工程名称:
编号:
建设工程结算书
建设单位:
施工单位:
造价工程师:
（造价员）
编制时间:
目录
1、工程项目总价表
2、单项工程费用表
3、单位工程费用表
4、分部分项工程费增（减）表
5、措施项目费增（减）表
6、其他项目费增减表
7、零星工作项目费增减表
8、主要材料、设备增减表一（乙供材料、设备表）
9、主要材料、设备增减表二（甲供材料、设备表）
注：上述表格形式适用于反映结算价相对于合同价的变更、增加与调整部分。如果建设单位要求报送的结算价中不仅包括变更、增加与调整部分，而且需包含原合同价未调整部分，可参照上述表格编制结算书，未调整部分对应的送审增减量、送审增减价的值均为零，可用空白或零值表示。
1
工程项目总价表
工程名称：第页共页
注：送审增减价＝送审价－合同价。
工程名称: 第页共页
1
工程名称: 第页共页
2
分部分项工程费增（减）表
工程名称: 第页共页
注：送审增减量＝送审量－合同量，送审增减价＝送审价－合同量。
3
措施项目费增（减）表
工程名称:第页共页
4
其他项目费增减表
工程名称: 第页共页
5
零星工作项目费增减表
工程名称: 第页共页
6
乙供材料、设备表
7
甲供材料、设备表
8
附件二：
工程名称:
编号:
建设工程结算审核书
建设单位: (名称)
咨询企业: (盖章)
造价工程师: (签字盖执业专用章)
编制时间:
目录
1、工程结算审定单
2、工程项目总价表
3、单项工程费用表
4、单位工程费用表
5、分部分项工程费增减表
6、措施项目费增减表
7、其他项目费增减表
8、零星工作项目费增减表
9、主要材料、设备增减表一（乙供材料、设备表）
10、主要材料、设备增减表二（甲供材料、设备表）
11、工程造价审核核对纪要
注：上述表格形式适用于反映审定价、送审价相对于合同价的变更、增加与调整部分以及审定价相对送审价的核增核减情况。如果建设单位要求报送的审定价中不仅包括变更、增加与调整部分，而且需包含原合同价未调整部分，可参照上述表格编制结算书，未调整部分对应的送审增减量、送审增减价、审定增减量、审定增减价、核增（核减）额的值均为零，可用空白或零值表示。
1
工程结算审定单
2
工程项目总价表
工程名称：第页共页
注：核增核减额＝审定价－送审价。
3
工程名称: 第页共页
4
工程名称: 第页共页
5
分部分项工程费增减表
工程名称: 第页共页
审价。对新增分部分项工程，合同量与合同价均为0。
6
措施项目清单增减表
工程名称:第页共页
7
其他项目费增减表
工程名称: 第页共页
8
关于规范参建单位结算申报流程及需提供结算资料的通知 为了规范各参建单位的结算申报，客观公正的反应工程建安造价，现将结算申报流程及应附结算资料汇总如下，请各单位参照执行： 一、工程竣工验收记录、报告：需工程部、设计部专业工程师及部门负责人 签字，监理总监签字并盖章，政府相关职能部门的验收合格报告等； 二、合同文件： 1、施工合同书纸质版：如为综合单价包干或总价包干合同应附投标报 价清单及综合单价分析（纸质版和电子版）； 2、补充合同、协议； 三、设计文件： 1、设计施工图； 2、竣工图； 3、图纸会审（交底）记录； 4、设计变更，技术核定单； 图纸要提供经签字审核的蓝图，并附相应电子版。 四、招投标文件 1、投标文件； 2、招标答疑； 3、投标文件(含电子版)，评标过程中对招标文件的确认和澄清的相关 记录； 4、中标通知书；
5、经建设单位审核确认的施工组织方案； 五、结算书： 1、编制说明、汇总表； 2、工程结算书（含电子版）； 3、工程量计算书（含电子版）； 六、变更、签证资料： 1、已确认盖章的相关签证、设计变更单（含审批单、通知单、确认单） 及图纸、照片等； 七、工程实施时间相关文件： 1、开工报告、竣工验收报告； 2、基础验收记录、主体验收记录； 3、施工日志、施工形象进度表等； 八、甲方要求提供的其它相关资料如： 1、甲方定牌定价、限价材料及设备通知单、甲供材料清单及确认单； 2、工程质量、安全、现场文明施工和工期奖罚通知单及其他相关资料； 3、水电费支付证明等。 以上申报资料均要求提供原件。 附件：各种表格及结算承诺书
附表一 XX项目公司XX工程结算资料交接单
建设工程结算书 工程名称：遵义华南大厦基础工程建设单位（公章）：遵义华南房地产开发有限公司 工程地点：遵义市红花岗区海风景社区工程负责人： 结构形式：框剪结构施工单位（公章）：遵义市华南建筑安装工程有限公司建筑面积：36639.92m2主管： 总造价：5,701,885.335元监理单位（公章）：重庆建新建设工程监理咨询有限公司单方造价：155.62元／m2 编制日期：2013年10月10日
建设工程结算书 工程名称：遵义华南大厦土建工程建设单位（公章）：遵义华南房地产开发有限公司 工程地点：遵义市红花岗区海风景社区工程负责人： 结构形式：框剪结构施工单位（公章）：遵义市华南建筑安装工程有限公司建筑面积：36639.92m2主管： 总造价：30,910,192.43元监理单位（公章）：重庆建新建设工程监理咨询有限公司单方造价：843.62元／m2 编制日期：2013年10月10日
建设工程结算书 工程名称：遵义华南大厦装饰装修工程建设单位（公章）：遵义华南房地产开发有限公司 工程地点：遵义市红花岗区海风景社区工程负责人： 结构形式：框剪结构施工单位（公章）：遵义市华南建筑安装工程有限公司建筑面积：36639.92m2主管： 总造价：9,842,648.17元监理单位（公章）：重庆建新建设工程监理咨询有限公司单方造价：268.63元／m2 编制日期：2013年10月10日
建设工程结算书 工程名称：遵义华南大厦附属工程建设单位（公章）：遵义华南房地产开发有限公司 工程地点：遵义市红花岗区海风景社区工程负责人： 结构形式：框剪结构施工单位（公章）：遵义市华南建筑安装工程有限公司建筑面积：36639.92m2主管： 总造价：360,702.13元监理单位（公章）：重庆建新建设工程监理咨询有限公司单方造价：9.84元／m2 编制日期：2013年10月10日
工程（工程名称） 送 审 结 算 资 料 书 合同名称： 施工单位： 建设单位： 送审日期：
目录 1、封面 2、目录 3、竣工结算申请表 4、“施工单位工程结算提交资料”及“资料符合性审核”一览表 5、授权委托书（表二） 6、竣工结算书 7、工程签证（汇总表、签证单及相应附件） 8、设计变更（汇总表、设计变更单及相应附件） 9、材料、设备核价单 10、会议纪要以及往来函件 11、甲供材料(或设备)汇总确认单 12、施工单位用水电费清单 13、扣罚款单 14、开工报告、竣工验收报告 15、工程竣工图 16、施工组织设计 17、合同、补充协议 18、中标通知书 19、招、投标文件（含招标答疑） 20、与工程结算有关的其它影响造价的资料 21、提供结算书电子文档（使用广联达软件）
3、竣工结算申请表
4、“施工单位工程结算提交资料”及“资料符合性审核”一览表 注：1、施工单位必须按照以上资料报送，装订顺序按照上表由上至下，否则建设单位不予接收。 2、资料符合性审核单位必须在每格栏框中注明“是否符合“申报资料要求（具体资料符合性要求详见制度）。
5、授权委托书 本授权委托书声明：我 (姓名)系 (施工单位名称)的法定代表人，现授权委托（施工单位名称）的 (姓名)为我公司代理人，参加与 (建设单位)签订的（合同名称）的工程的结算事宜。代理人在结算过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。 无论本授权书撤销或有效期满，均不影响被授权人在授权期间签署的任何文件的有效性，特此说明。 代理人：性别：手机： 单位：部门：职务： 授权委托单位：(盖章) 法定代表人：(签字或盖章) 日期：年月日 （附授权委托人身份证复印件）
XXXXXXXX有限公司 XXXX咨 XXXXXXX号 关于XXXXXXXXXXXXXXXX结算审核报告 XXXXXXXXXXXXX有限公司： 我公司接受贵司委托，对贵司XXXXXXXXXXXXX进行竣工结算审核，现审核完毕，报告如下： 一、工程概况： 工程地址：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX； 建筑面积：XXXXXXXXXXX； 监理单位：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX； 承包单位：XXXXXXXXXXXXXXXX； 施工范围：XXXXXXXXXXXXXX的施工、检测、竣工验收及保修等，具体详有关的施工图、工程说明、经甲方书面确认的施工组织设计（方案）、技术核定、设计修改意见、国家和地方先行相关法律、法规、规范、规程、标准、图集、招标文件、投标文件所表明的所有内容。 质量标准：一次验收合格； 送审造价：XXXXXXXXXXX元（人民币大写：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX）； 审定造价：XXXXXXXXXXX元（人民币大写：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX）； 送审内容：XXXXXXXXXXXXXXXXXX。 二、审核依据 1.工程施工合同； 2.送审结算书。 ：况情核审、三． 我们根据以上审核依据及合同约定计价原则，对施工单位编制的工程项目结算书中有关工程量的计算、综合单价的套用等进行了详细的审核，在审核过程中，我们结合该工程的实际情况，实施了必要的审核程序，经贵公司与施工单位认定并签字，审定本工程造价为XXXXXXX元（人民币大写：XXXXXX）；具体情况如下： 审核情况汇总表
四、审核情况说明： 本工程为综合单价合同，送审造价为X元，审定造价为X元，共审减X元，具体审减情况如下： 下述具体审核情况 附件: 1、工程审价审定单(1页) 2、工程造价汇总表 3、XXXXXXXX有限公司《企业法人营业执照》复印件 4、xx有限公司甲级资质证书》复印件 XXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司项目负责人：XXX 审核人：XXX、XX 日XX月X年XXXX :XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 址地．
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 工程结算审核业务协议范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
委托项目: ____________________________ 委托人：__________________________ 受托人：__________________________ 受托业务范围、内容：所有项目内的结算审核 第一条受托人依委托人的委托，对项目的结算（预 进行审核（编制）。 算） 第二条受托人处理委托事务的权限与具体要求：公平、公正。 第三条委托期限自20XX年月日至20XX年月日止。 第四条委托人的责任和义务： 1、提供预算编制或者施工结算审计审核所需的全部资料，并对所提供资料的 真实性、合法性和完整性负责； 2、提供必要的工作条件，需要外出调查、取证的，费用由委托方负责； 3、因委托方原因影响审计审核（预算）工作时间的，受托方不承担责任； 4、按合同约定，及时向受托方结活服务费。 第五条受托人的责任和义务： 1、受托人有将委托项目实施情况向委托方通报和报告的义务； 2、依照法律、法规，对委托项目实施必要的工作程序和工作方法； 3、遵循独立、客观、公正的职业道德行业准则，保护委托方的商业机密 和经济信息； 4、非委托方提供的与项目有关的资料，必须由委托方对其真实性、合法性进行 认证；
6 、按照约定时间完成业务，出具相关报告书。 第六条服务费用及支付方式： 1、双方约定，按委托项目审核后的工程造价的 %计收基本审核费，按该项目工程预、结算审核核减（核增）总额的%计收效益审核费（编制标底、预算时，按该项目工程总造价的无 %计收标底、预算编制费）； 2、双方签定本业务协议书时，委托方须预交无元审核费（标底、 预算编制费），在受托方交付审核表及资料时委托方付给受托方审核费的80%（f^预交审核费），其余部分待出具报告书时一次结活；编制标底、预算时，在受托 方交付标底、预算书时委托方一次付活受托方标底、预算编制费。 3、支付方式：双方约定的服务费用结算支付方式为转帐支付。 第七条违约责任： 1、违反本合同约定，违约方应当按《中华人民共和国合同法》有关规定， 承担违约责任； 第八条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商，解决方式可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按下列第 2 种方式解决：（一）提交仲裁委员会仲裁； （二）依法向人民法院起诉。 第九条其它约定事项： 1 、因不可抗力或出现不可预见的事项，致使委托项目不能按照约定时间 如期完成的，或者需要提前出具报告书的，双方在客观、现实的基础上协冏解决；
基建工程施工标段结算书格式及说明 ××电厂×期工程施工标段结算汇总表 说明：1、本表及以下所有表格均以Excel制作和填报。 2、对应概算金额含编制年价差和编制月与静态水平年的价差。 3、工程量差调整指施工图工程量与合同工程量之差按照合同规定计算的调整。 4、设计变更调整指设计院出具的，实际施工时与施工图相比的变更按照合同规定计算的调整。 5、现场签证调整指由于以下原因经甲方签证的费用调整：
（1）甲方要求增减的且合同工程量中不含的零星小工程（如增设某个设备的栏杆等）； （2）甲方改变了施工图的设计标准而设计院未出设计变更单（如将普通铁栏杆改为不锈钢栏杆等）； （3）由于甲方的原因造成乙方重复施工、施工方案（或工艺）变化且施工图纸、设计变更单均没有反应。 以上内容调整的依据是合同中不包括这些内容，且按照有关概算定额解释也不含。签证的理由是实际施工时增减了合同工程量或定额的内容，或更改了定额所含材料，或超出（减少）定额材料含量。现场签证必须以工程联系单（工程签证单）的形式，经监理单位、项目单位的工程部、质检部和计划部会签，项目单位的主管领导批准，并按规定编号。 6、调整小计＝工程量差调整＋设计变更调整＋现场签证调整＋材料价差调整 7、标内工程结算价＝合同金额＋调整小计 8、甲供物资卸车费指按照合同规定的单价和甲方签证的卸车吨位数量计算的费用。 9、标外工程费用指在本标施工范围以外甲方另行委托的工程费用。 10、总结算价＝标内工程结算价＋甲供物资卸车费＋标外工程费用
××电厂×期工程×号标段 施工结算书 工程标段名称： 合同编号： 审定金额： 建设单位：咨询单位：施工单位： 签名（盖章）：签名（盖章）：签名（盖章）：日期：日期：日期：
竣工结算审核报告格式 8.7竣工结算审核报告竣工结算审核报告项目名称合同名称业主承包人提交日期年月日文件认可行为签署日期编制审核批准授权单位公章第2 页共15 页目录一、竣工结算审核报告二、竣工结算汇总表三、证明文件第一部分施工图纸与招标图纸差异调整第二部分设计变更第三部分工程洽商第四部分现场签证第五部分主要材料调价第六部分暂定单价项目调整第七部分暂定数量项目调整第八部分暂定金额项目调整第九部分索赔资料第十部分已付工程款凭证第 3 页共15 页竣工结算审核报告公司我司受贵司的委托审核了公司编制的工程竣工结算报告。根据结算审核的有关规定我司对出具的竣工结算审核报告负全部责任。一、审核依据内容仅供参考根据实际审核依据填写 1.合同文件及其补充文件。2工程竣工验收报告或工程竣工验收单工期或者质量未达到合同要求的项目应提供相应的明确责任的说明。3经业主确认的施工图纸或工程竣工图纸、设计变更、洽商变更、现场签证和相应的预算书。4经业主与承包商双方签字认可的工程预算书。5有关结算内容的专题会议纪要等。6合同中约定采用预算定额、材料预算价格、费用定额及有关规定。7经工地现场业主代表及监理工程师签字确认的施工签证和相应的预算书以及隐蔽工程技术资料。8经业主及监理单位审批的施工组织设计和施工技术措施方案。9甲供材料及设备、限价材料及设备通知书。10按相关规定或合同中有关条款规定持凭证进行结算的原始凭证。11由现场工程师提供的符合扣款规定的相关证明。12不可抗拒的自然灾害记录以
及其他与结算相关的经业主与承包商共同签署确认的协议、备忘录等有关资料。13双方确认的其它任何对结算造价有影响的书面文件。 二、审核范围三、审核程序第 4 页共15 页我公司按准备、审查和审定三个工作阶段进行并实行编制人、校对人和审核人分别署名盖章确认的内部审核制度。我们首先熟悉了全部结算资料然后踏勘现场进行了现场工程实际情况复核工作。在审核过程中我们结合实际情况对照资料最后会同业主、总/分承包人共同核定了工程造价。四、工程概况工程建筑面积为平方米檐高为米。地下层、地上层钢筋混凝土框架结构加气混凝土砌块框架填充墙。该工程由公司施工开工时间是年月日年月日竣工。现结算工程内容包括土建工程主体工程混凝土框架结构柱梁板、内外填充墙、屋面防水层工程安装工程。工程已通过竣工验收达到合同文件约定的质量标准。五、审核说明 1.造成工程造价核减、核增的主要内容及其原因的分析说明要有具体数据分析2.审核中遇到的主要难点、焦点、有争议的问题以及解决问题的想法、对策3.待处理遗留问题披露。六、审核结果经我们审核确认审定结算值为元比原报审结算值元审减了元。七、工程款支付业主已支付工程款元。第5 页共15 页注册造价师签章: 公司报告日期: 年月日第6 页共15 页第一部分施工图纸与招标图纸差异调整要求 1.施工过程中已审定的图差费用仅需附上以签批的经济文件审批表即可。 2.未审定的图差增减费用预算书第7 页共15 页第二部分设计变更要求 1.每份设计变更按照续表中序号顺序装订。 2.施工过程中已审批的设计变更仅需附
**************工程项目 工程结算审计报告 *****结审字[2013]第00*号 ***审计局: ***公司（社会审计机构全称）*年*月*日接受***审计局委托,于*年*月*日（以委托审计书日期为准）至*年*月*日（以结算审计定案表最后签字日期为准）对***工程结算进行了审计。***单位（被审计单位即业主单位全称)对其提供的工程结算资料的真实性、合法性和完整性负责。***公司（社会审计机构全称）的责任是根据国家、地方、行业主管部门工程造价方面的现行规定，对***工程结算进行审计并对审计结果负责。在审计过程中，***公司（社会审计机构全称）结合该工程实际情况，实施了审查（查阅）工程施工合同、图纸、设计变更、隐蔽签证记录、现场查看和复测可疑部位、复核工程量和材料单价以及工程取费等必要的审计程序。现将审计情况报告如下： 一、工程基本情况 1、工程地理位置。 2、工程组织实施单位（即建设单位或业主单位）、工程地质勘测单位、工程施工图设计单位、工程施工单位、工程监理单位。 3、工程招标情况（本工程采用***招标方式招标，由***单位中标承建，中标价***元）。 4、工程合同签订情况（甲乙双方于*年*月*日签订施工合同，合同总价为***元；如有补充协议，应分别注明签订补充协议日期、事项和金额）。 5、工程施工合同约定的工程结算方式，包括合同内工程及增加工程、主要材料调价等结算方式。 6、工程设计、工程施工项目重大调整或变更情况（如无可不写）。 7、工程建设内容主要完成情况（房屋建筑包括总建筑面积、结构形式、地下*层、地上*层、内外主要装饰情况；公路工程包括里程、平均宽度、路面总面积、路面结构形式、挖方总量、填方总量；土地治理工程包括治理面积及完成的主要工程量；高标准农田项目包括开
攀枝花市米易县新山乡坪山村2010年度烟叶生产基础设施建 设项目 竣 工 结 算 书 建设单位：四川省烟草公司攀枝花市公司 设计单位：攀枝花市水利水电勘测设计院 监理单位：四川省兴科电力建设工程有限公司 施工单位：四川省泸县第五建筑工程有限公司 二〇一一年三月 建设工程造价结算书 建设单位：四川省烟草公司攀枝花市公司 监理单位：四川省兴科电力建设工程有限公司 施工单位：四川省泸县第五建筑工程有限公司 合同价（小写）：万元（大写）：柒拾柒万壹仟肆佰贰拾叁元整 结算价（小写）：万元 （大写）：玖拾叁万陆仟玖佰肆拾元整。 业主单位：监理单位：施工单位： 审核人：技术负责人：技术负责人：
负责人：审核人：审核人： 资格证章：资格证章： 二〇一一年三月二十六日 目录 一、编制说明 二、建设工程工程结算总表 三、工程变更申请报告 四、变更工程量签证单 五、建设工程验收记录 六、工程量签证核定单 七、申报完工工程量审核表 八、工程量结算清单 一、编制说明 1、工程概况 攀枝花市米易县新山乡坪山村2010年度烟叶生产基础设施建设项目，原招标建设工程为修建渠道5条，千米、架设管道（网）2条，千米。 工程名称：攀枝花市米易县、仁和区2010年度烟水配套、机耕道建设项目。 项目建设地址：本标段为4合同段，合同段名称为2010年度米易县新山乡坪山村烟基工程，建设地点在米易县新山乡坪山村。 建设规模：在米易县新山乡坪山村基本烟田范围内建设部分烟水配套、机耕道建设项目，详见施工图、工程量清单。
比选范围：施工图及工程量清单中的全部内容。 质量标准：达到国家强制性标准及验收规范。 资金来源：烟草行业出资。 2、编制原则及依据 编制原则 全部项目施工完成，并通过县、市、省烟草公司验收后编制结算书，工程量按实际完成并经监理签证，严格按合同预定及投标文件中的单价进行编制。 编制依据 2.2.1.米易县新山乡坪山村2010年度烟叶生产基础设施建设项目投标文件 2.2.2. 米易县新山乡坪山村2010年度烟叶生产基础设施建设项目施工合同书 2.2. 3.川水发(2007)20号文颁发的《四川省水利水电工程设计概(估)算编制规定的通知》。 2.2.4..川水发(2007)20号文颁发的《四川省水利水电建筑工程预算定额》。 2.2.5.水利部（水总〔2002〕116号）文颁发的《水利工程施工机械台时费定额》。 2.2.6.水利部（水建管〔1999〕523号）文颁发的《水利水电设备安装工程预算定额》。 2.2.7、设计图纸 2.2.8.竣工图及工程量。
广东省建设工程 标准施工合同 工程名称： 工程地点： 发包人： 承包人：
第一部分协议书 发包人：(全称) 承包人：(全称) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则、合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本协议书。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容： 工程规模： 结构形式： 工程立项、规划批准文件号： 资金来源： 二、工程承包范围 承包范围： 三、合同工期 工程合同工期总日历天数：天。 拟从年月日开始施工，至年月日竣工完成。
四、质量标准 工程质量标准： 五、合同价款 合同总价（大写）： （小写）：。 项目单价：□详见承包人的投标报价书（招标工程）； □详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书（非招标工程）。 六、组成合同的文件 组成合同的文件及其优先解释顺序和本合同第二部分《通用条款》第2.2款赋予的规定一致。 七、词语含义 本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》第1条赋予它们的定义相同。 八、承包人承诺 承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。 九、发包人承诺 发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。
十、合同生效 订立合同时间：年月日 订立合同地点： 合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后生效。 发包人：（公章）承包人：（公章）地址：地址： 法定代表人: 法定代表人： 委托代理人：委托代理人：
工程竣工决算书范本 各位读友大家好，此文档由网络收集而来，欢迎您下载，谢谢 篇一：某工程竣工结算书格式 姜堰中等专业学校工程竣工结算书 甲方：江苏省姜堰中等专业学校 乙方：江苏中装建设有限公司 编制人： 竣工结算时间: 2015年6月18日 总说明 工程名称：新建实训楼等项目幕墙组合窗工程 单位工程费用汇总表
工程名称：新建实训楼等项目幕墙组合窗工程 工程竣工结算申报表 报批日期：2015 年6 月18 日 篇二：竣工结算书样 攀枝花市米易县新山乡坪山村2010年度烟叶生产基 础设施建设项目 竣 工 结 算 书 建设单位：四川省烟草公司攀枝花市公司
设计单位：攀枝花市水利水电勘测设计院 监理单位：四川省兴科电力建设工程有限公司 施工单位：四川省泸县第五建筑工程有限公司 二〇一一年三月 建设工程造价结算书 监理单位：四川省兴科电力建设工程有限公司 施工单位：四川省泸县第五建筑工程有限公司 合同价（小写）：万元（大写）：柒拾柒万壹仟肆佰贰拾叁元整建设单位：四川省烟草公司攀枝花市公司
结算价（小写）：万元 （大写）：玖拾叁万陆仟玖佰肆拾元整。 业主单位：监理单位：施工单位：审核人：技术负责人：技术负责人： 负责人：审核人：审核人： 资格证章：资格证章： 二〇一一年三月二十六日 目录 一、编制说明 二、建设工程工程结算总表 三、工程变更申请报告 四、变更工程量签证单 五、建设工程验收记录
六、工程量签证核定单 七、申报完工工程量审核表 八、工程量结算清单 一、编制说明 1、工程概况 攀枝花市米易县新山乡坪山村2010年度烟叶生产基础设施建设项目，原招标建设工程为修建渠道5条，千米、架设管道（网）2条，千米。 工程名称：攀枝花市米易县、仁和区2010年度烟水配套、机耕道建设项目。 项目建设地址：本标段为4合同段，合同段名称为2010年度米易县新山乡坪山村烟基工程，建设地点在米易县新山乡坪山村。
广东省建设工程造价咨询服务收费项目和 收费标准表 --“粤价函 [2011]742 号 最高收费标准 收 序 咨询项服务 费 101- 501- 1001- 5001 万 备注 号 目名称内容 100 万 500 1000 5000 1 亿元 基 元 -1 元以内 万元 万元 万元 以上 数 亿元 依据 建设 项目 可行 性研 究方 案编 制或 核对 差额 投资估算的 项目 估算 定率 1 投资 价 1.3 ‰ 1.1 ‰0.9 ‰0.7 ‰0.5 ‰ 0.4 ‰ 编制或审核 累进 估 计费 算， 出具 投资 估算 报告 或审 核报 告 依据 初步 设计 图纸 差额 计算 工程概算的 概算 定率 或复 2 价 2‰1.8 ‰1.6 ‰1.3 ‰1.2 ‰ 1.1 ‰ 编制或审核 累进 核工 计费 程 量， 出具 工程
工 程 预 清 算 单 的 3计 编 价 制 法 或 审 核 概算 书或 审核 报告 依据 施工 图编 制或 预算 单独 审核 造价 编制 工程 （预 或审 量清 算 核工 单， 价、 程量 出具 招标 清单 工程 控制 量清 价） 单书 或审 核报 告 依据 施工 图、 工程 预算 量清 造价 单编 单独 （预 制或 编制 算 审核 或审 价、 工程 核预 招标 量清 算造 控制 单报 价 价、 价， 投标 出具 报 工程 价） 报价 书或 审核 报告 差额 3‰2.5 ‰2.4 ‰2.2 ‰ 定率 2‰1.8 ‰ 累进 计费 差额 1.8 ‰ 1.6 ‰ 1.4 ‰ 1.2 ‰ 0.9 ‰ 0.8 ‰定率 累进 计费
省工程结算审核报告 （业主名称）： 受贵局委托，我司对工程的结算进行了审核。现将审核情况报告于后： 一、委托方与受委托方责任 提供该工程项目结算审核的相关资料，并保证其资料的真实、合法、完整是委托单位的责任；按行业规范与委托要求审核本工程结算，保证结算审核报告的真实性、合法性是本公司及审核人员的责任。 二、审核对象情况 工程位于。 建设单位，施工单位，设计单位，监理单位。该工程于年月日开工，于年月日竣工。另应写明该工程的结构形式，建筑面积，装饰情况，安装情况。 三、审核范围 工程。 四、审核依据 1、国家基本建设的有关政策法规。 2、建设单位提供的“工程结算书及其它的相关资料”，主要包括： （1）招投标文件。 （2）建设工程施工合同、相关补充协议。
（3）工程竣工结算书。 （4）工程现场签证单、竣工图及设计变更单等。 3、工程结算审核编制依据的有关定额、费用标准、材料、费用调整办法。 （1）招投标文件。 （2）四川省建设工程2004清单计价定额及相关配套文件。 （3）增减工程量单价执行原投标价，增加项目材料单位执行甲乙双方签证单价。 五、审核原则 1、公平原则：审核人员客观公正进行结算审核工作，以求得公允、合理的结论。 2、客观原则：审核人员不受其他人为因素的影响，实事求是按照工程结算的有关件、合同规定进行结算审核。 3、科学原则：审核人员严格按照国家规定的和公认的规范标准程序和方法进行结算审核。 六、审核程序及方法 1、初步审核验证。 2、现场查勘核实，获取相关证据。 3、计算核对工程量。 4、进行工程套价、费用审查核实。 5、签证审定书，出具结算审核报告书。 七、审核结论
广东省建设工程施工过程结算办法（试行） （征求意见稿） 第一章总则 第一条为加强和规范广东省建设工程施工过程结算管理，维护建设市场正常秩序，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见》（国办发〔2017〕19号）、《广东省建设工程造价管理规定》（粤府令第205号）等有关法律、法规规定，结合我省实际，制定本办法。 第二条在广东省行政区域内的房屋建筑和市政设施工程的施工过程结算活动，适用本办法。 第三条本办法所称的建设工程施工过程结算(以下简称“施工过程结算”)，是指在房屋建筑和市政设施工程发承包合同范围内，发承包双方结合项目实际，依据合同约定的支付周期或工程进度节点，对已完成的分部工程或标志性节点形象工程的价款进行的计算、调整、确认和支付等活动。 第四条广东省行政区域内的房屋建筑和市政设施工程，施工工期二年以上的大型项目必须实施施工过程结算。 鼓励其他工程项目依据本办法实施施工过程结算。
第五条从事施工过程结算活动，应当遵循合法、合规、公平、诚实的原则，并符合国家有关法律、法规和政策的规定。 第六条发包人或承包人可自行组织或委托符合条件的工程造价咨询机构(以下简称“造价咨询人”)进行编审施工过程结算，除发承包双方共同委托外，造价咨询人不得就同一项目同时接受发承包两方的委托。造价成果应由编审的注册造价工程师签署和盖执业印章，并承担相应责任。 第七条施工过程结算计量与计价主体主要包括发承包双方和受委托的造价咨询人，以及国家法律法规规定对工程项目投资的计量与计价成果进行监控的机构或评审人。 监控机构或评审人应当按照合同约定和国家法律法规规定程序等对施工过程结算节点的计量与计价成果进行有效监控或评审。 第八条计量与计价主体应按合同的约定，履行相应的施工过程计量与计价义务，承担未尽计量与计价义务的责任。国家法律法规规定需进行第三方审核（审计）的，审核（审计）机构应对其计量与计价审核结果承担责任。各责任主体的相关人员应及时、准确、真实和合法地开展计量与计价工作。注册造价工程师应对其计量与计价成果的合法性、准确性、时效性和完整性负责。 第九条省住房和城乡建设行政主管部门负责全省工程施工过程结算活动的监督管理，县级以上住房城乡和建设行政主管部门按照其职责权限，负责本行政区域范围内的施工过程结算活动的监督管理。
建筑工程项目结算书 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020
基本建设/专项维修工程结算书建设项目名称： 工程名称： 合同编号： 施工单位： 施工单位负责人： 施工单位技术负责人： 编制： 复核： 日期：年月日
基本建设/专项维修工程竣工结算审批表 建设单位：（盖章）施工单位：（盖章）
日期：年月日日期：年月日
工程竣工结算申请报告 年月日 工程竣工结算资料报送的要求
为了规范工程竣工结算资料的管理，提高竣工结算审核的效率，对施工单位竣工结算资料的提供作出如下具体要求： 一、竣工结算资料报送套数 提供完整的竣工结算书资料一式四套。 二、竣工结算资料内容 1、承包人编制的结算书（封面、竣工结算审批表须承包人盖公章，由建设单位项目负责人签字同意结算）。 2、合同类文件（施工合同及附件、协议书、补充协议等）。 3、招标文件及招标工程量清单、招标答疑纪要、招标补充等。 4、投标文件。 5、工程量计算书。 6、招标图纸及承包方、发包方、监理方按规定签字认可的竣工图纸。 7、变更（签证）预审单及变更（签证）确认单（含图纸会审纪要、设计变更单、技术核定单、工程联系单、工程洽商记录等）。 8、甲供材料领用表。 9、现场情况说明单（各标段、各专业施工单位涉及交叉的施工范围确认，未按合同要求完成的施工情况说明等）。 10、工程竣工验收证书。 11、工程开竣工报告 12、建设项目安全文明施工评价得分及措施费费率核定表，获得有优质工程证书、金陵杯、扬子杯的也需提供获奖证书复印件。 13、其他有关影响工程造价、工期等资料。
工程量清单竣工结算表格 一、封面工程量清单竣工结算表封-4 二、竣工结算说明：表4-1 二、建设工程竣工结算汇总表表4-2 三、分部分项工程量清单竣工结算汇总表：表4-3 四、分部分项工程量清单与计价表：表4-4 五、措施项目清单竣工结算汇总表：表4-5 （一）措施项目清单与计价表（一）：表4-5-1 安全防护、文明施工措施清单与费用明细：表4-5-1-1 （二）措施项目清单与计价表（二）：表4-5-2 六、专业工程结算价表：表4-6 七、计日工表：表4-7 八、总承包服务费计价表：表4-8 九、索赔与现场签证计价汇总表：表4-9 （一）费用索赔申请（核准）表：表4-9-1 （二）现场签证表：表4-9-2 十、规费、税金项目清单与计价表：表4-10 十一、工程款支付申请（核准）表：表4-11 十二、工程量清单综合单价分析表：表4-12 十三、主要材料（设备）数量与计价表：表4-13
工程 竣工结算总价 中标价（小写）：（大写）： 结算价（小写）：（大写）： 工程造价 发包人：承包人：咨询企业：（单位盖章）（单位盖章）（单位盖章） 法定代表人法定代表人法定代表人 或其授权人：或其授权人：或其授权人： （签字或盖章）（签字或盖章）（签字或盖章） 编制人：核对人： （造价人员签字盖专用章）（造价工程师签字盖专用章） 编制时间：年月日核对时间：年月日 封—4
竣工结算说明 工程名称：第页共页 表4-1
建设工程竣工结算汇总表 表4-2
分部分项工程量清单竣工结算汇总表 工程名称：页码：单体工程名称: 注:群体工程应以单体工程为单位,分开汇总,并填写单体工程名称。
附件：1《施工单位编报结算模板》 工程（工程名称） 送 审 结 算 资 料 书 合同名称： 施工单位： 建设单位： 送审日期：
目录 1、封面 2、目录 3、竣工结算申请表 4、“施工单位工程结算提交资料”及“资料符合性审核”一览表 5、授权委托书（表二） 6、竣工结算书（包括6.1汇总表6.2结算编制说明6.3工程量计算底稿等） 7、工程签证（汇总表、签证单及相应附件） 8、设计变更（汇总表、设计变更单及相应附件） 9、材料、设备核价单 10、会议纪要以及往来函件 11、甲供材料(或设备)汇总确认单 12、施工单位用水电费清单 13、扣罚款单 14、开工报告、竣工验收报告 15、工程竣工图 16、施工组织设计 17、合同、补充协议 18、中标通知书 19、招、投标文件（含招标答疑） 20、与工程结算有关的其它影响造价的资料 21、提供结算书电子文档（使用广联达软件）
3、竣工结算申请表
4、“施工单位工程结算提交资料”及“资料符合性审核”一览表 注：1、施工单位必须按照以上资料报送，装订顺序按照上表由上至下，否则建设单位不予接收。 2、资料符合性审核单位必须在每格栏框中注明“是否符合“申报资料要求（具体资料符合性要求详见制度）。
5、授权委托书 本授权委托书声明：我 (姓名)系 (施工单位名称)的法定代表人，现授权委托（施工单位名称）的 (姓名)为我公司代理人，参加与 (建设单位)签订的（合同名称）的工程的结算事宜。代理人在结算过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。 无论本授权书撤销或有效期满，均不影响被授权人在授权期间签署的任何文件的有效性，特此说明。 代理人：性别：手机： 单位：部门：职务： 授权委托单位：(盖章) 法定代表人：(签字或盖章) 日期：年月日 （附授权委托人身份证复印件）
XXXXXX有限公司 XXXX咨XXXXXX）号 关于xxxxxxxxxxxxxXX算审核报告 XXXXXXXXXXXXX t 限公司： 我公司接受贵司委托，对贵司XXXXXXXXXXXXX进行竣工结算审核，现审核完毕，报告如下： —、工程概况： 工程地址：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx；x 建筑面积：XXXXXXXXXXX 监理单位：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 承包单位：XXXXXXXXXXXXXXXX 施工范围：XXXXXXXXXXXXXX的施工、检测、竣工验收及保修等，具体详有 关的施工图、工程说明、经甲方书面确认的施工组织设计（方案）、技术核定、设计修改意见、国家和地方先行相关法律、法规、规范、规程、标准、图集、招标文件、投标文件所表明的所有内容。 质量标准：一次验收合格； 送审造价：XXXXXXXXXXX元（人民币大写：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX） 审定造价：XXXXXXXXXXX元（人民币大写:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX） 送审内容：XXXXXXXXXXXXXXXXX X 审核依据 1. 工程施工合同； 2. 送审结算书。 审核情况：我们根据以上审核依据及合同约定计价原则，对施工单位编制的工程项目结算书中有关工程量的计算、综合单价的套用等进行了详细的审核，在审核过程中，我们结合该工程的
实际情况，实施了必要的审核程序，经贵公司与施工单位认定并签字，审定本工程造价为XXXXXXX 元（人民币大写:XXXXXX）；具体情况如下：审核情况汇总表 单位:元 四、审核情况说明: 本工程为综合单价合同，送审造价为X元，审定造价为X元，共审减X元, 具体审减情况如下： 下述具体审核情况 附件：1、工程审价审定单（1页） 2、工程造价汇总表 3、XXXXXXX有限公司《企业法人营业执照》复印件 4、xx有限公司甲 级资质证书》复印件 XXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司项目负责人：XXX 审核人：XXX、XX 地址:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX年X月XX日
工程名称 : 编号: 建设工程结算书 建设单位: 施工单位: 造价工程师: （造价员） 编制时间:
目录 1、工程项目总价表 2、单项工程费用表 3、单位工程费用表 4、分部分项工程费增（减）表 5、措施项目费增（减）表 6、其他项目费增减表 7、零星工作项目费增减表 8、主要材料、设备增减表一（乙供材料、设备表） 9、主要材料、设备增减表二（甲供材料、设备表） 注：上述表格形式适用于反映结算价相对于合同价的变更、增加与调整部分。如果建设单位要求报送的结算价中不仅包括变更、增加与调整部分，而且需包含原合同价未调整部分，可参照上述表格编制结算书，未调整部分对应的 送审增减量、送审增减价的值均为零，可用空白或零值表示。
工程项目总价表 工程名称：第页共页序号单项工程名称合同价（元）送审增减价（元）送审价（元）备注 合计 注：送审增减价＝送审价－合同价。
工程名称 : 第页共页序号单位工程名称合同价（元）送审增减价（元）送审价（元）备注 合计 1
工程名称 : 第页共页 送审价（元）备注序号项目名称合同价（元）送审增减价（元） 1 2 3 4 分部分项工程费 措施项目清单费其他项目清单费 规费 劳动定额测定费劳动保险费 安全监督费 税金 5 合计 2
分部分项 工程费增（减）表 工程名称 : 第页共页 增减原因说明 工程数量 综合单价（元） 合价（元） 计量 单位 序号 项目名称 项目编码 合同量 送审增减量 合同价 送审增减价 合同价 送审增减价 本页小计 合 计 注：送审增减量＝送审量－合同量，送审增减价＝送审价－合同量。 3
工程结算书Revised on November 25, 2020
东方明珠住宅小区二期室外工程 竣 工 结 算 书 项目名称：东方明珠住宅小区二期室外工程 建设单位：甘肃东煜房地产开发有限公司 施工单位：高台县艮立建筑安装有限责任公司 报送日期：年月日 东方明珠住宅小区二期室外工程 竣 工 结 算 书 审定人： 审核人： 编制人： 施工单位：高台县艮立建筑安装有限责任公司 编制日期：年月日 东方明珠住宅小区二期室外工程
竣工结算书 建设单位：甘肃东煜房地产开发有限公司 施工单位：高台县艮立建筑安装有限责任公司 合同造价（大写）：贰佰伍拾壹万叁仟壹佰零陆元 （小写）：元 结算造价（大写）：贰佰伍拾壹万叁仟壹佰零陆元 （小写）：元 其中：建筑工程施工费用： 施工临时工程及其他费用： 新增（变更）工程项目： 施工单位申报意见：本结算造价为本工程最终竣工结算结果，经审核无误，同意上报建设单位审查复核。（要求手写） 项目技术负责人： 施工项目负责人： 编制日期：年月日 建设单位审核意见： 项目经理： 工程部主管： 审核日期：年月日 目录 一、编制说明 二、申报竣工结算工程汇总表 三、单项工程结算汇总表 四、单项工程结算汇总表 五、分部分项(措施、其他、零星)工程结算表 六、其他材料
一、编制说明 1、工程概况 该工程位于张掖市甘州区东环路向北延伸段，毗邻润泉湖湿地公园，施工方主要施工内容为东方明珠小区二期室外工程。 2、工程质量 合同约定为合格标准。 3、施工期限 合同约定总工期为日历天数365天。 4、结算编制依据 投标报价、投标承诺、施工合同、变更书、施工现场签单。 工程结算汇总表 工程名称：张掖市东方明珠住宅小区第 1 页共 1 页
广东省基本建设项目竣工财务决算管理 实施细则（征求意见稿） 第一条为进一步加强广东省基本建设项目竣工财务决算管理，依据财政部《基本建设财务规则》（财政部令第81号）和《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》（财建〔2016〕503号），制定本实施细则。 第二条基本建设项目（以下简称项目）完工可投入使用或者试行合格后，应当在3个月内编报竣工财务决算，特殊情况确需延长的，中小型项目不得超过2个月，大型项目不得超过6个月。聞創沟燴鐺險爱氇谴净祸測。 第三条项目竣工财务决算未经审核前，项目建设单位一般不得撤销，项目负责人及财务主管人员、重大项目的相关工程技术主管人员、概（预）算主管人员一般不得调离。 项目建设单位确需撤销的，项目有关财务资料应当转入其他机关机构承接、保管。项目负责人、财务人员及相关工程技术主管人员确需调离的，应当继续承担或协助做好竣工财务决算相关工作。 第四条实行代理记账、会计集中核算和项目代建制的，代理记账单位、会计集中核算单位和代建单位应当配合项目建设单位做好项目竣工财务决算工作。 第五条编制项目竣工财务决算前，项目建设单位应当完成各项账务处理及财产物资的盘点核实，做到账账、账证、账实、账表相符。项目建设单位应当逐项盘点核实、填列各种材料、设备、工具、器具等清单并妥善保管，应变价处理的库存设备、材料以及应处理的自用固定资产要公开变价处理，不得侵占、挪用。 第六条项目竣工财务决算的编制依据主要包括：国家有关法律法规；经批准的可行性研究报告、初步设计、概算及概算调整文件；招标文件及招标投标书，施工、代建、勘察设计、监理及设备采购等合同；政府采购文件、采购合同；历年下达的项目年度财政资金投资计划、预算；工程结算资料；有关的会计及财务管理资料；其他有关资料。 第七条项目竣工财务决算的内容主要包括：项目竣工财务决算报表（附表1）、竣工财务决算说明书、竣工财务决（结）算审核情况及相关资料。 第八条竣工财务决算说明书主要包括以下内容： （一）项目概况； （二）会计账务处理、财产物资清理及债券债务的清偿情况； （三）项目建设资金计划及到位情况，财政资金支出预算、投资计划及到位情况； （四）项目建设资金使用、项目结余资金分配情况； （五）项目概（预）算执行情况及分析，竣工实际完成投资与概算差异及原因分析；（六）尾工工程情况； （七）历次审计、检查、审核、稽察意见及整改落实情况； （八）主要技术经济指标的分析、计算情况； （九）项目管理经验、主要问题和建议； （十）预备费动用情况； （十一）项目建设管理制度执行情况、政府采购情况、合同履行情况； （十二）征地拆迁补偿情况、移民安置情况； （十三）需说明的其他事项。 第九条项目竣工决（结）算经有关部门或单位进行项目竣工决（结）算审核的，需附完整的审核报告及审核表（附表2），审核报告内容应当详实，主要包括：审核说明、审核依据、审核结果、审核过程发现的问题（存在问题）、意见、建议。