工期延期补充协议 Company number：【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】
归提寨限价商品住房项目室外排水及雨水工程施工承包工
期延期合同
发包方：富立房地产开发有限公司
秦皇岛市房地产经营开发公司
承包方：秦皇岛秦通排水工程有限责任公司
依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，在归提寨限价商品住房项目室外排水及雨水工程施工合同基础上，双方就归提寨限价商品住房项目室外排水及雨水工程施工达成承包工期延期合同如下：
一、项目概况：
工程名称：归提寨限价商品住房项目室外排水及雨水工程
工程地点：燕山大学里仁学院以北；大庆石油学院以南
二、工程形象进度
1、承包范围：根据甲方提供施工图纸完成图纸范围内的归提
寨限价房室外雨、排水配套工程（室内外官网界限划分范
围：各单体建筑物米外第一个检查井，包含该检查井制作
安装）管道敷设及相关排水井、化粪池、雨水井制作安
装，工程开口与红线外市政管道连接等达到工程验收的全
部内容。
2、承包内容：施工图纸范围内的工程施工、工程验收、工程
保修。
三、工期延误原因
1、甲方提供不了管道敷设的工作面，设计图纸管道上方有堆放物和构筑物暂时无法清除。
四、工期延误时间
现经甲乙双方协商，经甲方同意确认，原合同竣工日期2014年5月30日顺延至2015年6月30日。
五、合同生效
订立地点：秦皇岛海港区
双方约定：盖章后生效
发包人（公章）：承包人（公章）：
年月日年月日
合同编号： 付款方式变更补充协议范本 签订地点： 签订日期：年月日
付款方式变更补充协议范本 付款补充协议 甲方：成都成泉房地产开发有限公司 (以下简称甲方) 乙方：成都弗莱娅文化传播有限公司(以下简称乙方) 鉴于： 甲方和乙方于2014年6月签订的《户外大牌制作发布协议》及2014年7月签订的《公交候车亭制作发布协议(续签)》(以下统称"原协议")，双方本着互利互惠的原则，经友好协商，就原协议中的付款方式做如下补充协议： 1、依据《户外大牌制作发布协议》中的相关条款，甲方应在2014年7月 20日 前支付合同总金额的30%，即216,000元(大写人民币：贰拾壹万陆仟元整)给乙方。现将付款时间延长至2015年1月15日前支付。2、依据《公交候车亭制作发布协议(续签)》中的相关条款，甲方应在2014年 9月 5日前支付合同全额，即100,000元(大写人民币：壹拾万元整)给乙方。现将付款时间延长至2015年1月15日前支付。 3、乙方将原有票据收回，并于2015年1月5日前将发票重新开据甲方。 4、乙方自愿放弃追究甲方延期付款的违约责任。 5、除本协议中明确所作修改的条款之外，原协议的其余部分应完全继续有效。 6、乙方账户： 公司名称：成都弗莱娅文化传播有限公司开户银行：中国建设银行
成都金河支行账号： 5100 1508 6080 5153 4935 本协议一式肆份，自签字盖章生效后，即成为原协议不可分割的组成部分，与原协议具有同等的法律效力。 甲方(公章)：乙方(公章)：签字：签字：日期：日期： 甲方：__________ (以下简称甲方) 乙方：__________ (以下简称乙方) 本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与双方于_____年_____月_____日签订的《____________________合同/协议》(下称"原协议")中的定义相同。鉴于：甲方和乙方于_____年_____月_____日共同签署了《________________合同/协议》，双方本着互利互惠的原则，经友好协商，就《_______________合同/协议》中未尽事项特订立以下补充协议。合同内容补充部分：_____ 其它事项说明：___________________________________ 本协议生效： 本协议生效后，即成为《_______________合同/协议》不可分割的组成部分，与《_______________合同/协议》具有同等的法律效力。除本协议中明确所作修改的条款之外，原协议的其余部分应完全继续有效。 甲方(公章)：乙方(公章)： 法定人代表法定人代表 (或授权代表)：(或授权代表)：
合同编号： 合同延续补充协议 签订地点： 签订日期：年月日
合同延续补充协议 《XXX委托XXX服务合同》的补充协议 甲方：XXX(以下简称甲方)乙方：XXX(以下简称乙方) 本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与双方于XXX年XXX月XXX日签订的《XXXX服务合同》(下称"服务合同")中的定义相同。 因甲方委托乙方全程XXX服务的XXX项目工期调整，在甲乙双方于XXX年X月XX日共同签署的"服务合同"基础之上，本着互利互惠的原则，经友好协商，就"服务合同"中未尽事项订立以下补充协议： 第一条合同期限 将"服务合同"中规定的合同期限延长X个月，即延长后的服务有效期为自XXXX年X月XX日至XXXX年X月XX日止。(合同有效期为24个月) 第二条服务费用 乙方延期的6个月XXXX服务期间，甲方不需要另行支付XX服务费用，即依然按照"服务合同"中规定的费用总额支付XX服务费。。 第三条延期付费内容 乙方延期服务的6个月期间，如遇有关市场推广的XXXX等的推广XX 项目，甲方需按市场行情额外支付费用。 本协议生效后，即成为《XXX服务合同》不可分割的组成部分，与《XXXX 服务合同》具有同等的法律效力。
除本协议中明确所作修改的条款之外，原协议的其余部分应完全继续有效。 其他说明： 1、本协议经双方签字盖章即可生效。 2、本协议一式四份，双方各执二份。 甲方(签章) 乙方(签章) 代表人(签字)：代表人(签字)： 一、补充协议 在签订购房合同时，一般会同时签订该合同的补充协议。补充协议，顾名思义，就是将合同中没有约定或约定不清，不详的内容，根据所售项目的具体情况签订的协议。这些协议的内容，很可能是对购房合同内容的修改或变更。 1、补充协议的法律效力 补充协议作为合同的一部分，一经签订，和购房合同具有同等的法律效力。因此，购房者在签订补充协议时，应像查阅合同条款一样，仔细阅读每一项内容，了解这些内容的含义和后果。对于拿不准的条款，最好向专业律师请教或者删除;对于确认不能接受的条款，则要坚决拒绝，以免给自己带来不必要的麻烦。 另外，在签订购房合同和补充协议后，在合同履行期间，如果双方出现新的协议内容或需要对原来签订的协议内容进行变更，均可通过补充协议的形式予以约定。
合同延期补充协议范本x篇 亲爱的朋友，很高兴能在此相遇！欢迎您阅读文档合同延期补充协议范本x篇，这篇文档是由我们精心收集整理的新文档。相信您通过阅读这篇文档，一定会有所收获。假若亲能将此文档收藏或者转发，将是我们莫大的荣幸，更是我们继续前行的动力。 合同延期补充协议范本x 甲方：张三 乙方：李四 经甲乙双方协商，就乙方李四向甲方张三（XX房地产开发有限公司职工）私人借款达成一致协议如下： （x）借款总额为：拾万元整（￥x00000.00元）。 （2）原借款时间为一年（20xx年x月x日—20xx年x 月xx日）。 （x）借款到期后经甲乙双方协商达到一致，将借款时间延期一年（20xx年x月x日—20xx年x月xx日）。 （x）利率按同期银行利息计算（从20xx年x月x日起计算）。 （x）乙方以XX项目，面积为XX㎡，作为借款担保抵押，即20xx年x月xx日若乙方不能如数（本金+利息）归还，则项目归甲方张三所有。乙方无条件协助甲方办理房产证过户手
续。 （x）此协议一式贰份，甲乙双方各执壹份，双方签字盖章生效，具有同等的法律效力。 （x）甲乙双方各自定立一个旁征人见证相关事宜，以作今后某一方违约的见证担保。 甲方：乙方: 身份证号码：身份证号码：现住址：现住址： 年月日年月日 合同延期补充协议范本2 协议编号： 甲方： 乙方： 甲乙双方于年月日签订了一份金额为元，编号为的服务合同(以下简称原合同)。现经过双方协商达成一致，签订以下补充协议： x、双方一致同意将原合同约定的乙方将向甲方提供一年的服务(服务时间从年月日至年月日)更改为乙方将向甲方提供xx个月的服务(服务时间分为两段从年月日至年月日，以及从年月日至年月日)。 2、本协议与原合同内容有冲突以本协议为准，本协议
合同编号： 借款协议延期补充协议范本 签订地点： 签订日期：年月日
借款协议延期补充协议范本 借款合同补充协议范本一： ( 年冲还贷字第号 ) 借款人： 贷款人：中国建设银行股份有限公司漳州市分行东城支行 根据漳州市住房公积金管理中心(下称"中心")、借款人或授权代理人共同出具的《公积金逐月冲还贷审批确认表》(下称《冲还贷确认表》)(编号 ___________)，借款人和贷款人对《个人住房借款合同》(编号 __年 __字 __________号)签订补充协议如下： 一、借款人同意对《冲还贷确认表》所列编号 年 _字第 ________号《个人住房借款合同》项下的住房公积金(组合)贷款，办理"逐月冲还贷"(下称"冲还贷")。 借款合同补充协议范本二： 借款人： 贷款人：中国建设银行股份有限公司漳州市分行东城支行 根据漳州市住房公积金管理中心(下称"中心")、借款人或授权代理人共同出具的《公积金逐月冲还贷审批确认表》(下称《冲还贷确认表》)(编号 ___________)，借款人和贷款人对《个人住房借款合同》(编号 __年 __字 __________号)签订补充协议如下：
一、借款人同意对《冲还贷确认表》所列编号年_字第________号《个人住房借款合同》项下的住房公积金(组合)贷款，办理"逐月冲还贷"(下称"冲还贷")。 二、贷款人从中心审批确认次月起逐月自动提榷冲还贷确认表》账户内的公积金归还借款人"当期"应还贷款本息，且每月只冲还一次，正常情况下，冲还贷日为每月19日。借款人每月18日、19日不办理提前还款。 中心审批确认当月借款人仍需按《个人住房借款合同》约定还款以免逾期。 上述"当期"是指贷款正常扣款日在每月19日(含19日)以后的一期，贷款正常扣款日在每月18日之前的，中心审批确认次月的还贷视为"前一期"，这一期仍需借款人按《个人住房借款合同》约定还款以免逾期。 当贷款正常扣款日为每月18日时，中心审批确认次月的冲还贷偿还金额包括当前应还款额(含逾期未还金额)及下一期的应还款金额(即当月19日至下月18日的应还款金额)。 公积金存款不足以归还当前应还款额的，贷款人在《个人住房借款合同》约定的扣款日期，从借款人的委托扣款账户代扣差额部分，借款人应及时在委托扣款账户存入对应金额以免逾期。 三、借款人同意如下事项： (一)从本协议签定的下一个月起，借款人逾贷累计达3次的，经市住房公积金管理中心核定停冲，贷款人停止办理借款人住房公积金冲还
v1.0可编辑可修改景区供应商业务合作（补充）协议书 甲方：广州天客信息技术有限公司 地址：广州市越秀区先烈中路 80 号汇华商贸大厦 14 楼 A,B,C 乙方：河源市苏家围客家乡村旅游区 地址：河源市东源县义合镇义合村苏家围 甲乙双方经友好协商，本着互惠互利得原则达成以下协议 一. 经过充分协商，双方同意延长合作时间，即合同自签订之日起即时生效，有效期至 2009 年月日。 二．在此合同有效期内乙方对甲方代理销售的产品结算价如下： 散客票结算价： 团体票结算价： 备注：其他相应的奖励条款将作为该协议的补充协议。 三．乙方有权根据需要变更其产品的销售条件,例如销售价格,销售数量,销售类型,但变更后，要提前书面通知甲方并经甲方认可。 四．当双方协议期满后或双方同意中止协议时，甲方向乙方结清业务款项后，乙方须全额退还甲方所交押金。 五.其余权利义务按照原《协议书》执行。 六.本附件协议书自双方签订之日起即日生效。 甲方：广州天客信息技术有限公司乙方： 授权代表：授权代表： 电话：电话： 传真：传真： 2008 年月日2008 年月日 附件 1：甲乙双方的通信联络资料
v1.0可编辑可修改1．甲方公司资料： 单位全称地址邮编注册号网址 广州天客信息技术有中国广东广州先烈中51011546884 限公司路80号1401室 甲方相关人员资料： 姓名职位联系电话／手机传真MSN／ E-mail 杨碧霞营运总监 刘贻金产品管理总 监 刘翠采购部 张德明采购部 袁爱民财务部 2.乙方公司资料： 单位全称区域详细地址邮编注册号网址 乙方相关人员资料： 姓名职位负责工作联系电话／手机传真MSN／ E-mail 内容 乙方财务人员： 姓名联系电话负责工手机传真MSN／ E-mail 作内容
合同编号： 租房合同延期补充协议 签订地点： 签订日期：年月日
租房合同延期补充协议 房屋租赁合同到期后，在原合同上续签有法律效力。 房屋租赁合同到期后，如果在原合同上作适当修改或备注(主要是租赁期限)，则相当于双方又签订了一份新的租赁合同，续签是有法律效力的。 另外应该注意的是，如果在原合同上续签合同而对原合同有改动或备注的，应该由双方对改动或备注的内容进行确认，以免以后在履行时产生纠纷。 甲方(出租人)：身份证号： 乙方(承租人)：身份证号： 根据《中华人民共和国经济合同法》及有关规定，未明确甲、乙双方的权利义务等关系，经双方协商一致，续签本合同。 一、甲方愿意将坐落于的房屋，面积平方米，继续出租给乙方，乙方也愿意继续承租该房屋。 二、乙方承租甲方房屋作居住使用，续租时间自年月日起至年月日止。该房屋租金为每月元整，缴租方式为支付一次，计人民币，下次付款提前天支付，如不支付，即属违约。 三、租赁期间，甲乙双方不得无故解除合同否则属于违约，如有特殊情况需要终止合同，必须提前一个月通知对方，双方协商解决。四、乙方在使用房屋期间，不得擅自改变房屋结构和用途，如乙方对房屋设施故意造成损害的，应负修缮恢复原状或赔偿经济损失，如要
对房屋进行装修，应征得甲方同意，费用由乙方自行负责。 五、租赁期满前，乙方是否续租，甲方是否出租，都应提前一个月通知对方。乙方在合同期满前应提前天重签合同，不续租则在合同期满当日结算账务。归还租用物品。租赁期满后乙方必须按时搬走，不得故意拖延时间，未经甲方同意，过期五天后还未搬走，甲方有权自行处理并收回房屋。 六、乙方在租赁期间不得在上述房屋内从事国家法律法规、小区管理规定不允许的事情，如有发生甲方有权收回房屋。在房屋内进行的活动与甲方无关。 七、租赁期间发生的水、电、煤气、物业管理费、有限等费用由乙方支付，在前个租期缴纳了元人民币的保证押金，在这个租期继续适用，待期满后甲乙双方不再续签，以上费用结清，房屋无损时，甲方应全额退还乙方。 八、双方必须严格遵守合同，如甲方违约则按该房月租金的两倍及搬家所造成的损失，作违约赔偿金。乙方违约则所付押金不退，作违约赔偿金。 九、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，待双方签字后合同生效，具有同等法律效力。 十、补充协议： 甲方：乙方： 签订日期：签订日期：
编号：_____________ 租赁合同延期补充协议 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
根据甲乙双方20XX年XX月XX日签定的租赁合同书（简称“租赁合同”）约定，乙方承租甲方位于XX的房产经营“XX”项目。 鉴于乙方租赁期已于20XX年XX月XX日结束；鉴于甲方同意乙方租赁延期6个月至20XX年XX月XX日已满；鉴于乙方希望甲方再次延期经营的请求。甲乙双方就原租赁合同达成如下补充协议。 1、甲方同意将原租赁合同租赁期延长5年给乙方继续经营“XX”项目。即自20XX 年XX月XX日起，至20XX年XX月XX日止。 2、租金变更为：年租金7.5万元。 3、租金缴付时间变更为：每年的9月1日前一次性缴付下一租赁年度的全部租金。 4、在延长租赁期内房屋的防水防潮保温等修缮责任和费用由承租人负责。 5、在延长期租赁期内乙方不得以对承租房屋进行修缮或新增装修为由向甲方主张补偿；亦不得以此理由向开发征用或开发拆迁人主张补偿。 6、如遇政府征收征用或开发商拆迁时，乙方租赁房屋内的所有装修的补偿全部归甲方所有，甲方是唯一受偿人。停产、停业的损失补偿由乙方享有，甲方不得干涉。但是乙方投资的设备设施可以自行迁出。 7、在延长租赁期内，甲方有权同第三人就租赁房屋签订开发动迁协议，乙方不得以有租赁合同承租权为由阻碍甲方权利；甲方和第三人签订征用或开发动迁协议时，“租赁合同”及补充协议终止；但是，甲方应当为乙方保留90天的经营期（在延长租赁期内）。 8、本补充协议与原“租赁合同”具有同等效力，不一致之处以补充协议为准。 9、本协议签字后生效，原“租赁合同”其它条款依然有效。
合同延期补充协议范本4篇 合同延期补充协议范本1 甲方：张三 乙方：李四 经甲乙双方协商，就乙方李四向甲方张三（XX房地产开发有限公司职工）私人借款达成一致协议如下： （1）借款总额为：拾万元整（￥100000.00元）。 （2）原借款时间为一年（20xx年6月1日—20xx年5月31日）。（3）借款到期后经甲乙双方协商达到一致，将借款时间延期一年（20xx年6月1日—20xx年5月31日）。 （4）利率按同期银行利息计算（从20xx年6月1日起计算）。（5）乙方以XX项目，面积为XX㎡，作为借款担保抵押，即20xx 年5月31日若乙方不能如数（本金+利息）归还，则项目归甲方张三所有。乙方无条件协助甲方办理房产证过户手续。 （6）此协议一式贰份，甲乙双方各执壹份，双方签字盖章生效，具有同等的法律效力。 （7）甲乙双方各自定立一个旁征人见证相关事宜，以作今后某一方违约的见证担保。 甲方：乙方: 身份证号码：身份证号码：现住址：现住址： 年月日年月日 合同延期补充协议范本2 协议编号： 甲方：
乙方： 甲乙双方于年月日签订了一份金额为元，编号为的服务合同(以下简称原合同)。现经过双方协商达成一致，签订以下补充协议： 1、双方一致同意将原合同约定的乙方将向甲方提供一年的服务(服务时间从年月日至年月日)更改为乙方将向甲方提供xx个月的服务(服务时间分为两段从年月日至年月日，以及从年月日至年月日)。 2、本协议与原合同内容有冲突以本协议为准，本协议没有涉及的内容按照原合同执行。 3、本协议自双方签字盖章之日起生效。本协议一式两份，甲乙方各执一份，具有同等效力。 4、因本协议发生的争议的双方一致同意提交原告所在地法院提起诉讼。 甲方：乙方： 签字盖章：签字盖章： 日期：日期： 合同延期补充协议范本3 出借方（甲方） 地址： 借款方（乙方） 地址： 签订地点： 鉴于乙方因不能如期偿还月日在甲方所在地项下的借款元（大写：，
（甲方）发包人： （乙方）监理人： 监理合同延期补充协议书 本协议书由（以下简称“发包人”）为一方，与理合同协议书》的延期补充协议，本协议未尽事宜均参照原《监理合同协议书》执行。原《监理合同协议书》中第三条约定： 监理服务期：个月（其中：施工准备阶段个月，施工阶段监理个月，交工验收阶段监理个月，缺陷责任阶段监理个月）。 由于工程自年月日开工以来，受到征地拆迁、金融风暴、地方诉求、设计变更等各种因素的影响，原计划的监理服务期已经无法完成施工合同及变更设计的工程量。为保证工程建设期间的质量、进度、安全等，双方签订此补充协议： 1、监理服务期延期期限： 原监理服务期截止日次日（年月日）起，预计至年 月日止。若提前完工则按实际服务期限计算费用，若年月 日项目未完工将不再另行增加费用，缺陷责任期顺延。 2、监理服务形式、范围、内容等： 按照原合同约定条件执行。 3、监理服务延期期间监理费用： （1）在监理人延长监理服务期间，按照原合同约定（合同专用条款条； 条；等相关条款）计算，并经友好协商后本次延期费用为元（大 写：），延期费用含非监理原因造成的工期延长以及设计变更而增加的监理服务工程量等。
（2）支付方式： 待工程交工验收完成且颁发交工证书后支付服务费的； 在缺陷责任期满并颁发缺陷终止证书且工程项目经审计合格后天内支付剩余服务费的。 4、监理服务人员及变更： 均按照原合同约定条件执行。 本补充协议书正本一式份，双方各执份，副本份，双方各执份，具有同等法律效力。 甲方：乙方人： （盖章）（盖章） 法定代表人：法定代表人： 或其授权的代理人：或其授权的代理人： 日期：年月日日期：年月日
合同延期交货补充协议范本 双方在开始时或是在合同的履行过程中会约定交货时间，如果因为一些原因，货物不能按时间交付，这个时候双方就可以签订合同延期交货，这一协议不会认定为到时候没有交货是违约行为，因为这是双方对于主合同的补充，接下来就让我们一同来了解合同延期交货补充协议范本。 一、合同延期交货补充协议范本 编号：HTX-2013092314381X 供方：河南汇通甲醇有限公司 需方：苏州兰多有限公司 经双方友好协商，苏州兰多国际贸易有限公司与河南汇通甲醇
有限公司于合同(HTX-2013092314381X )项下1000吨国产甲醇，交货时间变更为2013年10月8日至2013年10月18日。原合同约定其它条款不变以原订合同为准，双方盖章确认，传真件有效。 河南汇通甲醇有限公司 苏州兰多国际贸易有限公司 XXXX年X月X日 二、如何认定延迟交货 出卖人逾期交付包括两种情况，一是，已经超出交付标的物的期限但仍未交付标的物的；一种是出卖人虽然构成逾期交付，但是标的物已经实现地向买受人交付。出卖人逾期交货的，构成违约，应当承担以下法律责任： 1、在出卖人已经为实现交付的情况下，出卖人应当向买受人承担逾期交付标的物的，包括：双方在合同中对出卖人逾期交货约定的，
未约定违约金的耳约定损失数额或损失的计算方法的，可以按照约定的数额或者损失的计算方法的，由出卖人向买受人赔偿损失，如既未约定违约责任又未约定损失数额或者损失计算办法的，由出卖人向买受人赔偿买受人有证据证明的损失，此种情况下，由于买受人已经接受出卖人的交付，所以买受人不应再接触合同。 2、在出卖人逾期交付的情况下，买受人可以要求出卖人继续履行交付标的物的义务，在出卖人无法继续履行或者符合法律规定的其他条件下，可以不再适用继续履行，买受人可以请求，并要求出卖人承担不能交付标的物的违约责任。 3、出卖人迟延交付的，由此而增加的履行费用，由出卖人承 担。 4、标的物的市场价格在签订合同后有较大变化的，因出卖人逾期交货，有可能给买受人造成价格方面损失的，结合实践，对出卖人逾期交货的，标的物的市场价格比约定的市场价格低的，按照实际交付时的市场价格计算价款，如果市场价格较约定的交货期限时的约定 价格上升的，则仍应按照原和哦能够约定的价格计算价款。
合同延期补充协议范本 1 发包方：房地产开发有限公司(以下简称甲方) 承包方：建筑工程有限公司(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，在工程建设施工合同的基础上，双方就后甫新村沿街地块商住楼施工承包工期延迟达成补充协议如下： 本项目位于新村四周沿街地块，地块总用地面积平方米。小高层住宅5幢(9到11层)、多层住宅11幢(4到5+1f)、沿街设1到2层商业用房，均为框架结构。建筑占地面积平方米，地上建筑面积(计容积率部分)平方米，储藏间建筑面积平方米，地下室建筑面积平方米(其中人防面积平方米) 本工程主体全部结顶，并进过中间安全、结构验收，装饰工程开始施工。 1、工程开工后周边农民土地政策协调处理延误。 2、工程基础施工阶段天气多雨，自然不可抗力等因素延误。 四、工期延误时间 现经甲乙双方协商，经甲方同意确认，原合同竣工日期20xx年8月9日顺延至20xx 年6月30日。 协议订立时间：年月日。 协议订立地点：建筑工程有限公司，本协议一式四份，双方各执二份，本协议双方签字盖章之日起生效。 发包人(公章)：承包人(公章)： 法定代表人：法定代表人： 年月日年月日 2 协议编号： 甲方： 乙方： 甲乙双方于年月日签订了一份金额为元，编号为的服务合同(以下简称原合同)。现经过双方协商达成一致，签订以下补充协议： 1、双方一致同意将原合同约定的乙方将向甲方提供一年的服务(服务时间从年月日至年月日)更改为乙方将向甲方提供xx个月的服务(服务时间分为两段从年月日至年月日，以及从年月日至年月日)。 2、本协议与原合同内容有冲突以本协议为准，本协议没有涉及的内容按照原合同执行。 3、本协议自双方签字盖章之日起生效。本协议一式两份，甲乙方各执一份，具有同等效力。 4、因本协议发生的争议的双方一致同意提交原告所在地法院提起诉讼。 甲方：乙方： 签字盖章：签字盖章： 日期：日期： 3 出借方
合同编号： 工程延期补充协议 签订地点： 签订日期：年月日
工程延期补充协议 为进一步明确甲乙双方的责任、权利、义务，在《XXX施工合同》的基础上，按照《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国建筑法》等有关规定，并结合本工程的具体情况，在甲乙双方自愿和理解本补充协议条款的情况下，签订本工程施工合同补充协议。 一、合同工期： 1.1、乙方必须按甲方及监理核定的施工组织进度计划执行，并确保各节点完成日期。若达不到节点工期要求，每节点延误一次罚款2万元;乙方最终能按总工期如约完成，甲方可退还相应节点罚款;但累计退还罚款金额不超过10万元。 1.2、在施工关键工期线路上因下列原因造成合同工期逾期，且该逾期后果确属不可避免，经甲方代表及监理确认，工期可相应顺延，但甲方不承担乙方窝工费及停工费。下列情况发生后三日内，乙方就导致工期延误的原因，向监理及甲方提出书面报告(一式三份)，经监理工程师及甲方代表签字确认，各方保留一份作为延期凭证。 1.2.1由监理及甲方确认的设计变更导致工期延误; 1.2.2按施工承包合同定义的不可抗力(本合同定义以外的不可抗力的影响已由乙方在合同工期中综合考虑); 1.2.3非乙方原因造成的工程延期开工、停建、缓建、暂停施工(不含勒令停工)。 1.3、工期不顺延情况：
1.3.1、各种自然因素(如下雨、大风、高低温天气等); 1.3.2、停水、停电、节假日及地方性政策调整等因素对工期的影响(若一周内停电、停水累计超过8小时，工期予以顺延); 1.3.3、因乙方施工质量问题或施工安排不当导致设计变更以及擅自变更设计而发生的费用和由此导致甲方的损失，均由乙方承担，工期不予顺延。
编号：DC-20213171 甲 方：______________________________ 乙 方：______________________________ 日 期：_________年________月_______日 房屋租赁合同续签补充协议范本模板 Party A and B have reached an agreement through friendly consultation to conclude the following contract.
[标签:titlecontent] 甲方（出租人）：身份证号： 乙方（承租人）：身份证号： 根据《民法典》及有关规定，未明确甲、乙双方的权利义务等关系，经双方协商一致，续签本合同。 一、甲方愿意将坐落于的房屋，面积平方米，继续出租给乙方，乙方也愿意继续承租该房屋。 二、乙方承租甲方房屋作居住使用，续租时间自________年____月____日起至________年____月____日止。该房屋租金为每月元整，缴租方式为支付一次，计人民币，下次付款提前天支付，如不支付，即属违约。 三、租赁期间，甲乙双方不得无故解除合同否则属于违约，如有特殊情况需要终止合同，必须提前一个月通知对方，双方协商解决。 四、乙方在使用房屋期间，不得擅自改变房屋结构和用途，如乙方对房屋设施故意造成损害的，应负修缮恢复原状或赔偿经济损失，如要对房屋进行装修，应征得甲方同意，费用由乙方自行负责。 五、租赁期满前，乙方是否续租，甲方是否出租，都应提前一个
月通知对方。乙方在合同期满前应提前天重签合同，不续租则在合同期满当日结算账务。归还租用物品。租赁期满后乙方必须按时搬走，不得故意拖延时间，未经甲方同意，过期五天后还未搬走，甲方有权自行处理并收回房屋。 六、乙方在租赁期间不得在上述房屋内从事国家法律法规、小区管理规定不允许的事情，如有发生甲方有权收回房屋。在房屋内进行的活动与甲方无关。 七、租赁期间发生的水、电、煤气、物业管理费、有限等费用由乙方支付，在前个租期缴纳了元人民币的保证押金，在这个租期继续适用，待期满后甲乙双方不再续签，以上费用结清，房屋无损时，甲方应全额退还乙方。 八、双方必须严格遵守合同，如甲方违约则按该房月租金的两倍及搬家所造成的损失，作违约赔偿金。乙方违约则所付押金不退，作违约赔偿金。 九、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，待双方签字后合同生效，具有同等法律效力。 十、补充协议： 甲方：乙方： 签订日期：签订日期：
合同编号： 工程监理延期补充协议范本 签订地点： 签订日期：年月日
工程监理延期补充协议范本 工程延期补充协议范本 补充协议一 协议编号： 甲方： 乙方： 甲乙双方于年月日签订了一份金额为元，编号为的服务合同(以下简称原合同)。现经过双方协商达成一致，签订以下补充协议：1、双方一致同意将原合同约定的乙方将向甲方提供一年的服务(服务时间从年月日至年月日)更改为乙方将向甲方提供xx个月的服务(服务时间分为两段从年月日至年月日，以及从年月日至年月日)。 2、本协议与原合同内容有冲突以本协议为准，本协议没有涉及的内容按照原合同执行。 3、本协议自双方签字盖章之日起生效。本协议一式两份，甲乙方各执一份，具有同等效力。 4、因本协议发生的争议的双方一致同意提交原告所在地法院提起诉讼。 甲方：乙方： 签字盖章：签字盖章： 日期：日期：
补充协议二 新村沿街地块商住楼施工承包工期延期补充协议 发包方：房地产开发有限公司(以下简称甲方) 承包方：建筑工程有限公司(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，在工程建设施工合同的基础上，双方就后甫新村沿街地块商住楼施工承包工期延迟达成补充协议如下： 一、项目概况： 本项目位于新村四周沿街地块，地块总用地面积平方米。小高层住宅5幢(9到11层)、多层住宅11幢(4到5+1f)、沿街设1到2层商业用房，均为框架结构。建筑占地面积10279.00平方米，地上建筑面积(计容积率部分)44587.01平方米，储藏间建筑面积2889.13平方米，地下室建筑面积3871.10平方米(其中人防面积1525.00平方米) 二、工程形象进度 本工程主体全部结顶，并进过中间安全、结构验收，装饰工程开始施工。 三、工期延误原因 1、工程开工后周边农民土地政策协调处理延误。 2、工程基础施工阶段天气多雨，自然不可抗力等因素延误。 四、工期延误时间 现经甲乙双方协商，经甲方同意确认，原合同竣工日期2013年8月
工程监理延期补充协议 根据2009年10月11日株洲大和房地产开发有限公司与监理方株洲诚信建设监理有限公司签订的<<建设工程委托监理合同>>的规定,合同日期为2009年9月4日-2010年8月4日止，经双方协商，继续聘请株洲诚信建设监理有限责任公司对工程进行监理,经双方协商一致,签订本协议。 委托人（甲方）：株洲大和房地产开发有限公司 监理人（乙方）：株洲诚信建设监理有限责任公司 工程名称：臻品?仙居岭项目 工程规模: 臻品?仙居岭项目1、2、3、4栋砖混结构，5、6、7栋剪力墙结构，总建筑面积为48811m2。 一. 乙方必须按照建筑工程监理规范认真履行职责,直至本项目完工.必须继续执行甲、乙双方签订的<<建设工程委托监理合同>>的具体规定。 二. 本协议为双方签订的<<建设工程委托监理合同>>的延续,直至整个项目的竣工验收完毕,包括原合同规定的内容。绿化、道路等工程不再另行聘请监理。 三. 本协议有效日期为:2010年8月4日至本项目竣工验收, 费用按月包干结算的方式。 四. 监理费用:按月计算,包干价格为2.4万/月.乙方必须保证监理人员5人以上,如遇工程进度加快，乙方必须机动增加监理人员，以保证工程质量。 委托人(甲方): 监理人(乙方): 法定代表人: 法定代表人: 2010年____月____日2010年_____月____日
附件： 监理延期服务费计费说明 根据工程委托监理合同中《XX住宅小区改造工程建设委托监理合同》(编号:XX[2007]002)中标准条件第三十一条的合同内容、第三部分专用条件第三十九条的合同内容延期报酬的约定，工程发生非监理责任的工期延后，每月向监理方支付费用按实际发生，由双方协商确定的原则，我司提出以下监理服务费计算原则如下： 1、根据监理合同有关监理服务费和延期服务条款的约定，应按比例计算延期服务费用为： 附加工作报酬标准=合同报酬/监理服务日=2929000元/730日=4012元/日 月平均工作报酬标准=4012/日×30.5日=122376元/月≈12万元/月； 2、根据《国家发展改革委、建设部关于印发<建设工程监理与相关服务收费管理规定>的通知》（发改价格[2007]670号）计费标准规定，施工监理服务收费应按照下列公式计算： （1）施工监理服务收费=施工监理服务收费基准价×（1＋浮动幅度值） （2）施工监理服务收费基准价=施工监理服务收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×高程调整系数 按照建筑安装工程费29000万元计算，未考虑浮动幅度值，按此标准计算施工监理服务费约为每月14万元。对照结果，在委托监理合同签定中我司已做出最大让利优惠，目前“XX工程委托监理合同”中约定服务期限（2007年12月22日至2009年12月22日）将到期，期间因受奥运及其他等因素的影响，造成工期延长，我司积极配合。为了保证工程的顺利完工及监理工作的正常进行，望贵局对我司所提交关于《XX住宅小区改造工程建设委托监理协议》延期协议的函尽快给予审核批准，谢谢！ 北京XX工程管理咨询有限公司 下页为XX住宅小区改造工程建设委托监理合同延期协议书 编号:XX[2007]002
合同编号： 租赁合同延期补充协议范本 签订地点： 签订日期：年月日
租赁合同延期补充协议范本 租赁补充协议 甲方：XXXX 委托代理人(若有)张三身份证号码 乙方：李四身份证号码 甲乙双方经协商一致对某年某月某日双方签署的《某某市房屋租赁合同》(合同编号xxxx)达成下列补充意见： 第一、按照原合同的基础，双方同意将租赁期延长至2018年8月28日 第二、自本协议签署日起，乙方一次性将四个月的租金，即28,000(人民币贰万捌仟元整) 与押金7,000(柒仟元整)一并交付，总额为35，000(叁万伍仟元整)。第三、若在2018年8月28日之前乙方决定续租至年底，以上押金为2018年9月份租金。第四、若2018年8月乙方决定不再续租，以上押金甲方不用退换给乙方。第五、其余条款与原合同一致。 第六、本合同是对某年某月某日双方签署的《某某市房屋租赁合同》(合同编号xxxx)的 补充协议，若与原合同有冲突，应当以本协议为准。 甲方签字： (出租人)委托人 乙方签字： (承租人)
甲方(出租人)：身份证号： 乙方(承租人)：身份证号： 根据《中华人民共和国经济合同法》及有关规定，未明确甲、乙双方的权利义务等关系，经双方协商一致，续签本合同。 一、甲方愿意将坐落于的房屋，面积平方米，继续出租给乙方，乙方也愿意继续承租该房屋。 二、乙方承租甲方房屋作居住使用，续租时间自年月日起至年月日止。该房屋租金为每月元整，缴租方式为支付一次，计人民币，下次付款提前天支付，如不支付，即属违约。 三、租赁期间，甲乙双方不得无故解除合同否则属于违约，如有特殊情况需要终止合同，必须提前一个月通知对方，双方协商解决。四、乙方在使用房屋期间，不得擅自改变房屋结构和用途，如乙方对房屋设施故意造成损害的，应负修缮恢复原状或赔偿经济损失，如要对房屋进行装修，应征得甲方同意，费用由乙方自行负责。 五、租赁期满前，乙方是否续租，甲方是否出租，都应提前一个月通知对方。乙方在合同期满前应提前天重签合同，不续租则在合同期满当日结算账务。归还租用物品。租赁期满后乙方必须按时搬走，不得故意拖延时间，未经甲方同意，过期五天后还未搬走，甲方有权自行处理并收回房屋。 六、乙方在租赁期间不得在上述房屋内从事国家法律法规、小区管理规定不允许的事情，如有发生甲方有权收回房屋。在房屋内进行的活动与甲方无关。
合同延期补充协议范本 合同延期补充协议范本1 发包方：房地产开发有限公司(以下简称甲方) 承包方：建筑工程有限公司(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，在工程建设施工合同的基础上，双方就后甫新村沿街地块商住楼施工承包工期延迟达成补充协议如下： 一、项目概况： 本项目位于新村四周沿街地块，地块总用地面积平方米。小高层住宅5幢(9到11层)、多层住宅11幢(4到5+1f)、沿街设1到2层商业用房，均为框架结构。建筑占地面积10279.00平方米，地上建筑面积(计容积率部分)44587.01平方米，储藏间建筑面积2889.13平方米，地下室建筑面积3871.10平方米(其中人防面积1525.00平方米) 二、工程形象进度 本工程主体全部结顶，并进过中间安全、结构验收，装饰工程开始施工。 三、工期延误原因 1、工程开工后周边农民土地政策协调处理延误。 2、工程基础施工阶段天气多雨，自然不可抗力等因素延误。 四、工期延误时间
现经甲乙双方协商，经甲方同意确认，原合同竣工日期20xx年8月9日顺延至20xx年6月30日。 五、协议生效 协议订立时间：年月日。 协议订立地点：建筑工程有限公司，本协议一式四份，双方各执二份，本协议双方签字盖章之日起生效。 发包人(公章)：承包人(公章)： 法定代表人：法定代表人： 年月日年月日 合同延期补充协议范本2 协议编号： 甲方： 乙方： 甲乙双方于年月日签订了一份金额为元，编号为的服务合同(以下简称原合同)。现经过双方协商达成一致，签订以下补充协议： 1、双方一致同意将原合同约定的乙方将向甲方提供一年的服务(服务时间从年月日至年月日)更改为乙方将向甲方提供xx个月的服务(服务时间分为两段从年月日至年月日，以及从年月日至年月日)。 2、本协议与原合同内容有冲突以本协议为准，本协议没有涉及的内容按照原合同执行。 3、本协议自双方签字盖章之日起生效。本协议一式两份，甲乙方各执一份，具有同等效力。
借款协议延期补充协议 延期还款补充协议范本 签订地点：省市 借款人：有限责任公司(以下简称甲方) 贷款人：有限公司(以下简称乙方) 鉴于： 甲方因，不能如期偿还年月日签订的元借款合同(以下简称原合同)项下的借款，向乙方申请延长借款期限。乙方经审查，同意甲方延期还款。甲、乙双方经协商一致，达成如下补充协议： 一、甲方根据原合同应向乙方借用的资金借款人民币元(大写：元整)应于年月日到期。截止到年月日止，上述借款未还偿还金额元(大写：元整)，现约定延期到年月日偿还。 二、借款利率与利息 延期后的借款利率与利息，按原合同的约定执行。 延期借款合同范文一 借款人(以下称甲方)： 贷款人(以下称乙方): 特别提示：借款人在签订本合同之前，请务必仔细阅读本合同全部条款。如有任何疑问或不明之处，请及时向贷款人及专业人士咨询。甲方因原因，不能如期归还年月日借款合同的贷款。需向乙方申请延长借款期限，乙方审查后，同意甲方延期还款。甲、乙双方经协商
一致，达成下列各项条款： 第一条甲方根据年月日签订的借款合同，向乙方借用的人民币(大写) 整，于年月日到期，现约定延期到年月日 第二条签订延期合同后，借款人、贷款人仍按原借款合同中各项条款履行。 借款人(盖章)：贷款人(盖章): 法定代表人(签字)：法定代表人(签字): 委托代理人(签字)：委托代理人 (签字): 签约时间: 年月日签约时间: 年月日 延期借款合同范文二 出借方(甲方) 地址： 借款方(乙方) 地址： 签订地点： 鉴于乙方因不能如期偿还月日在甲方所在地项下的借款元(大写：，乙方向甲方申请延长借款期限，甲方审查同意乙方延期还款，甲、乙双方经协商一致达成如下补充协议： 一、乙方根据原合同应向甲方借用的资金借款人民币元(大写，应于截止到年月日止，上述借款未偿还金额写：元整)，现约定延期到年月次性还清。 二、借款利率与利息 1、延期后的借款利率与利息，按原合同的约定执行。
最新整理中英文延期交货补充协议 关于延期交货的补充协议（中英文） Supplement Agreement on Delayed Delivery 主合同编号（Contract NO）： 买方（Buyer）： 地址（Add）： 电话（Tel）： xxx（Fax）： 生产厂（Producer）： 地址（Add）： 电话（Tel）： xxx（Fax）：020-329xxx78 为体现诚实信用的合同履行精神，防止延期交货的情况出现，双方协商一致，特制定如下条款： In order to reflect the spirit of good faith and for avoidance of any delay in delivery, both parties hereby agree as follows: 一、本协议是执行主合同的关于延期交货的特别约定，主合同编号为：。 This agreement shall constitute a special covenant for implementing the provisions of delayed delivery as set forth in the Master Contract(Contract No._______). 二、主合同约定的交货日期为：年月日，运输方式为海运集装箱。 Delivery date provided in the Master Contract shall be _________, and transportation mode is marine container. 三、若生产厂无法按照上述交货期限的约定交货的，则买方有权要求改为空运方
编号： 借款延期补充协议 甲方： 乙方： 签订日期：年月日
合同签订注意事项 一、甲乙双方应保证向对方提供的与履行合同有关的各项信息真实、有效。 二、甲乙双方签订本合同书时，凡需要双方协商约定的内容，经双 方协商一致后填写在相应的空格内。 三、签订本合同书时，甲方应加盖公章；法定代表人或主要负责人应本人签字或盖章；乙方应加盖公章；法定代表人或主要负责人应本人 签字或盖章。 四、甲乙双方约定的其他内容，合同的变更等内容在本合同内填写不下时，可另附纸。 五、本合同应使钢笔或签字笔填写，字迹清楚，文字简练、准确，不得涂改。
贷款人： 借款人： 抵押担保人： 贷款人与借款人、抵押担保人就抵押借款合同中关于抵押物等事宜，经协商达成补充协议，内容如下： 一、三方同意：此次签订借款协议时，对抵押物的评估价格为三方确认的抵押物价值，在借款方违约不能还款时，三方同意对抵押物不再另行评估作价。 二、借款人和抵押人在签订本协议时，即同意在借款方不能按时还款，经贷款方催促后在十个工作日仍不能还款时，将抵押物由借款方委托给具有法定资质的拍卖公司进行拍卖。 三、三方同意对抵押物的拍卖底价可以低于借款时的评估价格，为借款本息加实现债权的费用(含拍卖费、律师费等)。
四、如拍卖时发生流拍现象，每流拍一次，则对抵押物底 价下浮20%，同时借款人或抵押人另行提供抵押物，以弥补抵押率不足部分。如发生两次以上(含两次)流拍时，贷款方可与借款人和抵押人协商，以第二次流拍时抵押物确定的底价抵偿借款; 对不足部分，由借款人和抵押人继续承担连带清偿义务。 五、拍卖时如发生两次以上流拍情况，而借款人又不同意 以抵押物抵偿借款时，则由借款人和抵押人另行提供优质抵押物，以弥补抵押率不足部分。 六、以住宅楼为抵押物的，在委托拍卖前由借款人负责将 住宅内的居民迁出;如借款人不能移交住宅楼，则由贷款方向抵 押物内的居民提供不超过六个月的周转住房，费用由借款人承担。 七、本协议书一式三份，自三方当事人签字后生效;当事人各执一份，与借款抵押协议等一并作为此次贷款的全部法律文件，并办理公证手续。 八、、借款合同及抵押担保协议中与本补充协议如有不一 致之处，以本协议为准。 贷款人(公章) 借款人(公章) 抵押人(公章)