2020年二建《机电工程实务》真题及答案解析
（案例题）
2014年二建《机电工程实务》真题及答案解析（案例题）
三、案例题
(一)
背景资料：
某安装公司承接一条生产线的机电安装工程，范围包括工艺线设备、管道、电气安装和一座35kV变电站施工(含室外电缆敷设)。合
同明确工艺设备、钢材、电缆由业主提供。
工程开工后，由于多个项目同时抢工，施工人员和机具紧张，安装公司项目部将工程按工艺线设备、管道、电气专业分包给三个有
一定经验的施工队伍。
施工过程中，项目部根据进料计划、送货清单和质量保证书，按质量验收规范对业务送至现场的镀锌管材仅进行了数量和质量检查，发现有一批管材的型号规格、镀锌层厚度与进料计划不符。
监理工程师组织分项工作质量验收时，发现35KV变电站接地体
的接地电阻值大于设计要求。经查实，接地体的镀锌扁钢有一处损伤、两处对接虚焊，造成接地电阻不合格，分析原因有：
(1)项目部虽然建立了现场技术交底制度，明确了责任人员和交
底内容，但实施作业前仅对分包责任人进行了一次口头交底;
(2)接地体的连接不符合规范要求
(3)室外电缆施工中，施工人员对接地体的损坏没有作任何处理
和报告。
问题：
1.安装公司将工程分包应经谁同意?工程的哪些部分不允许分包?
2.对业主提供的镀锌管材还应做好哪些进场验收工作?
3.写出本工程接地体连接的技术要求
4.指出项目部在施工技术交底要求上存在的问题。
【参考答案】
1.《招投标法》规定，中标人按照合同约定或者经招标人同意，可以将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成。
《建筑法》规定，建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质的分包单位，但是，除总承包合同中约定
的分包外，必须经建设单位认可，所以总承包单位如果要将承包的
工程再分包给他人，应当依法告知建设单位并取得认可。
工程的工艺线设备属于合同中约定的主体工程不允许分包;管道、电气专业属于特种设备和专业工程，依法告知建设单位并取得认可，可以进行分包。
2.施工单位应首先向建设单位供应部门索要材质证明和出厂合格证;其次在没有材质证明和出厂合格证时，应按设计文件的要求和材
料的制造标准对材料进行检验，确认达到质量合格的标准;三是有复检、抽检的材料应按要求检验。
材料进场验收要求：在材料进场时必须根据进料计划、送料凭证、质量保证书或产品合格证，进行材料的数量和质量验收;验收工作按
质量验收规范和计量检测规定进行;验收内容包括品种、规格、型号、质量、数量、证件等;验收要做好记录、办理验收手续;要求复检的
材料应有取样送检证明报告;对不符合计划要求或质量不合格的材料
应拒绝接收。
3.接地体连接应牢固可靠，应用搭接焊接，接地体采用扁钢时，其搭接长度为扁钢宽度的两倍，并有三个临边施焊;若采用圆钢，其
搭接长度为圆钢直径的6倍，并在两面施焊。
机电工程管理与实务 一、单项选择题(共20题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1.水准测量采用高差法时，待定点的高程是通过( )。 A.调整水准仪高度得出 B.计算得出 C.水准尺直接读出 D.微调补偿器得出 【答案】B 【解析】高差法：采用水准仪和水准尺测定待测点与已知点之间的高差，通过计算得到 待定点的高程的方法。参见教材P16。2.吊装工程专项方案专家论证会应由( )组织。 A.建设单位 B.设计单位 C.监理单位 D.施工总承包单位 【答案】D 【解析】组织专家对专项方案进行论证。实行施工总承包的，由施工总承包单位组织召 开专家论证会。参见教材P28。 3.为验证拟定的焊件焊接工艺的正确性所进行的试验过程及结果评价是( )。A.焊接作业卡 B.焊接工艺评定 C.焊接质量证明文件 D.焊接作业规定 【答案】B 【解析】焊接工艺评定为验证拟定的焊件焊接工艺的正确性所进行的试验过程及结果评 价。参见教材P29。 4.设备基础的质量因素中，影响安装精度的主要是( )。 A.浇注方式和时间 B.沉降和强度 C.表面积和平整度 D.温度和湿度 【答案】B 【解析】设备基础对安装精度的影响主要是 强度和沉降。参见教材P41。 5.汽轮机低压外下缸组合时，汽缸找中心的基准目前多采用( )。 A.激光法 B.拉钢丝法 C.假轴法 D.转子法 【答案】B
【解析】汽轮机低压外下缸组合时，汽缸找中心的基准可以用激光、拉钢丝、假轴、转子等。目前多采用拉钢丝法。参见教材 P64。 6.根据压力容器安装许可规则，下列说法正确的是( )。 A.分片到货的球罐安装，属于压力容器安装许可管理范围 B.只取得GC1级压力管道安装许可资质的单位，不可以从事压力容器安装工作 C.取得A2级制造许可的单位，可安装高压容器，不得安装超高压容器 D.压力容器安装前，应向设区的市的特种设备安全监督管理部门书面告知 【答案】D 【解析】选项A，分片到货的球罐安装，不属于压力容器安装许可管理范围;选项B，取得GC1级压力管道安装许可资质的单位，可以从事压力容器安装工作;选项C，取得A2级制造许可的单位，可安装第三类低、中压容器。参见教材P73-74。 7.自动化仪表的取源部件安装，做法正确的是( )。 A.在工艺管道防腐、衬里、吹扫后开孔和焊接 B.同一管段上的压力取源部件安装在温度取源部件下游侧 C.温度取源部件在管道上垂直安装时，应与管道轴线垂直相交 D.温度取源部件应近邻阀门出口侧安装【答案】C 【解析】选项A，安装取源部件的开孔与焊 接必须在工艺管道或设备的防腐、衬里吹扫和压力试验前进行。应避开焊缝及其边缘;选项B，同一管段上的压力取源部件安装在温度取源部件上游侧;选项D，温度取源部 件的安装位置应符合要求。要选在介质温度变化灵敏和具有代表性的地方，不宜选在阀门等阻力部件的附近和介质流束呈现死角处 以及振动较大的地方。参见教材P83。8.金属表面防腐前预处理要求，正确的是( )。 A.基体表面温度应高于露点3℃以上 B.相对湿度上升到60%时，应停止除锈作业 C.海沙作为喷射材料进行除锈作业 D.金属表面应除锈彻底，打磨光滑 【答案】A 【解析】选项B，相对湿度上升到60%时，应停止除锈作业。应避开焊缝及其边缘;选项C，海沙不能作为喷射材料进行除锈作业;选项D，金属表面不得磨得过光或过于粗糙。参见教材P85。
背景：某新建坑口电厂一期安装工程，装机容量为2×30MW的汽轮发电机组，采用直接空冷方式汽轮机和循环流化床锅炉，锅炉烟气采用电除尘和干式除灰系统进行处理，所有排放废水车间处理再循环使用。工程由A施工单位承包，其中：2×30MW汽轮发电机组的所有主辅机设备分包给B施工单位安装主。合同签定后初步设计随即开始，与此同时建设单位要求A施工单位编制该工程的施工组织设计。锅炉主吊机械为DBQ1500塔吊。汽机间的设备用60t行车吊装。安装质量要求高，焊接要进行工艺评定。建立安全管理体系，根据分析现场的危险源，制定相应安全措施。各专业制定了施工方案。 问题： 1、建设单位要求A施工单位编制施工组织设计的时间是否妥当?编制施工组织设计的依据是什么? 答：建设单位要求A施工单位编制施工组织设计的时间不妥，因为初步设计刚刚开始，施工组织设计编制的依据还不全。施工组织设计编制的依据是：工程施工合同及招标、投标文件和已签约的与工程有关的协议;已批准的初步设计及有关的图纸资料;工程概算和主要工程量;设备清单及主要材料清单;主体设备技术文件及新产品的工艺性试验资料;现场情况调查资料。 2、B施工单位应编制什么类型的施工组织设计?应编制哪些安装施工方案? 答：B施工单位应编制单位工程施工组织设计，其编制的主要安装施工方案有锅炉、汽机、电机等大型设备起重、吊装和焊接等方案。 3、施工总平面布置应考虑的主要容有哪些? 答：十二项容：已建和待建工程的平面布置、位置、坐标、标高;永久厂区边界和永久征购地边界;施工临时围墙位置及征租地边界;施工场地的划分;移动式起重机的行走路线;垂直运输设施的位置;设备库区、材料库区、设备组装、加工及堆放场地、机械机具库区;施工和生活用临时设施。供电变电站及供电线路、供水升压站及供水管线、供热锅炉房及供热管线、消防设施、办公室、道路等;施工期间厂区和施工区的竖向布置及防洪排涝设施位置、标高;厂区测量控制网基点的位置、坐标;必要的图例、比例尺、带有坐标的方格网、方向及风玫瑰;技术经济指标。
２0１4－2017 年二级建造师《法规》多选真题及答案汇 总 ２018年二级建造师历年真题、模拟题尽收其中，全部由业界名师精心解析，精细化试题分析,请持续关注学尔森二级建造师频道,完美解析一网打尽。 二级建造师考试时间为２0１8年6月２－3日统考,考试报名时间于1-3月开始,小编特为大家整理了２０１４-2017 年二级建造师《法规》多选真题及答案汇总，赶紧来学尔森一起看一下吧。更多二级建造师报名条件、二级建造师备考指导等信息请持续关注学尔森二级建造师频道。 2017 二级建造师《法规》多选真题及答案 多项选择题(共20 题，每题2 分,每题的备选项中，有２个或2 个以上符合题意,至少有一个错项，错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得０．５分）61．下列投标人投标的情形中，评标委员会应当否决的有（）。 A．联合体未提交共同投标协议 B．投标报价高于投标文件设定的最高投标限价 C.投标文件未经投标人盖章和单位负责人签字 D．投标人主动提出了对投标文件的澄清、修改 E．投标文件未对招标文件的实质性要求和条件作出响应 【答案解析】AＢCE 主要考察评标委员会否决投标的规定。Ｐ80 ６２．关于劳务派遣的说法,正确的有( )。 A.用工单位可以将被派遣劳动者再派遣到与其签订合同的其他用工单位 B．经营劳务派遣业务应当申请行政许可,办理公司登记 C.除岗前培训费以外,劳务派遣单位不得再向被派遣劳动者收取费用 D.劳务派遣用工只能在临时性、辅助性或替代性的工作岗位上实施 E．劳务派遣用工方式使劳动者的聘用与使用分离 【答案解析】BDE 主要考察劳务派遣的规定。P１37－138 63.在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，未取得县级以上人民政府或有关部门证明即可夜间进行产生环 境噪声污染的建筑施工作业有（)。 A.抢修作业 B．抢险作业 Ｃ.生产工艺上要求必须连续进行的作业 Ｄ.保密工程作业
二建建筑工程实务2020年真题及答案(案例 题一) 本文“二建建筑工程实务2020年真题及答案(案例题一)”，跟着二级建造师考试网来了解一下吧。希望能帮到您！ 案例一 某建筑施工单位在新建办公楼工程前，按《建筑施工组织设计规范》(GB/T50502-2209)规定的单位工程施工组织设计应包含的各项基本内容，编制了本工程的施工组织设计，经相应人员审批后报监理机构，在总监理工程师审批签字后按此组织施工。 在施工组织设计中，施工进度计划以时标网络图(时间单位：月)形式表示。在第8个月末，施工单位对现场实际进度进行检查，并在时标网络图中绘制了实际进度前锋线，如下图所示：针对检查中所发现实际进度与计划进度不符的情况。施工单位均在规定时限内提出索赔意向通知，并在监理机构同意的时间内上报了相应的工期索赔资料。经监理工程师核实，工序E的进度偏差是因为建设单位供应材料原因所导致，工序F的进度偏差是因为当地政令性停工导致，工序D的进度偏差是因为工人返乡农忙原因上述情况，监理工程师对三项工期索赔分别予以批复。 问题： 1.【题干】本单位的施工组织设计中应包含哪些基本内容? 【答案】 (1)编制依据;
(2)工程概况; (3)施工部署; (4)施工进度计划; (5)施工准备与资源配置计划; (6)主要施工方法; (7)施工现场平面布置; (8)主要施工管理计划。 【解析】 【考点】单位工程施工组织设计 2.【题干】施工单位哪些人员具备审批单位工程施工组织设计的资格? 【答案】施工单位技术负责人或其授权的技术人员 (上级承包单位技术负责人或其授权人) 【解析】 【考点】单位工程施工组织设计 3.【题干】写出网络图中前锋线所涉及各工序的实际进度偏差情况：如后续工作仍按原计划的速度进行，本工程的实际完工工期是多少个月? 【答案】 E 工作延后了一个月; F 工作延后了两个月; D 工作延后了一个月。 如后续工作仍按原计划的速度进行，本工程的实际完工工期是13个月。
案例分析技巧 一、只要问到质量控制，特别是材料方面的质量控制。（砼、无机结合材料、沥青） 七点：1、原材料合格。2、配合比准确，3、搅拌均匀。4、运输覆盖。5、摊铺浇筑满足规范要求。 6、碾压货振捣满足规范要求。 7、养护达到养护要求。 二、答所有题目，点要多字要少。 三、答任何题目，质量问题在哪里。违反了什么条例。一问原因在那里 答题三步骤：1、首先回答对错。2、二步答错误之处，首先写（错误之处在于不符合规范），然后抄背景，如果不知道错在那里，将背景里有关质量施工时的步骤全部认为是错的，反正错了不扣分。3、三步答正确做法，(首先写正确的做法是根据规范)如果万一不知道正确做法，将背景里的步骤全部反向答。 四、抄题目，抄背景，将背景里的错误之处一一列出， 五、如题目考到这样做的依据是什么，证据是什么 必须写依据法律法规、设计文件、规范标准 六、题目出现任何要问原因，先抄背景，如不记得，再从人机料法环五方面写。 七、如果题目要针对特点提出问题，把特点写出来，抄背景。 任何（案例分析中出现下列题型，必须照写） 1：任何模板、支架的验算：强度、刚度、稳定性。 2：任何市政工程确定任何参数不凭经验，必须一律通过实验。 3：任何工程的技术交底做法：单位工程、分部工程和分项工程开工前，工程项目部技术负责人应对承担施工的负责人货分包方全体人员进行书面技术交底，技术交底资料应办理签字手续并归档，不能代签。 4：任何工程的前期准备工作5项：组织准备（组建项目部，安排施工队伍），技术准备（熟悉图纸，编制施工方案，技术交底，测量放样）物资准备（材料、机具）现场准备（拆迁、三通一平，临时设施、环保文明）地上地下管线，建筑物原始资料。 5：任何成本的管理几个步骤：预测、决策、计划、控制、核算、分析、考核（成本考核） 6：任何施工组织设计、施工方案、变更方案的确定程序。 均有施工项目部编制后，经项目经理批准后，报送上一级技术负责人（总公司）审批，填写审批表，加盖公章，有变更时，还要有变更审批程序，最后报监理工程师审批。 7：任何工程的设计变更：项目部提出书面的变更要求，经项目经理批准后，报监理工程师，由监理通知甲方，再由甲方联系设计到现场勘查后再出。 8：任何总分包关系：总包对分包负责，分包服从总包，总包对分包承担连带责任。 9：任何方案的内容一定包括：施工方法、施工机具、施工顺序、技术质量安全文明措施。 10：任何工程任何事项的控制（资金、材料等）：确定目标值，测定实际值、目标与实际比较、纠偏。11：任何材料进场须有证件：产品合格证、质量证明书、生产许可证、检验试验报告、使用说明书，营业执照。 12：任何工程模板设计包括内容：形式和材料，模板的强度刚度稳定性，防止变形和位移措施，节点构造措施，隔离剂，风载作用下，拆迁措施。 13：任何工程关于雨季施工要写：及时掌握天气预报，防雨、排水。道路还要假山分段施工和快铺快完快速施工 14：一看见题目中有技术二字：就必须写根据规范。 15：如不要求计算时间参数，坚决不计算时间参数。 16：任何工程索赔程序：提出意向——发出索赔报告——审核——终结 管道施工质量：基槽、基础、吊装、试验、回填。 17：如一般组织设计中的网络图总工期和合同工期一样。如施工中发生工期延误，要压缩关键线路
1．根据《民法总则》，法人分为（）。 A．企业法人和非企业法人 B．机关法人，企业法人和社团法人 C．一般法人和特别法人 D．营利法人，非营利法人和特别法人 【答案】D P8 2．关于代理的说法，正确的是() A．经被代理人同意的转代理，代理人不再承担责任 B．同一代理事项有数位代理人的，应当推选牵头人 C．作为委托人的法人、非法人组织终止的，委托代理终止D．表见代理是有权代理 【答案】C P11-14 3．关于物权的说法，正确的是（） A．同一物的担保物权人与所有权人应当为同一人 B．用益物权人可以是该物的所有权人 C．未经农村土地承包经营者同意，土地所有人不得在该地块设立地役
D．物权的变动只能基于合同关系 【答案】C P16-19 4．关于建设工程专利权保护范围的说法，正确的是() A．实用新型以申请时所附的说明书为准 B．建设工程发明以其附图为准 C．外观设计以在图片或照片中该产品的外观设计为准D．三类专利均以权利要求的内容为准 【答案】C P27 5．关于留置的说法，正确的是()。 A．留置权属于债权 B．债权人不负责保管留置物 C．建设工程合同可以适用留置权 D．留置权基于法定而产生 【答案】D P34 6．关于财产保险合同的说法，正确的是() A．保险合同不可以转让 B．保险人不得以诉讼方式要求投保人支付保费
C．保险合同中的危险具有损失发生的不确定性 D．被保险人应当与投保人一致 【答案】C P35-36 7．下列法律后果中，属于民事责任承担方式的是() A．解除合同 B．继续履行 C．罚款 D．合同无效 【答案】B P41 8．根据《行政诉讼法》，下列情形中属于行政诉讼受案范围的是( )。 A．对于限制人身自由的行政强制措施不服的 B．国防、外交等国家行为 C．行政法规、规章或者行政机关制定、发布的具有普遍的约束力的决定、命令 D．行政机关对行政机关人员的奖惩、任免等决定 【答案】A P348
案例题型一：进度控制与索赔案例 相关知识点：①双代号网络计划中时间参数计算，关键路线的确 定和计算（计划）工期的计算，同时掌握各事件 发生后实际工期的计算。 ②由分析原因入手确定索赔的原则。发包方原因： 可进行工期索赔和费用索赔；不可抗力原因：可 进行工期索赔，一般情况下不能费用索赔。若不 可抗力造成的具体事件的工期索赔和费用索赔， 参照教材P213页内容;承包方原因：不可以进行 工期索赔和费用索赔。 ③工期索赔的多少需看该项工作总时差的大小；若 该项工作在关键路线上，即总时差为0时，延误 几天就索赔几天；若该项工作不在关键路线上， 即总时差不为0时，索赔天数为延误天数减去总 时差的差额。 ④费用索赔与是否在关键路线无任何关系，发生了 多少费用，即可索赔多少。同时特别重点注意教 材P192页可调价格合同中合同价款调整的因素， 如下所示： 法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价 款； 工程造价管理部门公布的价格调整； 一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工 累计超8h； ⑤索赔能够成立的3个前提条件，《施工管理》教材 P229。 与合同对照事件已经造成了承包人工程成 本的额外支出或直接工期损失； 造成工期损失和费用增加的原因按合同约 定不属于承包人的行为责任或风险责任； 承包人按波合同规定的程序和时间提交索 赔意向通知和索赔报告。 ⑥索赔意向通知包括的内容， 《施工管理》教材P230。 索赔事件发生的时间、地点和简单事实情况描述； 索赔事件的发展动态； 索赔依据和理由； 索赔事件对工程成本和工期产生的不利影响。 案例题型二：安全与现场管理案例 相关知识点：1）安全控制： ①分析安全事故的原因（直接原因、间接原因、 主要原因）。 ②安全事故的分类及其判别准则。《施工管理》教材 P184页。 轻伤、损失1至105个工作日的失能伤害； 重伤，损失工作日等于和超过1.5且最多不超过 6000工日的失能伤害； 死亡，超过6000工作日的失能伤害。 ③安全事故处理的原则（“四不放过”原则）的具体 内容：《施工管理》教材P185页 事故原因未查明不放过； 事故责任者和员工未受到教育不放过； 事故责任者未处理不放过； 整改措施未落实不放过。 ④安全事故报告的内容：《施工管理》教材P185页。 事故发生的地点、时间和工程项目、有关单位名 称； 事故的简要经过； 事故已造成或者可能造成的伤亡人数和初步估计 的直接经济损失； 事故的初步原因； 事故发生后采取的措施及事故控制情况； 事故报告单位或报告人员； 其他应当报告的情况。 ⑤安全事故现场处理工作内容，《施工管理》教材P186页。 施工单位的事故处理是落实“四不放过”原 则的核心环节，当事故发生后，事故发生单 位应严格保护现场并去有效措施抢救伤员 和财产，防止事故蔓延扩大；施工现场要建 立安全事故登记表，对发生事故人员的姓 名、性别、年龄、工种等级，负伤时间、负 伤程度、负伤部位及情况、简要经过及原因 记录归档；对安全事故必须进行以“四不放 过”为原则的事故分析，查出原因、分清责 任、提出防范措施；坚持安全事故月报制度， 当月无事故也要报空表。 ⑥需编制专项施工方案及需组织专家论证的情况， 教材P102～104页。 对达到一定规模危险性较大的工程需编制专项施 工方案，有：基坑支护、降水工程、土方开对达 到一定规模危险性较大的工程，承重支撑体系， 起重吊装及安装拆卸工程，脚手架工程，拆除、 爆破工程，建筑幕墙工程，钢结构、网架和索模 结构安装工程，人工挖扩孔桩工程，地下暗挖、 顶管及水下作业工程，预应力工程，采用新技术、 新材料、新工艺、新设备及尚无相关技术标准的 工程。对超过一定规模危险性较大的工程编制专 项施工方案后需请专家论证，有：深基坑工程， 模板工程技支撑体系，起重掉及安装拆卸工程， 脚手架工程，拆除、爆破工程，施工高度50m及 以上的建筑幕墙安装工程，开挖深度超过16m的 人工人工挖孔桩工程，地下暗挖工程，顶管工程， 水下作业工程，采用新技术、新材料、新工艺、 新设备及尚无相关技术标准的工程。 ⑦脚手架安全控制要点（P156），脚手架定期检查的 内容（P157），基坑支护安全控制要点（P181）。
2016二建市政工程真题及答案完整版 一、单项选择题（共20题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意） 1、在第几或土体中埋设强度较大的土工聚合物，从而提高地基承载力、改善变形特性的加固处理方法属于（）。 A．置换法 B．土的补强 C．土质改良 D．挤密法 答案：B 2．下列路面基层材料中，收缩性最小的是()． A．二灰稳定土 B．石灰稳定土 C．水泥稳定土 D．二灰稳定粒料 答案：D 3．下列指标中，不属于混凝土路面配合比设计指标的是()。 A．工作性 B．抗压强度 C．耐久性 D．弯拉强度 答案：B（答案待定） 4．钢筋的级别、种类和直径应按设计要求选用，当需要代换时，直由()单位 作变更设计。 A．施工 B．建设 C．监理 D．原设计 答案：D 5．关于预应力钢铰线张拉的说法，错误的是()。 A．长20m梁直线预应力钢绞线可采用一端张拉方式 B．构件混凝土强度不得低于设计值的75％ C．当设计无要求时，张拉顺序可采用对称张拉
D．工作人员可站在张拉千斤顶后面随时观察张拉情况 答案：D 6．下列桥型中，在竖向荷载作用下，桥墩或桥台主要承受水平推力的是（）A．悬索桥 B．梁式桥 C．拱式桥 D．刚架桥 答案：C 7、浅埋暗挖法开挖方式中，将结构断面分成上下多个工作面、分步开挖的是（） A.侧洞法 B.台阶法 C.中洞法 D.全断面开挖法 答案：B 8、关于暗挖隧道小导管注浆加固技术的说法，错误的是（） A.根据工程条件试验确定浆液及其配合比 B.应严格控制小导管的长度、开孔率、安设角度和方向 C.小导管的尾部必须设置封堵孔，防止漏浆 D.注浆时间应由实验确定，注浆压力可不控制 答案：D 9、下列砌筑要求中，不属于圆井砌筑施工要点的是（） A.砌筑时应同时安装踏步 B.根据样板挂线，先砌中心的一列砖，并找准高程后接砌两侧 C.井内的流槽宜与井壁同时砌筑 D.用砌块逐层砌筑收口时，偏心收口的每层收进不应大于50mm 答案：B 10、设置于供热管道型塑钢支架根部的护墩，其作用是()。 A.防撞 B.防水 C.防变形 D.防冲击 答案：B
2018年一建（二建）实务案例分析技巧 一．一建（二建）案例题答题注意事项： 1．一建（二建）实物案例题惯用的几种问法： ①做法等是否正确？（两种类型：以上或一条）为什么？正确的应怎么做？ ②文件、报告、记录、台帐等内容是否全面？否则请补充完整！ ③制定的措施等是否妥当？往往是移花接木、权限滥用、工序或顺序颠倒、时间错误。 ④出现的情况、事件、事故改如何处理？理由？ ⑤直接设问？比如价格调整的原则、控制的措施、工期计算、指出关键线路等。2．一建（二建）专业案例题隐含的信息特征： ①时间：会涉及工期、进度划分、双节点网络图、工期索赔、保修责任期划分； ②地点：会涉及地下作业、高空作业、交叉作业带来的危险源和人身事故，与此有关的施工方案； ③气候和环境：会涉及夏季的高温（大体积砼）、多雨、泥石流、雷电；冬季的风雪冰霜、低温所造成的各种问题； ④人物：各级管理人员、特殊作业人员、总分包、业主、监理、政府管理部门人员； ⑤矛盾：因为施工作业而发生的各种问题；从而引发了那么多的“是否妥当？是否正确？为什么？”。 3、案例应试技巧 ①有选择地多背诵现有的各种类型案例题（特别是真题），有助于增加应试能力和培养应试信心；（相信量变到质变，熟能生巧的道理） ②仔细阅读背景资料，查找隐含其中的有用信息，在题目中有关文字下面划线作出标记；针对每一个小问题，在考题纸的卷面上列出你准备回答的要点（主要的论点及依据），这样就可以直接在答题纸上书写答案了。考虑清楚了再下笔，减少涂改；答题前先看清题意，尔后对每一小问都须作出“是或不是”、“能或不能”的肯定回答（每一小问题的编号都写好，留出空白。回答不出的就跳过，挑能回答的先做），这样可以增加得基本分的机会；
2014二级建造师法规考试试题 一、单项选择题（共60题，毎题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意） 1．关于施工企收法人与项目经理部法律关系的说法，正确的是（）。 A．项目经理部具备法人资格 B．项目经理是企业法定代表人授权在迚设工程施工项目上的管理者 C．项目经理部行为的法律后果由其自己承担 D．项目经理部是施工企业部常设机构 2．单位甲委托自然人乙采购特种水泥，乙持授权委托书向供应商丙采购。由于缺货，丙向乙说明无法供货，乙表示愿意购买普通水泥代替，向丙出示加盖甲公章的空白合同。经查，丙不知乙授权不足的情况。关于甲、乙行为的说法，正确的是（）。 A．乙的行为属于法定代 理 B．甲有权拒绝接受这批普通水泥 C．如甲拒绝，应由乙承担付款义 务 D．甲应承担付款义务3．根据《物权法》，土地承包经营权属于（）。A．所有权 B．用益物权
C．担保物权 D．准物权4．关于不动产物权设立的说法，正确的是（）。A．经依法登记，发生设立效力 B．合同签字盖章，发生设立效力 C．依法属于国家所有的自然资源，所有权必须登记D．未经登记，不动产交易合同无效 5．工程建设中使用的计算机软件是（）保护的客体，受知识产权保护。 A．专利权 B．商标权C．著作权 D．发明权6．根据《担保法》，下列财产不能作为担保物的是（）。 A．厂房 B．可转让的专利权 C．生产原材料 D．公立幼儿园的教育设施 7．根据《物权法》，下列财产不可以抵押的是（）。A．生产设 备 B．连设用地使用权 C．正在建设的建筑物 D．集体所有的宅基地
8．施工企业项目经理未履行安全生产管理职责，被施以刑罚，依法5年不得担任何施工企业的主要负责人、项目负责人。该期间的起算时间为（）。 A．犯罪行为发生之日 B．案件移送审查之日 C．刑罚执行完毕之日 D．刑事判决生效之日 9．某有独立请求权的第三人，因不能归责于本人的事由未参加诉讼，但有证据证明生效判决的部分容错误，损害其民事权益，则该第三人行使撤销之诉的法定期间是（）个月。 A．24 B．18 C．12 D．6 10．关于建筑工程施工分包行为的说法，正确的是（）。 A．个人可以承揽分包工程业务 B．建设单位有权直接指定分包工程承包人 C．建设单位推荐的分包单位，总承包单位无权拒绝D．承包人并未对该工程的施工活动进行组织管理的，视同转包
2018二级建造师考试《建筑实务》案例分析题五。山西二级建造师新公布的合格标准，你慌了吗?2018想要考二级建造师的朋友们，要抓紧备考了。学习有方法，专项要专练。小编今天给大家分享3个典型案例，帮助大家掌握案例答题方式。快学起来吧。 【案例1】 1.背景 某大学公共教学楼工程，建筑用地面积61672 m2，总建筑面积45026 m2，其中地上部分建筑面积为42589 m2，人防地下室建筑面积为2437 m2，建筑层数地上五层，地下一层，建筑总高度23.4m，现浇钢筋混凝土框架结构。基坑深度10 m、长100 m、宽8 m;基坑东、北两面距离建筑围墙3 m，西、南两面距离图书馆9 m。建筑外墙为370 m m厚红砖，内墙为A3.5加气混凝土砌块。 施工技术方案评议时，项目经理认为该项目的主要施工技术方案应采用： 土方工程：土方开挖采用机械一次挖至槽底标高，再进行基坑支护，基坑支护采用土钉墙支护，最后进行降水。 脚手架工程：外脚手架采用敞开式双排钢管脚手架。搭设脚手架时，要从底到顶，先搭设立杆、纵向水平杆和横向水平杆，最后搭设剪刀撑，并由底至顶连续设置。脚手架搭好后，铺设脚手板。拆除脚手架时，为了加快施工进度，可以上下同时作业，先将连墙件整层或几层拆除后再拆脚手架。 钢筋工程：直径12 m m以上受力钢筋，采用剥肋滚压直螺纹连接。 2.问题： 点击【二级建造师学习资料】或打开https://www.doczj.com/doc/6617010023.html,/category/jzs2?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版
(1)该工程土方开挖方案是否合理?为什么? (2)该工程钢筋方案是否合理?为什么? (3)该工程脚手架方案是否合理?为什么? (4)脚手板的铺设应符合哪些规定? 3.答案与解析： (1)不合理。本方案采用一次挖到底后再支护的方法，违背了强制性规范规定土方开挖应遵循开槽支撑，先撑后挖，分层开挖，严禁超挖的原则。现场没有足够的放坡距离，一次挖到底后再支护，会影响到坑壁、边坡的稳定和周围建筑物的安全。 (2)不合理。因为：直径16m m以下采用剥肋滚压直螺纹连接，剥肋套丝后钢筋直径不能满足工艺要求，不具有可操作性。剥肋滚压直螺纹连接适用于直径16以上40以下的热轧Ⅱ、Ⅲ级同级钢筋的钢筋连接。 (3)脚手架的搭设和拆除不合理。根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130 2001)规定，脚手架必须配合施工进度搭设，一次搭设高度不应超过相邻连墙件以上两步。剪刀撑搭设应随立杆、纵向和横向水平杆等同步搭设。拆除脚手架时，必须由上而下逐层进行，严禁上下同时作业;连墙件必须随脚手架逐层拆除，严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架。 (4)脚手板的铺设应符合下列规定： 1)脚手板应铺满、铺稳，离开墙面120~150mm; 2)脚手板对接平铺时，接头处必须设两根横向水平杆，脚手板外伸长应取 130~150mm，两块脚手板外伸长度的和不应大于300mm;脚手板搭接铺设时， 点击【二级建造师学习资料】或打开https://www.doczj.com/doc/6617010023.html,/category/jzs2?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版
２01５年二建法律法规真题及答案解析 1．施工企业项目经理部经营活动的法律后果由()。? A.项目经理承担 B．企业法人承担 C.企业法定代表人承担 D.项目经理部与企业法人共同承担 【参考答案】B.本题考查的是企业法人与项目经理部的法律关系。项目经理未按时完成施工任务，责任应由施工企业承担,而不是项目经理本人承担,也不是由项目经理部承担;项目经理签字的材料款，如果不按时支付,材料供应商应当以施工企业作为被告, 而不能直接告项目经理个人,也不能告项目经理部。参见教材Ｐ９。 2.关于委托代理终止情形的说法,正确的是()。 A.被代理人恢复了民軎行为能力? B.被代理人取得了民事行为能力?Ｃ.指定单位取消指定 D．代理期间届满或者代理軎务完成?【参考答案】Ｄ．本题考查的是建设工程代理行为的终止。建设工程代理行为的终止：(１）代理期间届满或者代理軎务完成“2）被代理人取消委托或者代理人辞去委托; (3）代理人死亡;（４）代理人丧失民軎行为能力；（5)作为被代理人或者代理人的法人终止。参见教材P11。 3.甲房地公司在A地块开发住宅小区，为满足该小区住户观景的需求,便与相邻的乙工厂协商约定,甲公司支付乙工厂80０万元，乙工厂在2０年内不在本厂区建设15米以上的建筑物，以免遮挡住户观景,合同签订生效后甲公司即支付了全部款项,后来,甲公司将Ａ地块的建设用地使用权转让给丙置业公司，关于A地块权利的说法，正确的是( )。 A．甲公司对乙工厂的土地拥有地役权 B．甲公司对乙工厂的土地拥有担保物权 C．甲公司给定的权利自合同公正后获得 D．甲公司转让Ａ地块后,丙公司不享有该项权利 【参考答案】A.本题考查的是与土地相关的物权。地役权:为使用自己不动产的便利或提高其效益而按照合同约定利用他人不动产的权利。选项B，担保物权:权利人在债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现担保物权的情形,依法享有就担保财产优先受偿的权利。选项C，地役权合同生效时地役权设立(可登记，也可不登记)。选项Ｄ，需役地及需役地的用益物权转让时,受让人同时享有地役权。参见教材P1７～18. ４.关于不动产物权设立的说法以,正确的是()。 A.不动产物权的设立应依法登记 B.不动产物权的设立尾自履登记 C．不动产物权的设立自合同成立之日时生效 D．不动产登记由合同签订地的登记机构办理 【参考答案】A。本题考查的是物权的设立、変更、转让、消灭和保护。选项 B,未经登记,不发生效力;选项C,不动产权的设立,应当依照法律规定登记,自记载于不动产登记簿时发生效力;选项D，不动产登记，由不动产所在地的登记机构办理。参见教材P18-
2015年二级建造师机电工程真题及答案解析 一、单项选择题(共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1、水准测量采用高差法时，待定点的高程是通过（）。 A.调整水准仪调试得出 B.计算得出 C.水准尺度直接读出 D.微调补偿器得出 【答案】B 【解析】高差法与仪高法都要经过计算得到被测高度。 2、吊装工程专项方案专家论证会应由（）组织。 A.建设单位 B.设计单位 C.监理单位 D.施工总承包单位 【答案】D 【解析】总包出钱，组织。
3、为验证拟定的焊件工艺的正确性所进行的试验过程及结果评价是（）。 A.焊接作业卡 B.焊接工艺评定 C.焊接质量证明文件 D.焊接作业过程 【答案】B 【解析】焊接工艺评定用于验证拟定的焊件工艺的正确性。 4、设备基础的质量因素中，影响安装精度的主要是（）。 A.浇注方式和时间 B.沉降和强度 C.表面积和平整度 D.温度和湿度 【答案】B 【解析】只有B属于影响安装精度设备基础质量因素。 5、汽轮机低压外下缸组合式，气缸找中心的基准目前多采用（）。 A.激光法 B.拉钢丝法 C.假轴法
D.转子法 【答案】B 【解析】一般用拉钢丝法。 6、根据压力容器安装许可规则，下列说法正确的是（）。 A.分片到货的球罐安装，属于压力容器安装许可管理范围 B.只取得GC1级压力管道安装许可资质的单位，不可以从事压力容器安装工作 C.取得A2级制造许可的单位，可安装高压容器，不得安装超高压容器 D.压力容器安装前，应向设区的市的特种设备安全监督管理部门书面告知 【答案】D 【解析】压力容器，电梯等属于特种设备，杭州华夏优职与大家分享应事先向政府特种设备安全监督部分提交《告知书》。 7、自动化仪表的取源部件安装，做法正确的是（）。 A.在工艺管道的防腐、衬里、吹扫后开孔和焊接 B.同一管段上的压力取源部件安装在温度取源部件下游侧 C.温度取源部件在管道上垂直安装时，应与管道轴线垂直相交 D.温度取源部件应近邻阀门出口侧安装 【答案】C
2014二级建造师法规考试试题（代码22） 一、单项选择题（共60题，毎题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意） 1．关于施工企收法人与项目经理部法律关系的说法，正确的是（B ）。 A．项目经理部具备法人资格 B．项目经理是企业法定代表人授权在建设工程施工项目上的管理者 C．项目经理部行为的法律后果由其自己承担 D．项目经理部是施工企业内部常设机构 2．单位甲委托自然人乙采购特种水泥，乙持授权委托书向供应商丙采购。由于缺货，丙向乙说明无法供货，乙表示愿意购买普通水泥代替，向丙出示加盖甲公章的空白合同。经查，丙不知乙授权不足的情况。关于甲、乙行为的说法，正确的是（ D ）。 A．乙的行为属于法定代理B．甲有权拒绝接受这批普通水泥 C．如甲拒绝，应由乙承担付款义务D．甲应承担付款义务 3．根据《物权法》，土地承包经营权属于（B ）。 A．所有权B．用益物权 C．担保物权D．准物权 4．关于不动产物权设立的说法，正确的是（A）。 A．经依法登记，发生设立效力 B．合同签字盖章，发生设立效力 C．依法属于国家所有的自然资源，所有权必须登记 D．未经登记，不动产交易合同无效 5．工程建设中使用的计算机软件是（C）保护的客体，受知识产权保护。 A．专利权B．商标权 C．著作权D．发明权 6．根据《担保法》，下列财产不能作为担保物的是（D ）。 A．厂房B．可转让的专利权 C．生产原材料D．公立幼儿园的教育设施 7．根据《物权法》，下列财产不可以抵押的是（ D ）。 A．生产设备B．连设用地使用权 C．正在建设的建筑物D．集体所有的宅基地 8．某材料供应商由于自身原因，没有按合同约定及时提供原材料，给工程建设项目造成了经济损失，该供应商应承担（）。 B A．行政处分B．违约责任 C．行政处罚D．交纳罚金 9．以市场主导，以守法、守信、守德、综合实力为基础进行综合评价的是（ B ）。 A．政府对市场主体的守法诚信评价 B．社会中介信用机构的综合信用评价 C．市场主体的自我综合信用评价 D．行业协会协助政府部门的综合信用评价 10．承揽工程不符合规定质量标准造成损失的，施工企业与使用本企业名义施工的单位承担（ C ）。
二建机电实务案例题 某市体育馆配套安装工程项目经过业主施工招标，选定A安装公司为中标单位。施工合同中约定，设备由业主负责采购。A安装公司将通风与空调工程的安装分包给了B专业工程公司。该工程在施工招标和合同履行过程中发生了下述事件： 事件1：施工招标过程中共有5家(A、C、D、E、F)安装公司竞标。其中E安装公司的招标文件未按招标文件要求的时间提交，在投标文件的截止时间后30min送达；F安装公司的招标文件未密封。 事件2：空调设备保温工程施工完毕，并已作检查验收。监理工程师对某处的保温施工有怀疑，要求A安装公司作再次进行检验，A公司以空调设备保温是B公司施工为由拒绝检验。事件3：在业主的要求下，A公司进行了检验，空调设备保温合格，A公司要求监理公司承担由此发生的全部费用，赔偿其窝工损失，并顺延影响的工期。事件4：业主采购的工程设备提前进场，A公司派人参加开箱清点，由此增加了设备保管费支出。 问题： (1)E、F安装公司的投标文件是否会得到评标委员会的评审?为什么? (2)针对事件2，A公司的做法是否妥当?请说明。 (3)针对事件3，A公司的要求是否合理?请说明。 (4)针对事件4，A公司可否向业主申请增加的设备保管费?请说明。 (1)对E、F公司的投标文件不评审，按照《招标投标法》，逾期送达的投标文件视为废标；未密封的投标文件视为废标。 (2)A公司的做法不妥。因为A公司与B公司是总分包关系，A公司对B公司的施工质量问题承担连带责任，故A公司有责任进行检验。 (3)A公司的要求合理。发生的全部费用应由业主承担，可以顺延工期。 (4)A公司可以向业主申请增加的设备保管费。因为业主供应的设备提前进场，导致保管费用增加，属于业主责任，由业主承担发生的保管费用。 A公司在国外承包一项咖啡生产线工程，合同条款关于不可抗力的定义中没有提到罢工是否应视为不可抗力事件，施工期间，该国因闹学潮而触发了大规模的罢工，该咖啡生产线项目也受罢工影响，部分施工人员因交通瘫痪而缺勤一周之久。A公司因此致函业主提出索赔，指出罢工应视为不可抗力事件。该国的宪法规定罢工是非法，但在执行时对罢工却是默许的，从来不曾视为不可抗力事件，因此业主拒绝A公司的索赔要求。由此引起双方争端，最后诉诸国际仲裁。 仲裁法庭在裁决该案时，首先查阅承包合同，未发现对罢工有明确的规定，合同中有一条款规定：“凡本合同未涉及的事项依据国际惯例或国家现行法律执行”，于是仲裁法庭根据该国的宪法裁定A公司胜诉。 问题： (1)索赔处理中要求具备哪些合同基本知识? (2)该事件索赔成功主要运用了哪些索赔技巧? (3)在索赔报告中应叙述哪些内容? (4)索赔报告的关键部分应有哪些内容?
2015年二建施工管理真题及答案 一、单项选择题（共70题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意） 1.关于施工总承包方项目管理任务的说法，正确的是（）。 A.施工总承包方一般不承担施工任务，只承担施工的总体管理和协调工作 B.施工总承包方只负责所施工部分的施工安全，对业务指定分包商的施工 安全部承担责任 C.施工总承包方不予分包商直接签订施工合同，均由业主方签订 D.施工总承包方负责施工资源的供应组织 【参考答案】D 2.关于项目管理工作任务分工表特点的说法，正确的是（）。 A.每一个任务只能有一个主办部门 B.每一个任务只能有一个协办部门和一个配合部门 C.项目运营部应在项目竣工后介入工作 D.项目管理工作任务分工表应作为组织设计文件的一部分 【参考答案】D 3.关于线性组织结构的说法，错误的是（） A.每个工作部门的指令源是唯一的 B.高组织层次部门可以向任何低组织层次下达指令 C.在特大组织系统中，指令路径会很长 D.可以避免相互矛盾的指令影响系统运行
4.下列施工组织设计的基本内容中，可以反映现场文明施工组织的是（）。 A.工程概况 B.施工部署 C.施工平面图 D.技术经济指标 【参考答案】C 5.下列工作中，不属于施工项目目标动态控制程序中的工作是（）。 A.目标分解 B.目标计划值搜索 C.目标计划值与实际值比较 D.采取措施补救 【参考答案】B 6.项目经理在承担工程项目施工的管理工程中，其管理权力不包括（）。 A.组织项目管理班子 B.指挥项目建设的生产经营活动 C.签署项目参与人员聘用合同 D.选择施工作业队伍 【参考答案】C 7.对建设工程项目施工负有全面管理责任的是（）。 A.企业法定代表人 B.项目经理 C.项目总工程师
2020年版全国二级建造师执业资格考试用书 《建筑工程管理与实务》 网上增值服务（1） 一、2020年版考试用书主要修订内容简介 每一年出版的考试用书其编写完成时间为上一年的10月前后，例如2020年出版的考试用书，其编写完成时间为2019年的9月，因此编写完成之后实施的新规范、新标准，均无法在考试用书相关知识点中体现，也就是说：考试大纲对应的用书知识范围凡是涉及规范、标准更新的内容，只能在下一年修订。 下面列出2020年版考试用书修订重点涉及的主要规范、标准名录供读者参考。 《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB 50202-2018 《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210-2018 《外墙外保温工程技术标准》JGJ 144-2019 《民用建筑设计统一标准》GB 50352-2019 《混凝土物理力学性能试验方法标准》GB/T 50081-2019 《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411-2019 《建筑施工用附着式升降作业安全防护平台》JG/T 546-2019 《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201） 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》建办质〔2018〕31号 2020年版考试用书沿用2019年版考试大纲。在2020年版考试用书修订时，仅对考试用书的具体内容进行修订，未调整考试大纲的章节条目。 二、本科目应试答题中要注意的问题 1.单选题相对简单，通常很容易就能排除两项。 2.多选题少选每项得0.5分，但选错不得分，所以建议尽量不要去冒险。通常情况下，五个选项中至少有一两个很明显，当已有一两项很肯定，就不要轻易再去赌拿不准的选项，以免得不偿失。 3.本科目知识点比较零散，涉及的相关规范条文也比较多，一定要注意规范
2０10年二级建造师法规及相关知识真题以及答案解析 一、单项选择题（共６0题,每题1分，每题的备选项中,只有1个最符合题意) １.根据施工合同,甲建设单位应于２009年9月3０日支付乙建筑公司工程款。2010年6月1日，乙单位向甲单位提出支付请求，则就该项款额的诉讼时效( ) A．中断 B．中止Ｃ.终止Ｄ.届满 2.二级注册建造师注册证书有效期为（）年。 A.1 Ｂ.2 C.３Ｄ．４ 3．下列规范性文件中,效力最高的是( ）。 A.行政法规 B．司法解释Ｃ．地方性法规 D．行政规章 ４．没有法定或者约定义务,为避免他人利益受损失进行管理或者服务而发生的债称为( ）之债。 A．合同 B．侵权 C.不当得利Ｄ．无因管理 5.根据《物权法》的相关规定,以建筑物抵押的。抵押权自（ )时设立。 Ａ.合同签订B．备案Ｃ．交付 D.登记 6.下列选项中，不属于我国建造师注册类型的是( ）。 A．初始注册Ｂ．年检注册C．变更注册 D.增项注册 7.某建设工程预计建设工期１３个月,按照法律规定,建设单位的到位资金原则上不少于工程合同价的（）%。 A.2０ B.3０ C．４0 Ｄ.5０ 8.根据《物权法》的相关规定,不得抵押的财产是( ）。 A．正在建造的航空器 B．土地所有权 C.生产原材料 D．荒地承包经营权 ９.我国建筑业企业资质分为（)三个序列。 Ａ.工程总承包,施工总承包和专业承包 Ｂ.工程总承包,专业分包和劳务分包 C.施工总承包，专业分包和劳务分包 Ｄ．施工总承包，专业承包和劳务分包 1０.根据工程承包相关法律规定，建筑业企业（)承揽工程。 A．可以超越本企业资质等级许可的业务范围 B.可以另一个建筑施工企业的名义 C.只能在本企业资质等级许可的业务范围内 D．可允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书 11．根据《工程建设项目施工招标投标办法》规定,在招标文件要求提交投标文件的截止时间前,投标人( ）。 A．可以补充修改或者撤回已经提交的投标的文件，并书面通知招标人 Ｂ．不得补充、修改、替代或者撤回已经提交的投标文件