合同编号：
********有限公司科技园
项目临时用电和一号楼中心配电房EPC总承包工程合同
甲方：********有限公司
乙方：公司
签订日期：年月
项目临时用电和一号楼中心配电房EPC总承包工程施工合同
目录
第一章合同协议书 ....................................................................................... - 2 -第二章合同通用条款 ................................................................................. - 5 -
1、定义与解释 (5)
2、合同文件 (6)
3、甲、乙双责任与义务 (6)
4、甲方违约 (6)
5、乙方违约 (6)
6、争端的解决 (7)
第三章：合同专用条款 ................................................................................. - 8 -
1、工程名称、地点 (8)
2、工程范围及工期 (8)
3材料供应： (8)
4、合同价格 (8)
5．工程变更及合同价格调整 (9)
6、工程价款的支付 (9)
7、竣工结算 (11)
8、最终结算 (11)
9、发票 (11)
10、合同解除或终止时的付款 (12)
11、甲方代付 (12)
12、安全 (12)
13、验收 (12)
14、设备、材料的供应及管理 (12)
第四章合同附件 ....................................................................................... - 13 -附件1：图纸及技术规范书 (13)
附件2：工程式量清单报价表： (17)
第一章合同协议书
本协议由 (以下简称甲方)与公司（以下简称乙方）于年月日在武汉凯迪大厦商定并签署。
鉴于甲方*************项目临时用电和一号楼中心配电房EPC总承包工程，并通过2013 年月日的中标通知书接受了乙方为本工程设计、采购、施工、竣工和保修所做的投标书，双方以人民币元整（大写金额：人民币元整）的合同价格达成如下协议：
1. 本合同中所用术语的含义与合同中通用条款和专用条款中相应术语的含义相同。
2. 下列文件应作为本协议的组成部分，构成合同的文件互为解释，当这些文件出现多义性或不一致性时，除合同另有规定外，在发生分歧时，合同文件按以下排列顺序，以排列在前的解释为准：
A. 双方签订的补充协议
B. 本合同协议书
C. 中标通知书
D. 合同附件
E. 合同专用条款
F. 合同通用条款
G. 招标澄清文件
H. 招标文件
I. 图纸
J. 标准、规范和有关技术文件
K. 投标书
L.其他有关文件
3. 由于甲方将按合同条件所述付给乙方各项款额，乙方特此立约，向甲方保证：按合同约定进行建筑工程施工、竣工、保修，修复建筑工程的所有缺陷、并使该工程符合设计意图。
4. 由于乙方将按合同的约定履行自己的义务，甲方特此立约，保证按合同的约定向乙方支付合同价款。
5、本合同于上述所定日期，由合同双方根据中华人民共和国现行法律、行政法规和规范签署。
6、本合同自合同协议双方法定代表人或授权委托人正式签字，公司盖章之日生效，甲乙双方履行完毕所有本合同项下的权利义务后合同即告终止。双方法定代表人或授权委托人正式签字并盖章后7天内，乙方必须按合同要求提供履约保函，否则甲方有权解除合同。
7、本合同壹式拾份，甲方执捌份，乙方执贰份，具有同等法律效力。
（此页无正文）
甲方：**************股份有限公司乙方：
法定代表人(或委托代理人)：法定代表人(或委托代理人) ：
地址：地址：
传真：传真：
电话：电话：
邮政编码：邮政编码：
开户行：开户行：
账号：账号：
合同签定地：***
日期: 2013 年11 月日
第二章合同通用条款
1、定义与解释
在本合同中，下列名词或用语，除根据上下文另有其意义外，一般应具有如下含义。
1.1“项目”指************股份有限公司科技园项目临时用电和一号楼中心配电房EPC 总承包工程。
1.2“工程”指永久性工程及临时性工程或视情况为两者之一。
1.3“甲方”指 *********股份有限公司，包括其法定代表人，法定继承人和受让人。1.4“乙方”指，包括其法定继承人和甲方同意的受让人。
1.5“一方”是指甲方或乙方。“双方”是指甲方和乙方。“第三方”是指上下文要求的任何其他当事人或实体。
1.6“合同”指合同通用条款、合同专用条款、图纸、投标书、技术建议书、投标书附录、中标通知书、双方签认的补充或修正文件以及双方签认的其它文件或附件。
1.7“合同价格”指在合同中写明的、根据合同条件，用以支付乙方为实施并完成工程和保修的总金额。
1.8全部工程经甲方和东湖新技术开发区供电公司或其上级公司验收合格并送电，即为工程竣工。
1.9“质保期”指工程竣工之日开始计算期为一年。
1.10 “逾期付款利息”指按中国人民银行公布的同档同期贷款基准利率计算的利息。1.11 “进度节点款”是甲方支付给乙方在施工过程中设计、设备、材料和建构筑物构成工程实体的部分工程款。
1.12“一般性缺陷处理”是甲方所供设备的缺陷，不需要返原产地处理，可在现场处理的缺陷。
1.13“图纸”指由乙方根据合同向甲方提供的所有图纸、计算书和类似的技术资料。
1.14“设备”指构成永久工程组成部分的机器、装置或类似的物件.
1.15“日”指公历日。
1.16“现场”指为工程施工由甲方提供的用地及在合同中特别注明的将构成部分工地的任何其他场所。
2、合同文件
本合同用中文拟定，并受中华人民共和国法律约束。有关技术规范、标准、图纸等允许使用其他语言。
3、甲、乙双责任与义务
3.1 甲方权利
1)做好工程开工前期的施工场地协调等准备工作。
2)协调处理乙方与监理、现场各施工企业的关系，为乙方施工创造便利条件。
3)按合同付款。
3.2 乙方权利
1)乙方收到甲方开工通知后，第二天进场。
2)保持施工现场整洁，文明施工。工程交工前要达到工完场清。乙方对污染道路不主动清扫，由甲方派人清扫，按实际发生的费用在工程款中扣除。
3)接口原则现场各单位要服从监理和甲方的统一安排、协调。
4)本工程施工用水、施工用电均由施工单位自行解决。
5)负责已完工程的成品保护。承担未交付甲方前因保护不当发生损坏时修复的费用。
6)服从甲方现场代表对工程进度及工程质量的管理。服从甲方的协调安排，配合甲方做好场地内相关工作。
7)负责工程保修及工程回访等各项工作。
8）安全施工：乙方严格按《电力建设安全操作规程》有关规定采取安全保护措施，并承担工程施工安全事故的责任和因此发生的全部费用。
9）乙方应及时支付材料供应商及劳务人员的费用，如因乙方支付不及时，造成纠纷或负面影响，甲方有权从乙方的工程款中扣付。
4、甲方违约
双方确定了应付款金额且符合约定的付款条件后，甲方未按本合同约定的付款期限向乙方支付款项的，若甲方逾期付款未超过7天则不属于甲方违约；若甲方逾期付款超过7天，则甲方从第8天起对应付未付款额按银行同类同期贷款利率计算利息向乙方支付违约金，直至付清为止。
5、乙方违约
5.1乙方如不能按甲方通知时间进场，超出3天未进场，则甲方有权终止本合同。
5.2乙方必须确保责任事故重伤率为零，发生重伤、残疾事故的，发生死亡事故的，乙方应承担政府对甲方的罚款及由此造成的一切费用。
5.3经甲方签证同意延长的工期不为工期拖延，否则，施工工期每延误一天乙方向甲方支付违约金1000元，由甲方直接在应付乙方工程款内扣除。
5.4乙方施工的工程有质量问题或缺陷的，达不到本合同约定的质量标准及要求，甲方可要求乙方返工，直至达到合同约定的标准及要求；返工后仍不合格的，甲方有权不予支付该部分工程的款项，同时甲方也可以自行或委托第三方进行整改、返工。如甲方认为乙方的此项违约行为，可能导致工程进度不能满足计划要求，甲方有权解除合同，甲方除有权要求乙方支付前述违约金外，还有权按合同解除的约定追究乙方责任。
5.5由于乙方的上述质量违约造成甲方和甲方的其他分包商、其他第三方设备、材料等财产损失的，乙方除应承担所有返工费用外，还应赔偿甲方和甲方的其他分包商、其他第三方重新购买设备、材料等财产损失。
5.6因乙方上述质量违约而造成里程碑工期延误，乙方除应按上述约定承担责任外，还应承担相应的工期违约责任。
5.7若非甲方同意，本工程严禁除劳务分包以外其他任何形式的分包与转包，如有发生，甲方有权终止本合同，乙方负责承担所有的经济损失，并向甲方支付合同价格30%的违约金。
5.8乙方报甲供材料需求计划，经甲方审核后领用，乙方领用的材料应妥善保管，悉数用于本工程，若发现有倒买倒卖或其他形式的损害甲方利益的行为，一经查处，向甲方支付合同价格30%的违约金。
5.9乙方的设计图纸按东湖新技术开发区供电公司要求通过审查、批准用于本工程，并保证通电验收合格。因乙方原因造成施工图纸及本工程不能验收送电，乙方负责承担所有的经济损失，还应承担相应的工期违约责任，并向甲方支付合同价格30%的违约金。
6、争端的解决
6.1合同双方出现争端，首先应通过友好协商解决。
6.2如果争议在一方向另一方提交此种争议通知之日后三十（30）日未能通过友好协商解决，任何一方均有权向合同签订地武汉有管辖权的人民法院提起诉讼。诉讼可以在工程完成之前或之后进行。除非法律另有规定或法院作出停止监理服务裁决的情形外，乙方应当保持服务的连续性，乙方的义务不得因争议或正在进行中的诉讼而改变。
第三章：合同专用条款
1、工程名称、地点
1.1工程名称：************股份有限公司科技园项目临时用电和一号楼中心配电房EPC总承包工程
1.2 工程地点：**************科技园
2、工程范围及工期
2.1工程范围：
1、①.建筑设计有限公司的图纸为依据，由乙方向供电公司提供图纸报审并承担相关费用。
3、负责办理供电公司关于工程验收送电的相关手续、并承担上述相关费用；
4、负责办理所有变配电系统设备及电缆的入网手续，并承担相关费用；
5、所有工程必须符合国家相关施工规范、验收规范及供电公司验收要求，并按相关规范配置用电操作工具及防护设施；
6、负责与城管局协商相关事宜。
7、协调办理甲方与供电公司签订用电合同书等相关手续；
8、工程采用EPC总承包方式：本工程采用由投标方负责本次用电系统有关的勘察、设计（包括设计变更）、采购、施工及调试、现场协调、到通过开发区供电公司对工程的整体验收和送电等全部内容，本工程为交钥匙工程。
2.2工期：开工日期以甲方书面通知为准，总工期145天。
3材料供应：
除临时施工用电的高压电缆和三台箱变由甲方提供外，其他所有设备、材料及配件均由乙方采购，所有采购物资需经甲方或监理认可。
4、合同价格
4.1本EPC工程合同固定总价为人民币元整（大写金额：人民币万元整），该价格为乙方完成本合同所要求的所有工作的包干价格，在合同有效期内保持固定不变。
4.2固定总价包括但不限于人工费、材料费（包括材料损耗）、机械费、脚手架搭拆费、工资性津贴、混凝土搅拌、罐车、泵送、间接费、利润、税金、材料代用、人工调差、材料
价差、机械价差、政策性调整、勘察费、设计费、施工措施费用、现场人员与财产的安全措施费用以及为完成上述工作所需的临时设施、施工措施费、材料、劳务及周边环境、关系等相关协调工作所需的全部费用和税费及合同包含的所有风险责任等。固定总价中其他费用（含措施项目）。其它费用是指包括但不限于：移交费用；所有材料的到站、到现场的卸车、转运费、保管费用；风险包干费；冬雨季施工增加费；夜间施工增加费；施工工具、用具使用费；临时设施费；施工机构转移费；安全文明施工措施补助费；二次搬运措施费；赶工措施费。固定总价在合同有效期内固定不变。
4.3合同结算价格
最终结算合同价格=固定总价﹣其他扣款
5．工程变更及合同价格调整
本工程实行固定总价不作任何调整。
6、工程价款的支付
6.1、预付款：本工程无预付款
6.2、工程款的支付：
6.2.1.第一期：完成前期报装手续（方案勘测，设计，预算），同供电公司签订工程合同三日内，甲方支付合同包干总价的30%（即￥ .00元）作为工程定金；供电部门要求甲方支付特定工程费用，由乙方出具书面委托付款函（该部分费用已包含在￥ .00元的包干价内），甲方收到该函后五个工作日内支付相应款项给供电部门；
6.2.2.第二期：配电设备和材料进入到现场经甲方工程师确认后三日内，甲方再支付合同包干总价的20%（即￥ .00 元）作为工程进度款；
6.2.3.第三期：工程完工并验收合格通电后三日内，支付至合同包干总价的95%（即￥ .00 元），含甲方支付给供电部门之全部工程费用）。
6.2.4.第四期：剩下的合同包干总价的5%价款作为本工程的工程保修金，待本工程的工程保修期满，三日内，甲方无息支付给乙方；
6.2.5. 甲方在每次支付乙方工程进度款之前，乙方必须按照合同约定的进度款数额向甲方开具等额的工程所在地的税务局所规定的发票给予甲方，并填写书面进度款支付申请。
6.2.6. 甲方在支付供电公司款前，需由乙方出具委托付款函（该部分费用已包含在￥ .00元的包干价内），由甲方直接支付供电公司，相应发票待工程通电，供电公司结算完毕由供电公司给予甲方。
6.3工程款的支付方式：10万及10万以下的款项采用电汇，10万以上采用3个月银行承兑。供电公司费用需全额现金。
6.4关于付款
甲方对乙方的所有付款并不代表对乙方的工程质量合格予以认可。
6.5进度款支付程序
里程碑节点工程全部完工后，乙方按照甲方规定的格式向甲方上报里程碑节点付款申请，将证明乙方已达到的里程碑节点和其应收款额的付款申请书（简称“付款申请”）连同甲方要求的支持文件提交给甲方代表，该申请中应包括依照进度报告的规定所做的实际进度的详细报告。甲方代表应在3日内审核完毕，并出具节点验收审批单。
6.6 申请付款的条件
1)申请付款提供的材料
A）1份建安发票原件+１份完税证明复印件＋2份发票复印件（发票属地为江夏税务局）B）付款请求函
C）由甲方签发的节点验收审批单
2 ) 甲方应在收到经甲方审定的符合合同6.5及6.6条规定的付款材料后7个工作日内给乙方付款，但有下列情形之一的，甲方有权不按所申请款额予以付款或拒绝付款：
(1) 乙方的付款申请中未提供与该付款申请有关的所有工程进度均已完成的证明文件；
(2) 如果甲方不能认定或不能批准乙方认为其应得的金额是到期应付的，或者不能认定与该付款申请有关的所有工程已经完成，甲方将按可以认定的有效计量结果支付工程款；
(3) 如果甲方不能证明乙方在进行本合同下的服务上有实质性进展，甲方没有义务支付本合同规定的付款；“实质性进展”指乙方尽最大的努力按照项目进度表进行服务；
(4) 如果本合同在付款支付前被终止，但应对乙方已完工程进行最终结算，那么甲方没有义务继续付款；
（5）甲方经现场查看认为付款申请所列工程进度情况与实际工程情况不符的。
3)甲方代表认为属于到期应付的金额，付款时应考虑相关因素:
(1) 已完工程：若乙方未按本合同提供某些必需品或服务，但本合同的其他要求均已满足，则甲方应将调整或重置的成本从任何到期的金额中扣除。
(2) 有争议的金额：只支付阶段付款证书中无争议的款项；有争议的金额本次不支付，待解决后支付。
(3) 甲方可以在任何阶段付款证书中，对以前的证书进行应作的、合理的改正或修正。
(4) 甲方在收到乙方提交的结算单和证明后立即审查该结算单和证明及其他支持文件，并应立即将任何影响乙方结算单的争议通知乙方，且应尽快解决该争议。
7、竣工结算
竣工结算按合同约定的结算方式，并遵循有关管理文件规定。乙方未能在合同规定的时间内提交竣工结算书或者无正当理由不参加甲方组织的结算会议的，甲方有权单方面办理工程结算，并视为乙方已经接受了甲方出具的工程结算。
整个工程初步验收通过后10天内甲方和乙方按合同规定办理结算。乙方应按甲方约定的格式及时间提交一式三份结算报告及其它辅助文件（并提交电子版一份）供甲方审核，包括：
（1）结算报告（应说明结算的合同依据、主要工作内容、结算金额，并由合同签订人签字，加盖乙方法人章）；
（2）结算书,分合同内和合同外编制后汇总（含编制说明、总表、部分汇总表和费用计算明细表）；
（3）工程量计算表（对照本合同约定的结算方式，每个分项工程按施工图进行计算，计算工程量时应注明图纸卷册号和编号，表样形式应经甲方批准）；
（4）结算原始资料（原件包括开工和完工资料、设计变更单、工程联系单、工程签证、合同履约情况及其它乙方认为必须的文件等）。
（5）甲方确认具备结算条件的资料，包括质量、安全、进度以及其他项目管理方面的资料。
（6）乙方未按合同要求履行义务的，所属分项工程不予结算。
（7）合同结算资料由乙方负责整理并装订成册，一次性提供甲方作为结算的依据，在结算过程中，甲方不再接受乙方任何与结算有关的报表、变更和签证等资料。
8、最终结算
质保期完10天内，甲方和乙方办理最终结算。但最终是否付款、付款额度、付款条件应符合本合同其他约定。
9、发票
任何一期付款除应符合本合同约定的付款条件外，还应向甲方提供相应金额的合法发票。乙方任何一次不及时提供合法发票的行为，都将导致甲方有权拒绝继续付款而不承担任何责任。乙方在甲方支付金额累计达到竣工结算合同价格的95%时，应同时提供剩余部分5%竣工结算合同价格金额的发票。
10、合同解除或终止时的付款
在合同解除或终止全部或部分服务时起的九十天内，乙方应向甲方提交所有结算单和其它文件，以便使甲方核实服务的进展情况及与之有关的乙方的费用，以决定解除或终止时的结算金额。
11、甲方代付
如发生乙方拖欠其劳务分包方、设备、材料供应商款项并影响到工程进展的事件，甲方有权代表乙方直接对其设备、材料供应商付款，包括乙方应承担的违约金。甲方不因此向乙方或其他第三方承担任何责任。
12、安全
12.1乙方进入施工现场应自觉遵守现场安全管理规定，并加强对施工人员的管理，所有管理和安装人员应严格执行各项安全操作规程，必须做到安全生产、文明施工。
12.2乙方自行承担因未遵守以上规定产生的全部安全责任及相关费用。
13、验收
13.1乙方应认真按照标准、规范和设计要求组织施工。随时接受甲方及质量监督部门的检查检验。
13.2施工中乙方应严格执行隐蔽工程和中间验收制度。凡隐蔽工程和中间验收部位，乙方预检后，提前四十八小时书面通知甲方。甲方组织有关单位进行验收。经验收合格并办理工程和中间验收手续后，乙方才能继续施工。
13.3施工中经检查、检验工程质量不合格，乙方应按甲方或质量监督部门的要求进行返工、修改；并承担其返工、修改费用。拒不返工、修改的，甲方有权要求乙方停工，直至终止执行合同，并由乙方赔偿由此对甲方造成的一切损失。
13.4甲方可随机抽查乙方材料送检，若出现不合格材料，甲方可认为该工程前期施工材料质量不合格，乙方必须无偿返工重做。
13.5工程资料随工程施工同步进行，验收时施工资料齐全，无资料或不全，甲方可拒绝验收。
14、设备、材料的供应及管理
物资供应范围：除临时用电高压电缆和三台箱变由甲方采购外，其他所有设备及材料均为乙供，所有乙供设备及材料必须具有3C认证的合格证。
1、本工程所需的设备、材料，由发包人委托承包人按照设计要求和国家有关标准进行采购，提供设备的厂家均应为取得进网证的企业。
2、甲方对乙方拟选择的设备、材料供应商有最终否决权。
3、材料、工程设备和工艺的质量除合同另有规定外，乙方负责采购的主要材料在确定设备、材料供应厂商之前，乙方应先期取得甲方的确认，并将结果报经甲方批准。但甲方同意与否，均不免除乙方及供应商应承担的材料\工程质量等责任，也不增加甲方的任何责任。
4、乙方采购的其它材料，必须由甲方审核(乙方需提出2～3个以上参考厂家)，并经甲方批准、确定后方可采购和安装，否则，甲方有权要求返工及更换、清除所购材料，乙方及供应商应负由此造成返工及器材清除出场的一切费用；甲方对此项工作的批准、审核、同意，不免除乙方及供应商应承担材料\工程质量等任何责任。
5、所有设备、材料、所有消耗品构成工程的组成部分，任何工艺的结果应是：
本合同要求的相应的特征、类型与标准的工艺，如前所述，是与本合同要求相一致的标准的工艺,如果是乙方规定的或选择的，则应是符合本合同表述的或暗指的目标的工艺,除非本合同有其它明确的规定，工程的所有设备、材料与组成部分及所有消耗品应是合格、崭新与真实的。
5、乙方在物资的订货、运输、验收、保管、保养、发放等环节上，要建立完整的质保体系及运转程序，并以书面形式交送甲方备案。
7、为确保工程质量，甲、乙方供应的设备、材料必须符合设计要求，并附有质保书，出厂合格证，材料报告等有关证书、资料，以备抽查。
第四章合同附件
附件1：图纸及技术规范书
一图纸：
乙方根据工程进度需要免费向甲方提供4套设计院图纸和二套厂家资料。除了严格用于合同目的，乙方不能在未得到甲方批准的情况下向第三者披露甲方的所有文件；
一套图纸应保存在工地，针对上述提供给乙方的图纸、技术文件应由乙方完整保存一套在工地，这些图纸应能随时提供给甲方及甲方书面授权的任何其他人员检查和使用。
所有设计文件都应在甲方指定地点交接验收（凯迪大厦）。
二技术规范书：
1 本工程采用的技术规范
1本工程执行包括但不限于下列有关规范、规程：
SDJ69-87、SDJ280-90《电力建设施工及验收技术规范》
DL/T 5210 1-2005《电力建设施工质量验收及评定规程第1部分:土建工程》
DL／T 5009 1—2002《电力建设安全工作规程》
2除上述签发的规范、规程以外，检查验收仍需遵照如下图纸、文件：
2.1经会审签证的施工图纸和设计文件；
2.2批准签证的设计变更；
2.3设备制造厂家提供的图纸和技术文件；
2.4甲方与施工单位、设备材料供货商单位签订的合同文件中有关质量、安全健康和环境保护的条款；
2.5项目业主与监理单位签订的合同文件及相关监理文件；
2.6以上标准、规范和规程以最新发布执行的标准为准.
2.7若本合同要求乙方遵守的标准、规范之间存在不一致的情形时，乙方应遵守最新的标准或规范。
2 施工过程质量控制
质量指标：单位工程合格率100%；单位工程优良率≥95%；分项工程合格率100%。
2.1施工人员
2.1.1参与本工程施工的人员将经过严格的挑选，保证这些人员具有精湛的专业技术水平、良好的职业道德素质、优秀的团队协作作风。
2.1.2参与本工程施工和管理的所有人员在进入本工程施工前均经岗位职责、专业技术、质量意识、程序化管理以及质量奖惩制度等相关知识的教育和培训。
2.1.3从事特殊工作、作业人员按规范要求进行岗位培训，并经考核合格持证上岗。
2.2机械设备
2.2.1施工机械与设备的使用实行定人、定机、定岗制度，所有操作与维修人员均持证上岗。
2.2.2加强对机械的维护与保养，施工人员将认真做好施工机械的日常维护保养工作，提高设备完好率，确保机械设备技术性能参数及使用操作符合技术要求和质量保证能力。
2.2.3一般作业项目开工前由项目技术员对施工机械的能力状况进行确认，重大作业项目中使用的施工机械由工程质量科专业工程师组织有关人员进行检查确认。
2.3技术管理
2.3.1开工前编制施工组织设计，并做好施工组织设计交底。
2.3.2做好图纸会审工作。
2.3.3认真编制作业指导书。在项目开工前，做好作业指导书的编制和审批工作，明确
质量控制措施，在技术措施上保证施工不发生质量问题。把好施工技术交底关。工程技术人员组织和主持工程项目的技术交底。
2.3.4在施工过程中，各级管理人员督促专业队伍落实施工技术措施的要求，并对工序进行控制，使施工过程处于受控状态。督促检查各项施工记录的完整性、准确性。
2.4工作环境
项目部、专业队伍负责为施工、管理活动创造适宜的工作环境。
2.5试验说明：现场的试验检测项目由当地有资质的检测机构进行。
3 质量检查与验收
1.质量检查验收以国家、行业相关标准等有关规定、本合同的决定为依据。
2.为确保本工程质量符合设计和规范要求，隐蔽工程在隐蔽前，乙方应自检后及时通知甲方，并会同甲方检查验收，办理有关隐蔽验收签证手续。如乙方不履行此项检查验收程序而擅自继续施工，甲方对此项工程作不合格处理。
3.某项工程中的单项工程，如需单独移交给甲方，在移交时，双方应办理中间验收手续，作为该单项竣工工程验收的依据。
4.工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该工程不能全部按期竣工，经甲方研究同意，可做减项竣工，并对已完工的工程进行竣工验收和办理移交手续。
5.在工程竣工验收过程中，如发现工程质量不符合合同约定和有关规定，乙方应负责无偿修理或返工，并按甲方要求和期限内完成，经验收合格后，再行移交。由此造成工程延期交付的，乙方应承担逾期交付违约责任及由此给甲方造成的损失。
6.已竣工工程未验收前，乙方应做好保护工作。若在该期间工程发生损坏，由乙方负责。
7.乙方应在工程竣工2天内通知甲方和东湖新技术开发区供电公司及相关部门验收，并保证通过验收及送电使用正常。
4安全生产、文明施工
有关电力建设施工项目的安全管理工作，应遵照电力工业部颁布的《电力建设安全施工管理规定》执行。
安全目标：实现各类事故为零，环境保护符合国家环保标准。
4.1教育培训
4.1.1凡进入工程施工现场的员工实行安全“准入”制度。本工程开工前，组织全员进行一次安全工作规程、职业健康安全与环境管理工作规定及本企业安全规章制度和环境管理制度的学习，经考试合格后方可上岗工作。
4.1.2对严重违反安全环境规章制度的人员，组织其重新进行安全环境保护知识学习，并经考试合格后方可上岗工作，否则将调离本工程现场。
4.2安全技术措施计划和安全施工措施
4.2.1开工前应编制安全技术措施计划，安全技术措施计划经相关人员审批后实施。
4.2.2 一切施工活动必须有安全施工措施，并在施工前进行交底。无措施或未交底的，严禁布置施工。
4.2.3工程技术人员在编制安全施工措施时，必须明确该项施工的重要危险源。并针对工程的特点、所选用的机械及工器具、所采用的特殊材料、场地及周围环境，从技术措施上予以消除与控制。
4.2.4经审批签字后的安全施工措施，必须严格贯彻执行。未经措施审批人同意，任何人无权更改。对相同施工项目的重复施工，技术人员应重新报批安全施工措施，重新进行安全交底。
4.3事故调查处理
4.3.1施工过程中发生的人身伤害及其他任何事故，严格按照《电力建设安全健康与环境管理工作规定》的要求，坚持实事求是、尊重科学和“四不放过”的原则，认真进行调查、分析、处理、统计和上报。
4.3.2按时、按要求向业主、公司上报事故周报。
5 施工进度计划
5.1 乙方应编制详细的施工进度计划，合理安排人员进行施工。
5.2甲乙双方对项目施工全过程实施监控，定期对进度计划进行盘点，并针对影响进度的主要因素进行分析和预测，发现偏离，及时采取措施进行纠正。
5.3根据季节的变化，合理安排作息时间，必要时采取两班制作业。在确保安全和质量的前提下，采取措施进行不间断施工，以满足工程进度需要。
6、竣工验收
验收资料：
1当工程完工且具备竣工验收条件时，乙方向甲方提交竣工验收申请报告。
2甲方应在收到竣工验收申请报告后组织对乙方所提竣工资料进行验收和交接。
3乙方应向甲方提交4份完整的书面竣工资料（二份原件二份副本）及两份电子光盘竣工资料。提交时间为：本工程通过竣工验收合格后的30日内
7、工程的质保期
1、工程质量保修范围：乙方承包施工的全部内容
2、乙方对工程质量保证期为12个月，自工程竣工验收合格之日起计算。在保修期内，若发生因乙方责任造成的工程质量问题，乙方应负责无偿修理，并承担由此给甲方造成的损
失。
8、分包、转包管理
1、合同的转包:乙方不得将本工程转包给第三方实施。如果乙方违约将工程转包给第三方, 甲方有权按照本合同违约条款追究乙方责任。
2、分包:甲方不认可除劳务分包以外的任何形式的分包、转包。
3、甲方不允许任何再分包，发现再分包甲方有权解除合同，不支付该再分包款。同时不能免除乙方在本合同项下的任何责任。
9、乙方保险
1、在不减少乙方在本合同项下责任的前提下，乙方应自费为其参与本工程施工的人员购买员工工伤补偿保险。乙方同时要为其自备（租用）施工设备、车辆、购买保险。如果乙方未能履行本条规定的乙方的保险义务或因乙方原因造成乙方、甲方、或其它相关人员、财产的损失，则由乙方赔偿此损失。
2、乙方应在其施工机械、人员进入施工场地前办理相关保险，并将保险合同的副本提供给甲方备案。
附件2：工程式量清单报价表：
特别说明：后附工程量清单仅作为付款依据，不作为合同范围内结算依据。
xxxxxxxx建设项目设计、采购、施工 （EPC）总承包合同 合同编号：字号 发包人（甲方）： 承包人（乙方）： 业主方（丙方）： 签定时间： 签定地点： 目录
第一部分合同协议书 发包人：（全称） 承包人：（全称） 业主方：（全称） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规、招投标文件，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就xxxx建设项目设计、采购、施工(EPC)总承包事宜经协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：xxxxx 工程地点：xxxxx 工程承包范围：xxxxx总承包范围及工程子项分解如下： 1、 本项目建设内容包括房屋征收工程投资、市政与配套基础设施、公益性设施（公服设施、绿化等）等，具体以政府批复的控制性详细规划为准。 2、工程子项分解 2.1、市政基础设施地下管网
2.4、发包人有权根据适用法律和乌鲁木齐经开区相关规划调整子项目数量及其建设内容，子项目数量超过±3%进行调整，应提交董事会决议通过，以达到老城区改造建设的总体要求，合同价格随子项目增减进行调整。 二、主要技术来源 按照发包人提供的技术要求，承包人自行设计 三、主要日期 合同期限：建设期36个月，实际开始工作时间以监理人发出的开工令为准。 四、工程质量标准 工程质量标准：合格 五、合同价格和付款货币 合同价格为人民币（大写）暂定为：万元，（大写）人民币元整，其中征地拆迁费万元、建筑安装工程费万元，前期费用万元。（注：本合同签约暂定价根据可研中的建安费、勘察、设计费用以及项目操作管理、咨询费为依据，最终以甲乙双方认可的决算金额为准。）。 除根据合同约定在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不作调整。 六、合同书中的词语 本合同书中有关词语的含义与合同通用条款中赋予的定义与解释相同。 七、合同生效 合同订立时间： 合同订立地点： 本合同在以下条件满足之后生效：经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖双方合同章后生效。 发包人： （公章或合同专用章）
工程总承包合同示文本 （征求意见稿）
第一部分合同协议书 发包人（全称） 承包人（全称） 依照《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就_____ 项目工程总承包事宜经协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程承包围： 二、主要技术来源 三、主要日期 合同期限(绝对日期或相对日期)： 施工期限(绝对日期或相对日期)： （其中：竣工日期(绝对日期或相对日期)：）
四、工程质量标准 工程质量标准： 五、合同价格和付款货币 合同价格为人民币（大写）：元。 除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不作调整。 六、本协议书中有关词语的含义与合同通用条款中赋予的定义与解释相同。 七、合同生效 合同订立时间：年月日 合同订立地点： 本合同在以下条件满足之后生效：____________ _________ 发包人：承包人： （公章或合同专用章）（公章或合同专用章） 法定代表人或其授权代表：法定代表人或其授权代表：（签字）（签字） 工商注册住所：工商注册住所： 企业代码：企业代码： 邮政编码：邮政编码： 法定代表人：法定代表人：
授权代表：授权代表： 电话：电话： 传真：传真： 电子：电子： 开户银行：开户银行： 账号：账号： 第二部分通用条款第1条一般规定
1.1 定义与解释 1.1.1 通用条款，指根据法律、行政法规的规定，合同当事人在履行工程总承包合同过程中所遵守的一般性条款，由本文件第1条至第20条组成。 1.1.2 专用条款，指根据工程总承包项目的实际，对通用条款进行补充、修改和完善，并同意共同遵守的条款。 1.1.3 工程总承包，指承包人受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工（含竣工试验）、试运行等实行全过程或设计与其他阶段的工程承包。 1.1.4 发包人，指在合同协议书中约定的，被称为发包人的当事人，包括其合法继承人和经许可的受让人。 1.1.5 承包人，指在合同协议书中约定的，被发包人接受的具有工程总承包主体资格的当事人，包括其合法继承人。 1.1.6 分包人，指接受承包人根据合同约定对外分包的部分工程或服务的，并具有相应资格的法人或其他组织。 1.1.7 发包人代表，指发包人指定的履行本合同的代表。 1.1.8 监理人，指发包人委托的具有相应资质的工程监理单位。 1.1.9 工程总监，指由监理人授权、负责履行监理合同的总监理工程师。 1.1.10 项目经理，指承包人按照合同约定任命的负责履行合同的代表。 1.1.11 永久性工程，指承包人根据合同约定，进行设计、施工、竣工试验、竣工后试验和（或）试运行考核并交付发包人进行生产操作或使用的工程。 1.1.12 单项工程，指专用条件中列明的具有某项独立功能的工程单元，是永久性工程的组成部分。
epc总承包合同示范文本 In Order To Protect Their Legitimate Rights And Interests, The Cooperative Parties Reach A Consensus Through Consultation And Sign Into Documents, So As To Solve And Prevent Disputes And Achieve The Effect Of Common Interests 某某管理中心 XX年XX月
epc总承包合同示范文本 使用指引：此合同资料应用在协作多方为保障各自的合法权益，经过共同商量最终得出一致意见，特意签订成为文书材料，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 epc总承包合同范本（一） 发包人（全称） 承包人（全称） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国 建筑法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平 和诚信原则，合同双方就_____项目工程总承包事宜经协商 一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程承包范围： 二、主要技术来源
三、主要日期 合同期限（绝对日期或相对日期）： 施工期限（绝对日期或相对日期）： （其中：竣工日期（绝对日期或相对日期）：） 四、工程质量标准 工程质量标准： 五、合同价格和付款货币 合同价格为人民币（大写）：元。 除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不作调整。 六、本协议书中有关词语的含义与合同通用条款中赋予的定义与解释相同。 七、合同生效 合同订立时间：**年**月**日 合同订立地点：
发包人编号 承包人编号 样本 _______工程EPC总承包工合同（甲种本） （隶书体部分为填写内容仅供参考） 制定 中华人民共和国建设部 国家工商行政管理总局 监印 第一部分合同条件（略） ?具体参见FIDIC设计采购施工(EPC)合同条件(银皮书中文版) 第二部分协议条款 发包方： 承包方：应按照企业法人营业执照名称填写全称 按照《中华人民共和国合同法》和《建筑法》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。 第1条工程概况 1.1工程名称：
工程地点： 承包范围：的设计、采购、施工总承包。 承包方式：概算下浮（包含调整概算） 1.2 开工日期：××××年×月×日 竣工日期：××××年×月×日 总日历工期天数：××天 1.3 合同价款： 金额（人民币大写）：亿元 第2条合同文件及解释顺序 合同文件应能互相解释，互为说明，除合同另有约定外，其组成和解释顺序如下：1．协议条款； 2．合同条件； 3．洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议； 4．招标承包工程的中标通知书、投标书和招标文件； 5．工程量清单或确定工程造价的工程预算书和图纸； 6．标准、规范和其它有关技术资料、技术要求。 当合同文件出现含糊不清或不相一致时，在不影响工程进度的情况下，由双方协商解决（实行社会监理的，可先由监理工程师作出解释）。双方意见仍不一致的，按第33条约定的方法解决。 第3条合同文件使用的语言和适用标准及法律 3.1 合同语言：汉语。
3.2 适用标准、规范：国家现行施工验收规范。 3.3 适用法律、法规：国家现行的法律、法规及省、市有关规定。 第4条图纸 4.1 图纸提供日期：××××年×月×日 4.2 图纸提供套数：8套 4.3 图纸特殊保密要求和费用：填写有保密要求或“不采用” 第5条甲方代表 5.1 甲方驻工地代表及委派人员名单： 姓名：×××职务：××× 5.2 实行社会监理的总监理工程师姓名及其被授权范围（如果有）： 第6条?????????????????????????? 乙方驻工地代表： 姓名：×××职务：××× 第7条甲方工作 7.1 提供具备开工条件施工场地的时间和要求：开工前施工现场所有障碍清理完毕，并具备施工条件 7.2 需要与有关部门联系和协调工作的内容及完成时间：开工前完成 7.3 需要协调各施工单位之间关系的工作内容和完成时间：开工前完成（内容根据双方约定填写）
epc总承包合同协议 第一部分合同协议书 发包人(全称) 承包人(全称) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就_____ 项目工程总承包事宜经协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程承包范围： 二、主要技术来源 三、主要日期 合同期限(绝对日期或相对日期)：施工期限(绝对日期或相对日期)： (其中：竣工日期(绝对日期或相对日期)： ) 四、工程质量标准 工程质量标准： 五、合同价格和付款货币 合同价格为人民币(大写)：元。 除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款 项外，合同价格不作调整。 六、本协议书中有关词语的含义与合同通用条款中赋予的定义与解释相同。
七、合同生效 合同订立时间：年月日 合同订立地点：本合同在以下条件满足之后生效：____________ ______ 发包人：(公章或合同专用章) 法定代表人或其授权代表：(签字) 工商注册住所： 企业代码：承包人：(公章或合同专用章） 法定代表人或其授权代表：(签字) 工商注册住所： 企业代码： 邮政编码：法定代表人：电话：邮政编码：法定代表人：电话： 电子邮箱：开户银行：账号：电子邮箱：开户银行：账号： 第二部分通用条款 第1条一般规定 1.1 定义与解释 1.1.1 通用条款，指根据法律、行政法规的规定，合同
当事人在履行工程总承包合同过程中所遵守的一般性条款，由本文件第1条至第20条组成。 1.1.2 专用条款，指根据工程总承包项目的实际，对通用条款进行补充、修改和完善，并同意共同遵守的条款。 1.1.3 工程总承包，指承包人受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工(含竣工试验)、试运行等实行全过程或设计与其他阶段的工程承包。 1.1.4 发包人，指在合同协议书中约定的，被称为发包人的当事人，包括其合法继承人和经许可的受让人。 1.1.5 承包人，指在合同协议书中约定的，被发包人接受的具有工程总承包主体资格的当事人，包括其合法继承人。 1.1.6 分包人，指接受承包人根据合同约定对外分包的部分工程或服务的，并具有相应资格的法人或其他组织。 1.1.7 发包人代表，指发包人指定的履行本合同的代表。 1.1.8 监理人，指发包人委托的具有相应资质的工程监理单位。 1.1.9 工程总监，指由监理人授权、负责履行监理合同的总监理工程师。 1.1.10 项目经理，指承包人按照合同约定任命的负责履行合同的代表。 1.1.11 永久性工程，指承包人根据合同约定，进行设计、施工、竣工试验、竣工后试验和(或)试运行考核并交付
GF-2017-0216 建设项目工程总承包合同 住房和城乡建设部 制定 国家工商行政管理总局
第一部分合同协议书 发包人（全称） 承包人（全称） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就大唐盛世商务公寓、白云山、龙珠塔、半岛酒店项目工程总承包事宜经协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程批准、核准或备案文号： 工程内容及规模： 工程所在省市详细地址： 工程承包范围： 二、工程主要生产技术（或建筑设计方案）来源 三、主要日期 设计开工日期(绝对日期或相对日期)： 施工开工日期(绝对日期或相对日期)： 工程竣工日期(绝对日期或相对日期)：
四、工程质量标准 工程设计质量标准： 工程施工质量标准： 五、合同价格和付款货币 合同价格为人民币（大写）：元（小写金额：元）。 详见合同价格清单分项表。除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不作调整。 六、定义与解释 本协议书中有关词语的含义与通用条款中赋予的定义与解释相同。 七、合同生效 本合同在以下条件全部满足之后生效： 发包人：承包人： （公章或合同专用章）（公章或合同专用章） 法定代表人或其授权代表：法定代表人或其授权代表：（签字）（签字） 工商注册住所：工商注册住所： 企业组织机构代码：企业组织机构代码：
邮政编码：邮政编码： 法定代表人：法定代表人：授权代表：授权代表： 电话：电话： 传真：传真： 电子邮箱：电子邮箱： 开户银行：开户银行： 账号：账号：合同订立时间：年月日 合同订立地点：
项目总承包合同示范文本 项目名称： 发包方： 承包方： 签订地点： 签订日期： 第一部分合同协议书 发包人（全称） 承包人（全称） 依照《中华人民共和国合同法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就_____ 项目总承包事宜经协商一致，订立本合同。 一、项目概况 项目名称： 项目地点： 承包范围： 二、主要技术来源 三、主要日期 合同期限(绝对日期或相对日期)： 四、质量标准 质量标准： 五、合同价格和付款货币 合同价格为人民币（大写）：元。 除根据合同约定的在项目实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不作调整。 六、本协议书中有关词语的含义与合同通用条款中赋予的定义与解释相同。 七、合同生效 合同订立时间：年月日
合同订立地点： 本合同在以下条件满足之后生效： 发包人：承包人： （公章或合同专用章）（公章或合同专用章） 法定代表人或其授权代表：法定代表人或其授权代表： （签字）（签字） 工商注册住所：工商注册住所： 企业代码：企业代码： 邮政编码：邮政编码： 电话：电话： 传真：传真： 电子邮箱：电子邮箱： 开户银行：开户银行： 账号：账号： 第二部分通用条款 第1条一般规定 1.1 定义与解释 1.1.1 通用条款，指根据法律、行政法规的规定，合同当事人在履行项目总承包合同过程中所遵守的一般性条款，由本文件第1条至第20条组成。 1.1.2 专用条款，指根据项目总承包项目的实际，对通用条款进行补充、修改和完善，并同意共同遵守的条款。 1.1.3 项目总承包，指承包人受业主委托，按照合同约定对项目的设计、采购、施工（含竣工试验）、试运行等实行全过程或设计与其他阶段的项目承包。 1.1.4 发包人，指在合同协议书中约定的，被称为发包人的当事人，包括其合法继承人和经许可的受让人。 1.1.5 承包人，指在合同协议书中约定的，被发包人接受的具有项目总承包主体资格的当事人，包括其合法继承人。 1.1.6 分包人，指接受承包人根据合同约定对外分包的部分项目或服务的，
EPC总承包合同范本 合同协议书2 第1条合同文件2 第2条工程承包形式3 第3条总承包工程范围及内容 3 第4条合同价格4 第5条支付条款5 第6条开工及完工时间、竣工时间7 第7条检验7 第8条保险7 8.1 工程一切险及建筑施工机具保险7 8.2 第三者责任保险7 8.3 雇主责任险或建筑施工人员人身意外伤害保险7 第9条税费7 第10条包装运输8 第11条工程质量8 第12条工厂性能保证8 第13条违约责任及赔偿8 第14条生效日8 第15条争端的解决9 第16条代表的指定9 第17条工程监理9 第18条其他9
第19条合同执行9 合同协议书 业主：(以下简称“业主”) 承包人：(以下简称“承包人”) 签订地点： 依据《中华人民共和国合同法》的规定，业主和承包人本着平等互利的原则，在友好协商的基础上，按下述条款和条件签署本合同： 第1条合同文件 1.1合同文件 下列文件将构成业主与承包人之间的合同，且每一文件都应作为合同的不可分割的一部分来进行解释： 1、合同协议书及双方商定的附件; 2、合同条款; 3、中标通知书; 4、投标书; 5、招标阶段的补遗及澄清文件; 6、招标文件补充说明; 7、招标文件; 8、其他文件。 1.2优先顺序 构成合同的文件将被认为是互为说明的。文件的优先次序如下： 1、合同协议书及双方商定的附件; 2、合同条款; 3、中标通知书;
4、投标书; 5、招标阶段的补遗及澄清文件 6、招标文件补充说明; 7、招标文件; 8、其他文件。 如果在文件中出现含糊或歧义时，业主代表将向承包人发出必要的澄清或指示。在不违反法律和行政法规的前提下，当事人可以通过协商变更本合同的内容。这些变更的协议或文件，效力高于其他合同文件;且签署在后的协议或文件效力高于签署在先的协议或文件。 第2条工程承包形式 2.1本工程采用设计、采购、施工(EPC)/交钥匙工程总承包方式。 第3条总承包工程范围及内容 3.1前期委托工作 在合同生效之前，承包人协助业主进行方案的研究工作。 3.2 工程范围 承包人应在本合同规定的工期内按本合同要求全面负责工程建设，完成包括工程设计、主要设备采购合同的履行、设备的采购、工程保险、土建施工、安装、调试、分部及整套启动试运、性能验收试验、工程达标、工程竣工验收等方面所需的所有工作和服务，并在质量保证期内承担并履行本合同规定的各项责任和义务(以下简称“服务”)。 但厂外生活福利工程、厂外运灰道路工程和业主自购自营设备不包括在服务范围内。 在不损害上述原则的前提下，承包人应负责; 自初步设计开始，进行设计、编制技术规范，选择确定供应的设备、材料、设施、工具和采用的加工工艺及技术。 3.3工程管理及工程协调 采购设备、材料、设施、机具以及其他物品。设备采购宜与业主共同协商。 把设备、材料、设施、机具以及其它货物运输到项目场地，并负责其存放、保护和保管。 实施安装及所有与机组有关的工作，包括清淤、平整项目场地、土建、安装等工作。
EPC施工总包合
施工总承包合同发包方（以下简称甲方）： 承包方（以下简称乙方）： 工程名称： 工程地址： 签订日期：年月日 目录 第一部分：协议书 第二部分：合同条款 1．定义 2．合同文件组成及解释次序 3．甲乙双方的人员、设备 4．甲方责任 5．乙方责任 6．工程监理 7．工程造价 8．工期管理 9．质量管理 10．工地现场管理
11．工程分包管理 12．材料设备 13．工程款的核实与支付 14．工程竣工验收与移交 15．竣工结算 16．奖励与违约金 17．销售配合 18．专利技术及特殊工艺 19．不可抗力 20．保险和担保 21．文物和工程障碍 22. 甲控材料及分包 23．违约和争议 24．合同解除 25．合同生效与终止 26．合同份数 27．附件 第一部分协议书 （以下简称本工程）是由甲方投资开发建设，经过招投标，现确定由乙方承建。为进一步明确甲乙双方的责任、权利、义务，保证工程顺利实施，经甲乙双方友好协商，按照《中华人民共和国合同法》、建筑法及市有关规定，并结合本工程的具体
情况，在甲乙双方完全自愿和完全理解本协议条款的情况下，签订本工程协议书。1.工程概况 1.1项目概况：，建筑面积 1.2工程概况：1. 2.1.工程名称 1.2.2.工程地点： 1.2.3.建筑面积：栋楼为平方米。（详见工程造价表） 1.2.4.结构形式: 具体如下：以施工图为准 2.工程承包范围 2.1.乙方负责 2.2不包括本招标文件规定的甲方分包工程,但包括部分分包工程的预埋(留)、暗配及构件(或设备、部件等)安装后的堵补和总包管理配合服务，分包工程(详见附表1) 2. 3.不包括甲供材料设备的采购及运输,但包括其卸车、倒运、验收及保管、施工及附料，甲供材料内容（详见附表2）。 2.4.甲控材料造价含在乙方承包范围内，材料以甲方甲控材料通知单内容为乙方采购、施工标准（详见附表3）。 2.5.包括乙方承包范围内的小于1500元的结构设计变更增加工程,超过1500元的结构变更调整差值部分造价，但合同总价中包括正式施工图纸外2000元内的增项，超过1000元的增项给予调整差值部分。 3.合同工期 3.1.开工日期: 年月日
EPC总承包项目的合同管理 【Abstract】The characteristics of the contract model of EPC general contracting project decide the difficulty of the management of general contracting contracts， and it needs to be managed as the important part by the project department. This paper makes a detailed description of the actual situation of engineering contract management in China's construction market， this paper expounds the research significance of contract risk management of EPC project general contracting mode， and introduces the related concepts of contract management and risk management and their respective theoretical contents， aiming to make our contractors attach on the contract risk management，and improve the research of contract risk management. 【?P键词】总承包；合同管理；风险管理 【Keywords】general contract； contract management；risk management 1 引言 建设工程合同规定了工程参建各方的权利和义务，是承发包人参与工程建设、收付工程价款的依据，与建设工程参
Restrict the performance of the responsibilities of both parties to the contract, the termination of cooperation, and clear regulations on related businesses. （合同范本） 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________ epc总承包合同范本(2020新版)
epc总承包合同范本(2020新版)说明：本合同书适用于合同双方同意签署协议后，约束合同双方的履行责任，合作终止以及相关业务明确规定，如果需要，可以直接下载打印或用于电子存档。 epc总承包合同范本（一） 发包人（全称） 承包人（全称） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就_____项目工程总承包事宜经协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程承包范围： 二、主要技术来源 三、主要日期 合同期限（绝对日期或相对日期）： 施工期限（绝对日期或相对日期）：
（其中：竣工日期（绝对日期或相对日期）：） 四、工程质量标准 工程质量标准： 五、合同价格和付款货币 合同价格为人民币（大写）：元。 除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不作调整。 六、本协议书中有关词语的含义与合同通用条款中赋予的定义与解释相同。 七、合同生效 合同订立时间：**年**月**日 合同订立地点： 本合同在以下条件满足之后生效：____________ 发包人：承包人： （公章或合同专用章）（公章或合同专用章） 法定代表人或其授权代表：法定代表人或其授权代表： （签字）（签字） 工商注册住所：工商注册住所：
EPC合同，即设计-采购-施工合同，是一种包括设计、设备采购、施工、安装和调试，直至竣工移交的总承包模式。传统承包模式中，材料与工程设备通常是由项目总承包单位采购，但业主可保留对部分重要工程设备和特殊材料的采购权。在EPC合同模式下，承包商的工作范围包括设计（engineering），工程材料和设备的采购（procurement）以及工程施工（construction）直至最后竣工，并在交付业主时能够立即运行。这种合同格式主要适用于那些专业性强、技术含量高、结构、工艺较为复杂、一次性投资较大的建设项目。 在项目管理当中，风险管理是一个非常重要的问题，特别是EPC项目，这些风险通常包括政治、经济、市场、业主、合同和自然条件等，其中导致EPC项目的合同法律风险更为重要。EPC项目合同法律风险包括合同条款风险和合同管理风险。合同条款应本着平等、公平、诚实信用、遵守法律和社会公德的原则。每一条款都应仔细斟酌，避免出现不平等条款、定义和用词含混不清、意思表达不明的情况还应注意合同条款的遗漏，合同类型选择不当。合同管理是承包商获利的关键手段，不善于管理合同的承包商是绝对不可能获得理想的经济效益的。它主要是利用合同条款保护自己的合法利益，扩大受益，这就要求承包商具有渊博的知识和娴熟的技巧要善于开展索赔，否则，只能自己承担损失。因此要注意合同中的工程范围、合同价格及其款项支付方式、保函条件和违约条款等合同内容，并加强合同条款的审核。 承包商企业对EPC工程总承包项目通过风险识别、风险分析、风险控制和处理，通过以上各个方面调查研究，分析发生各种风险的可能性及危害程度，对风险做出客观的综合评价，为制定和采取减轻和转移风险的措施提供依据。转EPC大型总承包工程项目中合同法律风险防范应贯彻从立项到勘察、设计、施工、验收、竣工、结算等全程。 一、EPC前期立项、招投标阶段合同法律风险与防范 1、加强对建设工程合同主体资质、资格及履约能力、资信、关联关系等进行审查和调查 对建设工程项目背景、建设工程项目立项、规划、环评、土地等项审批文件的合法性进行审查和调查，参与工程项目立项的前期法律文件（包括可行性研究报告、项目建议书）的起草和准备、审核和修改，提供工程项目法律、政策可行性分析，审查可行性报告，出具法律意见书，办理工程建设项目规划、立项审批及其他各种政府批准、登记备案手续，拟定建设工程项目合作开发方案，参加起草和完善合作合同文件，就项目用地涉及土地征用、土地使用权出让、转让进行合法性审查及法律文件的起草、准备、审核、修改、完善，对在建工程的或房地产等实物抵押融资的法律可行性出具法律意见书，办理征地手续，起草、审核征地补偿、安置协议，签订相关合同，制定拆迁方案，拟定、审核委托拆迁协议、拆迁安置文告、拆迁安置协议等，协助处理拆迁纠纷。 2、通过参与编制勘察、设计、施工、监理等的招标投标文件，对其合法性进行审查 提出招标投标的的法律咨询，对建设工程具体项目招标投标程序及各种招投标文件的合法性进行审查，为评标、决标提供法律意见，必要时参与重要评标、决标和开标；对投标申请人进行资格预审，对投标人应当具备相应的施工企业资质，并在工程业绩、技术能力、项
xxxxxxxx建设项目设计、采购、施工（EPC） 总承包合同 合同编号：字号 发包人（甲方）： 承包人（乙方）： 业主方（丙方）： 签定时间： 签定地点：
目录 第一部分合同协议书 (7) 一、工程概况 (7) 二、主要技术来源 (9) 三、主要日期 (9) 四、工程质量标准 (9) 五、合同价格和付款货币 (9) 六、合同书中的词语 (10) 七、合同生效 (10) 第1条一般规定 (11) 1.1 定义与解释 (11) 1.2 合同文件 (13) 1.3 语言文字 (14) 1.4 适用法律 (14) 1.5 标准、规范 (14) 1.6 遵守法律 (15) 1.7 保密事项 (15) 第2条发包人 (15) 2.1 发包人的义务和权利 (15) 2.2 发包人代表 (16) 2.3 监理人 (16) 2.4 安全保证 (17)
第3条承包人 (18) 3.1 承包人的义务和权利 (18) 3.2 项目经理 (18) 3.3 工程质量保证 (19) 3.4 安全保证 (19) 3.5 职业健康和环境保护保证 (19) 3.6 进度保证 (19) 3.7 现场保安 (19) 3.8 分包 (19) 第4条进度计划、延误和暂停 (20) 4.1 项目进度计划 (20) 4.2 设计进度计划 (21) 4.3 采购进度计划 (22) 4.4 施工进度计划 (22) 4.5 误期赔偿 (22) 4.6 暂停 (23) 第5条技术与设计 (24) 5.1 生产工艺技术、建筑艺术造型 (24) 5.2 设计 (25) 5.3 设计阶段审查 (26) 5.4 操作维修人员的培训 (27)
XXXXXXXX 建设项目设计、采购、施工 （EPC）总承包合同 合同编号: 发包人（甲方）：承包人（乙方）：业主方（丙方）：签定时间：签定地点：
目录 第一部分合同协议书 (7) 一、工程概况 (7) 二、主要技术来源 (7) 三、主要日期 (7) 四、工程质量标准 (8) 五、合同价格和付款货币 (8) 六、合同书中的词语 (8) 七、合同生效 (8) 第 1 条一般规定 (10) 1.1 定义与解释 (10) 1.2 合同文件 (12) 1.3 语言文字 (13) 1.4 适用法律 (13) 1.5 标准、规范 (13) 1.6 遵守法律 (14) 1.7 保密事项 (14) 第 2 条发包人 (14) 2.1 发包人的义务和权利 (14) 2.2 发包人代表 (15) 2.3 监理人 (15) 2.4 安全保证 (16) 2.5 保安 (16) 第 3 条承包人 (17) 3.1 承包人的义务和权利 (17) 3.2 项目经理 (17) 3.3 工程质量保证 (18) 3.4 安全保证 (18) 3.5 职业健康和环境保护保证 (18) 3.6 进度保证 (18) 3.7 现场保安 (18) 3.8 分包 (18) 第 4 条进度计划、延误和暂停 (19) 4.1 项目进度计划 (19) 4.2 设计进度计划 (20) 4.3 采购进度计划 (21) 4.4 施工进度计划 (21) 4.5 误期赔偿 (21) 4.6 暂停 (22) 第 5 条技术与设计 (23) 5.1 生产工艺技术、建筑艺术造型 (23) 5.2 设计 (24) 5.3 设计阶段审查 (25) 5.4 操作维修人员的培训 (26)
合同编号： 项目 工程建设EPC总承包合同 发包人（甲方）： 总承包人（乙方）： 签订地点： 签订时间：
合同协议书 发包人（全称） 承包人（全称） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就_____ 项目工程总承包事宜经协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程承包范围： 二、主要技术来源 三、主要日期 合同期限(绝对日期或相对日期)： 施工期限(绝对日期或相对日期)： （其中：竣工日期(绝对日期或相对日期)：） 四、工程质量标准 工程质量标准： 五、合同价格和付款货币 合同价格为人民币（大写）：元。 除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不作调整。 六、本协议书中有关词语的含义与合同通用条款中赋予的定义与解释相同。
七、合同生效 合同订立时间：年月日 合同订立地点： 本合同在以下条件满足之后生效：____________ _________ 发包人：承包人： （公章或合同专用章）（公章或合同专用章） 法定代表人或其授权代表：法定代表人或其授权代表：（签字）（签字） 工商注册住所：工商注册住所： 企业代码：企业代码： 邮政编码：邮政编码： 法定代表人：法定代表人： 授权代表：授权代表： 电话：电话： 传真：传真： 电子邮箱：电子邮箱： 开户银行：开户银行： 账号：账号：
第二部分通用条款 第1条一般规定 1.1 定义与解释 1.1.1 通用条款，指根据法律、行政法规的规定，合同当事人在履行工程总承包合同过程中所遵守的一般性条款，由本文件第1条至第20条组成。 1.1.2 专用条款，指根据工程总承包项目的实际，对通用条款进行补充、修改和完善，并同意共同遵守的条款。 1.1.3 工程总承包，指承包人受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工（含竣工试验）、试运行等实行全过程或设计与其他阶段的工程承包。 1.1.4 发包人，指在合同协议书中约定的，被称为发包人的当事人，包括其合法继承人和经许可的受让人。 1.1.5 承包人，指在合同协议书中约定的，被发包人接受的具有工程总承包主体资格的当事人，包括其合法继承人。 1.1.6 分包人，指接受承包人根据合同约定对外分包的部分工程或服务的，
XXX公司 与 XXX公司 XXX工程 EPC工程总承包合同 二零零X年X月
目录 第一部分合同协议书 (1) 一、工程概况 (1) 二、主要技术来源 (1) 三、主要日期 (1) 四、工程质量标准 (1) 五、合同价格和付款货币 (1) 六、本协议书中有关词语的含义与1.1条定义与解释相同。.......... 错误！未定义书签。 七、合同生效 (2) 第二部分正文 (4) 第1条一般规定 (4) 1.1定义与解释 (4) 1.2合同文件 (6) 1.3语言文字 (7) 1.4适用法律 (7) 1.5标准、规范 (7) 1.6遵守法律 (7) 1.7保密事项 (7) 1.8权益的转让 (8) 第2条发包人 (8) 2.1发包人的义务和权利 (8) 2.2发包人代表 (8) 2.3监理人 (8) 2.4安全保证 (9) 2.5保安责任 (9) 第3条承包人 (9) 3.1承包人的义务和权利 (9) 3.2项目经理 (10) 3.3工程质量保证 (11) 3.4安全保证 (11) 3.5职业健康和环境保护保证 (11) 3.6进度保证 (11) 3.7现场保安 (12) 3.8分包 (12) 第4条进度计划、延误和暂停 (12) 4.1工程进度计划 (12) 4.2设计进度计划 (13) 4.3采购进度计划 (14) 4.4施工进度计划 (14) 4.5误期赔偿 (15) 4.6暂停 (15) 第5条技术与设计 (16) 5.1生产工艺技术、建筑艺术造型 (16)
5.3设计阶段审查 (17) 5.4操作维修人员的培训 (18) 5.5知识产权 (18) 第6条工程物资 (18) 6.1工程物资的提供 (18) 6.2检验 (19) 6.3进口工程物资和报关、清关 (20) 6.4运输与超限物资运输 (21) 6.5重新订货及后果 (21) 6.6工程物资保管与剩余 (21) 第7条施工 (21) 7.1发包人的义务 (21) 7.2承包人的义务 (22) 7.3施工技术方法 (24) 7.4人力和机具资源 (24) 7.5质量与检验 (25) 7.6隐蔽工程和中间验收 (26) 7.7对施工质量结果的争议 (26) 7.8健康、安全、环境 (27) 第8条交工验收及接收 (29) 8.1交工验收 (30) 8.2工程接收 (31) 8.3接收证书 (31) 8.4接收工程的责任 (32) 8.5未能接收工程 (32) 第9条质量保修责任 (32) 9.1质量保修责任书 (32) 9.2质量保修金额 (33) 第10条工程竣工验收 (33) 10.1竣工验收报告及完整的竣工资料 (33) 10.2竣工验收 (33) 第11条变更和合同价格调整 (34) 11.1变更权 (34) 11.2变更范围 (34) 11.3变更程序 (35) 11.4紧急性变更程序 (36) 11.5变更所导致费用的确定 (37) 11.6建议变更的利益分享 (37) 11.7合同价格调整 (37) 11.8合同价格调整的争议 (37) 11.9便民设施变更 (37) 第12条合同总价和付款 (38) 12.1合同总价和付款 (38)
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 EPC项目总承包合同 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
（EPC）总承包合同 合同编号：字号 发包人（甲方）：承包人（乙方）：业主方（丙方）：签定时间：签定地点：_
第一部分合同协议书 (7) 、工程概况 (7) 二、主要技术来源 7 三、主要日期 7 四、工程质量标准 8 五、合同价格和付款货币 8 六、合同书中的词语 8 七、合同生效 8 第1条一般规定 (10) 1.1 定义与解释 (10) 1.2 合同文件 (12) 1.3 语言文字 (13) 1.4 适用法律 (13) 1.5 标准、规范 (13) 1.6 遵守法律 (14) 1.7 保密事项 (14) 第2条发包人 (14) 2.1 发包人的义务和权利 (14) 2.2 发包人代表 (15) 2.3 监理人 (15) 2.4 安全保证 (16) 2.5 保安 (16) 第3条承包人 (17) 3.1 承包人的义务和权利 (17) 3.2 项目经理 (17) 3.3 工程质量保证 (18) 3.4 安全保证 (18) 3.5 职业健康和环境保护保证 (18) 3.6 进度保证 (18) 3.7 现场保安 (18) 3.8 分包 (18) 第4条进度计划、延误和暂停 (19) 4.1 项目进度计划 (19) 4.2 设计进度计划 (20) 4.3 采购进度计划 (21) 4.4 施工进度计划 (21) 4.5 误期赔偿 (21)
工程总承包合同示范文本
目录 第一部分合同协议书 (2) 第二部分通用条款 (4) 第三部分专用条款 (58)
第一部分合同协议书 发包人（全称） 承包人（全称） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就_____ 项目工程总承包事宜经协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程承包范围： 二、主要技术来源 三、主要日期 合同期限(绝对日期或相对日期)： 施工期限(绝对日期或相对日期)： （其中：竣工日期(绝对日期或相对日期)：） 四、工程质量标准 工程质量标准： 五、合同价格和付款货币 合同价格为人民币（大写）：元。 除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不作调整。 六、本协议书中有关词语的含义与合同通用条款中赋予的定义与解释相同。 七、合同生效 合同订立时间：年月日 合同订立地点： 本合同在以下条件满足之后生效：____________ _________ 发包人：承包人： （公章或合同专用章）（公章或合同专用章）
法定代表人或其授权代表：法定代表人或其授权代表：（签字）（签字） 工商注册住所：工商注册住所： 企业代码：企业代码： 邮政编码：邮政编码： 法定代表人：法定代表人： 授权代表：授权代表： 电话：电话： 传真：传真： 电子邮箱：电子邮箱： 开户银行：开户银行： 账号：账号：
第二部分通用条款 第1条一般规定 1.1 定义与解释 1.1.1 通用条款，指根据法律、行政法规的规定，合同当事人在履行工程总承包合同过程中所遵守的一般性条款，由本文件第1条至第20条组成。 1.1.2 专用条款，指根据工程总承包项目的实际，对通用条款进行补充、修改和完善，并同意共同遵守的条款。 1.1.3 工程总承包，指承包人受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工（含竣工试验）、试运行等实行全过程或设计与其他阶段的工程承包。 1.1.4 发包人，指在合同协议书中约定的，被称为发包人的当事人，包括其合法继承人和经许可的受让人。 1.1.5 承包人，指在合同协议书中约定的，被发包人接受的具有工程总承包主体资格的当事人，包括其合法继承人。 1.1.6 分包人，指接受承包人根据合同约定对外分包的部分工程或服务的，并具有相应资格的法人或其他组织。 1.1.7 发包人代表，指发包人指定的履行本合同的代表。 1.1.8 监理人，指发包人委托的具有相应资质的工程监理单位。 1.1.9 工程总监，指由监理人授权、负责履行监理合同的总监理工程师。 1.1.10 项目经理，指承包人按照合同约定任命的负责履行合同的代表。 1.1.11 永久性工程，指承包人根据合同约定，进行设计、施工、竣工试验、竣工后试验和（或）试运行考核并交付发包人进行生产操作或使用的工程。 1.1.12 单项工程，指专用条件中列明的具有某项独立功能的工程单元，是永久性工程的组成部分。 1.1.13 临时性工程，指为实施、完成永久性工程及修补任何质量缺陷，在现场所需搭建的临时建筑物、构筑物，不构成永久性工程实体的工程。 1.1.14 现场或场地，指合同约定的用于承包人现场办公、居住、设备材料部件存放、施工机具、设施存放和工程实施的任何地点。 1.1.15 项目基础资料，指发包人提供给承包人的经有关部门对项目批准或核准的文件、报告（选厂报告、资源报告、勘察报告）、资料（气象、水文、地质）、协议（燃料、水、电、气、运输）和有关数据等，设计所须的基础资料。 1.1.16 现场障碍资料，指发包人为承包人完成设计、进行现场施工所需要提供的地上和地下已有的建筑物、构筑物、须受保护的古建筑、古树木等坐标方位、数据和其他情况的资料。