电力工程设计合同
项目名称：
项目建设地点：
合同编号：
委托方：
承接方：
签订日期：年月日
电力工程设计合同书
委托方（以下简称甲方）：xxxx
承接方（以下简称乙方）：xxxx
为确保工作进展顺利，明确双方的权利和义务，遵循平等、自愿、诚实、信用的原则，根据《中华人民共和国合同法》，经甲乙双方协商一致签订本合同，共同遵守执行。
第一条设计项目名称及工作地点
1.1 设计名称：残运会开幕式配电工程
1.2 工作地点：成都市双流县
第二条本合同签订依据
2.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》
2.2《建设工程勘察设计管理条例》
2.3《建设工程勘察设计收费依据》（2002年修订本）
2.4建设工程批准文件或设计委托书
第三条乙方承担设计的依据
3.1甲方给乙方的勘察设计委托书。
3.2甲方提交的基础资料。
3.3乙方采用的主要技术标准是：
3.3.1 《66kV及以下架空送电线路设计技术规程》(GB50061-97)。简称《设计规程》。
3.3.2 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》(DL/T 620-1997)。
3.3.3 《电信线路遭受强电线路危险影响的容许值》(GB 6830-86)。
3.3.4 《送电线路对电信线路干扰影响设计规程》(DL/T 5063-1996)。
3.3.5 《送电线路对电信线路危险影响设计规程》(DL 5033-94)。
3.3.6 《架空送电线路杆塔结构设计技术规定》（DL/T 5154-2002）。
3.3.7 《送电线路基础设计技术规定》（DL/T 5219-2005）。
3.3.8 《电力工程电缆设计规范》（GB50217-94）
3.3.9 《高压电缆选用导则》（DL/T401-2002）
3.3.10《额定电压26/35kV及以下电力电缆附件基本技术要求》(GB11033)
3.3.11《额定电压30kV（Um=36kV）以上至150kV(Um=170kV)挤出绝缘电力电缆及其附件—试验方法和要求》［IEC60840（1999）］
3.3.12《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》（GB50168-92）
3.3.13《电力电缆运行规范》（1979）
3.3.14《城市电力电缆线路设计技术规定》（DL/T5221-2005）
第四条合同文件的优先次序
构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下次序来判断：
4.1合同书
4.2甲方要求及委托书
第五条本合同项目设计范围和工作内容
设计范围：完成残运会开幕式配电的电气、线路勘察设计工作。
第六条乙方完成该项目设计的技术指标
6.1设计图纸能正确反映建设方用电意图，便于电气设备安装及调试和今后的运行及维护。
6.2 其设计图纸深度应符合有关专业行业规定，做到安全可靠，投资合理。
6.3提供给甲方的设计资料应符合现行国家规范及电力行业设计技术标准（原部颁），满足所属地供电主管部门的技术习惯要求，并通过电力部门的技术审查。
第七条甲方应向乙方提供的基础资料与配合
7.1甲方根据乙方要求向乙方提供本工程设计范围的资料并对所提供资料的真实性及可靠性负责。
7.2甲方提供用电场地红线图（须加盖成都规划局章，图纸日期应在有效期内）。
7.3甲方提供用电场地区域1/500总平面图和相关图纸、电子文档。
7.4甲方应配合乙方设计人员在设计阶段中解决有关用电基础资料不详的问题。
第八条勘察设计费用
8.1本工程勘察设计费按照国家计委、建设部颁布的2002年修订本《工程勘察设计收费标准》计算费用。国家规定的收费标准中无具体规定的，由双方协商确定。经双方计算并通过协商，完成本工程施工图设计及相应的勘察。本工程勘察设计费为￥xxx元，大写（人
民币：xxx）。
第九条勘察设计费的支付方法
9.1勘察设计费的支付：
在签订协议后，甲方完成工程结算10个工作日内，甲方向乙方支付勘察设计费的100%，即￥xxx元，大写（人民币：xxx）。
勘察设计费以银行转账方式支付，乙方向甲方开具等额正式合法的增值税普通发票后，甲方向乙方支付勘察设计费。
第十条双方责任
10.1 甲方责任
10.1.1甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行设计。
10.1.2 甲方变更委托设计项目、规模、条件，造成乙方设计返工时，乙方可要求甲方给予适当补偿。
10.1.3 在合同履行期间，若无法定或约定解除情形，甲方擅自单方要求终止或解除合同时，甲方不得要求乙方退还已支付的勘察设计费。
10.1.4 甲方应按本合同规定的金额和日期向乙方支付设计费，若无正当理由逾期5天以上时，每逾期支付一天，承担该阶段应支付而未付金额万分之三逾期违约金，逾期超过15天以上时，乙方在书面通知甲方后有权暂停履行下阶段工作。
审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，若乙方全面履行完毕义务，本协议第九条约定的付款条件成就的，甲方应支付应付的设计费，但因设计质量或其它乙方因素导致设计成果审批不能通过时除外。
10.1.5 甲方要求乙方比合同规定时间提前交付设计文件时，在不严重背离合同设计周期的情况下，乙方应予以配合，若甲方要求提前交付的期限超过 3日的，甲方可根据实际情况支付赶工费。
10.2 乙方责任
10.2.1 乙方应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同约定内容、时间及份数向甲方交付设计文件，并对提交的设计成果质量负责。
10.2.2 负责该合同项目的设计联络工作。
10.2.3乙方应对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方设计错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费。
10.2.4 合同生效后，乙方单方要求终止或解除合同，属于违约行为，乙方应返还全部设计费用。
10.2.5乙方交付设计文件后，设计文件的审查工作由甲方及该工程的施工单位负责，乙方根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要的调整补充。乙方应按合同规定时限交付设计文件，负责向甲方及施工单位进行技术交底、处理有关设计问题。
第十一条知识产权及保密
1、乙方对设计文件享有知识产权，未经乙方同意，甲方不得对乙方的设计文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生上述情况甲方应承担赔偿责任。
2、双方向对方提交的文件资料均涉及对方的商业或技术秘密，双方均有保守对方商业或技术秘密的义务。如发生泄露对方秘密的情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。
第十二条设计进展及图纸套数
甲方将基础资料提交给乙方，乙方收到资料后，双方协商交图时间并在协商日向甲方提交完整设计图纸 6 套。
第十三条争议解决
本工程设计合同发生争议，甲方与乙方应及时协商解决。也可由工程建设地行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意采用下列第 2 种方式处理：
1、提交成都仲裁委员会仲裁；
2、向乙方所在地人民法院起诉。
第十四条合同生效及其它
14.1 乙方到现场进行工作时，甲方应协助协调地方关系。
14.2 相关的林木砍伐和赔偿由甲方负责。
14.3由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。
14.4 本合同经双方法定代表人或其授权代理人签字并盖章后生效，一式 4 份，甲方 2 份，乙方 2 份。
14.5 双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。
14.6 双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
电力工程勘察设计合同 发包人：某某建设集团某某臵业投资有限公司（以下简称甲方）承包人：某某电力设计股份有限公司某某分公司（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律、法规的有关规定，经协商，甲乙双方达成如下协议: 一、项目主要内容与技术经济效果 项目名称：某某国际大酒店、某某花园小区配电工程 根据甲方的委托，乙方对某某国际大酒店、某某花园小区配电工程进行详细的勘察设计，其服务的主要内容如下： 1. 对所委托的工程进行现场踏勘、收集资料，并按建设部有关规范、规程和现场实际情况进行分析论证和经济、技术比较，提供合理、可靠、安全的方案。 2.对变电所工程，则须对该工程的电气平面布臵、开关柜选型、二次保护等内容提供详细的设计技术文本和设计资料。 3.对土建工程，提供甲方所需要的技术文本和资料。 4.项目的主要服务指标。 二、项目实施计划、进度、期限、地点 1.进度和期限： 2011年月日开工； 2011 年 10 月底前，乙方向甲方提交经验收合格的勘察设计技术资料及设计文本8份等文件资料。 2.地点：某某市某某区。
三、甲方承担的工作内容与责任： 1.提供必要的基础资料，并对其完整性、正确性负责。 2.在有关人员进入现场勘察作业时，应提供必要的生活和工作条件，其费用由乙方负担。 3.按国家有关规定付给勘察设计费，即万元。 4.维护乙方提供的所有成果和文件，不得擅自修改和转让给第三方重复使用。 5.在踏勘和勘察定位时，派专人配合。 6.因勘察定位需要而造成的农作物及其它损坏、赔偿费用由甲方承担。 7.甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成乙方设计返工时，应按乙方实际所耗工作量向乙方支付返工费。 四、乙方承担的工作内容与责任 1.按时向甲方提交勘察设计资料，并对质量负责。 2.负责对文件进行技术交底。 3.对甲方提出的合理要求和修改意见，应予考虑和满足。 4.乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。 5.乙方为本合同项目的服务至施工安装通电结束为止。 6. 提交正式勘察设计技术资料及设计文本8份（按国家计委规定：乙方免费提供设计文本8份，甲方如需要增设计文本份数，增加部分甲方按乙方成本付款）。 五、合同成交总金额 1.合同价款：￥万元，（大写）：万元整。 本合同价为固定总价。除合同价款万元外，不增加任何费用。乙方耗费的人工、设备、资料及其他因履行本合同义务所开支全部费用，均
电气分项工程合同书 发包方（甲方）：_____________________ 承包方（乙方）：_____________________ 根据《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国建筑法》等相关法律、法规的规定，加强企业内部管理，确保工程质量符合规定要求，甲乙双方遵循平等、自愿、诚实、守信的 原则，经过友好协商，甲方同意将______________________________ 工程项目的电气分项工程 清工分包给乙方施工，并制定如下条款： 一、工程承包方式 甲方按照施工图纸的设计要求及设计变更内容向乙方提供全部电气工程（包括强电、弱电、消防电气工程及暂设工程）施工所需要的物资及材料，乙方负责施工（清工承包），施工工具由乙方自备。 二、工程承包内容 1、施工图纸内及设计变更中电气工程（包括强电、弱电及消防电气工程）的全部内容，包括暂设工程及临时用电所需要的电气（强、弱电）工程施工等。 2、工期：年月曰?年月曰 三、工程承包价款及拨款方式 1、上述承包工程价款按照建筑面积______ 元/平方米计价，工程总价待竣工后按照实际 面积结算（工程项目建筑面积平方米，承包总价款为Y 元, 人民币（大写）元整）。工程价款包括施工期间的工程维护费用、临时用电 设施的施工费用及配合其他工种施工用电的施工费用。 2、工程款按照月施工进度拨款，月底乙方向甲方提报施工进度结算表，甲方核对无误后按照80^支付给乙方。 3、设计变更所发生的施工费用已包括在平方米单价中，甲方不再另行支付。 4、在工程竣工通过验收后留工程结算总价款的5泣程款作为质保金（保修期为二年，保修期满无任何质量问题甲方无息返还质保金给乙方），其余工程款在年底前逐步支付于乙方。 四、工程施工要求 1、工程严格按照国家规范规定及建设单位、监理单位的要求施工，质量达到合格标准。在施工过程中如因乙方施工原因出现质量问题，所发生的返工费用及材料费用均由乙方负责承担，所发生的价款在乙方工程款中扣除。由甲方材料供应出现的质量问题，由甲方负责。 2、乙方要严格按照设计图纸施工，未经建设单位及公司项目经理或技术负责人批准，不得擅自更改施工工艺及做法，增加、减少施工内容，或使用其他规格、型号的材料替代设计
化工厂承包商安全工程合同Chemical plant contractor safety engineering contract 甲方： _____________________________ 乙方： _____________________________ 签订日期： ______ 年___月__ 日 编订：X原创设计 编号FB-HT-05021
化工厂承包商安全工程合同 说明：本合同书适用于权利人明确其通过对房屋建筑等附属设施的建造和安装形成 I 工程实体，可用于电子版存档或实体印刷，使用时请详细阅读条款。 I 根据国家有关劳动保护法规、政策、规定和公司有关安全规定，经双方平等协商一致同意签订本安全 工程协议书，作为主体合同附件，与主体合同同时签订，并具有同等法律效力，双方必须严格履行，具体 条款如下。 施工作业项目： 建设单位：_______ （甲方） 施工单位：_______ （乙方） 施工作业项目 一、甲方的义务与权力 1?协助乙方做好施工或作业前安全技术教育与考核，作好记录并存档，教育内容是甲方生产特点、工艺、危险源、有关管理制度及各项安全制度。 2?介绍施工或作业环境，按规定程度及时开据动
火、动土、动水、临时用电和进入容器作业，高空作业等工作许可证。 3. 甲方应配备安全巡检人员，协助乙方监督检查施工或作业现场安全技术措施落实情况。 4. 定期召开安全工作联系会议，研究解决出现的各种不安全隐患。 5. 监督检查乙方各项安全管理工作，遇有特殊工种无证操作、违章操作或危险紧急情况可令其停止施工或作业。 6. 根据甲方有关处罚规定，甲方有权力对乙方给甲方造成的经济损失进行处罚和索赔。 二、乙方的义务 1?乙方应严格遵守国家有关法律和规定及甲方各项管理制度。服从甲方的指挥与协调。乙方除要进行正常的三级教育"外，还要接受甲方的施工或作业的安全教育。 9. 根据施工项目制定安全施工方案，并征求甲方意见，要坚持文明施工，危险作业区应设立警示标志。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 最新建设工程设计合同范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________ 说明：本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与 义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用 时请详细阅读内容。
甲方：XXXX市第中学（以下简称甲方） 乙方：XXXX有限公司XXXX分公司（以下简称乙方） 甲、乙双方经友好协商，决定由乙方为甲方完成甲方的LED显示 屏安装工程施工。为明确双方的权利、义务和经济责任，特订立本合同，具体内容如下： 第一条工程项目及施工期限 一、工程名称：XXXX市第中学建设工程 二、工程地点：XXXX市第中学 三、承包范围：XXXX市第中学1块LED显示屏及4个监视器系统 安装 四、开工日期：接到甲方通知后二十日内开工 五、工程工期：总工期25天，施工进度应与装修等专业施工进度 相协调 六、质量等级：达到优良标准 第二条工程承包方式 一、工程承包方式为包工包料 第三条工程方案设计及变更
一、本工程由乙方设计，甲方审核，乙方严格按照审核后设计方案进行施工。 二、工程施工过程中，若甲方提出设计变更，需以书面形式通知乙方; 若乙方提出设计变更，亦应以书面形式通知甲方，并需得到甲方书面认可。 第四条工程期限 一、工程可根据施工条件具备情况分期实施、分期验收、分期决算。 二、如遇下列情况之一，双方协调方可安排工期顺延。 1.建设单位不能按时提供施工条件影响工程正常进行。 2.不属乙方原因引起的重大设计变更，导致修改方案等原因而影响进度。 3.受在现场施工的其它施工工程影响，本工程施工不能进行。 4.不可抗力因素而延误工期。 第五条工程造价及付款方式、时间 一、合同价款：本合同工程总价定为人民币25300.00 元，即贰万伍仟叁佰元整。 二、付款方式、时间： 1、本合同签订后，甲方向乙方付工程合同额的50%，即12650.00 元（人民币大写：壹万贰仟陆佰伍拾元整）。 2、工程竣工验收合格后，甲方
发包人： 设计人： 经发包人和设计人协商一致，发包人委托设计人____________________________区域改造项目电力工程施工图纸的设计以及天津____________设计院电气图纸的对接和补充设计工作。 第一条本合同签订依据 1.1、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。 1.2、国家及地方有关工程勘察设计管理的法规和规章。 1.3、____________________________区域改造项目的批准文件。 第二条设计依据 2.1、发包人提交的文件、图纸等基础资料 2.2、设计人采用的主要技术标准： ①、项目所在地电力部门相关的规定和要求。 ②、现行的《供配电系统设计规范》。 ③、现行的《电力工程电缆设计规范》。 第三条合同文件的优先次序 构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：1、合同书；2、其它有关文件。
第四条本合同承发包主要内容和涵盖范围 4. 1、该项目建筑红线范围内商业配电室电气设计、住宅变配电室的基础提资设计、室外电缆管线土建设计。 4.2、该项目范围内的变配电室低压动力供电系统设计。 4.3、制冷机组10KV动力配电系统设计。 4.4、对天津____________设计院电气专业变配电系统的设计图纸中未完善的或缺项的部分进行对接和补充设计。 4.5、因为各建筑的各功能分区的低压配电系统____________设计院已经做出设计，因此，已有____________设计院的设计可做为变配电室低压出线的依据。变配电低压系统应根据所需为各个单体建筑选择出线开关和出线电缆的型号规格及参数。 4.6、因该项目总体施工图审查的需要，____________设计院对变配电室照明、变配电室接地、变配电室火灾报警系统已经做出设计。但因变配电设备位置等不确定的原因，所以不能作为最后施工的依据。该部分由本合同设计人审核确定或重新做出设计。 第五条设计成果要求 5.1、设计文件、图纸等设计成果（含设计采用的设备、材料、电线电缆、元器件的规格、型号、参数等）须符合现行的国家标准和规范以及供电部门的规范、规程、规定和相关要求。 5.2、设计人承诺本次设计与该项目的总体设计单位（天津____________设计院）的设计成果无缝对接，并对天津____________设计院的设计进行完善和补充，做到不留空白。 5.3、设计成果须通过工程所在地供电部门的审定并达到施工单位按图施工的深度。 第六条发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间
设计合同范本 建设工程设计合同 (专业建设工程设计合同) 中华人民共和国建设部 监制 国家工商行政管理局 第一条本合同签订依据 1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘查设计市场管理 规定》。 1.2国家及地方有关建设工程勘查设计管理法规和规章。 1.3建设工程批准文件。 第二条设计依据 2.1发包人给设计人的委托书或设计中标文件 2.2发包人提交的基础资料 2.3设计人采用的主要技术标准是: 建筑设计防火规范(GBJ16-87) 高层民用建筑设计防火规范GB50045-95) 建筑内部装修设计防火规范(GB50222-95) 第三条合同文件的优先次序 构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如 下优先次序来判断:
3.1 合同书 3.2 发包人要求及委托书 第四条本合同项目的名称、规模、设计内容及要求 4.1 项目名称: 4.2 项目规模: 本项目面积统计表 位楼总装总装公共区公共区 置层修面积修面积域面积域面积 1 小计小计(?) ?) ( (?) (?) 1 F 2 F 3 F 1 F 2 F 3 F 4 F
5 F 6 F 7 F 8 F 合 / 计 4.3设计内容: 设计人对工程进行室内装修改造设计，包括平面布局设计、方案设计、扩初设计、施工图设计。 2 第一项平面布局设计 1.1)装饰主题概念设计 1.1.1)定位分析 1.1.2)装饰主题的确立 1.1.3)装饰风格的确立 1.2)平面规划设计 1.2.1)功能布局设计，人流交通流线设计，功能配比分析 1.2.2)功能布局设计，交通运输流线设计，功能配比分析 第二项方案设计
合同编号：YT-FS-2927-84 化工建设工程设计合同 (标准版)范本 Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
化工建设工程设计合同(标准版)范 本 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 工程名称： 工程地点： 设计阶段：方案设计阶段、施工图设计阶段、施工阶段的配合 甲方： 建筑工程设计合同乙方： 签订日期：年月日 甲方： 乙方： 经方案比选甲方委托乙方承担夜景亮化设计，经双方协商一致， 签订本合同。
第一条本合同依据下列文件签订： 1.1《中华人民共和国合同法》《建筑工程勘察设计合同管理方法》。 1.2国家及地方有关建设工程勘察管理法规和规章。 1.3建设工程批准文件。 1.4 甲方提供并经双方认可的资料。 第二条本合同设计项目范围及内容：夜景亮化设计 第三条本合同设计项目工作阶段及成果 乙方按照本工程的工程进度分三个阶段进行 第一阶段：方案设计阶段 2.1考察现有道路环境条件，包括地面条件、边界以及道路内外的视觉效果。 2.2 收集及整理有关图片及其它相关资料，设计阶段与甲方相互协调及开会讨论目前所有的图纸和资料，使之与设计主旨一致。 2.3方案设计阶段的工作成果如下：
编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 建设工程设计合同模板 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
委托单位：______________________________(以下简称 甲方) 设计单位：______________________________(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》、《建筑工程勘察设计合同条例》，以及北京市的有关规定，经双方协商，签订本合同，并共同履行。 第一条工程项目 甲方委托乙方承担以下工程设计任务： 工程名称：_____________________________ 工程地址：_____________________________ 工程任务批准文件：__________________________(见附件1)； 北京市城市规划管理部门批准文件：____________(见附件2)； 本工程的设计阶段、内容、规模、工程投资(见附件3)。 第二条设计资料、设计阶段及设计文件的提交 本工程设计依次按初步设计、施工图设计两个阶段开展设计工作。设计进度依照建设部规定的设计周期，并考虑甲方对该项工程的实际要求以及乙方的可能，经甲乙双方共同协商，约定如下： (一)甲方应以书面形式提交下列建设文件与设计资料：序号文件内容或名称文件提交日期备注 (二)乙方按约定的时间提交下列设计文件：序号设计文件名称份数交付日期备注提交设计文件的份数以国家物价局和建设部的规定为准，超出部分另行收费。(三)设计文件提交日期在双方签订合同时若不能确定，则可待设计工作进行到可确定时，甲乙双方另行签订《阶段设计协议书》，作为本合同的附件执行。 第三条设计收费及支付方法
YOUR LOGO 电力工程合同范本正式版 After The Contract Is Signed, There Will Be Legal Reliance And Binding On All Parties. And During The Period Of Cooperation, There Are Laws To Follow And Evidence To Find 专业合同范本系列，下载即可用
电力工程合同范本正式版 使用说明：当事人在信任或者不信任的状态下,使用合同文本签订完毕，就有了法律依靠,对当事人多方皆有约束力。且在履行合作期间,有法可依,有据可寻，材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 根据XXXX电网公司批复的贵阳供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划，甲方确定将下列工程发包给乙方施工，现经双方协商，达成如下协议： 一、工程内容及承包方式 1、工程内容： 2、工程安装费万元（具体明细见附表）： 具体金额为：子项中标价×设计方案的工程量 3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式进行承包。 4、工程工期：从xx年xx月xx日至xx年xx月xx日。 二、工程价款的支付方式 5、工程价款的支付方式： 5.1、预付款：甲、乙双方签订合同后三十日内，甲方预付合同工程安装费的20% 5.2、工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后(质保期一年)，甲方支付乙方工程安装费的75%。
电气工程协议书范本 篇一：电气工程安装合同 合同编号：XHXX080301 安装工程合同 工程名称：2*630kVA欧变高压配电安装工程工程地点：中山市东升镇 建设单位：中山市XX XX有限公司 电气工程安装合同书 合同编号： 签约地点： 甲方：中山市XX有限公司 代表人： 联系电话： 乙方：中山市XX工程有限公司 代表人： 联系电话： 甲方委托乙方安装施工：2*630kVA欧变高压配电安装工程，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿的原则，经双方协商一致，签订本合同，并共同遵守执行。 一、工程项目： 1、工程名称： 2、工程地点：
3、工程内容：乙方以包干、包设计、包工包料、包工期、包试验、包验收、包带电接网、包通电，即依据乙方根据甲方提供的基础资料进行 设计（或委托有资质的设计院设计），经由施工地供电管理部门审批后 的图纸施工。 4、工程所用的主材及厂家： 1）安装一台YBM1-2*630/10 kVA欧式箱变----------------广东XX变压 器有限公司。 2）安装一台FZW28分界真空负荷开关------------- 珠海XX有限公司 3）敷设高压电缆YJV22-3*150mm2--------------------------广州市XXXX 实业有限公司。 4）安装欧变基础一个。 二、原始资料： 甲方必须向乙方提供工程相关的总平面布置图，用电负荷数据及其 它基础资料，并保证上述资料的真实性。 三、施工图纸： 乙方根据甲方提供的基础资料进行设计（或委托有资质
的设计院设 计），设计时间计入施工期限，设计方案由施工地供电管理部门审查同意 后，以施工地供电管理部门审批后施工，乙方不持异议。 四、合同价款： 甲、乙双方经协商，乙方以包干、包设计、包工包料、包工期、包 试验、包验收、包带电接网、包通电的形式同意由甲方以（含税人民币） ￥：XX0元(人民币大写:XX元整)总价承包本工程。增减工程所发生的费 用由双方确认后另行协商解决。 五、付款方式：第一期：甲、乙双方签定合同当天内，甲方向乙方支付工程款定金（含 税人民币）￥：XX00元(人民币大写:XX元整)。 第二期：设备、材料到场当天起三天内，甲方向乙方支付工程款（含 税人民币）￥：XX元(人民币大写:XXXX元整) 。 第三期：通电当天起三天内，甲方向乙方支付剩余工程款（含税人民 币）￥：XX元(人民币大写: XX元整) 备注：乙方收取甲方工程款由指定人员XX收取（银行
合同编号： 化工建设工程设计合同 甲方：_____________________ 乙方：_____________________ 签订地点：_____________________ 签订日期：_____________________
专业建设工程设计合同) 工程名称：______________________________ 工程地点:_______________________________ 合同编号：______________________________ (由设计人编填) 设计证书等级：__________________________ 发包人：________________________________ 设计人：________________________________ 签订日期：______________________________ 建设工程设计合同中华人民共和国 建设部 国家工商行政管 理局 发包人： ______________________________________________________________________________ 设计人： ______________________________________________________________________________ 发包人委托设计人承担 _______________________________________________________工程设计，工程地点为____________________________________________，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。 第一条本合同签订论据 1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。 1 监制 1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 1.3建设工程批准文件。 第二条设计依据 2.1发包人给设计人的委托书或设计中标文件 2.2发包人提交的基础资料 2.3设计人采用的主要技术标准是： _________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ 第三条合同文件的优先次序 构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断： 3.1合同书 3.2中标函(文件) 3.3发包人要求及委托书 3.4投标书
电力工程建设合同书 发包人（甲方）： （以下简称甲方）承包人（乙方）： （以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等自愿和诚信信用的原则，甲乙双方就电力电器（高、低压：含变压器、电缆，高、低压配电柜、配电箱及户表工程，见材料清单）安装工程施工事宜协商一致，订立本合同。 一、由乙方负责甲方华盛嘉园项目配电室高、低压电力电器工程、工程设计（供电部门设计，及华盛嘉园电力设计施工图）工程安装，及大冶市供电公司等所有相关手续的办理和移交以及保证有关部门验收合格，交付甲方正常使用。 二、由甲方负责提供合格的变压器（一台SCB/10/630KVA干式变压器、一台SCB/10/200KVA的干式变压器，含变压器外壳及配套的风机，高低压配电柜配电箱及低压电缆，含风机、电梯、电缆及相关的配电箱）。其详细材料见工程预算表。所有材料及设备必须符合国家有关
标准的合格产品 三、本电器户表工程126户，实行抄表到户，并实行远程监控系统，另根据物业所需装商用电表5户。由乙方负责以上电力电气材料的安装（甲方负责提供的所有电气材料要符合国家质量标准及满足甲方图纸设计要求，低压阻燃电缆及高低压配电柜由电力公司网购指定产品，所有的电缆柜、电源箱元器件均为。 四、由乙方负责以上电力电气材料的安装，高压电缆、变压器及高、低压配电柜等材料的调试、计量及大冶市供电公司的所有相关手续的办理落实（费用由乙方负责），乙方负责保证此工程的验收合格和及时送电。 五、本工程自签订之日起50天，安装完成即交付使用，延长工期每天罚款500元。工程如出现质量问题，乙方在接到甲方通知后及时抵达现场及时处理。 六、经甲、乙双方共同协商，此工程总承包金额为玖拾万元，甲方预付款壹拾万元，工程动工后，甲方付至总金额的50%，工程安装验收完成后，甲方付至总金额的80%，正式送电后总金额付清（预留伍万元待整个配电室高、低电气工程移交供电部门后付清），工程保质期壹年。 七、本工程乙方在施工过程中，必须遵守国家的安全规
2020 电气工程合同范本文档CONTRACT TEMPLATE
电气工程合同范本文档 前言语料：温馨提醒，合同是市场经济中广泛进行的法律行为，人议，以及劳动合同等，这些合同由其他法律包括婚烟、收养、监护等有关身份关系的协进行规范，不属于我国合同法中规范的合同在市场经济中，财产的流转主要依靠合同。 本文内容如下：【下载该文档后使用Word打开】 电气工程合同范文1 经双方协商，xx电气工程承包给xx电气作业班组，包价为xx元/M2，订立以下协议： 一、合同双方： 甲方： 乙方： 二、承包内容： 电气工程，包括电照、电视、电话、配管、穿线、照明器具安装、配电箱安装、避雷接地等施工图纸所包含的内容。单位工程施工现场电气设备的维护及临时线路架设和维护。 三、合同双方的权力和义务： 1、甲方负责材料供应，协调各种工序施工。 2、乙方必须按设计文件、现行施工及验收规范、施工组织设计、施工技术交底、安全交底要求施工，在施工中发现材料质量问题及时汇报。乙方要提前一周提出材料计划，按时完成甲方安排的施工进度计划，并配合其他专业施工。
3、乙方必须保证安全施工，杜绝重大伤亡事故，避免轻伤事故发生。如乙方不按操作规程和安全技术交底施工，不正确使用劳动保护用品，发生事故的责任依安全生产合同承担责任。 4、乙方在施工中领取材料必须经过保管员准许，不准发生浪费和偷工减料现象，如发生浪费和不按设计施工，发生质量问题甲方有权视情节给予经济处罚。 5、乙方领用电动工具等小型工具要保管好，对于正常损坏(如炭刷用完，轴承损坏等)甲方负责维修，对于人为损坏(如摔坏外壳、摔弯轴承，因轴承损坏而烧坏转子、定子等)，乙方负责一切维修费。 6、如乙方在施工中发生超出质量验评标准的一律不给计算工资，不合格的返工重作，并扣罚返工所用的材料费。 7、乙方施工完的每道工序必须履行签字手续，方可进行下道工序施工。每月报工必须经项目经理、施工员、技术员和质量检查员签字后才能生效。 8、乙方有权拒绝甲方违章指挥，有权对不合理的进度安排提出异议，但经双方协商确认后，必须按时完成。甲方有义务向乙方提供劳动保护用品。 9、乙方签订协议后向甲方交付安全施工抵押金500元，要求乙方在施工中遵守安全法规及安全条例，承包工程内容完工后，未发生安全事故及未违反现场安全规定，此项押金如数退还。 10、为保证现场文明施工，要求乙方在现场遵守文明施工条例，乙方向甲方交付文明施工抵押金500元，作业完工后乙方未
万晨化工有限公司 2*φ3*60m回转式白灰窑工程 工程设计及技术服务合同书 委托方：万晨化工有限公司 承接方： 签约地点：市千钢
签订时间：年月日 委托方：（甲方）万晨化工有限公司 承接方: (乙方) 万晨化工有限公司（以下简称甲方）委托刁锁明（以下简称乙方）承担完成万晨化工有限公司2*φ3*60m回转式白灰窑工程的工程设计及技术服务工作，乙方接受甲方的委托，经双方协商一致，签订本合同。 第一条本合同依据下列文件签订： 1.1 《中华人民国合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》。 1.2 有关工程勘察设计管理法规和规章。 第二条本项目的名称、阶段、规模、工作容： 2.1项目名称：万晨化工有限公司2*φ3*60m回转式白灰窑工 程。 2.2设计阶段：技术方案设计、施工图设计。 2.3建设规模：建设2条φ3*60m回转式白灰窑。 2.4建设地点：市千钢。
2.5工作容： 2.5.1从石灰石输送进厂至白灰储运出厂的原料、工艺、总 图运输、建筑、结构、电气、照明、给排水、暖通、 环保、动力等专业的工程设计（含工艺非标件的设计 图纸）及必要的辅助生产设施设计； 2.5.2完成本工程项目的技术方案设计工作； 2.5.3完成本工程项目的生产调试大纲及操作说明书的编 制工作； 2.5.4指导业主进行本工程项目的生产线试生产调试及技 术理论培训工作；（生产费用由甲方承担） 2.6主要经济技术指标： （1）白灰平均产量：单台窑日产180t以上 （2）白灰平均煤气或煤的耗量：煤气400m3/t、煤300kg/t （3）白灰平均生过烧率：＜10% （4）白灰综合电耗：25度/t （5）粉尘排放浓度：符合现行标准 （6）白灰的活性度：≥300 第三条甲方向乙方提供完成本工程项目设计所必须的相关资料和文件。 第四条设计周期：
第一部分合同协议书 发包人（全称）： 设计人（全称）： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程设计及有关事项协商一致，共同达成如下协议： 一、工程概况 1.工程名称：。 2.工程批准、核准或备案文号：。 3.工程内容及规模：。 4.工程所在地详细地址：。 5.工程投资估算：。 6.工程进度安排：。 7.工程主要技术标准：。 二、工程设计范围、阶段与服务内容 1.工程设计范围：。 2.工程设计阶段：。 3.工程设计服务内容：。 工程设计范围、阶段与服务内容详见专用合同条款附件1。 三、工程设计周期 计划开始设计日期：年月日。 计划完成设计日期：年月日。
具体工程设计周期以专用合同条款及其附件的约定为准。 四、合同价格形式与签约合同价 1.合同价格形式：； 2.签约合同价为： 人民币（大写）（￥元）。 五、发包人代表与设计人项目负责人 发包人代表：。 设计人项目负责人：。 六、合同文件构成 本协议书与下列文件一起构成合同文件： （1）专用合同条款及其附件； （2）通用合同条款； （3）中标通知书（如果有）； （4）投标函及其附录（如果有）； （5）发包人要求； （6）技术标准； （7）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）； （8）其他合同文件。 在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。 上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
七、承诺 1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。 2.设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。 八、词语含义 本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。 九、签订地点 本合同在XX市签订。 十、补充协议 合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。 十一、合同生效 本合同自双方签字盖章生效。 十二、合同份数 本合同一式捌份，发包人执肆份、设计人执肆份。 发包人：（盖章）设计人：（盖章） 法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人： （签字）（签字） 经办人：
电力工程总承包合同 甲方(全称)：泉州润宇房地产开发有限公司 乙方(全称)：四川省岳池电力建设总公司安溪分公司 为明确甲、乙双方在工程施工中的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲、乙双方依自愿平等原则，协商一致，签订本合同。 第一条工程概况 1、工程名称：泉州润宇房地产开发有限公司施工临时用电工程 2、工程地点：安溪县 3、工程范围和内容：根据安溪县兴安电力工程设计有限公司设计的工程内容对设备采购、施工安装、验收送电总承包。 第二条工程质量 1、乙方应严格按照设计图纸施工，施工质量符合现行国家及安溪县供电责任有限公司相关要求。 第三条合同价款及支付方式 1、按现有的设计规模固定总价包干人民币265000 元（贰拾陆万伍仟元整），但如有改变原设计标准和规模的设计变更应双方协商解决。 2、合同签订后三天内甲方支付上述合同金额，乙方负责提供相应的税务发票。 第四条工程施工期限 1、工程施工期限从双方合同签订及甲方支付合同金额后后二十五工作日内完成，因天气或现场不适合施工及自然不可抗力等因素影响则相应顺延。 第五条工程承包方式为：包工包料。 1、工程所需材料由乙方自行采购，乙方所购材料应符合国家或电力行业有关的质量、技术规范的要求。 第六条施工图及技术资料供应 1、甲方自行负责施工图设计、预算书等相关费用。 第七条施工过程与设计变更 1、在施工过程中，应严格按图施工，但下列情况可予以改变:
㈠施工中发现设计有错误或有严重不合理的地方，乙方不得任意更改设计，应以书面形式通知甲方，由甲方在二天内与原设计单位商定提出修改或变更设计文件，经甲乙双方办理有关手续后继续施工。 ㈡甲方若需要对设计或施工进行修改或补充，乙方不得拒绝,但甲方应提前三天通知乙方(但系因外部干扰造成开工前无法通知的特殊情况除外)，如超过原设计标准和规模的设计变更，按变更后的标准和规模施工。 第八条双方的职责 1、甲方的职责： ㈠开工前，使施工现场具备施工条件。并在施工过程中，解决场地征用及青苗陪偿问题； ㈡根据工程进度的要求，统筹安排，组织协调施工单位之间的关系，以保证工程进度顺利进行。 ㈢派驻工地代表，对工程进度、工程质量进行监督，办理相关手续。 2、乙方的职责： ㈠组织有关人员做好各项施工准备工作。 ㈡按照工程的要求，做好相关材料的采购和管理。 ㈢根据国家、行业有关标准或规定和本合同的约定以及设计要求组织施工，确保工程质量，并接受甲方派出的代表的监督。 ㈣在施工中如遇到设计变更后超出原设计标准或规模时，需经甲、乙双方办理有关手续后报建设单位由建设单位批准后方可施工的，在设计变更尚未批准前，乙方不得施工。 ㈤在施工中如遇中途停建、缓建，甲乙双方对在建工程应做好保护。 ㈥在施工过程中，由于乙方自身原因造成的停工、返工、材料、构件的倒运、机械二次进场等损失，均由乙方自行负担。 ㈦按有关规定办理竣工验收送电技术资料，办理竣工验收送电。 ㈧乙方在工程竣工前，应清除施工后所遗留的废弃物，完成施工现场卫生工作，由此产生的费用由乙方承担。 ㈨必须做到文明施工，遵守地方政府和甲方对工程文明施工的各项规定并承担相应费用。 ㈩办理按本合同和有关规定的要求应由乙方负责办理的其他事项。
电气工程施工合同新示范 文本 In Order To Protect Their Legitimate Rights And Interests, The Cooperative Parties Reach A Consensus Through Consultation And Sign Into Documents, So As To Solve And Prevent Disputes And Achieve The Effect Of Common Interests 某某管理中心 XX年XX月
电气工程施工合同新示范文本 使用指引：此合同资料应用在协作多方为保障各自的合法权益，经过共同商量最终得出一致意见，特意签订成为文书材料，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 经双方协商，xx电气工程承包给xx电气作业班组，包 价为xx元/m2，订立以下协议：一、合同双方：甲方： _____ 乙方：_____二、承包内容：电气工程，包括电照、 电视、电话、配管、穿线、照明器具安装、配电箱安装、 避雷接地等施工图纸所包含的内容。单位工程施工现场电 气设备的维护及临时线路架设和维护。三、合同双方的权 力和义务：1、甲方负责材料供应，协调各种工序施工。 2、乙方必须按设计文件、现行施工及验收规范、施工组织 设计、施工技术交底、安全交底要求施工，在施工中发现 材料质量问题及时汇报。乙方要提前一周提出材料计划， 按时完成甲方安排的施工进度计划，并配合其他专业施 工。3、乙方必须保证安全施工，杜绝重大伤亡事故，避免
建设工程设计合同 甲方（全称）： 乙方（全称）：深圳市华筑工程设计有限公司成都分公司 甲方委托乙方承担设计，经双方协商一致，签订本合同。 第一条本合同签订依据 1.1 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》。 1.2 《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。 1.3 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 第二条工程名称、范围及设计成果 2.1 工程名称：，项目设计面积约㎡。 2.2 设计范围：方案、施工图设计 2.3 设计内容： 2.4 设计阶段、成果、设计深度及交图事宜 设计人应向发包人交付的设计成果资料及文件：
第三条甲方应向乙方提供的有关设计资料及文件 第四条设计取费标准及设计费支付进度 4.1 本合同设计费为元/平方米，总设计费暂定为元人民币。 4.2 双方同意设计服务酬金按下列工作进度给付： 4.3 付款约定 4.3.1本合同为固定单价合同，合同总价款按实际完成设计面积计算。 第五条设计工期 本合同按阶段设计节点工期控制。总工期为60天，含甲方设计评审3天，若超过三天，设计时间顺延。 第六条履约承诺及解约 6.1 本合同在签定后，乙方未经甲方书面同意不得转让或转移其设计权利、义务或权益。 6.2 双方不得无故任意中止或终止本合同，并不得拖延本合同设计工作的进行。
6.3 经甲方审定的图样，说明概算及规范，非经甲方的书面同意，乙方不得改变或泄露。否则，由此造成的损失由乙方负责赔偿。 6.4 甲方需在乙方完成并提交图纸后，予以审核设计图纸，在未收到甲方上阶段审图确认意见书时，乙方不得进行下一段的设计工作。 6.5 因乙方设计延误逾期超10个工作日，经甲方书面催告后7个工作日内，乙方仍无法完成时，甲方有权解除本合同。乙方应退回已收的设计费，并承担甲方由此造成的经济损失。 第七条双方责任 （一）甲方责任： 7.1.1 甲方项目负责人。参与与乙方谈判设计合同事宜，按期组织阶段性设计成果跟进及设计图纸评审，敦促乙方按期提交设计成果，交甲方项目部执行施工，确认乙方交图时间及实际完成出图数量。但不负责设计费的的调整、支付及批准，该等事项按甲方有关制度及流程办理。 7.1.2 按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向乙方提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。 7.1.3 按期组织设计方案、施工图纸评审、及时提供设计审图书面评审补充、修改意见。并在乙方分次交图后3个工作日内，将审图书面意见，提交给乙方，以便进行下一阶段的设计工作。 7.1.4 甲方应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的办公条件。 7.1.5 甲方应保护乙方的投标书，设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。 （二）乙方责任 7.2.1 乙方项目负责人。负责主持项目设计（包括现场技术配合）全程跟进。阶段性设计成果提交，设计图评审，按甲方设计图纸评审通知完成图纸、补充、更改设计、按合同规定时间提交阶段性设计成果，配合甲方项目施工全程技术指导。 7.2.2 应甲方要求提出设计进度及说明报告、指定联络人负责与甲方联络本工程设计一切事宜。 7.2.3 乙方应严格按照《建设用地规划许可证》或《土地使用权出让合同
合同编号：201108电力建设工程设计合同 工程名称：10KV供电线路工程 发包方：吉林省三和矿业有限公司 设计方：吉林省东能电力工程有限公司 合同签订地点：长春市 合同签订时间：2011年 7月 11 日 目录
1、工程项目名称、规模、阶段、投资 (2) 2、设计内容及范围 (2) 3、设计工作要求 (2) 4、设计依据、标准和资质 (3) 5、资料提交及期限 (3) 6、合同设计费及支付方式 (3) 7、甲方权利义务 (4) 8 乙方权利义务 (4) 9、设计变更 (5) 10、保密 (5) 11.不可抗力 (5) 12、违约责任 (6) 13、合同变更、解除 (6) 14、争议的解决 (7) 15、健康、安全和环境保护 (7) 16、合同效力及其他约定事项 (7) 电力建设工程设计合同 发包方(简称甲方)：吉林省三和矿业有限公司
住所： 企业（法人）营业执照注册号： 法定代表（负责）人： 设计方(简称乙方)：吉林省东能电力工程有限公司 住所：长春市自由大路4755号鸿石国际大厦602室 企业（法人）营业执照注册号：2225 法定代表人：金鲜光 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》等国家有关法律、法规之规定和批准的设计任务书，本着自愿、平等、诚实信用的原则，就完成合同建设项目的设计任务，协商一致，签订本合同。 1、工程项目名称、规模、阶段、投资 1.1、工程项目名称： 10 kV 供电线路工程4.5公里 1.2、工程建设地点：磐石市 1.3、工程设计规模：新建 10 KV线路4.5公里，高压电缆敷设米，室内新建高压配电柜面及配套保护等 1.4、工程设计阶段：方案设计及概算阶段、施工图阶段 1.5、工程估算投资：暂定 100 万元。 2、设计内容及范围 2.1设计范围：建设项目方案设计、设计概算、施工图设计等。 2.2设计内容：进行现场调查，依据相关规范、设计委托书及甲方相关要求进行设计计算、图纸绘制等；按照建设单位要求，参加设计方案、初步设计或施工图等评审会议；参加施工图交底、施工图会审等会议；参加竣工验收。 3、设计工作要求 3.1时间与进度：按照甲方要求时间协助甲方完成方案设计及概算、施工图设计其他相关服务。 3.2 设计质量与深度：设计深度执行《建设工程设计文件编制深度规定》，充分考虑