2007年一级建造师考试《管理与实务（水利水电）》考试试卷及答案
一、单项选择题(共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)
1.某灌溉泵站装机功率为12000kw，装机流量为150m3/s，该站的工程规模为()。
A.大(1)型
B.大(2)型
C.中型
D.小(1)型
2.下图所示消能方式属于()消能。
A.底流
B.挑流
C.面流
D.消力戽
3.混凝土抗拉强度一般约为其抗压强度的()。
A.3%～6%
B.7%～14%
C.15%～20%
D.20%～30%
4.基坑初期排水一般选择()水泵。
A.大容量低水头
B.大容量高水头
C.小容量低水头
D.小容量高水头
5.在岩石坚硬、岸坡陡峻、交通不便的峡谷地区建坝，其截流方式优先采用()。
A.抛投块料
B.水力冲填
C.定向爆破
D.建闸
6.大型基坑石方开挖优先采用的爆破方法是()爆破法。
A.浅孔
B.深孔
C.洞室
D.光面
7.厢夯板压实土料时，其外力作用示意图是()。
8.碾压混凝土的VC值太大，说明()。
A.拌合料湿，不易压实
8.拌合料湿，灰浆太少
C.拌合料干，不易压实
D.拌合料干，灰浆太多
9.绞吸式挖泥船的基本施工方法是()。
A.斜挖法
B.底挖法
C.纵挖法
D.横挖法
10.在压力钢管内施工时，照明电压上限为()。
A.12V
B.24V
C.36V
D.110V
11.招标设计属于水利工程建设程序中()阶段的工作。
A.初步设计
B.施工图设计
C.生产准备
D.施工准备
12.根据水利工程建设项目管理有关规定，项目后评价分()个层次组织实施。
A.二
B.三
C.四
D.五
13.在水利工程项目评标过程中，需投标人澄清的问题至少应经评标委员会成员()同意。
A.1/3
B.1/2
C.2/3
D.3/5
14.提出水利工程重大质量事故书面报告的时限为()内。
A.4h
B.12h
C.24h
D.48h
15.水利工程保修期从工程移交证书写明的工程()日起计算。
A.完工
B.竣工
C.验收
D.使脂
16.水利水电工程施工企业管理人员安全生产考核合格证书确效期为()年。
A.1
B.2
C.3
D.4
17.水库工程验收前应对工程进行()鉴定。
A.蓄水水位
B.蓄水安全
C.蓄水库容
D.蓄水流量
18.在承包人对工程自行检测的同时，监理单位独立进行的检测称为()检测。
A.巡现
B.独立
C.跟踪
D.平行
19.根据《水法》规定，堤防工程护堤地属于()。
A.工程效益范围
B.工程管理范围
C.工程保护范围
D.工程行洪范围
20.大中型水利工程建设移民安置采取()相结合的办法。
A.前期补偿、补助与后期扶持
B.城市安置与农村安置
C.资金与实物
D.中央投资与地方投资
二、多项选择题(共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)
21.非黏性土料的碾压试验，需作出()的关系曲线。
A.干密度
B.压实遍数
C.铺土厚度
D.含水量
E.强度
22.混凝土坝常用的辅助运输浇筑方案有()。
A.汽车运输浇筑方案
B.缆机运输浇筑方案
C.履带式起重机浇筑方案
D.门机运输浇筑方案
E.皮带运输机浇筑方案
23.确定混凝土铺料允许间隔时间，应考虑混凝土的()。
A.终凝时间
B.初凝时间
C.温控要求
D.运输能力
E.浇筑能力
24.冲击式水轮机按射流冲击转轮的方式不同分为()。
A.混流式
B.水斗式
C.斜流式
D.斜击式
E.双击式
25.水利工程建设项目的前期工作包括()。
A.综合规划
B.项目建议书
C.可行性研究
D.初步没计
E.施工图设计
26.经处理后不影响工程正常使用的质量问题包括()。
A.质量缺陷
B.一般质量事故
C.较大质量事故
D.重大质量事故
E.特大质量事故
27.水利工程建设应急指挥部的应急救援基本队伍包括()。
A.工程设施抢险队伍
B.专家咨询队伍
C.应急管理队伍
D.应急调度队伍
E.应急通讯队伍
28.应当取得安全生产考核合格证的人员包括()。
A.特种作业人员
B.项目经理
C.总工程师
D.质量监督员
E.监理工程师
29.根据《水法》，水资源规划分为()。
A.全国战略规划
B.流域规划
C.区域规划
D.保护规划
E.节约用水规划
30.治理水土流失的目的是减轻()。
A.水灾
B.早灾
C.风沙灾害
D.地质灾害
E.大气灾害
三、案例分析题共5题，(一)、(二)、(三)题各20分，(四)、(五)题各30分)
(一)
背景资料：南方某以防洪为主，兼顾灌溉、供水和发电的中型水利工程，需进行扩建和加固，其中两座副坝(1#和2#)的加固项目合同工期为8个月，计划当年11月10曰开工。副坝结构型式为粘土心墙土石坝。项目经理部拟定的施工进度计划如下图。
说明：
1.每月按30天计，时间单位为天：
2.日期以当日末为准，如11月10月开工表示11月10日末开工。
实施过程中发生了如下事件：
事件1：按照12月10日上级下达的水库调度方案，坝基清理最早只能在次年1月25日开始。
事件2：按照水库调度方案，坝坡护砌迎水面施工最迟应在次年5月10日完成。
坝坡迎水面与背水面护砌所需时间相同，按先迎水面后背水面顺序安排施工。
事件3：“2#副坝填筑”的进度曲线如下：
事件4：次年6月20日检查工程进度，1#、2#副坝坝顶道路已完成的工程量分别为3/5、2/5。
问题：
1.确定计划工期;根据水库调度方案，分剐指出1#、2#副坝坝基清理最早何时开始。
2.根据水库调度方案，两座副坝的坝坡护砌迎水面护砌施工何时能完成?可否满足5月10日完成的要求?
3.依据事件3中2#副坝填筑进度曲线，分析在第16天束的计划进度与买际进度，并确定2#副坝填筑实际用工天数。
4.根据6月20日检查结果，分析坝顶道路施工进展状况;若未完成的工程量仍按原计划施工强度进行，分析对合同工期的影响。
(二)
背景资料：某河道整治工程包括河道开挖、堤防加固、修筑新堤、修复堤顶道路等工作。施工合同约定：(1)工程预付款为合同总价的20%，开工前支付完毕，施工期逐月按当月工程款的30%扣回，扣完为止;(2)保留金在施工期逐月按当月工程款的5%扣留;(3)当实际工程量超出合同工程量20%1}寸，对超出20%的部分进行综合单价调整，调整系数为0.9。
经监理单位审核的施工网络计划见下图(单位：月)，各项工作均以最早开工时间安排，其合同工程量、实际工程量、综合单价见表1。
工程开工后在施工范围内新增一丁坝。丁坝施工工作面独立，箕坝基清理、坝身填筑、混凝土护坡等三项工作依次施工，在第5个月初开始施工，堤顶道路修复开工前结束：丁坝坝基清理、坝身填筑工作的内容和施工方法与堤防施工相同;双方约定，
混凝土护坡单价为300元/m3，丁坝工程量不参与工程量变更。各项工作的工程量、持续时间见表2。
问题：
1.计算该项工程的合同总价、工程预付款总额。
2.绘出增加丁坝后的施工网络计划。
3.若各项工作每月完成的工程量相等，分别计算第6、7两个月的月工程款、预付款扣回款额、保留金扣留额、应得付款。(保留二位小数)
(三)
背景资料：某水闸工程建于土基上，共10孔，每孔净宽10m;上游钢筋混凝土铺盖顺水沛方向长15m，垂直水流方向共分成10块：铺盖部位的两侧翼墙亦为钢筋混凝土结构，挡士高度为
12m，其平面布置示意图如下：
上游翼墙及铺盖施工时，为加快施工进度，施工单位安排两个班组，按照上游翼墙Ⅱ
→10→9→8→7→6和上游翼墙I→1→2→3→4→5的顺序同步施工。
在闸墩混凝土施工中，为方便立模和浇筑混凝土，施工单位拟将闸墩分层浇筑至设计高程，再对牛腿与闸墩结合面按施工缝进行处理后浇筑闸墩牛腿混凝土。
在翼墙混凝土施工过程中，出现了胀模事故，施工单位采取了拆模、凿除混凝土、重新立模、浇筑混凝土等返工处理措施。返工处理耗费工期20天，费用15万元。
在闸室分部工程施工完成后，根据《水利水电工程施工质量评定规程(试行)》进行了分部工程质量评定，评定内容包括原材料质量、中间产品质量等。
问题：
1.指出施工单位在上游翼墙及铺盖施工方案中的不妥之处，并说明理由。
2.指出施工单位在闸墩与牛腿施工方案中的不妥之处，并说明理由。
3.根据《水利工程质量事故处理暂行规定》，本工程中的质量事故属于哪一类?确定水利工程质量事故等级主要考虑哪些因素?
4.闸室分部工程质量评定的主要内容，除原材料质量、中间产品质量外，还包括哪些方面?
(四)
背景材料：陈村拦河闸设计过闸流量2000m3/s，河道两岸堤防级别为1级，在拦河闸工程建设中发生如下事件：
事件1：招标人对主体工程施工标进行公开招标，招标人拟定的招标公告中有如下内容：
1、投标人须具备提防工程专业承包一级资质，信誉佳，财务状况良好，类似工程经验丰富。
2、投标人必须具有××省颁发的投标许可证和安全生产许可证。
3、凡有意参加投标者，须派员持有关证件于2006年6月15日上午8：00-12：00，下午14：30-17：30向招标人购买招标文件。
4、定于2006年6月22日下午3：00在×××市新华宾馆五楼会议室召开标前会，投标人必须参加。
事件2：由于石材短缺，为满足工期的需要，监理人指示承包人将护坡型式由砌石变更为混凝土砌块，按照合同约定，双方依据现行水利工程概(估)算编制管理规定编制了混凝土砌块单价，单价中人工费、材料费、机械使用费分别为10元/m3、389元/m3、1元/m3。受混凝土砌块生产安装工艺限制，承包人无力完成，发包人向承包人推荐了专业化生产安装企业A作为发包人。
事件3：按照施工进度计划，施工期第1月承包人应当完成基坑降水、基坑开挖(部分)和基础处理(部分)的任务，除基坑降水是承包人应完成的临时工程总价承包项目外，其余均是单价承包项目，为了确定基坑降水方案，承包人对基坑降水区域进行补充勘探，发生费用3万元，施工期第1月末承包人申报的结算工程量清单如下表所示：
问题：
1.指出上述公告中的不合理之处。
2.友包人向承包人推荐了专业化生产安装企业A作为分包人，对此，承包人可以如何处理?对承包人的相应要求有哪些?
3.若其他直接费费率取2%，现场经费费率取6%，间接费费率取6%，企业利润率取7%，计算背景材料中每m3混凝土砌块单价中的其他直接费、现场经费、间接费、企业利润。(保留二位小数)
4.指出施工期第1月结算工程量清单中结算工程量(全额)不妥之处，并说明理由。
(五)
背景资料：某装机容量50万kw的水电站工程建于山区河流上，拦河大坝为2级建筑物，采用碾压式混凝土重力坝，坝高60mm，坝体浇筑施工期近2年，施工导流采取全段围堰、隧洞导流的方式。
施工导流相关作业内容包括：①围堰填筑;②围堰拆除;③导流隧洞开挖;④导流隧洞封堵;⑤下闸蓄水;⑥基坑排水;⑦截流。
围堰采用土石围堰，堰基河床地面高袒为1400m。根据水文资料，上游围堰施工期设计洪水位为150.0m，经计算与该水位相应的波浪高腹为2.8m。
导流隧洞石方爆破开挖采取从两端同时施工的相向开挖方式。根据施工安排，相向开挖的两个工作面在相距20m距离放炮时，双方人员均需撤离工作面;相距10m时，需停止一方工作，单向开挖贯通。
工程蓄水前，由有关部门组织进行蓄水验收，验收委员会听取并研究了工程度汛措施计划报告、工程蓄水库区移民初步验收报告等有关方面的报告。
问题：
1.指出上述施工导流相关作业的合理施工程序(可以用序号表示);
2.确定该工程围堰的建筑物级别并说明理由。计算上游围堰堰顶高程。
3.根据《水工建筑物地下开托工程施工技术规范》，改正上述隧洞开挖施工方案的不妥之处。
4.根据蓄水验收有关规定，除度汛措施计划报告、库区移民初步验收报告外，验收垂自会还应听取并研究哪些方面的报告?
2007年度全国一级建造师执业资格考试试卷
专业工程管理与实务试卷标准答案
水利水电
一、单项选择题(共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)
二、多项选择题(共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)
三、案例分析题(共5题，(一)、(二)、(三)题各20分，(四)、(五)题各30分)
(二)
1.(共7分)
原合同总价=20×10+1×3+5×8+2×12+8×8+1.6×105+4×10=539万元(2分)
预付款总额=539×20%=107.8万元(2分)
新增丁坝后，合同总价应包括丁坝的价款，合同总价变为：
539+0.1×3+0，2×8+0.03×300=549.9万元(3分)
2.(共4分)
增加丁坝后施工网络计划见图。
(给分点：H前有4个月的等待时间(HI)并与起点节点相连(1分);箭线编号从小到大(1分);丁坝工作的紧后工作为G工作(1分);丁坝工作顺序为H→I→J(1分)。
(1)第6个月施工的工作为C、E、I
工程为(6.3×8+03×8×0.9+9.2/4×8+0.2×8=36.56万元(1分)
第6个月以前已扣回的预付款为：
(22×10+1.2×3+6.3/3×8×2+1.8×12+9.2/8×8×2+0.1×3)×30%=315.9×30%=94.77万元
36.56×30%=10.97万元<107.8-94.77=13.03万元(1分)
故第6个月应扣回预付款额为10.97万元(1分)。
第6个月应扣留保留金为36.56×5%=1.83万元(1分)。
第6个月工程结算款为36.56-10.97-1.83=23.76万元(1分)。
(2)第7个月施工的工作为E、J
工程款为9.2/4×8+0.03×300=27.4万元(1分)
27.4×30%=8.22万元>13.03-10.97=2.06万元
故预付款扣回额为量照万元(1分)。
保留金扣留额：27.4×5%=1.37万元(1分)
第7个月工程结算款为27.4-2.06=1137=23.97万元(1分)
(三)
1.(共6分)
上游翼墙及铺盖的浇筑次序不满足规范要求(2分)。合理的施工安排包括：铺盖应分块间隔浇筑(2分);与翼墙毗邻部位的1#和10#铺盖应等翼墙沉降基本稳定后再浇筑(2分)。
2.(共5分)
施工单位在闸墩与牛腿结合面设置施工缝的做法不妥(3分)，因该部位所受剪力较大，不宜设置施工缝(2分)。
3.(共5分)
本工程中的质量事故属于一般质量事故(2分)。确定水利工程质量事故等级应主要考虑直接经济损失的大小(1分)，检查、处理事故对工期的影响时间长短(1分)和对工程正常使用和寿命的影响(1分)。
4.(共4分)
闸室分部工程质量评定的主要内容还包括：单元工程质量;质量事故;混凝土拌合物质量;;金属结构及启闭机制造;机电产品等(答对一项得1分，满分4分)。
(四)
1.(共8分，各2分)
①堤防工程专业承包一级的资质要求不合理;
②××省投标许可证的要求不合理;
③招标文件的出售时间不合理，必须5个工作日;
④投标人必须参加标前会的要求不合理。
2.(共6分)
①承包人可以同意。(1分)。承包人必须与分包人A签订分包合同(1分)，并对分包人A的行为负全部责任(1分)。
②承包人有权拒绝(1分)。可以自行选择分包人(1分)，承包人自行选择分包人必须经发包人书面认可(1分)。
3.(共9分)
其他直接费：(10+389+1)×2%=8元/m3(2分)
现场经费：(10+389+1)×6%=2.4元/m3(2分)
间接费：(10+389+1+8+24)×6%=-25.92元/m3(2分)
或(10+389+1)×(1+2%+6%)×6%=25.92元/m3(2分)
企业利润：(10+389+1+8+24+25.92)×7%(2分)=32.05元/m3(3分)
或(10+389+1)×(1+2%+6%)×(1+6%)×7%=32.05元/m3(3分)
4.(共7分)
①补充勘探费用不应计入(1分)。承包人为其临时工程所需进行的补充勘探费用由承包人自行承担(1分)。
②不可避免的土方开挖超挖量不应计入(1分)。该费用已包含在基坑土方开挖单价中(1分)。
③以合同工程量作为申报结算工程量有错误(1分)。合同工程量是合同工程估算工程量(1分)，结算工程量应为按设计图示尺寸计算的有效实体方体积量(1分)。
(五)
1.(共10分)
施工导流作业的合理施工顺序为：
③导流隧洞开挖→⑦河道截流→①围堰填筑→⑥基坑排水→②围堰拆除→⑤下闸蓄水→④导流隧洞封堵。(答出③→⑦、⑦→①、①→⑥、⑥→②、②→⑤、⑤→④各2分，满分10分)
2.(共10分)
该围堰的建筑物级别应为生级(2分)。原因：其保护对象为2级建筑物(1分)，而其使用年限不足两年(1分)，其围堰高度不足50.0m(1分)。
围堰堰顶高程应为施工期设计洪水位与波浪高度及堰顶安全加高值之和(2分)，4级土石围堰其堰顶安全加高下限值为0.5m(2分)，因此其堰顶高程应不低于150+2.8+0.5=153.3m(1分)。
3.(共4分)
根据规范要求，相向开挖的两个工作面在相距30m距离放炮时，双方人员均需撤离工作面;在相距15m时，应停止一方工作，单向开挖贯通。(各2分)
4.(共6分)
验收委员会还应听取建设、设计、施工、监理、质量监督等单位的报告以及工程蓄水安全鉴定报告。(每项1分)。
2010年度全国一级建造师执业资格考试真题及答案 《建设工程经济》 一、单项选择题（共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意） 1.甲施工企业年初向银行贷款流动资金200万元，按季计算并支付利息，季度利率1.5％，则甲施工企业一年应支付的该项流动资金贷款利息为（P4）万元。 A.6.00 B.6.O5 C.12.00 D.12.27 2.某人连续5年每年末存入银行20万元，银行年利率6%，按年复利计算，第5年年末一次性收回本金和利息，则到期可以回收的金额为（P10）万元。 A.104.80 B.106.00 C.107.49 D.112.74 3.年利率8％，按季度复利计息，则半年期实际利率为（P15）。 A.4.00% B.4.04% C.4.07% D.4.12% 4.对于完全由投资者自由资金投资的项目，确定基准收益率的基础是（P25）。 A.资金成本 B.通货膨胀 C.投资机会成本 D.投资风险 5.可用于评价项目财务盈利能力的绝对指标是（P26）。 A.价格临界点 B.财务净现值 C.总投资收益率 D.敏感度系数 6.某项目财务现金流量表的数据见表1，则该项目的静态投资回收期为（）年。 表1项目财务现金流量表 C.6.33 D.6.67 7.某工业项目建设投资额8250万元（不含建设期贷款利息），建设期贷款利息为1200万元，全部流动资金700万元，项目投产后正常年份的息税前利润500万元，则该项目的总投
资收益率为（）。 A.5.22% B.5.67% C.5.64% D.6.67% 8.根据《企业会计准则》，施工企业在签订合同时发生的差旅费以及投标费用应在发生时确认为（P150）。 A.直接费用 B.期间费用 C.间接费用 D.工程成本 9.某建设项目，建设期为两年，其向银行贷款1000万元，贷款时间和额度为第一年400万元，第二年600万元，贷款年利率6%，建设期不支付利息，则编制该项目投资结算时，建设期利息为（P230）万元。 A.12.00 B.120.00 C.54.72 D.42.72 10.施工图预算审查时，将分部分项工程的单位建筑面积指标总结归纳为工程量、价格、用工三个单方基本指标，然后利用这些基本指标对拟建项目分部分项工程预算进行审查的方法称为（P316）。 A.筛选审查法 B.对比审查法 C.分组计算审查法 D.逐项审查法 11.施工企业为职工缴纳危险作业意外伤害保险发生的费用应计入（P231）。 A.措施费 B.规费 C.企业管理费 D.人工费 12.根据《建设工程工程量清单计价规范》（50500-2008）,分部分项工程量清单中所列工程量以形成工程实体为准，按（P264）计算。 A.施工方案计算出来的数值 B.实际完成的全部工程量 C.工程完成后的净值 D.工程实体量与耗损量之和 13.某施工企业购入一台施工机械，原价60000元，预计残值率3%，使用年限8年，按平均年限法计提折旧，该设备每年应计提的折旧额为（）元。 A.5820 B.7275 C.6000 D.7500 14.商业银行体系能够创造出来的货币的多少，取决于（P342）的大小。 A.存款利率
本人收集关于一级建造师的真题，供广大考生学习，共同进步2013年真题一级建造师考试历年真题：依次为:建设工程经济；建设工程法规及相关知识；建设工程项目管理；建筑工程 2013年一级建造师《建设工程经济》考试真题及答案 一，单项选择题（共60题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意） 1，某施工企业向银行借款250万元，期限2年，年利率6%，半年复利利息一次。第二年末还本付息，则到企业需支付给银行的利息为（）万元。 A,30.0 B,30.45 C,30.90 D,31.38 [答案]D [解析]250*（1+6%/2）4-250=31.38 ，参见教材p7、12. 2、某施工企业投资200万元购入一台施工机械，计划从购买日起的未来6年等额收回投资并获取收益。若基准收益率为10%，复利计息，则每年末应获得的净现金流入为（）万元。 A、200*（A/P,10%,6） B、200*（F/P,10%,6） C、200*（F/P,10%,7） D、200*（A/F,10%,7） [答案]A [解析]200万为现值，6年等额回收投资并取得收益，则求A。参见教材P9. 3、某垃圾处理项目得到政府300万元的财政补贴，则这300万元应计入财务计划现金流量表中的（）。 A.经营活动净现金流量 B.投资活动净现金流量 C.筹资活动净现金流量 D.营业收入 【答案】A 【解析】300万元为政府财政补贴，财政补贴收入应计入补贴收入，列入技术方案投资现金流量表，资本斤现金流量表和财务计划现金流量表。而根据财务计划现金流量表，补贴收入属于经营活动净现金流量。参加教材p44. 4.某设备5年前的原始成本是10万元，现帐面价值是3万元，市场价值是2万元，则该设备的沉没成本为（）万元。 A.1 B.3 C.7 D.8 【答案】A 【解析】沉没成本=设备账面价值-当前市场价值。即：3-2=1.参见教材P56. 5.某设备在不同使用年限（1至7年）时的平均年度资产消耗成本和平均年度运行成本如下表所示。则该设备在静态模式下的经济寿命为（）年。 设备在不同使用年限时的年成本 使用年限（年） 1 2 3 4 5 6 7 平均年度资产消耗成本（万元）140 110 90 75 65 60 58
2009年9月6日一级建造师公路工程专业考试试题 一、单选题（1×20=20 分） 1、某一级公路，面层为沥青混凝土 AC‐16，基层为二灰碎石土，在面层与基层间铺设（）。 A．粘层 B．透层 C．反滤层 D．垫层 2、某坚石路堑紧邻一座高压线铁塔，其最佳开挖方法是（）。 A．薄层钻爆开挖 B．带松土器的重型推土机破碎开挖 C．分层钻爆开挖 D．静态破碎开挖 3、某路基换填施工，换填深度为 2m，地下水位为地面以下 1.8‐2.0m，含水层以下为非透水层，为降低和拦截地下水，在换填边界处宜设置（） A．渗井 B．急流槽 C．蒸发池 C．填石渗沟 4、下列基层中，属于嵌锁型粒料基层的是（）。 A．泥结碎石基层 B．级配碎石基层 C．石灰稳定砂砾基层 D．二灰碎石基层 5、某换填工程，工期紧，换填面积广，淤泥层较厚且稠度大，该工程最适合采用的换填方法是（）。 A．抛石挤淤法 B．爆破排淤法 C．开挖换填法 D．水冲成孔法 6、公路定线中确定的桥面标高与通航净空顶部标高之差称为（）。 A．桥梁高度 B．桥梁建筑高度 C．桥梁容许建筑高度 D．桥梁净空高度 7、桥梁上部结构逐孔施工通常选用的施工方法是（）。 A．顶推法或现浇法 B．预制拼装法或现浇法 C．预制拼装法或顶推法 D．顶推法或转体施工法 8、山岭隧道复合式衬砌中防水层的施工时间应在（）。 A．初期支护变形基本稳定前 B．二次衬砌施工作业后 C．初期支护变形和二次衬砌施工期间 D．初期支护变形基本稳定后，二次衬砌施工前 9、交通安全设施中的视线诱导设施主要包括线形诱导标、轮廓标和（）。 A．指示标志 B．限速标志
C．禁令标志 D．分合流标志 10、高速公路联网收费系统中推荐采用的通行券有一次性纸质磁性券，一次性纸质二维条形码券和（）三种。 A．信用卡 B．接触式磁卡 C．非接触式 IC 卡 D．接触式 IC 卡 11、下列关于路基工程土方施工安全操作要点的说法中，错误的是（）。 A．技术负责人在开工前应视土方工程规模决定是否对作业工人进行安全交底 B．开挖沟槽坑时，应根据土质情况进行放坡或支撑防护 C．在开挖的沟槽坑边沿 1m 以内不许堆土或堆放物料 D．高边坡开挖土方时，作业人员要戴安全帽 12、填石路段划分为平整，碾压，填石和检测四个作业区段，四个作业区段正确的施工工艺顺序是（）。 A．摊铺平整→振动碾压→分层填筑→检测签认 B．摊铺平整→检测签认→分层填筑→振动碾压 C．分层填筑→摊铺平整→振动碾压→检测签认 D．检测签认→分层填筑→摊铺平整→振动碾压 13、下列检测方法中，属于动态检测弯沉值的是（）。 A．核子密度湿度仪法 B．贝克曼法 C．自动弯沉仪法 D．落锤弯沉仪法 14、某桥梁桥跨布置为 9*30m，桥下地形起伏变化较大，墩身较高，该桥预制吊装施工不宜选用（）架设法 A．简易型钢导梁 B．联合架桥机 C．双导梁架桥机 D．跨墩龙门架 15、采用新奥法施工隧道时，隧道开挖通常可采用全断面开挖法，台阶开挖法和分部开挖法。全断面 开挖法的主要特点是（）。 A．具有较大的断面进尺比 B．工作面较多，相互干扰大 C．对围岩的扰动次数多 D．主要适用于围岩软弱、破碎严重的隧道开挖 16、某桥梁下部结构采用 C45 混凝土，计划工期 60 天，总劳动量为 12000 工日。在每天按一个班制计算的前提下，下列劳动力组织方式，能满足工期要求的是（）。 A．组织 3 个施工队，每个施工队 55 人 B．组织 4 个施工队，每个施工队 55 人 C．组织 4 个施工队，每个施工队 40 人 D．组织 5 个施工队，每个施工队 30 人 17、为防止水泥稳定土基层出现裂缝，正确的处理方法是（）。 A．应采用塑性指数较高的土 B．应尽量加大水泥用量 C．应根据土的性质采用最佳含水量 D．应尽可能采用快凝水泥 18、单价合同工程量清单所列工程数量是指（）。 A．实际发生的数量
2011年全国一级建造师执业资格考试 建筑工程经济（参考答案及解析） 一、单项选择题(共60题，每题1分，每题的备选项中，只有一个最符合题意) 1、某企业从金融机构借款100万元，月利率1%，按月复利计息，每季度付息一次，则该企业一年需向金融机构支付利息( P4 )万元。 A、12.00 B、12.12 C、12.55 D、12.68 解析： 1、P=100万元 2、月利率1%，按月复利计息，每季度付息一次：季度利率为：(1+1%)^3-1=3.03% 3、每季度付息一次。(单利)一年四季。 4、100*3.03%*4=12.12 故选B 2、某施工企业希望从银行借款500万元，借款期限2年，期满一次还本。经咨询有甲、乙、丙、丁四家银行愿意提供贷款，年利率均为7%。其中，甲要求按月计算并支付利息，乙要求按季度计算并支付利息，丙要求按半年计算并支付利息，丁要求按年计算并支付利息。则对该企业来说，借款实际利率最低的银行是( P12 ) A、甲 B、乙 C、丙 D、丁 解析： 此题考核名义利率与有效利率的关系。 甲、乙、丙三家银行的计息周期都小于一年，则其实际年利率都将大于7%。只有丁银行的实际利率与名义利率相等。为7%。为四家中最小! 看到有的网友说甲银行为单利，实际利率最低，应该选A。那只说明，其还不了解何为“实际利率”。 故选D 3、将技术方案经济效果评价分为静态分析和动态分析的依据是( P15 ) A、评价方法是否考虑主观因素 B、评价指标是否能够量化 C、评价方法是否考虑时间因素 D、经济效果评价是否考虑融资的影响 解析： 经济评价指标分为静态分析和动态分析的依据是：是否考虑时间因素的影响。 选C
2010年一级注册建造师《建筑工程管理与实务》真题答案 默认分类2010-09-15 00:08:58 阅读0 评论0 字号：大中小订阅 1、沉降缝 2、P1 20、螺栓 21、角柱的危害重于内柱、填充墙处震害发生的严重部位之一(还应加短柱危害重于一般柱) 22、若不减少...水....提供流动性；....提高强度；.....节约水泥；耐久性改善 23、拉伸强度和延伸率低；温度稳定性较差（还应加耐老化性能差） 24、营业税、城市维护建设税、教育附加税 25、对不同材料基本交接处的加强措施项目...隐蔽验收；设计无要求时....;当抹灰厚度大于35MM时.... 26、新建筑物的混凝土抹灰基层....；旧墙面在涂饰前....；厨房、卫生间墙面采用耐水腻子 27、浇筑前清洁工作采用....；室内注胶时温度控制在15-30之间....；加工好的玻璃...抽取1%... 28、未采取有效的降排水....；边坡顶部堆载过大；开挖次序方法不当 29、先拆除上部杆件....；及时取出....；遇六级风..... 30、建设单位、施工平面图(还应加主管部门、上级公司) 案例一： 1、可以，计划工期为29个月的那条，忘记编号了。 2、监理工程师做法妥当，应为总承包编制送审；总承包做法不妥当，建设单位只与总包有合同关系，和分包单位无合同关系。 3、索赔为0，G工作总时差为2个月，大于停工1个月。 下面都是非常有用的资料 2004一级建造师考试工程经济试题及答案 一、单项选择题（共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1．在下列各项中，属于资本金财务现金流量表中现金流出的是（）。 A．折旧费B．摊销费C．应付账款D．所得税 2．在下列关于现金流量图的表述中，错误的是（）。 A．以横轴为时间轴，零表示时间序列的起点 B．多次支付的箭线与时间轴的交点即为现金流量发生的时间单位初 C．在箭线上下流明现金流量的数值 D．垂直箭线箭头的方向是对特定的人而言的 3．已知年名义利率r，每年计总次数n，则年有效利率为（）。 4．在进行工程经济分析时，下列项目财务评价指标中，属于动态评价指标的是（）。 A．投资收益率B．偿债备付率C．财务内部收益率D．借款偿还期 5．在项目财务评价中，若某一方案可行，则（）。 A．PtPc，FNPV0，FIRRic B．PtPc，FNPV0，FIRRic C．PtPc，FNPV0，FIRRic D．PtPc，FNPV0，FIRRic 6．某生产性建设项目，折算到第1年年末的投资额为4800万元，第2年年末的净现金流量为1200万元，第3年年末为1500万元，自第4年年末开始皆为1600万元，直至第10年寿命期结束，则该建设项目的静态投资回收期为（）年。 A．4.24 B．4.31 C．4.45 D．5.24 7．利息备付率表示使用项目（）偿付利息的保证倍率。 A．支付税金后的利润B．支付税金前且支付利息后的利润 C．支付利息和税金前的利润D．支付税金和利息后的利润 8．通货膨胀是指由于货币(这里指纸币)的发行量超过（）所需要的货币量而引起的货币贬值和物价上涨的现象。 A．存量商品B．商品流通C．增量商D．购买能力 9．在下列各项中，属于固定成本的是（）。 A．长期借款利息B．原材料费C．燃料费D．生产人员工资10．某生产性建设项目，其设计的生产能力为6万件，年固定成本为5600万元，每件产品的销售价格为3600元，每件产品的可变成本为1600元，每件产品的销售税金及附加之和为180元，则该生产性建设项目的盈亏平衡产销量为（）万件。 A．1.56 B．1.64 C．3.08 D．3.20 11．投资项目敏感性分析是通过分析来确定评价指标对主要不确定性因素的敏感程序和（）。 A．项目的盈利能力B．项目对其变化的承受能力 C．项目风险的概率D．项目的偿债能力 12．在进行设备购买与设备租赁方案经济比较时，应将购买方案与租赁方案 2009年度全国一级建造师执业资格考试试卷 (建筑工程管理与实务) -、单项选择题 (共20题，每题 1 分，每题的备选项中，只有 1个最符合题意) 1. 《网壳结构技术规程》(JGJ 61-2003)规定，单块双曲抛物面壳体的矢奉可取两个对角支承点之间距离的 ( )。 A. 1/ 8-1/ 6 B. 1/ 7-1/ 5 2. 下列关于抹灰工程的说法符合《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210--2001)规定的是 ( )。 A. 当抹灰总厚度大于25mm时，应采取加强措施 B. 不同材料基体交接处表面的抹灰，采用加强网防裂时，加强网与 层搭接宽度不应小于 50mm C. 室内墙面、柱面和门洞口的阳角，当设计无要求时，应做 1：2>水泥砂浆暗护角)> D．抹灰工程应对水泥的抗压强度进行复验 3. 建筑装饰装修过程中，凿掉梁的混凝土保护层，末采取有效的补救措施时，对混凝土保护层的正确处理是 ( )。 A. 采用与原混凝土强度同等级的细石混凝土重新浇筑 B．采用比原混凝土强度高一个等级的细石混凝土重新浇筑 C. 采用 1：1 高强度水泥砂浆分层抹面 D. 采用掺加膨胀剂的 1：1 水泥砂浆灌浆 7. 某高程测量，已知A点高程为 HA，欲测得B点高程HB, 安置水准仪于A，B之间，后视读数为 a，前视读数为 b，则B 点高程，HB ( )。 A. Hs= HA-a-b B. Hs= HA+ a+ b C. Hs= HA+ a-b D. Hs= HA-a+ b 8. 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001)规定，两台以上推土机在同一地区作业时，前后距离最小应大 于 ( )m。 A. 6 B. 7 C. 8 D. 9 9. 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204—2002)规定，当采用应力控制方法张拉预应力筋时，实际 伸长值与设计计算理论伸长值的相对允许偏差是 ( )。 A. 士 3% B. 士4% C. 土5% D. 士6% 2011年度一级建造师执业资格考试《建筑工程经济》试卷 一、单项选择题(共60题，每题1分，每题的备选项中，只有一个最符合题意) 1.某企业从金融机构借款100万元，月利率1%，按月复利计息，每季度付息一次，则该企业一年需向金融机构支付利息（）万元。 A.12.00 B.12.12 C.12.55 D.12.68 2.某施工企业希望从银行借款500万元，借款期限2年，期满一次还本。经咨询有甲、乙、丙、丁四家银行愿意提供贷款，年利率均为7%。其中，甲要求按月计算并支付利息，乙要求按季度计算并支付利息，丙要求按半年计算并支付利息，丁要求按年计算并支付利息。则对该企业来说，借款实际利率最低的银行是（）。 A.甲 B.乙 C.丙 D.丁 3.将技术方案经济效果评价分为静态分析和动态分析的依据是（）。 A.评价方法是否考虑主观因素 B.评价指标是否能够量化 C.评价方法是否考虑时间因素 D.经济效果评价是否考虑融资的影响 4.反映技术方案资本金盈利水平的经济效果评价指标是（）。 A.内部内部收益率 B.总投资收益率 C.资本积累率 D.资金本净利润率 5.关于静态投资回收期特点的说法，正确的是（）。 A.静态投资回收期只考虑了方案投资回收之前的效果 B.静态投资回收期可以单独用来评价方案是否可行。 C.若静态投资回收期若大于基准投资回收期，则表明该方案可以接受。 D.静态投资回收期越长，表明资本周转速度越快。 6.某技术方案的净现金流量见表1。若基准收益率大于等于0，则方案的净现值（） A.等于是900万元 B.大于900万元，小于1400万元 C.小于900万元 D.等于1400万元 表1 某技术方案的净现金流量表 7.反映企业在一定会计期间经营成果的报表是（） A.利润表 B.资产负债表 C.现金流量表 D.所有者权益变动表 8.当建设工程条件相同时，用同类已完工程的预算或未完但已经过审查修正的工程预算审查拟建工程的方法是（）。 A.标准预算审查法 B.对比审查法 C.筛选审查法 D.全面审查法 9.在企业财务分析时，对比两期或连续数期报告中相同指标，确定其变化方向、数额和幅度的分析方法，属于（）。 A.差额分析法 B.结构分析法 C.因素分析法 D.趋势分析法 10.实物量法和定额单价法在编制施工图预算的主要区别在于（）不同。 A.依据的定额 B.工程量的计算规则 C.直接工程费计算过程 D.确定利润的方法 11.施工企业从建设单位取得工程预付款，属于企业筹资方式中的（）筹资。 A.商业信用 B.融资租赁 C.短期借款 D.长期借款 12.在建设工程项目可行性研究阶段，计算投资应依据的定额或者指标是（）。 A.投资估算指标 B.预算定额 C.概算定额 D.概算指标 13.某工程有甲乙丙丁四个实施方案可供选择。四个方案的投资额依次是60万元、80万元、100万元、120万元。年运行成 本依次是16万元、13万元、10万元和6万元，各方案应用环境相同。设基准投资率为10%。则采用折算费用法选择的最优方案为（）。 A.丁 B.甲 C.乙 D.丙 14.根据《建筑安装工程费用项目组成》((2003)206号)，对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定和检查所发生的费用， 应计入建筑安装工程（）。 A.措施费 B.工程建设其他费 C.研究试验费 D.材料费 15.资本金现金流量表是以技术方案资本金作为计算的基础，站在（）的角度编制的。 2010年度全国一级建造师执业资格考试试卷 《市政公用工程管理与实务》 一、单项选择题 1．道路无机结合料稳定基层中，二灰稳定土的（）高于石灰土。 A．板体性 B．早期强度 C．抗冻性 D．干缩性 【答案】C 2．路面结构中的承重层是（）。 A．基层 B．上面层 C．下面层 D．垫层 【答案】A 3．普通混凝土路面施工完毕并经养护后，在混凝土达到设计（）强度的40%以后，允许行人通过。 A．抗压 B．弯拉 C．抗拉 D．剪切 【答案】B 4．刚性挡土墙与土相互作用的最大土压力是（）土压力。 A．静止 B．被动 C．平衡 D．主动 【答案】B 5．沉预制桩时，锤击过程应采用（）。 A．重锤高击 B．重锤低击 C．轻锤高击 D．轻锤低击 【答案】B 6．设计强度为C50的预应力混凝土连续梁张拉时，混凝土强度最低应达到（）MPa。 A．35.0 B．37.5 C．40.0 D．45.0 【答案】B 7．后张法预应力筋张拉后孔道压浆采用的水泥浆强度在设计无要求时，不得低于（）MPa。 A．15 B．20 C．30 D．35 【答案】C 8．采用喷锚暗挖法施工多层多跨结构隧道时，宜采用的施工方法为（）。 A．全断面法 B．正台阶法 C．单侧壁导坑法 D．柱洞法 【答案】D 9．下列供热管道的补偿器中，属于自然补偿方式的是（）。 A．波形补偿器 B．Z型补偿器 C．方型补偿器 D．填充式补偿器 【答案】B 10．由低压和中压B（中压A）管道组成的燃气输配系统属于（）系统。 A．一级 B．二级 C．三级 D．多级 【答案】B 11．关于沥青碎石（AM）混合料和沥青混凝土（AC）区别的说法，错误的是（）。 A．沥青混凝土的沥青含量较高 2009年一级建造师水利水电工程考试真题及答案 一、单项选择题（共20题，每题1分。每题的备选中，只有1个最符合题意） 1．经纬仪的操作步骤是（）。 A．照准--整平--对中--读数 B．照准--对中--整平--读数 C．整平--对中--照准--读数 D．对中--整平--照准--读数 2．尺寸为1.5m×1.0m×0.8m（长×宽×高）的箱体平放在水深为2.8m的水池底面，箱体顶面受到的静水压力为（）kN（水的重度取10kN/m3）。 A．20 B．27 C．30 D．42 3．渗透系数ｋ的计算公式为：k=Q1/AH，式中1表示（）。 A.通过渗流的土样面积 B.通过渗流的土样高度 C．实测酶水头损失 D．实验水压 4．细度模数为2.0的砂属于（）。 A．粗砂 B．中砂 C．细砂 D．特细砂 5．水利水电工程施工导流建筑物级别最高是（）级。 A．1 B．2 C．3 D．4 6．水闸公路桥T形梁的预应力属于（）荷载。 A．永久作用 B．可变作用 C．偶然作用 D．施工期临时 7．用浆液灌入岩体裂隙中以提高岩体的整体性和抗变形能力的灌浆称为（）灌浆。 A．接缝 B．固结 C．接触 D．回填 8．某土坝工程级别为2级，采用黏性土填筑，其设计压实度应为（）。 A．90％～92％ B．92％～96％ C．96％～98％ D．98％～100％ 9．混凝土面板堆石坝坝体干密度一段用（）测定。 A．灌水法 B．挖坑取样法 C．环刀取样法 D．灌砂法 10．混凝土重力坝浇筑块成型后的偏差，不应超模板安装允许偏差的（）。 A．20％～30％ B．30％～40％ C．40％～50％ D．50％～100％ 11．在工程建设实施阶段，依审批权限向主管部门提出主体工程开工申请报告的是（）。 A．项目法人 B．监理单位 C．施工单位 D．质量监督机构 12．某施工单位承担一水电站工程项目施工，其中施工单位可以分包的工程项目是（）。 A．坝体填筑 B．大坝护坡 C．电站厂房 D．尾水渠护坡 13．某水电站进水口边坡施工中发生质量事故，经调查，事故造成直接经济损失约20 万元，处理后不影响工程正常使用和寿命。根据有关规定，该事故属于（）。 A．重大质量事故 B．较大质量事故 C．一般质量事故 D．质量缺陷 14．质量监督机构对堤防加固工程进行质量监督的方式应以（）为主。 A．抽查 B．巡视 C．旁站 D．平行检验 15．某水库除险加固工程建设工地拟申报水利系统文明建设工地。根据申报条件，其已完工程量一般应达全部建安工程量的（）以上。 A．20％ B．30％ C．50％ D．70％ 16．水电工程特大质量事故的处理方案由（）提出。 A．监理单位 B．设计单位 C．质监总站 D．施工单位 2011年一级建造师考试建设工程经济真题试题及答案解析 一、单项选择题(共60题，每题1分，每题的备选项中，只有一个最符合题意) 1、某企业从金融机构借款100万元，月利率1%，按月复利计息，每季度付息一次，则该企业一年需向金融机构支付利息()万元。 A、12.00 B、12.12 C、12.55 D、12.68 解析： 1、P=100万元 2、月利率1%，按月复利计息，每季度付息一次：季度利率为：(1+1%)^3-1=3.03% 3、每季度付息一次。(单利)一年四季。 4、100*3.03%*4=12.12 故选B 2、某施工企业希望从银行借款500万元，借款期限2年，期满一次还本。经咨询有甲、乙、丙、丁四家银行愿意提供贷款，年利率均为7%。其中，甲要求按月计算并支付利息，乙要求按季度计算并支付利息，丙要求按半年计算并支付利息，丁要求按年计算并支付利息。则对该企业来说，借款实际利率最低的银行是( ) A、甲 B、乙 C、丙 D、丁 解析： 此题考核名义利率与有效利率的关系。 甲、乙、丙三家银行的计息周期都小于一年，则其实际年利率都将大于7%。只有丁银行的实际利率与名义利率相等。为7%。为四家中最小! 看到有的网友说甲银行为单利，实际利率最低，应该选A。那只说明，其还不了解何为“实际利率”。 故选D 3、将技术方案经济效果评价分为静态分析和动态分析的依据是() A、评价方法是否考虑主观因素 B、评价指标是否能够量化 C、评价方法是否考虑时间因素 D、经济效果评价是否考虑融资的影响 解析： 经济评价指标分为静态分析和动态分析的依据是：是否考虑时间因素的影响。 选C 4、反映技术方案资本金盈利水平的经济效果评价指标是() A、内部内部收益率 B、总投资收益率 C、资本积累率 D、资金本净利润率 解析： A、内部内部收益率与 B、总投资收益率均为方案的盈利能力指标 C项为发展能力指标。只有D、资金本净利润率为技术方案资本金盈利水平的经济效果评价指标。 故选D 5、关于静态投资回收期特点的说法，正确的是() A、静态投资回收期只考虑了方案投资回收之前的效果 B、静态投资回收期可以单独用来评价方案是否可行。 2010年一级建造师考试《项目管理》真题 一、单选题： 1、建设工程项目管理就是自项目开始到完成，通过（）使项目目标得以实现。P2 A、项目策划和项目组织 B、项目控制和项目协调 C、项目组织和项目控制 D、项目 策划和项目控制 2、组织分工反映的是一个组织系统中各子系统或各元素的工作任务分工和（）。P15 A、管理目标分工 B、管理职能分工 C 管理责任分工D、管理权限分工 3、编制项目管理任务分工表时，首先进行项目管理任务的分解，然后（）。P25 A、确定项目管理的各项工作流程B分析项目管理合同结构模式 C、明确项目经理和各主管工作部门或主管人员的工作任务 D、分析组织管理方面存在的问 题 4、业主确定的工程项目设计变更工作流程，属于工作流程组织中的（）。P31 A、管理工作流程 B、物质流程 C、信息处理工作流程 D、设计工作流程 5、为明确混凝土工程施工中钢筋制安、混凝土浇筑等工作之间的逻辑关系，施工项目部应当编制（）。P32 A、组织结构图B任务分工表C、工作流程图D、工作一览表 6、在项目的组织工具中，用以反映项目所有工作任务及其层次关系的是（）。P16 A、管理职能分工表 B、工作任务分工表 C、项目结构图 D、组织结构图 7、建设工程项目实施阶段策划的主要任务是确定（）。P A、项目建设的总目标 B、如何实现项目的目标 C、项目建设的指导思想 D、如何组织项目的建设 &在施工总承包管理模式下，施工项目总体管理和目标控制的责任由（）承担。P A、业主 B、分包单位 C、施工总承包管理单位 D、施工总承包单位 9、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，合同实施工程中工程师同意采用承包人的合理 化建议，由此所发生的费用或获得的收益应由（）。P A、发包人与承包人另行约定分担或分享 B、发包人承担或享有 C、发包人、承包人和工程师根据约定分担或分享 D、承包人承担或享有 10、施工生产要素的质量控制中，对模板、脚手架等施工设施，除按使用的标准定型选用外， 一般应按（）要求进行专项设计。P A、施工质量B设计及施工C施工工艺D、现场安全 11、施工项目管理班子成员编制的施工项目成本计划如果得不到目标要求，则应（），并重新编制成本计划。P A、重新分解落实成本目标 B、寻找降低成本的途径 C、对项目成本进行再分解 D、修订企业定额 12、可以接受业主方、施工方、供货方或建设项目工程总承包方的委托，提供代表委托方利益的项目管理服务的组织是（）。P A、设计单位 B、建设单位 C、项目管理咨询企业 D、房地产公司 13、某工程网络计划中，工作M的总时差为5天，自由时差为3天。在计划执行情况的检查中，发现只有工作M的实际进度拖后了4天，则关于工作M实际进度的说法，正确的是 （）° A、使总工期拖后1天，使后续工作最早开始时间拖后1天 B、不影响总工期，也不影响后 续工作的正常进行 C、使总工期拖后1天，但不影响后续工作的正常进行 D、不影响总工期，但使后续工作最 早开始时间拖后1天 14、按照工程建设项目物资采购管理程序，物资采购首先应（）P A、拟定物资采购合同 B、明确采购的要求、采购分工和责任 C、选择合格的产品供应或服务单位 D、进行采购策划，编制采购计划 15、建设工程项目环境管理的目的 、环境污染不至于造成人类生存基本条件的破坏、工程项目施工场界内的污染得到有 2013年一级建造师考试真题机电工程试题及答案 一、单项选择题(共20题。每题1分。每题的备选项中，只有1最符合题意) 1.设备安装基准线是根据施工图纸，按( D )来确定设备的纵横中心线。 A.土建提交的纵横中心线 B.土建预留孔的位置 C.设备底座地脚孔的位置 D.建筑物的定位轴线 安装基准线的测量：放线就是根据施工图，按建筑物的定位轴线来测量机械设备的纵、横向中心线并标注在中心标板上，作为设备安装的基准线。 2.常用的焊缝无损检测方法中，适合于焊缝内部缺陷检测的方法是( A )。 A.射线探伤 B.涡流探伤 C.磁性探伤 D.渗透探伤 射线探伤和超声探伤适合于焊缝内部缺陷的检测； 磁粉、渗透和涡流适用于焊缝表面质量的检测。 3.按埋置深度分类的机械设备基础是( D )。 A.箱式基础 B.垫式基础 C.减振基础 D.联合基础 按照埋置深度不同分为浅基础和深基础， 浅基础包括扩展基础、联合基础、独立基础； 深基础包括桩基础、沉井基础。 4.在雷电特别强烈地区采用双避雷线，少雷地区不设避雷线的防雷方式适合于( C )的高压输电线路。 A.500kv及以上 B.220~330kv C.110kv D.35kv 110kv线路，一般沿全线装设避雷线，在雷电特别强烈地区采用双避雷线。在少雷区或运行经验证明雷电活动轻微的地区，可不沿线架设避雷线，但应装设自动重合阀。 5.下列工业管道工程一般施工程序中，正确的是( B )。 A.管道与设备连接→仪表安装→调试与试运行 B.仪表安装→试压及清(吹)洗→防腐与保温 C.管道敷设→管道与设备连接→防腐与保温 D.管道与设备连接→试压及清(吹)洗→防腐与保温 本题考查工业管道安装工程一般施工程序。 6.露天长输管道现场管段组装焊接时，焊接方法不宜采用( D )。 A.手工电弧下向焊 B.半自动焊 C.全自动焊 D.CO2气体保护焊 长输管道管段组装焊接选择手工电弧下向焊、半自动焊、全自动焊焊接方式焊接管道。 该知识点已删除 7.容器的产品焊接试板应设置的部位是( A )。 A.筒节纵向焊缝的延长部位 B.筒节环向焊缝的中间部位 C.封头径向焊缝的延长部位 D.筒节纵向焊缝的起始部位 本题考查的是塔器设备的安装技术。 容器产品试板应设置在筒节纵向焊缝的延长部位，与筒节同时施焊。 8.下列不同材质的仪表管道，用管道外径的总数表示其最小允许弯曲半径，倍数从大到小依次为( B )。 A.高压钢管、紫钢管、塑料管 B.高压钢管、塑料管、紫钢管 C.塑料管、高压钢管、紫钢管 D.塑料管、紫钢管、高压钢管 高压钢管的弯曲半径大于管子外径的5倍； 2011年一级建造师机电工程真题及答案 一、单项选择题(共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1．在输配电线路勘测定位时，要确定（）。 A．各处杆塔型号 B．杆塔组立方法 C．立杆方式 D．杆身调整程序 2．影响机械设备安装精度的因素不包括（）。 A．设备测量基准的选择 B．设备制造的质量 C．设备基础的硬度 D．设备安装环境 3．金属储罐罐底的中幅板搭接接头焊接时，控制焊接变形的主要工艺措施之一是（）。A．先焊长焊缝 B．初层焊道采用分段退焊或跳焊法 C．焊工均匀分布，对称施焊 D．沿同一方向进行分段焊接 4．单台仪表的校准点应在仪表全量程范围内均匀选择，一般不应少于（）点。 A．2 B．3 C．4 D．5 5．易受化工大气、海洋大气腐蚀的石油储罐表面进行喷砂前应采用（）。 A．高压洁净水冲洗 B．碱液清除处理 C．有机溶剂清除处理 D．蒸汽冲洗 6．下列设备中，属于机械通用设备的是（）。 A．压缩机 B．桥式起重机 C．锅炉 D．汽轮机 7．玻璃纤维复合风管适用于（）。 A．洁净空调系统 B．酸性环境空调系统 C．有机溶剂空调系统 D．中压以下空调系统 8．机电工程厂房(车间、站)基础施工中，测量的重点是（）。 A．混凝土杯形基础 B．混凝土柱子基础及柱身 C．平台施工 D．钢柱基础 9．预防焊接变形的装配工艺措施是（）。 A．合理选择焊缝尺寸和形状 B．合理选择装配程序 C．合理安排焊缝位置 D．合理的焊接顺序和方向 10．综合考虑各种因素，大型储罐选择（）基础较为妥当。 A．联合 B．垫层 C．沉井 D．框架式 11．建筑电气工程布线系统敷设，暗敷导管在土建模板拆除后的紧后工序是（）。A．导管穿线 B．清理管口及扫管 C．敷设电缆 D．绝缘检查 12．关于高层建筑管道安装的避让原则的说法，正确的是（）。 A．给水管让排水管 B．大管让小管 C．水管让电缆套管 D．钢质管让塑料管 13．关于通风空调风管安装技术要求的说法，正确的是（）。 A．风口、阀门处要设置支、吊架加固补强 B．当管线穿过风管时，要注意穿过部位的密封处理 C．风管与风机连接处，应采用柔性短管连接 D．室外立管的固定拉索可依就近原则固定在避雷引下线上 14．下列场所的消防工程中，应该向公安消防机构申请消防设计审核的是（）。A．建筑面积为15000m2的展览馆 B．建筑面积为13000m2的客运车站 2010年一级建造师考试法规及相关知识参考答案（完整版） 注：以下参考答案来源于网络整理，不代表本人观点 一、单项选择题： 1：注册建造师管理规定答：国务院建设主管部门 2：民法通则当事人答：2 3：对全国注册建造师答：国务院建设主管部门 4：民事法律关系答：民事权利和民事义务 5：民法通则施工单位答：委托代理人 6：根据物权法答：用益物权 7：建筑工程施工许可管理办法答：办理了工程质量监督手续 8：建筑业企业资质管理规定答：房屋建筑工程施工总承包 9.甲公司与（不安抗辩权） 10.下列纠纷（劳动合同纠纷） 11.根据《物权（交通运输工具） 12.同一专业（资质等级较低） 13.关于行政（未经行政） 14.施工合同（监理通知） 15.关于民事（证人有义务） 16.某施工项（16） 17：施工单位招聘答：18 18：水泥厂答：水泥厂发出答复文件时 19：根据合同法答：5 20：施工单位依法对答：项目负责人 21：某建筑施工单位有50人答：配备兼职安全生产 22：赶工奖罚协议答：附条件 23：同城里的时间答：中标通知书发出 24：关于法院采取诉讼财产答：根据法院要求提供担保后则提供担保25：某工程项目建设答：40 26：关于和解答：强制执行的效力 27：建设工程安全生产管理条例答：总承包单位 28：5日内交货答：新要约 29：关于纠纷解决方式的选择答：只能向不动产所在地 30：不招标的答：个人捐资的教育项目 31：不属于强制性标准监督检查答：劳动合同 32：原有地下管线答：建设单位 33：分包工程答：总承包单位承担 34：施工总承包答：总承包单位统一组织 35：民用建筑节能条例答：厂房 36：下列劳动合同必备条款答：福利待遇 37：根据安全生产法答：国务院负责安全生产监督38：划拨土地使用权答：县级以上 39：下列施工单位答：项目技术员 40：停建，缓建答：建设单位 41：代位权行使答：债权人可以代位行使的权利 42：国务院制定答：建筑业企业资质管理规定 43：根据民事诉讼法答：胜诉方 44：施工单位与建设单位答：未预定利息不予支付45：税收征收管理法答：30 46：建筑法答：国务院 47：市场价格履行答：订立合同时履行地 48：提供了制作叉管的钢板答：委托 49：工程建设项目施工招标办法答：中标人 50：某施工单位答：重新作出行政处罚 51：在保险合同中答：投保人 52：甲公司将其厂房转让答：2010年1月1日 53：承运人按运输合同答：质押权 54：在城市市区范围内答：15 55：甲乙两公司答：无效 56：城市维护建设税暂行条例答：营业税 57：申请执行答：人民法院 58：公司法合同须经过答：董事会 59：甲公司欠某供应商500万答：应当由乙、丙连带60：串通投标的答：招标人从几名中标候选人中61：不属于施工招标文件答：合同主要条款 62：说法错的是答：禁止在具有火灾、爆炸危险的63：以合同履行地答：施工行为地 64：工程监理单位答：整改报告建设单位 65：建设工程质量管理条例答：监理合同 66：某办公大楼在保修期间答：建设单位 67：则招标人答：应当认定投标文件无效 68：施工项目进行答：中标日期 69：单位出卖模板的合同答：有效 70：应当于期满前答：3个月 2013年一级建造师项目管理考试真题及答案解析 2013年一级建造师项目管理考试真题及答案解析 一、单项选择题(共70题，每题1分。每题的备选项目中，只有一个最符合题意) 1.建设项目工程总承包的项目管理工作主要在项目的()。 A.决策阶段、实施阶段、使用阶段 B.实施阶段 C.设计阶段、施工阶段、保修阶段 D、施工阶段 【答案】B【解析】建设项目工程总承包方项目管理工作涉及项目实施阶段的全过程。参见P14. 2.下列影响建设工程项目管理目标实现的因素中，起决定性作用的是()。 A.人 B.方法 C.工具 D.组织 【答案】D 【解析】系统的目标决定了系统的组织，而组织是目标能否实现的决定性因素，这是组织认的一个重要结论。参考教材P17. 3.管理是由多个环节组成的过程，为了说明组成管理的这些环节可以使用()。 A.项目组织设计文件 B.项目任务分期表 C.工作任务分工表 D.管理职能分工描述书 【答案】D 【解析】管理职能分工由多个环节组成，包括提出问题、筹划、决策、执行、检查。参见教材P30-31. 4.下列建设工程项目决策阶段的工作内容中，属于组织策划的是( )。 A.业主方项目管理的组织结构 B.生产运营期经营管理总体方案 C.编码体系的建立 D.实施期组织总体方案 【答案】D 【解析】决策期组织策划：决策期的组织结构、任务分工、管理职能分工、工作流程、实施期组织总体方案、项目编码体系分析。参见教材P39。 5.建设项目工程总承包的基本出发点是借鉴工业生产组织的经验，实现建设生产过程的()。 A.组织柔性化 B.组织集成化 C.组织扁平化 D.组织高效化 【答案】B 下载更多科目历年真题 2012年度全国一级建造师执业资格考试试卷 建设工程法规及相关知识 一、单项选择题（共70题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1. 不同行政法规对同一事项的规定，新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由（）裁决。 A. 国务院主管部门 B. 最高人民法院 C. 国务院 D. 全国人大常委会 【答案】C. 【解析】P6“（五)需要由有关机关裁决适用的情况”第2段。 2. 某施工设备经销商规定其业务员按合同价5%提取奖金。业务员王某在与施工企业洽谈时提出，合同定价遵守公司规定，但王某本人按每台50元补贴施工企业。施工企业表示同意，遂与王某签订了订货合同，并将获得的补贴款入账。王某行为的法律定性是（）。 A. 合法行为 B. 无权代理 C. 不正当竞争 D. 滥用代理权 【答案】A. 【解析】原题为2006年司法考试卷三第5题。本题重点其实是考核《反不正当竞争法》第八条（教材P92“三、投标人以行贿手段谋取中标”第2行)，非为考核无权代理或滥用代理权。由于反不正当竞争法不属于大纲要求内容，本题应作为超纲题对待。 注意“账外暗中”给予对方回扣的，作为受贿处理。本案的补贴如实入账，不得视为不正当竞争行为。 3. 被代理人因为向代理人授权不明确而给第三人造成的损失，应（）。 A. 由被代理人向第三人承担责任，代理人承担连带责任 B. 由被代理人独自向第三人承担责任 C. 由第三人自己承担损失 D. 由代理人独自向第三人承担责任 【答案】A. 【解析】P16倒数第4段。 4. 施工企业以自有的房产作抵押，向银行借款100万元，后来施工企业无力还贷，经诉讼后其抵押房产被拍卖，拍得的价款为150万元，贷款的利息及违约金为20万元，实现抵押权的费用为10万元，则拍卖后应返还施工企业的款项为（）万元。 A. 10 B. 20 C. 30 D. 50 【答案】B. 【解析】P37“（三)抵押的效力”第一段。拍卖所得为150万元。抵押权人就主债权100万元，利息及违约金20万元，实现抵押权的费用10万元优先受偿。 5. 建设单位需要使用相邻企业的场地开辟道路就近运输建筑材料。经双方订立合同，约定建设单位向该企业支付用地费用，该企业向建设单位提供场地。在此合同中，建设单位拥有的权利是（）。 A. 相邻权 B. 地役权2004-2013年一级建造师工程经济历年真题及答案解析完整版
2009年一级建造师《建筑工程实务》考试真题
2011年度一级建造师执业资格考试《建筑工程经济》试卷
2010一级建造师《市政公用工程管理与实务》真题答案
2009年一级建造师水利水电工程考试真题及答案
2011年一级建造师考试建设工程经济真题试题及答案解析
2010年一级建造师考试
2013年一级建造师机电真题与答案
2011年一级建造师-机电工程实务-考试试卷及答案
2010年一级建造师考试参考答案(四科完整版)
2013年一级建造师项目管理考试真题及答案解析
一级建造师法规历年真题
相关主题
文本预览