工程工期索赔联系函
一、工程工期索赔联系函的构成内容
1、工程概况：建设背景、工程规模、作用、地点等；
2、计划工期：包括合同计划工期（投标文件和合同中有）、监理审批开工报告中的计划工期、施工方案、资源配置情况等
3、实际工期：实际施工工期、实际资源投入情况、实际施工方案等
4、方案对比：计划工期和实际工期的各类对比，工期对比、方案对比、方法对比、条件对比、设计对比、资源投入对比等。找出影响工期的因素。
5、分析责任。
6、寻找合同支撑依据：比如说那个合同条款规定，什么情况下可以索赔工期等。
7、各种附件：进度计划、修正进度计划、实际进度计划、各种网络图，设计通知、会议纪要、签证、审批单、施工日志、天气记录、往来函件等。
二、工程工期索赔联系函范本
XXXX工程建设项目
工期延误索赔函
致：XXXX建设公司
根据业主要求和施工合同，我司xxx大道城市道路工程需要于2014年3月16日正式开工，2014年12月31日竣工。在此要求下，我们于2014年初开始了项目的前期准备工作。2014年3月2日，我们的筹备人员进场，2014年3月10日，我们的管理人员、后勤保障人员、机械设备全部到位。
由于林峰大道城市道路工程项目甲方征地延期、手续不全、设计变更等原因，我部至今无法开工，公司进场人员全部停工，机械闲置，工期延误。
根据双方签订的《蜀铭号123》第四条项目实施责任书，“甲方负责出资100万元用于项目用地的征地拆迁补偿安置，不足部分从乙方合同履约金及相关费用中支付。确保不会影响乙方的工程进度。如乙方因上述原因停工10天以上，甲方应赔偿乙方的直接损失。
根据此条款，我方现就前期重大经济损失向甲方提出索赔，索赔内容如下：
一、停工机械台班租赁费
1、挖机台班租赁费：966.67元/天*2台=1933.3元/天
2.推土机安装补贴费用：300元/天*2台=600元/天。
二。人工成本
1.人工工资：3人(物流仓库材料员)80元/天*2100元/天=360元/天。
2、现场管理人员费用：8人（施工员、资料员、材料员、项目管理人员）150元/天*2人+200元/天*4人+400元/天*2人=1900元/天
3、生活费，：11人，8元/天*11人=198元/天
三、场地租赁费
1.仓库办公住宿房间：16.6元/天*4个40元房间/天=106.4元/天。
综合前三项：运营17.5天，总费用：5097.7元/天*17.5天=.7元。
致XXXX建设公司
承建方：XXX
因甲方原因停工联系函 尊敬的乙方： 我们收到了您方最近的催促函件，特致函告知。 我们不得不承认，由于我们方的管理不善，以致于工程停工，造成了诸多不便，我们对此感到十分抱歉。同时，我们高度重视此次事件，已经组织了紧急会议，进行了深入研究和分析，制定了相应的应对方案和措施。现将具体情况向您方做出说明： 一、停工原因 我们方与您方签订的《xxx工程建设合同》规定，必须在XX年XX月XX日之前完成建设、竣工验收等全过程。然而由于近期出现了一系列不可预见的问题，导致工程进度远远滞后于原计划。 1.资金紧张问题 因为资金管理不善，前期投入的经费无法满足后期工程建设需要，我们不得不面临着资金紧张的困境。为了节约成本，我们没有采用一些高质量的建筑材料和设备，这导致了后期出现的很多问题。加之施工场地的地质条件较差，我们在进行基础工程方面遇到了很多困难和挑战。这些问题加起来就造成了我们严重的资金问题。 2.人员问题 为了缓解资金困境，我们在人员方面也做了一定的缩减，这导致了工程队伍出现了一定的人手不足问题。为了保证工程建设的质量和进度，我们不得不临时从其他项目借调人员，这也导致了部分工程进展缓慢。 3.其它原因 另外，由于市场因素、政策调整等一系列不可控因素的影响，我们方面也遭遇到了一定的困难，这也是导致工程进度滞后的原因之一。 二、解决方案和措施 针对工程停工的问题，我们一直在积极寻求解决方案和措施，现将我们的具体措施向您方做出说明。 1.重新调整资金安排 我们将积极与银行合作，争取项目资金的提前下拨，同时会尽最大的努力寻找其他资金来源，确保项目可以顺利进行。
2.增加施工人员 为了加快工程进度，我们将采取增加施工人员的措施，确保工程可以在规定的时间内完成。 3.加强材料和设备的管理 我们将严格按照国家标准和规定选择优质建材和设备，确保工程的质量和可靠性，避免因引入劣质材料和设备而导致工程问题。 4.加强计划管理和监督 我们将重新制订工程进度计划和管理方案，加强现场监督和协调，确保工程进度符合合同要求。 三、对工期延误给您方的赔偿 由于工程延期给您方造成了不便和损失，我们愿意承担适当的赔偿责任。我们在合同上明确了关于违约责任的条款，根据合同条款进行赔偿。 最后，衷心感谢您方对本项目的支持与合作，同时也再次向您方表示我们的歉意。我们将竭尽所能，积极配合您方的工作，尽快恢复工程建设。 此致 敬礼 甲方： 日期： 地址：
工程索赔联系函格式范文(通用6篇) 工程索赔联系函格式范文第1篇 X公司： 有限责任公司(以下简称我公司)因X项目的需要，从贵公司订购了，双方于年月日签订了《协议书》及《技术协议书》，依协议的商定，上述设备所承受的最低温度度(本处应按协议的要求写)。贵公司供货后经我公司验收，贵公司所供应的 (本处应按设备上的标注的原话来填写)。由于X项目担当着我公司向任务，因此，在对选择上我公司在技术协议中有明确的要求，贵公司目前所供应的产品既不符合合同的商定也不能满意我公司的需求，将给我公司对埋下重大隐患，也可能会导致我公司遭到方面的巨额索赔。 另外，我公司在此工程中订购的，贵公司也未按合同要求的供货。综上所述，我公司特向贵公司提出如下要求： 一、请贵公司在收到我公司函件后日内无条件的更换前述两种产品，产品必需满意合同所商定的一切条件。 二、由贵公司担当因更换产品所需的一切费用。 如贵公司不能满意我公司的上述要求，我公司将实行包括但不限于下列措施，维护我公司的合法权益： 一、依双方所签协议的商定，向有管辖权的机构提起仲裁或诉讼，依法进行索赔。
二、向国家及有关产品质量监督管理部门投诉。 三、向国家及主要媒体披露贵公司的违约行为。 以上意见请贵公司参考。 有限责任公司 年月日 工程索赔联系函格式范文第2篇 索赔函XX公司：我司于X年X月X日通过贵司托运一票单号为XXXX的货物（品名，重量，体积）到XX地，由于贵司操作不当导致货物丢失。经我司（财务/选购/销售）部门核算，该货物成本为XX 元。请贵司乐观协作我司根据合同商定赔付。顺致商祺XXXX有限公司X年X月X日 工程索赔联系函格式范文第3篇 各市(州)慈善总会: 我会与博润白癜风医院合作的“xx省慈善总会·博润白癜风专项基金”已于x年2月24日成立并启动。该基金自成立以来，在全省乐观开展贫困白癜风患者救助活动，目前已救助患者超过百名。 为进一步加大对贫困白癜风患者的救助力度，扩大救助范围和救助人群，让社会各界都更加关注我省慈善事业的进展，我会特联合博润白癜风医院于x年3月至7月举办“xx省慈善总会·博润白癜风专项基金”全省行活动，届时将赴各市州进行义诊筛查活动，整个费用由该医院担当。
建筑工程索赔函格式范文(通用16篇) （经典版） 编制人：__________________ 审核人：__________________ 审批人：__________________ 编制单位：__________________ 编制时间：____年____月____日 序言 下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢! 并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作总结、工作计划、合同协议、条据文书、策划方案、句子大全、作文大全、诗词歌赋、教案资料、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注! Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! Moreover, our store provides various types of classic sample essays for everyone, such as work summaries, work plans, contract agreements, doctrinal documents, planning plans, complete sentences, complete compositions, poems, songs, teaching materials, and other sample essays. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please stay tuned!
工程索赔函 尊敬的XXX公司： 我方作为贵公司的承包商，根据合同约定，按照合同规定的工程进度和质量要求，积极投入施工，力求按时完工。然而，由于种种原因，我方在工程实施过程中遭遇了一系列不可预测的问题和困难，导致工程无法按期交付，并给我方造成了巨大的经济损失。经过仔细计算和评估，我方决定向贵公司提出工程索赔，以维护双方的合法权益。 我方在工程实施过程中遭遇了人力资源短缺的问题。根据合同约定，贵公司应提供足够的工作人员和技术人员来配合工程施工。然而，在实际操作中，贵公司未能按时提供足够的人员，导致工程进度受到严重影响。为了保证工程的正常进行，我方不得不加派人手，增加了人力成本。因此，我方要求贵公司承担因人力资源短缺而产生的额外费用。 由于贵公司在设计阶段存在疏漏和错误，导致工程实施过程中出现了许多不可预见的问题。这些问题包括但不限于材料配送不及时、施工图纸错误、设计方案不合理等。这些问题给我方的施工工作带来了很大的困扰和阻碍，使工程进度严重滞后。为了解决这些问题，我方不得不采取临时措施，增加了工程成本。因此，我方要求贵公司承担因设计问题而产生的额外费用。
由于工程施工过程中的一些不可抗力因素，如自然灾害、政策调整等，也给工程造成了一定的影响。虽然这些因素不是双方能够控制和预测的，但是它们对工程进度和质量产生了重大的影响。为了应对这些问题，我方不得不采取了额外的措施和费用，以确保工程的顺利进行。因此，我方要求贵公司承担因不可抗力因素而产生的额外费用。 我方希望贵公司能够认真对待我方的索赔请求，并尽快给予答复。我方对工程延误和额外费用的索赔请求是合理且有充分依据的，希望贵公司能够正视问题，积极与我方沟通，共同寻找解决方案。我们坚信，通过双方的努力和合作，一定能够达成一个公正合理的解决方案，保障双方的权益。 敬祝商祺！ 此致 礼！ XXX公司承包商
工程延期索赔函 尊敬的XXX公司： 您好！根据我们之前签订的合同，您贵公司委托我们完成的工程因为一些不可抗力因素的影响，导致工期的延迟，这对我们的工程进展和成本的影响非常大，我们对此感到十分遗憾。经过多方研究和商议，我们认为由于延期造成的直接经济损失需要进行赔偿，并请您予以关注。 我们在工程合同中明确规定了合同执行期限为XX年XX月XX日至XX年XX 月XX日，而根据验收人员的检查结果，我们的工程操作完全符合要求，但由于近期连续不断的大雨和严寒天气导致我们无法正常完成工程的进展，因此工作进度出现了大幅度滞后。延期的时间为XXX天，其中风险和不可预知的因素占753%左右，这是我们预算和计划外的因素。 这次的工程延迟对我们的工期和成本造成了重大的影响。第一，我们需要为劳务集体支付额外的工资，以补偿我们在正常情况下无法取得的收入。特别是在这次拖延期间，我们的工人们为了保证工程的顺利进行，不惜夜以继日地工作，所有这些劳动力成本都不会因为工时的增加而减少。第二，我们需要更新延迟以及更新的计划并调整每个阶段的成本，以确保我们维持正常的生产和资金流动。这些费用的增加意味着我们需要经历巨大的财务压力。 因此，我们希望贵公司能够承担由工程延期而产生的直接经济负担。我们建议按照以下方式进行索赔： 1. 我们需要您贵公司支付延期造成的所有与工程相关的潜在利益损失，包括额外的人工费用、材料费用和设施开销等。总费用为XX万元。 2. 另外，请您贵公司为我们支付由于工程未按时完成而导致我们遭受的信誉损失，这损失显然是因为我们没能按照协议约定的时间完成工作而引起的。在该领域内的声誉是我们维护利益的重要组成部分。我们建议贵公司向我们支付XX万元的赔偿金。
工程索赔函的范文 尊敬的XXX公司： 本函的目的是就上述工程项目中引起的问题进行详细描述，并陈述我们的索赔要求。 1.工程项目的描述 根据双方合同，我方公司接受了贵公司委托的工程项目，并于XXXX 年月XX日开始施工。该工程项目的目标是建造XXXX(项目名称)，总工期约为XX个月。根据合同条款，我方公司承担了工程的设计、施工和材料采购等责任。 2.索赔的原因 我方公司深感遗憾地宣布，在工程项目的实施过程中，我们遭遇了一系列的问题和延误，致使该工程项目无法按时完工。这些问题主要包括以下几个方面： 2.1.材料供应延误 从合同签订之日起，我们与贵公司之间就材料供应的时间和数量进行了约定。然而，在工程项目的实施过程中，我们却多次遭遇到材料供应的延误。此延误导致我们无法按时进行施工作业，并浪费了大量的工时和人力资源，给工程项目的进度带来了不可忽视的影响。 2.2.建设许可证问题 为了确保工程项目的合法性，我们在施工前应该获得相关的建设许可证。然而，由于贵公司未能及时提供许可证，我们被迫暂时中止了工程的施工，导致进度发生明显的延迟。
2.3.变更工程条件 在工程项目的进行中，贵公司提出了一些额外的工程要求和条件，这 些要求必须得到我们的同意。然而，在多次协商后，我们发现这些变更工 程条件非常耗时且使我们不得不改变原有的施工计划。不仅如此，这些变 更还导致我们需要额外的人力资源和材料采购，从而进一步增加了成本和 工期。 3.索赔要求 鉴于以上提到的问题和延误，我方公司要求贵公司承担相应的责任， 并向我方公司支付索赔费用。具体索赔要求如下： 3.1.赔偿延期造成的损失 由于工程项目的延期，我们不得不支付额外的人力资源和设备租赁费用，这些费用我们认为应由贵公司承担。另外，工期延误还导致我们无法 及时开展其他项目，造成了机会成本的损失。 3.2.赔偿材料供应延误带来的损失 由于贵公司未能按时提供合同规定的材料，我们不得不购买更高价格 的替代材料，以确保施工进行。因此，我们要求贵公司承担材料差额费用 的赔偿。 3.3.赔偿额外工程条件变更造成的损失 由贵公司提出的额外工程条件变更不仅会导致工程的延误，还会增加 我们的成本和风险。因此，我们要求贵公司承担这些变更带来的额外费用，并支付由此造成的损失。 4.结束语
工程延误工期索赔函 工程延误工期索赔函（范文） 致XXXXX份的函 XXXXXXXXXXXXXX股份： 根据工期和施工总进度计划安排，XX#楼楼地面垫层施工为每天确保至少一层，我方在监理例会及施工现场多次提醒贵单位现场负责人，根据工期要求安排你方现场施工人员，保证施工进度。现由于贵单位现场施工人员少，跟不上楼地面垫层施工进度，导致XX#楼楼地面垫层施工多次停止，延误工期2天，经我方多次催促，你方仍不采取措施，给我方造成直接经济损失共计9200元（窝工、机械租赁费用），另外由于你方延误工期造成的现场人员管理费用增加、建设单位的罚款等费用，一切由你方给予承担. 谨此函达 XXXXXX工程 2014年8月19日 相关知识：工程延期及工期索赔 在合同条款中，工期的概念是:原合同规定的竣工期限加上发包人的风险和工程延误的原因。其中，发包人的风险和工期延误原因是指根据合同的有关规定，由于承包人自身以外的原因，经工程师书面批准的合同竣工期的延长。在工程建设过程中，经常会发生一些不可预见的干扰事件，使施工无法顺利进行，干扰了预定的施工计划，从而延误了工期。对于非承包人
自身原因造成的工期延误，承包人有权进行工期索赔，工程师应在与发包人和承包人协商后决定工期的延长时间。 导致工期延长的原因有： (l)任何形式的额外或附加工程。 (2)合同条款所提到的任何延误理由，如:延期交图、工程暂停、延迟提供现场等。 (3)异常恶劣的气候条件。 (4)由雇主造成的任何延误、干扰或阻碍。 (5)其他非承包商原因或责任的不可预见事件。工期延误会给合同双方造成一定的损失，发包人不能及时交付工程并投入生产，不能按计划达到投资目的，从而失去盈利机会；由于工期延误，承包商将增加管理费用和其他费用。如果工期延误的原因是由于承包人的过错，承包人必须自费设法赶上工期，或按规定支付延误赔偿并继续完成工程，或根据发包人的安排委托第三方完成延误的工作并承担费用；如果工期延长的原因不是承包人造成的，承包人可以根据合同规定和具体情况提出工期索赔，并索赔因工期延长造成的费用损失。
一、工程工期索赔联系函的构成内容 1、工程概况：建设背景、工程规模、作用、地点等； 2、计划工期：包括合同计划工期（投标文件和合同中有）、监理审批开工报告中的计划工期、施工方案、资源配置情况等 3、实际工期：实际施工工期、实际资源投入情况、实际施工方案等 4、方案对比：计划工期和实际工期的各类对比，工期对比、方案对比、方法对比、条件对比、设计对比、资源投入对比等。找出影响工期的因素。 5、分析责任。 6、寻找合同支撑依据：比如说那个合同条款规定，什么情况下可以索赔工期等。 7、各种附件：进度计划、修正进度计划、实际进度计划、各种网络图，设计通知、会议纪要、签证、审批单、施工日志、天气记录、往来函件等。 二、工程工期索赔联系函范本 XXXX工程建设项目 工期延误索赔函 致：XXXX建设公司 我方承建XXX大道城市道路工程项目根据业主方及施工合同的要求需2014年3月16日正式开工，于2014年12月31日完工。在此要求下我方于2014年年初开始筹备该工程的前期准备工作，2014年3月2日我部前期准备人员进场，2014年年3月10日我方管理人
员、后勤保障人员及机械设备全面进场到位。 由于甲方对枫林大道城市道路工程项目征地的延误、手续的未齐全及设计的更改等多方面的原因造成我部至今未能开工，公司所有进场人员停工，机械闲置，工期延后。 根据双方签署的《XXX大道城市道路工程建设项目合作协议书》第四条项目实施责“甲方负责出资壹百万元用于该项目用地的征地拆迁安置补偿工作，不足部分从乙方合同履约金出资额中支付该款项及相关费用。并保证不影响乙方的工程进度。如因前述原因造成乙方停工10日以上的由甲方赔偿乙方该项的直接损失 根据该条款我方现对甲方提出前期主要经济损失索赔，索赔事项如下： 一、停工机械台班租赁费 1、挖机台班租赁费：966.67元/天*2台=1933.3元/天 2、推土机安顿补贴费用：300元/天*2台=600元/天 二、人工费 1、劳工工资：3人(后勤+仓库材料看守) 80元/天*2+100元/天=360元/天 2、现场管理人员费用：8人（施工员、资料员、材料员、项目管理人员） 150元/天*2人+200元/天*4人+400元/天*2人=1900元/天 3、生活费，：11人，8元/天*11人=198元/天 三、场地租赁费 1、仓库+办公住宿房：16.6元/天*4间+40元/天=106.4元/天
(完整版)工程索赔通知函 工程索赔通知函 尊敬的先生/女士， 我们写信是希望就以下事项向贵公司提出索赔。 1. 项目背景：我们双方于[date]签订了一个工程合同，按照合 同约定，贵公司同意承担某项工程项目。项目背景：我们双方于[date]签订了一个工程合同，按照合同约定，贵公司同意承担某项 工程项目。 2. 索赔原因：我们遗憾地通知贵公司，由于以下原因，我们难 以继续按照合同条款履行：索赔原因：我们遗憾地通知贵公司，由 于以下原因，我们难以继续按照合同条款履行： - 延期：贵公司未能按照合同规定的时间完成工程项目。延期：贵公司未能按照合同规定的时间完成工程项目。
- 质量问题：我们在工程项目中发现了一些质量问题，贵公司 未能及时解决。质量问题：我们在工程项目中发现了一些质量问题，贵公司未能及时解决。 - 变更要求：贵公司的变更要求导致了工程项目的延期和额外 费用的发生。变更要求：贵公司的变更要求导致了工程项目的延期 和额外费用的发生。 3. 索赔要求：基于上述原因，我们要求贵公司：索赔要求：基 于上述原因，我们要求贵公司： - 支付延期费用：根据合同约定，贵公司应支付我们因工程项 目延期产生的额外费用。支付延期费用：根据合同约定，贵公司应 支付我们因工程项目延期产生的额外费用。 - 解决质量问题：贵公司应负责解决工程项目中的质量问题， 并承担由此产生的费用。解决质量问题：贵公司应负责解决工程项 目中的质量问题，并承担由此产生的费用。 - 承担变更费用：贵公司应支付由于变更要求而产生的额外费用。承担变更费用：贵公司应支付由于变更要求而产生的额外费用。
我们希望贵公司能够尽快回复，表示对索赔事项的认可和接受，并在[date]之前支付索赔费用。 我们对能够达成一个令双方满意的解决方案抱有期望，以便继 续合作。如果贵公司不同意索赔事项或有任何疑问，请在[date]之 前书面回复。 最后，我们相信双方能够通过友好的合作态度解决此事，避免 进一步法律纠纷的发生。谢谢您的合作！ 此致 [你的姓名] [你的职位]
工程索赔函的范文 尊敬的xxx总监理工程师：我项目部承担的xxx项目，在xxx 过程中，因受xxx因素的影响，导致xxx该项目停工xxx天，此次停工，将会导致整个工程直线工期延长xx天。根据专用合同条款第xx条，现申请工程延期xx天，由此带来的费用增加，我项目部将另行申报。项目部总经理（或总工程师），xx年x月x日。 工程索赔这些字眼相信很多人都听说过，但是我们大多数人还是对工程索赔还只是有一个模糊的概念，很多人都不知道工程索赔的所以然。那么到底工程索赔到底是怎么一回事呢，下面由一篇▲工程索赔函的范文给大家参考。 ▲工程索赔申请书 致：陕北矿业有限责任公司技改部。 陕西中安监理公司。 我单位在机修车间工程施工中预到地方老乡因不明原 因生事而发生停工一事和不明原因大网高压停电停工所引 起的工程费用一事提出索赔报告。 1：我方从2007年5月13日开工以来积极组织施工队 伍不分昼夜的紧张施工，5月19日验收基层合格，5月20 日刚进入基层沙砾石回填工作，在5月21日由于不明地方 老乡因与矿上发生的不明原因的冲突而致我单位的工程无
法正常进行而停工至5月28日中午10点才重新施工，其中发生的人工费和机健费用如下： 5.21至5.28共计7天时间，每天工作12小时：早晨5点至8点，中午9点至13点，下午15点至20点。 1}：人工费：管理人员：五人*7=35日*1.5=52.5工日。施工人员：21人*7=147日*1.5=20.工日。 2：}机键费：压路机7*一小时400元*12=33600元装栽机7*一小时200元*12=16800元 2：在我方二次施工中的基础垫层混凝土刚刚完成进入独立柱钢筋混凝土基础施工时，有因大网高压停电而发生的停工费用： 6.19中午10：00左右停电至21日中午11：30来电共计：停工工时25.5小时。 1：管理人员：5人*25.5/8=16.2工日。 2：钢筋工：8人*25.5/8=25.5工日。 3：木工班：17*25.5/8=54.2工日。4：施工班：22人*25.5/8=70.13工日。 5：其他工人： 12*25.5/8=38.32工日。 以上是我方发生的实际费用，敬请你们给予解决答复为盼最终费用按决算走。 陕西中原建司十四项目部 相信大家看完小编的▲工程索赔函的范文都对工程索 赔有自己的认识。我们了解完工程索赔的有关法律法规后，
建设工程施工索赔函 尊敬的xx公司： 我方与贵公司于xxxx年xx月xx日签订了《建设工程施工合同》（合同编号：xxxx），我方作为承包方，按合同约定负责承担xx项目 的施工工作。 经过多次工作实施与核对，我方发现在施工过程中，由于贵公司的 原因造成了一系列问题和损失。故我方特向贵公司提出以下索赔要求： 一、违约责任 根据合同规定，贵公司有责任确保施工过程中的合法合规，并负责 协调和监督各方的工作。然而，在实际施工中，我们发现贵公司未能 履行上述职责，导致以下问题的发生： 1. 资金拖欠：我方在施工期间按合同约定提供了材料和劳动力，然 而贵公司至今未按时支付相关款项，严重影响了我方的正常工作和资 金流动。 2. 施工进度延误：贵公司未能及时提供必要的施工图纸和设计文件，导致施工进度受阻，影响了工程的正常进行。 3. 质量问题：贵公司未能按照合同要求提供合格的材料和设备，导 致施工质量出现问题，需要重新修复和更换，给我方增加了额外的成 本和工作量。 二、索赔要求
基于上述问题，我方特向贵公司提出以下索赔要求，并希望得到合理的解决： 1. 资金拖欠：贵公司应立即支付我方尚未结清的款项，并支付逾期支付的违约金。 2. 施工进度延误：贵公司应提供完整的施工图纸和设计文件，并承担由此引起的施工进度延误所产生的损失。 3. 质量问题：贵公司应承担修复和更换材料的费用，并赔偿由此引起的额外费用和延误所造成的损失。 三、索赔计算 基于上述索赔要求，我方根据合同中相关条款及实际损失进行了如下计算： 1. 资金拖欠：合同总金额100万元，按合同约定15%作为合同款项的首付，贵公司至今未支付的款项为50万元，根据合同约定，每逾期一天，贵公司需支付违约金千分之五，累计逾期90天，故贵公司需支付的违约金为50万元×0.005×90=2 2.5万元。 2. 施工进度延误：由于贵公司未能及时提供施工图纸和设计文件，导致施工进度延误了30天，每天的工程费用为10万元，故贵公司应支付的索赔金额为30天×10万元=300万元。 3. 质量问题：由于贵公司提供的材料未符合合同要求，导致重新修复和更换的费用共计50万元，加上该期间的施工延误造成的损失估计约为100万元，总计索赔金额为150万元。
要求对方赔偿的函范文通用15篇 要求对方赔偿的函范文第一篇 工程索赔费用报告书 一、索赔成立 1、与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出或直接工期损失。 2、造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任。 二、工程索赔的依据 按照现行法律法规、合同文件及工程惯例, 《合同法》第284条规定：“因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构建积压等损失和实际费用。” 合同文件按照甲乙双方签订的施工合同，工程惯例主要参考清单计价规范以及相关施工规范。 三、索赔事项概述 由我单位承建的，于2023年12月27日举行开工典礼，于2023年12月28日我单位积极组织进场，投入大量机械设备和人员以确保施工工期。然自2023年3月6日起，由于建设方联系的外借土方未到场，现场处理停工、半停工状态，至2023年4月26日开始复测A区缺土方量，最终确定由我单位在红线以外进行开挖借土，用于场地土方回填。开挖时间为2023年4月28日，延期时间为54天。 根据甲方提供的地质勘测数据显示，钻探1号孔至4号孔、6号孔至12号孔开挖至设计标高全部为土方。现场施工过程中发现1号孔至4号孔、6号孔至12号孔都存在大量石方，局部存在成片大量石方，与原设计地质情况不符，从而增大了施工难度和增加了施工时间。 根据甲乙双方签订的施工合同;专用合同条款项中因发包人原因导致工期延期外借土方不到场情况，对工期进行索赔54天。 通用条款中项发包人向承包人提供地质勘察资料等相关基础资料，并对所
关于索赔工期及费用的函 XXX有限公司： 并呈XXX副理： 我公司于xxx年4月6日，致贵公司的《关于A03、A08、A11厂房工程主体验收的有关问题的函》，贵公司至今未做答复。 我公司为了保证工期，已进场大批粉饰工人。现因主体分部未认证，工程不能进入粉饰阶段，造成现场人员大量窝工，且各种周转工具及机械设备均须支付租赁费，管理人员管理费等。 我公司于4月6日致贵公司函的意见，要求贵公司在4月6日3点以前给予答复，但至4月7日3点仍未给予答复，回避不能解决问题，望贵公司能尽快协调有关各方进行主体认证。根据现场实际情况，现向贵公司提出如下费用及工期索赔要求。 索赔费用日期从4月7日起，截止到工程认证可以进行粉饰之日止。 工期顺延的天数应从4月7日起，截止到工程认证可以进行粉饰之日止。 索赔费用见附表
附表：A08厂房： 现场每工作日人工、机械、周转器材、管理人员费用、利润表： 1.现场工人：150人×40元/天=6000元/天 2.机械设备； （1）塔吊4台×200元/天=800元/天 （2）砂浆机8台×80元/天=640元/天 （3）电焊机2台×50元/天=100元/天 3.周转器具： （1）钢管：3500米×0.02元/米·天=700元/天 （2）钢管卡子：18000个×0.015/个·天=270元/天 （3）架板：2000块×0.1元/块·天=200元/天 （4）密目网：1600片×0.1元/片·天=160元/天 （5）安全网：1200片×0.1元/片·天=120元/天 4.管理人员费用： 20人×60元/天=1200元/天 5.利润 1200万×10%×1/120=1万元/天 共计：19820元/日