全国一级建造师执业资格考试辅导
《建设工程法规及相关知识复习题集》
综合测试题（一）
一、单项选择题（共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最
符合题意）
1．下列与工程建设相关的法律中，不属于社会法部门的是（）。
A.《中华人民共和国残疾人保障法》
B.《中华人民共和国职业病防治法》
C.《中华人民共和国劳动合同法》
D.《环境影响评价法》
2. 在我国解决工程建设纠纷时经常适用的非诉讼的程序法主要是( )。
A.劳动合同仲裁法
B.民事诉讼法
C.行政诉讼法
D.仲裁法
3．建筑施工企业与劳务分包公司签订劳务分包合同,劳务公司与自己员工之间订立劳动合同;对其中存在的法律关系,下列表述正确的是( )。
A.建筑企业与劳务公司之间、劳务公司与员工之间均为民事法律关系
B.建筑企业与劳务公司之间为行政法律关系
C.劳务公司与员工之间均为社会法律关系
D.建筑企业与劳务公司之间、劳务公司与员工之间均为商事法律关系
4. 某建筑工程公司下设的分支机构中属于法人的是( )。
A.经授权的第一项目部
B.第二分公司
C.合约部
D.上海子公司
5．建筑公司给项目经理的任命书中注明了项目经理姓名、负责的项目名称、权限及公司的盖章。该任命书中缺乏（）内容。
A.上级主管名称
B.详细的工作安排
C.任命书的有效期
D.对外责任的承担
6. 某包工头王某打着某劳务公司的名义进行大规模招工，劳务公司知道后未予理睬。王某招收农民工后突然不知去向，农民工应如何主张权利（）。
A.向王某主张
B.向劳务公司主张
C.向王某和劳务公司共同主张
D.由王某承担主要责任
7. 某建设单位急需资金进行工程建设，将自己的一块建设用地使用权抵押给银行贷款，签订了抵押合同后，因建设单位自己的某种原因没有办理抵押合同登记。则下列说法中，错误的是( )。
A.该抵押合同成立
B.该抵押合同生效
C.建设单位是建设用地使用权人
D.建设单位应向银行承担违约责任
8. 某施工单位经过多年实践,最终提出一套新颖的施工方法,填补了国内一项技术空白;从知识产权角度看,它可能是( )。
A.发明
B.实用新型
C.外观设计
D.作品
9. 某建设项目建设方委托一家商业银行为工程款支付提供保证担保，双方约定保证方式为一般保证，未约定保证期间。施工承包合同约定最后付款期为2005年6月1日。后建设方未支付工程款，施工方要求商业银行承担保证责任。施工单位在讨要工程款的如下行为中正确的是：（）。
A.在2005年12月15日起诉商业银行要求承担保证责任
B.在2005年12月15日起诉建设方要求支付工程款
C.施工单位胜诉后，依判决直接向商业银行要求支付工程款
D.强制执行建设方后尚欠的50万元工程款，要求商业银行支付
10．某大型体育馆工程，建设单位领取施工许可证后满一年才开工，则开工时（）。
A.建设单位应当向发证机关报告
B.应当报发证机关核验施工许可证
C.应当报发证机关申请延期
D.施工许可证已自行作废
11．对于建筑业企业劳务分包的表述中,正确的是( )。
A.劳务企业资质序列划分为混凝土作业、水暖电安装、结构补强等13个资质类别
B.每个资质类别分为一级、二级两个资质等级或者不分等级
C.具备一级资质的企业可以跨类别经营
D.其资质许可由企业工商注册所在地的省级人民政府建设主管部门负责
12．甲是某施工企业一级注册建造师(建筑工程专业),其执业范围不包括( )。
A.建筑幕墙
B.预拌商品混凝土
C.消防设施
D.起重设备安装
13．下列关于资格审查的说法错误的是（）。
A.资格审查分为资格预审和资格后审
B.资格预审一般适用于潜在投标人较多或技术相对复杂的项目
C.进行资格预审的，一般不再进行资格后审
D.经资格预审不合格的投标人的投标按废标处理
14．某施工项目招标,组成的评标委员会中现有一名招标人代表和一名招标代理机构的代表,若要组成一个合法的评标委员会,其技术、经济等方面的专家至少是( )。
A.3人
B.4人
C.5人
D.7人
15．招投标活动是订立合同的特殊方式，其中中标通知书属于（），（）发生法律效力。
A.要约、发出
B.要约、到达
C.承诺、发出
D.承诺、到达
16．某工程建设项目在招投标中，投标人通过向评标委员会成员巨额行贿而中标，给建设单位造成巨大经济损失，情节严重。在其应当承担的法律后果中，表述错误的是( )。
A.中标无效
B.对单位和单位相关负责人同时处以罚款
C.构成犯罪的追究刑事责任
D.五年内不允许参与项目投标
17．总承包的企业受建设单位的委托，按照合同的约定，对工程项目的勘察、设计、采购、施工、试运行（竣工验收）等实行全过程或若干阶段的承包被称为( )。
A.施工总承包
B.工程总承包
C.工程服务总承包
D.工程咨询总承包
18．某住宅工程，总承包单位与装饰公司签订了装饰分包合同，工程竣工验收时发现：1、
地基基础处理存在问题2、装饰部分未按合同约定完成；对上述责任的承担，下列说法正确的是()。
A.由总承包单位对上述的两个问题承担责任
B.由总承包单位与分包单位承担连带责任
C.总承包单位对地基基础问题承担责任，分包单位对装饰部分承担责任
D.总承包单位对地基基础问题承担责任，总包单位与分包单位对装饰部分承担连带责任
19．在施工单位不良行为的认定标准中,( )属于承揽业务不良行为。
A.超越本单位资质等级承揽工程的
B.拖欠工程款或工人工资
C.将承包的工程转包
D.需要持证上岗的技术工种的作业人员未经培训、考核，未取得证书上岗
20．甲施工单位与乙施工单位联合承包某机场工程，双方约定各方的工作范围并要求各方对自己施工的工程质量承担全部责任。在施工过程中，乙承揽的工程发生质量事故给建设单位造成5万元损失，对该损失的处理方法正确的表述是（）。
A.乙承担全部责任
B.乙承担主要责任，甲承担次要责任
C.甲、乙承担连带责任
D.由双方协商责任的分配
21．建筑公司向材料商发出了一个购买建筑材料的要约，后又向材料商发出了一份取消购买意向的通知，如果后发的通知先于要约到达材料商，则此行为称为（）。
A．要约撤回 B．要约撤销
C．承诺撤回 D．承诺撤销
22．某施工承包合同，双方按照《建设工程施工合同（示范文本）》签订了施工合同。该工程于2010年1月1日经竣工验收合格。施工单位因与建设单位磋商工程总价,一直未提交结算书和结算资料,直至2010年2月10日建设方要求立即交付已完工的工程;则以下说法错误的是()。
A.应当先结算价款再交付工程
B.应当先行交付工程
C.施工单位应当在2010年1月29日前提交结算资料
D.施工单位未启动结算程序
23．建筑公司借用了其他公司的资质并在某项目上中标，当该工程竣工时发现存在大量质量问题。建设单位以建筑公司借用他人资质中标违反了《招标投标法》的规定，同时工程质量不合格为由拒绝支付工程款。对此，下面说法错误的是（）。
A.建筑公司借用资质中标施工合同无效，不应支付工程款
B.建筑公司将质量问题修复后验收合格的，修复费用按双方过错比例承担
C.建筑公司将质量问题修复后验收不合格的，可参照合同约定支付工程款
D.施工合同无效，如施工质量原因，建筑公司应修复验收合格并承担修复费用
24．某建设工程经过招投标，确定了总承包单位；总承包单位与建设单位签订了施工总承包合同，但该合同未办理备案手续。下列说法中正确的是( )。
A.该合同成立并生效
B.该合同成立但未生效
C.该合同无效
D.该合同效力未定
25．某工程建设项目在招投标中，由甲建设单位内定乙施工单位为中标人，双方签订了施工合同并办理了备案手续。建设期间，甲由于资金严重不足将建设项目全部转让给丙投资公司并通知了乙。针对上述行为，表述正确的是：（）。
A.甲的转让行为属于债权债务概括转移，通知乙即可
B.甲的转让行为必须经乙同意方产生转让的效力
C.甲的转让行为属于法定的概括转移，无须征得乙的同意
D.因甲乙的合同无效，甲丙之间的转让不能发生法律效力
26．某城市地铁建设项目某标段的招投标中，施工单位向招标人和评标专家行贿最终成为中标人，招标人依法与中标人施工单位签订合同并履行了备案手续。后行政管理部门发现此事，责令招标人重新招标，招标人只得与施工单位解除了合同，重新招标。针对招标人与施工单位原来签订的合同，下列说法正确的是：（）。
A.原合同的权利义务因法定解除而终止
B.原合同的权利义务因行政部门指令而终止
C.原合同的权利义务因双方约定解除而终止
D.原合同为无效合同自始不发生效力
27．下列事例中，应承担违约责任的是（）。
A.招标人与投标人串通中标后签订承包合同，投标人不履行合同约定的
B.行政部门与施工单位约定，如果施工单位整改合格可以不予罚款；整改合格后行政部门仍然给予了罚款处理
C.工人在施工时不慎将工具坠落，砸坏了附近停放的汽车
D.材料商迟延运输，后又发生不可抗力造成交货延期
28．2008年2月某市一建经过招投标中标后与开发商签订了一份施工总承包合同并备案，合同约定固定总价，工程应于2008年12月竣工。2008年6月时，当地建筑材料价格大幅上涨，造成材料成本剧增。市一建与开发商协商拟改变原合同约定的固定总价方式，改为部分材料价可调。为保证工程顺利进行，双方签订了补充协议但未再办理备案手续。对于此补充协议，下列说法正确的是：()
A.该补充协议对工程价款的改变不属于合同实质性内容的变更
B.该协议约定的变更属于双方真实意思表示，属于合同约定变更，不需要再次备案
C.由于该协议未办理备案，工程结算时只能以原备案合同作为结算依据
D.该补充协议应当作为工程款结算的依据
29．某施工企业在提交标书时，误将其他项目的标书提交给了招标人，按照《合同法》的规定，此标书不构成要约的原因是（）。
A. 标书不是由特定人作出的
B. 该标书的内容不明确
C. 受约人错误
D. 标书不具有订立合同的意思表示
30．施工单位与建材供应商约定2008年12月供应钢材1000吨，2008年6月，由于材料价格大幅上涨，建材商通知施工单位：无法按照原价格在2008年年底供货。则施工单位（）。
A. 不可以要求建材商承担违约责任
B. 可以接到通知后即要求建材商承担违约责任
C. 只能在2008年12月后要求建材商承担违约责任
D. 材料价格上涨属于不可抗力，建材商不构成违约
31．建筑公司借用了其他公司的资质并在某项目上中标，当该工程竣工时发现存在大量质量问题。建设单位以建筑公司借用他人资质中标违反了《招标投标法》的规定，同时工程质量不合格为由拒绝支付工程款。对此，下面说法正确的是：（）。
A．建筑公司借用资质中标施工合同无效，不应支付工程款
B．建筑公司将质量问题修复后验收合格的，修复费用按双方过错比例承担
C．建筑公司将质量问题修复后验收不合格的，可参照合同约定支付工程款
D．施工合同无效，建筑公司将质量问题修复后验收合格的，由建筑公司承担修复费用32．承揽人在履行承揽合同中的下列行为错误的是（）。
A. 承揽人发现定作人提供的材料质量不合格，立即停止工作并通知定作人
B. 承揽人对由自己提供的材料，接受定作人检验
C. 承揽人未征得定作人同意，可以将其承揽的辅助工作交由第三人完成
D. 因定做人未按期支付２０％的尾款，承揽人可以拒绝交付整个工作成果
33．某用人单位招聘一名员工，由于工作疏忽一直未与其签订劳动合同；一年后，用人单位决定辞退该员工，在用人单位应承担的法律后果中错误的是（）。
A．可提前30日书面通知，并额外支付一个月工资后解除劳动关系
B．如果该员工被追究刑事责任，用人单位可以解除劳动合同
C．应视为用人单位已与该员工订立无固定期限劳动合同
D．用人单位应每月向该员工支付两倍的工资
34．某贸易公司甲与应届毕业的大学生乙以书面形式签订了一份劳动合同，并且约定了试用期。那么，根据我国《劳动法》的规定，双方在劳动合同中约定的试用期最长不得超过（）。
A.1个月
B.3个月
C.6个月
D.1年
35．某工程公司与劳动者齐某双方发生劳动争议后，经过平等协商，双方达成了一个和解协议，那么对该和解协议理解正确的是（）。
A.和解协议具有强制执行力
B.和解协议是提起诉讼的先决条件
C.和解协议达成后，不能再提起诉讼
D.和解协议需要当事人自觉履行
36．在缔约过程中，一方故意隐瞒与订立合同有关的重要事实，给对方造成损失的，应承担的责任是（）。
A. 违约责任
B. 缔约过失责任
C. 无过错责任
D. 合同责任
37．下列关于无效合同主要类型的表述中，正确的是（）。
A. 一方以欺诈、胁迫的手段订立合同
B. 损害国家、集体或者第三人利益
C. 以合法形式掩盖非法目的
D. 违反地方性法规的强制性规定
38．甲和乙签订一份合同，后被法院认定为无效合同，但合同中（）条款的效力不受
影响。
A. 主要权利
B. 主要义务
C. 违约责任
D. 争议解决方法
39．甲劳务公司与乙建筑公司签订了一份包工包料的劳务分包合同，工程竣工验收合格后交付使用。下列说法正确的是（）。
A．分包合同无效，甲公司无权要求工程款
B．分包合同有效，甲公司有权要求工程款
C．分包合同无效，甲公司有权要求工程款
D．法院可以没收甲公司的工程款
40．建设项目的环境影响评价文件应报（）审批。
A．建设项目业主B．建设项目主管部门
C．工商行政主管部门 D．有审批权的环境保护行政主管部门41．如果纸业公司在分公司项目的施工中，确实产生了噪声，并对周围居民的生活
造成了影响，那么，根据我国《环境噪声污染防治法》的规定，在城市市区范围内向周
围生活环境排放建筑施工噪声时，其噪声应当符合国家规定的（）。
A．噪声污染的工业设备行业标准
B．城市市区噪声排放地方标准
C．产品的噪声排放国家标准
D．建筑施工场界环境噪声排放标准
42．在下列行为中不属于民用建筑节能情形的是（）。
A.在规划、设计、建造和使用过程中，采用新型墙体材料
B.执行建筑节能标准，加强建筑物用能设备的运行管理
C.合理设计建筑围护结构的热工性能，提高采暖、制冷、给水排水和管道系统的运行效率
D.采用新型能源取代传统燃料
43．某新设立的建筑施工总承包公司，依据《建设工程安全生产管理条例》规定，下列做法正确的是（）。
A.应当设安全生产管理机构，配备兼职安全生产管理人员
B.不必设安全生产管理机构，但需配备兼职安全生产管理人员
C.不必设安全生产管理机构，但需配备专职安全生产管理人员
D.应当设安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员
44．建筑施工企业应当依照安全生产许可证的管理规定向（）以上建设主管部门申请领取安全生产许可证。
A.省级
B.市级
C.部级
D.县级
45．某施工企业于2004年3月1日取得安全生产许可证，该许可证至（）届满。
A.2006年3月1日
B.2007年3月1日
C.2008年3月1日
D.2009年3月1日
46．关于安全施工技术交底，下面说法正确的是（）。
A.施工单位负责项目管理的技术人员向施工作业人员的交底
B.专职安全生产管理人员向施工作业人员交底
C.施工单位负责项目管理的技术人员向专职安全生产管理人员交底
D.施工作业人员向施工单位负责人交底
47．施工单位专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发现安全事故隐患，应当及时向（）报告；对违章指挥、违章操作的，应当立即制止。
A.项目负责人
B.安全生产管理机构
C.县级以上人民政府
D.项目负责人和安全生产管理机构
48．建筑工程安全生产管理制度中最基本的管理制度是（）。
A.安全生产责任制度
B.群防群治制度
C.安全责任追究制度
D.安全生产检查制度
49．张某在脚手架上施工时，发现部分扣件松动而可能倒塌，所以停止了作业，这属于从业人员在行使（）。
A.知情权
B.拒绝权
C.紧急避险权
D.检举权
50．甲施工单位与乙施工单位联合承包某桥梁工程，在施工过程中，工程发生质量事故给建设单位造成20万元损失，建设单位应该向（）请求赔偿。
A.甲施工单位
B.乙施工单位
C.甲施工单位或乙施工单位
D.需经甲乙双方协商后确定的施工单位
51．根据环保部门的跟踪检查结果，某化工厂在生产的过程中，一直向水体排放污染物，应当按规定缴纳（）。
A．违约金 B．罚金
C．排污费 D．滞纳金
52．某项目建设过程中，发包承包双方就有关建设工程标准的执行问题有不同理解，下列各项观点中正确的是（）。
A.在承包合同中双方约定的内容不能低于强制标准的规定
B.若强制性标准未在承包合同中约定，则对承包方不具约束力
C.因推荐性标准属自愿执行，所以对承包合同中的推荐性标准可以不执行
D.因发包方坚持要求承包方执行强制性标准而增加的成本应由发包方承担
53．根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，下列关于对实施工程建设强制性标准进行监督的表述错误的是（）。
A.建设项目规划审查机关应当对工程建设规划阶段执行强制性标准的情况实施监督
B.施工图设计审查单位应当对工程建设勘察阶段执行强制性标准的情况实施监督
C.施工图设计审查单位应当对工程建设设计阶段执行强制性标准的情况实施监督
D.建筑安全监督管理机构应当对工程建设勘察阶段执行安全强制性标准的情况实施监督
54．某住宅工程交付使用十年后，发现因施工原因造成地基基础局部下沉，承重梁裂缝，对此应承担责任的是（）。
A.设计单位
B.住户集体
C.建设单位
D.施工单位
55．工程竣工后，组织设计、施工等有关单位进行竣工验收的主体应当是（）。
A.质量监督站
B.建设单位
C.监理单位
D.建设行政主管部门
56．某综合楼工程由A企业总承包，其中消防工程由B企业分包。B企业自检合格后，于2006年5月1日向A企业申请竣工验收，消防分部工程于2006年5月5日由当地公安消防机构进行了验收，A企业于5月8日向建设单位提出竣工验收申请，建设单位于5月15日组织了竣工验收，验收合格，工程交付使用。则该消防工程的保修期始于2006年（）。
A.5月1日
B.5月5日
C.5月8日
D.5月15日
57．在正常使用条件下，以下关于建设工程最低保修期限的说法，符合《建设工程质量管理条例》规定的是（）。
A.外墙面的防渗漏为5年
B.供热与供冷系统为2年
C.电气工程、给排水工程为3年
D.地基基础和主体结构工程为永久
58．《建设工程质量管理条例》中要求，施工单位向建设单位提交《工程质量保修书》的时间为（）。
A.竣工验收后
B. 竣工验收时
C.提交竣工验收报告时
D.竣工结算后
59．根据《建设工程质量管理条例》的规定，建设工程在保修范围和保修期限内发生的下列质量缺陷中，应当由施工单位承担保修责任的是（）。
A.因使用不当造成的质量缺陷
B.因用户装修引起的卫生间渗漏
C.一场暴雨后散水坡局部下沉裂缝
D.地震导致的剪力墙裂缝
60．某施工单位由于工期紧张,对需要使用的安全防护用具、机械设备未经检查即投入使用,但情节并不严重。对此,施工单位可能受到的处罚是( )。
A.责令整改
B.责令停业整顿
C.降低资质
D.追究刑事责任
61．关于安全生产事故调查的管辖,下列说法中错误的是( )。
A.特别重大事故由国务院或者授权有关部门组织事故调查组进行调查
B.省级人民政府可以委托有关部门组织事故调查组进行调查
C.对于一般事故县级人民政府也可以委托事故发生单位组织事故调查组进行调查
D.事故发生地与事故发生单位不在一个行政区域的，由事故发生地人民政府负责调查62．下列对工程监理单位安全责任的表述中,正确的是( )。
A.监理单位应当以监理合同为依据对施工进行监管
B.监理单位负责施工的质量、进度和费用控制，不负责安全监管
C.监理单位安全人员可由质量工程师兼任
D.施工合同签订前，主要是协助建设单位做好施工招标准备的各项工作
63．在某建筑工地上，附近居民与施工方发生噪声扰民纠纷，双方同意调解解决。在下
列解决争议的方式中，由（）主持或参与的调解，属于行政调解。
A.施工方上级单位 B建设方
C.当地政府建设主管部门
D.人民法院
64．下列选项中能作为行政诉讼被告的是( )。
A.建设单位
B.施工单位
C.建设行政管理部门
D.鉴定机构
65．在没有书面约定的情况下，因建筑工程施工合同纠纷提起的诉讼，（）法院没有管辖权。
A. 施工行为地
B. 被告住所地
C. 合同履行地
D.原告住所地
66．在以下民事诉讼答辩制度的选项中，正确的是（）。
A. 被告应在收到起诉状副本之日起十五日内提出答辩状
B. 被告只能书面答辩
C. 被告不进行答辩，视为认可
D. 被告不提出答辩状的，会影响人民法院审理
67．以下关于法院开庭审理程序的表述中，不正确的是（）。
A. 原告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，可以按撤诉处理
B. 原告未经法庭许可中途退庭的，可以按撤诉处理
C. 被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，可以延期开庭
D. 被告未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决
68．当事人对仲裁协议的效力有异议，一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，由（）。
A.仲裁委员会裁定
B.合同履行地中级人民法院裁定
C.被告所在地中级人民法院裁定
D.仲裁委员会所在地中级人民法院裁定
69．甲房地产公司根据与乙建筑公司建设工程合同中的仲裁条款，向仲裁委员会申请
仲裁。在仲裁过程中，甲公司发现某仲裁员私自会见对方当事人的代理人,则甲公司最晚应于( )提出回避申请。
A.在首次开庭前提出
B.裁决书送达之前提出
C.辩论终结前提出
D.最后一次开庭结束前
70．某建筑公司对某市辖区建筑工程质量监督站以该区建委名义作出的通报批评结果不服而申请复议，该复议应向（）提出。
A．市质量监督站 B．区质量监督站
C．市建委 D．区建委
二、多项选择题（共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，每个选项得0.5分）1．下列与工程建设相关的法律中，不属于民商法法律部门的是（）。
A. 城乡规划法
B. 合同法
C. 招标投标法
D. 仲裁法
E. 环境评价法
2. 某县县内公路改造工程,该县政府与施工单位签订了工程承包合同。工程竣工后,县审计局依法出具《审计决定书》，县政府依照《审计决定书》结算了工程价款。就上述案情,下列表述正确的是( )。
A.施工单位在本案中不是适格的被审计人
B.除非合同中有明确约定,否则审计结果不能作为结算依据
C.对《审计决定书》不服时,县人民政府有权提起行政复议
D.对《审计决定书》不服时,施工单位有权提起行政复议
E.在审计活动中，行政复议是行政诉讼的前置程序
3．下列关于专利权期限的说法正确的是（）。
A.发明专利权的期限是20年
B.实用新型专利权的期限是10年
C.外观设计专利权的期限是5年
D.发明专利权期限自批准日起计算
E.专利权期限届满后，专利权终止
4. 保险合同中的受益人可以是（）。
A.投保人
B.保险人
C.被保险人
D.保险金请求权人
E. 保险经纪人
5．下列选项中，不属于建筑工程一切险中物质损失部分的保险责任的原因是（）。 A．空中运行物体坠落 B．火灾、爆炸
C．破坏性地震 D．盘点时发现的短缺
E.提前由建设方占有并使用的部分因意外事故损坏
6．按照《建筑业企业资质管理规定》,下列关于建筑业企业资质证书的说法中正确的是( )。
A.建筑业企业资质证书的有效期和每次的有效延续期为5年
B.在资质证书有效期内企业法定代表人等发生变更的,应当办理变更手续
C.企业合并后存续或者新设立的建筑业企业可以承继合并前各方中较高的资质等级
D.企业改制后不再符合资质标准的，应按其实际达到的资质标准申请重新核定
E.建筑业企业资质证书有效期满未申请延续的，其资质证书将被吊销
7．某工程项目由甲施工企业分包土石方工程，甲分包公司又与“包工头”乙签订任务书,约定由乙组织人员负责土方开挖、装卸和运输，负责施工的项目管理、技术指导和现场安全，单独核算，自负盈亏。对于此案,正确的分析是( )。
A.视同甲企业允许乙以自己的名义承揽工程
B.属于内部承包的一种,不视为违法分包
C.对甲企业应处以工程合同价款2%以上4%以下的罚款
D.属于分包单位再分包的行为
E.经建设单位许可的属于合法分包
8．按照《注册建造师执业管理办法（试行）》的规定,下列关于注册建造师的说法中正确的是( )。
A.取得资格证书后因故超过3年才申请注册的,须符合延续注册的条件
B.申请延续注册, 应在注册有效期满30日前申请
C.申请注册应当通过聘用单位提出
D.申请初始注册的要达到继续教育要求
E.注册建造师注册证书和执业印章由本人保管
9．某建设项目公开招标，投标截止后，招标人临时指定一个会议室为开标地点。开标由该市招投标管理办公室的工作人员主持；由投标人代表检查密封情况后当众拆封，宣布了各投标人的报价和投标方案，但为保密没有宣布投标人名称；并宣布未按密封要求的投标为废标。上述程序中存在的问题，下列表述正确的是( )。
A.招标人不可以另行指定开标地点
B.开标应由建设行政主管部门的工作人员担任
C.应由投标人或投标人代表检查标书密封情况
D.拆封后应宣布各投标人的报价和投标方案及投标人名称
E.开标时，不可以宣布废标
10．下列关于投标保证金的说法正确的是：( )
A.投标保证金是为防止投标人不审慎投标而在招标文件中设定的一种担保形式
B.投标保证金有效期应当超出投标有效期十五天
C.施工招投标时投标保证金一般不得超过投标总价的2％，但最高不得超过80万元
D.投标保证金除现金外，可以是银行保函、保兑支票、银行汇票或现金支票
E.投标人在投标有效期内修改、补充投标文件，招标人可以没收其投标保证金
11．根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》的规定，下列选项中属于施工单位不良行为认定标准的有（）。
A.资质不良行为认定
B.承揽业务不良行为认定
C.工程质量不良行为认定
D.不积极配合有关部门监督检查的认定
E.拖欠工程款或工人工资不良行为
12．下列工程建设常见的合同中,( )属于从合同。
A.设计合同
B.监理合同
C.抵押合同
D.保证合同
E.定金合同
13．在工程施工合同中,常见的发包人义务包括( )。
A.自行完成建设工程主体结构施工
B.及时检查隐蔽工程
C.提供必要施工条件
D.交付竣工验收合格的建设工程
E.及时验收工程
14．某施工现场需要进行基坑支护工程,施工单位编制的专项施工方案应经( )签字后实施。
A.施工单位项目经理
B.施工单位技术负责人
C.施工单位项目技术负责人
D.安全生产管理人员
E.总监理工程师
15. 在工程建设领域，环境噪声污染的防治主要包括( )。
A.建设项目环境噪声污染的防治
B.施工现场环境噪声污染的防治
C.交通运输噪声污染的防治
D.使用机械设备产生环境噪声的防治
E.夜间产生环境噪声的防治
16．某市化肥厂由于扩建厂房场地，准备增加设立一个排污口，那么，根据法律规定，在（）等水利工程内设置排污口，应当经过有关水利工程管理部门同意。
A.运河
B.海洋
C.水库
D. 湖泊
E.渠道
17. 关于对建设工程项目的节能管理，下列表述中正确的有（）。
A.达不到合理用能标准和节能设计规范要求的项目，依法审批的机关不得批准建设
B.项目建成后，达不到合理用能标准和节能设计规范要求的，验收结论为不合格
C.建设单位不得以任何理由要求设计单位擅自修改经审查合格的节能设计文件，降低建
筑节能标准
D.施工图设计文件不符合建筑节能强制性标准的，施工图设计文件审查结论应当定为不
合格
E.监理单位应当依照法律、法规以及建筑节能标准、节能设计文件、建设工程承包合同
及监理合同对节能工程建设实施监理
18. 根据《建筑法》的规定, 建筑工程安全生产管理应建立并遵循的基本制度是( )。
A.安全技术措施制度
B.群众参与制度
C.安全生产责任制
D.安全生产监督制度
E.安全生产教育培训制度
19. 根据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》的规定,特种作业的范围包括( )。
A.电力系统进网作业
B.高处作业
C.制冷与空调作业
D.焊接与热切割作业
E.危险化学品安全作业
20. 施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施，下列措施中（）属于减少事故损失的安全技术措施。
A.设置薄弱环节
B.避难与救援
C.消除危险源
D.限制能量
E.个体防护
21．施工生产安全事故应急救援预案分为( )。
A.施工单位的生产安全事故应急救援预案
B.综合预案
C.灭火和应急疏散预案
D.现场处置方案
E.施工现场生产安全事故应急救援预案
22. 在工程建设项目中,建设单位的安全责任包括( )。
A.编制安全技术措施
B.办理临时占用规划批准范围以外场地的批准手续
C.拆除工程办理备案手续
D.统一协调总分包单位安全生产的责任
E.办理意外伤害保险
23. 工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查,其检查方式为( )。
A.重点普查
B.抽查
C.区域检查 C.专项检查
E.行业调查
24. 某建设工程拟聘请下属单位作为工程项目的监理单位，其中符合条件的是（）。
A.该工程施工单位的下属监理公司
B.该工程设计单位的下属监理公司
C.该工程设备供应单位的下属监理公司
D.该工程建设单位的下属监理公司
E.第三方监理公司
25. 在见证取样时的见证人员应由( )中具备施工试验知识的专业技术人员担任。
A.建设单位
B.施工单位
C.监理单位
D.设计单位
E.质量监督机构
26.根据《民法通则》的规定，在公共场所、道旁或通道上挖坑、修缮、安装地下设施等，没有设置明显标志和采取安全措施造成他人损害的，施工单位应当承担损害赔偿责任。这种责任属于（）。
A.行政责任
B.违约责任
C. 侵权责任
D.行政处罚
E. 民事责任
27.关于劳动合同中试用期的约定，错误的是（）。
A．劳动合同期限三个月以下，试用期不得超过一个月
B．劳动合同期限一年以上不满三年的，试用期不得超过三个月
C．无固定期限的劳动合同，试用期不得超过六个月
D．用人单位与同一劳动者可以约定多次试用期，但累计不得超过六个月
E．完成一定工作任务为期限的合同，不得约定试用期
28.根据我国法律行政法规及司法解释的相关规定，下列分包行为属于违法分包的是：（）。
A．专业分包人将分包工程部分劳务分包给一家劳务公司
B．施工总承包单位将工程主体部分的施工分包给其他单位的
C．分包单位将分包工程部分再次分包的
D．建设方指定总承包人将工程部分分包的
E．总承包人分包给不具有相应资质的分包人的
29. 下列情况中，构成承诺的是（）。
A. 甲向乙寄送了价格目录，乙向甲发出了同意此价格的函件
B. 甲故意超过承诺期限后发出的完全同意的回复，要约人未作答复的
C. 甲向乙发出的中标通知书
D. 甲根据招标文件，向招标人提供的投标文件
E．甲直接给乙汇款购买其专利产品，乙给甲邮寄了其在汇款单中指定的产品30．某建设单位拟拆除某废弃建筑，在拆除前将相关资料报建设行政部门备案，这些资料包括（）。
A．建设单位资质证明B．可能危及毗邻建筑的说明
C．拆除施工组织方案D．拆除后对周边环境的影响
E．堆放、清除废弃物的措施
三、综合测试题答案
（一）单项选择题
1. D;
2. D;
3. C;
4. D;
5. C;
6. B;
7. B;
8. A;
9. D; 10. D; 11. B; 12. D; 13. D; 14. C; 15. C; 16. D;
17. B; 18. D; 19. C; 20. C; 21. A; 22. A; 23. D; 24. A;
25. D; 26. D; 27. D; 28. C; 29. B; 30. B; 31. D; 32. D;
33. A; 34. C; 35. D ; 36. B; 37. B; 38. D; 39. C; 40. D; 41. D; 42. D; 43. D; 44. D; 45. B; 46. A; 47. D; 48. A;
49. C; 50. C; 51. C; 52. A; 53. B; 54. D; 55. B; 56. D;
57. A; 58. C; 59. C; 60. A; 61. C 62. D; 63. C; 64. C;
65. D; 66. A; 67. C; 68. D; 69. A; 70. D。
（二）多项选择题
1. A、D、E；
2. A、B、C、E;
3. A、B、E;
4. A、C、D;
5. D、E;
6. A、B、C、D；
7. A、C;
8. B、C、D、E;
9. A、C、D、E; 10. A、C、D; 11. A、B、C、E;
12. C、D、E; 13。B、C、E; 14. B、E; 15. A、B；
16. A、C、E；17. A、C、D、E; 18. C、E; 19. B、C、D、E；20. A、B、E; 21. A、E；22.. B、C；23. B、C;
24. B、D、E；25. A、C; 26. C、E；27. A、B、D; 28. B、C、E;
29. C、E; 30. B、C、E。
综合测试题（二）
二、单项选择题（每题的备选项中，只有1个最符合题意）
1．关于法的效力层级，下列表述中错误的是（）。
A .宪法至上 B. 行政法规优于地方性法规
C. 行政法规优于部门规章
D. 部门规章优于地方性法规
2．在某工程项目施工中，施工企业项目经理代表项目部签订材料采购合同，但却未能按时支付材料款项，则承担付款责任的主体是（）。
A. 施工企业
B.项目经理
C.建设单位
D.项目经理部
3．下列法人中，不属于企业法人的是（）。
A.某建筑集团公司
B.某劳务公司
C.某材料生产商
D.某施工企业协会4．在工程建设领域常见的下列关系中,属于代理关系的是( )。
A.公司的法定代表人与公司之间
B.公司收发室代员工收发信函
C.项目负责人与公司之间
D.质量监督站与其工作人员之间
5．按照《民法通则》规定，下列情形中不属于委托代理终止的是（）。
A．代理期间届满或者代理事务完成
B．代理人丧失民事行为能力
C．被代理人丧失民事行为能力
D．被代理人法人终止
6．按照《物权法》的规定，建设用地使用权自（）时设立。
A．合同签订 B．合同生效 C．登记 D．支付出让金
7．下列不属于物权种类的是（）
A．所有权 B．使用物权 C．用益物权 D．担保物权
8．某市区工程项目施工过程中，某作业人员李某高处作业过程中，失手将一扳手坠落，
《建设法规教程》试题库 一、概念题 1、建设法规是指国家权力机关或其授权的行政机关制定的，旨在调整国家及其有关机构、企事业单位、社会团体，公民之间在建设活动中或建设行政管理活动中发生的各种社会关系的法律、法规的统称。 2、建设行政复议是指在建设行政管理过程中发生的当事人不服建设行政主管部门作出的具体行政行为，在法定的时间内，按照法定的程序和条件向有管辖权的建设行政主管部门提出复议申请，要求变更或撤销原处理决定，复议机关对引起争议的具体行政行为进行审理后作出裁决的活动。 3、建设行政诉讼是指公民、法人或者其他组织在认为建设行政主管部门及其工作人员的行政行为侵犯自己的合法权益时，依法向法院请求司法保护，并由法院对行政行为进行审查和裁判的一种诉讼活动。 4、城市规划区是指城市市区、近郊区以及城市行政区域内因城市建设和发展需要实行规划控制的区域。 5、建设工程规划许可证是有关建设工程符合城市规划要求的法律凭证。 6、建筑许可是指建设行政主管部门或者其他有关行政主管部门准许、变更和终止公民、法人和其他组织从事建筑活动的具体行政行为。建筑许可的表现形式为施工许可证、批准证件（开工报告）、资质资格证书等。 7、建筑工程施工许可制度是建设行政主管部门根据建设单位的申请，依法对建筑工程是否具备施工条件进行审查，符合条件者，准许该建筑工程开始施工并颁发建筑工程施工许可证的一种制度。 8、从事建筑业单位的资质审查制度是指从事建筑活动的建筑施工企业、勘察、设计单位和工程监理单位，按照其拥有的注册资本、专业技术人员、技术装备和已完成的建筑工程业绩等资质条件，划分为不同的资质等级，经资质审查合格，取得相应的资质证书后，方可在其资质等级许可的范围内从事建筑活动。 9、转包是指承包单位承包建设工程后，不履行合同的责任和义务，将其承包的全部建设工程转给他人或将其承包的建设工程肢解以后以分包的名义分别发包给其他承包单位的行为。 10、招标是招标人提出招标条件，投标人提出最佳报价和最佳条件，通过竞争而成交的一种交易方式。 11、房地产转让是指房地产权利人通过买卖、赠与或者其他合法方式将其房地产转移给他人的行为。这里讲的其他合法方式包括交换、继承等。 12、房地产抵押是指抵押人以其合法的房地产以不转移占有的方式向抵押权人提供债务履行担保的行为；债务人不履行债务时，抵押权人有权依法以抵押的房地产拍卖所得的价款优先受偿。 13、土地使用权有偿转让是指国家将国有土地使用权在一定年限内出让给土地使用者，由土地使用者向国家支付土地使用权出让金的行为。 14、房地产交易的要式性是指房地产交易双方必须以合法的法律形式将其权利义务完整地固定下来。房地产转让、抵押应当到房地产管理部门办理相关登记手续，否则其转让、抵押行为无效。 15、国有土地使用权是指公民和法人在法律许可范围内，对依法取得的国有土地或者集体所有的土地所享有的占用、使用、收益和处分的权利。 16、土地征用是国家为了社会公共利益的需要，将集体所有土地转变为
2007年《建设工程经济》模拟试题 (1) 一、单项选择题：（共60题） 1 某厂从税后利润中每年提取20万元储备基金存人银行，若年利率为10％，则5年后该厂可供使用的储备基金为（）。 A．32.21万元 B．122.10万元 C．161.05万元 D．172.05万元 2．某投资者购买了1 000元的债券，期限3年，年利率10％，到期一次还本付息，按照复利法，则3年后该投资者可获得的利息是（）元。 A．220 B.300 C.100 D.331 3．某人储备养老金，每年年末存款1000元，已知银行存款年利率为10％，10年后他的养老金总数应用( )计算。 A．复利终值 B．年金终值 C．储备年金 D．等额资本回收系数 4．资金的时间价值是指( )。 A．现在所拥有的资金在将来投资时所能获得的收益 D．现在所拥有的资金在将来消费时所付出的复利损失 C．资金在生产和流通过程中随时间推移而产生的增值
D．可用于储蓄或贷款的资金在储蓄或贷款时所产生的利息 5．用以作为衡量资金时间价值相对尺度的指标是（）。 A．利率和收益率 B．利率和利润率 C. 利税率和利润率 D. 利润率和收益率 6．下列选项中不属于现金流量的是( )。 A．新增流动资金 B．固定资产折旧 C．回收的固定资产余值 D.销售税金及附加 7．现金流量图可以全面、直观反映经济系统的资金运动状态，其中现金流量的三大要素包括（）。 A．现金流入的大小、方向和时间点 B．投入现金的额度、时间和回收点 C．现金流量的大小、方向和作用点 D．现金流出的额度、方向和时间点 8.价值工程的核心是( )。 A.成本分析 B.费用分析 C.价格分析 D.功能分析 9.现有甲、乙、丙、丁四种方案，其功能评价系数分别为0.24、0.18、0.22、0.36；
《工程经济》复习题及参考答案 一、单项选择题： 1.在年利率8%的情况下，3年后的125.97元与现在的（ B ）等值。 A.A、90元 B、95元 C、100元 D、 105元 2.每半年末存款2000元，年利率4％，每季复利计息一次。2年末存款本息和为（ C ）元。 A．8160．00 B．8243．22 C．8244．45 D．8492．93 3.公式 A = P(A/P, i, n)中的P应发生在( A )。 A.第一年年初 B. 最后一年年末 c、第一年年末 D. 任意时刻 4.税后利润是指（ D ） A利润总额减去销售税金 B利润总额减去增值税 C利润总额减去营业税 D利润总额减去所得税 5.对于已投产项目，引起单位固定成本变化的原因是由于（ D ）。 A.原材料价格变动 B. 产品产量的变动 C 劳动力价格的变动 D. 总成本的变动 6.现代公司的资金来源构成分为两大部分( B )。 A．注册资金和负债 B．股东权益资金和负债 C、权益投资和负债 D．股东权益资金和贷款 7.确定基准收益率的基础是（ A ）。 A．资金成本和机会成本 B．投资风险 C．通货膨胀 D．汇率 8.价值工程的目标表现为（ A ）。 A.产品价值的提高 B.产品功能的提高 C.产品功能与成本的协调 D.产品价值与成本的协调 9.差额投资内部收益率小于基准收益率，则说明（ B ）。 A.少投资的方案不可行 B. 多投资的方案不可行 c、少投资的方案较优 D. 多投资的方案较优 10.当两个方案的收益无法具体核算时，可以用（ B ）计算，并加以比较。 A.净现值率法 B. 年费用比较法 c、净现值法 D. 未来值法 11.某建设项目只有一个单项工程不编制建设项目总概算,则该单项工程的综合概算除了单位建筑工程概算,设备及安 装工程概算外,还应包括( B )概算 A.工器具及生产家具购置费用 B.工程建设其他费用 C.给排水采暖工程工程 D.特殊构筑物工程 12.不属于建设工程项目总投资中建设投资的是（ D ）。 A．直接费 B. 土地使用费 C．铺底流动资金 D. 涨价预备费 13.以下哪种方式不属于直接融资方式（ C ）。 A.从资本市场上直接发行股票 B. 从资本市场上直接发行债券 C 从商业银行贷款 D. 股东投入的资金 14.用于建设项目偿债能力分析的指标是( B ) A.投资回收期 B.流动比率 C.资本金净利润率 D.财务净现值率 15.以下哪种方式不属于直接融资方式（ C ）。 A.从资本市场上直接发行股票 B. 从资本市场上直接发行债券 C 从商业银行贷款 D. 股东投入的资金 C.损益表 D.资产负债表 16.用于建设项目偿债能力分析的指标是( B ) A.投资回收期 B.流动比率 C.资本金净利润率 D.财务净现值率 17.投资项目的应付利润是税后利润与（ A ）等项目的差。 A.盈余公积金、公益金 B.本息偿还 C.所得税 D.累计盈余 18.下列费用中属于管理费用的是（ C ）。 A.包装费 B.劳动保护费 C.职工培训费 D.利息净支出 19.某设备原始价值16,000元，残值为零，折旧年限为5年，用双倍余额递减法计算的第4年折旧额为（ A ）元。 A.1,728 B.2,304 C.1,382.4 D.3,840 20.已知项目的计息周期为月，月利率为8‰，则年实际利率为（ B ）。 A.8.0% B.10.03% C.9.6% D.9.6‰ 21.下列费用中属于财务费用的是（ D ）。 A.运输费 B.劳动保护费 C.技术转让费 D.利息净支出 22.下列不属于流转税的是（ B ）。 A.增值税 B.资源税 C.消费税 D.营业税 23.计算固定资产各期折旧额时，可以先不考虑固定资产残值方法是（ B ） A.平均年限法 B.双倍余额递减法 C.工作量法 D.年数总和法 24.某设备原始价值20000元，残值为零，折旧年限为5年，用年数总和法计算的第4年折旧额为（ B ）元。 A.4000 B.2667 C.5000 D.3200 25.在设备的使用年限内，平均分摊设备价值的折旧方法，称为（A ）。 A.直线折旧法 B.年限总和法 C.双倍余额递减法 D.年金法 26.项目的销售利润是销售收入减去销售税金及附加与（ A ）等项目的差额。 A.总成本费用 B.经营成本 C.经营成本+所得税 D.折旧+摊销 27.下列费用中肯定不属于制造费用的有（ A ）。 A.原材料 B.职工福利费 C.办公费 D.差旅费 28.土地使用权属于( C ) A.递延资产 B.固定资产 C.无形资产 D.流动资产 29.已知项目的计息周期为月，月利率为8‰，则年实际利率为（ B ）。
《建设工程经济》模拟试题第1～4套_
《建设工程经济》模拟试题第1套 一、单项选择题（共60题，每题1分，每题的备选项中，只有一个最符合题意） 1．绘制现金流量图，必须把握好的现金流量要素不包括（B）A．现金流量大小 B．箭头长短 C．箭头方向 D．作用点 2．若某企业年初投资A项目，10年后一次性收回本利1000万元，基准回报率为8%，则该企业期初投资为（A）。 已知：（A/F，8%，10）=0.069；（A/P，8%，10）=0.149；（P/F，8%，10）=0.3971； A．397.1 B．69 C．149 D．800 3．某设备为110万，采用5年内分期付款的方式。合同签定时付了10万，然后每半年付款一次。设定年利率为8%，每半年复利一次。则每次应付（A）设备款。 已知：（A/F，4%，10）=0.08329；（A/P，4%，10）=0.12329；
（P/F，4%，10）=0.6756； （A/F，4%，5）=0.18463；（A/P，4%，5）=0.22363；（P/F，4%，5）=0.8219 A．12.33万B．22.36万C．18.46万D．67.56万 4．下列对项目计算期表述不正确的是（B）。 A．项目计算期包括建设期和运营期 B．计算期可以定得越长越好 C．运营期分为投产期和达产期 D．达产期是指生产运营达到设计预期水平后的时间 5．财务内部收益率指标可行的判别标准是（A）。 A．FIRR≥i c B．FIRR＜i c C．FIRR＜0 D．FIRR≥0 6．下列说法不正确的是(D)。 A.项目投资回收期在一定程度上显示了资本的周转速度 B.静态投资回收期一般短于动态投资回收期 C.项目投资回收期没有全面地考虑投资方案整个计算期内现金流量 D.若静态投资回收期大于基准投资回收期，则可以采纳此项目 7.根据我国企业历史数据统计分析，一般情况下，利息备付率应（A）。
《建筑法规概论》考试试题（B） 一、单选题：（每题2分，10题，共20分） 1、（）是建筑法律关系产生、变更和解除的原因。 A 建筑法律事实 B 法律关系 C 权利义务 D 法律纠纷 2、工程报建标志着（）已经结束，工程项目可以转入建筑市场。 A 项目评估工作 B 可研报告工作 C 立项审批工作 D 工程建设的前期准备工作 3、施工许可证应在（）申请领取。 A 项目评估工作结束后 B 前期工作结束后 C 建筑工程开工前 D 勘察设计阶段 4、开工日期是指建设项目或单项工程设计文件中规定的（）的时间。 A 永久性工程计划开始施工 B 地质勘探 C 平整场地 D 拆除旧有建筑物 5、关于投标文件修改和撤回表述不正确的是（） A 修改是对投标文件中已有的内容进行修订 B 撤回可以只撤回部分投标文件 C 撤回可以是放弃投标 D 撤回可以以新的投标文件重新投标 6、不属于招标人应邀请参加开标的人员是（） A 公证机关代表人员 B 咨询机构代表 C 负责招标的主管人员 D 放弃参加开标的投标人 7、评标的标准和方法应依据（） A 评审专家的专业知识 B 国家法律法规
C 国家强制性标准 D 招标文件中载明的评标标准和方法 8、关于评标报告说法错误的一项是（） A 无招标人授权情况下，评标委员会根据书面评标报告也可评出中标人或中标方案 B 书面评标报告向招标人提出并抄送有关行政监督部门 C 书面评标报告应阐明评标委员会对各投标文件的评审和比较意见 D 评标报告由评标委员会全体成员签字 9、以下关于施工单位质量保修说法错误的一项是（） A 施工单位与建设单位应在竣工验收后签署工程质量保修书 B 规定的保修期内由施工单位负责维修 C 维修费用由责任方承担 D 保修书是施工合同的附合同 10、以下关于行政诉讼的特点说法错误的一项是（） A 行政诉讼不适用调解 B 被告不得向原告和证人收集证据 C 行政诉讼的原告只能是公民个人 D 行政机关只能处于被告地位 二、多选题：（每题3分，5题，共15分） 1、法和法律的区别是（） A 法和法律严格说是一个意义。 B 法律是具体明确的规范，法是具体规范的总和。 C 法是抽象的，法律是具体的。 D 法是伦理性的，法律是应用性的。 2、以下哪些属于建筑活动中行为的表现方式（） A 合法行为 B 违法行为 C 司法行为 D 行政行为
建设工程经济分类模拟题建设工程估价(六) 一、单项选择题 1. 根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500)，若合同未约定，当工程量清单项目的工程量偏差在______以内时，其综合单价不作调整，执行原有的综合单价。 A.5% B.10% C.20% D.15% 答案：D [解答] 本题涉及的考点是综合单价调整的原则。根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500)的规定，对于任一招标工程量清单项目，当因规定的工程量偏差和工程变更等原因导致工程量偏差超过15%时，可进行调整。当工程量增加15%以上时，增加部分的工程量的综合单价应予调低；当工程量减少15%以上时，减少后剩余部分的工程量的综合单价应予调高。若合同无约定的，当工程量清单项目的工程量偏差在15%以内的，其综合单价不做调整，执行原有的综合单价。 2. 根据《标准施工招标文件》，在施工过程中遭遇不可抗力，承包人可以要求合理补偿______。 A.工期 B.费用 C.利润 D.成本 答案：A [解答] 本题涉及的考点是《标准施工招标文件》中可以合理补偿承包人的条款。根据《标准施工招标文件》的规定，在施工过程中遭遇不可抗力，承包人可以要
求合理补偿工期，但不能补偿费用和利润。 3. 采用清单计价的某分部分项工程，招标控制价的综合单价为320元，投标报价的综合单价为265元，该工程投标报价下浮率为5%，结算时，该分部分项工程工程量比清单量增加了18%，且合同未确定综合单价调整方法，则综合单价的处理方式是______。 A.上浮18% B.下调5% C.调整为292.5元 D.可不调整 答案：D [解答] 本题涉及的考点是工程量偏差项目综合单价的调整。当工程量偏差项目出现承包人在工程量清单中填报的综合单价与发包人招标控制价相应清单项目的综合单价偏差超过15%时，工程量偏差项目综合单价的调整可参考以下公式：当P0＜P2×(1-L)×(1-15%)时，该类项目的综合单价：P0按照P2×(1-L)×(1-15%)调整； 当P0＞P2×(1+15%)时，该类项目的综合单价：P0按照P2×(1+15%)调整。 当P0＞P2×(1-L)×(1-15%)或P0＜P2×(1+15%)时，可不调整。 式中，P0表示承包人在工程量清单中填报的综合单价；P2表示发包人在招标控制价相应项目的综合单价；L表示计价规范中定义的承包人报价浮动率。 本题的计算过程为：265÷320=82.81%，偏差为17.19%；320×(1-5%)×(1-15%)=258.4(元)。由于265元大于258.4元，所以，该项目变更后的综合单价可不予调整。 4. 关于单价合同中工程计量的说法，正确的是______。 A.单价合同应予计量的工程量是承包人实际施工的工程量 B.承包人因自身原因造成返工的工程量应予计量 C.工程计量应以设计图纸为依据
1Z103060 工程量清单编制 1.工程量清单的作用 工程量清单计价，是一种主要由市场定价的计价模式。使用国有资金投资的建设工程发承包，必须采用工程量清单计价;非国有资金投资的建设工程，宜采用工程量清单计价;不采用工程量清单计价的建设工程，应执行本规范除工程量清单等专门性规定外的其他规定。新版《建设工程量清单计价规范》GB 50500—2013，包括规范条文和附录两部分。 工程量清单是指建设工程的分部分项工程项目、措施项目、其他项目、规费项目和税金项目的名称和相应数量等的明细清单。工程量清单为投标人的投标竞争提供平等和共同的基础;工程量清单是建设工程计价的依据;工程量清单是工程付款和结算的依据，工程量清单是调整工程量、进行工程索赔的依据。 2.工程量清单编制的方法 招标工程量清单必须作为招标文件的组成部分，由招标人提供，并对其准确性和完整性负责。招标工程量清单是工程量清单计价的基础，应作为编制招标控制价、投标报价、计算或调整工程量、索赔等的依据之一，一经中标签订合同，招标工程量清单即为合同的组成部分。招标工程量清单应以单位(项)工程为单位编制，应由分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单、规费和税金项目清单组成。 分部分项工程量清单应按工程量计量规范的规定，确定项目编码、项目名称、项目特征、计量单位，并按不同专业工程量计量规范给出的计算规则，进行工程量的计算。新修编成9个不同专业的计量规范中工程量清单的编制规则是一致的，统称为《计量规范》。 措施项目清单是指为完成工程项目施工，发生于该工程施工准备和施工过程中的技术、生活、安全、环境保护等方面的项目清单。措施项目清单必须根据相关工程现行国家计量规范的规定编制。 其他项目清单是指分部分项工程量清单、措施项目清单所包含的内容以外，因招标人的特殊要求而发生的与拟建工程有关的其他费用项目和相应数量的清单。工程建设标准的
建筑工程经济试题与答案 本大题得分 一、填空题(每空1分,共10分) 1．设备有形磨损的局部补偿是（修理），无形磨损的局部补偿是（现代化改装）。 2．（现金流入）、（现金流出）及（净现金流量）统称现金流量。 3．在资金的运动过程中，把未来一定时间收支的货币这算成计息期开始时的数值是（现值）。 4．按是否考虑资金的时间价值，经济效果评价指标分为（静态评价）指标和（动态评价）指标。 5．建设项目的经济评价包括（财务）评价和（国民经济） 评价 。 本大题得分 二、单项选择题(每题2分,共20分) 1. 设备从投入使用开始，直到因物质磨损而不能继续使用、报废为止所经历的全部时间是设备的（b ）寿命。 A 折旧 B 物理 C 技术 D 经济 2． 在选择和确定（a ）时应遵循“无疑、可行、准确、完整”的原则。 A 替代方案 B 独立方案 C 互补方案 D 经济方案 3． 某固定资产原始价值5000元，残值率为10%，使用年限为9年，按直线法计提折旧，其年折旧额为（ C ）元。 A800 B900 C500 D600 4． ( d )是指一定时期内每次等额首付的系列款项。 A 时值 B 现值 C 终值 D 年金 5． 某项目初期投资100万元，第一年有50万元的收入，第二年有60万元的收入，第三年有50万元的收入，第四年有70万元的收入。如基准收益率为10%，那么这个项目的净现值是（ B ）。 A 90.15 B 80.43 C 85.25 D 92.13 6.出现某种随机事件的次数与各种可能出现随机事件的次数总和之比，成为某一随机事件的（ b ）。 级 班 专业 姓名： 学号： 密 封 线 密 封 线 密 封 线 题号 一 二 三 四 五 总分 得分
试题部分 一、单项选择题（共60题，每题1分，共60分） 1.( )经注册后，方可担任建设项目施工的项目经理以及从事其他施工活动的管理。 A. A.监理工程师 B.造价工程师 C.建造师 D.咨询工程师 2.以建造师名义担任建设工程项目施工的项目经理，必须( )，取得建造师的执业资格。 A.取得建造师执业资格证书 B.参加建造师执业资格考试 C.通过建造师执业资格考试 D.经过注册登记 3.具有民事权利能力和民事行为能力，依法享有民事权利和承担民事义务的组织为( )。 A.法人 B.自然人 C.法定代表人 D.法人代表 4.将法律事实分为行为和事件的依据是( )。 A.是否包含当事人的意志 B.法律、行政法规 C.法院判决 D.仲裁机构的裁决 5.代理人实施代理行为时，应当以()的名义进行意思表示。 A.法人 B.自然人 C.代理人 D.被代理人 6.代签工程建设合同属于()。 A.委托代理 B.指定代理 C.法定代理 D.转托代理 7.代理人与第三人恶意串通损害被代理人的利益属于()。 A.有权代理 B.无权代理 C.滥用代理人 D.违约行为 8.技术进出口合同争议提起诉讼的期限和寄存物被丢失或者损毁的诉讼时效期间分别为( )。 A.2年和1年 B.2年和4年 C.4年和2年 D.4年和1年 9.自物权，又称( )，是指权利人对于自己所有物享有的占有、使用、收益和处分的权利。 A.抵押权 B.质权 C.留置权 D.所有权 10.当物权的标的物因他人的侵权行为而遭受损失时，如果能够修复，物权人可以请求行为人( )。
A.排除妨碍 B.恢复原状 C.返还原物 D.赔偿损失 11.专利是指对于( )所享有的独占权。 A.发明创造 B.公开的发明创造 C.秘密的发明创造 D.科学发现 12.知识产权的客体为( )。 A.财 B.物 C.行为 D.智力劳动成果 13.商标权的客体，是指( )。 A.商标 B.注册商标 C.包装装潢 D.商铺字号 14.建设单位应当自领取施工许可证之日起( )内开工。 A.3个月 B.6个月 C.9个月 D.5年 15.建设工程总承包单位依法分包的，总承包单位就分包工程对建设单位( )。 A.不承担责任 B.由分包单位承担责任 C.承担管理责任 D.和分包单位承担连带责任 16.大型基础设施项目，施工单项合同估算价在( )必须进行招标。 A.200万元 B.100万元 C.50万元 D.3000万元 17.连带债务人可以根据其内部约定，就其向债权人清偿债务所超过其应当承担的分额( )。 A.有权要求债权人予以返还 B.有权向其他连带债务人追偿 C.无权向其他连带债务人追偿 D.请求债权人提供担保 18.借用其他企业的资质证书参加投标的，属于( )于法律所禁止。 A.投标人之间串通投标 B.投标人与招标人之间串通招标投标 C.投标人以行贿手段谋取中标 D.投标人以非法手段骗取中标 19.评标应当由( )负责评审。 A.招标人 B.招标代理机构 C.评标委员会 D.建设行政主管部门 20.招标人和中标人应当自( )内，签订合同。 A.投标人收到中标通知书30日 B.中标通知书发出之日起30日 C.招标人确定中标人之日起15日 D.投标人收到中标通知书之日起15日 21.安全监督检查人员依法可以行使( )职权。 A.要求被检查单位购买其指定的产品 B.收取验收费 C.现场处理权 D.紧急避险权 22.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当为( )办理意外伤害保险。 A.本单位职工 B.施工现场人员
建设工程经济模拟试题三（一级） 一、单选[共60题，每题1分，总计60分] 1、（）是国家凭借政治权力参与国民收入分配和再分配的一种货币形式。 A．税金 B．市场 C．利润 D．保险 2、当计息周期（）一年时，就出现了名义利率和有效利率的概念。 A．小于 B．大于 C．等于 D．不等于 3、动态投资回收期就是累计现值（）的年份。 A．大于零 B．等于零 C．小于零 D．最大时 4、（）也称基准折现率，是企业或行业投资者以动态的观点所确定的、可接受的投资方案最低标准的收益水平。A．基准收益率 B．资金成本 C．财务内部收益率 D．财务净现率 5、财务内部收益率是一个（）的折现率。 A．已知 B．未知 C．不确定 D．以上均不正确 6、基准收益率应（）单位资金成本和单位投资的机会成本，这样才能使资金得到最有效的利用。 A．高于 B．低于 C．等于 D．不低于 7、一般来说，对项目进行敏感性分析，取定三个因素有：投资额、产品价格和（）。 A．产品成本 B．经营成本 C．营业收入 D．各种费用 10
8、敏感性分析有（）两种。 A．单因素敏感性分析和多因素敏感性分析 B．定性敏感性分析和定量敏感性分析 C．确定敏感性分析和风险敏感性分析 D．复合敏感性分析和复杂敏感性分析 9、相对于借款购置设备而言，融资租赁的设备的主要缺点是（）。 A．筹资速度较慢 B．融资成本较高 C．到期还本负担重 D．设备淘汰风险大 10、下列各选项中正确的是（）。 A．设备磨损分为两大类, 有形磨损和无形磨损 B．遭受无形磨损的设备，特别是有形磨损严重的设备，在修理之前，常常不能工作 C．遭受有形磨损的设备，即使无形磨损很严重，其固定资产物质内容却可能没有磨损，仍然可以使用D．有形和无形两种磨损都引起机器设备原始价值的升值 11、（）是指设备从投入使用开始，到因继续使用在经济上不合理而被更新所经历的时间。 A．物质寿命 B．技术寿命 C．经济寿命 D．全部寿命 12、决定设备合理更新期的依据是（）。 A．自然寿命 B．物质寿命 C．技术寿命 D．经济寿命 13、在工程经济分析中，如果各方案的计息期不同，必须换算成（）利率进行评价。 10
建筑法规试题及答案 1(根据《建筑法》得规定,建设单位领取施工许可证后因故不能按期开工得,应当向发证机关申请延期,以延期以( )为限。 1次 B(2次 C(3次 D(4次 A( 答案: B 2(根据《建筑法》得规定,在建得建筑工程因故中止施工得,( ) B(2个月 C、3个月 D(6个月 答案: A 3(根据《建筑法》得规定,按照国务院有关规定批准开工报告得建筑工程,因故不能按期开工或者中止施工得,应当及时向批准机关报告情况,因故不能按期开工超过( )得应当重新办理开工报告得批准手续。 A、1个月 B(3个月 C、6个月 D、1年 答案:C 4、由两个以上得承包单位联合共同承包大型建筑工程得,共同承包得各方对所签订得承包合同履行( )、 A、共同承担责任 B(按照承揽工程得比例分别承担责任 C(承担连带责任 D(各自承担责任 答案:C 5、有关总分包得责任承担叙述错误得就是( )。 A(总承包单位按照总承包合同得约定对建设单位负责 B(分包单位按照分包合同得约定对总承包单位负责
C(总承包单位与分包单位就分包工程对建设单位承担各自得责任 D(总承包单位与分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任 答案: C 6、根据《建筑法》得规定,( )可以规定实行强制监理得建筑工程得范围。 A(国务院 B(国务院建设行政管理部门 C、市级以上人民政府 D、省级以上人民政府 答案: A 7、根据《建筑法》得规定,实施建筑工程监理前,建设单位应当将委托得工程监理单位、监理得 )。 A、勘察单位 B(设计单位 C、建筑施工企业 D(工程造价咨询机构 答案: C 8、根据《建筑法》得规定,工程监理单位应当根据建设单位得委托,( )执行监理任务。 A(偏向建设单位 B(偏向施工单位 C(客观、公正地 D(公正、科学地 答案: C 9、工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定得质量要求得应当( )。 A(指示施工单位修改设计文件 B(要求设计单位改正 C(将设计文件修改后发给施工单位实施 D(报告建设单位要求设计单位改正 答案: D
建设工程经济模拟试题与答案77 一、单项选择题 1. 现金流量图中，以横轴为时间轴，向右延伸表示时间的延续，轴上每一刻度表示一个。 A.现金流 B.现金流出 C.时间序列 D.时间单位 答案：D 2. 某贷款项目，银行贷款年利率为8%时，财务净现值为3 3.82万元，银行贷款年利率为10%时，财务净现值为－16.64万元，当银行贷款年利率为时，企业财务净现值恰好为零。 A.8.06% B.8.66% C.9.34% D.9.49% 答案：C 建设工程定额是工程建设中各类定额的总称，按照投资的费用性质，可将建设工程定额分为建筑工程定额、设备安装工程定额、建筑安装工程费用定额、工器具定额以及工程建设其他费用定额等。3. 下列定额分类中属于按照生产要素消耗内容分类的是。 A.材料定额、机械定额、工器具定额 B.劳动定额、机械台班定额、材料消耗定额 C.机械定额、材料定额、建筑工程定额 D.资金定额、劳动定额、机械定额 答案：B
解答：生产要素是指在工程建设过程中所消耗的物质内容，应该包括人工消耗、材料消耗和机械台班消耗三个部分。 4. 劳动定额的主要表现形式为时间定额，但同时也表现为产量定额，时间定额与产量定额的关系是。 A.互为倒数 B.独立关系 C.正比关系 D.互为相反数 答案：A 解答：时间定额用工人完成单位的工程量需要消耗的时间来表示劳动消耗，而产量定额用工人在单位时间内能够完成的工程数量来表示劳动消耗。 因此时间定额与产量定额应该互为倒数。 时间定额与产量定额是劳动定额两种重要的表现形式。两者之间的关系也为编制定额提供了方法。机械台班定额在表现形式上与人工定额相一致，也是经常考核的内容。 5. 概算定额是确定完成合格的单位所需消耗的人工、材料和机械台班的数量标准。 A.分部分项工程 B.扩大分部分项工程 C.单位工程 D.单项工程 答案：B 解答：概算定额，是在预算定额基础上以扩大分部分项工程为对象编制的。在工程建设定额体系中，每一种定额的编制对象都是不同的，施工定额针对工序编制，预算定额针对分项工程编制，概算定额针对综合分项工程编制，概算指标针对单位工程编制，投资估算指标针对单项工程或整个工程项目编制。 6. 工程建设定额中，分项最细、定额子目最多的定额是。 A.概算定额
建设工程经济复习题集4 1Z101050 掌握敏感性分析的及其分析步骤 单选题 1. 通常只需要选择一些主要的影响因素进行敏感性分析，比如选择（）的因素。 A.在其可能变动范围内对评价指标影响较大 B.对其数据的准确性把握较大 C.在其可能变动范围内对评价指标影响较小 D.对确定性经济分析指标结果无影响 2.某项目单因素敏感性分析，评价指标为财务净现值，不确定性因素为投资额、产品价格、经营成本，计算结果见下表。根据临界点判断，三个因素中最敏感因素为（），其临界点位于（）之间。 变化幅度因素 -20% -10% 0 +10% +20% 投资额 100.39 65.95 31.51 -2.93 -37.37 产品价格 -88.49 -28.49 31.51 91.51 151.51 经营成本 81.50 56.51 31.51 6.51 -18.49 A.投资额 0～10% B.经营成本 10%～20% C.产品价格 -10%～0 D.经营成本 0～20% 3.某项目单因素敏感性分析，评价指标为财务净现值，不确定因素为投资额、产品价格、经营成本，由下表所示计算结果可知，项目对三个因素的敏感程度由高到低依次为（）。 变化幅度因素 -10% 0 +10% 平均+10% 平均-10% 投资额 241.21 121.21 1.21 -9.90% 9.90% 产品价格 -93.85 121.21 336.28 17.74% -17.74%
经营成本 207.24 121.21 35.19 -7.10% 7.10% A. 投资额→产品价格→经营成本 B. 产品价格→投资额→经营成本 C. 投资额→经营成本→产品价格 D. 经营成本→投资额→产品价格 4. 对某项目进行单因素敏感性分析。当单位产品价格为1600元时，财务净现值为3210万元；当单位产品价格为1050元时，财务净现值为1210万元；当单位产品价格为960元时，财务净现值为110万元；当单位产品价格为720元时，财务净现值为？210万元。故该项目单位产品价格变化的临界值处在（）元。 A.≤720 B.720～960 C.960～1050 D.≥1050 5. 对某项目进行单因素敏感性分析。当单位产品价格为1500元时，财务内部收益率为23%；当单位产品价格为1080元时，财务内部收益率为18%；当单位产品价格为950元时，财务内部收益率为10%；当单位产品价格为700元时，财务内部收益率为？8%.若基准收益率为10%，则单位产品价格变化的临界点为（）元。 A.1500 B.1080 C.950 D.700 6. 单因素敏感性分析中，设甲、乙、丙、丁四个因素分别发生5%、10%、10%、15%的变化，使评价指标相应地分别产生10%、15%、25%、25%的变化，则敏感因素是（）。 A.甲 B.乙 C.丙 D.丁 7. 单因素敏感性分析中，设甲、乙、丙、丁四个因素均发生10%的变化，使评价指标相应地分别产生10%、15%、25%、30%的变化，则敏感因素是（）。 A.甲 B.乙 C.丙 D.丁 8. 仅发生较小幅度变化就能引起评价指标发生大的变动的因素，称为（）。 A.敏感性因素 B.非敏感性因素
内部真题资料，考试必过，答案附后 1.在计算财务净现值率过程中，投资现值的计算应采用( c ) A.名义利率 B.财务内部收益率 C.基准收益率 D.投资收益率 2.已知年利率12%,每月复利计息一次.则季实际利率为( c ) 3.每半年末存款2000元,年利率4%,每季复利计息一次.2年末存款本息和为( c )万元. D8492.93 4.用于建设项目偿债能力分析的指标是( b ) A.投资回收期 B.流动比率 C.资本金净利润率 D.财务净现值率 5.某常规投资方案,FNPV(i1=14%)=160,FNPV(i2=16%)=﹣90,则FIRR的取值范围为( c ) A.﹤14% B.14%～15% C.15%～16% D.﹥16% 6.某建设项目年设计生产能力10万台,单位产品变动成本为单位产品售价的55%,单位产品销售税金及附加为单位产品售价的5%,经分析求得产销量盈亏平衡点为年产销量4.5万台.若企业要盈利,生产能力要盈利,生产能力利用率至少应保持在( a )以上. A.45% B.50% C.55% D.60%
7.进行建设项目敏感性分析时,如果主要分析方案状态和参数变化对投资回收快慢与对方案超 额净收益的影响,应选取的分析指标为( c ) A.财务内部收益率与财务净现值 B.投资回收期与财务 C.投资回收期与财务净现值 D.建设工期与财务净现值 8.属于项目资本现金流量表中现金流出构成的是( b ) A.建设投资 B.借款本金偿还 C.流动资金 D.调整所得税 9.某建设项目建设期3年,生产经营期17年,建设投资5500万元,流动资金500万元,建设期一次 第1年初贷款2000万元,年利率9%,贷款期限5年,每年复利息一次,到期一次还本付息,该项目的 总投资为( d )万元. A.6000 B.6540 C.6590 D.7077 10.在建设项目设计工作阶段,与投资准备工作紧邻的前项工作是( c ) A.编制项目建议书 B.编制项目可行性研究报告 C.进行初步设计 D.进行施工图设计 11.可行性研究报告中的投资估算深度,应满足( d ) A.金融机构信贷决策的需要 B.设备订货合同谈判的要求 C.施工图设计的需要 D.投资控制准确度要求 12.某设备一年前购入后闲置至今,产生锈蚀.此间由于制造工艺改进,使该种设备制造成本降低,其市场价格也随之下降.那么,该设备遭受了( b ) A.第一种有形磨损和第二种无形磨损 B. 第二种有形磨损和第一种无形磨损 C.第一种有形磨损和第一种无形磨损 D. 第二种有形磨损和第二种无形磨损
1何谓建设法规体系？我国建设法规体系是如何构成的？ 是指把已经制定和需要制定的建设法律，建设行政法规和建设部门规章衔接起来，形成一个相互联系，相互补充，相互协调的完整统一的框架结构。 构成：（1）建设法律（2）建设行政法规（3）建设部门规章（4）地方性建设法规（5）地方建设规章。 2.何谓工程建设程序？意义？我国工程建设程序分为哪几个阶段？ 工程建设程序是在认识工程建设客观规律基础上总结提出的，工程建设全过程中各项工作都必须遵守的先后次序。 a工程建设前期阶段-----决策分析b工程建设准备阶段c工程建设实施阶段d工程建设验收与保修阶段e终结阶段 3：工程的竣工验收？依据有哪些？ 工程项目按设计文件规定的内容和标准全部建成，并按规定将工程内外全部清理完毕后成为竣工。 依据：已批准的可行性研究报告，初步设计或扩大初步设计，施工图和设备技术说明书以及现行施工技术验收的规范和主管部门（公司）有关审批，修改，调整的文件大等。 4：什么是执业资格制度？我国执业资格制度包括哪几方面？ a工程建设执业资格制度就是国家通过法定条件和法定程序对建设活动主体资格进行认定和批准，赋予其在法律规定的范围内从事一定的建设活动的制度。 b从业单位资质制度和从业人员执业资格制度两个方面。 5：我国建筑行业将实行哪几种执业人员的执业资格制度？现已实行的有哪些？ 建筑行业从1992年实行注册监理工程师制度。现已实行注册建筑师，注册结构工程师，注册监理工程师，注册造价师，注册房地长估价师，注册规划师，注册建造师，注册风景园林师。与工程建设有关的还有注册咨询工程师，注册土木工程师。与结构有关的还有注册结构工程师，注册监理工程师，注册建造师。 6、简述合同终止的情形？ 1)债务已经按照约定履行 2)合同解除 3)债务相互抵消 4)债务人依法将标的物提存 5)债务债权同归于一人 6)债权人免除债务 7)法律规定或者当事人约定终止的其他情形 7、申请领取施工许可证的条件？ 1)已办理建筑工程用地批准手续 2)在城市规划区的建筑工程，已经区的规划许可证 3)需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求 4)已经确定建筑施工企业 5)有满足施工需要的施工图纸和技术资料 6)有保证工程质量和安全的措施 7)建设资金已经落实 法律、行政法规规定的其他条件
2019年国家一级建造师《建设工程经济》职业资格考 前练习 一、单选题 1.客户支付非现金对价时，企业确定交易价格应当按照非现金对价的( )。 A、重置成本 B、可变现净值 C、现值 D、公允价值 >>>点击展开答案与解析 【知识点】：第2章>第3节>建造(施工)合同收入的核算 【答案】：D 【解析】： 客户支付非现金对价的，企业应当按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，企业应当参照其承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。 2.某租赁公司出租给某企业一台设备，年租金按年金法计算，折现率为12％，租期为5年，设备价格为68万元，承租企业年末支付租金与年初支出租金的租金差值为( )万元。 A、2．00 B、2．02 C、2．03 D、2．04 >>>点击展开答案与解析 【知识点】：第1章>第5节>设备租赁与购买方案的比选分析 【答案】：B 【解析】： Ra-Rb=18.86-16.84=2.02万元。 3.“营改增”后，建筑业增值税税率是( )。 A、8％ B、10％ C、11％
D、13％ >>>点击展开答案与解析 【知识点】：第2章>第3节>收入的分类及确认 【答案】：B 【解析】： 根据现行规定，建筑业企业实行营改增后，采用一般计税方法的建设工程按以下公式计算:工程造价=税前工程造价x(1+ 10%)。其中，10% 为建筑业增值税税率，税前工程造价为人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润和规费之和，各费用项目均以不包含增值税可抵扣进项税额的价格计算。 4.某施工项目现有两个对比工艺方案，甲方案是过去应用过的，乙方案是新方案，两方案均不需增加投资。但应用甲方案需固定费用60万元，单位产量的可变费用300元；应用乙方案需固定费用80万元，单位产量的可变费用250元。设生产数量为10000个单位，运用折算费用法选择方案，则下列说法正确的是( )。 A、应该采用甲方案 B、甲、乙方案经济效益相同 C、应该采用乙方案 D、不能判断应该采用哪个方案 >>>点击展开答案与解析 【知识点】：第1章>第7节>新技术、新工艺和新材料应用方案的经济分析 【答案】：C 【解析】： 年折算费用法公式： 带入本题数据： 5.企业资产负债表日资产总额1200万元，其中流动资产500万元，企业负债总额900万元，其中非流动负债300万元。资产负债表日该企业的流动比率为( )。 A、0．56 B、0．6 C、0．67 D、0．83 >>>点击展开答案与解析 【知识点】：第2章>第6节>财务分析的常用方法 【答案】：D 【解析】：
2011年《建设工程经济》真题及答案 一、单项选择题（共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）。 1、某企业从金融机构借款100万元，月利率1%，按月复利计息，每季度付息一次，则该 企业一年需向金融机构支付利息（）万元。 A、12.00 B、12.12 C、12.55 D、12.68 【答案】B 【解析】：1、P=100万元 2、月利率1%，按月复利计息，每季度付息一次：季度利率为：（1+1%）^3-1=3.03% 3、每季度付息一次。（单利）一年四季。 4、100*3.03%*4=12.12 2、某施工企业希望从银行借款500万元，借款期限2年，期满一次还本。经咨询有甲、乙、丙、丁四家银行愿意提供贷款，年利率均为7%。其中，甲要求按月计算并支付利息，乙要求按季度计算并支付利息，丙要求按半年计算并支付利息，丁要求按年计算并支付利息。则对该企业来说，借款实际利率最低的银行是（） A、甲 B、乙 C、丙 D、丁 【答案】D 【解析】：此题考核名义利率与有效利率的关系。 甲、乙、丙三家银行的计息周期都小于一年，则其实际年利率都将大于7%。只有丁银行的实际利率与名义利率相等。为7%。为四家中最小！看到有的网友说甲银行为单利，实际利率最低，应该选A。那只说明，其还不了解何为“实际利率”。
3、将技术方案经济效果评价分为静态分析和动态分析的依据是（）。 A、评价方法是否考虑主观因素 B、评价指标是否能够量化 C、评价方法是否考虑时间因素 D、经济效果评价是否考虑融资的影响 【答案】C 【解析】：经济评价指标分为静态分析和动态分析的依据是：是否考虑时间因素的影响。 4、反映技术方案资本金盈利水平的经济效果评价指标是（） A、内部内部收益率 B、总投资收益率 C、资本积累率 D、资金本净利润率 【答案】D 【解析】：A、内部内部收益率与B、总投资收益率均为方案的盈利能力指标C项为发展能力指标。只有D、资金本净利润率为技术方案资本金盈利水平的经济效果评价指标。 5、关于静态投资回收期特点的说法，正确的是（） A、静态投资回收期只考虑了方案投资回收之前的效果 B、静态投资回收期可以单独用来评价方案是否可行。 C、若静态投资回收期若大于基准投资回收期，则表明该方案可以接受。 D、静态投资回收期越长，表明资本周转速度越快。 【答案】A 【解析】：