合同编号：（某某）钢结构工程
施工合同
业主：
承包商：
中国
2005年10月
目录
第一篇协议书
（一）、施工合同协议书
（二）、廉政建设协议书
（三）、施工安全管理协议书
附件：区二期工程
安全文明施工管理制度
第二篇合同条款
第三篇技术规格书
第四篇计量方法
第五篇图纸目录
第六篇其它
承包商确认函
业主与承包商来往文件
招标单位与投标澄清澄清文件
或询标澄清文件
或询标澄清会议纪要
第一篇协议书
区二期工程
钢结构工程
（一）、施工合同协议书
本协议书于2005年10月28日由，地址：为中国（此后称为“业主”）与，注册地址为
号（此后称为“承包商”）所签订。
鉴于业主欲委托承包商实施区二期工程钢结构工程并已接受承包商提交的承担上述工程的标书，对以下事项达成协议：
1、协议书中的词句和用语具有与下文提及的合同条款中分别赋予它们的含义相同。
2、下列文件应按被认为是组成并理解和解释为本协议书的一部分：
(a)本合同协议书及其附件；
(b)中标通知书及其附件（本合同谈判中有关问题的澄清文件，如果有）；
(c)投标书及其附件（含补遗书）；
(d)合同条款它们的附录和附件(如果有)；
(e)施工图说明及图纸；
(f)技术规格书(包括附录)；
(g)计量方法(包括如果有的附录)；
(h)标价的工程量清单与辅助资料表；
(i)现行适用的规范。
3、上述文件互相补充，若有不明确及不一致之处，以上列次序的在先者为准。
4、根据工程量清单所列的预计数量和单价计算的本合同总价为人民币（大写）
元整。
5、本合同工程的施工期为
6、由于业主应按本文第7条所述给予承包商支付合同价款，承包商在此立约，保证在
各方面按合同条款的规定承担本工程的实施和完成及其缺陷的修复。
7、作为对本工程的实施和完成及其缺陷的修复的报酬，业主在此立此约保证在合同规
定的时间及方式向承包商支付合同价款或者合同规定其它应付款项。
8、本协议书正本二份，副本十份，合同双方各持正本一份和副本五份，当正本与副本
内容不一致时，以正本为准。
（转下页）
本协议书由双方法定代表人或授权的代理人签署并加盖公章后正式生效。
业主（盖章）:
地址：
法定代表人签署：
或授权代理人签署：
见证人签署: 职务：
地址：中国
承包商（盖章）：
地址：
法定代表人签署：
或授权代理人签署：
见证人签署：职务：
地址：
协议书附件附件一：
附件二：
钢结构工期要求
区段工程竣工时间和工期延期赔偿金额
下列区段工程必须在下表规定的相应竣工时间完成。如果未能按期完成，业主将按下表规定的每天误期赔偿金额从应付的合同价格中扣除或通过其它途径收回。
工程区段场地提交日期完、竣工日期区段工期误期赔偿金
1 2005-12-01 2006-01-31 60 每天2万元
2 2005-12-01 2006-3-30 120 每天2万元
3 2006-02-20 2006-4-20 60 每天2万元总体验收 2006-04-28
总体工期延误每天2万元
工期延误赔偿上限合同总价的10%
上表所述的竣工时间将由业主根据合同规定可能允许的延长时间对特定的区段工程进行调整。若各区段场地提交日期改变，则其完、竣工时间相应改变，而其区段工期保持不变。施工单位为保证工程的按期完成，在取得业主同意的前提下可提前开始施工。
凡牵涉到土建预埋，需钢结构中标单位提供预埋件的，钢结构中标单位应根据业主安排，及时提供供土建施工单位进行预埋施工，并相应派人指导。
（二）、廉政建设协议书
为认真贯彻交通部《在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见（试行）》，做好区二期工程房屋建筑建设过程中的廉政工作，明确双方责任，预防和遏止腐败现象，保证本建设有序进行，（以下称甲方）与承担本项目的施工单位
（以下称乙方）订立如下廉政协议。
一、甲方
1．甲方作为建设项目的法人主体，全面负责工程建设的进度、质量和资金管理。
2．甲方人员必须严格执行党和国家的方针、政策，依照法律、法规和规章履行职责，在项目管理过程中做到公正廉洁，全心全意为工程建设服务。
3．甲方应将工程发包给具有相应资质等级的单位，不得以任何理由明示或暗示乙方违法分包，不得强行指定或要求乙方购买合同文件规定外的材料和设备。
4．甲方人员不得参加乙方用公款支付的娱乐消费活动及吃请。
5．甲方人员不得接受乙方任何形式的馈赠。
6．甲方人员不得到乙方报销应由个人支付的各种费用。
7．甲方人员不得在家里接待乙方有关工程事宜的询访。
二、乙方
1．乙方依照工程建设合同，负责所承担工程建设项目进度、质量、资金控制，是建设项目的施工责任主体。
2．乙方必须严格遵守国家法律、法规，依照工程建设合同履行施工职责；精心组织、科学管理，全力以赴完成工程建设任务，确保工程质量。
3．乙方不得转包或者违法分包工程。
4．乙方不得以任何理由组织或邀请甲方人员参加用公款支付的娱乐活动及吃请。
5．乙方不得以任何理由向甲方人员行贿或馈赠礼品。
6．乙方不得以任何名义为甲方人员报销应由其个人支付的任何费用。
7．乙方不得到甲方家里询访有关工程建设事宜。
三、甲乙双方约定
1．甲乙双方必须认真履行本廉政协议，甲乙双方洽谈有关工程建设事宜，应在本合同条款约定范围内进行，坚持公开、透明的原则，严禁搞不正当交易。
2．甲乙双方必须指定专人负责对项目建设过程中廉政建设工作的组织领导；甲乙双方单位的行政监察部门要定期对本协议执行情况进行监督检查。
3．甲乙双方如发现对方在工程建设中有不廉洁行为，应坚决予以抵制，并及时向上
一级纪检监察部门举报。
4．甲乙双方某一方通过不正当手段（请客送礼、贪污、受贿、行贿）谋取利益的，属甲方人员的，经甲方纪检监察部门查实后，将按有关规定严肃处理；属乙方人员的，查实后，甲方有权按实际发生额的10倍在工程款中直接扣除。对触犯刑法的移交司法机关查处，并在以后项目中甲方不再将乙方列入投标单位。
5．甲乙双方某一方存在玩忽职守、失职、渎职行为，将依据有关法律追究该方当事人责任。
6．本协议一式贰份（甲、乙双方各执一份），经双方法定代表人和双方单位监察部门负责人签字、盖章后生效。
甲方：乙方：
代表：（签字盖章）代表：（签字盖章）
甲方监察部门：乙方监察部门：
年月日年月日
（三）施工安全管理协议
甲方：
乙方：
为了加强安全、消防、保卫管理，明确双方安全生产责任，确保施工安全，对委托乙方实施的区二期工程钢结构工程项目，按照《中华人民共和国合同法》和工程勘察承包合同条例并根据甲方所制定的《区二期工程——安全、文明施工管理制度》的规定，经甲乙双方商定，签定本协议，望共同遵守。
一、甲乙双方必须严格执行国家和上级颁布的有关施工、安全生产、消防工作的法规、条例、规定、办法，甲乙双方都要有健全的安全管理网络、安全检查和例会等规章制度。乙方应有各工作的安全操作规程、特种作业工人的审证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度。
二、甲乙双方在施工前要认真勘察现场进行施工安全技术交底、交流，由乙方施工的工程项目，乙方在编制施工组织设计时应同时制定有针对性的安全技术措施并负责实施。
三、甲方有督促、检查、指导乙方遵守各项安全规章制度、限期整改事故隐患和对违章进行处罚的权利，有关工作甲方委托监理单位具体实施，乙方有自觉遵守安全规章制度、接受监督、认真执行并如期报送甲方《安全整改报告》的责任。
四、施工前由乙方组织召开施工管理人员安全教育会议，并负责对所有施工人员和新进人员的教育等。
五、乙方在未征得甲方书面同意前不得分包任何工程。乙方不得将工程分包给无证或不具备承接工程营业等级的单位，严禁各种形式的倒手转包。
六、甲乙双方都要督促各自的现场人员自觉遵守安全生产纪律，正确穿戴好个人劳动保护用品，并对施工区域内的作业环境、船机设备、工具等进行检查确认，乙方在施工期内所使用的船机和工具必须符合安全要求。
七、乙方应服从甲方安全部门、消防部门的安全施工管理。
八、乙方在进行危险性较大的起重吊装，高处作业等，要在作业地点的四周拉设警戒线、警告牌和派专人落实监护，必要时可通知甲方协助和配合。
九、特种作业必须执行《国家特种作业人员安全技术培训考核管理规定》持证上岗，严禁违章、无证操作，严禁无证人员擅自操作电器、机械设备。
十、若乙方人员进行违章作业又无视劝阻，或对甲方签发的《安全整改通知书》采取推、拖拉的态度时，甲方有权对乙方进行罚款直至停止其作业以致勒令其公司及/或个人退场。由此而造成的经济损失均由乙方承担，罚款在工程款中扣除。
十一、贯彻谁施工谁负责的安全原则。乙方人员在施工期间造成伤亡、火灾、机械等其它事故（包括乙方人员造成甲方人员、他方人员、行人伤亡），应按照《企业职工伤亡事
故报告和处理规定》和劳动部劳办发（1993）140#《企业职工伤亡事故报告统计问题解答》的通知要求，按程序如实上报，乙方发生的人生伤亡事故或其它事故，应由乙方负责调查处理，死亡1人或重伤3人以上的事故，乙方在报及主管部门同时，应同时抄报甲方，由甲方报上级部门备案。
十二、如出现上述第十一款的情况，业主有权在承包商的决算费用中扣除总价每次事故2%（即如出现两次事故扣4%）。
十三、本协议经双方签字盖章后生效，合同副本分送甲乙双方有关部门。
十四、本协议有效期自签订生效之日起至该工程竣工验收后终止，并适用于各大小项目工程，不受施工协议签订与否的限制。
附件：区二期工程安全、文明管理制度
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
法定代表人：法定代表人：
或期授权的代理人：或期授权的代理人：
签订时间：2005年10月28日
附件：
区二期工程
安全、文明施工管理制度
1、适用范围
2、制定依据
3、组织领导
4、安全资质和安全协议
5、安全文明管理体系和制度
6、安全教育
7、安全措施
8、消防、保卫管理
9、现场管理和安全检查
10、事故处理和报告
11、安全例会和安全协调会
12、文明施工管理
13、防汛抗台
14、本规定的有关说明
15、现场安全生产处罚规定
16、附件
区二期工程
安全、文明施工管理制度
1、适用范围
1.1 本制度规定了在区二期工程施工中必须遵守的各项安全、文明施工的具体要求，以创建
优质工程，实现本工程达标投产。
2.2 本制度适用于区二期工程所有的施工范围、区域和参加该工程施工的所有承包商。
2、制订依据
2.1 中华人民共和国建筑法
2.2 《建筑施工安全检查标准》JGJ59—99
2.3 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33—2001、J119—2001。
2.4 《水运工程强制性规范》。
2.5 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—88。
3、组织领导
3.1 本工程成立安全、文明施工管理领导小组，设组长一名，副组长一~三名，组员若干名。
3.2 组长、副组长和组员由业主、监理单位、承包商组成，具体人员名单待工程实施后另行通知。
4、安全自治和安全协议
4.1施工承包商必须具有法人资格，有效的营业执照，经营范围应符合发包工程的要求，应有企业等级资质证书和法人委托书；承包商提供施工许可证。承包商应向业主、监理单位提供近三年的安全生产业绩。
4.2 承包商（或分包商）在签订工程承包合同的同时，应签订“安全生产协议“，明确甲、乙双方的安全责任，共同保证工程的安全施工。
4.3 承包商进入区二期工程施工，应严格遵守国家、行业有关法律、规程和业主制订的工程建设现场各项安全规定。
5、安全文明管理体系和制度
5.1 承包商在业主统一组织领导下、监理单位的控制监督下，建立安全文明管理体系（安全文明保证体系和安全文明监察体系）和安全文明管理制度。承包商的安全管理部门在业务上受本工程现场安全、文明施工管理领导小组和承包商上级安全生产管理部门的双重领导。5.2 承包商的上级领导、工地领导、专业技术人员到施工班组的班组长是工程安全施工的保证体系。
5.3 项目经理是安全生产的第一责任人，安全监察体系由领导亲自抓，组织建立安全网。（30人以下的施工队伍应配有兼职安全员，30人以上的施工队伍必须配备专职安全员）由责任心强、实际经验丰富的人员组成的安全监察网积极开展安全活动，使安全工作日常化、规范化，预防各种事故的发生。
5.4 承包商应贯彻管生产必须管安全的原则，结合本工程的特点，编制安全、文明施工组织设计，报监理单位审查，业主批准。
5.5 承包商应把安全工作放在首位，按“纵向到底、横向到边“的要求，全面落实从项目经理到每个施工人员的安全责任制以及各有关职能部门相应的安全生产责任制。
6、安全教育
6.1 “安全生产、人人有责“，承包商应把对职工的安全教育放在安全工作的首位，每年组织职工进行安规学习和考试，提高每个施工人员的安全意识和安全素质，接受业主及监理单位的检查。
6.2 承包商应组织好每周的班组安全日活动，学习有关安全文件，从事故和不安全苗子中认真吸取教训，提高安全意识和自我防护意识。
6.3 承包商对新参加工作的人员应认真培训，并严格执行三级安全教育，未经安规学习考试合格不得上岗工作。
6.4 承包商使用外省市劳动力必须审核三证：暂住证、身份证，并进行安全教育，考试合格方可参加施工。
6.5 进入现场施工前取得安全培训上岗证。
7、安全措施
7.1 认真制订和落实安全措施是工程安全施工的保证，承包商对危险性大、施工复杂、技术要求高的作业，如重大起吊、码头作业、水压试验等都必须制订详细周密的安全措施或作业指导书，经安全管理部门审查，单位技术负责人批准后应层层交底，使每个参加施工者都清楚、明确，做到万无一失。
7.2 高空作业必须按规格要求落实安全措施，脚手架必须经验收合格方可使用，个人保护用具（安全带）应经定期检验并在有效期限内；有患禁忌症者禁止参加高空作业。
7.3 水上施工船舶作业应办理有关许可证；作业时必须设置警示标志。沉桩时应设置安全区域，并派人专职维护。作业人员做小船严禁超载，且必须穿好救生衣。
7.4 特种作业必须持证上岗，操作证必须在有效期限内，并接受监理单位的检查。
7.5 承包商的施工班组每天开工前应认真做到“三查”（查衣着、查“三定”、查精神状态）“三交”（交任务、交安全、交技术）。
8、消防、保卫管理
8.1 现场的消防保卫工作由业主委托承包商负责具体管理协调，有关承包商划分区域负责管理，各方受业主、保卫、消防部门及监理单位的检查和监督。
8.2 整套设备试运行阶段的安全保卫工作由业主单位统一进行布置，但各有关承包商施工范围的安全保卫工作仍由各承包商自行负责。
8.3 承包商现场消防、保卫工作，要接受业主、消防、保卫部门的领导，在业务上要接受地方公安、消防部门的指导。
8.4 业主和承包商均应建立符合公安消防部门要求的消防保卫组织，制定严格管理制度，配置专职消防人员及器材，编制消防保卫计划及措施，全面开展有关消防、保卫工作。
8.5 承包商应建立并严格执行动火作业管理制度，施工现场应备有充足的灭火器材；在有可能造成火灾的场所进行明火作业，必须执行动火申请制度，经批准后措施落实方可动火；涉及运行设备安全的明火作业，须由业主批准。
8.6 设备试运行前，应按照设备技术要求符合现场消防规定。
8.7 发生火灾应认真调查分析，落实防范措施。
8.8 业主、监理单位和承包商主管消防与保卫工作的专职人员对现场消防和保卫工作中存在问题应及时下达整改通知，承包商应制定有关整改措施，及时予以改正。
9、现场管理和安全检查
9.1 现场管理是工程安全、文明施工的主要内容，承包商应加强施工现场管理，经常进行现场检查，整治施工现场的脏、乱、差，及时发现和消除事故隐患，纠正“三违”（违章指挥、违章作业、违章操作），使工程安全、文明施工处在受控之下。
9.2 承包商每年应根据季节特点和施工任务具体情况，有组织、有计划、有针对性地开展春季安全大检查和冬季安全大检查及必要的专题安全检查，每月应参加业主、监理单位组织的联合现场安全检查和安全会议，施工班组每周应组织一次自查。安全检查的重点应放在防止触电事故、火灾事故、高空坠落事故、超重伤害事故、机械卷轧事故、高空落物伤人事故、落水事故以及塌方事故等方面，每月进行一次安全小结。
9.3 业主、监理单位和承包商安全生产管理人员有权对施工中存在的安全隐患提出监督整改意见，被提意见单位应立即采取措施予以改进。
10、事故处理和报告
10.1 工程施工中，一旦发生人身伤害事故或未遂事故以及其他不安全情况，要按照“三不放过”原则，按部颁“事故调查规程”和劳动部门的规定，认真进行调查分析，提出事故分析报告，制订防范事故措施报业主和监理单位，限期整改。未遂事故要象已遂事故一样认真对待。
10.2 承包商发生事故除上报主管部门和市施工安全监督站外，应同时报送业主和监理单位。
10.3 承包商应向业主和监理单位报送月安全生产情况表。
11、安全例会和安全协调会
11.1 承包商在每周由监理单位主持的工地例会上，在汇报施工进度、质量的同时，也要报告安全情况。在研究协调工程施工任务的同时，研究协调工程安全施工问题，安全施工措施应与施工计划任务同时落实贯彻。
11.2 承包商安监机构负责人及专职安全员每二周应参加监理单位主持的安全例会，研究、协调工程的安全施工。
11.3 监理每周对工地安全及文明施工进行二次巡查。
11.4 各施工承包商要建立安全例会制度，及时研究、协调解决安全施工和工业卫生的具体问题。
12、文明施工管理
12.1 业主、承包商应按有关文明施工管理的要求建立文明施工管理机构，制定文明施工计划，全面开展有关工作，创建文明工地。
12.2 文明施工机构在业务上受本工程安全、文明施工管理领导小组及上级主管文明施工机构的双重业务领导。
12.3 承包商施工区域材料应堆放整齐，现场杂物应定期清理，道路应畅通、整洁，车辆按规定停放，并按指定路线通行。
12.4 承包商在区二期工程区内，应自觉接受业主文明卫生管理，共同搞好现场文明施工。
12.5 业主、监理单位和承包商文明施工管理人员，应按计划组织文明施工检查（可与安全检查同时进行），对不合格项目下达整改通知，被要求整改单位应在限期内予以整改。
12.6 环卫、环保
承包单位制定环卫环保保证措施：
12.6.1 防止地表水、地下水污染，并做好污水的排放处理。
12.6.2 施工中确保公共设施的安全，妥善保护各类地下管线。
12.6.3 灰尘、粉尘、噪音的控制措施。
12.6.4 临时生活区食堂应设置简易有效的隔油池，定期掏油，防止污染。
13、防汛抗台
13.1 施工现场的防汛抗台工作由承包商具体负责管理。监理单位监督执行。
13.2 承包商应建立相应的防汛抗台机构和专职人员以及抢险力量，储备必要的防汛抗台器具物资。
13.3 现场的防汛抗台工作，承包商在业务上受本工程安全、文明施工管理领导小组领导和承包商上级主管单位的双重领导。
13.4 业主、监理单位和承包商防汛抗台专职人员，应按计划组织防汛抗台检查，对不合格项目下达整改通知，被要求整改单位应在限期内予以改正。
14、本规定的有关说明
本规定若与国家的法律、法规、质量标准、规程规范相矛盾，以国家法律、法规、质量标准、规程规范和承包合同为准。
15、现场安全生产奖罚规定
为提高区二期工程安全文明施工管理水平，推动工程建设安全、文明施工管理的科学化、规范化、标准化，特制定现场安全生产处罚规定，望承包商遵照执行。
15.1 总则
15.1.1 承包商必须贯彻“安全第一，预防为主”的安全生产方针，保障施工人员（包括外包工等）在施工全过程中的安全和健康，实现本工程的安全目标。
15.1.2 承包商必须贯彻“管生产必须管安全”的原则，必须认真抓好内部的安全管理。15.1.3 本规定适用于业主、监理单位和承包商等现场全体工作人员。
15.1.4 承包商发包给分包商的安全管理遵照“谁发包谁负责”的原则，要加强对其分包商的安全管理，特别要加强对其进行检查和考核工作。
15.1.5 本规定的处罚范围是指：安全文明施工管理小组在组织安全检查或上级部门来工地安全检查所发现的不安全生产、不文明施工问题。国家安全监察机构来工地检查所发现不安全生产、不文明施工问题，按国家安全监察机构规定的条文处罚。如国家监察机构授权给安全文明施工管理小组，安全文明施工管理小组按本规定顺序处罚。
承包商自己日常安全检查和自行组织安全检查所发现不安全生产、不文明施工问题，自行处理。不属本条例处罚的范围。
15.1.6 本规定归口管理为区二期工程安全、文明施工管理领导小组。
15.1.7 承包商必须相应建立自己的安全处罚实施办法，对施工作业中发生严重违章、恶性未遂、重大险情必须百分之百报告，百分之百登记，百分之百处罚。
15.2 处罚
15.2.1 对发生下列事故的责任单位实施处罚：
15.2.1.1 死亡一人/次，重大设备事故，重大火灾事故，重大交通事故，每次罚1万元。
15.2.1.2 致残性重伤1人/次，罚2000元。
15.2.1.3 重伤1人/次，罚2000元。
15.2.1.4 分包商发生上述重大伤亡事故之一者，除扣除全部安全施工保证金外，同时责令解除合同，予以清退。
15.2.1.5 轻伤事故1人/次，罚500元。
15.2.1.6 对事故责任者的处理，责任单位按内部规定处理。
15.2.2 安全管理方面的处罚
对下列安全管理中存在问题，每项/次处罚100元。
15.2.2.1 未建立安全生产责任制或未执行，或未配备安监人员，或无奖罚制度。
15.2.2.2 未制定安全目标管理和措施。
15.2.2.3 施工项目无安全措施。
15.2.2.4 安全技术措施不交底，或不履行签字手续。
15.2.2.5 班组没有开展安全检查，或无记录台账。
15.2.2.6 监理单位开出“整改通知单”一个月后，仍未整改。
15.2.2.7 对新进人员、外包工不开展安全教育，或不进行安规年考，或专职安监人员无资质证。
15.2.2.8 不开展安全日活动或无记录台账。
15.2.2.9 无证进行特种作业。
15.2.2.10 未按规定报事故报告、月（年）报表。
15.2.2.11 未建立安全检查台账、整改台账、工伤事故、管理档案、特种作业、工用具管理
等台账。
15.2.2.12 未按规定召开本单位的安全生产领导会议，安全例会无记录。
15.2.2.13 发生事故以及严重违章，恶性未遂，重大险情没有及时（24小时内）向安全文明施工管理委员会和监理单位报告或隐瞒不报。
15.2.3 脚手架方面的处罚
对下列脚手架搭设存在问题处罚100元。
15.2.3.1 无脚手架管理制度。
15.2.3.2 大型脚手架无施工方案、施工方案未报监理审批或未按制度执行。
15.2.3.3 脚手架搭设后未验收，或未挂合格牌。脚手架无栏杆，或未按规定设挡脚板，外侧未按规定设安全网、脚手架搭设台。
15.2.3.4 脚手架超荷载。
15.2.3.5 搭设脚手架人员未经专业培训，或未持上岗证。
15.2.4 个人劳动保护和不安全行为的处罚
对下列未正确使用个人劳动保护用品的处罚100元。
15.2.4.1 不戴安全帽或未系安全帽带，或安全帽不合格。
15.2.4.2 高空作业未系安全带，或安全带不合格，或安全带未按规定定期检验。
15.2.4.3 酒后进入施工现场、工具房、或酒后操作设备。
15.2.4.4 穿高跟鞋、凉鞋、拖鞋、赤脚、赤膊、穿短裤、裙子、背心等进入施工现场。15.2.4.5 未按规定正确使用劳护用品。
15.2.4.6 高处作业上下抛掷物件，或不正确使用工用具。
15.2.4.7 在禁烟区内吸烟，或在禁火区内未经批准动火。
15.2.4.8 起重违反十不吊，焊工违反十不焊。
15.2.4.9 擅自拆除警示牌、遮拦、栏杆、盖板、罩壳等安全设施。
15.2.4.10 无证擅自操作、动用特种作业范围的设备。
15.2.4.11 施工现场、工具房、宿舍等场所使用碘钨灯、电炉或生火等取暖。
15.2.4.12 无视领导、安监人员的警告，出口伤人。
15.2.4.13 无作业票进行工作，或领导违章指挥。
15.2.5 现场安全设施方面的处罚
无下列设施或不齐全处罚100元。
15.2.5.1 孔洞无盖板、栏杆，或不齐全或不可靠。
15.2.5.2 旋转部分不罩壳，或不起作用。
15.2.5.3 楼梯口、电梯井口、预留洞口、坑井、通道口、阳台、楼板屋面等，没有遮档栏、栏杆、护板、盖板，或不齐全，或不可靠，或无警示牌。
15.2.5.4 高空作业未设安全网、保护棚，或不合格。
15.2.5.5 施工结束后电缆未及时封堵，电缆盖板不盖或不可靠。
15.2.5.6 夜间作业施工照明亮度不充足而影响施工和安全。
15.2.5.7 现场没有安全警示牌。
15.2.6 用电管理方面的处罚
下列用电管理存在的问题，处罚100元。
15.2.6.1 小于安全距离又无安全遮拦或措施。
15.2.6.2 配电箱：不符合三级配电两极保护的要求，未采用三相五线制。
15.2.6.3 配电箱进出电线未固定，或门未关或箱内接线零乱，或设备老化，或超负荷。15.2.6.4 配电箱外、箱内没有编号或名称，或没有经市安监部门批准的准用证。
15.2.6.5 开关箱无漏电保护或保护失灵。
15.2.6.6 配电箱违反“一机、一闸、一漏、一箱”的接线要求或乱用保险丝。
15.2.6.7 配电箱安全不可靠，周围杂草、杂物多。
15.2.6.8 配电箱内闸具等小设备损坏严重，箱外无门或无防雨措施。
15.2.6.9 不正确使用碘钨灯，或手持220V照明灯。
15.2.6.10 行灯使用>36V，潮湿容器内行灯>12V，金属容器内使用电动工用具>24V。
15.2.6.11 电源线绝缘不良，乱放在地上未架空，电源线固定在金属物体，未采用木横担。
15.2.6.12 电动工用具未定期试验、无台账、无标签，不正确使用。
15.2.6.13 未开工作票进行电气工作或不合格（或无证）人员进行电气工作。
15.2.6.14 绝缘工用具未定期试验，或无台账。
15.2.7 起重机机械方面的处罚
下列起重机械管理上的问题，处罚1000元。
15.2.7.1 起重机械无可靠安全保护装置。
15.2.7.2 无夹轨钳，或不用，道轨不接地。
15.2.7.3 拆、装大型起重机械无方案措施，或未批准，或未经检验合格就使用。
15.2.7.4 重要起吊作业、水上吊桩、吊摸板无方案，不交底。
15.2.7.5 司机、起重工无证上岗。
15.2.7.6 指挥无证上岗。
15.2.7.7 高处作业无信号传递，或不使用旗语，或对讲机。
15.2.7.8 每天作业前未按规定检查或不记录。
15.2.7.9 操作工上人工爬梯无护围或不符要求。
15.2.7.10 起重物件下站人或起吊用串接吊法（大闸蟹一串）。
15.2.8 机具、工用具管理方面的处罚
下列机具、工用具管理存在问题，处罚100元。
15.2.8.1 平刨机、圆盘锯、手持电动工具、钢筋机械机、搅拌机、潜水泵、钻床等，无机械、电气保护装置，无定期测试记录台账，或无专人负责，无接地，无漏电保护。
15.2.8.2 上述工用具使用不规范，或无正确使用要求，或现场无挂设正确使用要求。
15.2.8.3 上述工用具不使用时未断开电源。
15.2.8.4 电焊机不使用自动开关，或电焊把线接头不规范，或接头超过3处，或绝缘老化，或电焊机无防雨罩。
15.2.8.5 各种气瓶无色标。
15.2.8.6 氧气、乙炔等气瓶橡皮接头无夹码，橡皮管对接头无夹码，无连接线，或无防晒措施，或存放不符合要求，或间距<5m，或距明火<10m。
15.2.8.7 各种起重工用具无定期试验，或无台账记录编号，或无专人负责。
15.2.8.8 各类移动梯子无防滑、防拆措施，无定期检查、台账记录。
15.3 对发生下列事故的责任人处罚（详见附表一）
15.4 处罚管理
15.4.1 本处罚规定的统计管理委托监理单位负责。
15.4.2 安全、文明施工管理领导小组、业主、监理单位组织安全检查中发现违反安全规程，符合处罚条例的，则当面向违章者提出，并记录上岗证单位、姓名等，由监理单位开除“违章通知单”（见附表二），一式三份。一份送违章单位，一份报业主，一份监理单位留存。安全、文明施工管理领导小组、业主、监理单位人员在日常安全检查中发现违反安全规程，符合本处罚条例的，则通知承包商，承包商按内部处罚规定扣款，并在当月将扣款清单报监理单位备案。
15.4.3 违章单位收到“违章通知单”后，一周内将处罚现金交区二期工程安全、文明施工
管理领导小组（施工单位内部处罚扣款除外），由管理小组代收并开具收据，收据上盖（收讫）章后，一份交受处罚单位，一份财务自留。罚金由安全、文明施工管理领导小组管理。如超过一月加倍处罚，重新开“违章通知单”，如再不执行，由安全、文明施工管理领导小组通知业主在承包商当月工程款中扣除。分包商违章，“违章通知单”开至其所属承包商。
15.4.4 对发生事故的承包商处罚，由监理单位开出“违章通知单”，报安全、文明施工管理领导小组审批。处罚金额由安全、文明施工管理领导小组通知工程财务从有关责任单位工程款中扣除。
15.4.5 承包商对受到“违章通知单”的违章人员要进行教育，重温安全有关规定，第一次处罚；第二次停止该人员施工作业，学习考试；第三次清退出施工现场。
15.5 附则
15.5.1 业主、监理单位和承包商等现场参建单位均应组织全体人员认真学习本处罚规定。
15.5.2 对发生特大、重大事故、性质极为严重或造成严重社会影响的事故，按市有关规定处理，直至追究法律责任。
15.5.3 本规定在实施过程中，如发现虚假或隐瞒事故等情节的，一经查实，加重处罚并追究责任人。
15.5.4 本规定的解释权属安全、文明施工管理领导小组。
15.5.5 本规定于2005年9月10日（计划开工日）起正式执行。
16 附件
16.1 安全文明施工管理程序（一）
16.2 安全文明施工管理程序（二）
16.3 防火管理程序
17 本制度未尽事宜请遵照国家、地方及行业相关法律、法规及规程执行
区二期工程违章处罚（个人及单位）明细表
附表一
序号条款违章人处罚金（元）
/人次
违章施工单位处罚
金（元）
1 不佩戴安全帽100 1000
2 不佩戴安全装置（如无防电保护措施等）100 1000
3 乱扔杂物100 1000
4 不经允许擅自在工地拍照/来访100 1000
5 在工地现场吸烟（禁止吸烟处）150 1500
6 在工地现场睡觉（作业点）150 1500
7 在工地现场随地大便或小便150 1500
8 在工地现场喝酒300 3000
9 在工地现场醉酒500 5000
10 保安员/仓管员在夜间睡觉500 5000
11 超速驾驶500 5000
12 例会缺席（事先批准除外）500 5000
13 打架1000 10000
14 偷窃1000 10000
15 缺乏礼貌、态度粗鲁及不服从指挥1000 10000
16 破坏（如在挖掘时致使管道破裂）1000 10000 注： 1.罚金适用于每一单独事件的每个违章人及施工单位。
2.如当事人及施工单位再犯，将处以双倍罚金。
区二期工程违章通知单
附表二
本表一式三份：审批后一份业主、一份监理单位、一份退违章单位
合同编号:___________ 2020工程承包合同书范本 甲方： ______________________________________ 乙方: ___________________________________ 20 年月日
建设工程承包合同，也叫作基本建设承揽合同，指一方，即承包人按期完成并交付他方（发包人）所委托的基本建设工作，而发包人按期进行验收和支付工程价款或报酬的合同。下面是小编为您整理的“ 2020工程承包合同书范本”，供您参考，更多详细内容请点击（）查看2020工程承包合同书范本（一） 发包单位：（以下简称甲方） 承包人：（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程承包事项协商一致，签订本合同。 第一条：工程概况 湖畔护坡工程承包项目发包给乙方，包工包料施工，湖畔护坡全长按米计算。 第二条：施工方案 1、护坡 （1）、基底宽米，厚米，自下而上慢慢收至高度为米，受力部分需冷拉丝砖带，外墙做磋沙（水泥标号为42.5，砖要好质量的宵砖或红砖）。 （2）、拆除厕所旁房屋三间，作进出路。 （3）、完工后做围墙10米左右。 （4）、墙与岸间的空隙用泥土夯实，并在墙上加适量的漏水管。 第三条：合同工期 1、经双方协商确定，工程期为日，暂定丁自年月日起至年月日止，具体开工时间由甲方下达开工令后方可开始施工。 2、若施工过程中发生人力不可抗拒的情形，或甲方要求乙方暂停工作，工期相应顺延。 第四条：价格及付款方式 1、工程总承包价为元。 2、上述总承包价为包干价，包含本合同所有工作内容，包工包料及其它一切费用（包括 拆房，打围墙），甲方无需再向乙方支付任何费用。
钢结构工程分包协议书 甲方：西部机场集团建设工程（西安）有限公司 乙方： 西安咸阳国际机场国际快件监管中心工程的钢结构工程、屋面工、钢雨棚、钢结构五金件等施工内容，经过公司招标，确定由徐州通域空间钢结构有限公司施工。为了确保该工程的顺利进行，按照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及公司经营承包责任条款的规定，双方本着精心施工、共同协作的精神，结合工程的具体情况，订立该协议，以资共同遵守。 第一条：工程概况 1、工程名称：西安咸阳国际机场二国际快件监管中心工程 2、工程地点：西安咸阳国际机场 3、工程承包内容：钢结构工程、屋面工程等经设计院批准的深化设计图纸内的全部内容，以及钢雨棚、五金件等施工内容(图纸内钢构部分全部工作内容)。本分包工程包工、包料、包机械、包质量、包安全文明施工。 第二条：工期 开工日期：开工日期以甲方通知为准，工期：120 日历天 第三条：工程质量 乙方应严格按照国家颁发的施工验收规范、工程设计图纸及建设单位要求进行施工，工程质量应达到国家或专业的质量检验评定标准。本工程要求质量等级为：合格。 第四条：协议价款及承包方式 本工程采用固定总价包干方式。不因材料、人工、机械费用变化，工程变更，招投标漏项，工程量变化等其他因素调整。包干总价为：万。 第五条：施工安全及文明施工 乙方要做好安全施工教育工作，坚决执行国家有关规定，坚持“安全第一、
预防为主、综合治理”的原则，采取严格的安全防护措施，配备至少1名专职安全管理人员。科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫、创卫及咸阳机场等有关部门的管理规定，做到文明施工；无偿配合甲方文明工地创建；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱等损失及罚款。施工期间造成的一切安全事故均由乙方自行承担全部责任和经济损失。 乙方必须按照省级文明工地要求组织施工，无条件配合甲方文明工地建设及验收。 第六条：协议价款的支付： 本工程无预付款，乙方按月上报工程量，经甲方确认后支付完成工程量造价的70%，工程验收合格后付至合同价款的70%；待甲方与建设单位最终结算完成后，扣除各项相关费用后，扣留10%的保修金（待保修期2年满后无息支付），一次付清剩余款项。每次支付工程款前乙方必须提供增值税发票。 第七条：甲、乙方的职责 1、甲方职责： （1）提供乙方本工程所需资料，办理有关手续。费用由乙方支付。 （2）审阅施工组织设计，有权监督、检查、指导工程质量、安全、工期等各方面的工作。 （3）及时传达当地政府、建委、建管及建设单位等下达的文件、通知及会议精神，并督促检查，确保落实。 （4）派技术人员到施工现场，协助解决施工中的技术问题及核实现场签证。 （5）甲方承担施工水费用，提供一级电箱临电设施接入点；不提供办公、住宿及库房，现场也不得自建。 2、乙方职责：
钢结构工程施工合同 甲方（发包方）： 法定代表人： 地址： 联系方式： 乙方（承包方）： 法定代表人： 地址： 联系方式： 上述各方经平等自愿协商，签订本合同以共同遵守。 为明确甲、乙双方在施工过程中的权利义务，促使双方相互创造条件，搞好配合协作，根据《中华人民共和国经济合同法》，国家工商管理局和建设部颁发的（GF-2013-0201），《建设工程施工合同示范文本》，并结合本工程的具体情况，双方经充分协商，签订本合同，共同遵守。 一、工程名称：；建设地点：。 二、工程概况 本工程为个部分，钢架采 用钢梁，采 用；钢架采用钢 梁，采用；钢架采 用，外封。
三、承包范围 1、（按图纸设计及有关规范施工）。 2、施工工具由乙方自备（包括电焊机、切割砂轮机、氧焊器具、砂轮片等在内）。 3、质量等级：合格。 四、工程造价 1、钢架按元/m2按实结算，暂定面积 为。按结算，暂定面积为。 2、工程造价暂定为：人民币（大写）（￥元）。 3、计算方式：按平面尺寸计算；按立面进行计算；施工过程中如有增、减变更者，验收后全部按实结算。 五、设计、生产、安装工期 从合同签订之日起总体工期为天，单体工期为天。 六、工期顺延 1、以下原因造成竣工日期拖延、工期顺延。 （1）工程量变化； （2）非乙方原因停水、停电造成停工持续六小时； （3）甲方不能按约定时间交出施工场地、清除障碍物、疏通进场道。 （4）甲方资金不足，导致停工、窝工； 2、上述情况发生两天内，乙方就延误的内容和因此发生的经济支出，向甲方提出书面报告。甲方代表在收到报告叁天内经有关部门确认、答复。 3、非本条1列出的各种原因，工程未按合同工期竣工，乙方承担违约责任。 七、安全施工
合同编号：YT-FS-1333-11 钢结构厂房施工合同书范 本(完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
钢结构厂房施工合同书范本(完整 版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方： 乙方： 经甲、乙双方共同协商，甲方委托乙方承建甲方新厂房钢结构屋面。为维护双方权益，保证工程质量及工程顺利进行，依据《中华人民共和国经济合同法》有关内容，特签定以下条款，供双方共同执行。 一、工程概况： 1、工程名称：XXX有限公司厂房钢结构屋面 2、工程地点：蒲江成佳 3、工程内容： 工程为全包工程，乙负责钢梁、钢檩条，钢结构部分的制作、安装、防腐，屋面彩钢夹心板的安装。
钢架梁采用H型钢，为300×150型，檩条采用冷轧C型钢6米开间用C100×50×20，8米开间用C100×50×20，屋面采用夹心彩钢板(厚度为50mm)。 4、工程数量：建筑面积4512平方米 5、开工日期、工期： 合同生效后，由甲方确定开工日期，并出据开工通知单。工期为30天，乙方必须保证按期完成工程。 二、工程价款、付款方式： 1、工程价款： 工程为全包工程，工程造价为：240元/平方米，总计1082880元。(工程验收后以实际面积结算) 2、付款方式： 合同生效后，甲方即付给乙方工程总价的30%即325000元(大写：叁拾贰万伍仟元)作为进场费及材料购置费，钢架大梁制作完毕，乙方材料进场开始吊装后，甲方再付给乙方工程总价的30%即325000元(大写：叁拾贰万伍仟元)全部施工完成后，甲方再付给乙方30%即325000元(大写：叁拾贰万伍仟元)，其余款
工程施工承包框架协议书 合同编号： 甲方： 乙方： 乙方项目负责人：电话： 一、总则： 甲乙双方本着相互信任、平等互利的原则，同时，遵照中华人民共和国合同法和相关法律法规，为明确甲乙双方的责任和义务，签定本框架协议。 本框架协议约定自甲乙双方协议签订之日起一年内，甲方委托乙方进行建筑智能化工程项目施工的所有项目中双方的权利和义务。具体工程施工内容工程期限及价格以每个具体项目的《项目施工说明书》为准。 二、双方责任和义务 1、甲方责任和义务： (1) 甲方按照本协议约定按时支付工程款； (2) 提供技术要求和图纸，负责现场和土建方、业主的协调工作； (3) 每个项目甲方会指定项目经理督导项目实施、监理及协调工作； (4) 施工所需材料及设备（不包括施工工具）由甲方提供。
2、乙方责任和义务 (1) 乙方自行解决工程施工所需的各种安装工具；交通费用及施工过程中的住宿费用由乙方自理； (2) 乙方必须按国家现行相关行业要求及甲方现场技术人员指导下施工；完成己方和其他施工方的成品保护工作； (3) 工程施工质量要满足国家现行相关规范的要求，且经甲方验收合格，若经检查不合格处必须返工，由此而造成的损失，甲方酌情扣除乙方的施工费来抵甲方的损失； (4) 乙方妥善保管施工材料等，剩余施工材料退回甲方； (5) 按照甲方和土建总包方的进度要求完成。 (6) 施工质量保证期为一年，乙方在保证期内免费解决施工质量问题 三、工程施工费及支付办法 1、施工费用以具体工程项目的《项目施工说明书》约定为准。 2、付款方式为：具体项目开始施工前一天，甲方支付项目金额的30%； 完成整个工程，并经甲方项目经理验收合格后三日内，甲方支付项目金额的60%；质量保证金为项目金额10%，工程完工，业主投入使用3个月后1周内支付。 四、安全责任和文明施工
钢结构建筑工程施工合同 合同编号： 发包方（甲方）： 承包方（乙方）：哈工大大通钢结构公司通辽分公司 按照《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确双方的权利和义务，双方达成如下协议： 第一条工程概况 1.1工程名称： 1.2工程地点： 1.3承包范围：钢结构部分（详见预算书） 1.4承包方式：包工包料（大包） 1.5工期：本工程自年月日开工，于年月日竣 工。 1.6工程质量：合格 1.7工程单价： 1.8总承包价： 1.9合同价款：（人民币大写） 第二条甲方工作 2.1开工前5天，向乙方提供经确认的施工图纸或做法说明2份。并向乙方进行现场交底。协助办理乙方施工所涉及的各种申请，批件等手续。甲方承担办理开工报告所需费用。 2.2甲方指派为驻工地代表，负责合同履行，对工程质量、进度进行监督检查，办理验收，工程增量变更登记和其他事宜。 第三条乙方工作 3.1参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。 3.2指派为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。 3.3严格执行施工规范，安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定，严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录，参加竣工验收，编制工程结算。 第四条关于工期的约定
4.1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。 4.2因甲方未按约定完成工作，及工程款未按合同支付给乙方，影响工期，工期顺延。 4.3因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及工力不可抗拒的因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算）工期顺延。 第五条关于工程质量及验收约定 5.1本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《钢结构工程施工及验收规范》（GB50205-2001）等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准，本合同的履行地为工程施工所在地。 5.2本工程质量应达到质量验收评定合格标准。 5.3甲乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。 5.4工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到通知7日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方未在规定日期内组织验收，视为工程合格，甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。 第六条结算方式及期限 6.1合同签订后两日内甲方预付工程总造价的30%；材料及施工人员进入工地付总造价的27%；工程进度到钢结构施工完毕维护前时再付总造价的30%；工程验收合格之日起10日内付总造价的10%。 6.2工程竣工后乙方将有关材料移交甲方，甲方组织验收，验收合格之日起10日内付总造价的10%。工程保修期壹年，保修金按合同价格3%预留期满一次结清。 第七条违约责任 7.1甲方不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的1%支付滞纳金。同时工期顺延。 7.2由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方3000元违约金。 7.3未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用造成损失由甲方负责。同时并视为工程合格。 第八条争议解决 8.1本合同在履行期间，如发生争议，由双方协商解决；如协商不成，可向本工程所在地人民法院起诉。 第九条附则 9.1本合同一式肆份，甲乙双方各执两份。
建筑钢结构工程承包合同 合同编号：______________ 发包方：________________________________________ 承包方：________________________________________ 签订时间：________________________________________ 签订地点：________________________________________ 根据我国法律规定，为明确双方在履行工程承包合同过程中的权利、义务、程序，经双方协商后，一致同意签订本合同，并依照履行。 第一条工程设计技术条件 工程名称：____________________________________ 工程地点：____________________________________ 工程范围及技术要求（本条款内容可作为合同附件列载） 1、地质资料由__________提供给设计方 2、地震烈度 2.1 地震基本烈度 2.2 钢结构建筑抗震等级 注：气象资料由承包方按国家现行规范选取 3、建筑设计规格及要求 3.1 长度（轴线） M 3.2 宽度（轴线） M 3.3 檐口高度 M 3.4 柱间距 M 3.5 跨度（跨数） M跨 3.6 屋面坡度 % 3.7 行车轨顶面高度（吊钩高度） 3.8 柱网尺寸M × M 4、结构设计荷载 4.1 屋面均布活荷载 4.2 楼面荷载 4.3 附加悬挂荷载 4.4 行车荷载 4.5 行车（单梁或双梁）型号 4.6 行车制造厂商及操作方法 4.7 屋面风机荷载 5、材质设计要求 5.1 立柱、屋架梁 架梁梁 材质构件颜色备注
Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 工程施工承包合同书
编号：FS-DY-20698 工程施工承包合同书 承包方：(简称乙方) 为了确保本工程安全、优质、高速、低耗、顺利地按建设方合同工期提前完成施工任务，双方依照有关建筑工程承包条款和《经济合同法》、《建筑法》及其他相关法律、行政法规，本着公平、公正、自愿和诚信的原则，甲、乙双方就株洲环洲鼎盛服饰城钢筋制安施工事项协商一致、签定本合同，共同遵守以下各项条款。 一、承包范围： 甲方将株洲环洲鼎盛服饰城钢筋制安分项工程委托乙方施工。 二、承包方式、单价及内容: 1. 承包方式：包工不包料。 2. 承包单价：按建筑面积22.2元/m2计算。 3. 承包内容：按照施工图及设计变更，包安全、包质量、
包机械、包文明施工、包设备、场内材料运转，一次性包干、不存在另外签补计时工。塔吊、施工电梯由甲方负责，吊料和其他一切机械及加班自用的照明等均由乙方负责。 三、质量技术及要求： 严格按照设计图纸及国家现行施工规范及验收标准验收，为保证达到优质工程，各工程、土建与水、电要相互配合，各道工序严把安全、质量关，将安全质量放第一位。 四、安全： 1. 安全防范是本工程的重中之重，乙方必须遵守安全操作规程和项目部规定，做好安全防范、安全教育、确保安全施工，杜绝一切事故发生。 2. 乙方所造成的一切安全事故的责任及费用均由乙方承担。(不可抗力的在外)乙方负责购买班组人员的个人保险。 五、文明施工： 文明施工是安全的保证，施工中使用的材料及进场材料必须码堆整齐，用材必须合理，保证先计划后使用的原则，不准大材小用、长材短用及乱拿乱配，不准用电烧水、做饭。如经发现，每次罚款200元。
Restrict the performance of the responsibilities of both parties to the contract, the termination of cooperation, and clear regulations on related businesses. （合同范本） 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________ 建筑钢结构制作安装合同(示范 合同)
建筑钢结构制作安装合同(示范合同)说明：本合同书适用于合同双方同意签署协议后，约束合同双方的履行责任，合作终止以及相关业务明确规定，如果需要，可以直接下载打印或用于电子存档。 合同编号：_______________ 发包方（甲方）：______________________ 承包方（乙方）：______________________ 签订时间：______年______月_______日 签订地点：_________________________ （注：如仅为加工合同，名称最好定为《钢结构加工承揽合同》，如此则发包方改为定作方，承包方改为承揽方。） 根据中华人民共和国《合同法》、《建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《民法通则》等相关法律、法规，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。 第一条工程概况 一、工程名称：__________________________________。 二、工程地点：__________________________________。 三、工程内容：__________________________________。
钢结构工程施工合同新(示范 合同) Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-019524
钢结构工程施工合同新(示范合同) 钢结构工程施工合同范文1 发包人(全称);(以下简称甲方) 承包人(全称)：(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 建设面积：约4500㎡ 二、工程承包范围承包范围：安检车间、环检车间及调试车间钢结构主体工程所包含的所有工作内容(包括钢结构制作、安装、运
输、吊装、构件表面防火涂刷、材料复检、构件检测、工程资料编制等项目)。 三、承包方式：包工包料 四、合同工期 进场安装日期：20xx年5月20日 安装竣工日期：20xx年5月30日 合同工期日历天数：20天。 五、质量标准 工程质量标准：合格 六、分包合同价款 按合同价款确定方式执行，实际价款为结算后价格。或按甲乙双方协商确定的方法执行。 七、合同生效 合同订立时间： 合同订立地点： 本合同双方约定双方签字、盖章付款后生效
钢结构施工合同范本2019最新 建设方（以下简称甲方）： 承揽方（以下简称乙方）： 风险提示：发包人的相对义务 根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建 设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临 时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规 定的有关施工证件和批件。 若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用 和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。 根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确双方在承包过程中的权利、义务，经双方协商后同意签订本合同。 一、钢结构工程概况 （1）工程名称： （2）工程地点： （3）工程范围和内容：本房为_______跨钢结构厂房，规格：长_______米；宽 _______米；檐高_______米，按图纸施工。 （4）建筑外包面积：_______平方米。 二、工程施工日期 （1）开工日期：______年___月___日； 风险提示：关于实际竣工日期的规定 当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形： 工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在 工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告 的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为 实际竣工日期。 （2）竣工日期：______年___月___日；
承包工程合同书 发包方（简称甲方）： 承包方（简称乙方）： 根据合同法、建筑法的有关法律规定。甲乙双方以平等、自愿、公平和诚实信用原则，为确保工程质量，工程进度，为明确双方权利和义务，双方共同签订本合同。 一、工程名称 濮阳万利财富广场二期工程外墙抹灰、保温。 二、承包内容 万利财富广场第六层至楼顶所有外墙抹灰及保温。 三、质量要求 在施工过程中所有施工质量标准必须符合外墙保温构造说明和国家验收规范、规定标准和建设方、监理及甲方要求。 四、工程量计算与价格 外墙抹灰按实际面积、保温实做面积计算工程量，抹灰每平方米定价为元，保温每平方米定价为元。 五、施工责任 在施工过程中乙方如不能保证质量、进度和安全操作过程，甲方有权责令乙方整顿，否则造成的经济损失由乙方负责，施工中必须做到成品保护，安全用电的管理工作，做到文明施工的要求。
六、违约责任 当发生下列情况下，乙方承担违约责任： 1、以上合同内容经签订生效后，任何不遵守或违背合同内容的都视为违约。乙方如自身原因在施工过程中不能履约或被建设单位、监理、甲方勒令退场及其它任何不能正常履约的。乙方无条件退场或施工过程中自动放弃，甲方不支付任何费用（即施工工程量视为零）。乙方行为或结果对甲方造成损失的，乙方必须全部承担甲方所有的损失。 七、付款方式 乙方人员入场施工部分工程量后开始支付生活费，工程施工分项完成50%后，支付合同价款的40%，工程施工全部完成后付合同价款的80%，剩余20%待建设单位、质监站、监理、甲方验收合格后，等外墙腻子刮完后付清。 八、安全事故 施工过程中出现的安全事故、红伤事故全部由乙方自行承担。 九、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字后生效，望双方共同遵守。 甲方签字：乙方签字： 年月日
钢结构工程合同 甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规的规定，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经协商一致，就乙方承担五彩城钢结构工程施工事宜，为了明确甲乙双方的责任、权利、义务，特签订本合同，以兹双方遵守执行。 第一条工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程范围： 1）乙方须在原设计基础上进行二次深化设计。二次深化设计须由乙方或乙方委托具备相应资质的设计单位完成，并报江苏华电工程设计院有限公司及四川意可达建设工程有限公司审核认可、施工图审查单位审查通过。 2）内容。具体范围包含： a、从钢结构基础预埋件制作安装； b、钢桁架、门式钢架及预埋件制作、安装； c、楼面钢楼承板及焊钉制作、安装国 d、屋面及外墙围护结构制作、安装； e、（是否包含防火漆、底漆等？？？） 甲方根据乙方实际施工情况（进度、质量、安全、文明施工及与相关单位的配合等）可对乙方承包的工程内容作调整，乙方不得有异议。 第二条工期 1、总工期：35个日历天，以甲方通知要求乙方进场之日起算。预计进场时间：2017年4月10日，具体进场时间以甲方通知为准，乙方不得以甲方要求进场时间调整提出费用增加。本合同总工期乙方已经考虑了法定节假日、恶劣天气、材料供应等一切因素，非经甲方书面同意，上述工期不作任何调整。
2、因甲方原因及不可抗力的自然因素造成工程延误的，乙方应及时书面上报甲方，经甲方书面确认后方可进行工期相应的顺延；因乙方原因延误工期的，则乙方应按本合同约定承担相应的违约责任。 3、如遇下例情况，工期可做相应顺延。 1)甲方不能提供施工工作业面、场地、电源、现场的道路无法满足构件 进场； 2)在施工安装中不可抗力的自然因素（不可抗力按国家标准合同解释为 准）； 3)增加工程量较大，已实质性影响工程进度； 4)未按合同规定拨付工程进度款； 如因以上因素造成工期延误，乙方应在事件发生后2日内书面上报甲方，经甲方书面确认后方可进行工期相应的顺延；因乙方原因延误工期的，则乙方应按本合同约定承担相应的违约责任。 第三条技术要求及标准 乙方须执行本工程相应的符合国家、地方及行业现行有关规范、规程等规定。如有新版本，则以最新版本为准。 1、材料要求： 采用的原材料及成品应进行进场验收。各类材料必须具有出厂材质保证书和必需的试验报告（应盖有厂家红（兰）印章），并按照国家相关检验标准进行检验合格后方可使用。凡涉及安全、功能的原材料及成品应按规范进行，见证取样、送样复检。 2、钢结构的制作与安装要求 a、乙方在材料排产前须到工地现场实地测量复核尺寸，如同设计图不一致，需及时书面告知甲方，否则造成的一切损失均由乙方承担； b、型材、钢构件等的加工精度、制作要求应严格执行国家现行规范。构件安装前均应进行检验与校正，不合格的构件不得安装使用。 c、自动焊或半自动焊接采用的焊丝和焊剂，应与主体金属强度相适应，且其熔敷金属的抗拉强度不应小于相应手工焊条的抗拉强度，所选用的焊条
钢结构工程施工合同 甲方：（简称甲方） 乙方：（简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，并结合本工程具体情况，经甲、乙双方协商达成以下合同条款，以资共同遵守。 第一条工程概况 工程名称： 工程内容： 第二条工程工期 自收到甲方工程预付款之日起天。 第三条合同价款 本工程总价款为：人民币元整（小写：元）。以上价格为含上述所有工程的设计费、材料费、人工费、机械费、运费、管理费总价，但不含税及现场配套费。 第四条付款方式 1、合同签订生效之日起，甲方按合同总价款的 %付款给乙方，即人民币元整（小写：元），乙方收到此款进场施工。 2、乙方主体结构完成后，甲方按合同总价款的 %付款给乙方，即人民币元整（小写：元）； 3、乙方工程完成后，甲方按合同总价款的 %付款给乙方，即人民币元整（小写：￥元），本工程不留质保金。 第五条质量要求 乙方按照甲乙双方确认的图纸进行施工，并接收甲方的检查。乙方负责其承包工程范围内的内容经甲方验收合格。 第六条材料要求 本工程所有主材料均采用国家标准材料，并附有产品材质证明或检测报告，合格证。 第七条甲、乙双方驻工地代表 甲方现场常驻代表：，乙方现场常驻代表：，若甲、
乙双方代表易人，须提前通知另外两方，其后任必须全面继续承担应负的责任。 第八条争议 在合同执行过程中，对合同条款理解不一致时，应本着友好协商的原则确定。若协商不成时，可依法向项目所在地人民法院起诉。 第九条违约 1、乙方施工时必须按合同约定时间进场，积极配合甲方; 2、合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除。 第十条甲、乙双方的权利和义务 1、甲方的权利和义务 1)甲方负责协调乙方施工通道、施工用水电、堆放场地等问题。包括人 员出入和材料、设备进出场。 2)甲方对乙方的施工质量、施工进度、安装质量、配合状况进行综合检 查。 3)甲方应提供给乙方小型仓库一间。 2、乙方的权利和义务 1)乙方进入施工现场，应遵守现场的一切规章制度，做到安全施工，文 明施工，消除一切不安全因素。 2)乙方应严格按照甲方确认的图纸要求进行施工。如有问题在工程施工 前提出书面意见。 3)合同签订后，乙方应在甲方配合下，在施工现场了解本项目要求的施 工进度及场地状况，为配合做好前期准备工作。 4)工程竣工后，清理现场，做到工完场清。 5)后期维修：钢结构由乙方负责，为期年。 第十一条本合同在执行过程中未尽事宜，经双方协商后可另行签订补充协议。 第十二条合同生效 1、本合同自甲、乙双方代表签字盖章之日起生效。 2、本合同式份，甲方份，乙方份，具有同等法律效力 甲方(盖章): 乙方（盖章）：
发包人： 承包人： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 二、工程承包范围 承包范围：工程图纸范围内全部钢结构的制作安装、混凝土墩制作。 三、合同工期： 1、开工日期：年月日（暂定） 2、竣工日期：年月日 四、质量标准 工程质量标准：执行国家规范标准 五、合同价款 金额（大写）____________（人民币）￥：元 六、双方一般权利和义务 1、发包人工作 （1）将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定地点，保证施工期间的需要；
2、承包人工作 （1）根据发包人委托完成图纸范围内的加固工程。 （2）遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人，发包人承担由此发生的费用，因承包人责任造成的罚款除外； （3）已竣工工程未交付发包人之前，承包人按专用条款约定负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复；发包人要求承包人采取特殊措施保护的工程部位和相应的追加合同价款，双方在专用条款内约定； 七、工程竣工 1、承包人必须按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工。 2、因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工的，承包人承担违约责任。 3、施工中发包人如需提前竣工，双方协商一致后应签订提前竣工协议，作为合同文件组成部分。提前竣工协议应包括承包人为保证工程质量和安全采取的措施、发包人为提前竣工提供的条件以及提前竣工所需的追加合同价款等内容。 八、质量与检验 1、工程质量应当达到协议书约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。 2、双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。 九、安全施工 1、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。
The contract is to clarify the rights and obligations of both parties, restrict both parties to perform their responsibilities and obligations together, and prevent possible risks. （合同范本） 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________ 工程承包合同书模板(2021版)
工程承包合同书模板(2021版)合同作用：明确双方的权利和义务，约束双方共同履行责任和义务，为日后解决争议提供依据，防范可能存在的风险。下载后可以修改或直接打印使用（使用前请详细阅读内容是否合适）。 租房合同|劳动合同|租赁合同|劳务合同|用工合同|购销合同|离婚协议书 发包单位：（以下简称甲方） 承包人：（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程承包事项协商一致，签订本合同。 第一条：工程概况 湖畔护坡工程承包项目发包给乙方，包工包料施工，湖畔护坡全长按米计算。 第二条：施工方案 1、护坡 （1）、基底宽米，厚米，自下而上慢慢收至高度为米，受力部分需冷拉丝砖带，外墙做磋沙（水泥标号为42.5，砖要好质量的青砖或
红砖）。 （2）、拆除厕所旁房屋三间，作进出路。 （3）、完工后做围墙10米左右。 （4）、墙与岸间的空隙用泥土夯实，并在墙上加适量的漏水管。 第三条：合同工期 1、经双方协商确定,工程期为日，暂定于自年月日起至年月日止，具体开工时间由甲方下达开工令后方可开始施工。 2、若施工过程中发生人力不可抗拒的情形，或甲方要求乙方暂停工作，工期相应顺延。 第四条：价格及付款方式 1、工程总承包价为元。 2、上述总承包价为包干价，包含本合同所有工作内容，包工包料及其它一切费用（包括拆房，打围墙），甲方无需再向乙方支付任何费用。 3、付款方式：竣工验收后付元，除总金额的百分之五质保金外，剩余部分付，质保金一年满后付清（时间按验收合格之日起计算）。 第五条：甲方义务 1、按合同向乙方拨付工程款。 2、帮助协调施工现场的临时用水、用电等事宜。
钢结构施工承包合同 (清包工) -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN
钢结构施工承包合同（清包工） 发包方（简称甲方）： 承包方（简称乙方）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建设法》及其他有关法律、行政法规；遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则定立本合同，并严格执行。 第一部分工程概况 工程名称： 工程地点： 工程结构： 第二部分承包内容及总要求 一、承包方式：本工程采用清包承包方式，即包工不包料、即耗材。包机械、包质量、包工期、包成品保护、进场材料的卸货、包劳保用品等。 二、工程承包内容和价格 1、承包内容：钢结构车间的立柱、檩条、拉杆、隅撑、屋面板、墙面板按照实际安装彩板面积计算每平米元。 2、主体钢材（H型钢、连接圆管）加工按每吨元。 三、承包工期要求
1、开工日期为乙方收到甲方定金且材料进入加工厂起，竣工日期为乙方收到尾款且甲方材料进入加工厂截止，总工期天。 2、乙方必须按甲方提供的施工图纸为准完成所承包工程。 第三部分付款方式 1、乙方进场甲方支付总工程款。 2、乙方工程完工按图纸验收合格后支付剩余总工程款。 第四部分双方责任 一、甲方责任 1、向乙方提供完整的施工图，设计变更通知和相关的技术交底通知等。 2、甲方随时检查工程进度、质量、安全与文明施工，负责技术监督工作，监督乙方合理利用和使用材料。 3、甲方负责组织乙方人员进行现场安全等相关教育，并组织乙方负责人及技术负责人对施工组织设计等文件学习。 二、乙方责任： 1、乙方应跟根据甲方提供的施工图及有关设计变更通知书的内容，严格按图施工。 2、乙方在收到甲方传递的图纸、技术规范、设计修好等文件时，应仔细研读，如有任何错误、遗漏、矛盾或模糊，应立即通知甲方，以便甲方能做出相应的更正、确认。
·合同编号：2017-09-20 某某钢结构工程 钢结构安装工程合同 签订时间： 合同签订地点： 甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规和北京市有关规定，遵循平等、自愿、诚实信用的原则，双方就林甸1场3标钢结构工程安装事宜达成如下协议： 一、工程概况：
1.1工程名称： 1.2工程地址： 二、承包范围： 2.1按 2.2负责卸车并自行安排构件进场后的堆放地点； 2.3钢构件安装时，焊缝等部位防锈漆的补涂补刷； 2.4所有预埋件（含后置埋件）、螺栓等的安装； 2.5提供与其他工序的正常连接条件以及负责收口处理并与相关工序密切配合，并满足其他专业的需求； 2.6上述全部工作均包含按照国家及行业现行标准、规范所需进行的验收、保修等工作； 2.7竣工验收前的保管、清洁、产品维护等工作； 三、特别说明：甲方保留将分包工程范围及工作内容另行分包的权利，并不因此对乙方进行任何费用的追加及 工期的延长。 四、工程质量、工期、安全文明施工、工程资料 3.1工程质量：合格且标必须满足设计图纸、工程图集、GB50205-2001《钢结构工程施工质量验收规范》、 JGJ81-2002《建筑钢结构技术焊接规范》、JGJ82-91《钢结构高强螺栓连接的设计、施工及验收规程》现行做法要求及现行的国家及行业标准、规范要求，如果设计图纸、图集、标准、规范及相关要求之间相互矛盾或不一致，乙方须以书面形式要求甲方予以明确，并以甲方明确的要求执行，若非最新版本，则以最新版本为准；若已作废，则以替换的最新版本为准。 3.1.1乙方应按照设计图纸、变更、图集、现行标准、规范等施工，随时接受甲方代表及监理工程师的检查和检 验，并按甲方代表及监理工程师的要求及时返工和整改。 3.2工期30日历天，（联排/15天），开工日期2017年9月20日，竣工日期2017年10月26日，乙方必须 按甲方要求的施工进度时间进场，按照甲方要求的时间完工，具体开工日期以甲方通知为准。 3.2.1乙方应满足甲方的工期要求，以上工期已考虑风、雨、雪天气及交叉配合作业等不利因素，乙方不得以任 何理由向甲方提出工期签证、索赔等事宜，如因乙方原因造成工期延误，乙方向甲方支付5000元/天的工期违约金，并赔偿由此给甲方造成的损失。 3.2.2乙方施工进度与甲方所要求的进度不符，乙方须按甲方的要求赶工，否则甲方有权单方面终(中)止合同， 由此造成的一切损失均由乙方承担。 3.3安全文明施工要求：杜绝安全事故发生，施工现场做到工完、料净、场清，将施工垃圾清运至施工现场甲方 指定地点。 3.4工程资料：提供现场管理人员及操作人员上岗证（有效期内）复印件一式四份。 3.5工程缺陷责任期：工程合理使用年限，缺陷责任期从工程通过整体竣工验收之日（业主颁发竣工证书所载日期）起计算，缺陷责任须按国家相关规定执行。在此期限内乙方施工的工程内容出现质量问题由乙方负全责。当甲方发现乙方承包内容出现问题时，乙方应在甲方要求的时间内派专业熟练维修人员到现场并在甲方要求的时间内处理完毕，并承担费用（包括给甲方造成的损失），否则即视为默认甲方提出的异议和处理意见，承担其他单位代为完成工作所需的费用并赔偿给甲方造成的损失。保修金的支付并不减免乙方的缺陷责任。
工程承包协议书精选五篇范本 xx工程开始实施，一定要明确施工工程的各种条例，以及签订协议书来说明工程的内容。下面是我给大家带来的工程协议书的范本，欢迎大家阅读参考，我们一起来看看吧!工程协议书的范本一总承包单位：分包单位：按照《中华人民共和国经济协议法》和《建筑安装工程承包协议条例》的原则，结合本工程具体情况，甲、乙双方协商签定本施工协议并一致确认以下条款内容：第1条工程概况1.1 工程名称：1.2 工程地点：1.3 工程面积：钢结构部分平方米1.4 工程内容：钢结构及维护和保温工程1.5 承包范围：所有钢结构主体、维护工程、保温工程等内容1.6 设计单位：1.7 监理单位：开工日期：竣工日期：总日历日期：日历天质量等级：合格协议价款：万元乙方以包工包料的方式对本工程钢结构进行制作安装，不得转包。本工程价款的计算按工程总造价一次确定，如设计图纸变更则相应调整变更部分造价。安全措施、技术措施由乙方提供技术方案，经有关专家评审，甲方批准认可。第2条协议文件及解释顺序本工程协议由以下文件组成：1、工程承包协议;2、工程补充协议;3、工程设计变更;4、工程联系单;5、工程签证第3条协议文件使用的标准适用法律适用法律情况：国家及上海市有关建设工程的法规均适用于本协议文件，国家包括部、委与上海市对同一问题均有规定时，以上海市的规定为准;上海市无规定的，以国家的规定为准。适用标准、规范：本工程应执行的规范如下：《钢结构工程施工及验收规范》及其它政
府的规定第4条图纸甲方在满足工程总进度计划前提下，按质按量提供建安配套施工图纸。图纸提供套数：甲方应提供全套施工图5套，其中二套施工图作为竣工图资料在竣工后返还甲方。第5条甲方驻工地代表甲方委派同志为驻工地代表上述甲方代表行使甲方的全部权力和职责;乙方必须接受其指令。凡甲方代表及其委派人员在本工程施工中，在其职责范围内所发出的书面指令和签证，均应视为甲方意见的有效表达。第6条乙方驻工地代表乙方委派同志为驻工地代表乙方委派负责现场施工上述乙方行使乙方的全部权力和职责，凡乙方代表及其委派人员在工程施工中，在其职责范围内所发出的书面资料均应视为乙方意见的有效表达。第7条甲方工作甲方应在开工前清理好现场，做到三通一平水电路通、施工场地平整完毕以保证乙方顺利开工。甲方应在开工前将水电头子接到施工现场双方商定的位置。甲方负责协调乙方与业主及监理的关系。甲方负责进行脚手架的配合工作。甲方负责提供乙方人员的生活、生产用地。甲方负责按协议支付工程款。第8条乙方工作乙方应在分阶段施工前5天向甲方提供分阶段施工进度计划，以后每月1日和15日向甲方提供下部的施工进度计划。每月末向甲方提供当月完成实物量的施工月报，竣工前15天向甲方提供竣工通知书。对甲方的供应材料、设备的要料计划，另见双方签定的补充协议乙方应做好对工地内的材料、设备、设施等的防火、防盗工作，并明确地下管线的保护工作。乙方在工程交付甲方之前，对房屋、各种构筑物，各类设施均应做好成品保护工作，如有损坏，应予修复后方可交付甲方。乙方应文明施工，按施工组织