2013工程招标与合同管理复习辅导资料
一、单选题
1.法人的意志是由法人的[ D ]实现的。
A．名称B．场所C．、上级机关D．组织机构
2.在下列法律关系主体中，[ A ]是法人。
A．施工企业B．施工企业经理 C.个体工商户D．施工企业的分公司3.经济法律关系的[ A ]是指经济法律关系的参加者或者当事人。
A．主体B．客体C．内容D．对象
4.买卖合同关系的客体是[ D ]。
A．买卖的行为B．运输工具C．智力成果D．买卖的货物
5.施工企业的项目经理由于管理不当，具体施工人员在施工中产生了一些问题，导致本应顺利完成的施工任务延误，监理单位履行了合同规定的职责，建设单位应当向[ B ]提出赔偿要求。
A．监理单位B．施工单位C．项目经理 D.具体施工人员
6.对于合同当事人而言，所在国爆发战争是一种[ D ]。
A．合法行为B．违法行为C．自然事件 D.社会事件
7.在工程施工期间，施工工程的占有权属于[ B ]。
A．建设单位B．施工企业C．监理单位 D.国家
8.最全面、最充分的物权是[ A ]。
A．所有权B．抵押权C．经营权 D.留置权
9.施工企业与项目经理之间的代理关系是一种[ A ]代理。
A．委托B．法定C．指定 D.再
10.未成年人与其父母之间的代理关系是一种[ B ]代理。
A．委托B．法定C．指定 D.再
11.在所有权的各项权能中，[ D ]是核心。
A．占有权B．使用权C．收益权D．处分权
12.在项目施工过程中，由于设计单位没有按期提供施工图纸，导致监理工程师未按期向施工企业提供图纸，给施工企业造成了损失，施工企业应当向[ A ]提出赔偿要求。
A．建设单位B．监理单位C．监理工程师D．设计单位
13. 建设工程的招标分为公开招标和邀请招标。其中公开招标又称为（ B ）。
A ．有限竞争性招标 B. 无限竞争性招标
C. 选择性招标
D. 委托代理招标
14. 《招投标法》规定，投标文件应该对招标文件提出的要求和条件，（B）。
A. 提出修改的意见
B. 做出实质性响应
C. 提出要约的条件
D. 通过谈判协商后确定
15.某项目在施工过程中，由于建设单位没有筹措到资金而未按照约定向施工单位支付工程款，该行为属于[ C ]。
A．合法行为B．自然事件C．违法行为D．社会事件
16.施工企业的项目经理在施工过程中，超越自己的代理权限，为施工企业购买了一套设备，设备供应商应当向[ C ]提出支付合同款的要求。
A．监理单位B．施工单位巳项目经理D．建设单位
17.A建设单位的一个施工项目由于资金困难而停工，该地区突遇山洪暴发，与该项目相邻的B单位在未与A单位联系的情况下主动帮助抗灾抢险，该行为属于〔 C 〕。
A．合同B．侵权C．无因管理D．不当得利
18. 合同法律关系三要素是（D）。
A．时间、地点、人物B．法官、律师、被告
C ．原告、被告、证人
D ．主体、客体、内容
19.经济法律关系的权利义务共同指向的事物是经济法律关系的[ A ]。A．主体B．客体C．内容D．对象
20.货物运输合同的客体是[ C ]。
A．运输人B．运输工具C．运输行为D．运输的货物
21.建设单位拖欠工程款，施工企业的诉讼时效期间应从[ C ]时起算。
A．订立施工合同B．工程完工C．约定应当支付工程款D．工程通过竣工验收
22.A公司授权其采购员甲到B公司购买一批计算机，并交给甲已经盖公司公章的空白合同书，甲用此合同书与B公司订立了购买一批电视机的合同，发生纠纷后，应当[ B ]。
A．要求A公司支付电视机的货款
B．要求甲支付电视机的贷款
C．退货
D．向A公司交付计算机后要求A公司支付计算机的货款
23.诉讼时效期间从权利人[ C ]之日起算。
A．权利受到侵害B．提起诉讼．
C. 巳知道或者应当知道其权利受到侵害D．被告知其权利受到侵害
24.若权利人在诉讼时效期间内不行使权利，法律规定消灭其[ A ]
A．胜诉权B．起诉权巳实体权利D．执行权
25.建设工程合同纠纷的诉讼时效为[ C ]．
A．6个月B．1年C．2年D．4年
26.诉讼时效期间发生中断事由之后，诉讼时效[ C ]。
A．继续计算B．维持不变C．重新计算 D.适当减少
27.建设工程合同是一种[ B ]合同。
A．实践B．诺成C．单务 D.从属
28.担保合同是一种[ D ]合同。
A．计划B．实践 C.主D．从
29.我国《合同法》规定，在合同订立过程中，要约自[ A ]时生效。
A．到达受要约人B．要约人发出C．受要约人真正了解D．合同订立30.订立合同必须经过一定的程序，不同的合同其订立的程序可能不同，但其中[ C ]
是每个合同都必须经过的程序。
A．担保和承诺B．要约和担保C．要约和承诺 D.承诺和公证31.从行为性质上说，工程招标属于[ C ]。
A．要约B．承诺C．要约邀请 D.反要约
A．要约到达受要约人
B．受要约人发出承诺
C．法律规定采用书面形式的合同，承诺到达要约人的
D．法律规定采用书面形式的合同，当事人虽未采用书面形式但已经履行全部义务的
33.中标通知书是一种[ B ]。
A．要约B．承诺C．要约邀请D．反要约
34.口头合同自[ D ]时生效。
A．要约生效B．要约人发出要约C．双方签字D．受要约人承诺35.工程投标属于[ A ]。
A．要约B．承诺C．要约邀请D．反要约
36.当对格式条款的解释出现歧义时，应当按照[ B ]的解释履行合同。A．格式条款提供者B．不利于格式条款提供者
C．有利于格式条款提供者D．格式条款起草者
37.委托代理的法律后果由[ B ]承担。
A．无权代理人B．被代理人C．善意第三人 D.保险公司
38.在下列几种情形中，[ D ]合同是可撤销的合同。
A．损害公共利益的
B．以合法活动掩盖非法目的的
C．恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的
D．因重大误解而订立的
39.可撤销的合同，当事人必须自知道或者应当知道撤销事由之日起[ B ]年内才能行使撤销权。
A．0．5 B．1 C．2 D.4
40.在下列合同中，[ C ]合同是可撤销的合同。
A.造成对方人身伤害而免责的B．恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益C．在订立时显失公平的D．违反法律强制规定的
41. 债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按合同约定的期限履行债务的，债权人有权依法以该财产折价或以拍卖、变卖该财产的价格优先受偿，以上概念属于[ B ]。
A.质押
B.留置
C.抵押
D.定金
42.无效合同从[ C ]时起就没有法律效力。
A．被确认无效B．履行C．订立 D.谈判
43.在下列合同中，[ C ]合同是可变更的合同。
A．一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益的
B．以合法活动掩盖非法目的的C．因重大误解而订立的
D．损害社会公共利益的
44.合同生效后，当事人发现合同对价款的约定是不明确的，首先应当采用[ B ]确定价款。
A．按照合同有关条款B．协议补充的方法
C．按照交易习惯D．按照订立合同时履行地
45.下列对不可抗力发生后，合同责任的描述错误的是[ A ]。
A.承包人的人员伤亡由发包人负责
B.工程修复费用由发包人承担
C.承包人的停工损失由承包人承扣
D.发包人的人员伤亡由发包人负责
46.合同生效后，当事人对合同质量约定不明确的，首先应当[ D ]
A．按照行业标准确定B．按照有关合同条款确定
C．按照国家标准确定D．协议补充
47.合同生效后，当事人对合同的内容没有约定或者约定不明确的，可以[ C ]。
A．按照债权人的理解确定B．按照债务人的理解确定
C．按照交易习惯确定D．未约定的内容视为无效
48.如果国家或者行业对产品质量有强制性标准，则合同约定的质量要求[ B ]该强制性标准。
A．必须采用B．不得低于C．必须高于D．应当参照
49.合同生效后，当事人对合同价款约定不明确，也无法通过其他方法确定，可以按照[ D ]价格履行。
A．订立合同时订立地的市场 B.履行合同时履行地的市场
C.履行合同时订立地的市场
D.订立合同时履行地的市场
50.债权人转让权利的，应当[ A ]。
A．通知债务人 B.与债务人协商
C.使债务人的抗辩只能针对债务人
D.只转让主权利，不转让从权利
51.《合同法》中规定的"缔约过失责任"是指[ D ]。
A．订立合同时，由于本方对合同风险估计不足，履行过程中受到的损失应由自己负责
B．委托代理人订立合同，由于条款约定不明确导致的损失，应由委托人承担
C．由于本方授权签订合同代表的失误而受到的损失，追究代表人缔约的过失责任
D．因订立合同时对方提供虚假情况而使本方受到损失.要求对方承担赔偿责任
52.债权人领取提存物的权利消灭后，提存物归[ C ]所有。
A．债务人B．债权人C．国家D．提存机构
53.在合同权利义务终止的原因中，[ A ]是最主要和最常见的原因。
A．债务清偿B．合同解除 C.免除债务D．债务抵消
54.违反合同承担违约责任的形式有[ C ]。
A．返还财产B．追缴财产 C.支付赔偿金D．抵押财产
55.仲裁委员会的仲裁裁决做出以后，当事人应当履行。当一方当事人不履行仲裁裁决时，另一方当事人可以依照民事诉讼法的有关规定向[ B ]申请执行。
A当地人民政府B．人民法院C．仲裁委员会 D.调解委员会
56.人民法院受理合同诉讼案件的管辖权与当事人在合同中约定的[ C ]有关。A．违约责任B．履行期限C．履行地点 D.履行方式
57.仲裁庭的首席仲裁员由[ C ]选定。
A．仲裁申请人B．未申请仲裁的纠纷当事人
C．当事人共同D．人民法院
58.一个施工合同的当事人在合同中未选择协议管辖，发生纠纷后，施工企业应当向[ B ]人民法院提出诉讼申请。
A．施工企业所在地B．工程所在地C．合同签订地D．建设单位所在地
59.建设项目施工许可证的申请者是[ A ]。
A．建设单位B．施工单位
C.监理单位D．建设项目主管部门
60.建设项目应当在领取施工许可证后的[ B ]个月内开工。
A．1 B．3 C．6 D.12
61.建设单位领取了施工许可证不能按期开工的应当申请延期，延期以[ B ]次为限。
A．1 B．2 C．3 D．4
62.中止施工[ D ]个月以上的工程恢复施工前，应当报发证机关核验施工许可证。
A．1 B．3 C．6 D．12
63.建筑工程监理是监理单位代表[ A ]实施监督的一种行为。
A．建设单位B．设计单位C．施工单位D．国家
64.在保险合同中，按照保险合同负有支付保险费义务的人是[ B ]。
A．保险人B．投保人 C.被保险人D．受益人
65.对一个邀请招标的工程，必须向[ B ]以上的潜在投标人发出邀请。
A．2家B．3家C．5家D．7家
66.招标人对已发出的招标文件进行必要的修改或者澄清，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少[ B ]日前，以书面形式通知所有招标文件收受人A．5 B．15 C．20 D．30
67.招标投标活动的公开原则首先要求[ A ]要公开。
A. 招标活动的信息B．评标委员会成员的名单
C．工程设计文件D．评标标准
68.依法必须进行招标的项目的[ C ]，必须通过国家指定的报刊、信息网络或者其他公共媒介发布。
A.资格预审公告B．投标邀请书C．招标公告D，评标标准
69.标信息公开是相对的，对于一些需要保密的事项是不可以公开的。如(A )在确定中标结果之前就不可以公开。
A.评标委员会成员名单B．投标邀请书C．资格预审公告D．招标活动的信息
70.评标时，( C )应当明确、严格，对所有在投标截止日期以后送到的投标书都应拒收，与投标人有利害关系的人员都不得作为评标委员会的成员。
A.评标程序B．评标时间C．评标标准D．评标方法
71.招标投标活动的公正原则与公平原则的共同之处在于创造一个公平合理、( B )的投标机会。
A．自由竞争B．平等竞争C．表现企业实力D．展示企业业绩
72.诚实信用是民事活动的一项基本原则，招标投标活动是以( B)为目的的民事活动，当然也适用这一原则。
A．承揽工程任务B．签订承包合同 C.确定中标企业D．订立采购合同
73.在投标的过程中，如果投标人假借别的企业的资质，弄虚作假来投标即违反了( C )这一原则。
A．公开B．公平C．诚实信用D．公正
74.按照《中华人民共和国合同法》的规定，如果一方在订立合同的过程中违背了诚实信用的原则并给对方造成了实际的损失，责任方将承担( B )的责任。
A．赔偿、B．缔约过失C．降低资质等级D．吊销资质证书
75.工程项目不允许采取的招标方式是( C)
A、公开招标
B、邀请招标
C、议标
D、竞争性招标
76.施工合同订立后，发包人有确切证据证明承包人经营状况严重恶化，而拒绝支付预付款，这是发包人行使( D )。
A、同时履行抗辩权
B、异时履行抗辩权
C、后履行抗辩权
D、不安抗辩权
77.工程师指示对已隐蔽的工程进行重新检验，虽然该工程某部位隐蔽前得到工程师认可，但重新检验证明质量未达到合同标准。则发生的费用和延误的工期应( B )。
A、全部由业主承担
B、全部由承包人承担
C、给承包人工期顺延
D、给承包人费用补偿
78.工程建设中甲施工企业的乙项目经理在行使职权时产生的法律后果应当由( B )承担。
A、乙项目经理
B、甲施工企业
C、建设单位
D、具体施工人员
81.应当招标的工程建设项目在( B )后，已满足招标条件的，均应成立招标组织，组织招标，办理招标事宜。
A.进行可行性研究B．办理报建登记手续
C.选择招标代理机构D．发布招标信息
82.应当招标的工程建设项目，根据招标人是否具有( C )，可以将组织招标分为自行招标和委托招标两种情况。
A.招标资质B．招标许可 C.招标的条件与能力D．评标专家
83.《招标投标法》第12条规定：“依法必须进行招标的项目，招标人自行办理招标事宜的，应当向有关行政监督部门( B )。
A.申请B．备案C．通报D．报批
84.《招标投标法》第19条规定，招标人应当根据招标项目的( D )编制招标件。
A投资B．建设规模C．占地面积D．特点和需要
85.下列不属于招标文件内容的是( D )。
A.投标邀请书且设计图纸 C.合同主要条款D．财务报表
86.招标人不得以任何方式限制或排斥本地区、本系统以外的法人或其他组织参加投标体现( A )原则。
A.公平B．保密 C.及时D．公开
87.《招标投标法》规定：“招标人采用邀请招标方式，应当向( B )个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书。”
A.二B．三C．四 D.五
88.招标文件、图纸和有关技术资料发放给通过资格预审获得投标资格的投标单位。投标单位应当认真核对，核对无误后以( D )形式予以确认。
A．会议B．电话C．口头D．书面
89.《工程建设项目施工招标投标办法》第15条规定：“对招标文件或者资格预审文件的收费应当合理，不得以营利为目的。对于所附的设计文件，招标人可以向投标人酌收( A )”。
A．押金B．成本费 C.手续费D．租金
90.招标文件发售后，招标人要在招标文件规定的时间内组织投标人踏勘现场，了解工程现场和周围环境情况，并对潜在投标人针对( B )及现场提出的问题
进行答疑。
A．设计图纸B．招标文件 C.地质勘察报告D．合同条款91.投标人拿到招标文件后，应进行全面细致的调查研究。若有疑问或不清楚的问题需要招标人予以澄清和解答的，应在收到招标文件后的( C )内以书面形式向招标人提出。
A．半个月B．10 日C．一定期限D．1周
92.投标人对招标文件或者在现场踏勘中如果有疑问或有不清楚的问题，应当用( A )的形式要求招标人予以解答。
A．书面B．电话 C.口头D．会议
93.《招标投标法》第24条规定：“依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发放之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于( C )日”。
A．10 B．15 C．20 D．7
94.下列哪项内容在开标前不应公开( C )。
A招标信息公开B．开标程序公开C．评标委员会成员的名单D．评标标准公开
95.在施工合同的履行中，如果建设单位拖欠工程款，经催告后在合理的期限内仍未支付，则施工企业可以主张( D )，然后要求对方赔偿损失。
A.撤销合同，无须通知对方
B.撤销合同，但应当通知对方
C.解除合同，无须通知对方
D.解除合同，但应当通知对方
96.招标人收到投标文件后，应当向投标人出具标明签收人和签收时间的( A )，在开标前任何单位和个人不得开启投标文件。
A．凭证B．回执C．协议D．收条
97.提交投标文件的投标人少于( A )个的，招标人应当依法重新招标。重新招标后投标人仍少于这个数，属于必须审批的工程建设项目，报经原审批部门批准后可以不再进行招标；其他工程建设项目，招标人可自行决定不再进行招标。
A．3 B．4 C．2 D．5
98.委托监理合同的通用条件是( A )。
A.标准条件
B.修改条件
C.专用条件
D.补充条件
99. 工程进度款的支付方式不包括( B ).
A.按月计量支付
B.按工艺部位支付
C.按里程碑完成的进度分阶段支付
D.完成工程后一次性支付
101．我国招标投标法规定，开标时间应为( A )。
A.提交投标文件截止时间B．提交投标文件截止时间的次日
C．提交投标文件截止时间的7日后D．其他约定时间
102．我国招标投标法规定，开标地点应为( C )。
A.招标人办公地点B．招标文件中预先确定的地点
C.政府指定的地点D．招标代理机构办公地点
103．根据我国招标投标法的有关规定，下列不符合开标程序的是( C )。
A.开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行
B．开标地点应当为招标文件中预先确定的地点
C．开标由招标人主持，邀请部分投标人参加
D．开标时都应当当众予以拆封、宣读
104．我国招标投标法规定，开标应由( C )主持。
A．地方政府相关行政主管部门B．招标代理人C．招标人D．中介机构
105．我国招标投标法规定，评标应由( D )依法组建的评标委员会负责。
A.地方政府相关行政主管部门B．招标代理人C．中介机构D．招标人
106．关于评标委员会成员的义务，下列说法中错误的是( B )。
A.评标委员会成员应当客观公正地履行职务
B．评标委员会成员不得接触投标人
C．评标委员会成员不得透露对投标文件的评审情况
D．评标委员会成员不得透露中标候选人的推荐情况
107．评标委员会中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的（ D ）。
A.五分之三B．五分之四 C.三分之一D．三分之二
108．招标文件未对汇率标准和汇率风险作出规定的，汇率风险由( B )。
A．招标人B．投标人 C.招标人和投标人D．银行
109．投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，应( B )。
A．以小写金额为准B．以大写金额为准C．由投标人确认D．由招标人确认
110．有效投标少于( A )个的，招标人应当依法重新招标。
A．3 B．4 C．5 D．6
111．关于评标报告，错误的说法是( B )。
A.评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告
B．评标委员会完成评标后，应当向投标人提出书面评标报告
C．评标报告由评标委员会全体成员签字
D．评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论
112．建设工程招标投标是以订立建设工程合同为目的的民事活动。从合同法意义上讲，招标人发出的中标通知书是( C )。
A．要约B．要约邀请 C. 承诺D．承诺要约
113．缔约过失责任发生在( C )
A．中标前B．中标后C．合同成立前D．合同成立后
114．招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起( B )日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同
A.15
B.30
C.45
D.60
115．中标人不按照招标文件的规定提交履约担保的，将失去订立合同的资格，其提交的投标担保( C )。
A．退还一部分 B.全部退还C．不退还D．不退还并且追加罚金
二、多项选择题
1、工程建设法律关系的构成要素包括( ABC ).
A．主体 B.客体 C.内容 D.事件E．行为
2．建设法律关系主体，主要是指参加或管理、监督建设活动，受建设工程法律规范调整，在法律上享有权利、承担义务的( ABE )。
A．自然人B．法人C．协会D．政党E．其他组织
3．在我国的民法通则中，自然人包括( ACD )。
A．公民B．行为C．外国人D．无国籍的人E．专业技术人员
4．企业法人包括(ADE )。
A.国有企业法人
B.合伙企业C．商会法人
D．有限责任公司 E.外资企业法人
5．非企业法人包括(ACD )。
A．机关法人B．附属性医院C．社会团体法人D．事业单位法人E．地方各级人民政府的职能部门
6．法律关系的客体包括(BCDE )。
A．人B．财 C.物D．行为E．非物质财富
7．法律关系的变更，是指法律关系的(BC )发生变化。
A．主体B。内容 C.客体D．事件E．行为8．法律关系的终止，分为( BDE )。
A．权利终止B．自然终止C．义务终止
D．违约终止 E.协议终止
9．法律事实按是否包含当事人的意志分为事件和行为两类。其中，行为通常表现为(ABCE )。
A.民事法律行为B．行政行为 C.违法行为D．自然行为E．司法行为
10．法律行为的成立要件有(ACDE )。
A．法律行为主体具有相应的民事权利能力和行为能力
B．经过登记或备案等程序 C.行为人意思表示真实
D.行为内容合法E．行为形式合法
11．行为内容合法是法律行为的成立要件之一。该要件要求行为人实施的民事行为(ABCD )。
A.不违反法律B．不违反行政法规
C．不得违背社会公德D．不得损害社会公共利益E．不得违背风俗习惯
12．在代理关系中，通常涉及的关系主体为(BCE )。
A.代理权人B．代理人 C.被代理人D．受托人E．第三人13．代理的种类有( ADE )。
A．委托代理B．邀请代理 C.约定代理 D.法定代理E．指定代理
14．被代理人在委托代理活动中应注意下列问题(ADE )。
A．被代理人应慎重选择代理人B．被代理人不得取消委托
C．被代理人不得更换代理人D．委托授权的范围要明确
E．委托代理的事项必须合法
15．代理人在代理活动中应注意下列问题(ABCE )。
A．应在代理权限范围内进行代理活动B．应亲自进行代理活动
C．应认真履行职责D．应严格按被代理人的指示活动
E．不得滥用代理权
16．下列选项中( ACDE )属于委托代理终止的原因。
A．代理期限届满B．被代理人取得民事行为能力
C．代理人辞去委托D．代理人死亡E．代理事务完成
17．债权的客体可以是( ACDE )，物权的客体则只能是物。
A．财B．人 C.物D．行为 E.智力成果
18．债因以下事实而消灭，即( ABCD )。
A．履行B．提存C．混同D．免除E．请求19．物权的民法保护方法包括(ACDE )。
A．请求确认物权B．请求给予更新C．请求排除妨碍D．请求返还原物
E．请求损失赔偿
20．我国承认并以法律形式加以保护的主要知识产权有(ABCE )。
A．著作权B．专利权C．商业秘密D．发明权 E.商标权21．知识产权的基本特征有(ABCE )。
A．专有性B．时间性C.地域性D．盈利性E．具有人身权和财产权的双重属性
22．专利权的主体包括(ABCD )。
A.发明人B．合法受让人C．社会组织D．外国人与外国人组织 E.发现人
23．商标侵权行为包括( ABE )。
A．非法使用他人注册商标B．销售伪造的商标标识
C．制造他人注册商标标识D．销售他人注册商标的商品
E．擅自制造他人注册商标标识
24．关于固定价格合同说法正确的是( CDE )。
A.合同的价款是不可调整的
B.工程承包中采用的总价合同属于而单价合同不属于此类合同
C.约定范围内的风险由承包人承担，但是约定范围外的风险由发包人承担
D.双方在专用条款内约定合同价款包括的风险范围，风险费用的计算方法和承包风险范围以外对合同价款影响的调整方法
E.在约定的风险范围内合同价款不再调整
25．下列选项中( ABDE )诉讼时效为1年。
A．身体受到伤害要求赔偿的B．延付或拒付租金的
C. 技术进出口合同争议的D．出售质量不合格的商品未声明的
E．寄存财物被丢失或损毁的
26．《招标投标法》第5条规定：“招标投标活动应当遵循( ABCD )原则.
A．公开B．公平C．诚实信用D．公正E．平等
27．采用公开招标方式，( ACDE )等都应当公开
A.评标的程序B．评标人的名单C．开标的程序
D．评标的标准 E.中标的结果
28．招标投标活动的公平原则体现在(ABCE )等方面。
A．要求招标人或评标委员会严格按照规定的条件和程序办事
B．平等地对待每一个投标竞争者
C.不得对不同的投标竞争者采用不同的标准
D．投标人不得假借别的企业的资质，弄虚作假来投标
E．招标人不得以任何方式限制或者排斥本地区、本系统以外的法人或者其他组织参加投标
29. 工程建设项目招标范围包括(ACDE )。
A．全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目
B．施工单项合同估算价在100万元人民币以上的
C．关系社会公共利益、公众安全的大型基础设施项目
D．使用国际组织或者外国政府资金的项目
E.关系社会公共利益、公众安全的大型公用事业项目
24、合同争议的仲裁原则是（ABCE ）。
A. 自愿原则
B. 公平合理原则
C. 依法独立进行的原则
D. 仲裁和审判同时进行的原则
E. 一裁终局的原则
25、建设工程合同按照计价方式分类，可分为（CDE ）。
A. 总承包合同
B. 分包合同
C. 总价合同
D. 单价合同
E. 成本加酬金合同32．《招标投标法》第66条规定：( ACD )等特殊情况，不适宜进行招标的项目，按国家规定可以不进行招标。
A．涉及国家安全、国家秘密B．使用国际组织或者外国政府资金的项目C．抢险救灾 D.利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工
E.生态环境保护项目
33．建设工程施工合同履行过程中，发包方应该从（ABCDE ）进行管理。A．进度管理B．质量管理C．投资管理
D．施工合同档案管理E．工程变更和索赔管理
34．国家发展和改革委员会等7部委令第38号发布的《工程建设项目施工招标投标办法》第12条规定(ABCE )项目可不进行招标。
A．施工主要技术采用特定的专利或者专有技术的
B．施工企业自建自用的工程，该施工企业资质等级符合工程要求的
C.在建工程追加的附属小型工程或者主体加层工程，原中标人仍具备承包能力的
D．使用国际组织或者外国政府资金的项目
E．涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾而不适宜招标的
35．计划招标的项目在招标之前需向政府主管机构提交招标申请书。招标申请书的主
要内容包括(ABDE )等。
A.招标单位的资质B．招标工程具备的条件
C．招标工程设计文件D．拟采用的招标方式E．对投标人的要求36．招标文件应当包括(BCDE )等所有实质性要求和条件以及拟签订合同的主要条款.
A.招标工程的报批文B．招标项项目的技术要求 C.对投标人资格审查的标准
D．投标报价要求 E. 评标标准
37．投标邀请书的内容应载明( ABCD )等事项。
A.标项目的性质、数量B．招标人的名称和地址
C．招标项目的实施地点和时间D．取招标文件的办法，E．招标人的资质证明
38．投标人在去现场踏勘之前，应先仔细研究招标文件有关概念的含义和各项要求，特别是招标文件中的(ABDE )。
A.工作范围B．专用条款C．工程地质报告D．设计图纸E．设计说明39．招标人出现( ABE )行为的，责令限期改正，可以处项目合同金额5‰以上10‰以下的罚款。
A．必须进行招标的项目而不招标的 B.将必须进行招标的项目化整为零C．对已发出的招标文件随意进行修改 D.没有取得招标资格的
E.以其他任何方式规避招标
40．招标人出现(ABCE )行为的，责令改正,可以处1 万元以上5万元以下的罚款。
A对潜在投标人实行歧视待遇
B．强制要求投标人组成联合体共同投标
C．招标人以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人的
D．不具备招标条件E．限制投标人之间竞争
41．依法必须进行招标的项目的招标人出现(ABD )行为的，给予警告，可以并处1万元以上10万元以下的罚款；对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。上述所列行为影响中标结果的，中标无效。
A.向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量
B．向他人透露可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况
C．转借招标资质证书D．泄露标底
E．以营利为目的对招标文件收取非法所得
42．招标人出现(ABCE )行为的，责令改正，可以处中标项目金额5‰以上10‰以下的罚款。
A.在评标委员会依法推荐的中标候选人以外确定中标人的
B．在所有投标被评标委员会否决后自行确定中标人的
C.与中标人不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同的
D．对投标人不进行资质审查
E．招标人、中标人订立背离合同实质性内容的协议的
43．我国招标投标法规定，开标时由(BE)检查投标文件密封情况，确认无误后当众拆封。
A．招标人B投标人或投标人推选的代表
C.评标委员会
D.地方政府相关行政主管部门E．公证机构44．《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》中规定的无效投标文件包括( ACD )。
A．投标文件未按照招标文件的要求予以密封的
B．投标文件的关键内容字迹潦草，但可以辨认的
C投标人未提供投标保函或者投标保证金的
D．投标文件中的投标函盖有投标人的企业印章，未盖企业法定代表人印章的
E．投标文件中的投标函盖有投标人的企业印章和企业法定代表人委托人印章的
45．<<程建设项目施工招标投标管理办法》中规定的无效投标文件包括( ABCE )。
A．未按规定的格式填写
B．在一份投标文件中对同一招标项目报有多个报价的
C．投标人名称与资格预审时不一致的
D. 无法定代表人盖章，只有单位盖章和法定代表人授权的代理人签字的
E. 无单位盖章的
46．评标委员会负责人可以由(BD )
A．政府指定B．评标委员会成员推举产生
C.投标人推举产生D．招标人确 E.中介机构推荐
47、代理的法律特征包括（ABCE ）。
A. 代理人必须在代理权限范围内实施代理行为
B. 代理人必须以被代理人的名义实施代理行为
C. 代理人在被代理人授权范围内独立的表示自己的意志
D. 代理人对被代理人授权范围内的代理行为承担民事责任
E. 被代理人对授权范围内的代理行为承担民事责任
48、根据《合同法》的规定，下列合同属于无效合同的是（ACE ）。
A. 损害社会公益的合同
B. 附加约束条件的合同
C. 以合法的形式掩盖非法的目的的合同
D. 附加有效期限的合同
E. 违反法律、行政法规强制性规定的合同
49.关于施工质量控制说法中错误的是(BE)。
A.质量检查，达到约定标准的给予质量认可，达不到则予拒收
B.双方对质量有争议，由合同协议书中约定的工程质量监督部门鉴定
C.承包人应随时接受工程师及委派人员的检查
D.检查检验不合格时，影响正常施工的费用由承包人承担
E.工程师指令失误而导致的追加合同价款，由工程师承担
50．下列有关招标投标签订合同的说明，正确的是(ABD)
A.应当在中标通知书发出之日起30天内签订合同
B．招标人和中标人不得再订立背离合同实质性内容的其他协议
C．招标人和中标人可以通过合同谈判对原招标文件、投标文件的实质性内容作出
修改
D．如果招标文件要求中标人提交履约担保，招标人应向中标人提供同等数额的工程款支付担保
E．中标人不与招标人订立合同的，应取消其中标资格，但投标保证金应予退还
75、FIDIC合同条件的特点包括（ABCDE ）。
A．国际性、广泛的适用性B．权威性C．程序严谨，易于操作D．公正合理E．强化了工程师的作用
76、建设工程监理的任务是“三控制”，“两管理”；其中：三控制是指（BDE ）。
A．信息控制B．投资控制C．合同控制
D．质量控制E．进度控制
77、建设工程合同按照计价方式分类，可分为（CDE）。
A. 总承包合同
B. 分包合同
C. 总价合同
D. 单价合同
E. 成本加酬金合同
78、建设工程合同的特征是（ABCD）。
A. 合同主体的严格性
B. 合同客体的特殊性
C. 合同履行的长期性
D. 投资和程序的严格性
E. 合同内容的无偿性
综合练习一 一、名词解释 1、工程合同 2、工程保险 3、担保 4、合同交底 5、工程变更 6、工程合同总体策划 7、调停 8、费用索赔 9、工料单价法 二、单项选择题(每题的备选答案中，只有一个最符合题意) 1．建设工程合同的订立一般情况下应采取（）的方式。 A．招标 B．投标 C．招标投标 D．协议 2．招标人可以在招标文件中要求（）提交投标保证金。 A．投标人 B．代理人 C．银行 D．中标人 3．施工总承包合同的协议书内容不包括（）。 A．工程概况 B．组成合同的文件 C．材料设备供应 D．合同价款 4．工程分包合同协议书中分包人应向承包人承诺，履包合同终于分包工程有关的承包人（）的义务 A．部分 B．双方约定的 C．连带 D．所有 5．下列有关招标时限的规定错误的是( )。 A．依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于20日 B．自招标文件或者资格预审文件出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于5个工作日C．招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件提交投标文件截止时间至少15日前，以书面形式通知所有招标文件收受人 D．评标委员会提出书面评标报告后，招标人一般应当在15日内确定中标人，但最迟应当在投标有效期结束日前20个工作日内确定 6．在《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》中《通用条款》部分包括( )的内容，而《建设工程施工合同(示范文本)》中《通用条款》部分没有该部分内容。 A．竣工验收及决算 B．保障、保险及担保 C．工程变更 D．违约、索赔与争议 7．AIA合同文件的主要计价方式有( )。 A．总价合同、单价合同及成本加酬金合同 B．总价、成本补偿合同及最高限定价格法 C．施工条件合同、永久设备和设计——建造合同 D．目标总价合同、目标单价合同和工程管理合同 8．下列不属于建筑产品的生产过程中生产人员、工具、设备的流动性的是( )。A．同一工地不同建筑之间流动 B．不同工地之间的流动 C．同一建筑不同建筑部位上流动 D．一个建筑工程项目完成后，又要向另一新项目动迁的流动 9．( )，是指由政府或政府授权的机构授予承包人在一定期限内，以自筹资金建设项目并自费经营和维护，向东道国出售项目产品或服务，收取价款或酬金，期满后将项目全部
《合同管理》 一、单项选择题：（每题1分，共10分） 1、FIDIC条款中对合同拥有解释权的是（）。 A、承包商 B、业主 C、第三方 D、监理 2、世行贷款公路项目主要采用（） A、单价合同 B、总价合同 C、成本加酬金合同 D、设计施工总承包合同 3、承包人独自参与的保险，按FIDIC条件应该是（）。 A、人身伤亡险 B、承包人装备险 C、工程一切险 D、第三方责任险 4、业主在得到承包人动员预付款保函后，支付动员预付款的最长时间不得超过（）。 A、14天 B、7天 C、21天 D、28天 5、赔偿损失，作为违约责任的方式之一，是指违约方不履行合同或不完全履行合同时依法或根据合同的规定赔偿对方当事人所受损失的责任。从性质上讲，违约赔偿损失实际上是（）。 A、对违约方的一种惩罚 B、对守约方的一种补偿 C、对违约方履约的一种要求 D、对违约方的一种经济制裁 6、工程项目不允许采取的招标方式是（） A、公开招标 B、邀请招标 C、议标 D、竞争性招标 7、《工程变更令》由（）下达。 A、业主 B、工程师 C、现场监理 D、上级主管部门 8、《合同法》规定，建设工程合同中没有规定的，适用（）的有关规定。 A、委托合同 B、技术合同 C、承揽合同 D、买卖合同 9、颁发有关整个工程的移交证书之后（）天之内，承包人应向工程师呈交一份竣工报表。 A、84天 B、65天 C、56天 D、21天 10、建设工程合同是一种（）。 A、双务合同 B、有偿合同 C、诺成合同 D、要物合同 二、多项选择；（每题1分，共计40分） 1、要约邀请的主要形式有（ A B D ） A、商品价目表 B、招标公告 C、投标书 D、广告 2、合同成立的要件主要有（ A B C ） A、存在双方的订约主体 B、必须具有双方当事人 C、当事人对合同内容协商一致 D、应具备要约邀请和承诺阶段 3、合同的书面形式主要有（ A C D ） A、电报 B、电话 C、电传 D、电子邮件 4、同时抗辩权制度具有的作用（ A B C ）。 A、贯彻公平、平等原则，平衡合同当事人间利益 B、促进合同履行，维护交易秩序 C、贯彻诚实信用原则，增进双方协作 D、维护社会经济秩序 5、合同终止的原因主要是（ A C D ） A、合同解除 B、合同变更 C、债务相互抵销 D、债权人免除债务 6、同时抗辩权适用的合同有（B C D ） A、居间合同 B、买卖合同 C、承揽合同 D、租赁合同 7、合同解除与合同无效的区别主要在于（ A B C D ） A、标的不同 B、原因不同 C、效力不同 D、主体、途径不同
武汉工程大学自考助学班2013-2014年第1学期推荐课课程考试试卷《土木工程合同管理》课程考试试卷(B卷) 教学部门：专业班级： 学生姓名：学号： 考试方式：（开卷、闭卷） 题号一二三四五…总分签名 题分20 20 20 40 得分 一、单项选择题(本大题共15小题，每小题2分，共30分) 得分评卷人 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在 1.关于评标，下列不正确的说法是（）。 A.评标委员会成员名单一般应于开标前确定，且该名单在中标结果确定前应当保密 B.评标委员会必须由技术、经济方面的专家组成，其人数为五人以上的单数 C.评标委员会成员应当是从事相关专业领域工作满8年并具有高级职称或者同等专业水平 D.评标委员会成员不得与任何投标人进行私人接触 2.按照承包工程计价方式分类不包括（）。 A.总价合同 B.单价合同 C.成本加酬金合同 D.预算合同 3.某基础工程隐蔽前已经经过工程师验收合格，在主体结构施工时因墙体开裂，对基础重新检验发现部分部位存在施工质量问题，则对重新检验的费用和工期的处理表达正确的是（）。 A.费用由工程师承担，工期由承包方承担 B.费用由承包人承担，工期由发包方承担 C.费用由承包方承担，工期由承发包双方协商 D.费用和工期均由承包方承担 4.招标人与中标人应当自中标通知发出之日（）内，按招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。 A.40天 B.30天 C.50天 D.20天 5.招标人与中标人签订合同后（）个工作日内，应当向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。 A.2 B.3 C.5 D.6 6.投标单位应按照招标单位提供的工程量清单，逐一填写单价和合价。在开标后发现的分项投标单
浙江省2010年7月高等教育自学考试工程招投标与合同管理试题 课程代码：03941
一、单项选择题(本大题共15小题，每小题2分，共30分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1.由三家以上建筑施工企业进行承包竞争，建设单位择优选定建筑施工企业，并与其签订承包合同，此种承包方式称为( ) A.联合承包 B.指定承包 C.协议承包 D.招标承包 2.施工总承包企业资质分为_____个等级。( ) A.1 B.2 C.3 D.4 3.定标是招标人完全接受众多投标人中提出最优条件的投标人，在性质上属于( ) A.要约邀请 B.要约引诱 C.要约 D.承诺 4.属于建设工程投标人的权利是( ) A.确定自己的投标报价 B.接受招标投标管理机构监督 C.保证投标文件的真实性 D.对投标文件中的有关问题进行答疑 5.建设工程招标标底的价格应由成本、利润和_____组成。( ) A.现场管理费 B.工程建设费 C.风险金 D.税金 6.下列哪种情况应作废标处理？( ) A.投标文件中大写金额与小写金额不一致 B.总价金额与单价金额不一致（单价金额小数点无明显错误） C.投标书未密封 D.投标报价与标底不一致 7.我国规定招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起_____内订立书面合同，合同内容应依据招标文件、投标文件的要求和中标的条件签订。( ) A.15日 B.20日 C.25日 D.30日 8.在国际招标程序中，向最后决定的中标人发出通知，接受其投票书，并由业主与中标人签订工程承包合同。此项工作称为( )
2005 年建设工程合同管理考试试题及答案 一、单项选择题（共50题，每题 1 分。每题的备选项中。只有 1 个最符合题意） 1. 如果施工单位项目经理由于工作失误导致采购的材料不能按期到货，施工合同没有按 期完成，则建设单位可以要求（）承担责任。 A. 施工单位 B. 监理单位 C. 材料供应商 D. 项目经理 2. 建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行，订立了抵押合同，后来又办理了抵押登记。则（）。 A. 项目转移给银行占有，抵押合同自签订之日起生效 B. 项目转移给银行占有，抵押合同自登记之日起生效 C. 项目不转移占有，抵押合同自签订之日起生效 D. 项目不转移占有，抵押合同自登记之日起生效 3. 抵押与质押的区别主要在于（）。 A. 担保财产是否为第三人的财产 B. 担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人 C.担保财产是否转移占有D?债权人是否有优先受偿权 4. 招标人对施工投标保函的正确处理方式是（）。 A. 未中标的投标人不退还 B. 中标的投标人在中标的同时退还 C. 在中标的投标人向业主提交履约担保后退还 D. 投标人在投标有效期内撤销投标书后退还 5. 对处理建设单位与监理单位之间拖欠监理费的纠纷，没有强制执行效力的文书是（）。
A.人民法院的判决B?仲裁机构的裁决C.经过公证的还款协议 D.经过鉴证的还款协议 6. 某建设项目，承包人与分包人口头约定了施工合同内容，施工任务完成后，由于承包 人欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面合同，此时应认定（）。 A. 施工合同成立，但不生效 B. 施工合同成立，且已生效 C. 施工合同不成立，不生效 D. 施工合同不成立，但有效 7. 如果当事人在施工合同中约定有仲裁条款，当合同其他条款无效时，应当认为（）。 A. 仲裁条款有效，由仲裁委员会解决争议 B. 仲裁条款有效，由人民法院解决争议 C. 仲裁条款无效，由人民法院解决争议 D. 仲裁条款无效，由双方另行选择争议解决方 式 8. 甲施工企业授权某采购员到乙公司采购钢材，但该采购员用盖有甲施工企业公章的空 白合同文本，与乙公司订立了购买水泥的合同，则该合同（）。 A. 有效，但应由采购员向乙公司支付货款 B. 有效，由甲施工企业向乙公司支付货款 C. 无效，由采购员向乙公司支付货款 D. 无效，甲施工企业退货，乙公司的损失由采购员承担 9. 按《合同法》的规定，合同生效后，当事人就价款或者报酬没有约定的，确定价款或报酬时应按（）的顺序履行。 A. 订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款、补充协议 B. 合同有关条款、补充协议、订立合同时履行地的市场价格 C. 补充协议、合同有关条款、订立合同时履行地的市场价格
一、单选题（共20小题，每小题2分，共计40分，请将答案填在选择题答题卡上） 1、国际上把建设监理单位所提供的服务归为（ A ）服务。 A.工程咨询 B.工程管理 C.工程监督 D.工程策划 2、建筑市场的进入，是指各类项目的（ B ）进入建设工程交易市场，并展开建设工程交易活动的过程。 A.业主、承包商、供应商 B.业主、承包商、中介机构 C.承包商、供应商、交易机构 D.承包商、供应商、中介机构 3、一项工程采用邀请招标时，参加投标的单位不得少于（B ）家。 A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 4、应当招标的工程建设项目在（ B ）后，已满足招标条件的，均应成立招标组织，组织招标，办理招标事宜。 A.进行可行性研究 B.办理报建登记手续 C.选择招标代理机构 D.发布招标信息 5、下列不属于《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的关系社会公共利益、公共安全的公用事业项目的是（ A ）。 A.邮政、电信枢纽、通信、信息网络等邮电通信项目 B.供水、供电、供气、供热等市政工程项目 C.商品住宅，包括经济适用住房 D.科技、教育、文化等项目 6、甲、乙两个工程承包单位组成施工联合体投标，甲单位为施工总承包一级资质，乙单位为二级资质，则该施工联合体应按（ B ）资质确定等级。 A.一级 B.二级 C .三级 D.特级 7、工程量清单是招标单位按国家颁布的统一工程项目划分、统一计量单位和统一工程量计算规则，根据施工图纸计算工程量，提供给投标单作为投标报价单基础。结算拨付工程款时以（ B ）为依据。 A.工程量清单 B.实际工程量 C.承包方报送的工程量 D.合同中的工程量 共9页第1页
工程项目招投标与合同管理期末考试A卷 一、单项选择题（共20道题，每题1分，共20分） 1、在下列合同中，（ C ）合同是可变更、可撤销的合同。 A 一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益的 B以合法活动掩盖非法目的 C因重大误解而订立的 D损害社会公共利益的 2、当工程内容明确、工期较短时，宜采用（ B）。 A总价可调合同 B总价不可调合同 C 单价合同 D成本加酬金合同 3、根据我国《施工合同文本》规定，对于具体工程的一些特殊问题，可通过（ B ）约定承发包双方的权利和义务。 A通用条款 B专用条款 C监理合同 D协议书 4、一般认为，投标是一种（ B ）。 A 履约 B 要约 C 要约邀请 D 竞拍行为 5、法律规定合同的诉讼有效期为2年。若某合同的诉讼时效进行到20个月时，发生中止是由，该是由持续5个月，则该是由消除后，诉讼时效尚有（ C ）。 A 9个月 B 6个月 C 4个月 D 2个月 6、工程建设施工招标，招标单位应在定标内（ B ）天发出招标通知书。 A 5 B 7 C 9 D 15 7、《施工合同示范文本》中规定，索赔事件发生（ C ）天内，承包人应向工程师发出索赔意向通知。 A 14 B 10
C 28 D 56 8、下列建设工程施工合同文件出现矛盾时，应优先考虑执行的是（ C ）。 A工程量清单 B工程预算书 C工程变更协议书 D施工图纸 9、对于执行政府定价或政府指导价的合同，如果在其履行过程中逾期交货而遇到标的物的价格发生变化时，则（ D ）。 A 无论是价格上涨还是下降，都按原合同价执行 B 无论是价格上涨还是下降，都按新价格执行 C 遇价格上涨，按新价执行；遇价格下降，按原价执行 D 遇价格上涨，按原价执行；遇价格下降，按新价执行 10、按计价方式不同，建设工程施工合同可分为：（1）总价合同（2）单价合同（3）成本加酬金合同三种。以承包商所承担的风险从小到大的顺序来排列，应该是（ B ）。 A（1）（2）（3） B（3）（2）（1） C（2）（3）（1） D（2）（1）（3） 11、下列事项中，承包方要求的费用索赔不成立的是（ B ） A 建设单位未及时供应施工图纸 B 施工单位施工机械损坏 C 业主原因要求暂停全部项目施工 D 因设计变更而导致工程内容增加 12、在投标报价程序中，在调查研究，收集信息资料后，应当（ A ）。 A对是否参加投标作出决定 B确定投标方案 C办理资格审查 D进行投标计价 13、唱标按送达投标书的（ A ）顺序进行。 A先后 B逆 C任意 D无相关规定 14、根据《中华人民共和国招标投标法》和国家计委有关规定，全部或部分使用国有资金投资或国家融资的项目，其重要设备材料的采购，单项合同估算价格在
《建设工程合同管理》习题及答案 一、判断题 1、若工程师进行合同规定之外的检查工作，致使工程暂停，承包商均有权索赔。( ) A、是 B、否 2、应当先履行债务的当事人，只要发现对方经营状况严重恶化，就可以行使不安抗辩权。( ) A、是 B、否 3、建设单位应根据承包单位的投标报价与承包单位协商确定中标价格( ) A、是 B、否 4、保留金待竣工验收合格后一次发还。( ) A、是 B、否 5、当递交最终报表之后，承包商根据合同进行索赔的权力终止了( ) A、是 B、否 6、若投标人的报价明显低于标底15％，且不能证明能按规定的质量标准和工期完成招标工程的，则该报价作废标处理。( ) A、是 B、否 7、转让是属于合同主体的变更。( ) A、是 B、否 8、被仲裁机构裁定为可撤消的合同，自裁定之日起，合同不再具备法律效率( )来源：学易网 A、是 B、否 9、对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释。( ) A、是 B、否 10、在评标过程中，将报价外的其他因素折算为货币价值，并加减到承包商的报价中，这是评标价法评标( ) A、是 B、否 11、《公路工程施工监理合同范本》规定业主经与监理单位协商后方可要求监理单位更换不称职的监理人员( ) A、是 B、否转自学易网 https://www.doczj.com/doc/3210089982.html, 12、工程量清单中有标价的单价或总额包括了合同明示或暗示的所有责任，义务和一般风险。( ) A、是
B、否 13、保证合同的当事人是债权人和保证人( ) A、是 B、否 14、被仲裁机构裁定为可撤消的合同，自裁定之日起，合同不再具备法律效率( ) A、是 B、否 15、《合同法》规定：承揽合同中没有规定的，适用于建设工程合同的有关规定。( ) A、是 B、否 16、根据“担保法‘的规定，医院、学校不能作为保证合同的担保人( ) A、是 B、否 17、招标是要约，投标是承诺。( ) A、是 B、否 18、转让是属于合同主体的变更。( ) A、是 B、否 19、代理不合法的合同属于无效合同。( ) A、是 B、否 20、业主指定的分包商，在施工中受到非自己应承担责任原因事件的干扰而受到损害时，他应向监理工程师提交索赔报告( ) A、是来源：学易网 B、否 二、单项选择题 1、施工合同发包人投保“建设工程一切险”的目的是为了( )。 A、避免风险 B、克服风险 C、转移风险 D、控制风险 2、FIDIC合同条件规定，工程师视工程进展情况，有权发布暂停施工指令。属于( )的暂停施工，承包商可能得到补偿。 A、合同中有规定 B、由于不利的现场气候条件影响 C、为工程施工安全来源：学易网 D、现场气候条件以外的外界条件或者障碍导致 3、施工过程中，如果承包人提出要求使用专利技术经工程师批准后，应由（）。
A.正常工作 B.附加工作 C.额外工作 D.日常工作 8. 某建设单位委托勘察院承担办公楼勘察任务，勘察院在完成勘察任务60％时，由于某种原因，办公楼项目停建，建设单位向勘察院发出终止合同的通知。依据勘察合同示范文本的规定，承担解除合同后果责任的方式应为（ ）。 A.勘察院没收建设单位支付的定金 B.勘察院没收定金，建设单位再支付合同预算额的60％ C.建设单位支付合同预算额的100％ D.勘察院没收定金，建设单位再支付合同设计费的100％ 9. 《建设工程施工合同示范文本》由（ ）、通用条款和专用条款三部分组成。 A.协议书 B.招标文件 C.投标书 D.质量保修书 10.《建设工程施工合同示范文本》规定，对于施工中发生的不可抗力，承包人应承担的 损失是（ ）。 A.承包人机械设备损失 B.施工材料的损失 C.工程本身的损害 D.第三方人员伤亡 11.采购标的数额较大、市场竞争比较激烈的建筑材料或设备供应，并易于使采购方获得较有利的合同价格， 这种选择供货商的方式是（ ）。 A.招标选择供货商 B.询价—报价—签订合同 C.直接订购 D.中介代理 12.FIDIC 《施工合同条件》规定，某些项目的工程量清单中包括有“暂列金额”款项，尽管这笔款额计入在合同价格内，但其使用归（ ）控制。 A.业主 B.承包商 C.工程师 D.工程师和承包商共同 13.根据工程合同文件的解释惯例，下列说法错误的是（ ）。 A.阿拉伯数字表达优先于数字的文字表达 B.合同的专用条件、特殊条件优先于通用条件 C.对于总价合同，总价优先于单价 D.合同中的各种变更文件，按照时间最近的优先 14.索赔证据必须具有法律效力，这体现索赔证据的（ ）。 A.有效性 B.关联性 C.真实性 D.全面性 15.在我国合同争议解决的方式主要有四种。（ ）是解决合同争议最常见的一种最简便、最有效、最经济 的方法。 A.和解 B.调解 C.仲裁 D.诉讼 年级 班级 准考证号 姓名
《招投标与合同管理》试题 一、单选题（20小题，每题1分） 1. 法律关系产生、变更和消灭的原因是（）。 A.法律主体 B.法律客体 C.法律内容 D.法律事实 2. 诉讼时效期间从知道或应当知道权利被侵害时起计算。 但是，从 权利被侵害之日起超过（）的，人民法院不予保护。 A.五年 B.十年 C.十五年 D.二十年 3. 某业主没有按照合同的约定及时支付工程款，经承包商催要，业 主在拖欠了3个月后支付了应付款额的一半，则对于另一半工程 款的收回，承包商的诉讼时效为（）。 A.两年 B.一年 C.十八个月 D.六个月 4. 招标公告属于（） A.要约 B.承诺 C.要约邀请 D.不是要约、承诺，也不是要约邀请，只是一个普通的广告 5. 某单位向社会公开招标建造一栋办公楼，甲、乙、丙、丁四单位 参加投标，该投标行为是（）。 A. 要约 B. 承诺 C .要约引诱 D. 不是一种法律行 6. 根据合同法的规定，在一般情况下，未在要约规定的期限内发 出的承诺，属于（）。 A .新要约 B. 无效的要约C. 有效承诺D. 违法 7. 签订合同可以采用（）。 A .只能是书面形式 B. 不可以是口头形式 C. 书面或口头形式或其他形式 D. 只能是书面或口头形式 8. 下面的合同中属于委托代理的是（） A.业主与施工单位签订的施工合同 B.业主与监理单位签订的监理合同 C.业主与勘察设计单位签订勘察设计合同 D.业主与材料供应商签订的材料采购合同 9. 某甲擅自代替某建筑公司签订了水泥的购货合同，在水泥厂有足够的理由相信某甲有代理权的情况下，（） A.该合同有效，购买水泥的款项由建筑公司承担 B.该合同有效，购买水泥的款项由某甲承担 C.该合同无效 D.该合同是否有效需要经过建筑公司的确认 10. 某业主与某承包商签订了一份协议书，业主同意承包商将该工程转包给另一家资质较低的承包单位。对此，以下说法正确的是（） A.该合同有效 B.该合同如果是当事人意思的真实表示就有效 C.该合同无效 D.该合同如果没有违背法律要求的形式上的要求就有效 11. 合同的无效应当由（）确认。 A 仲裁机构 B 人民法院 C 合同管理机关 D 仲裁机构或人民法院
湖北省高等教育自学考试大纲 课程名称:工程招标与合同管理课程代码：6289 第一部分课程的性质与目标 一、课程的性质和目的 本课程是建筑经济管理专业的一门专业课程。主要包括、工程建设招标投标制度、投标业务与方法、工程建设合同、合同管理、工程建设合同的内容、合同谈判与签订、风险管理、索赔等内容。 通过本课程的系统教学使学生初步具备能在施工企业、监理单位、建设单位和相关管理部门从事工程建设招标投标与合同管理工作的较强综合能力和专门技术方法。 二、课程目标与基本要求 本课程的目的是通过理论教学与实例研究,使学生全面系统掌握工程招标投标与合同管理的专业知识，从而为从事建筑经济管理方面的工作打下良好的基础。教学与学习中应与实际的招标投标、合同管理案例相结合，注重理论知识的运用，从而提高教学效果。 三、与本专业其他课程的关系 本课程是建筑经济管理、工程管理专业的一门专业课。在学习本课程之前,学生应学习法律基础、经济法、工程合同法律制度、项目管理等基础课程，同时为了更好掌握与运用本课程所学的理论知识，建议后续应学习ＦIDＩC合同、国际工程管理等课程。 第二部分考核内容与考核目标 第1章绪论 一、学习目的与要求 通过本章学习应掌握工程建设的基本概念、建设项目的交易方式、熟悉招标投标的基本含义、合同与合同管理的基本概念与相应的法律制度。 二、考核知识点与目标 一)重点内容 识记：工程建设的概念；招标投标的概念;合同概念 理解:建设项目的交易方式 应用： 二)次重点内容 识记:工程建设的参与者；建设程序 理解:工程项目生命周期;合同的分类 应用：
三)一般内容 识记：招标投标制的特点 理解： 应用:了解鲁布革引水工程的经验 第2章招标投标制度 一、学习目的与要求 本章是本课程的重点章节之一，通过本章学习应掌握招标、投标的概念、招标投标程序、招标投标活动的原则、招标的范围与规模、招标文件的编写要求、开标评标定标的要求，系统掌握招标的基本要求与操作程序。 二、考核知识点与目标 一）重点内容 识记：招标、投标的概念；公开招标程序；强制招标的规模;评标委员会的组成；无效标书的情形 理解:招标投标活动的原则;有形建筑市场的含义 应用:评标方法的应用 二）次重点内容 识记:招标采购方式的特点;招标方式；招标类别;招标实施过程 理解:标底的确定 应用: 三)一般内容 识记:招标投标违法行为与法律责任 理解:招标文件编制的原则 应用: 第3章投标业务与方法 一、学习目的与要求 本章是本课程的重点章节之一,通过本章学习应掌握投标准备的主要内容、投标决策的含义、过程与方法；投标文件的编写与报送；投标中的不正当竞争表现等内容。系统掌握投标的基本要求、操作程序与技巧。 二、考核知识点与目标 一)重点内容 识记：投标担保的形式；影响投标决策的主要因素;投标文件的内容 理解: 投标决策阶段的划分。 应用：投标机会的分析；报价技巧；决策树的应用。 二）次重点内容 识记:投标准备资料;投标资格预审;标价的组成。 理解:联合投标；投标报价决策。 应用:概率分析法
建设工程合同管理考核题 1203批次前老平台学生，该门课程不用现场笔试考试（网上预约考试时间为虚设），请预约该门课程考试的学生将答案手写A4答题纸上，于规定时间内交到学习中心，哈站交到班主任处。未预约的学生提交的内容作废处理，预约后不按规定时间提交按旷考处理。 （答题纸附在第二页，所有答案必须写在答题纸上，标清题号） 一、单选题(共30题，每题2分，共60分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1.一个买卖合同执行的是政府定价，2000年2月1日订立合同时价格为每千克100元，合同规定2000年4月1日交货，违约金为每千克10元，交货后10日内付款，但卖方直至2000年4月1日交货，而政府定价于2000年5月1日调整为每千克120元，买方直至2000年6月1日才付款，买方应当按照每千克( D )元向卖方付款。 A. 100 B.110 C. 120 D. 130 2.对于合同当事人而言，所在国爆发罢工是一种( D )。 A.合法行为 B.违法行为 C.自然事件 D.社会事件 3.合同法律关系( A )，是参加合同法律关系，享有相应权利、承担相应义务的当事人。 A.主体 B.客体 C.内容 D.事实 4.工程建设中甲施工企业的乙项目经理在行使职权时产生的法律后果应当由( B )承担。 A.乙项目经理 B.甲施工企业 C.建设单位 D.具体施工人员 5.能够引起合同法律关系、产生、变更和消灭的客观现象是( B)。 A.法律关系主体 B.法律事实 C.法律关系客体 D.法律关系内容 6.在施工合同中，( D )是承包人的义务。 A.提供施工场地 B.办理土地征用 C.在保修期内负责照管工程现场 D.工程施工期内对施工现场的照管负责 7.承包人在索赔意向通知提交后的( B )天内递交正式的索赔报告。 A. 14 B. 28
《工程招标与合同管理》 班级：姓名： 满分为100分 一、单项选择题（每题2分，共30分） 1、根据我国《施工合同文本》规定，对于具体工程的一些特殊问题，可通过（）约定承发包双方的权利和义务。 A、通用条款 B、专用条款 C、监理合同 D、协议书 2、（）是当事人—方向另一方作出的以一定条件订立合同的意思表示。 A、要约 B、承诺 C、留置 D、定金 3、某基础工程隐蔽前已经工程师验收合格，在主体结构施工时因墙体开裂，对基础重新检验发现部分部位存在施工质量问题，则对重新检验的费用和工期的处理表述正确的是( )。 A．费用由工程师承担，工期由承包方承担 B．费用由承包方承担，工期由发包方承担 C．费用由承包方承担，工期由承发包双方协商 D．费用和工期均由承包方承担 4．工程竣工验收合格后，业主在合同约定的时间内，无合法理由而不办理竣工结算，承包商可用来保护自己合法权益的方式是( ) A．自动撤场 B. 要求变更合同 C. 宣布合同终止 D. 拒绝移交工程5. 按照FIDIC合同条件规定，承包商自有的施工机具运入工地后，若其他承包工程项目施工需要用时( )
A.可自行运出工地 B.应经业主批准后才能运出工地 C.经监理工程师批准后才能运出工地 D.不能运出工地 6. （）是债务人或第三人将其动产或者权利作为担保物的合同担保方式。 A、质押 B、定金 C、债务的免除 D、债务的混同 7．如果要约人要撤销要约，撤销要约通知到达对方的时间应为( ) A.要约到达对方之前 C.对方发出承诺之前 B.对方承诺到达要约人之前 D.对方承诺生效之后 8．在下列合同中，（）合同是可变更、可撤销的合同。 A. 一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益的 B. 以合法活动掩盖非法目的 C. 损害社会公共利益的 D. 因重大误解而订立的 9.《施工合同示范文本》中规定，索赔事件发生（）天内，承包人应向工程师发出索赔意向通知。 A、10 B、14 C、28 D、56 10．下列事项中，承包方要求的费用索赔不成立的是（） A、建设单位未及时供应施工图纸 B、施工单位施工机械损坏 C、业主原因要求暂停全部项目施工 D、因设计变更而导致工程内容增加 11.《建设工程施工合同示范文本》附有三个附件，不属于其附件的是（）。 A承包人分包工程一览表 B承包人承揽工程项目一览表 C发包人供应材料一览表 D工程质量保修书 12. 合同争议的解决顺序为（） A、和解—调解—仲裁—诉讼 B、调解—和解—仲裁—诉讼 C、和解—调解—诉讼—仲裁 D、调解—和解—诉讼—仲裁 13. 根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是（）。
课程名称：工程招投标与合同管理测试题一 一、单项选择题（每小题1.5分，共30分） 1、《中华人民共和国招投标法》于（D）起施行。 A、1997.11.1 B、1998.3.1 C、1999.8.30 D、2000.1.1 2、《中华人民共和国招投标法》规定，依法必须招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（A）。 A、20 B、30 C、10 D、15 3、下列关于合同文件的表述，不正确的是（D）。 A、专用条款的内容比通用条款更明确、具体 B、合同文件中专用条款的解释优先于通用条款 C、合同文件之间应能相互解释、互为说明 D、专用条款与通用条款是相对立的 4、评标委员会成员中，成员人数为（C）人以上单数，其中经济、技术专家不得少于成员总数的（）。 A、3，3/4 B、3，2/3 C、5，2/3 D、5，3/4 5、招标投标活动的公开原则首先要求（A）要公开。 A、招标活动信息 B、评标委员会成员名单 C、工程设计文件 D、评标标准 6、承包人在索赔事件发生后的（C）天以后，应向工程师正式提出索赔意向通知。 A、14 B、7 C、28 D、21 7、在必须进行招标的工程建设项目中，施工单项合同估算价在（C）人民币以上的，必须进行招标。 A、20万元 B、120万元 C、200万元 D、2000万元 8、索赔是指在合同的实施过程中，（D）因对方不履行或未能正确履行合同所规定的义务或未能保证承诺的合同条件实现而遭受损失后，向对方提出的补偿要求。 A、业主 B、第三方 C、承包商 D、合同当事人一方 9、下列关于工程分包说法正确的是( A )。 A、施工总承包人不得将工程主体结构的施工分包给其他单位 B、工程分包后，总承包人不再对分包工程承担任何责任 C、施工总承包人可以将其承包工程中的专业工程自主分包给分包商 D、分包单位可以将其承包的建设工程再分包给其他单位 10、某工程投标总价为500万，则投标保证金最高不超过（C）万元。 A、10 B、20 C、50 D、100 11、招标人采用邀请招标的方式，应当向（B）个以上的具备承担招标项目的能力、资信良好的特定法人或其他组织发出投标邀请。 A、二 B、三 C、四 D、五
工程招标与合同管理复习提纲 一、单项选择题 1．属于建设项目的是（ D ） A. 土工程 B. 土建工程 C. 一栋楼房 D.某小区 2.项目与活动的最大区别是（ A ） A. 一次性 B. 独特性 C. 目标的明确性 D. 活动的整体性3．属于项目建设程序中的项目建设实施阶段的是（ D ） A. 拆迁 B. 可行性研究 C. 报建 D.施工准备 4.属于项目建设程序中的项目建设前期阶段的是（ B ） A. 规划 B. 可行性研究 C. 报建 D.拆迁 5. 属于建设法律体系中的龙头的是（ A ） A. 建设法律 B. 建设行政法规 C. 建设部门规章 D.宪法 6.属于建筑市场客体的是（ C ） A. B. 法人 C. 经济权利 D.行为 7．属于建设法律体系中的主干的是（ B ） A. 建设法律 B. 建设行政法规 C. 建设部门规章 D.宪法 8.属于经济法律关系客体的是（ A ） A.行为 B.经济权利 C. D.法人 9．属于建设法律体系中的枝干的是（ C ） A. 建设法律 B. 建设行政法规 C. 建设部门规章 D.宪法 10.合同法的基本原则中，体现了民事活动的基本特征，是合同关系不同于行政法律关系、刑事法律关系的重要标志的原则是（ B ） A.平等原则 B.自愿原则 C.公平原则 D.诚实信用原则 11．属于项目建设程序中的项目建设实施阶段的是（A ） A. 工程勘察设计 B. 工程竣工验收 C. 获取土地使用权 D.审批立项 12.下列各项中属于合同法调整的债权债务关系的是（ D ） A.侵权行为产生的债权债务关系 B.不当得利产生的债权债务关系 C.无因管理产生的债权债务关系 D.双当事人协商一致产生的债权债务关系 13.合同法律关系包括主体、客体、容三要素。在建设工程合同法律关系中，容即( B ) A. 合同中全部条款 B. 条款中规定的双权利和义务
第一章绪论 一、课后习题 1 、简述项目、建设项目、施工项目概念 答：项目：一种在规定的时间由专门组织起来的人员完成的一次性工作 建设项目：是一种投资行为和建设行为相结合的投资项目 施工项目：由企业自工程施工投标开始到保修期满为止的全过程中完成的项目。 2、为什么要推行项目管理 答：是为了达到预期的使用功能，在一定约束条件下对建设项目各个方面进行决策，计划，组织，协调，控制等一系列活动的总称。 3、建设项目管理和施工项目管理有什么区别？ 答：管理任务：施工项目管理（生产出建筑产品，取得利润） 建设项目管理（取得符合要求的，能发挥应有效益的固定资产）管理容：施工项目管理（从投标到交工为止的全部生产组织和管理及维修） 建设项目管理（投资周期和建设全过程） 管理围：施工项目管理（合同围施工） 建设项目管理（可研报告全部容） 管理主体：施工项目管理（施工企业） 建设项目管理（建设单位或其咨询单位） 4、简述施工项目管理的主要工作容？ 答：编制“项目管理规划大纲”“项目管理实施规划” 项目进度控制，质量控制，安全控制，成本控制，材料管理，机械设备管理， 技术管理，资金管理，合同管理，信息管理，现场管理，组织协调，竣工验收， 考核验收，考核评价，回访保修 5、简述经营管理在项目管理中的重要意义？ 答：经营是市场经济的产物，指为实现一定的经济目的而进行的筹划活动，施工项目经营管理是建筑企业经营的具体表现，是建筑企业获取任务的基础。 6、为什么要学习招投标和合同管理? 答：为了规招投标活动，保护国家利益，社会公共利益和招投标活动当事人的合法权益，提供经济效益，保证项目质量。 7、建筑市场的构成要素有哪些？ 答：建筑市场主体，建筑市场客体，建筑市场运行机制。 8、与建筑企业经营管理关系较密切的法律法规有哪些？ 答：建筑法、招投标法、合同法、建筑工程管理条例
工程招标与合同管理复习提纲 、单项选择题 1．属于建设项目的是（ D ） A. 土方工程 B. 土建工程 C. 一栋楼房 2.项目与活动的最大区别是（ A ） A. 一次性 B. 独特性 C. 目标的明确性 3．属于项目建设程序中的项目建设实施阶段的是（ D ） A. 拆迁 B. 可行性研究 C. 报建 D. 施工准备 4. 属于项目建设程序中的项目建设前期阶段的是 5. 属于建设法律体系中的龙头的是（ 6. 属于建筑市场客体的是（ 7．属于建设法律体系中的主干的是（ 8.属于经济法律关系客体的是（ 9．属于建设法律体系中的枝干的是（ 10. 合同法的基本原则中，体现了民事活动的基本特征，是合同关系不同于行政法律关系、 刑事法律关系的重要标志的原则是（ B ） A. 平等原则 B. 自愿原则 C. 公平原则 D. 诚实信用原则 11 ．属于项目建设程序中的项目建设实施阶段的是（ A ） A. 工程勘察设计 B. 工程竣工验收 C. 获取土地使用权 D. 审批立项 12. 下列各项中属于合同法调整的债权债务关系的是（ D ） A. 侵权行为产生的债权债务关系 B. 不当得利产生的债权债务关系 C. 无因管理产生的债权债务关系 D. 双方当事人协商一致产生的债权债务关系 13. 合同法律关系包括主体、客体、内容三要素。在建设工程合同法律关系中，内容即 A. 规划 B. 可行性研究 C. 报建 D. 拆迁 D. 某小区 D. 活动的整体性 A. 建设法律 B. 建设行政法规 C. 建设部门规章 D.宪法 A. 国家 B. 法人 C. 经济权利 D. 行为 A. 建设法律 B. 建设行政法规 C. 建设部门规章 D. 宪法 A. 行为 B. 经济权利 C. 国家 D. 法人 A. 建设法律 B. 建设行政法规 C. 建设部门规章 D. 宪法
建设工程合同管理试题下载 1、在承包工作范围内，部分由承包商负责设计的图纸，应在合同约定的时间内将经过行政法规规定的审查程序批准的设计文件提交工程师审核，如果设计图纸仍有质量问题，则责任应当由( )承担。 A、发包人 B、承包人 C、工程师 D、发包人与承包人共同 2、如果解决施工合同纠纷的仲裁过程违反法定程序，当事人可以向( )申请撤销裁决。 A、人民法院 B、政府的建设行政主管部门 C、上级仲裁委员会 D、质量监督机构 3、可变更的建设工程施工合同，当事人应当请求( )变更。 A、建设行政主管部门 B、设计单位 C、监理单位 D、人民法院 4、施工的竣工验收应当由( )负责组织。
A、发包人 B、工程师 C、承包人 D、监理单位 5、工程未经竣工验收或竣工验收未通过，发包人强行使用后，由此发生的质量问题由( )承担。 A、发包人 B、承包人 C、双方共同 D、合同约定的责任者 6、当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时，应以( )为准。 A、招标文件中的规定 B、现场考察时招标单位的口头解释 C、招标单位在会议上的口头解答 D、发给每个投标人的书面质疑解答文件 7、因违约行为造成损害高于合同约定的违约金，守约方可( )。 A、按合同约定违约金要求对方赔偿 B、按实际损失加上违约金要求对方赔偿 C、在原约定违约金基础上适当增加一定比例违约定金
D、请求法院增加超过违约金部分损失 8、当事人以土地使用权抵押的，抵押合同自( )之日起生效。 A、签订 B、登记 C、履行 D、主合同生效 9、采用数据电文形式订立合同的，合同成立的地点是( )。 A、发件人的主营业地 B、发件人的经常居住地 C、收件人的主营业地 D、收件人的经常居住地 10、工程师对承包人提交的索赔报告的审查主要包括( )。 A、事态调查 B、实际损失分析 C、证据资料收集 D、损害事件原因分析 E、索赔理由分析 11、依据材料采购合同的约定，供货方对( )承担责任。
工程招投标与合同管理课程 练习题(一) 一、单项选择题（每题给出四个备选项，其中只有一个选项是符合题目要求的， 请将其代码填写在题后的括号内。） 1、根据法律规定，定金的数额不得超过合同标的额的（ C ） A. 5% B.10% C. 20% D.25% 2、中标单位确定后，招标单位应在定标之日后的( B )天内发出中标通知书。 A．5 B．7 C．10 D．15 3、关于评标委员会成员的义务，下列说法中错误的是（ B）。 A.评标委员会成员应当客观、公正地履行职务 B.评标委员会成员可以私下接触投标人，但不得收受投标人的财物或者其他 好处 C.评标委员会成员不得透露对投标文件的评审和比较的情况 D.评标委员会成员不得透露对中标候选人的推荐情况 4、由于承包商执行了监理工程师发布的超过其权限指令，导致施工费用增加， 则( A )。 A．业主承担相应的费用 B．业主从监理费中支付给承包商 C．监理工程师承担相关费用 D．承包商执行的是无效指令，不能得到相应的费用补尝 5、需要对施工图设计进行修改时，应经( D )批准。 A．监理工程师和业主 B．监理工程师和初步设计原批准单位 C．监理工程师和上级主管部门 D．监理工程师和原设计单位 6、由于变更需要重新确定价格，而业主与承包商的意见又不能统一时，( A ) 有权确定一个价格作为执行价格。 A．监理工程师 B．业主
C．承包商 D．定额站 7、某隐蔽工程施工部位，承包商未通知监理工程师进行检验就自行隐蔽。监理 工程师指令承包商进行剥露检查后表明该部位的施工质量满足合同规定的要求，则这部分工程的剥露和复原费应由( C )负担。 A．业主 B．监理单位 C．承包商 D．业主的项目经理部 8、公开招标与邀请招标程序上的主要差异表现为( A )。 A．是否进行资格预审 B．是否组织现场考察 C．是否解答投标单位的质疑 D．是否公开开标 9、某水泥厂因技术问题致使生产的水泥质量达不到国家标准，该厂用其他厂家 生产的水泥换上自己包装后，作为样品与采购方签订水泥供应合同，则该合同属于( A )签订的合同。 A．采取欺诈手段 B．采取胁迫手段 C．超越经营范围 D．无效代理 10、评标委员会成员中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的( C )。 A．三分之一 B．一半 C. 三分之二D．五分之二 11、招标投标法规定开标的时间应当是( A )。 A．提交投标文件截止时间的同一时间 B．提交投标文件截止时间的24小时内 C．提交投标文件截止时间的30天内 D．提交投标文件截止时间后的任何时间 12、建设工程委托监理合同的标的是( D )。 A．货物 B．货币 C．劳务 D．工程项目 13、招标投标法规定，中标通知书发出( D )内，中标单位应与建设单位签订 施工合同。 A．10天 B．15天 C．20天 D．30天 14、根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的规定，属于工程建设项目 招标范围的工程建设项目，重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在（B）人民币以上的，必须进行招标。 A.50万元 B.100万元 C.150万元 D.200万元