第二章合同条款
发包人：
总包人：
承包人：
发包人开发项目，将其中的委托承包人施工，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，三方就本工程施工项目协商一致，签订本合同。
第一条工程概况
1.1 工程名称：项目人工挖孔桩工程
1.2 工程地点：
第二条承包范围
2.1 承包人按包工包料包质量包安全的方式承包项目的人工挖孔桩工程，主要任务：成孔、抽水、清底、护壁、钢筋笼制安、砼浇注、养护、凿桩头、挖孔土方转运到发包人指定位置（100米之内且不得堆积在建筑物基坑内）、有毒气体防范、送风照明等全部工作内容。
2.2 未经发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包或将其承包的全部工程转包给第三方，否则视为承包人违约。
第三条合同工期
3.1 合同工期：进场时间以发包人书面通知为准，进场施工后，在20个日历天内完工。以上日历天是指完成成孔、钢筋制安、浇砼、清理成孔土方等工序的工期，承包人必须确保按以上规定的工期完成。
3.2 所有工期均指日历天数，包括所有法定假期、休息日、暴风雨雾、高温等天气、各种分包工程工序配合所需时间。
3.3 承包人必须组织好施工，全力保证按工期或提前完成全部承包任务。因桩基施工正处雨季施工，承包人必须组织好所有资源，尤其是劳动力方面，应安排每2~3人为一组，且每组负责的孔桩成孔不得超出两个。
3.4 在合同履约过程中，除合同其他条款约定由于非承包人原因造成工期延误而相应顺延工期外，出现以下情况，确实影响节点工期或工程总工期的，承包人亦有权根据对合同履行之影响提出工期顺延申请，发包人应顺延工期，但承包
人不得因此提出费用增加的要求：
a. 出现不可抗力；
b. 设计变更和工程量增加；
c. 因发包人原因造成的延误开工、施工障碍、停建、缓建等情况；
d. 发包人未能按合同的约定提供图纸及工程师没有明确的施工指令；
e. 因设计、监理、政府等原因造成工期的延误；
f. 发包人的原因导致材料采购的延误，或发包人的其他原因；
g. 由于异常的气候原因造成的工程延期，由承包人申请并经发包人根据相关情况核实确认的工期顺延。
3.5 合同履行过程中出现3.4款所述情况的，承包人应在事件发生后3个日历天内向现场监理单位提出顺延工期的申请（含相关证据资料）。承包人逾期提出的，视为承包人已放弃可能享有的工期顺延权利，承包人无权事后向发包人提出工期顺延申请。
3.6 承包人依据3.4款向工程师提出顺延工期申请的，发包人应在14个工作日内签署审核意见，承包人有权顺延的工期，以经发包人审核确认的工期顺延签证上所确定的天数为准。
第四条工程质量及安全文明施工标准
4.1 承包人严格按有关规范、设计要求和验收规范要求施工。
4.2 本工程的工程质量要求为合格。
4.3 在施工过程中，因承包人自身原因造成的人身及机械安全事故，概由承包人负责。
4.4 施工现场满足总包人安全文明施工要求。
第五条合同价款
5.1 本合同总造价暂定为：人民币（大写），元整，￥：元（小写），综合单价见下表：
以上综合单价为包干单价，包括完成人工挖孔桩工程内容所需的全部费用、机械进退场费用、施工水电费（包括从指定的水电接驳点接水接电费用及夜间施工照明费用）、赶工费用、管理费、规费、税金、利润、工程所需的测量费用、不可预见性风险费、入岩增加费工程意外险、各种施工风险、井下作业补贴、保健津贴、各种技术措施费（包含但不限于：如遇地下水、流泥流砂、地下障碍物等采取的技术措施）、安全措施费（含有毒有害气体的防范等）、入岩增加费、桩基自检及检测配合费、实际地质情况、政策、汇率、人工费或市场原材料的价格涨跌、泥浆运输、建筑垃圾处理、排污、环保、噪音、施工道路及场地硬化、施工安全及与施工相关的一切措施费等因素可能引发的风险等一切费用，综合单价不作任何调整。结算时工程量按设计施工图及发包人审核的数据进行结算，总包
管理及配合费不包含在上表单价中，由发包人直接支付给总包人。
5.2 承包人对本工程的一切施工图纸、技术说明、合约文件、技术规范及施工现场的周围环境以至地下情况已详细研究并完全明了，并到工地实地察看，承包人已完全接受合同价格。
5.3 在承包人签署合同文件时，承包人应被认为且已对现场的相关条件及市场材料价格进行了周详的了解和考查，并已充分掌握了下述因素及其对合同履行成本、费用、税金和时间的影响：
（1）现场的状况、环境与限制；
（2）现场的地质、水文与气候特点；
（3）施工及承担质量保修责任所需的工作、人力、机械、材料、设备；
（4）材料、设备的采购、运输、存放、保管及检测；
（5）进出现场的手段及承包人可能需要的食宿与办公条件；
（6）可能受到的来自现场其它承包人的各种影响及所需要的相互配合；
（7）与城管、公安、渣土、环卫、质检、建安等政府部门的关系处理及项目周边关系和地方关系处理的费用；
（8）对合同履行有影响或起作用的其它各种可能的按规定属于承包人承担的风险。
5.4 桩基检测的费用：成品桩检测（如抽芯、静载等）合格则检测费用由发包人承担；若检测不合格，由承包人须采取补强措施，直到合格为止，并承担不合格桩的检测费用及补桩费用。
第六条工程款的支付
6.1 工程量的确认
6.1.1 桩基工程量：承包人根据设计施工图纸进行施工。如需超挖，承包人须征得发包人的书面同意，否则承包人承担所有责任和增加的一切费用。若未挖到设计图纸要求深度，发包人将此部分扣回。
6.1.2 每根桩的桩长由承包人自行申报，发包人验核。若发现承包人申报桩长的误差超过10CM，视为承包人不诚信，则所有桩长均按多报长度的双倍扣除。
6.1.3 每根桩及基坑支护工程必须办理隐蔽验收，且须经发包人、监理及承包人三方签字认可，其隐蔽验收数据作为过程付款和最终结算的依据。
6.1.4 发包人总部有权对在施工过程中经发包人项目公司、监理现场计量确认的工程量，进行抽查。若发现经确认的工程量有虚报情况，则该结算总价按虚报比例进行折扣结算。
6.2 工程款的支付
6.2.1 本工程项目不预付工程款。
6.2.2 工程全部完工验收合格后,支付完成总产值的70%。
6.2.3结算完成后30个工作日内发包人付清至结算总额的95%，留5%作为质保金，待桩基施工的建筑物竣工验收合格后15天内一次性无息返还。
6.2.4 发包人可以银行或商业承兑汇票的方式支付本合同的任何工程款（如发生贴息费用由承包人自行承担）。
6.2.6 承包人应如实申请有关进度款项，如超额申报进度款并超出审定价5%的，则超出5%的部分在当次审定的应支付金额中予以扣除，此扣除部分在竣工结算完成后再予以支付。
第七条工程变更签证
7.1 承包人按照发包人指令完成变更施工。
7.2 承包人应在签证工程施工完成当日内就该项签证工程单独向发包人、监理报验，经发包人、监理、承包人三方签字确认后方算合格，验收合格后 7 个日历天内向监理单位提交工程变更签证单（附相对应联系单或设计变更单、详细预算及报价等相应证明资料、预算按发包人规定的预算软件并提交电子版），否则视为放弃此项签证。
7.3 监理应在接到工程函件后 3 个日历天内签署意见并将函件转交发包人。监理及发包人应在工程函件上注明收文时间。发包人收到函件后应及时回复。其中发生经济费用的工程签证单应在监理转交发包人之日起 14 个日历天内（不含发包人总部审核时间）予以回复,否则视为发包人同意承包人所报送的该份签证金额；不发生经济费用的工作联系函等其他工程函件应在监理转交发包人之日起 7 个日历天内予以回复。如果双方对变更工程的单价在发包人审批期限内无法达成一致意见，则审批期限不受此限制。签证单的意见如监理单位和发包人意见相冲突时，以发包人的意见为准。
7.4 承包人应在变更施工完成后3个工作日内向现场监理单位提交工程变
更签证单（原件伍份），发包人应于收到工程变更签证单后14个工作日内（含发包人总部审核时间）进行回复。7.3 所有工作联系单、技术核定单、设计变更单等技术资料承包人应按上述第7.2条要求提交工程变更签证单（原件五份），否则视为承包人放弃该项签证的权利，将不能补办签证。
7.5 每月月底发包人与承包人对当月发生的工程签证单累计核定金额进行核对，否则以发包人统计的金额为准。
7.6 工程签证单核定金额累计至第一个50万元时，在同期工程进度款中按合同付款比例予以支付，此后每满50万元在同期工程进度款中按合同付款比例进行支付。
7.7 工程签证单须加盖发包人印章才能生效。
7.8 工程签证累计核定金额超过合同暂估价（或合同包干价、预算价）的5‰时，之后每张签证单核定金额在5000元以上的应报发包人总部审核；但工程签证累计核定金额超过合同暂估价（或合同包干价、预算价）的1%时，之后所有签证单报发包人总部审核方为有效，否则超过部分的签证单结算时不予计算造价。
第八条竣工验收与结算
8.1 竣工验收
8.1.1 工程竣工验收以施工图纸、技术文件、招标文件及国家有关的施工技术规范和竣工验收质量评定标准为依据。
8.1.2 工程竣工后，承包人按发包人的要求提供完整并符合国家档案规范的竣工技术档案原件伍份。
8.1.3 工程完工后承包人应及时通知总包人及发包人，由发包人组织有关单位进行竣工验收。验收合格后，三方签署竣工验收证书，并将工程移交给总包人管理。若有施工质量问题，承包人负责修复合格后，再进行验收。竣工日期以最后验收合格的日期为准。
8.1.4 在办理完竣工验收证书后，承包人应在10个日历天内从该现场清除并运出承包人的全部设备、多余材料、垃圾和各种临时设施，并保持工程现场清洁整齐，达到发包人认可的使用状态。
8.1.5 竣工验收交付使用后，缺陷责任期内发现任何质量问题，承包人应当
无条件修复并使发包人满意。
8.2 竣工结算
8.2.1 作为结算用的竣工图纸、施工组织设计、隐蔽资料、图纸会审、会议纪要等资料，必须同时有发包人项目部项目经理、项目专业工程师、项目专业监理工程师、项目总监签字，否则结算时不予计算任何费用。
8.2.2 竣工结算是指对合同内涉及的工程造价所有内容的结算，包括奖励或违约、安全、工期等内容。
8.2.3 凡是与造价有关的约定应纳入结算范围。
8.2.4 承包人上报的结算资料应盖有承包人公章，且有注册造价工程师签字盖章。
8.2.5 报送至发包人的竣工结算资料肆份，其中必须有壹份完整的原件资料，且结算资料必须编好页码和目录，否则不予办理结算。
8.2.6 承包人报送的结算总造价误差应控制在双方最终审定总造价的5%以内，超过5%时视为承包人不诚信。5%-10%部分由承包人承担核减额2%的违约金。超过10%部分由承包人承担核减额4%的违约金。
8.2.7 承包人报送的工程竣工结算总价须全面、准确无误，如发生漏报、错报等情况，该部分造价不予补报增加。
8.2.8 所有工程联系单、技术核定单、设计变更单、图纸会审等技术资料必须办理《工程签证单》，否则工程竣工结算时增加部分一律不予计算造价，调减部分发包人有权直接扣除。
8.2.9 属承包人合同施工范围内工作内容，若承包人不按要求完成，发包人有权安排另一家施工队伍施工，由此发生的全部费用由承包人全部承担，该费用以发包人核定的金额为准，另加20%的工程管理费。以上费用无须征得承包人同意，发包人在工程竣工结算时将直接予以扣除，且延误的工期不予顺延。
8.2.10 承包人不得因某份工程签证单有争议而停工，否则由此产生的相关费用及损失将在结算时直接从结算总价中扣除，延误的工期不予顺延（以发包人核定的金额为准）。
8.2.11 承包人需按发包人提供的《工程结算审核表》进行填写，且最终结算审定价以发包人最终签字人意见为准。
8.2.12 工程竣工后一个月内承包人向发包人递交完整的工程竣工资料后，发包人方接受承包人递交的竣工结算资料，结算资料中应包含《人工挖孔桩原始数据记录表》（本合同附表一）。
8.2.13 施工范围内所有工作内容完成以后，承包人提出解除合同或被发包人解除合同，发包人按承包人已完工程量的98%进行结算。
8.2.14 因承包人未施工完而中途停止施工被解除合同，承包人于被解除合同之日起10个日历天内无条件退场，发包人按承包人当期已完工程量的80%进行结算。
第九条不可抗力
9.1合同履行过程中，现场所处区域发生的下列客观事件，属于不可抗力：
（1）6级以上的地震；
（2）导致现场对外交通中断的洪水；
（3）构成突发公共卫生事件的重大传染病疫情暴发；
（4）战争行动；
（5）社会动乱；
（6）政府禁令；
（7）空中飞行物体坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾。
（8）项目所在地县级以上气象主管机构所属的气象台/站统一发布的黑色暴雨信号或红色及以上台风信号等自然灾害。
9.2无论如何，因承包人的违约或疏忽所导致的障碍、市场供应条件与价格变化、现场气象条件、勘察报告中已有所反映的现场地质与水文状况、签订合同时承包人应预见到的现场环境限制等，均不构成不可抗力事件。
9.3承包人因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的，承包人不需承担工期延误或终止合同的责任。
9.4不可抗力事件发生后，除发包人有相反的书面指示外，承包人应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行未受不可抗力影响的其他事项。
9.5不可抗力事件发生后，承包人应立即通知工程师，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，发包人应协助承包人采取措施。工程师认为应
当暂停施工的，承包人应暂停施工。不可抗力事件结束后48小时内承包人向工程师通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生，承包人应每隔7天向工程师报告一次受害情况。不可抗力事件结束后14天内，承包人向工程师提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。
9.6因不可抗力事件导致的费用由双方按以下方法分别承担：
（1）工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；
（2）发包人承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；
（3）承包人机械设备损坏及周转材料和停工损失，由承包人承担；
（4）停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；
（5）工程所需清理、修复费用，由发包人承担；
9.7因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。
第十条三方职责
10.1 发包人责任：
10.1.1 按合同规定支付工程款，办理结算。
10.2 承包人责任：
10.2.1 负责组织施工所需人员、设备，按发包人要求及时进场施工，并组建本桩基工程项目部，有一套固定的项目班子成员在现场办公。
10.2.2 确保工期、安全达到发包人要求，确保工程质量合格，如因桩基检测不合格，所有责任及相应费用由承包人承担，并赔偿给发包人造成的相关损失。
10.2.3 由于承包人责任造成工程费用增加则全额由承包人承担。
10.2.4 按桩基施工技术规范，要求精心组织施工。
10.2.5 桩基检测应委托具有相应资质的专业检测机构，要求按相关检测、监测规范和规程保质保量完成测试工作，并对检测结果负责，并按时提交成果报告一式伍份。
10.2.6 遵守发包人各项制度，做到文明施工。
10.3 总包人责任：
10.3.1 桩基施工设备、材料进场道路的铺设。
10.3.2 工程桩堆放场地。
10.3.3 工程单体定位点坐标移交。
10.3.4 桩基工程交接验收和桩基工程接收。
10.3.5 桩基工程资料配合整理、移交。
第十一条履约保证金
11.1 签订合同前，承包人须以银行转帐或现金方式向发包人按合同额的5%交纳履约保证金，承包人按本合同约定履行相应义务且桩基检测合格拿到检测合格报告并办理完结算后十个工作日内，发包人无息退还合同履约保证金。
11.2 本合同中，履约保证金为承包人自愿向发包人缴纳的用于担保承包人完整、合格履行合同义务的款项。承包人违反履约保证金的有关约定时，发包人有权按承包人的违约责任大小扣除直至没收全部履约保证金。合同中，存在承包人违约责任与定金、履约保证金、违约金、赔偿金的相关规定竞合时，按定金、履约保证金、违约金、赔偿金的顺序承担违约责任，即前一顺位不足以补偿发包人损失的，发包人可从后一顺位予以扣除，直至补偿完发包人全部损失为止。
11.3 发生下列任一种情况时，承包人的履约保证金发包人有权予以没收，承包人不得有异议：
11.3.1 承包人未按照中标通知书中规定的时间、地点与发包人签订合同及相关文件；
11.3.2 承包人签订合同后不按发包人要求和时间进场施工的；
11.3.3承包人连续三次达不到工期要求且情节严重的，发包人有权勒令承包人无条件退场，所完成工作量按80％结算且履约保证金不予退还；
11.3.4 承包人签订合同后，因承包人原因未施工完毕且经发包人通知后仍停止施工，拒不履行合同的；
11.3.5如承包人中途退场，或中途因承包人原因在工程质量、工期、安全文明施工等方面无法满足发包人要求，给发包人造成较大经济损失或恶劣的社会影响，或者承包人进场后要求加价，不履行合同时，发包人有权没收全部履约保证金。
11.3.6如承包人采用多人围堵、冲击发包人办公地点；威胁、恐吓发包人
个人；损毁发包人的财物；阻扰施工等方式以达到自己的目的，不管起因如何，承包人均应为此承担责任。除对人、财、物进行损失赔偿外，还须向发包人支付10万元违约金并没收履约保证金。
11.3.7 出现合同中约定的其他承包人须履行的义务，而承包人拒绝履行的情况。
第十二条违约责任
12.1 承包人未能按合同约定工期如期完工的，每延迟一天，承包人须按2万元/天承担违约金。
12.2 承包人无正当理由未按协议书约定的开工日期或工程师签发的开工令开始施工的，每延迟一天，承包人应向发包人支付违约金1000元。
12.3 上述12.1、12.2合同价计取办法，并不意味承包人违约责任的任何免除、抵消或减轻。发包人已向承包人支付的预付款、进度款、定金等超出这一数额的，承包人应于发包人计算出承包人已完成工程款并通知承包人之日起10个日历天内返还给发包人。
12.4 承包人使用未经检验、或虽经检验但被判定为不合格、或虽经检验并被判定合格但属假冒伪劣材料、设备的，承包人应按所使用该部分不合格材料、设备总价的2倍的数额，向发包人支付违约金。承包人在施工过程中出现偷工减料行为的，承包人应按偷工减料部位施工总价的2倍的数额，向发包人支付违约金。承包人支付违约金后，仍应按照工程师的要求予以整改，因整改导致工期延误的，承包人还需承担工期延误的违约责任。
12.5 承包人在移交工程的同时，未能按要求向发包人移交承包人负责整理提交的竣工验收备案资料及其它资料的，每迟延一天，承包人应向发包人支付违约金10000元，因此而导致发包人迟交楼的，发包人的直接经济损失及名誉损失由承包人负责赔偿。
12.6 承包人不执行或延迟执行工程师发出的合理指令的，承包人每拒绝执行一次，或每延迟执行一天，应向发包人支付1000元的违约金。承包人的前述行为违反本合同其他条款约定的，如其他条款已有关于违约金的约定，则不适用本款约定而仍按其他条款执行。前述违约金在工程师将承包人拒绝或延迟执行指令之事实通报发包人且经监理工程师确认后，由发包人在向承包人支付进度款或
结算款时予以扣除。
12.7 承包人向发包人提交虚假资料的，须按虚假资料所涉及金额的50％向发包人支付违约金；发包人在支付该期进度款或结算款前发现承包人提交虚假资料的，有权延迟支付进度款或结算款，造成的损失全部由承包人承担。
12.8 发包人拨付给承包人的工程款，承包人须优先支付工人及所雇人员工资或报酬；若承包人拖欠工资或报酬，发包人有权从各期工程款中直接支付，同时发包人有权收取该部分款项30%的违约金。
12.9 承包人拖欠其工人或所雇人员工资或报酬，导致其工人或所雇人员向有关部门投诉、控告、检举或以聚集的方式讨要工资或报酬事件的，每发生一次，承包人须向发包人支付违约金10万元（由于发包人原因而直接导致的停工所引发的事件除外）；本款情形与上一款所述发包人直接支付工资或报酬的情形同时存在的，承包人按数额多者向发包人支付违约金。
12.10 承包人违反本合同关于安全生产措施、安全生产措施费、安全文明施工及不符合工程质量的有关规定发生质量及安全事故被政府相关部门责令停工的，每发生停工一次，承包人须向发包人支付1万元违约金。本工程的安全文明施工措施费，承包人须符合国家或省、市等的规范要求，且须保证安全生产文明措施费专款专用，否则发包人有权停止工程进度款的支付，直至承包人按要求整改完毕；因承包人未履行上述约定而造成的任何损失和责任，概由承包人承担。
12.11 在没有合同依据的情况下，发包人延迟向承包人支付合同款项的，30个日历天内承包方保证正常施工，超过30个日历天时，自第31天起发包人按照银行同期贷款利率向承包人支付利息及顺延工期。
12.12 承包人应向发包人支付的违约金，发包人可在向承包人支付预付款、工程进度款、结算款等环节直接扣除，发包人未扣除的，不代表发包人对承包人应承担违约责任有任何免除或减轻。
12.13承包人须按合同要求完成合同承包范围内的所有工作内容,否则，发包人有权委托其他队伍施工，由此发生的全部费用由承包人全部承担，该费用以发包人核定的金额为准，另加20%的工程管理费。以上费用无须征得承包人同意，发包人在同期进度款或工程竣工结算时直接予以扣除，且延误的工期不予顺延。
第十三条争议解决办法
13.1 因本合同发生的争议，发包人、总包人、承包人应友好协商解决，争议无法通过协商达成一致解决意见的，双方约定争议处理法院为：长沙市雨花区人民法院。
第十四条合同文件解释顺序
14.1 除协议书另有约定外，组成合同的文件及其优先解释顺序如下：
（1）相关《补充协议》；
（2）合同；
（3）投标承诺书；
（4）中标通知书；
（5）招标文件；
（6）图纸；
（7）规范、标准及相关的技术文件；
（8）图纸会审及其他资料。
14.2 发包人、总包人、承包人必须清楚了解有关施工合同的条款以及本工程的所有合同文件之内容，任何对此等文件的不了解或罔顾均不能使发包人或承包人免除遵守该等文件约定之责任。
第十五条合同生效
15.1本合同自双方签字盖章、承包人向发包人交纳履约保证金后生效。
15.2 本合同一式柒份，发包人执肆份、总包人执壹份、承包人执贰份，每份具同等法律效力。
15.3 本合同未尽事宜，三方另行协商，签署补充合同。
15.4 合同签订日期：年月日
发包人：（公章）总包人：（公章）
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
电话：电话：
传真：传真：
开户银行：开户银行：
帐号：帐号：
承包人：（公章）
法定代表人：
委托代理人：
电话：
传真：
开户银行：
帐号：
人工挖孔桩基础工程劳务分包合同 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、诚实和信用的原则，双方就基础工程劳务承包事宜协商一致，订立本合同。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、劳务承包范围及作业内容： 甲方将该项目的基础人工挖孔桩工程全部劳务项目承包给乙方施工，具体如下：1、基础孔桩土石方的凿挖及外运，护壁钢筋制安、孔桩钢筋制作及安装（包括接头施工）、模板支撑(包含模板及模板辅材)、护壁混泥土搅拌、浇注，桩芯混泥土的浇筑等；施工所需要的各种临时模板、支架（含安全防护）的搭、拆（含材料转运）；防风避雨设施搭建；基础施工时所需排水用的水泵（含附属设施）及排水，挖孔桩施工中的桩内的送风设施、施工工人出入挖孔桩清打扩大头、清扫井底渣子。 2、工具包括：抽水机、切割机、吹风机、石工自行的工、用具；抬绳、抬杠、安全帽、保险绳、箩筐、铁撮箕、手推车、石子搞、扎丝、铁丝、钉子、二级配电箱以下的电箱、电线、雨布、插头、电机、空压机、甲方将自来水接至施工现场的总表后的临时用水管及用水相关设施、自身承包工程的钢筋制作安装设施及设备、混泥土的搅拌及振捣设备等在内。 四、质量要求： 乙方必须按施工图设计要求和施工规范、图纸会审纪录、设计变更、技术变更等要求施工，施工质量合格且符合甲方及相关职能部门的检查验收要求。乙方施工中的所有施工人员必须无条件服从建设、监理、甲方现场管理人员及相关职能部门的指挥和安排；若不服从指挥，顶撞管理人员的，罚款元/次；对顶撞管理人员者责令退出工地。甲方通知开会，乙方必须准时参加，如缺席处罚款元/次。严格复查、控制挖桩轴线、垂直度在规范允许范围内；如甲方检查轴线垂直度超出3cm，项目部将处每根桩200.00元罚款；挖孔桩直径超出设计桩径5cm，项目部将处每根200.00元罚款，并按多用 页脚内容1
人工挖孔桩相关的规范条文 一．基桩及承台工程验收资料 1．当桩顶设计标高与施工场地标高相近时，桩基工程的验收应待成桩完毕后验收，当桩顶设计标高低于施工场地标高时，应待开挖到设计标高后进行验收。 2．基桩验收应包括下列资料： 1）工程地质勘察报告、桩基施工图、图纸会审纪要、设计变更及材料代用通知单等。 2）经审定的施工组织设计、施工方案及执行中的变更情况。 3）桩位测量放线图，包括工程桩位线复核签证单。 4）成桩质量检查报告。（小应变） 5）单桩承载力检测报告。（静载试验、抽芯等） 6）基坑挖至设计标高的基桩竣工平面图及桩顶标高图。 3．承台工程验收时应包括下列资料： 1）承台钢筋、混凝土的施工与检查记录； 2）桩头与承台的锚筋、边桩离承台边缘距离、承台钢筋保护层记录； 3）承台厚度、长宽记录及外观情况描述等。 二．成桩质量检查 1．灌注桩的成桩质量检查主要包括成孔及清孔、钢筋笼制作及安放、混凝土搅拌及灌注等三个工序过程的质量检查。 1）混凝土搅制应对原材料质量与计量、混凝土配合比、坍落度、混凝土强度等级进行检查； 2）钢筋笼制作应对钢筋规格、焊条规格、品种、焊口规格、焊缝长度、焊缝外观和质量、主筋和箍筋的制作偏差等进行检查； 3）在灌注混凝土前，应严格按照有关施工质量要求对成孔的中心位置、孔深、孔径、垂直度、孔底沉渣厚度、钢筋笼安放的实际位置等进行认真检查，并填写相应的质量检查记录。
4．对于一级建筑桩基和地质条件复杂或成桩质量可靠性较低的桩基工程，应进行成桩质量检测。检测方法可采用可靠的动测法，对于大直径桩还可采取钻取岩芯、预埋管超声检测法、检测数量根据具体情况由设计确定。 5．成桩桩位偏差应根据不同桩型按（相关）规定检查。 三．单桩承载力检测 1．为确保实际单桩竖向极限承载力标准值达到设计要求，应根据工程重要性、地质条件、设计要求及工程施工情况进行单桩静载荷试验或可靠的动力试验。 四．人工挖孔桩灌注桩的施工 1．开孔前，桩位应定位放样准确，在桩位外设置定位龙门桩，安装护壁模板必须用桩心点校正模板位置，并由专人负责。 2．第一节井圈护壁应符合下列规定： 1）井圈中心线与设计轴线的偏差不得大于20㎜； 2）井圈顶面应比场地高出150—200㎜，壁厚比下面井壁厚度增加100—150㎜。 3．修筑井圈护壁应遵守下列规定： 1）护壁的厚度、拉结钢筋、配筋、混凝土强度均应符合设计要求； 2）上下节护壁的搭接长度不得小于50㎜； 3）每节护壁均应在当日连续施工完毕； 4）护壁混凝土必须保证密实，根据土层渗水情况使用速凝剂； 5）护壁模板的拆除宜在24h之后进行； 6）发现护壁有蜂窝、漏水现象时，应及时补强以防造成事故； 7）同一水平面上的井圈任意直径极差不得大于50㎜。 4．遇有局部或厚度不大于1.5m的流动性淤泥和可能出现涌土涌砂时，护壁施工宜按下列方法处理： 1）每节护壁的高度可减小到300-500㎜，并随挖、随验、随浇注混凝土； 2）采用钢护筒或有效的降水措施。
人工挖孔桩承包合同模板(合 同示范文本) Contracts concluded in accordance with the law have legal effect and regulate the behavior of the parties to the contract ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-018127
人工挖孔桩承包合同模板(合同示范文本) 人工挖孔桩承包合同范文一 甲方： 乙方： 根据工程需要，甲方将的人工挖孔桩项目承包给乙方施工，依照《中华人民共和国合同法》遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合现场实际，经双方共同协商，明确责、权、利的关系，特制定以下条款，双方共同遵守执行。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、承包内容：本工程项目的所有人工挖孔桩项目含：①孔桩土方开挖、石方爆破、孔桩扩头、装土石碴入筐、提拉或绞盘、将土石碴倒于离井口1m以外。②孔桩护壁模板制作、安装、拆除(模
板及支架由乙方自备)。③孔桩护壁钢筋笼制作、绑扎、安装。④孔桩护壁混凝土现场人工自拌、运输、浇捣、养护。⑤孔桩内抽水、降水、排水。⑥孔桩验收及填芯前抽水、清底。 四、承包方式：包工不包料。包工具、用具、包除塔吊外的所有施工所需的机械设备、水泵、照明灯具、电缆等，包质量、包安全、包工期、包验收通过。 五、承包价格：按承包内容范围内全部完成，综合单价按258元每立方米计算。 六、工期要求：按照施工图纸工程量(无论孔桩直径大小、穿流砂层多厚、地下水多少、桩内是土方还是石方、不可预见的气候影响、孔下和场地操作难度多大)每个孔桩每天必须保证完成1米。 七、质量要求：按照施工图纸、施工规范、操作规程、质量验评标准组织施工，人工挖孔桩成孔质量保证百分百合格。 八、结算依据：桩径及护壁平均厚度按设计图纸所示尺寸，桩长以现场收方实际长度计算。 九、付款方式：所有孔桩全部完成，办理完结算后，在20xx年
安全管理编号：LX-FS-A99297 人工挖孔桩的作业条件 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
人工挖孔桩的作业条件 使用说明：本安全管理资料适用于日常工作环境中对安全相关工作进行具有统筹性，导向性的规划，并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则，使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 1、根据建筑物场地工程地质资料和必要的水文地质资料和桩基工程施工图及图纸会审纪要等有关资料制定切实可行的施工方案； 2、建筑场地和邻近区域内的地下管线（管道、电缆）、地下构筑物、危房、精密仪器车间等施工前应会同有关单位和业主进行详细检查，并将建（构）筑物原有裂缝特殊情况记录备查，对挖孔和抽水可能危及的邻房应事前采取加固措施； 3、施工前应组织图纸会审，会审纪要连同施工图等作为施工依据并列入工程档案； 4、桩基施工用的临时设施，如供水、供电、道
从莞高速公路东莞段从莞高速公路东莞段人工挖孔桩人工挖孔桩人工挖孔桩施工施工施工 安全安全技术管理规定技术管理规定技术管理规定（（试行试行）） 第一节第一节总则总则 人工挖孔灌注桩（以下简称人工挖孔桩）作为一种落后的成桩施工工艺，虽具 有造价低、所需施工设备简单的特点，但同时也存在工人劳动强度大、危险性高等缺点，特别是井下作业环境恶劣，作业面狭小，工人极有可能受到地面或高空坠物、施工用电、起重工具失灵、起重工具及渣土掉落、塌孔、爆破、有毒气体窒息等安全事故伤害。 、目的目的：： 为规范从莞高速公路东莞段（含清溪支线）人工挖孔桩施工，保障施工安全，特制定本《从莞高速公路东莞段人工挖孔桩施工安全技术管理规定》（试行）。 二、适用范围适用范围：： 1、本规定适用于从莞高速公路东莞段（含清溪支线）范围内的桥梁人工挖孔 桩工程安全管理和施工控制。 2、除了以下第二节所述的允许进行人工挖孔桩施工的特殊条件，从莞高速公 路东莞段（含清溪支线）桩基施工原则上不允许进行人工挖孔桩施工。对由于各种条件限制而不得不采用挖孔桩施工工艺的，必须符合本规定中有关质量安全的管理要求和流程。 三、编制依据编制依据：： 1、《公路桥涵施工技术规范》（JTJ/T F50-2011）； 2、《公路工程施工安全技术规程》（JTJ 076-95）； 3、《广东省高速公路建设标准化指南》（施工管理分册）； 4、《广东省建设厅关于限制使用人工挖孔灌注桩的通知》（粤建管字[2003]49 号） 5、《东莞市建设局关于进一步严格限制使用人工挖孔灌注桩的通知》（东建
函[2004]63 号） 第二节第二节允许进行人工挖孔桩施工的允许进行人工挖孔桩施工的允许进行人工挖孔桩施工的特殊特殊特殊条件条件条件 一、由于桩孔地质条件局限，采用钻孔灌注桩工艺无法施工，即无法保证正常 钻进或钻进进尺明显异常，但满足挖孔桩施工地质条件的。 二、由于交通条件、周边环境或施工场地的限制，虽采用各种施工临时措施 后，钻孔灌注桩的钻机等机械设备仍无法进入施工现场的且满足挖孔桩施工地质条件的。 三、桩基距离建（构）筑物、地下和地上各种管线（电力、通讯、燃气、供热、供水等）距离过近，钻机无法摆放或机械钻孔作业将导致严重后果和潜在风险且满足挖孔桩施工地质条件的。 第三节第三节人工挖孔桩申请人工挖孔桩申请人工挖孔桩申请及报批程序和及报批程序和及报批程序和要求要求要求 一、符合上面第二节所述的允许进行人工挖孔桩施工的特殊条件之一的，由施 工单位向驻地监理工程师和从莞公司驻地业主代表提出人工挖孔桩施工意向。 二、经驻地业主代表和驻地监理相关人员现场勘查和核实相关资料后确认同意后，由施工单位以每座桥梁为单位，提出书面申请（不采用红头文件形式和质量监督管理系统中的表格格式）上报总监办批 复。书面申请须明确：拟采用人工挖孔桩施工的范围、数量、桩长、桩径、总体计划和分批开挖进度计划等主要数据和信息，并附相关设计、地勘、现场照片资料。 三、施工单位应另备一份书面申请（要求同上）同时交驻地业主代表，由其将 人工挖孔桩相关情况汇报从莞公司工程部、安全部负责人和从莞公司分管质量和安全的副总工，并征求上述人员意见。 四、施工单位的书面申请经总监办批复同意，并得到从莞公司上述人员同意 后，由施工单位正式上报人工挖孔桩专项施工安全方案和技术方案以及紧急情况应急处理措施。该方案由施工单位根据工程实际和现行相关桥梁技术规范、安全操作 规程、工程建设标准强制性条文等编制，要详细列明保证施工安全的各项安全措施 和管理制度以及施工机具清单和合格证书，并附人工挖孔桩施工作业人员的意外伤害保险保单凭证。
人工挖孔桩施工人员三级安全教育内容 第一级：项目部安全教育 一、国家安全生产方针、政策和有关安全生产的法律、法规 1、国家安全生产方针：安全第一，预防为主，综合治理。 2、安全生产相关法律法规《安全生产法》、《职业病防治法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》和《工伤保险条例》、《特种作业人员安全技术培训考核管理办法》、 《特种设备安全法》、《消防法》等。 3、六分公司质量、环境、职业安全健康“一体化”管理方针：诚信守法，科学管理，精心施工，顾客满意，以人为本，预防为主，保护环境，追求卓越。 4、六分公司安全生产方针：安全第一，预防为主，科学管理，狠抓落实。 二、从业人员安全生产权力与义务 安全生产权利： 1、有获得有关安全生产的知情权。包括获得安全生产教育权利和技能培训的权利，被如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施的权利。 2、有获得符合国家标准的劳动防护用品的权利。 3、有对安全生产问题提出批评、建议的权利。 4、有对违章指挥的拒绝权利。
5、有采取紧急避险措施的权利。 6、在发生生产安全事故后，有获得及时抢救和医疗救治并获得工伤保险赔付的权利等。 在安全生产方面的义务： 1、在作业过程中必须遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，不得违章作业。 2、接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需要的安全生产知识。 3、发现事故隐患或者其他不安全因素，应当及时向企业安全生产管理人员或者主要负责人报告。 4、正确使用和佩戴劳动防护用品。 三、安全生产基本常识 1、安全生产知情权和建议权在生产劳动过程中，从业人员有权了解其作业场所和工作岗位与安全生产的有关情况：一是存在的危险因素；二是防范措施；三是事故应急措施。同时从业人员对本单位安全生产工作有建议权。 2、工伤保险赔偿权劳动者有权要求用人单位依法为其办理工伤保险。劳动者在生产经营活动中，因为种种原因，可能发生意外伤害、职业病以及由此造成的死亡，在劳动者暂时或永久丧失劳动能力时，劳动者或其亲属有权从国家、社会得到必要的物质补偿，一般以现金形式体现。 3、三级安全生产教育三级教育系指厂级、车间、班组的安全生产教育。厂级教育是针对新入厂的从业劳动者进行的初步的安全教育；车
人工挖孔灌注桩安全管理制度 1 范围 本管理制度规定了宜阳县赵堡镇20MWp分布式光伏项目工程人工挖孔灌注桩安全管理职责、管理内容与要求、检查与考核等。 本管理制度适用于宜阳县赵堡镇20MWp分布式光伏项目工程各施工单位。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本制度的引用而成为本制度的条款，凡是未注明日期的引用文件，其最新版本适用于本制度。 《建筑桩基技术规范》 JGJ 94-2021 《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2021 洛阳华美电力有限公司宜阳光伏项目部相关管理制度。
3 术语定义及缩写语 无 4 职责 4.1 施工单位对人工挖孔灌注桩安全管理全面负责。 4.2 监理对人工挖孔灌注桩安全管理进行监督管理。 5 管理内容和方法 5.1 挖出的土方必须及时运走，井孔口周边1m范围内，禁止堆放土石方，且堆土高度不应大于0.8m。井口周边必须用砼浇筑成井圈且高度要高出地面不少于20cm，以防水和杂物等进入井内，挖孔桩作业面周边必须设置安全防护围栏，高度不低于1.0m，正在开挖的桩孔停止作业时或已挖好的成孔必须设置牢固的盖孔板，且周围应设立非工作人员禁止入内等警示牌。
5.2 现场施工人员必须戴安全帽，穿绝缘胶鞋，孔内有人时，孔上必须有人监督防护，井孔周边作业人员、监护人员，严禁穿拖鞋、赤脚、酒后上岗作业。井底照明须用低压电源，防水带罩的安全灯具或安全矿灯。 5.3 孔深挖至超过挖孔人身高时，在桩孔口或孔内装设靠周壁略低的半圆防护板（网），并随着孔深增加而往作业面下引，吊渣桶上下时，孔下作业人员应避于护板（网）下。 5.4 井孔内必须设置应急时使用的安全绳和软爬梯。井内人员必须乘专用吊笼上下，不得乘坐吊桶或脚踩护壁上下井孔。井孔内外设置对讲机或低压电铃，便于上下联系，确保通讯畅通。 5.5 每开挖一次护壁一次，严禁只挖不护壁。 5.6 当孔深大于10m以上时，应向孔下通风，加强空气对流。必要时输送氧气，防止有毒气体危害。操作时上下人员轮换作业，桩孔上人员密切注意观察桩孔下人员情况，预防安全事故发生。
人工挖孔桩的适用范围 人工挖孔桩适用于桩直径800㎜以上，无地下水或地下水较少的粘土、粉质粘土，含少量砂、砂卵石、砾石的粘土采用。适用于多层建筑、高层建筑、公共建筑以及支挡结构等。对有流沙，地下水位较高，涌水量大的冲积地带及近代沉积的含水量高的淤泥、淤泥质土层不宜使用。桩孔深度按《建筑桩基技术规范》（JGJ 94-94）6.2.10的规定，不宜超过40米，人工挖孔桩深度一般6～20米左右。挖孔桩井下作业条件差，劳动强度大，安全和质量显得尤为重要。桩径较大、扩大头较大、桩孔较深等易出事故的孔桩，采用人工挖孔桩应慎重。，施工前应进行人工挖孔桩施工方案的评审工作，并作好应对准备。 （二）人工挖孔桩的施工工艺 人工挖孔桩是利用人工挖孔，在孔内放置钢筋笼、灌注混凝土的一种桩型，施工工序为：场地平整→测量放线→桩位布点→人工成孔(包括孔桩护圈、护壁、挖土、控制垂直度、深度、直径、扩大头等)→浇灌护壁砼→检查成孔质量，会同各相关单位验桩孔→绑扎、吊放钢筋笼→清除虚土、排除孔底积水→放入串筒，浇筑混凝土至设计顶标高并按规范要求超灌500mm→养护→整桩测试。 1.施工前的准备工作
施工前，应具备以下工程资料：建筑物场地的工程地质和地下水位资料；桩基施工图纸会审纪要；建筑场地地下管线（管道）资料； 施工机械及其配套设备的技术性能资料；桩基的施工组织设计或施工方案以及桩基钢筋混凝土所用建材（水泥、砂石、钢筋）的质检报告； 按设计要求做砼配合比试验；制定周详的质量管理措施。在施工平面图上标明桩位、编号、施工顺序、水电线路和临时设施位置；指定施工工序检查程序；制定不良天气（雨季）施工的技术措施。 2.场地的平整，放线、定桩位及高程 基础施工前，应将场地进行平整，对影响施工的障碍要清理干净。 设备进场后，临时设施、施工用水、用电均应按要求施工到位。根据业主提供的水准点、控制点进行桩位测量放线。施工机具应正常的保养，使之保持良好的工作状态。依据建筑物测量控制网资料和桩位平面布置图，测定桩位方格控制网和高程基准点，用十字交叉法定出孔桩中心。桩位应定位放样准确，在桩位外设置定位龙门桩，并派专人负责。以桩位中心为圆心，以桩身半径加护壁厚度为半径画出上部圆周，撒石灰线作为桩孔开挖尺寸线，桩位线定好后，经监理复查合格后方可开挖。 3.人工成孔 （1）根据设计桩径及护壁厚度在地面上放出开挖线，向下挖深。
人工成孔灌注桩施工工艺标准（206-1996） 范围 本工艺标准适用于工业和民用建筑中粘土、粉质粘土及含少量砂、石粘土层，且地下水位低的人工成孔灌注桩工程。 施工准备 2.1 材料及主要机具： 2.1.1 水泥：宜采用325号～425号普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥。 2.1.2 砂：中砂或粗砂，含泥量不大于5%。 2.1.3 石子：粒径为0.5～ 3.2cm的卵石或碎石；桩身混凝土也可用粒径不大于5cm的石子，且含泥量不大于2%。 2.1.4 水：应用自来水或不含有害物质的洁净水。 2.1.5 外加早强剂应通过试验选用，粉煤灰掺合料按试验室的规定确定。 2.1.6 钢筋：钢筋的级别、直径必须符合设计要求，有出厂证明书及复试报告。 2.1.7 一般应备有三木搭、卷扬机组或电动葫芦、手推车或翻斗车、镐、锹、手铲、钎、线坠、定滑轮组、导向滑轮组、混凝土搅拌机、吊桶、溜槽、导管、振捣棒、插钎、粗麻绳、钢丝绳、安全活动盖板、防水照明灯（低压36V、100W），电焊机、通风及供氧设备、扬程水泵、木辘轳、活动爬梯、安全帽、安全带等。 2.1.8 模板：组合式钢模，弧形工具式钢模四块（或八块）拼装。卡具、挂钩和零配件。木板、木方，8号或12号槽钢等。 2.2 作业条件： 2.2.1 人工开挖桩孔，井壁支护应根据该地区的土质特点、地下水分布情况，编制切实可行的施工方案，进行井壁支护的计算和设计。 2.2.2 开挖前场地应完成三通一平。地上、地下的电缆、管线、旧建筑物、设备基础等障碍物均已排除处理完毕。各项临时设施，如照明、动力、通风、安全设施准备就绪。 2.2.3 熟悉施工图纸及场地的地下土质、水文地质资料，做到心中有数。 2.2.4 按基础平面图，设置桩位轴线、定位点；桩孔四周撒灰线。测定高程水准点。放线工序完成后，办理预检手续。 2.2.5 按设计要求分段制作好钢筋笼。 2.2.6 全面开挖之前，有选择地先挖两个试验桩孔，分析土质、水文等有关情况，以此修改原编施工方案。 2.2.7 在地下水位比较高的区域，先降低地下水位至桩低以下0.5m左右。
人工挖孔桩的施工中的主要措施㈠孔桩施工安全技术要点 1．多孔同时开挖施工时，应采取间隔开挖的方法。相邻的桩不能同时挖孔，必须待相邻桩孔浇灌完混凝土之后才能开挖，以保证土壁稳定。 2．桩孔下挖过程中，必须按照挖一节土（每挖深50～80cm），做一节护壁或安放一次工具式钢筋防护笼。桩孔垂直度和直径尺寸应每挖一节检查一次，发现偏差及时纠正，以免误差积累过大，造成倾斜或塌方。 3．挖孔桩孔口，应设水平活动安全盖板当吊桶提升到离地面高 1.8m 左右（超过人高）时推活动盖板关闭孔口，手推车推至盖板上，卸土后再开盖板下吊桶吊土，以防土块和工具掉入孔内伤人。最上一节混凝土护壁在井口处高出地面25cm（厚度与护壁相同），以防地面水流入井孔内或脚踢杂物入孔内。孔井口边1m 范围内不得有任何杂物，堆土应在孔井口边1.5m 以外。 4．桩底扩孔应间隔削土，留一部分土作支撑，待浇筑混凝土前再挖，此时宜加钢支架支护，浇筑混凝土前再拆除。 5．挖孔桩施工一般不得在孔内放炮破石，若遇特殊情况，非在孔内放炮不可时，需制定专项安全技术措施，并报请主管部门审批，经批准后方可实施。 6．挖孔、成桩必须严格按图施工，若发现问题需要变更，应及时与设计负责人联系，孔桩护壁后在无可靠的安全技术措施条件下，严禁破石修孔。挖孔、扩孔完成后，应及时组织验收并浇筑混凝土，特别是孔壁为砂土、松散填土、软土等不良土壤时不得隔夜浇筑混凝土，以免塌孔。护壁混凝土拆模，须经现场技术负责人批准。 7．正在开挖的井孔，每天上班前应随时注意检查卷扬机、支腿、钢丝绳、挂钩（保险钩）、提桶超高限位装置等，应对井壁、混凝土护壁的状况进行检查，发现问题及时采取措施。 8．挖孔人员上下孔井，必须使用安全爬梯；井下需要工具，应该用提升设备递送，禁止向井内抛掷。井孔上、下应有可靠的通话联络，如对讲机等。
编号：SY-AQ-09199 ( 安全管理) 单位：_____________________ 审批：_____________________ 日期：_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 人工挖孔桩的作业条件 Working conditions of manual hole digging pile
人工挖孔桩的作业条件 导语：进行安全管理的目的是预防、消灭事故，防止或消除事故伤害，保护劳动者的安全与健康。在安全管 理的四项主要内容中，虽然都是为了达到安全管理的目的，但是对生产因素状态的控制，与安全管理目的关 系更直接，显得更为突出。 1、根据建筑物场地工程地质资料和必要的水文地质资料和桩基工程施工图及图纸会审纪要等有关资料制定切实可行的施工方案； 2、建筑场地和邻近区域内的地下管线（管道、电缆）、地下构筑物、危房、精密仪器车间等施工前应会同有关单位和业主进行详细检查，并将建（构）筑物原有裂缝特殊情况记录备查，对挖孔和抽水可能危及的邻房应事前采取加固措施； 3、施工前应组织图纸会审，会审纪要连同施工图等作为施工依据并列入工程档案； 4、桩基施工用的临时设施，如供水、供电、道路、排水、临设房屋等，必须在开工前准备就绪，施工场地应进行平整处理，以保证施工机械正常作业。 5、按基础平面图设置桩位轴线、定位点，测定高程水准点，并应设在不受施工影响的地方。开工前，经复核后应妥善保护，施工中应
经常复测。 6、场地及四周应设备排水沟、集水井，并制定泥浆和废渣的处理方案施工现场的出土路线应畅通。 7、施工前应由施工单位的技术负责人和施工负责人逐孔全面检查各项施工准备，逐级进行技术、安全交底和安全教育，使安全管理在思想、组织、措施上都得到落实。 这里填写您的公司名字 Fill In Your Business Name Here
人工挖孔桩人工费承包合同 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 工程地址：淮口巴德小镇 甲方将承建的工程淮口巴德小镇桩基工程承包给乙方，根据《合同法》、《建筑法》有关条款，本着公平、互利的原则，甲、乙双方经协商达成以下协议： 一、承包工作内容 1、旋挖钻施工成孔含燃油钢筋笼制作协助吊装、桩心砼灌注养护工程所需机具，机械辅料等。 2、临时设施由乙方负责。 3、安全文明施工，详施工方案。 4、施工周转材料、零星小型机具费。 二、承包价格 1、工程量以立方米计算，直径按设计变更计算，以自然地面深度至挖孔桩底按实收方计量。 2、单价：成孔0.8m270元∕m，成孔1.0m280元∕m。 扩大头按成孔米方量单价×扩大头增加量计算，现场钻平整用机械费含在本单价内、但不转运。 在塔吊未安装前乙方临时用吊车放钢筋笼费用在本单价内总量不超过15℅，后塔吊吊装费用甲方负责。 三、价款的支付与结算
1、人工挖孔桩进度款按每月所完成经验合格的工程量，甲方一周内付当月完成合格工程量的80℅，工程完工经验收合格后一月内付完全部工程款。 四、工期要求：以甲方实际通知开挖之日起计。 总工期40天。（不可抗拒的因素被迫停工除外） 时间 五、甲、乙双方的权利和义务 （一）甲方的权利和义务 1、甲方应及时提供工程所需的钢筋和混凝土。 2、甲方负责完成施工现场“三通一平”，满足乙方的施工条件。 3、甲方负责所有工程测量放线工作。 4、甲方要每天检查施工进展情况。 （二）、乙方的权利和义务 1、乙方自行组织和安排劳动力，确保工程的顺利施工。 2、乙方自行解决施工作业中所需的机械设备、设施和施工辅助材料。 3、乙方要对所有进场施工的工人进行安全生产常识教育，确保安全生产，乙方人员必须服从甲方管理人员指挥，严格遵守甲方施工现场的各项规章制度和国家的各项安全生产政策和法规。 4、乙方必须安排得力、足够的人员对施工工地的安全生产进行检查和管理，乙方承担挖孔桩工程期间的全部安全生产责任和由此造成的全部损失和费用。
高层建筑采用人工挖孔桩的注意事项
高层建筑采用人工挖孔桩的注意事项 当高层建筑采用人工挖孔桩（端承桩），桩穿过土层，持力层为中风化岩层时，应认为是其建筑物采用的是岩石地基。高层建筑混凝土结构技术规程（JGJ3- ）的12.1.7条，建筑地基基础设计规范（GB 50007- ）5.1.3条，对高层建筑的基础埋深都有规定，其对于桩的埋深规定大意是：“采用桩基础，基础埋深为房屋总高度的1/18~1/20，但桩身长度不计入，埋深从室外地坪算至基础底。对岩石地基，在满足抗滑要求，满足承载力、稳定性要求及符合JGJ 3- 第12.1.7条的前提下，可不受埋深（1/18~1/20）H的限制。”对有地下室的高层建筑，基础埋深从室外地坪算至地下室底板下的桩承台底，一般容易满足要求，但当高层建筑无地下室时，因规范条文中都注明不计入桩长，基础埋深只能从室外地坪算至桩顶承台底，往往很难满足规范对基础埋深的要求。湖北省的高层建筑，一般均采用一柱一桩的人工挖孔桩，桩径约1—2米，桩身经过8-20米的土层，置于中风化硬质岩层上，并构造嵌岩0.5米。对于嵌入硬质岩层的桩，按端承桩设计，不考虑桩端嵌岩的侧阻力和桩与土的侧阻力。对于这种大直径挖孔桩的基础埋深如何考虑？在湖北省的设计部门有两种意见：第一种意见是：“因前述两本规范中都注明基础埋深不计入桩长，故基础埋深只能从室外地坪算至桩承台底。”这样，举个例子来说，对一个60米高且无地下
室的建筑物，采用人工挖孔桩作为基础，为满足基础埋深要求，则需要按构造做一个3-5米厚的承台或桩帽，造成了比较大的浪费。第二种意见是（也是笔者的观点）：“根据GB 5007- 的2.1.13条对桩基础的解释是指：“由设置于岩土中的桩和联接于桩顶端的承台组成的基础。”人工大直径挖孔桩只是一种特殊的基础形式，同样符合GB 5007- 的2.1.2条对基础的解释的内涵，即基础是“将结构所承受的各种作用传递到地基上的结构组成部分。” 人工大直径挖孔桩的桩底的持力层是岩石，也正是GB 5007- 的2.1.1条所说明的为支承基础的岩体地基，因此，人工大直径挖孔桩（端承桩）持力层为岩层时，应认为是岩石地基，其基础埋深应不受（1/18~1/20）H的限制，至于两本规范中所说的不计入桩长，笔者认为这是指小直径的预制打入桩或震动灌注桩等群桩基础，这些都是摩擦桩或端承摩擦桩，其持力层可能是土层，桩顶竖向荷载由桩侧阻力承受或主要由桩侧阻力承受，因此把桩长不计入基础埋深是正确的。 二、关于大孔径挖孔桩的检测关于大孔径挖孔桩的检测，建筑地基基础设计规范GB 50007- 的10.1.6、10.1.7及10.1.8条有明确规定，武汉地基基础设计规范DB22/45- 的10.1.4、10.1.5、10.1.6条，基本是按GB 50007- 的要求一致的，但建筑基桩检测技术规范JGJ 106- 在对桩身砼完整性的检测与GB 50007- 有所不同，而建筑桩基技术规范JGJ- 的9.4施工后检验，提出按JGJ 106- 进行检测。
施工序号： 桩位编号：ZHU-4 施工日期：自2016年 月 日至2016年 月 日 工程名称: 人工挖孔灌注桩单桩施工记录 裕庆雅苑工程人工挖孔桩工程 桩身几何尺寸（m 湘质监统编 施 2002 - 48 施工单位：湖南欣荣建设有限公司 砼设计强度等级：C30 扩大头几何尺寸（m ） 标高（m ） 桩径 桩长 直径 高度（H ）高度（h1） 桩顶 持力层顶 桩底 1.4 1.8 0.6 0.2 钢筋笼 主筋直 长度 径及根 箍筋直径及 间距 箍筋加密 长度（m ） 钢筋连接方法及 外观质量情况 实测桩 孔体积 3 （m ） 实际浇注 砼量（ni ） 留置砼试试块试压强 块（组）度数（Mpa ） 0 8@ 22 16 2.0 100/200 良好 桩孔地质结构桩状图: 井口标高 75 75 —' 素填土 m 灌注标高 m 长 桩 <7 粉质粘土 m 1 中砂园砾 m 强风化层 m 中风化层 m 1 1 22 16 = = ■■==08 @ 100 施工单位检查记录人: 监理（建设）单位旁站监督人: Mpa 为：中风化层，桩端端阻力特征值为 3200kpa 。 m 。勘探单位勘查人: 施工单位检查评定结果: 监理（建设）单位验收结论: 项目专业技术负责人: 项目专业质量检查员: 项目专业监理工程 （建 年 月曰设单位项目技术负责人） 监理（建设）项目部（章） 年 月 日
施工序号： 桩位编号：ZHU-1 施工日期：自2016年 月 日至2016年 月 日 注：桩孔结构柱状图应按比例绘制成孔形状，其左侧标注成孔实测几何尺寸及桩顶（即承台底） 、桩底和持力层顶面标 高，右侧自上而下标注地质部面各土层名称、厚度等。 H 指扩大头总高度，h1指弧形部分高度。 桩径 桩长 直径 高度（H ）高度（h1） 桩顶 持力层顶 桩底 1 > 7 1.2 0.6 0.2 Mpa 为：中风化层，桩端端阻力特征值为 3200 kpa m 。勘探单位勘查人: 工程名称: 人工挖孔灌注桩单桩施工记录 裕庆雅苑工程人工挖孔桩工程 桩身几何尺寸（m> 湘质监统编 施 2002 - 48 施工单位：湖南欣荣建设有限公司 砼设计强度等级：C30 扩大头几何尺寸（m ） 标高（m ） 钢筋笼 主筋直 长度 径及根 箍筋直径及 间距 箍筋加密 长度（m ） 钢筋连接方法及 外观质量情况 实测桩 孔体积 实际浇注 砼量 留置砼试 块（组） 试块试压强 度数（Mpa ） 0 8@ 16 14 2 100/200 良好 桩孔地质结构桩状图: 井口标高 75 灌注标高 m 7 桩底标高 16 14 施工单位检查记录人: 监理（建设）单位旁站监督人: m 长 桩 粉质粘土 中砂圆砾 强风化岩 m 中风化层 m 75 素填土 m 度 长笼筋钢 08 @ 100 电 8@ 200
人工挖孔桩监理要点 1总则 1.1依据 （1）《建设工程监理规范》（GB50319-2000）； （2）《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2002）； （3）《地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202-2002）； （4）《建筑桩基技术规范》（JGJ94-2008）； （5）《混凝土结构工程施工质量及验收规范》（GB50204-2002）； （6）《建筑基桩检测技术规范》（JGJ106-2003）； （7）《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）； （8）《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）； （9）《建筑地基基础设计规范()》（DBJ50-047-2006）。 1.2人工挖孔桩适用于土质较好、地下水位较低的粘土、亚粘土、含少量 砂卵石的粘土层，对软土、流砂、地下水位较高、涌水量大的土层不宜采用。 1.3人工挖孔桩工程应进行桩位、桩长、桩径、嵌岩、桩身质量和桩承载 力的检验。 1.4施工监理要点分为：施工前预控、施工中过程控制、试验、验收等。2施工前预控 2.1施工前应具备下列资料： （1）建筑场地岩土工程勘察报告；
（2）桩基工程施工图及图纸会审纪要； （3）建筑场地和邻近区域内的地下管线、地下构筑物、危房、精密仪器车间等的调查资料； （4）主要施工机械及其配套设备的技术性能资料； （5）桩基工程的施工组织设计或方案； （6）水泥、砂、石、钢筋等原材料及其制品的质检报告； （7）有关荷载、施工工艺的试验参考资料。 2.2桩基施工用的供水、供电、道路、排水、临时房屋等临时设施，必须 在开工前准备就绪，施工场地应进行平整处理，保证施工机械正常作业。 2.3用于施工质量检验的仪表、器具的性能指标，应符合现行国家相关标 准的规定。 2.4基桩轴线的控制点和水准点应设在不受施工影响的地方。开工前，经 复核后应妥善保护，桩位应准确定位放样，在桩位外设置定位基准桩，安装护壁模板必须用桩中心点校正模板位置，并应由专人负责。 2.5逐级进行施工技术安全交底，书面材料发至各班组的管理人员和作业 人员，形成交底记录，归档到安全台帐中。 3施工中过程控制 3.1安全控制： （1）孔内必须设置应急软爬梯供人员上下；使用的电葫芦、吊笼等应安全可靠，并配有自动卡紧保险装置，不得使用麻绳和尼龙绳吊挂或脚踏井壁凸缘上下。电葫芦宜用按钮式开关，使用前必须检验其安全起吊
湘质监统编 施2002－48 人工挖孔灌注桩单桩施工记录 工程名称：娄底市保障性安居工程洪源小区六标段32#楼施工单位：湖南省娄底市建设工程有限公司砼设计强度等级：C25 12148 @200 /8 @ 100 钢筋隐蔽验收图： 8＠200 1214 12＠2000
湘质监统编 施2002－48 注：桩孔结构柱状图按比例绘制成孔形状，其左侧标注成孔实测几何尺寸及桩顶（即承台底）、桩底和持力层顶面标高，右侧自上而下标注地质剖面各土层名称、厚度表。h 指扩大头总高度，h1指弧形部分高度。 人工挖孔灌注桩单桩施工记录 工程名称：娄底市保障性安居工程洪源小区六标段32#楼 施工单位： 湖南省娄底市建设工程有限公司 砼设计强度等级： C25 12 14 8 @200 / 8 @ 100 钢筋隐蔽验收图： 8＠200 1214 12＠2000
湘质监统编 施2002－48 注：桩孔结构柱状图按比例绘制成孔形状，其左侧标注成孔实测几何尺寸及桩顶（即承台底）、桩底和持力层顶面标高，右侧自上而下标注地质剖面各土层名称、厚度表。h 指扩大头总高度，h1指弧形部分高度。 人工挖孔灌注桩单桩施工记录 工程名称：娄底市保障性安居工程洪源小区六标段32#楼 施工单位： 湖南省娄底市建设工程有限公司 砼设计强度等级： C25 12 14 8 @200 / 8 @ 100
湘质监统编 施2002－48 钢筋隐蔽验收图： 8＠200 1214 12＠2000 注：桩孔结构柱状图按比例绘制成孔形状，其左侧标注成孔实测几何尺寸及桩顶（即承台底）、桩底和持力层顶面标高，右侧自上而下标注地质剖面各土层名称、厚度表。h 指扩大头总高度，h1指弧形部分高度。 人工挖孔灌注桩单桩施工记录 工程名称：娄底市保障性安居工程洪源小区六标段32#楼 施工单位： 湖南省娄底市建设工程有限公司 砼设计强度等级： C25
人工挖孔桩特点及在实际工程中的应用 发表时间：2009-07-03T14:36:05.653Z 来源：《赤子》2009年第8期供稿作者：任炳旭[导读] 详细阐述了挖孔桩的特点，并通过实际工程对人工挖孔桩在各种地质条件下的施工方法加以阐述。摘要：详细阐述了挖孔桩的特点，并通过实际工程对人工挖孔桩在各种地质条件下的施工方法加以阐述。关键词：挖孔桩；持力层；承载力；软弱层；护壁；端承桩；灌注桩大直径人工挖孔灌注桩（以下简称挖孔桩）以其受力性能好、施工简 便快捷、经济效益好等特点，近年来在工程中不断得到应用。人工挖孔桩基，具有承载力高、无振动、不污染、无噪声、无扰动土、能与现有建筑物贴近施工、适应性强等优点，在桩基工程中替代了打入桩及其他形式的灌注桩，并在工程中得到广泛应用。但在施工中也存在一些问题，通过工程应用实例介绍人工挖孔桩在施工中的主要问题及对策，并提出一些建议。 1 挖孔桩的特点 挖孔桩与其他深基础尤其是预制桩相比，主要有以下特点。 1.1受力性能好 由于挖孔桩直径大，所以单桩承载力高。挖孔桩一般直径为0.8~2.4米，可承几千千牛至几万千牛的力，适用于上部传来的荷载大而集中的结构。由于其嵌入岩层一定深度，所以能承受较大的水平荷载，扩底挖孔桩还可抵抗很大的上拔力。其抗震性能好，沉降量小，能防止不均匀沉降。 1.2施工方便，造价低 1.2.1挖孔桩成孔大，容易检查桩底持力层情况及侧面土质情况，并易于混凝土浇注、振捣。 1.2.2施工仅需轻型工具，不需大型施工机械，适于人工费较低的地区；各桩可分别同时施工，施工速度较快。 1.2.3预制桩打桩时会造成相近的桩侧移或向上浮起，挖孔桩则无此问题，且无噪声污染。 1.2.4在密实的砂层及卵石层或有孤石的地基中，打预制桩十分困难，而挖孔桩则易于施工。 1.2.5持力层有一定倾斜时，预制桩会长短不齐，大量截桩、接桩，挖孔桩则无上述问题。 1.3下述情况不宜使用挖孔桩 1.3.1建筑层数少，荷载小。 1.3.2坚硬持力层很深，桩太长，造价高。 1.3.3地下水位高，特别是海边回填场地应注意。 2 工程实际应用 下面通过在具体的工程实际应用中遇到的不良地质条件下，常用的施工方法及措施作以介绍。2007年施工的某商住楼，该商住楼总面积为31217.0平方米，总共三十层，一至六层为框支剪力墙结构，七至三十层为剪力墙结构，地下二层为车库，基础采用人工挖孔灌注桩。工程地质条件及土层分布情况为：自然地面以下3米范围内为杂填土；3~5米范围内为粉质粘土，局部出现淤泥质亚粘土；5~7米范围内为细砂层；7米以下为卵石层；地下水位在6.0米深左右。针对该工程的客观条件，该工程基础施工时采取了如下施工措施：2.1施工中的排水措施 地下水是深基础施工中最常见的问题，它给人工挖孔桩施工带来许多困难。挖孔施工中，穿越杂填土、亚粘土、淤泥质亚粘土、砂层等，常遇到开挖坍塌现象，造成灌注护壁困难。尤其含水层中的水，其平衡状态在开挖时被破坏，使周围的静态水流入孔内，施工时要将水排出，所以操作十分不便。如水量大，不仅桩孔开挖困难，有时混凝土护壁也会被压力水冲刷穿透，不能保证其密实性。由于护壁漏水，给桩身混凝土浇注也带来困难。同时造成桩底沉渣、桩端持力层相对软弱、桩身离析和缺陷等桩身质量问题，大大降低了单桩承载力，严重影响其应用。如遇细砂粉质土层，还会在压力水作用下产生流砂和坍落现象。如何有效处理上述现象，提高单桩承载力对桩基工程意义重大。该工程地下水位6米左右，当桩挖到接近6米深时就开始逐渐上水，开始用一台潜水泵排水，边排水边开挖，越向下水量逐渐增大，由于6米深向下有一段1米左右的细砂层，加之边开挖边抽水，土层中的原有水层的平衡状态在开挖时被破坏，发现了局部坍孔流砂现象，当时孔底水量较大，用施工自身水泵排水不易开挖，从施工顺序考虑，采取了对周围桩孔同时排水，同时针对不同桩位采用了桩四周布置了轻型井点降水系统，以减少开挖孔内的水量，取得了很好的效果。 2.2施工中针对淤泥质亚粘土软土层的措施 该工程地质土层在3~5米范围内，局部出现了淤泥质亚粘土软土层，如果采用砼护壁，砼本身有个凝固期，砼护壁在短时间内不能有效阻止土体变形，因而影响工期。针对此种情况，该桩护壁采用了预制组装式钢护壁，不但取得了很好的支撑效果，而且还节省了有效的施工期。 2.3施工中针对细砂层的措施 该工程地质层孔深在5~7米范围内为细砂层，在此层范围内存在地下水，在细砂层较厚的桩位，坍孔流砂现象较严重，此时再用普通的护壁施工很困难，所以当时采用了整体钢筒护壁，边开挖边下沉钢护筒，在钢护筒内施工作业，有效的控制了坍孔、流砂现象。 2.4挖孔桩持力层的确定 持力层的确定可通过地质勘察报告剖面图中的持力层标高来确定。该工程通过地堪报告确定持力层为7米深以下的卵石层为持力层。按桩规范要求桩身部分至少应进卵石层800mm以上，大多数桩位在此标高处见到了持力层，个别桩位此标高处未见到。通过与设计院、地质勘察部门的现场会审，决定局部加深，在8米深左右时才见到持力层，因此当持力层实际情况与勘察、设计差异较大时，不要轻易更换桩型，也不要采取补挖桩措施，应慎重对待，查明原因，认真研究施工方案，确保桩基施工质量。以上就挖孔桩的特点及其通过在具体实际工程应用中所遇到的各种不良地质条件下，采用的施工方法及措施进行了阐述，总结了一些实际经验，供大家参考。另外，挖孔桩直径变大；单桩承载力提高；孔深加深；水中施工技术的成熟；大直径空心桩的应用等特点也已被实际工程所应用，以便更充分发挥挖孔桩的受力性能，收到较好的经济效益。