消防通道划线工程施工合同
甲方：
联系人：电话：
乙方：
联系人：电话：
按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就消防通道冷喷漆划线施工工程协商一致，订立本合同以便双方共同遵守。
第一条工程概况
1.1工程名称：消防通道冷喷漆划线施工合同。
1.2工程地点：
第二条施工依据
2.1根据《中华人民共和国道路交通安全发》和国家标准《道路
交通标志和标线》（GB5768）的规定施工。
第三条工期约定
3.1合同工期总日历天数：天，进场时间以甲方通知为准。
第四条工程技术要求
4.1地面道路上采用机械冷喷漆方式施工；
第五条施工合同价款及支付约定
5.1本工程采用包工包料方式，含税总价为
（大写）包含材料费、人工费、装修费及运输费、机械费等全部费用。
5.2付款方式：
5.3付款时间：工程验收合格后付款
5.4工程款的支付：无预付款、工程验收合格支付
。
第六条附则
6.1本合同一式份甲方份乙方份具有同等法律效力。
6.2本合同未尽事宜，双方另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
6.3本合同所有内容履行完成后自动终止。
甲方(公章)：____________ 乙方(公章)：____________ 法定代表人(签字)：___ __ 法定代表人(签字)：_____ ___ _年____月____日 ______年____月____日
建设工程施工合同 发包方（以下称甲方）： 承包方（以下称乙方）：山东同兴建设有限公司 根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。 第一条工程项目 一、工程名称：大自然生物食品科技1#、2#车间 二、工程地点：大自然生物集团有限公司院内 三、工程内容： 四、承包形式： 第二条工程期限 一、合同工期总日历天数天 开工日期：2017年7月10日 竣工日期：2017年8月31日 二、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期可相应顺延 １、在施工中如因停电、停水８小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上（每次连续4小时以上），影响正常施工；停水停电2天以上； 2、因台风暴雨飓风等不可抗力的因素； ３、因人力不可抗拒的其他因素而延误工期。 三、因乙方原因造成施工延迟的，不得请求顺延工期。 第三条工程价款、结算及付款方式 双方同意按下述第方式支付本合同价款，甲方付款前，乙方应提供正式发票。 第四条建筑材料、设备的供应和采购 一、工程材料、设备由乙方采购。
二、乙方采购的材料、设备，必须附有产品合格证和试验报告才能用于工程，甲方认为乙方提供的材料需要复验的，乙方应按要求提供复验报告。经复验符合质量要求的，方可用于工程；复验不符合质量要求的，应退货处理，其复验费和退货损失由乙方承担。 第五条施工与设计变更 一、甲方签字认定交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，乙方不得擅自修改。 二、甲方因使用功能提出的变更内容，为不影响施工进度，乙方应先行实施，并及时做好现场签证。 三、设计变更增减数应以甲方代表签证单为依据，工程采用包干价，对增减部份的工程款由甲乙双方协商确认。 第六条工程质量管理及验收 一、工程具备隐蔽条件，乙方先进行自检，并在隐蔽验收前48小时以书面形式通知甲方验收。验收合格，甲方现场代表在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方予以整改后再交由甲方重新验收。 二、工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告（含竣工图、隐蔽工程签证和现场签证单及保修书等）。验收合格的，双方进行交接，验收不合格的，乙方应及时返工，费用由乙方自行承担，返工导致工期延误的，乙方应承担相应的违约责任。 三、工程质量应符合国家及行业规定的建筑工程质量检验评定的“合格”标准。 第七条安全施工 乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。
道路交通标志标线工程合同 （以下简称甲方） 合同双方： （以下简称乙方） 甲方需在道路上设置交通标志标线，经公开招标，由乙方中标承建。依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则双方就本建设工程有关事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况： 1、工程地点： 2、工程内容：等道路交通标志标线工程；具体详见施工图纸。 二、合同价款： 本工程合同价为,具体交通标志标线价格详见附件一。 三、质量要求及技术要求： 1、本工程质量要求达到合格标准，若工程完成后，在质量鉴定中达不到合格等级必须返工至合格，并按总工程款的5%进行处罚。 2、施工、产品材料规格、品牌及质量技术要求，各类参数等必须符合设计技术要求。交通标志、标线制作等必须符合GB5768—1999规定，详见招标文件。 四、工期： 本项目总工期为120天。延期赔偿金按500元/天计，如甲方由于某种原因需延长工期时，延期赔偿金可不计，乙方也不作任何赔偿。 五、合同履行：
根据招标文件要求，乙方向甲方交纳伍万元履约保证金，以保证合同的顺利履行，若乙方在合同履行过程中违反了有关规定，甲方将根据对乙方进行处罚。 六、付款方式： 本工程不支付预付款，工程完成后，支付合同价的70%，验收通过后，付至合同价的80%，验收通过6个月，决算审核完毕后付至结算价的85%，余款15%作为质量保证金在缺陷期（365天）满后28天内付清。 七、结算原则： 1、招标文件、招标答疑会纪要、投标文件等作为结算依据； 2、中标单价一次性包死，不再调整，工程量按实计取，其中标志标线按实铺面积计取，工程变更中经采购人分级审批认可的工程量增减，在决算时按中标单价按实调整。 3、本工程验收合格后，乙方应在三个月内提供工程结算资料一式二份，其中一份必须为原件。甲方在同等时间内审核工程结算资料并送县审计局审计。施工单位应及时正确上报工程决算资料，未按要求将完整的工程结算资料上报业主，业主将以书面形式通知施工单位，并在工程质保金中按延期时间每天扣工程合同价的0.2‰，同时，施工单位上报决算与审定决算的差距超过5％的部分审计费用由甲方按甲方支付给受托方的计费标准从乙方工程款中扣除。 八、其它约定： 1、乙方应落实专职安全管理人员，并制订安全生产措施，工程在施工过程中出现的各种安全事故均由乙方自负，甲方不再承担任何责任。 2、乙方在施工过程中，必须遵守施工当地管理部门的有关施工管理规定，文明、安全施工，如违反规定造成的经济损失，由乙方负责赔偿。 3、售后服务：乙方提供从验收合格之日起，一年的免费质保期和免费
消防通道施工合同 发包方（以下简称甲方）： 承包方（以下简称乙方）： 根据相关法律法规，并结合工程的具体情况，现将九天谷未来健康生态养老中心项目的消防通道工程承包给乙方施工，具体条款如下： —、工程概况： 1、工程名称：消防通道。 2、工程地点：东阳市城东自然村山林。 3、工程主要内容：消防通道共计长约800米，宽4.5米，包括所有土石挖方、填方及涵洞等。 二、开工、交工日期： 1、开工日期：2015年4月1日 2、交工日期：2016年6月1日 三、承包方式及造价 1、工程实行包工、包料、包质量、包工期、包安全的承包方式。 2、工程主要材料必须满足国家现行相关质量标准。 3、工程造价：根据工程数量清单上数量及单价计算，本工程总造价为700000元，大写：柒拾万元整。 四、施工依据、验收办法、质量等级
1、施工依据：现行交通部颁布相关技术标准规范及甲方下达的相关管理办法及文件。 2、验收办法：施工期间，工程实行分工序签证制，前工序未经甲方认可，不得进行下道工序施工。根据现行交通部颁布相关工程技术规范和质量检验评定标准进行验收。 3、质量等级：合格。 五、计量与支付 1、计量: 本工程不进行中间计量。 2、支付：本工程完工，资料合格，经有关单位验收质量达到设计标准后, 甲方支付工程款的90%工程完工后半年内支付工程款的10%!款。 六、双方职责 甲方职责： 1、负责检查、督促乙方的施工质量、施工进度、严格按施工文件、技术规范对工程实行统一管理，及时指出乙方施工中存在的问题，并责令限期改正。 2、针对工程进展情况，结合乙方施工组织设计，采取不定期检查落实其实施情况。 乙方职责： 1、负责施工过程中的协调工作。 2、严格履行合同，保质保量、保安全按期完成本工程。 3、乙方必须合理组织施工，负责施工安全，由于施工或其它安全事故所发生的费 用由乙方承担。 七、本合同壹式肆份，双方各执贰份。本合同自签订之日起生效，工程 完工及工程款付清后自行失效。
简易的工程承包合同范本 发包人：（简称甲方） 承包人：（简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方 遵照执行。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程范围： 4、承包方式： 二、合同工期 1、开工日期：年月日，竣工日期年月日，合同工期总天数天（以实际进场 施工之日算起）； 三、质量标准 工程质量标准：合格、按照《****施工质量验收规范》验收。 四、合同价款 总计合同金额（大写）（人民币），小写￥。 五，付款方式 付款方式：本工程进场完成 %工作后10天内，发包人向承包人支付 %工程费用；本 工程进场完成 %工作后15天内，发包人向承包人支付 %工程费用；本工程竣工验收后20 天付清余下的工程费用（除工程保修押金）。工程价款通过银行转（汇）入对方帐户 （以本合同注明帐号为准）。所有款项支付须先开发票后支付。 六、施工准备 1、承包人在合同签定后日内免费完成图纸的设计和细化，完成后由发包人提交给设 计院，承包人协同参与技术交底以便图纸通过。
2、发包人应在施工前做好三通一平工作，提供基准测量点和水、电接入点； 七、安全责任 1、甲方指导乙方组织实施，检查乙方施工安全设施。 2、乙方应指派专人负责安全，施工现场应有安全标示和安全设施。 3、乙方在施工过程中出现责任事故，乙方负全部责任，甲方概不负法律和经济责任。 八、工程竣工验收及保修 1、承包人在工程竣工前三日内，应将验收日期以书面形式通知发包人届时验收，如 发包人不能按期参加验收，须提前通知承包人，并与承包人另行商定验收日期，但发包人 必须承认承包人的竣工时间；发包人推迟验收，其间所发生的管理费和其他损失均由发包 人承担； 2、发包人收到承包人的验收通知未提出异议，但到期又不按期组织验收或发包人提 前使用的，视为验收合格； 3、竣工工程经验收合格之日，办理工程移交，从验收之日起三日内移交完毕，如发 包人不按期接管，致使工程发生损失，应由发包人承担； 4、工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部 按期竣工，可作减项竣工，并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续； 5、自工程竣工验收合格之日起壹年内承包人对工程负责免费保修，保修期限届满后，承包人提供终身优惠服务。 6、承包人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的技术要求进行工程施工，按本 合同规定的时间提交质量合格的.工程产品，并对其负责。由于承包人施工质量不合格， 承包人应负责无偿给予修缮，使其达到质量合格。若承包人无力补充完善，需委托其他单 位时，承包人应承担全部工程费用。 九、现场代表 发包人现场代表_____，承包人现场代表_ _，双方代表的权利义务按本合同约定，解 决工程中所遇问题的协商、及决策意见的签证、处理；如一方换人时应提前三天书面通知 对方。 十、违约责任 因承包人施工质量造成重大经济损失或工程事故时，承包人除应负法律责任和免收直 接受损失部分的勘察费外，应根据实际损失向发包人支付赔偿金。
地下车库地面工程施工合同 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 经甲乙双方共同协商，甲方同意将小区地下车库下列工作承包给乙方完成，为了更好地完成此工作，双方同意签订此合同。合同条款及内容如下。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地址： 二、承包范围及工作内容 1、地下负二层汽车坡道位置截水沟、主楼位置地排水明沟，按照图纸设计要求施工。 2、地下室负二层地面150MM厚混凝土运输浇筑、压光、找平、找坡、分隔缝的位置、切割。 说明：与其厚度（150厚）不一致的位置，按照建筑施工图中功能房间标高确定。 三、承包方式及合同价款 采用固定单价合同，人工费单价元/平方米。 1、工程量计算方法： （1）按实际浇筑地面的可见面积乘以单价。 （2）排水沟按实际工程量报审，由工程部办理审核确认后，办理相关签证手续报审财务部。人工费用单价每米元。 2、以上单价包括施工工艺上必须进行的水平线弹设，混凝土厚度灰饼定点，以及水沟边按混凝土厚度定出标高的灰条抹灰费用。 3、以上单价包括基底清理、支模、运输、振捣、找平、压光、养护等一切费用。
4、乙方必须在此单价内承担地下室地面工程的一切收尾工作，包括防火门框脚及其他一切地面收尾修补。 四、竣工验收 乙方当施工完成每项工作内容时，应及时通知主管施工员、项目部质量检查小组对完成的工程进行质量验收，验收合格后进行结算。如上述验收人员发现施工质量不合格，工程部、监理部下发质量整改通知书给乙方。乙方应及时对质量问题进行整改，整改完毕后再上报工程部、监理部相关人员进行验收，验收合格经上述有关人员签字确认后给予结算。 五、付款方式及工期要求 乙方按甲方要求从地面定点开始，60天内完成所承包的工程量。乙方不能按合同工期按时完成全部工程量，每逾期一天按合同总价的3%计算方式向甲方支付违约金及相关违约责任，如乙方无法按甲方要求进行施工，甲方则有权终止施工合同。 本工程采用按产值拨付进度款承包人完成工程量产值的80%予以支付50%的工程进度款；整个地面全部完成，竣工验收合格后，一次性付清余款。 六、甲乙双方责任及施工条件 1、甲方提供施工现场及商品混凝土材料。 2、甲方提供施工照明所需的电源、水源。 3、乙方必须自带施工用的工具 4、乙方按工程施工规范及技术交底进行施工，做到工完场清，成品保护工作，节约使用材料。 七、安全文明施工管理 1、凡进入本工地施工的人员必须戴好安全帽及其他安全防护用具。 2、乙方进场人员必须经过项目部安全教育才能上岗工作。施工
寺庙修葺工程协议书 甲方： 乙方：海南华凯天和装饰工程有限公司 甲乙双方本着诚信互利的原则，现就甲方卧佛殿修葺，后海道路工程，以及庭院亮化工程项目达成协议如下： 一、工程概况，工程承包范围： 1、卧佛殿：（包括屋面，墙面，甬道，线路，门窗，油漆彩绘，梁柱大木加固防腐） 2、后海道路工程；（包括平整土地，地面硬化，御路边铺设，青石板铺设，排水沟制作） 3、庭院亮化工程：（庭院灯，地灯，景观园林改造，草皮种植，围墙） 二、结算方法： 装修预算：1、卧佛殿修葺：41632.8 元，后海道路工程385466 元，庭院亮化工程375120.5 元。 2、综合费用21510元 3、管理费49423.76 4、税费52699.42 合计总造价是：931023.16 元整 4、临时用水用电由乙方安装，施工用电、用水费用由寺院负责支付。 5、以预算报价和增减项为依据，按照竣工实际工程量进行结算。 三、付款方式： 1、本协议签订后，机械人工进场施工，道路划线，平整完毕，园林草坪开工，十天内付工程款18.6 万元。围墙修砌，地面铺青
石板，御路边，庭院灯安装，支付工程款37.2 万元，卧佛殿修葺付工程款3万元，绿化工程完工，卧佛殿修葺完工，道路工程完工验收付工程款32万元，余款28023.16 元作为质量保证金，竣工之日起2年付清。 2、工程质量达到国家验收标准为合格，安全实行团体保险，时刻做好防范工作。 3、工期以开工报告为准，工期90个工作日完工。 四、验收标准： 1、验收标准以乙方提供的图片为准。 五、违约责任： 1、若乙方未能按合同规定时间内如期完工，则均属违约，应给予甲方经济赔偿，赔偿金额为工程总造价的 5 %。 2、若甲方未能够按期付款，则均属违约，应给予乙方经济赔偿，赔偿金额按工程总造价的5 %。 3、本协议委托内容确定以及费用总额，委托变更、中止、解除和提前终止需双方书面确认。如任何一方违约，违约方须赔偿对方所有损失。 六．维修协议：两年之内出现质量问题，由乙方全部承担维修费用，假如乙方未能及时履约，甲方有权扣除维修保证金。（祥见质量保证协议。） 六、争议解决： 如双方有不统一认识的地方，双方应本着友好的精神协商解决，如双方有不同意见，则根据国家有关合同法标准规定执行。如再若发生不同意见，可申请法院解决。 七、本协议一式四份，双方各执两份，均具有同等法律效应。 八、协议书未尽事宜由双方另行协商签订补充协议给以确定，补
景观工程施工合同 发包人（全称）：××××××××××（以下简称甲方） 承包人（全称）：×××××××××（以下简称乙方） 依照有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方将工程的施工发包给乙方。经双方协商，就有关该工程的施工合作订立合同，具体内容如下： 一、工程概况 1、工程名称：×××××景观工程； 2、工程地点：××××× 二、合同承发包内容 1、景观设计内容中，包括所有设计内容的种植、施工与安装，包括：水景、铺装、 景墙、隐形消防通道、木平台、台阶、围墙、景亭及绿化等；不包括：室外家 具、景观灯具、室外石艺、花钵、水钵及雕塑、土方回填、防水工程、铁艺栏 杆、真石漆、大门（含闭门器）、车档、游乐设施等。具体施工范围详见本合 同附件； 2、为完成上述施工、验收、保修养护、移交所必须进行的辅助性工作； 3、本合同约定的其他乙方责任和义务； 4、本合同约定的其他内容。 三、工程施工承包方式 工程承包方式：为包工包料、包安全、文明施工、包质量、包工期。 四、工期及质量目标
1、质量目标：按现行工程所在地正在执行的有关质量验收标准，接受政府质监部 门验收，一次性验收合格； 2、工期目标： 开工日期：2014年8月1日，竣工日期：2014年10月15日；共75日历天。具体以甲方通知为准。 五、合同价款、支付及结算 1、合同暂定总价款（小写）：*******元，人民币（大写）：壹仟壹佰贰拾伍万肆仟 叁佰玖拾伍元整。，人民币（大写）：壹仟壹佰零叁万叁仟柒佰贰拾壹元整对该 价款，本合同约定如下： 1)已包含乙方为完成本合同约定的承发包内容，甲方所应支付的全部价款； 2)包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润、措施费、规费、风险、税 金及政策性文件规定费用等完成该合格工程所需的一切费用； 3)履约期间，除以下情况外，不因价格组成要素的市场波动而变动，不因政 府造价部门的调价政策而调整，不因乙方当初报价的遗漏而调整： （1）乙方在原发包范围外完成甲方指令工作而发生的费用签证； （2）设计变更； （3）合同违约金； （4）其他合同约定可以调整的情况。 4)经甲乙双方确认的报价，自动成为与本合同相对应的价款明细。 2、款项支付： 1)合同签订后，甲方支付乙方合同总价的15％作为工程预付款；以收到合同 总价的10％的履约保证金或履约保函为前提。
建设工程施工合同 发包方(以下称甲方): 承包方(以下称乙方): 根据《中华人民共与国合同法》与《中华人民共与国建筑法》及其它有关法律、行政法规,为明确双方在施工过程中得权利、义务,经双方协商自愿签订本合同、 第一条工程项目 一、工程名称: 二、工程地点: 三、工程内容: 四、承包形式: 第二条工程期限 一、合同工期总日历天数天 开工日期: 年月日 竣工日期: 年月日 二、如遇下列情况,经甲方现场代表签证后,工期可相应顺延 １、在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电３天以上(每次连续４小时以上),影响正常施工;停水停电2天以上; 2、因台风暴雨飓风等不可抗力得因素; 3、因人力不可抗拒得其她因素而延误工期。 三、因乙方原因造成施工延迟得,不得请求顺延工期。 第三条工程价款、结算及付款方式(就是不就是有付预付款或进度款得时候乙方开不了票？) 双方同意按下述第方式支付本合同价款,甲方付款前,乙方应提供正式发票。 第一种方式:本合同实行固定总价,经甲乙双方核定按本工程合同包
干价为元人民币(大写: )。任何政策性因素与市场因素均不调整包干价。 １、本合同签订后日内,甲方支付元工程款; 2、工程竣工经甲方验收合格后,甲方支付元工程款; ３、余款元作为质量保证金,待保修期满后十五个工作日内无息支付。 第二种方式:本合同实行按实结算,双方使用晨曦软件,依据最新现行定额计价规范与施工期(或材料定购期)得信息价(信息价不明确得以甲方确认材料价为准)进行计算,计算后得总价下浮%作为本合同得结算价款。 １、甲方于支付元; 2、乙方施工完成并经甲方验收合格后,提交竣工验收报告及工程决算书,经甲方审核确认后,付至结算价款得９５％,留５%做质保金,待保修期满后15个工作日内付清。 3、工程量及价格签证,签证单都必须有甲方现场代表签字并加盖公章后方可作为结算依据、 第四条建筑材料、设备得供应与采购 一、工程材料、设备由乙方采购、(就是否都就是包工包料？) 二、乙方采购得材料、设备,必须附有产品合格证与试验报告才能用于工程,甲方认为乙方提供得材料需要复验得,乙方应按要求提供复验报告。经复验符合质量要求得,方可用于工程;复验不符合质量要求得,应退货处理,其复验费与退货损失由乙方承担。(材料进场就是不就是要甲方确认？) 第五条施工与设计变更 一、甲方签字认定交付得设计图纸、说明与有关技术资料,作为施工得有效依据,乙方不得擅自修改、 二、甲方因使用功能提出得变更内容,为不影响施工进度,乙方应先行实施,并及时做好现场签证。
交通设施施工合同
交通设施施工合同 1、交通设施工程合同 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 甲、乙双方本着友好合作、平等互利的原则，经协商一致，乙方承接。为了明确双方的权利和义务关系，根据《中华人民共和国经济合同法》的有关规定签定本合同，以资共同遵守。 第一条工程概况 一、工程名称：工程 二、工程地点： 三、工程内容：标志标牌制作与安装，信号灯安装，道路热熔标线、震荡标线的施划等交通设施（包工包料）等。以上施工内容质量按国家相关标准施工，及甲方和交管部门确认的施工图纸为准，标牌采用铝板，反光膜采用3M.钻石级（I级），道路边线线宽15cm，斑马线宽40cm。 第二条工程量及工程造价 一、工程造价：本工程合同价为元(大写:元整)， 如工程量发生变更，据实结算其依据： 1.湖北省建设厅鄂建文[2008]214号《湖北省建筑、安装、市政、土石方工程消耗量定额及统一基价表（单位估价表）》，湖北省建设厅鄂建文[2008]216号《湖北省建筑安装工程费用定额》： 2.人工费按鄂建文[2011]80号《关于调整我省现行建设工程计价依据定额人工单价的通知》： 3.施工当期《武汉市建设工程价格信息》 4.工程量根据建设单位提供的竣工图计算，包含所有图示路口工程量：
第三条工程期限 工程期限：自本合同签定之日起30天内完成全部工程内容，如果因甲方或不可抗拒的自然因素工期顺延。 第四条竣工验收及维修 一、工程竣工后，乙方提交竣工资料，由甲方在一周时间内组织验收。 二、竣工验收合格之日起12个月为工程保修期。在此期间因质量问题由乙方无条件进行修复。 第五条工程款支付 工程施工完毕后经甲方验收合格后，支付合同总价的70%，甲方指定的审计机构的结算审计报告确定的价格为准，支付审计结算总价的90%，余10%保质金一年后付清。 第六条双方主要责任和相互协作事项 一、甲方： 1、负责按合同办理计量手续； 2、负责施工范围内的一切社会安全和地方干扰协调工作。 二、乙方： 1、按合同要求和已确认的施工图要求，按期保质完成施工任务； 2、安全施工，文明施工。工程实施期间，乙方应按湖北省武汉市相关安全文明施工的法律法规和规范做好管理措施，确保不发生安全事故。如发生安全及其他工程事故，乙方承担一切后果。 3、结算原则： 施工方送审结算，审减额超出5%，审计费由施工方承担。 第七条附则 一、本合同自签定之日起生效，合同全部条款完全执行后自行废止。
环氧地坪工程承包合同 甲方: 乙方: 甲方根据厂区改造建设需要，委托乙方公司厂房地坪漆工程任务。为加强密切配合，明确双方责任，促使该工程保质保量按期顺利建成，依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》等有关规定，经双方共同协商，签订如下合同： 一、工程项目及概况： 工程名称: 工程内容： 二、工程造价： 本合同为不变单价合同，暂估总价为人民币，实际总价按双方确认实际发生的工程量、设计变更、现场签证、洽商文件等计算。 三、工期 本工程合同签订即日开始施工，工期总共不超过30天。因不可抗力因素导致误工，工期相应顺延。 四、双方职责 1、甲方职责： （1）甲方指定壹名现场工地代表,协助乙方协调施工
中有关事宜。 （2）甲方下发施工技术交底及安全交底，对工程进度、安全、质量、合同执行情况进行监督检查，每道工序完工后对乙方质量、数量进行验收。 （3）甲方负责组织对工程的竣工验收，并按合同的规定办理结算，按时支付工程款。 （4）甲方负责提供施工用电及用水接驳口，其余由乙方自行负责，工程施工所需水、电费用均由甲方承担。 （5）施工人员的临时出入证、车辆通行证等由甲方统一标准制作并发放。 2、乙方职责： （1）负责本工程施工所需材料的采购等工作，按合同要求施工。 （2）乙方指定壹名现场工地代表负责乙方的要求、申请和通知等，以书面形式由乙方代表签字后送交甲方代表，甲方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。 （3）严格按照国家及行业颁布的规程、规范、标准进行施工；编制施工方案及有关记录资料。 （4）做好现场的安全文明施工，承担安全施工的责任，详见施工安全责任书。 （5）确保工程的质量，做好工程检查验收工作。 （6）乙方必须服从甲方的现场管理与工作安排，满足甲方的工期要求，不得故意推诿与拖延。因乙方过失导致工期延误，甲方可以提出适
It Is Necessary To Clarify The Rights And Obligations Of The Parties, To Restrict Parties, And To Supervise Both Parties To Keep Their Promises And To Restrain The Act Of Reckless Repentance. 编订：XXXXXXXX 20XX年XX月XX日 建设工程施工承包合同简 易版
建设工程施工承包合同简易版 温馨提示：本协议文件应用在明确协议各方的权利与义务、并具有约束力和可作为凭证，且对当事人双方或者多方都有约制性，能实现监督双方信守诺言、约束轻率反悔的行为。文档下载完成后可以直接编辑，请根据自己的需求进行套用。 发包方（甲方）：_____ 承包方（乙方）：_____ 上述双方经过友好协商，共同达成如下合 同条款： 第一章合同一般规范 第1条词语涵义 建设工程施工合同文本，由建设工程施工 合同条件（以下简称合同条件）和建设工程施 工合同协议条款（以下简称协议条款）组成。 其用词用语除协议条款另有约定外，应具有本 条所赋予的涵义。 1．发包方（简称甲方）：协议条款约定
的、具有发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。 2．甲方驻工地代表（简称甲方代表）：甲方在协议条款中指定的代表人。 3．承包方（简称乙方）：协议条款约定的、具有承包主体资格并被发包方接受的当事人。 4．乙方驻工地代表（简称乙方代表）：乙方在协议条款中指定的代表人。 5．社会监理：甲方委托具备法定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。 6．总监理工程师：工程监理单位委派的监理总负责人。 7．设计单位：甲方委托的具备相应资质等级的设计单位。
交通设施施工合同 1、交通设施工程合同 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 甲、乙双方本着友好合作、平等互利的原则，经协商一致，乙方承接。为了明确双方的权利和义务关系，根据《中华人民共和国经济合同法》的有关规定签定本合同，以资共同遵守。 第一条工程概况 一、工程名称：工程 二、工程地点： 三、工程内容：标志标牌制作与安装，信号灯安装，道路热熔标线、震荡标线的施划等交通设施（包工包料）等。以上施工内容质量按国家相关标准施工，及甲方和交管部门确认的施工图纸为准，标牌采用铝板，反光膜采用3M.钻石级（I级），道路边线线宽15cm，斑马线宽40cm。 第二条工程量及工程造价 一、工程造价：本工程合同价为元(大写:元整)， 如工程量发生变更，据实结算其依据： 1.湖北省建设厅鄂建文[2008]214号《湖北省建筑、安装、市政、土石方工程消耗量定额及统一基价表（单位估价表）》，湖北省建设厅鄂建文[2008]216号《湖北省建筑安装工程费用定额》： 2.人工费按鄂建文[2011]80号《关于调整我省现行建设工程计价依据定额人工单价的通知》： 3.施工当期《武汉市建设工程价格信息》 4.工程量根据建设单位提供的竣工图计算，包含所有图示路口工程量：
第三条工程期限 工程期限：自本合同签定之日起30天内完成全部工程内容，如果因甲方或不可抗拒的自然因素工期顺延。 第四条竣工验收及维修 一、工程竣工后，乙方提交竣工资料，由甲方在一周时间内组织验收。 二、竣工验收合格之日起12个月为工程保修期。在此期间因质量问题由乙方无条件进行修复。 第五条工程款支付 工程施工完毕后经甲方验收合格后，支付合同总价的70%，甲方指定的审计机构的结算审计报告确定的价格为准，支付审计结算总价的90%，余10%保质金一年后付清。 第六条双方主要责任和相互协作事项 一、甲方： 1、负责按合同办理计量手续； 2、负责施工范围内的一切社会安全和地方干扰协调工作。 二、乙方： 1、按合同要求和已确认的施工图要求，按期保质完成施工任务； 2、安全施工，文明施工。工程实施期间，乙方应按湖北省武汉市相关安全文明施工的法律法规和规范做好管理措施，确保不发生安全事故。如发生安全及其他工程事故，乙方承担一切后果。 3、结算原则： 施工方送审结算，审减额超出5%，审计费由施工方承担。 第七条附则 一、本合同自签定之日起生效，合同全部条款完全执行后自行废止。 二、本合同未尽事宜，甲、乙双方可根据实际情况议定附则条款作为本合同附件，附件
车位划线工程施工合同 发包方：（简称：“甲方”） 联系人：电话： 承包方：（简称：“乙方”） 联系人：电话： 按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就阳光·尚苑消防通道冷喷漆划线施工工程协商一致，订立本合同以便双方共同遵守。 第一条工程概况 1.1工程名称：阳光·尚苑消防通道冷喷漆划线施工合同。 1.2工程地点：位于文林路以西、咸通北路以东。 1.3承包范围： ①小区外南门入口、次入口、主入口、幼儿园南北两侧入口道路 上消防通道标识， ②小区内车型道路上消防标识 ③小区内主次大门内侧道牙车辆禁停标识及车辆行驶方向标识； ④1-14#楼单位门口道路上消防标识字。 第二条施工依据 2.1本合同订立依据咸安委会[2019]13号文件，关于印发《打通 “生命通道”集中治理行动方案》的通知施工； 2.2 施工图案根据咸安委会[2019]13号文件，关于印发《打通
“生命通道”集中治理行动方案》的附件图案施工； 2.3根据《中华人民共和国道路交通安全发》和国家标准《道路交通标志和标线》（GB5768）的规定施工。 第三条工期约定 3.1合同工期总日历天数： 10天，进场时间以甲方通知为准。 3.2因乙方原因，不能按期开工和中途无故停工，影响竣工工期，或由于乙方原因造成质量事故，乙方承担全部损失和责任。 3.3因甲方原因造成关键性工序延后影响工期的，甲方确认后相应顺延工期。 第四条工程技术要求 4.1地面道路上采用机械冷喷漆方式施工； 4.2单元门口道路采用刻字机械冷喷漆方式施工； 4.3 主入口大门、次入口大门采用人工刷漆方式施工； 第五条工合同价款及支付约定 5.1本工程采用包工包料方式，含税总价为 （大写）包含材料费、人工费、装修费及运输费、机械费等全部费用。 5.2付款方式： 5.3付款时间：工程验收合格后一周付款 5.4工程款的支付：无预付款、工程验收合格支付 第六条工程质保期及维修费用约定 6.1本工程从施工结束之日起算，质保期为180天，
混凝土地面工程承包合同 发包方（下称甲方）：成都松立建材有限责任公司 承包方（下称乙方）： 根据《中华人民共和国建筑法》以及其他相关法律法规规定，本着公平、公正、公开的原则，经甲乙双方协商，具体事宜如下： 第一条工程项目概况 1、工程名称：成都松立建材有限责任公司厂区混凝土地面工程 2、工程地址：大邑县沙渠工业园 3、承包方式：乙方包工、包辅料。甲方供商品混凝土及4mm的钢筋。 4、工程范围与内容： （1）甲方负责混凝土地面的基层处理工作：碾压、机械找平、（乙方配合找平）。 （2）乙方方负责C30混凝土地面施工：定位放线、支侧模、混凝土摊铺、振捣、提浆、磨光、割缝等相关混凝土地面所有工序的施工。 （3）使用所有机械设备及辅助材料均由乙方自带。 （4）混凝土地面质量标准：国家混凝土标准地面施工方案。 （5）乙方严格按照国家混凝土标准地面施工方案施工。 第二条工程量及工期 1、暂定工程量：混凝土地面平方米。 2、工期：2012年2月15日开工，2012年2月28日竣工。日历工期14天， 如遇雨天及不可抗力等因素影响工期顺延。 3、甲方负责提供施工图纸。 第三条工程质量标准 乙方按照国家现行规范施工，达到混凝土地面验收合格标准。 第四条合同价款 1、合同价款计算：每平方米16.00元，合同总价约：元 2、工程量按实际结算。 第五条工程款支付 乙方进场施工三内支付工程总价的30%；当完成地面混凝土工程量的50%支付工程总价的30%；工程竣工后的七日内支付工程余款及工程总价的40%。 第六条双方职责
1、甲方职责 （1）甲方派驻现场施工管理人员，负责处理、协调、执行甲方对于工程质量、安全生产、工程进度、文明施工的监督、检查、控制与管理，行使奖罚，具有工程质量、安全生产、文明施工的决定权与否决权。乙方必须服从甲方有关安全、质量、进度、文明施工规章制度和管理办法要求。确保无安全、质量事故发生，否则一切经济责任后果由乙方负责。 （2）甲方提供电源二级箱以上电源，按时提供施工工作面给乙方使用。（3）负责协调配合管理施工现场。 （4）甲方提供施工用水、电源连接点。乙方工作人员用水、用电乙方负责。（5）工程竣工未交付甲方之前，乙方负责已完工程的保护。 2、乙方职责 （1）乙方派驻现场施工管理人员。乙方必须服从甲方指定人员管理，按照甲方管理制度施工。 （2）施工现场内做到工完场料清。 第七条安全施工 乙方应遵守建设工程安全生产有关规定，严格按照安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施、消除事故隐患，由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方自行承担。 第八条关于工期延误 以下原因造成工期延误，经过甲方确认，工期相应顺延。 （1）甲方未按约定日期提供施工场面、甲供材料及相关开工条件。 （2）不可抗力：自然灾害等。 第十条违约 合同双方任何一方不履行合同义务或不按照合同约定履行义务的其他情况，均属违约。由违约方承担违约责任，赔偿另一方因其违约造成的损失，并支付合同价款的10%作为违约金。 第十一条合同争议解决方式 本合同履行过程中所发生的争议及本合同未尽事宜，由甲乙双方协调解决。 第十二条合同生效与终止 1、本合同经甲乙双方法人代表或其委托代理人签字加盖公章后生效。 2、本工程按照甲乙双方按照合同约定，甲方付清全部工程款之日，此合同自动终止。 第十三条合同份数
编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 建设工程施工合同（简单版） 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
建设工程施工合同甲方发包方法定代表人乙方承包方法定代表人根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。 第一条工程项目11工程名称。 12工程地点。 13工程内容。 14承包形式。 第二条工程期限21合同工期总日历天数天开工日期年月日。 竣工日期年月日。 22如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期可相应顺延1在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3以上每次连续4小时以上，影响正常施工；停水停电2天以上；2因台风暴雨飓风等不可抗力的因素；3因人力不可抗拒的其他因素而延误工期。 23因乙方原因造成施工延迟的，不得请求顺延工期。 第三条工程价款、结算及付款方式甲方付款前，乙方应提供发票。 本合同实行固定总价，经甲乙双方核定按本工程合同包干价为人民币大写￥元。 任何政策性因素和市场因素均不调整包干价。 31本合同签订后日内，甲方支付人民币元工程款；32工程竣工经甲方验收合格后，甲方支付人民币元工程款；33余款人民币元作为质量保证金，待保修期满后十五个工作日内无息支付。 第四条建筑材料、设备的供应和采购41工程材料、设备由乙方采购。 42乙方采购的材料、设备，必须附有产品合格证和试验报告才能用于工程，甲方认为乙方提供的材料需要复验的，乙方应按要求提供复验报告。 经复验符合质量要求的，方可用于工程；复验不符合质量要求的，应退货处理，其复验费和退货损失由乙方承担。
环氧彩色地坪 合 同 书 委托方（甲方）： 受托方（乙方）：
年月日 根据《中华人民共和国合同法》，甲、乙双方本着平等自愿的原则，并结合工程的具体情况，经认真协商，签订本合同书。 一．在项目中，乙方受甲方委托进行如地坪包工包料施工，环氧型地坪面积为平方米，结算按实际面积计算。 二．型号及单价： 环氧地坪型号：，颜色色。单价：元／平方米。标线元／米。 三．工程总价及付款方式： 1、工程总价：元。 2、付款方式： a．合同签定后甲方应支付给乙方工程总造价的％预付款，即元，乙方安排生产及入场。 b．工程完工后二日内，甲方应支付给乙方总造价的％，即元。c．工程质保金为工程总造价的％，即元，一年后付清。四．施工工期定为年月日至年月日。五．施工配合： 1．甲方应在施工前提前三日向乙方发出入场通知并提供现场施工平面图。乙方保证接到甲方入场通知后，安排所需材料、机械和施工人员到场。2．施工前，乙方向甲方提供详细施工工艺及施工具体安排。
3．甲方应负责水电供应及照明，费用由甲方负责。 4．在乙方施工期内，不安排交叉施工，并负责对乙方已施工好的地坪进行保护与养护。 5．甲方应向乙方人员进行有关的特殊安全管理规定介绍，由于甲方未进行有关特殊安全管理规定介绍，造成的安全事故，甲方应承担所有责任。6．乙方施工人员进入工地应遵守工地规章制度，搞好有关安全措施。因乙方施工人员违反有关管理规定，造成安全事故，责任由乙方负责。7．甲方负责免费为乙方施工人员提供住宿，并为其就餐提供方便。六．质量要求： 1．施工环境的要求： a．环境的温度不低于5℃；当温度在10℃，相对湿度不大于76％，当温度在23℃，相对湿度不大于85％。 b．必须有足够的硬度，无杂物、油污及松动层。 C．在必要的情况下，应对地面进行适当处理，使面层达到平整、洁净并具有一定的粗糙度(油性涂层要求地面含水率不大于4％，CM仪器测)。2．工程施工完毕，甲方应按合同之规定及时对地坪进行验收，无故拖延30日视同验收合格。 3．保修期为一年，在保修期内因施工问题造成面层剥离，乙方负责返修，使用过程中因人为机械损坏及其它原因(如混凝土质量问题等)造成质量事故可由甲方计费维修。 七．违约责任及纠纷处理：
工程施工合同范本(简易) -标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
建设工程施工合同 发包方（以下称甲方）： 承包方（以下称乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。 第一条工程项目 一、工程名称：麻城宋埠40MW光伏发电项目光伏板安装工程 二、工程地点：麻城宋埠 三、承包方式：包工、包机械、包安全 第二条工程期限 一、合同工期总日历天数 10 天 第三条工程价款、结算及付款方式 本合同实行固定单价按实结算，经双方约定，光伏板安装工程按每组300元/组（一组24块电池板)。 1、乙方施工完成并经甲方验收合格后，甲方确认工程量后，对其进行费用的核定。 3、工程量的确认，所有工程量需双方到现场进行核对，达到标准的按单价*安装组数进行费用结算。 4、费用支付，施工结束后，甲方10日内支付相关工程费用. 第四条甲乙方责任 1、甲方需把料运至安装现场。 2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于1cm。 3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。
4、乙方需每天对自己成员进行安全检查，保证施工现场零事故。 5、乙方需对自己完成的成果进行保护，如现场发生破损，乙方需无条件进行维修。 第五条安全施工 乙方必须注意安全事项，保证安装前对其相关人员进行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。 第六条奖惩责任 1、如8月20日前安装达到1MW光伏板安装，则按1MW=50000元标准进行结算。 2、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。 第七条纠纷解决办法 因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。 第八条附则 二、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方代表签字。 甲方：乙方： 代表：代表： 年_____月_____日年_____月_____日
精心整理室内混凝土地面工程承包合同 发包方（下称甲方）： 承包方（下称乙方）： 根据《中华人民共和国建筑法》以及其他相关法律法规规定，本着公平、公正、公开的原则，经甲乙双方协商，具体事宜如下： 第一条工程项目概况 1.1 1.2 1.3 1.4 1。 2 3 4 5 1 2 3 第四条 5.1 5.2 第五条工程款支付 （1）按形象进度付款，当完成单体厂房室内地面混凝土工程量后经甲方驻工地代表确认工程量后，
支付已完工程量的50%。工程竣工后经甲方驻工地代表确认后支付工程总价的95%；剩余5%作为工程质保金，质保期为一年，质保期满并解除质量缺陷后无息返还。 第六条双方职责 1.甲方职责 （1）甲方派驻现场施工管理人员电话，负责处理、协调、执行甲方对于工程质量、安全生产、工程进度、文明施工的监督、检查、控制与管理，行使奖罚，具有工程质量、安全生产、文明施工的决定权与否决权。乙方必须服从甲方有关安全、质量、进度、文明施工规章制度和管理办法要求。确保无安全、质量事故发生，否则一切经济责任后果由乙方负责。 （2）甲方提供电源二级箱以上电源、电线，按时提供施工工作面给乙方使用。 （3 （4 （5 （6 2. （1 （2） （3 （4 合格，乙方则全价赔偿给甲方造成的一切经济损失。 第七条安全施工 1．乙方施工人员进场施工前必须向甲方申报准备进场人员名单并附身份证复印件，进场人员必须进行三级教育才能上岗，要求在进场前对每个进场人员进行教育考试工作，进行消防安全教育，必须本人签字。 2．乙方施工人员进场后，必须先到甲方进行登记，特殊工种必须持上岗证，方可上岗操作，并正确使用安全劳保用品，劳动保护用品必须为合格产品，手续证件齐全。 3．乙方施工人员上班前必须进行班前安全技术交底，并做好班前安全记录，每个职工必须懂得安
简单的工程施工合同范 本 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN
简单的工程施工合同范本 发包人(全称)：______________________________________ 承包人(全称)：______________________________________ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：______________________________________ 工程地点：______________________________________ 工程内容：______________________________________ 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1) 工程立项批准文号：______________________________ 资金来源：______________________________________ 二、工程承包范围 承包范围：______________________________________ 三、合同工期： 开工日期：______________________________________ 竣工日期：______________________________________ 合同工期总日历天数____________天。 四、质量标准 工程质量标准：__________________________________ 五、合同价款 金额(大写)：_________________元(人民币)￥：_________________元 六、组成合同的文件 组成本合同的文件包括： 1、本合同协议书 2、中标通知书 3、投标书及其附件 4、本合同专用条款 5、本合同通用条款 6、标准、规范及有关技术文件 7、图纸 8、工程量清单 9、工程报价单或预算书 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。 八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。 九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。 十、合同生效 合同订立时间：_______年________月_______日