“朗郡苑”一期工程2#、3#、4#、8#、9#、17#楼
电气部分用户配电箱、电表箱竞价文件
一、工程概况
1、工程名称：“朗郡苑”一期工程2#、3#、4#、8#、9#、17#楼电气分项工程
2、竞价原则：合理低价
3、投标单位的资格要求：投标单位必须具有法人营业执照，材料（设备）生产许可证或产品合
格证等有关资料；
4、招标范围和条件：见附件----《工业品买卖合同》的要求。
二、报价文件编制、递交
1、投标单位提交全部资格证明文件和法定代表人证书或授权委托证书。
2、投标人在投标时须提供一只用户配电箱样品和投标保证金3000元（中标后的组装质量必须
达到样品的质量，不中标者配电箱和保证金可退还）。投标报价分户型配电箱、电表箱（含内部所有电气元件）以只为单位，报价直接填写在买受人提供的《工业品买卖合同》中，填写时一式两份；表格不够时可自行补充。报价中应含材料的运输、组装、装卸及税金等各种费用。
3、投标单位必须在2010年5月25日15：00 时前将投标（报价）文件和样品（用户配电箱
送到盐城朗地置业有限公司（大庆中路9号5楼），逾期将不予受理。
三、议标、评标、定标办法
1、评标人员按一定顺序单独议标。开标时投标人根据现场答疑情况可进行二次报价调整，二
次报价需有法人代表或委托代理人章印（或签字）
2、评、定标办法：
评委会根据招标的原则评出中标候选人，由招标单位总经理室最终确定。
盐城朗地置业有限公司
二O一O年五月十八日
工业品（电气）买卖合同
出卖人：合同编号：
买受人：签订地点：
签订时间： 2010 年 5 月 24 日
备注：所有配电箱均不含浪涌，如装包气象局验收，浪涌每套单价为：650.00/套，共28套。
表箱为全不锈钢制作，其余箱为铁制。
第二条质量标准：相关国家标准和行业验收规范和施工图的要求，电表箱集中嵌入安装，尺寸满足安装分时计量表的要求，表箱电气元件及辅材必须满足设计及供电部门的验收。
第三条出卖人对质量负责的条件及期限：无
第四条包装标准、包装物的供应与回收：质保资料随货同行
第五条随机的必备品、配件、工具数量及供应办法：常用配件随货同行，种类辅材必须达到行业验收标准。
第六条交（提）货方式、地点：到货后工地现场交验。
第七条运输方式及到达站（港）和费用负担：出卖人全过程承担。
第八条检验标准、方法、地点及期限：由施工单位和监理单位按相关规范和样品质量的要求进行验收。
第九条成套设备的安装与调试：现场由总包单位进行安装，出卖人协助安装与调试。
第十条结算方式、时间及地点：现场验收统计供货到80%时付总价的50%，供货全部结束且安装调试验收合格后付至90%，余款10%作为质量保证金，在无质量问题的前提下一年内付清. 第十一条担保方式（也可另立担保合同）：（无）
第十二条本合同解除的条件：价款付清后自动解除
第十三条违约责任：(1) 出卖人、买受人非不可抗力因素单方面毁约按总价的5%罚款。（2）按施工单位的工期要求，单位工程每延误一天罚总价的的千分之五。(3)安装过程和使用过
程（一年内）中发现质量问题由出卖人无条件更换。（4）因买受人的原因延期付款，每延期
一天罚总价款的千分之五。
第十四条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；
也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按下列第（一）种方式解决：（一）提交盐城市仲裁委仲裁；（二）依法向人民法院起诉。
第十五条本合同自双方签字盖章起生效。
第十六条其他约定事项：（1）供应过程中出卖人必须服从总包单位的管理，质量符合约定的要求，凡因产品的质量而引发的一切责任和经济损失均由出卖人负责；（2）各类产品的到
货数量由总包单位和买受人共同确认；（3）工程付款必须由总包单位项目经理（负责人）签
认后方可支付，对延误工期的天数由总包单位在支付证书上的说明按相关条款进行违约处
