( )
A. 验收方法
B. 竣工验收
C. 分部分项工程验收
D. 单位工程验收
错误:【B】
15、以下不属于施工合同文件组成的是（）。
A. 合同协议书
B. 投标须知
C. 合同通用条款
D. 工程报价单
错误:【B】
16、在NEC合同中工程师代表的是( )。
A. 发包人的利益
B. 发包人和承包人双方的利益
C. 承包人的利益
D. 不代表任何一方的利益
错误:【A】
17、建设工程总承包合同一般规定应以（）作为解决争议的最终方式。
A. 仲裁
B. 调解
C. 诉讼
D. 协商
错误:【A】
18、工程分包合同协议书中分包人应向承包人承诺，履行分包合同中与分包工程有关的承包人（）的义务
A. 部分
B. 双方约定的
C. 连带
D. 所有
错误:【D】
19、施工合同示范文本中规定，如果发包人不按合同的约定支付工程进度款，承包人发出催付通知和停工通知后仍不能获得工程款，可在停工通知发出7天后停止施工。该条款依据的是《合同法》中关于( )的规定。
A. 撤销权
B. 不安抗辩权
C. 后履行方抗辩权
D. 同时履行抗辩权
错误:【D】
20、施工中如果出现设计变更和工程量增加的情况，按照施工合同示范文本通用条款规定，（）。
A. 发包人应在14天内直接确认顺延的工期，通知承包人
B. 工程师应在14天内直接确认顺延的工期，通知承包人
C. 承包人应在14天内直接确认顺延的工期，通知工程师
D. 承包人应在14天内将自己认为应顺延的工期报告工程师
错误:【D】
21、招标人可以在招标文件中要求（）提交投标保证金。
A. 投标人
B. 代理人
C. 银行
D. 中标人
错误:【A】
22、建设工程合同的订立一般情况下应采取（）的方式。
A. 招标投标
B. 投标
C. 招标
D. 协议
错误:【A】
23、( )，是指由政府或政府授权的机构授予承包人在一定期限内，以自筹资金建设项目并自费经营和维护，向东道国出售项目产品或服务，收取价款或酬金，期满后将项目全部无偿移交东道国政府的工程承包模式。
A. 勘察、设计、施工总承包
B. 单位工程总承包
C. 工程项目总承包
D. BOT承包模式
错误:【D】
24、因图纸或工程量表中的错误而索赔属于( )。
A. 因合同文件引起的索赔
B. 有关工程施工方案的索赔
C. 关于价款方面的索赔
D. 合同外索赔
错误:【A】
25、国际工程发包人一般通过( )邀请承包人参加国际工程招标的资格预审。
A. 招标公告
B. 招标邀请
C. 资格预审公告
D. 资格预审邀请
错误:【C】
26、合同法律关系的客体不包括（）
A. 物
B. 法人
C. 行为
D. 智力成果
错误:【B】
27、( )，是指由政府或政府授权的机构授予承包人在一定期限内，以自筹资金建设项目并自费经营和维护，向东道国出售项目产品或服务，收取价款或酬金，期满后将项目全部无偿移交东道国政府的工程承包模式。
A. 勘察、设计、施工总承包
B. 单位工程总承包
C. 工程项目总承包
D. BOT承包模式
错误:【D】
28、AIA系列合同条件中A系列是关于( )。
A. 发包人与承包人之间的合约文件
B. 发包人与提供专业服务的建筑师之间的合约文件
C. 建筑师与提供专业服务的顾问之间的合约文件
D. 建筑师行业所用的文件
错误:【A】
29、开标地点为（）
A. 当地政府的招投标办
B. 招标人所在地
C. 招标人与投标人商议的地点
D. 招标文件中确定的地点
错误:【D】
30、建设工程项目的单件性和分散性要求建设工程具有( )。
A. 控制面广
B. 控制系统交叉性
C. 控制的动态性
D. 控制的严谨性
错误:【C】
31、以下不属于施工合同文件组成的是（）。
A. 合同协议书
B. 投标须知
C. 合同通用条款
D. 工程报价单
错误:【B】
32、如果解决施工合同纠纷的仲裁过程违反法定程序，当事人可以向（）申请撤销裁决。
A. 人民法院
B. 政府的建设行政主管部门
C. 上级仲裁委员会
D. 质量监督机构
错误:【A】
33、施工合同示范文本规定，工程竣工验收时，验收委员会提出了修改意见，承包人修复后达到验收要求的，其竣工日期为（）
A. 送交竣工验收报告单
B. 修改后提请发包人验收日