湖北华融益辰生物科技有限公司肝素钠项目
洁净车间工程施工
承包合同
合同编号：XT-02
发包方：荆州市隆盛建设工程有限公司新滩项目部
承包方：
2014年11月30日
湖北华融益辰生物科技有限公司肝素钠项目
洁净车间工程施工承包合同
甲方：荆州市隆盛建设工程有限公司（发包方）
乙方：（承包方）
为了维护甲、乙双方的合法权益，明确责任，履行义务，经甲、乙双方多次协商，遵照《中华人民共和国建筑法》的有关规定，双方一致同意签订如下“建设工程施工承包合同”
一、工程概况
1、工程名称：湖北华融益辰生物科技有限公司洁净厂房建设项目。
2、工程地点：洪湖市新滩镇。
3、工程建筑面积：约16700m2（以实际施工完工的面积为准）。
4、工程量：按甲方提供的施工图纸和设计文件中的规定和甲、乙双方约定的工程量。
二、工程承包的方式、工程价款与工程款支付
1.承包的范围与方式：
①承包的范围：按甲方提供的施工图纸和设计文件、清单和甲、乙双方约定的施
工内容，结构、初装修（不含桩基、精装、门窗、水电、涂料、消防、道路及
市政、防水、设备安装等工程）。
②基础开挖：场内运输，按照设计图纸和实际完成工程量计算，超过设计图纸不
予计量，包括开挖、水平运输、排水降水、道路维修保养、对堆渣场地维护（要
求分类存放）、基础验收。
③土方回填：按照设计要求进行回填，
④混凝土施工：按照设计图纸和实际完成工程量计算，包括基础验收、模板、消
耗性材料（拉杆拉条、铁丝、木材、丝杆、焊条、水泥、黄沙等等）、周转性材
料（模板、内外钢管脚手架、竹跳板、木材等等）、），发包方按照设计图纸计算
工程量，发包方按照出机口提供混凝土半成品，超过混凝土3%领用量，由承包
人按照发包人承担材料费用。机械(塔吊或吊车、电焊机、振动棒、龙门吊等等)，
成品保护（保温和降温）与验收。
⑤钢筋制安：含钢筋材料保管、制作，场内运输，安装，验收，工程量按照设计
图纸计算工程量，包括架立筋和支撑钢筋不计入工程量，发包方按照设计图纸
加正常的损耗提供钢筋，超过原材料3%领用量由承包人按照发包人承担材料费
用。
⑥承包的方式：包工包料（发包方提供主材）、单价承包。
⑦临时设施费用及夜间施工照明费用、雨季施工及赶工措施费用、文明施工等等
均由承包人承担，费用含在单价中考虑。
2、工程承包单价：工程造价按工程量清单计价模式进行编制，按照市场价格承包方进行报价。报价中含乙方完成设计图纸中规定的内容、国家规范以及省市人民政府职能部门规定的要求进行施工，单价中还包含完成上述工程的劳动意外伤害保险、税金、个人和企业所得税等，乙方相关的税金、费根据实际完成价款计算，另行由甲方代扣代缴，并从乙方结算款中分期扣除。
材料价格承包人参照洪湖市建设工程造价管理站发布的市场价格信息执行进行报价，合同承包期间不做调整。本项工程的混凝土全部由甲方提供，价格按照管委会定价执行，其价款作为工程进度款从乙方工程进度款中分期扣除。
具体报价清单见附表一进行报价.
工程款支付方式：乙方进度完成至单体建筑物结构封顶并经建管部门验收合格后，乙方按照本合同有关条款申报结构部分工程进度款，具体办法：(从施工企业进场到完成工程量计算价款达到本工程合同金额的90%，经监理和业主确定后按60%支付，之后按月进度及监理和业主确定的完成工程量的60%支付，全部工程完成后经验收合格支付至合同价款的70%。待项目整体竣工验收合格、竣工档案数据按规定完成并完整、齐全移交给发包方后60日内，承包人必须密切配合发包人进行竣工结算数据的审核，审核完毕即由双方签字审核备案完整送达政府部门审计，发包方最终按政府部门工程审计结论为准，与承包方结算招标范围内的工程并按结算金额的90%扣除已支付进度款后支付给承包方。留结算总价的2%作为民工工资保证金，留结算总价的3%作为竣工数据保证金，留结算总价的5%作为质量保修金。5%的质量保修金待质量缺陷责任期满、且无重大质量问题时一次性支付清尾款（不计息）。民工工资保证金在工程交工验收之日6个月内无拖欠民工工资事件发生，一次性无息退还。竣工数据保证金在承包人按要求提交竣工验收数据，且工程竣工验收合格后一个月内一次性无息退还。)
3、结算方式：采用工程量清单模式据实结算、设计变更、增减工程超过5%按双方办理相关手续进行结算。
4、履约保证金：为了确保本合同的执行，乙方向甲方交纳履约保证金壹百万元。合同签订
之时，乙方将上述款项拨入甲方公司账户，合同结算完毕，退回剩余履约保证金100万元。
三、工程的施工工期
工程的有效施工工期为80天，即从2014年12月29 日至2015年3月20
日止（雨、雪天、法定节假日不得顺延），因甲方责任和不可抗拒的原因，报甲方批准工期可以顺延。从开工之日起开始计时，逾期则按违约承担责任，承包方合同签订10内向发包方申报施工措施方案，制定工期进度计划，连续2周没有完成生产计划，影响其他承包人生产进度计划，应该承担其他人员经济损失责任，按照每天2000元对其他承包人进行补偿，承包人还不能采取赶工措施，没有完成月进度措施，发包方有权利将承包人承包的工程项目转其他承包方进行施工，承包人需要承担未完成工程价款20%赶工措施费用。
四、甲、乙双方的权利与义务
1、施工组织要求：
①合同签订后3日内，乙方将项目组织机构提交甲方，乙方指派“五大员”必须有资质人员持证上岗，参与甲方项目部一起办公，现场负责施工现场技术、质量、安全的管理工作，缺一名每月按照500-1000员的处罚。
②乙方在施工中必须服从甲方项目经理、管理人员的领导，听从指挥，不折不扣地接受甲方与业主或各职能部门对此项工程的监督，对于不符合规范要求或甲方与业主提出的问题，应立即整改，按时完成。反之，按照甲方项目部各项管理规则制定进行处罚。
③乙方的全体施工人员应符合工程要求，熟知施工技能，特殊工种人员应持证上岗，按规范操作，其他施工人员应规范施工，遵章守纪。施工中所发生的一切后果由乙方承担，甲方不承担任何责任与费用。
2、工程质量与技术要求：
①乙方必须严格按照甲方提供的图纸、标准、规范和设计图纸要求的质量标准照图施工，其隐蔽工程经验收达到设计要求，不得变更设计，如有变更，必须经甲方、业主、设计部门、监理同意认可，并办理相关的变更手续。反之，则由主张变更的行为者（方）承担责任，赔偿经济损失。如乙方承建的工程不符合设计要求，出现质量问题，则由乙方承担责任，直到整改至符合要求为止。由此所造成的一切损失与费用全部由乙方承担。
②乙方在施工中，要认真开展工程质量自查、互检或专职检查，切实做好质检记录和施工日志。做到用料有标准，施工质量有监督，施工竣工有资料。每周星期五乙方组织一次例会，总结前段工作，安排下段工作。
③乙方在施工中应自觉接受甲方、业主、监理、设计部门、质检部门对工程施工质量
的监督，保质保量的完成本项工程。
3、工程验收：乙方工程施工完成后，乙方先进行初检，准备相应资料，合格后报甲方组织验收，验收时，乙方应将所有施工过程中规范完整的文字资料无条件地移交给甲方，由甲、乙双方与职能部门、业主、设计部门一起验收，验收合格，甲、乙双方立即签字，办理验收移交的一切手续。
4、乙方在施工过程中要切实加强安全教育和安全防范措施，在进场30天内为所属施工人员和设备办理商业、人身意外伤害险和财产损失保险，个人保险赔付额度不得低于80万员。严格按照国家建筑工程的规范施工，建立以施工负责人为首各作业组长参与的安全防范保障体系，层层签订责任状，严格规范安全施工行为，每10天由施工负责人或作业班组长召开一次全体施工人员的安全教育会议。施工人员进入场地必须戴安全帽，严禁酒后、穿拖鞋、穿皮鞋施工。高空作业人员必须经过培训后上岗，并系好安全带。随时清查并及时消除所有机械设备和电器设备的安全隐患，确保施工安全。总之，无论出现任何安全事故，一律由乙方承担全部责任和费用，甲方不承担任何责任与费用。对于乙方不按规戴安全帽等违规行为，甲方发现一次（人）则乙方50元罚款，在办理结算过程中扣除。
5、本项工程乙方向甲方交纳安全生产责任保证金10万，此款于本合同签订时交纳，乙方的全程工程竣工，无安全责任事故，甲方则将预留的安全责任保证金如数返还给乙方。
6、乙方施工人员应遵守国家法纪法规，甲方的有关规章制度，不得在施工工地聚众赌博打架闹事、偷窃财物、妨害施工场所社会治安秩序。否则，则由乙方承担一切后果及责任与赔偿责任。
7、乙方必须按本合同约定完成本项工程，如乙方中途无故停止工程施工或出现弃工等行为，给甲方带来工程损失，甲方除向乙方追偿经济损失外，乙方未领取的工程款甲方一律不予给付，甲方有权单方面解除此合同，另行对外发包此项工程。
8、乙方在施工中不得浪费甲方的建筑原材料，要节约用料，妥善保管，甲方供应的混凝土按照甲方购买的商砼价格与甲方结算，超过部分由乙方承担。对于浪费用料或故意损失甲方原材料，一经发现，则由乙方照价赔偿损失。
9、乙方在施工中，应按时按量支付乙方施工人员工资，如果乙方延付或拖欠施工人员工资，甲方则扣留乙方工程款，直接发放乙方施工人员工资，乙方则无条件的提供其施工人员的工资情况，反之，甲方则可视情况给乙方施工人员另行制订工资，其所有工资一律从乙方工程款中扣除。
10、乙方在施工中应切实做好与该项工程中各工种的协调与配合。
11、乙方的施工人员应遵守国家的计划生育、人口管理、环境卫生、劳务管理等规定，对此所发生的一切责任与费用全部由乙方承担，甲方不承担任何责任与费用。
12、甲方在施工现场提供总配电柜接口自行接入，施工用水：考虑施工现场水源丰富，乙方自行钻井取水，其费用均由乙方承担。其施工、生活所有的电、水费由乙方自行承担与缴纳。
13、本项工程施工中各行政管理机关或行政事业单位的一切收费应按法律法规的规定由各自承担。
14、甲方应按本合同的约定向乙方支付其工程款。
15、本项工程施工过程中，甲方有义务协调处理好施工地与相邻地的治安关系。乙方施工人员寻衅闹事、打架斗殴，其一切后果由乙方承担。
16、乙方按建筑规范要求的质量提前工程竣工，甲方给乙方一定的奖励，延期竣工，乙方则承担违约责任（注：提前一天竣工奖500元，延期一天罚款1000元，依此类推。创荆楚杯每平方奖1元，创省优每平方奖2元，无安全事故甲方给予一定的奖励措施）。
17、在乙方施工中，如甲方建筑材料供应不上，乙方应于一个星期前书面计划告知甲方，反之，乙方按此规定告知后，因此乙方停工待料，甲方则承担乙方施工人员的生活费。
18、如工程图纸变更，其工程量在3000元以内由乙方承担，3000元以上的部分由甲方承担。
19、本项工程不准转包，反之，甲方有权立即终止本合同，终止合同所引起的一切事项全部由乙方承担与赔偿。
五、违约责任
1、违反本合同的行为属违约行为。
2、一方违约，则由违约方按给无过错方所造成的实际经济损失承担违约责任。除此之外，还应按所造成的实际经济损失总额的20%支付违约金。
六、工程施工合同没有约定的其它事项，由甲、乙双方协商处理。
七、合同履行完毕，本合同终止。
八、本合同一式四份，签字生效。
甲方签字：乙方签字：
2014年月日
附件一：洁净车间工程量清单
报价单位：
时间：
1. 工程量清单说明
1.1本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500－2008）中的计量规则编制。规范计算规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。
1.2本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解。
1.3工程量清单中给出的工程量是估算量或暂定量，是为投标报价确定的共同的基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际工程计量和工程价款的支付应遵循合同条款的约定和第七章“技术标准和要求”的有关规定，由承包人按本章1.1规定的计量方法，以发包人或监理人认可的尺寸、断面计量，按工程量清单中所报的单价和总价及合同中另有规定的发包人或监理人同意的单价和总价计算支付额。
附件二：履约担保格式
中标人提供履约保证金银行凭证或银行保函。
（附：银行保函格式）
履约担保
（发包人名称）：
鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）接受（承包人名称，以下称“承包人”）于年月日参加（项目名称）标段施工的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。
1. 担保金额人民币（大写）（￥元）。
2. 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发工程接收证书之日止。
3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。
4. 发包人和承包人按《通用合同条款》变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。
担保人：（盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
地址：
邮政编码：
电话：
传真：
年月日
附件三：房屋建筑工程质量保修书
房屋建筑工程质量保修书
发包人（全称）：
承包人（全称）：
发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》，按照有关管理规定经协商一致，对（项目全称）签定工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程，主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，电气管线、给水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修内容，双方约定如下：
本工程施工图范围内（含变更设计、新增项目等）的全部工程内容。
二、质量保修期
双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，结合本工程具体情况，约定本工程的质量保修期如下：
(1)基础工程和主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限，除设计文件特别说明外，保修期限为50年。
(2)墙体、地面、门窗、室内外装修等一般土建工程保修期为5 年。
(3)上下水管、电气设备及设备安装工程保修期限为3年。
(4)防水保修期限为5年。
（5）其他项目保修期限约定：2年。
质量保修期自工程竣工验收合格之日算起。
三、质量保修责任
1、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。
2、发生须紧急抢修事故的，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故,抢修费用由发包人承担。
3、对于涉及结构安全的质量问题，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。
在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因至使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。
4、质量保修完成后，由发包人组织验收。
四、质量保修金
工程质量保修金一般不超过施工合同价款的5％，本工程约定的工程质量保修金为施工合同价款的 5％。
本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保修金金额为工程结算金额的 5％，质量保修金银
行利率为无。
五、其他
双方约定的其他工程质量保修事项：
发包人在质量保修期满2年后退还保修金总额的80%（无息），满5年后退还保修金总额剩余的20%（无息）。
本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，一式十四份，发包人捌份，监理壹份，承包人伍份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后生效，其有效期限至保修期满。
发包人(公章)：承包人(公章)：
法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：
年月日年月日
12
编号：______________ 水田保持项目施工合同 甲方：________________________________ 乙方：________________________________ 签订日期：________ 年 _____ 月______ 日
第2页共20页
建设单位对进行了招标，接受了施工单位的投标，双方根据《中华人民共和国 合同法》及有关法律法规的规定，遵循自愿、平等、公平和诚实信用的原则，经协商一致，订立本合同。 1、工程概况 1.1工程名称： _____________________________________ 1.2工程地点： ____________________________________ 1.3可研文件名称、文号： __________________________ 1.4初设文件名称、文号： __________________________ 1.5工程规模： _____________________________________ 建设任务：__________________________________________________________________________________________ 1.6工程概算审批总投资 ______ 万元；资金来源：国家_________________________________________________ 2、工程承包范围及合同工程量 2.1工程承包范围： ___________________________________________________________ 。 2.2合同工程内容： 2.2.1 坡改梯 建设地点主要在____________ 等村，土坎梯田面积_____________ 亩。详见附件1各工程建设地点规模等相关 要素表。 2.2.2 经济林 建设地点主要在___________ 等村，____________ 面积___________ 亩， ___________ 面积 __________ 亩，_ 面积 __________ 亩。详见附件1各工程建设地点规模等相关要素表。 2.2.3 水保林 建设地点主要在___________ 等村，____________ 面积___________ 亩， ___________ 面积 __________ 亩，_ 面积 __________ 亩。详见附件1各工程建设地点规模等相关要素表。 2.2.4 水土保持种草 建设地点主要在___________ 等村，____________ 面积___________ 亩， ___________ 面积 __________ 亩，— 面积 __________ 亩。详见附件1各工程建设地点规模等相关要素表。 2.2.5 封禁治理 建设地点主要在____________ 村, ___________ 亩。详见附件1各工程建设地点规模等相关要素表。 2.2.6 蓄水池 建设地点主要在___________ 等村，浆砌砖抹面敞口园形蓄水池 2 口，单池容积30m3o详见附件1各工程 建设地点规模等相关要素表。 2.2.7 谷坊 建设地点主要在____________ 等村，____________ 座，___________ 座。详见附件1各工程建设地点规模等相 关要素表。 2.2.8 排灌沟渠 建设地点主要在村，排水沟m，村排水沟
车间承包加工合同 甲方： 乙方： 1 总则 1.1 双方本着友好合作、平等互利的原则，经友好协商，特订立本协议。 1.2 甲方把冲压车间产品人工加工费承包给乙方生产，乙方保证将合格产品提供给甲方。2．承包范围及加工费用计算 2．1 乙方负责冲压车间的所有产品生产、样品制作、模具制作、车间设备维修等工作。2．2 本协议的人工加工费是指加工冲压车间产品的人工费用，不含材料费、水电费、易损件、机械折旧等其它费用。 2．3 产品加工单价为每万粒元，样品制作为每个元，模具制造为每套元。 以上单价为统一单价，不分难易。 3．乙方工作与责任 3.1 以上单价已包含车间主任、机修、操作工、质检、仓库人员工资及年终奖等车间所有 人工成本，乙方负责组建车间所需的生产人员，并制定其月工资及年终奖标准，全权管理车间人员。 3.2 乙方负责根据甲方生产指令及验收标准，向甲方按时按质提供合格产品。 3.3 正常产品乙方必须按订单交期准时交货，如果因机械或模具原因不能按时交货，乙方 必须组织车间人员加班加点，确保产品准时交货。 3.4 乙方必须合理利用现有设备，制定模具的制作计划，确保模具能满足生产需要，不得 以模具不够作为理由延误生产。 3.5 需增加冲床时，须由董事会决定是否增加，乙方在未能得到购买冲床时，合理调节现 有设备，争取按时完成生产任务。 3.6 对于生产订单，乙方应当在接到生产通知单XX小时内回复交期，如有问题，可自行 向公司领导反映解决，不得将责任推到跟单员身上。 4．质量问题与交期 4.1 乙方所交付的加工好的成品，由乙方按品质检验标准进行检验后发电镀。凡不能达到 检验标准的，需上报公司裁定后才可处理，否则不得出货。 4.2 甲方按电镀后进仓数量与乙方结算，非冲压原因造成电镀不良品可以当冲压生产结 算，属于冲压问题的，不得列入计算范围。 4.3 生产交期超过三天未能安排生产的，由甲方上报公司，由公司相关负责人进行协调。 4.4 乙方须按甲方生产通知单要求生产，生产数量不得超过通知单的XX% ，并且严格按 照生产通知单要求决定是否发外电镀还是存仓。 5．材料利用率 5.1 乙方按照正常的生产利用率生产，对于不合格品，要统计后报公司处理，不得私自处 理。 5.2 乙方每月平均废品率要控制在XX%以内。 6．奖励与处罚 6.1 乙方当月没出现严重质量问题，以总产量XX%作为奖金。由车间根据情况下发放到个 人。 6.2 乙方当月按时完成任务，任务完成率XX%以上的，以总产量XX%作为奖金。由车间
合同编号： 工厂生产承包合同范本 甲方：_____________________ 乙方：_____________________ 签订地点：_____________________ 签订日期：_____________________
甲方：____________________ 乙方：____________________ 一、甲方有轮窑一座（22门）400砖机一套及所生产红砖的工具和现有的条件每块大砖按______计算，______年生产的大砖______万块，如超出______万奖励______元、如少完成______万扣除______元。 二、以收大砖为准，开凭证互相签字生效。 三、质量要求：砖的尺寸要标准，要整齐光滑，有棱有角。 四、下雨之前必须把机坯盖好，如不及时把机坯盖好，机坯被雨淋坏，不准进窑，乙方自行处理，数量大者，机坯的成本由乙方负责，但甲方要提供足够的防雨设备。甲方把原有的和新买来的护架品（如防雨布草帘）交给乙方使用，但乙方要保管好，及时摘盖、把摘下来的护架品整好、放在甲方所指定的地方，决不允许盖上去不摘，摘下来不盖、被车压、人踩、如发现此种情况发生，甲方要追究责任。 五、砖机的使用，下班时要把个人工作地方清理干净，不用的电源关了。住房不准拉长明灯睡觉，如发现一次扣______元，不准用电炉取暖，主机离合器开机以后，一小时不得超过两次，否则要扣款。机主人员必须要听从修理工指挥，不听从修理工指挥造成损失由乙方负责。 六、甲方负责供给乙方生活所需用的米、面、油、菜、肉等生活用品，款额由乙方负责。 七、工资结算办法；乙方生产______万大砖做押金，超______万以外，扣除伙食款，借款外，剩余部分全发清。 八、所出的大砖，必须放整齐，放在所指定的地方，要做到横齐紧直，如有塌顶甲方不予验收，码窑的要听从烧窑的指挥，按时堵门、打门、清理窑内煤渣合风、其他方面在厂人员必须听从厂内指挥，决不允许想干什么就干什么，更不准打架罢工、闹事、偷厂里的和社员的庄家，如有上述情况发生，一切后果由乙方负责。 九、杜绝工人到深水沟耍水，私弄电等一切违章行为，造成伤亡事故，甲方概不负责，一切后果乙方负责。 十、所有在场的工人每人负担一个义务工，其余杂工每个人给挣______元。 十一、伙食管理：厂方只允许不超过五个人起小灶，但必须要用鼓风机，不准用电炉做饭，违反者每人收煤款______元整。 十二、半路走的人员，在找不回人顶替，造成生产数量的影响，扣除走的人员全部工资。 十三、乙方找来的工人，一切外出手续及计划生育流动证全部带齐，否则上级部门罚的款厂里概不负责，上级所要的暂住证及费用由乙方自己负责，机器上的工作人员，不经工头调整，不准随意换班，否则对违者罚款。 十四、年终工资发放不超过7天，超出后每天厂内负担现金______元整生活费。 十五、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，同意后签字生效，本合同受法律保护。 甲方（公章）：____________________乙方（公章）：____________________ 法定代表人（签字）：_____________法定代表人（签字）：______________ ______年______月______日______年______月______日
生产车间承包合同范本 生产车间承包合同范文1 咀方： 乙方： 为了更好地对生产车间管理，提高生产效率，提高成品质量及提高产品利用率。经甲、乙双方共同协商，决定将生产车间由乙方承包经营。为明确双方的权利、义务，特订立本合同。 一、承包方案： 咀方将权属于甲方的生产车间承包给乙方为甲方代加工。承包期内：①甲方提供场地，设备及生产线，一切开支包括材料、设备、使用的电费、水费均由甲方负责支付。②乙方只承担工人工资，设备维修费及设备的配件费用。 二、甲方职责： 1.甲方有权对乙方进行各种行政管理，如卫生、安全等。禁止在车间内吸烟，避免火灾发生，如因此造成厂区事故及人身伤亡事故，由乙方承担一切经济损失，甲方概不负责。 2.甲方有权对乙方的生产环境，劳动保护进行监督，甲方发现乙方有违规行为，有权终止合同或给予经济制裁。 3.甲方一星期前给乙方下达生产任务，乙方应按甲方要求保质保量按时完成生产任务，甲方有权对乙方因延误交货进行经济处罚，影响生产速度的每延误一次扣乙方三万元，造成甲方延期的一切费用由
乙方承担。 三、乙方职责： 1.乙方负责生产管理及生产操作(监测化验，泵房屋材料八库及产品出库操作，产品车间生产操作，氧化沥青车间生产操作，沥青造粒车间生产操作，导热油炉操作。 2.乙方负责生产操作人员的定员定额的落实安排。 3.乙方在生产经营中，必须服从甲方的管理，及时完场咀方下达的生产任务，按甲方的一切规章制度进行生产。 4.乙方有责任对甲方提供的设备，设施进行定期保养维护，对设备出现异常应尽早汇报，由于乙方操作失误造成设备损坏，责任由乙方承担。 5.乙方在承包期间不得将车间转包他人。 6.乙方工作人员的人身安全，如发生人身伤亡事故、一切由乙方承担。甲方概不负责。 四、甲方义务： 1.提供厂房、设备和配套设施。 2.提供元材料，水、电、办公用品、宿舍、饭堂设备、工具及劳保用品。(如乙方损坏以上项目，将由乙方承担)。 3.甲方负责各类产品销售，乙方配合产品销售，不透明固原材料采购及产品销售原因造成停产，特殊情况另议。 4.甲方必须每回向乙方提供正确有效的原材料入库报表及每月盘库记录。
架子工劳务分包合同范文 （完整版） clarify Each Clause Under The Cooperation Framework. And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties.
互惠互利共同繁荣
架子工劳务分包合同范文（完整版） 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）依 据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和 国安全生产法》及其他有关法律法规，结合项目部有关管理条例，本着自愿、公平、公正、平等互利和诚实守信的原则。甲乙双方共同协商达成一致。甲方将该工程以包工不包料的形式分包给乙方负责施工。双方同意签订本合同，以资共同遵照执行。 具体条款如下: 第一条工程概况 1、工程名称: 星空、观源21#、24#楼 2、工程地点: 山东省德州市平原县南外环北面 3、分包性质: 星空、观源21#、24#楼外架搭设 工程劳务分包
4、架子类型：钢管扣件、双排落地式外脚手架。 （包括悬挑架） 第二条承包内容 1、本工程为包清工，外脚手架搭设、拆除、刷油 漆、安全网挂拆、竹芭铺拆、四口五临边搭设拆除, 提供木工车间、钢筋工车间、基坑围护等一切安全防护措施的钢管使用处。【注】；包括本工程所在内的外架搭设及拆除工作。 2、乙方对所施工需用材料及周转材料要提前一星 期申报，反之如有出现待料情况乙方自理。 第三条结算及付款办法 1、本工程按建筑面积每平方米11元。 2、本工程无预付款。 3、基础工程（±0.000）封顶完成验收后，由甲方 将形象进度预算上报开发商，开发商在7日内安排审计，审核完毕经开发商、甲方双方签字后7日内付已完成工程量造价的70%; 4、三层主体封顶完成后，由甲方将形象进度预算 上报开发商，开发商在7日内安排审计，审核完毕经开发商、甲方双方签字后7日内付已完成工程量造价的70%;（扣除上
加装电梯钢构土建工程总 承包合同 客户名称：东光花园9号楼1单元业主 福建经纬和建设实业有限公司福州分公司
甲方：单元业主 乙方：（承包人） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《特种设备安全监察条例》、《中华人民共和国特种设备安全法》等有关法律、法规、章程、部门及行业规定、标准等规定，就东光花园9号楼1单元加装电梯钢构土建井道工程总承包服务事宜，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方经友好协商，签订本合同。 一、工程名称：******************** 二、建设地点：******************** 三、承包方式：土建钢构总承包方式，本工程范围除了税点、电缆、杂物间、水电到位由甲方负责，其余土建钢构井道均由乙方负责，甲方仅负责本条工程范围的费用，其余需要支付的全部费用由乙方承担，已包含在合同价款内。但是电梯由甲方负责购买（电梯合同已交由乙方确认）。 四、工程范围： 本工程以乙方按本合同约定的标准，包项目审批、包设计、包工、包料、包项目审批质量、包安全、包文明施工、包工期、包验收合格、玻璃保修1年等，乙方承担本工程项目的设计、审图、改建、采购、施工、试运行服务等工作，并对承包工程的资料、安全、工期、造价全面负责（未包含电表电缆、煤气、消防、网线等服务）。 （一）编制加装电梯钢构土建井道设计方案、施工图设计和结构红划线图，并取得第三方审图确认； （二）向福州市规划、建委相关部门办理有关报批手续、甲方申请三相电源等有关事项； （三）外装屯梯井道勘察、设计和施工，含井道施工须拆除部分花圃和建筑物、及垃圾外运，花圃路灯照明线路和雨水管道等。 （四）电梯井道、过道和走廊等钢结构检测及出具检测报告； （五）井道柱钢材； （六）井道梁钢材； （七）油漆井道钢材； （八）门口不锈钢； （九）电梯井底部外壁装饰为砖墙贴瓷砖，电梯井上部外围三面铝塑板（或钢化玻璃）； （十）外围脚手架； （十一）通道连接，含防护栏杆及防雨水设施安装； （十二）底坑及加固； （十三）附属材料：钢板、化学螺栓等材料 （十四）电连接，由甲方提供电源安装到现场工地使用（地下室配电房）至屋面机房电梯控制箱（控制箱由乙方配套安装）电缆敷设，以及机房内电梯控制箱及后续电梯井道配线、变压器等配套安装都由甲方负责。 （十五）废土外运； （十六）花圃及建筑物修复； 五、工程工期： 井道施工工期：电梯井道钢结构施工120天，遇雨天或不可抗力因素及甲方原因造
合同编号：YT-FS-7407-51 工厂车间承包合同范本 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
工厂车间承包合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方(用人单位)： 乙方(劳动者)姓名： 工种：下大料，下小料，接板人数：6人 一、合同期限 本合同自20xx年月日起至年月日止，合同 期为一年。(指全年工作时间) 二、工作范围 1、梁与梁连接，梁与柱连接，柱与墙连接，柱与 柱连接，柱与预埋连接的接板，端板预埋锚栓底板， 劲板，平垫片，抗滑移试件板，次构件所需的所有连 接板的下料和铲渣及钢板卸车。其他产品制品按工位 制作吨位计价。 2、所有焊接型钢的翼腹板的切割，包括翼腹板变 截面的板材，手工下料，半自动机下料H型钢腹板打
坡口。其他产品制品按吨位计价。 3、所有焊接型钢翼板，腹板的拼接，切割，焊接更改型钢，修复型钢。其他产品制品按吨计价。 4、搞好范围内的设备保养，维修，场地保护，场地打扫，所有工具保管。选择合理位置将气瓶固定好，确保气瓶不会倒掉，以免摔坏气表。(不计报酬) 5、安全用电，节约用电，气。合理用料，与上下道工序紧密配合。(不计报酬) 6、切割后将氧化渣等杂物铲除干净。 7、材料进厂卸车后要合理堆放。半成品要堆放整齐，并将半成品的规格标注清楚。(不计报酬) 8、做好每一日的工作记录及考勤，月底报到车间作为工资结算依据。 三、质量要求 1、按图取材，且材料切割面应无裂纹，夹渣，分层，不得出现大与2mm的缺棱。 2、小料切割允许偏差:即工件长宽允许偏差±2mm，局部缺口深度允许偏差1mm。
车间承包热门合同样书 甲方： 乙方： 为了更好地对生产车间管理，提高生产效率，提高成品质量及提高产品利用率。经甲、乙双方共同协商，决定将生产车间由乙方承包经营。为明确双方的权利、义务，特订立本合同。 一、承包方案： 甲方将权属于甲方的生产车间承包给乙方为甲方代加工。承包期内： ①甲方提供场地，设备及生产线，一切开支包括材料、设备、使用的电费、水费均由甲方负责支付。 ②乙方只承担工人工资，设备维修费及设备的配件费用。 二、甲方职责： 1.甲方有权对乙方进行各种行政管理，如卫生、安全等。禁止在车间内吸烟，避免火灾发生，如因此造成厂区事故及人身伤亡事故，由乙方承担一切经济损失，甲方概不负责。 2.甲方有权对乙方的生产环境，劳动保护进行监督，甲方发现乙方有
违规行为，有权终止合同或给予经济制裁。 3.甲方一星期前给乙方下达生产任务，乙方应按甲方要求保质保量按时完成生产任务，甲方有权对乙方因延误交货进行经济处罚，影响生产速度的每延误一次扣乙方三万元，造成甲方延期的一切费用由乙方承担。 三、乙方职责： 1.乙方负责生产管理及生产操作(监测化验，泵房屋材料八库及产品出库操作，产品车间生产操作，氧化沥青车间生产操作，沥青造粒车间生产操作，导热油炉操作。 2.乙方负责生产操作人员的定员定额的落实安排。 3.乙方在生产经营中，必须服从甲方的管理，及时完场甲方下达的生产任务，按甲方的一切规章制度进行生产。 4.乙方有责任对甲方提供的设备，设施进行定期保养维护，对设备出现异常应尽早汇报，由于乙方操作失误造成设备损坏，责任由乙方承担。
5.乙方在承包期间不得将车间转包他人。 6.乙方工作人员的人身安全，如发生人身伤亡事故、一切由乙方承担。甲方概不负责。 四、甲方义务： 1.提供厂房、设备和配套设施。 2.提供元材料，水、电、办公用品、宿舍、饭堂设备、工具及劳保用品。(如乙方损坏以上项目，将由乙方承担)。 3.甲方负责各类产品销售，乙方配合产品销售，不透明固原材料采购及产品销售原因造成停产，特殊情况另议。 4.甲方必须每回向乙方提供正确有效的原材料入库报表及每月盘库记录。 五、乙方义务： 1.负责生产线的生产及管理。
钢筋单项工程承包合同 甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《安全生产法》《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就在建工程劳务分包事项，经友好协商一致，达成如下条款，定此合同。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程建筑面积：m2 4、施工工期：自2017 年10月15日起至2018年10月15日止 5、工程质量等级：合格工程 二、合同约定的内容 1、承包方式: 按实际建筑面积平方米实行单价一次性包干（不涉及任何因素费用调整），包括人工费、小型材料费、包质量、包工期、包安全、包文明施工、负责单项工程的施工管理。 2、承包内容： 按照设计施工图的全部钢筋施工内容及二次架构 （1）基础工程（承台、地梁、电梯井、水池、预留洞口、后浇带）的钢筋制作、安装、吊车费、场内转运； （2）主体工程（梁、板、柱、筒体、楼梯、水池、机房、构架）的钢筋制
作、安装、吊车费、场内转运； （3）二次结构（剪力墙拉结筋制作、预制混凝土构件、构造柱等的钢筋制作和安装以及钢筋工程中需要焊接的项目等工作内容）。 （4）所有前后台钢筋人工（不含材料），建筑施工图、结构施工图、技术联系单、技术核定单、图纸会审、设计更改单中（砌体工程中构造柱、圈梁、过梁钢筋工程）包含的所有钢筋工程的制作、绑扎及为钢筋绑扎所做的准备工作（包括柱笼箍、墙筋固定支架的焊接和安装、切除钢筋端部变形部分、直螺纹套丝安装；原材、半成品、成品场区内的周转、运输；钢筋车间防护搭设、拆除，悬挂安全文明标语、钢筋原材、钢筋机械机具进出场装卸车、就位；塔吊基础、施工电梯、龙门架基础钢筋制作、场内运输、绑扎、安装。 （5）施工现场（前台钢筋绑扎、安装场地，后台钢筋制作场地）安全、文明施工、卫生清理（包含施工现场、生活区、宿舍、食堂卫生清理、打扫及生活、施工垃圾清理转运至甲方指定地点）、本班组工人治安管理。乙方自备雨衣、靴子、手套、安全帽等劳动保护用品，其中安全帽颜色必须按甲方要求购置。 三、质量要求及技术要求 1、质量要求：合格 2、技术要求：按国家标准图集、建筑施工图、结构施工图、技术联系单、技术核定单、图纸会审、设计更改单、建设单位下发的工程变更单和其它相关规程、规范及甲方制定的相关钢筋工程施工技术交底执行。 四、双方职责 1、甲方职责： （1）提供钢筋工程所需的技术交底及相关图纸。 （2）提供乙方施工所需的柱、墙、梁、洞口及其它钢筋插筋及必需的控制
水土保持生态建设工程 施工合同 建设单位（甲方）： 承包单位（乙方）： 2012年12月
第一部分协议书 根据《中华人民共和国合同法》及省市水利有关精神，结合本工程的具体情况，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同，并于2012年12月26日签署了本协议书。 合同总金额为人民币（大写）：约伍拾壹万元。 1、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容：水土保持生态建设工程 项目审批文号： 资金来源：上级拨款 2、本协议书中的词语主涵义与下述第二部份所列的合同条款中的词语涵义相同。 3、本合同包括下列文件： （1）协议书 （2）中标通知书 （3）投标书及其附件 （4）合同条款 （5）施工招标文件 （6）标准、规范及有关技术文件 （7）图纸 （8）已标价的工程报价汇总表 （9）组成合同的其他文件 上述文件汇集并代替了本协议签署前双方为本合同签署的所有协议、会谈纪录以及相互承诺的一切文件。 4、承包单位保证按照合同规定全面完成各项承包工作，并承担合同规定的承包单位的全部义务和责任。
5、建设单位保证按照合同规定付款并承担合同规定的建设单位的全部义务和责任。 6、本工程按单价承包，计量由建设单位、承包单位和监理单位三方现场签证为准。 7、本协议书经双方签名，并分别盖本单位公章。 8、本合同一式陆份。其中建设单位执壹份，承包单位执贰份。其余由建设单位分送有关单位。 建设单位（公章）承包单位（公章） 法定代表人(签字或盖章): 法定代表人(签字或盖章): 授权代表人(签字或盖章): 授权代表人(签字或盖章): 住址: 住址: 开户银行: 开户银行: 账号: 账号:
车间承包合同 车间承包合同模板 第一章总则 第一条订立合同双方： 甲方：(以下称出租方)：________________________ 地址：____________邮码：____________电话：____________ 法定代表人：____________职务：____________ 乙方：(以下称承租方)：________________________ 地址：____________邮码：____________电话：____________ 法定代表人：____________职务：____________ 第二条根据出租人的公开招标和承租人的投标与答辩，经过评标委员会的最后评标，________及其合伙人被确定为中标承租人。出 租人和承租双方依据招标标底所确定的基本内容，特订立本合同。 第三条租赁双方表示，租赁经营是一种新型的社会主义经营方式，愿意在搞活企业、提高经济效益的前提下，创出企业租赁经营的新 经验。 第四条租赁经营后，仍然是国有企业性质。 第五条租赁经营后，必须坚持社会主义方向，贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规和法令，依法经营。 第六条经营范围和产品方向，原则上应符合本行业的特点和发展规划。
第七条租赁经营后，应成为独立核算、照章纳税、自主经营、自负盈亏、具有自我改造和自我发展能力的人。 第二章租赁期限、财产和租金 第八条租赁经营期限为____年，即____年____月____日起，至____年____月____日止。 第九条本厂共有财产____元，其中；国家资产____元，流动资金____________元。租给承租人的自主经营。 第十条租金定为____元，为____年缴纳。 其中： ________年度________元； ________年度________元； ________年度________元； 第十一条租金于应交年度的年后30日内，由银行划拨，一次付清。 第十二条出租人为了本厂发展需要，将租金收入返回承租人，作为扩大生产的资金，应当相应增加租金。承租人应做到专款专用。 第十三条承租人对租赁的固定资产，应提取不低于____%的折旧基金和____%的大修理基金，必须做到专款专用。 第十四条本厂租赁经营前的债务，由出租人清偿。 第十五条承租人用个人所得对本厂投资，产权归承租人所有，租赁期满后，可以带走，也可以折价给下一个承租人。 第三章承租人的权利和义务 第十六条承租人的权利 1.承租人是本厂租赁经营期间的法定代表人和当然厂长。合伙租赁的承租代表人为法人代表和副厂长。
编号：_______________ 生产车间承包经营合同 甲方：_______________________________ 乙方：_______________________________ 签订日期：_______ 年______ 月_____ 日 甲方:
乙方： 为了更好地对生产车间管理，提高生产效率，提高成品质量及提高产品利用率。经甲、乙双方共 同协商，决定将生产车间由乙方承包经营。为明确双方的权利、义务，特订立本合同。 一、承包方案： 甲方将权属于甲方的生产车间承包给乙方为甲方代加工。承包期内：①甲方提供场地，设备及生 产线，一切开支包括材料、设备、使用的电费、水费均由甲方负责支付。②乙方只承担工人工资，设备维修费及设备的配件费用。 二、甲方职责： 1. 甲方有权对乙方进行各种行政管理，如卫生、安全等。禁止在车间内吸烟，避免火灾发生，如因此造成厂区事故及人身伤亡事故，由乙方承担一切经济损失，甲方概不负责。 2. 甲方有权对乙方的生产环境，劳动保护进行监督，甲方发现乙方有违规行为，有权终止合同或 给予经济制裁。 3. 甲方一星期前给乙方下达生产任务，乙方应按甲方要求保质保量按时完成生产任务，甲方有权对乙方因延误交货进行经济处罚，影响生产速度的每延误一次扣乙方_____________ 万元，造成 甲方延期的一切费用由乙方承担。 三、乙方职责： 1. 乙方负责生产管理及生产操作（监测化验，泵房屋材料八库及产品岀库操作，产品车间生产操作，氧化沥青车间生产操作，沥青造粒车间生产操作，导热油炉操作。 2. 乙方负责生产操作人员的定员定额的落实安排。 3. 乙方在生产经营中，必须服从甲方的管理，及时完场甲方下达的生产任务，按甲方的一切规章制
2020年实用车间承包合同范本大全 工厂车间是工厂生产的地方，你知道工厂车间承包合同怎么写吗?以下是小编为大家 整理的车间承包合同范本，欢迎参考阅读。 车间承包合同范本1 甲方： 乙方： 1 总则 1.1 双方本着友好合作、平等互利的原则，经友好协商，特订立本协议。 1.2 甲方把冲压车间产品人工加工费承包给乙方生产，乙方保证将合格产品提供给甲方。 2. 承包范围及加工费用计算 2.1 乙方负责冲压车间的所有产品生产、样品制作、模具制作、车间设备维修等工作。 2.2 本协议的人工加工费是指加工冲压车间产品的人工费用，不含材料费、水电费、 易损件、机械折旧等其它费用。 2.3 产品加工单价为每万粒元，样品制作为每个元，模具制造为每套元。以上单价 为统一单价，不分难易。 3. 乙方工作与责任 3.1 以上单价已包含车间主任、机修、操作工、质检、仓库人员工资及年终奖等车间 所有人工成本，乙方负责组建车间所需的生产人员，并制定其月工资及年终奖标准， 全权管理车间人员。 3.2 乙方负责根据甲方生产指令及验收标准，向甲方按时按质提供合格产品。 3.3 正常产品乙方必须按订单交期准时交货，如果因机械或模具原因不能按时交货， 乙方必须组织车间人员加班加点，确保产品准时交货。 3.4 乙方必须合理利用现有设备，制定模具的制作计划，确保模具能满足生产需要， 不得以模具不够作为理由延误生产。 3.5 需增加冲床时，须由董事会决定是否增加，乙方在未能得到购买冲床时，合理调 节现有设备，争取按时完成生产任务。 3.6 对于生产订单，乙方应当在接到生产通知单2小时内回复交期，如有问题，可自 行向公司领导反映解决，不得将责任推到跟单员身上。
房屋改建工程承包合同 甲方：何其万 乙方：唐再权 甲方根据工程施工任务需要：对何其万改建施工任务发包给乙方承包施工。双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程管理条例》，甲方与乙方的《建设工程施工合同》的全部内容和条款及施工中签订的补充协议及其它法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，就本工程施工承包事项协商一致，订立本合同供双方共同遵守执行。为了使工程能按期、保质、保量的顺利完成，甲方将本工程及后期保修工程交由乙方负责，乙方承担施工至完成验收交付。 一、合同工期： 根据甲方的施工进度计划安排施工，乙方无条件满足建设方及各节点进行工期要求。按照进场施工之日起，工期为一年。 二、质量标准： 工程质量标准，依据现行《工程建设标准强制性条文》，工程质量一次验收合格，并必须一次性验收达到合格结构工程（注：板、梁、柱不抹灰）。 三、甲方责任： 甲方应给乙方提供施工图及图纸说明各一套，及时下发图审记要、设计变更及相关的技术、施工文件等。 四、乙方责任：
1、乙方从签订本合同之日起，乙方现场管理人员2人应24小时都在甲方的施工现场，随时听从甲方的安排和指挥。如乙方确因有紧急事务要外出应以书面报告甲方，并在书面报告中明确由谁代替行使相关职权（如：乙方更换现场管理人员须经甲方同意，并提前七天书面通知甲方）。 2、乙方在承建工程期间，必须按照职能部门标准配备现场管理人员，负责所承建工程的质量、安全、放线和进度自检工作。 3、乙方应严格按照施工图、图说、图审纪要、设计变更及相关的技术施工文件和施工规范，质量检验评定标准的有关要求进行施工。 五、施工承包工程内容： 1、具体如：从挖孔桩至屋面的施工（不包括屋面防水），一层框架共五层钢筋制、安、模支撑，砼浇筑及养护，内外墙体的抹灰，街面墙砖为白色底100*100的瓷砖，钢管、扣件等材料和机械的租赁及运输，框架梁不填墙，屋面油毛粘做底在浇砼、凸窗的百叶做好，及所需的建筑材料（如：钢筋、砖、石子、沙、水泥、标准层的进户门、门市的窗帘门）。按本工程设计施工图工程技术交底等所包含的所有图中实体工程，安全文明施工等。 2、乙方把门市地面、排水沟、散水做好。 3、乙方在施工现场的操作人员，应按照建筑工人安全操作规程及现场有关安全技术要求和现场管理制度进行施工，项目中所发生的大、小安全事故在贰万元之内由乙方自负，超出则由甲、乙双方协商
篇一：机加工承包协议 承包合同书 甲方(发包方)： 乙方(承包方)： 甲乙双方经平等协商，现就将加工环节生产组织承包事项达成如下协议： 一、承发包内容 1、甲方将xx加工环节的生产组织发包给乙方，由乙方承包组织员工进行生产，甲方负责向乙方提供加工场所、加工所需的机械设备及相关工具，甲方按乙方完成情况支付相应的加工费用。 2、甲方负责免费安排乙方所聘员工的住宿。 3、甲方承担乙方员工的车费（一年一次）天津——江西硬座票。 4、承包后甲方保证乙方货源，即在乙方承包后，甲方每月应保证乙方货源为80000mm口径以上。 二、承包期限 承包期限为2011年月日至年月日。 三、质量标准及奖惩约定 因乙方的生产质量问题，造成xx发生质量问题的处理办法： 1、万元以内的质量事故，甲方承担维修差旅费，乙方承担维修人员工资。 2、超过万元以外的质量损失，由乙方完全承担。 3、因质量问题造成的退货损失由乙方完全承担。 4、乙方在加工过程中，如因加工问题造成的损失，一个月内产品的损失在300元以内，甲方不予追究，超过300元的损失乙方应照常赔偿。 四、加工费用的结算 1、按加工的口径为计件标准计算加工费用，单价见附表。 2、乙方第一个月的工资按班或按月计算，从第二个月开始计件制。如按月工资计算，超过工作时间加班，加班费用为当天每小时工资发放：当天工资÷8h×加班时间。 3、在第一个月能计件则计件，如不能计件则需保证最低工资车工、钻工3000元、立车、镗床3500元（人数为7人），第二个月必须计件。 4、加工费用的支付方法：本月支付上月加工费用。每月号支付。 六、员工管理乙方的员工由乙方负责管理，除需遵守国家法律法规外，还应遵守以下规定： 1、乙方的员工在公司承包期间，应服从公司的领导，遵守公司的规章制度，否则，因此引起的一切后果由乙方承担。 2、爱护好设备和工具，下班时关闭电源和各种设备。 七、其它事项 1、生产周期一经确定（乙方签字），乙方应在规定的日期内完成，如需延长加工周期，须经甲方书面同意，否则，一切后果由乙方全责承担。 3、甲、乙双方就有关加工方面的问题以书面形式确认，按“谁出错，谁承担”的原则向对方赔付损失。 4、乙方内部员工工资结算，打架斗殴与甲方无关。 5、乙方自行为所聘请员工办理好工伤保险，保险费由甲方承担。 6、不准随意损坏厂里东西，如果发现人为损坏，则按出厂价的80%赔偿。 八、违约责任 因甲乙双方属初次合作，存在着不稳定性，为约束双方，商定：如因甲方的原因造成无法继续合作，则甲方需支付乙方一个月的工资，同理，如因乙方的原因无法继续合作，则乙方需
甲方： 乙方： 双方根据有关法律规定，在合法平等、自愿的基础上，与共同遵守，经协商签订本合同，商定如下条款： 第一条：合同期限 1.承包日期从____________年____________月____________日至____________年 ____________月____________日，合同先试行____________个月，在双方都认可的情况下，直接履行本合同。 2.合同期满后，双方未提出合同变更或终止，乙方可顺延本合同直接履行下一个年度继续承包；其中提出合同变更或终止时，在双方协商认可的情况下，方可进行合同变更或终止行为。 第二条：工作内容及要求 1.乙方自愿承包，承担生产，保质、保量、安全生产等管理事务，并接受甲方的监督管理。 2. 乙方必须严格按规范操作，并负责设备设施的维修、维护和保养，费用协商处理。 3. 甲方为乙方提供；1；厂房、设备和配套设施，2；水、电。 4. 乙方负责车间生产人员的组织，由甲方统一管理，在不违反劳动法和厂规厂纪的情况下，乙方可根据生产的实际情况对车间工作人员作以调整 5. 生产车间员工由乙方自行签合同，工资待遇乙方和员工自行商定，但不得低于当地最低工资标准，社保福利全部按国家规定执行。工资和社保费用甲方统一在每月____________日划拨给乙方。乙方自行发放员工工资。不得无故拖欠员工工资。 6. 乙方必须配合甲方工作，服从管理，根据订单要求按时按质按量完成各项生产任务。如无生产任务，甲方可以分配乙方工作人员从事其他力所能及的工作，乙方人员须服从分配。 7. 乙方在作业时要严格控制各种机、物、料的消耗，不得浪费。 8. 人工组成：车间办公室、库管、采购、下料、白钢、打磨、制炉、质检、杂工（含装卸工）
合同编号：YT-FS-5013-35 车间承包经营合同(完整 版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
车间承包经营合同(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 发包方： (称甲方) 承包方： (称乙方) 经公司全体股东友好协商，决定对公司生产线进行股东内部承包经营，相关事项如下： 第一章总则 第一条为加强企业经营管理工作，不断提高经济效益，根据国家有关法律、法规以及股东会有关会议精神，结合企业实际状况，本着实事求是、互惠互利的原则，由全体股东共同签订企业内部承包经营合同书(以下简称合同)，由乙方整体承包经营(以下简称承包方)。 第二条承包方实行自主经营，独立核算，自负盈亏的运行模式，并独自承担经营过程中的债权债务和由此引发的经济、安全和法律责任。
第三条企业财务管理：承包经营方根据有关财务法规和规章制度，按有利于经营的原则自行管理，甲方不得以任何理由进行干预。 第四条承包方应依据有关政策以及工商、税务、卫生、质监等部门的有关规定，按时足额交纳各种税费，并严格参照行业服务标准，做好服务。 第二章承包基数 第五条承包方年的总承包费为万元整人民币，作为公司全体股东的收益，每年分两次付清年承包费，即：6月30日和12月31日付清。(注：第一年免交承包费，第二年至第年，每年承包费为万元)。逾期不交，甲方有权按欠交额日千分之三收取滞纳金，并可用乙方在本公司的股份金额作扣减承包费，或终止合同。 第三章承包期限 第六条本合同有效期年，自年月日起至年月日止。 第七条合同期满，承包方完成上交承包费，可自
承包合同（通用版） 甲方：深圳广田装饰工程有限公司内蒙古项目部（以下简称甲方） 乙方：班组(以下简称乙方) 甲方指定项目负责人： 乙方指定项目负责人： 根据甲方与亿利资源金威地产公司（以下简称建设方）签订的位于内蒙古乌兰察布盟集宁市康体中心项目施工合同，工期紧、任务重的原因，公司决定对该工程的分部分项工程实行企业内部班组承包的办法组织实施，由乙方承包分部分项工程。经甲乙双方协商，本着友好，平等，互信的原则签定以下内容： 一、承包的分部、分项工程名称及内容： （以下简称分项工程） 二、承包的方式与承包计费标准： 2.1包工包料总价为人民币：约元。 （大写：约元） 2.2单纯包工用工总价为人民币：约元。 （大写：约元） 2.3单项计价，按实结算。详见班组用工单。 本工程采用单价包干方式计价。 2.4 本工程零星用工点工单价为100 元/天。 三、工期要求： 3.1本工程具备施工条件后甲方通知乙方进场施工，按甲方排定的工程进
度表执行，乙方所承包的工程量约计天完工。如因特殊情况不能按期完工，应由甲方工地项目经理签证认可。甲方根据总的施工进度计划表，每月或每周制定《月进度计划》或《周进度计划》，对乙方每月或每周施工进度进行考核，如无故不能完成甲方下达的施工任务或影响其它工种的工作，乙方必须承担甲方给予的处罚和损失。乙方应根据施工实际情况，现场配备足够的施工人员。结合工程进度需要加班的应统一由甲方施工现场人员安排，不得无故拒绝，不得有违纪现象。如甲方安排加班乙方不服从而影响施工进度和质量，将视情节轻重予以每日200－1000元的罚款。因违纪造成甲方的损失，将追究乙方赔偿责任。 3.3乙方不得以任何理由停工。在具备施工条件后甲方通知进场，乙方须立即进场施工，否则甲方工地项目经理有权减少乙方的承包范围，甚至勒令乙方停止施工，终止本合同。 四、工程质量要求： 4.1乙方对分项工程质量全面负责，严格按照国家颁发的操作规程，建筑装饰工程施工及验收规范、质量检验评定标准以及设计图纸要求和消防标准，精心组织施工。确保工程质量符合建设单位要求的施工质量验收标准,达到合格工程质量标准。 4.2乙方在施工中发生质量问题，应及时报告甲方工地代表。如因乙方原因造成工程质量不合格，由乙方负责赔偿不合格部份工程材料，并承担返工责任、费用。因甲方现场指挥问题，造成工程质量不合格，甲方需相应补偿乙方返工造成的损失。返工工程施工不得影响施工总进度。若因乙方施工质量问题而使建设方拒付工程款，由此带来的一切损失由乙方负全责，甲方有权拒付乙方工程余款，情节严重的，甲方将要求乙方赔偿由此带来的经济损失。 4.3 隐蔽工程封闭前，必须经甲方工地代表检查，验收合格签字后，方可进入下一道工序，在所有工序施工完成后，必须经甲方工地代表检查，验收合格签字后，方可进入与各班组进行结算。 4.4 本工程采用工序交接检制度。乙方在接收或移交本分项工程时,应与上一道或下一道工序的班组负责人办理工序交接手续。在工程工序交接手续办理完毕后，上一道工序质量问题由下一道工序负责。