发包人编号
承包人编号
备案编号
鉴证编号
建设工程施工合同
GF-1999-0201
中华人民国建设部
国家工商行政管理总局
市城乡建设委员会
市工商行政管理局
第一部分协议书
发包人（全称）：限公司
承包人（全称）：冷冻设备
依照《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建筑工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称:肉鸭屠宰项目
工程地点:市
工程容:制冷机房、空调机房设备及制冷机房、空调机房工艺管道安装及调试，库区制冷设备及制冷工艺管道安装及调试，制冷系统、冷却水系统、冲霜水系统安装及调试，制冷和空调部分全部的电气系统安装及调试，冻结间及低温冷藏间、脱盘包装间保温等（详见本合同《补充条款》）设备及材料报价清单详见附件4(合计价格以合同总价为准)。
资金来源:自筹
运输方式：承包方代办运输(含发包方公司原有前川8WB设备一套)，运费由承包方负责。
二、工程承包围
承包围:“工程容”围的施工（详见本合同《补充条款》）
三、合同工期
开工日期： 2006年 2月 10日
竣工日期： 2006年 3月 31日
合同工期总日历天数： 50 天。
四、质量标准
工程质量标准：发包方水禽屠宰加工厂严格按标准设计和施工。
五、合同价款
承包总金额（人民币大写）：万圆整￥： 600,000 .00元
六、组成合同的文件
组成本合同的文件包括：
1、本合同的协议书
2、本合同的专用条款
3、本合同的通用条款
4、国家标准、规及有关技术文件
5、图纸（承包方或承包方委托有资质设计单位为发包方设计的并经发包方确认的施工图及工艺调整设计施工图）
6、《工程质量保修书》(附件2)和《合同补充条款》(附件3)
7、2005年12月16日提供的《报价表》(附件4)和《安装及服务承诺书》(附件5)
8、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效
合同订立时间：2005年12月31日
合同履行地点：市
本合同双方约定双方签字盖章后生效。
第二部分通用条款（略）
第三部分专用条款
一、词语定义及合同文件
1、词语定义（详见通用条款）
2、合同文件及解释顺序
2.1 合同文件应能相互解释，互为说明。组成本合同的文件及优先解释顺序：执行本合同《补充条款》第1.1条容规定
2.2 当合同文件容含糊不清或不相一致时，在不影响工程正常进行的情况下，由发包人和承包人协商解决。双方也可以提请负责监理的工程师做出解释。双方协商不成或不同意负责监理工程师的解释时，按本通用条款第37条关于争议的决定处理。
3、语言文字和适用法律、标准及规
3.1 本合同除使用汉语外，还使用不采用其它语言文字。
3.2 适用法律和法规
需要明示的法律、行政法规：国家现行法律、法规及省、市有关规定。
3.3 适用标准、规
适用标准、规的名称：国家现行标准、规。
发包人提供标准、规的时间：标准规由承包人自备
国没有相应标准、规时的约定：执行本合同《通用条款》第3.3条容规定。
4、图纸
4.1发包人向承包人提供图纸日期与套数：发包人要求承包人在合同签订后20日向发包人提供符合设计要求的设计资料及施工图纸五套(另提供一份电子版文件)，承包人所需施工图纸应经发包人所确认。设计要求采用的工艺及设备选型应先进可靠，系统尽可能实行模块化 (要求采用电脑集中控制、微机测温系统和分库房设置电子温度显示等) ，具有安装简便、结构紧凑、操作方便。同时要确保系统运行效率较高、能耗低、运行成本低、投资省以及日常维护保养方便，维修费用低等优点。。
发包人对图纸的要求：未经发包人同意，承包人不得将本工程的图纸及设计资料交给任何与本工程无关的第三者。其他执行本合同《通用条款》第4.1、4.2、4.3条及本合同。
使用国外图纸的要求及费用承担：不采用
二、双方一般权利和义务
5、工程师
5.2 监理单位委派的工程师
：职务：监理证号；
发包人委托的职权：按施工图纸及相关规对材料、设备与安装的技术标准进行质量监督管理。
需要取得发包人批准才能行使的职权：经发包人指令
5.3 发包人派驻的工程师
：彬职务：副总经理证件号；
职权：所有工程管理
5.6 不实行监理的，工程师的职权：所有工程管理
6、工程师的委派和指令
6.1 工程师可委派工程师代表，行使合同约定的自己的职权，并可在认为必要时撤回委派。委派和撤回均应提前7天以书面形式通知承包人，负责监理的工程师还应将委派和撤回通知发包人。委派书和撤回通知作为本合同附件。
工程师代表在工程师授权围向承包人发出的任何书面形式的函件，与工程师发出的函件具有同等效力。承包人对工程师代表向其发出的任何书面形式的函件有疑问时，可将此函件提交工程师，工程师应进行确认。工程师代表发出指令有失误时，工程师应进行纠正。
除工程师或工程师代表外，发包人派驻工地的其他人员均无权向承包人
发出任何指令。
6.2 工程师的指令、通知由其本人签字后，以书面形式交给项目经理，项目经理在回执上签署和收到时间后生效。确有必要时，工程师可发出口头指令，并在48小时给予书面确认，承包人对工程师的指令应予执行。工程师不能及时给予书面确认的，承包人应于工程师发出口头指令后7天提出书面确认要求。工程师在承包人提出确认要求后48小时不予答复的，视为口头指令已被确认。
承包人认为工程师指令不合理，应在收到指令后24小时向工程师提出修改指令的书面报告，工程师在收到承包人报告后24小时做出修改指令或继续执行原指令的决定，并以书面形式通知承包人。紧急情况下，工程师要求承包人立即执行的指令或承包人虽有异议，但工程师决定仍继续执行的指令，承包人应于执行。因指令错误发生的追加合同价款和给承包人造成的损失由发包人承担，延误的工期相应顺延。
本款规定同样适用于由工程师代表的指令、通知。
6.3 工程师应按合同约定，及时向承包人提供所需指令、批准并履行约定的其他义务。由于工程师未能按合同约定履行义务造成工期延误，发包人应承担延误造成的工期。
6.4 如需更换工程师，发包人应至少提前7天以书面形式通知承包人，后任继续行使合同约定的前任的职权，履行前任的义务。
7、项目经理
7.1 承包人项目经理：：职务：
项目经理证号：
7.2 承包人依据合同发出的通知，以书面形式由项目经理签字后送交工程师。工程师在回执上签署和收到时间后生效。
基本供货合同合同编号：
供应商名称：供应商编码： 签订时间： 甲方业务经办人：
鉴于甲方（本合同采购方）为海尔集团内各生产公司（以下称“最终用户”）关于生产用零部件、原材料（以后称“货物”）的指定供应商。鉴于甲方依据乙方（本合同供货方）提交的各项资料经审查认定乙方具有向甲方供货的资格，而且乙方同意向甲方提供符合本合同约定的货物，该货物将被用于可能在全世界不特定的国家销售的产品之上。甲乙双方本着互惠互利、共同发展原则，在平等自愿的基础上，为建立起长期友好的合作关系，于青岛市崂山区高科技工业园海尔路1号签订本合同。 第一条基本合同 1.1完整合同：本合同为双方关于乙方向甲方供货业务的基本合同和全部合同，仅对双方商定的基本条款进行约定。本合同签订之前，双方已经签订的相关合同、协议等与本合同相抵触的
或未涉及到的条款均以本合同为准。 1.2本合同的变更：本合同的变更必须按照本合同的签署程序签署书面补充协议。 1.3本合同附件：在双方往来业务中，与履行本合同相关的协议、合同、传真、订单、图表、信函等均为本合同的有效附件，对双方具有约束力，但与本合同冲突部分除外。除非是按照以上1.2条约定签署书面补充协议，即使本合同附件双方已经签字或盖章对本合同的修改部分也无效。 1.4具体合同：双方之间按照以下第二条约定的程序达成具体合同，乙方接受或被视为接受甲方订单之时具体合同成立。具体合同受本合同的约束。 第二条具体合同 2.1订单的形式：乙方具体供货的品名、产品型号、数量、供货时间及商标以甲方的订单为准。甲方每天通过B2B网或其它书面形式下达采购需求计划与采购订单。乙方通过采购需求计划
劳动合同的撰写与必备条款约定策略及技巧 主办：上海普瑞思管理咨询有限公司 时间：2010年12月10-11日深圳；12月17-18日上海；12月24-25日北京 费用：2500元/人（包括授课费、讲义、证书、午餐等） 课程背景 《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国就业促进法》，已经自2008年1月1日起实施。《劳动争议调解与仲裁法》于2008年5月1日正式实施, 新法的实施对企业人力资源管理乃至企业全面经营管理将产生深远的影响。 为了适用新劳动合同法的规定，规避人力资源管理风险，企业应重新更新与撰写本单位的劳动合同、员工手册、培训协议、保密协议、绩效考核与薪酬管理制度、岗位变更与晋升制度等各种合同、协议与人事管理制度。为了帮助企业完成新劳动合同法下的人力资源制度的变更与撰写，中国劳动争议网在组织专家编写《新法下的人力资源操作与风险规避指引手册》（点击了解内容）的基础上，特推出基于规避人力资源管理风险的《新法下的人力资源管理制度设计与风险规避》培训课程。 课程大纲 第一部分、企业应对策略 一、新法下人力资源工作的新思路 （一）劳动合同的订立 1、签订劳动合同对企业的利弊； 2、规避无固定期限合同的续签； 3、企业订立劳动合同的常见误区。 （二）员工的招聘 1.应届大学毕业生招录用管理中的风险应对; 2.录用手续的办理、新员工入职登记表的设计要求及必备内容; （三）员工培训、考核及薪酬福利政策的制定 1、如何约定专门培训后的合同期或服务期和违约赔偿条款; 2、培训协议制定的技巧； （四）员工跳槽与辞退风险的控制与防范 1、员工违纪及辞退 2、跳槽员工违约责任的追究及赔偿 3、辞退不能胜任工作、违纪员工的实务技巧 4、如何避免辞退员工时的法律风险 5、如何与核心员工签订离职保密及竞业限制协议 二、企业应对新法的策略与措施 1、劳动合同的撰写与必备条款约定策略及技巧； 2、企业招聘中的风险与应对 3、企业薪酬福利制度设计中的新风险与规避 4、无固定期限合同签订与风险规避策略；
基本供货合同 合同编号： 供应商名称： 供应商编码： 签订时间： 甲方业务经办人：
鉴于甲方（本合同采购方）为海尔集团内各生产公司（以下称“最终用户”）关于生产用零部件、原材料（以后称“货物”）的指定供应商。鉴于甲方依据乙方（本合同供货方）提交的各项资料经审查认定乙方具有向甲方供货的资格，而且乙方同意向甲方提供符合本合同约定的货物，该货物将被用于可能在全世界不特定的国家销售的产品之上。甲乙双方本着互惠互利、共同发展原则，在平等自愿的基础上，为建立起长期友好的合作关系，于青岛市崂山区高科技工业园海尔路1号签订本合同。 第一条基本合同 1.1完整合同：本合同为双方关于乙方向甲方供货业务的基本合同和全部合同，仅对双方商定的基本条款进行约定。本合同签订之前，双方已经签订的相关合同、协议等与本合同相抵触的或未涉及到的条款均以本合同为准。 1.2本合同的变更：本合同的变更必须按照本合同的签署程序签署书面补充协议。 1.3本合同附件：在双方往来业务中，与履行本合同相关的协议、合同、传真、订单、图表、信函等均为本合同的有效附件，对双方具有约束力，但与本合同冲突部分除外。除非是按照以上1.2条约定签署书面补充协议，即使本合同附件双方已经签字或盖章对本合同的修改部分也无效。 1.4具体合同：双方之间按照以下第二条约定的程序达成具体合同，乙方接受或被视为接受甲方订单之时具体合同成立。具体合同受本合同的约束。 第二条具体合同 2.1订单的形式：乙方具体供货的品名、产品型号、数量、供货时间及商标以甲方的订单为准。甲方每天通过B2B网或其它书面形式下达采购需求计划与采购订单。乙方通过采购需求计划可对甲方未来订单进行预测，提前进行供货准备，B2B采购需求计划可根据甲方实际情况变动，对甲方无约束力；甲方下达的订单具有法律效力，乙方应在十二小时内或甲方订单之上要求的期限内确认或反馈意见，超期未确认或未反馈视同接受甲方订单，具体合同生效；若无正当理由，乙方不得拒绝接受订单。 2.2交货：乙方根据甲方下达的订单从网上下载送货单，并严格按订单规定数量、时间进行JIT准时送货。
物资采购合同书范本 物资采购合同 合同编号：________ 买方：________ 法定住址：________ 法定代表人：________ 职务：________ 托付代理人：________ 身份证号码：________ 通讯地址：________ 邮政编码：________ 联系人：________ 电话：________ 传真：________ 帐号：________ 电子信箱：________ 卖方：________ 法定住址：________ 法定代表人：________ 职务：________ 托付代理人：________ 身份证号码：________ 通讯地址：________ 邮政编码：________ 联系人：________ 电话：________ 传真：________ 帐号：________ 电子信箱：________ 依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，买卖双方在平等、自愿、公平、将来信用的基础上就建材买卖事宜达成协议如下： 第一条标的、数量、价款及交（提）货时刻（注：空格如不够用，能够另接）第二条质量标准：国家标准________________ 行业标准_______ 企业标准_______ 第三条包装标准 标的物包装必须牢固，卖方应保障商品在运输途中的安全。买方对商品包装有特别要求，双方应在合同中注明，增加的包装费用由买方负担。 第四条合理损耗标准及计算方法：_________ . 第五条定金 买方应在年月日前向卖方交付总价款________ %的定金（此比例不得超过20%），卖方交货后，定金抵作价款。买方违约中途解除合同的，无权要求返还定金；卖方违约中途解除 合同的，应双倍返还定金。 第六条交货验收 1. ___________________________________________ 交货：交货方式为（卖方送货/买方取货）；交货时刻：_______________________________ ；交货地点： _______
_____ 年冷柜产品工程人员工作合同 甲方：_______ 乙方：_________________ 为充分调动乙方积极性、主动性，使乙方成为自主创新、自我增值的SBU创造更多的有价值定单，最大限度满足市场直供用户对海尔冷柜产品的需求，有效扩大产品的市场美誉度和占用率，特签定此工作合同。 一. 权利与义务： 1.乙方负责通过开拓工程渠道实现产品销售（□饮品□冷食□团 购□医疗）。 2.乙方应积极搜集市场需求信息，积极创造有价值的市场定单。 3.乙方应对每一个项目的洽谈、签约、生产、开票、送货、回款、 激励兑现等实行全过程监控。 4.乙方应视需要定期或不定期走访市场一线，聆听老客户意见，寻 找新客户，满足新老客户的需求，并及时反馈市场信息。 5.乙方完成所确定的市场目标，有索酬的权利。 二. 工作流程： 1.甲方根据去年工作业绩和今年市场容量测算，确定乙方年度和月 度目标。 2.将市场需求信息准确及时地反馈给商品开发部和定单执行部门， 争取每一笔有价值定单。 3.与客户签定工程供货合同报审后并严格履行，积极维护企业利益 和市场信誉。
4.建立《工程渠道销售控制台帐》，全过程监控和推进每一个工程项 目。 5.及时与客户沟通，了解其意见和需求变化，及时回笼货款并争取 后续定单。 三. 考核细则： 1.资源存折管理：存入项包括销售提成、清回以前年度其他人员造 成的逾期货款的提成等，支出项包括未回收货款及保证金的负债、 费用报销、月度市场工资、年终奖励等。 1.1.根据每个客户当月销售额按分段累进比率计算提成金额，存入资 源存折： 注：A.老客户是指建立业务关系半年以上，且累计一次以上追加定单的客户。 B.计算公式：存入金额=刀（客户销售额*比例+速算增加数）*难度系数12按尚未回款的销售额相对应的提成的 70%乍为负债，记入资源存折支出项。 13工程项目中需要支付竞标保证金及质量保证金的，按保证金金额 的 10%作
实训学员业协议书样本(实用版) Sample of trainee industry agreement (practical version) 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号：XX-2020-01
实训学员业协议书样本(实用版) 前言：合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。本文档根据合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义， 便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 订立协议各方： 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 丙方：_________学员（以下简称丙方） 为了发展甲方对日软件外包技术人才培养业务，与乙方 进行合作，使用乙方开发设计的软件实训案例产品及软件产品服务。甲、乙双方联合对丙方进行技术项目实训培养。 为了确保本协议中甲、乙、丙各方的责任和义务，本协 议在坚持平等的原则上达成如下协议。 第一条、实训宗旨 甲方与丙方通过媒介咨询达成需要开发技术深造培养的 一致共识。乙方依据企业研发设计生产的技术优势，为甲方、丙方提供嵌入式产品课程体系实训和产品实训服务，满足甲方、
丙方的开发技术深造需求，并在产品实训培养考核结束，与实训考核合格者按本协议之规定签订劳动合同。 第二条、实训学员条件 2.1学员须具备国家正规院校计算机、电子、自动化等相关专业理工类专科及本科（具备学士学位）或以上学历，专科的招收比例不高于25%； 2.2须提交的证明材料有：自荐信、身份证复印件；毕业证书、学位证书的原件和复印件； 2.3学员须通过乙方的笔试、面试、体检，符合条件者才能参加实训。 第三条、实训实施 3.1乙方承担全部的培训师资和场地 3.2实训周期6个月，共计920个学时；（包括法定假日、节日） 3.3实训费用： JAVA实训方向：8000元/人，实训教材费用600元/人（多退少补）
内蒙古中创汇通工程有限责任公司合同编号 . 物资采购合同 工程名称： 供应商： 签订地点： 签订时间：
物资采购合同 甲方（采购单位）：内蒙古中创汇通工程有限责任公司 乙方（供应单位）： 经甲、乙双方友好协商，本着平等互利的原则，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，现就乙方向甲方供应生产物资事宜，达成一致意见，为明确双方权利和义务，特订立本原材料采购合同范本： 一、工程名称： 二、工程地点： 三、合同签订时间：年月日 四、经双方协商同意物资供应方式以第种方式进行： 1、固定价合同，在合同执行过程中，除非甲方要求变更原定的承包内容，乙方单位不得要求变更承包总价； （1）产品名称：。 （2）规格型号：。 （3）运费承担方式：。 （4）供应商品总价：元（含税）； （5）质量要求：。 2、计量价合同，以实际供应清单和单价表为计算包价的依据（含税）； （1）
（2）运费承担方式：。 （3）质量要求：。 五、交货的时间、地点： 1、交货的时间：年月日。 2、交货的地点：乙方负责将货物送达甲方指定的地点。 六、验收的标准、方法及提出异议的期限： 1、验收标准：按本合同约定的技术质量要求作为验收标准。 2、验收方法：甲方组织验收，由甲方质检部门出具进货环节的验收结论。 3、异议期限：如有质量异议，甲方在货到一个月内向乙方提出，乙方应在接到甲方异议的7天内做出书面答复，逾期则视为乙方同意甲方提出的异议和处理意见。 4、甲方进货环节的质量验收结论并非该货物质量的最终结论。 七、经双方协商一致决定采取以下第种方式进行价款的拨付及结算方式： 1、货到付款：货物运到甲方后，经检验合格，卸货后3日内付款。 2、货款月结：适用于小宗物资不定期采购，即以月为单位由乙方统计材料供应的种类、数量以及合计金额，经由甲方确认签字后生效付款，货款在3日内支付。 通用条款：（1）合同价款的支付必须以银行转帐的形式办理，付款时发包人不得以现金方式向承包人支付采购费用； （2）办理支付手续为：乙方应在甲方在付款同时出据“增值税专用/普通发票以及收款收据”作为收款凭证。 八、甲乙双方违约责任： 1、乙方承诺完全有能力按甲方的要求确保本合同项下货物的供应，不会影响甲方的正常生产，不会以旺季生产能力不足等理由拒接甲方订单或擅自将甲方订单转包给其他公司生产。乙方不能交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的 %（通用产品的幅度为1—5%，专用产品的幅度为10%—30%）的违约金。 2、乙方所交产品品种、型号、规格、花色、质量不符合合同规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价；如果甲方不能利用的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换或包
创作编号：BG7531400019813488897SX 创作者：别如克* 家电购销合同 购货方：供货方： 兹购方向供方采购以下产品，经双方友好协商，达成如下协议： 一、产品清单
二、应付总金额（RMB）：人民币伍拾叁万捌仟伍佰玖拾壹整（￥538591） 三、付款方式 开户名：________________ 开户银行： 账号： 四、包装要求：纸箱包装，纸箱不回收 五、运输方式市内送货及运费负担由乙方负责。 六、双方约定事项 1．供方保证在合同规定的时间内向购方提供上述产品，不耽误购方的采购计划。2．购方收到货物的24小时内必须将货物检验完毕，并和供方随货出库单核对，如发现诸如水渍、外包装毁坏等可能导致产品受损的情况，应于收到货物后四十八小时内书面通知供方，在此期限内购方没有提出书面异议的，供方将视同购方收妥货物。 九、产品质量承诺 自购方收到产品起算，只要是属于产品本身质量问题，供方承诺，一个月内包换，终身维修，终身提供技术支持。 十、不可抗力及争议解决方式 1．产品购销双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。 2．双方合同履行过程中发生争执的，双方应协商解决或请求调解。 十一、未尽事宜，由双方协商解决，或向供货方所在地法院提请诉讼。 十二、合同生效及失效 本合同一式两份，购销双方各执一份，经双方签字盖章后生效，传真件有效。 本合同生效时限，以双方中的一方最终签订日期为准，产品服务期起始同日计算。
在购方购买的产品服务期或保修期结束之日起，本合同自动失效 供货方：____________________ 购货方：（盖章） ____________ _______年_______月_______日________年_______月 _______日 创作编号：BG7531400019813488897SX 创作者：别如克*
篇一：184 海尔市场部的劳动合同 年冷柜产品工程人员工作合同 甲方：冷柜事业部乙方： 为充分调动乙方积极性、主动性，使乙方成为自主创新、自我增值的sbu，创造更多的有价值定单，最大限度满足市场直供用户对海尔冷柜产品的需求，有效扩大产品的市场美誉度和占用率，特签定此工作合同。一．权利与义务： 1.乙方负责通过开拓工程渠道实现产品销售(□饮品□冷食□团购□医疗)。 2.乙方应积极搜集市场需求信息，积极创造有价值的市场定单。 3.乙方应对每一个项目的洽谈、签约、生产、开票、送货、回款、激励兑现等实行全过程监控。 4.乙方应视需要定期或不定期走访市场一线，聆听老客户意见，寻找新客户，满足新老客户的需求，并及时反馈市场信息。 5.乙方完成所确定的市场目标，有索酬的权利。二．工作流程： 1．甲方根据去年工作业绩和今年市场容量测算，确定乙方年度和月度目标。 2．将市场需求信息准确及时地反馈给商品开发部和定单执行部门，争取每一笔有价值定单。 3．与客户签定工程供货合同报审后并严格履行，积极维护企业利益和市场信誉。 4．建立《工程渠道销售控制台帐》，全过程监控和推进每一个工程项目。 5．及时与客户沟通，了解其意见和需求变化，及时回笼货款并争取后续定单。三．考核细则： 1．资源存折管理：存入项包括销售提成、清回以前年度其他人员造成的逾期货款的提成等，支出项包括未回收货款及保证金的负债、费用报销、月度市场工资、年终奖励等。b.计算公式：存入金额＝∑(客户销售额*比例+速算增加数)*难度系数 1.2.按尚未回款的销售额相对应的提成的70%作为负债，记入资源存折支出项。 1.3.工程项目中需要支付竞标保证金及质量保证金的，按保证金金额的10%作为负债，记入资源存折支出项(特大金额的项目报批准后可适当调低比例)。 1.4.货款及保证金提前回收或在到期后一个月内回收的可全额冲减负债； 到期后2个月内回收的部分只能冲减50%负债； 2个月以上3个月以内回收的部分不再冲减负债； 3个月以上未收回的货款加倍负债直至清回后方可冲减加倍部分的负债；对形成坏帐或转清欠部门清理的应收货款，按10%增加负债。 1.5.清回以前年度他人造成的逾期货款或保证金的，按0.5%存入资源存折；造 成欠款的责任人仍在岗的，应按相同金额从相关责任人资源存折中扣减。 1.6.费用报销：按标准审核报销样机费、差旅费、通讯费、业务招待费礼品费 等，并从资源存折上支出。 1.6.1.手机费每月限600元以内实报实销(应向费用审核员提供通话明细)。 1.6. 2.业务费每月限2000元以内实报实销(应列明每次事由)。 1.6. 3.特殊费用应事先向分管领导报批。1.6. 4.其他事项及费用标准参照本部、事业部规定执行。 1.7.兑现月度市场工资及年终奖励均从资源存折上支出，应在确保资源存折期末 余额为正的前提下兑现年终奖励。 1.8.资源存折负债金额超过5万元(期末余额超过-5万)立即报警，由责任人在 规定期限内反思和清理业务中的遗留问题。 2. 月度及年度考核与兑现： 2.1.月度考核：按《市场工资计酬表》考核兑现月度岗位工资。月度基薪由市场 部按工程渠道和产品等的不同分别制定报批,月度考核主项与销售额和毛利完成率挂钩。2.1.1.销售额：月度计划由市场部分解下达，实际值以“商流工程分销系统”的
物资采购合同 甲方（供应方）名称：乙方（采购方）名称： 通信地址：通信地址： 联系人：联系人： 电话：电话： 乙方向甲方采购，为规范交易行为，保护双方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，经双方协商订立本采购合同，以资共同遵守。 1、采购物资说明(如有更多选项内容,可附录) 2、技术指标： 。 3、质量要求：甲方提供的物资必须达到国家标准或乙方所要求的质量标准(标准名称及编号) 。甲方须随物资批次提供相应的质量保证书、合格证、及其它相关资料。
2、品质保证 2.1甲方承诺提供给乙方的“采购物资”是全新品，包装完好，外观无瑕疵，性能稳定可靠、满足合同要求，数量完整无缺。 2.2本批次采购物资质量期保证约定：。 3、交货： 3.1交货方式（打√选一）（1）甲方送货；（2）乙方自提。 3.2甲方于本合同签署之日起日内，将乙方采购的物资全部送达指定的交货地点____ ，所发生的运费由承担。 3.3甲方应在发货前日内，向乙方验收人提供送货信息（包括合同号、品名、型号规格、数量、重量和体积的约数、交货时间、地点、运输安排、甲方代表人）。乙方应作好相应准备。 3.4本合同所有物资运抵乙方指定地点后，双方代表共同对数量及外观进行清点验收。验收签字前发现物资有短缺或损伤，应由甲方负责及时补足或更换，其相关费用由甲方负担。双方验收无误后，乙方代表在甲方的送货单上签字，签字后货物灭失或毁损的风险随之转移。若甲方代表人未能同时到场，视为甲方认可乙方的清点结果。 4、物资验收及复检： 4.1乙方按本合同约定的质量标准要求对本批次物资进行验收。如需复检时，甲方同意乙方到乙方指定的有资质的检测机构进行复检。 4.2复检后证明抽样物资合格的，复检费用由乙方承担；若复检后证明抽样物资不合格，乙方应及时通知甲方无偿予以更换，并由甲方承担该复检费用，甲方须于乙方另行指定的交货日期前交付最终合格品，否则为合同违约行为，执行违约条款8。
工程采购合同协议书文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089
材料采购合同 合同编号： 购货单位：（简称甲方） 供货单位：（简称乙方） 为明确甲乙双方的责任及权利，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关规定，本着公平、公正、互惠、互利的原则，经甲乙双方充分并友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。 第一条：工程名称： 第二条：交货地址： 第三条：材料的供应要求及价格要求 按照现场材料要求和公司战略合作伙伴单位的情况对工地材料进行采购。 第四条、交货方式及费用负担 1、乙方在合同签订后按合同规格、数量开始供货，运费由乙方承担。 第五条、质量标准及异议期限
1、乙方应严格按照相关材料的技术要求和国家（行业）的相关质量标准执行，确保所供材料的质量。并提供产品的合格证和检测报告及企业三证。 2、甲方在收到货物后若有异议须在 5 日内以书面提出，如属质量问题由乙方负责。 第六条、验收方法 乙方须按甲方的要求送货，货到现场后，在现场车上或场地堆放后由甲方按物品的特性及行业惯例进行验收。如甲方认为乙方送货的数量与送货单数量不符的，则可以随时抽检，如数量超过误差范围的或有弄虚作假情形的，则甲方有权终止合同。 第六条：付款方式 1、款项以支票或转账方式支付； 2、颜色产品订货前无预付款； 3、每次付款前乙方需提供3%增值税普通发票。 第七条：结算方式 乙方每次供货提供随车供货数量小票，以甲方工地指定代表签字小票为依据进行结算。
第八条、违约责任 1、乙方提供的产品如因质量问题影响甲方不能顺利通过政府相关部门的验收, 乙方必须承担由此引起的经济损失及相关法律责任。 2、如甲方原因不能按合同第六条付款方式付款的，应向乙方偿付逾期付款部分的利息，并按延期付款时银行活期存款利率计算利息。同时，乙方有权中止合同、停止供货并追回已发材料货款。 第九条：约定事项 1、甲方应提前 7 天以电话或传真方式将用料计划（材料名称、数量、联系地点、负责人、签收人、电话等）通知乙方备料。如有变动，甲方必须以传真的方式通知乙方。 2、乙方在同意并确定供货后，如不能及时供货，则所有损失由乙方负责，甲方有权终止合同。 3、乙方工作人员送货到甲方所指定的工地时，必须服从工地收货人员的指挥，将材料卸放在指定的位置，如因不听从指挥知乱堆放而造成工期延误或其他损坏的，则由乙方承担全部责任。 4、乙方相关人员进入工地时必须佩戴安全帽，做好其他相关安全防护措施，远离施工作业面，并随时接受甲方相关人员的监
劳动合同依法订立即具有法律约束力，当事人必须履行劳动合同规定的义务和权利。如果你要准备劳动合同,可以来参考一下.下面就是给大家带来的最新版2021企业劳动合同5篇，希望能帮助到大家! 2021劳动合同一 用人单位:(以下简称甲方) 被聘用人：(以下简称乙方) 因甲方承建江北区海尔路油毛毡片区雨污水管网改建工程施工需要，为了加强施工技术力量，决定聘用乙方为该工程质检员，为了明确双方在今后工作中的责、权、利关系，经协商一致，具体订立以下合同条款： 一、工程名称：江北区海尔路油毛毡片区雨污水管网改建工程 二、工程地点：江北区海尔路油毛毡片区 三、乙方工作岗位职责范围： 1、在项目负责人领导下，负责检查监督施工组织设计的质量保证措施的试验，组织建立各级质量监督体系。 2、严格监督进场材料的质量、型号和规格。监督班组操作是否符合规程。 3、按照规范规定的分部分项工程的检验方法和验收评定标准、正确的进行自检和实测实量，报各项检查表格。对不符合工程质量评定标准质量要求的分部分项工程，提出返工意见。 4、提出工程质量通病的防治措施，制定新工艺、新技术的质量，保证措施建议。 5、对工程的质量事故进行分析，提出处理意见。 四、聘用期限：自合同签订之日起至本工程竣工之后合同自动终止。 五、工资待遇： 乙方的工资计算、发放： 1、乙方实行月工资，每月 4000元人民币、不足一月按月工资/天数计算。工资包括各种福利待遇。 2、乙方可在工程期间预支生活费，不超过每月工资的百分之三十。 3、工资发放时间是每月若发放日适逢周末或节假日，则顺延至节假日结束。 六、考勤制度：乙方每月出勤率应达到25天以上，否则，每月出勤率少于五天时，建设单位所进行的处罚由乙方承担，从工资款中扣除。
如有你有帮助，请购买下载，谢谢！ 80页
如有你有帮助，请购买下载，谢谢！ 1.目的 为适应海尔地产（集团）有限公司（以下简称“集团“）的发展需要，规范集团在经营过程中的合同行为，防范法律风险，保障集团权益，根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》等法律法规，以及集团章程的规定，特制定本办法。 2.适用范围 2.1.本办法原则上适用于集团、集团各职能部门及所有的下属公司。即集团的所有下属公司的合同管理均参照本办法执行，合同审核的职能除经集团授权的外均由集团部门行使。（针对下属公司有关合同审核的规定参见本办法5.6下属公司的合同管理） 3.术语和定义 3.1.合同：指集团在经营、管理以及拓展业务的过程中，与其他法人、非法人组织或自然人设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。 3.2.采购合同：指项目工程实施过程中，签订的咨询服务、工程施工、设备材料等方面的合同，包括但不限于有关设计、造价咨询、监理、装饰、电梯及空调等设备材料采购、建筑安装施工等方面的合同。 3.3.非采购合同：指上述采购合同以外的各类合同，包括但不限于合资、合作、并购等投资类合同；融资和担保合同；房地产开发和交易合同等合同。 3.4.标准合同：包括格式合同和示范文本。格式合同是指国家有关部门就某一类业务预先拟订标准格式并经常反复填写使用的合同。示范文本是指集团针对签订合同中经常发生的问题，根据法律、法规的规定，结合业务实际情况，将某一类业务签订合同时的必备条款列出来，形成合同文书格式，供合同主办人员在与对方签约时使用的合同范本。对于合同对方当事人在经济活动中的特殊要求，当事人可以提出符合自己特殊要求的条款，经协商达成一致。 3.5.集中采购：由集团成本管理中心统一组织、管理的采购。 3.6.台帐：指集团或下属公司对其签署的合同进行备案，划分类别进行编号、登记，并监督和记录履行结果的表格。 3.7.重大合同：指合同标的达到或超过100万元或以上的，或者虽然低于该标准但法律关系复杂，且对集团利益有重要影响的合同。该重大合同的额度标准仅适用于集团，下属公司将根据其不同的业务性质在企业内部管理的文件中分别另行规定。 3.8.主办部门：指在业务范围内，直接参与和对方当事人谈判，起草相关合同，并经集团审核、批准后实际履行的部门（包括集团部门和下属公司）。 3.9.合同经办人：指经集团或下属公司委派，就某一项目进行洽谈和订立合同的人员。 4.职责 4.1.合同主办部门职责:合同主办部门负责办理合同的签订、变更、转让、解除、终止等有关事宜，主要职责为： 4.1.1.组织、参与合同的洽谈，就合同的各项条款与对方当事人达成一致； 页
物资采购合同书 物资采购是企业舞弊的高发领域,也是企业管理关注的重点,物资采购合同书是怎么一回事呢?以下是在我为大家整理的物资采购合同书范文，感谢您的阅读。 物资采购合同书范文1 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定,甲乙双方本着平等、自愿、诚实、守信用的原则,经友好协商,签订本合同。 一、采购货物名称详见附录。 二、合同价款 1、合同价款根据采购货物的市场价格进行计价，附件为采购货物单价。 2、付款方式：以银行转账或电汇形式付款。 三、质量标准(或技术指标)，按下列第(3)项执行： (1)按国家标准执行; (2)按部颁标准执行; (3)由甲乙双方商定技术要求执行。(在合同中必须写明执行的标准代号、编号和标准名称。对成套产品，合同中要明确规定附件的质量要求;对某些必须安装运转后才能发现内在质量缺陷的产品，除主管部门另有规定外，合同中应具体规定提出质量异议的条件和时间;实行抽检验质量的产品，合同中应注明采用的抽样标准或抽验方法和比例;在商定技术条
件后需要封存样品的，应当由当事人双方共同封存，分别保管，作检验的依据。) 四、包装标准、包装物的供应与回收：不回收。(产品的包装，国家或业务主管部门有技术规定的，按技术规定执行：国家与业务主管部门无技术规定的，由甲乙双方商定。产品的包装物，除国家规定由甲方供应的以外，应由乙方负责供应。) 五、交货方式、时间、地点及接货人，运输方式 1、交货方式，按下列第(3)项执行：(1)乙方送货(2)乙方代运(乙方代办运输，应充分考虑甲方的要求，商定合理的运输路线和运输工具);(3)甲方自提自运。 2、交货时间：按甲方规定的时间进行交货。 3、交货地点：乙方货仓。 4、接货人：甲方人员。 5、运输方式：甲方自提货物。 6、费用承担：甲方负责。 六、验收标准、方法、地点、时间及提出异议形式及期限 1、验收标准：按照采购单上采购的货物、数量、质量进行验收。 2、验收方法：按照货物验收标准。 3、验收地点：乙方货仓。 4、验收时间：甲方提货前一天。 5、提出异议形式及期限：对乙方采购的货物数量、质量上有所异议时，乙方应积极配合按甲方要求进行换购。
建筑工程采购合同完整版 In the legal cooperation, the legitimate rights and obligations of all parties can be guaranteed. In case of disputes, we can protect our own rights and interests through legal channels to achieve the effect of stopping the loss or minimizing the loss. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
建筑工程采购合同完整版 下载说明：本合同资料适合用于合法的合作里保障合作多方的合法权利和指明责任义务，一旦发生纠纷，可以通过法律途径来保护自己的权益，实现停止损失或把损失降到最低的效果。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 采购方（以下简称“甲方”）： 法定代表人： 营业执照号码： 地址： 电话： 传真： 供货方（以下简称“乙方”）： 法定代表人： 营业执照号码： 地址： 电话：
传真： 本合同由甲乙买卖双方订立，根据本合同规定的条款，买方同意购买，卖方同意卖出下列物资： 一、乙方向甲方供应以下产品： 1、商品名称： 2、单价： 3、商品数量： 4、单品总额： 5、总金额： 以上价格含税，运费、包装费、装卸费等所有费用。经投标确定，买卖双方就物资采购事宜，在平等互利的基础上达成一致意见。为保护双方的合法权
1.目的 为了保护劳动合同双方当事人的合法权益，依法确立劳动关系，促进劳动关系和谐稳定发展，根据《中华人民XX国劳动法》及国家、地方有关的劳动人事法规，结合集团的实际情况，特制定本办法。 2.适用X围 适用于集团全体员工。 3.术语和定义 3.1.劳动合同：集团与员工确立劳动关系、明确双方权利和义务的协议。 4.职责 4.1.人力资源中心 4.1.1.负责劳动合同的日常管理工作； 4.1.2负责劳动合同签订方案的设计； 4.1.3.负责劳动合同文本的制作； 4.1.4.负责劳动合同签订的相关组织工作； 4.1. 5.负责对集团一方所持劳动合同的保管； 4.1.6.负责处理劳动合同争议。 5.工作内容 5.1订立和变更劳动合同的原则 5.5.1订立和变更劳动合同，应当遵循平等自愿、协商一致的原则，不得违反法律、法规和有关规章的规定。 5.5.2劳动合同依法订立即具有法律约束力，当事人必须履行劳动合同规定的义务。 5.2劳动合同的订立、续订和相关约定 5.2.1订立对象：集团实行全员劳动合同制，凡由集团签发《岗位聘任通知》的人员均需与集团签订劳动合同。具体订立对象： ?集团总部工作的员工； ?由集团任命的下属公司总经理、副总经理及财务总监； ?由集团外派外地下属企业工作的人员。 5.2.2订立形式：
5.2.2.1由海尔地产（集团）XX向员工签发《岗位聘任通知》，根据工作需要，以集团或下属公司法人主体作为劳动合同签订主体单位，与员工签订《劳动合同》。 5.2.2.2劳动合同签订主体单位的法人代表或法人代表的委托人，代表集团（企业方）与员工签订劳动合同。 5.2.2.3劳动合同文本由集团人力资源中心提供，一式二份，集团与员工各执一份。劳动合同自双方当事人签字之日起生效，集团与员工对劳动合同的生效日期或生效条件另有约定的，从其约定。 5.2.3合同签订： 5.2.3.1新进员工自报到之日起二周内，集团应与其订立书面劳动合同（特殊情况除外），首次劳动合同期限原则上不低于一年（特殊情况另行约定）。当年4月1日（含）以前报到的员工，合同期满日期为次年的3月31日；当年4月1日以后报到的员工，合同期满日期为第三年的3月31日。 5.2.3.2试用期约定：新员工首次劳动合同约定试用期为三个月。 5.2.3.3新员工试用期满，完成评估并转正后，由集团签发《岗位聘任通知》。 5.2.4合同续订： 5.2.4.1劳动合同期满，经集团与员工双方协商一致，可续订劳动合同。由集团人力资源中心根据员工上一年度的绩效考核结果，确定续签人员，经集团领导审批后进行劳动合同续订工作。 5.2.4.2如原劳动合同期满后，双方未办理劳动合同续订手续，员工继续上班，集团未表示拒绝、未通知员工办理离职手续的，则劳动合同期限延续。延续时间至另行签订劳动合同或终止劳动合同时止，但延续的最长期限不得超过原合同的期限。 5.2.5特殊约定： 5.2.5.1服务期约定：凡属集团出资招聘、培训或提供住房、交通工具等其他特殊待遇的员工，在订立劳动合同时，需规定相应的为集团服务的期限。员工在规定的服务期内，因个人原因辞职或违纪被集团辞退的，应按约定的违约金作全额或部分赔偿。5.2.5.2保守商业秘密约定：为保守集团商业秘密，在订立劳动合同时，对一些涉及集团商业秘密的岗位，需另行签订XX协议。XX协议作为劳动合同的附件，具有同等法
( 协议范本 ) 甲方：_____________________________ 乙方：_____________________________ 日期：__________年______月______日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 实训学员就业协议书精装版 The agreement concluded by the parties after reaching a consensus through equal consultation stipulates the mutual obligations and the rights they should enjoy.
实训学员就业协议书精装版 订立协议各方： 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 丙方：_________学员（以下简称丙方） 为了发展甲方对日软件外包技术人才培养业务，与乙方进行合作，使用乙方开发设计的软件实训案例产品及软件产品服务。甲、乙双方联合对丙方进行技术项目实训培养。 为了确保本协议中甲、乙、丙各方的责任和义务，本协议在坚持平等的原则上达成如下协议。 第一条、实训宗旨 甲方与丙方通过媒介咨询达成需要开发技术深造培养的一致共识。乙方依据企业研发设计生产的技术优势，为甲方、丙方提供嵌入式产品课程体系实训和产品实训服务，满足甲方、丙方的开发技
术深造需求，并在产品实训培养考核结束，与实训考核合格者按本协议之规定签订劳动合同。 第二条、实训学员条件 2.1学员须具备国家正规院校计算机、电子、自动化等相关专业理工类专科及本科（具备学士学位）或以上学历，专科的招收比例不高于25%； 2.2须提交的证明材料有：自荐信、身份证复印件；毕业证书、学位证书的原件和复印件； 2.3学员须通过乙方的笔试、面试、体检，符合条件者才能参加实训。 第三条、实训实施 3.1乙方承担全部的培训师资和场地 3.2实训周期6个月，共计920个学时；（包括法定假日、节日） 3.3实训费用： JAVA实训方向：8000元/人，实训教材费用600元/人（多退少补）
物资设备购销合同范本 众所周知,企业任何生产经营活动的开展都离不开物资设备,而物资设备的采购和管理就显得尤为重要。那么物资设备购销合同是怎样的呢?以下是在小编为大家整理的物资设备购销合同范文，感谢您的阅读。 物资设备购销合同范文一甲方： 乙方： 签订地点： 为了增强甲乙双方的责任感，保护双方的合法权益，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。 1. 产品名称、规格、数量、金额：总价(人民币大写 )： 2.交货方式，按下例第( )项执行; (1)乙方送货; (2)乙方代办运输; (3)甲方自提自运; 3.运输方式： 4.交货地点：东南大学(运费由方负担) 5.交货期限：签定合同后个工作日内 6.包装标准： 7.验收标准： 8.付款方式及期限：
9.质量要求、技术标准、乙方对质量负责的条件和期限： 10.质保期： 11.违约责任： 乙方不能交货或甲方中途退货，乙方逾期交货或甲方逾期付款，应向对方偿付不能交货或退货部分货款 %的违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。 12.执行本合同发生争议，当事人双方协商解决;协商不成的，向合同签订地人民法院起诉。 13.其它事项： 14.招投标文件为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力(本条款适用于招投标项目)。 15.本合同由甲、乙双方共同签订，合同一式五份，甲方四份、乙方一份。自双方签字、盖章之日起生效。 甲方：乙方： 年月日： 物资设备购销合同范文二供方： 需方： 双方根据《中华人民共和国合同法》和贵州明城招标有限公司的《中标通知书》(明诚通[20xx]ZG20xx)及相关法律规定，经过协商后达成以下协议： 二、质量要求技术标准：所供设备符合国家质量标准，供方负责安装使用的技术培训，并认真解决安装和使用中出现的问题。
STANDARD CONTRACT SAMPLE (合同范本) 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订日期：____________________ 编号：YB-HT-044293 工程设备采购合同样本(合同
工程设备采购合同样本(合同示范文 本) 工程设备采购合同范文1 发包人： (以下简称甲方) 承包人： (以下简称乙方) 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及设备采购项目的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方本着自愿、平等、互利的原则，经友好协商，同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息(如有时)由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款： 一、项目概况： (一)、项目名称：***设备采购、安装项目 (二)、采购设备及安装工作内容： 1、采购设备清单及详细参数 产品的名称、品种、规格、型号、价格、数量和计量单位，详见下表：
2、工作内容：包括设备及相关附属配件定制、采购，运输，储存保管，设备安装、调试，设备试运行，操作培训，环保检测，设备交付给甲方前的管理、维护，设备保修等所有与本次设备采购、安装相关的工作。 二、采购、安装实施地点： 本次设备采购、安装用于。 三、采购、安装期限： 本次采购设备安装期限自201 年月日起，至220xx年月日止。 四、采购、安装费用： 本次采购、安装设备(详合同约定采购清单)中标价合同总价为人民币大写：元，即RMB￥元;此费用包括： 1、包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、保险、代理、培训、税费、达到正常使用的所有随机配件和工具(转运设备的上户、保险费用由甲方承担)、按照行业标准和国内本项设备通用的随机配备和备用工具及附件、系统集成费用和验收合格交付使用之前及保修期内保修服务等等所有其他有关各项的费用。 2、设备安装所需的人工、辅助材料、机械、脚手架等费用; 3、安全文明施工费用; 4、企业管理、税金等其他所有费用。 五、采购、安装要求： 1、乙方须提供全新的货物(含零部件、配件等)，表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。 2、货物必须符合或优于国家(行业)标准，以及本项目招标文件的质量要求