建设工程合同管理试题
一、单项选择题（共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）
1．参加合同法律关系，依法享有相应权利、承担相应义务的当事人指的是（A）。
A．合同法律关系主体B．合同法律关系客体
C．合同法律关系内容D．合同法律关系事实
2．关于无权代理，下列说法正确的是（C）。
A．无权代理行为不能转化为合法的代理行为
B．无权代理是无代理权的行为人以自己名义进行民事和经济活动
C．代理权终止后继续行使代理行为
D．被代理人不可以对无权代理行使“追认权”
3．合同担保方式中，既可以用当事人自己的财产又可以用第三人的财产作担保的是（D）
A．保证B．定金C．留置D．质押
4．依据《担保法》规定，担保人必须是第三人的担保方式是（A）。
A．保证B．质押C．定金D．留置
5．施工合同示范文本中要求，由（A）投保建筑工程一切险。
A．发包人B．承包人C．监理人D．项目经理
6．要约人撤销要约，撤销要约通知应在（B）到达对方。
A．要约到达对方之前B．对方发出承诺之前
C．对方承诺到达要约人之前D．对方承诺生效之后
7．某承诺文件超过要约规定时间1天到达要约人，按照邮寄文件收函邮局戳记标明的时间，受要约人是在要求的时间内投邮，由于邮局错递而延误了到达时间。对此情况，该承诺文件应（C）。
A．因迟到而自然无效
B．必须经要约人发出接受通知后才有效
C．必须经要约人发出拒绝通知后才无效
D．因非受要约人原因的迟到，要约人必须接受该承诺
8．下列关于当事人分立或合并后对合同效力的影响错误的是（D）。
A．不影响合同的效力
B．合同的权利与义务由合并后的新法人或组织继承，仍有效
C．分立的当事人应及时通知对方，并告知合同权利与义务的继承人
D．部分影响合同的效力
9．由于当事人疏忽，合同的部分履行费用负担约定不明确，事后又未能达到补充协议，则该部分费用应由（B）。
A．权利人承担B．义务人承担C．双方平均分担
D．权利人承担主要费用，义务人负连带责任
10．执行政府指导价的合同，当事人一方逾期提货时恰遇政府指导价格上涨，应按（B）执行。
A．原价格B．新价格C．原价和新价的平均价格D．当地市场价格
11．当事人向仲裁机构提出变更对自己合法权益有严重侵害条款的请求后，（B）。
A．当事人在仲裁机构裁定前可拒绝履行该合同
B．仲裁机构可裁定变更该合同
C．仲裁机构可裁定撤销该合同
D．应移交法院判定变更该合同
12．合同中当事人约定了违约金，也约定了定金。合同履行过程中发生违约后，（A）。
A．未违约一方可以选择定金或违约金要求对方赔偿
B．违约一方可以选择定金或违约金承担违约赔偿责任
C．未违约方可以同时采用定金和违约金要求对方赔偿
D．违约金和定金的约定同时无效，需采用其他方式追究违约责任
13．施工合同订立后，发包人有确切证据证明承包人经营状况严重恶化，拒绝支付预付款，这是发包人行使（D）。
A．同时履行抗辩权B．代位权
C．撤销权D．不安抗辩权
14．《合同法》中规定的“缔约过失责任”是指（D）。
A．订立合同时，由于本方对合同风险估计不足，履行过程中受到的损失应由自己负责
B．委托代理人订立合同，由于条款约定不明确导致的损失，应由委托人承担
C．由于本方授权签订合同代表的失误而受到的损失，追究代表人缔约的过失责任
D．因订立合同时对方提供虚假情况而使本方受到损失，要求对方承担赔偿责任
15．当投标人对现场考察后向招标人提出问题质疑，而招标人书面回答的问题和招标文件中规定的不一致时，应以（C）为准。
A．现场考察时招标人口头解释
B．招标文件规定
C．书面函件
D．仲裁机构裁定
16．下列不属于对招标文件核查范围的是（C）。
A．招标文件的组成是否包括招标项目的所有实质性要求和条件
B．招标项目需要划分阶段时，承包工作范围的合同期限是否合理
C．招标文件的形式是否合乎要求
D．是否有限制竞争的条件
17．根据工程特点和现场条件划分合同的工作范围时，主要考虑的因素不包括（D）。
A．施工内容的专业要求B．施工现场条件
C．对总承包投资的影响D．其他因素的影响
18．按照招标投标法律和法规的规定，开标后允许（C）。
A．投标人更改投标书的内容和报价
B．投标人再增加优惠条件
C．评标委员会对投标书中的错误加以修正
D．招标人更改招标文件中说明的评标、定标办法
19．投标文件对招标文件响应的重大偏差，不包括（B）等。
A．提供的投标担保有瑕疵
B．个别地方存在漏项
C．没有按招标文件要求提供投标担保
D．投标文件没有投标人授权代表签字
20．投标人在投标过程中出现（D）时，招标人可以没收投标保证金。
A．投标文件的密封不符合招标文件的要求
B．投标文件中附有招标人不能接受的条件
C．购买招标文件后不递交投标文件
D．拒绝签字确认评标委员会对投标书中错误的修正
21．在选择工程施工分包人方面，监理人有（B）。
A．选定权B．认可权和否决权
C．建议权D．直接指定权
22．《建设工程委托监理合同》规定，（C）不属于委托人的权利。
A．选定工程总承包人
B．要求监理人提供监理工作月报及监理业务范围内的专项报告
C．选择工程分包人的认可权
D．调换总监理工程师的最终认可权
23．对监理工作的要求应当符合（A）的规定。
A．《建设工程监理规范》B．《建设工程委托监理合同》
C．《安全生产条例》D．《委托监理合同》（示范文本）
24．委托人的义务中的协调主要指的是（B）
A．委托人与承包人B．委托人与外部关系
C．监理人与承包人D．承包人与分包人
25．《建设工程委托监理合同》规定，（D）应属于附加监理工作的范围。
A．审查认可施工承包商的施工方案和进度计划
B．不可抗力事件发生后的善后工作
C．发包人与违约承包商终止合同后，新选定的承包商进场施工前需进行的必要准备工作时间
D．发包人要求监理人协助办理的与政府行政管理部门的外部协调工作
26．当委托人因故要求中途终止设计时，应及时通知设计人，已付的设计费（D）。
A．全部退回
B．先退回，另作补偿处理
C．不退，就此结束合同双方义务
D．不退，并还应按实际所耗工时补齐费用
27．因勘察人原因造成的返工，返工后仍不能达到约定条件，承包人应向发包人支付赔偿金，赔偿金额最高不超过（D）。
A．项目的直接损失B．项目勘察费的2倍
C．项目的勘察设计费D．返工项目的费用
28．合同生效后，设计人要求终止和解除合同，设计人应（B）。
A．返还定金并赔偿误工费
B．双倍返还定金
C．返还定金和违约金
D．返还定金并交纳罚款
29．初步设计中包括总体设计和（A）。
A．方案设计B．施工图设计
C．技术设计D．专业设计
30．在设计合同中，判定设计人是否按时完成设计任务，计算设计期限的开始时间是（A）之日。
A．设计人收到定金B．合同签订
C．设计人员勘察现场D．场址选择
31．设计合同规定，办理各设计阶段设计文件的审批工作应由（A）负责。
A．发包人B．承包人
C．监理人D．承包人的委托人
32．发包人经原设计人书面同意后，可委托其他设计单位修改，（C）对修改后的设计文件负责。
A．发包人B．原设计人
C．修改单位D．承包人
33．施工合同示范文本通用条款规定，施工中，发包人供应的材料由承包人负责检查试验后用于工程，但随后又发现材料有质量问题，此时应由（A）。
A．发包人追加合同价款，相应顺延工期
B．发包人追加合同价款，工期不予顺延
C．承包人承担发生的费用，相应顺延工期
D．承包人承担发生的费用，工期不予顺延
34．施工合同示范文本规定，由承包人采购的材料设备在使用前需要进行检验试验，（D）。
A．工作由发包人负责，费用由承包人负责
B．工作由发包人负责、费用由发包人负责
C．工作由承包人负责，费用由发包人负责
D．工作由承包人负责，费用由承包人负责
35．施工合同示范文本规定，当合同文件发生予盾时，应按顺序进行解释。下列排序中正确的是（D）。
A．合同协议书、通用条款、专用条款
B．中标通知书、专用条款、协议书
C．中标通知书、专用条款、投标书
D．中标通知书、专用条款、标准
36．施工中，承包人要求使用特殊工艺，经工程师认可后实施，应由（C）。
A．发包人办理申报手续，发包人承担有关费用
B．发包人办理申报手续，承包人承担有关费用
C．承包人办理申报手续，承包人承担有关费用
D．承担人办理申报手续，发包人承担有关费用
37．施工合同示范文本通用条款规定，在施工过程中，因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误，应当按照（C）处理。
A．增加的费用由承包人承担，延误的工期不予顺延
B．增加的费用由承包人承担，延误的工期相应顺延
C．增加的费用由承包人补偿，延误的工期相应顺延
D．增加的费用由承包人补偿，延误的工期不予顺延
38．施工过程中，如果承包人提出要求使用专利技术及特殊工艺，经工程师批准后，应由（B）。
A．承包人办理申报手续，发包人承担费用
B．承包人办理申报手续，承包人承担费用
C．发包人办理申报手续，承包人承担费用
D．发包人办理申报手续，发包人承担费用
39．按照施工合同示范文本的规定，发包人的主要工作有（C）。
A．保证施工噪音符合环保规定
B．提供进度统计报表
C．开通专用条款约定的施工场地内的交通干道
D．做好施工现场地下管线的保护
40．施工合同的组成文件中，结合项目特点针对通用条款内容进行补充或修正，使之与通用条款共同构成对某一方面问题内容完备约定的文件是（B）。
A．协议书B．专用条款
C．标准条款D．质量保修书
41．接到采购方的书面异议通知后，供货方应在（B）天内，负责处理，否则即视为默认采购方提出的异议和处理意见。
A．7 B．10
C．14 D．15
42．按水泥采购合同现场交货时，实际供货数量少于合同内约定的订购数量，但差额在合理尾差范围内，则采购方应当（A）。
A．按订购数量及时支付货款
B．按实际交货数量及时支付货款
C．待供货方补齐缺少的数量后再支付
D．按订购数量支付，供货方收到货款后补足数量
43．因承包商变更建议造成合同价值减少，应决定一笔费用加入合同价格，这笔费用应按如下确定（B）。
A．该部分工程的价值
B．减少的工程价值乘以规定费率
C．合同价的减少的一半
D．节省的承包单位的直接费的一半
44．FIDIC合同条件规定，工程师视工程进展情况，有权发布暂停施工指令。属于（D）的暂停施工，承包商可能得到补偿。
A．合同中有规定
B．由于不利的现场气候条件影响
C．工程施工安全
D．现场气候条件以外的外界条件或障碍导致
45．FIDIC施工合同条件规定的合同有效期的结束时间是以（C）之日为标志。
A．工程接收证书签发
B．颁发履约证书
C．“结清单”生效
D．提交竣工报表
46．关于工程师对施工进度的监督的描述错误的是（A）
A．承包商每天应向工程师提交进度报告
B．工程师发现进度严重偏离，有权指示承包商修改施工进度
C．工程师批准的修改进度计划，并不意味解除承包商的违约责任
D．工程师有权批准合同工期顺延
47．某采用FIDIC《施工合同条件》的合同中，约定的工程竣工时间为5月1日，承包商在4月15日就完成了施工，并提前通知了工程师，要求在该日期进行竣工检验。但由于外部配合条件不具备竣工检验的要求，直到5月15日工程师才发出竣工检验的通知。经过3天试验后表明质量合格，到5月18日有关各方在验收记录上签字。工程师颁发工程接收证书中注明的竣工日期应为（A）。
A．4月15日B．5月1日
C．5月15日D．5月18日
48．工程师对承包商提交的施工计划的审查不包括（C）。
A．承包商各阶段投入的资金是否能保证计划的实现
B．承包商各阶段投入的机械和人力资源是否能保证计划的实现
C．承包商拟采用的施工方案与同时实施的其他合同是否有冲突和干扰
D．计划实施工程的总工期和主要阶段的里程碑工期是否与合同约定的一致
49．依据FIDIC《施工合同条件》，动员预付款的扣还应当（C）。
A．在首次支付工程进度款时起扣
B．自承包商获得工程进度款累计总额达到合同总价10％那个月起扣
C．自承包商获得工程进度款累计总额达到减去暂列金额的合同总价10%那个月起扣
D．自承包包商获得工程进度款累计总额达到动用预付款的金额那个月起扣
50．施工合同示范文本规定，承包商递交索赔报告28天后，工程师未对此索赔要求作出任何表示，则应视为（C）。
A．工程师已拒绝索赔要求
B．承包人需提交现场记录和补充证据资料
C．承包人的索赔要求已成立
D．需等待发包人批准
二、多项选择题（共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2上以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0．5分。）
51．下列导致委托代理关系终止的是（BCDE）。
A．被代理人取得或恢复民事行为能力
B．代理期限届满或代理事项完成
C．被代理人取消委托或代理人辞去委托
D．代理人死亡或代理人丧失民事行为能力
E．作为代理人或被代理人的法人终止
52．在（BCD）履行过程中发生债权债务，债权人有权行使留置。
A．买卖合同B．保管合同
C．运输合同D．加工承揽合同
E．施工合同
53．有关要约和承诺的说法，错误的是（ACD）。
A．承诺在通知发出时生效
B．要约在到达受要约人生效
C．要约可以撤回，但不可以撤销
D．承诺只能在承诺通知到达要约人时撤回
E．建筑工程合同的投标书是要约
54．《合同法》规定，属于不得撤销要约的情况有（ACD）。
A．要约人确定了承诺期限
B．要约已经到达受要约人
C．要约人明示要约不可撤销
D．受要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同做了准备工作
E．要约人明示要约可以撤销
55．合同无效的法律后果是（ABC）。
A．返还财产
B．赔偿损失
C．追缴财产收归国有
D．折价处理
E．追究刑事责任
56．合同履行地点没有约定或约定不明确的，下列确定方法的表述，正确的是（BD）。A．给付货币的，在给付货币一方所在地履行
B．交付不动产的，在不动产所在地履行
C．交付动产的，在接受动产一方所在地履行
D．履行标的是行为的，在履行义务一方所在地履行
E．除货币和不动产外的其他标的在接受义务一方所在所在地履行
57．对招标人的能力要求包括（ABDE）。
A．能够组织编制招标文件
B．有审查投标单位资质的能力
C．有足够的经济实力和固定场所
D．有组织开标、评标、定标的能力
E．有与招标工作相适应的人员
58．公开招标条件下，所发布的招标公告主要内容包括（CDE）。
A．工程概况B．项目资金来源
C．投标须知D．评标方法E．招标范围
59．有关对开标的说法，正确的是（BCE）。
A．邀请招标不需举行开标会议
B．开标由招标人主持
C．开标后允许评标委员会对投标书中的错误加以修正
D．开标后允许评标委员会更改投标书的内容
E．投标书经启封后不得再更改评标方法
60．设计投标书的评审内容包括（ABCD）。
A．设计方案的优劣
B．投入产出、经济效益分析
C．设计进度快慢
D．设计资历和社会信誉
E．设计投标书的形式是否正确
61．根据《建设工程委托监理合同》规定，监理人对（ACE）有建议权。A．生产工艺设计变更
B．工程分包人的资格
C．确定设计标准
D．调换承包人工作不力的有关人员
E．选择工程总承包人
62．监理人的附加工作包括（CDE）。
A．非监理人原因而终止的监理业务的善后工作
B．恢复监理业务前不超过42天的准备工作时间
C．非监理人原因使监理工作延误增加的工作量
D．非监理人原因承包合同不能按时竣工而延长的监理时间
E．委托人要求监理人就施工中采用新工艺施工部分编制质量检测合格标准63．我国现行的监理费计算方法有（ABCD）。
A．按监理工程概预算的百分比计算
B．按参与监理工作的年度平均人数计算
C．由甲乙双方按商定的其他方法计算
D．中外合资、合作、外商独资的工程项目，参照国际标准协商确定E．按委托人提出的方法
64．关于监理人的责任限度说法错误的是（DE）。
A．监理人在责任期内，因过失造成损失，要负监理失职的责任
B．监理人不对责任期以外发生的任何事情所引起的损失负责
C．不对第三方违反合同规定的质量要求和完工时限承担责任
D．监理人应对责任期以外发生事情引发的损失，承担相应责任
E．因监理人失职造成损失，监理应承担全部责任
65．设计合同履行过程中，发包人要求变更部分委托的设计工作内容。由于设计人不具备相应的设计资质，发包人准备将这部分设计任务转委托给另一设计人。设计合同范本针对此情况的规定包括（AD）。
A．发包人与设计协商并经设计人同意
B．设计人必须与发包人选择的另一设计人签订合同
C．该部分设计成果需经设计人审查批准
D．设计人不对该部分的设计质量承担责任
E．设计人对该部分设计未能按时交付承担责任
66．下列关于对设计错误的处理正确的是（BCE）。
A．由于设计人员错误造成损失，设计人采取补救措施的，设计费不变
B．由于设计人员错误造成损失，设计人应负责采取补救措施，应免收直接受损失部分的设计费
C．损失严重的，应向发包人支付赔偿金
D．赔偿金累计总额应不超过设计费用
E．范本中规定赔偿责任按工程实际损失的百分比计算，写入相关条款
67．设计人在各设计阶段的工作任务是（ABCD）。
A．编制方案设计B．费用的支付
C．设备设计的编制D．参加初步审查
E．参与工程施工招标
68．下列各项中同属于勘察和设计合同示范文本条例的是（ABCE）。
A．发包人应提供的资料B．费用的支付
C．双方责任D．工程概况
E．违约责任
69．不适用固定价格合同的工程项目是（ADE）。
A．工期较长工程B．工期较短工程
C．施工简单工程D．施工复杂工程
E．紧急工程
70．按施工合同示范文本规定，应由承包人承担的工作不包括（AB）。
A．确定水准点和坐标控制点
B．将施工所需电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定的地点
C．提供进度统计报表
D．提供和维修围栏设施
E．做好施工现场邻近建筑物、构筑物保护
71．关于固定总价合同说法中错误的是（AB）。
A．固定总价合同的价款是不可调整的
B．工程承包中采用的总价合同属于此类合同，但单价合同不属于
C．约定范围内的风险由承包人承担，但是约定范围外的风险由发包人承担
D．双方在专用条款内约定合同价款包括的风险范围，风险费用的计算方法和承包风险范围以外对合同价款影响的调整方法
E．在约定的风险范围内合同价款不做调整
72．下列关于施工合同履行过程中，有关隐蔽工程验收和重新检验的提法和做法正确的有（AB）。
A．工程师不能按时参加验收，须在开始验收前向承包人提出书面延期要求
B．工程师未能按时提出延期要求，不参加验收，承包人可自行组织验收
C．工程师未能参加验收应视为该部分工程合格
D．发包人可不承认工程师未能按时参加承包人单包人单独进行的试车记录
E．由于工程师没有参与验收，则不能提出对已经隐蔽的工程重新检验的要求
73．关于对工程量确认的说法中错误的是（CE）。
A．只对承包人完成的永久合格工程的工程量进行计算
B．承包人收到通知未参加计量，工程师自行计量的结果有效
C．工程师在计量工程量前24小时通知发包人派人参加
D．承包人原因造成返工的工程量不予计量
E．工程师未通知承包人参加计量，其计量结果有效
74．下列关于竣工验收的提法正确的是（AE）。
A．对符合竣工验收条件的工程，由发包人组织验收
B．竣工验收后承包人与发包人签订工程质量保修书
C．工程严禁任何部分甩项竣工
D．工程需要修改后通过竣工验收的实际竣工之日，为承包人修改后再次验收通过之日
E．竣工验收合格的工程移交发包人使用
75．下列关于合同价款说法中错误的是（CDE）。
A．标准化合同协议书内要求填写合同价款
B．非招标工程的合同价款，由当事人依据工程预算书协商，填写在协议书内
C．招标工程的合同价款，因中标通知书中已写明了中标合同价款，则合同协议书中不需写明合同价款
D．费用指合同履行时发生需要增加合同价款的情况
E．追加合同价款指不包括在合同价款之内的应由发包人或承包人承担的经济支出
76．发包人出于某种需要希望工程能提前竣工，则应做的工作不包括（ACE）。
A．向承包人发出必须提前竣工的指令B．与承包人协商并签订提前竣工协议
C．负责修改施工进度计划D．为承包人提供赶工的便利条件
E．减少对工程质量的检测试验项目
77．FIDIC施工合同条件规定的指定分包商，其特点不包括（AC）。
A．由业主选定并管理
B．与承包商签订合同
C．其工程款从工程量清单中的工作内容项目内开支
D．承担不属于承包商应完成工作的施工
E．由承包商负责协调管理
78．按照FIDIC施工分包合同条件对索赔管理的规定，下列表述错误的是（AC）。
A．当分包商认为自己权益受到损害时有权向工程师递交索赔报告
B．当分包商的损失原因属于业主，也只能向承包商提出索赔要求
C．当分包商的损失原因属于业主，如果不能获得索赔补偿时，应由承包商承担
D．由于承包商原因引起的索赔，工程师不予处理
E．分包商没有按规定程序索赔，承包商不承担责任
79．关于争端裁决委员会成员的说法错误的是（AC）。
A．双方提名的成员代表各自的单方利益
B．成员不得在业主、承包商或工程师处担任职务
C．提交仲裁时，可以继续被任命为仲裁人
D．委员会中的任何成员不应从业主、承包商或工程师处单方获得任何经济利益或其他利益
E．没有另一方的同意，任一方不得就任何事宜向争端裁决委员会征求建议
80．在FIDIC《施工合同条件》中，承包商可以同时提出工期和费用索赔的事件包括（ABE）等。
A．不可预见的外界条件
B．施工中遇到文物和古迹
C．异常不利的气候条件
D．业主或其他承包人的干扰
E．后续法规的调整
建设工程合同管理试题二
一、单项选择题（共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）
1．合同法律关系是指合同法律规范调整的当事人在民事流转过程中形成的（D）关系。
A．债权人与债务人
B．代理人与被代理人
C．法人与自然人
D．权利与义务
2．合同法律关系的客体不包括（B）
A．物
B．法人
C．行为
D．智力成果
3．建设工程勘察合同法律关系的客体是指（C）
A．物
B．智力成果
C．行为
D．财产
4．下列财产中，（A）可作为抵押物进行抵押。
A．抵押人所有的房屋
B．抵押人有权使用的集体土地所有权
C．依法被查封的财产
D．抵押人所有的支票
5．下列选项中不能作为抵押的是（B）。
A．抵押人依法有权处分的国有土地使用权
B．土地所有权
C．抵押人所有的机器、交通工具
D．抵押人的房屋及地上定着物
6．如果法律和当事人双方对合同的形式、程序均没有特殊要求时，（B）日合同成立。
A．要约生效
B．承诺生效
C．双方当事人签字或者盖章
D．附生效期限的合同期限界至
7．A公司通过资产重组被另一较大的B公司兼并后，法定代表人易人。由于经营方针改变，B公司不愿履行A公司法定代表人签订的供货合同的义务，此时合同应属于（A）。
A．继续有效
B．因A公司已不存在而无效
C．合同需要经过B公司法定代表人补充签字后才有效
D．需与B公司协商变更部分合同条款的内容后才能继续有效
8．按照市场行情约定价格的合同，合同履行时市场行情发生波动，则（D）。
A．价格上涨按原价格执行，价格下降按新价格执行
B．价格下降按原价格执行，价格上涨按新价格执行
C．无论上涨还是下降均按新价格执行
D．无论上涨还是下降均按原合同价格执行
9．如果当事人在合同中没有约定通过仲裁解决争议，则只能通过（A）作为解决争议的最终方式。
A．诉讼B．和解
C．调解D．仲裁
10．《合同法》中有关解决合同争议方式的不正确表述有（B）。
A．当事人可以通过和解或调解解决合同争议
B．当事人订立有仲裁协议的，当事人可以选择向仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉
C．当事人不愿和解、调解，可根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁
D．当事人不履行仲裁裁决的，对方可以请求人民法院执行
11．如果解决施工合同纠纷的仲裁过程违反法定程序，当事人可以向（A）申请撤销裁决。
A．人民法院
B．政府的建设行政主管部门
C．上级仲裁委员会
D．质量监督机构
12．一个合同被法院确认为可撤销合同。甲、乙双方约定的违约金为4万元，合同履行阶段双方各受到了2万元的经济损失。法院判定双方都有过错，但甲方是主要过错方，应承担75％的过错责任。则损失的承担应为（B）。
A．各自承担自己的损失
B．甲方赔偿乙方1万元损失
C．甲方赔偿乙方2万元损失
D．甲方赔偿乙方4万元损失
13．施工合同中的承包人到材料供应商处去购买水泥，由于水泥标号不清楚而将425
号的水泥当作525号水泥购入。该买卖合同应该（B）
A．向人民法院起诉，要求确认该合同无效
B．向人民法院起诉，要求撤销该合同
C．向仲裁机构申请仲裁，要求确认该合同无效
D．向仲裁机构申请仲裁，要求撤销该合同
14．由于当事人疏忽，合同的部分履行费用负担约定不明确，事后又未能达成补充协议，则该部分费用应有（B）
A．权利人承担
B．履行义务人承担
C．双方平均分担
D．权利人承担主要费用，义务人负担连带责任
15．为了保证工程项目的建设符合国家或地方总体发展规划，因此不同标的招标需满足相应的条件，下列条件中不属于招标前期应满足的要求是（D）。
A．立项批准B．资金到位
C．报建批准D．成立法人
16．勘察设计招标中对人员技术力量的审查的说法错误的是（D）。
A．人员的技术力量主要考察设计负责人的资质能力
B．各类设计人员的专业覆盖面
C．人员数量，各类职称人员的比例
D．各类设计人员的从业年限
17．在审查过程中对监理投标书不明确之处可采用（B）的方式请投标人予以说明。
A．书面形式B．澄清问题会
C．口头形式D．询问
18．在施工招标中，进行合同数量的划分应考虑的主要因素不包括（C）。
A．施工内容的专业要求
B．施工现场条件
C．投标人的财务能力
D．对工程总投资的影响
19．招标人选择招标代理机构时，（A）不是应满足的条件。
A．招标代理机构必须是法人组织
B．有从事招标代理业务的营业场所
C．有能够编制招标文件的能力
D．有作为评标委员会成员人选的技术、经济“专家库”
20．采用评标价法评标时，应当遵循的原则包括（A）。
A．以评标价最低的标书为最优
B．以投标报价最低的标书为最优
C．技术建议带来的实际经济效益，按预定的方法折算后，增加投标价
D．中标后按评标价格签订合同价
21．在建设项目各类招标中，不要求投标人依据给定工作量报价的是（C）招标。
A．施工B．设备采购
C．设计D．材料采购
22．下列委托合同中，以服务作为标的物的是（A）。
A．委托监理合同B．勘察设计合同
C．施工承包合同D．加工承揽合同
23．监理合同示范文本的标准条款规定，当发生（D）情况时，监理人有权向委托人发出终止合同的通知。
A．执行监理业务的时间超过合同内约定的时间
B．委托人未批准监理单位调换总监理工程师的要求
C．委托人未按监理人提交的支付清单中要求的附加监理酬金付款
D．由于委托人资金原因导致被监理的施工暂停6个月
24．关于委托人提供的人员服务说法错误的是（B）。
A．委托人应免费向监理人提供职员和服务人员
B．涉及监理服务工作时，委托人所提供的职员可以从监理工程师或委托人处接受指示
C．监理人应与委托人提供的服务人员密切合作，但不对他们的失职行为负责
D．人数和服务时间应在专用条件中写明
25．按照《建设工程委托监理合同》规定，执行监理业务过程中，（C）不违反监理人员应遵守的职业道德。
A．向其他人泄露委托人申明的秘密
B．从承包方获取提前工期奖金
C．帮助承包人完善施工组织设计
D．鼓动承包人就发包人的违约行为索赔
26．发包人应为设计提供的现场服务不包括（C）。
A．施工现场的工作条件
B．生活条件
C．设计人的现场津贴
D．交通工具
27．在合同正常履行的情况下，（D），此时设计合同终止。
A．设计费全部支付完毕
B．设计阶段结束
C．颁发工程移交证书
D．工程施工竣工验收
28．监理合同示范文本规定，因（C），属于监理服务的额外工作。
A．承包方原因，导致施工进度延误，监理单位需延长监理工作的时间
B．委托人要求增加的监理工作范围
C．委托人原因导致施工合同终止，致使监理业务终止后的善后工作
D．承包方原因，使监理工程受到阻碍，而增加的工作内容
29．为了保证工程项目的建设质量达到预期的投资目的，实施工程必须遵循项目建设的内在规律，即坚持（B）的程序。
A．先勘察设计，再施工
B．先勘察、后设计、再施工
C．边勘察、边设计、边施工
D．先设计、后勘察、再施工
30．勘察招标中，发包人不履行合同时，发包人（A）。
A．无权要求返还定金
B．有权要求返还定金
C．无权要求返还定金且需支付违约金
D．只能要求返还定金的一半
31．建设工程设计合同履行时，（C）是承包人的义务。
A．提供有关设备的技术资料
B．向有关部门办理各设计阶段的设计文件审批工作
C．修改预算
D．确定设计深度和范围
土木工程建设监理复习 资料 Document number：NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT
建设监理 一．建设工程监理 1.概念：指具有相应资质的工程监理企业，接受建设单位的委托，承担其项目管理工作，并代表 建设单位对承包单位的建设行为进行监督管理的专业化服务活动。 2.6方面的内涵 a．建设工程监理是针对工程建设项目所进行的监督管理活动。 b．建设工程监理的行为主体是监理单位。 c．建设工程监理的实施需要建设单位的委托和授权。 d．建设工程监理是有明确依据的工程建设行为。 e．建设工程监理在现阶段主要发生在实施阶段。 f．建设工程监理是微观性的监督管理活动。 3.性质：服务性、独立性、公正性、科学性 4.作用 a．有利于提高建设工程投资决策的科学化。 b．有利于规范参与工程建设各方的建设行为。 c．有利于保证建设工程质量和使用安全。 d．有利于提高建设工程的投资效益和社会效益。 5.现阶段我国建设工程监理的特点 a．建设工程监理属于强制推行的制度。 b．建设工程监理的服务对象具有单一性。 c．建设工程监理具有监督功能。 d．市场准入的双重控制。
6.发展趋势 a．以市场需求为导向，向全方位、全过程的工程项目管理发展。 b．适应市场需要，优化工程监理企业结构。 c．加强培训工作，不断提高从业人员的素质。 7.我国建设工程监理的原则 a．参照国际惯例 b．结合我国国情 c．适应社会主义市场经济发展的需要 8.我国建设工程监理的任务：基本任务是控制工程建设项目目标，即控制经过科学地规划所确定 的工程建设项目的投资、进度和质量目标。这三大目标是香雾关联、相互制约的目标系统。 9.监理工作的内容：建设工程监理的工作内容是通过目标规划、动态控制、组织协调、信息管 理、合同管理等基本方法，与工程建设项目建设单位和承建单位一起实现建设项目。 10.建设工程监理的目标：控制投资、进度和质量、合同管理、信息管理和全面的组织协调是实现 投资、进度和质量目标所必须运用的控制手段和措施。 二．监理工程师 1.概念：是指取得国家监理工程师执业资格，并经注册的监理人员。是一种岗位职务、执业资格 称谓，不是技术职称。 2.3层含义 a．监理工程师是从事建设监理工作的人员。 b．监理工程师已经取得国家确认的监理工程师资格证书。 c．监理工程师是经省、自治区、直辖市或国务院工业、交通等部门的建设行政主管部门或监理行业协会批准、注册，取得监理工程师注册证书和执业印章的专业人员。 3.职业特点
注册监理工程师考试考试简介 监理工程师是指经全国统一考试合格，取得《监理工程师资格证书》并经注册登记的工程建设监理人员。 1992年6月，建设部发布了《监理工程师资格考试和注册试行办法》（建设部第18号令），我国开始实施监理工程师资格考试。1996年8月，建设部、人事部下发了《建设部、人事部关于全国监理工程师执业资格考试工作的通知》（建监〔1996〕462号），从1997年起，全国正式举行监理工程师执业资格考试。考试工作由建设部、人事部共同负责，日常工作委托建设部建筑监理协会承担，具体考务工作由人事部人事考试中心负责。 考试每年举行一次，考试时间一般安排在5月中旬。原则上在省会城市设立考点。 考试科目设置 考试设4个科目，具体是： 《建设工程监理基本理论与相关法规》、《建设工程合同管理》、《建设工程质量、投资、进度控制》、《建设工程监理案例分析》。其中，《建设工程监理案例分析》为主观题，在试卷上作答；其余3科均为客观题，在答题卡上作答。 考生应考时，可携带钢笔或圆珠笔（黑色或蓝色）、2B铅笔、橡皮、计算器（无声、无存储编辑功能）。 考试分4个半天进行，《工程建设合同管理》、《工程建设监理基本理论与相关法规》的考试时间为2个小时；《工程建设质量、投资、
进度控制》的考试时间为3个小时；《工程建设监理案例分析》的考试时间为4个小时。 考试时间：2010年5月8日—5月9日。 考试成绩管理 考试以两年为一个周期，参加全部科目考试的人员须在连续两个考试年度内通过全部科目的考试。免试部分科目的人员须在一个考试年度内通过应试科目。 报考条件 凡中华人民共和国公民，具有工程技术或工程经济专业大专（含）以上学历，遵纪守法并符合以下条件之一者，均可报名参加监理工程师执业资格考试： （一）具有按照国家有关规定评聘的工程技术或工程经济专业中级专业技术职务，并任职满三年。 （二）具有按照国家有关规定评聘的工程技术或工程经济专业高级专业技术职务。 对从事工程建设监理工作并同时具备下列4项条件的报考人员可免试《工程建设合同管理》和《工程建设质量、投资、进度控制》2个科目。 （一）1970年（含）以前工程技术或工程经济专业大专（含）以上毕业； （二）具有按照国家有关规定评聘的工程技术或工程经济专业高级专业技术职务；
2016年注册监理工程师《建设工程监理基本理论与相关法规》 一、单项选择题(共50题，合计50分) 1对检验报告的要求不包括（）。 A．试验报告应电脑打印 B．试验报告采用统一用表 C．试验报告签名一定要手签 D．检测单位均须实施密码管理制度 [正确答案]D 2决策树方案枝分出的各概率分枝的分叉点及概率分枝的分叉点称为（）。 A．损益值点 B．自然状态点 C．出发点 D．决策点 [正确答案]B 3根据现行《建设工程文件归档整理规范》，有关造价控制的监理通知由（）。 A．建设单位长期保存，监理单位永久保存 B．建设单位、监理单位短期保存 C．建设单位短期保存，监理单位长期保存 D．建设单位、监理单位长期保存 [正确答案]D 4落实进度控制的责任，建立进度控制协调制度，是监理规划目标控制措施中进度控制的（）措施。 A．技术 B．组织 C．经济 D．合同 [正确答案]B 5Project Controlling模式一般适用于（）的建设工程。 A．能划分为若干相对独立的子项目的大中型 B．业主长期有投资活动 C．大型和特大型 D．建设周期长 [正确答案]C 6目前我国各地广泛采用的评标方法是（）。 A．注册咨询评估法 B．定性综合评估法 C．工程监理评估法 D．定量综合评估法 [正确答案]D
7根据（）的原则，应进行适当授权，以承担相应的职责。 A．权责一致 B．公平 C．合理 D．科学 [正确答案]A 8《建筑法》规定，按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程，（）。A．需依法申请领取施工许可证 B．不再领取施工许可证 C．在规定的时间内换取施工许可证 D．由建设行政主管部门发放施工许可证 [正确答案]B 9为完成施工阶段质量控制任务，监理工程师应当做好的工作是( )。 A．检查并协助搞好各项生产环境、劳动环境、管理环境条件 B．及时处理费用索赔，并协助业主进行反索赔 C．审查施工单位施工进度计划，确认其可行性并满足建设工程控制性进度计划要求D．审核施工单位提交的工程结算书 [正确答案]A 10组织为实现战略目标、获得收益而以一种综合协调方式对一组相关项目进行的管理是指（）。 A．项目群管理 B．组合项目管理 C．建设工程风险管理 D．项目组合管理 [正确答案]A 11重要工程应对焊接接头做（）的探伤检查。 A．12％ B．11％ C．13％ D．10％ [正确答案]D 12关于审查专项施工方案说法正确的是（）。 A．项目监理机构应审查施工单位报审的专项施工方案 B．项目监理机构应审查施工单位现场安全生产规章制度的建立和实施情况 C．审查施工单位安全生产许可证的符合性和有效性 D．审查施工单位项目经理、专职安全生产管理人员和特种作业人员的资格 [正确答案]A 13代理型CM模式又称为“( )CM模式”。 A．风险型 B．纯粹的 C．保险型 D．特殊的 [正确答案]B 14承包人进行工程建设．发包人支付价款的合同是指（）。
精品文档 2009年监理工程师考试《理论与法规》真题及答案 、单项选择题（共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意） 1 ?建设工程监理的行为主体是（）。 A .建设单位 B .工程监理单位 C ?建设主管部门 D .质量监督机构 2 ?我国建设工程法律法规体系中，《建设工程质量管理条例》属于（）。 A ?法律 B ?行政规章 C ?行政法规 D ?部门规章 3 ?建设部《关于落实建设工程安全生产监理责任的若干意见》规定，监理规划中应当包括（） A .安全监理的范围、内容、工作程序和制度措施 B .安全监理的方法、措施和控制要点 C .对施工单位安全技术措施的检查方案 D .对施工单位应急救援计划的检查方案 4 ?如果初步设计提岀的总概算超过可行性研究报告中总投资估算的10%以上，应当重新（）。 A ?编制项目建议书 B ?编制可行性研究报告 C ?评估可行性研究报告 D ?向原审批单位报批可行性研究报告 5 ?实行建设项目法人责任制的工程项目，属于项目董事会职权的是（）。 A ?编制项目财务预算、决算 B .确定中标单位 C ?提出项目开工报告 D ?组织项目试生产和单项工程预验收 6?咨询工程师在任何时候，都应当维护职业尊严，这是FIDIC道德准则中（）方面的要求。 A ?对社会和职业的责任 B ?能力 C .正直性 D .公正性 7 ?下列关于公司特征的表述中，属于监理有限责任公司特征的是（）。 A ?公司可以公开向社会发行股票 B ?公司账目必须公开，便于股东了解公司财务状况 C ?有5个以上发起人 D ?公司股东所负责任仅以其岀资额为限
精品文档 8 ?合理设置企业内部机构职能、建立严格的岗位责任制度，属于监理企业规章制度中（度的内 ）管理制容。 A ?人事 B ?劳动合同 C .组织 D ?项目监理机构 9 ?控制流程由有限循环的若干环节组成，其中处于投入与反馈之间的环节是（）。 A ?转换 B ?输岀 C .对比 D .纠正 10 ?将控制类型划分为前馈控制和反馈控制的依据是（）。 A ?控制措施作用于控制对象的时间 B ?控制信息的来源 C ?控制过程是否形成闭合回路 D .制定控制措施的岀发点 11 ?工程建设过程中，目标规划需要反复进行多次。这表明，目标规划具有（）。 A ?反复性 B ?循环性 C ?周期性 D .动态性 12 ?下列关于建设工程各目标之间关系的表述中，体现质量目标与投资目标统一关系的是（ A ?提高功能和质量要求，需要适当延长工期 B ?提高功能和质量要求，需要增加一定的投资 C ?提高功能和质量要求，可能降低运行费用和维修费用 D ?增加质量控制的费用，有利于保证工程质量 13 ?下列关于设计阶段特点的表述中，正确的是（）。 A ?设计阶段是执行计划为主的阶段 B ?设计阶段是决定建设工程价值和使用价值的主要阶段 C .设计阶段需要协调的内容多 D ?设计阶段合同关系复杂、合同争议多 14 ?下列监理工程师目标控制任务中，既是设计阶段进度控制任务又是施工阶段进度控制任务的是（）。 A .编制业主方材料和设备供应进度计划 B ?制定预防工期索赔的措施 C ?做好对人力、材料、机具设备等的投入控制 D .制定建设工程控制性总进度计划
建设工程监理基本理论与相关法规（一） 一、单项选择题（共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意） 1.包含在工程建设监理概念要点所称的实际阶段之中，却不属于建设程序实施阶段的是（）。 A.设计阶段 B.招标阶段 C.动用前准备阶段 D.保修阶段 2.监理单位没有任何合同责任和义务为被监理方提供直接的服务，这说明工程建设监理具有（）。 A.公正性 B.独立性 C.服务性 D.科学性 3.在下列工作中，（）属于目标规划的内容。 A.安排计划 B.调整计划 C.确定协调流程 D.制定信息规划 4.在委托施工阶段监理的项目上，施工单位采购、报验的材料不合格，监理工程师不予签字，但施工单位却擅自使用并导致发生工程质量事故，（）。 A.施工单位承担赔偿责任，监理单位不承相连带赔偿责任 B.监理单位与施工单位连带责任 C.施工单位承担直接责任，监理单位承担监理责任 D.施工单位不承担责任，材料供应单位承担责任 5.在工程建设过程中建立由公正的第三方进行约束协调的机制，属于实施工程建设监理基本条件中的（）。 A.社会主义市场经济体制 B.法制环境
C.监理需求机制 D.竞争机制 6.实施建设监理制可以促进工程建设领域实现“两个根本性转变”，即一是经济体制从计划经济体制向社会主义市场经济体制转变，二是（）转变。 A.政府职能从“计划、管理” 向“规划、协调、监督、服务” B.管理体制从逐级审批制向基层审批、上级备案制 C.投资体制从政府集中投资向全社会多元化投资 D.经济增长由粗放型向集约型 7.建设程序与建设监理之间存在一定的关系，其中之一是建设程序为（）提出了规范化的要求。 A.工程建设监理 B.工程建设行为 C.工程建设监理的任务和服务内容 D.监理工程师的职业准则 8.我国规定，参加监理工程师资格考试的条件之一是取得中级技术职称满三年，此规定的目的在于保证监理工程师具有（）。 A.较高的学历 B.丰富的工程建设实践经验 C.良好的职业道德 D.充沛的精力 9.对已取得《监理工程师资格证书》的人员来说，可能由于不满足（）的要求而不予注册。 A.较高学历 B.知识结构
注册监理工程师初始注册流程 初始注册材料的申报时间为：每月的11日～20日 一、初始注册审批程序： （一）申请人进入中华人民共和国建设部网站或中国工程建设信息网，登录"注册监理工程师管理系统"，填写、打印《申请注册监理工程师初始注册申请表》，且在网上上报后，将申请初始注册的申报材料交聘用单位。 （二）聘用单位在初始注册申请表上签署意见并加盖单位印章后，将申请人的注册申报材料(确认网上已上报)报送到省建设主管部门初审。 （三）省建设主管部门审查完毕后，将申请材料和初审意见报国务院建设主管部门。 二、申请初始注册需提交的材料： 1、本人填写的《中华人民共和国注册监理工程师初始注册申请表》（一式二份，另附一张近期一寸免冠照片，供制作注册执业证书使用）和相应电子文档(电子文档通过网上报送给省建设行政主管部门)； 2、《中华人民共和国监理工程师执业资格证书》复印件； 3、身份证件（身份证或军官证、警官证等）复印件； 4、与聘用单位签订的有效聘用劳动合同及社会保险机构出具的参加社会保险的清单复印件（退休人员仅需提供有效的聘用合同和退休证明复印件）；
5、学历或学位证书、职称证书复印件，与申请注册专业相关的工程技术、工程管理工作经历和工程业绩证明一份； 6、逾期初始注册的，应提交达到继续教育要求证明的复印件。 备注：申请人申报材料中的所有复印件，在提交材料时需提供相应的原件进行核对 注册监理工程师变更流程 变更注册的材料申报时间：每月的11日～20日 一、省内变更注册程序： （一）申请人进入中华人民共和国建设部网站）或中国工程建设信息网，登录"注册监理工程师管理系统"，填写、打印《注册监理工程师变更注册申请表》和相应电子文档。且在网上上报后，将申请变更的申报材料交聘用单位。 （二）聘用单位在变更申请表上签署意见并加盖单位印章后，
建设监理导论1.单选题 一---------------------------------------------------------------------------- 1.1 我国目前监理工作的实施主要发生在工程建设的实施阶段，尤其以（施工阶段）为主 1.2 FIDIC认为的判断一个咨询公司是否适合于特定项目的最重要标准中，不包括（守法性） 1.3 建设监理是项目管理的一种，属于（业主项目管理）的范畴 1.4 工程建设监理的根本属性是（服务性） 1.5 我国要求监理工程师具有高级专业技术职称，或取得中级专业技术职称后具有（3年）以上实践经验 1.6 注册监理工程师每一次注册有效期为（3年） 1.7 在工程监理企业资质申请和审批中，省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门应当自作出决定之日起（10日）内，将准予资质许可的决定报国务院建设主管部门备案。 1.8 FIDIC的中文名称正确的是（国际咨询工程师联合会） 1.9 关于监理单位“守法”道德准则的说法，不正确的是（工程建设监理合同一经双方签订，即具有绝对的法律约束力） 1.10 由监理单位法定代表人书面授权，全面负责委托监理合同的履行、主持项目监理机构工作的监理工程师是（总监理工程师） 1.11 不属于建筑市场三大主体的是（设计单位） 1.12 程监理企业资质证书的有效期为（5年） 1.13 1913年，FIDIC组织在（比利时）成立 1.14 我国最早实行建设监理制度是在（1984年）
1.15 确立了建设监理在建设活动中的法律地位，是（《建筑法》）的颁布实施 1.16 甲级专业资质标准的工程监理企业注册资本不得少于（300万元） 1.17 下列关于注册监理工程师的描述中，正确的是（注册监理工程师必须按专业注册） 1.18 将监理人员分为总监、总监代表、专业监理工程师和监理员的依据是（工作岗位） 1.19 “由一个或几个互有联系的单项工程组成”的是（建设项目） 1.20 注册监理工程师的年龄应当不超过（65岁） 二———————————————————————————————————————————————— 1.1 总监理工程师下达工程暂停令和签署工程复工报审表，宜事先向(建设单位)报告。 1.2 安全生产监理管理部门和负有安全生产监理管理职责的有关部门逐级上报事故情况时，每级上报的时间不得超过(2 )小时。 1.3 下列各项措施中，不属于实现投资控制目标的基本措施的是( 法律措施)。 1.4 事故发生后，单位负责人接到事故报告后，应当于(1小时)内向事故发生地县级以上人民政府相关部门报告。 1.5 最早出现的一种企业管理机构组织形式的是（直线制） 1.6 为监理单位经营目标服务，起着承接监理任务作用的监理文件是（监理大纲）1.7 因工作需要，经建设单位同意，一名总监理工程师最多不得超过（3）项委托监理合同的项目总监理工程师。 1.8 由专业监理工程师组成的层次为（中间控制层）
建设工程监理概论 1、建设工程的决定性环节是：设计质量 2、工程建设监理是监理单位受项目法人的委托：对工程建设实施的监督管理 3、建设工程监理的基本目的是协助建设单位在计划的目标内把工程建成投入使用 4、工程建设监理依据国家批准的工程项目建设文件，有关工程建设的法律、法规和工程建设监理合同及其他工程建设合同开展 5、工程建设监理实施需要建设单位的委托和授权 6、建设单位对工程监理企业法令结果是在委托监理的工程中拥有一定的管理权限 7、建设工程监理实施的前提是建设单位的委托和授权 8、把建设工程监理与政府建设工程行政性监督管理活动区别开，是建设工程监理的服务性 9、工程建设监理与政府工程质量监督的区别是：前者属于社会的、民间的，后者属于强制性的政府行为 10、建设工程监理的依据为：法律、法规和建设工程合同 11、建设工程法律是指由全国人民代表大会及其常务委员会通过的规范工程建设活动的法律规范，由国家主席签署主席令予以公布。 12、建设工程监理是微观性质监督管理活动 13、1988年7月建设部颁布了《关于开展建设监理工作的通知》，标志着我国建设工程领域的改革进入了一个新的阶段。 14、建设工程监理对象包括新建、改建和扩建建筑 15、监理单位是建设项目管理服务的主体。 16、工程招投标结束是以签订合同为标志的 17、实施建设工程监理的基本条件是社会主义市场经济体制、法制环境、配套机制 18、工程建设监理实施的对象是工程建设项目 19、现阶段工程建设监理主要发生在项目建设的施工阶段 20、承建商共同要求工程建设监理要有公正性 21、按照我国有关文件夹中的规定，在监理人员监理过程中，负责与工程项目建设的外部关系的组织协调工作是项目业主 22、新中国成立以来，我国一直采用的是按照国家投资计划将建设资金分配各个部门和地方，然后再根据需要安排任务，由建设单位自筹自管方式实现工程项目，这是不符合工程建设的内在规律的。 23、建设程序为工程建设监理提出了具体的任务和内容，基本任务是通过建设项目中的多项具体工作的完成来实现的 24、在我国，实施建设监理制有利于政府在工程建设中的职能转变 25、在工程建设监理的项目实施阶段，工程建设监理的目标是着重解决如何在明确的项目目标内来建成工程项目 26、推选建设监理制应当遵循的基本原则之一是结合中国国情 27、从其业务性质方面定性一，建设工程具有服务性 28、建设工程监理的服务对象是建设单位 29、大中型及限额以上项目的建设程序中，设计文件是根据批准的可行性研究报告编制的 30、项目可行性研究报告批准后，正式成立项目法人 31、为建设工程监理的发展提供坚实基础的需求是如何做好决策和承担风险 32、我国工程监理企业只接受建设单位的委托，不接受承建单位的委托为其提供管理服务，体现了建设工程监理的服务对象具有单一性特点 33、建设工程可行性研究的主要作用是为建设项目投资决策提供依据 34、实施建设工程监理有利于规范工程建设参与各方的建设行为，具体表现为除政府的监督管理以外，建立工程建设参与各方的建设行为约束机制 35、我国的建设工程监理是指具有相应资质的工程监理企业，接受建设单位的委托并代表建设单位对承包单位的建设行为进行监督管理的专业化服务活动。 36、项目建议书是拟建项目单位向国家提出要求建设某一项目的建议文件，是对工程项目建设的轮廓设想。项目建议书的主要作用是推荐一个拟建项目 37、建设工程监理的性质中，从业务性质方面定性是是服务性 38、在实施监理的工程项目建设中，要贯彻执行项目法人责任制、工程招投标制、建设工程监理制、合同管理制 39、关于建设程序与工程建设监理之间的关系：建设程序为工程建设监理提出了具体的任务和服务内容、建设程序确立了监理单位在项目建设中的重要地位、严格执行建设程序是监理工程师的职业准则、严格执行建设程序是结合我国国情推行建设监理制的具体表现、
2018年监理工程师《建设工程监理基本理论与相关法规》真题考题及答案 一、单项选择题 1、工程监理单位签订工程监理合同后，组建项目监理机构，严格按法律、法规和工程建设标准等实施监理，这体现了建设工程监理的（）。 A、服务性 B、科学性 C、独立性 D、公平性 【正确答案】 C 【答案解析】本题考查的是建设工程监理涵义及性质。按照独立性要求，工程监理单位应严格按照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件、建设工程监理合同及有关建设工程合同等实施监理。在建设工程监理工作过程中，必须建立项目监理机构，按照自己的工作计划和程序，根据自己的判断，采用科学的方法和手段，独立地开展工作。参见教材P3。 2、根据《建设工程监理范围和规模标准规定》，必须实行监理的工程是（）。 A、总投资额2500万元的影剧院工程 B、总投资额2500万元的生态环境保护工程 C、总投资额2500万元的水资源保护工程 D、总投资额2500万元的新能源工程 【正确答案】 A 【答案解析】本题考查的是建设工程监理的法律地位和责任。下列建设工程必须实行监理：（1）国家重点建设工程；（2）大中型公用事业工程；（3）成片开发建设的住宅小区工程；（4）利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程；（5）国家规定必须实行监理的其他工程（学校、影剧院、体育场馆项目）。参见教材P3。 3、根据《国务院关于投资体制改革的决定》，对于企业不使用政府资金投资建设的工程，将区别不同情况实行（）。 A、核准制或登记备案制 B、公示制或登记备案制 C、听证制或公示制 D、听证制或核准制 【正确答案】 A 【答案解析】本题考查的是工程建设程序。对于企业不使用政府资金投资建设的工程，政府不再进行投资决策性质的审批，区别不同情况实行核准制或登记备案制。参见教材P7。 4、根据《国务院关于投资体制改革的决定》，采用投资补助、转贷和贷款贴息的政府投资工程，政府需要审批（）。 A、项目建设书 B、可行性研究报告 C、初步设计和概算 D、资金申请报告 【正确答案】 D 【答案解析】本题考查的是工程建设程序。对于采用投资补助、转贷和贷款贴息方式的政府投资工程，则只审批资金申请报告。参见教材P7。
《建设工程监理概论》复习题 一、单项选择题 A部分 1．工程建设监理的( )是监理单位。 A．行为主体 B．行为客体 C．对象 D．责任主体 2．设计文件是( )的依据。 A．施工监理 B．组织施工 C．施工索赔 D．招标投标 3．建设工程的决定性环节是( )。 A．施工质量 B．监理质量 C．实体质量 D．设计质量 4．工程建设监理是监理单位受项目法人的委托，( )。 A．代表项目法人对工程项目实施的监督管理 B．对工程建设实施的监督管理 C．对工程项目进行约束和协调 D．对工程项目进行“三控制、两管理、一协调” 5. 我国工程建设监理单位实行资质（）制度。 A.审查 B.审批 C.核查 D.注册 6．项目法人一般通过( )方式择优选定监理单位。 A．直接委托 B．公开招标 C．邀请招标 D．招标投标 7．监理费从( )中单独列支。 A．工程投资估算 B．工程概(预)算 C．工程清算 D．工程决算8．监理单位应当按照核准的( )承接工程建设监理业务。
A．营业范围 B．资质等级 C．经营范围 D．业务范围 9．组织内部形成的较为( )的相互关系和联系方式，称为组织结构。 A．连续 B．一致 C．固定 D．稳定 10．按职能分解的监理组织形式一般适合于( )。 A．中、小型建设项目 B．大、中型建设项目 C．小型建设项目 D．大型建设项目 11．( )监理组织适用于监理项目能划分为若干个相对独立子项的大、中型建设项目。 A．直线制 B．职能制 C．直线职能制 D．矩阵制12．项目监理组织也像其他组织一样，由( )因素构成，各因素之间密切联系，形成一个整体。 A．决策层、执行层、操作层 B．管理部门、层次、跨度和职能 C．职位、职权、职责 D．直线部门、职能部门、参谋部门13.（）就是预先分析目标偏离的可能性，并拟定和采取各项预防性措施，以使计 划目标得以实现。 A.全面控制 B.主动控制 C.被动控制 D.反馈控制14．( )是一种面对未来的控制。 A．全面控制 B．主动控制 C．被动控制 D．反馈控制15．( )阶段投资控制的主要任务是通过工程付款控制、新增工程费控制、预防并处理好费用索赔等，努力实现实际费用不超过计划投资。 A．设计 B．招标 C．施工 D．保修 16．工程项目监理的目标是指( )。 A．投资目标、进度目标、质量目标
附件1 监理工程师职业资格制度规定 （征求意见稿） 第一章总则 第一条为确保建设工程质量，保护人民生命和财产安全，充分发挥监理工程师对施工质量、建设工期和建设资金使用等方面的监督作用，根据《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》和国家职业资格制度有关规定，制定本规定。 第二条本规定所称监理工程师，是指通过职业资格考试取得中华人民共和国监理工程师职业资格证书，并经注册后从事建设工程监理工作的专业技术人员。 第三条国家设置监理工程师准入类职业资格，纳入国家职业资格目录。 凡从事工程监理活动的单位，应当配备监理工程师。 监理工程师英文译为Supervising Engineer。 第四条住房和城乡建设部、交通运输部、水利部、人力资源社会保障部共同制定监理工程师职业资格制度，并按照职责分工分别负责监理工程师职业资格制度的实施与监管。 各省、自治区、直辖市住房和城乡建设、交通运输、水利、人力资源社会保障行政主管部门，按照职责分工负责本行政区域内监理工程师职业资格制度的实施与监管。
第二章考试 第五条监理工程师职业资格考试全国统一大纲、统一命题、统一组织。 第六条监理工程师职业资格考试设置基础科目和专业科目。 第七条住房和城乡建设部牵头组织，交通运输部、水利部参与，拟定监理工程师职业资格考试基础科目的考试大纲，组织监理工程师基础科目命审题工作。 住房和城乡建设部、交通运输部、水利部按照职责分工分别负责拟定监理工程师职业资格考试专业科目的考试大纲，组织监理工程师专业科目命审题工作。 第八条人力资源社会保障部负责审定监理工程师职业资格考试科目和考试大纲，负责监理工程师职业资格考试考务工作，并会同住房和城乡建设部、交通运输部、水利部对监理工程师职业资格考试工作进行指导、监督、检查。 第九条人力资源社会保障部会同住房和城乡建设部、交通运输部、水利部确定监理工程师职业资格考试合格标准。 第十条凡遵守中华人民共和国宪法、法律、法规，具有良好的业务素质和道德品行，具备下列条件之一者，可以申请参加监理工程师职业资格考试： （一）具有工程管理、土木工程、交通运输、水利大类专业
工程建设监理（第三版）复习资料（詹炳根） 第1章工程建设监理的基本概念 建设项目：是在一个总体设计或总预算方位内，有一个或几个互有联系的单位工程组成，一次性建城，建成后在经济上可以独立经营、行政上可以统一管理的建设单位。项目管理：是为使项目实现所需要的质量、所规定的时限和投资额所进行的规划、组织。控制与协调。建筑市场的特点：市场交易性，建筑商品的生产过程。建筑市场三大主体：业主：又称为项目法人、甲方、建设单位，是工程项目的买方。承包商：又称承包人、乙方、承包单位、承建单位，是工程项目的卖方。咨询顾问：又称咨询工程师、建筑师等，是在工程建设项目中为业主或承包商提供有偿专业服务的单位或个人。工程建设监理：指监理单位受项目法人的委托，依据国家批准的工程项目建设文件、有关工程建设的法律法规、工程建设监理合同及其他工程建设合同，对工程建设实施的监督管理。工程建设监理的性质：服务性、公正性、独立性、科学性。监督与监理区别：前者属政府行为、宏观管理、如质监站、可罚款。后者属民间行为、微观管理、监理公司、不可罚款。P13 图1-1（我国现行的建设项目管理体制） 第2章监理工程师 监理工程师：注册监理工程师，简称为监理工程师，是指经考试取得中华人民共和国监理工程师资格证书，并按照规定注册，取得中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书和执业印章，从事工程监理及相关业务活动的专业技术人员。监理工程师的素质：1.要有较高的学历和多学科的专业知识2.要有丰富的工程建设实践经验3.要有健康的体魄和充沛的精力 4.要有良好的品德监理工程师执业资格考试内容：4个科目，即《建设工程监理基本理论与相关法规》、《建设工程合同管理》、《建设工程质量、投资、进度控制》、《建设工程监理案例分析》 第3章工程建设监理单位 监理单位，一般是指取得监理资质证书、具有法人资格的监理公司、监理事务所和兼承监理业务的工程设计、科学研究及工程建设咨询的单位。 建设工程监理与相关服务的主要工作内容 服务阶段具体服务范围构成备注 勘察阶段协助发包人编制勘察要求、选择勘察单位，核查勘察方案并监督实施和进行相应的控制，参与验收勘察成果建设工程勘察、设计、施工、保修等阶段监理与相关服务的具体工作内容执行国家、行业有关规范、规定 设计阶段协助发包人编制设计要求、选择设计的单位，组织评选设计方案，对各设计单位进行协调管理，监督合同履行， 审查设计进度计划并监督实施，核查设计大纲和设计深 度、使用技术规范合理性，提出设计评估报告（包括各 阶段设计的核查意见和优化建议），协助审核设计概算施工阶段施工过程中的质量、进度、费用控制，安全生产监督管理、合同、信息等方面的协调管理 保修阶段检查和记录工程质量缺陷，对缺陷原因进行调查分析并确定责任归属，审核修复方案，监督修复过程并验收， 审核修复费用
监理工程师监理概论考试模拟题 1.工程建设监理是针对（）所实施的监督管理。 A 工程 B 工程项目 C 工程项目建设 D 工程项目施工 2.工程建设监理的（）是监理单位。 A 行为主体 B 行为客体 C 对象 D 责任主体 3.工程建设监理的实施需要（）。 A 上级主管部门批准 B 项目法人委托和授权 C 建设单位委托和授权 D 建设主管部门批准 4.监理单位是工程建设活动的“第三方”意味着工程建设监理具有（）。 A 服务性 B 独立性 C 公正性 D 科学性
5.工程建设监理是一种高智能的技术服务主要强调其（）。 A 服务性 B 独立性 C 公正性 D 科学性 6.工程建设监理的中心任务是（）。 A 三控制、二管理、一协调 B 质量控制 C 三控制、一管理、一协调 D 控制工程项目目标 7.（）是围绕工程项目投资、进度和质量目标进行研究确定、分解综合、安排计划、风险管理、制订措施等项工作的集合。 A 目标规划 B 动态控制 C 组织协调 D 合同管理 8.工程建设监理要达到的目的是（）实现项目目标。 A 保证 B 圆满 C 力求 D 积极 9.我国于（）宣布在我国实行建设监理制。
A 1978年12月29日 B 1984年10月26日 C 1988年7月25日 D 1989年7月28日 10.（）负责推进建设监理事业的发展。 A 国家计委 B 建设部 C 国务院 D 国家计委和建设部共同。 11.工程建设监理是监理单位受项目法人的委托，（）。 A 代表项目法人对工程项目实施的监督管理 B 对工程建设实施的监督管理 C 对工程项目进行约束和协调 D 对工程项目进行“三控制、二管理、一协调” 12.工程建设监理要依据国家批准的（）、有关工程建设的法律、法规和工程建设监理合同及其他工程建设合同开展。 A 工程项目建设文件 B 项目计划文件 C 项目设计文件 D 项目可行性研究报告 13.工程建设监理要依据国家批准的工程项目建设文件、有关工程建设的法律、法规和工程建设监理合同及（）合同开展。
监理工程师考试《建设工程监理基本理论与相关法 规》真题与答案 一、单项选择题 1.建设工程监理的性质可概括为（） A.服务性、科学性、独立性和公正性 B.创新性、科学性、独立性和公正性 C.服务性、科学性、独立性和公平性 D.创新性、科学性、独立性和公平性 【答案】C 【解析】参见教材P2。 2.根据《建设工程监理范围和规模标准规定》，下列工程项目中，必须实行监理的是（） A.总投资额为1亿元的服装厂改建项目 B.总投资额为400万美元的联合国环境署援助项目 C.总投资额为2500万元的垃圾处理项目 D.建筑面积为4万平方米的住宅建设项目 【答案】B 【解析】参见教材P3-4。 3.根据《国务院关于投资体制改革的决定》，对于采用资本金注入方式的政府投资工程，政府需要审批（） A.资金申请报告和概算 B.开工报告和施工图预算 C.初步设计和概算 D.项目建议书和开工报告 【答案】C 【解析】参见教材P7。 4.建设工程初步设计是根据（）的要求进行具体实施方案的设计 A.可行性研究报告 B.项目建议书 C.使用功能 D.批准的投资额 【答案】A 【解析】参见教材P8。 5.建设项目法人责任制的核心内容是明确由项目法人（） A.组织工程建设 B.策划工程项目 C.负责生产经营 D.承担投资风险 【答案】D 【解析】参见教材P10。 6.根据《建筑法》，按国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工超过（）个月的，应当重新办理开工报告的批准手续
A.1 B.3 C.6 D.12 【答案】C 【解析】第十一条按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工或者中止施工的，应当及时向批准机关报告情况。因故不能按期开工超过六个月的，应当重新办理开工报告的批准手续。 7.根据《招标投标法》，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起（）日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同 A.10 B.15 C.20 D.30 【答案】D 【解析】参见教材P21。 8.建设工程项目管理服务合同属于（） A.委托合同 B.承揽合同 C.技术合同 D.建设工程合同 【答案】A 【解析】参见教材P21。 9.根据《建设工程质量管理条例》，在正常使用条件下，设备安装和装修工程的最低保修期限为（）年 A.1 B.2 C.3 D.5 【答案】B 【解析】参见教材P33。 10.根据《建设工程质量管理条例》，施工单位的质量责任和义务是（） A.工程开工前，应按照国家有关规定办理工程质量监督手续 B.工程完工后，应组织竣工预验收 C.施工过程中，应立即改正所发现的设计图纸差错 D.隐蔽工程在隐蔽前，应通知建设单位和建设工程质量监督机构 【答案】D 【解析】参见教材P32。 11.根据《建设工程安全生产管理条例》，下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程中，需由施工单位组织起专家对专项施工方案进行论证、审查的是（） A.起重吊装工程 B.脚手架工程 C.高大模板工程 D.拆除、爆破工程 【答案】C 【解析】参见教材P36。
2016监理《建设工程监理基本理论与相关法规》考试真题答案 1、关于建设工程监理的说法，错误的是（）。 A、履行建设工程安全生产管理的法定职责，是工程监理单位的社会责任 B、工程监理单位履行法律赋予的社会责任，具有工程建设重大问题的决策权 C、建设工程监理应当由具有相应资质的工程监理单位实施 D、工程监理单位与被监理工程地施工承包单位不得有隶属关系 参考答案：B，P1 2、工程监理单位组建项目监理机构，按照工作计划和程序，根据自己的判断，采用科学的方法和手段开展工程监理工作，这是建设工程监理（）的具体表现。 A、服务性 B、科学性 C、独立性 D、公平性 参考答案：B，P2 3、根据《建设工程监理范围和规模标准规定》，总投资为2500万元的（）项目必须实行监理。 A、供水工程 B、邮政通信 C、生态环境保护 D、体育场馆 参考答案：D，P4 4、根据《国务院关于投资体制改革的决定》，对于企业投资《政府核准的投资项目目录》以外的项目，投资决策实行的制度是（）。 A、审批制 B、核准制 C、备案制 D、公示制 参考答案：C，P8 5、在建设工程勘察设计工作中，对于重大工程和技术复杂工程，可根据需要增加（）阶段。 A、详细勘察 B、方案设计 C、技术设计 D、施工图审查 参考答案：C，P8 6、建设工程施工单项合同估算价在（）万元以上的，必须进行招标。 A、50 B、100 C、150 D、200 参考答案：D，P12 7、根据《建筑法》，关于建筑工程发包与承包的说法，错误的是（）。 A、分包单位按照分包合同的约定对建设单位负责 B、主体结构工程施工必须由总承包单位自行完成
《建设工程监理概论》 复习题及部分答案（同名 8829）
建设工程监理概论》复习题 一、单项选择题 A部分 1．工程建设监理的( ) 是监理单位。 A ．行为主体 B ．行为客体 C ．对象 D ．责任主体2．设计文件是( ) 的依据。 A ．施工监理 B ．组织施工 C ．施工索赔 D ．招标投标3．建设工程的决定性环节是( ) 。 A ．施工质量 B ．监理质量 C ．实体质量 D ．设计质量4．工程建设监理是监理单位受项目法人的委托，( ) 。 A. 代表项目法人对工程项目实施的监督管理 B ．对工程建设实施的监督管理 C.对工程项目进行约束和协调 D ．对工程项目进行“三控制、两管理、一协调” 5. 我国工程建设监理单位实行资质( )制度。 A. 审查 B. 审批 C. 核查 D. 注册 6．项目法人一般通过( ) 方式择优选定监理单位。 A ．直接委托 B ．公开招标 C ．邀请招标 D ．招标投标7．监理费从( ) 中单独列支。
A ．工程投资估算 B ．工程概(预)算 C ．工程清算 D ．工程决算 8．监理单位应当按照核准的( ) 承接工程建设监理业务。 A ．营业范围 B ．资质等级 C ．经营范围 D ．业务范围 9．组织内部形成的较为( ) 的相互关系和联系方式，称为组织结构。 A ．连续 B ．一致 C ．固定 D ．稳定10．按职能分解的监理组织形式一般适合于( ) 。 A ．中、小型建设项目 B ．大、中型建设项目 C.小型建设项目 D .大型建设项目 11．( ) 监理组织适用于监理项目能划分为若干个相对独立子项的大、中型建设项目。 A .直线制 B .职能制 C .直线职能制 D .矩阵制 12. 项目监理组织也像其他组织一样，由( ) 因素构成，各因素之间密切联 系，形成一个整体。 A .决策层、执行层、操作层 B .管理部门、层次、跨度和职能 C .职位、职权、职责 D .直线部门、职能部门、 参谋部门 13. ( )就是预先分析目标偏离的可能性，并拟定和采取各项预防性措 施，以使计划目标得以实现。 A. 全面控制 B. 主动控制 C. 被动控制 D. 反馈 控制 14．( ) 是一种面对未来的控制。
2011年注册监理工程师考试科目《建设工程监理基本理论与相 关法规》考试大纲： 考试目的 通过本科目考试，检验考生了解、熟悉和掌握建设工程监理知识与相关法规的程度和理论联系实际的能力。 考试内容 一、建设工程监理制度 了解：建设工程监理制产生的背景；建设工程法规体系。 熟悉：建设工程监理相关知识；建设程序；建设工程管理制度；建设工程安全生产监理工作的主要内容和程序。 掌握：建设工程监理的性质、作用和特点；建设工作质量和安全生产的监理责任。 二、注册监理工程师和工作监理企业 了解：注册监理工程师的执业特点；中外合资经营监理企业与中外合作经营监理企业；我国工程监理企业管理体制和经营机制的改革、工程监理企业规章制度。
熟悉：注册监理工程师的素质；FIDIC倡导的职业道德准则；注册监理工程师继续教育的有关规定；公司制监理企业的特性；工程监理企业的市场开发。 掌握：注册监理工程师的职业道德；注册监理工程师的地位和现任；注册监理工程师的注册程序；工程监理企业经营活动基本准则。 三、建设工程目标控制 了解：建设工程目标的分解；建设工程设计和施工阶段的特点。 熟悉：控制程序及其基本环节；目标控制的前提工作；建设工程目标确定；建设工程目标控制的任务和措施。 掌握：控制类型；建设工程质量、投资、进度目标控制的内容及相互之间的关系。 四、建设工程风险管理 了解：风险的分类；风险量函数；风险概率的衡量。 熟悉：风险识别的特点和原则；风险识别的过程；风险评价的作用；风险回避；风险自留；风险对策决策过程。 掌握：建设工程风险与风险管理的要点；建设工程风险的分解；风险识别的方法；风险损失的衡量；风险评价；损失控制；风险转移。 五、建设工程监理的组织
建设工程监理基本理论与相关法规 考前复习资料建设工程监理基本理论与相关法规 第一章建设工程监理制度 考点1 建设工程监理行为主体就是工程监理单位。建设工程监理实施前提就是需要建设单位得委托与授权。工程监理单位在委托监理得工程中拥有一定管理权限,就是建设单位授权得结果。建设工程监理实施依据包括法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同。勘察设计文件及合同包括:批准得初步设计文件、施工图设计文件,建设工程监理合同以及与所监理工程相关得施工合同、材料设备采购合同。 考点2 监理得性质性质:(1)服务性――6个不。(2)科学性――领导、队伍、方法手段、资料数据、态度与作风。(3) 独立性。就是工程监理单位公平地实施监理得基本前提。工程监理单位与被监理工程得承包单位以及建筑材料、建筑构配件与设备供应单位不得有隶属关系或者其她利害关系。(4)公平性。建设单位与施工单位得平衡。 考点3 强制监理:大中型公用事业工程,关系社会公共利益、公众安全得基础设施项目总投资额在 3000 万元以上。成片开发建设得住宅小区建筑面积在 5万平米以以上。国家重点建设工程,利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金得工程,学校、影剧院、体育场馆项目。没有资金要求。 考点4 监理单位得职责: 《质量条例》:未经监理工程师签字,建筑材料、建筑构配件与设备不得在工程上使用或者安装, 施工单位不得进行下一道工序得施工。未经总监理工程师签字,建设单位不拨付工程款,不进行竣工验收。《安全条例》:应当审查施工组织设计中得安全技术措施或者专项施工方案就是否符合工程建设强制性标准。发现存在安全事故隐患得,应当要求施工单位整改;情况严重得,应当要求施工单位暂时停止施工,并及时报告建设单位。施