当前位置:文档之家› 云南监理合同样本

云南监理合同样本

建设工程委托监理合同合同编号:[ 2012 ] 年字第号

建设项目名称:

委托人:

监理人:

合同签订日期年月日

中华人民共和国建设部

国家工商行政管理局

GF—2000—0202

建设工程委托监理合同

第一部分建设工程委托监理合同

委托人与监理人

_____________________________双方协商一致,签订本合同。

一、委托人委托监理人监理的工程(以下简称"本工程")概况如

下:

工程名称:

工程地点:

工程规模:

总投资:

二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。

三、下列文件均为本合同的组成部分:

①监理投标书或中标通知书;

②本合同标准条件;

③本合同专用条件;

④在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。

四、监理人向委托人承诺,按照本合同的规定,承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。

五、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种,

向监理人支付报酬。

本合同自年月日开始实施,至年月日完成。

本合同一式份,具有同等法律效力,双方各执份。

委托人:(签章)监理人:(签章)

住所:住所:

法定代表人或法定代表委托人:法定代表人或法定代表委托人:(签章)(签章)

开户银行:开户银行:

帐号:帐号:

邮编:邮编:

传真:传真:

电话:电话:

本合同签订于:年月日

第二部分标准条件

词语定义、适用范围和法规

第一条下列名词和用语,除上下文另有规定外,有如下含义:

(1)"工程"是指委托人委托实施监理的工程。

(2)"委托人"是指承担直接投资责任和委托监理业务的一方以及其合法继承人。

(3)"监理人"是指承担监理业务和监理责任的一方,以及其合法继承人。

(4)"监理机构"是指监理人派驻本工程现场实施监理业务的组织。

(5)"总监理工程师"是指经委托人同意,监理人派到监理机构全面履行本合同的全权负责人。

(6)"承包人"是指除监理人以外,委托人就工程建设有关事宜签订合同的当事人。

(7)"工程监理的正常工作"是指双方在专用条件中约定,委托人委托的监理工作范围和内容。

(8)"工程监理的附加工作"是指:①委托人委托监理范围以外,通过双方书面协议另外增加的工作内容;②由于委托人或承包人原因,使监理工作受到阻碍或延误,因增加工作量或持续时间而增加的工作。

(9)"工程监理的额外工作"是指正常工作和附加工作以外,根据第三十八条规定监理人必须完成的工作,或非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务,其善后工作及恢复监理业务的工作。

(10)"日"是指任何一天零时至第二天零时的时间段。

(11)"月"是指根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应

日期的前一天的时间段。

第二条建设工程委托监理合同适用的法律是指国家的法律、行政法规,以及专用条件中议定的部门规章或工程所在地的地方法规、地方规章。

第三条本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种以上(含两种)语言文字时,汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。

监理人义务

第四条监理人按合同约定派出监理工作需要的监理机构及监理人员,向委托人报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划,完成监理合同专用条件中约定的监理工程范围内的监理业务。在履行合同义务期间,应按合同约定定期向委托人报告监理工作。

第五条监理人在履行本合同的义务期间,应认真、勤奋地工作,为委托人提供与其水平相适应的咨询意见,公正维护各方面的合法权益。

第六条监理人使用委托人提供的设施和物品属委托人的财产。在监理工作完成或中止时,应将其设施和剩余的物品按合同约定的时间和方式移交给委托人。

第七条在合同期内或合同终止后,未征得有关方同意,不得泄露与本工程、本合同业务有关的保密资料。

委托人义务

第八条委托人在监理人开展监理业务之前应向监理人支付预付款。

第九条委托人应当负责工程建设的所有外部关系的协调,为监理工作提供外部条件。根据需要,如将部分或全部协调工作委托监理人承担,则应在专用条件中明确委托的工作和相应的报酬。

第十条委托人应当在双方约定的时间内免费向监理人提供与工程有关的为监理工作所需要的工程资料。

第十一条委托人应当在专用条款约定的时间内就监理人书面提交并要求作出决定的一切事宜作出书面决定。

第十二条委托人应当授权一名熟悉工程情况、能在规定时间内作出决定的常驻代表(在专用条款中约定),负责与监理人联系。更换常驻代表,要提前通知监理人。

第十三条委托人应当将授予监理人的监理权利,以及监理人主要成员的职能分工、监理权限及时书面通知已选定的承包合同的承包人,并在与第三人签订的合同中予以明确。

第十四条委托人应在不影响监理人开展监理工作的时间内提供如下资料:

(1)与本工程合作的原材料、构配件、机械设备等生产厂家名录。

(2)提供与本工程有关的协作单位、配合单位的名录。

第十五条委托人应免费向监理人提供办公用房、通讯设施、监理人员工地住房及合同专用条件约定的设施,对监理人自备的设施给予合理的经济补偿(补偿金额=设施在工程使用时间占折旧年限的比例╳设施原值十管理费)。

第十六条根据情况需要,如果双方约定,由委托人免费向监理人提供其他人员,应在监理合同专用条件中予以明确。

监理人权利

第十七条监理人在委托人委托的工程范围内,享有以下权利:

(1)选择工程总承包人的建议权。

(2)选择工程分包人的认可权。

(3)对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、

生产工艺设计和使用功能要求,向委托人的建议权。

(4)对工程设计中的技术问题,按照安全和优化的原则,向设计人提出建议;如果拟提出的建议可能会提高工程造价,或延长工期,应当事先征得委托人的同意。当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时,监理人应当书面报告委托人并要求设计人更正。

(5)审批工程施工组织设计和技术方案,按照保质量、保工期和降低成本的原则,向承包人提出建议,并向委托人提出书面报告。

(6)主持工程建设有关协作单位的组织协调,重要协调事项应当事先向委托人报告。

(7)征得委托人同意,监理人有权发布开工令、停工令、复工令,但应当事先向委托人报告。如在紧急情况下未能事先报告时,则应在24小时内向委托人作出书面报告。

(8)工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备,有权通知承包人停止使用;对于不符合规范和质量标准的工序、分部分项工程和不安全施工作业,有权通知承包人停工整改、返工。承包人得到监理机构复工令后才能复工。

(9)工程施工进度的检查、监督权,以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权。

(10)在工程施工合同约定的工程价格范围内,工程款支付的审核和签认权,以及工程结算的复核确认权与否决权。未经总监理工程师签字确认,委托人不支付工程款。

第十八条监理人在委托人授权下,可对任何承包人合同规定的义务提

出变更。如果由此严重影响了工程费用或质量、或进度,则这种变更须经委托人事先批准。在紧急情况下未能事先报委托人批准时,监理人所做的变更也应尽快通知委托人。在监理过程中如发现工程承包人人员工作不力,监理机构可要求承包人调换有关人员。

第十九条在委托的工程范围内,委托人或承包人对对方的任何意见和要求(包括索赔要求),均必须首先向监理机构提出,由监理机构研究处置意见,再同双方协商确定。当委托人和承包人发生争议时,监理机构应根据自己的职能,以独立的身份判断,公正地进行调解。当双方的争议由政府建设行政主管部门调解或仲裁机关仲裁时,应当提供作证的事实材料。

委托人权利

第二十条委托人有选定工程总承包人,以及与其订立合同的权利。

第二十一条委托人有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权,以及对工程设计变更的审批权。

第二十二条监理人调换总监理工程师须事先经委托人同意。

第二十三条委托人有权要求监理人提交监理工作月报及监理业务范围内的专项报告。

第二十四条当委托人发现监理人员不按监理合同履行监理职责,或与承包人串通给委托人或工程造成损失的,委托人有权要求监理人更换监理人员,直到终止合同并要求监理人承担相应的赔偿责任或连带赔偿责任。

监理人责任

第二十五条监理人的责任期即委托监理合同有效期。在监理过程中,如果因工程建设进度的推迟或延误而超过书面约定的日期,双方应进一步约定相应延长的合同期。

第二十六条监理人在责任期内,应当履行约定的义务,如果因监理人过失而造成了委托人的经济损失,应当向委托人赔偿。累计赔偿总额(除本合同第二十四条规定以外)不应超过监理报酬总额(除去税金)。

第二十七条监理人对承包人违反合同规定的质量要求和完工(交图、交货)时限,不承担责任。因不可抗力导致委托监理合同不能全部或部分履行,监理人不承担责任。但对违反第五条规定引起的与之有关的事宜,向委托人承担赔偿责任。

第二十八条监理人向委托人提出赔偿要求不能成立时,监理人应当补偿由于该索赔所导致委托人的各种费用支出。

委托人责任

第二十九条委托人应当履行委托监理合同约定的义务,如有违反则应当承担违约责任,赔偿给监理人造成的经济损失。

监理人处理委托业务时,因非监理人原因的事由受到损失的,可以向委托人要求补偿损失。

第三十条委托人如果向监理人提出赔偿的要求不能成立,则应当补偿由该索赔所引起的监理人的各种费用支出。

合同生效、变更与终止

第三十一条由于委托人或承包人的原因使监理工作受到阻碍或延误,以致发生了附加工作或延长了持续时间,则监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。完成监理业务的时间相应延长,并得到附加工

作的报酬。

第三十二条在委托监理合同签订后,实际情况发生变化,使得监理人不能全部或部分执行监理业务时,监理人应当立即通知委托人。该监理业务的完成时间应予延长。当恢复执行监理业务时,应当增加不超过42日的时间用于恢复执行监理业务,并按双方约定的数量支付监理报酬。

第三十三条监理人向委托人办理完竣工验收或工程移交手续,承包人和委托人已签订工程保修责任书,监理人收到监理报酬尾款,本合同即终止。保修期间的责任,双方在专用条款中约定。

第三十四条当事人一方要求变更或解除合同时,应当在42日前通知对方,因解除合同使一方遭受损失的,除依法可以免除责任的外,应由责任方负责赔偿。

变更或解除合同的通知或协议必须采取书面形式,协议未达成之前,原合同仍然有效。

第三十五条监理人在应当获得监理报酬之日起30日内仍未收到支付单据,而委托人又未对监理人提出任何书面解释时,或根据第三十三条及第三十四条已暂停执行监理业务时限超过六个月的,监理人可向委托人发出终止合同的通知,发出通知后14日内仍未得到委托人答复,可进一步发出终止合同的通知,如果第二份通知发出后42日内仍未得到委托人答复,可终止合同或自行暂停或继续暂停执行全部或部分监理业务。委托人承担违约责任。

第三十六条监理人由于非自己的原因而暂停或终止执行监理业务,其善后工作以及恢复执行监理业务的工作,应当视为额外工作,有权得到额外的报酬。

第三十七条当委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时,

可向监理人发出指明其未履行义务的通知。若委托人发出通知后21日内没

有收到答复,可在第一个通知发出后35日内发出终止委托监理合同的通知,合同即行终止。监理人承担违约责任。

第三十八条合同协议的终止并不影响各方应有的权利和应当承担的责任。

监理报酬

第三十九条正常的监理工作、附加工作和额外工作的报酬,按照监理合同专用条件中第三十九条的方法计算,并按约定的时间和数额支付。

第四十条如果委托人在规定的支付期限内未支付监理报酬,自规定之日起,还应向监理人支付滞纳金。滞纳金从规定支付期限最后一日起计算。

第四十一条支付监理报酬所采取的货币币种、汇率由合同专用条件约定。

第四十二条如果委托人对监理人提交的支付通知中报酬或部分报酬项目提出异议,应当在收到支付通知书24小时内向监理人发出表示异议的通知,但委托人不得拖延其他无异议报酬项目的支付。

其他

第四十三条委托的建设工程监理所必要的监理人员出外考察、材料设备复试,其费用支出经委托人同意的,在预算范围内向委托人实报实销。

第四十四条在监理业务范围内,如需聘用专家咨询或协助,由监理人聘用的,其费用由监理人承担;由委托人聘用的,其费用由委托人承担。

第四十五条监理人在监理工作过程中提出的合理化建议,使委托人得到了经济效益,委托人应按专用条件中的约定给予经济奖励。

第四十六条监理人驻地监理机构及其职员不得接受监理工程项目施工承包人的任何报酬或者经济利益。

监理人不得参与可能与合同规定的与委托人的利益相冲突的任何活动。

第四十七条监理人在监理过程中,不得泄露委托人申明的秘密,监理人亦不得泄露设计人、承包人等提供并申明的秘密。

第四十八条监理人对于由其编制的所有文件拥有版权,委托人仅有权为本工程使用或复制此类文件。

争议的解决

第四十九条因违反或终止合同而引起的对对方损失和损害的赔偿,双方应当协商解决,如未能达成一致,可提交主管部门协调,如仍未能达成一致时,根据双方约定提交仲裁机关仲裁,或向人民法院起诉。

第三部分专用条件

第二条本合同适用的法律及监理依据:

1、国家现行的有关工程建设、验收规范以及相关的地方建设管理条例;

2、该工程的施工图及委托人与承建方签订的施工合同以及补充文件;

3、委托人提交监理人的有关通知及相关资料。

第四条监理范围和监理工作内容:

工程施工图所示的工程全过程施工监理。如工程范围增加可依据增加设计图纸另行签订补充协议。

第九条外部条件包括:

协助委托人办理工程中的相关手续

第十条委托人应提供的工程资料及提供时间:

1、提供工程建设有关合同、中标通知书、图纸及相关技术资料各一套;

2、提供:开工前10日内。

第十一条委托人应在3内对监理人书面提交并要求作出决定的事宜作出书面答复。

第十二条委托人的常驻代表为

第十五条委托人免费向监理机构提供如下设施:办公、生活设施

监理人自备的、委托人给予补偿的设施如下:

第十六条在监理期间,委托人免费向监理机构提供__名工作人员,由总监理工程师安排其工作,凡涉及服务时,此类职员只应从总监理工程师处接受指示。并免费提供名服务人员。监理机构应与此类服务的提供者合作,但不对此类人员及其行为负责。

第二十六条监理人在责任期内如果失职,同意按以下办法承担责任,

赔偿损失[累计赔偿额不超过监理报酬总数(扣税)]:

赔偿金=直接经济损失*报酬比率(扣除税金)

第三十九条委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额,支付监理人的报酬:

本工程在商定期限内的监理服务费按工程施工结算总价的%计收。暂定监理合同费用为元(大写)

合同签订后支付首付金额为监理费的%,主体工程完成时支付金额%,工程完工具备验收条件时支付金额%,工程竣工验收合格,提交资料齐全后一次结清其余尾款%。

委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额,支付附加工作报酬:(报酬=附加工作日数*合同报酬/监理服务日)

如发生按实计收。

监理人免费为委托人超期服务1个月,超过1个月以后,按以下计算方法计算。

委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额,支付额外工作

报酬:

额外工作酬金=额外工作日×监理业务日平均酬金额。

第四十一条双方同意用人民币支付报酬,按汇率计付。

第四十五条奖励办法:无。

第四十九条本合同在履行过程中发生争议,当事人双方应及时协商解决,协商不成的按下列第(一)

(一)提交当地仲裁委员会仲裁;

(二)依法向人民法院起诉。

建设工程廉政合同

根据交通部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定,未做好工程建设中的党风廉政建设,保证工程高效优质,保证建设资金安全和有效使用以及投资效益,(以下称甲方)与(以下称乙方),特订立如下合同。

第一条甲乙双方的权利和义务

(一)严格遵守党和国家有关法律法规及交通部的有关规定。

(二)执行《项目施工监理合同协议》,自觉按合同办事。

(三)双方的业务活动坚持公开,公正、公平、诚信、透明的原则(除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外),不得损害国家和集体利益,违反工程建设管理规章制度。

(四)建立健全廉政制度,开展廉政教育,设立廉政告示牌,公布举报电话,监督并认真查处违法违纪行为。

(五)发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为,有及时提醒对方纠正的权利和义务。

(六)发现对方严重违反本合同义务条款的行为,有向上级有关部门举报。建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条甲方的义务

(一)甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证劵和贵重物品,不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

(二)甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动,不得接受乙方提供通讯工具,交通工具和高档办公用品等。

(三)甲方及其工作人员不到要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

(四)甲方工作人员的配偶、子女不得从事于甲方工程有关的监理分包项目。

第三条乙方的义务

(一)乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证劵、贵

重礼品。

2020新版公路工程施工监理合同范本

编号:YB-HT-027037 2020新版公路工程施工 2020 new model contract for 甲方: 乙方: 签订日期:年月日 文档中文字均可自行修改 编订:YunBo Network

2020新版公路工程施工监理合同范本 甲方: 乙方: 为保证____高速公路_____立交改造工程的工程质量,______投资有限公司作为本项目工程的建设业主,于_____年___月___日委托成都市公路试验检测中心有限责*公司作为本项目的试验室对______高速公路______立交改造工程进行工程检测,用真实科学的质量数据反映该项目的工程质量,为工程施工的科学决策提供依据。 1、工作内容 检测内容及频率:以现行规范为依据,进行抽检工作(中心抽检和监理抽检),满足工程质量要求。 2、检测依据

(1)施工图设计文件; (2)《公路工程质量检验评定标准》; (3)《公路工程施工监理规范》; (4)其它现行的相关技术标准、规范或规程。 3、甲方职责 (1)按合同规定支付试验检测费用。 (2)及时提供有关技术资料,并对其真实性、可靠性负责。 (3)提供现场试验条件,如:协助维护现场秩序、配合检测工作等。 以上费用由甲方承担。 4、乙方职责 (1)严格按照有关技术规范进行试验。 (2)合同签定后,5天内进场进行检测工作,检测工作时间为整个工程工期______年_____月____日至______年_____月_____日。 (3)乙方在检测工作规定的时间内提交正式检测报告,一

式____份。 (4)自行负责试验检测人员及设备安全。 (5)检测报告应客观反映施工水平。 (6)对报告内容的真实性、可靠性、科学性负责。 以上费用由乙方承担。 5、试验检测费用 (1)检测费用由甲方支付。 (2)检测费用包干价____万元(大写:____万元整),此费用不包含桥梁荷载检测费用。 (3)支付方式:此费用分三次进行支付。第一次,协议签定后一个工作日内由甲方支付给乙方____万元(大写:____万元整);第二次,本项目进入路面底基层施工时由甲方支付给乙方____万元(大写:____万元整);第三次,本项目进入沥青路面顶层施工时由甲方支付给乙方___万元(大写:____万元整)。 6、违约责任 (1)违反本合同第3条约定,甲方承担违约责任。

监理合同样本

第三部分专用条件 1. 定义与解释 1.2 解释 1.2.1 本合同文件除使用中文外,还可用。 1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为:按通用条件 1.2.2款执行。 2. 监理人义务 2.1 监理的范围和内容 2.1.1 监理范围包括:施工及保修阶段全过程监理。 2.1.2 监理工作内容还包括:质量达到国家验评标准。 2.2 监理与相关服务依据 2.2.1 监理依据包括:《中华人民共和国建筑法》、《建设工程监理规范》以及国家、内蒙古自治区、呼和浩特市颁布的有关建设工程政策、法律法规、规范及标准。 2.2.2 相关服务依据包括:建设单位与施工单位签订的施工合同、施工设计图及监理委托合同。 2.3项目监理机构和人员 2.3.4 更换监理人员的其他情形:。 2.4 履行职责 2.4.3 对监理人的授权范围:施工及保修阶段的全过程监理。

在涉及工程延期天内和(或)金额万元 内的变更,监理人不需请示委托人即可向承包人发布变更通 知。 2.4.4 监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件:。2.5 提交报告 监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数:监理规划、监理实施细则于开工后施工图纸齐备后两个星期内提供叁份,监理月报于每月28日前提交壹份。 2.7 使用委托人的财产 附录B中由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于:委托人。 监理人应在本合同终止后天内移交委托人无偿提供的房屋、设备,移交的时间和方式为:。 3. 委托人义务 3.4 委托人代表 委托人代表为:。 3.6 答复 委托人同意在天内,对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。 4. 违约责任

工程监理合同范本

建设工程监理合同 合同编号: 第一部分 通用条款 委托人(甲方): 监理人(乙方): 甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规规定,经平等、自愿协商一致,就下述工程委托监理与相关服务事宜,签订本合同供双方共同遵照执行。 工程概况 工程名称: 工程地点: 工程内容: 工程概算投资额或建设工程费: 本工程监理阶段(期限)包括:钢结构厂房及其附属设施施工工程施工准备阶段、施工阶段、保修阶段的全过程监理(自委托人与监理人签订的建设工程施工合同约定的开工时间开始至工程保修期满)。 主要包括质量控制、进度控制、工程计量的监理,安全和文明施工控制与管理、信息资料管理等。 监理工作内容: 前期及施工准备阶段工作 协助委托人办理规划、供电、电讯、供水、排污、供气、环保、环卫、人防、消防、交通、绿化等主管部门的审批工作; 组织扩初设计审批工作; 前期施工招标代理工作; 协助委托人对机电、设备的选择,协助签订供货合同(协议); 开工准备,协助委托人办理工程建设保险、施工执照,申报质监和申请开工等各类政府部门手续; 实施阶段监理工作 编制建设工程监理规划; 按工程建设进度,分专业编制建设工程监理细则; 按照建设工程监理细则实施监理;

出具工程书面建设工程监理评估报告; 按照监理规范和相关规定的作业程序和形式进行监理: 协助委托人与承包人编写开工报告; 确认承包人选择的分包单位; 审查承包人提出的施工组织设计、施工技术方案和施工进度计划,提出书面改进意见; 审查承包人提出的材料和设备清单及其所列的规格和质量; 调解委托人与承包人之间的争议; 督促、检查承包人严格执行工程承包合同和工程技术标准; 检查工程进度和施工质量,验收分部分项工程,签署工程付款凭证; 检查工程使用材料、构件和设备质量,检查安全防护的设施并落实安全文明施工; 督促整理合同文件和技术档案资料; 组织设计单位和承包人进行工程竣工初步验收,提出竣工验收报告; 代办竣工手续,监理任务完成后,向委托人及相关单位提交建设工程监理档案材料,竣工资料送城市档案馆; 监理范围: 建筑工程:包括土方工程、钢结构工程、地基基础工程、主体及围护工程、楼地面工程、屋面工程、门窗工程、装饰装修工程; 建筑安装工程:包括室内给水、室内排水、室内煤气、室内电气(含通讯及智能化系统等弱电项目)安装、通风工程、空调工程、电梯工程; 配套工程:包括给排水工程、燃气工程、电气(含通讯及智能化系统等弱电项目)工程、道路工程、绿化及园建工程、围墙工程。 词语限定 通用条款中相关词语的含义与专用条款中的定义与解释相同。 组成本合同的文件: 本合同通用条款; 本合同专用条款; 本合同技术条款; 中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程); 投标文件(如有)、监理费用报价文件、或监理与相关服务建议书(适用于非招标工程); 本合同附件(包括但不限于本合同约定工程的设计、施工图纸及变更后的设计、施工图纸、变更说明等相关文件);

公路工程施工监理合同附件标准样本_1

合同编号:WU-PO-640-11 公路工程施工监理合同附件标准样 本 In Order T o Protect The Legitimate Rights And Interests Of Each Party, The Cooperative Parties Reach An Agreement Through Common Consultation And Fix The Responsibilities Of Each Party, So As T o Achieve The Effect Of Restricting All Parties 甲方:_________________________ 乙方:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

公路工程施工监理合同附件标准样 本 使用说明:本合同资料适用于协作的当事人为保障各自的合法权益,经过共同协商达成一致意见并把各方所承担的责任固定下来,从而实现制约各方的效果。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 附件a 监理服务的形式、范围与内容 一、监理服务的形式 1服务要求 例:对监理单位的资质、监理服务的主要方式及监理工作的隶属关系等方面的要求。 2组织机构

认对监理服务机构的设置、工作计划的安排、主要人员的资质等方面的要求。 二、监理服务的范围 1服务范围 例:监理服务所包括的工程范围和工作范围。 2服务目标 例:监理服务的性质、目的及主要工作目标。 三、监理服务的内容

2016年云南省监理工程师考试《合同管理》:仲裁考试试题

2016年云南省监理工程师考试《合同管理》:仲裁考试试题 一、单项选择题(共25题,每题2分,每题的备选项中,只有 1 个事最符合题意) 1、下列合同属于按照完成承包的内容进行划分的是。 A:工程承包合同 B:建设工程设计施工总承包合同 C:施工分包合同 D:建设工程施工合同 E:专业监理 2、监理单位质量目标的制定要突出监理工作服务性、公平性和的要求,并且注意保证目标是可以定性或定量进行测量的。 A:完整性 B:科学性 C:公正性 D:及时性 E:工程变更单 3、监理工程师受业主委托控制物资供应进度的主要工作内容之一是__。 A.编制物资供应计划 B.办理进出口许可证等有关事宜 C.决定物资供应分包方式 D.安排物资订货 4、设置标底进行招标的建设工程,其标底价格一般应控制在以内。 A:招标人期望价格 B:社会平均价格 C:招标控制价格 D:批准的总概算价格 E:由于传染病的影响而暂时停止的施工 5、施工中如果出现设计变更和工程量增加的情况,按照施工合同示范文本通用条款规定,__。 A.发包人应在14天内直接确认顺延的工期,通知承包人 B.工程师应在14天内直接确认顺延的工期,通知承包人 C.承包人应在14天内直接确认顺延的工期,通知工程师 D.承包人应在14天内将自己认为应顺延的工期报告工程师 6、【例1·单选题】为了确保施工工艺工序按施工方案进行、避免其他干扰正常施工的因素.应该采取监理方式。 A:旁站 B:巡视 C:见证取样 D:平行检验 E:工程保险金 7、设计施工总承包合同模式下,关于“开始工作通知”说法正确的是。

A:表明从发出该通知时间开始工作 B:与“开工通知”的说法相同 C:表明自该通知中载明的开始工作日期计算合同工期 D:该通知是由发包人发出的 E:专业监理 8、设备的质量证明资料,属于。 A:施工现场质量管理检查记录资料 B:施工单位资质资料 C:施工过程作业活动质量记录资料 D:工程材料质量记录 E:工程变更单 9、【例1·单选题】某施工合同履行过程中,承包人发现由于公路管理部门的责任,连接施工场地与国道之间的道路不符合招标文件中说明的条件,则承包人由此增加的费用由承担。 A:公路管理部门 B:承包人 C:发包人 D:承包人与发包人共同 E:专业监理 10、指定分包商是,完成某项特定工作内容的特殊分包商。 A:由建设单位选定,与总包商签订合同 B:由总包选定,与建设单位签订合同 C:由监理工程师选定,与建设单位签订合同 D:由建设单位选定,与工程师签订合同 E:专业监理 11、某工程项目在施工过程中,遭遇50年一遇强度的大风天气,无法施工,停工5天。在这种情况下。 A:承包商可得到延长工期,也可得到费用补偿 B:承包商可得到延长工期,得不到费用补偿 C:承包商得不到延长工期,可得到费用补偿 D:承包商得不到延长工期,也得不到费用补偿 E:由于传染病的影响而暂时停止的施工 12、在进行质量缺陷成因分析中,首先要做的工作是。 A:收集有关资料 B:现场调查研究 C:进行必要的计算 D:分析、比较可能的因素 E:工程变更单 13、咨询工程师是以从事工程咨询业务为职业的__和其他专业人员的统称。A.经济人员 B.管理人员 C.工程监理人员 D.工程技术人员 14、按照施工合同示范文本规定,当组成施工合同的各文件出现含糊不清或矛盾

监理合同(标准范本)

监理合同 In accordance with the relevant provisions and clear responsibilities and obligations of both parties, the following terms are reached on the principle of voluntariness, equality and mutual benefit. 甲方:__________________ 乙方:__________________ 签订日期:__________________ 本合同书下载后可随意修改

合同编号:YH-FS-197755 监理合同 说明:本服务合同书根据有关规定,及明确双方责任与义务,同时对当事人进行法律约束,本着自愿及平等互利的原则达成以下条款。文档格式为docx可任意编辑使用时请仔细阅读。 监理合同(一) 项目名称:_______________ 委托方:__________ 监理方:__________ 付款方:______________ 委托方_______________与监理方_______________,经双方协商一致,签订本合同。 一、委托方委托监理方监理的工程(以下简称“本工程”)概况如下: 1.信息系统工程名称:_______________________ 2.信息系统工程地点:_______________________ 3.信息系统工程总投资:_____________________ 4.本合同签订地点:__________________ 二、本合同中的有关词语含义于本合同第二部分《标准

(完整版)建设工程监理合同范本

合同编号:建设工程监理合同 工程名称: 委托人: 监理人: 签订时间:年月日 签订地点:

编制及使用说明 一、本合同示范文本的编制主要以部分地区公司的合同示范文本为基础编制。文本编制主要遵循以下原则: 1、法律规定与企业实际相适应。通过合同条款将公司的生产经营实践和业务流程加以规范,使合同文本更加符合企业生产经营实际需要。 2、通用性与针对性相统一。示范文本既满足地区公司对合同的共性需要,又尽可能增加合同针对性条款约定。 3、原则性与操作性相结合。文本的通用条款一经确定,不应随意更改。需要特殊约定的个性条款,可由地区公司根据实际情况进行细化。 二、示范文本主要适用于建设工程监理合同。 三、示范文本由主合同及相关附件构成,使用中应注意文本的完整性和一致性。 四、合同谈判和签订应以本示范文本为基础。地区公司合同管理部门可根据需要组织对示范文本进行细化,并报股份公司法律事务部备案。 五、具体填写说明: 1、监理范围一般要与工程项目总概算、单位工程概算所涵盖的工程范围相一致,或与工程总承包合同、分包合同所涵盖工程范围相一致。 2、在写明“监理内容”时,要详细写明委托阶段内每项具体监理工作,可按照《建设监理规定》中所列的监理内容进一步细化。 3、委托人提供的设施和监理单位自备的设备一般是包括:检测试验设备、测量设备、通信设备、交通设备、气象设备、照相录像设备、电算设备、打字复印设备、办公用房、生活用房等。 4、根据股份公司合同管理办法,对于合同14.1加盖单位印章的规定,原则上我方单位应使用合同专用章; 六、填写要求: 1、条款必须齐全,不能缺项。 2、填写语言应简练、准确。 3、填空条款填空处不能为空白。如不需填写该项条款,填入“无”或“/”。

公路工程施工监理合同样本条文说明(合同范本)

公路工程施工监理合同样本条文说明(合同范本) Contracts concluded in accordance with the law have legal effect and regulate the behavior of the parties to the contract ( 合同范本 ) 甲方:______________________ 乙方:______________________ 日期:_______年_____月_____日 编号:MZ-HT-027672

公路工程施工监理合同样本条文说明(合 同范本) 公路工程施工监理合同协议书 一、公路工程施工监理合同通用条件第1条“定义与解释”,适用于《公路工程施工监理合同》中的全部文件,即:协议书、通用条件、专用条件、附件A、附件B、附件C以及其它补充文件或附件。 二、协议书由系列文件组成,其中的其它文件和其它附件是指签约双方一致同意增加列入监理合同的文件或附件,签约时必须在协议书中具体写明。协议书所包括的文件之间如果出现矛盾,按监理合同通用条件第1.2.3条的规定,按时间顺序以最后编写或双方最后确认的文件为准。而与该文件在协议书中的排列顺序无关。 三、签约双方在监理合同专用条件第6.2.1条和监理合同附件C 中,约定业主问监理单位支付监理服务费用的期限和方式;在监理

合同附件B中约定业主向监理单位提供工作条件的期限和种类。 四、签约双方在监理合同附件A中,约定监理单位提供监理服务的形式、范围与内容;在监理会同专用条件第5.2条中,约定监理单位提供监理服务的时间和有关期限。 五、双方签约时确定的协议书终止日期,如果在履约过程中发生变化,双方可通过签订补充协议对此日期进行调整。 六、签约双方应根据实际需要确定协议书副本份数,也可约定协议书正本与副本具有同等效力,当两者出现矛盾时,以正本为准。 公路工程施工监理合同通用条件 1.1.6“第三方”应主要理解为与业主签订工程承包合同的单位、实体或个人,即“承包人”。 1.1.7如果业主与第三方签订的工程承包合同中,规定了监理单位履行监理服务时的职责和权力,此时监理合同应包括业主与第三方签订的工程合同中的全部文件。 2.2.1监理单位根据监理合同履行的正常的监理服务必须在监 理合同附件A中明确规定其监理服务形式、范围与内容。

2017年上半年云南省监理工程师合同管理:确定中标人模拟试题

2017年上半年云南省监理工程师合同管理:确定中标人模 拟试题 一、单项选择题(共25题,每题2分,每题的备选项中,只有 1 个事最符合题意) 1、对于工程量清单中的某些项目,如保养气象记录设备、保养测量设备等,一般采用进行计量支付。 A:均摊法 B:凭证法 C:估价法 D:分析计量法 E:由于传染病的影响而暂时停止的施工 2、新增固定资产的价值构成应包括__。 A.预备费 B.无形资产 C.铺底流动资金 D.进厂职工培训费 3、注册监理工程师继续教育分为必修课和选修课,在每一注册有效期内各为学时。 A:24 B:36 C:48 D:72 E:工程保险金 4、是投资成果转入生产或使用的标志,也是全面考核工程建设成果、检验设计和施工质量的关键步骤。 A:隐蔽工程验收 B:工程预验收 C:竣工结算 D:工程竣工验收 E:工程保险金 5、特别重大生产安全事故由组织事故调查组进行调查。 A:县级人民政府 B:设区的市级人民政府 C:省级人民政府 D:国务院或者国务院授权有关部门 E:工程保险金 6、在工程网络计划中,关键线路是指__的线路。 A.单代号搭接网络计划中时距为零 B.双代号网络计划中由关键节点组成 C.单代号网络计划中由关键工作组成

D.双代号时标网络计划中无波形线 7、屋面防水工程、有防水要求的卫生间的最低保修期限是。 A:2 B:3 C:5 D:15 E:工程变更单 8、两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的,应当按照的单位的业务许可范围承揽工程。 A:资质等级高 B:资质等级低 C:各自 D:综合后 E:工程保险金 9、《建设工程安全生产管理条例》规定,注册执业人员未执行法律、法规和工程建设强制性标准,造成重大安全事故的,。 A:责令停止执业3个月以上1年以下 B:吊销执业资格证书,5年内不予注册 C:终身不予注册 D:对造成的损失依法承担赔偿责任 E:工程保险金 10、根据《建设工程安全生产管理条例》,工程监理单位和监理工程师应按照法律、法规和实施监理,并对建设工程安全生产承担管理责任。 A:工程监理合同 B:建设工程合同 C:设计文档 D:工程建设强制性标准 E:工程保险金 11、是工程监理单位公平地实施监理的基本前提。 A:服务性 B:科学性 C:独立性 D:公平性 E:工程保险金 12、建筑工程一切险的保险期限的开始时间为。 A:自工地动工或材料、设备运抵工地时起,以先发生为准 B:自工地动工 C:自主要材料、设备运抵工地 D:保险公司中约定日期 E:专业监理 13、国有工程监理企业改制为有限责任公司的基本步骤中,产权界定的前一项工作是__。 A.股权配置 B.资产评估

公路工程监理合同协议书样本

公路工程监理合同协议 书样本 文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

编号:20081219 成都公路工程试验检测中心有限责任公司 检测委托协议 项目名称:成温邛高速公路羊马上下道立交改造工程 甲方(委托方):四川崇州中锦投资有限公司 乙方(被委托方):成都市公路工程试验检测中心有限责任公司 二零零八年十二月十九日 为保证成温邛高速公路羊马上下道立交改造工程的工程质量,四川崇州中锦投资有限公司作为本项目工程的建设业主,于2008年12月委托成都市公路试验检测中心有限责任公司作为本项目的试验室对成温邛高速公路羊马上下道立交改造工程进行工程检测,用真实科学的质量数据反映该项目的工程质量,为工程施工的科学决策提供依据。 1、工作内容 检测内容及频率:以现行规范为依据,进行抽检工作(中心抽检和监理抽检),满足工程质量要求。 2、检测依据 1)、施工图设计文件; 2)、《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2004; 3)、《公路工程施工监理规范》JTJ 077-95; 4)、其它现行的相关技术标准、规范或规程。 3、甲方职责

1)按合同规定支付试验检测费用。 2)及时提供有关技术资料,并对其真实性、可靠性负责。 3)提供现场试验条件,如:协助维护现场秩序、配合检测工作等。 以上费用由甲方承担。 4、乙方职责 1)严格按照有关技术规范进行试验。 2)合同签定后,5天内进场进行检测工作,检测工作时间为整个工程工期。 3)乙方在检测工作规定的时间内提交正式检测报告,一式贰份。 4)自行负责试验检测人员及设备安全。 5)检测报告应客观反映施工水平。 6)对报告内容的真实性、可靠性、科学性负责。 以上费用由乙方承担。 5、试验检测费用 1)检测费用由甲方支付。 2)检测费用包干价11万元(大写:壹拾壹万元整),此费用不包含桥梁荷载检测费用。 3)支付方式:此费用分三次进行支付。第一次,协议签定后一个工作日内由甲方支付给乙方6万元(大写:陆万元整);第二次,本项 目进入路面底基层施工时由甲方支付给乙方3万元(大写:叁万元 整);第三次,本项目进入沥青路面顶层施工时由甲方支付给乙方 2万元(大写:贰万元整)。

工程监理合同范本(doc格式)

建设工程委托监理合同(示范文本) 第一部分建设工程委托监理合同 委托人与监理人经双方协商一致,签订本合同。 一、委托人委托监理的工程(以下简称“本工程”)概况如下: 工程名称: 工程地点: 工程规模: 总投资: 二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。 三、下列文件均为本合同的组成部分: ①监理投标书或中标通知书; ②本合同标准条件; ③本合同专用条件; ④在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。 四、监理人向委托人承诺,按照本合同的规定,承担本合同专用条件中 议定范围内的监理业务。 五、委托人向监理人承诺按照合同注明的期限、方式、币种,向监理人付报酬。 本合同自年月日开始实施,至年月日完成。 本合同一式份,具有同等法律效力,双方各执份。 委托人:(签章)监理人:(签章) 住所:住所: 法定代表人:(签章)法定代表人:(签章) 开户银行:开户银行:

帐号:帐号: 邮编:邮编: 电话:电话: 本合同签订于:年月日 第二部分标准条件 词语定义、适用范围和法规 第一条下列各词和用语,除上下文另有规定外,有如下含义: (1)“工程”是指委托人委托实施监理的工程。 (2)“委托人”是指承担直接投资责任和委托监理业务的一方以及其合法继承人。 (3)“监理人”是指承担监理业务和监理责任的一方,以及其合法继承人。 (4)“监理机构”是指监理人派驻本工程现场实施监理业务的组织。 (5)“总监理工程师”是指经委托人同意,监理人派到监理机构全面履行本合同的全权负责人。 (6)“承包人”是指除监理人以外,委托人就工程建设有关事宜签订合同的当事人。 (7)“工程监理的正常工作”是指双方在专用条件中约定,委托人委托的监理工作范围和内容。 (8)“工程监理的附加工作”是指:①委托人委托监理范围以外,通过双方书面协议另外增加的工作内容;②由于委托人或承包人原因,使监理工作受到阻碍或延误,因增加工作量呀持续时间而增加的工作。 (9)“工程监理的额外工作”是指正常工作和附加工作以外,根据第三十八条规定监理人必须完成的工作,或非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务,其善后工作及恢复监理业务的工作。 (10)“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。 (11)“月”是指根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段。 第二条建设工程委托监理合同适用的法律是指国家的法律、行政法规,以及专用条件中议定的部门规章或工程所在地的地方法规、地方规章。

云南省劳务施工合同

编号:_____________云南省劳务施工合同 甲方:___________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:_______年______月______日

发包方(简称甲方): 承包方(简称乙方): 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和甲方与建设单位签订的本工程《建设工程施工合同书》(以下简称为“总合同”)的条款及本工程施工具体情况,甲方将本工程分包给乙方施工,经双方自愿;平等协商一致,达成以下合同条款:并督促双方共同遵守执行。 一、工程概况 建设单位名称: 工程名称: 建设地点: 二、质量及技术要求 1、质量管理为本工程管理行为重点,其执行力是考验管理层和劳务作业层的关键标准,在工程项目实施过程中各项管理行为应达到以下要求: 2、必须严格执行国家相关施工验收规范及技术标准,(1)《建筑工程施工质量验收统一标准GB50300—》(2)《建筑装饰装修工程施工质量验收规范GB50210- 》(3)《钢结构工程施工质量验收规范GB50205- 》(4)《木结构工程施工质量验收规范GB50206- 》(5)《建筑电气工程施工质量验收规范GB50303—》(6)《建设工程施工现场供用电安全规范GB50194-93》(7)《综合布线工程验收规范GB50312- 》(8)《建筑内部装修设计防火规范GB50222-95》精心组织施工;规范施工操作。 3、施工过程中乙方应认真执行设计施工图纸(含修改及变更),甲方书面交底及工程质量整改通知书相关要求。规范内部管理,确保分部分项工程95%合格,工程质量一次

2019年公路工程监理廉政合同协议书范本

编号: _____________ 公路工程监理廉政合同 发包人:_________________________ 监理人:_________________________ 签订日期:_____ 年_____ 月 ____ 日 发包人: 监理人: 根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规

定,为做好工程建设中的党风廉政建设,保证工程建设高效优质,保证建设资金的安全和有效使 用以及投资效益,工程项目法人(以下简称“发包人”) 与该项目监理单位(以下称“监理人”),特订立如下合同。 1、发包人和监理人双方的权利和义务 (1) 严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。 ⑵ 严格执行监理合同文件,自觉按合同办事。 (3) 双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(法律认定的商业秘密和合同文件另有规 定除外),不得损害国家和集体利益,不得违反工程建设管理规章制度。 (4) 建立健全廉政制度,开展廉政教育,设立廉政告示牌,公布举报电话,监督并认真查处违法 违纪行为。 (5) 发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为,有及时提醒对方纠正的权利和义务。 (6) 发现对方严重违反本合同义务条款的行为,有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求 告知处理结果的权利。 2、发包人的义务 (1) 发包人及其工作人员不得索要或接受监理人的礼金、有价证券和贵重物品,不得让监理人报 销任何应由发包人或发包人工作人员支付的费用等。 (2) 发包人工作人员不得参加监理人安排的超标准宴请和娱乐活动;不得接受监理人提供的通讯 工具、交通工具和高档办公用品等。 (3) 发包人及其工作人员不得要求或者接受监理人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工 作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。 (4) 发包人工作人员的配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。 ( 5)、发包人及其工作人员不得以任何理由向监理人推荐分包单位或推销材料,不得要求监理人 购买合同规定的材料和设备。 ( 6)、发包人工作人员要秉公办事,不准营私舞敝,不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个

2016年云南省监理工程师考试科目合同管理:扣减施工节约成本考试试题

2016年云南省监理工程师考试科目合同管理:扣减施工节 约成本考试试题 一、单项选择题(共25题,每题2分,每题的备选项中,只有 1 个事最符合题意) 1、【例2·单选题】下列不属于基本预备费的计算基数的是。 A:设备及工器具购置费 B:建筑安装工程费 C:流动资金 D:工程建设其他费 E:由于传染病的影响而暂时停止的施工 2、我国区分工程监理企业不同资质等级的标准不包括__。 A.对单位负责人的任职要求 B.对技术负责人的资格要求 C.注册资金数额 D.对技术管理人员素质、数量、结构的要求 3、【例1.单选题】下列对世界银行工程造价构成中应急费的理解,正确的是。A:包括未明确项目的准备金和不可预见准备金 B:未明确项目的准备金只是一种储备,可能不动用 C:不可预见准备金是用来支付那些几乎可以肯定要发生的费用 D:未明确项目的准备金是用以应付天灾、非正常经济情况及罢工等情况的费用E:由于传染病的影响而暂时停止的施工 4、《中华人民共和国建筑法》规定,按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程,。 A:需领取施工许可证 B:办理规划许可证 C:办理用地批准手续 D:不再领取施工许可证 E:工程保险金 5、进行网络图费用优化,应针对的关键工作。 A:直接费用率最大 B:直接费用率最小 C:资源消耗最多 D:资源消耗最少 E:自我评定 6、《刑法》规定,工程监理单位违反国家规定,降低工程质量标准,造成重大安全事故的,对直接责任人员,处以下有期徒刑或者拘役,并处罚金。 A:一年 B:三年 C:五年 D:十年

E:工程保险金 7、影响工程进度的因素中,汇率浮动和通货膨胀等属于。 A:材料设备因素 B:资金因素 C:施工技术因素 D:社会环境因素 E:自我评定 8、某土方工程,业主估计的工程量为1500m3,合同规定土方工程单价为16元/m3,实际工程量超过估计工程量10%时可调整单价,单价调为15元/m3。承包商实际完成土方量1800m3,则土方工程款为__元。 A.28650 B.27000 C.28800 D.28500 9、【例3·单选题】建设工程组织依次施工时。其特点之一是。 A:没有充分地利用工作面进行施工,工期长 B:施工现场的组织管理工作比较复杂 C:可组织专业化施工队提高劳动生产率 D:各专业工作队能够连续施工 E:自我评定 10、【例2·单选题】合同法律关系的主体不包括。 A:自然人 B:法人 C:智力成果 D:其他组织 E:专业监理 11、不需开槽的工程,以作为正式开工日期。 A:任何一项永久性工程第一次正式破土开槽的开始日期 B:临时建筑开始施工的日期 C:正式开始打桩的日期 D:开始进行土石方工程 E:工程保险金 12、在施工阶段,通过审核施工组织设计和施工方案,使组织施工合理化,属于工程造价控制的。 A:组织措施 B:技术措施 C:经济措施 D:合同措施 E:工程保险金 13、在维护建设单位的合法权益的同时,不损害施工单位的合法权益体现了监理的。 A:服务性 B:科学性 C:独立性

公路工程施工监理合同范本2018最新整理版

公路工程施工监理合同范本2018最新整理版 合同范本

甲方: 乙方: 风险提示:发包人的相对义务 根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案,包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。 若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。 为保证____高速公路_____立交改造工程的工程质量,______投资有限公司作为本项目工程的建设业主,于_____年___月___日委托成都市公路试验检测中心有限责任公司作为本项目的试验室对______高速公路______立交改造工程进行工程检测,用真实科学的质量数据反映该项目的工程质量,为工程施工的科学决策提供依据。 1、工作内容 检测内容及频率:以现行规范为依据,进行抽检工作(中心抽检和监理抽检),满足工程质量要求。 2、检测依据

(1)施工图设计文件; (2)《公路工程质量检验评定标准》; (3)《公路工程施工监理规范》; (4)其它现行的相关技术标准、规范或规程。 3、甲方职责 (1)按合同规定支付试验检测费用。 (2)及时提供有关技术资料,并对其真实性、可靠性负责。(3)提供现场试验条件,如:协助维护现场秩序、配合检测工作等。 以上费用由甲方承担。 4、乙方职责 (1)严格按照有关技术规范进行试验。 风险提示:关于实际竣工日期的规定 当因实际竣工日期的确认发生纠纷时,可以以相关规定参照具体情形: 工程经竣工验收合格的,以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期,并在工程接收证书中载明;因发包人原因,未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收,或完成竣工验收不予签发工程接收证书的,以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期;工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有工程之日为实际竣工日期。 (2)合同签定后,5天内进场进行检测工作,检测工作时间为

(完整版)监理合同模板

建设工程委托监理合同 合同编号: 0000000000000000 工程名称: XXX房地产项目 工程地点:峨秀湖西侧空地 甲方: XXX房地产开发有限公司 乙方: XXX建设工程监理咨询有限公司签订日期: 2015年12月1日 签订地点:中国四川省峨眉山市

XXXXXXX 《峨眉山市建设工程监理合同》 委托人:XXX房地产开发有限公司《以下简称甲方》监理人:XXX建设工程监理咨询有限公司《以下简称乙方》 由甲方开发的XXX工程,经甲乙双方协商,甲方委托乙方负责监理工作。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致,订立本合同。如甲乙双方之间如有其它合同、协议、往来函件等与本合同有不相符的,概以本合同为准。 第一条工程概况 1. 工程名称: XXX住宅小区; 2. 工程地点:峨秀湖西侧空地; 3. 工程规模:建筑面积暂定100000平方米; 4. 工程概算投资额或建筑安装工程费:¥ 1000000000。 第二条监理范围 2.1按照过程:(包含但不仅限于以下内容) 2.1.1 施工准备阶段 2.1.2 施工阶段 2.1.3 入伙准备阶段 2.1.4 保修阶段 2.2 按照工程项目:(包含但不仅限于以下内容,以施工图纸为准) 2.2.1 土方开挖及边坡(基坑)支护工程; 2.2.2 基础工程;

2.2.3 建筑工程(包括建筑、结构、装饰); 2.2.4 安装工程:给排水、电气(强、弱电)、空调通风、消防、人防及设备安装、室外道路、电梯安装工程、配电房安装工程、甲方分包工程、甲供材料设备验收、小区配套工程; 2.2.5 配合销售工程:样板房、售楼处、室外环境和园建、配合销售等工程及材料设备验收; 2.2.6室外工程:道路及室外管网工程、园建绿化工程、室外配套工程等; 2.2.7小区红线范围内的所有其它单项、分部、分项和零星工程。 第三条监理期限 3.1 施工工期: 开工日期:2015年12月31日;竣工日期:2018年12月31日。 3.2 监理期限:自土方开挖至项目工程竣工验收合格后保修期满二年(监理开始进场工作的日期以甲方的正式通知为准)。 3.3 保修期满并不意味着监理责任的终止,有关监理责任的有效期按照国家和地方法规执行。 第四条甲方工作 4.1 告知 甲方应在甲方与乙方签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予项目监理机构的权限。如有变更,应及时通知乙方。 4.2 提供资料 甲方应按照附录约定,无偿向乙方提供工程有关的资料。在本合同履行过程中,甲方应及时向乙方提供最新的与工程有关的资料。4.3 提供工作条件 甲方应为乙方完成监理与相关服务提供必要的条件。 4.3.1 甲方应按照附录约定,派遣相应的人员,提供房屋、设备,供乙方无偿使用。 4.3.2 甲方应负责协调工程建设中所有外部关系,为乙方履行本

(2017)监理合同范本

(GF-2012-0202) 建设工程监理合同 合同编号: 工程名称: 住房和城乡建设部 国家工商行政管理总局制定

第一部分协议书 委托人(全称): 监理人(全称): 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 1. 工程名称:; 2. 工程地点:; 3. 工程规模:; 4. 工程概算投资额或建筑安装工程费:。 二、词语限定 协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。 三、组成本合同的文件 1. 协议书; 2. 中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程); 3. 投标文件(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适用于非招标工程); 4. 专用条件; 5. 通用条件; 6. 附录,即: 附录A 相关服务的范围和内容 附录B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备 本合同签订后,双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。 四、总监理工程师 总监理工程师姓名:,身份证号码:,注册号:。 五、签约酬金 签约酬金(大写):(¥ 元)。 包括: 1. 监理酬金:。 2. 相关服务酬金:。 其中: (1)勘察阶段服务酬金:。

(2)设计阶段服务酬金:。 (3)保修阶段服务酬金:。 (4)其他相关服务酬金:。 六、期限 1. 监理期限: 自年月日始,至年月日止。 2. 相关服务期限: (1)勘察阶段服务期限自年月日始,至年月日止。 (2)设计阶段服务期限自年月日始,至年月日止。 (3)保修阶段服务期限自年月日始,至年月日止。 (4)其他相关服务期限自年月日始,至年月日止。 七、双方承诺 1. 监理人向委托人承诺,按照本合同约定提供监理与相关服务。 2. 委托人向监理人承诺,按照本合同约定派遣相应的人员,提供房屋、资料、设备,并按本合同约定支付酬金。 八、合同订立 1. 订立时间:年月日。 2. 订立地点:。 3. 本合同一式份,具有同等法律效力,双方各执 份。正副本出现不一致时,以正本为准。 委托人:(盖章)监理人:(盖章) 住所:住所: 邮政编码:邮政编码: 法定代表人或其授权法定代表人或其授权 的代理人:(签字)的代理人:(签字) 开户银行:开户银行: 账号:账号: 电话:电话: 传真:传真: 电子邮箱:电子邮箱:

2018公路工程施工监理合同范本最新版

HT-2018-0103 合同编号: 公路工程施工监理合同范本 _____年___月___日 _____________制定 签订地点__________

甲方: 乙方: 为保证____高速公路_____立交改造工程的工程质量,______投资有限公司作为本项目工程的建设业主,于_____年___月___日委托成都市公路试验检测中心有限责任公司作为本项目的试验室对______高速公路______立交改造工程进行工程检测,用真实科学的质量数据反映该项目的工程质量,为工程施工的科学决策提供依据。 1、工作内容 检测内容及频率:以现行规范为依据,进行抽检工作(中心抽检和监理抽检),满足工程质量要求。 2、检测依据 (1)施工图设计文件; (2)《公路工程质量检验评定标准》; (3)《公路工程施工监理规范》; (4)其它现行的相关技术标准、规范或规程。 3、甲方职责 (1)按合同规定支付试验检测费用。 (2)及时提供有关技术资料,并对其真实性、可靠性负责。 (3)提供现场试验条件,如:协助维护现场秩序、配合检测工作等。 以上费用由甲方承担。 4、乙方职责 (1)严格按照有关技术规范进行试验。

(2)合同签定后,5天内进场进行检测工作,检测工作时间为整个工程工期______年_____月____日至______年_____月_____日。 (3)乙方在检测工作规定的时间内提交正式检测报告,一式____份。 (4)自行负责试验检测人员及设备安全。 (5)检测报告应客观反映施工水平。 (6)对报告内容的真实性、可靠性、科学性负责。 以上费用由乙方承担。 5、试验检测费用 (1)检测费用由甲方支付。 (2)检测费用包干价____万元(大写:____万元整),此费用不包含桥梁荷载检测费用。 (3)支付方式:此费用分三次进行支付。第一次,协议签定后一个工作日内由甲方支付给乙方____万元(大写:____万元整);第二次,本项目进入路面底基层施工时由甲方支付给乙方____万元(大写:____万元整);第三次,本项目进入沥青路面顶层施工时由甲方支付给乙方___万元(大写:____万元整)。 6、违约责任 (1)违反本合同第3条约定,甲方承担违约责任。 (2)违反本合同第4条约定,乙方承担违约责任。 7、争议的解决方法在合同履行过程中发生争议,双方应当协商解决。当事人不愿协商调解的,双方商定,采用以下方式解决:本合同所发生任何争议,申请地方仲裁委员会仲裁。 8、其他

云南省建设工程廉政合同的签定、执行、监督程序

云南省建设工程廉政合同的签定、执行、监督程序 云纪发[2001]7号 2001-1-1 根据中共云南省纪委、监察厅、建设厅《关于在全省建设工程中建立工程承包和工程廉政“双合同”机制的通知》精神,坚决执行《反对不正当竞争法》、《建筑法》、《招标投标法》等有关法律法规和政策,特制定《工程廉政合同》的签定、执行、监督程序规定。 一、廉政合同的签定 经过严格按照《中华人民共和国招标投标法》和云南省地方性法规规定的公开招标投标程序或经有关部门批准的邀请招标程序,选择确定了中标单位。建设单位和中标单位应带全有关手续和中标通知,双方单位法人、委托项目管理人(即项目法人或项目经理)到实施监督的纪检监察机关、部门签定《工程廉政合同》。 《工程廉政合同》的内容和条款可参照《工程廉政合同》范本,设立相应的廉洁自律承诺条款,可根据工程建设的实际情况有所增加或减少,但不得减少实质性条款。 有关行政主管部门查验廉政合同后按规定发给工程建设项目施工许可证。廉政合同由建设单位、中标单位、有关行政主管部门、纪检监察机关、部门各保管一份。 《工程廉政合同》实行分级、分部门签定和监督。(1)工程建设合同总金额1亿元以上(含1亿元)的《工程廉政合同》,由省纪委监察厅执法监察室签定和监督;(2)单位或系统内有派驻纪检组、监察室的,由派驻纪检组、监察室签定和监督;(3)市(地、州)、县(市)纪检监察机关可根据工程项目类别、数量或工程概算总金额等制定辖区内所签定和监督的《工程廉政合同》范围规定;(4)省、市(地、州)、县(市)纪检监察机关签定和监督范围以外的《工程廉政合同》,由建设单位或建设单位的上级主管单位的纪检监察部门签定和监督。签定地点可在派驻有形建筑市场监督点或办公地点签定。 二、廉政合同的公示和教育 廉政合同签定后,在工程建设施工(勘察、设计、监理〉开工的同时,要公示上墙,以便对照检查和接受群众监督。同时要组织有关人员学习,重点教育建设单位和中标单位法

相关主题
文本预览
相关文档 最新文档