第一科目水利工程造价基础理论与相关法规
一、单项选择题
（备选答案中只有一个是正确的）
1．我国平均年水资源总量较大，但人均水资源量仅为（）。
A．1200m3 B．2200m3 C．2000m3 D．3200m3
2．南水北调工程最新建设目标：南水北调（）分别于2013年和2014年通水。
A．中线一期工程 B．南水北调东线和中线一期工程
C．东线一期工程 D．东线、西线和中线一期工程
3．当前，我国水利面临着的主要问题是（）。
A．洪涝及台风灾害 B．水工程老化病危
C．洪涝灾害、干旱缺水、水环境恶化 D．水资源短缺及优化配置
4．1958～1976年是我国历史上概预算管理制度的（）。
A．建立时期 B．恢复重建时期
C．削弱时期 D．改革与发展时期
5．1992年以来，我国水利工程造价管理进入了改革与发展的新时期，它的主要特点是（）。
A．适应社会主义市场经济的工程造价管理体系逐步建立
B．计价依据统一化 C．管理手段信息化 D．完全与国际接轨
6．对工程造价的前期预控主要在（）通过控制工程规模、范围、标准等方法进行。
A．项目建议书阶段 B．可行性研究阶段
C．可行性研究和初步设计阶段 D．施工阶段
7．工程造价管理的核心内容是（）。
A．工程造价从业人员的管理 B．工程造价的确定与控制
C．工程造价编制依据的制定 D．工程造价的编制与审查
8．工程造价两种含义的主要区别是（）。
A．第一种含义属于价格管理范畴，第二种含义属于投资管理范畴
B．第一种含义对于投资者是追求投资决策的正确性，第二种含义对于承包商是追求较高的工程造价
C．第一种含义是作为市场供给主体，出售商品和劳务的价格总和，第二种含义是”购买”项目付出的价格
D．第一种含义通常任定为工程工程发包价格，第二种含义是工程投资费用
9．总投资与总造价的关系是（）。
A．总投资＞总造价 B．总投资≥总造价
C．总投资≤总造价 D．总投资＝总造价
10．承发包工程的承发包价格，即发包方与承包方签订的（），它包括生产成本、利润和税金三个部分。
A．合同价 B．投标价 C．标底价 D．工程预算价
11．建设工程造价中不含（）。
A．土地使用费 B．设备保管费 C．生产性流通费用 D．贷款利息
A．次序可以颠倒，但不能进行交叉 B．次序不能颠倒，但可以进行合理交叉
C．次序不能颠倒，也不能进行交叉 D．次序可以颠倒，同时也可以进行合理交叉
13．在国内建设程序中，通过多方案比较，提出评价意见，推荐最佳建设方案的阶段是（）。
A．项目建议书阶段 B．可行性研究阶段
C．初步设计阶段 D．建设前期准备工作阶段
14．总投资在2亿元以下的中央投资、中央和地方合资的大中型和限额以上项目的可行性研究报告应（）。
A．经国家计委审查后报国务院审批 B．报行业归口主管部门审批
C．报国家计委审批 D．报国家建设行业主管部门审批
15．在工程建设中进行征地、拆迁、场地平整，属于（）阶段的工作。
A．项目建议书阶段 B．可行性研究报告阶段
C．建设准备阶段 D．建设实施阶段
16．建设项目实际造价是（）。
A．承包合同价 B．竣工决算价 C．总承包价 D．竣工结算价
17．在项目建设的各个阶段，需分别编制投资估算、设计概算、施工图预算及竣工决算等，这体现了工程造价的（）计价特征。
A．复杂性 B．多次性 C．组合性 D．多样性
18．（）是可行性研究的核心内容和工程项目决策的主要依据。
A．建设规模 B．环境影响评价 C．投资估算 D．项目经济评价
19．如果初步设计提出的总概算超过可行性研究报告确定的总投资估算的（）以上或其他主要指标需要变更时，要重新报批可行性研究报告。
A．10% B．15% C．20% D．25%
20．项目开工时间是指建设项目设计文件中规定的任何一项（）第一次破土、正式打桩的时间。
A．建设征地 B．三通一平 C．土方工程 D．永久性工程
21．我国水利工程造价管理的发展过程大致可分为（）个阶段。
A．3 B．4 C．5 D．6
22．现代工程造价管理产生于（）。
A．美国 B．英国 C．法国 D．中国
23．以下关于全生命周期与全过程造价管理的说法正确的是（）。
A．全生命周期造价管理侧重于从工程项目开始到项目实施结束这一全过程
B．全过程造价管理主要侧重于从工程评价、设计、实施、使用与维护各个阶段项目造价的确定与控制
C．两者的主要区别在于时间跨度和指导思想上的不同
D．全过程的造价管理与全生命周期造价管理没有区别
24．下列关于工程项目全要素造价管理的说法正确的是（）。
A．一个工程项目的工期和质量在一定条件下可以转化为工程项目的造价
B．要缩短工期将减少贷款利息的支出，将降低工程造价
C．工程建设中延长工期会使建设项目间接费用增加，投资效益差
D．工程项目的功能越多，规模越大，效益越好
25．1881年英国皇家测量师协会（RICS）成立，它标志着（）的正式诞生。
A．工程经济专业 B．技术经济专业 C．工程造价管理专业 D．工程管理专业
26．控制工程造价的最有效手段是（）。
A．技术和经济相结合 B．以设计阶段为重点进行控制
C．以施工阶段为重点进行控制 D．进行全过程的工程造价控制
A．价值生产和价值实现两个过程 B．价格构成的变化
C．供求关系和分配关系的变化 D．成本的变化
28．商品的价值用公式可以表示为（）。其中：C—物质消耗支出；V—劳动报酬（工资）支出；
m—盈利。
A．C+V B．V+m C．C+V+m D．V
29．建筑产品的价格用公式可以表示为（）。
A．建筑产品=社会平均成本+税金+利润 B．建筑产品=直接成本+税金+利润
C．建筑产品=直接成本+间接成本 D．建筑产品=社会平均成本+利润
30．建筑产品的社会平均成本由（）表示。其中：C—物质消耗支出；V—劳动报酬（工资）支出；m—盈利。
A．C B．C+V C．C+V+m D．V+m
31．企业对商品定价的基本依据是（）。
A．正常成本 B．非正常成本
C．个别成本 D．社会平均成本
32．下列关于成本的描述错误的是（）。
A．成本是价格形成中最重要的因素 B．成本是价格最低的经济界限
C．成本的变动在很大程度上影响价格 D．价格形成中的成本包括正常成本和非正常成本33．下列各项中不属于建筑产品的生产成本的是（）。
A．现场经费 B．施工企业管理费
C．青苗补偿费 D．税金
34．建筑产品的差价形式主要有（）。
A．购销差价、批零差价、地区差价 B．地区差价、质量差价、工期差价
C．购销差价、季节差价、地区差价 D．地区差价、季节差价、质量差价
35．绝大多数情况下，工期提前或推迟引起建筑产品成本的变化是（）。
A．工期提前或推迟都会增加成本 B．工期提前会减少成本，工期推迟会增加成本
C．工期提前或推迟都会减少成本 D．工期提前会增加成本，工期推迟会减少成本
36．建筑产品的利润总额等于（）。
A．法定利润+营业外收入-营业外支出 B．法定利润+经营利润+营业外收入-营业外支出
C．经营利润+营业外收入-营业外支出 D．法定利润+经营利润+营业外收入-营业外支出-税金37．在经济萧条阶段，由于投资需求的变动对建筑市场供求均衡的影响，会使建筑产品的均衡价格（）。
A．向较高水平方向变动 B．向较低水平方向变动
C．不变 D．围绕价值上下波动
38．如果纸币流通量超过需要量，则商品的价格就会（）。
A．提高 B．降低
C．不发生变化 D．可能提高，也可能降低
39．我国工程造价管理体制改革的最终目标是（）。
A．定额管理实现量价分离 B．建立工程造价信息网络系统
C．建立以市场形成价格为主的价格机制 D．建立工程造价的监督和检查制度
40．建筑市场的区域性体现在（）。
A．建筑产品的规模越小、技术越简单，建筑市场的区域性就越弱
B．建筑产品的规模越大、技术越简单，建筑市场的区域性就越强
C．建筑产品的规模越小、技术越复杂，建筑市场的区域性就越强
D．建筑产品的规模越大、技术越复杂，建筑市场的区域性就越弱
A．供给弹性很大、需求弹性很小，供给决定需求
B．供给弹性很小、需求弹性很大，需求决定供给
C．供给弹性很小、需求弹性很大，供给决定需求
D．供给弹性很大、需求弹性很小，需求决定供给
42．经济学的需求规律反映了价格水平与需求量之间的（）。
A．正比关系 B．反比关系 C．无关系 D．无法确定
43．经济学的供给规律反映了价格水平与供给量之间的（）。
A．正比关系 B．反比关系 C．无关系 D．无法确定
44．边际成本（MC）用公式表示为（）。
A．边际成本=总成本增值/产量增值
B．边际成本=总成本/产量
C．边际成本=固定成本/产量
D．边际成本=可变成本/产量
45．在完全竞争市场中，当平均成本（AC）达到最小时，边际成本（MC）与平均成本（AC）的关系为（）。
A．MC＞AC B．MC＜AC C．MC＝AC D．MC≠AC
46．边际收益（MR）用公式表示为（）。
A．边际收益=固定收益/产量 B．边际收益=总收益/产量
C．边际收益=总收益增值/产量增值 D．边际收益=可变收益/产量
47．在完全竞争市场中，企业获得最大利润的条件是（）。其中：MC—边际成本；MR—边际收益。
A．MC＝MR B．MC＞MR C．MC＜MR D．MC≠MR
48．实施建筑工程招投标制度，（）。
A．提高了工程成本，但保证了工程质量 B．减弱了供给者之间的了解
C．减弱了需求者对供给者的了解 D．加剧了降低个别劳动消耗水平的竞争
49．建筑工程招标者和投标者共同拥有的信息是（）。
A．标底 B．中标价 C．概预算定额 D．实际生产成本
50．可调价的总价合同与固定总价合同的不同之处是（）。
A．在执行合同中，因不可预见因素而引起工程投入物的成本上升，合同总价应相应调整
B．承包商承担的风险比固定总价合同的风险要大
C．业主承担通货膨胀风险，而在固定总价合同中，该风险由承包商承担
D．如果在执行合同中，因物价上涨而引起工程投入物的成本上升，合同总价不变
51．当边际成本（MC）大于边际收益（MR）时，企业会（）。
A．增大产量 B．减少产量 C．获得最大利润 D．产量不变
52．关于货币价值量对商品价格形成的影响，正确的表述是（）。
A．在商品价值量不变的条件下，货币价值量增加，则价格上升
B．在商品价值量不变的条件下，货币价值量增加，则价格下降
C．在货币价值量不变的条件下，商品价值量增加，则价格下降
D．在货币价值量不变的条件下，商品价值量对价值没有影响
53．我国建筑产品的浮动价格采用的浮动形式是（）。
A．以国家规定的价格为最高限，允许向下浮动
B．以国家规定的价格为底限，允许向上浮动
C．以国家规定的价格为底限，允许向上浮动一定的范围
D．以国家规定的价格为中准价，允许在中准价上下一定范围内浮动
54．在一定生产规模下不随产量变动而变动的费用是（）。
55．下列价格形式中一般只能用于以人工费为主的工作，如清理场地及实物工程量难以计量的零星工作的是（）。
A．通用价格 B．自由价格 C．计划价格 D．成本价格
56．如果建筑市场的供给弹性表现出明显的方向性，建筑市场将（）。
A．容易形成买方市场 B．容易形成卖方市场
C．容易形成供求均衡的市场 D．容易形成买卖双方不完全竞争市场
57．联合承包对供求关系的影响正确的是（）。
A．联合承包减少了供给者的数目，因而减少了供给总量
B．联合承包增加了微观市场的竞争程度
C．联合承包只是建筑市场生产要素的重新组合，因而不会改变市场供求总量
D．联合承包加大了需求者相对垄断的地位
58．当“市场失灵”现象存在时，政府应（）。
A．负责提供那些社会边际成本大于社会边际效益、不能通过市场有效供给的公共品或劳务B．由政府兴建慈善机构，解决分配不公平问题
C．由政府部门制定有关政策法令，实施禁止垄断、维护市场有效竞争的措施，以保证竞争性市场在资源配置方面的效率
D．由政府代替市场，完全干预经济的运行
59．下列符合纯粹公共品的特性的是（）。
A．谁付款、谁受益 B．边际成本为零
C．边际成本大于边际效益 D．消费的竞争性
60．水电站项目的外部性体现在（）。
A．水电站获得经济效益 B．水电站亏损
C．用户的电价调整 D．下游农业受到影响
61．竞争性项目的运动是由（）来支配的。
A．社会影响力 B．自由垄断性
C．投资规模 D．投资利润率
62．政府通过运用财政政策维持总供求的平衡，当总需求超过总供给时，会采取（）。
A．增加财政支出 B．较少税收
C．减少财政支出或增加税收 D．增加财政制度支出安排
63．国防、外交、行政管理、公检法、社会福利救济等公共支出的供给由（）。
A．市场机制 B．政府全额负责
C．以政府为主，市场为辅 D．市场为主，政府为辅
64．混合性公共品的供给方式是（）。
A．市场机制 B．政府全额负责
C．以政府为主，市场为辅 D．市场为主，政府为辅
65．区分私有品、混合公共品、公共品的标志是（）。
A．使用或收益的竞争性与排他性 B．效用的不可分割性
C．消费的非竞争性 D．收益的非排他性
66．竞争性建设项目的目标是（）。
A．效率目标 B．公平目标 C．项目效益 D．公共满足
67．下列不属于混合公共品的是（）。
A．教育 B．公办医院 C．公园 D．国防
68．由于公益性项目产出的公共品性和外部性强的特点决定了这类项目的外部收益（）。
A．很大 B．很小 C．为零 D．无法计量
A．灌溉工程增加农业产量 B．水污染治理项目减少污水排放量
C．灌溉工程促进食品加工业 D．水污染处理项目促进渔业
70．建筑物的美学价值属于（）。
A．有形收益 B．无形收益 C．外部收益 D．间接收益
71．水利工程常采用的经济评价方法是（）。
A．成本-效益法 B．最低费用法 C．公共劳务收费法 D．机会成本法
72．下列关于成本—效益分析法说法正确的是（）。
A．采用一般均衡分析而不是局部均衡分析 B．脱离了古典经济学的完全竞争假设
C．忽视了项目对社会生产的效果 D．忽视了项目对社会分配的影响
73．可持续发展理论是以生态经济系统为分析对象，追求（）。
A．生态效益最大化 B．经济效益最大化
C．生态经济效益最大化 D．人类需求最大化
74．对于只有社会效益且产品不能进入市场的公用项目，应采用（）。
A．成本-效益分析法 B．公共劳务收费法
C．最低费用法 D．机会成本法
75．在识别和计量项目的成本与收益时，最终落脚点总是分析预测项目本身所引起的成本收益变化上，并把与项目无关的因素剔除。这是项目成本、收益识别与计量的（）。
A．多目标性 B．一致性原则 C．增量原则 D．非重复性原则
76．从宏观角度对公益性项目的经济评价方法是（）。
A．机会成本法 B．成本一效益分析法
C．最低费用法 D．公共劳务收费法
77．成本-效益分析法最关键的环节是（）。
A．计算各方案的效益和成本 B．确定贴现率
C．计算比率指标 D．确定项目的优劣次序
78．公益性项目决策目标是（）。
A．社会效益最大化 B．经济效益最大化
C．社会公平目标 D．保持社会稳定
79．公用事业项目效率不高的原因之一是公用事业项目产出的（）。
A．外部性 B．竞争性 C．非价值性 D．福利性
80．在完全信息的“囚徒困境”博弈模型中，供应商和采购实体的均衡解是（）。
A．（合谋，合谋） B．（合谋，不合谋） C．（不合谋，合谋） D．（不合谋，不合谋）81．在政府采购运行机制中，财政部门应（）。
A．直接向供应商采购 B．委托社会中介组织代理采购
C．不监督采购实体的工作 D．对采购过程中的争议进行仲裁
82．项目法人责任制的优点是（）。
A．趋利避害 B．既当裁判员，又当运动员
C．利用有利的市场地位使承包商沦为”最终投资者” D．把风险全部转移给承包商83．属于我国现行的监理制的特点的是（）。
A．监理单位不是与业主而是与设计单位签订合同 B．监理由业主选择但属于独立的第三方C．监理单位由业主和承包商协商选择 D．监理单位是业主的代理人
84．监理工程师的职责应是（）。
A．技术咨询 B．管理咨询 C．仅负责监督质量 D．仅负责组织协调
85．市场有时不能发挥其产生经济效率的作用，这类问题被称为（）。
A．市场欠缺 B．经济危机 C．市场失灵 D．垄断
A．项目是一项临时性、独特性、一次性活动 B．项目的目标随着项目过程渐近明细
C．项目产品就是项目的目标 D．实现项目目标的过程包含着众多不确定性因素87．项目的特征很多，其中（）不属于项目的特征。
A．一次性 B．重复性 C．渐近明细 D．需用资源众多
88．下列关于项目管理的论述中，不正确的是（）。
A．项目管理是业主在项目的整个生命周期内实施的管理活动
B．项目管理是一种有意识的按照项目的特点和规律，对项目进行组织管理的活动
C．项目管理是一门探求项目活动科学组织管理的理论与方法
D．项目管理的主体是一个临时性专门的柔性组织
89．项目管理通过（）过程得以完成。
A．决策、计划、实施和移交 B．启动、计划、执行、控制和收尾
C．规划、实施、控制和收尾 D．启动、计划、执行和收尾
90．中观项目管理主要涉及（）等内容。
A．项目与社会及环境的关系 B．制定行业的投资战略和投资规划
C．协调项目内、外部事物和矛盾 D．保证项目在各个阶段的任务顺利完成
91．工程项目的生命周期可分为四个阶段，它们是指（）。
A．启动阶段、计划阶段、执行阶段和收尾阶段
B．启动阶段、计划阶段、设计阶段和执行阶段
C．计划阶段、控制阶段、执行阶段和守卫阶段
D．启动阶段、计划阶段、控制阶段和收尾阶段
92．下列关于建设项目论述中错误的是（）。
A．建设项目是按一个总体设计进行建设的各个单项工程的总体
B．可以将属于一个总体设计的工程按施工单位不同划分为几个建设项目
C．不能把不属于一个总体设计的工程，按照各种方式归算为一个建设项目
D．建设项目组织是独立的，应具有法人资格
93．大、中型水利水电工程项目划分为（）。
A．单位工程、单项工程、分部工程 B．单位工程、分部工程、分项工程
C．单位工程、分部工程、单元工程 D．分项工程、分部工程、单位工程
94．更新改造项目划分为限额以上和限额以下两种，这是按照（）进行分类的。
A．建设性质 B．投资作用 C．投资额 D．设计生产能力
95．工程项目管理的目标体系包括质量、进度和成本目标，它们的关系是（）。
A．独立的 B．对立的 C．统一的 D．既对立又统一的
96．为满足社会化生产的需要，满足工程项目管理工作通用性，在工程项目管理中，应（）。
A．实施动态控制 B．推行标准化和规范化管理
C．实施社会化和专业化管理 D．采用现代管理方法进行计划
97．项目管理的核心任务是（）。
A．环境管理 B．信息管理 C．目标控制 D．组织协调
98．项目管理最基本的方法论是（）。
A．项目目标的策划 B．项目目标的动态控制
C．项目管理的目标 D．项目管理的信息化
99．业主的项目管理可以委托监理单位来实施，这是工程项目管理（）。
A．单件性、一次性 B．控制性、服务性 C．专业化、社会化 D．信息化、集成化100．为了实现项目的目标，项目组织制定对所要做的工作安排，并对资源进行配置，这是指项目组织的（）职能。
101．为了实现项目的目标，项目组织中所有的成员都按项目要求划分，在没有职能部门经理参与的情况下，完全由项目经理管理一个特定的项目团队，这种项目组织形式是指（）。
A．职能式组织 B．项目式组织 C．弱矩阵式组织 D．强矩阵式组织
102．下列关于项目组织形式论述正确的是（）。
A．在项目式组织中，项目经理要主动配合职能部门经理门工作
B．在职能式组织中，职能部门经理要主动配合项目经理工作
C．职能式项目组织的最大特点是纵向信息传递迅速
D．项目式组织的最大特点是纵向信息传递迅速
103．下列关于矩阵式组织的论述正确的是（）。
A．弱矩阵组织中，项目经理可以全权分配职能部门的资源
B．强矩阵组织中，职能部门经理对项目可以实施更有效的控制，项目经理对项目的影响很小C．强矩阵组织类似于项目式组织，职能部门经理只是配合项目经理工作
D．在弱矩阵组织中，职能部门经理只是配合项目经理完成项目
104．在平衡矩阵组织中，项目经理的主要工作是对项目的（）进行有效管理。
A．时间和成本 B．项目范围界定 C．质量 D．职能人员的使用
105．下列组织结构形式中，最容易形成多头领导，造成管理混乱的是（）型。
A．直线 B．职能 C．直线参谋 D．矩阵
106．在我国，建设项目的项目经理是指（）。
A．项目法定代表人在项目上的全权委托代理人 B．项目法定代表人
C．施工企业法定代表人在项目上的全权委托代理人 D．施工企业法定代表人
107．针对传统管理方式不足，在项目初始阶段就雇用具有施工经验的人员参与项目的实施，以便向设计人员提供施工方面的建议并负责施工过程的管理，这是工程项目的（）。
A．设计-建造方式 B．CM方式 C．设计-管理方式 D．BOT方式
108．在工程项目的实施中，业主只签订一份包括设计和CM服务的管理服务合同，即由同一实体提供设计和施工管理服务，这种项目管理方式是指（）。
A．CM方式 B．传统方式 C．设计-管理方式 D．工程指挥部
109．工程建设合同约定的质量目标（）国家强制性质量标准的要求。
A．必须高于 B．应当高于 C．应当等于 D．不得低于
110．在下列表述中提出了对工程项目计划的要求，其错误的是（）。
A．计划必须按照批准的项目总目标、总任务作出详细的计划
B．计划的详细程度是越详细越好
C．计划必须包括项目实施的各个方面和各种要素
D．计划要保证可操作性
111．工程项目计划往往是建立在对将来合理的预测基础上的，所以计划的人为因素较强，因此，在计划的实施中，会出现计划与实际不符，这就要经常对计划进行调整，使项目实施始终适应新的情况。这是指工程项目计划的（）。
A．目标性要求 B．全面性要求 C．弹性要求 D．符合实际的要求
112．工程项目计划作为一个阶段，它应位于（）。
A．立项之前 B．项目批准之后，项目施工之前
C．项目施工之后，项目竣工之前 D．项目运行阶段之中
113．制定项目的工期计划，质量标准计划和成本计划．是按（）分类的计划内容。
A．项目目标 B．建设程序 C．其他计划 D．资源范围
114．在工程项目进度计划中，需要对年度施工的项目所确定的投资额、年末形象进度，建设条件落实情况等进行说明的计划是（）。
C．投资汁划年度分配表 D．年度建设资金平衡表
115．审核工程项目结算书，公正地处理索赔，这是项目投资控制中（）阶段的控制内容。
A．事前控制 B．事中控制 C．事后控制 D．事中和事后控制
116．在工程项目目标控制中采用（）法有助于工程成本的控制和资源的优化配置。
A．网络计划 B．S型曲线 C．香蕉曲线 D．排列图
117．在下列控制图形和曲线中，能够用于表示建设项目成本计划的是（）。
A．横道图 B．S型曲线 C．网络图 D．控制图
118．既可以用于工程进度控制又可以用于工程造价控制的方法是（）。
A．网络计划法 B．香蕉曲线 C．控制图法 D．直方图法
119．典型的用于质量控制的方法是（）。
A．排列图法 B．因果分析法 C．控制图法 D．直方图法
120．在工程项目目标控制的方法中，直方图法的作用在于（）。
A．寻找质量问题产生的原因 B．寻找影响工程质量的主要因素
C．了解质量问题的动态变化 D．了解质量特征的分布规律
121．在项目实施中，激励、调动和发挥项目控制人员实现目标的积极性，创造性，这是项目目标控制的（）之一。
A．组织措施 B．技术措施 C．经济措施 D．合同措施
122．下列属于建设工程目标控制经济措施的是（）。
A．明确目标控制人员的任务和职能分工 B．提出多个不同的技术方案
C．分析不同合同之间的相互联系 D．投资偏差分析
123．属于工程项目目标控制组织措施的是（）。
A．确定职责及考核标准 B．审查施工组织设计
C．对技术方案进行论证 D．确定对目标控制有利的合同结构
124．对施工组织设计进行审查是工程项目目标控制的（）。
A．组织措施 B．技术措施 C．经济措施 D．合同措施
125．对设计变更进行技术经济分析是工程项目目标控制的（）。
A．组织措施 B．技术措施 C．经济措施 D．合同措施
126．属于工程项目目标控制合同措施的是（）。
A．严格按合同规定支付工程款 B．确定对目标控制有利的承发包模式
C．按合同工期制定施工进度计划 D．配备专职合同管理人员
127．根据水利建设项目的功能和作用不同将水利建设项目分为（）。
A．甲类和乙类 B．社会公益型和经济型
C．生产经营型和社会公益型 D．有偿服务型和社会公益型
128．下列关于我国现行的水利建设项目管理体制的论述，不正确的是（）。
A．水利部是国务院水行政主管部门 B．流域机构是水利部的派出机构
C．省水利厅是本地区的水行政主管部门 D．水利建设项目法人只是项目的建设单位129．水利建设项目的项目法人在（）正式成立。
A．项目定义阶段 B．可行性研究报告批准后
C．项目计划和设计完成后 D．项目完成后
130．水利建设项目法人的项目总经理的聘任与解聘由（）负责。
A．项目董事会 B．项目董事长 C．项目监事会 D．上级主管部
131．在项目法人责任制中，（）负责对项目董事会成员进行考核。
A．上级主管部门 B．监事会 C．董事会 D．各投资方
A．确定性 B．可预测性 C．可估量性 D．不确定性
133．按照风险涉及的当事人划分，对于发包人而言，管理体制、法规不健全属于（）。
A．社会风险 B．政治风险 C．人为风险 D．法律风险
134．对于咨询单位来说，投资估算不准属于（）。
A．人为风险 B．决策错误风险 C．履约风险 D．职业责任风险
135．风险管理的目标是选择最经济和有效的方法，使（）最小。
A．风险发生的概率 B．风险发生后的直接损失
C．风险成本 D．风险发生后的直接和间接损失
136．能起到中断风险源，使其不致发生或遏制其发展的风险控制措施是（）。
A．风险回避 B．风险控制 C．风险分离 D．风险转移
137．通过增加风险单位以达到共同分担风险目的的风险控制措施是（）。
A．风险分离 B．风险转移 C．损失控制 D．风险分散
138．属于风险财务转移措施的是（）。
A．多币种付款 B．工程分包 C．保险 D．风险分散
139．承诺是（）同意要约的意思表示。
A．要约人 B．受要约人 C．要约邀请人 D．当事人
140．发包人可以与总承包人订立（），也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同。
A．工程监理合同 B．建设工程合同 C．勘察设计合同 D．加工承揽合同
141．建设工程合同应当采用（）。
A．口头形式 B．书面形式 C．默示 D．推定行为
142．发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程施工肢解成若干部分发包给几个（）。
A．承包人 B．分包人 C．监理人 D．设计人
143．总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果与总承包人或者勘察、设计、施工承包人向（）。
A．承包人承担连带责任 B．发包人承担连带责任
C．分包人承担连带责任 D．监理人承担连带责任
144．（）不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转包给第三人。
A．发包人 B．承包人 C．监理人 D．发包人
145．列入合同的招标图纸仅作为承包人投标报价和在履行合同过程中衡量（）的依据，不能直接用于施工。
A．变更 B．转让 C．解除 D．终止
146．因发包人变更计划，提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，发包人应当按照勘察人、设计人（）增付费用。
A．实际消耗的工作量 B．估计消耗的工作量
C．全部设计的工作量 D．应当消耗的工作量
147．承包人施工中遇到图纸未标明的地下障碍物导致施工成本增加，为此提出13万元的索赔要求。
监理人与承包人协商并进行施工效率对比后，确认承包人成本的增加额应为10万元。前期施工中曾遇到过好于合同中说明的条件，承包人在那个部位的施工成本比工程量清单中的该项节约了2万元。监理人就此项索赔应批准的补偿额应为（）万元。
A． 8 B． 10 C． 11 D． 13
148．由于发包人提供的设计图纸错误导致分包人工程返工，为此分包人向承包人提出索赔。承包人（）。
B．认为要求合理，先行支付再向发包人索要
C．不予支付，以自己的名义向监理人提交索赔报告
D．不予支付，以分包人的包义向监理人提交索赔报告
149．合同工期较短且工程合同总价较低的工程，可以采用（）方式。
A．固定总价合同 B．调价单价合同 C．成本加酬金合同 D．工程保险合同150．对于工程内容和技术经济指标尚未完全确定，而又急于上马的工程或完全崭新的工程，或施工中风险很大的工程可采用的合同形式是（）。
A．固定总价合同 B．可调价的总价合同
C．成本加酬金合同 D．交钥匙合同
151．从承包方角度出发，为了尽量减少其合同风险，应采用（）合同形式。
A．成本加酬金 B．固定总价 C．可调值总价 D．可调值单价
152．在建设项目管理方式中，“交钥匙管理方式”是指（）。
A．将勘察设计、设备采购、工程施工、材料供应都委托一家承包商去做
B．将从勘察设计到试车验收的全部工作都委托一家承包商去做
C．将从可行性研究到试车验收的全部工作都委托一家工程项目管理公司去做
D．将从勘察设计到试车验收的全部工作都委托一家工程项目管理公司去做
153．当采用最高限额成本加固定最大酬金合同价方式，如果实际成本在最低成本和报价成本之间，则承包商能得到（）。
A．成本 B．成本和酬金 C．酬金 D．最低成本和酬金
154．《水利水电土建工程施工合同条件》规定，《工程量清单》中开列的工程量是（），不是承包人为履行合同应当完成的和用于结算的工程量。
A．合同的估算工程量 B．投标的预算工程量
C．合同的准确工程量 D．设计计算书的工程量
155．《水利水电土建工程施工合同条件》规定，（）的工程量应是承包人实际完成的并按合同有关计量规定计量的工程量。
A．估算 B．预算 C．结算 D．概算
156．《水利水电土建工程施工合同条件》规定，（）指协议书中写明的合同总金额。
A．招标价格 B．合同价格 C．投标价格 D．法定价格
157．《水利水电土建工程施工合同条件》规定，承包人应将工程量清单中的总价承包项目进行分解，并在签订协议书后的28天内将该项目的分解表提交（）审批。
A．监理人 B．发包人和监理人 C．发包人 D．发包人和设计人
158．《水利水电土建工程施工合同条件》规定，监理人在收到月进度付款申请单后的（）天内完成核查，并向发包人出具月进度付款证书，提出他认为应当到期支付给承包人的金额。
A．14 B．21 C．28 D．42
159．《水利水电土建工程施工合同条件》规定，发包人收到监理人签证的月进度付款证书并审批后支付给承包人，支付时间不应超过监理人收到月进度付款申请单后（）天。
A．14 B．28 C．2 D．42
160．《水利水电土建工程施工合同条件》规定，（）指由发包人在《工程量清单》中专项列出的用于签订协议书时尚未确定或不可预见项目的金额。
A．备用金 B．违约金 C．暂定金 D．保留金
161．《水利水电土建工程施工合同条件》规定，监理人应在收到承包人提交的完工付款申请单后的28天内完成复核，并与（）修改后，在完工付款申请单上签字和出具完工付款证书报送发包人审批。
A．发包人协商 B．发包人和承包人 C．承包人协商 D．承包人和设计人
发包人提交一份结清单，并将结清单的副本提交监理人。
A．月付款 B．最终付款 C．完工付款 D．保留金付款
163．《水利水电土建工程施工合同条件》规定，颁发整个工程的移交证书后14天内，发包人应将保留金总金额的（）%退还承包人。
A．30 B．40 C．50 D．80
164．《水利水电土建工程施工合同条件》规定，若保修期满时尚需承包人完成剩余工作，则监理人有权在付款证书中扣留与剩余工作所需金额相应的（）。
A．保留金余额 B．保留金全部金额
C．备用金金额 D．赔偿金
165．《水利水电工程施工合同条件》要求承包人提交的进度计划的内容和期限规定在（）。
A．通用合同条款中 B．专用合同条款中
C．技术条款中 D．投标须知中
166．《水利水电工程施工合同条件》规定，承包人递交了（）后，已无权提出任何进一步的索赔要求。
A．最终付款申请 B．完工付款申请
C．工程移交申请 D．发出索赔通知后
167． FIDIC《工程设备和设计-建造合同条件》适用于（）形式。
A．总价合同 B．单价合同
C．成本加酬金合同 D．混合价合同
168．FIDIC《土木工程施工合同条件》主要适用（）。
A．总价合同 B．单价合同
C．成本加酬金合同 D．混合价合同
169．FIDIC《土木工程施工合同条件》规定，用从（）之日止的持续时间与合同工期比较，判断承包人的施工是提前还是延误竣工。
A．合同签字日起至颁发接收证书
B．合同签字日起至颁发接收证书中指明的竣工
C．开工令要求的开工日起至颁发接收证书
D．开工令要求的开工日起至颁发接收证书中指明的竣工
170．按照FIDIC《土木工程施工合同条件》的约定，如果遇到了“一个有经验的承包商难以合理预见”的地质条件变化，导致承包商工期延长和成本增加，则承包商有权索赔（）。
A．工期、成本和利润 B．工期、成本，但不包括利润
C．工期，但不包括成本 D．成本，但不包括工期
171．下列属于FIDIC合同条件关于“纠纷的解决”的程序是（）。
A．早期预警程序 B．补偿事件程序
C．友好协商 D．裁决人程序
172．FIDIC合同条件由通用合同条件和专用合同条件两部分构成，下列说法不正确的是（）。
A．在通用合同条件的措辞中专门要求在专用合同条件中包含进一步信息，如果没有这些信息，合同条件则不完整
B．工程类型、环境或所在地区要求必须增加的条款也可能成为专用合同条件
C．FIDIC通用合同条件可以变动，工程建设项目只要属于土木工程施工都可适用
D．FIDIC通用合同条件可以大致划分为涉及权利义务的条款、涉及费用管理的条款、涉及工程进度的控制的条款、涉及质量控制的条款和涉及法规性的条款五大部分
173．组成FIDIC合同文件的以下组成部分可以互为解释，互为说明。当出现含糊不清或矛盾时，下列具有第一优先解释顺序的文件是（）。
C．投标书 D．合同专用条件
174．合同法律关系是指合同法律规范调整的当事人在经济运行过程中形成的（）关系。
A．债权人与债务人 B．代理人与被代理人
C．法人与自然人 D．权利与义务
175．参加合同法律关系，依法享有相应权利，承担相应义务的当事人指的是（）。
A．合同法律关系主体 B．合同法律关系客体
C．合同法律关系内容 D．合同法律关系事实
176．代理是代理人在代理权限内，以（）的名义实施的, 其民事责任由被代理人承担的法律行为。
A．代理人和被代理人 B．被代理人
C．第三人 D．自己
177．对于无权代理行为，被代理人行使（）后，代理行为有效。
A．后履行抗辩权 B．追认权
C．拒绝权 D．不安抗辨权
178．当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保。债务人履行债务后，定金应当（）。
A．双倍返还 B．抵作价款或者收回
C．归债权人所有 D．暂退一半
179．当事人订立合同后分立的，除债权人和债务人另有约定外，由分立的法人或者其他组织对合同的权利和义务（）。
A．享有连带债务，承担连带债权 B．享有连带债权，承担连带债务
C．享有附带债权，承担连带债务 D．享有主债权，承担从债务
180．甲公司欠银行贷款200万元，现该公司将一部分资产分离出去，另成立乙公司。对于公司分立后这笔债务的清偿责任问题，存在以下意见，其中正确的是（）。
A．应当由甲公司承担清偿责任 B．应当由乙公司承担清偿责任
C．应当由甲公司和乙公司承担连带责任 D．甲公司和乙公司均不再承担清偿责任181．权利人在法定期间不行使权利就丧失请求人民法院保护其民事权利的法律制度是指（）。
A．诉讼时效 B．诉讼请求
C．诉讼权利 D．诉讼中止
182．诉讼时效的中断是指因提起诉讼，当事人一方提出要求或（）而中断。
A．不同意履行义务 B．遇不可抗力
C．同意履行义务 D．丧失行为能力
183．《中华人民共和国水法》所称水资源，包括（）。
A．地表水和地下水 B．工业用水和农业用水
C．土壤结合水 D．大气水
184．《中华人民共和国水法》规定，水资源属于国家所有。水资源的所有权由（）代表国家行使。
A．各省水行政部门 B．水利部
C．国务院 D．国家发展和改革委员会
185．《中华人民共和国水法》规定，国家对水资源依法实行（）。
A．无偿使用制度 B．属地占有制度
C．有偿使用制度 D．取水优先制度
186．《中华人民共和国水法》规定，国家对用水实行（）的制度。
A．统一管理与市场价格相结合 B．等额水价
C．总量控制和定额管理相结合 D．成本定价
A．供水单位 B．水利部门
C．财政部门 D．地方政府
188．根据经济社会发展需要和水资源开发利用现状编制的开发、利用、节约、保护水资源和防治水害的总体部署称为（）。
A．专业规划 B．区域规划
C．综合规划 D．战略规划
189．合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止（）的协议。
A．各自经济责任关系 B．民事权利义务关系
C．相互经济利益关系 D．各自经济义务关系
190．在下列合同中，（）合同是可变更的合同。
A．一方以欺诈，胁迫的手段订立合同，损害国家利益的 B．以合法活动掩盖非法目的的C．因重大误解而订立的 D．损害社会公共利益的
191．无效合同（）。
A．从发现无效时起无效 B．从法院判决无效时起无效
C．从仲裁机构裁决无效时起无效 D．从订立时起无效
192．合同无效、被撤销或者终止的，（）独立存在的有关解决争议方法的条款的效力。
A．影响合同中 B．不影响合同中
C．不一定影响合同中 D．可能影响合同中
193．合同的权利义务终止后，当事人应当遵循（）原则，根据交易习惯履行通知、协助、保密等义务。
A．全面履行 B．诚实信用 C．协助履行 D．实际履行
194．按照市场行情约定价值的合同，合同履行时市场行情发生波动，则（）。
A．价格上涨按原价格执行，价格下降按新价格执行
B．价格下降按原价格执行，价格上涨按新价格执行
C．无论上涨还是下降均按新价格执行
D．无论上涨还是下降均按原合同价执行
195．某工程签定的钢材采购合同，由于条款内未约定交货地点，故运费未予明确，则供货商备齐钢材后应（）。
A．将钢材送到施工现场 B．将钢材送到发包人的办公所在地
C．将钢材送到发包人的仓库 D．通知发包人自提
196．某合同中规定违约金为20万元，该合同在履行过程中，因一方当事人违约给对方造成的直接损失达27万元，则除违约金外，违约方还应向对方支付赔偿金（）。
A．20万元 B．27万元 C．7万元 D．0万元
197．甲公司因乙公司不履行合同而遭受50万元损失，于是，将乙公司提供的抵押物依法变卖，价款为90万元。乙公司除欠甲公司的债务外，还有债务共100万元。则甲公司有权得到（）万元补偿。
A． 30 B． 50 C． 90 D． 0
198．一个合同被法院确认为可撤销合同，甲、乙双方约定的违约金为4万元，合同履行阶段双方各受到了2万元的经济损失。法院判定双方都有过错，但甲方是主要过错方，应承担75％的过错责任，则损失的承担应为（）。
A．各自承担自己的损失 B．甲方赔偿乙方1万元损失
C．甲方赔偿乙方2万元损失 D．甲方赔偿乙方4万元损失
199．（）是指当事人双方在争议发生前或争议发生后达成协议，自愿将争议交给第三者作出裁
A．调解 B．和解 C．仲裁 D．诉讼
200．作出仲裁裁决后，当事人一方不履行时，对方可以（）。
A．申请重新仲裁 B．向人民法院起诉
C．向人民法院申请执行 D．强制执行
201．如果当事人在合同中没有约定通过仲裁解决争议，事后也未能达成仲裁协议，则只能通过（）作为解决争议的最终方式。
A．诉讼 B．和解 C．调解 D．仲裁
202．《中华人民共和国招标投标法》规定，招标人应当有进行招标项目的相应资金或者资金来源已经落实，并应当在（）如实载明。
A．招标文件中 B．投标文件中 C．中标通知书中 D．合同中
203．《中华人民共和国招标投标法》规定，公开招标是指招标人以招标公告的方式邀请（）或者其他组织投标。
A．不特定的法人 B．特定的法人
C．不特定的自然人 D．特定的自然人
204．《中华人民共和国招标投标法》规定，邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请（）投标。
A．不特定的法人 B．特定的法人或者其他组织
C．特定的法人、自然人或者其他组织 D．不特定的其他组织
205．依照《中华人民共和国招标投标法》规定，依法必须招标的项目，投标人少于（）个的，招标人应当重新招标。
A．3 B．4 C．5 D．6
206．投标人根据招标文件载明的项目实际情况，拟在中标后将中标项目的部分（）工作进行分包的，应当在投标文件中载明。
A．关键性 B．非主体、关键性
C．非主体、非关键性 D．主体、非关键性
207．（）可以组成一个联合体以一个投标人的身份共同投标。
A．两个以上自然人或者其他组织
B．两个以上法人或者其他组织
C．两个以上法人．公民或者其他组织
D．一个法人和一个自然人
208．《招标投标法》规定，投标人不得以低于成本的报价竞标，这里“成本”指（）。
A．社会平均成本 B．投标企业的投标报价
C．投标企业的个别成本 D．招标人编制的标底
209．依据《招标投标法》规定，依法必须进行招标的项目其评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术经济等方面的专家不得少于成员总数的（）。
A．三分之一 B．三分之二 C．五分之二 D．二分之一
210．评标时的评标价，是指（）。
A．标底价格
B．全部投标人报价的平均值
C．以价格为单位对各投标书的投标报价及相关价格因素的评价值
D．标底价格与全部投标人报价的平均值的均值
211．国家对水工程建设移民实行开发性移民方针的原则是（）。
A．专业规划与区域规划相结合 B．前期补偿、补助与后期扶持相结合
212．根据《土地管理法》的规定，工程建设征用耕地的土地补偿费和安置补助费之和,一般为该耕地被征收前3年平均年产值的（）倍。
A． 5 B． 10 C． 15 D． 16
213．根据《土地管理法》的规定，工程建设征用耕地的土地补偿费，一般为该耕地被征用前3年平均年产值的（）倍。
A． 3至4 B． 4至6 C． 6至10 D． 10至16
214．根据《土地管理法》的规定，工程建设征用耕地时，每一个需要安置的农业人口的安置补助费标准，一般为该耕地被征用前3年平均每亩年产值的（）倍。
A． 2至4 B． 4至6 C． 6至8 D． 8至10
215．根据《土地管理法》的规定，工程建设征用耕地的安置补助费，按照（）计算。
A．需要安置的农业人口数 B．被征收的耕地数量
C．平均每人占有耕地数量 D．耕地的平均年产值
216．根据《土地管理法》的规定，工程建设征用耕地时，若支付的土地补偿费和安置补助费,不能使需要安置的农民不能保持原有生活水平的，经省、自治区、直辖市人民政府批准，可以增加安置补助费，但是，土地补偿费和安置补助费总和不得超过土地被征收前三年平均年产值的（）倍。
A． 15 B． 20 C． 30 D． 36
217．《中华人民共和国建筑法》规定，交付竣工验收的建筑工程，必须符合规定的建筑工程质量标准，有（），并具备国家规定的其他竣工条件。
A．完整的工程技术经济资料的竣工文件 B．完整的工程质量文件和经签署的工程保修书C．完整的工程技术经济资料和经签署的工程保修书D．经签署的工程保修书和完整的监理资料218．《中华人民共和国建筑法》规定建筑活动基本要求是建筑活动应当（），符合国家的建筑工程安全标准。
A．确保建设工程三大目标的实现 B．确保建筑工程质量和安全
C．确保建筑工程的实施 D．确保建筑工程主体结构的质量
219．《中华人民共和国水土保持法》规定，从事可能引起水土流失的生产建设活动的单位和个人，必须采取措施保护（），并负责治理因生产建设活动造成的水土流失
A．水土资源 B．土地利用 C．水产资源 D．水土流失
220．《中华人民共和国水土保持法》规定，国务院（）主管全国的水土保持工作。
A．建设行政主管部门 B．水行政主管部门
C．环境行政主管部门 D．林业行政主管部门
221．从事可能引起水土流失的开发建设项目，其环境影响报告书中必须有水行政主管部门同意的（）。
A．水土保持方案 B．水土保持规划
C．水土保持可研报告 D．设计资料
222．《中华人民共和国防洪法》规定，开发利用和保护水资源，应当服从防洪总体安排，实行（）的原则。
A．兴利与除害相结合 B．效益最大化
C．国家、集体与个人相结合 D．防洪第一
223．《中华人民共和国防洪法》规定，在江河、湖泊上建设防洪工程和其他水工程、水电站等，应当符合防洪规划的要求；水库应当按照（）的要求留足防洪库容。
A．防洪规划 B．防洪计划 C．大坝安全 D．兴利
部门审查批准的（）。
A．规划报告 B．环境影响评价报告 C．投资估算 D．洪水影响评价报告
225．根据《水污染防治法》，企业事业单位向水体排放污染物的，按照国家规定缴纳（）。
A．水资源费 B．水费 C．污水处理费 D．排污费
226．根据《水污染防治法》,排污费和超标准排污费必须用于（），不得挪作他用。
A．环境监督管理 B．水质监测 C．污染的防治 D．污水处理
227．《中华人民共和国环境保护法》规定，国务院（）根据国家环境质量标准和国家经济、技术条件，制定国家污染物排放标准。
A．环境保护行政主管部门 B．建设行政主管部门
C．水行政主管部门 D．国家发展和改革委员会
228．《中华人民共和国环境保护法》规定，建设项目中防治污染的设施，必须与（）实行“三同时”制度。
A．主体工程 B．附属工程 C．生产准备 D．项目法人组建
229．《中华人民共和国环境保护法》规定，建设项目的环境影响报告书，必须对建设项目产生的污染和对环境的影响作出评价，规定防治措施，经项目主管部门预审并依照规定的程序报环境保护行政主管部门（）。
A．批准 B．登记 C．核准 D．备案
230．根据《价格法》，政府指导价、政府定价的定价权限和具体适用范围，以中央和地方的（）为依据。
A．定价目录 B．地区差价 C．预算 D．财经政策
231．根据《建设工程安全生产管理条例》，（）因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当采取专项保护措施。
A．设计单位 B．施工单位 C．监理单位 D．建设单位
232．《政府采购法》所称政府采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用（）资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
A．中央 B．财政性 C．国外政府贷款 D．国家金融组织贷款
233．根据《政府采购法》，集中采购机构是（）根据采购人的委托办理采购事宜。
A．国家主管机关 B．非营利事业法人 C．非营利企业法人 D．个体工商户234．《建设工程价款结算暂行办法》所称建设工程价款结算，是指对建设工程的（）合同价款进行约定和依据合同约定进行工程预付款、工程进度款、工程竣工价款结算的活动。
A．设计 B．监理 C．发承包 D．咨询
235．根据《建设工程价款结算暂行办法》，承包人应当在合同规定的调整情况发生后，将调整原因、金额以书面形式通知发包人。发包人收到承包人通知后（）天内不予确认也不提出修改意见，视为已经同意该项调整。
A． 7 B． 14 C． 21 D． 28
二、多项选择题
（备选答案中至少有两个是正确的）
1．水利已经成为我国经济社会发展中具有（）的重大问题。
A．基础性 B．全局性 C．统一性 D．战略性 E．持续性
2．到2030年，我国人口将达到16亿，（）需求将大大增加，造成水资源紧缺。
A．城市生活用水 B．旅游用水 C．农业用水 D．工业用水 E．畜牧用水
3．当前水利工程建设投资渠道已形成多元化格局，主要有（）。
A．各级政府财政投入 B．社会集资，股份制及银行贷款
C．利用外资 D．开征水利建设税 E．民营集团投资
4．水利工程造价与国际接轨，必须使水利工程造价管理的（）尽快融入世界经济。
A．观念 B．方法 C．手段 D．资料 E．费用
5．在有关工程造价的基本概念中，下列说法正确的有（）。
A．工程造价两种含义表明需求主体和供给主体追求的经济利益相同
B．工程造价在建设过程中是不确定的，直至竣工决算后才能确定工程的实际造价
C．实现工程造价职能的最主要条件是形成市场竞争机制
D．生产性项目总投资包括其总造价和流动资产投资两部分
E．建设项目各阶段依次形成的工程造价之间的关系是前者制约后者，后者补充前者
6．生产性建设项目总投资由（）组成。
A．固定资产投资 B．静态投资 C．工程投资 D．动态投资 E．流动资产投资
7．工程造价具有（）特点。
A．个别性、差异性 B．动态性 C．概括性D．准确性 E．层次性
8．项目建议书的主要作用是为了推荐一个拟进行建设项目的初步说明，论述项目的（）。
A．技术的先进性 B．工艺的安全性 C．建设的必要性
D．条件的可行性 E．获利的可能性
9．建设项目进行竣工验收的主要作用有（）。
A．检验设计和工程质量，保证项目按设计要求的技术经济指标正常生产
B．有关部门和单位总结经验教训
C．建设单位向生产单位移交所有固定资产，存在的问题由生产单位解决
D．建设单位对验收合格的项目及时移交固定资产，使其由建设系统转入生产系统
E．组建生产单位，解散建设单位
10．有效控制工程造价的原则有（）。
A．精打细算 B．技术与经济相结合 C．以设计阶段为重点的建设全过程造价控制D．推行建设监理制 E．动态地、主动地控制工程造价
11．建设工程进行多次计价，它们之间的关系是（）。
A．投资估算控制设计概算
B．设计概算控制施工图预算
C．设计概算是对投资估算的落实
D．投资估算作为工程造价的目标限额，应比设计概算更为准确
E．在正常情况下投资估算应小于设计概算
12．工程造价控制全过程中，有效控制工程造价的关健是（）。
A．决策阶段做好投资估算
B．设计阶段强调限额设计
C．施工阶段高度重视施工招标
D．加强投资跟踪管理与事前控制
E．建设准备阶段做好各项工作
13．工程造价管理的核心内容是（）。
A．工程造价的合理确定 B．工程造价的有效控制 C．推行限额设计
D．做好招标投标工作 E．竣工结算
14．全面造价管理就是有效地使用专业知识和专门技术去计划和控制（）。
A．人员 B．资源 C．造价 D．盈利 E．风险
15．全面造价管理由（）方面构成一个完整的方法与理论体系。
A．全过程造价管理 B．全要素造价管理 C．全风险造价管理
D．全团队造价管理 E．全生命周期造价管理
16．全面造价管理四个方面是一个有机的集成体。因此（）。
A．基于项目活动与过程的全过程造价管理方法是全面造价管理方法论的基础和出发点
B．全要素造价管理方法是针对工程项目各项活动与过程中的工期、造价、质量要素的
C．全风险造价管理的方法，最主要的是针对各项活动与过程中的工期、造价和质量要素所引起的变化
D．全团队造价管理方法可以独立使用，与其他造价管理方法没有联系
E．全团队造价管理方法可以独立使用，或者与任何一种方法联合使用，也可以与其他三种方法共同使用
17．影响工程项目造价的基本要素有（）。
A．工期 B．材料 C．设备 D．质量 E．投资
18．国际上通用的工程造价管理的专业协会的职责包括（）。
A．制定职业规范和行业标准
B．代表业主进行招标和项目管理工作
C．协助有关部门建立和完善有关工程造价管理的法律、法规和制度
D．开展工程造价信息咨询和信息服务工作
E．建立造价工程师及相关机构的资质管理和认可
19．劳动者在运用生产资料进行商品生产过程中，除转移了生产资料的价值以外，还创造了新的价值。这部分新价值包括（）。
A．个人报酬 B．盈利 C．交换价值 D．使用价值 E．有形资产
20．下列关于盈利的说法不正确的有（）。
A．价格形成中的盈利是剩余价值的货币表现
B．价格形成中的盈利是劳动者为自己劳动及社会劳动创造价值的货币表现
C．价格形成中的盈利等于企业利润
D．价格形成中的盈利等于企业利润和税金之和
E．制定商品价格时要计算实际盈利
21．建筑产品的生产成本包括（）。
22．建筑产品估价的依据是（）。
A．以往经验 B．工程技术文件 C．工程估价数据
D．市场信息与环境条件 E．行业利润
23．下列属于宏观经济因素的有（）。
A．经济周期 B．产业政策 C．区域政策 D．财政政策 E．价值规律
24．下列属于微观经济因素的有（）。
A．产业政策 B．价值规律 C．财政政策 D．供求规律 E．货币流通规律
25．西方经济学家把经济周期分为（）。
A．成熟阶段 B．繁荣阶段 C．衰退阶段 D．萧条阶段 E．复苏阶段
26．影响建筑产品价格的一般经济规律有（）。
A．价值规律 B．供求规律 C．投资资金运动规律
D．货币流通规律 E．剩余价值规律
27．科技进步对建筑产品价值的影响体现在（）。
A．采用新型材料，提高使用价值 B．使生产活动单一化、专业化
C．采用新设计，降低建造成本 D．采用新型设备，降低原材料消耗
E．采用新的施工工艺，加快施工进度
28．建筑市场对于需求者的风险主要表现为（）。
A．价格与质量的矛盾 B．价格与交货时间的矛盾 C．预付工程款的风险
D．机械设备毁坏 E．恶劣的天气
29．下列各项属于建筑市场需求特点的是（）。
A．鲜明的个别性 B．明显的区域性 C．需求弹性大
D．需求的间断性 E．具有相当程度的计划性
30．下列各项属于建筑市场供给特点的是（）。
A．供给内容是生产能力 B．供给弹性大 C．供给弹性小
D．供给被动地适应需求 E．供给方式多
31．在微观经济学中，总成本是生产某特定产量所需要的成本总额，它包括（）。
A．直接成本 B．间接成本 C．边际成本 D．固定成本 E．可变成本
32．完全竞争市场的假定条件是（）。
A．价格既定 B．产品同质 C．要素自由流动 D．信息不对称 E．信息充分
33．垄断市场的形成是由以下因素引起的（）。
A．规模经济 B．原料控制 C．政府特许 D．专利发明
E．行业需求足以满足一个以上的生产者
34．建筑产品的价格形式有（）。
A．理论价格 B．计划价格和浮动价格
造价工程师工程计价考试模拟试题及答案 单项选择题 1、根据我国现行建设项目投资构成，建设投资中没有包括的费用是()。 A、工程费用 B、工程建设其他费用 C、建设期利息 D、预备费 2、在世界银行规定的项目总建设成本中，属于项目直接建设成本的是()。 A、临时公共设施的维持费 B、开工试车费 C、施工管理现场人员的薪金 D、生产前的勘测费用 3、在世界银行工程造价的构成中，有一项费用有可能发生，有可能不发生，在正常建设条件下可能不动用，只是一种贮备。此项费用是()。 A、建设成本上升费用 B、项目间接建设成本 C、未明确项目准备金 D、不可预见准备金 4、某进口设备的到岸价为100万元，银行财务费0.5万元，外贸
手续费费率为1.5%，关税税率为20%，增值税税率17%，该设备无消费税和海关监管手续费，则该进口设备的抵岸价为()万元。 A、139.0 B、142.4 C、142.7 D、143.2 5、用成本计算估价法计算国产非标准设备原价时，需要考虑的费用项目是()。 A、特殊设备安全监督检查费 B、供销部门手续费 C、成品损失费及运输包装费 D、外购配套件费 6、某进口设备，按人民币计算的离岸价为500万元，国外运费率为8.2%，国外运输保险费率为4%，增值税率为17%，则该设备进口关税的计算基数是()万元。 A、500 B、564 C、585 D、656 7、我国增值税条例规定，从国外进口的设备，其增值税按()计算其应纳税额。 A、离岸价
B、到岸价 C、抵岸价 D、组成计税价格 8、下列费用中属于建筑安装工程费中直接工程费的是()。 A、建筑物的临时保护设施费所消耗的材料费 B、脚手架搭拆所消耗的材料费 C、安全施工所消耗的材料费 D、建筑安装物一般鉴定、检查所发生的费用 9、根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，工地现场材料采购人员的工资应计入()。 A、人工费 B、材料费 C、现场经费 D、企业管理费 10、施工管理用财产、车辆保险费用应计入()。 A、现场经费 B、其他直接费 C、企业管理费 D、固定资产其他费用 11、劳动保险费属于()。 A、规费 B、企业管理费
试题一：（20分） 某新建建设项目的基础数据如下： （1）项目建设期2年，运营期10年，建设投资3600万元，预计全部行程固定资产。 （2）项目建设投资来源为自有资金和贷款，贷款总额为2000万元，贷款年利率6%（按年计息），贷款合同约定运营期第1年按照项目的最大偿还能力还款，运营期2—5年将未偿还款项等额本息偿还，自有资金和贷款在建设期内均衡投入。 （3）项目固定资产使用年限10年，残值率5%，直线法折旧。 （4）流动资金250万元由项目自有资金在运营期第1年投入（流动资金不用于项目建设期贷款的偿还。 （5）运营期间正常年份的营业收入为900万元，经营成本为280万元，产品营业税金及附加税率为6%，所得税率为25%。 （6）运营期第1年达到设计产能的80%，该年的营业收入、经营成本均为正常年份的80%，以后各年达到设计产能。 （7）在建设期贷款偿还完成之前，不计提盈余公积金，不分配投资者股利。 问题： 1、列式计算项目建设期的贷款利息。
2、列式计算项目运营期第1年偿还的贷款本金和利息。 3、列式计算项目运营第2年应偿还的贷款本息额，并通过计算说明项目能否满足还款要求。 4、项目资本金现金流量表运营期第1年的净现金流量是多少？（计算结果保留两位小数） 答案： 第一小问列式计算，项目建设期的贷款利息。贷款均衡投入，每年投入2000/2=1000万元，第一年利息1000乘以%/2=30万， 第二年利息（1000+30+1000/2)乘以%=万元，建设期贷款利息30+=万元。 第二小问，列式计算项目运营期第1年偿还的贷款本金和利息。固定资产=建设期投资+建设期利息=3600+=万元。 年折旧=固定资产乘以（1-残值率）/使用年限=乘以（1-5%）/10=万元， 总成本=经营成本+利息+折旧=280*80% + *6%+ =224 + + = 万 利润总额=营业收入-营业税附加-总成本= 900*80%*（1-6%）- = 万 < 0。 所得税 ＝ 0 EBITDA – Tax = 900*80%*（1-6%）- 280*80% - 0 = 万元，
真题价》考试程造价工师《工程计年2017一、单项选择题 1、关于我国建设项目投资，以下说法正确的是() A、非生产性建设项目总投资由固定资产投资和铺底流动资金组成 B、生产性建设项目总投资由工程费用、工程建设其他费用和预备费三部分组成 C、建设投资是为了完成工程项目建设，在建设期内投入且形成现金流出的全部费用 D、建设投资由固定资产投资和建设期利息组成 答案：CP1 2、已知生产某非标准设备所需材料费、加工费、辅助材料费、专用工器具费合计为30万元，废品损失率为10%，外购配套件费为5万元，包装费率为2%，利润率为10%。用成本估算发计算该设备的利润值为()万元。 A、3.366 B、3.370 C、3.376 D、3.876 CP4 答案： 3、进口设备的原价是指进口设备的()
A、到岸价 B、抵岸价 C、离岸价 D、运费在内价 答案：BP5 4、某县城建筑工程承建市区某建筑工程，2015年8月编制结算的税前造价为6000万元。已知营业税税率为3%，市、县城市维护建设税税率分别为7%、5%，教育费附加绿、地方教育附加率分别为3%、2%。该工程的结算造价应为()万元。 A、6198.0 B、6201.6 C、6204.8 D、6208.8 答案：DP14 5、根据我国现行建筑安装工程费用项目构成的规定，下列费用中属于安全文明费的是() A、夜间施工时，临时可移动照明灯具的设置、拆除费用 、工人的安全防护用品的购置费用B． C、地下室施工时所采用的照明设施拆除费 D、建筑物的临时保护设施费 答案：BP16 6、关于国外建筑安装工程费用的计算，下列说法中正确的是()
“水利工程造价”实操模拟试题一（2014.07.04） （总分100分，开卷，考试时间210分钟） 一、主要材料及混凝土预算价格。（2题，共10分，每题5分） 1. 计算钢筋的预算价格 某大（Ⅰ）型水库所用钢筋从一大型钢厂供应，火车整车运输。按下列已知条件，计算钢筋预算价格，并填写在以下表格中。 主要材料预算价格计算表 材料信息： 普通A3光面钢筋占40%，出厂价5000元/t；低合金20MnSi螺纹钢占60%，出厂价5500元/t。由钢厂到转运站火车运输500km，由转运站到总仓库汽车运输50km，由总仓库到分仓库汽车运输18km，由分仓库到施工工作面汽车运输2km； 1、运价 1）铁路 ①运价号：钢筋整车运价号为5 ②运价率：（摘录） ③铁路建设基金：0.025元/t·km，上站费：1.8元/t
④其它：装载系数0.9，整车卸车费1.15元/t 2）公路 汽车运价0.8元/t·km；转运站费用4元/t；汽车装车费2元/t，卸车费1.6元/t 3）运输保险费率：8‰； 4）毛重系数为1 计算过程： 1. 原价 40%×5000+60%×5500=5300 2.运杂费 （1）铁路运杂费 铁路运费(7.6+(0.0348+0.025)*500)/0.9=1.67 1.8+(7.6+(0.0348+0.025)*500)/0.9+1.15=44.62 （2）公路运杂费 公路运费0.8×（50+18）=54.4 4+(2+1.6)×2+0.8×（50+18）=65.6 运杂费小计110.22 3．运输保险费：5300*0.008=42.4 4．采购及保管费（5300+110.22）×3% =162.31 5．运到工地分仓库价格5300+110.22=5410.22 6．钢筋预算价格（5300+110.22）×（1+3%）+42.4=5614.93 2. 某水利工程中某部位采用掺粉煤灰混凝土材料(掺粉煤灰量25%, 取代系数1.3)，采用的混凝土为C20三级配,混凝土用P.O 32.5普通硅酸盐水泥。已知混凝土各组成材料的预算价格为：P.O 32.5普通硅酸盐水泥380元/t、中砂80元/ m3、碎石60元/ m3、水0.80元/ m3、粉煤灰210元/t、外加剂5.0元/kg。试计算该混凝土材料的预算单价。 解：（1）根据2002年《预算定额》附录7“掺粉煤灰混凝土材料配合比及材料用量”，查的C20（3），水泥32.5的混凝土配合比材料预算量如下：水泥178kg,粉煤灰79kg,粗砂0.40m3,卵石0.95m3,外加剂0.36kg,水0.125m3。 (2)计算各组成材料费用（粗砂换中砂，卵石换碎石） 水泥：178×1.07×1.10×0.38=79.61（元） 粉煤灰：79×1.07×1.10×0.21=19.53（元） 中砂：0.40×0.98×1.10×80=34.496（元） 中砂限价：0.40×0.98×1.10×70=30.184（元） 石子：0.95×0.98×1.06×60=59.212（元） 外加剂：0.36×5=1.80（元） 水：0.125×1.07×1.10×0.80=0.118（元） 混凝土材料预算单价=79.61+15.8+34.496+59.212+1.80+0.118=195.23（元/m3）
20XX年造价工程师考试案例分析真题及答案 试题一：（20分） 某拟建工业项目建设投资3000万元，建设期2年，生产运营期8年。其他有关资料和基础数据如下： 1．建设投资预计全部行程固定钉资产，固定资产实用年限为8年，残值率为5%，采用直线法折旧。 2．建设投资来源为资本金和贷款。其中贷款本金为1800万元，贷款年利率为6%，按年计息。贷款在两年内均衡投入。 3．在生产运营期前4年按照等额还本付息方式偿还贷款。 4．生产运营期第一年由资本金投入300万元作为生产运营期间的流动资金。 5．项目生产运营期正常年份营业收入为1500万元，经营成本为680万元，生产运营期第1年营业收入和经营成本均为正常年份的80%，第2年起各年营业收入和营业成本均达到正常年份水平。 6．项目所得税税率为25%，营业税金及附加税率为6%。 问题： 1．列式计算项目的年折旧额。 2．列式计算项目生产运营期第1年、第2年应偿还的本息额。 3．列式计算项目生产运营期第1年、第2年的总成本费用。 4．判断项目生产运营期第1年末项目还款资金能否满足约定还款方式要求，并通过列式计算说明理由 5．列式计算项目正常年份的总投资收益率。 （计算结果均保留两位小数） 问题：
1．拟采用加权评分法选择采购方案，对购置费和安装费、年度使用费、使用年限三个指标进行打分评价，打分规则为：购置费和安装费最低的方案得10分，每增加10万元扣0.1分；年度使用费最低的方案得10分，每增加1万元扣0.1分；使用年限最长的方案得10分，每减少1年扣0.5分；以上三指标的权重依次为0.5、0.4和0.1。应选择哪种采购方案较合理？（计算过程和结果直接填入答题纸上表2.1中） 2．若各方案年费用仅考虑年度使用费、购置费和安装费，且已知A方案和C方案相应的年费用分别为123.75万元和126.30万元，列式计算B方案的年费用、并按照年费用法做出采购方案比选。 3．若各方案年费用需进一步考虑大修费和残值、且一直A方案和C方案相应的年费用分别为130.41万元和132.03万元，列式计算B方案的年费用，并按照年费用法做出采购方案比选。 4．若C方案每年设备的劣化值为6万元，不考虑大修费，该设备系统的静态经济寿命为多少年？ （问题4计算结果取整数，其余计算结果保留两位小数） 试题三：（20分） 某国有资金投资办公楼建设项目，业主委托某具有相应招标代理和造价咨询资质的招标代理机构编制该项目的招标控制造价，并采用公开招标方式进行项目施工招标。招标投标过程中发生以下事件： 事件1：招标代理人确定的自招标文件出售之日起至停止出售之日止的时间为10个工作日；投标有效期自开始发售招标文件之日起计算，招标文件确定的投标有效期为30天。 事件2：为了加大竞争，以减少可能的围标而导致竞争不足，招标人（业主）要求招标代理人对已根据计价规范、行业主管部门颁发的计价定额、工程量清单、工程造价管理机构发布的造价系你想或市场造价信息等资料编制好的招标控制价再下浮10%，并仅公布了招标控制价的总价。 事件3：招标人（业主）要求招标代理人在编制招标文件中的合同条款时不得有针对市场价格波动的调价条款，以便减少未来施工过程中的变更，控制工程造价。 事件4：应潜在招标人的要求，招标人组织最具竞争力的一个潜在投标人勘察项目现场，并在现场口头解答了该潜在投标人提出的疑问。 事件5：投标中，评标委员会发现某投标人的报价明显低于其他投标人的报价。 问题： 1．支出事件1中的不妥之处，并说明理由。 2．指出事件2中招标人行为的不妥之处，并说明理由。 3．指出事件3中招标人行为的不妥之处，并说明理由。 4．指出事件4中招标人行为的不妥之处，并说明理由。 5．针对事件5，评标委员会应如何处理？ 试题四：（20分） 某工业项目，业主采用工程量清单招标方式确定了承包商，并与承包商按照《建设工程施工合同（示范文本）》签订了工程施工合同。施工合同约定：项目生产设备由业主购买；开工日期为6月1日，合同工期为120天；工期每提前（或拖后）1天，奖励（或罚款）1万元（含规费、税金）。 工程项目开工前，承包商编制了施工总进度计划，如图4.1所示（时间单位：天），并得到监理人的批准。
造价工程师历年真题下载（完整版） 2014年造价工程师考试真题、模拟题尽收其中，诸多业界权威名师精心解析，精细化试题分析、完美解析一网打尽！造价工程师考试历年考试真题：ejORs7 更多精品备考资料及资讯2015造价工程师考试交流群：5（入群即送一套白金课程，备考资料，历年 真题） 一、单项选择题(共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1.下列工程造价中，由承包单位编制、发包单位或其委托的工程造价咨询机构审查的是( )。 A．工程概算价 B．工程预算价 C．工程结算价 D．工程决算价 2．建设工程全寿命期造价是指建设工程的( )之和。 A．初始建造成本与建成后的日常使用成本 B．建筑安装成本与报废拆除成本 C．土地使用成本与建筑安装成本 D．基本建设投资与更新改造投资 3．建设工程项目投资决策完成后。有效控制工程造价的关键在于( )。 A．审核施工图预算 B．进行设计多方案比选 C．编制工程量清单 D．选择施工方案 4．美国建筑师学会(AIA)合同条件体系中的核心是( )。 A．财务管理表格 B．专用条件 C．合同管理表格 D．通用条件
5．根据《注册造价工程师管理办法》，注册造价工程师注册有效期满需继续执业的，应在注册有效期满( )目前，按照规定的程序申请延续注册。 A．5 B．10 C．20 D．30 6．根据《工程造价咨询企业管理办法》，工程造价咨询企业出资人中，注册造价工程师人数不应低于出资人总数的( )。 A．50％ B．60％ C．70％ D．80％ 7．根据《工程造价咨询企业管理办法》，工程造价咨询企业设立分支机构的，在分支机构中执业的注册造价工程师人数应不少于( )人。 A．3 B．4 C．5 D．6 8．某企业连续3年每年初从银行借入资金500万元，年利率8％，按年计息，第3年末一次性还本付息，则第3年末应还本付息( )万元。 A．1893．30 B．1753．06 C．1623．20 D．1620．00 9．某企业从银行借入1年期的短期借款500万元，年利率l22，按季度计算并支付利息，则每季度需支付利息( )万元。 A．15．00 B．15．15
2019年注册造价工程师考试真题 建设工程计价 （完整解析版） 单选题(1-10小题) 1.根据我国现行建设工程总投资及工程造价的构成，下列资金在数额上和工程造价相等的是() A.固定资产投资+流动资金 B.固定资产投资+铺底流动资金 C.固定资产投资 D.建设投资 答案：C 琪琪独家解析：固定资产投资在数值上与工程造价相等。 2.设备原价的说法,正确的是（）。 A.进口设备的原价是指其到岸价 B.国产设备原价应通过词相关交易价格或向生产厂家询价获得
C.设备原价通常包含备品备件费在内 D.设备原价占设备购置妻比重增大，意味资本有机构的提高 答案：C 3.某进口设备人民币货币400万元，国际运费折合人民币30万元，运输保险费率为3%，则该设备应计的运输保险费折合人民币()万元。 A.1.200 B.1.204 C.1.290 D.1.2 答案：D 4.下列用中属于安全文明施工费的是()。 A.脚手架费 B.临时设施费 C.二次搬运费 D.非夜间施工照明 【答案】B 琪琪独家解析：安全文明施工费是指工程项目施工期间，施工单位为保证安全施工、文明施工和保护现场内外环境等所发生的措施项目费用。通常由环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费组成。2.设备原价的说法，正确的是（）。 5.根据国外建筑安装工程费用的构成，施工工人的招雇解雇费用般计入（）。 A.直接工程费 B.现场管理费 C.公司办理非 D.开力费 答案：A 6.根据我国现行建设项目总投资及工程造价的构成，下列有关建设项目费用开支，应列入建设单位官理费的是（） A.监理费 B.竣工验收费
C.可行性研究费 D.节能评估 答案：B 7.根据我国现行建设项目总投资及工程造价的构成，联合试运转应包括（） A.施工单位参加联合试运转人员的工资 B.设备安装中的试车费用 C.试运转中暴露的设备缺陌的处理费 D.生产人员的提前进厂费 答案：A 8.根据我国现行建没项目总投溶及工程造们检工程概算阶段考虑的对一般自然灾害处理的表用，应包含在()内。 A.未明确项目准备金 B.工程建设不可预见费 C.暂列金额 D.不可预见准备金 答案：B 9.某新建项目，建设期为2年，分年均衡进行货款，第一年货款200万元第年货款300货款利息只计息不支付，年利率为10%的情况下，该项目应计建设期贷款利息为（）万元。 A.36.00 B.46.00 C.52.00 D.70.00 答案：B 10.关于工程定额的应用，下列说法正确的是（） A.施工定额是编制施工图预算的依据 B.行业统一定额只能在本行业范围内使用 C.企业定额反映了施工企业的生产消耗标佳，直用于工程计价 D.工明定额是工程定额的种美型，但不属于工程计价定额 答案：D
水利水电工程造价管理试题 一、选择题(每题5分。小计25分) 1．水利水电工程造价管理的基本内容是( B )。A．编制工程概(预)算B．合理确定和有效控制水利水电工程造价。 C．编制工程招标标底D．进行工程投标报价 2．方案经济比较中，差额投资经济内部收益率法( A )。A．适用于建设资金不受约束，工程规模能够增大的情况 B．适用于建设资金受到限制，工程规模不宜增大的情况C．要求进行比较的不同方案能同等满足国民经济需求D．不要求对各方案采用统一的计算期 3．水利水电建设项目的年运行费( D)。A．即为流动资金B．包括折旧费C．不包括维修养护费 D．指建设项目运行期间．每年需要支出的各种经常性费用 4．《水利水电土建工程施工合同条件》由( C )组成。A．通用合同条款和合同协议书B．专用合同条款和合同协议书 C．通用合同条款和专用合同条款D．合同协议书和补充协议条款 5．以下各项中，纠正投资偏差的首要对象是( C )。A．工期拖延但投资节约B．投资增加但工期提前 C．投资增加且工期拖延D．工期提前且投资节约 二、填空题(每题5分，小计20分) 1．摊销费是_无形资产_____和__递延资产____在一定期限内摊销支出的费用。 2．《水利建设项目经济评价规范》规定，对于属于或兼有社会公益性质的水利建设项目，可 以同时采用___12___％和___7___%的社会折现率进行国民经济评价。 3．在现阶段，我国工程建设管理体制的主要内容是实行__项目法人____制、______制、______制，以及______制。 4．按照工程造价控制原则，一般情况下，工程决算不得超过____________不得超过 概算，概算不得超过______。 三、判断题(正确画√，错误打×。每题5分，共25分) 1．项目建设不同阶段的造价(如项目建议书中的投资估算、可行性研究报告中的详细投 资估算、设计概算、施工图预算、工程承包合同价格、工程结算价格及决算价格等)之间，存在着前者控制后者，后者补充前者的相互作用关系。( ) 2．采用动态分析方法进行经济评价，资金时间价值计算的基准点应定在建设期的第一年年初。投人物和产出物均按年初发生结算。( ) 3．工程概算中的预备费包括基本预备费、价差预备费和建设期融资利息。( ) 4．招标人可以针对不同的投标单位采用不同的标底。( ) 5．按照建设程序，后评价是工程建设程序中的最后一个阶段。但由于后评价对于提高投资管理水平，以及新项目的建设具有参考借鉴作用，故又可认为其处：F新项目建设的开端。( ) 四、分析题(每题6分，共24分) 1．试分析工程造价计价方法中单价法与实物量法的区别。2．什么是建设项目经济评价中的敏感性分析? 3．什么是组成建筑、安装工程单价的三要素? 4．什么是建设项目招标投标中的标底?标底有何作用 五、计算题（6分） 某水电站大坝用水泥由某市一水泥厂直接供应，通过公路由汽车运往工地。某强痍 的袋装水泥市场价为380元／t，自水泥厂运至工地仓库运杂费为26．O元／t，自工地仓脖
2013年一级造价工程师案例分析考试真题及答案 试题一(20分) 某生产建设项目基础数据如下： 1. 造价工程师考试科目中，按当地现行价格计算，项目的设备购置费为2800万元。已建类似项目的建筑工程费、安装工程费占设备购置费的比例分别为45%、25%，由于时间、地点因素引起上述两项费用变化的综合调整系数为1.1，项目的工程建设其他费用按800万元估算。 2.项目建设期为1年，运营期为10年。 3.项目建设投资来源为资本金和贷款，贷款总额2000万元，贷款年利率为6%(按年计息)，贷款合同约定的还款方式为运营期前5年等额还本、利息照付方式。 4.项目建设投资全部形成固定资产，固定资产使用年限10年，残值率5%，直线法折旧。 5.项目流动资金500万元为自有资金，在运营期第一年投入。 6.项目运营期第一年营业收入、经营成本、营业税金及附加分别为1650万元、880万元、99万元。 7.项目所得税税率25%。 8.项目计算时，不考虑预备费。 问题： 1.列式计算项目的建设投资。 2.列式计算项目固定资产折旧额。 3.列式计算运营期第1年应还银行的本息额。 4.列式计算运营期第1年的总成本费用、税前利润和所得税。 5.编制完成“项目投资现金流量表”。（在答题纸表1.1中填写相应的内容，计算结果均保留两位小数） 试题二（20分） 某工程有A、B、C三个设计方案，有关专家决定从四个功能(分别以F1，、F2、F3、F4表示)对不同方案进行评价，并得到以下结论：A、B、C三个方案中，F.的优劣顺序依次为B、A、C，F2的优劣顺序依次为A、C、B，F，的优劣顺序依次为C、B、A，F4的优劣顺序依次为A、B、C，经进一步研究，专家确定三个方案各功能的评价计分标准均为：最优者得3分，居中
概述 水利工程的建设程序一共有九个阶段，其中的任何一个阶段，投资文件都是其重要的组成部份。每个建设阶段投资文件深度和包含内容不同，但是其编制都有严格的规定和遵循的原则。在各个建设阶段的投资文件中，初步设计阶段的设计概算因为设计已达到一定深度，建筑物的布置、结构形式、主要尺寸以及机电设备的型号、规格等均已确定，所以不再是对工程造价的一般测算，而是带有定位性质的测算。经批准的设计概算是国家确定和控制工程建设投资规模，政府有关部门对工程项目造价进行审计和监督，项目法人筹措工程建设资金和管理工程项目造价的依据。也是编制建设计划编制项目管理预算和标底，考核工程造价和竣工结算、决算以及项目法人向银行贷款的依据。概算经批准后，经两年或两年以上才开工的工程，工程项目法人一般应委托设计单位重编概算，并报原审查单位审批。 初步设计概算必须严格按照国家（或地方）有关主管部门发布的编制办法、定额和其他有关规定来进行编制。而工程招投标和工程建设实施阶段的其他投资文件，则可以参照概算编制规定和概算预算等定额进行编制。 本次培训的主要内容是教材下册中第二章《工程造价基础知识》和第三章《工程造价预测》。这两章包括了编制水利工程概预算所需要的基础知识和利用现行的水利工程概预算编制办法和新定额编制概预算的基本方法。这是在北京师资培训班讲授的内容，也是案例分析考试的重点。 从报名的条件来说，要求参加考试的人员从事水利工程造价工作至少三年以上，所以参加培训班的人员肯定有一定的经验，对过去的定额和编制办法非常
熟悉。所以这次培训班的出发点基本上是针对考试，争取做到不使大家在复习过程中走弯路和遗漏内容。在介绍正式内容之前，需要先给大家说明几点：1．本次培训的内容是考试的主要内容，可能占到考试的60%~70%，但这并不说明其他的内容不考。尤其在上午的试题中，单选和多选的出题范围会很广，所以大家要认真对照大纲，有针对性地把教材全部看一遍2．由于时间有限，本次所介绍的内容是根据上次考试的内容和本次师资培训班介绍的内容综合我们在平时工作中的一些经验选择的。这些东西在平时容易忽略和弄错，做为从事水利造价工作的人员应该必须掌握，所以也最有可能被出成题目来考。但是需要声明，并没有针对具体的考试题目。其他该复习的内容，还是要复习到。 3．上次水利部造价工程师考试可能给人一种印象，抄一下就能拿个证。不管大家参加考试的目的是什么，上次的考试的经验和这次考试的精神有一点是肯定的，题量很大，抄也要时间，至少考试的内容要眼熟一点。所以建议大家把习题集都做一遍，书上例题一定要搞清楚。 4．现在水利工程概算从编制规定、费用标准到定额一套是从2002年7 月1 日起执行的新标准，这一点必须注意。新旧标准之间的不同之处肯定是出题的重点，这也是用惯了15号文和88定额容易混淆的。
2015造价工程师真题答案全套 2014年造价工程师考试真题、模拟题尽收其中，诸多业界权威名师精心解析，精细化试题分析、完美解析一网打尽！造价工程师考试历年考试真题：https://www.doczj.com/doc/6415366963.html,/e7nmoo 更多精品备考资料及资讯2015造价工程师考试交流群348630685 考试科目 考试设四个科目。具体是： 《工程造价管理基础理论与相关法规》、《工程造价计价与控制》、《建设工程技术与计量》（本科目分土建和安装两个专业，考生可任选其一，下同）、《工程造价案例分析》。其中，《工程造价案例分析》为主观题，在答题纸上作答；其余3科均为客观题，在答题卡上作答。 考生应考试时，可携带钢笔或圆珠笔（黑色或蓝色）、2B铅笔、橡皮、计算器（无声、无存储编辑功能）。 考试分4个半天进行，《工程造价管理相关知识》和《建设工程技术与计量》的考试时间均为两个半小时；《工程造价计价与控制》的考试时间为3个小时；《工程造价案例分析》的考试时间为4个小时。 考试成绩管理考试以两年为一个周期，参加全部科目考试的人员须在连续两个考试年度内通过全部科目的考试。免试部分科目的人员须在一个考试年度内通过应试科目。 真题及答案： 1．计算进口设备原价，需要考虑的项目是（）。 A．进口设备的备品备件测绘费 B．进口设备的外贸手续费 C．进口设备的运杂费 D．进口环节的增值税 E．进口设备的银行担保费 2．下列（）属于按照费用构成要素划分的费用。 A．人工费 B．材料费 C．措施费 D．企业管理费 E．规费
3．根据我国现行建筑安装工程费用组成，下列各费用项目中属于措施费的是（）。 A．冬雨期施工增加费 B．施工机械作业时所发生的安拆费 C．工程排污费 D．已完工程及设备保护费 E．地上、地下设施、建筑物的临时保护费 4．关于工程建设其他费用中场地准备及临时设施费的内容，下列说法中正确的是（）。 A．场地准备费是指建设项目为达到开工条件进行的场地平整和原有设施拆除费用 B．建设场地的大型土石方工程费用应计入场地准备费 C．建设单位临时建设费用包括了施工期问专用桥梁的加固、养护、维修等费用 D．场地准备及临时设施费不应包括已列入建安工程费中的施工单位临时设施费 E．改扩建项目的场地准备和临时设施费可按工程费用的比例计算 5．下列表述中，属于施工定额特性的是（）。 A．计价性定额 B．企业定额 C．分项最细 D．基础性定额 E．以工序为研究对象 6．根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》的规定，下列属于可以精确计算工程量的措施项目有（）。 A．施工排水、施工降水 B．垂直运输 C．冬雨季施工 D．安全文明施工 E．大型机械设备进出场及安拆 7．根据工人工作时间分类，下列不属于必需消耗的时间是（）。 A．工人下班前工具整理所耗的时间 B．钢筋工在钢筋下料前熟悉图样所耗的时间 C．因混凝土养护导致的停工时间
“水利工程造价”实操模拟试题
“水利工程造价”实操模拟试题一（2014.07.04） （总分100分，开卷，考试时间210分钟） 一、主要材料及混凝土预算价格。（2题，共10分，每题5分） 1. 计算钢筋的预算价格 某大（Ⅰ）型水库所用钢筋从一大型钢厂供应，火车整车运输。按下列已知条件，计算钢筋预算价格，并填写在以下表格中。 主要材料预算价格计算表 材料信息： 普通A3光面钢筋占40%，出厂价5000元/t；低合金20MnSi螺纹钢占60%，出厂价5500元/t。由钢厂到转运站火车运输500km，由转运站到总仓库汽车运输50km，由总仓库到分仓库汽车运输18km，由分仓库到施工工作面汽车运输2km； 1、运价 1）铁路 ①运价号：钢筋整车运价号为5 ②运价率：（摘录）
③铁路建设基金：0.025元/t·km，上站费：1.8元/t ④其它：装载系数0.9，整车卸车费1.15元/t 2）公路 汽车运价0.8元/t·km；转运站费用4元/t；汽车装车费2元/t，卸车费1.6元/t 3）运输保险费率：8‰； 4）毛重系数为1 计算过程： 1. 原价 40%×5000+60%×5500=5300 2.运杂费 （1）铁路运杂费 铁路运费(7.6+(0.0348+0.025)*500)/0.9=1.67 1.8+(7.6+(0.0348+0.025)*500)/0.9+1.15=44.62 （2）公路运杂费 公路运费0.8×（50+18）=54.4 4+(2+1.6)×2+0.8×（50+18）=65.6 运杂费小计110.22 3．运输保险费：5300*0.008=42.4 4．采购及保管费（5300+110.22）×3% =162.31 5．运到工地分仓库价格5300+110.22=5410.22 6．钢筋预算价格（5300+110.22）×（1+3%）+42.4=5614.93 2.某水利工程中某部位采用掺粉煤灰混凝土材料(掺粉煤灰量25%, 取代系数1.3)，采用的混凝土为C20三级配,混凝土用P.O 32.5普通硅酸盐水泥。已知混凝土各组成材料的预算价格为：P.O 32.5普通硅酸盐水泥380元/t、中
造价工程师面试试题
随着我国工程造价管理体制逐步与国际接轨，对造价工程师的素养要求也越来越高。 如何成为一名造价工程师?以下是为你整理的造价工程师面试试题，希望能帮到你。 造价工程师面试试题 1、简单介绍下你自己(或者简单描述一下你自己);2、对我们公司有 何了解?你为什么想要到我们公司来(什么原因离开现在的公司，你来我们公司的动机是什 么);3、谈谈你性格的优缺点或者你的优点和缺点是什么;4、你觉得造价工程师应具备什么素 质(职业道德和品行、知识水平和业务技能、综合素质、创新精神);5、作为造价工程师，如何 与乙方和第三方很好的沟通协调(原则第一、理直气和、重沟通、强管理)6、对于任何一个岗 位工作人员，其工作首先要向(直接上级 )负责。 与上级意见不一致时你怎么处理。 (必要解释、服从。 )7、你对今后五年有什么样的规划和展望(工作事业方面);8、你对公司有什么期望和要 求;9、谈谈你以往的工作业绩。 10、如果您被录用，针对本岗位工作，您准备建立哪些工作质量标准和流程?造价员面试 常见的专业问题 1、谈谈你对工程造价控制或成本控制的理解和思路;2、工程造价的构成和工 程量清单的计价程序;3、你计算一栋一万(或 10 万)平米的小高层住宅全部工程量大概需要多 长时间;4、施工合同索赔的主要依据有哪些 (合同文件、法律、法规、工程建设惯例)。 5、施工合同索赔的方式有哪些? (经济索赔、工期索赔)6、工程价款的主要结算方式包括 (A 按月结算 、B 竣工后一次结算 、C 按旬结算 、D 分段阶段 、E 目标结款方式)7、对于 承包商而言，建设合同计价模式中没有风险的是( C )A.固定总价合同 B.固定单价合同 C.成 本加酬金合同 8、已知某项目的计算周期为月，利率为 8‰ ，则项目的名义年利率为 (C ) 。 A.8‰ B.8% C.9.6% D.9.6‰9、设计阶段造价控制要点有哪些(实行设计招标和设计监理、 提高设计人员控制造价意识、合理选择设计方案、技术设计经济设计相结合、加强地质勘察工 作、严格执行审图程序、推行限额设计)10、工期和质量产生矛盾时，造价工程师如何处理?
造价工程师《土建工程》考试真题及答案解析 一、单项选择题 1、黏性土的塑性指数（） A、＞2 B、＜2 C、≥10 D、≤10 2、常处于第一层隔水层以上的重力水为（） A、包气带水 B、潜水 C、承重水 D、裂隙水 3、加固断层破碎地基最常用的方法是（） A、灌浆 B、锚杆 C、抗滑桩 D、灌注桩 4、下列导致滑坡的因素中最普通最活跃的因素是（） A、地层岩性 B、地质构造 C、岩体结构 D、地下水 5、隧道选线应尽可能使（） A、隧道轴向与岩层走向平行 B、隧道轴向与岩层走向交角较小 C、隧道位于地下水位以上 D、隧道位于地下水位以下 6、道路选线应特别注意避开（） A、岩层倾角大于坡面倾角的顺向坡 B、岩层倾角小于坡面倾角的顺向坡 C、岩层倾角大于坡面倾角的逆向坡
D、岩层倾角小于坡面倾角的逆向坡 7、建筑物与构筑物的主要区别在于（） A、占地面积 B、体量大小 C、满足功能要求 D、提供活动空间 8、型钢混凝土组合结构比钢结构（） A、防火性能好 B、节约空间 C、抗震性能好 D、变形能力强 9、空间较大的 18 层民用建筑的承重体系可优先考虑（） A、混合结构体系 B、框架结构体系 C、剪力墙体系 D、框架—剪力墙体系 10、刚性角较小的基础是（） A、毛石基础 B、混凝土基础 C、毛石混凝土基础 D、砖基础 11、平屋顶装配式混凝土板上的细石混凝土找平层厚度一般的是（） A、15~20mm B、20~25mm C、25~30mm D、30~35mm 12、交通量达到饱和状态的次干路设计年限应为（） A、5 年 B、10 年 C、15 年
D、20 年 13、砌石路基的砌石高度最高可达（） A、5m B、10m C、15m D、20m 14、大跨径悬索桥一般优先考虑采用（） A、平行钢丝束钢缆主缆索和预应力混凝土加劲梁 B、平行钢丝束钢缆主缆索和钢结构加劲梁 C、钢丝绳钢缆主缆索和预应力混凝土加劲梁 D、钢丝绳钢缆主缆索和钢结构加劲梁 15、一般圆管涵的纵坡不超过（） A、0.4% B、2% C、5% D、10% 16、地下油库的埋深一般不少于（） A、10m B、15m C、20m D、30m 17、在我国，无论是南方还是北方，市政管线埋深均超过 1.5m 的是（） A、给水管道 B、排水管道 C、热力管道 D、电力管道 18、钢材的屈强比愈小，则（） A、结构的安全性愈高，钢材的有效利用率愈低 B、结构的安全性愈高，钢材的有效利用率愈高 C、结构的安全性愈低，钢材的有效利用率愈低
已知胶轮车折旧费0.23，修理费0.58则其机械台时费为（） 收藏 A. 0.81 B. 0.82 C. 0.8 D. 0.83 回答错误！正确答案：A 已知某项工程施工100m3混凝土时其直接费为700元，其他直接费费率为10%,, 则直接工程费为（） 收藏 A. 777 B. 766 C. 760 D. 770 回答错误！正确答案：D 下列选项中，不届丁独立费用的是（） 收藏 A. 建设管理费 B. 生产准备费 C. 科研勘测设计费 D. 设备费 回答错误！正确答案：D 已知某工程施工100m3,需要汽车起重机,45.21台时且118.74元/台时，求该工程 施工100m3时该机械的机械费（） 收藏 A. 5368.2 B. 5370.2
C. 5367.2 D. 5369.2 回答错误！正确答案：A 项目建设管理费包括（）和建设单位经常费 收藏 A. 联合试运转费 B. 建设监理费 C. 建设单位开办费 D. 项目建设管理费 回答错误！正确答案：C 已知某工程，企业利润2308.44元，企业利润率7%,材料价差为14455.68,税金率为11%，求该工程税金（） 收藏 A. 5478.59 B. 5468.59 C. 5470.86 D. 5476.59 回答错误！正确答案：C 已知机动翻斗车1t折旧费为1.06元,修理费1.10元,人工费8.61元，动力燃料费4.49元,求机动翻斗车1t机械台时费（） 收藏 A. 13.26 B. 11.26 C. 14.26 D. 15.26 已知某工程施工100m3时，需要电钻机械费20.42元，其他机械费费率为1%,求
“水利工程造价”实操模拟试题一（） （总分100分，开卷，考试时间210分钟） 一、主要材料及混凝土预算价格。（2题，共10分，每题5分） 1. 计算钢筋的预算价格 某大（Ⅰ）型水库所用钢筋从一大型钢厂供应，火车整车运输。按下列已知条件，计算钢筋预算价格，并填写在以下表格中。 主要材料预算价格计算表 材料信息： 普通A3光面钢筋占40%，出厂价5000元/t；低合金20MnSi螺纹钢占60%，出厂价5500元/t。由钢厂到转运站火车运输500km，由转运站到总仓库汽车运输50km，由总仓库到分仓库汽车运输18km，由分仓库到施工工作面汽车运输2km； 1、运价 1）铁路 ①运价号：钢筋整车运价号为5 ②运价率：（摘录）
③铁路建设基金：元/t·km，上站费：元/t ④其它：装载系数，整车卸车费元/t 2）公路 汽车运价元/t·km；转运站费用4元/t；汽车装车费2元/t，卸车费元/t 3）运输保险费率：8‰； 4）毛重系数为1 计算过程： 1. 原价40%×5000+60%×5500=5300 2.运杂费 （1）铁路运杂费 铁路运费++*500)/= +++*500)/+= （2）公路运杂费 公路运费×（50+18）= 4+(2+×2+×（50+18）= 运杂费小计 3．运输保险费：5300*= 4．采购及保管费（5300+）×3% = 5．运到工地分仓库价格5300+= 6．钢筋预算价格（5300+）×（1+3%）+= 2.某水利工程中某部位采用掺粉煤灰混凝土材料(掺粉煤灰量25%, 取代 系数，采用的混凝土为C20三级配,混凝土用普通硅酸盐水泥。已知混凝土各组成材料的预算价格为：普通硅酸盐水泥380元/t、中砂80元/ m3、碎石60元/ m3、水元/ m3、粉煤灰210元/t、外加剂元/kg。试计算该混凝土材料的预算单价。 解：（1）根据2002年《预算定额》附录7“掺粉煤灰混凝土材料配合比及材料用量”，查的C20（3），水泥的混凝土配合比材料预算量如下：水泥178kg,粉煤灰79kg,粗砂,卵石,外加剂,水。 (2)计算各组成材料费用（粗砂换中砂，卵石换碎石）
造价工程师考试案例分析考试题 简答题 1、某生产建设项目基础数据如下： 1．按当地现行价格计算，项目的设备购置费为2 800万元。已建类似项目的建筑工程费、安装工程费占设备购置费的比例分别为45％、25％，由于时间、地点因素引起上述两项费用变化的综合调整系数为1．1，项目的工程建设其他费用按800万元估算。 2．项目建设期为1年，运营期为10年。 3．项目建设投资来源为资本金和贷款，贷款总额2 000万元，贷款年利率为6％(按年计息)，贷款合同约定的还款方式为运营期前5年等额还本、利息照付方式。 4．项目建设投资全部形成固定资产，固定资产使用年限10年，残值率5％，直线法折旧。 5．项目流动资金500万元为自有资金，在运营期第一年投入。 6．项目运营期第一年营业收入、经营成本、营业税金及附加分别为1 650万元、880万元、99万元。 7．项目所得税税率25％。
8．项目计算时，不考虑预备费。 问题： 1．列式计算项目的建设投资。 2．列式计算项目固定资产折旧额。 3．列式计算运营期第1年应还银行的本息额。 4．列式计算运营期第1年的总成本费用、税前利润和所得税。 5．编制完成“项目投资现金流量表”。 2、某氮气站动力安装工程平面图如图1．5所示。 说明： 1)动力配电箱PD1、PD2为落地式安装，其尺寸(宽×高×厚)为900mm×2000mm
×600mm。 2)配管水平长度见图示括号内数字，单位为m。 1)PD1、PD2均为定型动力配电箱，落地式安装，基础型钢用10号槽钢制作，其质量按10kg／m计。 2)PD1至PD2电缆沿桥架敷设，其余电缆均穿钢管敷设，埋地钢管标准高为一0．2m。埋地钢管至动力配电箱出口处高出地坪0．1m。 3)4台设备基础标高均为+0．3m，至设备电动机处的配管管口高出基础面0．2m，均连接1根长0．8m同管径的金属软管。 4)计算电缆长度时不计算电缆敷设弛度、波形弯度和交叉的附加长度。连接电动机处，出管口后电缆的预留长度为1m。电缆头为户内干包式，其附加长度不计。 5)电缆桥架(200mm×1OOmm)的水平长度为22m。 6)该动力安装工程的相关费用见表1-14。 表1-14相关费用数据表
水利水电工程造价管理 试卷 文件编码（TTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-0089）
试卷代号：1 176 国家开放大学（中央广播电视大学）2015年秋季学期“开放本科”期末考试 水利水电工程造价管理试题 一、单项选择题（每小题3分，共30分。在所列备选项中，选1项正 确的或最好的作为答案，将选项号填入各题的括号中。不选、错 选或多选者，该题无分） 1。现代工程造价管理( ) A。即为工程造价预测 B．主要在工程设计阶段发挥作用 C．主要在工程决策阶段发挥作用 D．是进行全过程和全面造价管理 2．价值工程的目标是( ) A．以最低的生产成本实现最好的经济效益 B．以最低的生产成本实现使用者所需的功能 C。以最低的寿命周期成本实现使用者所需最高功能
D．以最低的寿命周期成本可靠地实现使用者所需的必要功能 3．BOT模式中文的意思是( ) A．建造、运营、移交 B．融资、运营、移交 C．建造、销售、移交 D．融资、销售、运营 4．如果水利水电建设项目的财务内部收益率( )，则方案在经济上可以接受。 A。大于零 B．小于零 C。大于等于行业财务基准收益率 D．小于基准收益率 5．进行水利水电建设项目经济评价，对于工程的防洪效益( ) A．在国民经济评价中计入 B．在财务评价中计人 C。在国民经济评价和财务评价中都计入 D．在国民经济评价和财务评价中都不计入 6．建设项目招标时，标底( ) A．由投标人编制 B．由招标人编制 C．可以有多个 D．不受工程概算控制 7。建设工程反索赔的概念通常是指( ) A．发包人（业主）向承包人的索赔