编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载
光纤入户工程合同书
甲方：___________________
乙方：___________________
日期：___________________
甲方：
乙方：
为完成甲方委托乙方承接的光纤入户项目工程任务，依据国家有关的法律、法规，综合本工程的具体情况，明确甲乙双方的权利和义务，经甲乙双方协商一致，签定合同书如下：
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程地点： ______________________________________________________________________
3、工程范围：
1）、施工路由各层户外门口主干线盒内敷设皮线光缆到户内，其敷设长度为米。
2）、户外门口主干线盒内或设备皮线光缆的连接。
3）、皮线光缆的户内熔接。
4）、该皮线光缆均为明装敷设，施工内容不包含穿管，穿线槽等。
（注：如出现以上施工范围不包含项，当由甲乙双方另行洽商或增签协议合同）
二、工程进度及验收
1、甲方的责任
1）甲方应按合同规定的时间、款额及时付款。
2）甲方保证提供施工场地、楼层施工用电及无障碍物，并指定专人配合乙方工程范围内的
工作，负责协调处理工地现场有关问题，并协调用户提供施工现场乙方专用的有安全防盗措
施的仓库，以及施工现场的安全保卫采取有效措施，以保证甲乙双方能如期完成本工程。
3）甲方需派一名工程技术人员协助工程技术督导。在施工配合过程中，甲方工程技术人员
应配合乙方工程技术人员提出的技术要求协调施工方案的实施。
4）甲方应负责办理乙方现场人员的有关证件，并在工程验收合格后全部收回、销毁。
5）指派为甲方代表，认真履行合同条款，办理工程洽谈，解决应由甲方
负责解决的有关事宜。
2、乙方的责任
1）乙方负责“工程范围”所有条款以及工程技术的指导，为确保工程质量，乙方工程技术
人员必须具有丰富的施工经验和较高的技术水平。
3）指派同志为乙方代表，认真履行合同条款，办理工程洽商，解决应由乙方
解决的有关事宜。
3、工程时间和进度
自合同签定之日起，在甲方认为工地具备进场条件，经乙方认可的前提下，由甲方通知乙
方进入工地现场开始施工。
4、工程验收标准
根据现行有关规范及标准验收。
三、协议金额及付款方式
1）合同价款（人民币大写）：（小写：元）每户
2）付款方式：
自施工进场之日起每30天为施工费用结算周期，施工费用不得拖欠超过7个工作日。
3）结算方式：
甲方以支票或者银行转账方式结算工程款，乙方只能提供国税技术服务费发票，需另增加税赋为6%。甲方不得以未收到乙方发票为借口拖延工程款的支付。
四、人力不可抗拒事故
如因战争、严重火灾、水灾、台风、地震和其它经甲乙双方认可的人力不可抗拒事故，导致
工程延误，则工程顺延，责任不在乙方，但乙方应立即通知甲方，以取得甲方认可。在上述
情况下，乙方仍负有采取一切必要措施从速完工的责任。
五、违约责任
1、甲方在乙方完工并验收合格后一个月内未能给乙方付款，每逾期一天付款，按总
金额的0.5%付给乙方违约金。
2、乙方不得以各种借口延退验收日期。若因乙方原因造成延退，延退一天按总金额的
0.5%付给甲方违约金。
六、解决合同争议的方式
本合同执行过程中若有争议，双方应友好协商解决，如协商不能解决，可向当地人民法院提
出诉讼。
七、合同生效及其他约定
1、本合同正本一式两份，双方各执一份，签字盖章即生效。
2、本合同所属的附件与本合同具有同等法律效
力。
3、本合同执行过程中，所有补充协议经甲乙双方协商签定，盖章之日起生效，皆属本合同
的组成部
分。
4、本合同若有未尽事宜，双方友好协商解
决。
甲方: 乙
方:
盖章: 盖章:
甲方代表签字: 乙方代表签字:
中国联通互联网接入服务协议 协议编号： 本协议于年月日在签定.签约双方为: 甲方： 乙方：中国联合网络通信有限公司分公司 甲方因组建通信系统工程的需要，经甲乙双方友好协商，本着互惠互利、共同发展的原则，根据《中华人民共和国合同法》及有关内容，达成如下协议： 第一条项目内容 乙方向甲方提供以下产品和服务： 1、乙方为甲方提供宽带IP专线实现因特网接入，提供 M出口。 2、乙方提供的线路应满足甲方整个系统承建的技术要求。 第二条工作条件和双方协作事项 1、甲方向乙方说明项目内容和具体要求，提供项目进行中所需的工作环境和便利条件，并做好有关的协调和配合工作，与乙方共同营造文明施工的现场环境。 2、根据甲方的规划，乙方按甲方的需求进行施工，免收相关的工程成本费。 3、甲方提供接入的地点为：。 第三条费用及支付方式 为了维护甲乙双方利益，对甲方使用乙方提供的带宽IP专线上网费用及结算方式作如下规定： 1、免一次性连接费和手续费200元（人民币） 2、网络使用费： 3、计费周期：以实际开通日期开始计费 支付方式为：一次性支付光纤包年周期费，以现金或转帐支票方式
第四条验收标准和方式 光纤线路按照国家有关标准进行验收，用专用光纤测试仪进行测试，线路的各项指标应符合验收标准。 第五条甲方的权利和义务 1、甲方应根据协议按时缴纳网络使用费。有关费用的计费周期和缴纳费用的时间、方式等，按乙方现行的有关规定执行。 1.2、甲方应当遵守国家有关通信政策、法规、制度，不得妨碍网络的正常运行；不得 利用因特网从事危害国家安全、泄漏国家秘密和侵犯国家、集团、公民的合法权益等违法犯罪活动；不得利用因特网查阅、复制、制造和传播危害国家安全、妨碍社会治安、淫秽色情的信息；也不得从事危害他人信息系统和网络安全、侵犯他人合法权益的活动；不得以任何形式经营含有色情、赌博、暴力、愚昧迷信等不健康的服务。 2接入单位(企业、个人)对接入的互联网站必须完成相关备案手续，并提交主办单位名称、IP、域名和备案号等备案信息。 3、甲方不得擅自改变经营主体或采取承包等方式转让给他人。 4、甲方有责任保护好乙方提供给甲方使用的设备，并且在协议终止后须将完好的设备归还乙方，否则乙方有权对甲方开户时所交的设备押金进行处置。 5、甲方如违反以上规定，乙方有权立即终止本协议并停止相关服务，所造成的一切后果由甲方负责。 第六条乙方的权利和义务 1、乙方承诺在受理甲方的宽带IP专线业务申请后个工作日内，为甲方开通该业务。 2、乙方承诺甲方能正常使用宽带IP专线业务。若甲方使用的宽带IP专线业务出现一般障碍，乙方承诺接到投诉后12小时内恢复甲方的通信（若光缆中断，乙方承诺接到投诉后24小时内恢复甲方的通信，不可抗力除外）； 3、根据协议的规定，乙方按时收取甲方的网络使用费。如甲方发生欠费，乙方有权进行催缴、并按有关规定计收滞纳金，甚至终止所提供的通信服务，直至甲方交清所有欠款及按规定应支付的滞纳金。 4、如果甲方未交网络使用费，乙方有权单方解除本协议，取消其上网服务。 5、若甲方违反本协议的规定，乙方有权终止本协议，并封停甲方所租用的电路，直至追究法律责任。
光纤入户施工合同施工合同 篇一:光纤入户-合同 光纤入户协议 甲方: 乙方: 按照信息产业部、建设部关于进一步规范住宅小区及商住楼通信管线及通信设施建设的通知精神(信部联规[2007]24号)。经甲、乙双方方友好协商，特就项目共同达成如下建设协议: 第一条工程概况 1.1工程名称: 1.2工程地点: 1.3工期: 开工日期: 竣工日期: 具体开工日期、竣工日期时间以项目部书面通知为准。 第二条工程承包范围及包干方式 1 2.1施工内容:乙方按照通信线路综合布线的施工方法和具体标准，负责楼层机柜到各用户弱电分配箱的竖直和水平部分线路的安装、测试和相关部门验收，采用一户一线(含楼层机柜、模块、标志牌等工程范围内的全部设备)。 2.2包干方式:本工程采用包工、包料、包安全文明施工、包验收且包相关通信部门验收通过的方式。
2.3 乙方协调红线范围内室外通讯线缆接至每栋楼楼层机柜(该通讯线缆经营商必须得到甲方的认可)，并保证甲方不再承担任何费用，如发生费用，则由乙方承担此项费用，合同签订之日起如遇国家政策性文件调整除外。 第三条双方权利及义务 3.1甲方权利及义务: 1、甲方负责投资并组织实施甲方本工程红线内的弱电通信管道及弱电桥架、按照审查通过的图纸实施，甲方负责协调施工队伍与其它施工队伍的关系。 2、甲方在协议期内，甲方应向通信运营商按各园区或组团免费提供面积不小于20平方米的通信机房、提供通信机房10KVA 三相电源(含接地点)及为楼层设备提供 1.5kVA的单相电源，通信运营商设备正式运营后的用电单独挂表计量，电费由各运营商承担。 3、甲方应按合同约定支付工程款。 3.2 乙方权利及义务: 2 1、乙方负责实施小区住户的下户线建设(从楼层机柜始至用户室内弱电箱止，包含楼层机柜及机柜内配线架、模块、接头等，室内弱电箱由开发商提供)并受甲方和通信联合办公室监督。 2、乙方施工部分应做到标准五类线到户。 3、乙方负责工程的施工进度应符合甲方总体工程进度的要求。 4、乙方施工工程为交钥匙工程，通信容量能容纳中国电信、中国移动和中国联通三家运营商的通信设备安装空间，同时提供各种通信技术服务和相关单位的联系及手续办理等所有事务。
编号：YB-HT-001701 江西省劳动合同书2020 Jiangxi labor contract 2020 甲方： 乙方： 签订日期：年月日 文档中文字均可自行修改 编订：YunBo Network
江西省劳动合同书2020版 甲方（单位）名称：_________ 法定代表人：_________ 单位地址：_________ 邮政编码：_________ 联系电话：_________ 组织机构代码：□□□□□□□□□□□□□□□□乙方（劳动者）姓名：_________ 性别：_________ 身份证号码：□□□□□□□□□□□□□□□□□联系电话：_________ 家庭住址：_________ 邮政编码：_________
根据《中华人民共和国劳动合同法》及有关法律．法规和政策规定，甲方因生产经营（工作）需要与乙方遵循合法．公平．平等自愿．协商一致．诚实信用的原则，一致同意签订（续订）如下条款，用书面劳动合同形式确定劳动关系，明确双方的权利和义务，双方共同遵照执行。 一劳动合同期限 （一）本合同期限为固定期限，自_________年___月___日起至_________年___月___日止，为期_________年，其中试用期_________个月。合同期满，合同终止。如甲方生产经营（工作）正常，双方都能认真履行劳动合同，经甲乙双方协商同意，可以办理劳动合同续订手续。 （二）本合同期限为无固定期限，自_________年___月___日起至法定终止条件出现时终止。 （三）本合同期限为完成_________任务为期限，自_________年___月___日起至该任务结束时终止。 二工作内容与工作地点
文件编号：RHD-QB-K8408 （协议范本系列） 甲方：XXXXXX 乙方：XXXXXX 签订日期：XXXXXX 光纤租赁协议标准版本
光纤租赁协议标准版本 操作指导：该协议文件为经过平等协商和在真实、充分表达各自意愿的基础上，本着诚实守信、互惠互利的原则，根据有关法律法规的规定，达成如下条款，并由双方共同恪守。，其中条款可根据自己现实基础上调整，请仔细浏览后进行编辑与保存。 租赁光缆纤芯协议书 甲方： 乙方： 甲乙双方为充分、合理地利用信息资源，提高经济效益，本着平等、自愿、互惠、互利、共同发展的原则，经协商，达成协议如下： 一、甲方将电信局至电业公司调度中心的4芯光-纤及电信局传输中心至白芬子、庵上、石埠子、召忽、柘山、梧山、南逯、大-盛、红沙沟、慈埠、关王电信支局形成的环形光-纤通信网中的2芯共 __________芯公里租赁给乙方使用。
二、乙方租用甲方的光-纤组建电力光-纤通信第三环行自愈网（见示意图）中心站设在电业公司县调中心交换机房，白芬子、庵上、柘山、大-盛、红沙沟、慈埠变电站设在环内分站。 三、光-纤租金为每月每芯公里_____元人民币。合计共租用___________芯公里，每月租金为________元。 四、双方责任 1、甲方应保证出租光-纤的质量达到规定要求，并及时维护检修，确保乙方正常使用。若光-纤出现故障，甲方应迅速组织抢修，其费用由甲方负责。当故障点在产权分界处时，双方应本着友好合作的态度，积极配合，尽快予以消除。 2、甲方支局到乙方变电站的接续光缆由乙方敷设，产权归乙方所有。乙方负责电力通信环网内分站
光缆的接续，其余环节均由甲方负责联通，各项技术参数应符合信息产业部规定的技术标准， 3、乙方所租环内光-纤，甲方不能借故随意中断乙方使用权。甲方环内光缆若需改造或改迁，应提前2个月通知乙方，以便乙方有足够的时间采取相应措施，保证通信畅通。乙方若有变故，也应及时通知甲方。 4、甲方的光缆环路若距变电站较近，而变电站距甲方支局较远时，为减少投资，甲方应将光缆就近开口，以便与变电站光-纤接续，开口所需材料费用由乙方负责。 5、对甲方支局到乙方变电站的光缆接续工程，在勘察设计和施工过程中，甲方应予积极配合并提供方便，对已有的杆路，甲方应无偿提供给乙方使用。 6、乙方所租甲方光-纤只能用于与乙方业务有关
合同编号： 合 同 协 议 模 板 甲方： 乙方： 2020年12月28日
签合同前必读： 合同模板并不一定适合您现实所需，所以要结合您实际情况修改，请在签 订正式合同时注意以下几点！！！ 签订合同时应注意以下事项： 1、要注意核实对方身份，如果对方是个人的，必须要保存对方的身份证复印件，如果对方是公司的，必须保存对方营业执照复印件。 2、注意授权，合同应当由有授权的人员签署，并加盖公司印章。 3、明确合同价格是否含税。 如果合同价格没有约定是否含税，通常理解是含税价。因此合同价格必须约定 是否含税。 4、指定收货人。 如果我方是要送货给对方的，最好在合同中约定对方有权收货的人员。 因为在交易过程中，在发生争议时，对方往往有可能否认收到货物， 这时送货的一方必须证明货物已经送达，如果对方否认签收货物人的身份， 送货人将陷于被动。如果在合同中约定了指定的收货人，这一问题就可以避免。 5、在合同中约定尽量多的联系方式，包括电子邮箱等。 合同履行过程中的联络过程往往通过电子邮件来传输，电子邮箱是虚拟的地址，要证明电子邮件的真实出处有很大难度。因此在合同中对双方的电子邮箱进行 约定，对证明双方的真实意思联络很有帮助。 6、指定收款账户。 有时收款账户可能与公司的账户不一致，这时在合同中约定收款账户，可 以避免转账付款的争议。 7、约定对方违约时的违约责任。 违约责任是对方违约时应承担的赔偿责任，如果某项违约情况较复杂时， 违约责任条款可以详细约定损失的计算方法及标准。 8、约定诉讼管辖法院。 诉讼管辖法院是指在合同履行过程中发生争议时应当向哪个法院起诉。 原则上，要到对方（被告）所在地法院提起诉讼，这对起诉方而言不是特别有利。 合同可以选择“合同的任何一方所在地法院、合同履行地法院、合同签订地法院”等与合同有着相应联系的法院作为诉讼管辖法院。 如果能够将诉讼管辖法院约定为自己所在地法院可以减轻自己诉讼过程中的压力。 但是管辖法院的约定必须明确具体，不能违背法律的规定，否则无效 如有侵权联系删除
光纤出租协议完整版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
光纤出租协议完整版 下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 甲方： 乙方： 甲乙双方为充分、合理地利用信息资源，提高经济效益，本着平等、自愿、互惠、互利、共同发展的原则，经协商，达成协议如下： 一、甲方将电信局至电业公司调度中心的4芯光纤及电信局传输中心至白芬子、庵上、石埠子、召忽、柘山、梧山、南逯、大盛、红沙沟、慈埠、关王电信支局形成的环形光纤通信网中的2
弱电通信工程F T T H光纤入户合同协议书 集团文件版本号：（M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988）
通信工程建设合同书工程名称：xxxxxx弱电通信工程FTTH（光纤入户） 甲方：xxxxxxxxxxxxx 乙方：xxxxxxxxxxxxx 甲方：xxxxxxxxxxxxxxxx（以下简称甲方） 乙方：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx（以下简称乙方） 甲、乙双方经友好协商，就xxxxxxxxxxxx工程项目FTTH（光纤入户）等内容签订本协议。 一、通信工程建设范围及方式 受甲方委托，乙方投资建设xxxxxx弱电通信工程FTTH（光纤入户）工程，从公网链接至通信交接间的主干及配线缆线、网络布线和交接间内与引入缆线配套的设备等通信. 三、产权归属： 由乙方施工建设的xxxxx通信工程FTTH（光纤入户）完工后甲方按双方约定付乙方所有工程款，所有权属甲方。 四、双方的权利及义务 （一）甲方的权利及义务 （1）甲方小区内具备地下及建筑单体内通信管道和综合布线，甲方应无偿提供给乙方使用；若需乙方建设综合布线的，甲方应为乙方的通信工程设计及施工无偿提供:小区（或大厦）总平面图、楼层结构图及相关图纸。
（2）为了更好地配合乙方施工，不影响整体工程建设进度，甲方应按本协议的规定积极配合乙方施工，并承诺在具备通信工程施工条件的情况下，优先安排乙方通信工程进场施工，并确保乙方施工不受其它类似工程的影响。 （3）如遇与甲方有关的小区（或大厦）工程施工可能危及乙方承建中的通信设施的安全时，甲方应提前书面告知乙方并在乙方书面同意之后方可施工。 （4）在乙方需对通信线路和设施进行维护时，甲方应给予积极配合，以保证乙方及时修复并提供通信服务。 （二）乙方的权利及义务 （1）乙方承诺按本协议的规定执行四季华庭三期-阳光华府工程项目FTTH（光纤入户） 从公网至通信交接间的主干及配线缆、网络布线和交接间内与引入缆线配套的设备等通信线路及通信设施，其所有使用的材料设备均满足各个运营商（电信、联通、移动等）信息的接入功能。 （2）乙方应严格按工程设计及施工规范进行施工，并配合甲方做好施工现场指挥及协调工作，如乙方的现场用水用电费用，应自行与总包单位沟通协调；全面负责施工过程中所出现的所有安全问题，由乙方全部负责与甲方无关。 （3）乙方承诺在施工建设的本小区通信工程竣工后，负责组织设计、施工及甲方等相关单位根据本项目施工设计方案及现行国家通信行业相关规定标准验收，并在验收合格后负责拟定并与验收单位共同签署竣工验收报告。
编号：_____________通信光缆维护合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
一、基本原则 1、本合同旨在明确乙方向甲方提供光缆线路维护服务时，甲乙双方必须遵守的基本原则及光缆维护服务的基本内容等事项。 2、乙方所提供的光缆维护服务，应按照中国联通总部颁发的《长途传输网光缆线路技术维护规程》、《标准化线路维护规范》规定的技术质量标准执行。本条例未涉及的内容参照国务院、信息产业部的有关维护通信光缆的规定及信息产业部（或原邮电部）颁发的《长途电信线路维护规程》执行。乙方必须保证甲方光缆线路的安全。 3、由于乙方管理不善、维护不当而造成损失，乙方应按国家维护规程规定承担直接损失。 4、由于不可抗力给甲方光缆线路造成的损失，乙方不承担责任。但应积极组织抢修，尽快恢复通信。 5、甲乙双方应在交接维护前组织光缆线路检测，甲方交乙方维护的光缆线路应符合国家有关工程验收标准及交付完整的竣工资料等。 二、维护内容、维护界限、维护区段及长度 1、维护内容： 1.1、日常维护：应按照中国联通总部颁发的《长途传输网光缆线路技术维护规程》、《标准化线路维护规范》（已经标准化的线路才执行此标准）规定的有关技术要求，对光缆路由进行线路巡回、管道光缆及管道设施检修、杆路检修、附属设施（标石，标志牌，宣传牌；防雷设备、防护装置等）整治、护线宣传等日常性维护，对影响线路安全的外力影响点进行严格控制，采取具体措施，做到预防为主。 1.2、乙方负责维护范围内光缆障碍抢修的挖沟、立杆、光缆的敷设、光缆的接续及障碍现场恢复处理等。 2、维护界限： 维护界限：以甲方基站的ODF架法兰盘为分界，ODF架法兰盘外侧（至光缆侧）由乙方进行日常维护及障碍抢修，不含法兰盘；ODF架以内（至设备侧）由甲方自行维护。 3、维护区段及长度：详见甲乙双方每年度签订的委托维护补充合同。
合同编号: XXXX光纤入户工程承包合同 发包方： XXXX 承包方： XXXX XXXX年月
XXXX光纤入户工程承包合同 发包方：XXXX （以下简称甲方） 承包方：XXXX （以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规、规范，结合惠州市有关规定及本工程的具体情况，为了进一步明确双方的权利、义务、责任，经甲、乙双方友好协商取得一致意见后签订本合同，双方共同遵照执行。 一、工程概况 1、工程名称：xxxx光纤入户工程。 2、工程地点：xxxx。 3、工程概况：。 二、承包范围及承包方式 1、承包范围： 1.1施工部分：自项目弱电机房ODF柜（含ODF柜及ODF内光纤FC级熔接、备纤FC级熔接）至住户弱电箱（商铺为信息插座）之间光纤敷设、光交箱安装、楼层ODF箱安装（箱内主缆与皮线光缆直熔）、ODF及光纤上房号标识挂牌、ODF接地，入户后光纤熔接及尾纤。 1.2检测部分：委托具备检测资质的第三方对工程进行逐套检测并取得检测报告。 1.3验收手续办理：编制验收资料，办理验收手续，取得惠州市通建办颁发的《准予接入公网证明》。以下不在本合同范围内：图纸中安装于结构及砖墙中的弱电线管及底盒、弱电线槽，弱电机房光交箱前端的设备及线路。 2、承包方式：包人工、包材料、包施工机具机械、包安全、包检测、包收集及整理验收资料、包设计、包监理、包验收、包出证。 三、工期 1、暂定于开工日期：年月日，完工日期：年月日（指本工程完工并经验收合格之日），具体工期以甲方通知为准，满足甲方进度要求。 2、如遇下列情况，乙方须在发生签证事由2日内书面通知甲方，并经双方代表签证，工期相应顺延，否则视为乙方放弃签证的权利，工期不予顺延。 2.1因甲方原因影响工程项目进度，未按时交出场地，甲方变更设计影响施工。 2.2不可抗力因素。 四、合同金额 第 1 页共6页
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 联通公司专线上网业务合同书 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
篇一：联通宽带业务专线入网协议- 宽带业务专线服务使用协议 甲方：地址： 乙方：泰安壹信文化传媒有限公司 地址： 根据〈〈中华人民共和国合同法》、〈〈中华人民共和国电信 条例》及有关规定，甲、乙双方在平等白愿，互惠互利的基 础上，经友好协商，达成以下接入协议： 第一部分：合作内容 1.乙方为甲方提供据FTTh技术宽带接入共享带宽100m业 务，下载速度为12.5m。 2.使用用途为：办公。 第二部分：双方的权利和义务 （一）甲方的权利和义务 1、白觉遵守国家有关电信、互联网的法律、法规和行政 规章制度。 2、白愿选择使用乙方提供的互联网服务，通信白由和 通信秘密受国家法律保护。 3、有对乙方执行的资费标准进行保密，有权对乙方的通信质量和服务质量进行监督。 4、甲方要明确租用线路的用途，如果不做网站要明确 坚决不做网站，如因甲方非法使用导致的后果由甲方承担。
5、甲方不得利用互联网从事危害国家安全、泄露国家 机密等犯罪活动，不得查阅、复制和传播危害国家安全、妨 碍社会治安和淫秽黄色的信息，若发现此类信息应及时向主 管部门报告。 （二）乙方的权利和义务 1、遵守国家有关电信和互联网的法律、法规和政策，依法保护甲方 的通信白由和通信秘密不受侵犯（司法机关和政府有关部门依法进行调查的除外）。 2、按照承诺的服务时限和服务标准向甲方提供服务。 3、乙方在协议签订和甲方交纳一次性连接费用后30个工作日内完成电路开通及数据调测工作。 4、乙方为甲方提供宽带接入的终端设备（如光电转换器、光端机等），产权归乙方所有。 5、乙方按照国家颁布的〈〈电信条例》、〈〈电信服务标准》的相关规定，为用户提供受理开通、调测及售后服务。 第三部分：缴费标准及缴费方式 （一）缴费标准、方式 年网络使用费：20000元/年。甲方采取按年方式缴纳网络使用费。 第四部分：其它 1、协议约定：甲方为具有法人资格的公司或个体工商户，甲方在申请业务时需出具单位营业执照等相关手续的复印件。
光纤到户工程施工合同协议书已通过律师审核 文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089
合同编号：建设工程施工合同 工程名称：XXX小区红线内光纤到户工程 工程地点： 合同编号： 发包人： 承包人： 签订日期：年月日 发包人： 承包人： 发包人委托承包人承包XX市XXX小区红线内光纤到户工程 （包含设计、施工、验收等内容），工程地点为XXXX，经双方协 商一致，签订本合同，共同遵守执行。 第一条本合同签订依据 1.1《中华人民共和国合同法》和《建设工程施工市场管理规定》。 1.2国家及地方有关建设工程施工管理法规和规章。
第二条施工依据 2.1发包人向承包人提供准确的建筑施工图纸、资料等设计所需相关文件，具体内容由双方商定； 2.2国家信产部制定的相关的标准及规范； 2.3施工费计算方法是： 第三条施工完工后，承包方向发包人交付竣工文件共肆份。 第四条施工费用 经双方商定，本合同施工费用为人民币：XXXXXXX元整 第五条支付方式 按发包方进度分期施工，每期工程材料、设备全部进场，支付 当期合同单价的30%，每期工程全部完工并经上级主管部门竣工验 收后支付至当期合同单价的95%，剩余5%质保金，至壹年售后服 务期满再行支付。
第六条双方责任 6.1发包人责任 应按本合同规定的金额和日期向承包人支付施工费。 6.2承包人责任 6.2.1接受发包人的管理、协调、监督、检查，对其承包的工程质 量、进度、安全及文明施工等负全责，严格按照给予 的施工图纸施工，严禁随意更改设计。 第七条合同生效及其他 7.1承包人为本合同项目的服务至设备投产后壹年售后服务期满为止。 7.2发包人委托承包方承担本合同项下以外的工作服务，再另行签订协议并支付费用。 7.3本合同双方签字盖章即生效，一式肆份，发包人贰份，承包人贰份。未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力
篇一：综合布线工程合同书 中卫市跃鑫钢铁有限责任公司 综合布线工程合同书 甲方：_________________________ 乙方：_________________________ 为完成甲方委托乙方承接的综合布线工程任务，依据国家有关的法律、法规，综合本工程的具体情况，明确甲乙双方的权利和义务，经甲乙双方协商一致，签定合同书如下：一、工程概况 1、工程名称：中卫市跃鑫钢铁有限责任公司综合布线工程。 2、工程地点：中卫市跃鑫钢铁有限责任公司 3、工程性质：结构化布线系统。 4、工程范围：从办公室拉网到硅铁炉房二、工程进度及验收 1、工程范围 1）屏蔽网线和光纤敷设。 2）总配线架和交换机的安装及线缆连接。 3）计算机到主机房电缆的连接。 4）各信息点的安装和连接。 5） utp测试：各信息插座与交换机之间的连通性测试。三、工期：乙方施工开始日期为年月日，交工日期为年月日。四、合同报价： 合同总金额（不含税）：人民币￥__________大写：__________________（详细清单附后）。五、结算方式： 1、合同签订之日，甲方向乙方预付工程总价的________作为订金，即人民币￥__________大写：____________________； 2、甲方须在工程完工验收后，以现金方式一次性向乙方支付剩余工程款项，即人民币￥__________大写：____________________。六、质量保证及保修： 1、乙方对其购买用于工程中的交换机、路由器、无线路由器提供1年质保（三个月包换），对工程所涉及的线路及设备保修期限为自交工之日起1年（硬件保修1年，人为损坏无质保），对保修范围内的硬件，乙方不收取任何费用； 2、超过保修期限后，若硬件设备出现故障，乙方可以配合甲方进行设备检修或提供相应解决方案，乙方可适当收取相应的服务费； 3、对于计算机病毒或计算机操作系统自身及系统软件故障所造成的网络不通或其他网络故障不在保修范围，对于此类故障乙方可以配合甲方进行维修及维护工作，但要收取相应的人工费。七、违约条款：1、本工程实行包工包料制，施工期间内乙方不得以任何理由和借口向甲方增加工程款； 2、工程完工后，甲方须在3天内进行工程验收； 3、工程验收合格后，甲方不得以任何理由和借口拖欠乙方工程款（每拖欠一天，甲方则以合同总金额的千分之一补偿给乙方）； 4、合同自甲乙双方签定之日起生效，合同有效期自签订之日起至交工之日后一年止； 5、本合同未尽事项和条款，由甲乙双方协商解决；本合同如有争议，由双方协商解决，协商不成，交由当地人民法院解决。本合同一式贰份，双方各执壹份，自签署之日起生效。 甲乙双方的授权代表在下面签字，表示同意本合同的所有条款及条件。附：详细清单。 甲方：乙方： 盖章：盖章： 甲方代表签字：乙方代表签字： 年月日年月日附：详细清单 篇二：弱电综合布线施工合同 有限公司无线网络施工 合
编号： 光缆代维合同 甲方：_______________________ 乙方：_______________________ 签订日期：___ 年____ 月___ 日 甲方：乙方：
甲乙双方就________________ 代维项目（以下简称项目）之事宜，依照《中华人民共和国合同法》 及有关法律的规定，本着诚实、公平的原则签署本合同，供双方共同遵守执行。 第一条合同目的及合同双方关系 1.1 本合同的目的在于保证甲方光缆线路的通信质量和安全。 1.2 在本合同中，乙方以自有的技术人员和设备根据甲方要求为甲方完成维修任务，款 甲方向乙方支付合同项。 1.3 代维光缆线路的所有权属于甲方，不因乙方的维修行为而改变。 第二条各方声明及保证 2.1 双方均具有履行各自在本合同项下义务所需的权力、权利、权限和资质。 2.2 双方签订和履行本合同不违反中国的法律规定，不违反各自的《公司章程》及内部管理规定 2.3 双方确认已完全充分地理解本合同各条款内容及产生的法律后果。 第三条乙方人员 3.1 乙方应聘用熟悉相关技术并具有本合同项目经验的人员完成本合同规定的任务，乙方对所聘人员的行为负全部责任。 3.2 甲方认为乙方聘用的人员不适合执行本合同而提出更换要求时，乙方应立即更换。 第四条代维范围、界面、内容、期限 4.1 代维范围指对光缆线路（不含城市引入）进行路由安全和光传输性能的日常维护，包括光缆线路路由巡检维护、日常维护、光缆线路的部分抢修工作等。 4.2 代维界面 4.2.1 乙方负责维护段是________ ，共计_______ 沟公里。 4.2.2 出现跨省界、业务区的中继段若不属同一维护单位，所负责维护的两维护单位应共同到现场处理，并在现场就代维线路的具体分工界面进一步书面确认。 4.3 代维内容：承担线路巡检、日常维护、抢修时及时做好土方开挖及回填工作和费用，并承担因此发生的交通费、水电费及临时构筑物租费等费用。 4.4 代维期限自_________________ 起至_______________ 止。
甲方： 乙方： 为更好地为小区业主提供超值服务，甲方和乙方经友好协商，就该小区的宽带网建设问题达成如下协议： 一、乙方负责小区光纤宽带线路的设计和建设，所需材料和施工费由乙方自行解决，并负责将外线由甲方预留的通道引入楼内的楼梯光纤配线箱内，甲方保证预留的通道畅通和安全（预留的通道不能小于50mm），以实现通信接入。 二、甲方规划的小区通信路由，应保证其合理性和安全性、并及时向乙方交底，为了保证乙方通信接入和甲方小区施工进度同步，甲方在具备小区施工条件前一个月通知乙方，以便乙方备料。甲方有义务向乙方提供小区通信建设的有关图纸，以便乙方做线路设计时使用。在乙方进行通信建设时甲方应给与协助和支持，乙方的设计和建设要符合小区的整体规划和布局，做到整齐、规范、美观，并与小区相关设施和布局互相协调。乙方在施工时应做到不扰民，不破坏小区内原有设施，并在施工结束后让小区恢复原貌。 三、按国家规定，甲方负责小区楼内通信线路的建设，经双方协商，楼内通信建设所需的入户光纤、光纤适配器、楼梯光纤配线箱（暗）由乙方免费提供。甲方配合乙方敷设楼梯光纤配线箱（暗）和穿放入户光纤、并保证入户弱电通道（暗管）畅通，如不通，甲方应及时维修，以免耽误穿放入户光纤。乙方提供“光纤入户智能家居布线指南”供小区业主室内装潢时参考，让业主宽带的安装使用更方便。 四、根据《电信条例》和国家住建部相关文件精神，乙方有权利收取甲方相关通信建设费用，但由于双方合作，乙方不再收取甲方小区的电信建设及相关费用。
五、为保护乙方投资利益，本着谁投资谁受益的原则，乙方对甲方开发的小区内敷设的通信设施拥有使用权和所有权，甲方不得允许其他任何单位使用乙方在该小区的通信设施，如使用，甲方将赔偿乙方一切投资损失。 六、人力不可抗拒事故：如因战争、严重火灾、水灾、台风、地震和其他经甲乙双方认可的不可抗拒事故，导致工程延误，则工程顺延，责任不在乙方，但乙方应立即通知甲方，以取得甲方认可。在上述情况下，乙方仍负有采取一切必要措施从速完工的责任。 七、违约责任：如甲方不能在规定的期限内支付乙方工程款，甲方赔付乙方每天合同总价的千分之一。乙方如不能在规定的期限内完成所有工程的安装及调试，乙方赔付甲方每天合同总价的千分之一。 八、其他未尽事宜，双方友好协商解决。 九、本协议共两份，甲、乙双方各执一份。经双方代表签字盖章后生效。 甲方：乙方： 授权代表：授权代表： 日期：日期：
DGJ 江苏省工程建设标准 J11809—2011 DGJ32/J 118— 2011 住宅小区光纤到户通信配套设施 建设标准 Construction standard of communication ancillary facilities of fiber to the home in residential district 1
2011-04-13发布2011-06-01 实施 江苏省住房和城乡建设厅审定发布2
江苏省工程建设标准 住宅小区光纤到户通信配套设施建设标准Construction standard of communication ancillary facilities of fiber to the home in residential district DGJ32/J 118—2011 主编单位：江苏省通信管理局通信发展与保障处 江苏省邮电规划设计院有限责任公司批准部门：江苏省住房和城乡建设厅 施行日期：2011年6月1日 凤凰出版传媒集团 江苏科学技术出版社 2011南京 3
江苏省住房和城乡建设厅 公告 第117号 关于发布江苏省工程建设标准《住宅小区光纤到户通信配套设施建设标准》的公告 现批准《住宅小区光纤到户通信配套设施建设标准》为江苏省工程建设强制性标准，编号为DGJ32/J 118—2011，自2011年6月1日起实施。其中，第3.0.2、5.0.1、6.1.7、6.1.8条为强制性条文，必须严格执行。 该标准由江苏省工程建设标准站组织出版、发行。 江苏省住房和城乡建设厅 二○一一年四月十三日4
光纤入户施工合同施工 合同 篇一：光纤入户-合同 光纤入户协议 甲方： 乙方： 按照信息产业部、建设部关于进一步规住宅小区及商住楼通信管线及通信设施建设的通知精神（信部联规[2007]24号）。经甲、乙双方方友好协商，特就项目共同达成如下建设协议： 第一条工程概况 1.1工程名称： 1.2工程地点： 1.3工期： 开工日期： 竣工日期： 具体开工日期、竣工日期时间以项目部书面通知为准。 第二条工程承包围及包干方式
2.1施工容：乙方按照通信线路综合布线的施工方法和具体标准，负责楼层机柜到各用户弱电分配箱的竖直和水平部分线路的安装、测试和相关部门验收，采用一户一线（含楼层机柜、模块、标志牌等工程围的全部设备）。 2.2包干方式：本工程采用包工、包料、包安全文明施工、包验收且包相关通信部门验收通过的方式。 2.3 乙方协调红线围室外通讯线缆接至每栋楼楼层机柜（该通讯线缆经营商必须得到甲方的认可），并保证甲方不再承担任何费用，如发生费用，则由乙方承担此项费用，合同签订之日起如遇国家政策性文件调整除外。 第三条双方权利及义务 3.1甲方权利及义务： 1、甲方负责投资并组织实施甲方本工程红线的弱电通信管道及弱电桥架、按照审查通过的图纸实施，甲方负责协调施工队伍与其它施工队伍的关系。 2、甲方在协议期，甲方应向通信运营商按各园区或组团免费提供面积不小于20平方米的通信机房、提供通信机房10KVA 三相电源（含接地点）及为楼层设备提供 1.5kVA的单相电源，通信运营商设备正式运营后的用电单独挂表计量，电费由各运营商承担。 3、甲方应按合同约定支付工程款。 3.2 乙方权利及义务：
一、基本原则 1、本合同旨在明确乙方向甲方提供光缆线路维护服务时，甲乙双方必须遵守的基本原则及光缆维护服务的基本内容等事项。 2、乙方所提供的光缆维护服务，应按照中国联通总部颁发的《长途传输网光缆线路技术维护规程》、《标准化线路维护规范》规定的技术质量标准执行。本条例未涉及的内容参照国务院、信息产业部的有关维护通信光缆的规定及信息产业部（或原邮电部）颁发的《长途电信线路维护规程》执行。乙方必须保证甲方光缆线路的安全。 3、由于乙方管理不善、维护不当而造成损失，乙方应按国家维护规程规定承担直接损失。 4、由于不可抗力给甲方光缆线路造成的损失，乙方不承担责任。但应积极组织抢修，尽快恢复通信。 5、甲乙双方应在交接维护前组织光缆线路检测，甲方交乙方维护的光缆线路应符合国家有关工程验收标准及交付完整的竣工资料等。 二、维护内容、维护界限、维护区段及长度 1、维护内容： 1.1、日常维护：应按照中国联通总部颁发的《长途传输网光缆线路技术维护规程》、《标准化线路维护规范》（已经标准化的线路才执行此标准）规定的有关技术要求，对光缆路由进行线路巡回、管道光缆及管道设施检修、杆路检修、附属设施（标石，标志牌，宣传牌；防雷设备、防护装置等）整治、护线宣传等日常性维护，对影响线路安
全的外力影响点进行严格控制，采取具体措施，做到预防为主。 1.2、乙方负责维护范围内光缆障碍抢修的挖沟、立杆、光缆的敷设、光缆的接续及障碍现场恢复处理等。 2、维护界限： 维护界限：以甲方基站的ODF架法兰盘为分界，ODF架法兰盘外侧（至光缆侧）由乙方进行日常维护及障碍抢修，不含法兰盘；ODF 架以内（至设备侧）由甲方自行维护。 3、维护区段及长度：详见甲乙双方每年度签订的委托维护补充合同。 三、线路维护组织管理机构设置及职责 1、乙方成立维护分公司，组建地、县二级管理机构。 2、乙方按维护规范标准进行线路设备维护。确保线路设备质量完好、达标和障碍指标的完成，保证线路畅通。 3、甲方网络运行维护部作为业务领导机构及维护考核责任人，负责维护工作指导、监督、检查和考核，并依据考核情况向乙方拨付维护费。 4、乙方应建立维护管理体系，完善组织机构，明确职责分工。 4.1 乙方组建各级线路维护管理机构。各级线路维护管理机构负责维护区域内的光缆线路日常维护指标的检查、维护力量调配、线路抢修的组织调度。 4.2 乙方设立线路抢修队。线路抢修队负责维护区域内线路抢修、光
光纤、有线入户施工合同 依照《中华人民共和国合同法》及《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程的具体情况，发包方与承包方就预埋、与施工事宜，协商签订本合同并严肃履行。 第一条：工程概况 一、合同双方： 发包方：建设集团 承包方：科技 工程名称：棚户区改造光纤、有线入户施工 三、工程地址：棚户改造小区 四、工程开竣工日期：2016 年8月 1 日至2016年9月1日（根据甲方工程进度的提前或延后）. 五、工程范围：西枫渡棚户区168套住宅光纤、有线电视入户放线，多媒体箱安装。 六、承包方式：包工包料（出水泥沙石等） 第二条：结算金额及付款方式 一、每户以190元一户价格包干，168户合计31920.00元大写：叁万壹仟玖佰贰拾圆整，乙方施工完毕验收合格后，一次性支付全部工程款(不含税)。 第三条：双方责任、义务 一、双方责任、义务： 1、按约定的付款方式支付给承包方预埋工程费用。 2、承包方必须严格按照国家标准预埋标准施工。
3、承包方不按照合同施工，预埋的不合格，需赔偿发包方预 埋施工费用所造成的损失。 第四条：违约责任 一、合同双方中任何一方不履行本合同的行为均被视为违约。 二、任何一方未能按合同规定履行责任，应承担违约责任。 第五条：解决纠纷的方式 一、合同未尽事宜，由双方在互谅合作的基础上协商解决。协商签 定的补充协议与本合同具有同样的法律效力。如遇不可抗拒因素所造成的损失，双方共同协商解决。 二、任何一方违反合同的规定，双方协商解决不成可向当地法院仲 裁委员会申请仲裁解决。 第六条：合同份数及有效期 一、合同一式两份，双方各执一份。 二、本合同双方签字盖章之日起生效。 甲法定代表人：乙法定代表人 电话：电话：
FTTH用户端皮线光缆施工规范 一、用户端施工安装主要场景介绍 1、场景一：主要使用于沿街、街坊、农村地区的建筑。 （1）在建筑物外安装支撑件，自承式蝶形光缆引入； （2）沿墙外敷设32PVC管，经空调孔或其它孔洞光缆引入； （3）沿墙外钉固，墙体开孔后光缆引入。 （4）室内墙壁部分用槽板保护至用户信息接入点 2、场景二：主要使用于沿街、街坊、农村地区的建筑。 （1）在原电杆上安装光分配箱，沿光缆的布放路由的电杆上安装支撑件；（2）架空敷设自承式蝶形光缆。 3、场景三：主要使用于集团客户、住宅客户楼道竖井内。 （1）合理利用用户楼层、楼道间的管线资源（明管、暗管、槽道）敷设蝶形光缆； （2）楼道水平部分蝶形光缆采用槽板或PVC管保护； （3）入户部分开孔后蝶形光缆引入。 （4）室内墙壁部分用槽板保护至用户信息接入点 4、场景四：主要使用于住宅客户楼道内。 （1）住宅客户楼道内管线资源不可利用（明管、暗管、槽道）； （2）在楼道内布放垂直和水平明管，楼层间安装检修盒； （3）蝶形光缆穿放于明管中，在用户门口开孔入户； （4）室内墙壁部分用槽板保护至用户信息接入点 5、场景五：主要使用于商务楼宇内水平隐蔽部分。 （1）在多层或高层商务楼宇楼层天花板内预埋暗管； （2）蝶形光缆穿放于暗管中； （3）蝶形光缆到达用户端后，从天花板内打孔引出。 （4）室内墙壁部分用槽板保护至用户信息接入点 6、场景六：主要使用于可利用原先管线的用户室内。 （1）用户入户管线资源可利用（明管、暗管、槽道）； （2）蝶形光缆通过原先的管线资源入户，将蝶形光缆布放到终端位置。
7、场景七：主要使用于对内部装潢要求不高的用户室内 （1）通过空调洞或门口墙体开孔，将蝶形光缆引入用户室内； （2）蝶形光缆进入用户室内后，通过“卡钉扣”沿墙面钉固至终端位置。 8、场景八：主要是用户对内部装潢要求较高的用户室内 （1）通过空调洞或门口墙体开孔，将蝶形光缆引入用户室内； （2）在用户布放线槽至用户终端位置； （3）蝶形光缆通过穿放线槽至终端位置。 二、入户光缆施工安装要求 1、在敷设蝶形光缆时，入户光缆敷设时的牵引力不宜超过光缆允许张力的 80%；瞬间最大牵引力不得超过光缆允许张力的100%，且主要牵引力应加在光缆的加强构件上。 2、蝶形光缆敷设的最小弯曲半径应符合下列要求：（1）敷设过程中蝶形光缆弯 曲半径不应小于30mm；（2）固定后蝶形光缆弯曲半径不应小于15mm。3、蝶形光缆在户外采用挂墙或架空敷设时，可采用自承式蝶形光缆，应将蝶形 光缆的钢丝适当收紧，并要求固定牢固。 4、蝶形光缆不能长期浸泡在水中，一般不适宜直接在地下管道中敷设。 5、在光缆敷设过程中，应严格注意光纤的拉伸强度、弯曲半径，避免光纤被缠 绕、扭转、损伤和踩踏。 6、蝶形光缆布放时须将自光分线箱到用户终端处的全程光缆从光缆盘上一次 性以盘8字法倒盘圈后再布放，禁止直接从光缆盘上放出施工，光缆中间禁止有接头。 7、应尽量在干净的环境中制作光纤机械接续连接插头，并保持手指的清洁。 三、施工前准备工作 1、光缆路由查勘：施工人员到达用户端施工，必须在施工前对入户光缆的路由 走向、入户方式、布放光缆长度、选用材料等内容进行事前路由查勘。根据资源管理中心配置的配线资源和“就近原则”实施光缆入户施工。2、管线试通：用户端已有暗管或明管，施工前，施工人员需要对原先的管道情 况进行评估和试通。如果用户端暗管或明管可利用，则入户光缆优先使用用户原有的管线，如果用户端暗管或明管不可利用，则入户光缆需要重新