建设工程
劳务分包合同
（合同编号：20200717002）
工程名称：中心机房综合布线施工劳务分包合同甲方：
乙方：建筑劳务有限公司
签约地点：四川
签约日期：年月日
甲方（全称）：
乙方（全称）：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程专业合作事项协商一致，签订本劳务合同，双方共同遵照执行。
第一条：工程概况
1.1 工程名称：雅砻江公司集控中心通信自动化机房二期建设施工项目综合布线施工劳务分包合同
1.2 工程地点：
第二条：承包方式：本工程采用综合单价包干计费。工程清单总价为￥ .00 （大写：元整）。实际总价以最终工程量结算清单审计为准。
第三条：承包范围及内容：
3.1 机房项目工程: 数据中心机房建设工程综合布线分包合同，详见双方已确认的图纸施工，必须保证系统正常运行完善性。
3.2 本项目工程包括本工程施工范围内施工安装、配合调试、施工缺陷处理（仅限施工造成的）、配合甲方进行竣工验收等相关事宜。
3.3 所有甲方提供给乙方用于安装的材料涉及的二次转运、材料库房整理均由乙方负责并承担责任，乙方不得向甲方提任何诉求。
第四条：合同文件及解释
4.1 合同文件的内容及解释顺序如下：
4.1.1本合同及各项附件；
4.1.2已标价工程量清单；
4.1.3补充协议；
4.1.4施工图纸。
注：若合同文件之间有任何矛盾或合同文件出现含糊不清时，在双方无法协商一致形成补充协议的情况下，依据上述排列顺序解释合同文件。
第五条：图纸
5.1 甲方向乙方提供相关深化图纸，乙方应按图施工，如有变更需向甲方书面形式提出，得到甲方认可后方可实施，乙方收到甲方的相关资料妥善保管及不得向第三方透露，造成一切
后果由乙方负全责。
5.2 甲方向乙方免费提供1套施工图纸，过程中如出现图纸调整，甲方应及时向乙方提供相应图纸。
5.3 甲方给乙方提供电子版图纸，供乙方根据需要自己打印，实施过程中有运营商、燃气、自来水、电力等管道影响具体施工因素需向甲方及时提出，依据甲方意见施工，避免乙方施工中进度延后。
第六条：合同工期
6.1开工日期：年月日
6.2完工日期：年月日
6.3总日历工作天数为：日历天（国家法定节假日、可以预料到的政府行为影响因素等均包含在总日历工作天数内）。乙方承诺不会因为任何原因影响工程工期。
第七条：合同价款
7.1 本合同为：综合单价包干计费（本合同中统称“合同价款”）详见《中心机房综合布线施工劳务清单》
7.2 乙方综合单价包干计费包含施工内容所发生的费用，包括但不限于以下内容：
乙方为完成本合同工程内容所发生的人工费、部分辅料费、管理费、利润、所有税金、各种损耗、成品保护费、安全文明施工费、配合费、搬运费、材料堆放及保管费（属于乙方的）、整理、清理、保护、临建工程（属于乙方的）等费用、环卫费（施工现场的清洁）、床、被褥、生活、住宿、办公等费用，现场清理费、保险费，政策性文件的调整及人工和辅助材料涨价等（但应有一定的时效，应以合同签订时起，在3个月内有效，否则应根据市场做相应的调整）。
7.3 本工程实施过程中，乙方需提供该项目实施的各种机械及工具，甲方不提供任何施工器材，大中型施工机械设备除外。
7.4 乙方自身实施区域内的安全文明施工和建设由乙方自行负责，实施标准需满足甲方与施工现场的规范要求；
7.5 甲方不向乙方提供住宿场所；
7.6 乙方的施工建渣由乙方负责运送处理。
7.7 乙方自身实施范围内已完工程的成品保护和材料看管以及自身采购材料的保护及看管由乙方自行负责；
7.8 乙方施工过程影像资料（照片）需按甲方要求按时提供。同时需在设备开箱后整体保存相关设备的检验报告、检验合格证等相关资料并交予甲方，若因设备本身包装内缺失相关资料需立即向甲方报告，否则甲方有权对其进行相应处罚。
7.9 《机房综合布线施工劳务清单》以外零星用工：按300元/工日另行计算费用，计入进度与结算清单，乙方需无条件执行甲方工程师的施工指令。
第八条：质量要求
8.1 质量标准：中心机房综合布线施工项目专业分包项目初步设计标准；质量目标：合格。
8.2 质量奖罚：工程验收质量等级如达不到《中心机房综合布线施工项目专业分包项目初步设计标准》及工程所在地有关政府部门文件的要求，达不到合同约定质量标准和目标，限期整改，工期不予顺延,如限期整改不到位每日处罚款200元。
第九条：合同款项支付
对乙方的付款按照以下方式进行：
乙方提交付款申请，甲方项目部审核确认，并通过项目部向公司提交请款单。甲方可对请款单内容或工作进行审核。除非合同中另有约定，甲方须于接收后5天内提出任何反对支付该价款的理由，或建议应削减的价款额度。收到甲方的审核结果并经双方盖章确认后，甲方按确认后的审核金额向乙方付款。
在甲方向乙方付款前，乙方须向甲方开具相应数额的 3 %增值税专用发票（发票可交到甲方项目部处），项目结算完成后乙方必须按甲方要求提供至结算总价100%的 3 %增值税专用发票，否则，甲方有权顺延付款时间而无需承担任何违约责任。
9.1. 支付
合同签订之日起7个工作日内由甲方向乙方支付合同总额的20%预付款，作为乙方前期筹备费用（包括人员安置及相关机具设备）；本次项目施工分为两个阶段进行，施工第一阶段（以甲方指定内容为准）完成后，7个工作日内甲方向乙方支付所完成工作量施工费的80%作为进度款（含前期支付的预付款）；施工第二阶段完成后（整个项目完成施工验收）7个工作日内，甲方向乙方支付剩余所有费用。
9.2. 乙方需认真填写合同中乙方单位名称、账号、开户行、收款人内容。如收款人有变动，乙方必须出具书面变更证明，经甲方同意后交财务备案。
9.3本合同的履行，双方之间的债权债务不得转让。
第十条：甲方代表
10.1 甲方驻工地代表：，职务：项目经理。
10.2 甲方驻工地代表行使合同约定权利，履行合同约定的职责。甲方代表可委派有关具体
管理人员承担自己的部分权力和责任，涉及经济责任和工期的事务必须经委派人驻工地代表确认方为有效。委派人员的调整和撤回应提前通知乙方。
10.3 甲方代表有权要求乙方对不服从指挥安排或不称职的有关人员进行相关处理，包括教育、罚款、甲方有权要求乙方更换不符合甲方要求的人员。
10.4 甲方代表发现乙方无履约能力，有权停止乙方的工作，并上报上级终止合同，按实际施工量的50%结算给乙方后，乙方撤出工地。
10.5 甲方代表的指令、通知由其本人签字后，以书面形式交给乙方代表，乙方代表在回执上签署姓名后生效。甲方代表在收到乙方代表持有异议的书面报告后的24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定，并书面通知乙方。
10.6 甲方代表的撤换不影响本合同的效力。
第十一条：乙方代表
11.1 乙方驻工地代表：，职务：项目现场负责人。
11.2 乙方驻工地代表行使合同约定的权利，履行合同约定的职责。乙方的要求、请求和通知均应以工程联系单或会议纪要的形式送交甲方，办理签收。
11.3 乙方代表应按甲方批准的施工组织设计或施工方案和依据合同发出的指令、指示组织施工。在情况紧急无法与甲方代表联系时，可采取紧急措施，确保现场工程人员生命、财产安全，并在采取措施后八小时内向甲方提交书面报告。
11.4 乙方代表接到甲方代表要求处理相关人员的通知后，立即对该人员进行教育、罚款、直至更换符合要求的工作人员，若该人员被更换，应交回有关证件，未经甲方代表的书面许可，不允许此人员再进入工地。
11.5 乙方代表对甲方代表的指令持有异议时，应在收到指令后的24小时内提出书面报告。
11.6 乙方代表人须经甲方书面同意，后任继续承担前任应负的责任，未经甲方代表书面同意，擅自更换乙方代表需承担500元/次的违约金。本项目施工期间，乙方应至少有一名管理人员在岗以保证项目的有序进行。
11.7 乙方对乙方代表及其工作人员的行为承担责任。
11.8 乙方进场前需上报现场管理人员名单，未经甲方书面允许，乙方不得擅自更换现场管理人员，否则，乙方需承担200元/次的违约金。
11.9 乙方必须服从总包方的统一管理和工期调度
第十二条其他约定
12. 1 严格执行甲方的材料管理制度，如果因乙方的原因导致材料丢失，损坏等情况，自行赔偿，并不得影响项目进度。如发生该情况，甲方将有权要求乙方赔偿。
12.2 乙方的施工器具由乙方自行保管和存放，如需甲方提供保管场所，由乙方负责搬运到甲方管理人员所指定的地点，并按甲方管理人员的要求摆放。
12.3 施工中，如遇既有设备或线路所属单位人员及相关单位喊停的，应当立即停止施工，乙方施工人员现场协调并立即通知甲方，未妥善协商好前不得擅自施工，避免矛盾产生。
12.4 施工中，如因乙方施工人员未按正确施工规范施工，造成自身及他人人身伤害的责任由乙方负全部赔偿责任。
12.5 施工中，如因乙方施工人员未按正确施工规范施工或未按甲方要求施工，造成既有线路损伤并造成事故的，由乙方负责全部赔偿责任。
12.6 施工中，如因乙方原因造成布放线缆损坏或错误时，由乙方人员负责重新布放或接续，造成甲方经济损失的，由乙方负责赔偿给甲方。
12.7 因雨、雪等恶劣天气原因，或不可抗自然力量造成工期延误的，不追究乙方责任。
12.8 乙方不履行或不完全履行本协议职责，造成生产事故或甲方经济损失的，由乙方承担全部责任。
12.9 施工中，如因甲方施工人员指导失误造成既有线路及设备损坏的，由甲方负责赔偿。按照损还设备及线路全额赔偿。及误工造成的工期顺延，恢复安装产生的人工材料费。
12.10 施工中，如因甲方原因造成人员伤亡时由甲方负责赔偿。
12.11 施工过程中，如因甲方原因（如：甲方材料供应不及时，前提是乙方必须做出甲方认可的合理材料到货时间表）造成工期延长或经济损失的，由甲方负责。业主原因造成工期延长的则工期顺延。
12.12 甲方应提供给乙方施工必要的环境条件，具体包括提供项目部各领导通讯录。甲方提供后具体施工对接由乙方完成。若因乙方协调因素导致施工不能正常进行，甲方不承担任何责任，工期不得顺延。
12.13 每次请款乙方必须提前提供劳务增值税发票或辅助材料购买的增票（购买单位需填写甲方全称）。
12.14 若因乙方不听甲方现场管理或多次出现质量问题，甲方有权要求乙方离场。离场决算将依据劳务合同清单单价（应扣除5%调试安装费）与实际完成工作量决算，甲方只支付核算金额的80%。
12.15 乙方负责施工作业面的全部清理工作，在甲方未完成设备移交前，乙方负责成品保护工作。
12.16 乙方进场施工前应与甲方签订《施工现场安全生产管理协议书》、《施工现场临时用电安全管理协议书》。入场工人需完成三级教育，进、退场提交《进、退场承诺书》。
12.17 乙方应当按时为其员工支付工资。不得因延迟或推迟支付工人的工资而引发社会矛
盾，影响业主经营及甲方工程进展。
12.18 人员与劳动力保证要求
1）保证该项目有一名项目负责人，一名技术管理人员。
2）保证有足够的劳动力供应能力，能保证临时抢工、突击时劳动力的供应。
3）施工中，乙方施工人员不得从事与本工程无关的其它劳务活动。
12.19 安全管理
1）乙方施工与管理人员必须配合甲方完成安全教育，同时遵循甲方与项目总管理方的安全管理要求。
2）乙方应保证施工人员平时的安全教育，发放安全保护用具，保证安全施工，乙方在施工过程中发生的任何安全事故由乙方承担，与甲方无关。
3）乙方必须为每位项目参与人员购买施工意外保险。
4）乙方必须向甲方提交项目参与人员的名单，并提供身份证件，供甲方做好备案记录。人员的调进调出，必须书面通知甲方备案。如未发现未备案人员入场施工，每发现一次罚款100元。对于未备案人员，甲方将不接受作为甲方施工人员，出现责任由乙方全部承担。
5）甲方每日均有管理人员现场巡查，如发现乙方施工人员有违反安全管理规范的行为，有权制止和处罚。具体详见安全管理规范要求。每月罚款在支付的进度款中扣除。
12.20 乙方负责配合厂家或项目部的调试工作，若因非乙方的原因产生多次调试（3次及以上），应给予乙方合理的补助。
12.21 乙方在施工过程中，若出现清单中缺项部分，或出现与清单中要求的施工工艺有差异，施工单价参考同类施工项单价，或者参考目前市场价，并经过甲乙双方确认费用后，乙方再进行施工。
12.22 质量管理
1）施工开始前，乙方现场施工负责人与技术管理人员（必须保证2名人员）应参加甲方组织的技术交底与图纸会审，必须对室内外设备线缆的走线路径进行熟悉和规划。
2）乙方施工人员必须服从甲方施工管理人员的施工管理要求，应保质保量、按时完成所承包的全部施工内容。乙方劳务人员在甲方工作期间应当遵守甲方规章制度，服从甲方工作安排。
3）布线每处接头必须做好线标(前端后端均贴机器打标签)，具体标注详见技术交底文件。如被甲方检查出未做，将严肃进行处罚。每核查一处，罚款20元。并迅速纠正,如仍然不纠正，发现一处，项目部技术人员负责做好线标，同时罚款100元一处。
4）如违反雅砻江集控中心机房综合布线施工项目要求的行为或发现使用劣质材料、偷工减料行为，将进行200元/处惩罚，并且重新选用合格材料进行施工，对于重新施工的费用由乙方自行解决。
第十三条本协议中未尽事宜经双方协商后补充，与本协议一并执行。
第十四条双方因履行本协议发生争议，应协商解决，协商不成，由甲方住所地法院解决。
第十五条本协议一式两份，甲乙双方各执壹份。本协议经双方签字或盖章后生效。
甲方：乙方：
法定代表人（授权代表）：法定代表人（授权代表）：
地址：地址：
开户银行：开户银行：
账号：账号：
电话：电话：
签约日期：年月日签约日期：年月日
合同编号 工程劳务分包合同 工程承包人（甲方）： 劳务分包人（乙方）： 签订日期：年月日 签订地点：
关于对《工程劳务分包合同（范本）》有关问题的说明 《工程劳务分包合同》共35条，使用时要求原则上不对其具体条款进行修改。根据实际情况，某些条款可以由当事人另行约定。就合同文本的使用说明如下： 1.本合同文本适用于工程承包人（施工总承包人或专业工程施工承包人）将施工项目中的劳务作业部分进行分包活动。工程承包人根据自身及项目实际情况决定是否进行劳务分包，不需经发包人同意，这一点与工程专业分包不同。本合同适用的劳务分包作业有13种，在签订工程劳务分包合同时一定要注意其适用范围。 2.第九条“项目经理”，可以根据具体情况增加对分包方不称职项目经理替换程序的具体条款。 3.第十条“甲方义务”，根据具体情况可以做适当调整。 4.第十一条“乙方义务”，根据实际情况可以增加乙方其他方面的义务。 5.第十五条“保险”，对于劳务分包方人员及机械设备保险情况一定要通过合同条款严加控制。 6.第十七条“劳务报酬”，在合同文本中提供了劳务报酬的三种计价方式供选择。根据劳务作业的种类及项目的具体情况进行选择，并可对选定的计价方式进行细化规定。劳动报酬计价方式选定后，删去合同中其他两种计价方式规定，同时将合同以下条款中的另两种计价方式相关内容删去，相应序号进行调整，保持合同的统一性。 7.第二十五条“违约责任”，对于违约金的规定应当由双方充分协商加以确定。 8.第二十七条解决争议的法律程序只能在仲裁和诉讼之间选择一种。填写仲裁名称时，要写明仲裁机构的准确名称，如“北京仲裁委员会”；选择诉讼方式，应尽量填写我方所在地人民法院。关联交易指中石油集团与股份公司签订合同。 9.第三十五条“补充条款”，此条款为当事人之间规定本合同文本规定条款不能满足需要时，可在此根据需要填写。 10. 为保证合同条款的完整性，使用时请在画横线的地方填写双方商定的内容，不采用或不填的条款应在空格处划删除线。 11.签字人应为公司法定代表人、负责人或法定代表人、负责人授权的代表。签署前甲乙双方应分别提供签字人的授权书。
建筑工程劳务分包合同的范本 随着社会经济的快速发展，城市化建设进程的不断加 快，建筑行业得到了快速发展，以下是为您整理的建筑工程 劳务分包合同的范本相关资料，欢迎阅读！ 建筑工程劳务分包合同的范本一甲方：身份证：电话：乙方：身份证：电话： 今由甲方金瓯富贵世家3# 、 4# 楼钢筋绑扎承包给乙方，从标准层至工程完工，按建筑面积元/m2 计算。 1、甲方提供：安全帽、扎丝、垫块等辅料。 2、甲方负责吊料，供应材料，乙方负责接料，屋面剩 余钢筋由乙方清理。 3、乙方必须保证人员充足，按要求施工，施工验收未 达标的，乙方负责修整，费用自付，按质按量完成施工进度。 4、乙方施工人员要做到文明施工、安全生产。 5、生活费按每人每月壹仟元，工程款工程结束后三个 月内付清。 6、违约：如乙方未能按质按量完成工程进度，中途退 场，甲方有权按完成工作量的50%支付工程款。 7、经过双方充分友好的协商，遵循平等、自愿、公平 和诚信的原则签订本合同，双方共同遵照执行。 甲方：乙方：年月日 建筑工程劳务分包合同的范本二劳务分包单位：
劳务承包单位： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵守平等、自愿、公平和 诚实信用的原则，甲乙双方就工程内的劳务，分包事项经甲乙双方友好协商一致，达成如下协议，共同执行并签订本合同书。 一、工程概况： 工程名称： 工程地点： 结构形式： 承包方式： 协议工期：开工日期：年月日 竣工日期：年日 协议工期总日历天数 二、包干单价及付款方式 混凝土浇筑：在承包范围内按元/ 立方米进行单价包干;未达到一次性验收合格按元 / 立方米进行单价包干; 上述包干单价施工方已充分考虑了涨价风险等因素，结算时包干单价不作任何调整。单价包干包括：工程所需的所有人工、辅助材料费、低值易耗品、工具机具费、管理费、利润、劳 动保护费等。 1、乙方达到本工程质量、进度、安全文明施工等的要
施工劳务分包协议 发包单位（甲方）： 分包单位（乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，为明确双方的权利和义务，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。 第一条：工程名称： 第二条：工程地点： 第三条：工程主要内容： 第四条：工程期限： 计划开工时间：（以建设单位通知开工时间为准） 计划完工时间： 总工期为120日历天 第五条：分包方式： □包工包料□包工不包料□包工包部分材料 其他方式： 第六条：分包总价款及税金的承担和付款方式 一、分包总价款： 二、税金的承担：双方选用以下第3种税金承担方式 1、工程（主合同即甲方与建设单位合同，下同）税金全部由乙
方交纳。乙方向甲方提出分包款项申请报告时，必须提供相应的正式税票给甲方。 2、甲乙方双方各自承担各自的税金。乙方向甲方提出分包款项申请报告时必须提供相应的正规税票。 3、工程税金全部由甲方承担。 三、如有审减，分包最终价款以建设单位审计价款以及工程完工后甲乙双方书面确认的审核价款为准。 四、付款方式：双方选用以下第2种付款方式 1、甲方收到建设单位工程款，同时收到乙方开据的正式税务发票后，按收到款项的相应比例金额（不超过建设单位付款金额的70 %）支付给乙方。 2、按完成工程量比例支付，甲乙双方必须对当期完成的工程量有明确的书面认定，同时乙方提供相应金额款项的正规税务发票后，甲方按完成工程量对应金额款项的70 %支付乙方。 无论何种付款方式，在工程竣工后甲方初验前，甲方均按建设单位实际支付工程款金额最多付至该款额的70%；建设单位验收合格并付至主合同金额（合同金额与审计结算金额不一致的则以后者为准）的95%后，甲方支付乙方本合同金额（合同金额与审计结算金额不一致的则以后者为准）的95%；留5%做为质保金，质保期满后在甲方收到建设单位支付的款项（质保金），扣除应扣除款项后（如有）的余额一次性付清。 乙方未提供发票或提供的发票不合法或不符合约定的，甲方有权
编号：_____________光缆线路工程施工劳务承包协议 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方： 乙方： 甲方因施工需要，特委托乙方提供劳务，承担光缆线路工程建设工程的施工任务。为确立甲、乙双方劳务关系，明确相互的责任，确保工程质量和工程按期完成，根据《中华人民共和国劳动法》及有关部门法律规定及公平合理的原则，经双方协商一致，达成以下条约： 一、合同期限：合同自年月起生效，年月底或结清施工费后，本合同自动终止。 二、工作内容和要求： 乙方在合同期间要严格执行甲方下达的各项施工任务，并达到规定的质量标准，质量标准以邮电颁发的《本地通信线路工程验收规范验收技术规范》以及合同中提出的技术特殊要求等为依据。 三、施工承包方式： 乙方承包：年度甲方中标的广电电信普遍业务第二批项目，（具体项目以甲方派工单为准）。乙方承担包括车辆使用、材料二次运转、工地转场等费用，按照协议的工程质量和工程进度需要，乙方提供劳务人员，自带施工必要的工程设备、器械，组成成建制的工班，实施本协议施工作业。 四、施工日期：按甲方工程派单工作约定日期为准。 五、施工费用核算： 1、《光缆施工报价单》。见附件1. 2、根据甲方对乙方施工安全管理的需要，乙方须认真阅读、学习本协议附件二《施工安全承诺书》，避免施工过程中造成的一切人员、设备及第三方的损失；如发生人员、设备及第三方损失
一切后果由乙方承担。 六、施工内容： 以甲方派工单为准并绘制竣工草图。 七、付款方式： 1、乙方以甲方派发的施工单为准进行施工，甲方支付进度款。于每月25日对本月已完工工程量进行核算，抽检合格后支付本月已完工工程量总价款的30%（当月月底前支付当前工程款）；甲方每月末对乙方已完工施工段落进行抽检（抽检率不低于10%），由项目负责人现场核对线路竣工长度，检查施工质量。年末核算本年度工程量。 2、建设单位初验验收合格后，甲方支付年度工程总价款的50%（建设单位初验完成后15日之内支付），待审计完成后，按最终审定金额，支付审定后工程量总价款10%（审定金额）（建设单位审计完成后15日之内支付）。一年保质期结束后支付最后10%。 3、抽检中如出现图纸与现场不符，抽检误差超过5%，乙方需限期进行整改，所产生的费用由乙方承担；整改完成后在进行抽检及付款；如二次抽检还未达标将扣罚乙方本季度工程总施工费用的5%。本项目所有款项在甲方收到工程款后同比例按时支付！ 八、工程工期： 除不可抗阻（1.材料供应不及时；2.工程款支付不到位；3.不可抗自然力；4.当地村民阻挡严重）的因素外，乙方应确保工程按规定工期完成，如乙方未按规定的工期完成，其所有后果由乙方全部承担且甲方有权扣罚该工程的一部分施工费，每逾期一天扣除本月总施工费的2%；直至乙方按要求完成施工。如乙方无法继续施工，甲方有权重新派驻其他工程队完成余下的工程量，乙方应积极配合完成（包括材料的转交和施工协调）全部的工程，造成损失的乙方负责承担。 九、双方责任和权力： 1、甲方责任和权力： （1）甲方应向乙方提供施工计划单，并按时支付工程进度款。
建设工程施工劳务分包合同 甲方（承包人）： 乙方（劳务分包人）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 1、劳务分包工作对象及提供劳务内容 1.1工程名称： 1.2工程地点： 1.3分包范围： 1.4承包方式： _________________________________________________。 2、合同价款 2.1工程合同价款：（大写）人民币____________元，（小写）人民币________元。 2.2合同价款的计价方法： ____________________________________________________。
7.3负责对工程质量、工期、安全生产、文明施工的控制、监督、检查和验收。 7.4负责统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收。 7.5按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要。 7.6负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。 8、劳务分包人义务 8.1、对本合同劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作；未经工程承包人授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度； 8.2、劳务分包人根据施工组织设计总进度计划的要求，每月底前 天提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按工程承包人要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经工程承包人批准后严格实施； 8.3、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款； 8.4、自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查；接受工程承包人随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局； 8.5、按工程承包人统一规划堆放材料、机具，按工程承包人标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作； 8.6、按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合工程承包人办理交工验收； 8.7、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因劳务分包人责任发生损坏，劳务分包人自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款；
土建施工劳务分包合同 发包方; 项目部 (以下简称甲方) 分包方：（以下简称乙方） 甲方将楼及相邻地下室土建工程分包给乙方施工，为了明确双方责、权、利和义务，确保工程质量，按期完成施工任务，经双方充分协商，达成如下协议： 一、工程概况： 1、工程名称： 2、工程地点： 二、承包范围: 地下室基础土方清底及修边,垫层砼浇捣,砌砖胎膜及粉刷,找平层,防水保护层施工,所有砼浇筑；主楼基础土方清底及修边,基础,主体结构(含二次结构)砼浇筑,砼楼面, 砌筑工程,内粉刷及喷浆,楼地面,屋面, 外墙砖墙面(含剪力墙与砖墙连接挂网处)粉刷及喷浆(含剪力墙)、外墙线条(半成品模具线条除外)、门窗侧面粉刷,地暖工程的砼找平层施工,承包施工范围内的所有卫生清理等本工程设计图纸所涉及的一切土建工程内容。具体包括: 1、承包单价内工作内容要求： （1）、本工程图纸规范内的塔吊与施工电梯基础施工、外加基础土方清底及修边,基础垫层施工、底部排水沟施工、砼垫层、砖胎膜砌筑粉刷、防水基层、保护层施工及覆土前的保护施工。 （2）、砼垫层、级配砂石垫层、筏板、剪力墙砼浇捣等。基础土方清槽，后浇带外墙处砌体。砌体前粉刷后卫生清理。地下室、楼层尤其楼梯间卫生及时
清理。墙体、地面、屋面、踏步出现大面积空鼓由乙方负责修复及材料赔偿。卫生清理及混凝土浇捣和养护。 （3）、施工图纸及设计变更的所有砼浇筑。砼浇捣完成必须压实及覆盖薄膜（材料由乙方自理） （4）、施工图纸范围内(含设计变更或甲方通知变更)的所有砌筑工程、粉刷工程（含内墙粉刷、滴水线, 外墙砖墙面(含剪力墙与砖墙连接挂网处)粉刷及喷浆(含剪力墙)、线条、滴水线、门窗侧面粉刷）、楼地面找平及所有楼梯踏步水泥砂浆抹面和防滑条,地暖工程的细石混凝土保护层压光机压实、屋面泥工部分(不含地砖)。 （5）、施工图纸范围内(含设计变更或甲方通知变更)的粉刷、斜板、梁柱侧面、滴水线等粉刷。 （6）、内外墙砌体与混凝土梁、柱墙交接处定铁丝网，整体墙面喷刷界面剂。（7）、室外散水、残疾人坡道及台阶（包括土方平整、打夯） （8）、以上1-7点为主要施工界面，具体施工内容以施工图纸、（含设计变更、建设单位要求的更改）为准。施工图纸内的工程量（含设计变更、建设单位要求的更改）增加部分全部包含在承包单价之内，单价不再调整。 （10）、砼浇捣完成后必须采用压平并盖塑料布膜、保温毯养护，与浇水养护。（11）、砼及砂浆试块制作、建筑物外墙面以外1.5米范围内的明沟、散水施工、材料场内与作业面的水平和垂直运输及塔吊旋转半径以外的水平和垂直运输等，放样孔洞堵塞、滴水线、水簸箕、水泥砂浆踢脚线、界面剂拌制涂刷、门窗收边修补等除贴面砖、石材、外墙保温以外的所有泥水工作。 （12）、里脚手架由乙方自备材料、自行搭设、拆除。
Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 建设工程施工劳务分包合同
编号：FS-DY-20893 建设工程施工劳务分包合同 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于_____（以下简称为“发包人”）与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业承（分）包合同（以下称为“总（分）包合同“），双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 1．劳务分包人资质情况 资质证书号码：_____ 发证机关：_____ 资质专业及等级：_____ 复审时间及有效期：_____ 2．劳务分包工作对象及提供劳务内容 工程名称：_____ 工程地点：_____
分包范围：_____ 提供分包劳务内容：_____ 3．分包工作期限 开始工作日期：_____ 结束工作日期：_____ 总日历工作天数：_____ 4．质量标准 工程质量：按总（分）包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到质量评定等级。 5．合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下： （1）本合同； （2）本合同附件； （3）本工程施工总承包合同； （4）本工程施工专业（分）包合同。 6．标准规范 除本工程总（分）包合同另有约定外，本合同适用标准
合同编号：YT-FS-8304-54 建筑工程施工劳务分包合 同(完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
建筑工程施工劳务分包合同(完整 版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方：____ 乙方：____ 为确保甲方承建的____工程劳务承包合同工程顺利完工，根据施工安排，甲方将____工程承包给乙方施工。根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》和《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件使用法律问题的解释》的有关规定，为确保优质按期完成施工任务，按照高标准、严要求完成施工任务的总体目标，同时也为明确甲乙双方在施工过程中的权利、义务及经济责任，经双方协商，签订本合同，条款如下： 第一条工程概况
1．工程名称：_____ 2．工程地点：_____ 3．工程数量：_____ 4．工程数量及内容：_____ 第二条工期 1．开工日期：____年_____月_____日开工。 2．竣工日期：____年_____月_____日竣工。 3．总工期为：日历天____天。 4．阶段性工期目标：以甲方阶段施工计划为准。 第三条承包方式与工程造价 1．承包方式：综合单价承包，工程项目承包单价详见附件一《工序单价承包一览表》。清单所列单价应视为包括了为实施和完成本工程所进行的所有工作项目。 2．工序单价包含的内容：指完成合格的工程项目且合同规定应单独计量的工序单价费用。包括工程修建及其缺陷修复中所需的一切劳务（包括劳务的管理）、各类材料消耗超耗、施工机械、机场管理、施工调遣、
建设工程施工劳务分包合同 工程名称:******** 甲方:******** 乙方:********* 合同签订日期:2017年5月10日 建设工程施工劳务分包合同 甲方(甲方:南通**建筑集团有限公司 乙方(乙方:南通市*******劳务有限公司 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于南通市新华建筑集团有限公司(以下简称为“发包人”与甲方已经签订施工总承包合同或专业承(分包合同(以下称为“总包合同”,双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。 1、乙方资质情况 资质证书号码:C1024032068308-8/1 发证机关:南通市城乡建设局 资质专业及等级:专业分包、劳务分包一级 复审时间及有效期: 2、劳务分包工作对象及提供劳务内容 工程名称: 工程地点:南京市溧水区滨淮大道与南山路交叉口
分包范围:总承包合同范围内的分部分项专业劳务合同 提供分包劳务内容:完成基础、主体结构、装修、机电安装施工所有与之相关的工作内容 3、分包工作期限 开始工作日期:2017年5月25日,结束工作日期:2018年2月7日,总日历工作天数为:259天。 其中:基础、主体、装修工程,235日历天内完成; 机电安装、室外工程,244日历天内完成。 4、质量标准 工程质量:按总承包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》,本工作必须达到质量评定优质等级。 5、合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下: (1本合同; (2本合同附件(包括会议纪要、补充协议等; (3本工程施工总承包合同; (4相关施工标准、规范及其他技术资料; (5招、投标文件等。 6、标准规范
土建工程劳务分包合同 甲方：合同编号： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方将广场项目的基础工程、主体结构工程及初装修工程的劳务、周转材料及小型施工机械分包给乙方施工，为了明确双方职责、权利、义务，确保施工安全、工程质量，加快施工进度，达到协议规定的预期目标，在平等互利的基础上，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。 第一条工程概况 一、工程名称： 二、工程地点： 三、结构类型：框架结构 四、工程承包内容： 1、土建工程 本工程从基础到结构封顶及屋面土建全过程：细部放线，钢筋工程（不包含直螺纹板丝及保护、套筒、电渣压力焊），模板工程，混凝土工程，预埋铁件工程（不含幕墙），墙体砌筑工程，粉刷工程（内墙、内隔断、外墙等粉刷）楼地面工程，屋面工程（不包括卷材防水工程、包括屋面保温、找坡、砂浆找平），吊塔、施工电梯、井架、楼梯间、电梯间、卫生间及设备间的基础施工和塔吊基础拆除清理。相关材料的场内二次搬运，不包括汽车坡道施工。各项工程主要内容如下： 1）基础工程：从基础清土到±0.000的全部工程量。 包括但不限于基础细部放线，人工配合钎土、坑内余土人工清理、人工修坡、覆盖塑料布、积水抽除、清理杂物；外墙防水保护层施工；砖砌基础胎模、胎模粉刷（含阴、阳小圆角），按图纸的混凝土的浇筑及其养护；斜支撑下少量余土开挖；传力带施工（含回填黄沙、浇砼）；地面找平，室内电缆沟，下水道至室外井口、施工洞口的开砌、封堵、施工缝、伸缩缝、后浇带的施工（包括橡胶止水带连接）、楼层清洁以及整个施工场地内的道路清扫，卫生等全过程，包括各设备用房，大型设备基础的按图施工等。 2）模板工程：按照模板专项方案包工包料规范施工，包括但不限于模板材料的计量（配料），配料装卸、标高及尺寸控制，模板支撑系统的搭拆、模板安装与拆除及清理等。 3）钢筋工程：包括但不限于钢筋的制作、安装、绑扎（直螺纹项目、电渣压力焊、植筋不含在内），含盘元的调直、钢筋配料翻样，现场的轴线定位，钢材的型号、规格申报、预埋件安装（幕墙埋件除外）。材料进场卸货、并按规格、型号，按成品和原材料分类堆放，做好标识、放样制作，合理利用，且大于50厘米的短钢筋不得浪费等。 4）混凝土工程：包括但不限于混凝土浇筑前的相关准备工作（混凝土泵车就位、泵管的安装、拆卸、清洗等），结构工程柱，梁，板砼的施工，混凝土浇筑、养护，
合同编码： 建设工程施工劳务分包合同 xxxxx建设（集团）有限公司 二〇一六年
建设工程施工劳务分包合同 第一部分合同协议书 工程承包人：xxxxx建设有限公司/基层公司名称（以下简称“甲方”）（与业主合同的承包人名称 一致或三方协议中被委托方名称一致）劳务分包人：分包单位全称（以下简称“乙方”）（与法人税务主体资格一致）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于（业主单位全称，以下简称为“业主”）与甲方已经签订施工合同（以下称为“业主合同），双方就施工劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 1、工程概况 1.1总包工程名称： 。 1.2总包工程地点： 。 1.3分包工程名称： 。 1.4分包方式：包人工、包辅材、包工器具。 1.5分包范围： ； 主要工作内容：（各分项的详细工作内容或项目特征应在实物量清单或工程量清单予以描述）。 2、分包合同工期 2.1合同工期： 计划开工日期：年月日 计划完工日期：年月日 工期总日历天数为：天 2.2若甲方根据工程总体要求对工期做出合理调整时，乙方应无条件服从，且不得向甲方索赔任何费用。 3、质量标准 本工程质量标准双方约定为：符合业主合同约定的质量标准（后附除有关承包工程的价格细节外的业主合同复印件且需双方盖章确认乙方了解业主合同质量要求）。 4、合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下：
（1）中标通知书（如果有）； （2）分包人的投标书及其附件； （3）本合同及其附件； （4）本合同工程建设标准及有关技术要求； （5）图纸； （6）除业主合同工程价款之外的业主合同文件； （7）合同履行过程中，甲乙双方协商一致的其它书面文件。 在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件的组成部分。 前述各项合同文件中包括合同当事人就该项合同文件所做出的补充和修改，属于同一类型内容的文件应以最新签署的为准。 5、合同价款 5.1含税合同价：（大写）人民币元（小写：￥元），其中不含税合同价：（大写）元（小写：￥元）；税率11/6/0%，税金：（大写）元（小写：￥元）。 5.2合同价格形式，采用下列第（1）/（2）/（3）种形式： （1）固定单价：表中填写乙方中标价或双方谈判价，即在合同有效期内单价不变； （2）可调单价：表中填写乙方中标价或双方谈判价，本单价为基准价（该价格必须填），写明单价调整范围和方式，基准价±风险外的价差、变更签证（不超过业主合同人工费、材料费的价差和变更签证风险范围）。 （3）固定总价：一次性包死价，表中填写总价构成的实物量分项清单或工程量清单项。 6、承诺 6.1甲方承诺已获得业主同意将施工劳务分包工程分包给乙方，并承诺按照分包合同约定的期限和方式支付合同价款。 6.2乙方承诺按照法律规定及分包合同约定组织完成劳务分包工作，确保劳务作业质量和安全，不进行转包及再分包，并按时足额的向劳务作业人员发放工资。 6.3合同当事人通过招投标或其他形式签订分包合同的，双方理解并承诺不再另行签订与分包合同实质性内容相背离的合同。 7、其他
建筑工程劳务分包合同 发包方：XXXX石方有限公司（以下简称甲方） 承包方：_______________________________ （以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同管理条例》及有关规定，结合本工程具体情况，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商签订本合同。 一、工程名称：泰晤士公馆 二、工程地点：铜川新区 三、建筑面积：约7万平米 四、施工工期： 开工日期：以甲方通知乙方进场时间为准。开工在2017年—月—日竣工日期：以建设方及总承包方要求为准。 五、承包范围及承包形式（—号楼） （1）工程范围：根据业主提供的设计施工图、施工图会审纪要、设计变更和施工组织设计所包含的所有工程内容，（不包括独立 基础土石方，水电工程，消防工程，绿化景观工程，防水工程, 门窗安装、各种栏杆安装、外墙面保温层及面层外墙漆，外装饰 工程的面砖和外墙石材装饰及外墙面基层抹灰，内墙涂料、内 墙刷白，室内保温）；即基础工程（包括地梁下口开始及承台的 钢筋、模板制安、砼浇筑）及主体结构砼浇筑工程、模板工程、 钢筋制安工程、室内外脚手架及防护工程、砌体工程、室内抹
灰、屋面机房和构架外墙抹灰、楼地面工程、屋面工程、室内外 的土方回填（如采用人工回填时，另行协商费用）等所有设计施 工项目；室外散水及现场安全文明施工设施及临设，二次搬运、 夜间施工、赶工措施等等，做到工完场清。 （2）该工程采用全劳务承包：包工、包周材、包辅材、包施工机械设备、安全文明施工；（即包括施工用模板及辅材、塔吊、施工电 梯、搅拌机、外墙升降机、钢管扣件、壹级电箱以外的电箱电 缆、安全及文明施工等。） 六、工作内容 1、施工准备工作 根据施工组织设计要求的场地平整、现场临时排水设施、生产临建搭设 及拆除、临时用电，用水的软管接通、拆除和施工水池施工与拆除等工作内容。 2、土方清基及回填工作内容 （1）清基：配合土方施工单位的清基工作。开挖及转运基础承台 的土方（包括机械开挖土方以外的其它土方开挖和回填工作），由甲 方另行委派土方分包单位施工。 （2）垫层：按设计浇筑垫层砼。 （3）配合土方施工单位室内外的土方回填，如采用人工回填时，另行协商费用。 （4）配合基础施工的其它部分工作。 3、砼工程工作内容： （1）施工准备：熟悉施工图纸，根据甲方施工员放出的主轴线和控制
合同协议书 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用原则，双方就建设工程劳务作业合作事项协商一致，签订本劳务作业分包合同，双方共同遵照执行。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、工程内容、性质及数量：本工程起讫桩号K0+000-K3+550,线路全长3.55公里。路基宽度12m，设计行车速度为80Km/h，二级公路建设标准。 全线共有挖方15265m3；填方432165.7m3；3cm沥青混凝面层45672m2；4cm沥青混凝面层50672m2；水泥石灰综合稳定土基层为129910m2；石灰土底基层为130420m2。 四、工程工期：2010年5月-2011年10月 五、工程质量要求：本分包工程质量标准双方约定为：合格，并要求达到业主要求的质量奖项的评定标准。 六、工程造价：分包部分造价3525万元（叁仟伍佰贰拾伍万元整）。 七、工程承包方式及取费标准：按照合同约定的工期和质量标准完成上述分包工程，按合同约定支付和收取工程款。 八、工程价款的拨付及结算方式：施工过程中，发包人、承包人应当在每月15日前对上月完成劳务作业量及应支付的劳务分包合同价款予以书面确认，书面确认时限自发包人收到承包人报送的书
面资料之日起计算，最长不得超过5日。书面确认后，双方约定采取以下方式结算支付分包合同价款： 1、发包人在书面确认后5日内全额支付已确认的劳务分包合同 价款。 2、发包人每月25日支付上月完成工程量价款的80%。 九、本工程由甲方按工程施工的进度计划供应材料，其规格、型号等均由甲方核验后乙方点交签证。 十、考核验收：本合同甲方要求在四个方面对乙方进行考核后 方可结算： 1、安全生产：乙方应加强安全教育，认真执行安全技术规范， 严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全。 2、工程质量：坚持工程质量标准，严格按照设计图纸、施工验收规范、施工组织设计、施工技术方案等有关要求精心组织施工，确保工程质量达到约定的要求。 3、工程工期：严格执行合同文件规定的工期。 4、文明施工：加强施工现场管理，严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工。 十一、甲方责任： 1、组织有关人员对乙方进场施工作业人员进行安全、质量、文 明施工、综合治理等方面的教育，做好日常监管工作。 2、组织及负责对乙方施工作业人员进行施工技术、措施等方面 的交底。 3、负责对乙方施工人员的安全、工程质量、文明施工等方面的 工作进行指导、监控，并按规定及时做好验收工作。 4、负责解决乙方进场施工作业人员的住宿、就餐等问题，并及
工程施工劳务分包合同 本协议由以下双方签署： 甲方（工程承包人）：_______________________________ 乙方（劳务分包人）：_______________________________ 鉴于 _________________ （以下简称为“发包人”）与甲方已经签订施工总承包合同' 经甲乙双方平等、自愿、协商一致，兹就劳务分包事项订立本合同。 一、劳务分包人资质情况 身份证号码：______________________ 发证机关：__________________________ 资质专业及等级：____________________ 证件时间及有效期：__________________ 二、劳务分包工作对象及提供劳务内容 工程名称：___________________________________________________ 工程地点：___________________________________________________ 分包范围：___________________________________________________ 提供分包劳务内容：__________________________________________________
、分包工作期限
开始工作日期：年月日，结束工作日期: 年月日，总 日历工作天数为：____ 天 四、质量标准 工程质量：按总（分）包合同有关质量的约定，本工作必达到质量评定_______ 等级。或双方约定的_____________________________________________________ 。 备注：_______________________________________________________ 。 五、劳务分包人义务 1对本合同劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负责，组织具有相应熟练工人投入工作；未经工程承包人授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度； 2、劳务分包人根据施工组织计划总进度计划的要求，每月底前天提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按工程承包人要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经工程承包人同意后严格实施； 3、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及卫生、防火、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款； 4、自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查；接受工程承包人随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局；
工程土建工程劳务分包合同 合同编号: 201 年月日 1 目录第一部分.协议书…………………………………………………………… 3-4 第二部分.合同单价………………………………………………………… 5-7 第三部分.通用条款………………………………………………………… 8-19 第四部分.专用条款………………………………………………………… 20-32 2 第一部分协议书承包人（全称）： （简称甲方）分包人（全称）： （简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方将大项目工程中的劳务分包工程分包给乙方。甲乙双方经协商达成一致，订立本合同。一、分包工程概况工程名称： 工程地点：建筑面积：劳务分包范围： 二、分包人资质资质证书号码： 发证机关： 资质专业及等级： 复审时间及有效期：三、分包合同价款金额（暂定人民币）：大写：
（最终以结算为准）小写：万元四、工期开工日期：年月日（具体以甲方书面通知为准）完工日期：年月0 日总日历工作天数为：天五、工程质量标准本分包工程质量标准双方约定为： 六、合同文件及解释顺序1．本合同协议书； 2．除总包合同工程价款之外的总包合同文件； 3．本合同专用条款； 3 4．本合同通用条款； 5．本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件； 6．乙方的报价书； 7．合同履行过程中，甲乙双方协商一致的其他书面文件； 8．甲方的各项管理制度。七、合同的生效合同订立时间：年月日合同订立地点： 本合同约定双方签字盖章、乙方向甲方交纳履约保证金后生效。甲方： 乙方：地址： 地址：法定代表人：法定代表人：委托代理人： 委托代理人：电话： 电话：现场代表：劳务负责人：电话： 电话：年月日 年月日 4
光缆线路工程施工劳务承包协议 甲： 乙： 甲因施工需要，特委托乙提供劳务，承担光缆线路工程建设工程的施工任务。为确立甲、乙双劳务关系，明确相互的责任，确保工程质量和工程按期完成，根据《中华人民国劳动法》及有关部门法律规定及公平合理的原则，经双协商一致，达成以下条约： 一、合同期限：合同自2017年5月起生效，2018年2月底或结清施工费后，本合同自动终止。 二、工作容和要求： 乙在合同期间要格执行甲下达的各项施工任务，并达到规定的质量标准，质量标准以邮电颁发的《本地通信线路工程验收规验收技术规》以及合同中提出的技术特殊要求等为依据。 三、施工承包式： 乙承包：2017年度甲中标的广电电信普遍业务第二批项目，（具体项目以甲派工单为准）。乙承担包括车辆使用、材料二次运转、工地转场等费用，按照协议的工程质量和工程进度需要，乙提供劳务人员，自带施工必要的工程设备、器械，组成成建制的工班，实施本协议施工作业。
四、施工日期：按甲工程派单工作约定日期为准。 五、施工费用核算： 1、《光缆施工报价单》。见附件1. 2、根据甲对乙施工安全管理的需要，乙须认真阅读、学习本协议附件二《施工安全承诺书》，避免施工过程中造成的一切人员、设备及第三的损失；如发生人员、设备及第三损失一切后果由乙承担。 六、施工容： 以甲派工单为准并绘制竣工草图。 七、付款式： 1、乙以甲派发的施工单为准进行施工，甲支付进度款。于每月25日对本月已完工工程量进行核算，抽检合格后支付本月已完工工程量总价款的30%（当月月底前支付当前工程款）；甲每月末对乙已完工施工段落进行抽检（抽检率不低于10%），由项目负责人现场核对线路竣工长度，检查施工质量。年末核算本年度工程量。 2、建设单位初验验收合格后，甲支付年度工程总价款的50%（建设单位初验完成后15日之支付），待审计完成后，按最终审定金额，支付审定后工程量总价款10%（审定金额）（建设单位审计完成后15日之支付）。一年保质期结束后支付最后10%。 3、抽检中如出现图纸与现场不符，抽检误差超过5%，乙需限期进行整改，所产生的费用由乙承担；整改完成后在进行抽检及付款；如二次抽检还未达标将扣罚乙本季度工程总施工费用的5%。本项目所有款项在甲收到工程款后同比例按时支付！
合同编号: 建设工程施工劳务分包合同 工程名称：______________________________ 承包人：______________________________________ 劳务分包人：_____________________________ 签订地点：_______________________ 签订日期：年月日
建设工程施工劳务分包合同 承包人：_____________________________________ 劳务分包人：_____________________________ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于________________________________________________________ （以下简称为“发包人”）与就 _______________________ 工程已经签订施工总承包合同或专业承（分）包合同（以下称为“总（分）包 合同”），双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 1.劳务分包作业概况 总包（或专业分包）工程名称： __________________________________________________ 劳务作业地点：_________________________________________________________________ 劳务分包作业范围及内容： __________________________________________________________________ 2.劳务分包作业期限 计划开始日期：_________ 年________ 月________ 日 计划完工日期：_________ 年________ 月________ 日 作业总日历天数为： __________ 天。作业总日历天数与根据前述计划开始、完工日期计算的天数 不一致的，以作业总日历天数为准。 3.劳务作业质量 劳务作业质量应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准，并符合总（分）包合 同有关质量的约定。 4.劳务分包合同价款 4.1劳务分包款合同价款为人民币_____________________________ 元（RBM ________________________ ）。 4.2合同价格形式为固定总价加风险包干。前款所述合同价款为含税包干价，具体以承包人支付给劳务分包人的实际金额为准。除第12条【劳务作业变化】和第13条【劳务作业价格调整】调 整合同价款外，不再调整。 5.合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下: （1）本合同及其附件;
发包方(甲方)： 劳务分包方(乙方)： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、及其它有关法律、行政法规，在遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本工程分包事项协商一致，达成如下协议，特订立本合同。 1、工程概况 工程名称：____________________________________ 工程地点：____________________________________ 分包范围：____________________________________ 承包形式：____________________________________ 2、分包工程工期：年_________月_________日至年_________月_________日 3、质量标准 工程质量：按国家现行的建筑园林工程施工及验收规范和建筑工程质量评定标准，工程质量平定标准为合格等级。如果因乙方原因造成工程质量问题，乙方应无条件返工并且承担相应费用。 4、乙方义务 4、1 乙方应严格按照设计施工图纸、施工验收规范及有关技术要求，施工技术交底、施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定标准，科学安排作业计划，投入足够的人力保证按期交工，加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格执行安全技术规程，健全安全制度，落实安全措施，确保施工安全，加强现场安全管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工，安全生产。 4、2自觉服从并接受建设单位、监理单位及甲方人员的管理、监督和检查；随时接受甲方检查
其施工设备及机械的使用情况，以及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其它单位协调配合，照顾全局。 4、3按照甲方统一规划堆放材料、机具，按甲方标准化工地管理要求设置标牌，搞好生活区及施工区域的管理，做好自身责任区的治安保卫工作。 4、4妥善保管、合理使用甲方提供给乙方的机具、设备、周转材料等。 4、5乙方必须服从甲方现场管理人员的指令，严格遵守施工现场各项规章制度。 5、安全施工与检查 5、1乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督监察，采取必要的安全措施，消除隐患。 5、2甲方应对其在施工现场工作人员进行安全教育，甲方不得要求乙方违反安全管理操作规程进行施工。 5、3乙方在施工现场内必须佩戴安全帽、安全带等安全保护用品。 6、工具提供 6、1甲方向乙方提供施工工具、施工机械、机动翻斗车燃油等，乙方自备手用工具，如：大铲、皮锤、刨锛等。 6、2甲方向乙方提供住宿、生活用水和用电。 7、工程承包单价、工程量的确认及工程款支付 7、1本工程项目由甲乙双方共同商议确定单价