模板单项工程施工劳务分包合同
发包方：（以下简称甲方）
承包方：（以下简称乙方）
依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的原则，结合相关法律、法规、规定和本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同。
第一条工程概况：
1、工程名称：
2、工程地点：
3、承包范围：（具体以招标文件承
包范围为准）。
4、工作内容：
1)、人工：
a、模板的制作、安拆、转运、清理、维修。
b、所有洞口（含所有土建图上预留洞口及测量洞、泵管洞等）模板制作、安拆、转运、清理、维修等有关的工作。
c、木堵头的加工、安拆。
d、止水条、止水带、止水钢板安装。
e、模板、木方卸车及码放。
乙方完成但不仅限于以上工作，所有与模板工程有关的工作均由乙方完成。
2)、材料：
a、木模板、架料、对拉螺栓、钢板、蝶形卡、穿墙管、螺帽、垫片、脱模剂、止水条、止水带、止水钢板、钢板网均由甲方提供。
b、铁丝、钉子、填缝双面胶等辅材由乙方提供。
3)、机械：木工加工机械、设备、工具均由乙方提供。
4)、其他：
a、各工种做到工完场清、料尽。
b、现场垃圾清运至甲方指定的垃圾站。
c、所有材料、料具堆码整齐。
d、二级配电箱后的所有配电安装接至楼层满足施工需要。
e、现场文明施工和环境保护。
f、对主体结构成品及半成品的保护。
g、乙方负责细部放线工作，包括：墙宽线、门窗、预留洞口、梁、柱、预埋件位置、+500或+1000标高线等，以及施工所需的结构标高，并对其准确性负责。(甲方负责工程主轴线的放线工作)。
h、成品、半成品的倒运。
第二条合同价款：
1、合同固定综合单价：元/㎡，包括完成本工程所需的乙方管理费、
工人进退场费、劳保（安全帽、雨衣、雨鞋等）、保险及医疗费、人工费、辅材费（铁丝、铁钉、胶纸、嵌缝条等）、机械费（电锯、电钻等）、文明施工费、赶工费、不可预见费、利润、税金等招标范围规定的一切与本工程有关的工作内容，且本单价不受材料价格及国家政策影响，综合单价不再做任何调整。其中，主要材料由甲方提供，实行限额领料，所有材料用量按甲方管理人员出具限额领料单用量控制。
2、工程量计算规则：依据计算规则，按设计图纸和变更的混凝土与模板的实际接触面积，以平方米计算。
3、计时工单价由甲方项目经理部核准数额后按照实际发生及核准价格计算。
4、固定综合单价中含安全风险金，风险范围指由乙方违规操作引起的事故风险，本单价已包括设计变更内容，设计变更增减量时，单价不再调整。
5、以上单价均为合格工程单价，如政府质量有关部分验收属乙方原因,结构工程未达到上述标准者，按本合同第四条的有关规定予以下浮。
第三条工程结算与工程款支付
1、按实际完成的工程量，由甲方项目具体主管人员对质量、进度、完成情况进行验评，有关人员逐一签字后，根据甲方劳务结算程序按合同单价进行结算。
2、工程款支付：__________（依据主合同制定）
3、由乙方班组长编制工资表，甲方依据工资表直接发放到工人手中。若
乙方编制的工资表发放时工人存在疑义，甲方有权无需乙方同意直接按照经核实的人工工资标准直接支付给工人，此费用由乙方承担并在工程进度款中直接扣除。
第四条工期和进度计划
1、乙方应在合同约定完工日期或依合同顺延后的完工日期前完成本工程的施工，并通过验收。开工日期：年月日，以甲方通知为准；竣工日期：自开工日期往后推延日历天；总工期：日历天。
2、乙方承担的分项工期和进度应按甲方的进度计划执行，本协议签订后7天内，甲方对乙方进行书面的工期和进度计划交底。
3、在施工期间，若甲方认为乙方进度不能满足本合同约定，乙方应按甲方要求安排赶工措施，由此发生费用由乙方自行承担。
4、如因不可抗力、意外事件或建设单位原因造成工程暂时停工，乙方应妥善安排劳动力，所产生的窝工等一切损失甲方不予补助(建设单位给予甲方补偿除外)。
5、若因乙方原因导致工程误期，则乙方按甲方和业主主合同中约定的条款，承担误期责任和相关违约金。
第五条工程质量和验收
1、工程质量标准：优良。
2、乙方应严格按照国家现行有关标准、规范施工，并按设计院、甲方代表根据协议发出的指令、书面交底施工，随时接受业主、监理、设计、甲方
代表的检查验收，为检查验收提供便利条件，并按验收意见要求整改，其费用由乙方自行承担。
虽有上述标准，但业主有特殊要求的，按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求以及业主的要求执行。
3、工程具备覆盖、掩盖条件或达到约定的中间验收部位，乙方应提前24小时通知甲方，由甲方组织相关单位到场验收，经甲方、监理、建设单位验收并签字后，方可进行下道工序的施工。验收不合格时，由乙方在限定的时间内整改后重新验收，其费用由乙方负责。
4、各分部分项工程、验收批、隐蔽工程及全部工程竣工（包括劳务分包人完成工作在内）经发包人及发包人与业主合同约定的验收程序验收合格，并不解除劳务分包人对其分包的劳务作业的施工质量所应承担的责任，在质量保修期内的质量保修责任由工程分包人承担。
第六条安全和文明施工
1、乙方指定专职人员负责配合现场安全文明施工。
2、劳务分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。保险事故发生时，劳务分包人和工程承包人有责任采取必要的措施，防止或减少损失。
3、双方应按有关规定，采取严格的安全防护措施，承担由于自身安全措施不力造成的事故责任和由此发生的费用。当发生重大伤亡事故，乙方应立
即通知甲方，同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理，发生的费用由乙方承担。
4、乙方应无条件按甲方的要求做到安全文明施工，达到_________标准。
5、乙方负责工人的安全用品配置及安全教育，负责操作面、楼层安全防护措施的人工；甲方负责提供安全防护的材料，指导、督促、检查措施的落实。
第七条双方责任
（一）甲方
1、甲方工地代表：
2、甲方负责提供施工图纸并按施工图要求进行技术、质量、安全、材料定额用量的文字交底。
3、甲方负责提供模板、塔吊、提升机。
4、甲方应监督、检查或协助乙方办理相应的务工手续，当地建管站及当地政府规定的各种证件的申办，费用由乙方自理。
5、负责指挥安全、质量、进度、施工技术，协调各工种正常施工，指挥机械运转。
6、甲方提供生活用水、电及住宿场所。
7、甲方提供施工用电至现场二级配电箱。
8、甲方有权利根据乙方违约的事实依据对乙方直接下达处罚通知单，不需要乙方签字认可，罚款金额在工程进度款中扣除。
（二）乙方
1、乙方驻工地全权代表（班组长）：（乙方全权代表驻现场时间每月不少于28天，以甲方考勤为准，每月少于1天罚款元/天）。
2、乙方必须持有效的“三证一书”（营业执照、资质证书、安全生产许可证、法人委托书），并向甲方提供进场人员名单、个人照片、身份证复印件、计划生育证。
3、乙方必须依据工程进度需要组织精干的技术工人、专业施工管理人员配套的队伍，保质、保量按时完成甲方下达的施工任务，如达不到甲方的质量及施工进度要求，甲方有权更换队伍，由此给甲方造成的损失由乙方承担。
4、乙方必须按照现行的有关施工技术规范、规程和甲方的要求组织施工。遵守甲方各项规章制度和现行的有关法律、法规、服从现场管理人员监督、协调、调配、不得随意退场，禁止使用童工。
5、乙方必须遵守安全生产、文明施工的有关规定，将安全生产放在首位，不违章、违规操作。进场施工人员应采取严格的安全防护和职业安全健康措施。若发生安全事故，由此给甲方造成的损失由乙方承担。
6、乙方施工人员使用的电动工具、锯床、手电锯、锯刀、创子、钉锤、从二级配电箱接出,用电线及碘钨灯等工具由乙方自备以满足施工需要，甲方不再提供任何机具。
7、乙方人员一律不准带家属在施工现场住宿。
8、乙方进场人员自带生活费。
9、乙方全体人员必须接受安全生产、职业安全健康、职业岗位培训，特殊工种持证上岗率达100%。进场前必须递交特殊工种上岗证。
第八条对其它分包商的管理
如果同一现场内有甲方分包的其它分包商，甲方对乙方与其它分包商之间的施工衔接和协调负责。乙方应无条件为其它分包商提供相应的施工方便，并对现场其他分包商的安全、消防、环卫等方面提供配合服务。
第九条履约担保：
1、乙方在签订本合同同时，向甲方提交___万元履约保证金作为履约担保，提交方式为_____
2、履约保证金返还期限为工程主体结构竣工验收合格后30日内，同时达到招标文件相关要求，不计利息返还给乙方。
十、其他
1、如因业主原因造成工程停缓建六十天内，甲方不承担责任，六十天后，乙方有权提出终止协议或签订补充协议，并应服从甲方安排组织退场，甲方应予以结算已完工程量。
2、在工程进行中因乙方原因造成不能继续履约时，甲方将安排其他队伍进行作业，同时甲方将分项工程单价下调____作为结算单价，乙方还必须承担相应损失。
3、因发生乙方不服从工程承包人的管理、不按照本合同的约定向劳务人员支付报酬、另行分包、施工质量不符合设计要求及施工规范的规定、违章
操作、工期严重拖延等事件，甲方可以发出通知解除合同。
4、本协议其它未尽事宜，双方协商解决，协商不成可向工程所在地人民法院起诉。
5、本协议一式__份，甲方__份，乙方__份，签字盖章后生效，本协议所承包分项工程完工验收合格工程款结清后自行失效。
甲方：（签章）乙方：（签章）
法定代表或委托代理人：法定代表或委托代理人：
年月日年月日
（BF―2009―0208） 合同编号：XX市房屋建筑和市政基础设施工程 劳务分包合同 二○○九年八月
第一部分协议书 劳务作业发包人：（以下简称发包人）劳务作业承包人：（以下简称承包人） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方协商达成一致，订立本合同。 1、工程名称： 2、分包合同内容： 2.1本合同分包范围：（工程项目和范围应明确具体） 2.2本合同劳务作业内容：（应明确具体穷尽所有分包的作业内容） 3、工程地点： 建筑面积： 4、合同价款总额(签订合同时不确定总金额的写明“暂估”)：￥元， 人民币大写元整。 5、分包工作期限 开工日期：年月日（暂定，具体开工日期以发包人的书面开工通知确定的日期为准） 竣工日期：年月日（应明确具体）
总日历天数为：天 6、劳务作业人数：人。 7、组成本合同的文件及优先解释顺序如下： （1）本合同； （2）中标通知书（如有）； （3）投标书及其附件（如有）； （4）专用条款； （5）通用条款； （6）标准、规范及有关技术文件； （7）图纸及工程量清单； （8）合同履行过程中，发包人和承包人协商一致的其它书面文件； 8、合同生效： 本合同自发包人、承包人双方签字盖章后生效。 合同订立时间：年月日（必须明确具体）合同订立地点： 发包人：（合同专用章）承包人：（合同专用章） 地址：地址： 法定代表人：法定代表人： 委托代理人：委托代理人： 联系电话：联系电话：
第二部分通用条款 9、发包人权利和义务： 9.1劳务分包合同约定的劳务作业完成后，发包人自收到承包人依照约定提交的结算资料之日起28日内完成审核并书面答复承包人；逾期不答复的，视为发包人同意承包人提交的结算资料。 9.2 上款所述结算程序完成后，发包人应当自结算完成之日起28日内支付全部结算价款。合同价款的支付应当以银行转帐的形式办理。 9.3 负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，编制施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验收。 9.4 统筹安排、协调解决非承包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地。 9.5 按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要。 9.6 随时对承包人实施的劳务作业进行监督检查，确保工程质量，对存在的质量隐患及时提出整改要求。 9.7 及时签认劳务作业变更洽商及确认承包人停工、窝工损失。 9.8 认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，制定安全防护措施，提供安全防护设备，确保施工安全。 9.9检查承包人工人持证情况，禁止未获得相应资格证书的工人进入施工现场。 9.10在发现承包人存在未按照约定履行本合同行为时，应自发现之日起60日内书面告知承包人并提出明确要求，逾期不行使告知权利的，视为放弃此项权利。 9.11 行使依照本合同约定的对承包人行使扣款权利时，应当采用书面方式并获得承包人有相应委托权限的人员的书面认可。 9.12 按照行政主管部门相关规定的要求为本项目作业人员办理工伤保
劳务-2017-0001号合同 建筑工程劳务分包合同书 中华人民共和国建设部 国家工商行政管理总局 二0一七年十二月
建筑工程施工劳务分包合同 甲方(劳务发包方)： 乙方(劳务承包方)： 依照《中华人民共和闰合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，经双方共同协商达成一致，特订立本合同。 一、工程概况： 1.1工程名称： 1.2工程业主单位： 1.3工程承建单位： 1.4工程地点： 1.5结构形式： 二、标准规范及质量标准： 除本工程总(分)包合同的约定外，本合同适用标准规范 如下： 2.1符合国家质量标准，按照国家颁布的施工及验收规范组织施工和验收，以地方和公司质量管理部门或项目质量小组实测实量验收，并按照国家现行质量验收标准评分为依 据，质量等级为合格。 2.1队组必须按施工长的技术交底进行施工，每道工序的质量必须达到施工长的要求，不能以队组的个人意愿或过去队组在其他工地的做法去施工，否则造成的返工的由乙方负责并负责返
工费用。 三、乙方分包的材料及工作内容： 3.1分包范围：主体结构、砌体工程。 3.2材料部分：施工周转材料模板，木方、铁钉、铁线、内外钢管；机械、人工倒混凝土设备、小机械及自用各种工具和劳保用品。 3.3工作内容：主体工程部分：人工费、钢筋制作安装、模板安装及拆除，混凝土浇筑、砌砖，过梁、内外架、连续梁等所有施工的工程量包验收合格工程。 四、甲方负责材料及自理的项目费用： 4.1建筑物所用四大主材：钢材、水泥、砖、石砂、砂等。 4.2提供工人住宿、铺位铁床架、铺板、厨房、劳务的工具房、仓库、办公室等。 4.4工程定位测量、放线十字线或七字线由甲方提供，乙方派人配合。 4.5按图纸和进度及时提供主材、负责消防、铁艺、铝合金门窗、烟道箱、防水等工程。 4.6栏杆工程、变配电工程、通风工程、一、二级电箱电缆。 4.7提供施工及生活用水用电条件(即三通一平) 五、计算规范及单价： 5.1计算规范：按国家20l3年版建筑定额中建筑面积规范执行，以最终双方确认的结果为准。 5.2主体固定单价：按建筑面积计算，单价为270元/㎡，以实际浇砼板面积计算工程量。（含劳务人工费，模板，木方，步
建筑工程模板劳务分包合同 甲方：陕西金鑫劳务有限责任公司 乙方：______________________________模板班组 一、工程名称及地点 1、工程名称：宝富服饰（江西）有限公司工程。 2、工程地点：江西省鄱阳县芦田工业园区。 二、工程概况 ______________的单体结构，建筑面积约____________㎡。 三、承包内容及方式 1、按包工的方式将建施、结施图纸中所有的模板工程，包括制作、安装、拆除、清理、完工后的模板、木方褪钉、材料堆放整齐（其中包括二次结构、压顶等本栋的全部模板工程等）。 2、乙方按照甲方提供的图纸、设计变更及建筑施工规范进行施工，包工、质量进度、安全文明、（加固材料、铁钉、铁线等乙方全部包干）、风险、利润及其它费用等。 （注：施工用的灯线、插板线、斗车全由乙方付债）。 四、承包单价、预结算及付款方式 1、工程造价按房屋结构展开面积计算，每平方米____________元。 2、乙方每完成一层工程量，甲方七天内按每完成一层工程量支付每层工程款的7０%。 3、单幢按图完工后，模板拆除、清理、堆放整齐，凿除爆模后支付单幢的90%，余下10%待本工程完工验收后一个月内一次性结算完毕尾款。
４、乙方如果中途没有人或材料供应不上造成没跟上甲方施工工期，乙方必须退场。结算按实际完成的工程量进行结算，按搌开面积每平方米元计算（包括材料、人工费）。 五、工程量增减 增加工程量是乙方必须履行接受的任务，当工程增加或减少时，均按实际发生的工程量与原定单价计算，在不能用工程量计算时，则按江西人工定额50元/工日计算。 六、工程奖罚 1、合同期自20_____年_____月_____日至20_____年_____月_____日共__________日历天，同时根据施工工程实际情况，甲、乙双方协商确定分层分部施工工期。因图纸变更、甲方原因或人力不可抗拒的自然灾害影响，工期顺延（有现场施工管理人员签证）除外。 2、爆模一处罚款100元，并赔材料费、负责清凿处理及赔材料费。 3、柱子倾斜超过1cm，罚款200元。 4、发现工人不按规定佩戴安全帽的，每人每次罚款20元。 5、发现工人随地大小便，每人每次罚款50元，并罚清理干净。 6、发现工人在现场吸烟的，每人每次罚款300元。 7、乙方应严格按照甲方的要求施工，柱、梁模板全部使用新模板，其它的部位可以使用旧模板，如果发现不按规定施工的，每次罚款100元。乙方必须配一层半模板、支架。 8、没有经过现场施工员的同意私自开锯夹板的，按照每块夹板100元进行罚款。 七、质量等级 1、本工程模板安装必须达到优良等级。
建设工程劳务分包合同范本通 用版 Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-072034
建设工程劳务分包合同范本通用版 编号：______________ 发包人：_____________________________________ 承包人：_____________________________________ 分包工程名称：_______________________________ 施工地址：____________________________区（县） 发包人（全称）：________________________________ 承包人（全称）：________________________________ 根据《中华人民共和国合同法 》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规 ，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。 第一条工程概况及承包工作内容
1.1工程名称： ______________________________________________ 1.2工程概况： ______________________________________________ 1.3分包工作内容： __________________________________________ 范围包括： __________________________________________________ 1.4工程监理单位（全称）：________________________________ 第二条作业人员 承包人根据工程需要向发包人提供作业人员共_______名。 第三条合同工期 开工日期_____年____月_____日，完工日期_____年____月 _____日，工期为______天。 第四条合同价款 4.1合同价款为：_________元（人民币）大写：_________
模板工程劳务分包合同【合同编号：】 发包方： 承包方： 工程名称： 工程地点：
签订日期：年月日 发包方： （以下称甲方）承包方：（以下称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程的具体情况，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同，以兹共同遵守执行。 第一条：工程概况 ．工程名称： ．工程地点： 第二条：工程承包范围及内容 ．承包范围：工程施工之模板制作、安装。 ．工程内容：本工程项目包括但不仅限于以下工作内容：模板制作、安装与拆除。乙方根据甲方提供的施工图纸、会审纪要及变更通知单和工程量清单等规定的内容施工，具体见第四条《工程量清单表》。 第三条：承包方式 本工程采用综合单价包干方式承包。由乙方包工、包辅材（铁钉、铁丝等）、包施工机械及机具、包质量、包安全、包工期、包文明施工、包验收合格等全部施工所需费用。并按图按规范及国家相关标准、操作规程和业主、监理、甲方及相关部门的要求、指令进行施工。 第四条：工程包干单价、合价及工程量计算 ．工程包干单价：详见《工程量清单表》。 包干单价已包含但不仅限于以下内容： ）清单中综合单价视为乙方已熟悉本工程的现场条件、图纸及技术要求、包工内容等，在本合同执行期间，上述综合单价均不因地质条件、劳务、材料、设备或其他影响合同实施成本的事件发生变动而进行调整；
）综合单价已包含乙方施工人员的工资、福利待遇、劳动合同和保险、劳保费用、夜餐费用、办理平安卡和暂住证费用以及管理费和利润等； ）包括材料二次运输、脚手架的搭设与拆除、超高超深费等措施费用（脚手架材料甲供）； ）包括负责本工程所需的全部辅材（铁钉、铁丝等）、耗材和施工机械及小型机具（含其维修、耗材等费用）等； ）施工期间因天气、水、电、机具和其它工作交接原因等所造成的停工窝工费用，赶工措施费等； ）相应的安全生产、文明施工措施费用及工完场清等费用。 ．工程量计算方法： 《工程量清单表》中的数量为暂定数量，按乙方实际完成工程量进行结算。 第五条：工期要求 ．施工工期：按甲方施工进度要求，组织人力按时完成。时间由进场开始暂定个日历天完工（年月日至年月日）； ．乙方须严格按甲方要求的工期完工，如因乙方施工能力达不到工程质量和进度要求，经督促仍无法满足要求的，甲方有权减少相应工程量，或解除本合同，乙方按甲方的要求退场，甲方另行组织有能力的分包队伍进场施工，且甲方只按乙方实际已完合格工程量的向乙方办理结算和支付，乙方不得有任何异议。 、乙方施工延误工期的，按逾期时间，按日向甲方承担合同总价款的违约金，给甲方造成的损失超过以上违约金的，以实际损失为准。 第六条：工程质量要求 按甲方提供的施工图纸、设计变更图纸及说明、图纸会审记录、施工方案所规定的技术要求和国家规范、相关标准、操作规程以及业主、监理、甲方及相关部门的要求，按图按规范进行施工。． ．必须达到设计图纸及合同、规范等文件的要求。 ．乙方必须服从甲方人员检查、验收，对未达到标准、规范等质量要求的，对不合格产品乙方必须无条件按要求及时返工，由此给甲方、乙方造成的全部损失由乙方负赔偿和承担，且工期不顺延。 第七条：工程款支付和结算 ．工程量计算：乙方每月日前向甲方报计量资料。甲方须于收齐资料后的天内审
合同编号 工程劳务分包合同 工程承包人（甲方）： 劳务分包人（乙方）： 签订日期：年月日 签订地点：
关于对《工程劳务分包合同（范本）》有关问题的说明 《工程劳务分包合同》共35条，使用时要求原则上不对其具体条款进行修改。根据实际情况，某些条款可以由当事人另行约定。就合同文本的使用说明如下： 1.本合同文本适用于工程承包人（施工总承包人或专业工程施工承包人）将施工项目中的劳务作业部分进行分包活动。工程承包人根据自身及项目实际情况决定是否进行劳务分包，不需经发包人同意，这一点与工程专业分包不同。本合同适用的劳务分包作业有13种，在签订工程劳务分包合同时一定要注意其适用范围。 2.第九条“项目经理”，可以根据具体情况增加对分包方不称职项目经理替换程序的具体条款。 3.第十条“甲方义务”，根据具体情况可以做适当调整。 4.第十一条“乙方义务”，根据实际情况可以增加乙方其他方面的义务。 5.第十五条“保险”，对于劳务分包方人员及机械设备保险情况一定要通过合同条款严加控制。 6.第十七条“劳务报酬”，在合同文本中提供了劳务报酬的三种计价方式供选择。根据劳务作业的种类及项目的具体情况进行选择，并可对选定的计价方式进行细化规定。劳动报酬计价方式选定后，删去合同中其他两种计价方式规定，同时将合同以下条款中的另两种计价方式相关内容删去，相应序号进行调整，保持合同的统一性。 7.第二十五条“违约责任”，对于违约金的规定应当由双方充分协商加以确定。 8.第二十七条解决争议的法律程序只能在仲裁和诉讼之间选择一种。填写仲裁名称时，要写明仲裁机构的准确名称，如“北京仲裁委员会”；选择诉讼方式，应尽量填写我方所在地人民法院。关联交易指中石油集团与股份公司签订合同。 9.第三十五条“补充条款”，此条款为当事人之间规定本合同文本规定条款不能满足需要时，可在此根据需要填写。 10. 为保证合同条款的完整性，使用时请在画横线的地方填写双方商定的内容，不采用或不填的条款应在空格处划删除线。 11.签字人应为公司法定代表人、负责人或法定代表人、负责人授权的代表。签署前甲乙双方应分别提供签字人的授权书。
木工劳务分包合同范本标准版 Model of woodworking service subcontract 合同编号：XX-2020-01 甲方：___________________________乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日
木工劳务分包合同范本标准版 前言：劳务合同是指以劳动形式提供给社会的服务民事合同，是当事人各方在平等协商的情况下达成的，就某一项劳务以及劳务成果所达成的协议。一般是独立经济实体的单位之间、公民之间以及它们相互之间产生。本文档根据劳务合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 承包人：（简称甲方） 劳务分包人：（简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就工程施工劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 一、劳务分包内容 1、工程地点： 2、分包范围：模板制作、安装、及倒运归库。 3、分包劳务内容：本工程中的模板制作、安装、拆除、倒运及模板归库。 二、分包工作期限
开始工作日期：_____年____月____日；结束工作日期：____年____月____日；总日历工作天数为______天。 三、劳务报酬 1、本工程的劳务报酬金额约为_________元； 2、本工程的劳务报酬均为一次包死，不再进行调整。 四、工程结算 工程开工后施工人员进入现场，暂付分项工程的______%；工程竣工，经甲、乙双方共同验收合格，甲方根据实际发生的工程量核算单及时支付乙方剩余劳务报酬。中途退场不结算尾款，并承揽因中途退场所造成的一切经济损失。 五、质量标准 1、按总包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评》，本工程必须达到质量评定合格等级。 2、标准规范除本工程总包合同另有约定外，本合同适用标准规范如下： （1）模板支撑须牢固，无跑、漏、胀等现象出现。
房屋建筑施工工程劳务 分包合同 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN
房屋建筑劳务分包合同 (提示：在拟定具体合同条款时，应当根据现场的实际情况对合同范本进行修改。文中红色斜体字应在使用时删除。) 合同编号： 甲方(提示:项目部名称)： 乙方(提示:劳务分包人)： (提示: 乙方名称及公章印鉴必须与提交的相关证照相符) 签约地点： 签约时间：年月日 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 第一条工程概况 1.1工程名称： 1.2劳务作业地点： (提示:必须注明确切施工地点或施工里程)； 1.3劳务分包内容： (提示:应参照下例将实际作业内容详细列明等全部劳务作业内容)。 1.3.1 基坑开挖、边坡防护、基底处理、基坑回填、余土外运及完成路本项工程的全部工作内容。 1.3.2 模板安拆、搭拆脚手架、灌注砼、捣固及养生；构件预制、运输、安装；砌体工程砌筑、养生、勾缝；防水层铺设；门窗安装；水、电、暖设施的敷设与安装；抹灰及饰面材料的铺贴及完成本项工程的全部工作内容。 1.3.3 钢筋加工制作、绑扎（焊接）成型；预埋管件的加工制作及埋设及完成本项工程的全部工作内容。 1.3.4 完成本工程所发生的生产、生活临时设施，现场文明施工等。 第二条分包工作期限 2.1总日历工作天数为：天。 2.2开始工作日期：年月日 (提示：合同签订时，开工日期不好确定的，可采取以甲方书面通知为准的方式进行约定），结束工作日期：年月日。乙方应按照合同约定工期组织施工，确保甲方总工期目标的实现。因乙方原因造成的工期延误，甲方损失的费用由乙方负担。 2.3除下列原因经甲方书面同意，工期方可顺延外；乙方每拖延一天罚款元，乙方
建筑工程劳务承包合同模板发包方：(以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 按照《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国违筑法》，《中华人民共和国劳动法》及其它相关法律。行政法规的原则，经发包方（甲方）承包方（乙方）双方友好协商。特制定以下条款（双方共同遵守）： 一．工程概况： 1．工程名称：西南信息产业园区5#53#54#55#56#工程。2．工程地址： 3．建筑面积：16662.80平方米 4．结构类型：框架 5．工程造价： 二．承包方式： 承包方（乙方）对西南信息产业园区5#53#54#55#56#工程项目劳务人工费总承包。 三．承包范围： 1．本工程承包范围为甲方发出的施工图中地梁面以上钢筋工，模板工，泥工三大工程所属的劳务工作。（不含水电，消防，门窗安装，油漆，涂料，栏杆及扶手钢筋竖焊金属构架，防水及外墙面隔热保温等工程） 四．承包工期：
1．开工时间：XX年月日（以双方确定的开工报告为准）2．竣工时间：XX年月日 五．费用标准： 1．劳务费按实际施工建筑面积+─0.000以上/每平方米122元（结算单价：框架每平方75/m2计算，砖砌体内外墙抹灰及面砖，楼地坪按每平方米为47元） 2．甲方委托乙方完成承包范围以外的工作（包括地梁面及以外的工程）双方以现场市场价进行协商处理。 3．工程在施工过过程中若发生设计变更，劳务整体在人民币XX元以内，甲方不另外补份，变更量在XX元以上，甲方将变更的劳务费按实调增（建筑面积增加不在此约定范围内）。 六．工程质量 在甲方工程技术人员的安排下，工程质量必须达到合格标准。 七．履行保证金及劳务人工费及支付： 1．乙方进场施工在一周内向甲方缴纳劳务履约保证金人民币叁拾万元整。 2．甲方在工程主体封顶五日内一次性返还乙方履约保证金人民币叁拾万元整。 3．本工程主体框架结构到五层楼面完，甲方按总价的85%支付乙方劳务费，以每本月25日进行工程量的结算，次月
编号：GR-WR-15395 建设工程劳务分包合同样 本 After negotiation and consultation, both parties jointly recognize and abide by their responsibilities and obligations, and elaborate the agreed commitment results within the specified time. 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订时间：____________________ 本文档下载后可任意修改
建设工程劳务分包合同样本 备注:本合同书适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 编号：_____ 发包人：__________ 承包人：__________ 分包工程名称：__________ 施工地址：__________区（县） 发包人（全称）：___________ 承包人（全称）：___________ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。 第一条工程概况及承包工作内容 1.1工程名称：________________ 1.2工程概况：________________ 1.3分包工作内容：____________
范围包括：______________ 1.4工程监理单位（全称）：___________ 第二条作业人员 承包人根据工程需要向发包人提供作业人员共_______名。 第三条合同工期 开工日期_____年____月_____日，完工日期_____年____月_____日，工期为______天。 第四条合同价款 4.1合同价款为：______元（人民币）大写：______元 4.2合同价款的确定原则（在确认的方式前划√）： 经过招投标确定或虽未经招投标程序，由承、发包双方协商一致，确认： （__）4.2.1本合同价款为固定价格，在约定的风险范围内合同价款不再调整。 （__）4.2.2以（__）年施工预算或（__）年施工概算定额为依据：
红色字体部分自行填写或修改
建筑工程施工劳务分包合同 发包方：四川立胜建筑工程有限公司（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商达成一致，订立本合同，以兹共同信守。 第一条：综合约定 1、工程名称：四川合力宏多维科技有限公司罗江研发基地项目 2、承包范围：四川合力宏多维科技有限公司罗江研发基地项目“三通一平及场地 内施工道路”、项目内临时设施、临时水电安装工程的人工、机械及部分材料：除甲方自行供应的材料外其余材料由乙方承担。 3、分包合同内容： 3.1本合同分包范围： 本工程所有土建工程施工前项目及本工程用所有临时设施的建设、机械设备的基础及搭设、安装，三通一平、生活区及施工现场临建设施、总包办公室安置等所有劳务作业内容； 3.2本合同劳务作业内容： 3.2.1、砖砌围墙部分：平整场地、基础开挖、施工放线、垫层浇筑、围墙基础及主体砌筑、基础回填、抹灰。 3.2.2、钢结构墙部分：平整场地、基础开挖、施工放线、垫层浇筑、墙柱安装、墙板安装。 3.2.3、道路部分：平整场地、基础开挖、施工放线、路基成型、面层浇筑。 3.2.4其他项目：全部预埋件的加工、预埋，施工现场内临时设施的搭拆（库房、加工棚、生活区、办公区、办公室、围挡等），施工现场内临电及水的设备及管、线的制安，现场零用工（现场所有需要挖、砌、浇筑、抹、支搭、防护、安装、埋、清、码、运、装、卸（材料、设备、渣土）、塔吊物料提升机搭设、为保护环境采取措施而产生的一切用工、施工现场内所有垃圾外运装卸、安全防护及安全设施安放所产生的一切用工、跟车拉租材料装卸用工、发包人所供材料及承包人自购材料的保管
合同编号： 防水工程劳务分包合同 甲方：（以下简称“甲方”） 乙方：（以下简称“乙方”） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 一、工程概况： 1、工程名称： 2、工程地点： 3、承包规模： 二、承包的范围、工作内容及方式 （一）承包范围：，承包内容如下（以下描述仅是概括性的，并不仅限于以下内容，乙方应全面了解工程的实际范围，并承担其所有的风险）。 1、包括按甲方提供的本分包合同“一、工程概况 1、工程名称”中所描述的工程施工图纸内所包含的所有需进行防水部位施工工作内容。 2、其它甲方认为有需要的零星工程。 （二）承包方式：本工程所有防水工程的材料运输、基层清理及处理扫、铺设（刷涂）防水材料、工完场清等所需的人工，包施工用工机具等，包安全包文明施工； 三、合同工期： 工程合同工期总日历天数天，拟从年月日开始施工，至年月日完工。如未具体约定合同工期，乙方施工进度必须满足甲方的进度要求，否则按本合同相关条款进行处罚。 乙方的工人必须在年月日（公历）前进驻施工现场，否则视为乙方违约。 因甲方原因及不可抗力因素导致停工的，工期可顺延。 四、合同价款 1、本合同为固定单价合同，工程暂定总价：￥（大写元）； 2、劳务分包综合单价：详见附件一。 3、固定综合单价包括但不仅限于： 3.1固定综合单价包含所需的人工费、工机具费、进退场费、施工技术措施费、安全文明施工费、保险费、管理费及利润等完成本合同工程全部工作所需的各项费用 3.1.1. 承包模式：包人工、包施工用机械、包施工措施等费用、包安全文明施工，包保险、包管理费、包利润、
劳务分包合同 合同编号： 本《劳务分包合同》（以下简称“本合同”）由以下双方于年月日在中华人民共和国市签署： 甲方： 授权代表： 地址： 乙方：施工队 负责人： 负责人身份证号： 地址： （本协议中，甲方、乙方单独称为“一方”，合称为“双方”。） 鉴于： 甲方与已签订水利工程总承包合同（合同名称：【】；合同编号：【】），就甲方承包发包人发包的水利工程项目等事宜达成一致。 根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规、规章及规范性文件（以下简称“法律法规”）的规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就甲方将其承包的水利工程项目中的劳务部分分包给乙方等事项协商一致，订立本合同。 第一部分专用条款
第一条劳务作业概况 1.1 劳务作业地点：（县区） 1.2 劳务作业内容、规模：管道土方开挖、回填、安装，闸阀井，过路过沟等（劳务作业量清单详见附件一）。 第二条合同工期 2.1 开工日期： 2.2 竣工日期： 2.3 合同工期总日历天数天。 2.4 冬季停工期：为保证劳务作业质量，在确定上述合同工期时，甲、乙双方已经充分考虑了施工地冬季停工问题。自甲方根据本合同第二章“通用条款”第1.1.1条、第1.1.2条之约定，向乙方签发《停工令》后，在甲方向乙方签发《复工令》前，乙方不得擅自施工。停工期间的时间未计入上述“合同工期总日历天数”。 第三条劳务作业技术标准、完工标准及劳务作业质量保修期 3.1 详见水利工程项目招标文件、投标文件相关内容； 3.2 符合监理单位要求； 3.3 本合同项下劳务作业质量保修期为：自完工验收之日起1 年。 第四条劳务作业现场负责人 4.1 甲方指定的现场负责人： 姓名： 职务： 联系方式： 甲方委托的职权为：对乙方进行本合同项下的劳务作业进行技术指导和监督。 4.2 乙方指派的现场负责人 姓名： 职务： 联系方式： 乙方委托的职权为：在甲方的指导和监督下完成本合同项下的劳务作业。 4.3 乙方如需要更换现场负责人，应至少提前7天以书面形式通知甲方，并
建设工程施工劳务分包合同 甲方（承包人）： 乙方（劳务分包人）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 1、劳务分包工作对象及提供劳务内容 1.1工程名称： 1.2工程地点： 1.3分包范围： 1.4承包方式： _________________________________________________。 2、合同价款 2.1工程合同价款：（大写）人民币____________元，（小写）人民币________元。 2.2合同价款的计价方法： ____________________________________________________。
7.3负责对工程质量、工期、安全生产、文明施工的控制、监督、检查和验收。 7.4负责统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收。 7.5按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要。 7.6负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。 8、劳务分包人义务 8.1、对本合同劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作；未经工程承包人授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度； 8.2、劳务分包人根据施工组织设计总进度计划的要求，每月底前 天提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按工程承包人要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经工程承包人批准后严格实施； 8.3、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款； 8.4、自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查；接受工程承包人随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局； 8.5、按工程承包人统一规划堆放材料、机具，按工程承包人标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作； 8.6、按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合工程承包人办理交工验收； 8.7、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因劳务分包人责任发生损坏，劳务分包人自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款；
本文为word格式，下载后可编辑修改，也可直接使用 最新建筑劳务分包合同 编号： ______________ 发包人：_______________________________________________________________________ 承包人：_______________________________________________________________________ 分包工程名称：_________________________________________________________________ 施工地址：______________________________________________________________ 区(县)北京市建设委员会 二00二年印制 发包人(全称)：_____________________________________________________________ 承包人(全称)：_____________________________________________________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。 第一条工程概况及承包工作内容 11工程名称：__________________________________________________________________ 12工程概况：_________________________________________________________________ 13分包工作内容：____________________________________________________________ 范围包括：
劳务分包合同1 承包人：(简称甲方) 劳务分包人：(简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就工程施工劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 一、劳务分包工作对象及提供劳务内容工程名称：工程地点：分包范围：模板制作、安装、及倒运归库提供分包劳务内容：本工程中的模板制作、安装、拆除、倒运及模板归库; 二、分包工作期限开始工作日期：年月日结束工作日期：年月日总日历工作天数为：天。 三、劳务报酬 1、本工程的劳务报酬金额约为; 2、本工程的劳务报酬均为一次包死，不再进行调整。 四、工程结算工程开工后施工人员进入现场，暂付分项工程的;工程竣工，经甲、乙双方共同验收合格，甲方根据实际发生的工程量核算单及时支付乙方剩余劳务报酬。中途退场不结算尾款，并承揽因中途退场所造成的一切经济损失。 五、质量标准 1、按总包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评，本工程必须达到质量评定合格等级;定标准》 2、标准规范除本工程总包合同另有约定外，本合同适用标准规范如下：(1)模板支撑须牢固，无跑、漏、胀等现象出现;(2)合理使用周转材料，杜绝浪费;(3)拆除模板应经施工技术人员同意;(4)操作时应按顺序分段进行，严禁猛撬，硬砸或大面积撬落和拉倒;(5)拆下的模板应及时清洁并运送到指定地点集中堆放，防止钉子扎脚;(6)在施工过程中如出现质量事故，经查明为人为造成时，由该责任人承担所造成的经济损失;(7)甲方如发现乙方的施工未达到约定质量标准时，将按实际情况扣除合同约定劳务报酬的。 六、施工验收及工程量的确认
合同编号： 陕西兴达建筑劳务有限公司 模 板 工 程 劳 务 分 包 合 同 陕西兴达建筑劳务有限公司合同管理办公室 二0一八年印制 模板工程劳务分包合同
发包人（全称）：（甲方） 承包人（全称）：（乙方） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。 第一条工程概况及承包工作内容 1.1 工程名称： 1.2 工程地点： 1.3 工程概况： 1.4 承包工作内容：图纸所涉及全部模板工程 范围包括：木方、模板的下货，配合文明施工，二次结构、材料归堆、模板取钉、工完场清，场内材料转运等。 1.5承包方式：包工不包料（包木工机械及手提电动工具、劳动保护用品等），包人工、包安全、包质量、包工期、包合同中所有的内容，一次性劳务包干，乙方自负盈亏，同时也不得将工程另行转包。 第二条合同工期 1、按照项目部总工期计划安排工期；及周计划、日计划执行。只能提前，不能拖后。 2、乙方必须严格按甲方的形象进度计划组织施工，并应根据进度增加劳动力，24小时全天后随时出动，若因乙方原因造成进度拖延，完不成甲方制定的周进度、日进度、每推迟一天处罚_____元。 3、对乙方无力或各种原因引起延后工期且整改不力，甲方有权采取措施，组织人
员进场作业，所产生的费用在乙方承包工程款中扣出，或划出部分工作量由其他班组施工，被划出作业的工作量的费用，在原承包价格基础上提升20%由乙方负担。因乙方确实无力施工时，甲方要求乙方退场，解除合同关系，视为乙方违约，按合同第十三条进行处 第三条合同价款 4.2 合同价款的确定原则： 由承、发包双方协商一致，确认： 4.2.1 本合同价款为固定价格，在约定的风险范围内合同单价不再调整。 4.2.2 分项工程承包单价为： （1）按模板接触面积元/ m2（据实结算） （2） 4.3 对合同价款内容的明确： 工资单价包括施工准备至工程达到约定质量、安全、文明施工等级的全部的用工费用，合同价款均含工资津贴、劳保福利、保险等。 第五条发包人的权利及义务 5.1负责提供场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场，负责工程施工的组织与协调及技术、质量、安全、场容等方面的交底。 5.2 提供必要技术资料和办理施工洽商。 5.3 负责组织施工检查、验收，监督承包人的工程进度，工程质量、安全生产及按图施工情况，材料领用情况及行政管理事务。 5.4 负责解决施工中存在或发生的技术问题。 5.5 负责组织图纸会审和技术交底，编制施工组织设计及总的工期控制计划，审查
工程施工劳务分包合同 本协议由以下双方签署： 甲方（工程承包人）：_______________________________ 乙方（劳务分包人）：_______________________________ 鉴于 _________________ （以下简称为“发包人”）与甲方已经签订施工总承包合同' 经甲乙双方平等、自愿、协商一致，兹就劳务分包事项订立本合同。 一、劳务分包人资质情况 身份证号码：______________________ 发证机关：__________________________ 资质专业及等级：____________________ 证件时间及有效期：__________________ 二、劳务分包工作对象及提供劳务内容 工程名称：___________________________________________________ 工程地点：___________________________________________________ 分包范围：___________________________________________________ 提供分包劳务内容：__________________________________________________
、分包工作期限
开始工作日期：年月日，结束工作日期: 年月日，总 日历工作天数为：____ 天 四、质量标准 工程质量：按总（分）包合同有关质量的约定，本工作必达到质量评定_______ 等级。或双方约定的_____________________________________________________ 。 备注：_______________________________________________________ 。 五、劳务分包人义务 1对本合同劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负责，组织具有相应熟练工人投入工作；未经工程承包人授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度； 2、劳务分包人根据施工组织计划总进度计划的要求，每月底前天提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按工程承包人要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经工程承包人同意后严格实施； 3、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及卫生、防火、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款； 4、自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查；接受工程承包人随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局；
（以下称甲方） （以下称乙方） 依照中华人民共和国合同法、建筑法及其它法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，甲乙双方就本工程木工模板项目的劳务分包事项，经协商达成一致，订立本合同。 一、工程名称：。 二、工程地址：。 三、施工内容：主体结构有关模板的一切内容（含工程变更）。 四、工期：按甲方要求。 五、工作承包内容及双方责任： 1、乙方负责施工图纸内所有项目模板制作安装、支模前、支模后的清理、架子搭设、拆除、二次运输及装卸、所有预留孔、洞的模板安装和制作，脱模剂、防水胶的涂刷，焊定位筋【（自带小型工具：手提电锯、电钻、扳手、螺丝刀，钳子锤子、撬杠等。）铁丝、钉子、胶带、双面胶带、】，配合放细部线、甲方引水平控制线点，乙方自行抄平。充分积极配合甲方管理人员施工，签字接受各项技术交底， 每层模板拆除后要及时清理本层卫生，模板翻到上一层2天内若不清理完毕每托延一天罚款200元， 2、按工地计划时间完成工作面，并在支模前、后及时清理木屑等杂物，交给第二个工
序施工，若影响第二个工序施工，按当层工资造价罚20%处理。 3、模板安装应保证模板刚性、垂直度、平整度，拼缝严密，几何尺寸、标高准确在砼浇时派专人检查，在混凝土浇完后保证几何尺寸、标高准确，若发生爆模、变形、漏浆，。砼达到80%强度后及时剔凿、处理漏浆、清除螺栓窜墙塑料套管及杂物。如由乙方原因造成的质量问题，建设方给予的罚款及直接和间接造成的损失由乙方承担， 每次支模完毕后，要自行检查合格后报甲方，再由甲方报建设方验收，若一次验不过除建设单位罚款外甲方要给予罚款200元每次。 止水台、阳台栏板、落地窗等上翻和下翻檐、板按甲方要求一次支模成活，浇筑砼时无守模者每次罚款100元。拆模时五临边要加网防护。 4、每层拆膜后的碎木屑、模板及漏浆及时清理干净，拉到现场管理人员指定的地方堆放。 5、工期必须达到由项目按公司具体要求规定的工期完成，否则有权给予处罚（因下雨、停电等自然原因导致无法施工及甲方原因停工除外）。 6、乙方如未经甲方同意擅自撤人，甲方按乙方完成成活工作量的60%结算工资（混凝土浇注后）。没完成成活的不予结算， 7、出现质量问题要及时整改，该做的活及时做完，否则甲方管理人员有权出高价安排其他工人去做，乙方无条件接受并承担该费用。此人工费和其他罚款从每次的拨付工程款中扣除。 8、每次拨付工程款必须有现场相关管理人员签字（扣除罚款后）方可支付。 六、合同价格、付款方式及结算工资： 1、单价为：元/平方米，按图纸计模板粘模计算。 2付款方式：按从地基致正负零砼浇注完成后10日内付完成量的85%支付，以上每完成6层砼浇注完成后10日内付完成量的85%，以此类推，待主体完工（支撑架和模板