一、填空题（共5题，5分）
1、某工程师指令将某分项工程混凝土改为钢筋混凝土，对此作出的索赔具体为（）
正确答案：单项索赔
你的回答：单项索赔本题得分：1 V
（［分）
2、《建筑工程施工合同示范文本》规定，工程师收到承包人递交的索赔报告和相关资料后应在（）内给予答复。
正确答案：28天
你的回答：28天本题得分：1 V
（1分）
3、施工过程中最高的行为准则是（）。
正确答案：合同
你的回答：合同本题得分：1 V
（1分）
4、由于第三方原冈造成的损失，承包商应向（）进行索赔。
正确答案：业主
你的回答：业主本题得分：1 V
（［分）
5、工程索赔依据不同的标准町以进行不同的分类，依据索赔爭件的性质分为（）。
正确答案：工期延误索赔，工期变更索赔，工期加速索赔，合同被迫中止的索赔你的回答：工程延误索赔，工期变更索赔，工期加速索赔，合同被迫屮止的索赔
（1分）
二、单选题（共27题，27分）
1、在索赔的分类中，可分为单项索赔和总索赔，对总索赔方式说法正确的是（）0
「A、特定情况下，被迫采用的一种方式「B、通常采用的一种方式「C、解决起来较容易的一种方式
C D、容易取得索赔成功的一种方式
正确答案：A
你的回答：A
你的回答：A
本题得分:1 、/ 本题得分：1 \/
（1分）
（1分）
2、发包.方向承包.方索赔的％件（）
C A、物价暴涨
C B、发现地卜?障碍和文物费用增加
r C、工程质屋等级不符合合同约定
c D、工程师指令错误造成费用增加
正确答案：C
你的回答：C
你的回答：C
本题得分：1
本题得分：1
（1分）
（1分）
3、施工中的费用索赔岀现的原因是（）
C A、只限定爭件引起的补偿
「B、只限定当爭人违约而提出的赔偿
「C、非自身的原因，且实际造成了损失，应由对方承担贵任的补偿或赔偿C D、不包松因第三者过错造成的损失的补偿或赔偿
正确答案：C
你的回答：c
你的回答：C
本题得分：1 \/
本题得分：1 \/
（1分）
（1分）
4、卜冽爭项中，承包方要求的费用索赔不成立的是（）
C A、建设单位未及时供应施工图纸
r B、施工单位施匸机械损坏
「C、业主原因要求暂停全部项目施工
r D、因设计变更而导致工程内容增加
正确答案：B
你的回答：B 你的冋答：B
本题得分
本题得分：（1分）
（［分）
5、卜列关于施工索赔的说法中错误的是（）o
C A、索赔是一种合法的正当权利要求，不是无理争利
C B、索赔是单向的
r c、索赔的依据是签订的合同和有关法律、法规和规章
r D、在工程施工中，索赔的目的是补偿索赔方在工期和经济上的损失
正确答案：B
你的回答：B
你的回答：B
本题得分：1 \/ 本题得分：1 \/
（1分）（1分）
6、卜列关于施工索赔的说法不正确的是（）o
C A、索赔是合同管理的更要坏节
C B、索赔要求提高文档管理的水平
r c.索赔足计划管理的动力
r D、索赔只是减小损失的一种方法，并不是挽回成本损失的更要手段
正确答案：D
你的回答：D
你的回答：D
本题得分本题得分:
（1分）
（1分）
7、单项索赔（）。
A、是指在工程实施过程中，出现了干扰原合同的索赔事件，承包商为此事件提出的索
赔
B、是指承包商在工程竣工前后，将施工过程中己提出但未解决的索赔汇总一起，向业
主提出一份总索赔报告的索赔
C C、是指对介同中规定工作范用的变化而引起的索赔r D、是以合同条款为依据，在合同中有明文规定的索赔
正确答案：A
你的回答：A
你的回答：A
本题得分：1 \/ 本题得分:1 \/
（1分）
（［分）
8、下列关于施工索赔的处理过程正确的是（）（1）总向通知（2）证据资料准备（3）
招标投标相关法律法规知识竞赛试题 一、单项选择题 1、《中华人民共和国招标投标法》自（）起施行。 A、1999年8月30日 B、2000年1月1日 C、2001 年6月1 日 D、2001 年12月1 日 2、《浙江省招标投标条例》经省十届人大常委会第二十二次会议审议通过,于（）起施行。 A、1999年8月30 日 B、2003年3月8日 C、2006年4月1 日 D、2002年6月29日 3、《中华人民共和国政府采购法》的适用范围是（）。 A 、在中华人民共和国境内进行的政府采购 B 、在中华人民共和国境内进行的所有采购 C、使用财政性资金的政府采购 D、所有货物、服务和工程的采购 4、根据我国招标投标法的有关规定，下列不符合开标程序的是（）。 A、开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行 B 、开标地点应当为招标文件中预先确定的地点 C、开标由招标人主持，邀请部分投标人参加 D、开标时都应当当众予以拆封、宣读 5、开标时，由（）检查投标文件的密封情况。 A、招标人 B、代理公司工作人员 C、投标人或者其推选的代表 D、交易所工作人员 6、关于评标委员会成员的义务，下列说法中正确的是（）。 A、评标委员会成员可以透露对投标文件的比较情况 B 、评标委员会成员不得私下接触投标人 C、评标委员会成员可以透露对投标文件的评审情况 D、评标委员会成员可以透露中标候选人的推荐情况 7、依法必须进行招标的项目，其评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成， 成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的（）。 A、二分之一 B、三分之二 C 、三分之一 D 、五分之三 8、招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止 时间至少（）日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。 A、十 B、十五 C、二十 D、三十 9、投标文件中总价金额与单价金额不一致的，应（）。 A、以单价金额为准 B、以总价金额为准 C、由投标人确认 D、由招标人确认 10、投标人少于（）或者所有投标被否决的，招标人应当依法重新招标。 A、9 个 B、7 个 C、5个 D、3 个 11、投诉人应当在知道或者应当知道其权益受到侵害之日起（）日内提出书面投诉。 A、十 B、十五 C、二十 D、七 12、投诉人是法人的，投诉书必须由其法定代表人或者授权代表（）；其他组织或个人投诉的，投诉书必须由其主要负责人或投诉人本人签字，并附有效身份证明复印件。 A、签字并盖章 B、签字或盖章 C、递交 D、盖章
工程索赔案例分析 1、某工程施工单位在吊装屋架时，由于施工单位原因，一榀屋架掉落，建设单位要求对该屋架检测，经检测该屋架仍可使用，请问发生的检测费应由谁承担？ 答：建设部发布的《建设工程施工合同（示范文本）》中关于安全施工的内容有如下条款：“承包人按工程质量、安全及消防管理有关规定组织施工，采取严格的安全防护措施，承担由于自身的安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。” 因此，如果屋架损坏，进行修复或重新购置及由此发生的其它费用由承包人承担。 而如果要对掉落的屋架进行使用，则对其进行的检测是必要和必须的，因为此时该产品有可能已成为不合格产品。而《建设工程施工合同（示范文本）》中关于材料设备供应有如下条款：“承包人根据专用条款的约定及设计和有关标准要求采购工程需要的材料设备，并提供产品合格证明。”此时，对屋架进行的质量检测应被视为承包人对其采购的材料设备提供产品合格证明的一种行为（或措施）。 因此，现场工程师有权对工程材料提出检验，如合格则二次发生的检验费应由业主承担，如不合格则由承包方承担。但是从该案例看，施工方存在重大失误，导致屋架存在质量隐患，工程师有权对该构件提出二次检验，发生的检验费不论合格与否都应由承包方承担，承办单位不能进行索赔。 2、工程是一个厂区60万平方场地平整项目，当时按邀请招标，无设计图无具体工程量，采用清单计价单价包干承包，并订立了施工合同。 问题：我方施工合同仅提出单价包干，单价固定，工程量不定，但无包干范围说明，未提措施费税金等项目（明显与当地省建设厅的文件要求不符）。且当时投标文件所列的清单单价为人机材管理费税金包干，因为没具体工程量所以没做措施费税金，现建设单位要求按单价包干结算无税费，我方要求税费，涉及金额XXX万元。 我方考虑中解决办法：A：参照相关清单计价规范及我方投标文件提出增加税费是否可行 B：参照相关索赔规范的做法，对甲方提出的结算书提出异议，双方协商，如无效则争取当地造价咨询公司出具书面鉴定报告，是否可行？答：施工方投标文件提出增加税费不可行，因为既然“当时投标文件所列的清单单价为人机材管理费税金包干”就说明单价是完全单价，是取完税的单价，所以没有调整的可能，即使找造价咨询公司，也要遵从合同约定。如双方协商不成,也可按合同条款约定的方法提请调解,也可向有关仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉. 3、本单位是公路施工企业,在投标时有一个圆管涵投标图只有数量没有图纸,我单位按常规圆管涵报价,后中标进场施工后发现施工图的圆管涵是非规则圆管涵,厂家需要完全重新定做,其单价远远高于我们的中标价,致使我单位蒙受损失,这种情况下可以向业主索赔吧,索赔的依据是什么呢?业主可能会说标前答疑时为什么没有提出来,或者当时投标时故意搞得不平衡报价,怎么回应呢? 答：可以索赔，属于业主应承担的风险,应当给予施工方工期顺延和费用补偿.索赔依据：发包方没有图纸，招标文件也未说明是“非规则圆管涵”，而标前答疑时未提出是回为没有发现，不平衡报价要有证据证明。 4、简单的说就是某项工作A根据计划应在2007.7.1开始实施，但是由于承包商的原因导致开工时间延迟了30天，即2007.8.1日才开始开工，但是由2007.7.4日开始，因为业主方临时供电不及时导致现场停工20天，也就是说即使承包方解决了问题，由于业主不能及时供电，承包方也无法施工，作为业主方向承包商索赔工期应该是多少天？答：索赔30天。前一件事情的延误时间与后一件事情的延误时间有重叠的话，以前一件事情结束的时间为准。 5、原投标施工图采用现场搅拌混凝土，现由于规划调整场地限制无法采用现场搅拌混凝土故改用商品混凝土，可否进行索赔。监理意见为：情况属实。答：可以索赔。索赔依据：因规划调整场地限制而引起施工条件的变化,属于有经验的承包商也无法预料的风险，此风险应由业主承担。 6、现有一改造工程，合同上第一部分的协议书第三条、合同工期的约定如下：开工日期：06.9.23（暂定，以监理批准的开工日期为准）竣工日期：06.11.22（暂定，以监理批准的开工日期为准）合同工
工程招投标试题 班级姓名学号： 一、单项选择（每题2分，共计80分） 1、采用邀请招标方式的，招标人应当向( A )家以上具备承担施工招标项目的能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书。 A、3 B、4 C、5 D、7 2、甲、乙两个工程承包单位组成施工联合体投标，参与竞标某房地产开发商的住宅工程，则下列说法错误的有( B )。 A．甲、乙两个单位以一个投标人的身份参与投标 B．如果中标，甲、乙两个单位应就各自承担的部分与房地产开发商签订合同C．如果中标，甲、乙两个单位应就中标项目向该房地产开发商承担连带责任D．如果在履行合同中乙单位破产，则甲单位应当承担原由乙单位承担的工程任务 3、甲、乙工程承包单位组成施工联合体参与某项目的投标，中标后联合体接到中标通知书，但尚未与招标人签订合同，联合体投标时提交了5万元投标保证金。此时两家单位认为该项目盈利太少，于是放弃该项目，对此，招标投标法的相关规定是( A )。 A．5万元投标保证金不予退还B．5万元投标保证金可以退还一半 C．若未给招标人造成损失，投标保证金可退还 D．若未给招标人造成损失，投标保证金可以退还一半 4、下列选项中，投标人之间串通投标的行为是( B )。 A．甲、乙、丙、丁四家单位参加竞标，在竞标过程中均高价投标B．甲、乙、丙、丁四家单位参加竞标，在竞标前四家单位先进行内部竞价，选定丙为中标人后，再参加投标 C．甲、乙、丙、丁四家单位参加竞标，招标人向甲单位泄漏了标底 D．甲、乙、丙、丁四家单位参加竞标，乙单位为中标向招标人某国税局的局党委书记行贿 5、依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（D ）日。 A、7 B、10 C、15 D、20 6、投标保证金一般不得超过投标总价的（ B ），但最高不得超过（）万元人民币。 A、1%, 80 B、2% ,80 C、1% ,100 D、2% ,100 7、评标委员会在对实质上响应招标文件要求的投标进行报价评估时，除招标文件另有约定外，应当按下述原则进行修正：用数字表示的金额与用文字表示的金额不一致时，以（ B ）为准。 A、数字金额 B、文字金额 C、数字金额与文字金额中小的 D、数字金额与文字金额中大的 8、公开招标是指招标人以公开发布招标公告的方式邀请( D )的，具备资格的投标人参加投标，并按《中华人民共和国招标投标法》和有关招标投标法规、规章的规定，择优选定中标人。 A、特定 B、全国范围内 C、专业 D、不特定 9、招标文件应当载明投标有效期。投标有效期从( C )起计算。 A、发布招标公告 B、发售招标文件 C、提交投标文件截止日 D、投标报名 10、投标人少于三个或者所有投标被否决的，招标人应当依法( A )。 A、重新招标 B、重新开标 C、重新组织专家评标 D、重新备案本文 11、招标人对招标文件所做的任何澄清或修改，须报建设行政主管部门备案，
招投标与合同管理案例分析题 1．案例某评标委员会准备用综合评估法进行评标，在评标中重点考虑标价、工期、信誉、施工经验四方面要素,各项要素的权重分别为0.4、0.3、0.2、0.1。现有甲、乙、丙、丁、戊五个承包商投标，根据各单位投标书的情况及各因素，得分情况如下，请按综合评估法选择承包商。 ２.案例某建设工程项目由三个单项工程组成。项目业主准备将其分为三个独立的合同段，分别由三个承建商进行实施，并通过公开招标选择施工单位。某建设工程监理单位已通过投标获得了此项目的监理任务。 〔问题〕 １．在招标选择承建商过程中，监理单位是否有决定权?谁具有决定权？ 2.“如果承包商要将部分工程分包出去，则需要谁批准? 3．“在做标期间,对某投标人提出的问题,业主或招标机构只需向该投标人作出书面答复”，请问是否正确？
3.案例某施工单位（乙方)与某建筑单位(甲方)签订了某项工业建筑的地基强夯处理工程,包括开挖土方、填方、点夯、满夯等。由于工程量无法准确确定，按照施工合同规定，按施工图预算方式计价,乙方必须严格按照施工图及施工合同规定的内容及技术要求施工。工程量由造价工程师负责计量。工程开工前,乙方提交了施工组织设计并得到批准。 〔问题〕 1．在工程施工过程中,当进行到施工图所规定的处理范围边缘时，乙方在取得在场的监理工程师认可的情况下,为了使夯击质量得到保证，使夯击范围适当扩大。施工完成后，乙方将扩大范围内的施工工程量向造价工程师提出计量付款的要求，但遭到拒绝。试问造价工程师拒绝承包商的要求合理否？为什么? ２．在工程施工过程中，乙方根据监理工程师指示就部分工程进行了变更施工。试问变更部分合同价款应根据什么原则进行确定? 4．案例Ａ房地产开发公司投资开发了一项花园建设工程项目,由B建筑安装工程总公司负责施工，由Ｃ建材公司提供D水泥厂生产的水泥。2０００年9月15日，C建材公司提供２０吨水泥进入工地，B建筑安装工程总公司送检测试,结论为合格水泥。后来,C建材公司陆续组织水泥进场,共计6８0吨。同年10月１1日,B公司从Ｃ公司供应的水泥中再次抽样送检,经检验确认为废品水泥。此时水泥已用800吨，分别浇筑在花园工程A楼的1２~１5层。经有关部门检测,第１２～1５层的混凝土强度不合设计要求,市建设工程质量监督总站决定对1２~1５层推倒重浇。A公司于是向人民法院起诉B公司、Ｃ公司和Ｄ厂,要求三被告赔偿经济损失。 〔问题〕 1.如施工合同明确约定水泥由甲方供应,责任应如何区分? 2.如施工合同明确约定水泥由乙方供应,责任应如何区分?
招标投标法试题 违背了诚实信用的原则并给对方造成了实际的损失，责任方将承担( )的 责任。 建设工程法规及相关知识_ A.赔偿 B(缔约过失 C(降低资质等级 D。吊销资质证书 9、下列不属于《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的关系社会公共 一、单选题: 利益、公众安全的基础设施项目的是( )。 1、招标投标活动的公开原则首先要求( )要公开。 A.煤炭、石油、天然气、电力、新能源等能源项目 A(招标活动的信息 B. 评 标委员会成员的名单 B(铁路、公路、管道、水运、航空等交通运输项目 C.工程设计文件 D。评标标准 C.商品住宅，包括经济适用住房 D(生态环境保护项目 2、 依法必须进行招标的项目的( )，必须通过国家指定的报刊、信息 10、下列不属于《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的关系社会公网络或者其他公共媒介发布。共利益、公众安全的公用事业项目的是( )。 A.资格预审公告 B.投标邀请书 C.招标公告 D.评标标准 A.邮政、电信枢纽、通信、信息网络等邮电通讯项目3、招标信息公开是相对的，对于一些需要保密的事项是不可以公开的。如B(供水、供电、供气、供热等市政工程项目 ( )在确定中标结果之前就不可以公开。 C(商品住宅，包括经济适用住房 D(科技、教育、文化等项目 11、《工程建设项目招标范围和规模标准规定》中规定施工单项合同估算 A(评标委员会成员名单 B。投标邀请书 C.资格预审公告 D(招标活动的信价在( )万元人民币以上的，必须进行招标。息 、在评标时，( )应当明确、严格，对所有在投标截止日期以后送到的4A(200 B(100 C(150 D(250 投标书都应拒收，与投标人有利害关系的人员都不得作为评标
【案例】 背景： 某厂（甲方）与某建筑公司（乙方）订立了某工程项目施工合同，同时与某降水公司订立了工程降水合同。甲乙双方合同规定：采用单价合同，每一分项工程的实际工程量增加(或减少)超过招标文件中工程量的10%以上时调整单价；工作B、E、G作业使用的主导施工机械一台（乙方自备），台班费为400元/台班，其中台班折旧费为240元/台班。施工网络计划如图5－1所示（单位：天）。 图5－1施工网络计划图（箭线上方为工作名称，箭线下方为持续时间，双箭线为关键线路） 甲乙双方合同约定8月15日开工。工程施工中发生如下事件： 1. 降水方案错误，致使工作D推迟2天，乙方人员配合用工5个工日，窝工6个工日； 2. 8月21日至8月22日，因供电中断停工2天，造成人员窝工16个工日； 3. 因设计变更，工作E工程量由招标文件中的300m3增至350m3，超过了10%；合同中该工作的全费用单价为110元/m3, 经协商调整后全费用单价为100元/m3; 4. 为保证施工质量，乙方在施工中将工作B原设计尺寸扩大，增加工程量15m3,该工作全费用单价为128元/m3； 5. 在工作D、E均完成后，甲方指令增加一项临时工作K，经核准，完成该工作需要1天时间，机械1台班，人工10个工日。 问题： 1．上述哪些事件乙方可以提出索赔要求？哪些事件不能提出索赔要求？说明其原因。 2．每项事件工期索赔各是多少？总工期索赔多少天？ 3．工作E结算价应为多少？ 4．假设人工工日单价为50元/工日，合同规定窝工人工费补偿标准为25元/工日，因增加用工所需管理费为增加人工费的20%，工作K的综合取费为人工费的80%。试计算除事件3外合理的费用索赔总额。
案例一 背景： 某施工单位根据领取的某200m2两层厂房工程项目招标文件和全套施工图纸，采用低报价策略编制了投标文件，并获得中标。该施工单位(乙方)于某年某月某日与建设单位(甲方)签订了该工程项目的固定价格施工合同。合同工期为8个月。甲方在乙方进入施工现场后，因资金紧缺，无法如期支付工程款，口头要求乙方暂停施工一个月。乙方亦口头答应。工程按合同规定期限验收时，甲方发现工程质量有问题，要求返工。两个月后，返工完毕。结算时甲方认为乙方迟延交付工程，应按合同约定偿付逾期违约金。乙方认为临时停工是甲方要求的。乙方为抢工期，加快施工进度才出现了质量问题，因此迟延交付的责任不在乙方。甲方则认为临时停工和不顺延工期是当时乙方答应的。乙方应履行承诺，承担违约责任。 问题： 1．该工程采用固定价格合同是否合适? 2．该施工合同的变更形式是否妥当?此合同争议依据合同法律规范应如何处理? 分析要点： 本案例主要考核建设工程施工合同的类型及其适用性，解决合同争议的法律依据。建设工程施工合同以计价方式不同可分为：固定价格合同、可调价格合同和成本加酬金合同。根据各类合同的适用范围，分析该工程采用固定价格合同是否合适。解决合同争议的法律依据主要是《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》与《建设工程施工合同(示范文本)》的有关规定。 答案： 问题1： 答：因为固定价格合同适用于工程量不大且能够较准确计算、工期较短、技术不太复杂、风险不大的项目。该工程基本符合这些条件，故采用固定价格合同是合适的。 问题2： 答：根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程施工合同(示范文本)》的有关规定，建设工程合同应当采取书面形式，合同变更亦应当采取书面形式。若在应急情况下，可采取口头形式，但事后应予以书面形式确认。否则，在合同双方对合同变更内容有争议时，往往因口头形式协议很难举证，而不得不以书面协议约定的内容为准。本案例中甲方要求临时停工，乙方亦答应，是甲、乙双方的口头协议，且事后并未以书面的形式确认，所以该合同变更形式不妥。在竣工结算时双方发生了争议，对此只能以原书面合同规定为准。 在施工期间，甲方因资金紧缺要求乙方停工一个月，此时乙方应享有索赔权。乙方虽然未按规定程序及时提出索赔，丧失了索赔权，但是根据《民法通则》之规定，在民事权利的诉讼时效期内，仍享有通过诉讼要求甲方承担违约责任的权利。甲方未能及时支付工程款，应对停工承担责任，故应当赔偿乙方停工一个月的实际经济损失，工期顺延一个月。工程因质量问题返工，造成逾期交付，责任在乙方，故乙方应当支付逾期交工一个月的违约金，因质量问题引起的返工费用由乙方承担。 案例二 背景： 某建设单位(甲方)拟建造一栋职工住宅，采用招标方式由某施工单位(乙方)承建。甲乙双
招投标模拟实训课程知识点复习题（一） 一、资格预审 知识点： 1、编制资格预审公告☆ 2、发布公告 3、编制资格预审文件☆ （1）申请人须知 （2）资格审查办法☆ （3）资格预审申请文件格式 4、组织资格审查☆ （1）组建资格审查委员会 （2）组织资格审查☆ （3）资格审查结果报告 （4）资格审查结果通知 测试题： （一）单项选择 1、属于招标人为了在投标人投标前判断和确认其投标资格，进行有关资格等级、财务状况、技术实力、管理水平、工程经验与业绩等方面的资格审查而制定的文件是（） A招标公告B资格预审文件 C资格后审文件D资格审查报告 2、资格预审的目的是（）。 A可以解决招标人想要解决的问题，主动性增强； B可以让投标人提前了解招标设置的标底的具体内容，为投标人报价提供依据； C可以让投标人彼此之间相互了解； D可以了解投标人的财务状况、技术力量以及对类似本工程的施工经验，为招标人选择优秀的承包人创造条件。 3、按照《招标公告发布暂行办法》，以下不是依法必须招标工程建设项目招标公告发布媒体有( )。 A中国建设报B中国日报
C中国经济导报D中国采购与招标网(．com．cn) E中国政府采购网 4、《标准施工招标资格预审文件》和《标准施工招标文件》在（）中试行。 A政府投资项目B企业投资项目 C外国贷款项目D工程建设项目 5、按照《招标投标法》规定，招标代理机构是依法成立，从事招标代理业务并提供相关服务的（） A社会中介组织B社会团体组织 C政府机构组织D社会经济组织 6、采用邀请招标方式的，招标人应当向（）家以上具备承担施工招标项目的能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书。 A3 B4 C5 D7 7、依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）日。 A7 B10 C15 D20 8、招标采购制度最早形成于18世纪末和19世纪初的西方自由资本主义国家，它是随着（）的产生而产生。 A政府采购制度B公开竞争态势C财产私有化制度D国家意志 9、《中华人民共和国招标投标法》执行时间是（）。 A1999年8月30日B2000年9月1日 C2000年1月1日D1999年1月1日 10、投标联合体投标同一专业的单位组成的联合体，按照其较（）的资质等级确定联合体投标人的资质等级。 A 投标单位选定的B高C建设单位满意的D低 参考答案 （二）多项选择题
招标知识测试题 一、单项选择题（共30题，每题2.5分） 1.下列施工项目不属于必须招标范围的是（）。 A.大型基础设施项目 B.使用世界银行贷款建设项目 C.政府投资的经济适用房建设项目 D.施工主要技术采用特定专利的建设项目 2.《工程建设项目招标范围和规模标准规定》中规定重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在（）万人民币以上的，必须进行招标。 A.20 B.50 C.150 D.100 3.《招投标法》规定，招标人采用公开招标方式，应当发布招标公告，依法必须进行招标项目的招标公告，应当通过（）的报刊、信息网络或者其他媒介公开发布。 A.国家指定 B.业主指定 C.当地政府指定 D.监理机构指定 4.按照《招标投标法》及相关规定，必须进行施工招标的工程项目是（）。（2009年真题） A.施工企业在其施工资质许可范围内自建自用的工程 B.属于利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工的工程 C.施工主要技术采用特定的专利或者专有技术工程 D.经济适用房工程 5.《招标投标法》规定，招标投标活动应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。公开原则，首先要求招标信息公开，其次，还要求（）公开。 A.评标方式 B.招标投标过程 C.招标单位 D.投标单位 6.根据《招标投标法》及有关规定，下列项目不属于必须招标的工程建设项目范围的是（）。 A.某城市的地铁工程 B.国家博物馆的维修工程 C.某省的体育馆建设项目 D.张某给自己建的别墅 7.下列使用国有资金的项目中，必须通过招标方式选择施工单位的是（）。 A.某水利工程，其单项施工合同估算价600万元人民币 B.利用资金实行以工代赈需要使用农民工 C.某军事工程，其重要设备的采购单项合同估算价100万元人民币 D.某福利院工程，其单项施工合同估算价300万元人民币且施工主要技术采用某专有技术 8.招标投标活动的（）原则首先要求招标活动的信息公开。 A.公开
第7章索赔 一、判断题 1、总包商和分包商之间不能进行索赔。（×） 2、一个索赔成功率高的公司往往是一个管理水平高的公司。（√） 3、进行反索赔的一方只需要反驳对方的证据，而他本身不需要再收集证据。（×） 4、在索赔解决过程中承包商应该将自己对索赔的期望明确告知业主。（×） 5、为了避免被对方提出反索赔，当可能的反索赔值大于索赔值时，承包商就不应该提出索赔。（×） 6、在索赔中，承包商既要防止只讲关系义气，忽视索赔，又要防止好大喜功，只注重索赔的做法。（√） 7、位于关键线路上的工作如果被拖延，则总工期不一定会被延误。（×） 8、承包商在计算索赔费用时，通常要扩大索赔值的计算，包括承包商所受的实际损失，业主的反索赔和在最终解决中可能做出的让步三部分。（√） 二、简答题 1、常见的索赔证据有哪些？ 答：①招标文件、合同文本及其附件 ②来往信件 ③各种会谈纪要 ④各种现场文件 ⑤材料、设备的采购、运输、进场、使用的记录、凭证、报表等 ⑥各种会计核算资料 ⑦工程中的各种检查验收报告和技术鉴定报告 ⑧市场行情资料 ⑨其他材料 2、索赔依据指的是什么？承包商可以从哪些方面寻找索赔依据？ 答：索赔依据指的是提出索赔的理由； 承包商可以从以下几方面寻找索赔依据： （1）双方签订的合同文件 （2）与合同相关的法律法规 （3）工程惯例 （4）过去类似案例的索赔处理结果 3、承包商可以运用哪些索赔策略和技巧？ 答：承包商的索赔策略有：
（1）确定索赔目标 （2）对对方的分析 （3）承包商自身的经营战略分析 （4）承包商的主要对外关系分析 （5）对可能获得的索赔值进行估计 （6）制定谈判策略，进行谈判过程分析 （7）注意防止两种倾向 承包商的索赔技巧有： （1）做好项目管理工作 （2）充分论证索赔权 （3）平时做好证据资料的收集和整理工作 （4）及时提出索赔要求、编好索赔报告 （5）合理计算索赔款 （6）尽可能一事一索赔、避免一揽子索赔 （7）争取以和平方式解决争执 （8）注重索赔过程中的灵活性 三、案例 1、某建筑公司（乙方）于某年4月20日与某厂（甲方）签订了修建建筑面积为3000m2工业厂房（带地下室）的施工合同。乙方编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。该工程的基坑开挖土方为4500m3，假设直接费单价为4.2元/m2，综合费率为直接费的20%。该基坑施工方案规定：土方工程采用租赁一台斗容量为1m3的反铲挖掘机施工（租赁费450元/台班）。甲、乙双方合同约定5月11日开工，5月20日完工。在实际施工中发生了如下几项事件： （1）因租赁的挖掘机大修，晚开工2天，造成人员窝工10个工日； （2）施工过程中，因遇软土层，接到监理工程师5月15日停工的指令，进行地质复查，配合用工15个工日； （3）5月19日接到监理工程师于5月20日复工令，同时提出基坑开挖深度加深2m的设计变更通知单，由此增加土方开挖量900m3； （4）5月20日~5月22日，因下大雨迫使基坑开挖暂停，造成人员窝工10个工日；（5）5月23日用30个工日修复冲坏的永久道路，5月24日恢复挖掘工作，最终基坑于5月30日挖坑完毕。 问题： （1）建筑公司对上述哪些事件可以向厂方要求索赔，哪些事件不可以要求索赔，并说明原因。 （2）每项事件工期索赔各是多少天？总计工期索赔是多少天？ （3）假设人工费单价为23元/工日，因增加用工所需的管理费为增加人工费的30%，则合理的费用索赔总额是多少？ （4）建筑公司应向厂方提供的索赔文件有哪些？
二 ★单选题，共40题，每题1分，请选择正确答案 第1题: 投标人就招标投标法实施条例第二十二条、第四十四条、第五十四条规定事项投诉的，应当先向（）提出异议。 A、其他投标人 B、招标人 C、行政监督部门 D、交易中心 第2题: 国有资金投资的大型房屋建筑和市政工程项目施工招标，技术复杂或者技术要求特别高的，在评标方法上宜实行（）评标。 A、一阶段； B、两阶段； C、技术性评标； D、商务性评标。 第3题: 关于中标项目，下列表述正确的是（） A、中标人不得向他人转让中标项目，但可以将中标项目肢解后分别向他人转让 B、中标人按照合同约定或者经招标人同意，可以将中标项目的部分主体、关键性工作分包给他人完成； C、接受分包的人应当具备相应的资格条件，且可以再次分包； D、中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。 第4题: 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》，关于中标人，下列表述不正确的是（） A、招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人； B、招标人和中标人应当依照招标投标法和本条例的规定签订书面合同，合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致； C、招标人和中标人也可以再行订立背离合同实质性内容的其他协议。 D、排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标； 第5题: 关于联合体投标，下列哪一种表述不正确（） A、招标人应当在资格预审公告、招标公告或者投标邀请书中载明是否接受联合体投标； B、招标人接受联合体投标并进行资格预审的，联合体应当在提交资格预审申请文件前组成； C、资格预审后联合体增减、更换成员的，其投标无效； D、联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的，相关投标仍有效。 第6题: 某工程建设项目货物招标，在开标时，某投标人在投标文件的投标函和投标一览表中填写的投标保证金为2万元，但发现其所附的银行汇票为万元。对此，招标人的正确做法
施工索赔策略及案例 一、前言 施工索赔是建筑市场多次反复博弈产生的市场游戏规则。目前，在国际上常用的各种施工合同条件中，对索赔规则描述最有影响力的是国际通用的FIDIC合同条件。索赔规则的精要之处在于对合同价或合同工期进行适当的公正调整，以弥补承包商不应承担的损失，使承包合同的风险分担程度趋于合理。这不仅对建设项目的承发包各方有利，而且还能促进建筑经济的高效率与社会文明。 在我国建筑业界，索赔业务的开展，国内、国外存在较大的差距。作者认为，国内承包工程施工索赔，有待进一步提高业界对索赔理念的理解和认识，尽快出台适合中国国情的通用和专用合同条件，并在政府和建设单位的采购指南中规定必要的遵循规则，才能促进国内承包工程施工索赔业务的正常开展。 在当今国内外工程承包工程低报价盛行的激烈竞争条件下，施工索赔恰似一种调整市场供求关系的“纳什均衡”。承包商如果不善于索赔，以减少自己的损失和争取盈利，就可能无法生存下去。为此，承包商必须不断地提高和具备先进的合同管理、尤其是索赔管理水平，其关键在于培养和造就一批自己的合同管理技术人员和专家，使他们具备：强烈的索赔意识，；丰富的专业技术、合同、法律知识；出色的公关和运用外语工作能力。 从总体上讲承包商提出施工索赔，应该遵循客观性、合法性、合理性三项准则。客观性指发生的索赔事件是真实存在的，而且导致的损失有证据；合法性是指索赔事实符合法律规定，导致的损失有因果关系；合理性是指索赔事实在合同条款、或法令，或惯例上合理，需要合理论证和合理计算索赔值。一个索赔事件，可能符合三项准则，或两项准则，或一项准则，用图1-1可以把索赔划分成7个区域，清楚地表示索赔三项准则之间的关系。国际通则，任何事都不能凌驾于法律之上，所以只要索赔动因合法就可以索赔。因而处于合法性范围的1~4区索赔相对比较容易获得成功；而处于5~7区的索赔，不是不可以提出，但是由于缺乏合法性，一般不容易获得成功，除非有特殊原因，如道义索赔就有可能获得成功。 二、索赔策略
. 《建设工程招标投标》试题（A） 一、填空题（每题 2 分，共 20 分） 1、建设工程交易中心是，而非，也不是政府授权的监督机构，本 身不具备监督管理职能。 2、建筑市场的资质管理包括两个方面的内容，一是，二是。 3、我国《招投标法》规定，采用邀请招标方式的，应当向个以上具备承担招标项 目的能力、资信良好的特定的法人或其他组织发出投标邀请书。 4、为迎接技术管理方面的挑战，在竞争中取胜，承包商的投标班子应该由三种类型的人才组成： 一是; 二是；三是。 5 、设备FOB 价，即设备价，包括、、港口各项费用等装船离岸之前的一切费用。 6、招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起日内，按照招标文件和中标人的 投标文件订立书面合同。 7、建设工程合同按计价方式进行分类可以分为、、成本加酬金合同。 8、《建设工程施工合同示范文本》由、、三部分组成，是《建设工程施工合同示范文本》中的总纲性的文件。 9、按索赔的处理方式分索赔可分为和。 10、工期索赔值的计算方法主要有和。 二、单项选择题（每题 1 分，共 10 分） 1、建筑业企业连续（）年年检合格，方可申请晋升上一级资质等级。 A 、二 B 、三C、四D、五 2、一项工程采用邀请招标时，参加投标的单位不得少于（）家。 A、二 B、三 C、四 D、五 3、在合同的订立中，当事人一方向另一方提出订立合同的要求和合同的主要条款，并限定其在一 定期限内作出答复，这种行为是（）。 A、谈判 B、要约邀请 C、要约 D、承诺 4、接受要约的受要约人作出承诺后，要约和承诺的内容（）产生法律约束力。
A、仅对要约人 B、仅对受要约人 C、对双方 D、对双方都不 5、FIDIC 合同条件规定，承包商应在索赔事件发生后（）天内向监理工程师发出索赔意向通知。 A、18 B、28 C、36 D、56 6、根据我国《招标投标法》的规定，下列情形中应作废标处理的是（）。 A、投标人所提供的担保有瑕疵 B、投标文件中个别地方存在漏项 C、投标文件中提供了不完整的技术信息 D、投标文件签字人不是投标人的法定代表人 7、下列关于施工合同文件的解释顺序的说法中正确的是（）。 A、中标通知书、施工合同通用条款、施工合同专用条款、图纸 B、中标通知书、图纸、施工合同通用条款、施工合同专用条款 C、施工合同专用条款、施工合同通用条款、中标通知书、图纸 D、中标通知书、施工合同专用条款、施工合同通用条款、图纸 8、根据我国《招标投标法》投标人（）。 A、不得以低于社会平均成本的报价竞标 B、可以以低于自己企业成本的报价竞标 C、不得以低于自己企业成本的报价竞标 D、即不得以低于自己企业成本的报价竞标，也不得以低于社会平均成本的报价竞标 9、开标由（）主持，邀请所有投标人参加。 A、招标人 B、行政监督部门 C、评标委员会代表 D、招标代理机构 10、可调整合同价适用于（）的项目。 A、工期较长 B、工期较短 C、合同额较小 D、合同额较大 三、多项选择（每题 2 分，共 10 分） 1、建筑市场的主体包括（）。 A、业主 B、承包商 C、工程监理公司 D、招标代理机构 E、建筑产品 2、成本加酬金合同最适用于以下那些工程（）。 A、边设计，边施工的紧急工程 B、新型工程项目 C、工程规模较小，技术不太复杂的中小型工程 D、灾后修复工程 E、工程招标时设计深度已达到施工图设计深度的工程 3、（）属于要约邀请。 A、寄送的价目表 B、招标公告 C、拍卖公告
招投标与合同管理案例 题 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN
1、某建筑公司（乙方）于某年4月20日与某厂（甲方）签订了修建建筑面积为3000㎡工业厂房（带地下室）的施工合同。乙方编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。该工程的基坑施工方案规定：土方工程采用租赁一台斗容量为1m3的反铲挖掘机施工。甲、乙双方合同约定5月11日开工，5月20 日完工。在实际施工中发生如下几项事件：（1）因租赁的挖掘机大修，晚开工2天，造成人员窝工10个工日；（2）基坑开挖后，因遇软土层，接到监理工程师5月15日停工的指令，进行地质复查，配合用工15个工日； （3）5月19日接到监理工程师于5月20日复工令，5月20日—5月22日，因下罕见的大雨迫使基坑开挖暂停，造成人员窝工10个工日；（4）5月23日用30个工日修复冲坏的永久道路，5月24日恢复正常挖掘工作，最终基坑于5月30日挖坑完毕。问题： （1）建设工程索赔按索赔目的不同分为哪几类？ （2）合同文件作为索赔的最主要依据，其内容包括哪些其优先解释顺序如何 （3）每项事件工期索赔各是多少天总计工期索赔是多少天 （4）有关费用索赔方面，可以索赔的共有多少工日？ 解：（1）建设工程索赔按索赔目的不同分为工期索赔和费用索赔两类（2）合同文件的组成内容及优先解释顺序如下：本合同协议书、中标通知书、投标书及其附件、本合同专用条款、本合同通用条款、标准、规范及有关技术资料、图纸、工程量清单、工程报价单或预算书、合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 （3）事件1：索赔不成立。因此事件发生原因属承包商自身责任。事件2：索赔成立。因该施工地质条件的变化是一个有经验的承包商所无法合理预见的。索赔工期5天（5月15日—5月19日）事件3：索赔成立。因特殊反常的恶劣天气造成的工程延误。索赔工期3天（5月20日—5月22日）事件4：索赔成立。因恶劣的自然条件或不可抗力引起的工程损坏及修复应由业主承担责任。索赔工期1天（5月23日）所以总计工期索赔是5+3+1=9天（4）15+30=45个工日 2、建设单位将一热电厂建设工程项目的土建工程和设备安装工程施工任务分别发包给某土建施工单位和某设备安装单位。经总监理工程师审核批准，土建施工单位又将桩基础施工分包给一专业基础工程公司。建设单位与土建施工单位和设备安装单位分别签订了施工合同和设备安装合同。在工程延期方面，合同中约定，业主违约一天应补偿承包方5000元人民币，承包方违约一天应罚款5000元人民币。该工程所用的桩是钢筋混凝土预制桩，共计1200根。预制桩由建设单位供应。按施工总进度计划的安排，规定桩基础施工应从5月10日开工至5月20日完工。但在施工过程中，由于建设单位供应预制桩不及时，使桩基础施工在5月13日才开工；5月13日至5月18日基础工程公司的打桩设备出现故障不能施工；5月19日至5月22日又出现了属于不可抗力的恶劣天气无法施工。 问题1、在上述工期拖延中，监理工程师应如何处理2、土建施工单位应获得的工期补偿和费用补偿各为多少 3、设备安装单位的损失应由谁承担责任，应补偿的工期和费用是多少4、施工单位向建设单位索赔的程序如何标准答案: 1、对于上述工程拖期，监理工程师可做出如下的处理：（1）从5月10日至5月13日共3天，属于建设单位原因造成的拖期，应给予施工单位工期和费用的补偿。（2）从5月13日至5月18日共6天，属于不可抗力的原因造成的拖期，由施工单位承担发生的费用，工期不予顺延。 （3）从5月19日至5月22日共4天，属于不可抗力的原因造成的拖期，施工单位承担发生的费用，工期给予顺延。 2、应予以补偿的具体数额为：土建施工单位应获得的工期补偿为3+4=7（天）。土建施工单位应获得的费用补偿这3times;5000-6times;5000=-15000（元），即应扣款1.5万元。 3、设备安装单位的损失应由建设单位负责。因为设备安装单位与建设单位有合同关系，它与土建施工单位无合同关系。设备安装单位应获工期补偿3+6+4=13（天）。应获费用补偿为13times;5000=65000（元） 4、施工单位可按下列程序以书面形式向建设单位索赔：（1）索赔事件发生后28天内，向监理方发出索赔意向通知；（2）发出索赔意向通知后28天内，向监理方提出延长工期和补偿经济损失的索赔报告及有关资料；（3）监理方在收到施工单位送交的索赔报告和有关资料后，于28天内给予签复，或要求施工单位进一
施工索赔案例分析 【案例一】 背景: 某施工单位根据领取的某2000平方米两层厂房工程项目招标文件和全套施工图纸，采用低报价策略编制了投标文件，并获得中标。该施工单位（乙方）于某年某月某日与建设单位（甲方）签订了该工程项目的固定总价合同。合同工期为8个月。甲方在乙方进入施工现场后，因资金紧缺，无法如期支付工程款，口头要求乙方暂停施工一个月。乙方亦口头答应。工程按合同规定期限验收时，甲方发现工程质量有问题，要求返工。两个月后，返工完毕。结算时甲方认为乙方迟延交付工程，应按合同约定偿付逾期违约金。乙方认为临时停工是甲方要求的。乙方为抢工期，加快施工进度才出现了质量问题，因此迟延交付的责任不在乙方。甲方则认为临时停工和不顺延工期是当时乙方答应的。乙方应履行承诺，承担违约责任。 问题： 1．该工程采用固定总价合同是否合适？ 2．该施工合同的变更形式是否妥当？此合同争议依据合同法律规范应如何处理？ 答案： 问题1： 答：因为固定总价合同适用于施工条件明确、工程量能够较准确计算、工期较短、技术不太复杂、合同总价较低且风险不大的项目。该工程基本符合这些条件，故采用固定总价合同是合适的。 问题2： 答：根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程施工合同（示范文本）》的有关规定，建设工程合同应当采取书面形式，合同变更亦应当采取书面形式。若在应急情况下，可采取口头形式，但事后应予以书面形式确认。否则，在合同双方对合同变更内容有争议时，因口头形式协议无法举证，只能以书面协议约定的内容为准。本案例中甲方要求临时停工，乙方亦答应，是甲、乙双方的口头协议，且事后并未以书面的形式确认，所以该合同变更形式不妥。在竣工结算时双方发生了争议，对此只能以原书面合同规定为准。 在施工期间，甲方因资金紧缺要求乙方停工一个月，此时乙方应享有索赔权。乙方虽然未按规定程序及时提出索赔，丧失了索赔权，但是根据《民法通则》之规定，在民事权利的诉讼时效期内，仍享有要求甲方承担违约责任的权利。甲方未能及时支付工程款，应对停工承担责任，故应当赔偿乙方停工一个月的实际经济损失,工期顺延一个月。工程因质量问题返工，造成逾期交付，责任在乙方，故乙方应当支付逾期交工一个月的违约金，因质量问题引起的返工费用由乙方承担。 【案例二】
招投标法部分考试试题及答案 姓名部门分数 一、单项选择（共20题每题2分共40分） 1、《中华人民共和国招标投标法》从哪一年开始实施？（ A ） A、2000年 B、2001年 C、2002年 D、2003年 2、依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起（B ）日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。 A、20 B、15 C、25 D、30 3、工程招标代理机构乙级资格可代理（A ）人民币以下的工程。 A、1亿元 B、1000万元 C、6000万元 D、10亿元 4、房屋建筑工程招标人自行办理招标事宜的应当在发布招标公告或发出投标邀请书的（ C）日前，向工程所在地县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。 A、5 B、10 C、20 D、30 5、房屋建筑工程招标人要求提交的投标保证金最多不得超过（ D ）万元。 A、5 B、10 C、20 D、50 6、房屋建筑工程应当在投标有效期截止时限（C）日前确定中标人。 A、5 B、10 C、30 D、50 7、《山东省建筑工程招标投标管理条例实施细则》规定，大中型工程项目评标组织成员不少于（A）人。 A、5 B、6 C、7 D、8 8、投资额在三千万元以上的工程招标项目招标代理人员不少于（D）人。 A、5 B、6 C、10 D、15 9、设计、建设监理招标投标交易服务费由（D）负责。 A、中标单位 B、招标单位 C、建设单位 D、交易中心 10、单项工程交易服务费最高不超过（B）万元。 A、5 B、15 C、10 D、20 11、投标人少于（C）个的，招标人应当依法重新招标。 A、5 B、2 C、3 D、4
案例：某汽车制造厂土方工程中，承包商在合同标明有松软石的地方没有遇到松软石，因此工期提前1个月。但在合同中另一未标明有坚硬岩石的地方遇到更多的坚硬岩石，开挖工作变得更加困难，工期因此拖延了5个月。由于工期拖延，使得施工不得不在雨季进行，按一般公认标准推算，影响工期2个月。由于实际遇到的地质条件比原合理预计的复杂，造成了实际生产率比原计划低得多，推算影响工期3个月。为此承包商准备提出索赔。 问题 1.该项施工索赔能否成立?为什么? 2.在该索赔事件中，应提出的索赔内容包括哪两方面? 3.在工程施工中，通常可以提供的索赔证据有哪些? 4.承包商应提供的索赔文件有哪些?请协助承包商拟定一份索赔通知。 参考答案: 问题1：该项施工索赔能成立。施工中在合同未标明有坚硬岩石的地方遇到更多的坚硬岩石，属于施工现场的施工条件与原来的勘察有很大差异，属于甲方的责任范围。 问题2：本事件使承包商由于意外地质条件造成施工困难，导致工期延长，相应产生额外工程费用，因此，应包括费用索赔和工期索赔。 问题3：可以提供的索赔证据有： (1)招标文件、工程合同及附件、业主认可的施工组织设计、工程图纸、技术规范等; (2)工程各项有关设计交底记录，变更图纸，变更施工指令等; (3)工程各项经业主或监理工程师签认的签证; (4)工程各项往来信件指令指函、通知、答复等; (5)工程各项会议纪要; (6)施工计划及现场实施情况记录; (7)施工日报及工长工作日志后忘录; (8)工程送电、送水、道路开通、封闭的日期及数量记录; (9)工程停水、停电和干扰事件影响的日期及恢复施工的日期; (10)工程预付款、进度款拨付的数额及日期记录; (11)工程图纸、图纸变更、交底记录的送达份数及日期记录; (12)工程有关施工部位的照片及录象等; (13)工程现场气候记录，有关天气的温度、风力、雨雪等; (14)工程验收报告及各项技术鉴定报告等; (15)工程材料采购、订货、运输、进场、验收、使用等方面的凭据; (16)工程会计核算资料; (17)国家、省、市有关影响工程造价、工期的文件、规定等。 问题4：承包商应提供的索赔文件有：(1)索赔信;(2)索赔报告;(3)索赔证据与详细计算书等附件。 某工程项目施工采用了包工包全部材料的固定价格合同。工程招标文件参考资料中提供的用砂地点距工地4公里。但是开工后，检查该砂质量不符合要求，承包商只得从另一距工地20公里的供砂地点采购。而在一个关键工作面上又发生了几种原因造成的临时停工： 5月20日至5月26日承包商的施工设备出现了从未出现过的故障;应于5月24日交给承包商的后续图纸直到6月10日才交给承包商;6月7日至6月12日施工现场下了该季节罕见的特大暴雨，造成了6月11日至6月14日的该地区的供电全面中断。 问题：