电气工程施工合同
工程名称：山东禹城汉能光伏基地综合楼BIPV应用示范项目
发包人：
承包人：
电气工程施工合同
发包人：（以下简称甲方）
承包人：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国建筑法》，结合具体情况，双方达成如下协议。
第一条工程概况
1、工程名称：山东禹城汉能光伏基地综合楼BIPV应用示范项目。
2、工程地点：山东禹城汉能光伏有限公司
第二条第二条施工范围
3、施工工作内容：
所有电气设备及材料安装、调试及验收标准；
项目管理（包括主要电气设备辅材采购、进度、施工调试、培训、质量、安全、造价管理等）；包括施工主要辅助材料（铜线鼻子、焊条、燕尾丝、绝缘胶带、绑线、）生产准备；
其他与之有关的事宜。
4、承包范围
4.1承包人自行施工范围
本工程承包人自行施工的工程范围如下：
4号主厂房屋顶电站，35KV变电站南侧立面和西侧里面BIPV光伏幕墙和屋顶光伏电站，餐厅屋顶电站，一号、二号职工宿舍屋顶电站的电气安装施工、防雷接地安装及辅材采购；光伏并网发电系统设备（包括非晶体硅薄膜太阳能电池组件安装量约为2.48兆瓦、安装桥架、逆变器、汇流盒、智能型接线箱、交直流配电箱、系统连接电缆、接地系统、并网接入一次、二次及通讯系统组成等设备，高低压电缆及所用桥架敷设及已调试和售后服务。在合同范围内没有载明，但实际证明是确保项目发电运
行、确保通过各方验收所必须的，则需纳入采购、安装及提供服务范围。不包括高压电缆头制作安装，高压柜、聚优柜、进线柜、出线柜、变压器共五种高压电气柜体安装就位的安装
4.2承包方电气设备保管发放及设备到现场的装卸车、倒运等工作。合同期间除不可抗力和合同约定外不因任何因素调整。
承包方必须按发包方确认的进度计划组织施工，接受发包方对进度的检查、监督。工程实际进度与经确认的进度计划不符实，承包方应按发包方的要求提出改进措施，经工程师确认后执行。因承包方的原因导致实际进度与进度不符，承包方无权就改进措施提出追加合同价款。
因承包方所采购的材料设备质量不合格或存在质量瑕疵或缺陷，无论发包方何时发现，承包人都应当负责修改、更换或退货，并承担合同总价3%的违约责任。
5、合同工期：天
5.1除合同另有约定外，合同履约过程中发包人不会向承包方支付任何性质的技术措施费用、赶工费用或其他任何性质的提前完工奖励等费用。
5.2、开工日期：年月日
5.3、竣工日期：年月日
5.4、合同工期总日历天数天
6、工程质量标准：达到设计施工图要求。
6.1质量标准
本工程要求的质量标准为符合现行国家或行业有关工程施工验收规范和标准的要求合格。因承包人原因致使工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。
承包方施工时，需承担因施工而破坏原有屋面防水等功能的维修和保修工作。质量保修期为2年。
7.适用规范和标准
7.1 适用的规范、标准和规程
除合同另有约定外，本工程适用现行国家、行业和地方规范、标准和规程。适用于本工程的国家、行业和地方的规范、标准和规范，构成合同文件的任何内容与适用的规范、标准和规程之间出现矛盾，承包人应书面要求监理人予以澄清，除监理人有特别指示外，承包人应按照其中要求最严格的标准执行。
7.2 除合同另有约定外，材料、施工工艺和本工程都应依照本技术标准和要求以及适用的现行规范、标准和规程的最新版本执行
7.3 特殊技术标准和要求
7.4有合同约束力的图纸和其他设计文件中的有关文字说明是本节的组成内容。第三条乙方驻工地代表
1、乙方驻工地代表：
姓名：职务：职权：保证工程质量及按期安全施工。
2、乙方依据合同发出的通知，以书面形式由乙方代表签字后送交甲方代表，甲方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。
3、乙方代表按甲方代表认可的施工组织设计（或施工方案）和依据合同发出的指令、要求组织施工。
4、乙方代表更换，应提前7天书面通知甲方，并征得甲方的同意，后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务；
甲方可以与乙方协商，建议更换其认为不称职的乙方代表。
第四条甲方工作
甲方按合同约定的时间和要求，一次或分阶段完成以下工作：
1、组织乙方、设计单位、运行单位和监理单位进行图纸交底与会审，并整理发送图纸会审纪要。
第五条乙方工作
乙方按合同约定做好以下工作：
1、协调施工现场占用土地事宜，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续负责解决以上事项遗留问题。
2、协调处理施工现场周围地下管线和领近建筑物、构筑物的保护工作；
3、遵守政府有关主观部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产的管理规定；
4、已竣工工程未交付甲方验收之前，乙方负责已完工程的特殊保护工作，保护期间发生损坏，乙方自费予以修复。
5、按合同约定做好施工现场周围地下管线和领近建筑物、构筑物的保护工作；
6、保证施工现场清洁符合环境卫生管理的有关规定。交工前清理现场达到以下要求：没有施工废弃的材料及施工工具，没有影响设备安全运行的其它设备及建筑、树木等；
乙方未能履行上述各项义务，造成甲方损失的，应对甲方的损失给予赔偿。
第六条电气施工要求
组件线连接按照设计图纸要求正确连接，组件线摆放整齐，每隔30cm要有扎带绑扎，每组组件线到汇流箱两端都挂号电缆牌，方便检修、施工确保组件线清晰明了。
组件线桥架拐角要求平滑，不能有钢材料毛刺，拐角处有拐角保护，隔排组件线走电缆沟要正确使用镀锌钢管或镀锌桥架，做好线缆保护。
组件线两端留出20-30cm的电缆余量，保证能做2-3个电缆头。
汇流箱通讯线多芯铜线务必要用线鼻子压线，不能直接连接。
组件线预放线，根据汇流箱位置，预放适量，不能出现预放浪费，每组预留长度不能超过30cm。
组件线接线完成之后，根据《汇流箱回路测试表》进行测试并记录。
汇流箱到逆变室直流柜直流电缆，辐射按照国家电缆辐射标准进行施工，过路必须穿管，有拐角要求满足线缆弯曲度。
线路穿管保证钢管管口没有钢丝毛刺，有毛刺出要进行拐口保护处理（可加管口保护套）。
直流电缆进逆变室直流柜进口处用防火泥进行防火封堵，电缆接线剥开电缆部分务必用绝缘热缩管进行热缩，禁止剥皮电缆裸露在外。
汇流箱、直流柜直流电缆敷设时要留有1-2个电缆头的余量。
直流电缆敷设时，保证电缆沟或桥架内部清洁卫生。
直流电缆敷设时检查电缆是否完好无损，若有损坏应及时处理。
直流电缆敷设接线完毕要求及时挂号电缆牌，接线清晰，方便检修。
逆变器到箱式变压器三相交流电缆敷设连接务必要按照高压电气施工国家标准施工：1、检查电缆是否完好无损，2、接线处留1-2个电缆头余量，3、做压线鼻子要压紧，保证有足够的接触面，铜线鼻子压紧之前要清理干净灰尘，4、剥线处裸露部分必须用绝缘热缩套管完全密封，禁止剥线部分裸露在外，5、电缆敷设时要注意电缆弯曲度，禁止生拉硬拽，防止铠装破损影响电缆寿命，6、接线完毕对设备进行防火封堵，
7、接线完毕立即挂上电缆牌，确保电缆施工清晰，方便检修。
箱变到开关柜三相高压交流电缆敷设接线要求：1、敷设前检查电缆是否完好无损，2、敷设时禁止生拉硬拽导致电缆破损，3、电缆敷设必须留有余量，3、接头按照高压电气施工作业规范（国家标准），材料用国家标准高压电气材料，4、电缆敷设设计过路的必须穿过过路钢管，有拐角处要求根据电缆弯曲度敷设，钢管拐角处要求增加必要的电缆保护措施，5、电缆敷设前保证电缆沟清洁，电缆敷设玩要做电缆警示桩，6、电缆接线完毕挂号电缆牌确保电缆接线清晰，方便检修，7、最后要做好设备的防火封堵。
第七条进度计划
乙方必须按甲方确认的进度计划组织施工，接受甲方代表对进度的检查、监督。工程实际进度与经确定的进度计划不符时，乙方应按甲方代表的要求提出改进措施，经甲方代表确认后执行。
本项目涉及多项施工同时交叉进行，电气施工方面要保证不能影响其他分包商的施工进度受到电气施工进度的影响，同时其他施工方也不能影响电气施工进度。如果现场出现问题，由甲方对各方进行合理协调，各方施工队要服从甲方协调。
第八条项目工程管理条
各个施工方严格按照工程项目部制定的施工技术要求跟管理要求施工，充分理解项目工程要求及施工方法，不得盲目施工。
各个施工方要严格遵守《施工处罚措施》中的相关规定，根据要求对人员作出合理分配。
对于要求验收施工的部分工种必须等监理方验收合格后方可进行下一步施工，未经同意擅自施工按照《施工处罚措施》进行相应处罚。
关于材料、设备，要求施工方采取相应的保管措施，禁止出现成品材料损坏或设备损坏，若出现施工方保管不力出现损坏现象项目部根据《施工处罚措施》采取严厉措施。
施工进度要求完全按照项目部施工计划施工，未经允许不能擅自施工，避免盲目施工影响整个工程项目的施工计划。
关于施工控制上，项目部采取例会制度，每周周日由项目部组织召开例会，各施工方负责人必须到场，例会主要内容：
总结之前施工要求，在施工技术和施工管理要求上对于不合格的部分，由项目部提出整改要求，按照《施工处罚措施》采取相应的处罚。
施工方汇报上周施工进度及后来的施工进度安排，对于技术方面出现的问题自我提出解决方案并限期整改。对于以后的工程计划施工方可提出施工困难，项目部提供相应的帮助。
部分工种需验收后方可进行下一步施工，要求提前汇报并有项目部邀请监理方进行施工技术验收。避免出现窝工现场。
第九条工期延误
因以下原因造成工期延误，经甲方代表确认，工期相应顺延：
甲方代表未按合同提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；
因甲方提出的重大设计变更造成工期延误；
甲方没有按照合同约定及时支付工程预付款，导致乙方不能按照合同约定按时进行材料采购；
不可抗力；
乙方在以上情况发生后4天内，就延误的工期以书面形式向甲方代表提出报告，甲方代表在收到报告4天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。
第十条工程竣工
乙方必须按照合同约定的竣工日期或甲方代表同意顺延的工期竣工；
2、因乙方原因不能按照合同约定的竣工日期，乙方承担违约责任；
3、施工中甲方如需提前竣工，双方协商一致后签订提前竣工协议，作为合同文件组成部分。
第十一条工程质量
1、工程质量应达到合同约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因乙方原因工程质量达不到合同约定的质量标准，乙方承担违约责任。
2、双方对工程质量有争议，由双方同意的质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据责任分别承担。
第十二条检查和返工
1、乙方应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及甲方代表依据合同发出的指令施工，随时接受甲方代表的检查检验，为检查检验提供便利条件。
2、工程质量达不到约定标准的部分，甲方代表一经发现，可要求乙方拆除和重新施工，乙方应按甲方代表的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因乙方原因达不到约定标准，由乙方承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。
第十三条安全施工与检查
1、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除安全隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担；
2、开工前甲方应对承包方负责人和工程技术人员进行全面的安全技术交底，并应有整套的记录或资料。
3、甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。
第十四条安全防护
1、乙方在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向甲方代表提出安全防护措施，经甲方代表认可后实施，由甲方承担安全防护措施费用；
第十五条事故处理
1、发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方代表，同时按政府有关部门要求处理。由事故责任方承担发生的费用；
甲乙双方对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。
第十六条工程设计变更
1、施工中甲方需对原设计进行变更，应提前 2 日以书面形式向乙方发出变更通知。变更超过原设计标准或批准的建设规模时，甲方应报规划管理部门和其他有关部门重新审查批准，并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明。乙方按甲方代表发出的变更通知及有关要求，进行变更；
2、因变更导致合同价款的增减及造成的乙方损失，由甲方承担，延误的工期相应顺延。
3、施工中乙方不得对原审定工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。
4、乙方在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，需经甲方代表同意。未经同意擅自更改或换用时，乙方承担由此发生的费用，并赔偿甲方的有关损失，延误的工期不予顺延。
第十七条竣工验收
1、工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工有关规定，于验收前 2 日向甲方提供完整竣工资料和竣工验收报告，配合甲方完成竣工图；
第十八条争议
1、双方在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方约定选择下列第（1）种方式：（1）向有管辖权的人民法院起诉。
2、发生争议后，发生下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程：
单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；
调解要求停止施工，且为双方接受；
（3）仲裁机构要求停止施工；
（4）法院要求停止施工。
第十九条不可抗力
不可抗力发生后，乙方应迅速采取措施，尽力减少损失，并立即向甲方代表报告受害情况，并在不可抗力事件结束后14天内向甲方提交清理和修复费用的正式报告及其有关资料。
因不可抗力发生的费用承担以及延误的工期处理根据国家有关规定，由双方协商确定。
第二十条合同解除
1、双方协商一致，可以解除合同。
2、发生下列情形之一的，双方可以解除合同：
2.1因不可抗力致使合同无法履行；
2.2因一方违约致使合同无法履行。
3、一方依据本条规定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前7天告知对方，通知到达对方时合同解除。
合同解除后，不影响双方在合同种约定的结算和清理条款的效力。
第二十一条合同生效与终止
合同生效日期：本合同自双方当事人签字、盖章之日起生效；除有关保修条款仍然生效外，甲乙双方履行合同全部义务，在竣工结算，甲方支付价款完毕，乙方将工程交付甲方后，本合同即告终止。
本合同一式四份，具有同等效力。
（以下无正文）
发包方方：（盖章）承包方（盖章）：
法定代表人法定代表人
附件1.安全、文明施工协议书
发包人：
承包人：
为了贯彻“安全第一，预防为主”的安全生产方针，确保山东禹城汉能光伏基地综合楼BIPV应用示范项目工程安全、优质、高效地按期完工，根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、国务院《建设工程安全生产管理条例》、原国家电力公司《电力建设安全健康与环境管理工作规定》和关于工程建设承包人管理程序的有关规定，结合本工程施工的具体情况，经协商，合同协议双方达成如下安全生产协议并严格执行：
一、本协议作为合同（以下称主合同）的附件，与主合同具有同等法律效力。
二、安全文明施工管理目标（按全口径统计）
2.1 安全目标：
杜绝人身死亡事故；
杜绝重大机械设备事故；
杜绝重大火灾事故；
杜绝主要设备的损坏事故；
杜绝负主要责任的重大交通事故；
杜绝重大环境污染事故；
杜绝重大垮（坍）塌事故；
避免和严格控制一般安全事故。
2.2职业健康目标：
不发生违反《劳动法》有关规定的事件；
不发生员工3人及以上集体中毒事件；
不发生大面积传染病；
作业场所环境符合国家有关职业卫生标准。
2.3 环保目标：
实现施工期间工业“三废”达标排放；
厂界噪声符合国家标准；
不发生重大环境污染事故；
水土保持工作符合批准的水土保持方案和审查意见的要求。
2.4文明施工管理目标：
现场施工管理达到“省级安全文明施工工地”的有关标准。
三发包人的权利和义务：
3.1 发包人将按《建设工程安全生产管理条例》（国务院第393号令）及《电力建设安全生产监督管理办法》（电监安全[2007]38号文）的要求承担本工程安全生产的监督职责；
3.2 发包人有权按照本约定对承包人及其分包商进行考核和奖罚；
3.3 发包人有协助承包人搞好安全、健康、环保及文明施工的义务。
四承包人的责任和义务：
4.1 承包人按《建设工程安全生产管理条例》（国务院第393号令）及《电力建设安全生产监督管理办法》（电监安全[2007]38号文）的要求承担本工程的总承包单位的安全责任。
承包人代表是本合同工程安全、健康、环保与文明施工管理的第一责任人。负责组织、协调、检查、督促承包人及其分包商认真贯彻落实有关安全、健康、环保与文明施工管理方面的规程、规范、规定。
承包人应建立安全管理体系，明确在施工现场负责安全生产的领导。承包人及其分包商施工人员超过30人的必须配有专职安全员和设立安监机构，专职安全人员的数量应按施工人员数量的3%配备，30人以下的可设兼职安全员。安全员应经专门培训考试合格，并持有相应上岗证或资质证书；
4.2 承包人及其分包商必须建立安全管理制度，各级安全生产岗位责任制和定期安全检查、安全教育制度，包括各工种的安全操作规程、特种作业人员的考核制度等；
4.3 承包人及其分包商在项目施工开始前要根据本工程施工组织设计或《安全施工方案（措施）》向施工人员进行安全技术交底；
承包人及其分包商必须严格按照施工组织设计和有关安全要求规定组织施工。对有可能发生火灾、爆炸、触电、中毒、窒息、机械伤害、烧烫伤等危险或会引起严重
设备事故的作业，承包人及其分包商应制定专项施工安全技术措施；
4.4 承包人及其分包商有关部门必须对施工人员进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强职工法制观念，提高职工安全意识和自我保护能力，督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规；
4.5 承包人及其分包商必须对本单位人员进行安全教育和安全考试，受教育人员的名单和考试成绩必须报发包人安监部门备案。更换工种，必须及时进行安全教育和考试，考试成绩报发包人安监部门备案。未接受安全教育和安全考试不合格者不得进入现场施工；
承包人及其分包商施工人员应经安规考试合格后上岗。新增施工人员必须向发包人提出申报，经考试合格后才能上岗；
4.6 对发包人违反安全生产规定、制度的指令，承包人有权拒绝执行、有权要求发包人改进；
4.7 承包人及其分包商施工人员应对所在的施工区域、作业环境、操作设施设备、工器具等进行认真检查，发现隐患立即处理，落实整改措施，并向发包人安监部门报告；
4.8 承包人及其分包商在施工期间由于施工机械、工器具原因或使用操作不当而造成伤亡事故，由承包人及其分包商负责；
4.9 承包人及其分包商对施工现场安全设施（如脚手架等）每天开工前必须检查，发现隐患及时整改；
各类安全防护设施、安全标志牌、警告牌和接地线等不得擅自拆除、更动。如确实需要拆除、更动的、必须经施工负责人和发包人、承包人及其分包商指派的安全管理人员的同意，办理手续，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除、更动；
任何一方人员擅自拆除、更动所造成的后果，均由该方负责；
4.10 特种作业必须执行国家《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，特种作业人员须经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核后持证上岗，并按规定定期审证，中、小型机械的作业人员必须按规定做到“定机定人”和有证操作；起重吊装作业人员严禁无证操作；严禁不懂电器、机械设备的人，擅自操作使用电器、机械设备；
4.11 承包人及其分包商必须实施安全健康和环境风险预控管理，并依据工程项目
风险的大小，编制作业过程的危险源、环境因素分析清单和控制措施。
4.12 承包人及其分包商必须严格执行电业系统动火规定，正确使用动火工作票。工地严禁使用电炉，冬季施工如必须采用明火加热的防冻措施时，应取得防火主管人员同意，落实防火、防爆、防中毒措施，并指派专人值班；
4.13 施工中应与带电设备保持足够的安全距离或采取可靠的安全措施。必要时应验电、放电、加挂接地线，并增设专门监护人员；
4.14 承包人及其分包商在施工中，应注意地下管线、光缆及高压架空线的保护。承包人及其分包商应向发包人了解地下管线和障碍物详细情况，会同发包人明确施工方法。如遇有特殊情况，应及时向发包人和有关部门联系，采取保护措施后施工，严禁冒险作业、野蛮作业；
4.15 承包人及其分包商必须按规定为作业人员配备应有的劳动保护用品、用具，承包人及其分包商所属人员的身体健康状况必须能满足所从事工作的要求。
4.16 承包人及其分包商要制定现场成品保护办法,确保一切材料、设备、成品、半成品的完好；
4.17 承包人及其分包商要制定施工现场交通安全管理办法，确保施工生产运输任务的顺利进行。
承包人及其分包商有义务协助发包人及其上级主管单位，对本合同工程现场的安全、健康、环保及文明施工管理情况进行监督、检查和考核。
4.18承包人及其分包商必须坚持文明施工，严格按照施工总平面布置图进行施工平面管理，明确责任区负责人，物品堆放做到定置管理，作业面施工做到工完料尽场地清，现场工业垃圾应及时清理。承包人要在施工现场的主厂房、炉后区域设立不少于三座的可移动厕所，其它施工、预制、加工区域要设立水冲式厕所。
4.19承包人在工程正式开工前2天向发包人安监部门提交项目负责人、安监人员、施工人员、特殊作业人员、安全考试和大型施工机械台帐等资料，并要随着工程的进展情况实行动态管理。
4.20承包人按月（年）向发包人报送《电力建设企业职工伤亡事故月（年）报表》。
4.21承包人对发包人及其上级单位组织的安全环境大检查、安全工作会议等应及时派员参加并认真贯彻落实；
五奖罚
5.1 删除
5.2 在施工期间承包人及其分包商未严格执行有关规程、规范、规定，虽未造成严重后果，但经检查发现有下列情形时，视情节轻重对承包人给予相应处罚：
(1)发生重伤事故，根据损失及影响大小，每人次给予2000～5000元的经济处罚；
(2)发生轻伤或记录事故，每人次处以1000～3000元的罚款；
(3)同一个分包商一个月之内发生两起同类型事故，除按“三不放过”的原则处理外，罚款3000～8000元；
(4)承包人及其分包商未在规定时间内建立健全各级安全施工责任制、安全管理网络，未确定专兼职安全员，将给予3000～8000元处罚；
(5)承包人及其分包商未在开工前编制安全文明施工计划及保证措施，不能按时上报各项管理措施，给予2000～5000元的处罚；
(6)分项、分部工程施工未进行安全措施交底，除立即停工外，罚款1000元/次，两次以上加倍处罚；
(7)警戒标志缺失或设置不规范，每发现一处罚款200元；
(8)承包人及其分包商未及时分工种进行安全技术《电力建设安全工作规程》的学习、考试或未严把三级安全教育关，每发现1人/次，罚款200元；
(9)安全文明施工责任区内脏、乱、差不能在限定时间内整改完毕，则每次处罚500～1000元。如仍未及时整改，则由发包人组织清理，所发生的一切费用由承包人承担，并加倍处罚；
(10)承包人及其分包商接到安全施工问题整改通知，不按期整改，或借故拖延不进行彻底整改者，罚款1000～3000元；
(11)擅自拆除、毁坏、挪用安全设施，罚款500～1000元；
(12)非电工乱拉施工电源，无证驾驶机动车辆，处罚200～1000元；
(13)进入施工现场不能正确佩带安全帽，罚款100元。高处作业不正确系好安全带，罚款200元。同一分包商月度内发现5人/次及以上习惯性违章，追加罚款1000元，月度超过8人/次，再追加罚款2000元；
(14)安全网设置不到位、破损后不及时更换的，处罚500～2000元/次；
(15)承包人及其分包商人员酒后进入施工现场，罚款200元人/次；
(16)主厂房施工现场、组合场50米及以内严禁吸烟（设置定点吸烟处及饮水处），
发现流动吸烟罚款100元；
(17)不在规定通道内行走，而攀登脚手架上下者，或高处作业抛掷杂物，野蛮施工者，罚款200～1000元；
(18) 因管理不善,造成员工发生中毒、传染病等，每发现一例罚款100～500元；
(19) 发生环境污染事故，除接受当地环保部门的处罚外，每次罚款1000～3000元;
(20) 生产、生活废水未能达标排放，罚款500～2000元;
(21) 现场施工设备噪声超过国家标准，罚款500～2000元；
(22) 在发包人及其上级单位组织的月度、季度安全文明施工检查、考核、评比中总分未达合格的单位，给予3000～5000元的处罚。
(23)现场主要施工道路未按批准的施工组织设计进行硬化，经书面通知整改，仍未执行的，由发包人组织进行实施，实施费用由承包人承担，并处罚5000-8000元。
(24)施工现场道路不能保持整洁、无杂物、无积水，无扬尘，每出现一次，处罚1000-5000元；
(25)未经许可在本工程永久供电、供水、供汽（气）等设施上私拉乱接，每发现一次，处罚500-1000元；
(26)在施工过程中，未采取有效保护措施，造成永久或临时设施（含电缆、管线、沟道等）损坏，每发现一次，处罚5000-8000元；
(27)施工、生活区域排水不畅，导致积水、结冰等，每发现一次，处罚500-1000元；
(28)施工过程中产生的余土、废弃物、垃圾等未能及时按要求集中处置或排放，每发现一次，处罚1000-5000元；
(29)因承包人及其分包商管理不善，引发纠纷和社会矛盾等，并造成恶劣影响由承包人承担全部责任；同时发包人将处罚承包人1000-3000元；
(30)现场必须建设物资棚库和仓库，库内设备、材料必须分类堆放整齐。如发现现场物资、材料有乱堆乱放和不按要求放入仓库现象，发包人在例行检查中发现并发出整改通知后，承包人仍未执行，发包人将处罚承包人1000-3000元。
(31)成品保护措施不到位，造成污染、损坏等，除由责任方负责赔付外，每发现一处，处罚500-5000元。
以上各项罚款的每月累计金额不超过5万元。
5.3 如果承包人某月出现以下任意一项事故或事件，则取消本约定5.1款规定的当月奖励金,并处罚承包人1～5万元。
(1) 发生人身死亡与3人及以上重伤事故；
(2) 发生恶性未遂事故；
(3) 发生经济损失在10万元及以上的设备事故（含施工机械事故）；
(4) 发生经济损失在10万元及以上的火灾事故；
(5) 发生负主要责任的交通事故；
(6) 发生垮塌事故；
(7) 发生大面积职业病；
(8) 发生员工集体中毒事件；
(9) 发生大面积传染病；
(10) 发生重大环境污染事故。
六、合同协议双方须认真履行本协议所列条款。承包人不履行或不认真履行协议规定条款，经劝告无效，发包人有权提出警告、罚款直至解除承包合同。
七、以上条款中发包人的部分职权可由本工程的监理单位的专职安全人员执行。
八、工程竣工后必须持本协议，经发包人安全部门按照前述条款办理完安全奖惩处理手续后，方可进行结算，否则不予办理结算手续。
九、本协议未尽事宜，按国家有关规定，由双方协商解决。
十、本协议正本四份，发包人三份，承包人一份；副本六份，合同协议双方各执三份。
十一、协议有效期限：本协议随主合同同时生效，至主合同承包项目竣工完成验收后失效。
发包人：（签章）
法定代表人：年月日
承包人：（签章）
法定代表人：年月日
电气设备安装工程施工合同的范本 甲方： 乙方： 按照《中华人民共和国合同法》、《建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》和国 家工商行政管理局、建设部颁发《建设工程施工合同》，并结合本工程具体情况，经甲、 乙双方共同协商就乙方承包甲方首都国际机场口岸信息楼工程电气工程施工一事达成本协议： 第一条：工程承包范围 1.1工程地点：北京市顺义区南法信镇。 1.2承包范围：北京首都机场口岸行政信息楼电气设备安装施工。 第二条：工程承包方式及合同单价 2.1工程承包方式：本工程采用综合单价的承包方式。如果实施中乙方的施工质量、 安全、进度等不能令甲方满意，甲方有权单方终止合同（甲方不负违约责任）。 2.2合同单价：见后附《工程量清单单价》，如果甲方发现乙方在《工程量清单单价》的报价中存在不合理单价，甲方有权将不合理单价进行整。 2.3本合同在任何条件下不会影响本合同标明的单价。本合同单价在任何情况下不予 上调。此项目单价包含了乙方完成该项目从机具设备调遣、人员调遣、生活设施、电气设 备安拆，工程修建、中小型机具使用费、生产工具使用费、甲供材料的卸车费、甲供材料 的管理费、劳动保护费、生活水电费、安全文明施工、场地清理、缺陷修复、现场管理、 工程赶工的各种措施费、利润、税金、国家和地方法律、法规、条例规定的及合同和施工 中明示或暗示发生的所有费用。是乙方完成本工程合格项目的全部支付。 对于因征地拆迁、管线改移、砍伐树木、设计变更等各种因素导致乙方窝工、误工、 停工等现象，乙方不得以任何理由向甲方索取任何费用。 第三条：工程承包内容 乙方工作内容包括但不限于以下施工工序： 母线、控制设备及低压电器安装、电机检查接线及调试、电缆线防雷及接地装置、 配管配线、照明器具安装、电气调整试验、建筑与建筑综合布线、自动化控制仪表等工程 施工。
XX电器采购合同范本 供方：____________________________________ 地址：____________ 邮码：____________ 电话：____________ 法定代表人：____________ 职务：____________ 需方：____________________________________ 地址：____________ 邮码：____________ 电话：____________ 法定代表人：____________ 职务：____________ 为保护供需双方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》，经协商一致同意签订本合同。 一、品名、规格、产地、质量标准、包装要求、计量单位、数量、单价、金额、供货时间及数量 品名 规格、型号、牌号、商标 产地或厂家 质量标准 包装要求
计量单位 数量 单价 总金额 交货时间及数量 备注 执行记录 合计人民币 二、供方对质量负责的条件和期限：____ 三、交货方式及地点：____________ 四、运输方式到达站及收货单位：____ 五、运输费用负担：________________ 六、合理损耗计算及负担：____________ 七、包装费用负担：________________ 八、验收方法及提出异议的期限：____ 九、结算方式及期限：________________ 十、违约责任：____________________
十一、合同附件：____________________ 十二、其他约定事项： 1.合同正本一式两份，双方各执一份。 2.本合同经双方签字盖章后生效。有效期限自____年____月____日至____年____月____日。 供方________________________ 法定代表人：____________ 委托代理人：____________ 开户银行：____________ 帐号：____________
水电安装施工合同 建设单位：（简称甲方）山西通生交通设备制造有限公司集装箱项目 施工单位：（简称乙方） 兹有山西通生交通设备制造有限公司集装箱项目水电安装工程，由乙方施工。根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》规定，结合本工程的实际情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则。经过甲乙双方协商签定本合同。 第一条：工程地点临猗县楚侯高科技工业园 第二条：工程内容宿舍楼、综合楼、办公楼、餐厅所有水电工程。 第三条：承包方式：包工包料 第四条：工程价款 1. 工程价款： 第五条：付款方式： 第六条：合同工期 1.双方商定总工期为天。 开工日期：年月日；竣工日期：年月日。 2. 如遇下列情况，经甲方代表签证后，工程可以顺延。 （1）甲方不能按合同约定提供开工条件， （2）工程量变化和设计变更； （3）非乙方原因得气超过4个小时以上时；停水停电停 （4）不可抗力（如地震台风火灾等） 3.乙方如无正当理由拖延工期，每超过一天罚款元。 第七条：工程质量要求：按设计图纸施工，按国家相关规定达到验收合格标准 第八条：材料设备：原材料进场必须有检验报告及出厂合格证等，所有的送检费用由乙方承担 第九条：工程施工前后双方的工作和有关责任 1. 甲方： （1）进场前 7 天内，甲方必须将施工现场清理干净。为乙方提供施工人员生活住宿场地， （2）负责解决施工场地的用水用电热力电讯保证乙方在施工期间的需求；
（3）协调施工现场内各交叉作业施工单位之间的关系及施工次序，保证乙方顺利施工； （4）组织有关单位进行图纸会审，向乙方进行设计交底； （5）组织施工现场的隐蔽工程变更工程的验收和签证工作； （6）负责本工程涉及有关部门的联系和协调工作； （7）组织工程竣工验收工作。 2.乙方： （1）做好施工组织管理及向甲方提供工程进度情况； （2）做好施工安全防范措施，确保施工安全； （3）负责做好材料、设备的采购和保管工作； （4）遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，经甲方代表同意，需办理有关手续的，由甲方承担由此发生的费用，因乙方责任造成的罚款除外； （5）参加工程竣工验收工作。 第十条：保修 保修期限：工程竣工验收合格及甲方在验收证书签字之日起计算，按国家规定的保修条款执行。本工程保修期为24 个月。 第十一条：合同生效与终止 本合同自甲乙双方法人代表或委托代理人签字、盖章后生效，至办完工程验收交接和竣工结算后，除有关保修条款仍生效外，其它条款即告终止，保修期满后有关保修条款终止。 第十四条：本合同一式 2 份，其中：甲方 1 份，乙方 1 份，均具有同等法律效力。 甲方盖章：乙方盖章： 甲方签字：乙方签字： 年月日年月日
电器合作协议范本 甲方（需求方，委托方） 注册营业地点：乙方（供给方，受托方）： 注册营业地点： 风险提示： 合作的方式多种多样，如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等，不同合作方式涉及到不同的项目内容，相应的协议条款可能大不相同。 本协议的条款设置建立在特定项目的基础上，仅供参考。实践中，需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等，修改或重新拟定条款。 经协商，双方就乙方生产、供甲方销售并且根据甲方要求设计、标明为“______ 品牌的照明电器（简称定牌产品）定牌合作之事宜达成如下协议，双方同意签订本合同，并共同遵守以下条款:第一条：合作的产品、数量及定单 1定牌产品品名、规格、型号、目标总量品名规格型号时段单位总量 2、甲方每月向乙方书面发出_____ 个月以上预期量的滚动订单。乙方根据订单预备_____ 天材料和零件。 3、甲方应在每月日前向乙方下达下个月的订单，包括品种、数量、交货时间、顺序等。乙方 除非向甲方提出书面修改意见，否则视为同意该月订单。订定下达后不能变更，除非乙方同意变更。 4、乙方应在甲方下达订单天内，向甲方提供下月的日排产计划。 第二条：产品包装与标识 1定牌产品使用甲方 _________ 注册商标，以及法律许可甲方使用的其他标记、文字、符号。 乙方未经同意不能使用_________ 注册商标，也不能将甲方注册商标及法律许可甲方使用的其 他标记、文字、符号提供给第三方，包括与此相关的容易混淆的任何标记、商标、铭牌或公司名称。 2、甲方应获得合法的“_________ 注册商标使用权，并向乙方提供该注册商标的审批证明文件。 3、乙方须根据甲方要求，在产品内外包装标明________ 品牌。 4、产品背脊标识的产地为____________ ，厂址为___________ 。 5、如果甲方发现有与乙方合作的第三方有对甲方商标、标记的侵权行为，应立即通知乙方停止为其生产。当侵权实施已经发生，乙方未获准甲方同意不要擅自处理侵权产品。 6、定牌产品仅允许甲方或甲方授权的企业销售，乙方未经甲方书面授权不得销售。 第三条：质量保证 1产品标准： （1）乙方生产过程须符合甲方的质量控制规范要求。 （2）乙方生产的定牌产品须符合国家标准规定，并符合验收标准。 2、产品质量： （1 ）所有定牌产品都须获得认证。 （2）安全认证由方完成，认证费由方承担。 （3）乙方须按甲方的要求在产品的机身、外包装上进行出厂编号。
合同编号：YT-FS-4469-10 电气工程合同范本(完整 版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
电气工程合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：工程内容： 二、工程承包范围：包工包料、包安全。 三、合同工期 工程施工日期：20xx年月日至20xx年月日。 四、工程质量标准：《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-02) 五、合同价款：
六、双方一般权利和义务 1、甲方 (1)提供必要的施工场地和施工便利; (2)应配合乙方做好安全文明施工工作; (3)配合乙方协调处理施工现场管理、突发事件等工作; (4)负责工程质量的验收工作; (5)工程竣工验收结束后，及时办理支付，通过银行转账或现金支付方式一次性支付工程款。 2、乙方 (1)提供建筑材料合格证书、工程结算书和有关工程联系单等; (2)根据工程需要，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫及其施工人员的安全施工; (3)遵守政府有关主管部门对施工场地的管理规定，保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，随时清理，承担因自身原因违反有关规定造成的损失
电器采购合同范本 近年来，电器采购越来越频繁，电器采购合同怎么写呢?以下是在小编为大家整理的电器采购合同范文，感谢您的阅读。 电器采购合同范文1 买方(以下称甲方)：营业执照号码：委托代理人：联系方式：传真：电子邮箱： 卖方(以下称乙方)：营业执照号码：委托代理人：联系方式：传真：电子邮箱： 甲、乙双方就电器采购事宜，经友好协商，依照《中华人民共和国合同法》等相关法律规定，自愿达成如下协议，以资信守。 本合同的期限为：年月日至年月日。 一、采购明细 甲方向乙方采购电器，具体详见下表： 二、付款方式
合同签订后日内，甲方通过银行转账的方式向乙方支付总金额%的预付款。相关电器安装并调试完成日内付清余款。乙方帐号：户名：开户行： 相关增值税专用发票，乙方收到全部货款后日内以快递方式送达甲方。 三、发货 发货时间：甲方支付预付款后日内乙方发货。送货地点：甲方指定送货地点为。运费承担：由乙方承担此次采购产生的所有运输费用。 四、安装 甲方购买的相关电器，乙方需为其进行安装。 五、售后服务 甲方购买的电器出现问题的，3年乙方包退包换。 乙方会安排专人教会甲方电器的使用方法以及保养的注意点。 六、违约责任 甲、乙双方中任何乙方出现违约的，违约方需支付守约方合同总价款%的违约金。
七、其他事项 本合同双方签字盖章后生效，未尽事宜由双方协商解决。本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。 甲方(公章)：_________乙方(公章)： _________ 法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________ _________年____月____日_________年 ____月____日 电器采购合同范文2 甲方： 乙方： 甲乙双方经协商，在协议供货有效期内达成以下条款： 第一条：采购商品清单及协议价格 乙方保证提供如下内容的合格产品：金额单位：元 第二条：质量标准和要求 乙方保证本协议中所供产品质量具有ISO9001国际质量管理体系认证，并通过3C中国强制性产品认证。
合同编号：YT-FS-7892-52 电气安装合同范文(完整 版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
电气安装合同范文(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 发包方(简称甲方)： 承包方(简称乙方)： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国劳动法》及工程所在辖区内有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、诚实、信用的原则，结合施工现场的具体情况，甲方将该工程水暖、电器承包给乙方施工，经双方协商一致，达成以下协议条款。 一.工程概况 建设单位名称： 工程名称： 建设地点： 标段(栋号)： 建筑面积(水暖、电气)：各标段以土建竣工实际
面积为准总建筑面积：暂定为㎡ 二、乙方进场人数(附名册) 乙方按国家有关规定，聘用临时工并签订劳动施工协议，按本工程承担的内容，组织进场所需工种人员，并按榆树市流动人员管理办法、作到“三证齐全”，相关工种、特殊工种必须持上岗证书，无关人员不得进驻现场。 三、工期进度要求 (一)开工日期：年月日 (二)总(日历)工期：个月 (三)具体工期与作业内容，必须遵照甲方制定的进度节点完成施工。 四、承包方式与范围 (一)承包方式：包工、包料、包工具、包工期、包安全、包文明施 (二)承包范围： 1.给排水安装：图纸内的全部内容， 2.电气安装：包括穿线管的预埋、管内穿线、桥架安装、电箱的安装，
协议编号：LX-FS-A98022 家用电器购销合同标准范本 After Negotiation On A Certain Issue, An Agreement Is Reached And A Clause With Economic Relationship Is Concluded, So As To Protect Their Respective Legitimate Rights And Interests. 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
家用电器购销合同标准范本 使用说明：本协议资料适用于经过谈判或共同协商的某个问题，在取得一致意见后并订立的具有经济或其它关系的契约条款，最终实现保障各自的合法权益的结果。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 供方：______ 地址：____ 邮码：____ 电话：____ 法定代表人：____ 职务：____ 需方：______ 地址：____ 邮码：____ 电话：____ 法定代表人：____ 职务：____ 为保护供需双方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》，经协商一致同意签订本合同。 一、品名、规格、产地、质量标准、包装要求、计量单位、数量、单价、金额、供货时间及数量质量标准
包装要求 计量单位 数量 单价 总金额 交(提)货时间及数量 备注 执行记录 合计人民币(大写) 二、供方对质量负责的条件和期限：____ 三、交(提)货方式及地点：____ 四、运输方式到达站(港)及收货单位：____ 五、运输费用负担：____ 六、合理损耗计算及负担：____ 七、包装费用负担：____
电气工程协议书范本 篇一：电气工程安装合同 合同编号：XHXX080301 安装工程合同 工程名称：2*630kVA欧变高压配电安装工程工程地点：中山市东升镇 建设单位：中山市XX XX有限公司 电气工程安装合同书 合同编号： 签约地点： 甲方：中山市XX有限公司 代表人： 联系电话： 乙方：中山市XX工程有限公司 代表人： 联系电话： 甲方委托乙方安装施工：2*630kVA欧变高压配电安装工程，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿的原则，经双方协商一致，签订本合同，并共同遵守执行。 一、工程项目： 1、工程名称： 2、工程地点：
3、工程内容：乙方以包干、包设计、包工包料、包工期、包试验、包验收、包带电接网、包通电，即依据乙方根据甲方提供的基础资料进行 设计（或委托有资质的设计院设计），经由施工地供电管理部门审批后 的图纸施工。 4、工程所用的主材及厂家： 1）安装一台YBM1-2*630/10 kVA欧式箱变----------------广东XX变压 器有限公司。 2）安装一台FZW28分界真空负荷开关------------- 珠海XX有限公司 3）敷设高压电缆YJV22-3*150mm2--------------------------广州市XXXX 实业有限公司。 4）安装欧变基础一个。 二、原始资料： 甲方必须向乙方提供工程相关的总平面布置图，用电负荷数据及其 它基础资料，并保证上述资料的真实性。 三、施工图纸： 乙方根据甲方提供的基础资料进行设计（或委托有资质
的设计院设 计），设计时间计入施工期限，设计方案由施工地供电管理部门审查同意 后，以施工地供电管理部门审批后施工，乙方不持异议。 四、合同价款： 甲、乙双方经协商，乙方以包干、包设计、包工包料、包工期、包 试验、包验收、包带电接网、包通电的形式同意由甲方以（含税人民币） ￥：XX0元(人民币大写:XX元整)总价承包本工程。增减工程所发生的费 用由双方确认后另行协商解决。 五、付款方式：第一期：甲、乙双方签定合同当天内，甲方向乙方支付工程款定金（含 税人民币）￥：XX00元(人民币大写:XX元整)。 第二期：设备、材料到场当天起三天内，甲方向乙方支付工程款（含 税人民币）￥：XX元(人民币大写:XXXX元整) 。 第三期：通电当天起三天内，甲方向乙方支付剩余工程款（含税人民 币）￥：XX元(人民币大写: XX元整) 备注：乙方收取甲方工程款由指定人员XX收取（银行
家电采购合同范本 采购方（以下简称“甲方”）：地址：电话： ：供货方（以下简称“乙方”）地址：电话： 甲乙双方本着公平、互利、诚实信用的原则，经过友好协商一致，依据《中华人民共和国合同法》及有关法律，订立本合同。一、乙方向甲方供应以下产品：风险提示：买卖的标的物 双方一定要明确约定买卖产品名称、品牌、规格、型号、等级，生产厂家，数量等详细内容，尽可能把产品的各项标示都作为标的内容写进合同。如有样品的，双方应封存样品并可进行公正。防止因产品约定不清，而就所提供合格与否产生纠纷。 同时，要求供货方对产品的所有权及处分权作出保证或承诺，防止其产品上存在权利限制，如产品被出租、抵押、涉嫌侵犯他人的知识产权等影响到标的物的交付。 、商品名称：1． 、单价：2 、商品数量：3 、单品总额：4 ：5、总金额：二、交货地点三、交货时间：合同签订之日起______天之内。四、运输费用承担：由______方承担。风险提示：价款及支付方式价款是采购合同的最为 重要的内容之一。一方给钱。采购合同的主要义务是一方给物，因此，价格固定，价款比较清楚，一般不会产生争议。如果采购多种货物或进行长采购单一货物，时间的货物买卖，价款较为复杂，一旦约定不明，则极易产生争议。因此，合同中应明确产品单价、计量标准、数量、产品附件等，对于涉外合同，还应当明确货币种类及外汇结算标准，防止出现分歧。 另外，支付方式也应当约定明确，价款支付是现金支付，还是用支票支付；如果采用汇款，汇费由谁负担等细节应当明确。 五、付款方式：合同签订后，甲方先付合同款的______%订金，货到指定交货地点时再交付合同款的______%，剩余尾款在安装验收完毕______个工作日内付清。 风险提示：验收标准 验收标准约定不明时，极易发生产品质量纠纷。 还可选择约定验收结果的最终验收手续及过程，应在验收条款中详细列明货物的验收标准、． 及以处理过程的沟通与衔确认权人。同时还应详细列明货物不符合约定条件时的处理方式、接。
电气安装工程合同范本 甲方： 乙方： 甲方委托乙方安装施工：2*630kVA欧变高压配电安装工程，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿的原则，经双方协商一致，签订本合同，并共同遵守执行。 一、工程项目： 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程内容：乙方以包干、包设计、包工包料、包工期、包试验、包验收、包带电接网、包通电，即依据乙方根据甲方提供的基础资料进行设计(或委托有资质的设计院设计)，经由施工地供电管理部门审批后的图纸施工。 4、工程所用的主材及厂家： 1)安装一台YBM1-2*630/10 kVA欧式箱变----------------广东XX变压器有限公司。 2)安装一台FZW28分界真空负荷开关------------- 珠海XX有限公司 3)敷设高压电缆YJV22-3*150mm2--------------------------广州市XXXX实业有限公司。 4)安装欧变基础一个。 二、原始资料：
甲方必须向乙方提供工程相关的总平面布置图，用电负荷数据及其它基础资料，并保证上述资料的真实性。 三、施工图纸： 乙方根据甲方提供的基础资料进行设计(或委托有资质的设计院设计)，设计时间计入施工期限，设计方案由施工地供电管理部门审查同意后，以施工地供电管理部门审批后施工，乙方不持异议。 四、合同价款： 甲、乙双方经协商，乙方以包干、包设计、包工包料、包工期、包试验、包验收、包带电接网、包通电的形式同意由甲方以(含税人民币)￥：XX0元(人民币大写:XX元整)总价承包本工程。增减工程所发生的费用由双方确认后另行协商解决。 五、付款方式： 第一期：甲、乙双方签定合同当天内，甲方向乙方支付工程款定金(含税人民币)￥：XX00元(人民币大写:XX元整)。 第二期：设备、材料到场当天起三天内，甲方向乙方支付工程款(含税人民币)￥：XX元(人民币大写:XXXX元整) 。 第三期：通电当天起三天内，甲方向乙方支付剩余工程款(含税人民币)￥：XX元(人民币大写: XX元整) 备注：乙方收取甲方工程款由指定人员XX收取(银行帐户名：XX)，如不是指定人员收取工程款需由乙方出一份委托书或由甲方致电给XX(电话：XX)电话确认。
STANDARD CONTRACT SAMPLE (合同范本) 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订日期：____________________ 编号：YB-HT-012390 家电购销合同(合同范本)
家电购销合同(合同范本) 家电购销合同（一） ____________________（以下简称甲方） ____________________（以下简称乙方） 甲方主要生产“国虎”“xx”牌环保家电（内衣消毒柜、衣物消毒柜、厨房垃圾处理机），乙方通过认真细致的市场调研，对国家发明专利，环保新产品市场前景充满信心，自愿代理经销甲方系列家电产品。 甲方根据乙方经济能力，和市场开拓能力同意授权乙方在省地区（市），作为上述产品的独家代理经销商，授权期限为年月 日至年月日。 同时甲乙双方本着优势互补、互惠互利、共谋发展的基本原则，就上述地区，上述期限内，乙方独家代理、经销甲方产品的相关事宜，协商约定如下： 一、区域 甲方授权乙方在协议授权期限内，在所代理的区域，代表甲方对上述专利产品从事广告宣传、产品销售和售后服务工作。乙方积极宣传推广专利产品，监督市场上仿伪产品，及时反馈给甲方，并协助打假取证工作。 1、甲方在授权期限内，不准在授权区域内，设立除乙方之外的其他经销商，
甲方也不在此区域内，自行设定经销点，否则，一切责任由甲方承担。 2、乙方应积极发展以专营店、零售店为基础的分销网点，并及时将专营店、零售店产品的经营情况反馈给甲方。 3、甲方免费向乙方提供相应的产品资料等，配合乙方做好销售工作，提供必要的营销、售后服务的培训和技术支持。 4、乙方在销售过程中，应及时向甲方提供售出产品的机型、编号及用户的相关资料。 5、乙方在超越本协议限定区域，操作任何与此产品相关的事宜，均应事前以书面形式向甲方提出申请，由甲方认可后方可操作。 6、如乙方所辖区有客户直接向甲方进货，甲方将无条件介绍给乙方，由乙方与其签定购销合同。 二、价格 1、首次进“内衣消毒柜”“衣物消毒柜”“厨房垃圾处理机”优惠，货值万元，产品台，共台，以后具体价格按价格表执行。 2、全国统一供货价格，具体带运费的产品价格，经甲、乙双方，根据物流运输费等按实结算，或乙方自付运费。 3、出口产品，产品改进，根据成本费用增加等，协商提高产品价格，根据原材料等涨价降价，协商提高或下降产品价格，具体按照新价格表执行。 三、质量问题及处理 1、甲方给乙方提供的产品，须符合国家及有关标准。 2、乙方收到货物后进行检查，如出现质量问题应保管好产品，作好原始记录，属甲方责任给予调换，费用由甲方承担，否则后果自负。如乙方有意制造质
电气工程承包合同协议 书本 文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089
电气分项工程施工合同 合同编号： 甲方： 乙方： 签订地点： 签订日期： 建筑工程电气分项工程施工合同 甲方（发包人）（全称）： 乙方（承包人）（全称）： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国劳动用工合同》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为明确责任、权利和义务，确保工程质量，保证施工安全，使本工程达到文明施工，按期竣工。双方本着自愿、互利的原则签订本合同。 一、工程概况及承包内容和价格:
工程名称：兴城市社会主义新农村东一新村一期工程 工程地点： 工程结构：框架结构建筑面积约 5万 M2。（以实际面积为准） 承包工作内容： 1、照明系统：管路预留预埋、穿线、照明灯具、插座、开关、配电箱和防雷接地安装及调试等施工图纸所包含的全部内容。 2、动力系统：管路及套管预留预埋、线缆敷设、配电设备安装及调试等施工图纸要求的内容。 3、弱电系统（电视、电话、宽带等）：管路及套管预留预埋、消防系统管路预留预埋、应急照明灯的安装及调试。 承包价格： 元/m2（含临电)（按建筑面积计算）。 承包方式： 包人工费、包工具（手持电动工具及钢卷尺、划线笔、压线钳、电焊机、弯管器等）、包质量、包工期、包文明施工。 付款方式：1、按照工程形象进度进行支付或者借支。
2、乙方在领取或借支工程进度款时应按实提供职工领取工资花名册，由本人领取工资时必须本人签字确认，不能代领，更不得私自挪用人工工资，如发现承包人挪用人工工资，由乙方自行承担一切责任。 二、合同双方的权利和义务： 1、甲方负责材料供应。 2、乙方必须按设计文件、现行施工及验收规范、施工组织设计、施工技术交底、安全交底要求施工。在施工中发现材料质量问题及时汇报。 3、乙方要提前一周提出材料计划，材料计划要准确，甲方根据乙方提供的材料计划供应材料，若实际使用量超出乙方的材料计划，超出部分乙方自行负责，甲方有权从工程承包费中扣除多余材料费用。 4、乙方负责现场临时用电设施的建立、维护、拆除。各种电气的孔洞预留与封堵。 5、进场材料与甲方保管人员共同验收（包括型号、规格），发现材料存在质量问题、型号、规格不符合要求及时汇报。 6、乙方负责进场材料的卸车入库，配合甲方做好进场材料的保管工作。避免丢失与损坏。
甲方(采购单位)： 乙方(供货单位)： 甲乙双方依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，协商一致，订立本合同。 第一条甲方采购的物品内容和成交价格： 第二条物品的质量技术标准、乙方售后服务及损害赔 1、物品的质量技术标准按国家法律法规规定的标准执行。 2、乙方应按生产厂家的保修规定和服务承诺做好保修等免费服务。 3、乙方售后服务响应时间为甲方通知乙方之日起____________日内，若乙方在甲方通知之日起____________日内不安排工作人员进行售后服务的，甲方可自行组织维修，费用由乙方承担，
甲方可在货款和其他应付乙方的款项中扣除。 4、在物品保修期结束后若乙方需要对物品、设备进行改造和升级的，乙方应按照承诺提供相应的服务，由此而产生的费用由甲方承担。 5、如因乙方物品质量原因，导致甲方损失，乙方应予以赔偿。 第三条交付和验收 1、交付时间：乙方应在甲方要求的时间内将所有采购物品交付给甲方。 2、交付地点：乙方应将采购的物品按时送到甲方指定的地点。 3、乙方负责物品的运送、安装、调试，负责基本操作培训等工作，直至该物品可以正常使用为止；负责提供物品的使用说明等相关资料；并承担由此产生的全部费用。 4、验收时间：甲方必须于乙方提出验收申请后____________个工作日内组织验收。 5、验收标准： （1）单证齐全：应有产品合格证(或质量证明)、使用说明、保修证明、发票和其它应具有的单证； （2）质量符合国家法律法规规定的标准。 第四条货款的结算 1、结算依据：采购合同、乙方销售发票、甲方出具的验收报告。 2、结算方式：货款结算按照季度结算的方式进行，甲方每季度按时将当季度货款支付给乙方。甲乙双方应以书面形式告知对方各自的开户银行、账号名称、账号，开户银行、账号名称、账号如有变更的，变更一方应在合同规定的相关付款期限前____________天内以书面形式通知对方，如未按时通知或通知有误而影响结算的一方应当承担逾期付款的责任。 第五条违约责任 1、乙方不能交货的，甲方不向乙方付款。乙方应向甲方偿付相当于不能交货部分货款的 ____________%的违约金； 2、乙方所交物品品种、数量、规格、质量不符合国家法律法规和合同规定的，由乙方负责包修、
水电安装施工承包 合同书 工程名称： 发包方： 乙方： 签订日期：年月日 建筑水电安装工程承包协议书
发包方（简称甲方）： 承包方（简称乙方）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》《建筑工程承包合同条款》及工程所在辖区内有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、诚实、信用的原则，结合施工现场的具体情况，明确双方在施工中的权利、义务和经济责任，双方对本工程有关事宜协商一致，甲方将该工程：项目的水电安装工程承包给乙方施工，达成以下协议条款。 一．工程概况： 工程名称： 工程地点： 施工内容： 二、工期进度要求： （一）开工日期：年月日 （二）总（日历）工期：个月 （三）具体工期，必须遵照甲方制定的进度节点完成施工。 三、承包方式与范围： （一）承包方式： （二）承包范围： 1. 图纸范围内的所有室内的水电安装工程（包工包料）。 2.乙方负责现场所有临时水电的安装工作。 3.夜间施工乙方必须派专人值班。 四、承包价格 1﹑采用可调价格合同，合同价款调整方法： a、_按定额计价方式计价：建筑、装饰及安装等工程按《2017年山东省建筑工程消耗量定额及统一基价表》、《2017年山东省装饰装修工程消耗量定额及统一基价表》、《2017年山东省安装工程消耗量定额及单位估价表》及《2017年山东省建筑安装工程费用定额》以及相关计价文件，按一类工程取费，缺项部分套用相似或相近定额项目，无定额及相近可套项目，参考市场价格。 b、施工期间颁发新定额或出台有关政策性文件、规定、办法，
则按有关政策性文件执行 2﹑水电材料及辅材按施工期间内每月的《昆明建设工程造价信息》中对应材料价格作为最终结算价格。 3﹑人工调差按总承包合同执行。 4、甲方按照水电安装工程总造价下浮5%支付给乙方。 5、签证部分，甲方按照实际签证支付给乙方。 6、材料送检费用由乙方负责。 五、工程质量要求 1.必须具备承包工作范围相应的工程技术和组织管理能力，能够独立履行相应的现场管理职责，施工人员也必须具备相应的资质、操作证和上岗证。 2.乙方必须依据国家有关规范和标准，按照设计图纸和施工组织设计要求进行施工，工程验收每个部分必须合格，通过备案并达到合格标准。 3.乙方必须积极配合甲方，如实做好工程施工过程的记录，并接受甲方的质量检查及现场签证和各种试验。 4.对检出的不合格品（项），乙方必须无条件地进行及时整改，直至通过质量检验达到要求。 5.乙方必须配备相应的技术人员和管理人员。若因乙方技术不到位或对图纸理解造成的错误，遗漏及返工。乙方除承担工程款和工期外，还应赔偿相应的材料费。 6对在管理进度质量安全文明施工等方面严重不足或经建设单位、监理、甲方管理人员提出整改而未整改者进行相应的经济处罚，严重者清退出场。 7.保修期为一年。 五、施工工期 1、乙方必须按甲方制定的进度计划组织施工，乙方接受监理单位、建设方及甲方工程施工管理人员对进度的检查、整改、监督；工程实际进度与施工进度计划不符时，乙方应按建设方、监理工程师或甲方的要求提出整改措施，经确认后执行。 2、工期延误 （1）乙方在施工中要积极主动施工，预埋线管不单独安排时间，钢筋安装完工时水电的预埋也必须完工。 （2）如因乙方自身原因延误工期，一切损失由乙方自行承担； （3）如甲方原因造成的工期延误，一切损失由甲方承担，并工期顺延。 六、安全施工要求 1.甲方对乙方进行安全技术交底及安全教育。 2.乙方必须遵守执行安全生产法规、条例、规章、操作规程,严格按“一标三规范”要求组织施工检查。 3.乙方必须对所属员工进行安全教育，未进行安全技术交底和安全教育不得上岗操作，更不得违章指挥、违章作业。 4.乙方做好劳动保护工作，按国家有关规定为其操作层人员缴纳意外伤害保险，且回执单上交甲方备案。 5.乙方在施工过程中所发生的（包括由乙方原因造成的人员）工伤、死亡、病残按劳动部办公厅《关于如何确认临时用工主体的复函》规定办理，均由乙方负全部责任责，甲方不予承担。 七、付款方式：进度款支付按照每层完工付款 1、乙方每月25号报当月工程进度，甲方在次月5号前支付乙方进
家电采购合同范本 家电采购合同范文1 甲方： 乙方： 经过协商确定乙方为协议供货供应商，甲乙双方经协商，在协议供货有效期内达成以下条款： 第一条：采购商品清单及协议价格 乙方保证提供如下内容的合格产品：金额单位：万元 第二条：质量标准和要求 乙方保证本协议中所供产品质量具有ISO9001国际质量管理体系认证，并通过3C中国强制性产品认证。 第三条：权利瑕疵担保 1.乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。 2.乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。 3.乙方保证其所出售的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。 4.如使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。 5、乙方负责安装，并承担验收合格前发生的安全责任第四条：包装要求
1.乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。 2.每一个包装箱内应附有出厂标准配置的有关技术、质量、三包等资料。 第五条：供货对象及供货期限 乙方负责在供货协议生效之日起至年月日期间家电的供应。 第六条：供货方式 在供货期限内，乙方在与采购单位签署《家电供货合同》(以下简称《合同》)后，保证在个工作日内派人免费送货至采购单位指定地点并安装完毕。 第七条：验收 乙方将家电送货至采购单位指定地点后，由采购单位根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收。在安装完毕，验收合格后，采购单位收取发票。 货物的数量不足或表面瑕疵，采购单位应在验收时当面提出;对质量问题有异议的应在安装调试后7个工作日内提出。在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照采购单位的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。 采购单位在乙方按合同规定交货和安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担由此而造成的乙方直接损失。 第八条：售后服务 乙方承诺售后服务按照投标产品的服务承诺实施。 第九条：货款的支付
合同编号:__________ 电气工程施工承包合同范本 甲方：_________________________________ 乙方：_________________________________ 20____年___月___日
电气工程施工承包合同怎么写?以下是华律网小编提供的一个范本，仅供参考。 电气工程施工承包合同 编号： 本工程名称建设单位施工单位签订时间签订地点 电力建设工程施工合同条件 第一章词语涵义及合同文件 第一条词语涵义《电力建设工程施工合同》文本，由《电力建设工程施工合同条件》(以下简称《合同条件》)和《电力建设工程施工合同协议条款》(以下简称《协议条款》)，组成，其用词用语除《协议条款》另有约定外，应具有本条所赋予的涵义： 一、发包方(简称甲方)：《协议条款》约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。 二、甲方驻工地代表(简称甲方代表)：甲方在《协议条款》中指定的代表。 三、承包方(简称乙方)：《协议条款》约定的、具有《电力施工企业资质管理办法》规定的工程承包主体资格并被发包方接受的当事人。 四、乙方驻工地代表(简称乙方代表)：乙方在《协议条款》中指定的代表人。 五、社会监理：受甲方委托、具备《电力工程建设监理单位资质管理办法》规定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。 六、总监理工程师：工程监理单位委派的监理总负责人。 七、设计单位：甲方委托的具备《电力工程勘察设计单位资质管理办法》规定的相应资质等级的设计单位。 八、工程造价管理部门：国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或如上部门授权的建设工程造价管理机构。 九、工程质量监督部门：电力工业部、电业管理局、省(直辖市、自治区)电力局或其根据《电力基本建设工程质量监督暂行规定》设置的电力建设工程质量监督机构。 十、工程：《协议条款》约定具体内容的电力建设永久工程。 十一、合同价款：以现行的定额、材料预算价和相应的取费标准为指导价格，通过招标投标或甲乙双方协商确定，用以支付乙方履约完成工程施工内容的价款总额。
YOUR LOGO 家电采购合同范本正式版 After The Contract Is Signed, There Will Be Legal Reliance And Binding On All Parties. And During The Period Of Cooperation, There Are Laws To Follow And Evidence To Find 专业合同范本系列，下载即可用
家电采购合同范本正式版 使用说明：当事人在信任或者不信任的状态下,使用合同文本签订完毕，就有了法律依靠,对当事人多方皆有约束力。且在履行合作期间,有法可依,有据可寻，材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。 出卖人：___________ 买受人：___________ 合同编号：_________ 签定地点：__________ 签订时间：_________ 第一条标的、数量、价款及交(提)货时间 标的名称牌号商标规格型号生产厂家计量单位数量单价金额交(提)货时间及数量 合计 合计人民币金额(大写) (注：空格如不够用，可以另接) 第二条质量标准 第三条出卖人对质量负责的条件及期限： 第四条包装标准、包装物的供应与回收： 第五条随机的必备品、配件、工具数量及供应办法： 第六条合理损耗标准及计算方法： 第七条标的物所有权自时起转移，但买卖人未履行支付价款义务的，标的物属于所有。 第八条交(提)货方式、地点：
第九条运输方式及到达站(港)和费用负担： 第十条检验标准、方法、地点及期限： 第十一条成套设备的安装与调试： 第十二条结算方式、时间及地点： 第十三条担保方式(也可另立担保合同) 第十四条本合同解除的条件： 第十五条违约责任： 第十六条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的，按下列地种方式解决; (一)提交仲裁委员会仲裁; (二)依法向人民法院起诉。 第十七条本合同自起生效。 第十八条其他约定事项： 出卖人(章)买受人(章) 可在本位置填写公司名或地址 YOU CAN FILL IN THE COMPANY NAME OR ADDRESS IN THIS POSITION
电气安装工程施工合同书 发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 根据甲乙双方共同协商，甲方委托将高压配电系统设备工程交由乙方承包施工，为明确双方的责任、分工协作、互相配合、按期完成工程任务，双方同意订立如下条款共同遵守： 一、工程地点：瑞昌市码头镇 二、承包方式和项目工程内容： 1、本项目合同为交钥匙工程，承包方对承包范围内所有部分设计、采购、制作、运输、安装、检测、调试和验收通电，直至项目工程交付发包方使用、价款为总价包干合同，不因市场材料费价格变化而调整。 2、电源由10KV 杆接入，接入方式为地埋电缆（含高压计量等），高压计量等规格型号按当地供电公司相关标准要求进行选型。 3、承包方施工范围：安装2000KV A、400KV A、变压器各一台，安装高压计量、安装高压进、出线柜，电容柜。厂区内所有低压线路与乙方无关。 三、承包方式和工程造价： 本工程根据双方协定进行收费，工程合同定价为人民币元，大写元整（含供电部门电所需所有费用，其中包含设计费等，不包含预交电费。） 四、付款方式： 1、双方签定合同后，发包方支付总款项的% ，给承包方采购材料。 2、工程完成并经供电部门验收合格正式送电，承包方提供给发包方增值税专用发票后，发包方支付承包方全款的% ，预留%的款项作为质量保证金，在通电后期满三个月付清。 五、工程期限：
本项目合同工期按要求在施工场地平整完毕交付使用后，承包方在双方签订合同预付款到账后一个月完成所有的设计、采购、安装、检测、验收、通电等工作。 六、工程验收标准： 以当地供电部门验收及通电为标准。 七、双方责任： 1.发包方责任： （1）委托专职现场代表，检查、监督工作量：处理施工现场的协调工作。 （2）提供必要的施工条件（如水、电及清理土建现场）。注明：发包方只提供现有的用电电压及用水量，提供水电但不提供至施工现场。 2、承包方责任： （1）负责工程质量，必须符合施工图纸及国家电力部门验收规范，保证施工质量并验收合格。 （2）检阅施工图纸，提出施工方案，按时完成工期。 （3）确保施工安全，并负责安全责任。 （4）工程在质保期内，质量因承包方问题，由承包方无偿维护；如因发包方人为或其他因素造成质量问题，则由发包方自行负责，也可由承包方有偿维护。 （5）质量为三个月，产品终生跟踪有偿服务。 八、违约责任 1、甲乙双方必须严格遵守和履行本合同，若由于一方的过错，造成本合同不能履行或不能完全履行时，由过错方承担责任；如属双方过错，应根据实际情况，由双方分别承担各自应负的违约责任。 2、甲方未全额付清合同款之前，本合同所述设备所有权仍属乙方。如工程正式送电后五个工作日内甲方不能按合同约定支付工程款，催收并应向甲方交纳滞纳金，滞纳金按天计算，罚金按千分之三每天计算。 3、如乙方不能按期履行本合同所规定的责任，乙方应向甲方交纳罚金，罚