金家律师修订
本协议或合同的条款设置建立在特定项目的基础上，仅供参考。实践中，需要根据双方实际的合作方
式、项目内容、权利义务等，修改或重新拟定条款。本文为Word格式，可直接使用、编辑或修改
“”一期工程
质量安全责任协议书
建设单位：__________________________
总包单位：__________________________ 分包单位：__________________________
为明确施工过程中建设方、总包方及分包方三方的责任，依照《中华人
民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、遵循平
等、自愿、公平和诚实信用的原则，建设、总包、分包三方就各自的权利义务，
经协商一致，订立本协议。
一、建设方责任
1. 负责现场的协调和管理，处理总包方、分包方之间的相关事宜。
2. 负责及时向分包方支付工程进度款及尾款。
二、总包方的工作
1. 负责对分包单位进场后的现场安全文明施工管理（不含质量、技术、进
度）、服务、配合、协调、提供基准数据和基准线并有权对分包单位违反安全
事宜进行口头警告和处罚，对已施工完验收合格的工程负责保管。
2. 负责现场临时水电的统一管理。
3. 在不妨碍承包人优先使用的前提下，合理安排分包人使用总包现场内的
施工机械、脚手架等设备。
4. 总包方负责该分包资料的保管和交档案馆的归档工作。
5. 涉及现场动火事宜必须向总包安全主管申请动火令。
三、分包方的工作
1. 负责组织与建设方进行施工设计图的会审及技术交底、方案的报批与确
认，处理解决相关的技术问题。
2. 对工程进度、质量、安全、环保文明施工等承担全部责任。
3. 遵守总包方施工现场各项管理制度，服从总包方的管理，做好分包范围内的现场安全文明施工，卫生清理工作。
4. 及时向建设方、总包方提供工程进度计划及工程进度报表并对报表的正确性、完整性负主要责任。
5. 自行组织和配合与监理的预检、隐检、材料检验、试验等达到工程合格标准所要求的一切工作，提供满足专项验收要求的所有技术资料。
6. 严格按照施工图纸、技术规范、操作规程、工艺流程进行施工，确保工程质量。
7. 负责自行施工范围内的建筑垃圾的清理，并负责运至发包单位的制定消纳地点。
8. 负责对施工已完工程的成品保护工作，按照国家的相关规定对工程质量负责。
9. 按照规范及佛山市南海区档案馆要求及时填报本部工程的各种相关技术资料，并将填报的各种资料（包括竣工所需要的资料）及时、完整的提供给总包，并对资料的正确性、完整性、真实性、可靠性负责。
四、工程质量
1. 分包单位就该项分包的工程质量向建设方承担直接责任。
2. 任何由于分包方的材料使用不当或材料不合格、或施工工艺、方法不符合要求、施工程序不当造成的质量问题、工程隐患，分包方应承担全部责任。
五、违约责任
1. 分包单位不配合总包管理，不服从总包方现场的领导造成的后果自行承担。
2. 造成总包单位现场设施：临时道路、场地、水电管线的损坏，分包方应按照损坏的实际损失如数进行赔偿。
3. 提供总包单位的技术资料字迹模糊不清、数量不够，总包方有权退回或拒绝收集。
六、其他
本协议一式六份，正副本各三份，建设、总包、分包方各执两份，每份具有
******工程外墙保温工程施工合同三方协议 发包人：*****置业有限公司（以下简称“甲方”） 承包人：*****集团有限公司（以下简称“乙方”） 分包商：*****建设有限公司（以下简称“丙方”） 由甲方投资建设乙方总承包施工的工程，外墙保温分项工程由甲方直接委托丙方负责施工，为保证本工程的施工进度、施工质量和安全、现场文明施工、工程资料等达到甲方和乙方的要求，甲、乙、丙三方经友好协商，一致达成如下协议，三方共同遵守执行： 1、丙方进场施工前3日必须向乙方缴纳5000 元（大写：伍仟圆）保证金，若丙方在施工进度、质量、安全、文明施工等方面均未影响乙方施工并达到甲方和乙方的要求，乙方在本工程竣工、验收合格并在丙方提交所有合格的竣工资料后15天内将保证金无息退还，如乙方未能按时退还保证金，甲方有权在乙方工程进度款中直接扣划给丙方。 2、丙方承诺如若丙方拖欠工人工资，则丙方同意用其向政府主管部门缴纳的100万元工人工资保证金支付，不足部分由甲方在支付其丙方工程款中直接扣除用于优先支付工人工资。 3、丙方现场施工人员进场必须佩戴胸卡且须持证上岗。进场时丙方必须将进场人员的姓名、身份证复印件、暂住证复印件、上岗证复印件交乙方备案，同时丙方必须按照青岛西海岸新区住房和城乡建设局的要求办理上岗证，费用自理。乙方将不定期抽查丙方上岗证情况，抽查如不合格，处罚5000元/次，如因上岗证及资料整理存在问题导致乙方遭受上级主管部门处罚、扣分等情况，上级主管部门罚款由乙方承担，扣分由丙方承担10000元/分的金额，并另行承担乙方每次对丙方罚款10000元，同时乙方有权要求丙方停工整改，待合格后再复工。 4、丙方进场后一切活动必须服从乙方的统一管理，并严格遵守乙方企业内部的各种规章制度，如乙方发现丙方施工过程中出现进度、质量、安全、文明施工不能满足要求或丙方存在违法乱纪现象时，乙方将按乙方公司内部规章制度（见乙方现场项目部交底）对丙方予以处罚，罚金从丙方保证金中扣除（罚款单抄送甲方和监理）。如因丙方原因，政府主管部门、甲方、监理方
工程三方协议 建设单位：（以下简称甲方） 总包单位：（以下简称乙方） 分包单位：（以下简称丙方） 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，经甲、乙、丙三方协商一致拟定该三方协议书，并同意共同遵守。 一、工程概况： 1、工程承包内容：以甲方同丙方签订的承包协议中相关条款为准 ) 2、承包方式：本工程采取包质量、包工期、包安全文明、包验收合格的承包方式。 二、合同工期: 开工日期：具体以现场批准的开工日期为准 工期：以甲方同丙方签订的承包协议中相关条款为准 三、工程质量： 1、以甲方同丙方签订的承包协议中相关条款为准 2、丙方在施工过程中接受建设单位、总承包单位、监理单位、设计单位的监督和管理。 四、施工环境： ] 丙方需加强自身的施工现场管理，执行乙方一体化管理体系和各项要求及施工现场的环境安全管理计划，严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工，无安全事故。 五、合同价款： 以甲方同丙方签订的承包协议中相关条款为准 六、工程结算： 1、以甲方同丙方签订的承包协议中相关条款为准 2、若本合同出现未作规定的情况，则根据甲、丙双方协商结果执行。 七、工程款支付： 以甲方同丙方签订的承包协议中相关条款为准 ! 八、各方权利及义务：
1、甲方权利和义务 、负责现场的“三通一平”工作。 、在开工前7日负责向乙方提供施工图1套，向丙方提供施工图3套，并由甲方组织负责图纸会审。 、组织乙方、丙方进行场地施工前与施工后移交，并办理相关移交手续。 2、乙方权利和义务 、开始施工前，向丙方进行安全生产、施工技术、质量要求、验收标准及文明施工的交底工作。 、及时转达上级部门及甲方的有关指令、要求。 ： 、做好分包单位竣工资料的归档、备案工作。 、按本工程结算价的2%向丙方收取总包服务费（由甲方支付） 、如非乙方原因造成的工程延期，造成乙方延期竣工而产生的损失由责任方承担。、本工程所发生的债权、债务均与乙方无关。 3、丙方的权利和义务 、工程开工前，应向甲方报送施工组织设计和详细的施工进度计划。 、按照经各方审批后的施工组织设计做好各项施工准备工作。 、在施工全过程中应遵守国家和地方现行的有关环境保护、安全法律法规。严格控制施工噪音、扬尘对周围环境的影响。所发生的一切费用已综合在丙方的承包单价中，不再另行记取。 … 、认真、及时、负责做好施工期间工地内的材料，设备设施的防火、防盗工作，发生的非甲、乙双方责任引起的损失均由丙方自行负责。 、从乙方提供的二级配电箱电源开始至施工部位的电缆、电线及流动电缆，均由丙方自行配备，并必须符合JGJ59-59《建筑施工安全检查》检查用电规范及文明施工要求。 、按甲方要求配备必要的管理人员和施工人员。 、在施工过程中非甲、乙双方造成的工期延误、质量、安全事故，由丙方负责，丙方应及时报告各方。经甲方、乙方、监理、设计等单位共同研究后，由丙方组织施工，并承担一切费用。 、按规范规定的要求做好材料报检、报验、隐蔽工程验收及分部分项工程验收工作。 、按合同规定的期限内完成工地清理，做到工完、料近、场地清。 、提供完整的竣工资料和竣工验收报告。竣工资料一式两份，其中原件一份，复
合作协议
合作协议 甲方：*********有限公司（以下简称甲方） 乙方：*********学院（以下简称乙方） 为了进一步加强校企合作，找准企业与学校的利益共同点，为学校扩大招生范围和影响力，为企业培养、输送应用性管理人才，实现学校与企业资源共享、深度融合，优化企业人力资源，建立长期的人力资源培养和供需协助的合作关系，实现互惠互利，最终取得企业、学校、学生“三赢”的目标.经甲乙双方友好协商，达成以下合作合同：（一）、合作总则 甲乙双方本着互惠互利的原则，大力发展职业技术教育，实施以“工学结合”为核心的教学模式，双方同意建立校企合作关系. （二）、甲方职责义务 1、负责在企业的网站、自办报刊、杂志及其他媒体上发布甲乙校企合 作、学生“工学结合”的信息，为乙方提供媒体广告支持，提升乙方的知名度和招生吸引力. 2、甲方每年为乙方学生提供约60-80个教学实训岗位，实训期为期壹 学期.甲方为乙方实训学生提供岗位操作技能培训所需的资源，定期对他们进行培训、技能鉴定和沟通，对表现优异者要及时修正培训计划，给予重点培养. 3、甲方必须安排2名专业人员与校方老师组建校企合作协调小组，负 责管理和协助学生在甲方实训期间的生活与工作情况. 4、甲方为乙方提供部分培训课程资料，条件允许的话，可以安排企业 讲师到乙方课堂上授课，协助学生提升专业知识和对社会的认知，有助于提升乙方毕业生的就业竞争力.
5、甲方为乙方安排到企业实习、交流、考察的老师提供方便和指导. 6、甲方加强对实训学生、老师上岗前安全防护知识、岗位操作规程的 培训，落实安全防护措施，预防发生伤亡事故. 7、甲、乙双方负责为乙方实训生购买人身保险，乙方实训生在甲方工 作地，工作时间因工作发生的意外伤害由甲方承担，但乙方应第一时间介入并与实训生进行沟通和处理.甲方不承担实训生在校、在家期间或实训生做与甲方实训无关事宜时发生的安全事故，也不承担实训生疾病医疗费用，除上述两种情况以外，剩余的安全事故责任在保险理赔后由甲乙双方友好协商按50%的比例来分摊. （三）、乙方职责义务 1、负责在乙方的网站、自办报刊、杂志及其他媒体上发布甲乙校企合 作，学生“工学结合”的信息，为甲方提供媒体广告支持，提升甲方的知名度和社会影响力. 2、按企业合作方案要求，每年提供两个班级约60-80名大三学生到甲 方进行为期壹学期的实训.实训期人均实习补贴1250元，奖学金500元，合计1750元/月（第一个月扣除保险费360元，剩余1390元. 要求正常月休4天，每天平均工作8.5小时）. （实训生必须取得健康证，办理费用报销按照甲方门店健康证费用报销制度） 3、负责向甲方提供学生的详细资料和相关技能的情况. 4、选派责任心强、技能优秀的专业教师担任学生实训指导老师，和甲 方人员组建校企合作协调小组，与甲方沟通、了解学生的实训情况，加强对学生的管理，督促学生完成实训工作，并与甲方共同管理实训期内学生的安全与思想的稳定. 5、乙方为甲方安排到学校实习、交流、考察的人员提供方便和指导（四）、合作期限 甲乙双方合作期限为年月日至 年月日，根据双方合作意愿和实际情况可长期合作.首次
工程编号： 合同编号： 工程 专业分包三方协议 工程名称：__________________________________ 工程地点：__________________________________ 发包人：___________________________________ 总承包人：__________________________________ 分包人：___________________________________ 签约地点：__________________________________
工程 分包三方协议 发包人：（以下简称：甲方） 总承包人：（以下简称：乙方） 分包人：（以下简称：丙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为明确各方责任，保障各方的权益义务，建设、总包、分包三方就工程，经友好协商达成一致签订本协议。 一、工程概况： 1、工程名称：； 2、工程地点：； 3、工程内容：； 二、承包方式及范围： 1、本基坑支护工程承包方式：丙方承包范围内合同总价包干方式。
按建筑设计有限公司提供的基坑支护设计图纸，完成该基坑支护施工任务，主要承包范围包施工图设计、包施工图审图、备案、论证，包工包料、包基坑支护安全、包基坑所有施工人员的安全、包机械、包质量、包工期、包安全文明施工、包市场风险、包验收合格、包税金、包规费、包水费、包电费、包括使用总包施工单位的设施费和不见预算费用、实行总价包干的方式承包。施工图纸设计由丙方负责委托有设计资质的单位完成。 2、丙方承包范围：本工程的基坑支护施工图所包含的搅拌桩、单管旋喷桩、钢管锚杆、挂网喷锚、水沟、集水井、安全护栏等项目的施工、编制施工方案和验收所需资料及验收工作。不含基础土方开挖及基坑底土方换填，不含基坑抽排水（基坑底水沟未作之前抽水由丙方负责，基坑底水沟全部做完成后由乙方抽水）。 三、合同价款及支付方式： 1、丙方分包基础基坑支护工程的合同总价包干价（含税）：人民币0000、00万元（大写:人民币万整），由甲方直接转帐支付给丙方，丙方直接向甲方出具国家规定的正规发票。 2、本支护工程合同价款含丙方应交的税费（并向甲方提供正规发票），不包括乙方的总包配合服务费在内。 3、总包配合服务费：本项工程的配套费由甲方支付：即含税人民币0000、00元×00％
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 校企合作订单培养三方协议书 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________ 说明：本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与 义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用 时请详细阅读内容。
甲方（学生）姓名：身份证号： 乙方（企业）单位名称： 单位地址: ________________ 丙方（学校）单位名称： 单位地址: ______________ 为保证订单培养教学的顺利进行，加强订单培养期间的学生教育和管理，维护学生合法权益，维护实习企 业、学校和学生的正当权益，经三方协商签订以下订单培养协议： 一、订单培养期限 1. 协议期限自—年—月日起至年一M—日止。 2. 协议期限满，即行终止。经甲乙双方协商一致的，可以续签企业合同。 二、工作时间、工作日制度 1. 甲方工作作息时间按乙方单位规定执行。甲方所在岗位的作息制度为（单选）: 匚标准工作日制匚综合计算工时工作制匚不定时工作制 2. 甲方在工作学习时间外和法定假节日工作学习时，乙方单位按国家规定给予补休或支付加班补贴。 3. 乙方因工作需要安排甲方加班的，甲方应予积极配合。未经乙方单位同意，甲方自行安排加班的，乙方均不予认可。 三、劳动补贴 1. 甲方的劳动补贴按乙方现行制度确定。 2. 甲方全勤并提供正常劳动的，月补贴不低于—元、试用期期间（顶岗实习前）每月元、转正后（顶岗实习阶段）每月—元。（交通、餐费、住宿补贴包含在内） 3. 补贴支付方式： _________________ 4. 乙方发放甲方劳动补贴时，根据国家法律、法规，从甲方补贴中代扣代缴个人所得税、由甲方个人承担的社会保险费和国家规定的其他应从甲方劳动补贴中代扣代缴的费用。 四、甲方权利与义务 1. 甲方应按照乙方、丙方订单培养的第三年教学环节的各项规定和要求，保证订单培养的质量。 2. 甲方在订单培养期间，未经乙方丙方同意，不得无故中断订单培养的教学环节；如有特殊情况，需与乙方丙方请假协商，特殊情况（如生病等）应出示有效证明，并回学校办理相关手续。未经乙方丙方同意中断订单培养的教学环节，不能获得相应的学分。 3. 甲方在订单培养的工作成果及其涉及的知识产权归乙方所有。
桩基专业分包工程三方协议 发包人：天津市鑫记房地产开发有限公司（以下简称甲方） 承包人：天津新宇建筑工程有限公司（以下简称乙方） 分包人：天津市集城建设工程有限公司（以下简称丙方） 甲方将菊芳园住宅小区开发建设项目17#—22#楼工程交由乙方进 行施工总承包，其中该工程的桩基工程，甲方指定并同意直接分包给丙方 施工。依据《中华人民共和国建筑法》、《天津市建设市场管理条例》及相 关法律、行政法规，遵循自愿、公平、平等和诚实信用的原则，为保证工 程质量、明确三方责任与义务，经三方协商一致同意达成如下协议，并严 格遵守。 一、工程概况 1.工程名称：菊芳园住宅小区开发建设项目17#—22#楼桩基工程 2.工程地点：静海县新城宇纬路南侧 3.工程结构层次：剪力墙结构，地上18层 4.建筑面积： 42144.86m2 5.分包方式：包工包料 6.承包内容：发包人所发施工图纸中打桩全部施工内容，包工包料包 机械并交验完毕。 二、协议工期 1.本工程于 2011年 10 月 26 日开工。 2.本工程于 2011年 11 月 26 日竣工（协议日历天数为 31 天）。
三、质量与保修 1.工程质量标准：国家施工验收规范合格标准。 2.本工程质量保修期为：自验桩报告递交乙方合格之日起期满一年。 四、工程价款 1.本工程协议总造价（人民币）大写：伍佰叁拾伍万贰仟肆佰陆拾陆元整（含税金和总包服务费）。 2.本工程协议总造价（人民币）小写：5352466.00元（含税金和总包服务费）。 3.本工程为固定单价包定，不因市场材料变动和政策性调整而调整，工程竣工以三方共同确认的工程量乘以该固定单价结算，且由丙方向乙方开具有效建安发票。 五、总包服务费 按相关规定，乙方向丙方暂按本工程总价的 5 %的收取总包服务费即：254879.00元（大写：贰拾伍万肆仟捌佰柒拾玖元整），并随工程款支付同步扣留。工程结算时按实际结算金额据实调整。详丙方报价单（后附），其申报的材料及管理费综合单价不变。 六、工程款的支付 1.工程预付款支付：按甲方向乙方支付工程款的约定，乙方向丙方同步支付，即：桩基工程施工完成50%十日内，乙方向丙方支付协议价的10%，桩基工程全部完成十日内，乙方向丙方支付协议价的50%，验收合格之日起十日内付至结算价的70%，主体验收完成之日起十日内付至结算价的80%，余款20%待工程竣工验收合格之日起十日内一次性付清。
建设工程施工三方协议书 适用于门窗、涂料、保温等甲方直接分包 建设方：___________________________________________ 总包方: ____________________________________________ 分包方：___________________________________________ 为明确施工过程中建设方、总包方及分包方三方的责任，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，建设、总包、分包三方就各自的权利义务，经协商一致，订立本协议。 —、工程概况 : ____________________________________________________________________________ 二、承包方式：________________________ 三、合同工期 合同总工期为 ________ 日历天，各分段工期分别如下：________________________________________ 四、工程造价及工程款支付 本工程采用综合单价结算，合同造价暂定：人民币___________________ 元整，由建设方支付。本 工程不设预付款。保留金的5%质量保修期____________ 个月，待保修期满后14个工作日内支付。 工程款支付节点按如下约定进行中间工程款支付： ___________________________________ 五、三方责任、权力与义务 1、建设方责任 1）、负责现场的协调和管理，处理总包方、分包方之间的相关事宜。
STANDARD AGREEMENT SAMPLE (协议范本) 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订日期：____________________ 编号：YB-HT-014495 技术合作三方协议范本(2020
技术合作三方协议范本(2020版) 甲方：____________有限公司 乙方：_________________________ 设计院：____________设计研究院 ________________有限公司（以下简称甲方）经招标委托_________________公司（以下简称乙方）为甲方设计制造__________矿井设备。____________矿井由____________设计院（以下简称设计院）设计。经甲方、乙方、设计院三方协商达成如下技术协议。 一、主要技术要求 1.____________矿井设备按照设计院提供的技术规格书来设计制作，分为____________. 2.适用型号：_____________________________ 3.主要技术特性：_________________________ 4.配置：_________________________________ 5.结构尺寸：_____________________________ 二、其它有关要求 1.乙方应向甲方提供_______设备总图及_______设备安装图各一份。
2.乙方应向甲方提供产品合格证及_______报告，煤安标志及发货清单。 3.产品加工完毕后，由甲方到乙方进行验收（或约定中间验收），合格后方可出厂。 4.本协议一式六份，甲方、乙方、设计院各两份，签字生效。 5.未尽事宜，双方协商解决。 附：有关设备的技术协议的相关内容包括： （一）设备的生产能力，主要技术指标应有专门文件作为合同的附件。 （二）对设备的主机、辅机的表面颜色、涂复层的要求，使用能源的要求（周波、电压、气压、水压、油压、水质、燃料等）。 （三）提供润滑油脂的名称代号和主要参数，验收后的供应方式。 （四）安装技术参数应包括基础图、固定方式、接地、隔、离、周围空地要求、空间高度、接线类型、插座型式、采光方式、温湿度、防尘及工艺废水、废渣排放量等要求。 （五）提供的技术资料包括：使用说明书、合格证、装箱单、维修资料（电控原理、安装图等）、结构图、传动系统图、气压液压原理图、元器件明细表与简要动作说明、部件装配图、关键备件加工图、易损件清单、各种管道系统图、故障分析逻辑、润滑图表、以及随机清单、易损件清单及备件图册资料与外购件明细表、外购件目录样本等。技术资料必须在到货前提供，具体日期由双方协商确定，以保障有翻译的时间，使设备进厂后能迅速安装。 （六）明确技术指导方式、遣派人数、职责范围、费用及双方的义务。 （七）明确操作、维修人员的培训方式、时间、人数、费用。 （八）要根据不同运输方式（陆、海、空）决定相应的包装形式。
泡泡海家园期分包管理协议书工程名称：泡泡海家园一期工程 工程地点：惠州市大亚湾区霞涌街道办，东兴路西侧 霞光西路南侧 建设单位：惠州南海旅游有限公司 总承包单位：福建名城建工有限公司 分包单位：深圳装饰集团股份有限公司 签订时间： 2015 年 6 月日 签订地点：惠州大亚湾
泡泡海家园一期室内精装修工程分包管理协议书建设单位：惠州南海旅游有限公司 总承包单位：福建建工有限公司 分包单位：深圳装修集团股份有限公司 根据总承包合同，“建设单位另外单独发包的专业工程的承包单位必须与施工总承包单位签订分包管理协议书，明确各自的工程质量、现场安全生产及文明施工方面的权利、义务”。结合泡泡海家园一期工程的实际情况，现就泡泡海家园一期工程的 1栋室内精装修工程分包管理事宜，经三方协商，签订本协议书。 一、分包工程概况 1、分包工程位于惠州市大亚湾区霞涌街道办，东兴路侧，霞西路南侧。 分包工程内容范围、施工工期、分包工程造价、质量标准、价款及支付、违约责任等按惠海旅游限公司建设单位与深圳集团股份有限公司分包单位签订的合同编号为 GT-2-1.G-100 施工分包工程合同执行。 2、分包工程造价暂定人民币 1461.14 元。最终以审定的分包工程结算为准。 3、分包单位应支付给总承包单位施工现场 二、分包企业必须严格执行《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》等有关法律、法规，按与建设单位签订的合同合格质量标准、工程进度、安全生产、文明施工等要求规范施工，如有违反，分包单位承担由此造成的一切经济、法律责任。分包企业安全责任人为：。 三、建设单位责任 1、按签订的泡泡海家园一期工程分包管理协议书和泡泡海家园二期施工总承包合同（合同编号：2015. ）相应条款支付工程费用。 2、根据本协议具体约定，因甲定分包单位原因对总承包单位造成扣分、处罚、停工甚至经济损失等情况的，总承包单位有权向分包单位予以罚款，建设单位予以支持。即施工过程中，分包单位自身原因所造成的质量、安全、管理、工期延误等一切由分包单位负责。 3、分包工程款的支付及结算方式等按建设单位与分包企业合同执行，与总承包单位无关，总包单位有权向建设单位建议不予支付或延期支付分包单位工程款项。 五、总承包单位责任
专业分包工程合同备案三方协议 甲方：（建设单位） 乙方：（总包单位） 丙方：（分包单位） 就“”项目，甲方与乙方签订《》（合同编号：），以下简称为主体施工合同），甲方与丙方签订《》（合同编号：）（以下简称为专业分包合同）。现就合同备案、工程款支付等事宜，甲、乙、丙三方在自愿的基础上充分协商，订立本协议。 第一条甲方有权要求乙方、丙方双方签订专业分包合同的备案合同并进行备案。 第二条甲方、丙方根据专业分包合同约定确认应付工程款金额后，丙方向乙方提供同等金额专业分包合同工程款发票；乙方收到丙方提供的发票后3个工作日内向甲方提供同等金额主体施工合同工程款发票作为甲方支付工程款的凭证；甲方收到乙方提供的发票后根据实际情况选择以下支付方式向丙方支付专业分包合同工程款，乙方、丙方均不应提出异议。支付过程中乙方产生的费用已综合考虑在在主体施工合同价款中，不再另行计取，乙方不得再以任何理由向甲方、丙方收取额外费用；丙方应积极配合乙方办理税金抵扣等手续。 方式一：甲方向乙方支付工程款支票，乙方收到支票后3个工作日内，向丙方进行背书转让； 方式二：甲方通过公对公转账方式进行支付的，乙方应在工程款到账后3个工作日内，向丙方本公司指定账户进行同等金额支付； 方式三：甲方通过商业承兑汇票形式进行支付的，乙方收到商业承兑汇票后3个工作日内，向丙方进行背书转让； 方式四：甲、乙双方签订《代付工程款委托书》，由乙方委托甲方，将乙方应向丙方支付的工程款代付给丙方。 第三条乙方、丙方无正当理由未按甲方要求签订备案合同的，从甲方要求的时间起计算，每逾期一天，造成逾期的责任方各向甲方支付违约金10000元，造成甲方损失的，造成逾期的责任方还应赔偿损失。
三一文库（https://www.doczj.com/doc/643432247.html,）/合同范文 装修工程分包三方协议范本: 业主单位(以下简称甲方)：广西xxx公司 总包单位(以下简称乙方)：广西xxx公司 分包单位(以下简称丙方)：广西xxx公司 根据工程的实际需要，经协商甲方同意乙方将“阳光世纪商业综合楼”的外墙装修工程分包给丙方，为了保证工程的顺利完成，实现优质、高效、低耗和文明施工的目标，特制定本三方协议。明确各自的责权利，以资共同遵守。 一、工程概况： 工程名称：“阳光世纪”商业综合楼外墙装修工程 工程地点：南宁市xxx35号 工程内容：“阳光世纪”商业综合楼玻璃幕墙、铝塑板幕墙 二、工程承包范围和承包方式：
丙方根据甲、乙方认可的方案以及施工图的要求对商业综合楼的外墙装饰工程工包料施工。 三、结算方式： 1、甲方直接与丙方进行结算，结算方式双方另订协议确定。乙方给丙方在结算手续上提供便利(如为丙方的签证及结算资料盖章等)。 2、甲方按与丙方结算总价的5%给予乙方项目部工程配合费及2%的工程管理费。 3、工程的税金含在丙方的承包价中，由丙方负责激纳。项目部工程配合管理费自身的税金已含在配合管理费内，由乙方激纳。 4、乙方与丙方再另订分包合同具体确定双方责任，不再另行增加费用。 5、至20xx月30日止阳光世纪工人生活区水、电费用由乙方负责缴纳，此后工人生活区的水、电费用由甲方负责缴纳。 四、工程管理： 乙方与丙方完善分包手续，乙方对工程进行全程跟踪控制管理，并配合丙方施工，竣工资料由丙方负责收集、整理并提交乙方，由乙方汇总统一申报竣工验收。 五、工程款支付： 1、工程款由乙方委托甲方直接拨付给丙方。需支付工程进度款时，由丙方提出申请，乙方签字确认并出具支付委托书后报
公司合作三方协议范本 项目合作协议由：项目出资人（以下简称甲方、乙方和丙方） 甲：，身份证号： 乙：，身份证号： 丙：，身份证号： 甲乙丙三方本着公平、平等、互利的原则订立合作协议如下： 第一条甲乙丙三方自愿合作经营餐馆项目，总投资为45万元，甲方以人民币方式出资万元，乙方以人民币方式出资万元，丙方以人民币方式出资万元。 第二条在合伙期间合伙人出资的为共有财产，不得随意分割。合伙终止后，各合伙人的出资仍为个人所有，届时予以返还。 第三条双方共同经营，合伙人执行合伙事务所产生的收益归全体合伙人，所产生的亏损或者民事责任由全体合伙人共同承担。 第四条餐馆固定资产和盈余按照取得的销售净利润的甲方 %、乙方 %的比例分配、丙方 %的比例分配。 第五条每年餐馆总销售利润进行分配或再投资，由甲、乙、丙三方共同协商，决定权按出资比例多少来界定。 第六条本协议未尽事宜，双方可以补充规定，补充协议与本协议有同等效力。 第七条本协议一式叁份，合伙人各一份。本协议自合伙人签字（或盖章）之日起生效。
第八条自协议签订之日起，甲方负责餐馆的管理及日常事务。薪 酬为底薪元+ % 利润提成，经营期间乙、丙两方均有权了解餐馆的账 务及经营情况。 第九条本协议有效期：只要三方继续合作，本协议持续生效。 第十条争议处理 1、对于执行本合同发生的与本合同有关的争议应本着友好协商的 原则解决； 2、如果双方通过协商不能达成一致，则提交仲裁委员会进行仲裁，或依法向人民法院起诉； 第十一条合作三方中如果有一方提出退出合作的须提前一个月向 其他两方提出，退出金额按退出时餐馆资产比例来返还，返还期限不 超过天。 第十二条违约处理 如果一方违反本合同的任何条款，非违约方有权终止本合同的执行，并依法要求违约方赔偿损害。 第十三条协议解除 1、一方合伙人有违反本合协议的，另两方有权解除合作协议 2、三方同意终止协议的 3、一方合伙人出现法律上问题及做对餐馆有损害的，另两方有权 解除合作协议 第十七条本合同一式三份，双方各执一份，具有相同的法律效力 甲方：（签章） 地址：乙方：（签章）
（项目名称+工程名称）工程施工合同 甲方： 乙方： 丙方： 为明确施工过程中的权利义务，依照《中华人民共和国合同法》《建设安装工程承包合同条例》及相关法律法规规定，结合本工程具体情况，三方签订本合同。 第一条工程概况 项目名称： — 工程名称： 工程地点： 承包范围： 承包方式： 第二条组成合同的文件及解释顺序包括： 三方签订的协议书； 中标通知书； 投标书及其附件； ^ 本合同条款； 标准、规范及有关技术文件； 图纸； 工程量清单或工程预算书； 其他三方有本工程的洽商、变更等书面协议式文件。 第三条合同工期 开工日期：年月日 竣工日期：年月日 `
日历工期：日 如遇下列情况，工期作相应顺延，并用签证形式确定顺延期限： 甲方未能按时准备好前期开工条件； 在施工过程中，如遇甲方要求丙方停工的； 因遇不可抗因素而影响工程进度。 第四条合同价款及调整 本合同工程预算总造价为人民币大写（￥）。 本合同价款采用（固定总价或固定单价或可调价格）的形式：（选其一）% 固定总价。 固定总价约定的工程范围包括： 固定总价约定的风险范围包括： 固定单价。 固定单价约定的风险范围包括： 固定单价约定的风险费用计算方法： 在约定的风险范围内综合单价不再调整。风险范围以外的综合单价调整方法双方约定： 可调价格（包括可调综合单价和措施费）。约定调整因素包括：— 法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款； 工程造价管理部门公布的价格调整； 设计变更； 一周内非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时； 双方约定的其他因素。 第五条工程款支付方式 预付款：本合同签订之日起个工作日内，甲方向丙方支付该合同总价款的%，即人民币（￥）；提取合同总价款的%，即人民币（￥），作为合同履约保证金，则本次实际应支付合同总价款的%，即人民币（￥）。
外墙装修工程 三方协议书 建设方：（以下简称甲方） 总包方：（以下简称乙方） 分包方：（以下简称丙方） 为明确施工过程中建设方、总包方及分包方三方的责任，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，建设、总包、分包三方就各自的权利义务，经协商一致，订立本协议。 一、总包服务费：本工程的总包服务费由建设方支付。 二、工程概况：工程名称：福建兆基置业有限公司光明城一期中区外墙装修装饰工程工程地点：泉州刺桐北路（少林寺旁） 工程内容：1#?10#楼、11AB4 15AB#楼15#?20#楼、地下室外墙。 承包范围：包含但不限于外墙粉刷、挂网；外墙石材干挂；外立面石材栏杆；外墙劈开砖、 ______ 三纹清水砖；外墙真石漆；外立面玻璃栏杆；外立面铁艺栏杆；单梁装饰；滴水线；________ 、GRC线条、天沟外侧立面、栏板、屋面及露台女儿墙内外侧抹灰及涂料；门窗外墙收口；空调板装修装饰以及较为合理应由外墙装修、装饰统一施工的零星构件（不包含 零星构件的砼浇筑）及装饰构件均由乙方施工。地下室采光钢结构玻璃顶；外立面铝质雨水管（含预埋）；天沟内侧；外墙伸缩缝、变形缝；铝合金填缝、门窗内墙收口、 露台面层及露台防水等平面部份由乙方施工。 三、合同工期：90天（日历天），自年月日开工至年月日竣工验收, 开工日期以乙方确定的主体结构验收时间开始计算。 四、工程质量： 1、工程质量等级：一次性验收合格为本合同的合约条件。 2、工程质量标准：丙方必须严格按工程有关文件采用的技术规范、工程质量标准、施工图要求 组织实施，质量必须达到合格。 3、分包单位就该项分包的工程质量向建设方承担直接责任。 4、任何由于分包方的材料使用不当或材料不合格、或施工工艺、方法不符合要求、 施工程序不当造成的质量问题、工程隐患，分包方应承担全部责任。 五、合同价款： 合同定价（大写）：暂定人民币元整 （小写）：兀，工程款按实际工程量结算下浮％结算。 六、决算依据：
法妞问答https://www.doczj.com/doc/643432247.html, 【公司经营合同范本】合作三方协议范本 项目合作协议由：项目出资人(以下简称甲方、乙方和丙方) 甲：，身份证号： 乙：，身份证号： 丙：，身份证号： 甲乙丙三方本着公平、平等、互利的原则订立合作协议如下： 第一条甲乙丙三方自愿合作经营餐馆项目，总投资为45万元，甲方以人民币方式出资万元，乙方以人民币方式出资万元，丙方以人民币方式出资万元。 第二条在合伙期间合伙人出资的为共有财产，不得随意分割。合伙终止后，各合伙人的出资仍为个人所有，届时予以返还。 第三条双方共同经营，合伙人执行合伙事务所产生的收益归全体合伙人，所产生的亏损或者民事责任由全体合伙人共同承担。 第四条餐馆固定资产和盈余按照取得的销售净利润的甲方%、乙方%的比例分配、丙方%的比例分配。 第五条每年餐馆总销售利润进行分配或再投资，由甲、乙、丙三方共同协商，决定权按出资比例多少来界定。 第六条本协议未尽事宜，双方可以补充规定，补充协议与本协议有同等效力。 第七条本协议一式叁份，合伙人各一份。本协议自合伙人签字(或盖章)之日起生效。 第八条自协议签订之日起，甲方负责餐馆的管理及日常事务。薪酬为底薪元+ % 利润提成，经营期间乙、丙两方均有权了解餐馆的账务及经营情况。 第九条本协议有效期：只要三方继续合作，本协议持续生效。 第十条争议处理 1、对于执行本合同发生的与本合同有关的争议应本着友好协商的原则解决; 2、如果双方通过协商不能达成一致，则提交仲裁委员会进行仲裁，或依法向人民法院起诉; 第十一条合作三方中如果有一方提出退出合作的须提前一个月向其他两方提出，退出金额按退出时餐馆资产比例来返还，返还期限不超过天。 第十二条违约处理 如果一方违反本合同的任何条款，非违约方有权终止本合同的执行，并依法要求违约方赔偿损害。 第十三条协议解除 1、一方合伙人有违反本合协议的，另两方有权解除合作协议; 2、三方同意终止协议的; 3、一方合伙人出现法律上问题及做对餐馆有损害的，另两方有权解除合作协议。 第十四条本合同一式三份，双方各执一份，具有相同的法律效力。 甲方：(签章) 地址：乙方：(签章) 地址：丙方：(签章) 地址：合同签订地点：___________ 合同签订时间：____年__月__日
建设工程施工三方协议书 建设方：____________________ 总包方：____________________ 分包方：____________________ 为明确施工过程中建设方、总包方及分包方三方的责任，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，建设、总包、分包三方就各自的权利义务，经协商一致，订立本协议。 一、工程概况： 二、承包方式： 三、合同工期 合同总工期为日历天，各分段工期分别如下： 四、工程造价及工程款支付 本工程采用综合单价结算，合同造价暂定：人民币元整，由建设方支付。本工程不设预付款。保留金的5%，质量保修期个月，待保修期满后 14个工作日内支付。 工程款支付节点按如下约定进行中间工程款支付： 五、三方责任、权力与义务 1、建设方责任 1）、负责现场的协调和管理，处理总包方、分包方之间的相关事宜。 2）、负责及时向分包方支付工程进度款及尾款。 2、总包方的工作 1）、负责对分包单位进场后的现场安全文明施工管理（不含质量、技术、进度）、服务、配合、协调工作。 2）、负责现场临时水电的统一管理。 3）、在不妨碍承包人优先使用的前提下，合理安排分包人使用总包现场内的施工机械、脚手架等设备。 4）、对分包单位工程款支付，有签字权；参与对分包单位已完成合格工程量的确认。
5、总包方负责该分包资料的保管和交档案馆的归档工作。 3、分包方的工作 1）、负责组织与建设方进行施工设计图的会审及技术交底、方案的报批与确认，处理解决相关的技术问题。 2）、有完善工程管理机构，并将本项目主要项目负责人、技术负责人、施工员名单和联系电话号码，在进场后7个日历天内，报送监理、建设方和总包方。 2）、对工程进度、质量、安全、环保文明施工等承担全部责任。 3）、遵守总包方施工现场各项管理制度，服从总包方和建设方的管理，做好分包范围内的现场文明施工，卫生清理工作。 4）、及时向建设方、总包方提供工程进度计划及工程进度报表并对报表的正确性、完整性负主要责任。 5）、自行组织和配合与监理的预检、隐检、材料检验、试验等达到工程合格标准所要求的一切工作，隐蔽验收须同时申请建设单位和总包单位参加，并提供满足专项验收要求的所有技术资料。 6）、严格按照施工图纸、技术规范、操作规程、工艺流程进行施工，确保工程质量。 7）、负责自行施工范围内的建筑垃圾的清理，并负责运至发包单位的制定消纳地点。 8）、负责对已完工程的成品保护工作，按照国家的相关规定对工程质量负责。 9）、按照规范及当地市档案馆要求及时填报桩基工程的各种相关技术资料，并将填报的各种资料（包括竣工所需要的资料）及时、完整的提供给总包，并对资料的正确性、完整性、真实性、可靠性负责。 六、界面界定和工序交接验收约定 1、界面界定： 2、工序交接验收：总包单位部位施工完毕后，由建设方和分包单位对前道工序（总包单位施工的部分）进行交接验收，三方验收合格并签字后，分包单位进行施工。 七、工程质量要求和技术标准 1. 分包单位就该项分包的工程质量向建设方承担直接责任。
泗阳华希广场工程 三方协议书 建设方：泗阳华希房地产开发有限公司 总包方：江苏南通六建建设集团有限公司 分包方：德州亚太集团有限公司 为明确施工过程中建设方、总包方及分包方三方的责任，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，建设、总包、分包三方就各自的权利义务，经协商一致，订立本协议。 一、总包服务费：本工程工程的总包服务费 二、工程。 三、建设方责任 1. 负责现场的协调和管理，处理总包方、分包方之间的相关事宜。 2. 负责及时向分包方支付工程进度款及尾款。 四、总包方的工作 1. 负责对分包单位进场后的现场安全文明施工管理（不含质量、技术、进度）、服务、配合、协调、提供基准数据和基准线并有权对分包单位违反安全事宜进行口头警告和处罚，对已施工完验收合格的工程负责保管。 2. 负责现场临时水电的统一管理。
3. 在不妨碍承包人优先使用的前提下，合理安排分包人使用总包现场内的施工机械、脚手架等设备。塔机起吊重量和脚手架上材料码放重量需经总包相关人员确定。 4. 总包方负责该分包资料的保管和交档案馆的归档工作。 5. 涉及现场动火事宜必须向总包安全主管申请动火令。 五、分包方的工作 1. 负责组织与建设方进行施工设计图的会审及技术交底、方案的报批与确认，处理解决相关的技术问题。 2. 对工程进度、质量、安全、环保文明施工等承担全部责任。 3. 遵守总包方施工现场各项管理制度，服从总包方的管理，做好分包范围内的现场安全文明施工，卫生清理工作。 4. 及时向建设方、总包方提供工程进度计划及工程进度报表并对报表的正确性、完整性负主要责任。 5. 自行组织和配合与监理的预检、隐检、材料检验、试验等达到工程合格标准所要求的一切工作，提供满足专项验收要求的所有技术资料。 6. 严格按照施工图纸、技术规范、操作规程、工艺流程进行施工，确保工程质量。 7. 负责自行施工范围内的建筑垃圾的清理，并负责运至发包单位的制定消纳地点。 8. 负责对施工已完工程的成品保护工作，按照国家的相关规定对工程质量负责。
沈阳化工大学 北京控制工程研究所 海城精华矿产有限公司 产学研战略联盟三方协议书 二○一三年十月 产学研战略联盟三方协议书 甲方：沈阳化工大学（以下简称“甲方”）
乙方：北京控制工程研究所（以下简称“乙方”） 丙方：海城精华矿产有限公司（以下简称“丙方”） 依据“经济建设必须依靠科学技术，科学技术必须面向经济建设”的方针，本着优势互补、真诚合作、资源共享、共同发展的原则,甲乙丙三方通过交流，一致认为只有校-所-企三方实现联合，才能达到共同发展的共赢目的。为此，甲乙丙三方就共建产学研战略联盟的有关问题进行了广泛而深入的探讨。经友好协商，甲乙丙方确定了汇集各自优势资源，服务社会，满足产业需求，提升科研创新能力和提高人才培养质量的目标，并达成如下协议： 第一条甲乙丙方的交流与合作涉及硼化工、镁化工材料等相关领域。 第二条合作内容及方式 1、三方利用各自已有的技术平台，互为三方提供服务。 2、三方联合向国家或有关部门申请科研项目，项目申请和实施过程中三方的分工、义务和权利，由三方具体商定并另行签订协议 3.甲方、乙方科研成果可作为丙方招商引资的项目资源，并由甲方、乙方提供技术支持。 4. 甲方、乙方在科研成果转化过程中积极向丙方推荐并引进技术领先、精于管理、环保节能的优质项目。 5、三方通过技术转让、委托研究、共同开发等形式开展的关键技术研究，由三方具体商定并另行签订技术创新项目合作协议。 6、三方合作开展人才培养。甲方、乙方协助丙方做好企业所需各类人才的培养、技术咨询、技术培训和职业技能鉴定工作，并根据丙方的要求，在可能的情况下，派出有丰富实践经验的教师参与企业的生产管理和技术工作。丙方为甲方的专业设置、人才培养、学生知识能力结构等提出建设性意见和提供实训基地，并推荐经验丰富的技术人员和管理骨干为甲方的兼职教师。
建设工程分包合同 承包人：XX建工工程集团 (以下简称甲方) 分包人：XX (以下简称乙方) XX (以下简称乙方) 根据《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》等有关法律、法规的规定并结合本工程的具体情况，为明确双方在施工过程中的权利和义务，经业主审批通过且双方充分协商特签订本合同，以资共同遵守。 第一条分包工程概况 一、工程名称：XX商业项目4#地块工程 二、工程地点： 第二条承包方式及围 一、承包方式：包工、包料、包安装、包质量、包工期、包安全及文明施工、包保修。 二、承包围：包括不限于门窗等工作容，具体施工围及容以施工设计图纸（包括其他设计文件材料）及甲方要求为准；乙方不得因此要求上调合同价格。 第三条合同工期 一、开工日期：2016年X月15日： 竣工日期：2016年X月30日； 合同工期： 45日历天（已含法定节假日）。 二、乙方按甲方总体施工计划编制具体的施工进度计划，经甲方审核后实施；并作为乙方施工进度考核依据。同时，乙方应满足甲方最新版的施工进度计划要求。 三、因下列情况造成延误的，经业主签证，并经甲方书面同意后，工期相应 顺延： 1.业主重大设计变更； 2.不可抗力。 四、由上述原因引起的工期延误，乙方不得向甲方提出有关的机械台班停置、人员窝工、停工等的所有损失的补偿。 第四条工程造价及结算
一、本工程暂定合同价为XX0000（XX万圆整）元，合同造价最终以甲方确定的结算价为准。 二、本合同价款结算，采用下列方式。 1．固定综合单价承包： 该综合单价格包括了为实施承包项目进行的所有必要的工作(包括未表明而必须进行的工作)所需的一切所有费用（包括但不限于人工费、材料费、施工机械和工机具使用费、临时性工程费用、安全文明施工及冬雨季施工等各种措施费用、管理费、规费、利润、税费等等）和保险费、保函费、物价上涨、政策性调整、风险费等。除非合同另有约定，今后综合单价均不作调整。 2.工程计量仅限于以下围： ①施工图工程量：指以甲方验收合格的施工图工程量。 ②签证工程量：指因业主原因引起的增加工程量。 ③合同外委托项目：指甲方为满足工程需要委托乙方施工的工程量（包括其它零星工程）。 ④设计变更工程量：指通过设计变更方式增加或减少的工程量。 ⑤因乙方原因造成的工程整改、返工部分不计入工程量。 3.以上工程量计算依据如果工程量不明确时，必须取得相关方的签证。如为业主原因引起的工作量增加必须取得业主的签证并在业主签证的基础上取得甲方签证。如单独由甲方引起的工作量增加必须取得甲方相关部门的签证；否则，均不计入工程量。 4.以上工程量的结算必须以甲方取得业主相应结算费用为前提 三、乙方应在合同工程完工并经甲方验收合格后 15 日向甲方提交完整的竣工结算资料，并指定专人配合甲方的结算审核工作直至双方签订结算书。原则上甲方不再受理乙方在该日以后提交的任何结算资料（但乙方按照甲方的要求补充提交的支持性材料除外）。如乙方未在上述约定的期限提交完整的竣工结算资料或者拒绝配合甲方的结算审核工作，甲方有权单方面办理工程结算，并视为乙方已经接受了甲方出具的工程竣工结算审核意见。 四、如合同工程经双方结算定案并签订结算书等书面文件的，视为双方已就结算事宜达成一致，并以此作为工程款的最终支付依据。乙方不得再以任何理由向甲方提出有关工程价款结算的异议或主（包括但不限于以漏算、少算的签证单、联系单、委托单或其他任何形式的书面资料要求重新结算、另行结算或者结算书无效等，上述任何形式的书面资料视为乙方