ＧF-2000－0203
建设工程勘察合同(一）
[岩土工程勘察、水文地质勘察(含凿井)
工程测量、工程物探］
错误!：污水处理厂项目
错误!：
合同编号: 2017勘字第 0０１号
勘察证书等级: 勘查专业类甲级
发包方:
勘察人:勘察设计有限公司
签订日期: 二0一七年月日
中华人民共和国建设部
制定
错误!
?发包人：环保科技有限公司
勘察人: 勘察设计有限公司
发包人委托勘察人承担*＊*＊**污水处理厂岩土工程勘察,根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任,协作配合,确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。
第一条工程概况
１.１工程名称：**＊***污水处理厂岩土工程勘察
1.２工程建设地点：
1.３工程规模、特征：污水处理厂,一期日处理污水40００0吨(详见勘察任务书）。
1．４工程勘察任务委托文号、日期:
1.5 工程勘察任务（内容）与技术要求:详见勘察任务书
１.６承接方式：委托。
1.7工程量:勘探*＊个，探井**个,总钻探进尺**＊０m。
第二条：发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。
2.１提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围)、施工、勘察许可等批件（复印件）。
2.2 提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。
2.3 提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。
2.4 提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图。
2.５发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的。
第三条：勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。
勘察人负责向发包人提交勘察成果资料肆份,发包人要求增加的份数另行收费。
第四条:开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式。
4.1开工及提交勘察成果资料的时间
4.１.1 本工程的勘察工作定于年月日开工,年月日提交勘察成果资料，年月日提交中间报告(含电子版）,年月日提交二次中间报告（含电子版）。由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时,按本合同第六条规定办理。
4.1．２勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等）时,工期顺延。
4．２收费标准及付费方式
4．２．1本工程勘察费用按总价包干方式计取,经现场踏勘按现状地形优惠后包干总价为**＊*万元(大写：元整)包含施工中所产生的一切费用及税金。
4．2．2勘察人提交勘察报告后10天内，发包人支付勘察费的８0 %，剩余的勘察费,竣工验收后一次付清,勘察费凭税票支付。
第五条:发包人、勘察人责任
5.1 发包人责任
５.1.1 发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求,并按第二条规定提供文件资料，发包人负责提供一个水准点及一个以上坐标控制点。
5.1.2 发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场的工作条件和出现的问题(如：落实土地征用、青苗树木赔偿)，并承担其费用。
5.１.3 勘察过程中发包人单方提出重大变更的,经办理正式变更手续后,发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。
５.１.4由于发包人原因造成勘察人停、窝工,工期顺延。
5．1.5 发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺(方法）、专利技术和合理化建议，未经勘察人同意,发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目；如发生上述情况,发包人应负法律责任，勘察人有权索赔。
5．1.6 本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。
５.２勘察人责任
5.2.1根据本工程的特点，结合勘察场地工程地质条件,本次勘察中要重点解决的工程地质问题是:? 1）查明场地内有无影响场地稳定性的不良地质作用；
2) 查明场地地层结构,提供各层地基土的物理力学性质指标及承载力特征值；
3) 查明场地地下水类型、埋藏条件,评价场地地下水、场地土对建筑材料的腐蚀性;
4) 查明场地湿陷土层的分布、厚度，确定场地湿陷类型及地基土湿陷等级；
5）查明土层标准冻结深度。
6) 对场地进行地震效应分析，提供抗震设计所需参数；
7) 根据场地岩土工程条件，建议经济合理的地基基础方案，并提供相应的设计参数。
8）分析论证基坑开挖时边坡支护方案和支护设计的有关岩土技术参数的建议。
５.2.2勘察应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料,并对其负责。
5.2.3由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若勘察人无力补充完善，需另委托其他单位时,勘察人应承担全部勘察费用;或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时,勘察人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外,并根据损失程度向发包人支付全额赔偿金。
5.２.4 在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计,派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。
5.２.５勘察人须负责在发包人基础及其他地下工程施工时,派人到现场进行土质和地基承载力的确认,参与相关的项目阶段性验收。
５．2.6 在现场工作的勘察人员，应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。
5.2.7 在工程勘察施工中,乙方施工所发生的一切安全事故均由乙方负责。
5.2.８本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它责任。
第六条:违约责任
6.1由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格,不能满足技术要求时,其返工勘察费用由勘察人承担,并承担发包人因此遭受的损失。
6.2 合同履行期间,由于工程停建而终止合同或因发包人违约发包人要求解除合同时,勘察人已进行勘察工作的，完成的工作量在50%以内时，发包人应向勘察人支付预算额５０%的勘察费;完成的工作量超过5０%，则应向勘察人支付预算额１00%的勘察费。
6.3 发包人未按合同规定时间(日期)拨付勘察费，每超过一日,应偿付未支付勘察费的百分之一逾期违约金。
6.4 由于勘察人原因未按合同规定时间（日期)提交勘察成果资料,每超过一日,应减收勘察费百分之一。
6.５本合同签订后，勘察人不履行合同时，无权要求支付费用，如果给发包人造成损失,勘察人应负责赔偿。
第七条：本合同未尽事宜,经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议、前期报价文件与本合同具有同等效力。
第八条：其它约定事项,协商解决。
第九条:本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第(二）种方式解决：
(一)提交仲裁委员会仲裁；
(二)依法向人民法院起诉。
第十条：本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效;发包人、勘察人履行完合同规定的义务后,本合同终止。
本合同一式肆份，发包人贰份、勘察人贰份。
（以下无正文)
发包人名称: 勘察人名称:
（盖章) (盖章)
法定代表人：(签字) 法定代表人:(签字)
电话：电话:
传真: 传真：
开户银行：开户银行:
银行帐号: 银行帐号：
年月日年月日
附: １、勘察人营业执照复印件
２、勘察人资质证书复印件
3、项目负责人资格证书复印件、公司授权及工程质量终身承诺书
4、勘察施工组织方案。
建设工程勘察合同（二）（示范文本） GF-2000-0204 [岩土工程设计、治理、监测] 工程名称：______________________________ 工程地点:_______________________________ 合同编号：______________________________ （由承包人编填） 勘察证书等级：__________________________ 发包人：________________________________ 承包人：________________________________ 签订日期：______________________________ 中华人民共和国建设部、国家工商行政管理局监制 发包人：______________________________________________________________________________ 承包人：_______________________________________________________________________________ 发包人委托承包人承担 _______________________________________________________________________________ 工程项目的岩土工程任务，根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规，经发包人、承包人协商一致签订本合同。
第一条：工程概况 1.1工程名称： _____________________________________________________________________________ 1.2工程地点： _______________________________________________________________________________ 1.3工程立项批准文件号、日期： _______________________________________________________________________________ 1.4岩土工程任务委托文号、日期： _______________________________________________________________________________ 1.5工程规模、特征： _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ 1.6岩土工程任务（内容）与技术要求： _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ 1.7承接方式： _______________________________________________________________________________ 1.8预订的岩土工程工作量： _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________
岩土工程勘察合同 [土石比勘探] 工程名称: 工程地点: 合同编号: (由勘察人编填) 勘察证书等级: 发包人: (以下简称甲方)勘察人: (以下简称乙方)签订日期: 201 年月日
甲方委托乙方承担地块挖方区域的土石比勘探任务. 根据《中华人民共和国合同法》、《岩土工程勘察规范》及国家有关法规规定,结合本工程的具体情况,为明确责任,协作配合,确保工程勘察质量,经甲方、乙方协商一致,签订本合同,共同遵守. 第一条:工程概况 1.1工程规模、特征: 总用地面积: 亩; 1.2工程勘察任务委托文号、日期: 2019年月日 1.3工程勘察任务(内容)与技术要求:按照现行勘察规范和预算定额执行 1.4勘察方式地质调查、地质断面测绘、槽、井探及机械钻探相结合. 第二条:甲方应及时向乙方提供下列文件资料,并对其准确性、可靠性负责. 2.1提供本工程批准文件(复印件),以及用地(附红线范围)、施工、勘察许可等批许(复印件). 2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的1:100~1:1000地形地貌地物图(至少是电子文件). 2.3提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料(至少是电子文件). 2.4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及具体位置分布图(至少是电子文件). 2.5提供勘察工作范围内实时的挖、填方土石方测量、且不大于10米边长的、每个角点带高程坐标数据的正方格网图(至少是电子文件). 2.6甲方不能提供上述资料,由乙方收集的,甲方需向乙方支付相应费用. 第三条:乙方向甲方提交勘探成果资料并对其质量负责. 土石比及其岩土强度相对于整个场地,是相对而言的概率和概念,其具有不绝对性,只有在正常和约定的多种勘察手段和方式下,进行实地的勘探勘测,以
岩土工程勘察技术管理实施细则 1 总则 1.0.1 为了使院属各勘察处广大岩土工程勘察技术人员深入地准确贯彻执行国家标准《岩土工程勘察规范》（GB 50021-2001）、《建筑地基基础设计规范》（GB 50007-2002）、《建筑抗震设计规范》（GB 50011-2001）、《建筑桩基技术规范》（JGJ 94-94）和广东省标准《建筑地基基础设计规范》（GBJ 15-31-2003）、《建筑地基处理技术规范》（GBJ 15-38-2005）等强制性标准以及其中的强制性条文，紧密结合具体的岩土勘察工程，提高专 业技术水平及勘察工作成果质量。使院属各勘察处提交的岩土工程勘察成果报告尽量做到与市 建委规定一致、与国家规范规程一致、院属各勘察处一致。保障勘察成果质量的经济效益、社 会效益。为资质晋升及培养跨世纪高水平、高技术人才，特制定本实施细则。 1.0.2 本实施细则包括基本规定、岩芯钻探、取样、原位试验、岩土工程勘察资料整理及报告编写。 1.0.3 本实施细则只针对一般的房屋建筑和构筑物的岩土工程勘察，未涉及的其它有关岩土工程勘察内容及要求和其他专业性强的岩土工程勘察（如水利、铁路、公路和桥梁等），尚应符 合国家和地方现行的有关行业勘察标准、规范的规定或ISO的有关规定。 2 基本规定 2.1 岩土层分类 2.1.1 岩石分类，按成因、强度、风化程度进行分类，划分出残积土、强风化、中风化、微风化。对于硬质岩类（主要指花岗岩类、饱和单轴极限抗压强度≥30MPa）的风化程度应按标准 贯入试验击数（不校正）N′≥50击为强风化，N′=30～50击为全风化，N′<30击为残积土；其它岩类N′≤50击为残积土，N′≥50击为强风化。各风化带分类的野外特征及其它参数指标 详见《岩土工程勘察规范》（GB 50021-2001）附录A的表A.0.1～A.0.6。 2.1.2 土层分类，应按成因、颗粒级配和塑性指数进行分类。分为碎石土、砂土、粉土和粘性土。碎石土类和砂土类还可根据颗粒含量、颗粒形状进一步细分，详见《建筑地基基础设计规范》（GBJ 15-31-2003）P17～20的4.1.7～4.1.14的有关规定。对于特殊性土如广东地区的淤泥、淤泥质土、花岗岩残积土、膨胀土、红粘土和人工填土的准确细分详见《建筑地基 基础设计规范》（GBJ 15-31-2003）P21～22的4.1.15～4.1.20的有关规定。 2.1.3 建筑石料分类与等级及其用途分类与确定应执行相应的规范划分标准和参照《工程地质手册》（第三版）。 2.2 岩土层定名 2.2.1 岩石根据习贯使用风化程度及颗粒综合定名，例如强风化花岗或强风化细粒砂岩，矿物特征较为明显，可定名为强风化细粒石英砂岩等。 2.2.2 土层综合定名可考虑成因、年代及颗粒级配或塑性指数及其状态，可将野外定名结合土工试验给予更正，如第四系残、坡积粉质粘土或将成因、年代作为代号直接定名为粉质粘土。2.3 岩土层描述 2.3.1 岩石主要描述成因或年代、名称、颜色、颗粒，岩石的主要矿物（以云母为主或含量为75%，其它次之），结构、构造及风化程度（岩心破碎程度指碎块、饼状、柱状及长度）、裂隙（风化、构造），亲水特征（遇水崩解、软化现象呈粉粒或粘粒），风化性（半岩半土状或 风化岩为主、均匀或连续）。 2.3.2 土层重点描述成因（冲积、洪积、淤积、残积、坡积），矿物组成、颗粒形状（粘、粉、砂粒等）及含量。对砂土应描述密实度，按标准贯入试验实际击数N′划分为松散（N′≤10）、稍密（10
岩土工程勘察的目的和任务 尤其在岩土工程当中的勘察方法也在不断的革新与进步，并成为了工程建设的一个先导，有着重要的作用。本文就结合岩土工程勘察的目的和任务，详细分析了目前岩土工程主要的勘查方法并提出个人建议。 关键词】岩土工程；地质勘查；方法 岩土工程勘查工作研究的主要对象是地基和基础以及地下工程的关系。由于地基土是因地而异的，在接受一项岩土工程勘查任务时，必须明确该工程的主要技术矛盾是什么，需要解决哪些主要技术间题。在对设计意图 和设计要求以及建筑物荷载情况了如指掌的情况下，在岩土工程勘察实施过程中，根据工程的具体情况，就基础及地下工程的设计、施工过程中可能遇到的问题，给以充分的论证和分析，最终提出经济合理、技术可行的解 决方案。 一、岩土工程勘察的目的和任务 1勘察场地概貌 查明勘察范围内场地原始地形、地貌，岩土层的成因、类型、深度、分布、工程特性和变化规律，分析评价地基的稳定性和均匀性。
2埋藏物情况 查明埋藏的河道、沟浜、墓穴、防空洞、旧基础、孤石等对工程不利的埋藏物及其分布范围。 3地质作用的影响 查明影响建筑场地稳定性的不良地质作用（包括：岩溶、滑坡、危岩和崩塌、泥石流、采空区、地面沉降、场地和地基的地震效应、活动断裂等）和特殊土（包括软土、填土、污染土、湿陷性土、膨胀土、红粘土、多 年冻土等）的类型、成因、分布范围、发展趋势和危害程度，并提出相应防治措施的建议。 4地下水埋藏情况 查明地下水埋藏情况、类型、补给及排泄条件，地下水位，水位变化幅度及规律；评价地下水（土）对建筑材料的腐蚀性。对基坑工程还应查明各土层的渗透性质，分析评价地下水的静水压力、动水压力及浮托力的作 用和影响；预估产生基坑突涌、流沙（土）或管涌等地下水不良作用的可能性及危害程度，并提出相应的防治措施建议；提供基坑施工降水的有关技术参数及施工降水方法的建议；提供用于计算地下水浮力的设计
( 合同范本 ) 甲方： 乙方： 日期：年月日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 建设工程勘察合同(通用版) The contract concluded after the parties reached a consensus through equal consultations stipulates the mutual obligations and the rights they should enjoy.
建设工程勘察合同(通用版) 建设工程勘察合同（四） [岩土工程设计、治理、监测] 工程名称：______________________________工程地点:_______________________________合同编号：______________________________（由承包人编填）勘察证书等级：__________________________发包人：________________________________承包人：________________________________签订日期：______________________________ 中华人民共和国建设部监制 国家工商行政管理局 发包人：__________________________________________________________
__________________________ 承包人：__________________________________________________________ __________________________ 发包人委托承包人承担__________________________________________________________ _____________ 工程项目的岩土工程任务，根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规，经发包人、承包人协商一致签订本合同。 第一条：工程概况 1.1工程名称：__________________________________________________________ _________________ 1.2工程地点：__________________________________________________________ _________________
关于岩土工程勘察图例图示的规定 2004年9月20日稿
目录 1、总则 (1) 2、岩土工程勘察图例 (1) 2.1地质年代 (1) 2.2土的图例 (5) 2.3 岩石的图例及符号 (6) 2.4、第四系分层及成因符号 (9) 2.5 地层代号 (9) 2.6 勘察工作图例 (10) 2.7 地质图例 (12) 2.8 常用地形图图例（1:500、1:1000、1:2000） (15) 2.9 工程建（构）筑物及常用建筑总图图例 (16) 3、岩土工程勘察图示 (18) 3.1 一般规定 (18) 3.2 图例图示 (20) 3.3 平面图图示 (20) 3.4工程地质剖面图图示 (23) 3.5、柱状图图示 (26) 3.6动力触探成果图表图示 (28) 3.7 钻孔抽、提水试验成果图表图示 (29) 3.8钻孔压水试验成果图表图示 (30) 3.9 勘探点数据一览表 (30) 3.10 线路工程平面图、剖面图、柱状图 (30) 附录： A 勘探点平面布置图
B 工程地质剖面图 C钻孔柱状图 D探井展示图 E动力触探成果图表 F抽水试验成果图表 G压水试验成果图表 H 线路工程纵断面图 I 桥工程地质纵断面图J 隧道工程地质纵断面图
1、总则 1.0.1 为保证岩土工程勘察文件编制质量，统一岩土工程勘察图例图示，制定本规定。 1.0.2 本规定适用于重庆市建筑工程和市政工程岩土工程勘察计算机制图，其它工程勘察可参考使用。 1.0.3 本规定适用于绘制岩土工程勘察平面图、剖面图、柱状图以及其它岩土工程勘察成果图表。 1.0.4岩土工程勘察图例图示除应符合本规定以外，还应符合国家现行有关标准的规定。 1.0.5 本规定以外的图例图示可在相关的技术标准及手册中查找采用。 2、岩土工程勘察图例 2.1地质年代 2.1.1 在岩土工程勘察图件中地质年代应表示到组或段，系的第一个字母使用正体大写，其下标数字表示统，其后小写斜体字母表示组，组后的数字上标表示段，如：J2s（侏罗系中统沙溪庙组）、J2s1（侏罗系中统沙溪庙组第一段） 2.1.2 地质年代符号表
一、岩土工程地质分类 各行业岩土工程地质分类不尽相同。这里综合介绍国标《岩土工程勘察规》 （GB50021-2001）、《建筑地基基础设计规》（GB5007-2002）和省标《建筑地基基础设计规》（GBJ15-31-2003）的岩土分类方法。其他行业的岩土分类小异。 （一）岩石分类 1．岩石坚硬程度划分如表1。 岩石坚硬程度分类表表1 坚硬程度分类坚硬岩较硬岩较软岩软岩极软岩 饱和单轴抗压强度（MPa）fr＞6060≥fr＞3030≥fr＞1515≥fr＞5 fr≤5 注：1.无法取得fr值时，可用点荷载强度指数换算，见国标《工程岩体分级标准》（GB50218-94）3.4.1式； 2.定性划分可参考《岩土工程勘察规》（GB50021-2001）表A.0.1。 2．岩体完整程度划分如表2。 岩体完整程度分类表 表2 完整程度完整较完善较破碎破碎极破碎 完整性系数＞0.750.75~0.550.55~0.350.35~0.15 ＜0.15
注：完整性指数为岩体压缩波速度与岩块压缩波速度之比的平方。应选代表性岩体、岩块测试。无波速测试资料时，可按《岩土工程勘察规》（GB50021-2001）表A.0.2定性划分。 3．按岩石坚硬程度和岩体完整程度，岩体基本质量等级分为5类，如表3。 岩体基本质量等级分类表 表3 完整程度 完整较完整较破碎破碎极破碎 坚硬程度 坚硬岩I II III IV V 较硬岩II III IV IV V 较软岩III IV IV V V 软岩IV IV V V V 极软岩V V V V V 4．石按软化系数分为易软化岩石和不软化岩石。 软化系数，fr、frd分别为饱和单轴抗压强度和干燥单轴抗压强度。Kd≤0.75为易软化岩石，Kd＞0.75为不软化岩石。
XXX项目建设工程 勘察合同 工程名称： 合同编号： 工程地点： 甲方： 乙方： 签订日期： 签约地址：
建设工程勘察合同 发包人（甲方）： 勘察人（乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定，结合工程的具体情况，甲、乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经友好协商，就甲方委托乙方承担工程的地质勘察事宜达成一致意见，特签订本合同，以资信守。 第一条合同依据 本合同依据下列文件签订： 1.1 《中华人民共和国合同法》 1.2 《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计管理条例》 1.3 国家及地方有关建设工程地质勘察的技术标准、法规和规章 1.4 第二条勘察依据 2.1甲方向乙方出具的勘察任务书（附件一）
2.2 国家现行岩土工程勘察、设计规范，如《岩土工程勘察规范》（GB 50021—2001）(2009年版)、《高层建筑岩土工程勘察规程》（JGJ 72-2004）等。 2.3 本地岩土工程勘察/技术规范（有则补充，比如《贵州建筑岩土工程技术规范》（DB2246-2004）等等） 第三条勘察工程概况 3.1 工程名称： 3.2工程地点： 3.3工程规模： 第四条勘察内容、深度及质量控制 4.1 勘察内容： 4.1.1工程地质调查与测绘、勘探及报告编制。 4.1.2 根据《岩土工工程勘察规范》、其它现行规范规程以及甲方下达的相关图纸和勘察要求，收集已有资料、现场勘察、制定勘察纲要，进行测绘、勘探、取样、试验、测试、检测、勘测等勘察作业，以及编制工程勘察文件和岩土工程设计文件。 4.1.3 对场地土层、岩石、地质构造的分布及成因进行勘察与评价；对场地工程勘察进行分级；对场地土、岩石进行分类与鉴定；要查明场地特殊地质情况如地下洞涵、阴河、地下废弃埋藏物、地下文物等；对场地不良地质条件和地质灾害如岩溶地形、滑坡、危岩与崩塌、孤石、泥石流、活动断裂等进行勘察与评价；要探明特殊岩性、土质等；要查明场地地下水水位（包括设计水位标高与设防水位等）、地下水腐蚀性等进行勘察与评价。 4.1.4 对结构超限项目，乙方尚应对场地地震安全性进行勘察与评价，并提供安评报告。 4.2 承包方式： 乙方以包工、包料、包机械、包质量、包安全文明、包工期、包市场风险、
（地方名称）建设工程勘察合同 工程名称： 工程地点： 合同编号： 勘察证书等级： 发包人： 勘察人： 签订日期： （地方名称）勘察设计协会监制
发包人： 勘察人： 发包人委托勘察人承担项目详勘工程任务。根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘察设计管理条例》、《（地方）建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》及国家有关法律规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。 第一条工程概况 1.1 工程名称： 1.2 工程建设地点： 1.3 工程规模、热证： 1.4 工程勘察任务委托文号、日期： 1.5 工程勘察任务（内容）与技术要求： 本合同工程包括永久工程、临时工程等建构筑的地质条件详细勘察和对桩超前钻勘察。 1、详细勘察阶段应按每个单体建筑物或建筑群提出详细的岩土资料和设计、施工所需的岩土参数；对建筑物、构筑物地基做出岩土工程评价，并对地基类型、基础形式、地基处理、基坑支护、工程降水和不良地质作用的防治等提出建议。主要应进行的工作有： 1) 按国家及当地现行规范及设计要求进行详细阶段工程地质勘察，由 设计方布置勘察钻孔个。其中控制性孔位置和数量应根据规范要求
由现场确定，控制性钻孔占总钻孔个，一般性钻孔个（以设计院最终勘察任务书为准）。 2) 钻孔深度要求：根据现场实际情况按《岩土工程勘察规范》GB 50021-2009、《高层建筑岩土工程勘察规程》JGJ 72-2004以及所在地方规定的要求。对于岩质地基，勘探线和勘探点的布置，勘探孔的深度，应根据地质构造、岩体特性、风化情况等，按地方标准或当地经验确定，控制性勘探孔进入连续稳定中风化岩层不小于10 米（或进入微风化8米）；一般性勘探孔进入连续稳定中风化岩层不小于 6 米（或进入微风化5米）；对于土质地基，应符合《岩土工程勘察规范》GB50021-2009的相关规定（以设计院最终勘察任务书为准）。 3) 查明地质构造、地层结构、岩土工程特性。 4) 查明场地不良地质作用的成因、分布、规模、发展趋势，并对场地的稳定性做出评价。 5) 对抗震设防烈度等于或大于 6 度的场地，应对场地和地基的地震效 应做出综合评价。 6) 查明地下水状况（埋藏条件、渗透性及水位变化幅度等）及对钢筋、混凝土及钢结构侵蚀性判定。 7) 高层建筑勘察时，应对可能采取的地基基础类型、基坑开挖与支护、 工程降水方案进行初步分析评价。 8) 查明地震基本烈度、场地土类型及建筑场地类别，提供抗震设计有关参数。 9) 提供建筑物基础选型的建议及依据。 10) 此建筑场地附近有溶洞出现，故在桩基础施工图完成后进行一桩一孔或大桩多孔的补勘验证。 2、地质勘察的其他要求： 1) 勘探线应垂直地貌单元、地质构造和地层界线布置。 2) 每个地貌单元均应布置勘探点，在地貌单元交接部位和地层变化较大
奇一汽车零部件产业园岩土工程勘察技术标书 房屋建筑和市政基础设施工程 勘察招标投标文件 项目报建编号： 42011520150331001 项目名称：奇一汽车零部件产业园 投标文件内容：技术部分 投标人：湖北省神龙地质工程勘察院（盖章） 法定代表人或其授权的代理人：（签字或盖章） 日期： 2015 年 5 月 22 日 湖北省神龙地质工程勘察院第 1 页
目录 一、前言 (3) （一）工程概况 (3) （二）勘察技术要求 (3) （三）勘察设计编制依据 (3) 二、工程地质概况 (4) （一）场地位置及地形地貌（详见工程概况） (4) （二）水文地质条件 (4) 三、岩土工程勘察方案 (5) （一）勘察布孔及工作量预估 (5) （二）取样 (5) （三）现场原位测试 (6) （四）室内试验 (6) 四、勘察施工组织 (7) （一）人员组织 (7) （二）设备组织 (9) （三）工期计划 (9) （四）技术管理 (11) （五）安全生产管理 (15) 五、勘察质量控制及保证措施 (16) （一）质量保证体系 (16) （二）优质服务保证 (16) （三）质量管理组织措施 (16) 六、提供优质服务的保证措施及承诺 (17) 七、岩土工程勘察成果及检查验收 (18) （一）成果整理 (18) （二）检查验收 (18) 八、对本工程合理化的建议及后继服务 (18)
一、前言 （一）工程概况 奇一汽车零部件产业园位于位于武汉市江夏区大桥新区。该项目规划用地面积为57053.33平方米，总建筑面积38786.9平方米。 本项目建设内容主要包括：1# -8#主厂房及辅助厂房、门房和设备用房。（二）勘察技术要求 本场区拟建物安全等级为二级，岩土工程勘察等级为乙级。勘察阶段为详勘，根据国家现行有关勘察规程、规范，提出具体技术要求如下： ①查明建筑场地内有无不良地质现象，若存在不良地质现象，还应查明不良地质作用的类型、成因、分布范围、发展趋势和危害程度，提出整治方案的建议； ②查明建筑范围内岩土层的类型、深度、分布、工程特性，分析和评价地基的稳定性、均匀性和承载力，提供满足设计、施工所需的岩土技术参数，如遇不利地段或起伏较大的复杂地段，宜适当增加钻孔数量； ③查明埋藏的河道、沟浜、墓穴、防空洞、孤石等对工程不利的埋藏物； ④查明地下水类型、埋藏条件、补给条件，提供地下水位及其变化幅度，判定水和土对建筑材料的腐蚀性； ⑤场地地震效应（地震液化）评价，划分场地土类型及建筑场地类别； ⑥对场地岩土工程条件进行分析、评价，提供合理的基础型式供设计参考使用； ⑦提供桩基设计参数，评价成桩可能性，论证桩的施工条件及其对环境的影响； ⑧提供深基坑开挖的边坡稳定计算和支护设计所需的岩土技术参数及地下水设防水位。 （三）勘察设计编制依据 本次勘察主要依据如下：
陕西永塬矿业股份有限公司100万吨活性石灰建设项目 岩土工程勘察方案及报价 信息产业部电子综合勘察研究院
2017年07月13日
、报价单 、企业简介 三、勘察技术方案附图：勘探点平面布置图
一、报价单 对陕西永塬矿业股份有限公司100万吨活性石灰建设项目岩土工程勘察工作，我方布置勘察工作量为：534延米。最终报价为人民币：60000.0元（大写：陆万元整）。 1、详细工作量清单如下： 钻孔38个，其中：15m/28个、12m/10个。钻探进尺：534延米。 2、工期：自进场之日起，30个日历日内提供正式的岩土工程勘察报告，25个日历日内可提供岩土工程勘察报告电子格式快报。 3、服务与承诺：保证勘察报告质量优良、在地基基础方案论证上提出经济可行、施工简易的方案；如业主需要，我院将免费为业主提供技术咨询服务；免费参加验槽、验收、技术论证等各种后期服务。 信息产业部电子综合勘察研究院 2017年07月13日
二、企业简介 信息产业部电子综合勘察研究院于1953 年成立，先后被国家计划委员会及建设部首批审查批准为甲级勘察单位（现为综合类甲级勘察单位），全国先进勘察单位，全国第一批质检达标单位。在50 多年的发展中，共承担各类勘察项目20000余项，其范围遍及全国30 个省、市，先后获得勘察金质奖一项，银质奖六项，省部级优秀勘察成果奖50 余项，工程优良品率达93％以上，无一例工程出现过任何质量事故。 我院在50 多年发展中，除了不断完善传统勘察专业的工艺手段外，从八 十年代初扩大了工程测试、岩土工程施工及治理、环境监测、岩土工程设计等专业的研究及施工，经过努力及工程实践，取得了岩土工程施工的国家壹级资质证、国家建设部颁发的地基动测检测证、国家环境总局颁发的环保甲级监测资质，是陕西省人工地基第二质量检测站（现更名为陕西中电建设工程质量检测有限公司），为我院在岩土工程发展方面起到了推动作用。 在技术发展方面，我院参与国家级的规范、规程等11 种标准的编制，并获得全国科学技术大会奖，尤其是勘察、岩土设计及施工方面，我院始终处于国内发展前列。我院是容科研、勘察、设计、施工、监测治理为一体的综合性勘察单位。现有工程技术人员397 人，其中：教授级高工16 人、高级工程师53人、工程师162 人。各种勘察仪器设备1842台套。尤其是岩土工程勘察设备是目前陕西地区台数最多、设备最新、配套最齐全的单位。
合同编号:__________ 建设工程勘察合同（二） 甲方：_________________________________ 乙方：_________________________________ 20____年___月___日
建设工程勘察合同（二） [岩土工程设计、治理、监测] gf-2000-0204 工程名称：______________________________ 工程地点:_______________________________ 合同编号：______________________________（由承包人编填） 勘察证书等级：__________________________ 发包人：________________________________ 承包人：________________________________ 签订日期：______________________________ 中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局 _发包人： _________________________________________________________________________________ ___ 承包人： _________________________________________________________________________________ ___ 发包人委托承包人承担 _______________________________________________________________________ 工程项目的岩土工程任务，根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规，经发包人、承包人协商一致签订本合同。第一条：工程概况 1.1工程名称： ___________________________________________________________________________ 1.2工程地点： ___________________________________________________________________________ 1.3工程立项批准文件号、日期： ____________________________________________________________ 1.4岩土工程任务委托文号、日期： __________________________________________________________
岩土工程勘察合同书样本 工程名称：_________ 工程地点：_________ 合同编号：_________(由承包人编填) 勘察证书等级：_________ 发包人：_________ 承包人：_________ 发包人委托承包人承担_________工程项目的岩土工程任务,根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规,经发包人、承包人协商一致签订本合同。 第一条工程概况 1.1 工程名称：_________
1.2 工程地点：_________ 1.3 工程立项批准文件号、日期：_________ 1.4岩土工程任务委托文号、日期：_________年_________月_________日 1.5 工程规模、特征：_________ 1.6 岩土工程任务(内容)与技术要求：_________ 1.7 承接方式：_________ 1.8 预计的岩土工程工作量：_________ 第二条发包人向承包人提供的有关资料文件 第三条承包人应向发包人交付的报告、成果、文件 第四条工期 本岩土工程自_________年_________月_________日开工至_________年_________月_________日完工,工期为_________天。由于发包人或
承包人的原因,未能按期开工、完工或交付成果资料时,按本合同第八条规定执行。 第五条收费标准及支付方式 5.1 本岩土工程收费按国家规定的现行收费标准_________计取;或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。国家规定的收费标准中没有规定的收费项目,由发包人、承包人另行议定。 5.2 本岩土工程费总额为_________元(大写_________),合同生效后3天内,发包人应向承包人支付预算工程费总额的20%,计_________元作为定金(本合同履行后,定金抵作工程费)。 5.3 本合同生效后,发包人按下表约定分_________次向承包人预付(或支付)工程费,发包人不按时向承包人拨付工程费,从应拨付之日起承担应拨付工程费的滞纳金。 第六条变更及工程费的调整 6.1 本岩土工程进行中,发包人对工程内容与技术要求提出变更,发包人应在变更前_________天向承包人发出书面变更通知,否则承包人有权拒绝变更;承包人接通知后于_________天内,提出变更方案的文
石狮市嘉禄路(濠江路至东环路)市政道路工程 岩土工程勘察报告 第一章、前言 一、勘察目的与任务 受石狮市市政建设管理处的委托，我院承接了石狮市嘉禄路(濠江路至东环路)市政道路工程岩土工程详细勘察任务，目的是查明沿线工程地质条件，为路基设计、边坡的稳定性处理与加固，不良地质现象的防治，施工设计排水等提供工程地质依据和必要的设计参数，并提出相应的建议，具体任务为： （1）、查明沿线各地段地质构造，岩土类型，各岩土层的空间揭露规律及其物理力学性质； （2）、查明不良地质的成因、类型、性质、空间揭露范围、发生和诱发条件等，论证对路基稳定性的影响程度，并提出计算参数及整治措施的建议； （3）、查明地下水的类型、水位、埋藏条件、水位变化幅度与规律；地表水的来源、水位、积水时间以及排水条件，查明沿线路基的湿度状况提供划分干湿类型所需的参数；并判定地下水和地表水对路基建筑材料的腐蚀性及稳定性影响； （4）、查明沿线暗埋的河、湖、沟、坑和坟场的揭露情况，回填土的土类、厚度及密实度，判定场地地震效应等。 （5）、未尽事宜详见国家标准《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001及2009年修订本）及行业标准《市政工程勘察规范》（CJJ56-94）等有关规范要求。 二、勘察依据的技术标准 （1）勘察合同及委托技术要求； （2）国家标准《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001及2009年修
订本）； （3）国家标准《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2002）； （4）国家标准《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001及2008年修订本）； （5）国家标准《土工试验方法标准》（GB/T50123-1999）； （6）交通部标准《公路桥涵地基与基础设计规范》（JTGD63-2007）； （7）行业标准《市政工程勘察规范》（CJJ56-94）； （8）行业标准《城市道路设计规范》（CJJ37-90）； （9）行业标准《公路工程地质勘察规范》（JTJ064-98）； （10）行业标准《公路路基设计规范》（JTG D30-2004）； （11）行业标准《建筑工程地质钻探技术标准》（JGJ87-92）； （12）行业标准《公路工程抗震设计规范》（JTJ004-89）； （13）行业标准《公路土工试验规程》（JTJ051-93） （14）福建省标准《岩土工程勘察规范》（DBJ13-84-2006）； （15）福建省标准《建筑地基基础技术规范》（DBJ13-07-2006） （16）《建筑工程抗震设防分类标准》（GB50223-2008）等。 三、拟建工程概述 拟建石狮市嘉禄路(濠江路至东环路)市政道路工程：本次施工路段从K0+036.074至K1+165.795，道路全长为1129.721m，；道路设计起点坐标（X=35809.166 Y=14831.661），终点坐标（X=35519.613 Y=16014.400），设计起点位于濠江路，桩号为K0+000，设计路面标高为23.75m，西北至东南走向，终点相交于东环路，桩号K1+165.795，设计路面标高为40.89m；为城市Ⅱ级主干道，水泥混凝土路面，设计行车速度为40 km/h，设计荷载城-A，设计年限30年，设计道路宽为26m，双向四车道，两侧设人行道，路面交通等级为轻等级，轴载标准BZZ-100，
岩土工程勘察技术探讨 摘要：本文从使用先进技术、人员培训和体制建设等方面为了提高岩土工程的勘察水平并保证工程的质量，则仅就岩土工程勘察的方法和内容进行分析并提出相应的建议和对策。 abstract： this paper analyzed method and content of geotechnical engineering investigation and put forward the corresponding suggestions and countermeasures to improve the level of geotechnical engineering investigation and ensure the quality of the construction from the use of advanced technology， personnel training and system construction， etc. 关键词：岩土工程；勘察技术；探讨；建设 key words： geotechnical engineering；exploration technology；discussion；construction 中图分类号：tu195 文献标识码：a 文章编号：1006-4311（2012）33-0078-02 0 引言 岩土工程勘察是根据建设工程的要求编制勘察文件的活动，查明 并评价建设场地的地质和环境特征、分析岩土工程条件。岩土工程勘察的主要内容是编制满足不同阶段所需的成果报告文件，并最终对场地工程地质条件根据原位测试和室内试验、工程地质调查和测绘、现场检验和检测、勘探及采取土试样等几种或全部手段进行定性或定量分析评价。国家分别对港口码头、水利水电工程、公路工
建设工程勘察合同（住建部2016版） 政府示范文本 要点 发包人委托勘察人根据建设工程的要求，查明、分析、评价建设场地的地质地理环境特征和岩土 工程条件，可以签订本合同。 合同编号： 建设工程勘察合同 （示范文本） 住房和城乡建设部 国家工商行政管理总局制定 说明 为了指导建设工程勘察合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定，住房和城乡建设部、国家工商行政管理总 局对《建设工程勘察合同（一）[岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）、工程测量、工程物探]》（GF-2000-0203）及《建设工程勘察合同（二）[岩土工程设计、治理、监测]》（GF-2000-0204）进行修订，制定了《建设工程勘察合同（示范文本）》（以下简称《示范文本》）。 为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下： 一、《示范文本》的组成 《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。（一）合同协议书 《示范文本》合同协议书共计12条，主要包括工程概况、勘察范围和阶段、技 术要求及工作量、合同工期、质量标准、合同价款、合同文件构成、承诺、词语定义、签订时间、签订地点、合同生效和合同份数等内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。 （二）通用合同条款 通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定，就工程勘察的实施及相关事项对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款具体包括一般约定、发包人、勘察人、工期、成果资料、后期服务、合同价款与支付、变更与调整、知识产权、不可抗力、合同生效与终止、合同解 除、责任与保险、违约、索赔、争议解决及补充条款等共计17条。上述条款安 排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了工程勘察管理的特殊需要。 （三）专用合同条款 专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项： 1.专用合同条款编号应与相应的通用合同条款编号一致； 2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体项目工程勘察的特殊要 求，避免直接修改通用合同条款； 3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进 行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约 定，则填写“无”或划“/”。 二、《示范文本》的性质和适用范围 《示范文本》为非强制性使用文本, 合同当事人可结合工程具体情况，根据《示 范文本》订立合同，并按照法律法规和合同约定履行相应的权利义务，承担相应的法律责任。 《示范文本》适用于岩土工程勘察、岩土工程设计、岩土工程物探/测试/检测/ 监测、水文地质勘察及工程测量等工程勘察活动，岩土工程设计也可使用《建设 工程设计合同示范文本（专业建设工程）》（GF-2015-0210）。 目录 第一部分合同协议书 一、工程概况 二、勘察范围和阶段、技术要求及工作量 三、合同工期 四、质量标准 五、合同价款
******************** 勘 察 方 案 (详细勘察) 编写人： 审核人： 审批人： ************************** 日期：二O一九年一月二日
目录 一、现场情况概述 二、勘察方案编写依据 三、勘察技术要求 四．主要勘察方法和具体指标 五．工程进度计划及工期保证措施 六．勘察质量及安全保证措施 七、勘察质量薄弱环节的预防措施及勘察优质服务附件1：勘察点平面布置图
一、现场情况概述 1.1工程概况 宜昌****D区建设项目，场地位于宜昌市伍家岗东山大道以北、桔城路以东的其征地范围内，我单位于2018年7月根据设计图纸布点进行了勘察，现因设计变更需进行补充勘察，本方案为设计调整后补勘方案。 该项目主要分为商业办公区和住宅区两个区域，商业办公区地下为整体2层地下室（局部1层），上部为2栋20/21层办公楼和酒店组成；住宅区为整体1层地下室，地上由4栋15-22层和1栋31层塔楼组成。场地地层在勘探深度范围内由上至下主要由填土(Qml)，其下为第四系残坡积成因(Qel+dl) 砂质粘性土，下伏基岩为白垩系(K)泥质砂岩，局部可见少量砂砾岩组成。本项目建筑工程重要性等级为一级，场地等级为二级（中等复杂场地），地基等级为二级（中等复杂地基），岩土工程勘察等级为甲级。拟建建筑物抗震设防类别为标准设防类（丙级）。 1.2场地概况 本勘察场地位于宜昌市伍家岗东山大道以北、桔城路以东的其征地范围内，勘察期间场地地势西南高，东北低，根据原始地形进行了初步处理，高程在52.0-56.5m之间呈坡状，。 根据拟建场地前期详细勘察及周边地质资料，拟建场地地层概况如下：填土：杂色，松散，稍湿，主要由粘性土及碎石组成。堆填年限小于10年。 淤泥质粉质粘土：黄褐色，饱和，可塑，含少量铁锰氧化物及结合物。干强度及韧性差。 含砂粉质粘土：褐色，饱和，硬塑，含少量铁锰氧化物及结合物。干强度及韧性高。 粉质粘土：红褐、黄褐色，饱和，硬塑，局部含较多灰白色条带状高岭土。含少量角砾，角砾主要成份为石英，块径0.5-2.0cm,含量约20%，局部富集。原岩结构基本遭到破坏，但尚可分辨，局部含少量强风化泥质粉砂岩碎屑。 强风化砂岩：棕红色，砂状结构，层状构造，节理、裂隙极发育，含少量砾石，局部富集，砾石多为石英砂岩。因风化及机械破碎影响，岩芯多呈碎块状和砂状，其岩石完整程度等级为极破碎。 中风化砂岩：棕红色，砂状结构，层状构造，节理、裂隙较发育。含少量砾石，局部富集，砾石多为石英砂岩、硅质岩，岩芯多呈短柱状，少量碎块状，锤击易断，锤击声较哑，其岩石完整程度等级为较完整，岩体质量较差（RQD为60%），岩石基本质量等级为V级。分布厚度大，未揭穿。 本场地地下水类型主要有上层滞水和基岩裂隙水。上层滞水主要赋存于部分地段的(1-1)杂填土、(1-2)素填土中的上层滞水，该层主要受大气降水、生产、生活排放水等地表水体渗透补给，其水位、水量随季节变化，在丰水季节及地表水体渗透补给充分时有一定水量，无统一水位，其水量一般可疏干，对工程建设的不利影响较小。基岩裂隙水主要赋存于基岩裂