当前位置:文档之家› 房地产企业开发项目的“五证两书

房地产企业开发项目的“五证两书

房地产企业开发项目的“五证两书
房地产企业开发项目的“五证两书

房地产企业开发项目的“五证”、“两书”

“五证”

房地产开发项目的相关证件一般包括土地使用权证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程开工许可证(开工证)和商品房销售(预售)许可证等五种,简称“五证”。一般地讲,这些证件与我们所做的税收审核并无直接的关联,它们更多体现的是房地产开发企业及其所开发的项目在多项行政许可制度下的合法性,“五证”实际上是国家各职能管理部门对房地产开发行业所采用的必要的管理手段以及准入证明。

1.土地使用权证

土地使用权证是土地使用权的法律凭证,由国家土地资源管理部门颁发,其内容一般包括土地使用者名称、土地坐落地、地号、土地面积等。在土地登记内容发生变更及权利设定变更、注销的情况下,持证人必须按照相关的规定申请办理变更土地登记。也就是说,在存在变更事项的前提下,房地产应取得的土地使用权证是变更后有效的文本。

与该证相关的文件是开发商与国家土地管理部门签有的土地出让合同。一般来讲,土地出让合同的时间应早于土地使用权证的时间,并且其内容和指标应与土地使用权证完全一致。与土地使用权证一样,土地出让合同有可能存在补充文本和条款,这是在审核中应该注意的。

2.建设用地规划许可证

建设用地规划许可证是在城市规划区内许可用地的法律凭证,由城市规划行政主管部门颁发,其内容一般包括用地单位、用地项目名称、用地位置、用地面积等,并附有地形图和附件说明。

3.建设工程规划许可证

建设工程规划许可证是城市规划区内许可建设各类工程的法律凭证,由城市规划行政主管部门颁发,其内容包括建设单位、建设项目名称、建设位置、总造价等内容,后附工程设计总平面图。与土地使用权证和建设用地规划许可证不同的是,建设工程规划许可证可以按开发期或开发类别(如商用房、住宅、公寓等)分别取得,一个开发项目有可能持有若干个建筑工程规划许可证。

建设工程规划许可证的内容,有时可以为确定税收事项提供法定依据。比如许可证中列明的人防面积、管理用房面积以及作为配套设施的学校、医院、幼儿园的面积,可以为最终确定开发商的可售面积与不可售面积提供依据。而对于开发产品类别(如商用、车库、公寓、住宅、别墅等)的定性,则可能使其成为不同的税收对象。如土地增值税的预征比例,有可能因开发产品的类别不同而有所不同。

4.建设工程开工许可证

建设工程开工许可证是建筑工程准予施工的法律凭证,由建设委员会颁发,其内容包括建设单位、工程名称、建设地址、开工日期及预计竣工日期等内容。

5.商品房销售(预售)许可证

商品房销售(预售)许可证是开发产品准予销售的法律凭证,由国家房屋管理部门或建设委员会颁发,其内容包括开发企业名称、项目名称、房屋坐落地、销售范围、建筑面积等。一般情况下,该证的出具应与建筑工程规划许可证的范围、内容基本一致。

除了上述五证之外,还有两种与开发项目有关的文件在审核中应予以关注。

一是建筑工程竣工备案表。该表是建筑工程竣工验收备案的法律性文件,由当地建设委员会制订统一格式,开发建设单位填写并由勘查单位、设计单位、施工单位、监理单位逐一签署意见,同意竣工验收。该备案表最后确定的竣工验收时间即为工程竣工时间。

在税收上,工程竣工时间是一个重要的时间概念。与其相关的税收事项包括:

1.开发产品完工后,开发企业应根据收入的性质和销售方式,按照收入确认的原则,合理地将预售收入确认为实际销售收入,同时按规定结转其对应的计税成本,计算出该项开发产品实际销售收入的毛利额。竣工证明已报房地产管理部门备案的开发产品即视为已经完工。

2.在完工前发生的利息费用应配比计入开发成本,在完工后发生的,可直接计入期间费用在企业所得税前扣除。

3.工程竣工时间可以作为土地增值税清算的时间界限。当房地产开发项目全部竣工完成销售时,或者已竣工验收的房地产开发项目已转让的房地产建筑面积占整个项目可售建筑面积的比例在85%以上时,或该比例虽未超过85%,但剩余的可售建筑面积已经出租或自用时,均应进行土地增值税清算。

二是房屋测绘报告书。该报告是测绘部门对于开发产品面积出具的具有技术权威性质的法律文件,它的各项数据将是确定产品销售情况并确定涉税事项的重要依据。

“两书”

《商品房质量保证书》、《商品房使用说明书》

商品房质量保证书:应当载明保修单位、保修范围、保修期限、保修责任以及损害赔偿等内容。

商品房使用说明书:应当载明房屋平面布局、结构、附属设备、详细的房屋结构图(注明房屋承重结构)以及其他有关安全合理使用房屋的注意事项。

商品房五证两书一表具体法律规定

商品房五证两书一表具体法律规定 一、《建筑用地规划许可证》 建设单位向土地管理部门申请征用划拨土地前,经城市规划行政主管部门确认,该项目位置范围符合城市规划的法律凭证。 二、《建设工程规划许可证》 有关建设工程符合城市规划需求的法律凭证。 三、《国有土地使用证》 经土地使用者申请,经城市各级人民政府颁布的国有土地使用权的法律凭证。该证主要载明土地使用者名称、土地座落、用途、土地使用面积、使用年限、和“四至”范围。 四、《建设工程开工证》 建设单位进行工程施工的法律凭证,也是房屋权属登记的主要依据之一,没有开工证的建筑属违章建筑,不受法律保护。 五、《商品房销售(预售)许可证》 市、县人民政府房地产管理部门允许房地产开发企业,销售商品房的批准性文件。 两书一表在国家规定: 建筑法: 第五十九条建筑施工企业必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同的约定,对建筑材料、建筑构配件和设备进行检验,不合格的不得使用。 第六十一条交付竣工验收的建筑工程,必须符合规定的建筑工程质量标准,有完整的工程技术经济资料和经签署的工程保修书,并具备国家规定的其他竣工条件。 建筑工程竣工经验收合格后,方可交付使用;未经验收或者验收不合格的,不得交付使用。 合同法: 房屋质量不合格,买房人有权拒绝收房,也可以解除买房合同 根据我国《合同法》的有关规定,房屋质量不合格,买房人既可以选择拒绝收房,也可以选择解除买房合同。 根据《中华人民共和国合同法》第一百四十八条规定:“因标的物质量不符合质量要求,致使不能实现合同目的的,买受人可以拒绝接受标的物或者解除合同。买受人拒绝接受标的物或者解除合同的,标的物毁损、灭失的风险由出卖人承担。” 合同法关于确定房屋质量标准的有关规定 根据《合同法》的有关规定,购房合同生效后,买房人与开发商就房屋质量没有约定或者约定不明确的,可以协议补充;不能达成补充协议的,按照合同有关条款或者交易习惯确定。如果按照合同有关条款或者交易习惯仍然不能确定的,按照国家标准、行业标准履行;没有国家标准、行业标准的,按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。 《合同法》第一百五十三条还规定:“出卖人应当按照约定的质量要求交付标的物。出卖人提供有关标的物质量说明的,交付的标的物应当符合该说明的质量要求。”

房产授权委托书

房产授权委托书 导读:范文房产授权委托书 【范文一:房产授权委托书】 _______开发区房地产管理所: 现委托_______为我单位办理坐落位于_______产权的房产证登记手续及领取房地产证明书的代理人。 代理期间为_______年_____月____日至_______年_____月____日。 法定代表人: 日期:_______年_____月____日 代理人:_______身份证件号码:______________ 联系电话:______________ 说明:1、法定代表人为企、事业单位、国家机关、社会团体的

主要行政负责人。 2、内容填写必须真实、清楚、涂改无效。 3、此证明只作房地产登记使用。 【范文二:房产转让授权委托书】 委托人:_______性别:男出生于_______年_____月____日现住址:_____________________身份证号码:_____________________ 受托人:_______性别:男出生于_______年_____月____日现住址:_____________________身份证号码:_____________________ 本人转让名下房屋一套,因委托人在外地上班,无法亲自办理相关事宜,特委托_______为代理人,代为办理如下事宜: 一、____________________________; 二、____________________________; 三、____________________________。

受托人在上述代理权限内就购买/出售/出租本人名下房屋所实施的法律行为及所产生的法律后果,委托人均予以认可。 上述委托的期限自_______年_____月____日至_______年_____月____日止。 委托人:______________ _______年____月____日 【范文三:房产转让授权委托书】 委托人:_______性别:_______现住址:______________身份证号码:______________ 委托人:_______性别:_______现住址:______________身份证号码:______________ 受托人:_______性别:_______现住址:______________身份证号码:______________

建筑手续与房地产开发五证办理所需材料

手续办理流程 一、土地合同——建设用地批准书——国有土地使用证 二、环评批复环评报告——专家评审——环评批复 三、立项批复:可研报告——立项申请——立项备案 四、建设用地规划许可证:总图——设计方案——项目用地协议——规划申请 五、建设工程规划许可证:总图——全套设计图——用地批准书——规划申请 六、图纸审查报告:全套图纸——地勘报告——用地规划许可证——工程规划许可证——外埠设计入境手续 七、消防设计备案:总图——全套设计图——立项——用地规划——工程规划许可证——外埠设计入境手续 八、中标通知书:工程招标——招标方式确认——投标(围标3家)——资金证明——专家评审——中标 九、外埠施工、设计、监理、地勘单位出境、入境手续 十、施工合同、监理合同等备案 十一、质量监督手续 1、企业资质等级证书:参建各方8、竣工技术档案责任书(市建委-档案馆) 2、入境手续(施工单位)9、民用建筑节能审查备案登记书(市建委) 3、建设工程规划许可证10、人防工程建设项目告知单(一)(人防行政大厅) 4、施工中标通知书11、审图报告 5、监理合同、旁站监理方案、总监及各专业人员证书、12、工程质量检测合同 见证取样人授权书及职称证书、委派书13、驻工地代表人职称证 6、全套施工图(经审查合格)14、施工合同、技术负责人、项目经理、质检员证书、施工组织设计 7、地勘报告(施工单位) 十二、安全监督手续:①安全预评价报告——专家评审——安全设计专篇——专家评审——安全验收——专家评审(安监局) 十三、施工许可证——工程竣工验收 十四、施工验收:规划验收——消防验收——环评验收————人防验收(二) 1.项目验收环境监测表 2.环评书验收申请 3.验收意见书 十五、档案初验合格证 十六、质量监督报告书 十七、质量监督竣工验收备案书 十八、房产证

房地产开发企业诚信承诺书

房地产开发企业诚信承诺书 房地产开发企业诚信承诺书为加强本企业的诚信体系建设,保证消费者的合法权益,进一步规范从业人员的诚信理念和信用意识,规范本行业的市场经营行为,提高行业的社会诚信度和整体水平,本公司向社会公众做出如下承诺: 第一条 保证商品房销售手续合法。依法办理商品房销售手续。预售的商品房已依法取得预售许可证;达到规定条件的商品房已依法取得房地产产权证。 所有的商品房预售和现售信息均在《宁夏房车网》上公开商品房销售信息的,应签署《宁夏房车网》诚信承诺书,保证网上、媒体和其他渠道发布的所有信息,均是真实的、及时的。不发布虚假的楼盘供求信息,不发布虚假的楼盘价格信息,不签订虚假的销售合同,不隐瞒楼盘瑕疵信息。 第二条 保证商品房质量符合工程质量标准和依法进行商品房竣工验收备案;确保主体结构质量符合《住宅质量保证书》承诺,出现质量问题,在保修期内及时修复,造成损失的,依法赔偿。 新建住宅全装修应符合和不低于样板房的装修标准,装修质量符合国家相关标准。第三条保证商品房广告真实合法

发布的商品房销售广告,包括售楼书等销售宣传资料应真实可靠并按规定注明预售许可证的核准文号。 第四条 保证商品房买卖合同条款平等合法采用统一标准的示范文本签约,不使用诱导、强迫等不正当手段促成签约,充分尊重购房者的意愿,购房者对合同条款提出修改意见时,双方应协调一致签订合同时必须提请对方注意补充条款内容。 第五条 保证按约定期限交房按商品房销售合同约定的时间和方式交付房屋;延期交房或交付房屋的面积、与合同约定不相符合的,按合同约定的违约责任主动进行赔偿。在销售楼盘的房价上升时,杜绝故意延期交房,造成合同违约,迫使购房者退房的行为;在销售楼盘的房价下跌时,如须延期交房的,应自觉维护合同约定的购房者的退房权利。 第六条 保证依法处理商品房面积争议维护购房者对所购房屋面积计算的知情权,签订商品房预售合同时,明示购房使用面积和分摊面积内容。交付商品房时向购房者提供,签订商品房出售合同时向购房者提供《房屋建筑面积计算表》。商品房销售合同约定的面积与实际面积不一致屋建筑面积测算表》时,按合同约定的方式处理,合同未约定的按建设部

买房必读:开发商“五证二书”必须看

买房必读:开发商“五证二书”必须看 导读:本文介绍在房屋买房,的一些知识事项,如果觉得很不错,欢迎点评和分享。 在购买新房前,有很多知识您要了解清楚。签订合同时必须查看开发商五证二书。什么是五证二书?五证两书有什么用?怎么科学查看? 房地产五证两书是开发商合法销售商品房的重要凭证,买房一定要审查五证两书。购房者在签订购房合同之前,需要仔细查看“五证两书”,只有证书齐全,才能更好地维护自己的权益。毕竟买房不易,切记千万不要因为一时的疏忽,徒增困扰。 “五证”指什么? 房地产商在预售商品房时应具备《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建筑工程施工许可证》、《国有土地使用证》和《商品房销售(预售)许可证》,简称“五证”。其中前两个证由市规划委员会核发,《建筑工程施工许可证》由市建委核发,《国有土地使用证》和《商品房销售(预售)许可证》由市国土资源和房屋管理局核发。 “两书”指什么? 两书是开发商在竣工验收合格时通知购房者入住之后提供的两份法律文件,一个是住宅质量保证书,第二是住宅

使用说明书。 住宅质量保证书通常包括工程质量监督部门核验的登记,在使用年限内承担的保修责任,正常使用情况下,各部件的保修期,比如说防水是三年,墙面、管道渗漏是一年,墙面抹灰脱落是一年,地面大面积起沙是一年,包括供热供冷系统等设备,卫生洁具、开关等等。其他部位或者部件的保修时间可以由房地产开发商和用户约定。 住宅使用说明书,通常应该包括开发单位、设计单位、施工单位、委托监理单位、住宅的结构类型、装修装饰注意事项、上水下水、电、燃器、消防等设施配制的说明,以及门窗类型使用事项,配电负荷,承重墙、保温墙、阳台等部位需要说明的问题以及其他需要说明的问题。生产厂家另有说明书的,应附于住宅使用说明书里。 如何科学查看“五证两书”? 一般购房者记不住“五证”的名称和发证机关,其实也不必记住这么多。您购房时只需看一下《国有土地使用证》和《预售许可证》这“两证”就行了。因为如果开发商未取得《建设用地规划许可证》和《建设工程规划许可证》是拿不到《国有土地使用证》的,未取得上述两个《规划许可证》和《施工许可证》是拿不到《预售许可证》的。开发商取得了《预售许可证》就可以证明该项目在规划、工程、土地使用等方面通过了政府的批准,就具备了将开发的商品房进入

房产承诺书

家庭房产承诺书 小区楼一套住宅,原房名为母亲:,现房名为女儿(以下称二楼)。 小区楼一套住宅,现房名为之夫(以下称一楼)。 女儿与母亲共同居住时在没有与其他家庭成员商议的情况下,将母亲的房证名改为自己的名下,经家庭其他子女的商议达成以下共识和承诺。 一,与丈夫共同承诺将一楼住房房名改为母亲名下,母亲同意。 二,母亲及家庭成员承认二楼房证的事实,将不追究责任 三,母亲在世时任何人不得因房证的房名改变而改变母亲的居住现状。 承诺人 签字 年月号篇二:保证人承诺房产承诺书 承诺书 宜宾市鼎恒融资担保有限公司: 本人郑重承诺: 因(以下简称债务人)与银行(以下简称债权人) 于年月日签订了《流动资金借款合同》约定向银行借款万元整(大写:元整),期限个月,由贵公司提供连带责任保证担保。为了保证贵公司的利益,向贵公司(以下简称担保人)提供抵押反担保即罗克琴与宜宾丽雅置地有限责任公司签订的《商品房买卖合同》中约定的罗克琴向宜宾丽雅置地有限公司买到的位于宜宾市翠屏区航天路中段d-5地块宜都.莱茵河畔项目中的戎州路东段阳光半岛的商品房一套作为抵押反担保,因此房不能办理抵押登记,亦不能与开发商签订三方协议,故本人对此笔贷款中的反担保作出如下承诺: 1、在未按照与签订的《借款合同》之约定偿还 借款及利息前,罗克琴不得将上述房屋设定抵押或者转让给第三人。 2、在未向银行归还全部借款及利息前,罗克琴不能撤销与宜宾丽雅置地签订的《商品房买卖合同》及补充协议,罗克琴与宜宾丽雅置地有限责任公司不能协议退款退房。 3、若未向银行归还全部借款及利息前,上述房屋的权属证书办理到罗克琴名下时,罗克琴应在领到所购房屋的权属证书之日起三日内将此权属证书交由宜宾市鼎恒融资担保有限公司保管, 并由本人监督罗克琴与宜宾市鼎恒融资担保有限公司办理该房屋的抵押登记。 4、本人保证本抵押物在抵押给宜宾市鼎恒融资担保有限公司期间,抵押物本身无争议,无其他抵押权人,无其他受益人。若未按照与签订的《借款合同》之约定偿还 借款及利息,宜宾市鼎恒融资担保公司是本抵押物的唯一受益人。 5、若罗克琴违反上述任意一条,则本人承担此笔借款的连带清偿责任。 6、在履行本协议过程中如出现纠纷的,各方应当尽量协商解决,协商不成的,由宜宾市翠屏区人民法院管辖。 本承诺书一式三份,公司保存一份,债务人和承诺人各执一份,每份具有同等法律效力。 债务人: 承诺人: 年月日篇三:房产承诺书 承诺书 (抵押人)

五证两书一表

五证两书一表 一、《建设用地规划许可证》 建设单位向土地管理部门申请征用划拨土地或者出让土地前,经城市规划行政主管部门确认,该项目位置范围符合城市规划的法律凭证。 二、《建设工程规划许可证》 有关建设工程符合城市规划需求的法律凭证。 三、《国有土地使用证》 经土地使用者申请,经城市各级人民政府颁布的国有土地使用权的法律凭证。该证主要载明土地使用者名称、土地座落、用途、土地使用面积、使用年限和“四至”范围。 “四至”:四至范围即指东西南北四个方向的边界。一般有一定的标志性和百姓的认可性,比较容易找到的、形象的指明具体的位置的方法。 书写格式:如:东至XX路,西至XX街,南至XX小学,北至XX公园。 四、《建筑工程施工许可证》 建设单位进行工程施工的法律凭证,也是房屋权属登记的主要依据之一,没有开工证的建筑属违章建筑,不受法律保护。 五、《商品房销售(预售)许可证》 市、县人民政府房地产管理部门允许房地产开发企业,销售商品房的批准性文件。 六、"两书" 《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》 七、"一表" 《竣工验收备案表》。

买房五证两书一表都是什么? 房地产五证两书一表是开发商销售商品房必备的文件,购房者只有认真查验房地产五证两书才能减少买到烂尾楼的风险。 "五证"是哪五证呢? 1.《建设用地规划许可证》建设单位向土地管理部门申请征用划拨土地或者出让土地前,经城市规划行政主管部门确认,该项目位置范围符合城市规划的法律凭证。 2.《建设工程规划许可证》有关建设工程符合城市规划需求的法律凭证。 3.《国有土地使用证》经土地使用者申请,经城市各级人民政府颁布的国有土地使用权的法律凭证。该证主要载明土地使用者名称、土地座落、用途、土地使用面积、使用年限、和“四至”范围。 4.《建筑工程施工许可证》建设单位进行工程施工的法律凭证,也是房屋权属登记的主要依据之一,没有开工证的建筑属违章建筑,不受法律保护。 5.《商品房销售(预售)许可证》市、县人民政府房地产管理部门允许房地产开发企业,销售商品房的批准性文件。 在查验开发商五证两书的过程中,*重要的是检验《国有土地使用证》和《预售许可证》,两者表明所购房屋属合法交易范畴。《商品房销售(预售)许可证》的预售范围为本项目可销售楼盘,购房者务必看清购买楼层是否在预售范围内。另外,如果开发商未取得《建设用地规划许可证》和《建设工程规划许可证》是拿不到《国有土地使用证》的,未取得上述两个《规划许可证》和《施工许可证》是拿不到《预售许可证》的。开发商取得了《预售许可证》就可以证明该项目在规划、工程、土地使用等方面通过了政府的批准,就具备了将开发的商品房进入市场交易的资格。 "两书"指的是什么呢? 房地产五证两书中的两书是指《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》。两书可以作为商品房买卖合同的补充约定,并且是房地产开发企业在商品房交付使用时,向购房人提供的对商品住宅承担质量责任的法律文件和保证文件。

2016房地产项目承诺书

2016房地产项目承诺书 房地产项目承诺书 市发改委: 为促进我市房地产业持续、健康发展,防止出现房地产开发投资过热、结构失衡,形成新的“半拉子”工程,造成土地资源和投资的浪费,在**住宅小区项目开发建设中,我公司郑重承诺: 一、认真执行国家、省、市关于基本建设和房地产开发的法律、法规、规章及有关部门出台的规范性文件。 二、严格履行基本建设和房地产开发建设程序,接收贵委的调度和监督。 三、认真执行国务院关于房地产投资项目资本金制度,以企业的非债务性资金在金融机构开设专门的资本金账户,该账户的资金专门用于本项目的开发建设。 四、本项目开工日期不迟于**年**月,竣工日期不迟于**年**月。 五、房屋的建设质量及小区的综合配套水平要达到或超过国家、省、市的有关要求。 六、如因本公司原因,没有实现上述承诺,并没有在限定期限内整改完毕,本公司不再申请开工建设新的房地产开发项目。 七、以上承诺是本公司真实意思的表述。 承诺方:**房地产开发有限公司;资质等级:**;办公地点:**;法人代表:**。 项目负责人:**;电话:** 承诺项目简介:项目落座于**,占地**平方米,建设规模**平方米,总投资**万元。(本承诺一式三份,贵委与本公司各留一份,存档一份) 承诺单位法人代表(签字):承诺单位(盖章):二零一一年十月十日 房地产项目工程投标承诺书 致: 本投标人已详细阅读了(房地产项目)工程招标文件,自愿参加上述工程投标,全面的响应(房地产项目)工程的施工招标文件、评标办法及招标答疑等文件的所有内容和要求,该工程如由我公司中标承包,我公司愿做出以下郑重承诺: 1、工程质量:(市级优良率╮30%)如竣工验收一次未达到合格等级,自愿扣除该工程结算价的2%作为违约金。 2、工期:本投标人自愿在设计图纸、工程量清单、工程建设要求完成施工任务,按时竣工验收并向招标人移交工程。工程质量目标、文明施工和安全生产管理按照投标文件的承诺并满足招标文件要求。因我方原因拖延工期愿接受合同总造价的1‰天,的罚款,罚款总额不超过合同总价的5%,由于我方原因导致总工期延误超过20个日历天的,贵方报经上级主管部门批准后可单方解除合同,并重新更换施工单位。 3、安全文明施工:保证不发生一般及以上安全事故,文明施工达到淮安市规定的文明工地合格标准。 4、注册建造师及投标书列出的现场管理人员保证到岗,否则按500元/人·天向发包人支付违约金。 5、工程保修期按本工程招标文件咐件《建筑工程施工合同》第条,第款执行。 6、经核对,贵公司提供的工程量清单已包含了招标文件所规定的全部施工内容,工程量也核实无误。我公司承诺若我公司中标,则按招标文件的规定签署施工承包合同,若存在错项和漏项问题,一切责任由我公司负责。 7、如由我公司中标,保证按照续,并交纳有关建设工程交易服务费。

房地产五证两书三表是什么

房地产五证两书三表是什么? 一、房产五证是什么、房地产五证是哪五证? 1.房产五证是指《国有土地使用证》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建设工程施工许可证》(建设工程开工证)、《商品房销售(预售)许可证》。 2.房地产五证中最重要的是《国有土地使用证》和《商品房销售(预售)许可证》,两者表明所购房屋属合法交易范畴。《商品房销售(预售)许可证》的预售范围为本项目可销售楼盘,购房者务必看清购买楼层是否在预售范围内。 3.《国有土地使用证》是证明土地使用者(单位或个人)使用国有土地的法律凭证,受法律保护。 4.《建设工程规划许可证》是有关建设工程符合城市规划要求的法律凭证,是建设单位建设工程的法律凭证,是建设活动中接受监督检查时的法定依据。 5.《建设工程施工许可证》(建设工程开工证)是建筑施工单位符合各种施工条件、允许开工的批准文件,是建设单位进行工程施工的法律凭证,也是房屋权属登记的主要依据之一。 6.《建设用地规划许可证》是建设单位在向土地管理部门申请征用、划拨土地前,经城市规划行政主管部门确认建设项目位置和范围符合城市规划的法定凭证,是建设单位用地的法律凭证 7.《商品房销售(预售)许可证》是市、县人民政府房地产行政管理部门允许房地产开发企业销售商品房的批准文件。

二、房地产五证二书、房产五证两书是哪两书? 1.二书是指《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》。 2.两书可以作为商品房买卖合同的补充约定,并且是房地产开发企业在商品房交付使用时,向购房人提供的对商品住宅承担质量责任的法律文件和保证文件。 3.《住宅质量保证书》是房地产开发企业对所售商品房承担质量责任的法律文件,其中应当列明工程质量监督单位核验的质量等级、保修范围、保修期和保修单位等内容。 三、五证两书三表、五证两书三表是哪三表? 1.竣工验收备案表。 2.房屋实测面积表。 3.住宅工程质量分户验收表。 四、房地产五证办理流程顺序? (一)、建设用地规划许可证和国有土地使用证 1.选址意见书(审查用地性质、范围、面积是否符合城市整体规划)(30个工作日) 程序:

房产出售授权委托书

房产出售授权委托书 导读:范文房产出售授权委托书 【范文一:房产出售授权委托书】 甲方:______________ 乙方:______________ 承蒙信任,委托我司独家销售房地产,我司将竭诚为您提供专业服务,为明确双方权利义务,保障双方合法权益,在平等自愿和诚实信用的原则下,双方达成如下合意: 一、委托出售房产概况。房产坐落于:_______,属于[划拨][出让]性质,产权登记面积_______平方米,产权证号:______________ 甲方保证就上述物业所做的描述系真实可靠的,且甲方对该房屋享有合法、完全的处分权。 二、乙方义务: 1、代为寻找并提供适合的房产需求信息;

2、提供咨询并根据甲方的要求交换信息,草拟或推荐买卖合同文本; 3、代办业务:在甲方的要求下,根据甲方提供的证照和资料代为甲方办理房产过户手续等。 三、佣金与费用: 甲乙双方确定中介服务佣金数额为甲方所签房产买卖协议标的金额的1、5%。代办业务费用为¥_______[产权过户¥200]。甲方应在与他方签订房产买卖协议时向乙方支付佣金及所需代办业务费用。甲方通过乙方服务与他方签订房产买卖协议后,若因甲方原因导致交易无法完成,不影响甲方支付佣金的义务。 四、甲方义务: 1、保证积极配合乙方的服务,在乙方需要带客户看房时,给予提供各方面的便利; 2、本协议委托期及期满六个月内,甲方以及从甲方处获得求购方信息的第三方,无论通过何种途径直接或间接与乙方介绍过的客户

成交,甲方均须向乙方支付本协议第三条所约定的中介服务佣金; 3、甲方委托乙方代办房产过户手续的,应及时提供真实完整的证件与资料; 4、非经乙方介绍成交,甲方通过其他中介组织或自行与他人达成交易的,应立即通知乙方。据此,甲方应向乙方支付实际成交金额的0、75%作为乙方应收取的佣金; 5、若因甲方原因,甲方在委托期限内撤销委托,甲方应向乙方支付本委托协议中甲方委托价的中间价的0、75%作为乙方佣金; 6、若甲方通过乙方服务无论是否以定金形式与买方达成书面初步意向的,之后由于甲方或买方违约造成交易终止的,甲方均应向乙方支付买卖双方约定的成交金额1、5%作为中介佣金。 五、甲方委托出售价为总价人民币:_______元至_______元或单价¥:_______元/M2至_______元/M2、 六、委托期限: 本协议委托期限为_______天,自_______年_____月____日至

房地产项目承诺书

房地产项目承诺书 市发改委: 为促进我市房地产业持续、健康发展,防止出现房地产开发投资过热、结构失衡,形成新的“半拉子”工程,造成土地资源和投资的浪费,在**住宅小区项目开发建设中,我公司郑重承诺: 一、认真执行国家、省、市关于基本建设和房地产开发的法律、法规、规章及有关部门出台的规范性文件。 二、严格履行基本建设和房地产开发建设程序,接收贵委的调度和监督。 三、认真执行 * 关于房地产投资项目资本金制度,以企业的非债务性资金在金融机构开设专门的资本金账户,该账户的资金专门用于本项目的开发建设。 四、本项目开工日期不迟于**年**月,竣工日期不迟于**年**月。 五、房屋的建设质量及小区的综合配套水平要达到或超过国家、省、市的有关要求。 六、如因本公司原因,没有实现上述承诺,并没有在限定期限内整改完毕,本公司不再申请开工建设新的房地产开发项目。 七、以上承诺是本公司真实意思的表述。 承诺方:**房地产开发有限公司;资质等级:**;办公地点:**; 法人代表:**。 项目负责人:**;电话:**

承诺项目简介:项目落座于**,占地**平方米,建设规模**平方米,总投资**万元。 (本承诺一式三份,贵委与本公司各留一份,存档一份) 承诺单位法人代表(签字):承诺单位(盖章):二零一一年十月十日 房地产项目工程投标承诺书 致: 本投标人已详细阅读了(房地产项目)工程招标文件,自愿参加上述工程投标,全面的响应(房地产项目)工程的施工招标文件、评标办法及招标答疑等文件的所有内容和要求,该工程如由我公司中标承包,我公司愿做出以下郑重承诺: 1、工程质量:(市级优良率╮30%)如竣工验收一次未达到合格等级,自愿扣除该工程结算价的2%作为违约金。 2、工期:本投标人自愿在设计图纸、工程量清单、工程建设要求完成施工任务,按时竣工验收并向招标人移交工程。工程质量目标、文明施工和安全生产管理按照投标文件的承诺并满足招标文件要求。因我方原因拖延工期愿接受合同总造价的 1‰天,的罚款,罚款总额不超过合同总价的5%,由于我方原因导致总工期延误超过20个日历天的,贵方报经上级主管部门批准后可单方解除合同,并重新更换施工单位。 3、安全文明施工:保证不发生一般及以上安全事故,文明施工达到淮安市规定的文明工地合格标准。

房地产开发项目配套设施建设承诺书

××市房地产开发项目配套设施建设承诺书(范本1:项目不分期) 编号:我公司拟开发建设的××房地产项目,项目地址位于××市××区××路×号,总建筑面积为××㎡,共××栋住宅楼、×个地下室、×所小学,×所幼儿园,,计划于20××年×月开工,20××年×月竣工。 本项目于20××年×月×日通过了规划设计总平面图(总平图审批号:20××-××)审批。按照《××市实施房地产开发项目建设条件意见制度的若干规定》(×××[20××]××号)的有关要求,我公司对本项目的配套设施建设做出如下承诺: 一、主要市政及公共配套设施的建设内容、期限、权属及移交1、项目范围内道路:于20××年×月开工,20××年×月竣工。属项目全体业主共有。 2、项目范围内园林绿化:按报园林部门备案的绿化方案实施,绿地率达到××%。于20××年×月开工,20××年××月竣工。属项目全体业主共有。 3、给排水设施:于20××年×月开工,20××年×月竣工。属项目全体业主共有。 4、供电设施(一户一表及变压器、公共用电专用变压器):于20××年×月开工,20××年×月竣工。属项目全体业主共有。 5、管道燃气设施:于20××年×月开工,20××年×月竣工。属项目全体业主共有。 6、物业管理用房××㎡,位于×号楼×层。于20××年×月开工,20××年×月竣工。产权属项目全体业主共有,无偿移交给小区业主委员会和物业服务企业使用。 7、社区管理用房××㎡,位于×号楼×层。于20××年×月开工,20××年×月竣工。产权属政府,无偿移交给社区居委会使用。 8、小学校独立占地面积××㎡,建筑面积××㎡。于20××年×月开工,20××年×月竣工。产权属政府,无偿移交给教育部门安排使用。 9、幼儿园独立占地面积××㎡,建筑面积××㎡。于20××年×月开工,20××年×月竣工。产权属×××,不改变其用途和性质。

房地产开发项目五证两书一表

房地产前期开发报建五证两书一表 (一)五证: (1)《建筑用地规划许可证》: 建设单位向土地管理部门申请征用划拨土地前,经城市规划行政主管部门确认,该项目位置范围符合城市规划的法律凭证。 (2)《建设工程规划许可证》: 有关建设工程符合城市规划需求的法律凭证。 (3)《国有土地使用证》: 经土地使用者申请,经城市各级人民政府颁布的国有土地使用权的法律凭证。该证主要载明土地使用者名称、土地座落、用途、土地使用面积、使用年限、和“四至”范围。 (4)《建设工程开工证》: 建设单位进行工程施工的法律凭证,也是房屋权属登记的主要依据之一,没有开工证的建筑属违章建筑,不受法律保护。 (5)《商品房销售(预售)许可证》: 市、县人民政府房地产管理部门允许房地产开发企业,销售商品房的批准性文件

(二)两书:《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》 “两书”提供的仅是格式,由开发商自行印制。两书可以作为商品房买卖合同的补充约定,并且是房地产开发企业在商品房交付使用时,向购房人提供的对商品住宅承担质量责任的法律文件和保证文件。有的开发商把原先应该列入质量保证范围的内容删减,有的开发商对商品住宅的保修期限随意改变,甚至有个别开发商未向消费者提供“两书”。 《住宅质量保证书》是房地产开发企业对销售的商品住宅承担质量责任的法律文件。房地产开发企业应按《住宅质量保证书》的约定,承担保修责任。商品住宅售出后,委托物业管理公司等单位维修的,应在《住宅质量保证书》中明示所委托的单位。 《住宅使用说明书》是指住宅出售单位在交付住宅时提供给用户的,告知住宅安全、合理、方便使用及相关事项的文本。《住宅使用说明书》应当对住宅的结构、性能和各部位(部件)的类型、性能、标准等作出说明,并提出使用注意事项。 其中“五证”属于行政许可的范围和性质, ”两书”是开发商根据法律规定自行制作并提供给业主的书面材料。 (三)一表:《竣工验收备案表》 这个表通常包括的内容有:工程的基本情况,勘察设计,施工监理单位的意见,以及工程竣工验收报告。

2021年公司承诺书(共9篇)

公司承诺书(共9篇) 公司承诺书怎么写?以下是我们给你的范文格式参考。 为践行诚信承诺、争做诚信企业、建设诚信南京,推动社会信用体系建设的健康发展,营造统一开放,公平竞争,规范有序的驾驶培训市场环境,树立企业诚信守法经营形象。本企业做出以下诚信承诺: 一、承诺严格依照国家有关法律,法规合法经营; 二、承诺诚信经营,文明服务,维护学员合法权益; 三、承诺自觉接受社会、群众、新闻舆论的监督检查; 四、我校与学员之间的关系是:朋友式的教学关系。 五、我校的追求及工作准则是:让每位学员都满意! 六、我校对员工“清廉执教”的最低要求是:不吸学员一支烟。 七、杜绝吃、拿、卡、要现象发生,如有举报,有一赔十。

八、班车不空站、不甩站,保证训练时间。 九、餐饮绝对保证,如因我校原因致病者赔偿全部医疗费用。 十、所有费用均按公示的价目表收取,保证学习过程中不以任何名义增加费用。 承诺人:xxx 给你一篇公司承诺书的写作范例,你可以参考它的格式与写法,进行适当修改。 本人_________,于_____年_____月_____日入职,在 __________________公司_____部门任职_____岗位,为明确本人在工作期间之责任和职业道德,我愿向公司做出以下承诺: 一、本人承诺入职并与公司签订劳动时,所提供的资料都是真实可查的,这些资料信息包括但不限于: ___明、户籍证明、离职证明、学历证明、各项专业证书、照片、历史背景、工作经验、求职简历与入职登记表中的信息及其他由本人提供的资料信息。如在签署劳动合同之后,公司发现本人提供的上述信息有欺诈成分的,本人同意公司随时解除劳动合同,并无需支付任何经济补偿。

五证二书与房地产项目开发程序概述

五证二书与四图一书 五证二书: 五证:房地产商在预售商品房时应具备《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建筑工程施工许可证》、《国有土地使用证》和《商品房销售(预售)许可证》,简称“五证”。其中前两个证由市规划委员会核发,《建筑工程施工许可证》由市建委核发,《国有土地使用证》和《商品房销售(预售)许可证》由市国土资源和房屋管理局核发。 一般情况下如果开发商未取得《建设用地规划许可证》和《建设工程规划许可证》是拿不到《国有土地使用证》的,但挂牌出让的土地是先取得《国有土地使用证》的。未取得上述两个《规划许可证》和《施工许可证》是拿不到《预售许可证》的。开发商取得了《预售许可证》就可以证明该项目在规划、工程、土地使用等方面通过了政府的批准,就具备了将开发的商品房进入市场交易的资格。根据北京市商品房交易的相关法规规定,开发商只有具备《预售许可证》才能与客户签署正式的《预售契约》。在此提醒一下购房者,签合同前看清楚您所预购的房屋是不是在预售范围内,提防开发商“偷梁换柱”。 二书:是指《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》。 以上就是人们常说的五证二书!

五证办理流程: 原则上为:建设用地规划许可证——国有土地使用权证——建设工程规划许可证——建筑工程施工许可证(又称建筑工程开工证)——商品房预售许可证 详细查看下面: 一、建设用地规划许可证和国有土地使用证 1.选址意见书(审查用地性质、范围、面积是否符合城市整体规划)(30个工作日) 程序: (1)企业提供申请报告、规划申请表、总平面图、土地转让协议或国有土地使用证、企业营业执照和资质证书,报规划局用地处(2)用地处转总工室审查 (3)报局业务会批准 (4)领取选址意见书 2.规划院实地测量,并处定位图,收取测量费 3.建设用地规划许可证(30个工作日) (1)企业持定位图、选址意见书、用地申请到用地处审查 (2)主管局长、主管局市长批准 (3)打交费单,领取用地规划许可证 4.国有土地使用证(60个工作日) (1)建设单位持用地申请、航测图、平面布置图、土地转让协议、

房产代理公证处授权委托书3篇【最新版】

房产代理公证处授权委托书3篇 委托人:________,性别:____,身份证号:________________,现住地址:________________,身份证地址:________________ 受托人:________,性别:____,身份证号:________________,现住地址:________________,身份证地址:________________ 委托人________购买的位于_______房屋。因回____________原因,不能亲自办理该房屋的相关事宜,现将上述房屋的相关事项委托________办理,故委托人自愿立此委托书: 委托事项: 一、代为签署并领取上述房屋的《商品房认购书》及相关附件。 二、代为签署并领取上述房屋的《商品房买卖合同》或《商品房预售合同》、等补充协议及相关附件、声明。 三、代为办理上述房屋《商品房买卖合同》或《商品房预售合同》及相关附件备案登记。

四、代为办理上述房屋实测面积与预售面积差额的相关协议签署,费用缴纳。 五、代理办理上述房屋验收房屋、领取房屋钥匙、缴费、及领取交房资料和所发物品的所有交房相关事宜。 六、代理办理上述房装修手续、房屋装修。 七、代为办理上述房屋土地使用权、房屋所有权登记手续,并领取土地使用权、房屋所有权证书。 八、若上述房屋的地址或产权面积变更,代为到房屋管理部门办理上述房屋的地址或产权面积变更的一切相关手续,并领取新的产权证、国有土地使用证及查档等相关事宜。 代理人在其代理范围内所签署的相关文件,委托人均予以承认,并承担由此产生的一切法律后果。 委托期限:至上述事宜办结止。 委托人:________

个人房产承诺书范文

个人房产承诺书范文 身份证号码:身份证号码: 甲、乙双方在同等自愿、协商一致的基础上,就房产转让一事达成如下协议: 一、事项 甲方自愿放弃房屋继承权,即丧失房屋所有权,而将房屋的所有全归乙方所有,该房产为位于_____________________________________________民房。 注:结构:_________户型:_________楼层:_________面积:_________ 二、支付款项 乙方为此支付甲方人民币_________万元整作为补偿,其后甲方不得就房屋所有权问题再次向乙方提出异议,双方立此为证。乙方于20____年__月__日支付全部款项。 三、其他 1、本合同受中国法律管辖并按其解释。 2、凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方应友好协商解决。 3、本协议自甲、乙双方签字之日起即生效,正本壹式贰份,甲方执壹份、乙方执壹份,均具同等法律效力。 4、本合同由合同各方在_________ 省_________市_________县签署。

转让方(签字按手印):_________受让方(签字按手印):_________ 年月日年月日 房产承诺书范文 为强化社会监督,加强房管系统作风建设,提高依法行政水平,提升行政服务效能,扎实解决民生领域的突出问题,推进我市房地产业持续健康发展,宜昌市房产管理局郑重向社会公开承诺: 一、针对住房保障政策宣传力度不够问题。利用媒体平台加大住房保障政策的宣传力度,本篇文章来自资料管理下载。编印住房保障政策宣传手册向群众发放,对基层从事住房保障工作人员进行培训,提高群众对住房保障政策的知晓率。 二、针对房地产市场信息发布不及时问题。建立健全信息发布机制,每周将房地产动态在宜昌市房产管理局网站发布,每月将房地产市场监测情况在《三峡日报》发布,每季度编制房地产市场运行情况分析报告白-皮-书,及时披露市场信息,全面、准确、客观反映房地产市场运行情况。 三、针对房产证办证时间长问题。进一步优化“十六条”便民服务举措,推行“立等可取”服务业务,扩大预约服务范围,增设伍临路办证服务点,实行税收前置,缩短办证时间。

房地产授权委托书格式

---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------ 房地产授权委托书格式 【范文一:房地产授权委托书】 委托人:_______,_______,_______年_____月____日出生,现住:______________,身份证号码:______________。 受托人:_______,_______,_______年_____月____日出生,现住:______________,身份证号码:______________。 委托人与受托人系夫妻关系,兹委托受托人_______为我的合法代理人,全权代表我办理以下列事项: 一、全权办理位于:_______,_______(房地产权证:_______号,建筑面积:_______平方米,建筑结构:混合,设计用途:住宅)的 房屋他权解除。 1、并以上述房产向金融机构抵押办理借款签订经纪合同、借款合同、抵押合同、办理抵押登记; 2、到金融机构及相关部门领取房地产权证、他项权证及注销他项权 手续、签订注销抵押登记,办理借款的各项借款手续上签字、在金融 部门的借款借据上签字、领取金融部门担保借款; 3、代表委托人出售上述房地产、签订买卖合同、缴纳相关税费、调 阅档案、更正登记、办理房地产权转移等各项相关事宜; 二、委托人保证所提供材料、证件均真实、有效,如有虚假或其他欺 诈行为,委托人愿承担全部法律责任。 1 / 8

三、委托期限:自委托成立起至_______年_____月____日止。 四、委托人在委托期间,委托权限范围内所签署的一切有关文件,我 均予以承认,由此在法律上产生的权利和义务均由委托人享有和承 担。 五、受托人有转委托权。 委托人(签章):______________ _______年_____月____日 【范文二:房地产授权委托书】 甲方(以下简称为委托人):_______法定代表人:______________身份证:______________联系电话:______________地址:______________ 乙方(以下简称为受托人):_______法定代表人:______________身份证:______________联系电话:______________地址:______________ 经甲乙双方本着公平、平等、互利的原则下,双方达成委托销售房产 的委托: 一、委托销售房产 乙方授权委托销售甲方客户全部房产且具有优先销售权。 二、甲方的义务 因甲方公司业务出现的客户房产,在客户同意前提下统一委托乙方销售,甲方保证提供的客户房产真实可靠,且享有房产的合法完全处分权。

房地产行业佣金承诺书范文模板.doc

篇一: 2016 房地产佣金承诺书 2016 房地产佣金承诺书 房地产佣金承诺书 客户方:以下简称甲方 中介方:以下简称乙方 依据《中华人民共 和国合同法》规定,甲、乙双方在自愿、平等和协商一致的基础上,本着“诚实守信、公开 公正”的原则,就方委托乙方进行咨询服务,特订立本协议。合同双方都必需严格按《合同 法》共同遵守执行。 第一条委托事项 甲方委托乙方就出租事宜提供相关资料与服务;直至甲方委托事宜合同签署成功。 第二条委托权限 甲方委托乙方事项; 物业主题内容联络、物业现状说明、商务性协调洽谈、协助签署合同、协助处置甲方本物业 委托的相关事宜。 第三条委托要求 按“委托事项”要 求,乙方为甲方落实本合同物业“委托事项”的专项服务。并按落实的细则、情况、内容处理 意见随时向甲方通报和开展工作。甲方委托乙方安排由甲方、物业出租方及本物业有关联 的参与人员进行专项洽谈。使本物业操作过程规范化。委托期限为 90 天(从签订合同之日起)。 第四条中介服务费 甲乙双方确认:在 乙方完成本合同约定的服务委托事项、甲方与物业出租方(权属方)就本物业出租合同签署、 之日(同日),甲方即向乙方支付中介服务费人民币元整。 中介服务费支付方 式:由甲方将款项汇入乙方的指定银行帐户,以转账票据为凭证。或以现金支票方式支付。 第五条协议生效及其它 1、本协议经由甲、 乙双方代表签署加盖公章后即产生法律效力。 2、本协议壹式贰 份,甲、乙双方各执壹份。每份协议具有同等法律效力。 3、本协议自甲、 乙双方签署日起,任何一方单独解除合同则无效;并在此后成为履行本物业、本协议的不可 撤销之文件;在本协议第四条款履行完毕后本协议效力则自动解除。 客户方: 中介方: (甲方)

商品房五证二书以及预售许可证

商品房五证二书以及预售许可证 导读:本文介绍在房屋买房,的一些知识事项,如果觉得很不错,欢迎点评和分享。 “五证”是指《国有土地使用证》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建设工程施工许可证》(建设工程开工证)、《商品房销售(预售)许可证》。“五证”中重要的是《国有土地使用证》和《商品房销售(预售)许可证》,两者表明所购房屋属合法交易范畴。《商品房销售(预售)许可证》的预售范围为本项目可销售楼盘,购房者务必看清购买楼层是否在预售范围内。 “二书”是指《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》。“二书”可以作为商品房买卖合同的补充约定,并且是房地产开发企业在商品房交付使用时,向购房人提供的对商品住宅承担质量责任的法律文件和保证文件。 《住宅质量保证书》是房地产开发企业对所售商品房承担质量责任的法律文件,其中应当列明工程质量监督单位核验的质量等级、保修范围、保修期和保修单位等内容。 《住宅使用说明书》应当对住宅的结构、性能和各部位(部件)的类型、性能、标准等作出说明,并提出使用注意事项,一般应当包含以下内容: 1.开发单位、设计单位、施工单位,委托监理的应注

明监理单位;2.结构类型;3.装修、装饰注意事项;4.上水、下水、电、燃气、热力、通讯、消防等设施配置的说明;5.有关设备、设施安装预留位置的说明和安装注意事项;6.门、窗类型,使用注意事项;7.配电负荷;8.承重墙、保温墙、防水层、阳台等部位注意事项的说明;9.其他需说明的问题。住宅中配置的设备、设施,生产厂家另有使用说明书的,应附于《住宅使用说明书》中。 预售许可证 商品房预售许可证是由市、县房地产行政主管部门核发的,同意开发商进行商品房预售的惟一合法凭证。其主要内容有:预售许可证号、销售单位名称、项目名称、预售建筑面积、房屋坐落位置(含幢号)、房屋使用性质、发证机关及发证日期等。 本文结束,感谢您的阅读!

相关主题
文本预览
相关文档 最新文档