福建省建筑工程施工图文件审查合同
项目名称：安溪县感德镇茶都感德·一品茶都桥梁工程
合同编号： QS-08-226
建设单位：泉州市天宇房地产开发有限公司
审查机构：泉州市建设工程施工图审查中心
二00八年十一月
建筑工程施工图设计审查合同
建设单位（甲方）：泉州市天宇房地产开发有限公司
审查机构（乙方）：泉州市建设工程施工图审查中心
甲方委托乙方承担本工程施工图文件审查任务，经双方协商，一致同意签订本合同。
第1条、工程概况
1、工程名称：安溪县感德镇感德·一品茶都
2、工程地点：安溪县感德镇洪佑村
3、建筑面积： 44044.79㎡高度： 16.3~43.9 m 栋数： 8 栋
4、工程造价： 4000万元
5、工程内容：安溪县感德镇感德·一品茶都桥梁工程
6、设计单位：福建省九龙建设集团设计院资质等级：甲级
7、勘察单位：福建省泉州市水电工程勘察院资质等级：甲级
第二条、施工图文件审查依据
1、国家和本省有关工程建设的法律、法规、规章等：
（1）、《建设工程质量管理条例》：国务院令第279号文。
（2）、《实施工程建设强制性标准监督规定》建设部令第81号文。（3）、《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》建设部第134号令
（4）、关于实施《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》有关问题的通知：建质【2004】203号。
（5）、福建省建设厅关于印发《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计审查管理实施细则》的通知：闽建设【2004】51号。
2、《国家工程建设标准强制性条文》。
3、建设项目批准文件和各主管部门的审批意见。
4、甲方提供的勘察、设计单位完成的本工程详勘报告和施工图设计文本。
第3条、施工图文件审查范围
1、本工程范围内的市政桥梁专业设计。
2、其他内容：无
第4条、施工图文件审查主要内容
根据本省闽建设【2004】51号《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计审查管理实施细则》的规定，施工图文件审查的主要内容为：
1、是否符合工程建设标准强制性标准；
2、地基基础和主体结构的安全性；
3、勘察设计单位是否越级或超范围承接业务；
4、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员是否按规定在施工图上加盖相应的图章和签字；
5、其他法律、法规、规章规定必须审查的内容。
第5条、施工图文件审查周期
合同生效后，当甲方和设计院送审资料经乙方确认符合送审要求之日，作为审查周期起算日，即列为受审项目。根据工程规模、等级及技术审查程度，双方商定审查周期为 15 个工作日。
第6条、施工图文件审查成果
1、如经审查合格，乙方向甲方出具《福建省房屋建筑、市政工程施工图审查合格书》和《施工图审查报告书》（各一式四份），同时向甲方提交经审查机构盖章的全套施工图文件（三套）。
2、如经审查不合格，由乙方出具《施工图审查意见书》，并将施工图
文件（三套）退还甲方，甲方应当要求原勘察设计企业进行修改，并将修改后的施工图文件报乙方审查。
第7条、甲方向乙方提供的有关资料和文件
按审查工程性质提供符合《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计审查管理实施细则》第十二条规定的文件。
第8条、施工图文件审查收费及支付方式
根据闽价房【2007】99号，经甲、乙双方商定，乙方收取甲方施工图文件审查费总额为人民币：3000元（叁仟元整）。
支付方式为：乙方完成施工图审查意见或报告，甲方应付清施工图文件审查费，计人民币：3000元（叁仟元整）。(乙方需提供正式的税务发票给甲方）
第九条、双方责任
甲方责任：
1、甲方按本合同第七条规定的内容，在审查开始前向乙方提供所需的全部资料和文件，并对其完整性、准确性和时效性负责。
2、委托设计单位或指派一名有权作出决定和提供相关资料的人员出任其代表，全面负责与乙方的联系，及时处理本工程在施工图文件审查过程中涉及的有关问题。
3、在合同履行期间，如甲方要求终止或解除合同，当乙方未开始施工图文件审查工作时，乙方不退还甲方已付的首付款；当乙方已开始施工图文件审查工作时，甲方按施工图文件审查费的一半（实际工作量不足一半时）或全部（实际工作量超过一半时）向乙方支付施工图文件审查费用。
4、甲方应按合同第八条规定的金额和时间向乙方支付施工图文件审查费用。
乙方责任：
1、乙方是政府认定的有相关资质的施工图审查机构，受委派进行本项目施工图文件审查的人员都是经省建设厅批准的审查人员。
2、乙方按合同第一条~第六条规定的审查依据、范围、主要内容、时间和成果要求，向甲方提交施工图文件审查报告书等文件。
3、建设工程经施工图文件审查后因勘察设计原因发生工程质量问题，审查机构承担审查失察的责任。
4、合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应双倍返还首付款。
5、乙方不得向第三者扩散、转让甲方提供的资料和文件。如发生以上情况，甲方有权索赔。
第11条、其他事项
1、本合同执行过程中，双方有分歧意见时，应尽量协商解决；协商仍未达成一致的，提请工程所在地建设行政主管部门调解；经调解仍不能一致时，申请省建设厅仲裁。
2、本合同壹式肆份，甲、乙双方各执贰份。
3、本合同双方盖章之日起生效，双方履行完合同规定的义务后，本合同自行终止。
建设单位（签章）：审查机构（签章）：
泉州市天宇房地产开发有限公司泉州市建设工程施工图审查中心
法定代表人（签章）：法定代表人（签章）：
地址：安溪县二环路天纶集团科研中心二楼地址：泉州市丰泽街泉州建设大厦八楼
开户银行：开户银行：泉州市建设银行
帐号：帐号： 3500 1652 4900 5001 1092
邮编： 362400 全称：泉州市建设局总工程办公室
电话：68702233 68706870（传真）电话： 22178992 22199171（传真）
2018年10月高等教育自学考试福建省统一命题考试 建设工程合同(含FIDIC)条款试卷 (课程代码04231) 本试卷满分100分，考试时间l50分钟。 考生答题注意事项： 1．本卷所有试题必须在答题卡上作答。答在试卷上无效，试卷空白处和背面均可作革稿纸。2．第一部分为选择题。必须对应试卷上的题号使用2B铅笔将“答题卡”的相应代码涂黑。3．第二部分为非选择题。必须注明大、小题号。使用0．5毫米黑色字迹签字笔作答。 4．合理安排答题空间，超出答题区域无效。 第一部分选择题 一、单项选择题(本大题共l0小题，每小题2分，共20分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是最符合题目要求的，请将其选出并将“答题卡” 的相应代码涂黑。未涂、错涂或多涂均无分。 1．下列选项中不属于《合同法》对无效合同的法律责任的规定的是 A．返还财产 B．赔偿损失 C．追缴财产 D．扣押财产 2．1999年8月30日九届全国人大十一次会议通过了《中华人民共和国招标投标法》，施行于 A．2000．1．1 B．2000．2．1 C．2001．1．1 D．2001．2．1 3．发包单位与中标单位签订合同时间应自中标之日起_______日内。 A．20 B．30 C．50 D．60 4．按合同订立的方式看，建设工程招标一般被认为是 A．要约邀请 B．要约 C．承诺 D．缔约 5．当招标文件中有一些工程条款对工程范围不是很明确时，可以采用在原招标方案基础上报两价目单价的投标技巧，这是 A．不平衡报价法 B．突然袭击法 C．区别对待报价法 D．多方案报价法 6．项目经理应当积极履行合同规定的职责，完成承包人应当完成的各项工作。其日常性的工作有 A．代表承包人向发包人提出要求的通知 B．向工程师提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计表 C．根据工程需要提供和维修非夜间施工使用的照明、维栏设施，并负责安全保卫 D．做好施工现场保护工作 7．发包人应在其所供应点材料设备到货前_______，以书面形式通知承包人，由承包人派人与发包人共同清点。 A．24小时 B．36小时 C．48小时 D．72小时 8．在工程实施过程中，对于损失小、概率大的风险，一般采取的处置措施是 A．风险回避 B．风险控制 C．风险转移 D．风险自留 9．FIDIC是_______的简称，FIDIC合同条件主要是针对 A．国际开发工程师联合会大型工程项目 B．国际技术工程师联合会中型工程项 C．国际咨询工程师联合会，大型复杂工程项目 D．国际工程师联合会中型复杂工程项目
合同编号：YT-FS-2255-89 施工劳务合同范本(完整 版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
施工劳务合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将本项目的工程的劳务承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。 一、工程名称与地点： 该工程为长沙某学校教学实验楼工程，地点在长沙市体育新城。 二、承包方式与要求： 该工程甲方采取分工种，单价组合成总价的形式，以包税、包工、包食宿方式承包给乙方。要求承包队伍具备劳务承包资质，主要工种要有上岗证书，并且编制人员花名册交甲方存档备查。
三、工程承包单价与内容： 经双方协商，该工程按元/（m2、m3、t）的承包单价由乙方进行承包，其承包单价包括以下内容：完成建设方提供的全套施工图纸、交底纪要、变更的有关施工的全部内容；现场规整与清理；200米范围内地面水平运输；制作设备的维护、保养；材料的节约；与其他队伍配合等内容。 四、工程质量与安全： 根据业主要求，该工程质量要求达到优良，因此单项承包必须确保优良，如本工程质量被评定为优良工程，甲方适当给予奖励，如承包单项评定为不合格，由乙方进行返工修理直至合格，其返工的一切经济损失由乙方承担，并从乙方劳务结算中扣回。 乙方施工人员必须服从甲方管理人员的安排，必须严格遵守《安全操作规程》，为使工人增强安全意识，带队及班组负责人每天安排工作量，要进行安全交底教育，强调安全操作，带好安全帽，装好安全网系好安全带，做好各项安全防护工作，杜绝安全事故的发
合同编号： （由承接方编填） 施工图设计文件审查合同（房屋建筑和市政基础设施施工图设计文件审查合同） 项目名称： 项目建设地点： 委托方： 承接方：青岛市建设工程施工图设计审查中心 审查资质等级：建筑一类 项目等级： 项目规模：
委托方（甲方）： 承接方（乙方）：青岛市建设工程施工图设计审查中心甲方委托乙方承担施工图设计审查工作，经双方协商一致，签订本合同： 第一条本合同依据下列文件签订： 1.1《中华人民共和国合同法》和《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》； 1.2国家和地方有关施工图设计审查管理的法规、政策； 1.3建设工程批准文件。 第二条甲方在委托审查时向乙方提交的有关资料：
甲方在要求乙方复核时，应按乙方要求提供相应复核资料。 第三条乙方在正式受理甲方委托时，应严格按照国家及省、市关于施工图设计审查的相关规定和要求，对甲方提供的施工图设计文件进行认真审查。审查完结后，乙方应向甲方交付如下资料： 乙方应在甲方提供的施工图设计文件复核审查通过并且其他政策性文件提供完整后，在审查合格的施工图文件上加盖审查合格章，同时提供相应的技术性审查合格资料。 第四条审查费用支付按照《关于印发<青岛市政府购买施工图审查服务实施办法（暂行）>的通知》执行。 第五条为确保乙方在办理政府购买施工图审查服务经费过程中的合法权益，甲方应在领取施工图设计审查合格资料前，按照相关规定向乙方提供申请审查费用的相关资料（具体资料内容
按照《关于印发<青岛市政府购买施工图审查服务实施办法（暂行）>的通知》及各区市建设行政主管部门的要求确定）。如甲方不能及时提供，乙方有权拒绝发放施工图设计审查合格资料。 第六条双方责任： 6.1甲方责任： 6.1.1甲方按本合同第二条规定的内容，在规定的时间内向乙方提交资料，并对其完整性、正确性、真实性和时限负责。 甲方向乙方提交二套及以上设计文件时，应对各套设计文件的一致性负责； 6.1.2甲方负责指派一名有权做出决定和提供相关资料的人员出任其代表，全面负责与乙方的联系，及时处理本工程在施工图设计文件审查过程中涉及的有关问题； 6.1.3甲方提交上述资料超过规定时限15个工作日以内，乙方按本合同第三条规定交付有关资料的时间顺延；甲方提交上述资料超过规定时限15个工作日以上的，乙方有权要求重新确定提交有关资料的时间； 6.1.4甲方变更委托审查项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提资料作较大修改，以致造成乙方审查需返工时，双方除需另行协商签定补充合同（或另订合同）、重新明确有关条款外； 6.2乙方责任： 6.2.1乙方应在建设行政主管部门认定的资质等级和类别范围内依法进行施工图审查，由于超越施工图审查机构资质等级或
合同编号： 施工图审查合同 工程名称： 项目编号： 年月日
施工图审查合同 甲方： 乙方： 根据国家有关法律、法规和规章的规定，就甲方委托乙方对 工程进行施工图审查，该工程为结构，建筑面积为平方米，工程总造价万元，经双方协商，达成如下协议： 一、甲方的权利和义务 1、甲方的权利 （1）对委托工程项目施工图审查时间安排的知情权 （2）向乙方提供实施委托业务的全部有关资料： a.完整的施工图套,包括: □建筑 □结构 □给排水 □电气 □暖通(附计算书) □设备 □节能(附计算书) b.工程地勘报告一份 c.构计算书一份（需加盖注册结构师方章并签字）
d.设计审查概要表 e.抗震审查概要表 f.其他 二、乙方的权利和义务 1、乙方的权利： （1）在法律、法规、规范规定的范围内，进行施工图审查工作; （2）依据本合同收取施工图审查费用。 2、乙方的义务： （1）遵守职业道德规范； （2）接受有关部门的监督和指导； （3）将借用甲方提供的资料归还给甲方； 三、报酬及支付方式 1．收费 □按工程总造价的﹪计取施工图审查费，费用为￥元，（大写：） □按元/㎡计取施工图审查费，费用共为￥元（大写：） 2．支付方式： □以现金方式支付：在签订施工图审查合同二日内甲方将预付乙方施工图审查总费用的50﹪，余款在甲方收到施工图审查报告的同时
一次性结清。 □以转账方式支付：在签订施工图审查合同二里内甲方将预付乙方施工图审查总费用的50﹪，余款在甲方收到施工图审查报告的同时一账号： 开户行： □其他支付方式： 四、时间： （1）甲方提供完整资料后，将在审查过程中，未发现重大违规情况反强制性条文的情况下，于个工作日内完成施工图审查任务，并出具施工图审查报告。 （2）在约定的时间内，由于设计图纸原因，有违反规范强制性条文或其他重大违规的设计内容，将在设计单位重新修改后，并提交给乙方于个工作日内完成施工图审查任务。 （3）在约定的时间内，由于设计图纸原因，未能通过规划、消防、防疫、抗震等有关部门的审查，则将在通过以上部门审查合格后于个工作日内完成施工图审查任务。 五、其他 （1）由于不可抗力的因素，导致乙方不能完成委托业务，需要交变更约定事项时，须经双方协商并达成一致意见后方能变更。（2）本合同未尽事宜，由甲、乙双方共同协商解决。
福建省建筑施工企业信用综合评价体系 企业合同履约行为评价标准 （2016年版） 根据《福建省建筑施工企业信用综合评价暂行办法》（闽建〔2014〕2号，以下简称《评价办法》）评价体系建设的相关要求，制定本评价标准。 一、评价内容 企业合同履约行为评价针对福建省行政区域内房屋建筑和市政基础设施工程项目，主要包括施工合同备案、合同履约、劳务实名制及农民工工资管理等3个方面评价内容。每方面评价内容包括若干个评分项目，总计21个评分项目。具体详见《福建省建筑施工企业信用综合评价体系企业项目合同履约评价表》（以下简称“《企业合同履约评价表》”）。 二、评价程序 评价程序包括信息采集、信息审核和公示、异议处理及企业合同履约行为评价等环节。 （一）信息采集 1．评价工作由项目所在地的住房城乡建设主管部门或其委托的机构负责实施。评价实施单位登录福建省工程项目建设监管系统（以下简称“项目监管系统”）实施操作。生效的合同履约评价信息自行推送至福建省建筑施工企业信用综合评价系统（以下简称“评价系统”）进行信用评价； 2．企业合同履约信息采集包括网络采集、现场采集和查阅监管信息等三种方式： （1）网络采集是指评价实施单位直接对企业在项目监管系 - 1 -
统自主申报的信息进行采集； （2）现场采集是指评价实施单位须在施工现场获取信息； （3）查阅监管信息是指评价实施单位获取相关监管部门的监管记录以及生效的行政处罚（处理）文书或仲裁、判决文书等信息。 3．《企业合同履约评价表》中第1、11～18、20～21项信息通过现场采集，其余原则上通过网络采集或查阅监管信息。下列情形除外： （1）因上级评价实施单位监管需要，对下级评价工作开展抽查，抽查项目信息均采用现场采集。 （2）参评项目被投诉，则被投诉信息需进行现场采集。 4．项目因各种原因停工六个月以上的，或企业已完成合同约定的施工任务但因其他原因无法通过项目监管系统办理完工或竣工手续的，企业可以按照《福建省住房和城乡建设厅办公室关于施工合同备案及履约行为评价有关事项的补充通知》（闽建办筑〔2016〕10号）的规定，提出暂不评价申请，并经评价实施单位同意后暂不评价。 5.对于按规定创建“无欠薪项目部”的项目，施工企业可通过项目监管系统向合同履约评价实施单位提出申请并加盖电子印章，经评价实施单位确认后，评价标准第1、11～18项事项予以免评，直至项目竣工（完工）。在项目免评期间，如满足第20、21项加分情形的，由企业提出申请，经评价实施单位现场确认后予以加分直至项目竣工（完工）。在项目免评期间，若发生欠薪行为的，评价实施单位应当立即恢复评价，同时按评价标准第19项的扣分值加倍扣分并取消第20、21项加分（如有），企业不得再以任何理由提出免评申请。 6．企业合同履约行为评价工作应由2名及以上评价人员实- 2 -
工程劳务用工协议书 用工方（甲方）： 劳务方（乙方）： 人 为了建立稳定和谐的劳务关系，明确甲乙双方的权利义务，本着自愿、平等、诚信的原则，经协商订立本合同： 一、工程名称：******* 二、工程地点：****** 三、工作内容：本楼基础（包括回填的人工配合及底层的垫层）、 主体工程（含南面、西面外装饰柱及屋面保温找平层）、外保护网架（含工字钢及外挂钢丝网）等安全防护设施。含地下室坡道及裙房。 四、工期：2008年11月20日至2009年5月31日止完成十二层 全部工作内容，地下室坡道及裙房通知施工之日起两月内全 部完成。（因不可抗力或重大变更超过2天以上的误工可延 期） 五、质量要求：各分项达到设计及规范规定要求，整体质量合格。 房间尺寸及标高不得小于设计5mm且不得大于10mm(如达不到要求处理费用或罚款由乙方负责)。 六、承包方式： 1、按建筑面积单价包干。 2、基础按一层建筑面积计算。 七、承包价格：按建筑面积：元/㎡（包含扎丝、铁钉、铁丝、 焊条、胶带及总箱以外的施工电缆线、小五金） 八、付款方式： 1、乙方施工人员进场后，施工至六层，开始付已完成工程量 的劳务费70%。 2、根据工程进度，经双方协商，七层至结顶，付已完成工程 量的劳务费80%。协议内容工程全部完工经验收合格后， 付至全部劳务费的95%。 3、待工程全部竣工验收达到规定的标准后，留工程总价的5% 作为保修金，保修期满后无质量问题，退还保修金，保修 期为3个月。 九、双方的权利义务： 1、甲方的权利和义务：
①甲方负责施工现场水电管线的布置和管理。 ②甲方负责向乙方下达施工生产、作业计划、检查和监督乙 方的工程进度和质量。 ③甲方向乙方提供所需施工图一套，根据工程需要提供技术 交底。 ④甲方负责施工过程中的技术资料汇总，质量、安全监督和 检查工程的竣工验收。 ⑤甲方提供乙方能正常使用的机械设备及在件工具。损坏和 丢失均由乙方负责。 2、乙方的权利义务： ①乙方人员进场前必须经过施工安全教育，遵纪守法，遵守 甲方的各种管理制度，签订本协议时，必须编制施工人员 花名册一式三分附后。 ②乙方进场后应及时办理有关手续，费用自理。乙方进场后 必须有各种工种的上岗证。 ③乙方代表及工种专业负责人必须在现场跟班作业，离开工 地时应及时请假，并另行安排人负责工作。 ④乙方应根据甲方在工期、质量、安全、文明施工的总体要 求，组织劳动力，确保工程需要。 ⑤乙方必须保证人员在农忙季节及特殊需要时正常施工，连 续三天因施工人数不够需导致不能正常施工，甲方有权解 除合同。 ⑥乙方应服从甲方现场管理人员的管理，听从指挥，严格遵 守现场各项管理制度，按照甲方的施工图纸和技术交底施 工，做到安全生产、文明施工。 ⑦乙方每完成一道施工工序需经甲方验收后方可进行下一道 工序的施工，如验收达不到质量目标的，应无条件返工， 返工损失由乙方自理，并赔偿相关损失。 ⑧乙方负责施工过程中的脚手架，“三宝”、“四口”、 “五临边”的防护工作和半成品、成品的保护工作，因保 护不善而损失的，照价赔偿或无条件返修。 ⑨乙方在施工中应服从甲方对材料使用的管理，合理用料， 不得浪费或故意损坏，否则依据规定进行处罚。 十、其它约定： ①乙方不得使用18岁以下的未成年人及体病残及“三无”人 员进入施工现场，一经发现应立既辞退，如乙方强行留用 发生伤亡事故，由乙方承担全部责任。
合同编号： 建设工程施工图设计文件审查合同 示范文本 （20版） 城乡建设和交通委员会 制定 工商行政管理局
使用说明 一、本合同文本是根据《中华人民共和国合同法》等有关法律法规制定的示范文本，供双方当事人约定采用，合同签订前请仔细阅读。 二、填写本合同时，文字符号必须规范、清晰、工整，填写内容准确齐全，力求合同条款约定具体、严密。 三、本合同签订后应报有关部门备案。 四、本合同可在工商局网站或上海建筑建材业网站下载。 五、本合同示范文本自2011年 1月 1日起使用，今后凡未制定新的版本前，本版本延续使用。
合同编号： 建设工程施工图设计文件审查合同 （20版） 甲方（建设单位）： 乙方（审查机构）： 根据《中华人民共和国合同法》等有关法律法规的规定，甲乙双方在遵循自愿、平等、公平、诚信的基础上，经协商一致，签订本合同。 第一条工程概况 一、工程名称: 。 二、报建编号：。 三、工程建设地点：。 四、总建筑面积：平方米。 五、建筑类型：□住宅□公建□工业□其它。 六、工程总投资：万元，其中，建安费：万元。 七、勘察单位：。 八、设计单位：。 第二条审查对象
。 第三条审查内容 一、是否符合工程建设强制性标准。 二、地基基础和主体结构的安全性。 三、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员是否按规定在施工图上加盖相应图章和签字。 四、其他法律、法规、规章规定必须审查的内容。 第四条审查依据 一、国家和本市有关法律、法规的规定以及工程建设强制性条文和标准。 二、项目相关的审批文件，征询、咨询意见。 三、有关专项审查、专项技术评审等评估报告。 第五条审查时限 一、根据甲方的建设计划，本工程按以下方式进行审查： □整体□分阶段□其他。 二、甲方应提供审查所需的全部资料。乙方在收到资料或设计文件审查通知后，应在个工作日内完成相应的审查工作。 三、审查工作期限不包括勘察设计单位的修改时间。 第六条审查结果 一、审查合格的： （一）乙方及时编制审查报告，并报有关部门备案。
附表 福建省建筑施工企业信用综合评价体系 企业合同履约行为评价表 工程项目名称：建筑施工企业名称： 序号评分项目评价依据扣分分值一施工合同备案情况 1 补充合同自签订之日起15个工作日内未备案，扣20 分；现场查阅施工合同。 2 在施工合同备案管理系统填报的合同价款与签订的施工合同价款不符 的，扣10 分； 通过施工合同备案管理系统查阅施工合同文 本。 3 全部使用国有资金投资或国有资金投资为主的工程项目，未采用工程量清单计价，扣 4 分； 4 安全文明施工措施费计取未按照我省有关规定执行，扣4 分； 5 合同金额中未将安全文明施工专项措施费单列，扣4 分； 6 未明确工程质量保证（保修）金的数额、预扣方式及时限，扣2 分； 7 经评价实施单位督促仍未在5个工作日内在网上填报施工合同履约进 度情况的，扣10 分。 经施工合同备案管理系统提示或评价实施单 位督促，仍未按时报送信息，予以扣分。 二合同履约情况 8 施工企业未按照合同约定，单方面中（终）止履行建设项目施工合同， 造成不良影响的，扣30 分；生效的行政处罚文书或仲裁、判决文书 9 因施工企业自身原因，在质量、工期方面不能履行合同，被建设单位清除出场的，扣30 分； 10 工程质量按照国家标准GB50300-2013第5.0.6条规定进行验收，每出 现一个检验批的，扣20分； 工程质量安全监督机构认定材料(质量监督报 告） 11 项目中止施工后，施工企业未在恢复施工后的5个工作日内书面报告评 价实施单位，恢复现场信用信息采集的，扣10 分； 施工企业未在工程竣工后5个工作日内书面报告评价实施单位的，扣 管理部门项目监管记录。 - 1 -
工程劳务用工 合 同 书
用工合同书 甲方（承包责任人）： 乙方（外用工个人）： 按照《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国合同法》和其他相关法律法规以及本公司《用工管理办法》，经甲方双方等协商，达成以下协议： 一、工资计价及发放时间 （一）工资计价方式： （二）发放时间及方式： 二、合同期限：从进入施工现场至相关工作内容完成。相关工作内容完成，用工合同自动解除。 三、双方的责任和义务 （一）甲方责任、权利和义务 1、必须按国家规定为乙方购买相关的行业工伤意外保险。 2、必须为乙方提供必要的劳动安全防护用品及规定的劳动卫生条件和必要的生活条件。 3、必须按国家劳动法用工，部得以暴力、威胁、非法限制人身自由或其他违反国家法律法规的手段强迫工人劳动。 4、负责协调处理乙方与现场其他人员的关系，确保现场的稳定和生产的顺利进行。 5、对乙方进行严格审查，办理体检和健康证明等手续（相关费用自备）。如乙方不能满足使用要求，例如患有高血压、心脏病、癫痫、严重贫血病、痴呆症残缺等疾病，或未满18周岁或超过60周岁者，甲方拒绝使用，否
则乙方承担全部责任。 6、组织乙方参加公司项目部举办的各种教育培训、会议等活动。 7、负责按分公司的文明施工要求，为乙方提供统一的服装，费用自备。进入施工现场必须戴安全帽，配戴胸卡等。 8、必须按时足额把工资发放到乙方手中。 （二）乙方责任、权利和义务 1、服从甲方及上级部门的管理，遵守公司质量、环境和职业健康安全管理体系及项目部的各项规章制度。 2、服从甲方的日常工作管理，保质保量完成甲方安排的工作，正常情况下，不得无故拒绝工作。 3、按照公司及项目的安全文明施工管理条例作业，自觉遵守高空、临边作业必须栓安全带，严禁违章作业，野蛮施工，因违章作业造成的安全事故，本人应承担一定责任和相关医疗费用。若发现甲方违章指挥或强令违章作业时，乙方有权停止作业，并及时向上级部门反映。 4、遵守国家的各项发律法规，各工种操作规程以及政府部门的治安管理条例。 5、若发生矛盾纠纷，应立即报上级部门处理，不得聚众闹事、打架、斗殴等。 6、必须准确提供自己的身体、年龄等基本情况，若隐瞒真实情况，应承担相应责任。 7、必须交本人身份证复印件3份和照片6张。 四、本合同一式三份，甲乙双方各持一份，分公司备案一份。 五、本合同经甲乙双方签章后生效。
福建省建设厅关于开展“福建省建筑工程施工图审查信息管理系统(测试版)”进行测试的通知 【法规类别】建筑安装施工 【发文字号】闽建设函[2003]92号 【发布部门】福建省建设厅 【发布日期】2003.07.11 【实施日期】2003.07.11 【时效性】现行有效 【效力级别】XP10 福建省建设厅关于开展“福建省建筑工程施工图 审查信息管理系统(测试版)”进行测试的通知 （闽建设函[2003]92号） 各设区市建设局设计处（科）、各施工图审查机构、有关勘察设计单位： 省建设厅设计处在省电力设计院、福州市规划设计院大力支持配合下，完成了“福建省建筑工程施工图审查信息管理系统（测试版）”（以下简称SGTSC系统）的编制和内部测试工作。经研究，定于2003年7月14日至2003年8月31日对该系统进行外部测试，现将有关事项通知如下： 一、测试目的 1.通过测试发现SGTSC系统存在的错误和问题，保证系统的质量和可靠性；
2.各类用户提出进一步修改和完善SGTSC系统的意见和要求； 3.各类用户初步了解SGTSC系统的功能、性能和使用方法，以便下一步推广使用。 二、测试安排 测试过程分为以下三个阶段： 第一阶段（7月14日-7月18日）为熟悉阶段。 （一）各参与测试单位组织相关人员从网上了解、阅读SGTSC系统用户使用说明书（测试用），熟悉SGTSC系统的操作使用方法，SGTSC系统使用说明书（测试用，见附件二），同时将参加测试的负责人和操作人员姓名、电话、电子信箱报设计处。 （二）视情况召开部分测试单位研讨，解答阅读熟悉SGTSC存在的问题。 第二阶段（7月21日-7月31日）为测试阶段。 各测试单位按附表一试题对本单位参与的测试项目根据施工图审查流程分阶段填写有关表格或回复，并按以下内容对系统进行测试。 （一）功能测试 （1
福建省建设工程施工合同范本 篇一：福建项目施工合同范本 福建项目 厂房施工合同范本 发包人： 承包人： 二零××年×月××日 第一部分协议书 发包人（全称）：××（简称发包人） 承包人（全称）：（简称承包人） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建筑工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：××××二期项目 工程地点：福建8688号 工程内容：厂房及仓库 工程立项批准文号：临发改证[20XX]49号 资金来源：自筹 二、工程承包范围
承包范围：施工图内除合同约定的发包人分包项目外的全部土建工程、安装工程和预埋工程的施工和竣工所需的劳务、材料、设备、施工机械和服务等全部内容（其中部分材料和钢结构由发包人提供）三、合同工期 开工日期：计划20XX年2月10日（实际开工日期以发包人、监理人下达开工令为准） 竣工日期：开工令日期加本合同总日历天数，计划20XX年2月10日-20XX年5月10日 合同工期总日历天数：100天 四、质量标准工程质量标准：合格（其中主体为优质结构） 五、合同价款 金额（大写）：预算价约计万元 六、组成合同文件 本合同文件包括： 1.本合同协议书； 2.本合同专用条款； 3.本合同通用条款； 4.标准、规范及有关技术文件； 5.图纸； 6.确定基准价款和材料供应数量的工程预算书； 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中的分别赋予它们的定义相同。 八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任，具体内容详见“附件1”。 九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项。 十、合同生效 合同订立时间：20××年×月××日 合同订立地点：本合同双方约定双方签字盖章后生效。在满足双方签订的《工程质量保修书》各项条款之规定并无任何纠纷后合同自行解除。 第二部分 本合同协议通用条款除在专用条款中另有说明外，以国家建设工程施工合同示范文本的通用条款为准。 第三部分专用条款 一、词语定义及合同文件 1、合同文件及解释顺序 合同文件组成及解释顺序：1.本合同协议书；2.本合同通用条款；3.本合同专用条款；4.标准、规范及有关技术文件；5.图纸；6确定基准价款和材料供应数量的工程预算书；7.××项目施工的补充协议。双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 2、语言文字和适用法律、标准及规范
:图 审 项目名称: 工程地点: 甲方（委托 方） 审查中心 乙方（审查 方） 甲方合同编号: （由委托方编 填） 乙方合同编号: 市政施审合字号（由审查方编 填） 审查资质等级类审查机构，编号:
甲方（委托方）： 乙方（审查方）：广州审查中心 甲方委托乙方承担项目施工图审查工作，经双方协商一致，签订本合同。 第一条本合同依据下列文件签订: 1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国建设工程质量管理条例》、《建筑工程施工图设计文件审查 暂行办法》。 1.2穗建技[2002]号文件《广州市建设工程施工图设计文件审查实施办法》。 1.3 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 1.4建设工程批准文件。 第二条本合同审查项目的基本情况：名称、规模及审查费等见 下表。
第三条 甲方应向乙方提交的有关资料及文件: 第四条 乙方向甲方交付的施工图审查成果文件: 第五条费用支付方式: 备注：付款方和收款方的单位名称必须对应合同甲乙方单位名称，收 款方需提供专票。 第六条 双方责任 审查费 费用支 付方式
6.1 甲方责任 6.1.1 甲方按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向乙方提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。 甲方提交上述资料及文件超过规定期限，乙方按合同第四条规定交付审查报告时间顺延。 6.1.2 甲方应保护经乙方审查的施工图设计文件、资料、图纸。未经乙方同意，甲方对乙方交付的施工图设计文件审查报告、资料、图纸不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，甲方应负法律责任，乙方有权向甲方提出索赔。 6.2 乙方责任 6.2.1 乙方应按广东省建设厅发布的《广东省建筑工程施工图设计审查暂行办法》和广州市建设委员会印发的《广州市建设工程施工图设计文件审查实施办法》及国家技术规范、标准、规程以及甲方提供的有关部门的审批文件、资料、图纸进行审查。按合同规定的进度要求提交质量合格的审查报告，并对审查的图纸质量负相应的责任。 6.2.2 乙方按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向甲方交付审查报告，审查报告的时间应满足甲方要求。 6.2.3 乙方应保护甲方的知识产权，不得向第三方泄露、转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料。审查工作完成后，乙方应将甲方提供的资料及成果一并交回甲方，不得遗失或扣留。如发生以上情况并给甲方造成经济损失，甲方有权向乙方索赔。 第七条违约责任 7.1 甲方应按本合同第五条规定的金额和时间向乙方支付审查费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之五的逾期违约金。 7.2 由于乙方原因，延误了按本合同第四条规定的审查资料文件交付时间，每延误一天，应减收本项目应收审查费的千分之五。 7.3 由乙方责任造成的直接损失由乙方承担责任。 第八条其他
福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理 实施细则 第一条为了加强对房屋建筑工程、市政基础设施工程施工图设计文件审查的管理，提高工程勘察设计质量，根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》和《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》（住房城乡建设部令第13号，以下简称“第13号令”），结合我省实际，制定本细则。 第二条在福建省境内从事房屋建筑工程、市政基础设施工程施工图设计文件(含勘察文件，以下简称施工图)审查和监督管理的，应当遵守本细则。 第三条省人民政府住房城乡建设主管部门负责对全省的施工图审查工作实施指导、监督。 县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门负责对本行政区域内的施工图审查工作实施监督管理。 第四条审查机构由省人民政府住房城乡建设主管部门按照第1 3号令规定的条件，结合各设区市的建设规模予以确定，并定期向社会公布。 省人民政府住房城乡建设主管部门对确定的审查机构颁发《施工图审查机构确定书》，并载明审查机构类别、承揽业务地域范围及证书有效期。
第五条审查机构按承揽业务地域分A、B两类，A类机构承揽审查业务地域范围在全省不受限制，B类机构可以承揽所在设区市范围内的审查业务。 超限高层建筑工程的施工图，必须委托具有超限高层建筑工程审查资格的一类审查机构进行审查。 第六条审查人员由审查机构按照第13号令规定的条件予以聘用，但年龄不得超过75岁。 审查人员由审查机构报省人民政府住房城乡建设主管部门确定。审查人员名单不定期向社会公布。 第七条建设单位应当在申领施工许可证前将施工图送审查机构审查，并与审查机构签订审查合同，按省物价部门规定的标准支付审查费。 建设单位可自主选择审查机构，但选择的审查机构不得与所审查项目的建设单位、勘察设计企业有隶属关系或者其他利害关系。 第八条同一项目的施工图设计文件和勘察文件原则上应委托同一审查机构审查。 施工图应坚持一次性送审的原则，不得分专业送审或分阶段送审。对于因技术等特殊情况确需分阶段送审的项目，在保证质量安全和技术条件允许的前提下可以分阶段送审，但应委托同一审查机构。 第九条对技术特别复杂确需选择省外审查机构审查的，建设单位应书面报省人民政府住房城乡建设主管部门，经同意后方可委托，
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 福建省建筑工程施工图文件审查合同 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
项目名称：国家浆纸产品质最监督检验中心检测实验大楼 合同编号：_________________________________________ 建设单位: _______ 莆田市质最技术监督局____________ 审查机构: ____________________________________________
建筑工程施工图设计审查合同 建设单位（甲方）: 莆田市质量技术监督局_________________________________ 审查机构（乙方）：_____________________________________________________ 甲方委托乙方承担本工程施工图文件审查任务，并委托乙方代办向建设行政主管部门申请施工图审查批准工作，经双方协商，一致同意签订本合同。 第一条工程概况 1、工程名称：国家浆纸产品质量监督检验中心检测实验大楼 2、工程地点：荔城区拱辰办濠浦村 _________________________________ 3、建筑面积：约15000平方米高度：66.10米层数: 17层 4、工程造价：约4518万元 ___________________________________ 5、工程内容：国家浆纸产品质昂监督检验中心检测实验大楼建筑安装工程 6、设计单位：莆田市建筑设计院资质等级：甲级 7、勘察单位：莆田市建筑设计院资质等级：乙级 第二条施工图文件审查依据 1、国家和本省有关工程建设的法律、法规、规章等： ⑴〈〈建设工程质量管理条例》国务院令第279号文。 （2）〈〈建筑工程施工图设计文件审查暂行办法》：建设部建设[2000]41号文。 ⑶关于印发〈〈建筑工程施工图设计文件审查有关问题的指导意见》的通知: 建设技[2000]21号文。 ⑷〈〈实施工程建设强制性标准监督规定》：建设部令第81号文。 ⑸福建省建设厅关于印发〈〈福建省建筑工程勘察成果、施工图设计文件审 查实施办法（暂行）》及有关配套文件的通知：闽建法[2002]134号文。 2、〈〈国家工程建设标准强制性条文》。 3、建设项目批准文件和各主管部门的审批意见。 4、甲方提供的勘察、设计单位完成的本工程详勘报告和施工图设计文件。
编号：GR-WR-11892 工程施工劳务合同书模板 After negotiation and consultation, both parties jointly recognize and abide by their responsibilities and obligations, and elaborate the agreed commitment results within the specified time. 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订时间：____________________ 本文档下载后可任意修改
工程施工劳务合同书模板 备注:本合同书适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 合同编号：_______ 甲方：________ 乙方：________ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律和行政法规的准则，甲方将______工程中的部分工程、工序承包给乙方。为明确双方权利与义务，在公平合理的基础上，经双方协商，达成以下条款，望共同遵守。 第一条合同文件 作为本协议的附件，下列文件与本协议共同组成合同文件，并与本协议具有同等效力： 1.本项目施工技术规范、技术交底、作业指导书、图纸; 2.本项目工程质量检查、验收标准; 3.本项目施工安全标准; 4.本项目施工组织设计;
5.本项目施工进度计划(含节点计划); 7.业主、监理和甲方的文件; 8.甲乙双方的补充协议、会议纪要、承诺。 第二条承包单价 详见(附件)，不调价。 第三条有关约定 1.乙方对甲方负责，承认并严格按照甲方与业主签订的有关质量、安全、技术、环保、文明施工等标准，在甲方下达的施工进度计划(含节点计划)内完成施工。 2.计量支付 2.1乙方完成承包的工程项目后，甲方依据乙方完成的合格工程数量和工程量清单(附件1)单价进行计量支付。 2.2乙方应按甲方的施工计划组织施工。若因乙方原因导致施工计划未能完成时，甲方有权向乙方索赔由此而发生的延期赔偿金(赔偿金=____‰×标的额×延期天数)。此偿金最高限额为任务量总价的____%。同时，甲方有权终止本合同。 2.3本工程不支付工程预付款，乙方应有结算支付前的
建设工程施工图审查合同 项目名称： 工程地点： 甲方（委托方）： 乙方（审查方）：审查中心 甲方合同编号：（由委托方编填）乙方合同编号：市政施审合字号（由审查方编填）审查资质等级：一类审查机构，编号：
甲方（委托方）： 乙方（审查方）：广州审查中心 甲方委托乙方承担项目施工图审查工作，经双方协商一致，签订本合同。 第一条本合同依据下列文件签订： 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国建设工程质量管理条例》、《建筑工程施工图设计文件审查暂行办法》。 穗建技［2002］号文件《广州市建设工程施工图设计文件审查实施办法》。 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 建设工程批准文件。 第二条本合同审查项目的基本情况：名称、规模及审查费等见下表。
第三条甲方应向乙方提交的有关资料及文件： 第四条乙方向甲方交付的施工图审查成果文件： 第五条费用支付方式： 款方需提供专票。
第六条双方责任 甲方责任 甲方按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向乙方提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。 甲方提交上述资料及文件超过规定期限，乙方按合同第四条规定交付审查报告时间顺延。 甲方应保护经乙方审查的施工图设计文件、资料、图纸。未经乙方同意，甲方对乙方交付的施工图设计文件审查报告、资料、图纸不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，甲方应负法律责任，乙方有权向甲方提出索赔。 乙方责任 乙方应按广东省建设厅发布的《广东省建筑工程施工图设计审查暂行办法》和广州市建设委员会印发的《广州市建设工程施工图设计文件审查实施办法》及国家技术规范、标准、规程以及甲方提供的有关部门的审批文件、资料、图纸进行审查。按合同规定的进度要求提交质量合格的审查报告，并对审查的图纸质量负相应的责任。 乙方按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向甲方交付审查报告，审查报告的时间应满足甲方要求。 乙方应保护甲方的知识产权，不得向第三方泄露、转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料。审查工作完成后，乙方应将甲方提供的资料及成果一并交回甲方，不得遗失或扣留。如发生以上情况并给甲方造成经济损失，甲方有权向乙方索赔。 第七条违约责任 甲方应按本合同第五条规定的金额和时间向乙方支付审查费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之五的逾期违约金。 由于乙方原因，延误了按本合同第四条规定的审查资料文件交付时间，每延误一天，应减收本项目应收审查费的千分之五。
福建省建筑工程施工图文件审查要点(结构) 一、深度要求 1 总则 1.1 结构专业施工图设计文件应包含结构计算书和设计图纸两部分。送审文件尚应包含勘察资料、初步设计审查意见或专项审查意见。 1.2 所有计算书、设计图纸应校审，并有符合相应工程等级要求的注册结构工程师签字、盖章及相关人员签字，主要图纸应进行专业会签。 1.3 设计文件的编制工作尚应满足国家有关标准、规范的要求。 2 结构计算书 2.1 结构计算书应分门别类、装订成册并附有目录，注明计算内容及所在页号,计算资料中的文字、图形应清晰可辩。 2.2 计算书中引用的数据要有可靠依据，采用计算图表及不常用的计算公式，应注明其来源或出处。构件编号、计算结果（确定的截面、配筋、材料强度等级等）应与图纸相符。 2.3 计算书内容应包括： （1）计算荷载取值及组成； （2）整体分析文件：含电算软件名称、版本、总体信息、输入数据文件、输出文本文件和图形文件以及超限信息（注：选用的整体分析软件应经过国家行政主管部门的鉴定，对于“超限”工程，应采用2个或2个以上不同力学模型的电算软件进行分析）。对于规范规定需要采用时程分析法进行多遇地震下的补充计算的结构或需要进行弹塑性变形验算的结构，应有相应的计算内容； （3）重要构件（如框支剪力墙结构中的转换大梁、大跨度异形楼板等）的有限元分析结果； （4）牛腿、地下室侧墙与底板及必要的楼屋面板、楼梯、水箱、檐口、雨篷、栏板等的计算书。构件如套用标准图的应注明，并进行必要的验算； （5）需要验算抗裂、裂缝宽度、挠度及局部承压构件的计算书； （6）预应力混凝土结构构件应有承载力、变形、抗裂或裂缝宽度、应力验算，以及施工阶段验算等计算书； （7）钢结构构件应有强度、变形、稳定性及节点连接（如焊接、螺栓）等的计算书；
福建省高级人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件疑难问题的解答》 《福建民事审判参考》2008年第一期 1、问：如何认定施工企业内部承包合同的性质与效力? 答:建设工程施工合同的承包人与其下属分支机构或职工就所承包的全部或部分工程施工所签订的承包合同为企业内部承包合同，属建筑施工企业的一种内部经营方式，法律和行政法规对此并不禁止，承包人仍应对工程施工过程及质量等进行管理，对外承担施工合同的权利义务。当事人以内部承包合同的承包方无施工资质为由主张合同无效的，不予支持。 2、问：如何区分劳务分包与转包、违法分包? 答:劳务分包是指建设工程的总承包人或者专业承包人将所承包的建设工程中的劳务作业(包括木工、砌筑、抹灰、石制作、油漆、钢筋、混凝土、脚手架、模板、焊接、水暖、钣金、架线等)发包给劳务作业承包人完成的活动。转包是承包人将所承包的全部建设工程转由第三人施工完成。分包是承包人将所承包的建设工程的某一部分施工项目交由第三人施工建设，其中《建筑法》与《建设工程质量管理条例》第七十八条所列的四种行为属违法分包。劳务包既不是转包，也不是分包；转包及违法分包为法律所禁止，劳务分包则不为法律所禁止。 3、问：被挂靠单位(出借名义的建筑施工企业)是否应对挂靠人在施工过程中的转包、购买施工材料等行为承担责任? 答：挂靠人以自已的名义将工程转包或者与材料设备供应商签订购销合同，实际施工人或者材料设备供应商起诉要求被挂靠单位承担合同责任的，不予支持；挂靠人以被挂靠单位的名义将工程转包或者与材料设备供应商签订购销合同的，一般应由被挂靠单位承担合同责任，但实际施工人或者材料设备供应商签订合同时明知挂靠的事实，并起诉要求挂靠人承担合同责任的，由挂靠人承担责任。 4、问：发包人与无相应施工资质的承包人签订建设工程施工合同，承包人依合同取得的工程价款超过其实际施工成本的，超过部分是否应予收缴？承包人非法转包、违法分包、出借资质而依合同约定取得的“挂靠费”、“管理费”等是否应当收缴? 答：承包人无相应施工资质，所签订的建设工程施工合同虽然无效，但最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条规定：“建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。”因此，对承包人依合同取得的工程价款不应予以收缴。 对承包人因非法转包、违法分包建设工程而已经取得的利益，或者建筑施工企业因出借施工资质而已经取得的利益，例如：“挂靠费”、“管理费”等，人民法院可以根据我国《民法通则》第一百三十四条的规定予以收缴，但建设行政机关已经对此予以行政处罚的，人民法院不应重复予以制裁。 5、问：建设工程施工合同无效，但建设工程质量合格，发包人请求按照合同约定计算工程造价，而承包人请求按照工程定额标准计算工程造价的，如何处理? 答：建设工程施工合同无效，但建设工程质量合格的，发包人或者承包人任何一方请求参照合同约定支付工程价款的，均应予以支持。