08年监理工程师《合同管理》练习5
判断题
1、投保了“建筑工程一切险”的工程建设项目，可获得保险公司赔偿的受损失原因包括地震、盗窃和设计错误等( )
A、是
B、否
2、建设单位应根据承包单位的投标报价与承包单位协商确定中标价格( )
A、是
B、否
3、转让是属于合同主体的变更。( )
A、是
B、否
4、FIDIC条款10.1款载明，承包商应在收到中标函之后28天内，提供履约担保。( )
A、是
B、否
5、净值就是净现值。( )
A、是
B、否
6、指定分包是业主将分包人指定给承包人。( )
A、是
B、否
7、当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可同时适用违约和定金条款。( )
A、是
B、否
8、保留金待竣工验收合格后一次发还。( )
A、是
B、否
9、业主指定的分包商，在施工中受到非自己应承担责任原因事件的干扰而受到损害时，他应向监理工程师提交索赔报告( )
A、是
B、否
10、保证合同的当事人是权利人和义务人( )
A、是
B、否
单项选择题
1、给指定分包商的付款应从（）内开支。
A、进度款
B、变更价款
C、预付款
D、暂列金额
2、监理单位出现失职行为，按照监理合同规定，业主可( )
A、发出中止合同通知，令监理合同即行停止
B、发出未履行业务通知后在第21天单方面终止合同
C、发出未履行业务通知后21天内未得到满意答复，进一步发出终止合同通知，在该终止合同通知发出后的第35天，监理合同即行终止
D、首先发出未履行义务通知，21天内未能得到满意答复后，在第一个通知发出35天后发出终止合同通知，监理合同即行终止
3、要求分包商实施新增工程项目施工的变更指令应由( )签发。
A、业主
B、监理工程师
C、总包商
D、分包商
4、FIDIC合同规定，计算承包商的施工期是发布开工令之日起到监理工程师签发( )之日止。
A、工程移交证书
B、工程移交证书指明的竣工
C、解除缺陷责任证书
D、最终支付证书
5、竣工检验合格后，工程师颁发接收证书，不表明（）。
A、工程已满足竣工条件
B、承包商的施工义务已完成
C、对工程照管的责任移交业主
D、施工合同终止
6、按照建设工程设计合同示范文本规定，设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后，如果在1年内项目未开始施工，则设计人( )。
A、不再负责处理有关设计问题
B、仍应无偿负责处理有关设计问题
C、仍应负责处理有关设计问题，但可适当收取咨询服务费
D、仍应负责处理有关设计问题，但可不再负责设计变更
7、债权人决定将其债权债务一并转让给第三人时，（）。
A、须经对方同意
B、无须经对方同意，但应通知对方
C、无须经对方同意，也不必通知对方
D、须经对方同意，但要办理公证
8、以下文件，都是施工合同文件的组成部分，其中( )解释顺序是正确的。
A、中标通知书合同协议书
B、合同专用条件合同通用条件
C、工程报价单工程量清单
D、投标书及附件中标通知书
9、施工的竣工验收应当由( )负责组织。
A、发包人
B、工程师
C、承包人
D、监理单位
10、当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，( )承担赔偿责任。
A、未违约方只能依据定金条款要求对方
B、违约方有权选择适用的违约金或定金条款
C、未违约方有权选择适用的违约金或定金条款要求对方
D、未违约方采用违约金条款加定金条款计算之和要求对方
11、按照诉讼的地域管辖规定，建设工程合同纠纷应由( )的人民法院管辖。
A、工程所在地
B、被告住所地
C、原告住所地
D、合同签字地
12、确定中标人后，招标人与投标人应以( )作为施工合同价。
A、标底价
B、投标价
C、评标价
D、标底修正价
13、工程师在处理索赔时应注意自己的权力范围，下列情形中的( )不属于工程师的权力。
A、检查承包人现场同期的记录
B、指示承包人缩短合同工期
C、当工程师与承包人就补偿达不成一致时，工程师单方面作出处理决定
D、把批准的索赔要求纳入该月的工程进度款中
14、不属于委托勘察范围，发包人又未提供相关资料，致使勘察人在勘察工作中发生人身伤害和造成经济损失时，由（）承担民事责任。
A、勘察人
B、政府
C、保险机构
D、发包人
15、FIDIC合同条件规定，当颁发工程移交证书时发现，由于工程变更导致有效合同价下降超过15％，此时合同价应( )。
A、上调
B、下调
C、不变
D、仲裁决定
16、建设工程施工合同文本规定，业主收到承包商递送的索赔通知后的10天内未作出任何答复，则( )。
A、该项索赔视为已经批准
B、视为已被拒绝
C、尚待批准
D、承包商应进一步提交索赔证据
17、建设工程设计合同中没有（）费用。
A、进度款
B、预付款
C、结算款
D、定金
18、根据国务院颁布的《建设工程质量管理条例》，建设工程在正常使用条件下的最低保修期限正确的为( )。
A、基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限
B、屋面防水工程、有防水要求的卫生间和外墙面的防渗漏，为3年
C、供热与供冷系统，为1个采暖期、供冷期
D、电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为1年
19、合同履行的前提和依据是（）。
A、有效的合同
B、合同法
C、诚实信用原则
D、合同生效
20、争端裁决委员会的酬金由（）负担。
A、承包商
B、业主与承包商
C、业主
D、指定分包商
21、可变更的建设工程施工合同，当事人应当请求( )变更。
A、建设行政主管部门
B、设计单位
C、监理单位
D、人民法院
22、由于业主提供的设计图纸错误导致分包人返工，为此分包人向承包商提出索赔。承包商( )。
A、因不属于自己的原因拒绝索赔要求
B、认为索赔成立，先行支付后再向业主索赔
C、不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔通知
D、不予支付。以分包人的名义向工程师提交索赔报告
23、施工期间，按合同约定已办理分阶段移交手续的单位工程，应由( )承担该部分永久工程的照管责任。
A、业主
B、监理工程师
C、承包商
D、业主与承包商共同
24、根据FIDIC施工合同条件，当( )之后，承包商根据合同进行索赔的权利终止了。
A、递交最终报表
B、接收履约证书
C、递交竣工报表
D、结清单生效
25、《建设工程施工合同》规定的设计变更范畴不包括( )。
A、增加合同中约定的工程量
B、删减承包范围的工作内容交给其他人实施
C、改变承包人原计划的工作顺序和时间
D、更改工程有关部分的标高
26、与邀请招标相比，公开招标的最大优点是( )。
A、节省招标费用
B、招标时间短
C、减小合同履行过程中承包不违约的风险
D、竞争激烈
27、委托监理合同示范文本规定，因( )属于额外监理工作。
A、承包商施工进度延误，相应监理人延续期间的工作
B、委托人增加监理工作范围，相应增加的监理工作
C、委托人解除施工合同，相应监理人的善后工作
D、承包方施工质量违约，相应监理人增加的工作量
28、对已完成施工图设计的小型工程，进行施工招标时，可采用（）合同。
A、单价
B、总价
C、成本加酬金
D、综合单价
29、法律规范是由( )制定或认可，并由国家强制力保证实施的行为规则。
A、国家机关
B、统治阶段
C、社会公众
D、司法机关
30、从项目建议书开始到竣工投产的承包方式称( )。
A、全过程承包
B、施工总承包
C、设计总承包
D、联合承包
31、监理单位出现失职行为，按照监理合同规定，委托人可( )。
A、发出中止合同通知，令监理合同即行停止
B、发出未履行义务通知后在第21天单方终止合同
C、发出未履行义务通知后21天内未能得到满意答复，进一步发出终止合同通知，在该终止合同通知发出后的第35天，监理合同即行终止
D、首先发出未履行义务通知，21天内未能得到满意答复后，在第一个通知发出35天内发出终止合同通知，监理合同即行终止
32、依据委托监理合同示范文本，委托人认为监理人无正当理由而又未履行义务时，可向监理人发出( )的通知。
A、指时其未履行义务
B、终止合同
C、变更合同
D、解除合同
33、承包人在索赔事件发生后的( )天内向工程师递交索赔意向通知。
A、14
B、28
C、7
D、56
34、接到采购方的书面异议通知后，供货方应在（）天内，负责处理，否则即视为默认采购方提出的异议和处理意见。
A、5
B、7
C、10
D、14
35、（）是指分析索赔事件的影响。
A、分析索赔事由
B、事态调查结果
C、实际损失分析
D、损害事件原因调查
36、FIDIC合同条件规定，承包商的一切行为都必须遵守( )所在地的一切法律和法规。
A、业主
B、承包商
C、工程
D、业主或承包商
37、如果解决施工合同纠纷的仲裁过程违反法定程序，当事人可以向( )申请撤销裁决。
A、人民法院
B、政府的建设行政主管部门
C、上级仲裁委员会
D、质量监督机构
38、大型非标设备采购，买卖双方订立( )进行交易。
A、施工合同
B、买卖合同
C、采购合同
D、承揽合同
39、一个买卖合同执行的是政府定价，2000年2月1日订立合同时价格为每千克100元，合同规定2000年4月1日交货，违约金为每千克10元，交货后付款，但卖方直至2000年6月1日交货，而政府定价于2000年5月1日调整为每千克120元，买方应当按照每千克( )元向卖方付款。
A、90
B、100
C、110
D、120
40、行为人没有代理权、超越代理权或代理终止后以被代理人名义订立的合同，属于( )。
A、无效合同
B、可撒销或可变更的合同
C、效力待定合同
D、附生效力合同
41、采用《建设工程施工合同(示范文本)》应当由( )投保建筑工程一切险。
A、发包人
B、工程师
C、承包人
D、项目经理
42、某设备安装施工合同约定的开工日为2月1日。由于土建承包人延误竣工，导致安装承包人实际于2月10日开工。安装承包人在5月1日安装完毕并向工程师提交了竣工验收报告，5月10日开始进行5天启动连续试车，结果表明施工安装有缺陷。安装承包人按照工程师的指示进行了调试工作，并于5月25日再次提交请求验收报告。5月26日再次试车后表明安装工作满足合同规定的要求，参与试车有关各方于6月1日签署了同意移交工程的文件。应以( )的时间与合同工期比较，判定承包人是提前竣工还是延误竣工。
A、2月1日至5月10日
B、2月1日至5月25日
C、2月10日至5月26日
D、2月10日至6月1日
43、保证方式没有约定或约定不明确的，按（）承担保证责任。
A、保证
B、连带责任保证
C、违约
D、合同
44、工程师对已经同意承包人隐蔽的工程部位施工质量产生怀疑后，要求承包人进行剥露后的重新检验。检验结果表明施工质量存在缺陷，承包人按工程师的指示修复后再次覆盖。此项事件按照施工合同的规定，对增加的施工成本和延误的工期处理应是( )。
A、工期顺延，施工成本的增加由承包人承担
B、工期不予顺延，施工成本的增加由承包人承担
C、顺延工期，补偿剥露和重新覆盖的成本，修复缺陷成本由承包人承担
D、工期不予顺延，补偿剥露和重新覆盖的成本，修复缺陷成本由承包人承担
45、依据《合同法》的规定，执行政府定价或政府指导价的合同，合同当事人一方逾期接受货物时，遇价格上涨，应( )。
A、按原价格执行
B、按新价格执行
C、按原价和新价的平均价执行
D、按市场价执行
46、工程施工前，（）需向承包人进行设计交底。
A、委托人
B、设计人
C、工程师
D、发包人
47、《建设工程委托监理合同》标准条件规定“委托人”是指( )。
A、监理人派到监理机构全面履行本合同的全权负责人
B、承担直接投资责任和委托监理业务的一方及合法继承人
C、进行监理招标的一方
D、监督监理招标的一方
48、FIDIC《施工合同条件》为了合理地分担风险责任，定义( )为“基准日”。从此日期后发生的有经验承包商在投标阶段不能合理预见的风险归业主承担。
A、投标截止日期前第28天
B、投标截止日
C、定标日
D、工程师发布开工令日
49、在( )内规定，当一方向另一方提出的索赔要求不成立时，提出索赔一方应补偿由于此项索赔导致对方的费用支出。
A、设计合同
B、监理合同
C、施工合同
D、物资采购合同
50、监理工程师进行设计阶段项目管理的依据是( )。
A、委托监理合同
B、可行性研究报告
C、工程设计合同
D、设计招标文件
多项选择题
1、委托监理工作范围的确定通常考虑的因素是（）。
A、工程规模
B、工程项目的专业特点
C、被监理合同的难易程度
D、监理人员的配置数量
E、主要监理人员的能力
2、招标代理机构所具备的条件有（）。
A、有从事招标代理业务的营业场所和相应资金
B、有审查招标单位资质的能力
C、具备相应的专家库
D、符合法律规定的其他条件
E、能够编制招标文件和组织评标
3、施工合同的履约保证一般是由（）向招标人出具履约保函或者保证书。
A、法人
B、银行
C、担保公司
D、公证机关
E、政府机关
4、FIDIC施工合同条件规定，对于暂列金额，工程师可指示用于( )。
A、给指定分包商付款
B、对工程变更的付款
C、对计日工作的付款
D、对承包商索赔付款
E、对分包商索赔付款
5、委托监理合同，委托人的权利有( )。
A、承包人选定权
B、分包人选定权
C、设计变更审批权
D、协调主持权
E、工程规模审批权
6、FIDIC条件( )，载明对不合格的工程、材料或工程设备，监理工程师有权拒收，或批示承包人从现场运走
A、第36.4款
B、第37.4款
C、第38.2款
D、第39.1款
7、采用可调价格合同，合同履行过程中，发生( )时，可调整合同价格。
A、工程师批准的承包人索赔
B、当地税务部门对税费的调整
C、工程造价部门的价格调整
D、市场材料价格的浮动
E、遇到图纸未表明的地下构筑物
8、下列关于质量保修责任的说法正确的是( )。
A、属于保修范围、内容的项目，承包人应在接到发包人的保修通知起7天内派人保修
B、发生紧急抢修事故时，承包人接到通知后应当24小时内到达事故现场抢修
C、发生紧急抢修事故时，承包人接到通知后应当立即到达事故现场抢修
D、涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取相应的安全防范措施
E、质量保修完成后，由发包人组织验收
9、对无权代理行为，被代理人有（）。
A、撤回权
B、追认权
C、催告权
D、拒绝权
E、代理权
10、在施工合同履行过程中，发包人在收到竣工结算报告和结算资料后56天仍不支付结算款，承包人可( )。
A、与发包人协议将该工程折价
B、申请人民法院将该工程依法拍卖
C、留置该工程
D、提存该工程
E、抵押该工程
11、FIDIC合同中，工程师可从承包商应得的工程款内扣减给业主带来损失的款项的情况有（）。
A、不合格材料
B、重复检验费
C、折价接受部分有缺陷工程
D、未改正质量的错误行为
E、提前竣工
12、“建设工程一切险”保险人承担责任的日期，可能开始于( )。
A、业主与承包商签订施工合同日
B、承包商提交履约保函日
C、业主的施工任务发包日
D、承保工程的材料运抵工地日
E、保险工程在工地动工日
13、设备制造阶段的监理任务包括( )。
A、使用原材料质量的确认
B、制造过程重要试验结果的质量确认
C、审查供货方提供的月报表
D、对发运设备前包装质量的检验
E、货物运抵现场后进行开箱检验
14、根据FIDIC施工合同条件，工程师对施工进度的管理包括( )等工作。
A、确认开工、竣工日
B、批准工期顺延
C、确认进度计划
D、指示修改进度计划
E、修改合同工期
15、为保护承包商的合法权益不受损害，下列做法正确的是（）。
A、因分包商违约造成损失，承包商可以从应付给分包商的款项中扣除这部分金额
B、业主选定的指定分包商可以与业主私下约定，但承包商选择的分包商不可以
C、在工程师颁发缺陷责任证书后的28天内，将保函退还分包商
D、没有承包商的同意，分包商无权分包
E、属于提供劳务的分包行为，可以不经过承包商批准
16、合同成立的要件主要有( )
A、存在双方的订约主体
B、必须具有双方当事人
C、当事人对合同内容协商一致
D、应具备要约邀请和承诺阶段
17、按照设计合同示范文本的规定，( )属于发包人的责任。
A、提供设计依据资料
B、提供设计预算资料
C、向施工单位进行设计交底
D、对设计成果组织鉴定和验收
E、提供设计人员需要的工作和生活条件
18、受要约人对要约内容的实质性变更包括( )等。
A、违约责任的变更
B、数量的变更
C、增加建议性条款
D、增加说明性条款
E、履行期限的变更
19、合同公证与鉴证的( )等相同。
A、性质
B、效力
C、内容
D、范围
E、目的
20、委托监理合同中，属于委托人可行使的权力有( )。
A、工程建设有关协作单位组织协调主持权
B、工程施工单位选定权
C、工程设计变更审批权
D、工程款支付审核权
E、监理人调换总监批准权
判断题答案
1：B| 2：B| 3：A| 4：A| 5：B| 6：B| 7：B| 8：B| 9：B| 10：B|
单项选择题答案
1：D| 2：D| 3：B| 4：B| 5：D| 6：C| 7：A| 8：B| 9：A| 10：C| 11：A| 12：B| 13：B| 14：D| 15：A| 16：A| 17：B| 18：A| 19：A| 20：B| 21：D| 22：C| 23：A| 24：A| 25：B| 26：D| 27：C| 28：B| 29：A| 30：A| 31：D| 32：A| 33：B| 34：C| 35：C| 36：C| 37：A| 38：D| 39：A| 40：C| 41：A| 42：C| 43：B| 44：B| 45：B| 46：B| 47：B| 48：A| 49：B| 50：A|
多项选择题答案
1： A、B、C、 | 2： A、C、E、 | 3：B、C、 | 4： A、B、C、 | 5： A、C、E、 | 6：B、D、| 7：B、C、 | 8： A、C、D、E、 | 9：B、D、 | 10： A、B、 | 11： A、B、C、D、 | 12：D、E、 | 13： A、B、C、D、 | 14： A、B、C、D、 | 15： A、C、E、 | 16： A、B、C、 | 17：A、D、 | 18： A、B、E、 | 19：C、D、E、 | 20：B、C、E、 |
建设工程教育网论坛
单选题【本题型共60道题】1. 1.起草监理合同内容的主要依据是() A．A工程施工组织设计 B．B通信工程监理的具体要求 C．C中华人民共和国劳动法 D．通信工程建设监理规划 2.承包单位项目经理部对总监理工程师代表或专业监理工程师发出的监理指令认为不合理时，应在合同约定的时间内书面要求总监理工程师进行确认或修改。如果总监理工程师仍决定维持原指令时，承包单位()。 A．应执行监理指令 B．可拒绝执行监理指令 C．应报告建设单位要求监理单位改正 D．应不执行但须向监理单位说明原因 3.下列关于解除合同的表述中，不属于解除合同情形的是() A．合同可以协商解除 B．发生不可抗力时合同的解除 C．当事人违约时合同的解除 D．特定一方在不满意时的任意解除 4.监理单位应依据签订的通信设备采购阶段的委托监理合同，成立相应的通信设备采购阶段的项目监理机构，机构的监理人员应由熟悉采购工作程序的总监理工程师和通信专业监理工程师组成，并进行合理的人员选择和配置。合理的人员选择和配置一般不包括() ．专业结构A B．技术职务 C．男女比例 D．人员数量 5.通信设备的采购工作计划分为总计划和分计划，下列属于分计划内容的是() A．总的费用估算表及资金使用计划 B．不同采购方式的通信设备清单 C．落实计划的技术、经济措施和组织保障 D．通信设备维修及配件供应的要求 6.竣工决算编制后，必须进行竣工决算的审查。在审查时，必须以国家的有关方针政策、()和基本建设计划为依据，有计划有组织的进行审查。 A．设计文件 B．施工组织设计 C．监理规划 D．可行性研究报告
7.项目监理机构与承包单位之间是通过建设单位与承包单位的施工承包合同建立了监理与被监理关系。以下说法错误的是() A．承包单位项目经理部有义务向项目监理机构报送有关施工方案 B．承包单位应接受项目监理机构关于工程监理的相关指令 C．项目监理机构与承包单位具有委托与被委托的合同关系 D．项目监理机构与承包单位的项目管理机构是平等的组织关系 8.建设单位决策建设某一通信工程，在编写完通信建设工程监理招标书后，进行邀请招标时，至少邀请（）个以上具有相应资质的监理单位参加议标，最终确定该通信工程的监理单位。 A．2 B．3 C．4 D．5 9.施工阶段监理工作结束时，监理单位应向()提交监理工作总结。 A．承包单位 B．建设单位 C．设计单位 D．工程质量监督单位 10.通信设备分群设备的可靠性应符合每一用户级群公共设备产生通话中断或停止接续超过 1min以上的故障，每群每月不大于() A．0.5次 B．0.2次 C．0.15次 D．0.1次 11.交接设备内成端电缆应选用具有良好屏蔽接地性能的电缆，选用（）为宜 A．HYAC和PV B．HYA和PVC C．HYAT和PV D．HYA和HYAT 12.通信建设工程进度控制的方法之一是行政方法，其主要特点是() A．直接有效 B．客观 C．全面 D．民主 13.移动通信设备调测时，一般不作为长途电路测试方式的是() A．路由 B．信令方式 C．电路群
一、单选题 1.我国绿色建筑设计标识分为（）、二星、三星 A.一星 B.四星 C.五星 D.六星 参考答案：A 2.《绿色建筑评价标准》（GB/T50378-2014）与（）评价标准较为相似 A.美国LEED B.日本 CASBEE C.英国 BREEAM D.澳大利亚 GREEN STAR 参考答案：A 3.单位工程施工阶段绿色建筑评价应由（）组织 A.建设单位 B.施工单位 C.监理单位 D.政府机构 参考答案：C（应选A，书上209页） 4.下列技术中属于节能与能源利用技术的是（） A.已开发场地及废弃场地的利用 B.高性能材料 C.高频能设备系统 D.LED灯具 参考答案：D 5.绿色建筑的“绿色”应该贯穿建筑物（）过程 A.全寿命周期 B.原料的开采 C.拆除 D.建设 参考答案：A 6.节能建筑是指（） A.低能耗建筑 B.绿色建筑 C.智能建筑 D.低碳建筑 参考答案：A 7.绿色施工管理不包括（）
A.组织管理 B.规划管理 C.投标管理 D.人员健康和安全管理 参考答案：C 8.只需消耗极少的能源，却决定建筑存在几十年内的能源与资源消耗过程的阶段是（） A.规划设计 B.建筑施工 C.运行 D.维护 参考答案：A 9.以下说法正确的是（）。 A.绿色建筑不一定是节能建筑资 B.节能建筑一定是绿色建筑 C.低碳建筑一定是绿色建筑 D.绿色建筑一定是低碳建筑 参考答案：D 10.下列不属于建筑节水措施的有（）。 A.降低供水管网漏损率 B.强化节水用具的维护应用 C.再生利用、中水回用和雨水回灌 D.采用地源热泵技术 参考答案：D 11.审查总体方案中的绿色专项施工方案及具体施工技术措施，并在实施过程中承担监督检查工作的单位是（）。 A.建设单位 B.设计单位 C.监理单位 D.施工单位 参考答案：C 12.进行绿色建筑评价，应先审查是否全部满足（）的要求，否则不能通过初审 A.控制项 B.一般项 C.优选项 D.必选项 参考答案：A 二、多选题
2016年注册监理工程师《建设工程监理基本理论与相关法规》 一、单项选择题(共50题，合计50分) 1对检验报告的要求不包括（）。 A．试验报告应电脑打印 B．试验报告采用统一用表 C．试验报告签名一定要手签 D．检测单位均须实施密码管理制度 [正确答案]D 2决策树方案枝分出的各概率分枝的分叉点及概率分枝的分叉点称为（）。 A．损益值点 B．自然状态点 C．出发点 D．决策点 [正确答案]B 3根据现行《建设工程文件归档整理规范》，有关造价控制的监理通知由（）。 A．建设单位长期保存，监理单位永久保存 B．建设单位、监理单位短期保存 C．建设单位短期保存，监理单位长期保存 D．建设单位、监理单位长期保存 [正确答案]D 4落实进度控制的责任，建立进度控制协调制度，是监理规划目标控制措施中进度控制的（）措施。 A．技术 B．组织 C．经济 D．合同 [正确答案]B 5Project Controlling模式一般适用于（）的建设工程。 A．能划分为若干相对独立的子项目的大中型 B．业主长期有投资活动 C．大型和特大型 D．建设周期长 [正确答案]C 6目前我国各地广泛采用的评标方法是（）。 A．注册咨询评估法 B．定性综合评估法 C．工程监理评估法 D．定量综合评估法 [正确答案]D
7根据（）的原则，应进行适当授权，以承担相应的职责。 A．权责一致 B．公平 C．合理 D．科学 [正确答案]A 8《建筑法》规定，按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程，（）。A．需依法申请领取施工许可证 B．不再领取施工许可证 C．在规定的时间内换取施工许可证 D．由建设行政主管部门发放施工许可证 [正确答案]B 9为完成施工阶段质量控制任务，监理工程师应当做好的工作是( )。 A．检查并协助搞好各项生产环境、劳动环境、管理环境条件 B．及时处理费用索赔，并协助业主进行反索赔 C．审查施工单位施工进度计划，确认其可行性并满足建设工程控制性进度计划要求D．审核施工单位提交的工程结算书 [正确答案]A 10组织为实现战略目标、获得收益而以一种综合协调方式对一组相关项目进行的管理是指（）。 A．项目群管理 B．组合项目管理 C．建设工程风险管理 D．项目组合管理 [正确答案]A 11重要工程应对焊接接头做（）的探伤检查。 A．12％ B．11％ C．13％ D．10％ [正确答案]D 12关于审查专项施工方案说法正确的是（）。 A．项目监理机构应审查施工单位报审的专项施工方案 B．项目监理机构应审查施工单位现场安全生产规章制度的建立和实施情况 C．审查施工单位安全生产许可证的符合性和有效性 D．审查施工单位项目经理、专职安全生产管理人员和特种作业人员的资格 [正确答案]A 13代理型CM模式又称为“( )CM模式”。 A．风险型 B．纯粹的 C．保险型 D．特殊的 [正确答案]B 14承包人进行工程建设．发包人支付价款的合同是指（）。
目录 一、通信工程的主要工作量 二、监理工作的范围及重点 三、监理工作流程图 四、开工前的监理 五、工程质量控制 六、通信工程施工过程的质量控制 七、通信工程旁站的部位和工序 八、安全生产监理工作 九、工程进度控制 十、工程造价控制 十一、环境保护与水土保持监理工作 十二、工程质量缺陷责任期与竣工验收监理工作
通信工程监理实施细则 为实现武汉站货车外绕线及武昌东编组站南疏解工程（HWS-2标段）的通信工程建设目标，依据铁道部《铁路建设工程监理规范》、《铁路运输通信工程施工质量验收标准》、《铁路通信施工规范》等有关规程、规范、规则、技术标准、设计文件、监理合同、监理规划、施工组织设计等有关规定对工程以控制投资、进度、质量和安全为核心的监督管理及协调工作，为使本工程项目全面实现投资目标、进度目标、质量目标和安全目标，特制定本工程“监理实施细则”。 本工程的工程范围是货车外绕线（DK1185+181~DK1197+160，DK1200+000~DK1203+270），南环右线绕行线改线（DK18+000~DK21+792），何刘站至武东编组站铁路到发场上行联络线（DK13+600~DK16+809），楠姆庙站、老武东站、武昌东站、何刘站改建范围内的通信迁改工程通信工程及相关大临和过渡工程、配套工程。 一、本工程的主要工作量： 1、本工程从滠口站经天兴洲大桥至老武东站敷设一条HEYFL237X4X0.9长途电化低频对称电缆，与天兴洲大桥工程中新设的HEYFL237X4X0.9电缆沟通，解决区间电话应急抢险，并作为列调、电调、站间行车等实回线备用通道。 从滠口站经天兴洲大桥货线外绕至老武东站、武东通信站新设一条GYTA5312芯光缆纳入既有通信网的光通道。 新建地区和站场通信线路采用HYAT23型石油膏填充全塑市话电缆、部分采用HEYFL23低频对称电缆。
一、单选题 1.见证取样是指施工单位在工程监理单位或（）的见证下，按照有关规定从施工现场随机抽取试样，送至具备相应资质的检测机构进行检验的活动 A.建设单位 B.设计单位 C.材料供应商 D.检测单位 参考答案：A 2.复验是指建筑材料、设备等进入施工现场后，在（）和质量证明文件核查符合要求的基础上，按照有关规定从施工现场抽取试样送至试验室进行检验的活动 A.建设单位认可 B.外观质量 C.项目监理机构认可 D.物理化学性能 参考答案：B 3.复验是指建筑材料、设备等进入施工现场后，在外观质量检查和质量证明文件核查符合要求的基础上，按照有关规定从（）抽取试样送至试验室进行检验的活动。 A.供应商仓库 B.施工现场 C.生产厂家 D.无所谓 参考答案：B 4.建筑工程施工质量验收统一标准中，主控项目是指建筑工程中对安全、节能、（）和主要使用功能起决定性作用的检验项目 A.美观 B.绿色施工 C.环境保护 D.经济性 参考答案：C 5.建筑工程采用的主要材料、半成品、成品、建筑构配件、器具和设备应进行进场检验凡涉及安全、节能、环境保护和主要使用功能的重要材料、产品，应按各专业工程施工规范、验收规范和设计文件等规定进行复验，并应经（）检查认可 A.总监理工程师 B.总监理工程师代表 C.监理工程师 D.监理员
参考答案： 6.隐蔽工程在隐蔽前应由（）通知监理单位进行验收，并应形成验合格后方可继续施工 A.建设单位 B.施工单位 C.设计单位 D.政府行政主管部门 参考答案：B 7.建筑工程施工质量验收应划分为单位工程、（）、分项工程和检验批。 A.单项工程 B.分部工程 C.土建工程 D.主体工程 参考答案：B 8.分项工程应由（）组织施工单位项目专业技术负责人等进行验收。 A.总监理工程师 B.建设单位代表 C.专业监理工程师 D.监理员 参考答案：C 9.单位工程完工后，施工单位应组织有关人员进行自检。（）应组织各专业监理工程师对工程质量进行竣工预验收 A.总监理工程师 B.建设单位代表 C.专业监理工程师 D.监理员 参考答案：A 10.建设单位收到工程竣工报告后，应由（）组织相关单位项目负责人进行单位工程验收 A.总监理工程师 B.建设单位项目负责人 C.总监理工程师代表 D.政府行政主管部门 参考答案：B 11.工程监理单位应当依照法律、法规以及有关技术标准、设计文件和建设工程承包合同，代表建设单位对施工质量实施监理，并对施工质量（） A.不承担责任
《通信工程监理实务》课程标准 课程名称：通信工程监理实务 适用专业：通信技术专业（监理培养方向） 1、前言 1.1课程的性质 该课程是通信技术专业通信工程监理培养方向的专业核心课程，目标是让学生掌握通信工程施工监理“四控三管一协调”的初步能力。它以现代通信技术基础、综合布线技术、通信工程制图与概预算等课程为基础，也是后续通信工程监理岗位实训和顶岗实习的基础。 1.2设计思路 课程定位 本课程是依据通信技术专业工作任务与职业能力分析表中的通信工程监理工作任务设置的。本课程面向的岗位是通信工程监理岗位，初次就业岗位主要为通信工程监理员。随着工作经验的积累及工作能力的不断提升，未来职业发展岗位主要为监理工程师、工程项目经理等。 设计总体思路 课程总体设计思路是打破以知识传授为主要特征的传统学科课程模式，转变为以工作任务为中心组织课程内容。坚持理论与实践相结合原则，让学生在完成具体项目的过程中学会完成相应工作任务，熟悉监理工作流程，掌握监理工作中常见问题的解决方法，缩短岗位对接时间。同时，通过贯穿其中的监理工作中所必需的理论知识和相关国家规范的学习，构建相关理论知识，发展职业能力，为学生将来在工作中解决新问题提供参考资料和学习方法。 课程内容选择标准 理论与实践并重。通信建设工程监理是指监理企业受建设单位委托，依据国家和部有关工程建设的法律、法规、规章和标准规范，对通信建设工程项目进行监督管理的活动。监理工作必须理论与实践并重，缺少理论和专业知识的支撑，无法对通信工程的质量、进度、成本进行有效控制。所以将整个课程的教学内容分成两个部分：通信工程监理应知和通信工程监理应会。通过应知的理论教学和
关于规范通信工程监理日志的说明 为进一步规范通信工程监理内容和书写要求。现将各监理单位人员 的监理日志相关内容和书写要求说明如下： 一、监理日志的重要性 监理日志应当担负起充当监理历史档案资料的重任，因此, 应该真实、准确、全面且简要地记录与工程相关的问题。凡是主要事件、重大的施工活动、其他技术资料中未记录的均应记录上去。监理日志必须每天记录, 不得间断, 停工应记录停工原因、停工时间及复工时间。所用词语专业、规范、严谨, 把监理工作中所关注的内容, 如发生的问题、解决问题的过程和结果都记录下来, 这样不仅有利于资料查找, 而且有利于建设单位了解监理工作的服务内容与监理工作业绩, 从而更好地支持监理工作。 二、监理日志的主要内容： 1、封面：监理日志封面应包括“监理日志”四个大标题字、工程项目名称、专业监理工程师或驻地监理工程师、监理日志起止日期。 2、日期、气候慨况：主要包括当日最高、最低气温；当日降雨（雪）量；当天的风力等等。如天气预报当天是天气晴, 实际上在当天的某一时刻出现过大雨等异常情况,监理日志中应予记录, 大雨开始时间、持续时间等等。 3、工程进度：主要包括当日的施工内容、部位，施工人员（工种、数量)；施工投人使用的机械设备（数量、名称）等, 以及当日实际施工进度与计划施工进度的比较。若发生施工延期或暂停施工应说明原因,
如停电、停水、不利气候条件或其它突发事件等。 4、每日完成工程量：当日具体完成的工程量, 及占总量的百分比, 并与计划完成量进行比较。 5、工作时间：施工开始时间、完成时间、监理到达时间、离开时间。 6、施工单位动态：记录施工单位的人员、机械、材料的进出场情况, 当天的施工作业内容,施工作业过程是否符合要求, 施工安排是否按照施 工作业计划进行。 7、进场材料的质量检查情况：当日进场的原材料名称、数量、产地、拟用部位及见证取样情况。 8、施工方提出的问题, 以及业主或监理对问题的答复、指示。 9、上级或建设单位的通知或指示：包括书面通知和电话通知。记录接到通知或指示的时间、内容,对通知或指示的传达情况以及执行情况。10、施工过程中存在的问题：要记录发现的问题, 更要记录解决的方法以及整改的过程、程度和结果。通信工程质量问题必须要记录发生质量问题的原因、整改过程、整改验收的情况, 以及参加整改的人员名单, 前因后果都要记录清楚, 以便追溯。 11、对以前提出问题的复查：记录对以前提出问题的跟踪检查情况, 问题的处理结果。 12、重点、关键部位的旁站记录：记录现场旁站的部位、施工工艺、现场测量的数据、现场施工完成的质量等情况。 13、施工过程描述：准确记录施工部位, 施工工艺；施工过程情况、试验与检验情况；施工过程是否有异常情况, 如因意外停工, 应写清停工原因及施工单位所做的处理情况。
通信监理工程师练习题 -标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
第1题(2分)单选题由于造价控制是技术、经济、管理的综合工作，立足点是节约项目的一次性投资和项目全寿命的经济分析，所以要求造价控制人员在管理方面具备（ d）的能力。 A. 进行概算、预算审核 B. 工程款支付审核 C. 项目规划和合同分析 D. 项目投资全寿命经济分析 第2题(2分)单选题质量控制关键点是指影响工程质量的关键工序、操作、施工顺序、技术参数、材料、设备、施工机械、自然环境等，下列可以不作为质量控制关键点的是（d ）。 A. 设计变更审批程序 B. 施工技术不成熟的方案 C. 对安全有重大影响的工序 D. 施工过程长的工序 第3题(2分)单选题我国《建设工程质量管理条例》规定，未经（d ）签字认可，建筑材料、构配件和设备不得在工程上使用或安装，不得进入下道工序的施工。 A. 项目经理 B. 项目总工 C. 业主 D. 监理人员 第4题(2分)单选题作为约束承包单位履行合同义务的手段，对于不合格的工作和工程，监理工程师（ d）。 A. 可以要求进行加固处理 B. 可以让步接收 C. 可以分等级计量 D. 可以拒绝计量 第5题(2分)单选题下列施工阶段进度控制措施中，属于技术措施的是 （a ）。 A. 审批施工单位各种加快进度的措施 B. 明确现场进度控制人员的工作职责 C. 检查调整进度控制有关组织体系 D. 对承包单位完成的工程量进行检查计量 第6题(2分)单选题如果在检查时发现实际进度产生了偏差，监理工程师应进行深入调查，并（ d ）。 A. 编制进度调整计划 B. 向施工单位下达赶工的指令 C. 采取措施加快进度 D. 分析产生偏差的原因
建设工程监理基本理论与相关法规（一） 一、单项选择题（共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意） 1.包含在工程建设监理概念要点所称的实际阶段之中，却不属于建设程序实施阶段的是（）。 A.设计阶段 B.招标阶段 C.动用前准备阶段 D.保修阶段 2.监理单位没有任何合同责任和义务为被监理方提供直接的服务，这说明工程建设监理具有（）。 A.公正性 B.独立性 C.服务性 D.科学性 3.在下列工作中，（）属于目标规划的内容。 A.安排计划 B.调整计划 C.确定协调流程 D.制定信息规划 4.在委托施工阶段监理的项目上，施工单位采购、报验的材料不合格，监理工程师不予签字，但施工单位却擅自使用并导致发生工程质量事故，（）。 A.施工单位承担赔偿责任，监理单位不承相连带赔偿责任 B.监理单位与施工单位连带责任 C.施工单位承担直接责任，监理单位承担监理责任 D.施工单位不承担责任，材料供应单位承担责任 5.在工程建设过程中建立由公正的第三方进行约束协调的机制，属于实施工程建设监理基本条件中的（）。 A.社会主义市场经济体制 B.法制环境
C.监理需求机制 D.竞争机制 6.实施建设监理制可以促进工程建设领域实现“两个根本性转变”，即一是经济体制从计划经济体制向社会主义市场经济体制转变，二是（）转变。 A.政府职能从“计划、管理” 向“规划、协调、监督、服务” B.管理体制从逐级审批制向基层审批、上级备案制 C.投资体制从政府集中投资向全社会多元化投资 D.经济增长由粗放型向集约型 7.建设程序与建设监理之间存在一定的关系，其中之一是建设程序为（）提出了规范化的要求。 A.工程建设监理 B.工程建设行为 C.工程建设监理的任务和服务内容 D.监理工程师的职业准则 8.我国规定，参加监理工程师资格考试的条件之一是取得中级技术职称满三年，此规定的目的在于保证监理工程师具有（）。 A.较高的学历 B.丰富的工程建设实践经验 C.良好的职业道德 D.充沛的精力 9.对已取得《监理工程师资格证书》的人员来说，可能由于不满足（）的要求而不予注册。 A.较高学历 B.知识结构
北京网桥通信工程监理有限公司通信建设工程监理资料管理制度 编制： 审核： 批准： 编号： 生效日期：
北京网桥通信工程监理有限公司 通信建设工程监理资料管理制度 一、目的： 为加强通信工程建设监理资料的管理，做好资料的编写、归档、保管、查询工作，保证工程质量的追溯。 二、编写依据： 根据国家有关通信工程建设的法律、行政法规，结合通信工程建设的特点，制定本办法。 三、适用范围 适用于本公司通信工程建设监理资料的管理。 三、资料的覆盖范围： 3.1法规类文件： 国家有关通信工程建设监理的法规、行业有关通信工程建设监理的法规、地方法规、中华人民共和国信息产业部的相关规定（包括通信工程质量监督管理规定、通信建设工程监理管理规定、国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定、通信网全程和网间通信质量技术要求等）。
3.2 内部文件：包括质量管理体系文件、环境管理体系、制度、规范、计划、大纲等。 3.3监理记录：包括工程监理的各类报告、各类监理会议纪要、旁站记录、平行检验记录、验证记录、各种监理凭证等。 3.4 证件类：资质或资格证书。 4、法规类文件管理： 4.1 监理部负责收集法律法规文件。并对法律法规文件的适用性进行评价。 4.2 将收集的法律法规文件报主管领导审批，编制法律法规文件目录，归档。文件目录有文件名称和编号。 4.3监理部根据法律法规文件的内容，确定发放范围，进行发放。保留法律法规文件的发放记录。 4.4法律法规文件的获取途径 A）通过标准书店购买、B）通过通信网络下载、C）通过北京移动通信获取。 4.5法律法规文件的更新 4.5.1 监理部每半年通过获取途径，收集法律法规文件的更新信息，及时获取并更新。
1.单选题【本题型共60道题】82分 1.在长途直埋光缆敷设时，埋设标石应满足（）的要求。 A．普通标石应埋在光缆的正上方，转弯处标石朝向光缆弯角较大的一面 B．普通标石应埋在光缆的正上方，转弯处标石朝向光缆弯角较小的一面 C．普通标石应埋在光缆的正下方，转弯处标石朝向光缆弯角较大的一面 D．普通标石应埋在光缆的正下方，转弯处标石朝向光缆弯角较小的一面 2.发生工期拖延的原因有很多，对于非承包单位的原因造成的工期拖延，经过项目监理机构和建设单位认可同意延长施工工期时，这种工期拖延称为（）。 A．工程延期 B．工程延误 C．工作延时 D．工时延长 3.安装通信铁塔时，对采用发蓝连接的节点，法兰接触面的贴合率不低于75%，监理人员可用3塞尺检查，插入深度的面积之和不得大于总面积的（），边缘最大间隙不得大于8mm。 A．10% B．15% C．25% D．35% 4.邮政设备中的上包机安装时，装配后胶带机跑偏量不大于（）。 A．10cm B．5cm
C．0.05倍的胶带宽 D．0.1倍的胶带宽 5.绝大部分的费用索赔是不包括利润的，只涉及到直接费和管理费。只有遇到（）时，才可以索赔到相关利润。 A．工程变更 B．工程延期 C．工作延误 D．工期调整 6.直埋式光缆与其他地下管线交叉时，要求（）。 A．埋式光缆应尽量走其上方，与煤气暖气管道和上下水道交叉时应在穿越处电缆上铺红砖保护两端，至少密铺1米长 B．埋式光缆应尽量走其下方，与煤气暖气管道和上下水道交叉时应在穿越处电缆上铺红砖保护两端，至少密铺1米长 C．埋式光缆应尽量走其上方，与煤气暖气管道和上下水道交叉时应在穿越处电缆上铺红砖保护两端，至少密铺2米长 D．埋式光缆应尽量走其下方，与煤气暖气管道和上下水道交叉时应在穿越处电缆上铺红砖保护两端，至少密铺2米长 7.通信设备出厂前，应进行检查，符合要求后（）签认同意后方可出厂。 A．专业监理工程师 B．建设单位工程师 C．总监理工程师 D．设计师 8.监理单位应依据签订的通信设备采购阶段的委托监理合同，成立相应的通信设备采购阶段的项目监理机构，机构的监理人员应由熟悉采购工作程序的总监理工程师和通信专业监理工
2018注册监理工程师考试练习题（含答案） 1、下列选项中，属于申请领取施工许可证应当具备的条件的是【ABDE】。 A.建设资金已经落实 B.有满足施工需要的施工图纸及技术资料 C.有保证工程工期的具体措施 D.有保证工程质量的具体措施 E.有保证工程安全的具体措施 2、根据《建设工程质量管理条例》规定，【A】对国家重大技术改造项目实施监督检查。 A.国务院发展计划部门 B.国务院建设主管部门 C.国务院经济贸易主管部门 D.国务院技术监督主管部门 答题要点：国务院发展计划部门对国家出资的重大建设项目实施监督检查，以及国务院经济贸易主管部门对国家重大技术改造项目实施监督检查。 3、建设工程文件档案资料的特征是【ACDE】。 A.分散性与复杂性 B.随机性和科学性 C.全面性与真实性 D.多专业性和综合性 E.继承性与时效性 4、建设工程立项阶段建设监理工作的主要内容不包括【C】。 A.技术经济论证 B.可行性研究咨询 C.审核工程概算 D.协助业主准备工程报建手续 5、按照《建设工程监理规范》要求，当涉及到建设单位和承包单位的工作时，监理工作程序应符合【AD】的规定。 A.施工合同 B.监理规划 C.监理细则 D.委托监理合同 E.监理大纲 6、工程建设监理制与项目法人责任制之间的关系主要表现为【ADE】。 A.工程建设监理制为落实项目法人制提供了必要保证 B.工程建设监理制是实行项目法人责任制的必要条件 C.项目法人责任制是实行工程项目监理制的必要条件 D.项目法人责任制为推行工程建设监理制提供了需求机制 E.两者都是对工程建设管理体制的改革 7、依据《中华人民共和国建筑法》规定，施工现场对毗邻的建筑物、构筑物和特殊作业环境可能造成损害的，【A】应当采取安全防护措施。 A.建筑施工企业 B.建设单位 C.项目监理机构 D.当地政府 8、有利于工程投资控制的建设工程组织管理模式是【BCE】。 A.平行承发包模式 B.设计总分包模式
2018年监理工程师《建设工程监理基本理论与相关法规》真题考题及答案 一、单项选择题 1、工程监理单位签订工程监理合同后，组建项目监理机构，严格按法律、法规和工程建设标准等实施监理，这体现了建设工程监理的（）。 A、服务性 B、科学性 C、独立性 D、公平性 【正确答案】 C 【答案解析】本题考查的是建设工程监理涵义及性质。按照独立性要求，工程监理单位应严格按照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件、建设工程监理合同及有关建设工程合同等实施监理。在建设工程监理工作过程中，必须建立项目监理机构，按照自己的工作计划和程序，根据自己的判断，采用科学的方法和手段，独立地开展工作。参见教材P3。 2、根据《建设工程监理范围和规模标准规定》，必须实行监理的工程是（）。 A、总投资额2500万元的影剧院工程 B、总投资额2500万元的生态环境保护工程 C、总投资额2500万元的水资源保护工程 D、总投资额2500万元的新能源工程 【正确答案】 A 【答案解析】本题考查的是建设工程监理的法律地位和责任。下列建设工程必须实行监理：（1）国家重点建设工程；（2）大中型公用事业工程；（3）成片开发建设的住宅小区工程；（4）利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程；（5）国家规定必须实行监理的其他工程（学校、影剧院、体育场馆项目）。参见教材P3。 3、根据《国务院关于投资体制改革的决定》，对于企业不使用政府资金投资建设的工程，将区别不同情况实行（）。 A、核准制或登记备案制 B、公示制或登记备案制 C、听证制或公示制 D、听证制或核准制 【正确答案】 A 【答案解析】本题考查的是工程建设程序。对于企业不使用政府资金投资建设的工程，政府不再进行投资决策性质的审批，区别不同情况实行核准制或登记备案制。参见教材P7。 4、根据《国务院关于投资体制改革的决定》，采用投资补助、转贷和贷款贴息的政府投资工程，政府需要审批（）。 A、项目建设书 B、可行性研究报告 C、初步设计和概算 D、资金申请报告 【正确答案】 D 【答案解析】本题考查的是工程建设程序。对于采用投资补助、转贷和贷款贴息方式的政府投资工程，则只审批资金申请报告。参见教材P7。
通信建设工程监理基础知识 通信建设工程监理基础知识一： 1、实行通信建设工程监理的目的在于提高工程建设的投资效益和社会效益. 2、通信工程专业的划分为： (1)通信线路工程.包括通信管道工程、通信线路敷设工程。 (2)通信设备工程包括传输设备、交换设备、卫星收发设备、无线收发设备、计算机控制设备、存贮设备、通信网间接口控制设备及网络终端设备等。 (3)邮政工艺设备工程包括邮政机械设备安装工程、邮政信息沟通监控系统设备安装工程. 3、通信建设工程监理工作的基本服务范围有： (1)工程管理方面。 (2)工程质量控制方面。 (3)工程进度控制方面。 4、项目监理机构的建立有： (1)项目监理机构中的人员组成。 (2)项目监理机构的设施配置。 5、项目监理机构与建设单位是委托监理合同关系。 6、项目监理机构与承包单位之间是通过建设单位与承包单位的施工承包合同建立了监理与被监理关系。 7、项目监理机构与
承包单位的项目管理机构是平等的。 8、项目监理机构与承包单位之间是通过建设单位与承包单位的施工合同建立了监理与被监理的关系。 9、项目监理机构与承包单位的项目管理机构是平等的。 10、总监理工程师是开展项目监理工作的监理机构的唯一代表人，只能承担三个以下的工程总监工程。 11、总监理工程师应该由监理单位任命，并全权负责项目监理机构的工作，总监理工程师应具有一定的监理工作经验和必要的能力 12、在授权范围内，总监理工程师是建设单位的代表。 13、总监理工程师具有合格的管理职责，所以合同争议的双方或一方需要总监理工程师调解合同争议。 通信建设工程监理基础知识二： 14、监理工程师认为自己正确的判断或决定被建设单位否定时，应阐述自己的观点，并书面通知建设单位，说明可能带来的不良后果。 15、主动控制是指预先分析目标偏离的可能性，并且拟定和采取各项预防措施，以使计划目标得以实现的一种控制类型。 16、关健控制是目标控制的又一条重要措施，它可以表述为：为了进行有效的控制，需要特别的注意那些在根据目标及其计划、标准来检查工程项目建设过程中对项目建设结果有关健意义的因素、环节、过程等。将这些具有关健意义因素、环节、过程等作为目标控制的重点。 17、监理大纲起到起到承揽监理任务的作用。 18、(1)监理规划应在委托监理合同签定后及收到设计文件后
1.单选题【本题型共60道题】 1.起草监理合同内容的主要依据是() A．A工程施工组织设计 B．B通信工程监理的具体要求 C．C中华人民共和国劳动法 D．通信工程建设监理规划 2.承包单位项目经理部对总监理工程师代表或专业监理工程师发出的监理指令认为不合理时，应在合同约定的时间内书面要求总监理工程师进行确认或修改。如果总监理工程师仍决定维持原指令时，承包单位()。 A．应执行监理指令 B．可拒绝执行监理指令 C．应报告建设单位要求监理单位改正 D．应不执行但须向监理单位说明原因 3.下列关于解除合同的表述中，不属于解除合同情形的是() A．合同可以协商解除 B．发生不可抗力时合同的解除 C．当事人违约时合同的解除 D．特定一方在不满意时的任意解除 4.监理单位应依据签订的通信设备采购阶段的委托监理合同，成立相应的通信设备采购阶段的项目监理机构，机构的监理人员应由熟悉采购工作程序的总监理工程师和通信专业监理工程师组成，并进行合理的人员选择和配置。合理的人员选择和配置一般不包括() A．专业结构
B．技术职务 C．男女比例 D．人员数量 5.通信设备的采购工作计划分为总计划和分计划，下列属于分计划内容的是() A．总的费用估算表及资金使用计划 B．不同采购方式的通信设备清单 C．落实计划的技术、经济措施和组织保障 D．通信设备维修及配件供应的要求 6.竣工决算编制后，必须进行竣工决算的审查。在审查时，必须以国家的有关方针政策、()和基本建设计划为依据，有计划有组织的进行审查。 A．设计文件 B．施工组织设计 C．监理规划 D．可行性研究报告 7.项目监理机构与承包单位之间是通过建设单位与承包单位的施工承包合同建立了监理与被监理关系。以下说法错误的是() A．承包单位项目经理部有义务向项目监理机构报送有关施工方案 B．承包单位应接受项目监理机构关于工程监理的相关指令 C．项目监理机构与承包单位具有委托与被委托的合同关系 D．项目监理机构与承包单位的项目管理机构是平等的组织关系 8.建设单位决策建设某一通信工程，在编写完通信建设工程监理招标书后，进行邀请招标时，至少邀请（）个以上具有相应资质的监理单位参加议标，最终确定该通信工程的监理单位。
08年监理工程师理论与法规练习题三 单项选择题 1、国际上对咨询工程师知识结构的要求比我国对监理工程师要求的更宽。下列内容中，对我国监理工程师执业资格考试内容未作要求的是( )。 A、企业管理知识 B、项目管理知识 C、行政管理知识 D、法律法规知识 2、( )是将建设工程风险事件的发生可能性和损失后果进行定量化过程。 A、风险识别 B、风险评价 C、风险对策 D、风险决策 3、我国现阶段建设工程特点之一：市场准入双重控制指( )。 A、企业资格，人员资质 B、企业资质，人员资格 C、注册资金，企业业绩 D、企业业绩，人员资格
4、监理工程师注册机关每五年对持《监理工程师注册证书》者复查一次，对不符合条件者，( )。 A、注销注册并收回《监理工程师注册证书》 B、收回《监理工程师执业资格证书》和《监理工程师注册证书》 C、暂时收回《监理工程师注册证书》 D、重新考试、注册 5、在业主委托一家监理单位监理的条件下，要求监理单位有较强的( )能力。 A、质量控制与投资控制 B、质量控制与合同管理 C、合同管理与组织协调 D、组织协调和质量控制 6、依据《建设工程质量管理条例》，( )在建设工程竣工验收后，应及时向建设行政主管部门或其他有关部门移交建设项目档案。 A、设计单位 B、施工单位 C、监理单位 D、建设单位 7、监理工作的规范化体现在工作的时序性、职责分工的严密性和( )。 A、工作目标的计划性
B、工作目标的确定性 C、完成任务的时间性 D、工作效果的确定性 8、CM模式应用的局部效果可能较好，而总体效果可能不理想的是( )的工程。 A、设计变更可能性较大 B、时间因素最为重要 C、质量因素最为重要 D、因总的范围和规模不确定而无法准确定价 9、下列有关监理规划的内容中，( )应当最先规划确定。 A、项目监理组织 B、投资、进度、质量控制 C、信息管理 D、监理总目标 10、在监理工作中，监理工程师对质量控制的技术措施是( )。 A、制定质量监督制度 B、落实技术控制责任制 C、加强质量检查监督 D、制定协调控制程序
通信工程监理实务试题 单位：：得分： 一、单项选择题（每小题1分，共50小题） 1. 根据《建设工程监理围和规模标准规定》，下列工程项目必须实行监理的是（ C ）。 A. 总投资额为2亿元的电视机厂改建项目 B. 建筑面积4万平方米的住宅建设项目 C. 总投资额为300美元的联合国粮农组织的援助项目 D. 总投资额为2000万元的科技项目 2. 国际咨询工程师联合会（FIDIC）所编制的道德准则要求咨询工程师在任何时候均为委托人的合法权益行使其职责，其含义是指咨询工程师应（ C ）。 A. 始终维护委托人的合法利益 B. 兼顾业主和承包商的利益均衡 C. 既要维护业主的利益，又不能损害承包商的合法利益 D. 在不损害业主利益的前提下，尽可能维护承包商利益 3. 工程监理企业从事建设工程监理活动，应当遵循（ A ）的准则 A. 守法、诚信、公正、科学 B. 守法、诚信、公平、服务 C. 公平、公正、诚信、服务 D. 公平、公正、诚信、科学 4. 专业指挥部门拥有下级进行指挥和发布的权利，并对该部门的工作全面负责，但职能部门只能对指挥部门进行业务指导的监理组织机构形式是（ C ） A.直线型监理组织形式 B.职能型监理组织形式 C.直线职能型监理组织形式 D.矩阵型监理组织形式 5. 建设工程施工完成以后，（ C ）应在正式验交前组织竣工预验收。 A.建设单位 B.施工单位 C.监理单位 D.设计单位 6. 第一次工地会议应由（ A ）主持和召开，各参建单位承担本工程建设的主要负责人、专业技术人员、相关管理人员应参加会议。 A.建设单位 B.施工单位 C.监理单位 D.市政部门 7. 以下哪项不是编制监理实施细则所依据的文件（ A ） A.监理大纲 B.已批准的监理规划 C.与工程相关的标准文件、技术资料 D.施工单位的施工组织设计方案 8. 以下哪项费用不属于建筑安装工程费所涵盖的费用（ B ） A.直接费 B.预备费 C.利润 D.税金 9. 质量控制关键点是指影响工程质量的关键工序、操作、施工顺序、技术参数、材料、设备、施工机械、自然环境等，下列可以不作为质量控制关键点的是（ D ）。 A. 设计变更审批程序
监理工程师通知单 致：山西五建工程公司山西六建集团 抄报：朔州市尚都房地产开发有限公司 事由：关于冬季安全施工的通知 内容： 目前天气已进入冬季，大多数工程已进入年终紧张施工的关键时刻，也有部分新的项目陆续开工。虽然目前气温仍未降到冰点以下，但寒冷的天气依然到来。因此各合作单位要高度重视并提前做好冬季施工方案，另一方面各单位应根据气候情况并结合各个工程的具体状况，抓好人员、材料、设备和施工方法等方面的工作，做到防患于未然。在此，我监理部对各合作单位提出如下要求: 1、各合作单位应组织公司人员认真学习安全生产方面的法律、法规、标准、规范、规程及有关规定，及时贯彻落实上级有关文件要求。定期召开安全生产工作会议，在加强自身防护（如上、下班途中、工地现场检查中防冻防滑）的同时，针对冬期施工的安全特点，商定具体的安全施工方案，落实施工人员安全职责，切实履行安全施工职责。努力做到冬期安全施工目标明确，思想重视，措施到位。 2、施工项目部要提醒和督促加强安全生产教育，建立健全安全施工教育培训制度，做好新工人的“三级”教育、特殊工种的专业安全技术教育、新工艺和换岗人员新岗位的安全教育以及分部、分项工程安全交底教育；应要求各合作单位认真制订冬期施工安全措施，注意施工人员的自身安全防护工作，及时发放必要的冬期施工用品和防护设施。 3、在雨雪天气时，应要求施工单位人员在上工前，要指定专人预先清扫霜雪，在斜坡、光滑的地面上采取放草包或钉防滑条等措施防滑；对施工人员临时生活处要注意修理，采取防风保暖措施，避免施工人员使用电气、煤炉等中毒事件的发生。现场安全员在施工过程中，要注意检查施工人员的操作、作业环境和条件是否符合安全生产的要求。 4、架空作业人员必须配戴防滑鞋、防护手套等防滑、防冻措施，并按要求正确戴好安全帽、系好安全带；遇到雨雪等恶劣天气时，要及时清除施工现场的积水、积雪，严禁雨雪和大风天气强行组织施工作业。
2018监理工程师《合同管理》练习题引导语：企业合同管理是指企业对以自身为当事人的合同依法进行订立、履行、变更、解除、转让、终止以及审查、监督、控制等一系列行为的总称。以下是小编整理的2018监理工程师《合同管理》练习题，欢迎参考! 1.工程建设单位与某设计单位签订合同，购买该设计单位已完成设计的图纸，该合同法律关系的客体是( )。 A.物 B.财 C.行为 D.智力成果 2.下列财产可以作为抵押物的是( )。 A.学校、幼儿园的教学设施 B.依法被查封、扣押、监管的财产 C.所有权、使用权不明或者有争议的财产 D.抵押人依法有权处分的国有土地使用权、房屋 3.关于代理关系的表述，错误的是( )。 A.在代理关系中，委托代理中的代理人应根据被代理人
的授权范围进行代理 B.被代理人对代理人的不当代理行为不承担民事责任 C.代理人超越代理权限的行为不属于代理行为，被代理人对此不承担责任 D.代理人只有以被代理人的名义实施代理行为，才能为被代理人取得权利和设定义务 4.建设领域的各项制度实际上是以( )为中心相互推进的，建设工程合同管理的健全完善无疑有助于建筑领域其他各项制度的推进。 A.合同制度 B.法律依据 C.建设工程 D.道德要求 5.投标保函或者保证书在评标结束之后应退还给( )。 A.保证人 B.抵押人 C.承包商
D.分包商 6.履约担保金可用保兑支票、银行汇票或现金支票，一般情况下额度为合同价格的( )。 % % % % 7.实行施工总承包的，由( )支付意外伤害保险费。 A.总承包单位 B.施工单位 C.被保险人 D.保险人 8.在建设工程中，( )是最为常用的一种担保方式。 A.定金 B.质押 C.保证 D.留置
监理工程师考试《建设工程监理基本理论与相关法 规》真题与答案 一、单项选择题 1.建设工程监理的性质可概括为（） A.服务性、科学性、独立性和公正性 B.创新性、科学性、独立性和公正性 C.服务性、科学性、独立性和公平性 D.创新性、科学性、独立性和公平性 【答案】C 【解析】参见教材P2。 2.根据《建设工程监理范围和规模标准规定》，下列工程项目中，必须实行监理的是（） A.总投资额为1亿元的服装厂改建项目 B.总投资额为400万美元的联合国环境署援助项目 C.总投资额为2500万元的垃圾处理项目 D.建筑面积为4万平方米的住宅建设项目 【答案】B 【解析】参见教材P3-4。 3.根据《国务院关于投资体制改革的决定》，对于采用资本金注入方式的政府投资工程，政府需要审批（） A.资金申请报告和概算 B.开工报告和施工图预算 C.初步设计和概算 D.项目建议书和开工报告 【答案】C 【解析】参见教材P7。 4.建设工程初步设计是根据（）的要求进行具体实施方案的设计 A.可行性研究报告 B.项目建议书 C.使用功能 D.批准的投资额 【答案】A 【解析】参见教材P8。 5.建设项目法人责任制的核心内容是明确由项目法人（） A.组织工程建设 B.策划工程项目 C.负责生产经营 D.承担投资风险 【答案】D 【解析】参见教材P10。 6.根据《建筑法》，按国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工超过（）个月的，应当重新办理开工报告的批准手续
A.1 B.3 C.6 D.12 【答案】C 【解析】第十一条按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工或者中止施工的，应当及时向批准机关报告情况。因故不能按期开工超过六个月的，应当重新办理开工报告的批准手续。 7.根据《招标投标法》，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起（）日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同 A.10 B.15 C.20 D.30 【答案】D 【解析】参见教材P21。 8.建设工程项目管理服务合同属于（） A.委托合同 B.承揽合同 C.技术合同 D.建设工程合同 【答案】A 【解析】参见教材P21。 9.根据《建设工程质量管理条例》，在正常使用条件下，设备安装和装修工程的最低保修期限为（）年 A.1 B.2 C.3 D.5 【答案】B 【解析】参见教材P33。 10.根据《建设工程质量管理条例》，施工单位的质量责任和义务是（） A.工程开工前，应按照国家有关规定办理工程质量监督手续 B.工程完工后，应组织竣工预验收 C.施工过程中，应立即改正所发现的设计图纸差错 D.隐蔽工程在隐蔽前，应通知建设单位和建设工程质量监督机构 【答案】D 【解析】参见教材P32。 11.根据《建设工程安全生产管理条例》，下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程中，需由施工单位组织起专家对专项施工方案进行论证、审查的是（） A.起重吊装工程 B.脚手架工程 C.高大模板工程 D.拆除、爆破工程 【答案】C 【解析】参见教材P36。