2004-2005无答案
2004年度一级建造师通信与广电实务考试试卷
一、单项选择题(共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)
1．电信网从概念上可以分为基础网、业务网和( )。
A．电话网B．数据网C．支撑网D．同步网
2．电信网中终端设备的主要功能是进行收发信息与信道上传送的信号之间的( )。
A．传输B．相互交换C．相互转换D．相互转接
3．在一个混响空间中，在距声源某一特定距离处直达声能与混响声能相等，该距离称为临界距离，用Dc表示。在声学设计中，应该( )。
A．保持一个不变的Dc值B．设法加大Dc值
c．设法减小Dc值D．忽略Dc值的影响
4．太阳能电池交流供电系统由太阳能电池阵列、储能装置、配电盘、( )和负载组成。A．变压器B．逆变器C．光/电变换器D．整流器
5．下列通信技术中不采用分组交换原理的是( )。
A．帧中继B．A TM C．电路交换D．I P交换
6．关于微波信号衰落变化的下列说法中，不正确的是( )。
A．波长越短，站距越长，衰落越严重B．夜间比白天严重，夏季比冬季严重
c．阴天、风雨天比晴天、宁静天严重D．水上电路比陆地电路严重
7．在厅堂馆场扩声工程中，要比较全面地描述扩声系统特性，需要测量的声学指标有( )。A．非线性失真、传输频率特性、噪声电平、最大声压级
B．传声增益、传输频率特性、噪声电平、最大声压级
c．声场不均匀度、传输频率特性、噪声电平、最大声压级
D．声场不均匀度、传输频率特性、传声增益、最大声压级
8．在SDH链状传输网络中，所谓再生段不是指( )。
A．TM与REG之间的段落B．REG与REG之间的段落
C．REG与ADM之间的段落D．ADM与TM之间的段落
9．敷设硅芯管、双壁波纹管、栅格管、梅花管和钢管时，曲率半径应符合设计要求，一般不得小于( )m。
A．20 B．30 C．36 D．40
10．广播电视中心10KV用电与220／380V广播电视工艺用电的电压偏差允许值分别为( )。A．±10％，±5％B．±7％，±5％C．±7％，±4％D．±5％，±3％11．对于新建光传输网来说，基于2．5Gbit／s及其以下速率的WDM系统，( )光纤是一种最佳选择。
A．G．652 B．G．653 C．G．654 D．G．655
12．按航空部门要求，地面高耸的中波广播拉线式桅杆天线杆身应着( )颜色。
A．红白或黄黑相间B．红黄或黄黑相间C．红黑或黄黑相间D．黑白或红黄相间
13．光缆线路路由复测绘图时，路由变动部分应按施工图的比例绘出路由位置及路由两侧各( )m以内的地形和主要建筑物。
A．20 B．30 C．40 D．50
14．光纤测试中，背向散射法是一种( )测试方法。
A．破坏性B．非破坏性C．局部注人式D．远端注入式
15．波分复用(WDM)传输工程中，光监测信道(OSC)的测试项目包括( )和工作波长。
A．输出光功率B．输入抖动容限C．输出抖动D．抖动传递函数
16．在电视演播室照明中，( )。
A．应使用可靠性高的电子镇流器B．应使用环保型的电子镇流器
C．应使用指定品牌的电子镇流器D．不宜使用电子镇流器
17．通信工程概预算编制办法及费用定额所规定的收费标准为( )值。
A．上限B．参考c．标准D．下限
18．地下、水底等隐蔽电信设施，因无标志或未备案而发生的电信设施损坏造成的损失，( )。
A．由侵权人承担B．由产权人承担
c．侵权人和产权人各承担50％D．根据责任人过失情节确定承担比例
19．根据《工程建设标准强制性条文》(广播电影电视部分)规定，当中短波广播发射台内各种接地系统合用一个接地极时，总接地电阻应小于( )Ω。
A．l B．2 C．3 D．4
20．根据电信设备安装抗震要求，当抗震设防烈度为8度和9度时，大区中心、省中心长途通信枢纽楼(站)和市内电话汇接局的蓄电池组的输出端与汇流条间应采用的连接方式是( )。
A．带钢连接B．扁钢连接C．母线软连接D．母线硬连接
二、多项选择题(共l 0题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意。至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，．所选的每个选项得0.5分)
21．广播中心工艺系统主要由( )组成。
A．节目制作B．节目播出C．节目管理D．节目传送E．广播制播网22．密集波分复用(DWDM)系统的主要设备有光合波器、光分波器、( )。
A．终端复用器B．光分插复用器c．再生中继器D．光波长转换器E．光纤放大器
23．电视演播室用于画面构图的灯光由( )几类组成。
A．人物光B．环绕光C．景物光D．模拟光E．效果光
24．SDH设备的测试项目可包括( )。
A．平均发送光功率B．圆极化测试
C．接收灵敏度和最小过载光功率D．抖动测试E．大话务量呼叫测试
25．卫星通信地球站入网验证测试项目包括( )。
A．线极化调整B．天线接收和发射方向图
c．天线接收和发射增益D．线路损耗测试E．用户模块单元的硬件诊断测试26．用光时域反射仪(OTDR)除了可以测试光纤的损耗外，还可以( )。
A．观察光纤沿线的损耗情况B．观察光纤线路中衰耗的突然变化点
C．测试光纤端面的反射D．测试光纤接头的插入损耗E．测试光纤远端注入的光功率
27．在下列各种类型广播发射天线中，适用于定向短波广播的有( )。
A．角型天线(HQ型) B．幕形天线(又称同相水平天线)
c．菱形天线D．拉线式单桅杆天线E．机械转动幕形天线
28．移动通信基站子系统基站发射机需复测的主要性能指标有( )。
A．同频干扰保护比B．邻频干扰保护比
c．发射机调制频谱D．射频发射频率偏差E．杂散辐射功率
29．广播电视建筑根据其规模、火灾危险性、疏散和扑救难度进行分类。下列广播电视建筑中，属于一类防火的有( )。
A．中央电视台电视中心B．河北省中波广播发射台
c．广电总局直属广播发射台D．广电总局直属微波站E．河北省广播电视地球站30．下列标石的编号与标石名称不一致的有( )。
三、案例分析题(共5题。前3题各20分，后2题各30分)
(一)
背景资料
某长途光缆通信线路工程，穿越生态脆弱地区，工程隐蔽部分采用随工验收方式。施工单位在施工前，编制的施工组织设计有如下主要内容：
l．工程概况。
2．编制依据。
3．工程目标：3．1工程质量目标；3．2工程进度目标。
4．项目组织结构及人员配备方案。
5．施工方案。
6．施工资源配备计划：6．1车辆、机具配备计划；6．2仪表配备计划。
7．控制计划：7．1质量控制计划；7．2进度控制计划。
8．对业主的其他承诺。
9．竣工文件的收集与整理。
问题
1．该施工组织设计第3、6、7项列出的内容目录中缺少哪些方面的管理内容?
2．竣工资料应包括哪几部分?
3．施工过程中发生过设计变更、停工和重大质量事故，现工程已完工，正在整理竣工资料，请说明该竣工技术文件中必须包括哪些内容。
(二)
背景资料
某通信线路工程，光缆进入市区后采用管道内敷设方式敷设。管道内有积水。施工中有下列情况发生：
1．作业人员在施工的人孔周围设置了井围，并有一人看守。
2．作业人员把从人孔中抽出的污水直接排到公路上。
3．作业人员打开人孔后，放好梯子下井，结果晕倒。
4．在光缆接续时使用的发电机冒黑烟，并放在人员较多的地方。
5．作业人员光缆接续完成后，将剩余的光缆头及废弃物、废电池收集放到工程车上，将井盖盖好，转到下一人孔。
问题
请分别指出以上情况中，作业人员的做法是否正确?为什么?若不正确，请指出正确的做法。
（三)
背景资料
某电信施工企业(乙方)于某年8月20日与某电信运营商(甲方)签订了开挖90公里直埋光缆沟的施工合同，乙方编制的施工方案和进度计划已获批准，该工程挖沟工程量为90 000延米，假设挖沟的综合施工费用单价为10元历廷米。合同约定：乙方采用租赁机械施工，机械租赁费为800元／台班，若增加工作量，按比例增加工期，费用单价不变。合同工期为30天，9月21日开工，10月20日完工。在实际工程中发生如下事件：
1．因租赁机械故障，晚开工5天，造成人员窝工25个工日。
2．施工过程中，因路由改变，于9月30日停工，配合进行路由复查，配合工日
为50个工日。
3．10月10日复工，同时甲方提出光缆路由加长，设计变更增加挖沟9000延米。
4．10月15～21日，因特大雪灾造成交通阻断，迫使工程停工，造成人员窝工40个工日，10月22日恢复挖沟工作，工程于11月8日完工。
问题
1．指出上述事件中哪些乙方可以向甲方要求索赔，哪些不可以要求索赔，简要说明原因。
2．可索赔事件工期索赔各是多少天?总计工期索赔是多少天?
3．假设人工费单价24元／工日，因增加用工所需的管理费为增加人工费的55％，则合理的费用索赔总额是多少?
4．乙方应向甲方提供的索赔文件有明有哪些？
(四)
背景资料
某施工企业承接了一项光缆架空线路工程，该线路与3条高压电力线、多条低压裸露电力线及一条直埋光缆交越。施工合同中规定，工程所用部分材料由施工单位自行采购。该企业在以往施工过程中，曾发生过如下问题：因吊线垂度不合格而整改；接续人员操作技能差且接续时未监测，中继段测试时才发现，进行返工；中继段测试时发现非接续点有衰耗突变，将该盘缆更换，经检查无外力破坏，单盘检验记录只有。部分光纤的测试值；1人在立杆时被挤伤；1人因无杆上作业经验，紧张、头晕摔伤；3人在高压电力线下作业时触电受伤。新组建的项目部中新工人占很大比例。
问题
1．为保证工程质量，在对人员和过程控制方面应采取哪些管理措施?
2．根据队伍情况，本工程应重点控制哪些工序?
3．用因果分析图分析影响接头衰耗的原因。
4．简述材料质量控制的要点。
5．根据工特点应制定哪些安全措施?
(五)
背景资料
某外地光缆SDH通信传输设备安装工程，共4个站，其中2个TM站，2个ADM站，光缆线路已完成，设备及主要材料由业主指定的厂商提供到现场，电力电缆及辅材由施工单位自购，测试仪表由施工方准备，合同工期28天。
合同规定本工程不能分包或转包其他施工单位；本工程只配备一套测试仪表，工程准备和转移时间含在安装、测试时间内；计划工期等于计算工期。
问题
1．在答题卡上绘制给出的网络图，标注时间参数和关键路径(关键路径用双线表示)。计划工期是否符合合同要求?
2．如本工程安装人员费用100元／人·天；测试人员费用200元／，人-天；测试仪表费用2000元／套·天；仪表调遣费1100元／套；人员调遣费200元／人。
计算本工程最低施工成本。
3．在TM l、TM2站安装工作同时完成的情况下，若增加一套仪表(包括2名测试人员)系统测试可缩短一半时间。绘出调整后的网络图。计算工期可提前多少天?工程成本增加多少?
4．如设备到货延迟造成工期损失，施工单位可否向设备厂商索赔?为什么?
安装TM站工日：12*8*2=192
安装ADM站工日：5*4*2=40
安装工日合计：192+40=232
TM测试工日：3*2*2=12
ADM测试工日：2*2*2=8
系统测试工日：2*6=12
整理竣工资料：1*2=2
测试工日合计：12+8+12+2=34
仪表使用天数：3+3+2+2+6=16
调遣人数：暂空缺
本工程安装人员费用100元／人·天；测试人员费用200元／，人-天；测试仪表费用2000元／套·天；仪表调遣费1100元／套；人员调遣费200元／人。
总费用=232x100+34x200+16x2000+？？x200+1100
3、
背景资料：
某SDH通信传输设备安装工程，共5个站，其中3个中继站，2个终端站。本工程施工地点位于山区，施工时间处于冬季。本工程的工程量如下：
（1）终端站需在旧机房一列内安装3架光传输设备、一列2架DDF、1架ODF设备，电源需从所在列引出，并更换列熔丝基座。
（2）中继站需在新机房内安装1架电源设备、1架光传输中继设备、1架ODF设备。
本工程的电力电缆及辅材需施工单位自购，设备由建设单位指定的厂商提供到现场，测试仪器由施工方准备。合同工期要求30天，并规定因甲方原因造成工期延误5天以内工程承包费不得增加；延误工期违约金5000元/天，超过3天违约金10000元/天；工期提前甲方奖励500元/天。
施工单位通过投标承揽到此工程，并且针对此工程建了项目经理部，项目经理部编制了施工组织设计，其中施工方案中规定：10人10天完成终端站安装，2人5天1套仪表完成本机测试；3人3天完成中继站安装，2人1天1套仪表完成本机测试；2人10天1套仪表完成系统测试。其中本机测试和系统测试只配备一套测试仪表。上述时间均包含工程准备、转移时间和竣工文件收集整理时间。为了保证工程目标的实现，在施工组织设计中还编制了质量、进度、安全控
制计划。为了降低施工成本，项目经理部选派了2名技术人员参与此项目的施工。
此工程按时开工，在施工过程中，有以下事件：
(1) 测试时发现个别焊点存在假焊
(2) 更换列熔丝基座时发生了电源短路，导致电力室熔丝烧断。
(3) 项目经理对现场施工质量进行检查时，发现部分测试结果有误。
(4) 由于冬季山区路滑，自备车辆发生交通事故，一施工人员腿部骨折。
(5) 机房内尘土较多，机房值班员向施工单位提出警告。
工程经过施工单位的努力按时完工，建设单位组织了验收。工程竣工验收后一年多的时间里，施工单位多次向建设单位催收此项目的施工费，但建设单位一直以资金紧张为由不予支付。
问题：
1．本工程施工组织设计中的控制计划还应明确哪些内容？
2．请设置此工程机架安装的质量控制点。
3．用横道图编制进度计划及人力运用示意图，编制要求：满足工期要求；使用最少的人力资源；成本最低。
4．排序终端站单项工程施工的主要工序流程。
5．画出（双代号）网络图，并标明时间参数、关键路径。
6．画出单代号网路图，并标明时间参数。
7．如果排除本工程建设单位道德方面及商业方面的问题，单从基建程序方面考虑，施工单位不能及时获得施工费的原因是什么？为什么？
标准答案：1．（本小题3分）本工程施工组织设计中的控制计划应明确质量、进度、安全控制计划以外，还应明确成本控制计划和环境控制计划。
2．（本小题5分）机架安装的质量控制点包括：基座的位置、水平度；机架安装的位置、垂直度，机架上加固；机架的标志
3．（本小题7分）本工程要求：10人10天完成终端站安装，2人5天1套仪表完成本机测试；
3人3天完成中继站安装；2人1天1套仪表完成本机测试，2人10天1套仪表完成系统测试。其中本机测试和系统测试只配备一套测试仪表。因此其横道图如下图。按照各作业组每天所需的人员数量。累计起来形成了人力运用示意图，如图3-1 所示：
4．（本小题5分）排序终端站单项工程施工的主要工序流程如下表3-1所示：
5．（本小题7分）此工程的双代号网络图如下图3-2所示，其关键路径如图中红色路径：
6. （本小题7分）此工程的单代号网络图如下图3-3所示：
7．（本小题6分）如果建设单位无道德方面及商业方面的问题，单从基建程序方面来考虑，施工单位不能及时获得施工费的原因主要是建设单位的年度计划没做好，没有筹到施工费用。建设单位在不具备条件的情况下举行了投招标。建设单位开展招标活动的前提条件包括建设资金已经落实。因此在正常情况下，工程能够完工以后，施工单位是不应该得不到施工费的。
终端站安装上两拨人分别10人一起20
回复陕西-屋顶烟囱(46433079) 8:30:29
中继站安装上3个人最后测试两个人
回复陕西-屋顶烟囱(46433079) 8:30:33
一起25 呵呵
回复陕西-屋顶烟囱(46433079) 8:30:49
测试的人员是共用的
系统测试就是最后的两个人
回复陕西-屋顶烟囱(46433079) 8:33:20
你看同时进行就需要算两拨人不是同时进行的人员可以共用
回复陕西-屋顶烟囱(46433079) 8:33:53
两个终端站和第一个中继站是同时进行的
回复陕西-屋顶烟囱(46433079) 8:34:00
这里就需要23个人了
回复陕西-屋顶烟囱(46433079) 8:34:25
然后上来两个干第一个中继站的测试
回复陕西-屋顶烟囱(46433079) 8:34:44
其实就是23个普工两个技工
AC是安装人员分别10人
回复陕西-屋顶烟囱(46433079) 8:44:22
各干10天
E安装人员干3天去做G 再三天去I
因为赶工期所以必须三十天之内
回复陕西-屋顶烟囱(46433079) 8:50:14
终端站和中继站是同时开始的从第一天就要上23个人对不？
到第八天测试人员也开始了
回复陕西-屋顶烟囱(46433079) 8:50:50
所以总共上了25对不
2005年度一级建造师通信与广电实务考试试卷
一、单项选择题(共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)
1．数字同步网中将一个时钟作为基准时钟，网中其它时钟同步于基准时钟的方式称为( )。A．准同步方式B．主从同步方式
c．基准时钟同步方式D．定时基准传输方式
2．光脉冲信号经光纤传输，到达输出端会发生时间上的展宽，这种现象被称为光纤传输的( )。
A．衰耗B．衰落c．时延D．色散
3．标志直流电源电能质量的两个重要指标是电压变动范围和( )。
A．频率B．电压波形畸变率c．杂音D．电流
4．电信管理网(TMN)由操作系统、工作站、数据通信网和网元组成，其中网元是指网络中的( )。
A．设备B．光纤C．管道D．节点
5．成功的广播扩声系统必须具有足够的响度、清晰度，并使声音( )。
A．达到高保真音质要求B．不产生任何反射
C．具有临场感D．均匀地覆盖听众
6．广播电视监测是指通过客观测量和( )如实反映广播电视节目播出质量和效果。
A．综合分析B．综合评价c．主观评价D．科学评价
7．太阳能电池是一种光电转换器，只能在一定光强度下提供电能，因此必须配备( )，才能完成供电任务。
A．配电盘B．储能设备C．逆变器D．整流器
8．在建筑施工中，混凝土养护是使混凝土( )。
A．表面保持平整、清洁B．在硬化之前免遭破坏
C．表面免受阳光照射D．保持一定湿度，达到预期强度
9．在工程现场需要对单盘光缆进行( )。
A．接头损耗和中继段衰耗检验B．光缆抗拉强度检验
C．外观检查和光性能检验D．中继段光纤背向散射信号曲线检查
10．电路割接时，应由( )向上级主管部门申请割接作业电路中断时间。
A．建设单位B．施工单位C．监理单位D．设备厂家督导
11．消弧线用于光缆线路防雷时，其作用是使原电弧区的地电位( )。
A．升高B．降低C．均衡D．消除
12．在1550nm窗口工作波长区具有合理较低色散的单模光纤是( )单模光纤。
A．G．652 B．G．653 C．G．654 D．G．655
13．电信传输工程中，( )属于SDH设备单机测试项目。
A．光信噪比B．误码性能c．信道隔离度D．结合抖动
14．通常情况下，中、短波广播发射天线塔桅底部对地绝缘要求是( )。
A．中、短波均需绝缘B．中、短波均不需绝缘
C．中波需绝缘，短波不需绝缘D．中波不需绝缘，短波需绝缘
15．《广播电视设施保护条例》规定，禁止在发射、监测台(站)周围( )范围内建油库、加油站、液化气站、煤气站等易燃易爆设施。
A．100m B．250m C．500m D．750m
16．《电信建设管理办法》规定海缆路由应向国家海洋管理部门和( )备案。
A．市政规划部门B．港监部门C．渔业管理部门D．国土资源管理部门
17．通信建设工程预算编制人员必须( )。
A．参加过概预算培训，并获得结业证书B．具有编制工程概预算经验二年以上C．参加过培训并具有施工单位颁发的上岗证D．持有通信工程概预算人员资格证书
18．根据电信枢纽楼构造防火要求，通过楼板的孔洞，电缆与楼板间的孔隙应用( )密封。
A．膨胀材料B．阻燃材料c．非燃烧材料D．绝缘材料
19．酸性电池室及贮酸室不应设插座及开关，应采用( )灯具。
A．防爆B．防潮c．防尘D．防蚊虫
20．根据《广播电影电视工程建筑抗震分级标准》规定，中央级及省级电视发射台的机房建筑属于( )类抗震设防建筑。
A．甲B．乙C．丙D．丁
二、多项选择题(共10题，每题2分。每题的备选项中。有2个或2个以上符合题
意，至少有1个错项。错选。·本题不得分；少选，所选的每个选项得0．5分)
21．电信网的分类，按业务性质分为( )。
A．电话网B．数据通信网
C．长途通信网D．电视传输网E．专用通信网
22．在下列各项中，属于电视节目后期制作使用的设备有( )。
A．三维动画设备B．切换台
c．配音设备D。非线性编辑设备E．摄像机
23．在移动通信工程中，基站子系统设备主要性能指标检验包括( )。
A．发射机主要性能指标复测B．接收机主要性能指标复测
C．移动性管理功能检验D．短消息及语音信箱业务功能检验
E．基站控制器主要功能检验
24．．关于广播电视中心工艺用电负荷特点的表述，正确的有( )。
A．可靠性要求极高B．功率因数很低
C．单相和非线性负荷多D．用电设备之间会产生干扰E．24小时连续负荷
25．通信管道工程铺管时，( )层与层及同层相邻管材之间净距为2～3cm。
A．硅芯管B．双壁波纹管C．水泥管D．栅格管
E．钢管
26．波分复用设备的系统测试项目包括( )。
A．光信噪比B．光通道误码性能
C．非线性失真特性D．发射机噪声电平E。光通道系统输出抖动27．驻波比(VSWR)测试是( )通信系统工程中的一个测试项目。
A．微波B．卫星C．波分复用D．光缆SDH
E．移动
28．实施通信行政处罚的通信主管部门是( )。
A．信息产业部B．国家邮政局c．省、自治区、直辖市通信管理局
D．省、自治区、直辖市邮政管理局E．具有通信行政管理职能的组织
29．移动通信基站严禁设在( )。
A．居民区B．矿山开采区C．易受洪水淹灌的地区D．党政机关E．商务区
30．根据《工程建设标准强制性条文》(广播电影电视部分)规定，中、短波发射台场地选择需要考虑( )等因素。
A．服务区内人口分布状况B．天线前方障碍物
C．环境噪声水平D．地形E．对居民的电磁辐射
三、案例分析题(共5题，(一)、(二)、(三)题各20分，(四)、(五)题各30分)
(一)
背景资料
某施工单位承接了一项光缆SDH设备安装工程，准备派某施工队施工。单位领导向新任的该工程项目经理交待任务时特别提醒：该施工队新人较多，且在以前施工中曾发生过一些质量问题(因机架的垂直偏差、槽道水平偏差不合格及布线工艺较差被建设方要求返工；测试人员未经督导同意擅自加电致使机盘烧坏；操作人员插拔机盘时不知戴防静电手环；测试人员不能判定测试的数据正确与否)，应采取必要的措施，保证工程顺利完成。
针对队伍的实际情况，项目经理组织制定了相关的管理制度，加强监督管理，同时制定了安全、质量管理措施，以保证本工程质量。
问题
1．为保证工程质量，在人员和过程控制方面还应采取哪些管理措施?
2．根据队伍情况，本工程应重点控制哪些工序?
3．据以往工程统计资料，同轴线不通的情况时有发生，用因果分析图分析可能的原因。
（二）
背景资料
某施工单位与建设单位签订了一项光缆线路工程施工合同。合同中约定：光缆和接头盒等主要材料由建设单位提供；建设单位原因造成的30天以内停工，不赔偿误工费用。
施工单位为本工程进行了精心准备，并编写了施工组织设计，内容包括工程目标、施工方案、资源配备、成本控制措施等。
工程顺利开工。施工单位按照建设方批准的工程进度，在水田放水前完成了大部分光缆沟的开挖。对刚到货的光缆检验后，发现全部不合格，工程停工。
20天后，建设单位与设计单位制定出基于现有光缆的技术补救方案，由施工单位实施，为此，每个接头增加费用600元。-
停工期间，农田放水致使已开挖的大部分光缆沟坍塌。施工单位用20天时间对光缆沟进行清理，支付民工费标准是5万元／天。
另外，施工过程中由于路由变更，工程量增加，使工期延长10天，施工单位为此增加费用50万元。完工后统计，本工程全线接头共300个。
问题
1．施工组织设计中的控制措施还应包括哪些?
2．指出施工单位可索赔项目并分别计算各索赔项目的索赔工期和费用。
3．如何提高索赔成功率?
4．本工程竣工技术文件中必须包括哪些内容？
(三)
背景资料
某施工单位承担了一项本地网光缆通信线路工程，敷设方式为直埋，部分地段架空。
项目部抓紧开工前准备，进行了材料分屯，进场检验。因施工季节赶上雨季，为防潮设立了一个临时仓库，存放油漆、铁件、接头盒及准备用于山区爆破的炸药、导火索等。
项目经理组织制定了详细的作业进度计划，进行了作业分工。各作业队负责人对施工人员交待了施工任务和工期要求后，组织施工。为抢进度，施工人员连续作业。
施工期间时常有雷雨发生，雨大时，部分人员只是到附近的大树下临时躲避一下，雨小后继续施工，保证了工程进度。
架空地段与电力线交越作业时，已是晴天，施工人员象往常一样进入工地，时刻注意使吊线与电力线保持安全距离，没有触电事故发生。直埋部分有l处与已有通信电缆交越，施工人员根据现场标石情况开挖缆沟时，造成通信线路中断，抢修恢复后，查明事故直接原因是现场标石位置与实际偏离较大。
问题
1．项目部工前准备工作是否妥当?说明理由。
2．项目经理和作业队负责人施工前仅交待任务和工期要求是否妥当?为什么?
3．施工人员赶进度做法是否有不当之处?说明理由。
4．临近电力线作业时还应采取哪些措施?
5．直埋交越处理时，应如何做才能避免中断通信或其它危险情况发生?
(四)
背景资料
某直埋光缆线路工程，全长80km，部分路段采用钢管保护，预计工期50天。工程前35天的相关工作名称代号以及各项工作计划成本、计划完成工作量百分比、已完成工作量百分比、铺设光缆C 16 100 80 12
接头D 8 100 50 4
放排流线E 12 50 100 8
问题
1．计算前35天每项工作的已完工程计划施工成本(BCWP)及35天来总的已完工程计划施工成本(BCWP)。
2．计算35天来的合计实际发生成本(ACWP)、拟完工程计划施工成本(BCWS)。
3．计算35天的成本偏差(CV)与进度偏差(SV)，并分析成本和进度状况。
4．检查时发现15公里处光缆对地绝缘不符合要求，不合格的直接原因可能有哪些?
5.施工中应采取哪些措施预防光缆对地绝缘不合格?
(五)
背景资料
某通信管道建设工程为在市内建设2公里塑料管道，有一处与自来水管交越。该工程需建造人孔、手孔；通信管道用混凝土包封；机械开挖土方。建设单位聘请监理单位对工程进行监理。合同工期等于计算工期，工序安排见下图：
图中字母是工作代号，字母后为正常工作天数，括号内为最短工作天数．横线下为压缩l天工期的费用，单位为元。
施工单位按规定做了管道线路实地考察、临时没施设立、材料进场检验、施工机具现场调试等一系列工前准备工作后，顺利开工。
问题
1．施工单位做的工前现场准备工作还应有哪些?
2．工地现场应采取什么具体措施预防安全事故发生?
3．编制本工程双代号网络计划图，用双箭线标出关键路径，并计算工期。
4．当工程进行到27天时，A、B、C工作已完成，其他工作尚未开始，工期延误5天，需要对以后工作时间进行压缩，使工期满足合同要求，且增加的费用最少，画出压缩后的网络图并用双箭线标出关键路径。写出压缩步骤，计算增加费用。
5．隐蔽工程验收如何实施？
2006年度全国一级建造师执业资格考试试卷(通信与广电工程专业)
一、单项选择题（共20题，每题l分。每怒的备选项中，只有1个最符合题意）
1.第三代移动通信WCDMA标准是在（B）移动通信技术的基础上发展起来的。
A.TD—SCDMA
B.GSM
C.IS—95CDMA
D.CDMA2000
2.数字移动通信系统只有采用（D）才具有软越区切换功能。
A.空分多址方式
B.时分多址方式
C.频分多址方式
D.码分多址方式
3.我国数字同步网中定时基准信号采用（B）传输。
A.SDHl55Mb/s专线
B.PDH2Mb/s专线
C.PDH8Mb/s带业务电路
D.PDH140Mb/s专线
4.通信局站用阀控免维护铅酸蓄电池中，电解液是（A）溶液。
A.硫酸
B.盐酸
C.硝酸
D.醋酸
5.广播短波发射天线主要特性参数有天线效率、工作频率范围、仰角和（C）等。
A.微分增益
B.频响特性
C.方向性系数
D.非线性失真
6.广播扩声系统采用定压式功率放大器的目的是（D）。
A.稳定供电电压
B.稳定扩声的声压级
C.稳定信号电压
D.增加传输距离
7.太阳能直流供电系统由太阳电池列阵、储能装置、（A）和负载组成。
A.配电盘
B.整流器
C.逆变器
D.滤波器
8.架空光缆线路在雷害特别严重地段采用（B）措施防雷。
A.与电杆连接
B.装设架空地线
C.绝缘处理
D.穿管保护
9.光缆线路工程中继段应测试（B）。
A.光纤反射损耗
B.光纤接头损耗
C.光纤模场直径
D.光纤抗张强度
10.综合布线是由线缆和相关（B）组成的信息传输通道。
A.传输介质
B.接点设备
C.连接件
D.信息网络
11.广播电视中心通常采用10kV供电，10kV用电设备处的电压偏差允许值为（C）。
A.±2.5％
B.±5％
C.±7％
D.±l0％
12.进行波分复用设备调测时，应测试光纤放大器（OA）的（A）。
A.输出光功率
B.信道隔离度
C.输入抖动容限
D.输出抖动
13.穿越录音室、演播室的给排水及消防系统的管道均应采取（C）措施，防止管道固体传声。
A.消声
B.软连接
C.隔振
D.双级减振
14.基站馈线安装中，馈线弯曲半径应大于等于馈线外径的（C）倍。
A.10
B.15
C.20
D.25
15.群时延特性属于卫星通信系统中（B）的测试内容。
A.波导
B.变频器
C.高功率放大器
D.低噪声放大器
16.广播电视建设项目送审设计文件里的建筑图应包括（A）。
A.平面图
B.系统原理图
C.系统方框图
D.设备位置图
17.通信建筑安装工程中涉及到土建项目时，按（D）颁发的工程概算、预算定额和费用定额编制工程概算、预算。
A.信息产业部
B.国家发改委
C.各省、自治区、直辖市通信管理局
D.各省、自治区、直辖市建设行政管理部门
18.设计概算是（C）的重要组成部分。
A.项目建议书
B.可行性研究报告
C.初步设计
D.施工图设计
19.综合通信大楼的接地方式，应按（A）的原理设计。
A.单点接地
B.多点接地
C.重复接地
D.复合接地
20.根据《广播电影电视工程建筑抗震分级标准》，地、市级广播电台的主体建筑属于（C）类抗震设防建筑。
A.甲
B.乙
C.丙
D.丁
二、多项选择题（共l0题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意。至少有1个错项。错选，本题不得分；少选。所选的每个选项得0.5分）
21.对电信网络按服务对象进行分类，可分为（CE）。
A.数据通信网
B.光缆通信网
C.公用通信网
D.本地通信网
E.专有通信网
22.SDH系统有（ABDE）等基本网络单元。
A.终端复用器（TM）
B.分插复用器（ADM）
C.2/34Mb/s跳级复用器
D.再生中继器（REG）
E.同步数字交叉连接设备（SDXC）
23.电视节目前期制作需使用（BD）。
A.配乐设备
B.录像机
C.电子编辑设备
D.切换矩阵设备
E.字幕机
24.关于通信机房设备抗震加固的说法中，正确的有（ABD）。
A.在机房悬空的木地板下加装金属支撑座
B.用槽钢将整列机架连为一体后，加固在立桩上
C.抗震支架不要求横平竖直，但连接处要牢固
D.用铝型材将整歹哇机架连为一体后与抗震支架连为一体
E.抗震加固墙终端如遇玻璃窗，可与窗框连接加固
25.通信电源直流供电系统的设备包括（ABC）。
A.整流器
B.蓄电池
C.直流变换器
D.降压变压器
E.逆变器
26.波分复用设备测试项目包括（ABDE）。
A.波长转换器光发送眼图
B.OTU抖动传递特性
C.支路口映射抖动
D.合波器插入损耗
E.光监测信道（OSC）输出光功率
27.单、双声道调频发射机相同的测试项目包括信杂比、输出功率和（AE）等。
A.非线性失真
B.整机效率
C.噪声电平
D.载波跌落
E.音频振幅—频率特姓
28.广播电视塔桅架设安装前的技术准备包括：施工人员配备、（ABCD）等。
A.施工机具配备
B.安全防范措施
C.安装程序和方法
D.技术交底
E.施工合同评审
29.根据《中华人民共和国电信条例》规定，（ABC）属于危害电信网络安全和信息安全的行为。
A.擅自对电信网的功能或亳争存储、处理、传输的数据和应用程序进行删除或或修改
B.利用电信网从事窃取或者破坏他人信息、损害他人合法权益的活动
C.故意翩作、复制、传播计算机病毒或者以其它方式攻击他人电信网络等电信设施
D.以虚假、冒用的身份证件办理入网手续并使用移动电话
E.盗接他人电信线路，复制他人电信号码
30.《工程建设标准强制性条文》（信息工程部分）规定，县级及以上的电信建筑应在（ABE）设火灾自动报警系统。
A.电信机房
B.电缆进线室
C.疏散走道
D.餐厅
E.休息室
2006年度全国一级建造师执业资格考试试卷专业工程管理与实务
（通信与广电）
三、案例分析题（共5题，（一）、（二）、（三）题各20分，（四）、（五）题各30分）
（一）背景资料
某施工单位承担了一项通信管道工程，工程内容为在城区部分路段建设塑料管道。管道基础用水泥混凝土制作，管道用水泥混凝土包封，混凝土采用搅拌机现场搅拌。工程中需要切割沥青混凝土路面；由于部分施工地段地下水位高，开挖管道沟槽和入孔坑时需降水，降水使用燃油抽水机；回填管道沟时要求夯填。
为避免施工过程中管道沟槽坍塌、回填后路面下沉、管孔不通、入孔壁灰层剥落等情况发生，该施工单位进行了详细的工前策划，设置了质量控制点，制定了安全和环保措施。在进行安全及技术交底时明确了工程概况、施工方案、“三新”技术、对成品和半成品的保护措施。本工程顺利实施。
问题
1.根据工程特点，该施工单位应对哪些工序加以重点控制?
2.本工程所进行的安全及技术交底还应包含什么内容?
3.识别本工程的环境因素。
4.管道施工作业时，应注意哪些安全防护?
（二）背景资料
某公司承接SDH光通信终端站设备安装工程。施工过程中，因建设单位提供的DDF架宽度不符合设计要求造成停工一周，新DDF架到货后项目部很快完成了所有硬件安装。项目经理在现场巡查时，偶然发现ODF的防雷地线未接，提醒一施工人员接上。几天后，材料员清点材料时，发现用于防雷保护的l6mm2线料没有使用，核查结果是防雷地线用错线料，项目经理派人进行了更换。
工程完工后，公司组织交工前的预验，检查中发现：架高2.6m的DDF架垂直偏差为3.4mm，3m长的过桥走道两端高度差为8mm，2.6m高的立柱垂直偏差为2.6mm；设备线缆布
放整齐美观，但防雷地线接到了机房保护地线端子上而未接到防雷专用端子上。项目部的竣工资料正在整理中，已准备了工程说明、建筑安装工程量总表、交工报告、网管功能检查记录。
公司要求尽快完成整改以便按期交工。
问题
1.根据预验结果，指出铁件和机架安装工作需返工的内客并说明原因。
2.ODF防雷地线的安装工作反映出该项目部的施工管理有何缺陷?
3.本工程竣工技术文件还应补充哪些内容?
4.指出竣工测试记录中缺少的部分。
（三）背景资料
某光缆线路工程进度计划见下表：
单位：周
说明：①各项工作每周完成量相等。
②光缆接续在敷设光缆完成60％工作量时开始。
③埋设标石在敷设光缆完成60％工作量时开始。
④中继段测试必须在光缆接续全部完成后才能开始。
⑤每周工作七天。
第五周末时各项工作完成的进度累计情况如下：
问题
1.定性分析各工序前五周每周的实际进度与计划的关系。
2.计算第五周末各项工序实际避度比计划进度起前或拖后多少天?（计算结果如遇小数，采用进一法）
3.若从第六周开始仍按原计划周进度组织施工，总工期为多少天?比原计划延长多少天?
4.光缆中继段测试应包括哪些内容?
（四）
背景资料
某施工单位承担—项基站设备安装工程，工作内容包括：机房内基站及配套设备安装调测，30～50米高的地面自立式铁塔上天馈线系统安装，接地系统安装。工期为7月1日至8月31日。因工期紧张，项目部招收了部分塔上作业人员，自行组织了技术和安全培训即上岗作业；上塔前，项目部技术负责人对天馈线安装工作进行了交底；因馈线等甲方提供的主要材料有合格证，故未对其进行检验直接进场使用。工地安全员检查时，发现个别施工人员赤膊作业、随手抛下安全帽和工具、为活动方便不系安全带等，及时给予纠正。随后，项目部完善了安全保护措施，
至完工没有发生安全事故。
对已安装完成的10个站的测试中，发现多个站天馈线指标不合格，项目部通过分析找到了不合格原因，制定了纠正措施，后续的测试没有发现类似问题。
问题
1.指出至少5个安装天馈线的质量控制点。
2.用因果分析图法分析天馈线测试指标不合格的原因。
3.识别施工人员的不当行为可能引发的安全事故。
4.说明本工程安全保护措施应包含的内容。
5.说明接地系统作用及其室外部分包括的内容。
（五）背景资料
某光缆线路工程采用直埋敷设方式。开工前，施工单位办理了施工许可证，根据现场考察情况，确定了办公地点等临时设施。为了保证工程的顺利实施，制定了质量、安全等制度，编制了施工组织设计。工序安排见下图，图中字母是工作代号，字母后的数字为该工作的正常工作天数，括号内的数字为该工作的最短工作天数，横线下方的数字为本工作压缩1天所增加的费用，单位为元。该工程合同工期等于计算工期。
问题
1.施工单位的现场准备工作还应包括哪些内容?
2.在工程开工至交付阶段，施工单位应如何做才符合质量行为规范的要求?
3.编制本工程双代号网络计划图（只设1个开始节点），用双箭线标出关键路径，并计算工期。
4.当工程措行列第23天时。A、B、C工作已完成。其它工作尚未开始，此时实际进度比计划延误多少天?为使总工期满足合同要求，增加的总费用最少，需要对以后的部分工作的时间进行压缩，写出压缩步骤并计算增加费用，画出最终压缩后的网络图，并用双箭线标出关键路径。
5.检查时发现部分标石符号使用有误。第23至26块标石的符号如下图，指出错误所在，并写出标石符号所表示的正确内容。
2006年度全国一级建造师执业资格考试试卷专业工程管理与实务试卷标准答案
一、单项选择题（共20题，每题l分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）
1.B
2.D
3.B
4.A
5.C
6.D
7.A
8.B
9.B 10.C 11.C l2.A l3.C 14.B
15.B 16.A l7.D l8.C 19.A 20.C
二、多项选择题（共l0题。每题2分。每题的备选项中。有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选。所选的每个选项得0.5分）
21.CE 22.ABDE 23.BD 24.ABD 25.ABC 26.ABDE 27.AE 28.ABCD 29.ABC 30.ABE
三、案例分析题（共5题，（一）、（二）、（三）题各20分，（四）、（五）题各30分）
（一）
1.（本小题5分）
（1）管道基础；（2）塑料管铺设；（3）回填土方、夯填；（4）入孔内井壁抹灰；
（5）管道试通；（6）管道沟槽的支护或放坡。（答出1项1分）
2.（本小题5分）
（1）安全措施；（2）关键工序和质量控制点；（3）施工工艺；（4）质量通病预防及注意事项；（5）施工中的危险因素、可能造成的伤害以及预防措施。（各1分）
3.（本小题5分）本工程环境因素
（1）路面切割机工作时的噪声和扬尘；（2）开挖管道沟槽时的扬尘；（3）发电机、抽水机工作时的废气和噪声；（4）清洗搅拌机产生的污水、搅拌机装料时产生的扬尘；（5）打夯机产生的噪声。（各1分）
4.（本小题5分）
（1）临时用电设施安装漏电保护装置（1分）；（2）公路上施工设警示标志（2分）；（3）管道沟槽壁支护牢固（2分）。
（二）
1.（本小题6分）
（1）DDF需要返工（1分），因偏差大于l％。（2分），不合格；
（2）过桥走道需要返工（1分），因水平偏差大于2mm/m（2分），不合格；
2.（本小题4分）
（1）没有向施工人员做技术交底，交底制度不完善或落实不到位（2分）；
（2）没有自检、互检、专检过程，制度不完善或落实不到位（2分）；
3.（本小题6分）
（1）开工报告；（2）已安装设备明细表；（3）停工报告；（4）复工报告；（5）交接书；（6）验收证书（各1分）。
4.（本小题4分）
（1）本机测试记录；（2）系统测试记录（各2分）。
（三）
1.（本小题9分）
（1）敷设光缆：第—周比计划拖后（1分），第二周与计划相同（1分），第三周比计划超前（1分），第四周比计划拖后（1分），第五周比计划拖后（1分）；
（2）光缆接续：第四周比计划拖后（1分）第五周比计划超前（1分）；
（3）埋设标石：第四周比计划拖后（1分）第五周比计划拖后（1分）。
2.（本小题3分）
（1）敷设光缆比原计划拖后（100％-80％）×5×7=7（天）（1分）
（2）光缆接续比原计划拖后（67％-40％）×3×7=6（天）（1分）
（3）埋设标石比原计划拖后（67％-7％）×3×7=13（天）（1分）
3.（本小题3分）
（1）总工期为35+7+6+14=62（天）（2分）；（2）比原计划延长6天（1分）。
4.（本小题5分）
（1）光纤接头损耗；（2）光纤线路衰耗；（3）光纤后向散射信号曲线；（4）PMD（偏振模色散）；（5）光缆对地绝缘。（各1分）
（四）
1.（本小题5分
（1）天线固定；（2）天线位置；（3）天线方向；（4）馈线防水；（5）馈线固定；（6）馈线弯曲度；（7）馈线接头；（8）馈线接地。（1项得1分）
2.（本小题6分）
（画对图1分，标出“人”、“机”、“料”、“法”、“环”且有合理分析各1分）
3.（本小题6分）
（1）强紫外线对人体伤害；（2）人员高处坠落摔伤；（3）高处落物伤人（各2分）。
4.（本小题8分）
（1）进行安全教育和安全技术交底；
（2）塔上作业人员须经专门的安全培训，取得资格证书后上岗；
（3）作业人员佩戴安全防护用品；
（4）划定塔下安全禁区；
（5）高温时段和6级以上大风时停止塔上作业（每答对1项2分）。
5.（本小题5分）
（1）作用是迅速泄放雷电引起的强电流（2分）；
（2）建筑物接地（1分）、天线铁塔接地（1分）、天馈线接地（1分）。
（五）
1.（本小题4分）
（1）建立分屯点；（2）材料进场检验；（3）光缆配盘；（4）地质条件考察及路由复测（各1分）。
2.（本小题6分）
（1）进行材料进场检验；（2）按合同标准及规范要求施工；（3）自觉接受质量监督；（4）提供完整准确的竣工资料（答对l项2分）。
3.（本小题8分）
或
（图3分，关键路径3分，共6分）该工程工期为46天（2分）。
4.（本小题8分）23-18=5（天）
此时实际进度比计划延迟5天。（1分）
第一步：压缩I工作1天，增加费用600元（1分）
第二步：压缩D工作2天，增加费用2×800=1600元（1分）
第三步：压缩F工作1天，增加费用l000元（1分）
第四步：同时压缩F工作和H工作l天，增加费用l000+800=1800（元）（1分）
共增加费用：600+1600+1000+1800=5000（元）（1分）最终压缩后的网络图如下：（2分）或5.（本小题4分）
第23块错（1分），表示普通接头标石（1分）。
第24块错（1分），表示监测标石（1分）。
2007年机电实务 1精密、大型设备安装基础需要考虑减小基础振幅、减弱基础振动或控制基础沉降等，最适合采用基础是桩基础 2机电设备安装中，（调整与试运转）是综合检验设备制造和设备安装质量的重要环节。 3输配电架空线路施工工序为：勘测定位、基础施工、（电杆组装、立杆、拉线施工、放线施工）等 4热力管道安装时设置的坡度应与介质流向相同，以避免（发生噪声）。 5自动化仪表设备的取源部件在砌体和混凝土浇注体上安装时，最好的做法是：在砌筑或浇注同时埋入取源部件。 6空调制冷系统管道绝热施工应在（管道系统严密性检验后）进行。 7公安消防机构与其他单位共同核查工程实体是否符合经审核批准的消防设计的消防验收属于：现场检查。 8在建筑智能工程各系统中，能实现能源管理自动化，达到优化使用能源的系统是：建筑设备自动化系统。 9只是在由多台起重机共同抬吊某一设备时，才考虑：不均衡载荷。 10施工企业使用强制检定的计量器具，应向指定的计量检定机构申请：周期检定。 11特种设备安装、改造、维修竣工后，施工单位应在验收后30日内将有关技术资料移交：使用单位。 12设备安装中采用的各种计量和检测设备，应符合国家现行计量法规，精度等级不应低于（被检对象）的精度等级。 13负责焊接工艺评定，编制焊接作业指导书和焊接技术措施的焊接人员是：焊接技术人员。 14油断路器和六氟化硫断路器组装要求相同的是：同相各支持瓷套的法兰面宜在同一水平面上。15垫铁把设备的重量传递给基础，同时通过调整厚度将设备找平，因此垫铁的放置方法：标准垫法、十字垫法和辅助垫法。 17按《压力管道设计单位资格认证与管理办法》将管道分类为：长输管道、公用管道和工业管道。19吊装过程经常受风的影响，风载荷的计算要考虑的因素有：迎风面积、标准风压和风载体型系数。 20以焊接工艺评定报告为依据，结合焊接施工经验和实际焊接条件，可以编制：焊接工艺规程、焊接工艺卡和焊工作业指导书。 21需要对特种设备制造过程进行监督检验的特种设备有（压力容器、锅炉、起重机械和大型游乐设施）等 22《机械设备安装工程施工及验收通用规范》对试运转规定，施工单位必须带负荷试运转的设备有（泵、风机、压缩机）等设备。 23焊接质检人员的职责包括：对现场焊接作业全面检查、评定焊接质量。 2009年机电实务 1平面控制网的测量方法有：三角测量法、导线测量法、三边测量法。 3自动控制的闭环控制系统特点之一是（D．由偏差产生对系统被控量的控制） 4在工程实际中，经济管径的确定与流速的选择有关，①密度大的流体，流速取小些②对含有固体杂质的流体，流速取大些③对于真空管路，选择的流速必须保证产生的压力降△P低于允许值④黏度大的流体，流速取小些。 5长输管道线路勘察完成后，有设计单位向施工单位进行线路（A．交桩）工作 6管道上的热工仪表应按（设计要求）的位置进行安装。无机非金属硅酸盐材料包括水泥、玻璃、（陶瓷）等。 7对施工配合比有要求的防腐蚀材料，其配合比应由（试验）确定，不得任意改变。 8现场组对焊接的容器在钢平台上组对成封头后，应对（每道焊口）进行检查。 11起重工程中，钢丝绳一般由（高碳钢）钢丝捻绕而成。 12把焊接变形降到最小的焊接方法是（气体保护焊）。 13施工企业使用实行强制检定的计量器具，应当向当地县（市）级人民政府计量行政部门指定的
7177建设项目管理试题1 一、填空（共10题，每空2分，共30分） 1．项目管理的核心任务是项目的（）。 2．国际上把工程建设监理单位所提供的服务归为（）服务。 3．施工项目成本控制工作从施工项目（）开始直到竣工验收，贯穿于全过程。 4．建设工程项目质量控制系统运行机制的核心在于它的（）。 5. 建筑工程监理应当依照法律、行政法规及有关的技术标准、设计文件和建筑工程承包合同，对承包单位在施工质量、建设工期和建设资金使用等方面，代表（）实施监督。 6．招标人与中标人签订合同后( )工作日内，应当向中标人和未中标人退还投标保证金。 7．固定成本是指在一定期间和一定的工程范围内，其发生的成本额（）工程量增减变动的影响而相对固定的成本。 8．施工项目的主体是以（）为首的项目经理部，即项目管理层。 9．建设项目总投资包括全部建设资金和（）两部分组成。 10．在应用动态控制原理控制建设工程项目目标时，调整项目管理班子人员属于（）措施。 二、选择题（本大题共20小题，每小题2分，共40分） 1.在正常使用情况下，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏最低保修期限为（）。 A.2年 B.3年 C..4年 D.5年 2. 以下项目中属于建筑安装工程费中间接费的是（）。 A．施工机械使用费B．已完工程及设备保护费 C．安全施工费D．管理人员工资 3．下列设计的不同阶段中，排列顺序由前往后应是( )。 A．方案设计初步设计施工图设计B．方案设计施工图设计初步设计 C．初步设计方案设计施工图设计D．初步设计施工图设计方案设计4．对工程所用危险性较大的现场安装的起重机械设备，安装完毕交付使用前必须经( )验收，合格后方可使用。 A．监理单位B．施工单位 C．业主D．专业管理部门 5．施工项目的安全检查应由（）组织，定期进行。 A．公司最高领导B．主管生产的负责人 C．项目经理D．作业班组长 6．中标通知书（）具有法律效力 A．对招标人B．对中标人 C．对投标人D．对招标人和中标人 7．质量监督报告需要在( )提交竣工验收备案部门。 A．竣工验收之日起七天内B．竣工验收之日起五天内 C．竣工验收之日起十天内D．竣工验收之日起三天内 8．建设工程总承包合同中工程质量检验的重点是（）。 A．设计审查B．材料检验 C．工艺检验D．竣工验收
2015二级建造师考试试题及答案汇总下载 2014年二级建造师考试真题、模拟题尽收其中，诸多业界权威名师精心解析，精细化试题分析、完美解析一网打尽！二级建造师历年考试真题：https://www.doczj.com/doc/5a15512697.html,/XBCEta 更多精品备考资料及资讯好学-二级建造师交流群：421349720 矿业工程管理与实务模拟试题及答案 一、单选题(共计20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1.矿业工程施工中，不论何种井巷贯通，均需事先算出贯通测量的几何要素，它是指( )。 A. 贯通巷道中心线的坐标和坡度 B. 贯通巷道腰线的坐标和坡度 C. 贯通巷道中心线的坐标方位角、贯通巷道腰线的倾角(坡度)和贯通距离 D. 贯通巷道的距离 2.下列不属于提高混凝土耐久性的措施的是( )。 A. 根据工程所处环境和工程性质不同选用合适的水泥品种 B. 尽量减小水灰比 C. 采用高强度石子 D. 采用级配好且干净的骨料 3.建筑钢材作为主要的受力结构材料，其主要的力学性能有( )。 A. 抗拉性能、抗压性能、抗剪性能 B. 抗拉性能、抗压性能、抗冲击性能 C. 抗拉性能、抗压性能、抗疲劳性能 D. 抗拉性能、抗冲击性能、耐疲劳性能及硬度 4.下列水泥品种中适合拌制严寒地区水位升降范围内混凝土是( )。 A. 较高等级的普通水泥 B. 复合水泥 C. 火山灰质水泥 D. 矿渣水泥 5.下列不属于井巷涌水量预测基本方法的是( )。
A. 水文地质比拟法 B. 地下水动力学法 C. 涌水量与水位降深曲线法 D. 比较分析法 6.下列属于改善岩性防治滑坡的措施的是( )。 A. 爆破滑动面 B. 减重或削坡 C. 压坡脚 D. 抗滑桩 7.井巷工程中，锚注支护主要应用于( )。 A. 不稳定岩层，或者松软破碎岩层中的巷道 B. 稳定岩层 C. 稳定巷道 D. 采区巷道 8.煤矿许用炸药按其瓦斯安全性分为5级，最适合于高瓦斯和煤尘突出的矿井的煤矿许用炸药是( )。 A. 1级煤矿许用炸药 B. 2级煤矿许用炸药 C. 3级煤矿许用炸药 D. 5级煤矿许用炸药 9.下面哪条不是露天矿山爆破中提高爆破安全性的措施( )。 A. 采用多排孔微差爆破 B. 采用多排孔微差挤压爆破 C. 采用缓冲爆破 D. 露天深孔爆破 10.某地层土的渗透系数大、地下水水量大，降水深度在7m左右，最适宜的井点降水方法是( )。 A. 轻型井点 B. 喷射井点 C. 管井井点 D. 深井井点
一级建造师历年考试真题及答案下载 2014年一级建造师考试真题、模拟题尽收其中，千名业界权威名师精心解析，精细化试题分析、完 一、单项选择题(共20 题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1在热力管道的热伸长计算中，热伸长计算公式△L=αL△t中的α，其物理意义是()。 A. 管道膨胀系数 B. 管道体膨胀系数 C. 管道面膨胀系数 D. 管道线膨胀系数 参考答案:D 2绿地管道排水的设计施工，排水管道的坡度必须符合设计要求，或符合下列规定：()。 A. DN200mm管道0.5%，DN300rnm管道0.33%，DN350mm管道0.3%，DN400mm管道0.2%;流速： 0.75～5m/s(非金属管);管道标高偏差不应大于±10mm B. DN200mm管道0.4%，DN300mm管道0.33%，DN350mm管道0.3%，DN400mm管道0.2%;流速： 0.75～5m/s(非金属管);管道标高偏差不应大于±15mm C. DN200mm管道0.4%，DN300mm管道0.33%，DN350mm管道0.3%，DN400mm管道0.2%;流速： 0.75～5m/s(非金属管);管道标高偏差不应大于±10mm D. DN200mm管道0.4%，DN300rnm管道0.33%，DN350mm管道0.3%，DN400mm管道0.2%;流速： 0.75～10m/s(非金属管);管道标高偏差不应大于±10mm 参考答案:C 3抹面砂浆终凝后，应及时保持湿润养护，养护时间不宜少于()。 A. 28d B. 14d C. 7d D. 30d参考答案:B 4施工项目部应建立质量责任制和()办法。 A. 考核评价 B. 质量控制
二级建造师历年真题下载（完整版） 二级建造师报考现场资格审核一般所需准备的材料如下： 1)、首次报考人员需提供以下材料 (1)相应的学历证书原件及复印件; (2)本人身份证(或军官证)原件及复印件; (3)有效的业务工作证明(在报名表“单位意见”栏填写并加盖公章); (4)本人近期1寸同底免冠照片2张, 2寸同底免冠照片1张(贴于报名表指定位置); (5)如实填写的当年度二级建造师执业资格考试报名表(新考生); (6)如实填涂的省人事考试报名信息卡; (7)免试部分科目需提供相应专业的中级及以上专业技术资格证书及复印件，一、二级项目经理资质证书及复印件。 2)、续考人员需提供以下材料 (1)本人身份证(或军官证)原件及复印件; (2)上一年度的准考证原件及复印件; (3)本人近期1寸同底免冠照片1张, 2寸同底免冠照片1张(贴于报名表指定位置); (4)如实填写的当年度二级建造师执业资格考试报名表(老考生); (5)如实填涂的省人事考试报名信息卡。 执业资格： 取得建造师执业资格证书、且符合注册条件的人员，必须经过注册登记后，方可以建造师名义执业。建设部或其授权机构为一级建造师执业资格的注册管理机构；各省、自治区、直辖市建设行政主管部门制定本行政区域内二级建造师执业资格的注册办法，报建设部或其授权机构备案。准予注册的申请人员，分别获得《中华人民共和国一级建造师注册证书》、《中华人民共和国二级建造师注册证书》。已经注册的建造师必须接受继续教育，更新知识，不断提高业务水平。建造师执业资格注册有效期一般为3年，期满前3个月，要办理延续注册手续。 考试真题： 一.单项选择题 1、安装标高基准点一般设置在设备基础的( ). A.最高点 B.最低点 C.中心标板上 D.边缘附近 2、同时具备耐腐蚀、耐温及耐冲击的塑料水管是( ) A.聚乙烯管 B.聚丙烯管 C.ABS管 D.聚氯乙烯管 3、某设备重量85t,施工现场拟采用两台自行式起重机抬吊方案进行就位，其中索吊具重量3t,自制专用抬梁重量5t，风力影响可略。制定吊装方案时，最小计算载荷为() A.106.48t B.108.90t
2015年一级建造师建设工程项目管理真题及答案解析 一、单项选择题 1.“建设工程项目法人决策的理性化程度以及建筑企业经营者的经营管理理念”屈于影响建设工程质重的（） A.管理环境因素 B.人的因素 C.方法的因素 D.社会环境因素 【答案】D 【解析】本题考査的是项目质重的影响因素。社会环境因素主要是指会对项目质重造成影响的各种社会环境因素，包括国家:建设法律法规的健全程度及其执法力度；建设工 程项目法人决策的理性化程度以及建筑业经营者的经营管理理念建筑市场包括建设工程交易市场 和建筑生产要素市场的发育程度及交易行为的规范程度；政府的工程质重监督及行业管理成熟程 度；建设咨询服务业的发展程度及其服务水准的高低；廉政管理及行风建设的状况等。参见教材 P165。 2.根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》（国务院令613号），投标有效期从（）起计算。 A.提交投标文件开始之日 B.购买招标文件的截止之日 C.提交投标文件的截止之日 D.招标文件规定开标之日 【答案】C 【解析】本题考査的是投标有效期。投标有效期从提交投标文件的截止之日起筲。参见教材P274-276。 3．下列工程项目策划工作中，属于建设工程项目实施阶段管理策划的是（）。 A．确定项目实施期管理总体方案 B．确定生产运营期设施管理总体方案 C．确定项目风险管理与工程保险方案 D．确定生产运营期经营管理总体方案 【答案】C 【解析】本题考查的是项目实施阶段策划的工作内容。项目实施的管理策划主要工作内容包括：（1）项目实施各阶段项目管理的工作内容；（2）项目风险管理与工程保险方案。参见教材P40。
4.关于职业健康安全与环境管理体系管理评审的说法，正确的是（）。 A.管理评审是管理体系接受政府监督的一种机制 B.管理评审是最高管理者对管理阼系的系统评价 C.管理评审是管理睞系自我保证和自我监督的一种机制 D.管理评审是第三方论证机构对管理睞系的系统评价 【答案】B 【解析】本题考査的是职业健康安全管理阼系与环境管理体系的运行。管理评宙是由组织的最高管理者对管理睞系的系统评价，判断组织的管理体系面对内部愔况和外部环 境的变化是否充分适应有效，由此决定是否对管理体系做出调整，包括方针、目标、机构和程序等。参见教材P227。 5．下列双代号时标网络计划中，关键线路有（）条。 A．5 B．4 C．3 D．2 【答案】C 【解析】本题考查的关键线路的判断。关键线路有ABEI、ABGI、ACGI三条。参见教材P139~143。 7下列安全生产管理制度中，最基本、也是所有制度核心的是（）。 A安全生产教育塔训制度 B安全生产责任制 C安全检査制度 D安全措施计划制度 【答案】B 【解析】本题考査的是安全生产责任制。安全生产责任制是最基本的安全管理制度，是所有安全生产管理带j度的核心。参见教材P228。 9某施工项目部根据以往项目的材料实际耗用愔况，结合具体施工项目要求，制定领用材料标准控制发料。这种材料闲重控制方法是（）。
一级建造师历年真题(一键下载)。一级建造师历年真题是考生们复习备考一建的重要资料，对历年真题的分析可以了解出题规律以及答题技巧，下面小编就给大家整理了一级建造师历年真题汇总。 一级建造师历年真题(一键下载)整理如下： 1.建筑施工企业变更法定代表人的，应当到安全生产许可证颁发管理机关办理安全生产许可证变更手续的时间，为变更后()内。 A.10日 B.5日 C.15日 D.20日 【答案】A 【考点来源】第六章第1节P221 【解析】建筑施工企业变更名称、地址、法定代表人等，应当在变更后10日内，到原安全生产许可证颁发管理机关办理安全生产许可证变更手续。 2.关于建设工程代理的说法，正确的是()。 A.招标活动应当委托代理 B.代理人不可以自行辞去委托 C.被代理人可以单方取消委托 D.法定代表人与法人之间是法定代表关系 【答案】C 【考点来源】综合性考题，考查点有第一章第二节法定代表人、第三节委托代 点击【一级建造师学习资料】或打开https://www.doczj.com/doc/5a15512697.html,/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版
理和第三章第一节招标基本程序P15 【解析】招标的组织形式包括自行招标和委托招标，招标人具备自行招标能力的也可以自行招标。A错误。 在委托代理中，代理人可以辞去委托，被代理人也能取消代理，因此B错误C 正确。 法定代表人代表法人，不需要法人授权，法定代表人的行为就是法人的行为。D错误。 3.甲在乙拥有使用权的土地上设立地役权并办理了登记，乙将自己的土地使用权让给丙，关于各方权利的说法，正确的是()。 A.甲的地役权因办理登记而设立 B.乙转让土地使用权应经甲同意 C.土地所有权人设立地役权不必经乙同意 D.甲的地役权对丙具有约束力 【答案】D 【考点来源】第一章第4节P21 【解析】 A错误，甲的地役权因签订合同而设立。 B错误，乙转让土地使用权无需经甲同意。 C错误，土地所有权人设立地役权需经乙的同意。土地上已设立土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权等权利的，未经用益物权人同意，土地所有权人不得设立地役权。 点击【一级建造师学习资料】或打开https://www.doczj.com/doc/5a15512697.html,/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版
2010 年二级建造师考试《建筑工程》真题及答案解析 一、单项选择题（共20分题，每题1分，每题的备选项中，只有 1 个最符合题意） 1. 普通钢筋混凝土结构用钢的主要品种是（）。 A. 热轧钢筋 B. 热处理钢筋 C?钢丝 D.钢绞线 【答案】A 【解析】钢筋混凝土结构用钢主要品种有热轧钢筋、预应力混凝土用热处理钢筋、预应力混凝土用钢丝和钢绞线等热轧钢筋是建筑工程中用量最大的钢材品种之一，主要用于钢筋混凝土结构和预应力钢筋混凝土结构的配筋。 2. 在钢筋混凝土梁中，箍筋的主要作用是（）。 A. 承受由于弯矩作用而产生的拉力 B. 承受由于弯矩作用而产生的压力 C. 承受剪力 D. 承受因混凝土收缩和温度变化产生的压力 【答案】C 【解析】箍筋主要是承担剪力的，在结构还能固定受力钢筋的位置，以便绑扎成钢筋骨架。 3. 某住宅建筑，地上层数为八层，建筑高度为2 4.300m,该住宅属（）。 A. 低层住宅 B. 多层住宅 C?中高层住宅 D.高层住宅 【答案】C 【解析】住宅建筑按层数分类：一层至三层为低层住宅，四层至六层为多层住宅，七层至九层为中高层住宅，十层及十层以上为高层住宅，除住宅建筑之外的民用建筑高度不大于24m者为单层和多层建筑。大于24m者为高层建筑（不包括高度大于24m的单层公共建筑）。 4. 某实行建筑高度控制区内房层，室外地面标高为-0.300m，屋面面层标高为18.00m, 女儿墙顶点标高为19.100m,突出屋面的冰箱间顶面为该建筑的最高点，其标高为21.300m,该房屋的建筑高度是（）m。
A. 18.300 B．19.100 C．19.400 D．21.600 【答案】D 【解析】实行建筑高度控制区内建筑高度，应按建筑物室外地面至建筑物和构筑物最高点的 高度计算。则该房屋的建筑高度为二21.30-（-0.300）= 21.600m 5. 建筑钢材拉伸试验测的各项指标中，不包括（）。 A. 屈服强度 B. 疲劳强度 C?抗拉强度 D.伸长率 【答案】B 【解析】反映建筑钢材拉伸性能的指标包括屈服强度，抗拉强度和伸长率。屈服强度是结构设计中钢材强度的取值依据。伸长率是钢材发生断裂时所能承受永久变形的能力。伸长率越大，说明钢材的塑性越大。 6. 砌体结构墙、柱高厚比验算，是为了保证墙，柱满足（）要求。 A. 受压承载力 B. 受剪承载力 C?局部受压承载力 D.稳定性 【答案】D 【解析】砌体结构房屋中的墙、柱是受压构件。除了要满足承载力要求外，还必须保证其稳定性，以防止在施工和使用过程中发生倾斜、鼓出等现象（砌体结构设计规范）规定，用验算墙、柱高厚比的方法来进行墙、柱稳定性的验算。 7. 测定混凝土立方体抗压强度采用的标准度件，其养护龄期是（）。 A. 7 天 B. 14 天 C. 21 天 D. 28 天 【答案】D 【解析】混凝土立方体抗压标准强度（又称立方体抗压强度标准值）是指按标准方法制作和养护
历年一级建造师试题 2004一级建造师考试工程经济试题及答案 一、单项选择题（共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1．在下列各项中，属于资本金财务现金流量表中现金流出的是（）。 A．折旧费B．摊销费C．应付账款D．所得税 2．在下列关于现金流量图的表述中，错误的是（）。 A．以横轴为时间轴，零表示时间序列的起点 B．多次支付的箭线与时间轴的交点即为现金流量发生的时间单位初 C．在箭线上下流明现金流量的数值 D．垂直箭线箭头的方向是对特定的人而言的 3．已知年名义利率r，每年计总次数n，则年有效利率为（）。 4．在进行工程经济分析时，下列项目财务评价指标中，属于动态评价指标的是（）。 A．投资收益率B．偿债备付率C．财务内部收益率D．借款偿还期 5．在项目财务评价中，若某一方案可行，则（）。 A．PtPc，FNPV0，FIRRic B．PtPc，FNPV0，FIRRic C．PtPc，FNPV0，FIRRic D．PtPc，FNPV0，FIRRic 6．某生产性建设项目，折算到第1年年末的投资额为4800万元，第2年年末的净现金流量为1200万元，第3年年末为1500万元，自第4年年末开始皆为1600万元，直至第10年寿命期结束，则该建设项目的静态投资回收期为（）年。 A．4.24 B．4.31 C．4.45 D．5.24 7．利息备付率表示使用项目（）偿付利息的保证倍率。 A．支付税金后的利润B．支付税金前且支付利息后的利润 C．支付利息和税金前的利润D．支付税金和利息后的利润 8．通货膨胀是指由于货币(这里指纸币)的发行量超过（）所需要的货币量而引起的货币贬值和物价上涨的现象。 A．存量商品B．商品流通C．增量商D．购买能力 9．在下列各项中，属于固定成本的是（）。 A．长期借款利息B．原材料费C．燃料费D．生产人员工资 10．某生产性建设项目，其设计的生产能力为6万件，年固定成本为5600万元，每件产品的销售价格为3600元，每件产品的可变成本为1600元，每件产品的销售税金及附加之和为180元，则该生产性建设项目的盈亏平衡产销量为（）万件。 A．1.56 B．1.64 C．3.08 D．3.20 11．投资项目敏感性分析是通过分析来确定评价指标对主要不确定性因素的敏感程序和（）。 A．项目的盈利能力B．项目对其变化的承受能力 C．项目风险的概率D．项目的偿债能力 12．在进行设备购买与设备租赁方案经济比较时，应将购买方案与租赁方案视为（）。 A．独立方案B．相关方案C．互斥方案D．组合方案 13．对承租人而言，租赁设备的租赁费用主要包括租赁保证金、租金和（）。 A．贷款利息B．折旧费用C．运转成本D．担保费 14．价值工程中"价值"的含义是（）。 A．产品的使用价值B．产品的交换价值 C．产品全寿命时间价值D．产品功能与其全部费用的比较价值 15．在其他条件相同的情况下，考虑资金时间价值时，下列现金流量图中效益最好的是（）。
历年一级建造师实务真题及答案打包下载。一级建造师历年实务真题及答案是由名师带领专业一级建造师考试教研团队完成，具有极高的参考价值。为此小编特地整理了历年真题下载，希望对大家的备考有所帮助。 小编将历年一级建造师实务真题及答案打包下载整理如下： 一、单项选择题(共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1.关于地方性法规批准和备案的说法，正确的是()。 A.设区的市的地方性法规应当报省级人大常委会备案 B.自治州的单行条例报送备案时，应当说明作出变通的情况 C.省级人大常委会的地方性法规应报全国人大常委员会批准 D.自治县的单行条例由自治州人大常委员会报送全国人大常委会和国务院备案【答案】B 【考点来源】第一章第1节法的形式和效力层级P7 【解析】 A错误，设区的市、自治州的人民代表大会及其常务委员会制定的地方性法规，由省、自治区的人民代表大会常务委员会报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案。 B正确，D错误，自治州、自治县的人民代表大会制定的自治条例和单行条例，由省、自治区、直辖市的人民代表大会常务委员会报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案;自治条例、单行条例报送备案时，应当说明对法律、行政法规、地方性法规作出变通的情况。 C错误，省、自治区、直辖市的人民代表大会及其常务委员会制定的地方性法 点击【一级建造师学习资料】或打开https://www.doczj.com/doc/5a15512697.html,/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版
规，报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案。 2.2017年9月15日，甲公司与丙公司订立书面协议转让其对乙公司的30万元债权，同年9月25日甲公司将该债权转让通知了乙公司。关于该案的说法，正确的是()。 A.甲公司与丙公司之间的债权转让协议于2017年9月25日生效 B.丙公司自2017年9月15日起可以向乙公司主张30万元的债权 C.甲公司和乙公司就30万债务的清偿对丙公司承担连带责任 D.甲公司和丙公司之间的债权转让行为于2017年9月25日对乙公司发生效力【答案】D 【考点来源】第四章第1节合同的履行、变更、转让、撤销和终止P138 【解析】 《合同法》规定，债权人转让权利的，应当通知债务人。未经通知，该转让对债务人不发生效力。当债务人接到权利转让的通知后，权利转让即行生效，原债权人被新的债权人替代，或者新债权人的加入使原债权人不再完全享有原债权。 3.根据《立法法》，下列事项中必须由法律规定的是()。 A.税率的确定 B.环境保护 C.历史文化保护 D.增加施工许可证的申请条件 【答案】A 【考点来源】第一章第1节法的形式和效力层级P3 点击【一级建造师学习资料】或打开https://www.doczj.com/doc/5a15512697.html,/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版
2017年二级市政实务真题 1、以集散交通的功能为主,兼有服务功能的城镇道路称为（）. A.快速路 B。主干路 C.次干路 D。支路 答案：C 233网校解析：教材P1 2、关于普通混凝土路面胀缝施工技术要求，错误的是（） A.胀缝应及路面中心线垂直 B.缝壁必须垂直 C。缝宽必须一致,缝中不得连浆 D。缝上部安装胀缝板和传力杆 答案：D 233网校解析：教材P26 3、直接或间接承受汽车等荷载作用，对桥梁结构安全起保证作用的部件是（） A.桥台基础 B。桥面沥青混凝土铺装 C.桥梁栏杆 D.桥面排水系统 B.答案：A 233网校解析：教材P27 4、某地铁区间隧道，位于含水量大的粉质细沙层,地面沉降控制严格，且不具备降水条件，宜采用( ）施工。 A浅埋暗挖 B。明挖法 C。盾构法 D.盖挖法 答案：C 233网校解析：教材P65 5、关于地下连续墙施工的说法,错误的是(） A。施工振动小，噪声低 B.不适用于卵砾石地层 C.刚度大，开挖深度大
D.可作为主题结构的一部分 答案:B 233网校解析：教材P67 6、关于污水处理厂试运行的规定,错误的是（） A.参加试运行人员须经过培训考试合格 B.单机试车后再进行设备机组试运行 C。全长联机运行时间为12h D。试运行前，所有单项工程验收合格 答案：C 233网校解析:教材P98 7、关于给水排水构筑物砌筑材料额技术要求，错误的是（） A.机制烧结砖强度等级一般不低于MU10 B。设计无要求时,石材强度等级不得小于20MPa C.混凝土砌块应符合设计要求和相关规定 D.水泥砂浆强度不应低于M10 答案：B 233网校解析：教材P113 8、在城镇供热管网闭式系统中，一次热网及二次热网采用（）连接 A。流量限制器 B.热交换器 C.水处理器 D.温度控制器 答案：B 233网校解析：教材P121 9、一般情况下，直埋供热管道固定墩不采用（）结构形式 A。矩形 B.翅形 C.正“T"形 D.板凳形 答案：C 233网校解析：教材P128 固定墩是嵌固直埋管道固定节（固定支座），并及其共同承受直埋管道所受推力的钢筋混凝土构件。固定墩结构形式一般为矩形、倒T形、单井、双井、翅形和板凳形.
二级建造师历年考试真题及答案汇总下载2014年二级建造师考试真题、模拟题尽收其中，诸多业界权威名师精心解析，精细化试题分析、完美 解析一网打尽！二级建造师考试历年考试真题： 更多精品备考资料及资讯2015年二建高效备考交流群：0（入群即送一套白金课程，备考资料，历年真题）场景(一) 某海滨城市一建筑工程，16层施工时正遇台风多雨季节，为了保质保量完成施工任务，项目部制定了安全文明施工保障措施，落实了防火措施，主要部位设置了安全警示标志牌，并加强了对高空作业人员的安全教育。安全员在检查时，发现存在以下问题： (1)下雨天，地下室用电不符合要求； (2)临时消防水管不符合要求； (3)电焊工动火时未经审查批准。 根据场景(一)，回答下列题目。 1．安全带使用时应（），防止摆动碰撞。 A．低挂高用，垂直使用 B．高挂低用，垂直使用 C．高挂高用，水平使用 D．低挂低用，水平使用 2．根据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46—2005)，照明电源电压不得大12V的是（）。A．人防工程 B．有导电灰尘的场所 C．特别潮湿场所及导电良好的地面 D．高温场所 3．施工现场防火，下列属于一级动火的是（）。 A．现场堆有大量可燃和易燃物质的场所 B．在具有一定危险因素的非禁火区域内进行临时焊割等用火作业 C．小型油箱等容器用火作业 D．登高焊、割等用火作业 4．根据《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ 90一91)，遇有（）强风、浓雾等恶劣气候，不得进行露天攀登与悬空高处作业。 A．三级 B．四级 C．五级 D．六级 5．本建筑工程临时消防竖管，其管径要求最小不得小于（）mm。 A．25
二级建造师历年考试真题及答案下载（完整版） 2014年二级建造师考试真题、模拟题尽收其中，诸多业界权威名师精心解析，精细化试题分析、完美解析一网打尽！二级建造师考试历年考试真题：ejORs7 更多精品备考资料及资讯2015年二建高效备考交流群：0（入群即送一套白金课程，备考资料，历年 真题） 一、单项选择题(共20题，每题1分。每题的备选项中，只有l个最符合题意) 1、土方开挖必须做好基坑排水、截水和降水措施，地下水位应保持低于开挖面至少( )mm。 2、关于混凝土养护措施的说法，错误的是( )。 A.应在混凝土浇筑完毕后的l2h以内对混凝土加以覆盖并保湿养护 B.对于掺用缓凝外加剂或有抗渗要求的混凝土，浇水养护的时间不得少于21d C.混凝土养护应采用与拌制用水相同的水 D.混凝土强度达到设计强度的mm2前，不得在其上踩踏或安装模板及支架 3、带肋钢筋牌号后加( )的钢筋更适合有较高要求的抗震结构使用。 4、柱中箍筋直径不应小于( )倍纵向钢筋的最大直径。 5 4 3 2 5、关于因素分析法排序，说法正确的是( )。 A.先价值量，后工程量;先绝对数，后相对数
B.先工程量，后价值量;先绝对数，后相对数 C.先价值量，后工程量;先相对数，后绝对数 D.先工程量，后工程量，先相对数，后绝对数 6、大理石的弯曲强度为( )MPa。 7、下列需要进行专家论证的脚手架工程专项施工方案是( )。 A.搭设高度60m的落地式钢管脚手架工程 B.搭设高度48m的双排落地式钢管脚手架工程 C.提升高度120m的附着式整体和分片提升脚手架工程 D.架体高度1Bm的悬挑式脚手架工程 8、关于扣件式钢管作高大模板支架立杆时的说法，错误的是( )。 A.立杆上每步设置双向水平杆且与立杆扣接 B.相邻两立柱接头不得在同步内 C.立柱接长最多只允许有一个搭接接头 D.上段的钢管与下段钢管立柱严禁错开固定在水平拉杆上 9、永久性普通螺栓紧固应牢固、可靠，丝扣至少外露( )扣。 10、根据相关规定，现场出入口明显处应设置( )。 A.四牌一图 B.五牌一图 C.五牌二图 D.四牌二图 11、材料进场时，应提供材质证明，并根据供料计划和有关标准进行现场质量验证和记录，试验结果报( )审批。 A.项目物资主管工程师 B.项目质量主管工程师
一、单项选择题和多项选择题的类型 单项选择题和多项选择题的答题技巧一般分为知识型题、理解型题和计算型题。 1、知识型题 这种类型题比较简单，应考者只要记住关键知识点，一般都能做出正确选择。 [例1]项目在整个寿命周期内所发生的现金流入与现金流出的差额成为( )。 A 现金流量 B 净现金流量 C 现金存量 D 净现金存量 【答案分析】应考者只要知道净现金流量的概念，很快可以确定“B。净现金流量”。 2、分析理解型题 这类型题有一定难度，是对不同知识点异同点或相关性、灵活性等内容的比较、分析，应考者需要经过一定的辨析，才能从中选择正确答案。 [例2]财务净现值与现值指数的共同之处在于( )。 A 考虑了资金时间价值因素 B 都已设定的折现率为计算基础 C 都不能反映投资方案的实际投资报酬率 D 都能反映投资方案的实际投资报酬率 E 都可以对独立或互斥方案进行评价/中国资格考试网/ 【答案分析】应考者必须掌握财务净现值与现值指数两个知识点的概念和内容以及它们之间的相关性，才能正确回答这个题目。答案是A、B、C。 3、计算型题 这类型题难度较大，通常要求应考者既要掌握方法，又要提高计算速度和准确性。应考者在复习时应注意考试用书上的计算公式、方法，特别是给出的例题，最好是自己推导或对例题做一遍答案，对于复杂、累赘的计算可一般理解。 [例3]某建设工程，当折现率ic=10％时，财务净现值FNPV--200万元；当折现率ic=12％时，财务净现值FNPV=-100万元，用内插公式法可求得内部收益率为( )。 A 12％ B 10％ C 11.33％。 二、单项选择题和多项选择题的答题技巧 1、单项选择题的答题技巧 单项选择题由一个题干和四个备选项组成，被选项中只有一个答案最符合题意，其余三个都是干扰项。如果选择正确，该题得一分，错误不得分。这部分考题大都是考试用书中的基本概念、原理和方法，题目较简单。应考者只要扎根考试用书复习，容易得高分。 单项选择题一般解题方法和答题技巧有以下几种方法： （1）、直接选择法，即直接选出正确项，如果应考者该考点比较熟悉，可采用此方法，节约时间； [例4]下列不属于21世纪人类环境所面对的挑战的是( )。 A 温室效应 B 土地严重沙化 C 酸雨频繁土壤酸化 D 不明疾病增加 【答案分析】在考试用书12205011中明确列出21世纪人类环境所面对的八大挑战，即森林面积锐减，土地严重沙化，自然灾害频繁，淡水资源日益枯竭，温室效应，臭氧层遭破坏，酸雨频繁土壤酸化，化学废物排量居增。所以正确答案很明确是D不明疾病增加。另外，不明疾病增加应该不是环境问题，可以直接选择。 （2）、间接选择法，即排除法。如正确答案不能直接马上看出，逐个排除不正确的干扰项，最后选出正确答案。/中国资格考试网/ [例5]对于一个建设工程项目而言，下列()方的项目管理属于管理核心。 A 业主 B 政府管理机关 C 总承包方 D 设计方 【答案分析】题中“B政府管理机关”不会直接参与项目的管理，一般只起到监督管理和登记备案作用，所以B不正确；“C总承包方”和“D设计方”，他们项目管理虽然也服务于项目的整体利益，所以C、D不正确；只有“A业主”的项目管理是建设项目生产过程的总集成，是总组织者，是项目管理的核心，所以A是正确答案。对于一个建设工程来
2004年一级建造师建设工程法规及相关知识真题及答案 一、单项选择题（共70题，每题1分。每题的备选项中，只有一个最符合题意） 1 -级建造师执业资 格的注册管理机构是（ d ）。 A ．省级建设行政主管部门 B ．人事部或其授权机构 C ．建设行业协会 D ．建设部或其授权机构 2 要执业范围是（ a ）。 A ．担任建设工程项目施工的项目经理 B ．担任建设工程项目评估人员 C ．从事建设工程项目咨询工作 D ．从事建设工程项目预算工作 3，当事人 意思表示真实是指行为人 （ d ）。 A ．言行要有法律根据 B ．作出承诺 C ．语言规范 D ．表现于外部的表示与其内在的真实意志相一致 4 正确表述是（ a ）。 A ．因法定事由的出现，权利人不能行使请求权的，诉讼时效中止 B ．因原告起诉，诉讼时效中止 C ．因被告应诉，诉讼时效中止 D ．因证人要求，诉讼时效中止 5 立项批准后，建设单位应按（b ）顺序办理相应手续。 A ．工程发包--报建登记--签订施工承包合同--申领施工许可证 B ．报建登记--申领施工许可证--工程发包--签订施工承包合同 C ．申领施工许可证--工程发包--签订施工承包合同--报建登记 D ．报建登记--工程发包--签订施工承包合同--申领施工许可证 6．从事建筑活动的经济组织应当具备的条件是符合国家规定的（ ）。 A ．注册资本．专业技术人员和技术装备 B ．流动资金．专业技术人员和突出业绩 C ．注册资本．专业管理人员并依法设立 D ．流动资金．专业管理人员和资格证书 7．施工总承包单位与分包单位依法签订了"幕墙工程分包协议"，在建设单位组织竣工验收时发现幕墙工程质量不合格。下列表述正确的是（ ）。 A ．分包单位就全部工程对建设单位承担法律责任 B ．分包单位可以不承担法律责任 C ．总包单应就分包工程对建设单位承担全部法律责任 D ．总包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。 8．下列各项，符合《建筑法》建设工程监理规定的是（ ）。 A ．工程监理单位代理建设单位利益执行监理任务 B ．工程监理人员发现工程施工不符合工程建设强制性标准的，有权要求施工单位整改 C ．工程监理人员发现工程设计不符合工程建设强制性标准的，有权要求设计单位整改 D ．工程监理单位可以转让工程监理业务 9．建设工程实施监理前，（ ）应当将委托的工程监理单位．监理权限等事项，书面通知被监理的建筑施工企业。 A ．建设行政主管部门 B ．行业协会 C ．监理单位 D ．建设单位 10．依据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，施工单项合同估算价（ ）万元人民币以上的工程建设项目，必须进行招标。 A ．50 B ．100 C ．200 D ．500 11．招标投标活动应当遵循的原则是（ ）。 A ．公开、公平、公正和最低价中标 B ．自愿、公平、公正和等价有偿 C ．公开、公平、公正和诚实信用 D ．自愿、公平、等价有偿和诚实信用 12．招标代理机构应当在招标人委托的范围内办理招标事宜，并遵守《招标投标法》关于（ ）的规定。 A ．招标人 B ．投标人 C ．评标人 D ．招标人和投标人 13．《招标投标法》规定的招标方式是（ ）。 A ．公开招标．邀请招标和议标 B ．公开招标和议标 C ．邀请招标和议标 D ．公开招标和邀请招标 14．投标人应当具备（ ）的能力。 A ． 编制标底 B ．组织评标 C ．承担招标项目 D ．融资 15．同一专业的单位组成联合体投标，按照（ ）单位确定资质等级。 A ．资质等级较高的 B ．资质等级较低的 C ．联合体主办者的 D ．承担主要任务的 16．某投标人在提交投标文件时，挟带了一封修改投标报价的函件，但开标时该函件没有当众拆封宣读，只宣读了修改前的报价单上填报的投标价格，该投标人当时没有异议。这份修改投标报价的函件应视为（ ）。 A ．有效 B ．无效 C ．经澄清说明后有效 D ．在招标人同意接受的情况下有效 17．开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的（ ）。进行。 A ．当天公开 B ．当天不公开 C ．同-时间公开 D ．同一时间不公开 18．安全生产“三同时”制度是指建设项目的安全设施，必须与主体工程（ ）。 A ．同时设计，同时施工，同时竣工验收 B ．同时设计，同时施工，同时投入使用 C ．同时论证，同时评价，同时投资 D ．同时投资，同时施工，同时评价 19．生产经营单位使用涉及生命安全．危险性较大的特种设备，必须按照国家有关规定，由专业生产单位生产，（ ），方可投入使用。 A ．专业检测机构检测合格，取得安全标志 B ．专业检测机构检测合格，报安全生产监督管理部门批准 C ．专业检验机构检验合格，申请安全使用证 D ．健立专门安全管理制度，定期检测评估 20．安全生产监督检查人员的职权之一是（ ）。 A ．财务报表审查权 B ．责令紧急避险权 C ．现场调解裁决权
二级建造师历年真题精解打包下载 法规 一、单项选择题(共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1．建造师执业资格注册的有效期一般为（ ）年。 A．5 B．4 C．3 D．2 2．一级建造师相对于二级建造师在职业划分方面多出了（ ）项? A.2 B.3 C.4 D.5 3．建设单位自领取施工许可证之日起因故不能按期开工的应当申请延期，延期以（ ）次为限，每次不超过（ ）个月。 A．1，2 B．1，3 C．2，2 D．2，3 4．下列各项中不正确的一项是（ ）。 A．诉讼时效是指权利人在法定期间内，未向人民法院提起诉讼请求保护其权利时，法律规定消灭其胜诉权的制度 B．向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为2年，法律另有规定的除外 C．诉讼时效期间从权利人知道或者应当知道其权利受侵害之日起开始计算，但是超过20年的，人民法院不予保护 D．在诉讼时效期间的最后6个月内，因不可抗力或者其他障碍不能行使请求权的，诉讼时效中断 5．下列不属于委托代理关系终止原因的是（ ）。 A．代理期限届满或代理事务完成 B．被代理人取消委托或代理人辞去委托 C．代理人丧失民事行为能力或代理人死亡 D．被代理人取得或恢复民事行为能力 6．某在建的建筑工程，因建设单位资金的原因于2003年3月15日中止施工，该建设单位应在（ ）之前向发证机关报告。 A．2003年3月30 日 B．2003年4月15日 C．2003年5月15 日 D．2003年6月15 日 7．下列关于招标方式的说明，不正确的是（ ）。 A．招标方式分为公开招标和邀请招标 B．发布招标公告是公开招标的第一个环节 C．邀请招标的邀请对象不得少于3家 D．邀请招标的邀请对象不得少于5家 8．两个以上法人或者其他组织组成联合体投标时，国家有关规定或者招标文件对投标人资格条件有规定的，联合体的资质应符合（ ）。 A．各方的加总条件符合规定的资质条件即可 B．有一方具备规定的相应资质条件即可 C．各方均应具备规定的资质条件 D．主要一方具备相应的资质条件即可 9．生产经营单位对本单位的安全生产工作全面负责的是（ ）。 A．董事长 B．总经理 C．生产单位的主要负责人 D．总工程师 10．当合同部分无效时，以下说法正确的是（ ）。 A．合同所有条款无效 B．其余部分无效 C．不影响其余部分的效力 D．由法院决定合同是否有效 11．对于按照市场行情约定价格的合同，如果在其履行过程中逾期付款而又遇到市场行情发