2013年一级建造师《建筑工程管理与实务》通关宝典解密题（一）
一、单项选择题（共60题 每题1分，每题的备选项中，只有一个最符合题意） 1.一般来说，( )的地震，对建筑物引起不同程度的破坏，统称为破坏性地震。 A.M<2 B.M=2～5 C.M>5 D.M>7
2.在建筑结构体系中，（ ）结构体系适用于30～50层的房屋。 A.筒体 B.框架 C.桁架 D.混合
3.在我国，普通钢筋混凝土中配置的钢筋主要是（ ）。 A.碳素钢筋 B.冷轧扭钢筋 C.热轧钢筋 D.冷轧带肋钢筋
4.国家标准规定，六大常用水泥的初凝时间均不得短于（ ）min A.25 B.35 C.45 D.55
5.防水卷材的防水性能常用（ ）、抗渗透性等指标表示。
A.不透水性
B.拉伸强度
C.断裂伸长
D.拉力
6.测量两个方向之间的水平夹角的一种仪器称为（ ）。
A.水准仪
B.全站仪
C.经纬仪
D.激光电子仪
7.在土方填筑时，常以土的（ ）控制土的夯实标准。
A.可松性
B.天然密度
C.密实度
D.干密度
8.在网架的安装方法中，（ ）适用于螺栓连接点的各种类型网架，并宜采用少支架的悬挑施工方法。
A.高空滑移法
B.高空散装法
C.整体吊装法
D.整体提升发
北京
国
发
劳
科
教
育
咨
询
中
心
9.防水特殊部位细部构造要求中，从底板折向里面的卷材与永久保护墙的接触部位，采用（ ）施工。
A.热熔法
B.冷粘法
C.点粘法
D.空铺法
10.建筑工程施工进度事后控制的内容不包括（ ）。 A.指定总工期突破后的补救措施
B.调查相应的施工计划，并组织协调相应的配套设施和保障措施
C.指定保证总工期不突破的对策措施
D.进行工程进度的动态管理
11.模板分项工程质量控制不包括（ ）。 A.制作 B.安装 C.设计 D.钢筋加工
12.根据《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300）,由( )负责组织实施建设工程主
体验收工作.
A.建设单位
B.设计单位
C.施工单位
D.建立单位
13.建筑工程质量问题发生后，事故现场有关人员应当立即向工程建设单位负责人报告；工程建设单位负责人接到报告后，应于（ ）h 内向事故发生地县级以上人民政府住房和城乡
建设主管部门及有关部门报告。
A.1
B.2
C.3
D.4
14.不需要专家论证的专项方案，经施工单位审核合格后报建立单位，由（ ）审核签字后执行。
A.项目总监理工程师
B.注册建造师
C.项目技术负责人
D.项目法人
15.关于高处作业的安全控制点，下列表述中，错误的是（ ） A.吊装作业人员必须佩戴安全帽，在高空作业和移动时，必须系牢安全带 B.作业人员上下应有专用的爬梯和斜道，不允许攀爬脚手架或建筑物上下 C.遇有5级或5级以上强风、浓雾等恶劣气候，不得从事露天高处吊装作业 D.在高处用气割或电焊切割物件时，应采取措施，防止火花飞落伤人
北京
国
发
劳
科教
育
咨
询
中
心
16.建筑工程施工现场临时设施的占地面积应按用地指标所需的最低面积设计，要求平面布置合理、紧凑，在满足环境、职业健康与安全及文明施工要求的前提下尽可能减少废弃地和死角，临时设施占地面积有效利用率大于（ ）。 A.60% B.70% C.80% D.90%
17.按照《合同法》第五十二条规定，（ ）的情形下，合同无效； A.因重大误解订立的 B.损害社会公共利益 C.造成对方人身伤害 D.订立合同显示公平 18.与分包商签订合同时，各种技术资料必须由（ ）整理保管。 A.工程造价部门 B.项目负责人
C.总包
D.项目监理工程师 19.搭建建筑物、构筑物的，应当经（ ）批准。
A.市政府
B.建设局
C.搭建物或构建物所在地的主管部门
D.城市规划行政主管部门 20.施工单位的项目负责人应对建设工程项目的（ ）负责。 A.材料购买 B.人员招聘 C.安全施工 D.设备租赁
二、多项选择题（共20题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至
少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）
1.震害调查表明，框架结构震害的严重部分多发生在（ ）。 A.框架梁柱节点 B.框架梁柱底部
C.填充墙处
D.实体墙处
E.框架构造形式
2.下列不符合混凝土结构优点的是（ ）。
A.可模性好，适用面广
B.钢筋和混凝土两种材料的强度都不能充分利用
C.耐火性和耐久性较好，推广费用低
D.主要承受轴向压力
E.宜与就地取材
3.按反光率分类，板材可分为（ ）
A.镜面版
B.亚光板
C.有机涂层板
D.浮雕板
北京
国
发
劳
科
教
育
咨
询
中
心
E.复合涂层板
4.下列涂料类中，属于防腐蚀性材料的是（ ）。 A.有机涂料 B.复合涂料 C.元素有机涂料 D.无机涂料 E.元素无机涂料
5.混凝土工程施工中，工艺流程操作正确的是（ ）。
A.混凝土搅拌----混凝土浇筑
B.泵送与布料----混凝土浇筑
C.混凝土浇筑----混凝土养护
D.混凝土运输----振捣和表面抹压
E.振捣和表面抹压----混凝土养护
6.建设单位工程资料归档保存期限应满足工程（ ）的需要。 A.维护 B.修缮 C.设计 D.改造 E.加固
7.建设工程造价中，间接费由（ ）组成。
A.施工机械使用费
B.规费
C.人工费
D.安全施工费
E.企业管理费
8.在事故调查中，事故调查组需履行的职责是（ ）
A.提交事故调查报告
B.总结事故教训
C.提出对事故责任者的处理建议
D.认定事故的性质和事故责任
E.特殊情况下，可自行处理
9.( )属于Ⅱ类民用建筑工程
A.办公楼
B.医院
C.书店
D.幼儿园
E.展览馆
10.对项目费用管理的控制应按（ ）来进行。
A.检查
B.风险
C.比较
D.分析
E.纠偏
三、案例分析题（共5题，(一)、(二)、(三)题各20分，(四)、(五)题各30分）
北京
国
发
劳
科教
育
咨
询
中
心
案例一、
施工总承包单位与建设单位于2011年2月20日签订了某20层综合办公楼工程施工合同。合同中约定：①人工费综合单价为45元／工日；②一周内非承包方原因停水、停电造成的停工累计达8h 可顺延工期ld;③施工总承包单位须配有应急备用电源。工程于3月15日开工，施工过程中发生如下事件：
事件1：3月19～20日遇罕见台风暴雨迫使基坑开挖暂停，造成人工窝工20工日，一台挖掘机陷入淤泥中。
事件2：3月21日施工总承包单位租赁一台塔式起重机（1500元／台班）吊出陷入淤泥中的挖掘机（500元／台班），并进行维修保养，导致停工2d ，3月23日上午8时恢复基
坑开挖工作。
事件3：5月10日上午地下室底板结构施工时，监理工程师口头紧急通知停工，5月11日监理工程师发出因设计修改而暂停施工令；5月14日施工总承包单位接到监理工程师要
求5月15日复工的指令。期间共造成人工窝工300工日。
事件4：6月30日地下室全钢模板吊装施工时，因供电局检修线路停电导致工程停工8h 。
事件5：主体结构完成后，施工总承包单位把该工程会议室的装饰装修分包给某专业分包单位，会议室地面采用天然花岗岩石材饰面板，用量350m2。会议室墙面采用人造木板装饰，其中细木工板用量600m2，用量最大的一种人造饰面木板300m2。
针对事件1～3，施工总承包单位及时向建设单位提出了工期和费用索赔。
问题：
1．事件1～3中，施工总承包单位提出的工期和费用索赔是否成立？分别说明理由。
2．事件1～3中，施工总承包单位可获得的工期和费用索赔各是多少？
3．事件4中，施工总承包单位可否获得工期顺延？说明理由。
4．事件5中，专业分包单位对会议室墙面、地面装饰材料是否需进行抽样复验？分别
说明理由。 案例二：
某施工总承包单位承担一项建筑基坑工程的施工，基坑开挖深度12m ，基坑南侧距坑边6m 处有一栋6层住宅楼。基坑土质状况从地面向下依次为：杂填土0～2m ，粉质土2～5m ，砂质土5～10m ，黏性土10～12m ，砂质土12～18m 。上层滞水水位在地表以下5m(渗透系数为0.5m/d)，地表下18m 以内无承压水。基坑支护设计采用灌注桩加锚杆。施工前，建设单
北京
国
发
劳
科教
育
咨
询
中
心
位为节约投资，指示更改设计，除南侧外其余三面均采用土钉墙支护，垂直开挖。基坑在开挖过程中北侧支护出现较大变形，但一直未被发现，最终导致北侧支护部分坍塌。事故调查中发现：
(1)施工总承包单位对本工程作了重大危险源分析，确认南侧毗邻建筑物、临边防护、上下通道的安全为重大危险源，并制订了相应的措施，但未审批。
(2)施工总承包单位有健全的安全制度文件。
(3)施工过程中无任何安全检查记录、交底记录及培训教育记录等其他记录资料。 问题：
1．本工程基坑最小降水深度应为多少？降水宜采用何种方式？
2．该基坑坍塌的直接原因是什么？从技术方面分析，造成该基坑坍塌的主要因素有哪
些？
3．根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-1999）基坑支护安全检查评分表的要求，本
基坑支护工程还应检查哪些项目？
4．施工总承包单位还应采取哪些有效措施才能避免类似基坑支护坍塌？ 案例三：
量为2400m3，投标文件综合单价分析表显示：人工单价100元/工日，人工消耗量0.40工H/m3；材料费单价275元/m3；机械台班单价1200元/台班，机械台班消耗量0.025台班/m3。采用以直接费为计算基础的综合单价法进行订4价，其中，措施费为直接工程费的5%，
间接费费率为10%，利润率为8%，综合计税系数为3.41%。施工合同约定，实际工程量超过
清单工程量15%时，混凝土全费用综合单价调整为420元/m3。
施工过程中发生以下事件：
事件1：基础混凝土浇筑时局部漏振，造成混凝土质量缺陷，专业监理工程师发现后要
求施工单位返工。施工单位拆除存在质量缺陷的混凝土60m3，发生拆除费用3万元，并重新进行了浇筑。
事件2：主体结构施工时，建设单位提出改变使用功能，使该工程混凝土量增加到2600m3。施工单位收到变更后的设计图样时，变更部位已按原设计浇筑完成的150m3混凝土需要拆除，发生拆除费用5.3万元。
问题：
1．计算混凝土工程的直接工程费和全费用综合单价。
2．事件1中，因拆除混凝土发生的费用是否应计人工程价款？说明理由。
北京
国
发
劳
科
教
育
咨
询
中
心
3．事件2中，该工程混凝土工程量增加到2600m3，对应的工程结算价款是多少万元？ 4．事件2中，因拆除混凝土发生的费用是否应计人工程价款？说明理由。
5．计入结算的混凝土工程量是多少？混凝土工程的实际结算价款是多少万元？(计算结果保留两位小数) 案例四：
某建筑工程施工进度计划网络图如下：
某建筑工程施工进度计划
施工中发生了以下事件：
事件一：A 工作因设计变更停工10 d
事件二：B 工作因施工质量问题返工，延长工期7 d
事件三：E 工作因建设单位供料延期，推迟3 d 施工
事件四:在设备管道安装气焊作业时,火星溅落到正在施工的地下室设备用房聚氢腊防水涂膜层上,引起火灾.
在施工进展到第120天后,施工项目部对第110前的部分工作进行了统计检查.统计数据
为:
北京
国
发
劳
科教
育
咨
询
中
心
问题：
1.本工程计划总工期和实际总工期各位多少天？
2.施工总承包单位可否就事件一至事件三获得工期索赔？分别说明理由。
3.施工现场焊、割作业的防火要求有哪些？
4.计算截止到第110天的合计BCWP 值
5.计算第110天的成本偏差CV 值，并做CV 值结论分析。
6.计算第110天的进度偏差SV 值，并做SV 值结论分析。 案例五：
某工程，施工单位按招标文件中提供的工程量清单做出报价见表2-38。施工合同约定： （1）工程预付款为合同总价的20%，从工程进度款累计总额达到合同总价10%的月份开始，按当月工程进度款的30%扣回，扣完为止。
（2）施工过程中发生的设计设计变更，采用以直接费为计算基础的全费用综合单价计
价，间接费费率为10%，利润率5%，计税系数3.41%。
北京
国发劳科教育咨询
中
心
经项目监理机构批准的施工进度计划如图2-15所示。
施工开始后遇到季节性的阵雨，施工单位对已完工程采取了保护措施并发生了保护措施费。为了确保工程安全，施工单位提高了安全防护等级，发生了防护措施费。施工单位提出，
上述两项费用应由建设单位另行支付。
施工至第2个月末，建设单位要求进行设计变更，该变更增加了一新的分项工程N ，根据工艺要求，N 在E 结束以后开始，在 H 开始前完成，持续时间1个月，N 工作的直接
费为400元/米3，工程量为3000m 3。
问题： 1.施工单位提出发生的保护措施费和防护措施费由建设单位另行支付是否合理？说明
理由。
2.新增分项工程N 的全费用综合单价及工程变更后增加的款额是多少？（计算结果保留两位小数）
北京
国
发
劳科教育咨询
中
心
3.该工程合同总价是多少？增加N 工作后的工程造价是多少？
4.若该工程的各项工作均按最早开始时间安排，各项工作均按匀速完成，且各工作实际工作量与估计工程量无差异，在表2-39中填入H 、I 、N 三项工作分月工程进度款。
5.该工程预付款是多少？第1个月至第4个月每月结算款各为多少？
北京
国
发
劳
科教
育
咨
询
中
心
参考答案
一.单项选择
1.C
2.A
3.C
4.C
5.A
6.C
7.D
8.B
9.D 10.D 11.D 12.A 13.A 14.A 15.C 16.D 17.B 18.C 19.D 20.C
二.多项选择
1.AC
2.BD
3.ABD
4.ACD
5.ABE
6.ABDE
7.BE
8.ABCD
9.ACE 10.ACDE
三.案例分析
1. 参考答案：
1．施工总承包单位就事件1~3提出的工期和费用索赔是否成立的判定及理由。
（1）事件1：工期索赔成立，费用索赔不成立。理由：由于不可抗力造成的工期可以顺延，但窝工费用不给予补偿。
（2）事件2：工期和费用索赔不成立。理由：租赁的塔式起重机维修保养属于承包商
自身的责任。
（3）事件3：工期和费用索赔成立。理由：由于设计变更造成的工期延误和费用增加
的责任应由建设单位承担。
2．(1)事件l~3中，施工总承包单位可获得的工期索赔： 事件1：可索赔工期2d 。 事件3：可索赔工期5d 。 共计可索赔工期7d 。
(2)事件1～3中，施工总承包单位可获得的费用索赔： 300工日×45元／工日=13500元。
北京
国
发
劳
科教
育
咨
询
中
心
3．事件4中，施工总承包单位可以获得工期顺延。理由：合同中约定：一周内非承包方原因停水、停电造成的停工累计达8h 可顺延工期ld ，事件4是由供电局检修线路停电导致工程停工8h ，因此可以获得工期顺延。
4．事件5中，专业分包单位对会议室墙面、地面装饰材料需要进行抽样复验。 理由：建筑装饰装修材料要求复验的主要项目包括：①水泥的凝结时间、安定性和抗压强度；②人造木板的游离甲醛含量或游离甲醛释放量；③室内用天然花岗石石材或瓷质砖的放射性；④外墙陶瓷面砖吸水率。 2. 参考答案：
1．本工程基坑最小降水深度应为7.5m 。降水宜采用喷射井点降水方法。
2．(1)该基坑坍塌的直接原因是采用土钉墙支护，垂直开挖。
(2)从技术方面分析，造成该基坑坍塌的主要因素：
1)基坑（槽）开挖坡度不够，或通过不同土层时，没有根据土的特性分别放成不同坡度，
致使边坡失稳而塌方。
2)在有地表水、地下水作用的土层开挖时，未采取有效的降排水措施，土层湿化，内聚力降低，引起塌方。
3)边坡顶部堆载过大，或受外力振动影响，使边坡内剪切应力增大，土体失稳而塌方。 4)土质松软，开挖次序、方法不当而造成塌方。
3．根据《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-1999)基坑支护安全检查评分表的要求，本
基坑支护工程还应检查的项目包括：施工方案、坑壁支护、排水措施、坑边荷载、土方开挖、
基坑支护变型监测和作业环境等。
4．施工总承包单位还应采取以下有效措施才能避免类似基坑支护坍塌：应采用临时性
支撑加固。挖土时，土壁要求平直，挖好一层，支一层支撑。基坑开挖应尽量防止对地基土的扰动。当用人工挖土，基坑挖好后不能立即进行下道工序时，应预留15。30cm-层土不挖，待下道工序开始再挖至设计标高。采用机械开挖基坑时，为避免破坏基底土，应在基底标高以上预留一层由人工挖掘修整。使用铲运机、推土机时，保留土层厚度为15。20cm ，使用正铲、反铲或拉铲挖土时为20～30cm 。基坑开挖时，应对平面控制桩、水准点、基坑平面位置、水平标高、边坡坡度等经常复测检查。 3. 参考答案：
1．(1)混凝土工程的直接工程费=100×0.4×2400元+275×2400元 +1200×0.025×2400元=828000元=82.80万元。 (2)混凝土工程的全费用综合单价 ={[828000×(1 + 5%)
北京
国
发
劳
科
教
育
咨
询
中
心
×(1 + 10%)×(1 + 8%)×(1 + 3.41%)]/2400}元/m3=445.03元元/m3。
2．事件1中，因拆除混凝土发生的费用不应计人工程价款。 理由：施工质量缺陷属于施工单位责任范围，返工增加的费用由施工单位承担，工期不予顺延。
3．由于[(2600—2400)/2400]×100%=8.33%<15%，因此，混凝土工程的结算价款仍按原综合单价结算。 对应的工程结算价款=445.03×2600元=1157078元=115.71万元。
4．事件2中，因拆除混凝土发生的费用应计人工程价款。 理由：因设计变更导致合同价款增减及造成施工单位损失由建设单位承担，延误的工期相应顺延
5．(1)计入结算的混凝土工程量=(2600
+ 150)m3=2750m3。 (2)混凝土工程的实际结算价=(2750×445.03 + 53000)元=1276832.5元=127.68万元。 4. 参考答案：
1.本工程计划总工期为140d,实际总工期为157d.
2.施工总承包单位可以就事件一获得工期索赔，因为该事件是因设计变更引起，而且发生在
关键线路上。不可以就事件二和事件三获得工期索赔，因为事件二是由于施工总承包单位自
身原因引起，事件三虽然是由于建设单位引起，但由于其发生在非关键线路，而且延误时间远远小于总时差，所以不需补偿。
3.施工现场的焊、割作业，必须符合防火要求，严格执行“十不烧”规定： （1）焊工必须持证上岗，无证者不准进行焊、割作业；
（2）属一、二、三级动火范围的焊、割作业，未经办理动火审批手续，不准进行焊割；
（3）焊工不了解焊、割现场的周围情况，不得进行焊、割；
（4）焊工不了解焊件内部是否有易燃、易爆物时，不得进行焊、割；
（5）各种装过可燃气体、易燃液体和有毒物质的容器，未经彻底清洗，或未排除危险之前，
不准进行焊、割；
（6）用可燃材料保温层、冷却层隔声、隔热设备的部位，或火星能飞溅到的地方，在未采取切实可靠的安全措施之前，不准进行焊、割； （7）有压力或密封的管道、容器、不准进行焊、割；
（8）焊、割部位附近有易燃易爆物品，在未做清理或未采取有效的安全防护措施前，不准进行焊、割；
（9）附近有与明火作业相抵触的工作在作业时，不准进行焊、割；
（10）与外单位相连的部位，在没有弄清有无险情，或明知存在危险而未采取有效的措施之前，不准焊、割。
北
京
国
发
劳
科教
育
咨
询
中
心
4.截至到第110天的合计BCWP 值=540 + 820 ╳ 70% + 1620 ╳ 80% + 490 = 2900(万元)
5.截止到第110天，已完成工作实际成本为ACWP=580 + 600 + 840 + 490 = 2510（万元），成本偏差CV=2900 – 2510 = 390（万元）。表明项目节支390万元。
6.截止到第110天，计划完成工作预算成本BCWS=540 + 820 + 1620 + 490 + 240 = 3710（万元）。进度偏差SV=2900 – 3710 = -810（万元），说明进度延误810万元。 5. 参考答案：
1.施工单位提出发生的保护措施费和防护措施费由建设单位另行支付是否合理的判断理由如下：
（1）要求建设单位另行支付工程保护措施费不合理。
理由：该部分费用已包括在合同价中（或属施工单位支付的费用）。
（2）要求建设单位另行支付防护措施费不合理。
理由：该部分费用已包括在合同价中（或属施工单位支付的费用）
2.新增分项工程N 的全费用综合单价及工程变更后增加的款额：
（1）新增分项工程N 的全费用综合单价（也可合并计算） ①分项直接费 = 400元/米3
②间接费 = ①Χ10% = 400Χ10% = 40（元/米3） ③利润 = （① + ②）Χ5% = （400 + 40）
④税金 = （① + ② + ③）Χ 3.41% = （400 + 40 + 22）Χ 3.41% = 15.75（元/
米3）
⑤全费用综合单价 = ① + ② + ③ + ④ = 400 + 40 + 22 + 15.75 = 477.75（元/米3）
（2）工程变更后增加的款额：477.75 Χ 3000 = 1433250元 = 143.33（万元）
3.该工程合同总价和增加N 工作后的工程造价：
（1）该工程合同总价：90+25+200+240+380+320+100+240+140=1735（万元）； （2）增加N 工作后的工程造价：1735+143.33=1878.33（万元） 4.计算H I N 三项工作分月工程进度款并将结果填入表2-40. （1）H 工作第6个月工程进度款：240万元； （2）I 工作第7个月工程进度款：140万元 （3）N 工作第5个月工程进度款：143.33万元
北京
国
发
劳
科
教
育
咨
询
中
心
5.该工程预付款及第1个月至第4个月每月结算款的计算：
工程预付款：1735 Χ 20% = 347万元
（1）第1个月结算款的计算：工程进度款 = 170 < 1735 Χ 10% = 173.5(万元)，本月不扣预付款，本月结算款为170万元。
（2）第2个月结算款的计算：工程进度款为145万元，累计工程进度款为145 + 170 = 315（万元）> 173.5(万元)，本月开始扣预付款，本月结算款 = 145 – 145 Χ 30% = 101.5(万元)。 （3）第3个月结算款的计算：工程进度款750万元，本月结算款 =
750 – 750 Χ 30% = 525（万元）。
（4）第4个月结算款的计算：工程进度款290万元，累计扣回预付款金额 = 145 Χ 30% + 750 Χ 30% = 43.5 + 225 = 268.5（万元），预付款未扣部分 = 347 – 268.5 = 78.5 (万
元)，因290 Χ 30% = 87（万元）> 78.5（万元），本月实际扣预付款金额为78.5万元，
本月结算款 = 290 – 78.5 = 211.5（万元）。
北京
国
发
劳
科
教
育
咨
询
中
心
本文从网络收集而来，上传到平台为了帮到更多的人，如果您需要使用本文档，请点击下载，另外祝您生活愉快，工作顺利，万事如意！ 2019年一级建造师工程管理考试真题及答案
一、单项选择题 1．根据国际设施管理协会的界定，下列设施管理的内容中，属于物业运行管理的是（）。 A．财务管理 B．空间管理 C．用户管理 D．维修管理 答案：D 2．关于《项目管理知识体系指南（PMBOK指南）》中项目集和项目组合的说法，正确的是（）。 A．项目组合的管理包括识别、排序、管理和控制项目等
B．项目组合中的项目一定彼此依赖或有直接关系 C．项目集指的是为有效管理实现战略业务目而组合在一起的项目D．项目集中不包括各单个项目范围之外的相关工作 答案：A 3．关于施工方项目管理的说法，正确的是（）。 A．可以采用工程施工总承包管理模式 B．项目的整体利益和施工方本身的利益是对立关系 C．施工方项目管理工作涉及项目实施阶段的全过程 D．施工方项目管理的目标应根据其生产和经营的情况确定 答案：C 4．关于项目结构分析的说法，正确的是（）。 A．同一个建设工程项目只有一个项目结构的分解方法 B．居住建筑开发项目可根据建设的时间对项目结构进行逐层分解C．群体项目最多可进行到第二层次的分解 D．单体工程不应再进行项目结构分解 答案：B 5．下列项目策划的工作内容中属于项目决策阶段合同策划的是（）。A．项目管理委托的合同结构方案 B．方案设计竞赛的组织 C．实施期合同结构总体方案 D．项目物资来购的合同结构方案 答案：C
6．下列项目策划的工作内容中，属于项目实施管理策划的是（） A．项目实施期管理总体方案 B．生产运营期设施管理总体方案 C．生产运营期经营管理总体方案 D．项目风险管理与工程保险方案 答案: D 7．施工总承包管理模式与施工总承包模式相比在合同价方面的特点是（）A．合同总价可以一次确定 B．分包合同价对业主相对透明 C．不利于业主节约投资 D．确定建设项目合同总额的依椐不足 答案：B 8．结合项目的施工组织设计及自然地理条件,降低材料的库存成本和运输成本,属于成本管理的（）措施 A．组织 B．经济 C．技术 D．合同 答案：C 9．下列质量管理体系程序性文件中，可视企业质量控制需要而制定，不作统一规定的是（）。 A．内部审核程序
2013年一级建造师《工程经济》真题及答案解析 一、单项选择题(共60题，每题1分.每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1 、某施工企业向银行借款250万元，期限 2 年，年利率6 % ，半年复利利息一次.第二年还本付息，则到期企业需支付给银行的利息为()万元. A 、30.00 B 、30.45 C 、30.90 D 、31.38 [答案]D [好学教育名师解析]250×( 1+6%/ 2 ) 4 -250 =31 . 38 .或者一年的实际利率=(1+6%/2)^2—1=6.09%，则250×[1+6.09%] ^2—250=31.377，参见教材P6，12 。 2 、某施工企业投资200 万元购入一台施工机械，计划从购买日起的未来6 年等额收回投资并获取收益.若基准收益率为10%，复利计息，则每年末应获得的净现金流入为()万元。 A 、200×(A/P , 10 % ，6) B 、200×(F/P，10 %，6 ) C 、200×(A/P , 10 % , 7 ) D 、200×(A/F, 10 % , 7 ) [答案]A 【好学教育名师解析】参见教材P9公式1Z101012-12的逆运算，实质是资本回收公式。 3 、某垃圾处理项目得到政府300万元的财政补贴，则这300万元应计入财务计划现金流量表中的() . A 、经营活动净现金流量 B 、投资活动净现金流量 C 、筹资活动净现金流量 D 、营业收入 【答案】：A 【好学教育名师解析】根据财务计划现金流量表，补贴收入属于经营活动净现金流量.参见教材P44表1Z101041-4 . 4 .某设备 5 年前的原始成本是10 万元，现帐面价值是3 万元，市场价值是2 万元，则该设备的沉没成本为()万元.
第２７課安ければ買います 問題１ 例：A：どこかへ出かけるんですか。 B：海へ泳ぎに行きたいです。 A：風が強いですよ。 B：そうですね。雨が降ってもかまいませんが、波が高ければ、海で泳ぐことができませんね。 １．A：仕事のほうはどうですか。もう慣れましたか。 B：ええ。仕事は悪くないですが、給料は安いですよ。 A：そうですか。お金がなければ、好きなものも買うことができませんね。 ２．A：今度の日曜日、どうするつもりですか。 B：午後、友達が来るので、家にいますが。朝、天気がよかったら、散歩に出かけるつもりです。 ３．A：ここで食べましょうか。安いですよ。店もきれいですよ。 B：いや、料理がおいしくなければ、安くても食べたくありません。 ４．A：王さん、明日休みだから、今晩一杯飲みましょう。 B：今日はちょっと頭が痛くて、早く帰りたいです。 A：そうですか。頭が痛いのなら、飲まない方がいいです。 B：すみません。 ５．A：大学卒業したら、どうするつもりですか。すぐ就職ですか。 B：まだよく分りませんが、留学することを考えています。 A：留学するつもりなら、今からまじめに外国語を勉強しなさい。 問題２ １．この問題は複雑だから、考えても答えることができません。 a 考えれば答えることができます。 b 考えなくても答えることができます。 c どう考えても答えが出ません。 ２．これはいい物だから、安くなくても買います。 a 安ければ買います。 b 高くても買います。 c 安くても買いません。 ３．いい天気でなければ、散歩に行きません。 a 天気がよければ、散歩に行きます。 b 天気がよくても、散歩に行きません。 c 天気が悪くても、散歩に行きます。
2018年一级建造师《工程管理》考试真题 2018年一级建造师《工程管理》考试真题 一、单项选择题 1．根据国际设施管理协会的界定，下列设施管理的内容中，属于物业运行管理的是（）。 A．财务管理 B．空间管理 C．用户管理 D．维修管理 答案：D 2．关于《项目管理知识体系指南（PMBOK指南）》中项目集和项目组合的说法，正确的是（）。 A．项目组合的管理包括识别、排序、管理和控制项目等 B．项目组合中的项目一定彼此依赖或有直接关系 C．项目集指的是为有效管理实现战略业务目而组合在一起的项目 D．项目集中不包括各单个项目范围之外的相关工作 答案：A 3．关于施工方项目管理的说法，正确的是（）。 A．可以采用工程施工总承包管理模式 B．项目的整体利益和施工方本身的利益是对立关系 C．施工方项目管理工作涉及项目实施阶段的全过程 D．施工方项目管理的目标应根据其生产和经营的情况确定 答案：C 4．关于项目结构分析的说法，正确的是（）。 A．同一个建设工程项目只有一个项目结构的分解方法 B．居住建筑开发项目可根据建设的时间对项目结构进行逐层分解 C．群体项目最多可进行到第二层次的分解 D．单体工程不应再进行项目结构分解 答案：B 5．下列项目策划的工作内容中属于项目决策阶段合同策划的是（）。 A．项目管理委托的合同结构方案 B．方案设计竞赛的组织 C．实施期合同结构总体方案 D．项目物资来购的合同结构方案
答案：C 6．下列项目策划的工作内容中，属于项目实施管理策划的是（） A．项目实施期管理总体方案 B．生产运营期设施管理总体方案 C．生产运营期经营管理总体方案 D．项目风险管理与工程保险方案 答案:D 7．施工总承包管理模式与施工总承包模式相比在合同价方面的特点是（）A．合同总价可以一次确定 B．分包合同价对业主相对透明 C．不利于业主节约投资 D．确定建设项目合同总额的依椐不足 答案：B 8．结合项目的施工组织设计及自然地理条件,降低材料的库存成本和运输成本,属于成本管理的（）措施 A．组织 B．经济 C．技术 D．合同 答案：C 9．下列质量管理体系程序性文件中，可视企业质量控制需要而制定，不作统一规定的是（）。 A．内部审核程序 B．质量记录管理程序 C．纠正措施控制程序 D．生产过程管理程序 答案：D P167 10．某双代号网络计划如下图（单位：天）则工作E的自由时差为（）天。 A.３ B.2 C.4 D.0 答案：B
归有光 归有光（1506～1571）明代官员、散文家。字熙甫，又字开甫，别号震川，又号项脊生，汉族，江苏昆山人。嘉靖十九年举人。会试落第八次，徙居嘉定安亭江上，读书谈道，学徒众多，60岁方成进士，历长兴知县、顺德通判、南京太仆寺丞，留掌内阁制敕房，与修《世宗实录》，卒于南京。归有光与唐顺之、王慎中两人均崇尚内容翔实、文字朴实的唐宋古文，并称为嘉靖三大家。由于归有光在散文创作方面的极深造诣，在当时被称为“今之欧阳修”，后人称赞其散文为“明文第一”，著有《震川集》、《三吴水利录》等。 人物简介 归有光正德元年十二月二十四（即公元1507年1月6日）出生在一个累世不第的寒儒家庭，早年从师于同邑魏校。嘉靖十九年（1540年）中举，后曾八次应进士试皆落第。徙居嘉定（今上海市嘉定区）安亭，读书讲学，作《冠礼》、《宗法》二书。从学的常数百人，人称“震川先生”。他考察三江古迹，认为太湖入海的道路，只有吴淞江，而吴淞江狭窄，潮泥填淤，渐渐地就堙塞，只要合力浚治，使太湖的水向东流，其他的水道就可不劳而治，为此写了《三吴水利录》后来，海瑞以右佥都御史巡抚应天十府，兴修水利，主持疏通吴淞江时，许多方面均采用了他的建议。 嘉靖三十三年倭寇作乱，归有光入城筹守御，作《御倭议》。嘉靖四十四年（1565）他60岁始成进士，授湖州长兴县（今浙江长兴县）知县。他重视教化，治政廉明。每逢处理诉讼事宜，务明事实真相。当时长兴县内盗贼极多，官府乱抓一批无辜者，他用计擒获盗首，使狱中蒙冤受屈者30多人获释。因得罪豪门与上司，调任顺德（河北邢台）通判，专门管辖马政。由大学士高拱、赵贞吉推荐，于隆庆四年（1570）为南京太仆寺丞，留掌内阁制敕，修《世宗实录》，隆庆五年正月十三（即公元1571年2月7日）卒于南京，年六十六岁。葬于昆山城东南门内金潼里（今邮电局附近）。今昆山归有光墓，为旅游景点一。 富藏书。其父在成化初，已筑书室百楹于安亭江上，名为“世美堂”。他又多方寻找采购。夫人王氏，亦极喜藏书，听说有零册散编，则令女仆访求，置书达数千卷。声称平生无它嗜，独好书籍，以冶性情。藏书印有“世美堂印”、“世美堂琅玡王氏珍玩”、“一往情深”、“魏国文正公二十二代女”等。编辑有《诸子汇函》，上自周代的鬻熊《鬻子》，下自当代的宋濂《龙门子》，共94家著作，是明末以前收录子部书最多的一部丛书。[2] 人物生平 名扬海内科举不顺 归有光，字熙甫，号震川，明武宗正德元年（1506年）腊月二十四日生于江苏昆山一个日趋衰败的大族之中。他八岁时，年仅二十五岁的母亲就丢下三子两女与世长辞，父亲是个穷县学生，家境急遽败落。也许就是这种困境，迫使年幼的归有光过早地懂得了人间忧难，开始奋发攻读。归有光自幼明悟绝人，九岁能成文章，十岁时就写出了洋洋千余言的《乞醯论》，十一、二岁“已慨然有志古人”，十四岁应童子试，二十岁考了个第一名，补苏州府学生员，同年到南京参加乡试。“弱冠尽通六经、三史、大家之文”的归有光，（王锡爵《明太仆寺丞归公墓志铭》）开始时对举业满怀信心可是，乡试却连连落第，五上南京，榜上无名，其间惨淡经营，寒窗十五载，三十五岁时才以第二名中举。此时的归有光已是纵观三代两汉之文，遍览诸子百家，上自九经二十一史，下至农圃医卜之属无所不博。归有光的古文和俞仲蔚的诗歌、张子宾的制艺被誉为“昆山三绝”。当时主试江南的张文毅谓归有光是“贾（谊）、董（仲舒）再世”。以归有光的才学和声望，考取进士应是胜券在握了。在乡试高中的同年冬天，归有光雇上车马日夜兼程北上，准备应第二年的礼部会试。谁知这次
一级建造师施工管理重点631人阅读 本人经过多方搜集结合课本整理而成。希望可以帮助到你 第一章 施工管理 ◆ 施工管理分为 项目管理 、 组织论 、 风险管理 、 建设工程监理 和施 工企业管理 五个学科。 ◆ 组织论 是管理学的 母学科 ， 动态控制原理 是项目目标控制的 基本方法论 。 ◆ 项目管理的 核心任务 是项目的 目标控制 。 ◆ 建设工程项目管理的内涵是：自 项目开始至项目完成（实施期） ，通过 项目策划和项目控制 ，以使项目的 费用 目标（对业主而言是投资目标，对施工方而言是成本目标，设计和监理也是投资目标） 、进度目标和质量目标 得以实现。 ◆ 项目 决策期 管理工作的主要任务是 确定项目的定义
而项目 实施期 管理的主要任务是通过管理使项目的 目标得 以实现 。 ◆ 由于参与单位的 工作性质 、 工作任务 和 利益 不同，因此形成了不同类型的项目管理， 业主方 是项目生产过程的 总集成者 ，也是 总组织者 ，所以业主方的项目管理是管理的 核心 。 ◆ 按工作性质和组织特征可以将项目管理划分为： 业主方（投资、开发、咨询、监理） 、设计方、施工方（施工 总承包方、施工总承包管理方、分包施工方） 、供货方、建设项目工程总承包方（ E P C ，集设计、施工、采购于 一身） 的项目管理。 ◆ 业主方项目管理的目标包括项目的 投资目标 （项目的总投资目标） 、 进度目标 （项目动用的时间目标，也即交 付使用的时间目标）和 质量目标 （不仅包括施工质量，还包括设计质量、材料质量、设备质量、和影响项目运行或运营的环境质量等） 。 ◆ 项目的 投资目标
二级建造师《建设工程法规及相关知识》水平测试1-3 卷附答案 二级建造师《建设工程法规及相关知识通关宝典》 水平测试卷（1-3） 一、单项选择题（共60题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意） 1.某工程施工合同因被拖欠工程款发生纠纷、施工方诉至法院，后本案经调解达成协议，并制作了调解书。关于本案中调解的说法，正确的是（）。 A.法院调解应由审判员一人主持 B.法院调解必须邀请有关单位和个人协助 C.调解书与判决书的效力不同 D.调解书经双方当事人签收即发生法律效力 2.根据《行政诉讼法》及相关司法解释，下列属于人民法院受理行政诉讼受案范围的有（）。 A.行政机关对企业作出的行政指导行为 B.行政机关依据人民法院的生效判决、协助执行通知书作出的执行行为 C.行政机关对其内部工作人员的奖惩、任免等决定的 D.认为行政机关滥用行政权力，排除或者限制竞争的 3.根据《合同法》，债权人将合同中的权利转让给第三人的，（）。 A.需经债务人同意，且需办理公证手续
B.无需经债务人同意，也不必通知债务人 C.无需债务人同意，但需办理公证手续 D.无需经债务人同意，但需通知债务人 4.关于评标规则的说法，正确的是（）。 A.评标委员会成员的名单可在开标前予以公布 B.投标文件未经投标单位盖章和负责人签字的，评标委员会应当否决其投标 C.招标项目的标底可以作为确定中标人的依据 D.评标委员会确定的中标候选人至少3个，并标明顺序 5.依法必须进行招标的项目提交资格预审申请文件的时间，自资格预审文件停止发售之日起不得少于（）。 A.5日 B.7日 C.10日 D.15日 6.关于开标程序，说法正确的是（） A.开标时间和开标地点由招标人和全体投标人协商确定 B.开标由评标委员会主持，邀请所有投标人参加 C.开标时，由招标人代表检查投标文件的密封情况并唱标 D.开标过程应当全过程记录，并存档备查 7.某商品房开发工程因故停建，承包人及时起诉要求结算工程款并胜诉。法院在对该项目进行拍卖执行中，有许多债权人主张权
建设工程项目的组织与管理1Z201000 建设工程项目的全寿命周期包括项目的决策阶段、实施阶段和使用阶段。设施管理）项目管理++建设工程管理：工程项目全过程（工程项目全寿命）的管理。（开发管理建设工程项目管理：建设工程项目实施阶段的管理。。是为工程的建设和使用增值建设工程管理工作是一种增值服务工作，其核心任务工程建设增值：1、确保工程建设安全2、提高工程质量3、有利于投资（成本）控制4、有利于迚度控制 、满足最终用户的使用功4 3、有利于节能、有利于环保工程使用（运行）增值：1、确保工程使用安全2、有利于工程维护6 5、有利于降低工程运营成本能建设工程项目管理的内涵：自项目开始至项目完成（项目的实施阶段），通过项目策划和项目控制，以使 目标控制核心任务是项目的项目的费用目标、进度目标和质量目标得以实现。项目管理的 保修阶段动用前准决策阶段设计准备设计阶段施工阶段备阶段阶段保动竣编初编施施技编 修用工工制制步工术制期开验设可项图设可结始收目行计设计行束计性建 性研议研究书究报报告告 项目决策项目实施阶段阶段 人力资源、物质资源和知识的集成，业由于业主方是建设工程项目实施过程（生产过程）的总集成者—主方也是建设工程项目生产过程的总组织者，因此对于一个建设工程项目而言，业主方的项目管理往往是 。该项目的项目管理的核心建设项目工程总承包基本出发点：借鉴工业生产组织的经验，实现建设生产过程的组织集成化，以克服由于设计不施工①分离致使投资增加，以及克服由于设计和施工的不协调而影响建设迚度等弊病的，其核心是通过设计与施工过程的组织集成，促进设计与②交钥匙”主要意义：并不在于总价包干和“施工的紧密结合，以达到为项目建设增值的目的。建设工程项目管理的任务：三控三管一协调①质量控制②成本控制③进度控制④安全管理⑤合同管理⑥ ⑦组织与协调信息管理 系统的目标决定了系统的组织，而组织是目标能否实现的决定性因素目标实现的影响因素：组织、人的因素、方法与工具。。组织措施（最重要）、管理措施、经济措施和技术措施控制项目目标的主要措施包括组织论主要研究系统的组织结构模式、组织分工和工作流程组织、组织结构模式反映一个组织系统中各子系统之间或各元素之间的指令关系。 1、组织分工反映一个组织系统中各子系统或各元素的工作任务分工和管理职能分工。23、组织结构模式和组织分工都是一种相对静态的组织关系。工作流程组织则可反映一个组织系统中各项 工作之间的逻辑关系，是一种动态关系。物质流程组织对于建设工程项目而言，指的是项目实施任务的工作流程组织。．
2013年一级建造师考试真题机电工程试题及答案 一、单项选择题(共20题。每题1分。每题的备选项中，只有1最符合题意) 1.设备安装基准线是根据施工图纸，按( D )来确定设备的纵横中心线。 A.土建提交的纵横中心线 B.土建预留孔的位置 C.设备底座地脚孔的位置 D.建筑物的定位轴线 安装基准线的测量：放线就是根据施工图，按建筑物的定位轴线来测量机械设备的纵、横向中心线并标注在中心标板上，作为设备安装的基准线。 2.常用的焊缝无损检测方法中，适合于焊缝内部缺陷检测的方法是( A )。 A.射线探伤 B.涡流探伤 C.磁性探伤 D.渗透探伤 射线探伤和超声探伤适合于焊缝内部缺陷的检测； 磁粉、渗透和涡流适用于焊缝表面质量的检测。 3.按埋置深度分类的机械设备基础是( D )。 A.箱式基础 B.垫式基础 C.减振基础 D.联合基础 按照埋置深度不同分为浅基础和深基础， 浅基础包括扩展基础、联合基础、独立基础； 深基础包括桩基础、沉井基础。 4.在雷电特别强烈地区采用双避雷线，少雷地区不设避雷线的防雷方式适合于( C )的高压输电线路。 A.500kv及以上 B.220~330kv C.110kv D.35kv 110kv线路，一般沿全线装设避雷线，在雷电特别强烈地区采用双避雷线。在少雷区或运行经验证明雷电活动轻微的地区，可不沿线架设避雷线，但应装设自动重合阀。 5.下列工业管道工程一般施工程序中，正确的是( B )。 A.管道与设备连接→仪表安装→调试与试运行 B.仪表安装→试压及清(吹)洗→防腐与保温
C.管道敷设→管道与设备连接→防腐与保温 D.管道与设备连接→试压及清(吹)洗→防腐与保温 本题考查工业管道安装工程一般施工程序。 6.露天长输管道现场管段组装焊接时，焊接方法不宜采用( D )。 A.手工电弧下向焊 B.半自动焊 C.全自动焊 D.CO2气体保护焊 长输管道管段组装焊接选择手工电弧下向焊、半自动焊、全自动焊焊接方式焊接管道。 该知识点已删除 7.容器的产品焊接试板应设置的部位是( A )。 A.筒节纵向焊缝的延长部位 B.筒节环向焊缝的中间部位 C.封头径向焊缝的延长部位 D.筒节纵向焊缝的起始部位 本题考查的是塔器设备的安装技术。 容器产品试板应设置在筒节纵向焊缝的延长部位，与筒节同时施焊。 8.下列不同材质的仪表管道，用管道外径的总数表示其最小允许弯曲半径，倍数从大到小依次为( B )。 A.高压钢管、紫钢管、塑料管 B.高压钢管、塑料管、紫钢管 C.塑料管、高压钢管、紫钢管 D.塑料管、紫钢管、高压钢管 高压钢管的弯曲半径大于管子外径的5倍；
无任何专业经验人是如何通过一级建造师市政 实务的 本来是没资格写一级建造师市政实务复习经验之类的文章，2012年市政实务96分踩了狗屎运。 先介绍我的情况：80年代末的大学毕业生，化工机械专业，目前在服务性企业作管理工作(与建造师及工程毫不相干)。2010年初听一个哥们说他通过了二级市政建造师，还能得一万元的服务费。于是心动了（我承认我三俗），心想你都能过，我一定能过。果然当年一次性通过二级市政。从对市政知识一无所知到通过二级考试，复习一共化了5个月。2011年报考一级，结果是经济79，法规97，管理93，实务85，实务挂了。2012年，实务压线通过。 本人年龄奔五，无任何专业背景，无任何施工经验，考过也用了2年时间，不是天才、高手，只有刻苦复习。其实市政实务考试与复习根本无经验可借鉴，况且复习方法因人而异，因此此文只代表我个人复习经验并无可比性，仅供还在备考的战友参考。 一、关于2012年的市政实务通过率 今年市政通过率应该是自2004年以来不是最低也是最低之一，2012年市政实务通过率为1－2%。2011年听一位培训老师介绍通过率约为5－8%。况且许多估分达100多分的考生，实际成绩仅为70 －80分。 市政专业通过率低的主要原因是市政考生多，各个专业只要通过了本专业考试的几乎无一例外都选择增项市政。因为市政挂的费用在所有专业中最高的。钱多考的人自然就多。要控制通过人数总量，因此市政专业通过率就低。 二、关于决心和毅力 当你选择要考一建时，要树立“必须通过”的决心和信心，抛弃“想要通过”或“可能通过”的想法。因为这个考试实在很折磨人，你不搞定它，你就会慢慢消磨你，直到你放弃为止。当然市政一次性通过的可能性不大，但至少在2年内通过是有极大的可能。（一个著名培训老师说过，建造师考试比造价师容易，一般4年内均能通过。）
2007 年一级建造师建设工程项目管理真题 1、大中型工程项目是由多个( A )组成的。 A、单项工程 B、单体工程 C、单位工程 D、分项工程 2、建设工程项目管理的核心任务是项目的 ( D ) A、目标规划 B 、目标比选 C、目标论证 D 、目标控制 3、如图所示的组织工具是 ( ) A、项目结构图 B、组织结构图 C、合同结构图 D、线性组织结构图 4、工作流程组织反映一个组织系统中各项工作之间的( B )关系 A、静态组织 B 、动态组织 C、工艺 D、从属 5、线性组织结构的特点是 ( B ) A、每一个工作部门只有一个直接的下级部门 B、每一个工作部门只有一个直接的上级部门 C、谁的级别高，就听谁的指令 D、可以越级指挥或请示 6、施工总承包模式与施工总承管理模式的相同之处在于( B ) B、总包单位对分包单位的管理责任 C、业主对分包单位的付款方式 D、业主对分包单位的选择和认可权限 7、建设工程项目管理规划是指导项目管理工作的( C )文件。 A、操作性 B、实施性 C、纲领性 D、作业性 8、建设工程项目目标动态控制的核心是 ( D ) A、合理确定计划值 B、认真收集实际值 C、适当调整工程项目目标 D、比较分析，采取纠偏措施 9、根据《建设工程项目管理规范》 (GB、 /T50326-2006)，施工方项目经理的管理控制包括等。 A、主持项目的投标工作 B、组建工程项目经理部 C、制订项目经理内部计酬办法
D、选择具有相应资质的分包人 10、按照我国现行管理体制 ,施工方项目经理 ( B ) A 、是施工企业法定代表人 B、是施工企业法定代表人在工程项目上的代表人 C、是一个技术岗位，而不是管理岗位 D、须在企业项目管理领导下主持项目管理工作 11、对专业性较强的工程项目，项目监理机构应编制工程建设监理实施细则，并必须经 (B、 ) 批准后执行。 A 、监理单位技术负责人 B 、总监理工程师 C、专业监理工程师 D 、专业工程师 12、旁站监理人员实施旁站监理时，如发现施工单位存在违反工程建设强制性标准的行为，首先应 ( A ) A 、责令施工单位立即整改 B、立即下达工程暂停令 C、立即报告政府主管部门 D、立即报告业主代表和总监理工程师 13、施工成本计划通常有三类指标，即( B ) A、拟定工作预算成本指标，已完成工作预算成本指标和成本降低率指标 B、成本计划的数量指标，质量指标和效益指标 C、预算成本指标，计划成本指标和实际成本指标 D 、人、财、物成本指标 14、项目经理部对竣工工程成本核算的目的是( A ) A、考核项目管理绩效 B、寻求进一步降低成本的途径 C、考核企业经营效益 D、分析成本偏差的原因 15、项目施工准备阶段的成本计划是以项目实施方案为依据，采用( D )编制而形成的实施性施工成本计划。 A 、概算定额 B、单位估价表 C、预算定额 D、施工定额 16、施工成本计划是施工项目成本控制的一个重要环节。一般情况下，施工成本计划总额应 控制在 (B )的范围内。 A、固定成本 B、目标成本 C、预算成本 D、实际成本 17、对大中型工程项目，按项目组成编制施工成本计划时，其总成本分解的顺序是 ( A )。 A、单项工程成本T单位(子单位)工程成本T分部(子分部)工程成本T分项工程成本 B、单位(子单位)工程成本T单项工程成本T分部(子)分部)工程成本T分项工程成本 C、分项工程成本T分部（子分部）工程成本T单位（子单位）工程成本T单项工程成本 D、分部（子分部）工程成本T分项工程成本T单项工程成本T单位（子单位）工程成本 18、如按工程进度编制施工成本计划,在编制网络计划时应充分考虑控制对项目分解深度的 要求 ,同时还应考虑施工成本指出计划对（D、）的要求。
2011一级建造师工程管理全真试卷 一、单项选择题 1、施工企业委托工程工程管理咨询对工程管理的某个方面提供的咨询服务属于（）工程管理的范畴。 A．业主方 B．设计方 C．施工方 D．供货方 答案：C 解读：施工企业委托工程工程管理咨询公司对工程管理的某个方面提供的咨询服务也属于施工方工 程管理的范畴。 2、下列有关合同结构图的说法中错误的是（）。 A．合同结构图中双向箭杆表示两个单位之间有管理指令关系 B．合同结构图矩形框表示建设工程的各参与单位 C．合同结构图反映业主方和工程各参与方之间，以及工程各参与方之间的合同关系 D．合同结构图中的双向箭杆表示两个单位之间有合同关系 答案：A 解读：合同结构图中的双向箭杆表示两个单位之间有合同关系 3、下列关于施工总承包和施工总承包管理模式的说明，正确的是（）。 A．施工总承包模式如果采用费率招标，对投资控制有利 B．施工总承包管理模式，业主方招标和合同管理的工作量较小 C．施工总承包管理模式一般要等到施工图全部设计完成才能进行招标 D．施工总承包管理模式有利于压缩工期 答案：D 解读：施工总承包管理模式，业主方的招标及合同管理工作量较大；施工总承包管理单位的招标可 以不依赖完整的施工图，当完成一部分施工图就可对其进行招标。施工总承包模式中，“费率招标”实 质上是开口合同，对业主方的合同管理和投资控制十分不利。 4、在物资采购管理工作中，编制完成采购计划后进行的工作是（）。 A．进行采购合同谈判，签订采购合同
B．明确采购产品的基本要求、采购分工和有关责任 C．选择材料、设备的采购单位 D．进行市场调查，选择合格产品供应单位，建立名录 答案：D 解读：采购管理应遵循下列程序：①明确采购产品或服务的基本要求、采购分工及有关责任；②进 行采购策划，编制采购计划；③进行市场调查，选择合格的产品供应或服务单位，建立名录；④采用招 标或协商等方式实施评审工作，确定供应或服务单位；⑤签订采购合同；⑥运输、验证、移交采购产品 或服务；⑦处置不合格产品或不符合要求的服务；⑧采购资料归档。 5、在应用动态控制原理控制建设工程工程目标时，调整工程组织结构、管理职能分工属于（）措施。 A．组织 B．合同 C．经济 D．技术 答案：A 解读：组织措施，分析由于组织的原因而影响工程目标实现的问题，并采取相应的措施，如调整工 程组织结构、任务分工、管理职能分工、工作流程组织和工程管理班子人员等。 6、建筑施工企业工程经理是受企业（）委托，对工程工程施工过程全面负责的工程管理者。 A．董事会 B．股东 C．股东代表大会 D．法定代表人 答案：D 解读：建筑施工企业工程经理，是指受企业法定代表人委托对工程工程施工过程全面负责的工程管 理者，是建筑施工企业法定代表人在工程工程上的代表人。 7、建设工程工程风险可分为组织风险、经济与管理风险、工程环境和技术风险，下列风险因素中 属于组织风险的是（）。 A．承包方管理人员的能力 B．信息安全控制计划 C．引起火灾和爆炸的因素
2013年一级建造师《建筑工程管理与实务》真题及答案解析 一、单项选择题(共20 题，每题1 分。每题的备选项中，只有一个最符合题意) 1 .设计使用年限50年的普通住宅工程，其结构混凝土的强度等级不应低于( )。 A . C20 B . C25 C. C30 D.C35 [答案」B 【解析】设计年限为50 年的建筑物，其混凝土强度等级不应低干C25。参见教材P6 。 按P5，设计年限为50 年的建筑物，大截面混凝土墩柱其混凝土强度等级不应低于20 ，答案A 从答案排放顺序看，答案可能是B 2 .基础部分必须断开的是( )。 A .伸缩缝 B .温度缝 C .沉降缝 D .施工缝
[答案]C 【解析】沉降缝的基础必须分开。参见教材P29 。 3 .均布荷载作用下，连续梁湾矩分布特点是( )。 A .跨中正弯矩，支座负弯矩 B.跨中正弯矩，支座零弯矩 C .跨中负弯矩，支座正弯矩 D.跨中负弯矩，支座零弯矩 [答案]A 【解析】连续梁受力特点是跨中有正弯矩，支座有负弯矩。参见教材p25 。 4 .楼梯踏步最小宽度不应小于0. 28m 的是( )的楼梯。 A .幼儿园 B .医院 C .住宅套内 D.专用疏散 [答案]B [解析]医院楼梯踏步的最小宽度为0. 28m 。参见教材p34 。 5 .系列防水卷材中，温度稳定性最差的是( ) . A .沥青防水卷材 B .聚氯乙烯防水卷材 C .高聚物防水卷材
D.高分子防水卷材 [答案】A [解析]沥青防水卷材温度稳定性较差.参见教材p84 . 6 .有抗震要求的带肋钢筋，其最大力下总伸长率不应小于( ) %。 A . 7 B . 8 C . 9 D . 10 [答案]C [解析]有抗震要求的，钢筋的最大力总伸长率不小于9 %。参见教材p 48 。 7 .混凝土试件标准养护的条件是( ) 。 A .温度20士2 ℃，相对湿度95 % D.温度20士2 ℃，相对湿度90% C.温度20 士3 ℃，相对湿度95 % D.温度10士3 ℃，相对湿度90 % [答案]A 【解析】混凝土试件标准养护的条件是：温度20 士2 ℃，相对湿度95 %。参见教材p53 。 8 .关于普通平板玻璃特性的说法，正确的是( )。 A .热稳定性好
2017一级建造师施工管理真题及答案 一、单项选择题 1、在解决国际工程承包合同争议的时候，应该首选()方式。 A.仲裁 D.协商 参考答案：D 答案解析：解决国际工程承包合同争议的主要方式有：协商，调解，仲裁，诉讼。协商是解决争议最常见也是最有效的方式，也是首选的最基本的方式。答案选D。DAB和DRB既不是调解也不是诉讼，是国际工程解决争议的特殊方式，因此BC不正确。参见教材P351。 参考233网校赵春晓模拟题试卷一，第62题。。 2、施工过程中，工程师下令暂停部分工程，而暂停的起因并非承包商违约或其他意外风险，承包商向业主提出索赔，则()。 A.工期和费用索赔均能成立 B.工期和费用索赔均不能成立 C.工期索赔成立，费用索赔不能成立 D.工期索赔不能成立，费用索赔能成立 参考答案：A
答案解析：本题考核工程暂停、终止合同的索赔。工程师有权下令暂停全部或任何部分工程，只要这种暂停命令并非承包人违约和其他意外风险造成的。承包人不仅可以得到要求工期延长的权利，而且可以就其停工损失获得合理的额外费用补偿。 3、根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2001，打桩机械在昼间施工噪声排放限值是()dB(A)。 参考答案：D 答案解析：本题是一个常规的记忆性题目，比较简单，主要考察噪声污染的防治。施工昼间排挡限值是70分贝，晚间是55分贝，因此答案为D。一定要看清题目中是问的昼间噪声排放，而不是夜间。知识点会，审题很重要。 ，第51题。 4、据《工程网络计划技术规程》JQJ/T121-2015，直接法绘制时标网络计划的第一步工作是 (A)。 A.将起点节点定位在时标计划表的起始刻度线上 B.绘制标时网络计划 C.计算各工作的最早时间 D.确定各节点的位置号
初始注册： 申请初始注册的，申请人应当提交下列材料： （一）《二级建造师初始注册申请表（1-1,1-3）》、《企业二级建造师初始注册申请汇总表》网上下载； （二）资格证书、学历证书和身份证明原件及复印件一份（市政专业）； （三）申请人与聘用企业签订的聘用劳动合同复印件或申请人所在企业出具的劳动、人事、工资关系证明（养老保险）； （四）逾期申请初始注册的，应当提供达到继续教育要求证明材料复印件。 申报材料有第（一）项（市政专业各两份）和（二）、（三）、（四）项（市政专业一份）复印件组成。 建造师初始注册的流程步骤及需要提交的材料 1、登录“河南工程建设信息网”在右侧点击“建造师注册—一、二级建造师注册管理系统”，进入二级建造师注册管理系统； 2、首先需要下载身份锁驱动，并安装在电脑上，然后需要重新启动电脑（注意安装驱动时请不要将锁插在电脑ＵＳＢ口上）。 3、重启后，请将加密锁插入在电脑的usb接口处，然后进入建造师注册申请个人登陆入口，在界面左边下载二级建造师个人初始注册本地版，并安装在电脑上。 4、安装完毕后，在屏幕左下角“开始—程序”中找到二级建造师个人版，填写需要申报的建造师个人资料（“公司名称”下面这一块不填，业绩不填），并保存。 5、之后进入企业登陆入口（新申办的企业在第一次登陆时需要填写企业基本信息），在左边界面选择二级建造师---初始注册，点击“导入个人信息”按键，并导入刚才填写保存的个人信息。 6、导入完成后点击建造师信息前的对勾，然后点击“上报”；把申报状态选为“审查中”，点击建造师信息的“查看”按键，弹出带条形码的申请表格（1-1,1-3），打印即可。 7、最后选择建造师信息前的对勾，点击“生成汇总表”按键，打印即可。
1K410000 市政工程公用技术 1K411000 城镇道路工程 根据历年的考试情况来看，本章在考题中所占的分值在15分左右（含质量控制内容），案例题多有考点，仅有个别年份案例题不涉及。考生需要掌握的重点内容有沥青路面结构特点及施工，案例题特别注意结合点，如路桥结合、路和管道结合、路和现场布置结合等。 近年考试内容统计 题型 2018年 2017年 单项选择题 ①单选1：沥青道路基层作用②单选2：土的强度指标③单选3：沥青路面裂缝原因 ①单选1：沥青路面稳定性适用指标②单选2：水泥道路路面材料的要求③单选3：加筋土挡土墙特征④单选4：湿陷性黄土处理方法 多项选择题 ①多选1：沥青材料适用的道路 ②多选2：无机结合料稳定基层的特点 ①多选1：沥青道路结构组成 ②多选2：土工合成材料用于道路裂缝控制的材料要求 案例分析题 ①案例一：道路坡度结合高程计算②案例四：道路边设置变压器要求 案例一：水泥混凝土板底脱空处理 1K411010 城镇道路工程结构与材料 1K411012 沥青路面结构的组成特点 知识点1：城镇道路的分类与分级 1）分类依据：地位、交通功能、服务功能。2）快速路、主干路、次干路与支路的特点 ①快速路：完全为交通功能服务，设置中间隔离带、采用立体交叉。②主干路：交通功能为主，采用平面扩大交叉口。 ③支路：以服务功能为主，无中间隔离带。（交通功能弱，但是有）知识点2：城镇道路路面的分类1.按力学特性分类 1）柔性路面：弯沉变形较大，抗弯强度小，它的破坏主要取决于极限垂直变形和弯拉应变，其代表是各种沥青类路面。（特点以柔克刚） 2）刚性路面：抗弯拉强度大，弯沉变形很小，它的破坏主要取决于极限弯拉强度。其代表是水泥混凝土路面。（特点宁折不弯）
2019年一级建造师建设工程项目管理真题及答案解析 单选 1、下列建设工程管理的任务中，属于工程使用增值的是()。 A.有利于环保 B.提高工程质量 C.有利于投资控制 D.有利于进度控制 答案：A 解析：详见2019版教材P3页。增值有建设增值和使用增值两类，建设增值偏重于建设阶段，包括建设安全和质量、进度、安全三控。而使用增值包括使用安全、维护、运营、节能环保和使用功能。 2、根据《项目管理知识体系指南(PMBOK指南)》，项目经理应具备的技能包括()。 A.决策能力、领导能力和组织协调能力 B.项目管理技术、应变能力和生产管理能力 C.管理能力、应变能力、社交与谈判能力和项目管理经验 D.项目管理技术、领导力、商业管理技能和战略管理技能 答案：D 解析：2019版教材P8，项目经理应具备四种技能：项目管理技术、领导力、商业管理技能和战略管理技能。
3、业主方项目管理的目标中，进度目标指()的时间目标。 A.项目动用 B.竣工验收 C.联动试车 D.保修期结束 答案：A 解析：对业主而言，进度目标指的是项目动用时间，即交付使用的时间。 4、关于组织论及组织工具的说法，正确的是()。 A.管理职能分工反映的是一种动态组织关系 B.工作流程图是反映工作间静态逻辑关系的工具 C.组织结构模式和组织分工都是一种相对的静态组织关系 D.组织结构模式反映一个组织系统中的工作任务分工和管理职能分工 答案：C 希赛老师解析：A错误，管理职能分工是是一种静态组织关系；B错误，工作流程才是动态工具；D错误，组织结构模式反映的是各部门之间的指令关系。 5、下列工程项目策划工作中，属于决策阶段经济策划的是()。 A.项目总投资规划 B.项目总投资目标的分解 C.项目建设成本分析 D.技术方案分析和论证 答案：C
2013年一级建造师考试真题及解析《工程法规》 一 、单项选择题(共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 第1题 下列代理行为中，不属于委托代理的是( ) A. 招标代理 B. 采购代理 C. 诉讼代理 D. 指定代理 【正确答案】：D 试题解析：参见教材P13 第2题 下列物权中，不属于用益物权的是( ) A. 土地所有权 B. 土地承包经营权 C. 建设用地使用权 D. 地役权 【正确答案】：A 试题解析：参见教材P19 第3题 某建设单位为方便施工现场运输，借用项目相邻单位道路通行，双方约定建设单位每月支付20000元费用，据此，建设单位享有的权利是( ) A. 建设用地使用权 B. 地役权 C. 相邻权
D. 宅基地使用权 【正确答案】：B 试题解析：去年考过。考核地役权和相邻权的区分。相邻权无偿、无需对方同意。地役权需通过双方合同约定，一般为有偿。 第4题 国有建设用地使用者依法对土地享有的权利不包括( ) A. 占有权 B. 使用权 C. 收益权 D. 所有权 【正确答案】：D 试题解析：国有建设用地使用权为用益物权，系权利人对国家所有土地占有、使用、收益的权利。 第5题 按照合同约定或者法律规定，在当事人之间产生特定权利和义务关系的是( ) A. 债 B. 所有权 C. 知识产权 D. 担保物权 【正确答案】：A 试题解析：参见教材P22 第6题 关于知识产权的说法，正确的是( ) A. 知识产权是权利人对其创造的智力成果依法享有的权利 B. 知识产权可以分为两大类，一类是邻接权，一类是著作权
2013年一级建造师《建筑工程管理与实务》通关宝典解密题（一） 一、单项选择题（共60题 每题1分，每题的备选项中，只有一个最符合题意） 1.一般来说，( )的地震，对建筑物引起不同程度的破坏，统称为破坏性地震。 A.M<2 B.M=2～5 C.M>5 D.M>7 2.在建筑结构体系中，（ ）结构体系适用于30～50层的房屋。 A.筒体 B.框架 C.桁架 D.混合 3.在我国，普通钢筋混凝土中配置的钢筋主要是（ ）。 A.碳素钢筋 B.冷轧扭钢筋 C.热轧钢筋 D.冷轧带肋钢筋 4.国家标准规定，六大常用水泥的初凝时间均不得短于（ ）min A.25 B.35 C.45 D.55 5.防水卷材的防水性能常用（ ）、抗渗透性等指标表示。 A.不透水性 B.拉伸强度 C.断裂伸长 D.拉力 6.测量两个方向之间的水平夹角的一种仪器称为（ ）。 A.水准仪 B.全站仪 C.经纬仪 D.激光电子仪 7.在土方填筑时，常以土的（ ）控制土的夯实标准。 A.可松性 B.天然密度 C.密实度 D.干密度 8.在网架的安装方法中，（ ）适用于螺栓连接点的各种类型网架，并宜采用少支架的悬挑施工方法。 A.高空滑移法 B.高空散装法 C.整体吊装法 D.整体提升发 北京 国 发 劳 科 教 育 咨 询 中 心
9.防水特殊部位细部构造要求中，从底板折向里面的卷材与永久保护墙的接触部位，采用（ ）施工。 A.热熔法 B.冷粘法 C.点粘法 D.空铺法 10.建筑工程施工进度事后控制的内容不包括（ ）。 A.指定总工期突破后的补救措施 B.调查相应的施工计划，并组织协调相应的配套设施和保障措施 C.指定保证总工期不突破的对策措施 D.进行工程进度的动态管理 11.模板分项工程质量控制不包括（ ）。 A.制作 B.安装 C.设计 D.钢筋加工 12.根据《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300）,由( )负责组织实施建设工程主 体验收工作. A.建设单位 B.设计单位 C.施工单位 D.建立单位 13.建筑工程质量问题发生后，事故现场有关人员应当立即向工程建设单位负责人报告；工程建设单位负责人接到报告后，应于（ ）h 内向事故发生地县级以上人民政府住房和城乡 建设主管部门及有关部门报告。 A.1 B.2 C.3 D.4 14.不需要专家论证的专项方案，经施工单位审核合格后报建立单位，由（ ）审核签字后执行。 A.项目总监理工程师 B.注册建造师 C.项目技术负责人 D.项目法人 15.关于高处作业的安全控制点，下列表述中，错误的是（ ） A.吊装作业人员必须佩戴安全帽，在高空作业和移动时，必须系牢安全带 B.作业人员上下应有专用的爬梯和斜道，不允许攀爬脚手架或建筑物上下 C.遇有5级或5级以上强风、浓雾等恶劣气候，不得从事露天高处吊装作业 D.在高处用气割或电焊切割物件时，应采取措施，防止火花飞落伤人 北京 国 发 劳 科教 育 咨 询 中 心