初步设计服务合同
项目名称：龙岩市新罗区畜禽粪污资源化利用
整县推进项目初步设计
委托方（甲方盖章）：龙岩市新罗区农业局
受托方（乙方盖章）：福建金达兴企业管理有限公司签订日期：2018年月日
依据《中华人民共和国合同法》的规定，双方就编制《龙岩市新罗工畜禽粪污资源化利用整县推进项目初步设计》（以下简称“《初步设计》”）的咨询服务有关事宜，经协商一致，签定本合同。
一、咨询的内容、形式和要求
1、甲方委托乙方根据《2018龙岩市新罗区畜禽粪污资源化利用整县推进项目实施方案》内容、闽发改农业函【2018】111号的实施方案批复内容以及闽农畜牧函【2018】5号有关项目投资资金调整意见要求编制《初步设计》。
2、乙方根据以上审批意见，依国家、行业有关建设标准、规范、定额进行《初步设计》编制，包含设计说明、图纸、主要设备材料用量表、投资概算等及相应编制资质条件，达到规定深度，符合施工图设计依据。
3、甲方提供至2018年8月31日前经整治拆除后的各镇猪场详细资料（包含现存的猪场名称、存栏数量、地理位置点、现有粪污处理模式等信息），以及各镇（街）的农业作物生产情况（包含现有的果场、林场、农业作物种植场的名称、地理位置点、面积、种植种类等信息），如有不实，后果由甲方承担责任。
二、履行合同期限和方式
本合同自2018年 8 月日至2018年月日止。乙方在甲方提供编制所需的完整资料和首付款到乙方帐户前提下，乙方于2018年月日前提交经有关人员初审并经修改达到深度要求的《初步设计》稿。
三、甲、乙双方协作事项
（一）甲方
1、乙方因履行本合同到甲方（包括下属机构）所在地开展工作时，甲方应为乙方调查、研究和实地勘察事宜提供便利。
2、甲方对乙方的服务过程应及时有效地给予配合，按乙方要求提供与该项目有关的所有文件资料，并对所提供的资料真实性负责，乙方以自身的专业知识对有关技术、基础资料的准确性所进行的核实工作，甲方应给予必要的协助。
（二）乙方
1、为保证质量，乙方在编制《初步设计》中除使用甲方提供资料外，应在新罗区农业局组织相关人员进行调研、座谈，对编制《初步设计》所需资料进行补充和完善，对《初步设计》提出意见和建议，组织人员对《初步设计》初稿进行初审。
2、乙方应按合同要求的时间完成《初步设计》的编制工作，并提供满足甲方送上级报备要求的《初步设计》装订文本及份数。《初步设计》经有关人员初审后，乙方按照相关部门或专家人员提出的意见进行修改，直至符合要求，提供《初步设计》（终稿）装订文本 20 份。
四、费用及支付方式：
l、初步设计费用：人民币（大写）贰拾玖万元整，(￥（含税、专家劳务费）。
2、支付方式：
(l)、合同签订后 5 日内甲方支付首付款计人民币（大写）壹拾伍万元整(￥；
(2)、《初步设计》经新罗区农业局部门人员、专家初审，乙方应按要求修改，甲方向乙方领取符合要求的《初步设计》书，由甲方向省、市发改、农业主管部门报备后10日内支付合同余款计人民币（大写）壹拾肆万元整(￥。
五、违约及争议解决方法：
1、甲方未能及时提供必要的有关项目资料或提供的资料和有关统计、审计等部门核定信息不实的，造成咨询工作延误或评审无法通过，由甲方承担责任。
2、乙方必须确保《初步设计》的质量，符合并达到甲方对《初步设计》所要求的内容和深度，由甲方向省、市发改、农业主管部门报备。
3、乙方在甲方处取得的文件资料要严格保密，未经允许，乙方不得向第三方转让、提供版权和所有权，如有违背，追究法律和经济责任。
4、乙方应在规定时间内完成《初步设计》编制，如因时间确实紧迫无法完成双方协商解决。
5、合同若有争议，双方协商解决，协商不成的可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
六、其它约定条件：
l、本合同一式肆份，委托方贰份，受托方贰份。
2、本合同内未尽事宜，由甲乙双方共同协商解决。甲方
(委托方)：龙岩市新罗区农业局
乙方
(受托
方)：
福建金达兴企业管理有
限公司
甲方代表：乙方代表：
职务：职务：
联系电话：联系电话;
日期：2018年月日日期：2018年月日接受并认同上述条款接受并认同上述条款
合同编号：平面设计工作外包合同书 甲方（发包方）： 乙方（承包方）：绥化东聚广告设计有限公司合同签订时间：
平面设计工作外包合同书 甲方： 地址： 电话： 法定代表人： 乙方： 地址： 电话： 法定代表人： 甲乙双方经协商一致，本着诚实信用、互利互惠的原则，依据《中国人民共和国合同法》，以及相关法规的规定，就甲方公司设计工作外包一事达成如下协议： 1.合作内容 1.1 第一条经甲、乙双方协商一致，本合同约定甲方公司所有设计工作由乙方外包。 1.2 工作完成时间：本合同所涉及的平面设计等制作工作，乙方必需在甲方要求的时间之前全部向甲方交付，具体工作内容和交付时间，请参照《平面设计工作外包任务单》。
2.交付和验收 2.1乙方制作的作品，是否符合本合同的交付标准，以甲方验收为准。 2.2乙方每完成制作完成后应交给甲方验收，验收完毕视为交付完成。 2.3甲方应积极配合乙方设计验收，不得无故拖延验收时间。 2.4对于设计制作中出现的问题，甲方有权要求乙方修改。 2.5因甲方反复提出修改意见导致乙方工作不能按时完成时，可延期执行，延期时间由双方协商确定。 3.甲方的权利和义务 3.1甲方有权对乙方的设计制作提出建议和思路，以使乙方制作的界面设计作品更符合甲方的项目需求。 3.2对于验收合格的作品，甲方享有该作品的著作权、所有权、使用权和修改权。 3.3甲方有权要求乙方按照甲方的项目进度需求，优先进行某一部分设计制作工作。 3.4甲方有义务按照合同约定支付相关平面设计制作费用。 4.乙方的权利和义务 4.1乙方有权要求甲方提供相关设计制作工作所需的参考资料和设计数据。 4.2乙方应当按照甲方的要求进行设计作品设计与制作，并接受甲方提出的修改要求。
建设工程设计合同 （民用建设工程设计合同） 工程名称： 工程地点： 合同编号：（由设计人编填）设计证书等级： 发包人： 设计人： 签订日期： 中华人民共和国建设部 监制 国家工商行政管理局
（甲方）发包人：有限公司 （乙方）设计人： 发包人委托设计人承担工程全部施工图及其他相关工程设计，经双方协商一致，签订本合同。 第一条本合同依据下列文件签订： 1.1《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建设法》。 1.2国家及地方现行有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 1.3建设工程批准文件。 第二条本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。
第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件： 第四条设计人应向发包人交付的设计资料及文件： 1、设计人在签订本合同的同时应向发包人提交下列文件加盖公章的复印件（并提供原件核对）： （1）企业营业执照； （2）税务登记证及组织机构代码证； （3）设计人从事本合同约定的建筑工程项目设计的工作人员名单及与名单相对应的执业资格证书； 2、设计人向发包人交付的设计文件：
注：（1）工程变更和设计变更，不能影响建设项目的工程进度。 （2）设计人向发包人提供的所有设计文件应该由主要设计师亲笔签名并加盖设计人的公章，否则视为设计文件不符合发包人的要求。 第五条本合同设计收费估算为人民币元整（￥00.00）(最终总价按实际建筑面积结算)。设计费支付进度详见下表。 说明： 1设计人按时提交各阶段设计文件后，发包人在本条约定期限内支付各阶段相应设计费。 2.实际设计费按实际建筑面积计算，多退少补。 3.本合同履行后，定金抵作设计费。 4.上述费用为估算费用，双方在初步设计审批后，按批准的初步设计概算核算设计费。工程建设期间如遇概算调整，则设计费也应做相应调整。
合同编号: 技术咨询合同 项目名称：# #工程初步设计及施工图技术审查 委托方（甲方）：__________________________________________________ 受托方（乙方）：__________________________________________________ 签订时间：__________________ 年月日_____________________________ 签订地点：______________________________________________ 有效期限：_________________ 至合同履行完毕为止___________________ 中华人民共和国科学技术部印制
填写说明 一、本合同为中华人民共和国科学技术部印制的技术咨询合同示范文本，各技术合同认定登记机构可推介技术合同当事人参照使用。 二、本合同书适用于一方当事人（受托方）为另一方（委托方）就特定技术项目提供可行性论证、技术预测、专题技术调查、分析评价报告所订立的合同。 三、签约一方为多个当事人的，可按各自在合同关系中的作用等, 在“委托方”、“受托方”项下（增页）分别排列为共同委托人或共同受托人。 四、本合同书未尽事项，可由当事人附页另行约定，并作为本合同的组成部分。 五、当事人使用本合同书时约定无需填写的条款，应在该条款处注明“无”等字样。
技术咨询合同 委托方（甲方）:_ 住所地：— 法定代表人：— 项目联系人：_________ 通讯地址：— 电话： _____________ 传真：____________________ 电子信箱：________________________ 受托方（乙方）：_____________ 住所地：_______________________ 单位负责人：______________________ 项目联系人：— 通讯地址：_____________________ 电话： ______________ 传真：_______________ 电子信箱：_____________________ 本合同甲方委托乙方就***工程初步设计及施工图设计审查进行技术咨询，并支付报酬给乙方，乙方接受委托并进行咨询工作。 双方经过平等协商，在真实、充分表达各自意愿的基础上，根据《中 华人民共和国合同法》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。第一条咨询内容： 1.1本合同所要解决的特定技术问题： 对 **** 工程初步设计及施工图设计讲行技术审杳。 工程规模: 1.2初步设计审查咨询要求：对于政府核准的建设项目，进行复核性审查。
平面设计服务合同通用版 Contracts concluded in accordance with the law have legal effect and regulate the behavior of the parties to the contract ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-002630
平面设计服务合同通用版 平面设计服务合同范文1 甲方： 乙方： 甲乙双方经友好协商约定，由乙方负责甲方平面设计代理工作。并签定如下合作合同： 一、合同期限： 本合同自签订日起生效至年月日，合同期满，如双方同意续约，则另行签订新的合同。 二、服务内容： 1.乙方负责甲方提出的有关网页、微信、微博平台所需的平面设计。 2.乙方负责广告所涉及的文案。
3、为加强信息交流，甲乙双方设立专人进行业务的对接。 三、服务流程： 乙方根据甲方需求设计出平面样稿后交予甲方，甲方有权对设计稿提出修改意见，乙方必须根据甲方的意见进行修改，甲方对设计稿满意后乙方开始制作正稿并根据图片应用要求选用适当的方式传予甲方。 四、费用： 全年平面广告设计代理费人民币 (￥)大写： 五、工作费用支付方式： 1、合同结束之日一次性支付。 2、甲方支付服务费前，乙方按时向甲方开具正规国税设计服务类发票，税率税费由甲方承担。 六、双方责任： 1.自本合同签署之日起，甲方应及时提供乙方设计所需资料，如因甲方工作延误导致乙方不能按时完成工作，乙方不负违约责任。 2、自本合同签署之日起，乙方应按时完成所负责工作，工作完
产品设计外包合同 篇一：外包设计合同 外包设计合同书编号： 甲方： 地址： 电话/ 传真：联系人： 乙方： 地址： 电话/ 传真：身份证： 双方通过友好协商，由甲方委托乙方对项目进行设计研发工作，并达成如下协议： 一、设计需求 1．乙方需依据甲方所提供的资料及设计要求，进行相关设计工作； 2．设计过程中，乙方依据甲方提出的合理修改意见做出设计修改，直至修改确认为止； 3. 乙方负责设计内容详见附件。 二、甲方责任 1. 甲方应对乙方明确设计要求，提供给乙方相关的资料 和必要的支持 2. 甲方为乙方的开发工作提供联想ThinkPadT400 电脑 一台，电脑产权及在此电脑上开展的研发工作所得皆归甲方所有。(详
见附件) 3. 甲方对乙方提供的设计方案及时进行审定。 4. 甲方应按本协议规定，按时向乙方支付费用。 5. 甲方在提出方案修改意见时，修改范围不得附件设计内容清单的范围，如超出则应按新的需求项目计费。 6. 如因甲方原因在设计方案确认后，中途终止此项目设计，则甲方需付清本项目设计费用给乙方。 三、乙方责任 1．乙方应按时向甲方交付设计方案及其它设计成果。 2. 乙方在提供设计方案中应保证无知识产权纠纷。 3．乙方未经甲方书面同意，甲方相关之资料，不得他用。 4. 乙方在开展设计工作时需要甲方意见修改设计方案直至合同终止。 5．乙方有责任维护此设计的知识产权保密性。 四、费用及结算方式 本合同金额(RMB，甲方首次支付全款的即(RMB), 乙方完成所有设计并移交甲方后结清余款即(RMB) ，以劳务服务报酬方式支付。 五、在乙方完成工作及甲方给予款项结清后，乙方将所有站 设计代码及软件以甲方指定的方式移交给甲方。 六、知识产权
合同类别编号： 合同归档编号：设计合同书项目名称：*******样板房室内设计 委托单位（甲方）：潍坊恒信建设集团有限公司设计单位（乙方）： 合同签约时间： 合同签约地点：
室内设计合同书 甲方：潍坊恒信建设集团有限公司坊子分公司 乙方：浙江绿城装饰工程管理有限公司青岛分公司 本合同依据下列文件签订： 1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。 1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 1.3建设工程批准文件。 甲方潍坊恒信建设集团有限公司坊子分公司同意委托乙方浙江绿城装饰工程管理有限公司青岛分公司为伯爵公馆售楼处室内精装修项目（以下简称“本工程”）提供室内设计服务，并经双方友好协商一致订立本合同。 工程概况 项目名称：伯爵公馆售楼处 工程地点： 工程内容： 1.0 服务范围： 本工程的室内装饰设计服务业务范围如下： a.进行现场勘测。 b.提供本工程包括所有室内功能区与阳台、室内天井的硬装与软装设计，并提供 书面解说资料。 c.提供施工图纸包括：拆除工程、泥作工程、木作工程、水电布置、智能化系统 布置和开关配置等相关工程的平立剖面和节点详图，含饰面、布艺、家具、饰品、设备、洁具定位布置和光源说明，同时建议所需材料、色彩等。
d.与施工单位作图纸交底服务，提供施工质量验收服务。 e.编制施工相关说明，同时提交设计概算。 2.0 室内装饰设计划分： 乙方将在合同签订后，完成下述2.1－2.3阶段的设计内容。 2.1 初步设计阶段 (本阶段应在合同签订后21日历天内完成) a.乙方应融合甲方要求及建议，确立设计风格和区域功能要求，列出室内设计概 要，交甲方审核确定。 b.乙方应准备以下的概念设计建议书供甲方考虑和确认。 ?平面图比例尺：1/100 ?风格定位图片 ?室内设计效果参考图片 ?室内装饰设计概算 c. 进行初步设计简报，用幻灯片形式。 d. 以上工作经甲方书面确认后，则该阶段工作完成。 2.2 深化方案设计阶段（本阶段在初步设计阶段完成后21日历天内完成） a.根据甲方确定的初步设计，乙方将进行初步设计图，并提交下列有关图纸资料 并获得甲方的确认。 ?平面图比例尺：1/50-1/100 ?天花平面图比例尺：1/50-1/100 ?主要材料清单、色彩说明及样品等。 ?提供以下效果图：起居室、餐厅、主卧室、客卧室等房间。 ?厨房、卫生间及客厅提供彩色风格图。 ?水电设备和智能化系统出位布置图
建设工程设计合同 工程名称：建筑智能化设计 工程地点：河南省 合同编号： 甲方：河南中建工程设计咨询有限公司乙方：林州星华建筑智能化工程有限公司签订日期：二〇一六年七月二十日 中华人民共和国建设部 监制 国家工商行政管理局
甲方：河南中建工程设计咨询有限公司 乙方：林州星华建筑智能化工程有限公司 甲方委托乙方承担驻建筑智能化设计设计，经双方协商一致，签订本合同。 第1条本合同依据下列文件签订： 1.《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》。 2.国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 3.建设工程批准文件。 第2条工程概况和工作范围： 一、工程概况 工程名称：建筑智能化设计 工程规模：工程总建筑面积为8000.00m2。 二、合同工作范围 乙方作为甲方的智能化专业设计服务单位，将为本项目室内外智能化系统（包含但不限于智能照明系统、智能家居系统、电话交换系统、有线及卫星电视及其天线布臵、综合布线、信息导引及发布系统、大楼租户用卫星天线布臵及其与数据机房卫星天线的协调、安全技术防范系统SPS、能耗计量分析系统、建筑设备管理系统、内网和外网搭建系统、大楼会议系统、广播系统、监控中心机房弱电系统、电梯五方对讲系统等等）提供专业施工图设计服务（包括施工图报审）。 根据协商，本项目智能化专业各阶段乙方的设计服务内容、工作范围和工作分工如下：
1﹑设计调研阶段 ①需求调研 A、乙方配合甲方根据项目定位进行需求分析及调研，并 提交调研报告； B、乙方起草项目需求书提交甲方（业主）论证； ②工作考察（案例、产品等） 乙方安排甲方参加必要的对设备、同类项目案例进行选择和考察（考察同类型、规模相近项目数量不少于3个）； ③根据甲方的意见，完成智能化各系统需求书的编制，并提 交各系统需求书。 2﹑初步设计阶段 ①初步设计 A、按甲方要求递交初步设计方案书； B、按甲方确定的需求书，提供初步设计图纸（包括系统图 ﹑主要设备材料表、系统点表、管线敷设布臵图、设备布臵平面图）；初步设计需依据南京大学建筑规划设计研究院出具的本项目有关专业设计施工图、室内装修施工图等进行，并对关联专业的受控部位（灯光系统的电器元件、地暖系统的分（集）水器、空调系统的电磁阀等）提出符合行业标准的通讯接口要求；施工图要清晰地体现各专业之间的技术界面，图纸深度须符合本合同及国家相关规定要求； C、提供项目概算、推荐专业设备（系统）和材料的参考品 牌、工程量清单。 ②初步设计修改
设计合同通用条款 委托方发包人 承接方设计人 发包人委托设计人承担 工程设计工程 地点为 经双方协商一致签订本合同共同执行。 第一条本合同签订论据 1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。 1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 1.3 建设工程批准文件。 第二条设计依据 2.1 发包人给设计人的委托书或设计中标文件 2.2 发包人提交的基础资料 2.3 设计人采用的主要技术标准是
第三条合同文件的优先次序 构成本合同的文件可视为是能互相说明的如果合同文件存在歧义或不一致则根据如下优先次序来判断 3.1合同书 3.2 中标函文件 3.3 发包人要求及委托书 3.4 投标书 第四条本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容根据行业特点填写 第五条发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间 第六条设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间 第七条费用 7.1双方商定本合同的设计费为万元。收费依据和计算方法，按国家和地方有关规定执行，国家和地方没有规定的由双方商定。 7.2 如果上述费用为估算设计费，则双方在初步设计审批后，按批准的初步设计概算核算设计费。工程建设期间如遇概算调整，则设计费也应做相应调整。 第八条支付方式 8.1 本合同生效后三天内，发包人支付设计费总额的 20%计
万元作为定金，合同结算时，定金抵作设计费。 8.2 设计人提交 设计文件后三天内发包人支付设计 费总额的 30%计 万元之后发包人应按设计人所完成的施工 图工作量比例分期分批向设计人支付总设计费的 50%计 万 元施工图完成之后发包人结清设计费不留尾款。 8.3 双方委托银行代付代收有关费用。 第九条双方责任 9.1 发包人责任 9.1.1 发包人按本合同第五条规定的内容在规定的时间内向设计人提交基础资料 及文件并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准 进行设计。 发包人提交上述资料及文件超过规定期限 15 天以内设计人按本合同第六条规定 的交付设计文件时间顺延发包人交付上述资料及文件超过规定期限 15 天以上时设 计人有权重新确定提交设计文件的时间。 9.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误
编号：_____________培训服务合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
本合同签订的双方为 甲方： (以下简称客户) 地址： 电话： 乙方： 地址： 电话： 此合同鉴于：乙方为甲方提供本合同约定的培训服务，甲方与乙方就下列合同条款达成一致意见。 1.培训项目内容 1.1本合同的培训项目内容为： (培训项目名称) 培训天数为：天（课时数为小时） 具体时间：年月日下午 讲师： 培训地点为： 2.培训费用及付款方式 2.1本合同培训费用由以下几个方面组成：
承担。 2.2 付款方式如下： 2.2.1在本合同结束后个工作日内，甲方应将培训总费用人民币元整（即人民币元整）支付给乙方； 2.3收款账号 公司开户名： 开户银行帐号： 开户行： 2.4迟延支付责任 若甲方未能在上述期限内向乙方支付款项将被视为违约行为，每逾期一天，甲方应支付迟延支付金额的的逾期违约金。 3．合同期限 本合同签订之日起生效，至本培训项目完成时止，或根据本合同第六条规定之条件提前终止合同时止。 4．双方权利义务 4.1乙方责任及义务 4.1.1根据甲方要求（内训内容、内训时间）设计培训课程方案（课程内容、授课人等），并按已经确认好的讲师人员实施本培训项目，并且培训项目实施时将派出一名以上专业客服人员跟踪全程。
4.1.2在项目进展过程中，如甲方对任何乙方派出跟进的工作表现不满意，可及时通知乙方并阐明具体原因。乙方在核实后，应予以更换。双方应本着互谅友好的态度尽可能高效地协商合作解决问题。 4.1.3 乙方负责培训项目所用教材的准备，包含：培训内容及培训所需要的材料。 4.2 甲方责任及义务 4.2.1 为更好进行培训项目开展，甲方应派出指定人员与乙方即时进行沟通、配合和互动。 4.2.2甲方负责在培训实施过程中的教学组织与会务组织工作。主要包括：①教学设施、教室的筹备、布置及教学秩序的维持。②准备白板、白板笔、白板纸。 4.2.3甲方安排乙方授课专家及客服人员的工作餐。 4.2.4 甲方应按照本合同第2条之规定按时支付培训费用。 5. 合同变更条款 5.1经双方协商一致，可对本合同条款进行修改。 5.2甲方在出现企业重大变化（例如企业重组、并购、发展战略重大变更等）的情况下，确需对本培训之实施范围和周期进行调整的，应以书面方式向乙方提出变更请求，双方应在合同约定的基础上，本着坦诚与合理的态度进行磋商，对培训项目实施费用、计划和方案进行合理和公正的调整，乙方对合同变更的内容的最终决定权。 5.3乙方出现重大变化导致可能影响本培训项目顺利实施的，应以书面方式向甲方提出合同变更请求，双主应在合同约定的基础上，本着坦诚与合理的态度进行磋商，对培训项目实施费用、计划和方案进行合理和公正的调整，甲方对合同变更的内容的最终决定权。 5.4若未出现上述变更情形，任何一方不得随意单方提出更改合同条款或培训内容。5.5若甲方因内部原因取消此次培训，请于培训开始5天前以书面形式通知乙方，该项
外包设计服务合同-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN
外包设计服务合同书 甲方： 电话/传真： 乙方： 地址： 电话/传真： 身份证： 账号： 甲乙双方经协商一致，本着诚实信用、互利互惠的原则，依据《中国人民共和国合同法》，以及相关法规的规定，就甲方三维效果图设计工作外包一事达成如下协议： 一、设计服务需求 1．乙方需依据甲方所提供的资料及设计要求，进行相关设计工作；2．设计过程中，乙方依据甲方提出的合理修改意见做出设计修改，直至修改确认为止； 3.乙方负责设计内容详见附件。 二、甲方责任
1.甲方应对乙方明确设计要求，提供给乙方相关的资料和必要的支持。 2.甲方对乙方提供的设计方案及时进行审定。 3.甲方应按本协议规定，按时向乙方支付费用。 4.甲方在提出方案修改意见时，修改范围不得附件设计内容清单的范围。 5. 甲方有责任向乙方提供设计服务项目或服务主体的所有相关图文资料电子文件，以保证乙方展开相关工作； 三、甲方权利 1.甲方有设计作品效果审核权利，对不符合甲方要求的设计做品，可以要求乙方重新设计； 2.甲方有权利要求乙方在合理工作时间内完成设计作品； 3.甲方有权审查乙方在合作期间工作进度和设计内容，对于不符合服务项目合作约定要求范围的工作，有权制止； 4.甲方享有乙方及其人员从事外包服务过程中所获得的影像、照片、舞美、设计等相关知识产权。 5.甲方有义务向乙方提供设计服务项目或服务主体的所有相关图文资料电子文件，以保证乙方展开相关工作； 四、乙方责任 1．乙方应按时向甲方交付设计方案及其它设计成果。 2. 乙方在提供设计方案中应保证无知识产权纠纷。 3．乙方未经甲方书面同意，甲方相关之资料，不得他用。
合同编号： 天津市建设工程设计合同（房屋建筑工程） 天津市城乡建设委员会 制定 天津市市场和质量监督管理委员会
目录 第一部分合同协议书 (7) 第二部分通用合同条款 (11) 1. 一般约定 (11) 1.1 词语定义与解释 1.2 语言文字 1.3 法律 1.4 技术标准 1.5 合同文件的优先顺序 1.6 联络 1.7 严禁贿赂 1.8 保密 2. 发包人 (18) 2.1 发包人一般义务 2.2 发包人代表 2.3 发包人决定 2.4 支付合同价款 2.5 设计文件接收 3. 设计人 (19) 3.1 设计人一般义务
3.2 项目负责人 3.3 设计人人员 3.4 设计分包 3.5 联合体 4. 工程设计资料 (23) 4.1 提供工程设计资料 4.2 逾期提供的责任 5. 工程设计要求 (24) 5.1 工程设计一般要求 5.2 工程设计保证措施 5.3 工程设计文件的要求 5.4 不合格工程设计文件的处理 6. 工程设计进度与周期 (27) 6.1 工程设计进度计划 6.2 工程设计开始 6.3 工程设计进度延误 6.4 暂停设计 6.5 提前交付工程设计文件 7. 工程设计文件交付 (31) 8. 工程设计文件审查 (32) 9. 施工现场配合服务 (34) 10. 合同价款与支付 (34)
10.1 合同价款组成 10.2 合同价格形式 10.3 定金或预付款 10.4 进度款支付 10.5 合同价款的结算与支付 10.6 支付账户 11. 工程设计变更与索赔 (37) 12. 专业责任与保险 (38) 13. 知识产权 (39) 14. 违约责任 (40) 14.1 发包人违约责任 14.2 设计人违约责任 15. 不可抗力 (41) 15.1 不可抗力的确认 15.2 不可抗力的通知 15.3 不可抗力后果的承担 16. 合同解除 (43) 17. 争议解决 (43) 17.1 和解 17.2 调解 17.3 争议评审 17.4 仲裁或诉讼
商都嘉园初步设计评审合同 工程名称： 工程地点：__ 甲方：_ 乙方： _ 签订日期：_ ________
初步设计评审合同 甲方： 乙方： 鉴于甲方拟委托乙方开展工程初步设计评审工作，且乙方同意接受该委托，根据《中华人民共和国合同法》等法律法规，双方经协商一致，订立本合同。 1.工作内容 乙方对工程的初步设计进行评审，完成以下各项工作： 1.1 对初步设计全过程中的工程分项进行分步骤、分阶段评审，并提出评审意见； 1.2 对工程重大设计原则问题的修改及对主要技术原则提出建设性意见； 2.工作进度 2.1 乙方应按以下进度计划开展工作： 。 2.2 甲方未能按时提供基础资料，导致乙方工作延误的，可相应顺延工作进度。 3.双方的义务 3.1 甲方的义务 3.1.1 尊重乙方根据国家及行业有关标准、规程和规范的规定开展评审工作的权利，不向乙方提出与国家及行业有关标准、规程、规范相抵触的要求； 3.1.2 向乙方提供开展初步设计评审工作所需的有关基础资料； 3.1.3 协调有关单位配合乙方开展初步设计评审工作； 3.2 乙方的义务
3.2.1 按照国家及行业有关标准、规程和规范开展工程初步设计评审工作, 严格掌握设计标准，控制工程造价； 3.2.2 及时向甲方交付第4条所述的工作成果并对其完整性和准确性负责；并按工作进度要求向甲方通报进展情况； 3.2.3 按照合同约定组织和实施评审，保证工作质量； 4.工作成果 4.1 乙方应按合同约定及国家和行业关于初步设计评审工作的深度要求，出具工程初步设计评审意见等（以下简称“工作成果”），并按照本合同第2条约定的工作进度提交给甲方。 5.合同价款及支付 5.1 合同价款 合同价款为人民币（大写）（￥）。 5.2 支付 甲方在工程初步设计评审意见通过审查后（如需修改则在修改得到确认后）＿＿日内一次性向乙方支付全部合同价款。 6.知识产权 6.1 乙方根据本合同取得的工作成果的著作权及其他相关知识产权属甲方所有。未经甲方书面同意，乙方不得公开发表、使用或向任何第三方提供上述工作成果。 6.2本条约定在本合同终止后仍然继续有效，且不受合同解除、终止或无效的影响。 7.保密义务 7.1 乙方及其工作人员应对工作成果和在合同履行过程中了解到的涉及甲方商业秘密的资料以及其他尚未公开的有关信息承担保密义务，并采取相应的保密措施。 7.2 乙方违反保密义务的，应承担一切法律责任并赔偿甲方因此遭受的全部损失。 7.3 本条约定在本合同终止后仍然继续有效，且不受合同解除、终止或无效的影响。
YOUR LOGO 设计服务合同范本正式版 After The Contract Is Signed, There Will Be Legal Reliance And Binding On All Parties. And During The Period Of Cooperation, There Are Laws To Follow And Evidence To Find 专业合同范本系列，下载即可用
设计服务合同范本正式版 使用说明：当事人在信任或者不信任的状态下,使用合同文本签订完毕，就有了法律依靠,对当事人多方皆有约束力。且在履行合作期间,有法可依,有据可寻，材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。 合同编号：___________ 甲方：_______________ 乙方：_______________ 现就甲方所委托的_________设计事项，乙方接受设计委托，就委托设计事项，双方经协商一致，并依据《中华人民共和国合同法》，签订本合同，双方承诺信守执行： 一、委托事项 二、付款方式 1.甲方需在合同签订之日起两个工作日内将委托设计总费用的_______%付给乙方，原则上，乙方收到甲方的款项后作为设计的开始时间。 2.设计完成后，甲方需在三天内签名或盖章确认(以传真方式确认同样有效)，确认后甲方应即付清设计费用的全部余款。 三、设计的时间根据本合同附件1的设计套餐内容和相对应的工作方式，甲方选定委托设计形式，按照甲方所选，乙方应在_____个工作日内，遵照甲方对委托设计所提出的意向和理念设计出初稿并交于甲方审定，在甲方审定意见基础上，乙方应在_______工作日内完成终稿设计(由甲方原因耽误的时间，完稿时间应顺延)。
编号：_______________ 专家顾问聘请合同 甲方： __________________________ 乙方： __________________________ 签订日期： ____ 年_____ 月_____ 日甲方（聘请单位）： 法定代表人：
乙方（专家）： 身份证号： 经双方友好协商一致，甲方聘请乙方为“_____________________ 协会专家组”成员并根 据以下合同各自履行义务： 一、甲方服务范围 1、免费提供甲方数据库资讯产品； 2、在甲方网站发表具有入网专家自主版权的文章，并根据入网专家要求提供相关反馈信息； 3、在甲方网站发布具有入网专家自主知识产权的成果或专利信息； 4、为入网专家提供的包括网络电子邮件、手机短信等手段，为会员提供有偿咨询服务可获得相应报酬； 5、甲方代理入网专家具有自主知识产权的论文、著作及分析报告等信息产品的销售，销售收入与入网专家按比例分成，具体比例可另外签署合同； 6推荐入网专家参加由甲方主办的各项培训、论坛及其他交流活动，如活动为赢利性项目，甲方将向乙方支付报酬； 7、甲方无偿通过其专家频道及相关行业频道采用专访、_______________________ （栏目）等方式对入网专家进行宣传报道。 二、乙方权利 乙方可使用甲方行业专家名义发表评论性文章或著作，经编辑修改后可在相关行业报进行转载。
三、乙方义务 1、乙方将安排国内外专家进行网上学术交流和热点问题讨论，或开展某个学科领域的研讨会之类的学术活动，并在适当时候，组织专家团出国考察或邀请外国专家与国内专家进行交流。 2、入网专家需向甲方提供个人简历，并根据_______________________网的邀请提供相关的论著及文章； 3、入网专家在甲方网站所发表的论文、报告及言论需不违反中华人民共和国相关法律规定。 4、入网专家积极向甲方提出意见和建议，并督促《_______________________ 网》限时改正。 四、甲方义务 1、甲方应根据双方约定向入网专家提供相关服务； 2、甲方邀请入网专家撰写相关稿件应至少提前____________ 日发出书面约稿通知； 3、甲方邀请入网专家参加专访等活动应提前___________ 日发出邀请。 五、费用 本合同不涉及费用支付。如涉及有偿收费项目，以双方另外的约定为准。 六、非雇佣 本协议之签订与履行，不代表双方建立劳动关系、劳务关系、劳务派遣关系、雇佣关系或类似关系，甲方不向乙方承担任何雇主或用人单位性质的责任。 七、保密条款在双方合作期间及合作终止后，合同双方未经对方书面认可，任何一方包括其雇员和代理人，不得将涉及本合同的信息、资料（包括合同内的条件及条款）及其他商业秘密透露给第三方，否则，透露方将承担侵犯对方商业秘密的法律责任。乙方可使用甲方行业专家名义发表评论性文章或著作，经编辑修改后可在相关行
劳务协议(兼职合同) 甲方：广州通众电气实业有限公司 乙方：____________________ 身份证号：_____ 鉴于乙方为广州通众电气实业有限公司兼职工作人员，不具备劳动法律关系的主体资格。根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》和有关规定，甲乙双方经平等协商一致，自愿签订本劳务协议，共同遵守本协议所列条款。 一、本协议期限： 初稿通过后：15个工作日内。 二、工作内容： 2.1乙方根据甲方工作要求和安排，担任美工设计师职务，并保证按照甲方要求按时保质完成工作任务。 2.2乙方承担的劳务期间内容、要求为：公司官网改版、淘宝网装修、淘宝网产品详情页制作、产品网络推广工作。（详细见附件） 2.3乙方在被聘用期间执行不定时工作制度，即在保证完成甲方安排工作任务情况下工作休息时间由乙方自行安排。 三、劳动纪律： 3.1乙方提供劳务期间，应当遵守甲方各项规章制度、严格遵守甲方的劳动纪律和工作规范，爱护甲方财产。乙方出现任何违反甲方规章制度的行为，甲方均有权解除本协议。
四、保密： 4.1协议期内，乙方须在甲方许可之范围内使用甲方商业信息；协议期内以及协议终止后，乙方必须为甲方之一切商业信息保守秘密，不得以任何方式向甲方以外的第三方泄漏、给予或转让。如果乙方违反上述义务，给甲方造成任何损失，乙方自愿承担最终的赔偿责任。 五、项目报酬： 本次佣金： 5000.00元整（大写：伍仟元整） 其它费用说明：模板费用由甲方承担。 支付方式： 1.合同签定日，甲方需要支付乙方20%的报酬。（既：1000元） 2.乙方初稿通过，甲方需要支付乙方20%的报酬。（初稿包含：制作方案、色彩风格、原型图）。 3.终稿通过后，完成淘宝和网站。甲方需要支付乙方30%的报酬。（终稿包含：淘宝与网站已经完成上可以使用） 4.验收期，五个工作内。甲方需要支付乙方30%的报酬。（验收期中甲方可向乙方协商修改） 六、合同终止： （1）本协议期满的； （2）乙方服务的项目合同终止或提前终止的； （3）双方就解除本协议协商一致的； （4）乙方由于健康原因不能继续履行本协议义务的； （5）其它不可抗因素等。
三通一平是房地产专用语，指的是通水、通电、通路，平整土地。 房地产开发各阶段涉及的合同 1、前期考察报告委托协议包括对市场、工程建设营利性等分析的考察报告 2、土地使用权的取得 《国有土地使用权出让合同》※ 《房屋拆迁补偿协议》※ 根据取得方式不同可能会涉及股权转让、土地转让、联合开发等协议。 3、房地产工程的设计 《营销策划合同》 《建设工程勘查合同》※ 《建设工程设计合同》※ 《建设工程环境评价委托合同》 4、房地产工程施工阶段 《建设工程招标合同》及相关文件 《建设工程施工合同》※（可能分别包括桩基工程、土建、水电安装、热电系统、网络、消防等施工合同）及补充协议（如承诺函） 《建设工程监理合同》※ 《建设工程装饰合同》※ 《建设工程采购协议》 《绿化工程施工合同》 《建设工程保险合同》 《建设工程融资合同》 以及在工程施工过程中可能会涉及工程场所临时建筑的《广告位使用协议》、《摊位租赁协议》等等。 5、房屋交易阶段 《认购书》※或《房屋预订合同》 《商品房买卖合同》※ 《销售代理协议》※ 6、物业管理 《前期物业管理协议》※ *****************************************
房地产开发各阶段及涉及的合同、法律（转） 第一部分：房地产开发 一、房地产开发项目的立项和可行性研究 （一）两种类型： （1）、房地产开发公司的设立（新设公司）。办理工商登记（取得资质）、省外房地产企业在本省从事房地产开发的，应事先将其资质证书和企业法人营业执照送交房地产开发项目所在地建设部门和工商行政管理部门备案。 （2）、合作意向书及合作开发协议（合作开发） （二）具体合同： 1、合作意向书及合作开发协议 2、项目建议书（说明以下内容：开发者、开发内容与规模、期限、方式、投资总额与注册资本），交主管部门申请立项审批，经批准允许建设的，下发给批准文件。 3、建设项目可行性研究合同、项目可行性研究报告、（签委托合同、组建工作小组、制定工作计划） 、房地产开发项目的规划设计和市政配套 （一）、房地产开发项目的规划设计规划设计委托协议环境影响评价委托合同建设工程勘察招、投标建设工程勘察合同建设工程设计合同 （二）、房地产开发项目的市政配套 报审市政配套方案 上述一、二的申报程序：申报规划要点以获取规划要点通知书获取选址规划意见通知书可行性研究报告的编制及申请审批申报建设用地规划许可证办理建设用地批准书申请建设用地规划设计条件及建设项目规划、设计方案申报初步设计获取初步设计批复申报建设工程规划许可证申请办理建设工程规划许可证领取房地产开发项目手册办理拆迁许可证 、土地使用权的取得 （一）、协议或招投标、拍卖方式取得： 1、国有土地使用权的出让 （1）招投标 程序：A由土地管理部门会同建设部门共同编制招标文书，由土地管理部门发布招标公告； B 投标者按招标文书规定交付投标保证金，提供投标文书，参加投标； C由土地管理部门会同建设部门共同主持开标、评标、决标，并在决标之日起七日内向中标者发出中标通知书，向未中标者退还其投标保证金（不计利息）； D 中标者在中标通知书规定的期限内，与土地管理部门签订土地使用权出让合同，并按规定交付定金； E 中标者在中标通知书规定的期限内，与建设部门签订房地产开发项目合同。 （2）拍卖
初步设计委托合同范文大全 初步设计委托合同1 甲方：_________ 委托设计协议书乙方：_________ 经甲乙双方友好协商，就甲方向乙方提出委托设计邀请及乙方提供相关服务事宜签订以下条款： 一、甲方的权责 1.甲方在签定协议前认真阅读并认可乙方的《收费标准及服务条款》。 2.甲方向乙方提供有关设计信息—材质要求，色彩要求，布局要求，造价要求。 3.甲方负责为乙方提供现场勘测的必要条件，并协调乙方测量工作。甲方负责提供房屋相关的原始电路，水路图纸以及所在物业的相关管理规定。 4.甲方有权参与设计过程的监督，积极配合回答乙方在设计过程中的疑问。 5.甲方未通知乙方擅自对设计内容，材料，尺寸进行修改或更换，造成的后果由甲方负责。 二、乙方的权责 1.乙方接受甲方的邀请，积极配合并为甲方认真提供设计服务。
2.乙方要严格按照甲方要求进行体贴设计，并遵守物业相关的管理规定。 3.乙方绘制的图纸必须订装成册，图面清晰，数据详细，严格执行图纸规范。 4.乙方图纸绘制完毕经甲方许可方可采用，施工过程中乙方有责任对设计内容进行监理。 5.乙方未经甲方许可不得对设计内容进行修改。 三、本协议未尽事宜，由双方协商解决;如不能协商解决，交由有关部门仲裁解决。 四、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。 甲方(盖章)：_________乙方(盖章)：_________ 代表(签字)：_________代表(签字)：_________ _________年____月____日_________年____月____日 初步设计委托合同2 协议编号：___________ 甲方：_____________________________ 乙方：_____________________________ 现就甲方所委托的_________设计事项，乙方接受设计委托，就委托设计事项，双方经协商一致，并依据《中华人民共和国合同法》，
设计服务合同书 委托方（甲方）： 受托方（乙方）： 依据《中华人民共和国合同法》和有关法律法规的规定，就乙方接受甲方委托设计事项，经双方协商一致，特签订本合同，以兹共同遵照执行： 一、委托事项： 乙方接受委托为甲方公司服务项目进行设计。 二、委托费用： 项目设计总费用为人民币 三、委托期限：一年，自 四、付款方式： 总金额20%定金加四次分季度付款方式: 1、签定合同时支付总金额的20%作为项目启动费和第一次付款，付款金额为人民币 第二次付款时间为，付款金额为人民币 第三次付款时间为，付款金额为人民币 第四次付款时间为，付款金额为人民币 2、受托单位信息 公司账户：开户行：账号： 五、知识产权约定： 1、乙方对设计完成的作品享有著作权。甲方将委托设计的所有费用结算完毕后，作品著作权归给甲方。 2、甲方在余款未付清之前擅自使用或者修改使用乙方设计的作品而导致的侵权，乙方有权依据《中华人民共和国著作权法》追究其法律责任。 3、乙方应该保证设计不侵犯第三方的合法著作权、商标权等知识产权。如因乙方原因导致甲方经济损失，乙方承担所有责任。 4、设计内容中如果涉及到图片版权问题，乙方需告知甲方，并协助甲方完成图片版权购买事宜。否则乙方承担因图片版权纠纷引起的所有赔偿责任。 六、双方的权利义务： （一）甲方权利义务： 1、甲方有权对乙方的设计提出建议和思路，以使乙方设计的作品更符合甲方企业文化内涵；
2、甲方在付清设计费用后享有设计作品的所有权利； 3、甲方发现乙方未在约定时间内交付设计作品，结算时甲方可按照逾期每天0.5%的合同总额扣除乙方设计费； 4、甲方有义务提供有关企业资料或其他有关资料给乙方； 5、甲方按照合同约定支付相关费用； （二）乙方权利义务： 1、乙方有权要求甲方提供有关企业资料供乙方设计参考； 2、乙方在甲方未付清费用前对设计的作品享有著作权； 3、乙方有权要求甲方按照合同约定期限支付相应款项；出现甲方拖款现象，结算时甲方需按照每天0.5%的合同总额支付乙方滞纳金。 4、乙方需按照甲方的要求和时间进行作品设计。 5、乙方需按照合同约定按时交付设计作品。 七、违约责任： 1、甲方在设计作品初稿完成前终止合同，其预付的费用无权要求退回。 2、甲方如无正当理由提前终止合同，应提前一周告知乙方，并赔偿乙方服务费用总额的10%给予。 3、甲方如无正当理由故意延迟设计项目周期，乙方无需承担任何责任。 4、乙方如无正当理由提前终止合同，所收取的费用应当全部退回给甲方，并赔偿服务总费用的30%违约金。 5、乙方如无正当理由故意延迟设计项目周期，甲方可按照每天0.5%的合同总额扣除乙方设计费。 八、不可抗力因素： 甲乙任何一方由于不可抗力不能履行合同时，违约方应在发生不可抗力事由的7日内通知对方，合同双方互不承担责任。 九、在合同生效期间内，乙方无条件接受甲方在合作期间内关于本合同服务内任何沟通形式。 十、合同生效及其他 1、本合同经甲乙双方签字盖章后生效。 2、本合同一式两份（含附件），甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。 3、本合同生效后甲乙双方均应严格履行，若出现纠纷应友好协商解决。协商不成，任何一方均可向甲方住所地有管辖权的人民法院起诉。 甲方（盖章）：乙方（盖章）： 甲方代表签名：乙方代表签名： 日期：年月日日期：年月日
专家劳务合同范本 甲方（聘方）: 地址: 电话: 乙方（受聘人）: 住址: 电话: 鉴于甲方工作需要,聘请乙方从事_________项目的专家指导工作,根据《中华人民共和国合同法》和有关规定,甲乙双方经平等协商一致,自愿签订本劳务协议,以资共同遵守。 风险提示:工作岗位及工作时间 雇员从事的工种和工作实践。从事的工种要注明在什么岗位从事什么工作,如电机房的值班电工或大厦照明的维修电工（因为工种不同工资差别很大）; 工作时间包括聘用期限,应注明从何时起知何时止;每周工作多少天,每天工作多少小时;一般每周至少有一天的休息日;按国际惯例,在节假日,雇员应享受所在国家规定的节假日,如所在国国庆、春节等。 建议双方在签劳务合同的时候最好明确约定相关工作岗位,工作时间以及劳务报酬等问题,避免之后因履行合同发生纠纷。 第一条、合同期限 1、合同有效期:自______年______月______日至______年______月______日止,合同期满聘用关系自然终止。乙方的工作时间为弹性工作时间,但需保持通讯畅通。甲方提前通知乙方讲课地点,乙方无特殊原因,须按时出席。 2、本合同期满前______个月,经双方协商同意,可以续订合同。 3、本合同期满后,任何一方认为不再续订合同的,应在合同期满前______个月书面通知对方。第二条、工作岗位 1、甲方根据工作需要及乙方的岗位意向,与乙方签订岗位聘用合同,明确乙方兼职担任专家顾问岗位及职责。 2、甲方根据工作需要及乙方的工作能力和表现,可以与乙方协商调整乙方的工作岗位,重新签订岗位聘任合同。 第三条、工作条件、劳动保护 1、甲方根据乙方工作岗位的实际情况,实行灵活的工作方式,不限制乙方每天工作时间,但乙方需保证讲课内容的质量。 2、甲方为乙方提供开展工作所需要的产品光盘、推广资料。 3、甲方可根据工作需要组织乙方进行必要的业务培训。 第四条、工作报酬、奖励 风险提示:劳务费用 劳务合同雇员提供劳务服务,雇主主需要依据协议支付劳务报酬,这里要区别于劳动关系中的劳动者除获得工资报酬外,还需要为劳动者缴纳保险、福利待遇等;劳务关系中的自然人,一般只获得劳务费,雇主也不用像劳动合同那样为雇员缴纳社保的义务,是否缴纳可以双方协商约定。 另外,如果是在工作时间以外加班或上夜班,雇主应付加班费或夜班津贴等相应劳务费用,并