2017年一级建造师工程法规模拟试卷（一）
一、单项选择题(共20题，每题2分。每题的备选项中，只有1个最符合题。)
1.承、发包双方在施工合同中约定，双方在履行合同过程中所发生的争议，均提交上海的仲裁委员会仲裁(注，上海地区有两家仲裁委员会)。那么，下列说法中正确的是( )。
A.该约定意思表示明确，有效
B.当事人可以协议选择位于上海的其中一家仲裁机构申请仲裁
C.由于该约定对于仲裁委员会的选择不是唯一的，因而无效
D.当事人可以申请仲裁，也可以提起诉讼
2.当事人对仲裁协议的效力有异议，一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，由( )裁定。
A.仲裁委员会
B.合同履行地中级人民法院
C.被告所在地中级人民法院
D.仲裁委员会所在地中级人民法院
3.仲裁委员会在审理双方争议时，对争议事项进行仲裁，其权限范围由( )决定。
A.仲裁规则确定
B.法律直接规定
C.仲裁庭决定
D.仲裁协议约定
4.关于有效的仲裁协议的效力，以下表述错误的是( )。
A.对双方当事人均有约束力
B.可以排除法院的司法管辖权
C.对法院不具有约束力
D.对仲裁机构具有约束力
5.甲房地产公司根据与乙建筑公司建设工程合同中的仲裁条款，向仲裁委员会申请仲裁。在仲裁过程中，甲公司发现某仲裁员与对方当事人的代理人有利害关系，则甲公司最晚应于( )提出回避申请。
A.在首次开庭前
B.裁决书送达之前
C.辩论终结前
D.最后一次开庭结束前
6.下列选项中，对调解的理解错误的是( )。
A.当事人庭外和解的，可以请求法院制作调解书
B.仲裁调解书生效后产生执行效力
C.仲裁裁决生效后可以进行仲裁调解
D.法院在强制执行时一般不能调解
7.人民法院对仲裁进行司法监督时，对于涉外仲裁裁决仅审查其( )。
A.主体问题
B.程序问题
C.实体问题
D.法律适用问题
8.当事人申请撤销仲裁裁决的，应当自收到裁决书之日起( )内提出。
A.3个月
B.6个月
C.1年
D.2年
9.商事仲裁是目前解决建设工程纠纷的重要途径，关于仲裁的审理表述正确的是( )。
A.审理方式分为开庭审理和不公开审理
B.仲裁庭作出的裁决送达双方当事人后即生效
C.当事人对裁决有异议，应当在裁决作出之日起6个月内向基层法院提出撤销
D.仲裁庭的组成不合法的，将被裁定不予执行仲裁裁决
10.关于仲裁审理案件的方式，表述正确的是( )。
A.不公开也不开庭
B.不公开但开庭
C.公开但不开庭
D.公开且开庭
11.某工程建设项目发、承包双方围绕工程结算款经多次协商也未能达成一致意见，后承包人诉诸法院，上述纠纷属于( )。
A.民事纠纷
B.行政纠纷
C.刑事纠纷
D.程序纠纷
12.工程建设领域中的民事纠纷有其自身的特点，其中不包括的是( )。
A.施工方与建设方法律地位平等
B.争议的内容主要是双方的权利和义务
C.任何一方对自己的财产可以自由处分
D.各方对有关人身关系的民事纠纷享有处分权
13.下列选项中，当事人应承担侵权责任的是( )。
A.工地的塔吊倒塌造成临近的民房被砸塌
B.某施工单位未按照合同约定工期竣工
C.因台风导致工程损害
D.某工程存在质量问题
14.某市建设行政主管部门在对施工工地安全检查时，发现某施工单位在尚未竣工的建筑物内设置民工宿舍，于是对其进行了罚款处理，该惩罚措施属于( )法律责任形式。
A.民事责任
B.行政处分
C.刑事责任
D.行政处罚
15.某工程公司由于建设单位一直拖欠工程款，近2年来一直拒绝履行质量保修工作，产生的如下法律后果中，属于行政处罚的是( )。
A.罚款
B.被扣除保证金
C.申请晋升资质等级不予批准
D.申请主项资质以外的资质不予批准
16.以下不属于民事纠纷处理方式的是( )。
A.当事人白行和解
B.行政复议
C.行政机关调解
D.商事仲裁
17.以下不属于调解主要方式的是( )。
A.行业调解
B.专业机构调解
C.人民调解
D.双方调解
18.在某建筑工地上，附近居民与施工方发生噪声扰民纠纷，双方同意调解解决。在下列解决争议的方式中，由( )主持或参与的调解，属于行政调解。
A.施工方上级单位
B.建设方
C.当地政府建设主管部门
D.人民法院
19.下列所给选项中，关于仲裁管辖的表达，正确的是( )。
A.实行级别管辖，但不实行地域管辖
B.实行地域管辖，但不实行级别管辖
C.既不实行级别管辖，也不实行地域管辖
D.既实行级别管辖，也实行地域管辖
20.某开发商与施工企业签订合同，约定双方如在合同履行过程中发生争议，则提交北京仲裁委员会进行裁决，并自动履行其裁决。后双方工程款支付发生纠纷，现问双方解决争议可行的法律途径是( )。
A.只能向有管辖权的人民法院起诉
B.只能申请北京仲裁委员会仲裁
C.既可向有管辖权的法院起诉，也可以申请仲裁
D.只能申请双方或一方住所地仲裁委员会仲裁
二、多项选择题(共10题，每题2分。每题的备选项中有2个或2个以上符合题意，错选、少选均不得分。)
1.下列选项中不属于商事仲裁基本制度的是( )。
A.协议仲裁制度
B.两审终审制
C.一裁终局制度
D.公开审理制度
E.或裁或审制度
2.在仲裁过程中，当事人担心案件相关证据会灭失，日后难以取得，故向仲裁机构提出证据保全措施的书面申请，下列说法正确的是( )。
A.当事人应直接向有管辖权的人民法院提出保全申请
B.当事人可以直接向有管辖权的人民法院提出保全申请
C.仲裁机构应立即作出证据保全的裁定
D.仲裁机构应将当事人的申请转交证据所在地有管辖权的人民法院作出裁定
E.仲裁机构应与证据所在地有管辖权的人民法院协商作出裁定
3.仲裁协议应当包括的内容有( )。
A.仲裁事项
B.具体的仲裁请求和事实、理由
C.请求仲裁的意思表示
D.选定的仲裁委员会
E.属于仲裁委员会的受理范围
4.工程建设双方发生争议，申请仲裁应具备的条件是( )。
A.有仲裁协议
B.仲裁请求具体
C.属于仲裁委员会的受理范围
D.选定的仲裁委员会
E.有准确的被申请人
5.某工程建设纠纷，仲裁委员会组成的仲裁庭中，以下符合法律规定的是( )。
A.由1人组成仲裁庭
B.由3人组成仲裁庭
C.由4人组成仲裁庭
D.由5人组成仲裁庭
E.由7人组成仲裁庭
6.在建设工程领域，行政机关所做的下列行为属于行政许可的是( )。
A.对责令停止施工的项目允许其开工建设
B.吊销资质证书
C.对先进单位予以表彰
D.颁发施工许可证
E.核准企业资质等级
7.在建设工程领域常见的行政处罚有( )。
A.降低资质等级
B.责令停止施工
C.取消投标资格
D.记过
E.裁决损害赔偿
8.在下列调解书中，( )生效后具有强制执行力。
A.行业调解
B.司法调解
C.行政调解
D.经法院确认的人民调解
E.仲裁调解
9.下列案件纠纷中，受《仲裁法》调整的是( )。
A.婚姻、继承纠纷
B.建设工程施工合同纠纷
C.农业承包合同纠纷
D.加工承揽合同纠纷
E.劳动争议纠纷
10.民事诉讼是建设工程纠纷解决的一种常见途径，当发生争议时，( )可能成为诉讼参与人。
A.建设单位
B.施工单位
C.造价鉴定机构
D.现场监理工程师
E.主审法官
参考答案
一、单项选择题(共20题，每题2分；每题的备选项中，只有1个最符合题。)
1.B
2.D
3.D
4.C
5.D
6.C
7.B
8.B
9.D
10.B
11.A
12.D
13.A
14.D
15.A
16.B
17.D
18.C
19.C
20.B
二、多项选择题(共10题，每题2分。每题的备选项中有2个或2个以上符合题意，错选、少选均不得分。)
1.BD
2.BD
3.ACD
4.ABC
5.AB
6.DE
7.ABC
8.BDE
9.BD
10.ABCD
2017年一级建造师考试《市政工程实务》真题及答案 一、单项选择题 1.表征沥青路面材料稳定性能的路面使用指标的是( )。 A.平整度 B.温度稳定性 C.抗滑能力 D.降噪排水 答案：B 教材P5，不仅考查路路面使用性能指标、而且考查其基本概念。 2.城市主干道的水泥混凝土路面不宜选择的主要原材料是( )。 A.42.5级以上硅酸盐水泥 B.粒径小于19.00mm的砂砾 C.粒径小于31.5mm碎石 D.细度模数在2.5以上的淡化海砂 答案：D P342 考查水泥混凝土路面原材料质量控制：淡化海砂不得用于快速路、主干路、次干路，只能用于支路 3.关于加筋土挡墙结构特点的说法，错误的是( )。 A.填土、拉筋、面板结合成柔性结构 B.依靠挡土面积的自重抵挡土压力作用 C.能适应较大变形，可用于软弱地基 D.构件可定型预制，现场拼装 答案：B 解析：P14 考查加筋挡土墙的结构和特点 。( )湿陷性黄土路基的处理方法不包括4. A.换土法 B.强夯法 C.砂桩法 D.挤密法 答案：C P21考查湿陷性黄土路基的处理：换土法、强夯法、挤密法、预浸法、化学加固法、加筋挡土墙 5.桥梁防水混凝土基层施工质量检验的主控项目不包括( )。 A.含水率 B.粗糙度 C.平整度 D.外观质量 答案：D P60 考查桥梁防水混凝土基层施工质量检验项目 外观质量是一般项目 6.预制梁板吊装时，吊绳与梁板的交角为( )时，应设置吊架或吊装扁担 A.45°
C.75° D.90° 答案：A P70 考查装配式施工技术：吊绳与梁板的交角小于60°时，应设置吊架或吊装扁担 7.在移动模架上浇筑预应力混凝土连续梁时，浇筑分段施工缝应设在（）零点附近。 A.拉力 弯矩B. C.剪力 D.扭矩 答案：B P71 考查移动模架法上浇筑混凝土连续梁，浇筑分段工作缝，必须设置在弯矩零点附近 8.主要材料可反复使用，止水性好的基坑围护结构是( )。 A.钢管桩 B.灌注桩 C.SMW工法桩 D.型钢桩 答案：C P109 主要考查基坑围护结构的特点 9.下列盾构掘进的地层中，需要采取措施控制后续沉降的是( )。 A.岩层 B.卵石 C.软弱粘性土 D.砂土 答案：C P141主要考查盾构法施工地层变形控制措施 10.下列给水排水构筑物中，属于调蓄构筑物的是( )。 A.澄清池 B.清水池 C.生物塘 D.反应池 答案：B 考查给排水构造物的结构形式与特点P161 除了清水池是调节水量的构造物之外，其他都是反应池。 11.给水与污水处理厂试运行内容不包括( )。 A.性能标定 B.单机试车 C.联机运行 D.空载运行 答案：A P167给水与污水处理厂试运行内容：单机试车、设备机组充水试验、设备机组空载试运行、设备机组负荷试运行、设备机组自动开停机试运行 12.某供热管网设计压力为0.4MPa，其严密性试验压力( )。 A.0.42
2019版国家一级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟真题 (附 答案) 考试须知： 1、考试时间：180分钟，满分为130分。 2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。 3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。 4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。 姓名:___________ 考号:___________ 一、单选题（共70题，每题1分。选项中，只有1个符合题意） 1、根据《城镇污水排入排水管网许可管理办法》。关于向城镇排水设施排放污水的说法，正确的是（）。 A.城镇排水主管部门实施排水许可不得收费。 B.施工作业需要排水的，由施工企业申请领取排水许可证。 C.排水许可证的有效期，由建设主管部门根据工期确定。 D.排水户应当按照实际需要的排水类别、总量排放污水 2、依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起（）日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。 A.20 B.30 C.60 D.15 3、按照合同约定或者法律规定，在当事人之间产生特定权利和义务关系的是( )。 A、债
B、所有权 C、知识产权 D、担保物权 4、关于民事诉讼证人出庭作证的说法，正确的是( )。 A.证人有义务出庭作证 B.证人在庭审时应当旁听 C.数个证人证明同一事实时，可以同时接受询问 D.证人只提交书面证词无需出庭作证 5、在代理关系中，第三人知道行为人超越代理权，还与行为人实施民事行为，给他人造成损害的，由( )。 A.第三人与行为人承担连带责任 B.行为人自行承担 C.第三人自行承担 D.被代理人与第三人承担连带责任 6、根据《建设工程质量管理条例》,建设工程竣工后,组织建设工程竣工验收的主体是( )。 A.建设单位 B.建设行政主管部门 C.工程质量监督站 D.施工企业 7、根据《特种设备安全法》特种设备安全管理人员，检测人员和作业人员不履行岗位职责，违反操作规程和有关安全规章制度，造成事故，其应承担的法律责任是（）。 A.处以一年年收入30%的罚款 B.处以一年年收入40%的罚款 C.降级，撤职处分 D.吊销有关人员资格 8、发包人和承包人在合同中约定垫资但没有约定垫资利息，后双方因垫资返还发生纠纷至
2017年一级建造师考试《水利水电》真题及答案 一、单选选择题（共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意） 1.使用经纬仪进行照准操作时，正确的步骤是（）。 A．目镜调焦→粗瞄目标→物镜调焦→准确瞄准目标 B．目镜调焦→物镜调焦→粗瞄目标→准确瞄准目标 C．物镜调焦→粗瞄目标→目镜调焦→准确瞄准目标 D．粗瞄目标→目镜调焦→物镜调焦→准确瞄准目标 答案：A 2.某水库特征水位示意图如下，h是指（）。 A．正常蓄水位 B．设计洪水位 C．防洪高水位 D．校核洪水位 答案：A 3、在渗流作用下，非黏性土土体内的颗粒群同时发生移动的现象称为（）。A．管涌 B．流土 C．接触冲刷 D．接触损失 答案：B 4、下列截流方式中，属于戗堤法截流的是（）。 A．水力冲填截流 B．定向爆破截流 C．浮运结构截流 D．立堵截流 答案：D 5、下列地基处理方法中，对软基和岩基均适用的方法是（）。 A．旋喷桩 B．排水法 C．挤实法 D．灌浆法 答案：D 6、水利水电工程施工中，将土石共分为16级，其中岩石分（）级。 A．6 B．8 C．10 D．12 答案：D 7、土石坝填筑施工时，砂砾石的填筑标准应以（）作为设计控制指标。A．压实度 B．最优含水率 C．最大干密度 D．相对密度
答案：D 8、生产能力为2万m3/月的混凝土拌合系统，其规模属于（）。 A．大（1）型 B．大（2）型 C．中型 D．小型 答案：C 9、混凝土坝的施工质量检测方法中，属于物理监测的是（）。 A．钻孔压水试验 B．釆用红外线检测弹模 C．钻孔灌桩试验 D在混凝土筑中埋设测计监测裂缝 答案：B 10、水闸首次安全鉴定应在竣工验收后5年进行，以后每隔（）年进行一次全面安全鉴定。 A．3 B．5 C．7 D．10 答案：D 11、根据《水利部关于调整水利工程建设项目施工准备开工条件的通知》(水建管[2017]177号)，不属于施工准备条件的是（）。 A．可行性研究报告已批 B．环境影响评价文件已批准 C．办理施工报建 D．年度水利投资计划下达 答案：C 12、根据《关于水利工程建设项目代建制管理的指导意见》(水建管[2015]91号)，拟实施代建制项目应在（）阶段前选定代建单位。 A．施工准备 B．开工建设 C．可行性研究报告 D．主体开工 答案：A 13、根据《水利工程施工转包违法分包等违法行为认定管理暂行办法》(水建管[2016]420号)，承包人未设立现场管理机构的属于（）。 A．转包 B．违法分包 C．出借资质 D．借用资质 答案：A 14、根据《水利部关于废止和修改部分规章的决定》(水利部令2014年第46号)，项目法人应自（）内将保证安全生产的措施方案报有关部门备案。 A．开工报告批准之日起10个工作日
一级建造师《工程法规》模拟练习题 距离一级建造师还有几天了，冲刺期间多做真题，有助于我们了解考试题型以及重要知识点。下面是小编分享的一级建造师《工程法规》模拟练习题，一起来看一下吧。 1关于地方性法规批准和备案的说法，正确的是() A 设区的市的地方性法规应当报省级人大常委会备案 B 自治州的单行条例报送备案时，应当说明作出变通的情况 C 省级人大常委会的地方性法规应报全国人大常委会批准 D 自治县的单行条例由自治州人大常委会报送全国人大常委会和国务院备案 答案：B P6-7 2.2015年9月15日，甲公司与丙公司订礼书面协议转让其对乙公司的30万元债权，同年9月25日甲公司将该债权转让通知了乙公司。关于该案的说法，正确的是() A 甲公司与丙公司之间的债权转让协议于2015年9月25日生效 B 丙公司自2015年9月15日起可以向乙公司主张30万元的债权 C 甲公司和乙公司就30万债务的清偿对丙公司承担连带责任 D 甲公司和丙公司之间的债权转让行为于2015年9月25日对乙公司发生效力 答案：D P138 3.根据《立法法》，下列事项中必须由法律规定的是() A 税率的确定 B 环境保护 C 历史文化保护 D 增加施工许可证的申请条件 答案：A P3 4.根据《环境保护法》，企业事业单位和其他生产经营者违法排放污染物受到罚款处罚，可以按日连续处罚。关于“按日连续处罚”的说法，正确的是() A 责令改正，拒不改正的，可以按原处罚数额按日连续处罚 B 是否可以按日连续处罚，与是否责令改正无关 C 责令改正，拒不改正的，可以重新确定处罚数额按日连续处罚 D 地方性法规不得增加按日处罚的违法行为的种类 答案：A P204 5.在施工过程中，某施工企业的安全生产条件不符合国家规定，致使多人重伤，死亡。该施工企业的行为构成() A.重大责任事故罪 B.强令违章冒险作业罪 C.重大劳动安全事故罪 D.工程重大安全事故罪 参考答案：C P48 6.根据《民事诉讼法》及司法解释，因建设工程施工合同纠纷提起诉讼的管辖法院为() A 工程所在地法院 B 被告所在地法院 C 原告所在地法院 D 合同签订地法院 答案：A P336 7.根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，关于建筑起重机械安装单位安全责任的说法，正确的是()
2017年一级建造师法规真题及答案 一. 单项选择题（共70 题，每题1 分。每题的备选项中，只有1 个最符合题意） 1 关于地方性法规批准和备案的说法，正确的是（） A 设区的市的地方性法规应当报省级人大常委会备案 B 自治州的单行条例报送备案时，应当说明作出变通的情况 C 省级人大常委会的地方性法规应报全国人大常委会批准 D 自治县的单行条例由自治州人大常委会报送全国人大常委会和国务院备案 答案：C P4 2.2015 年9 月15 日，甲公司与丙公司订礼书面协议转让其对乙公司的30 万元债权，同年9 月25 日甲公司将该债权转让通知了乙公司。关于该案的说法，正确的是（） A 甲公司与丙公司之间的债权转让协议于2015 年9 月25 日生效 B 丙公司自2015 年9 月15 日起可以向乙公司主张30万元的债权 C 甲公司和乙公司就30 万债务的清偿对丙公司承担连带责任 D 甲公司和丙公司之间的债权转让行为于2015 年9 月25 日对乙公司发生效力 答案：D P138 3.根据《立法法》，下列事项中必须由法律规定的是（） A 税率的确定 B 环境保护 C 历史文化保护 D 增加施工许可证的申请条件 答案：A P3 4.根据《环境保护法》，企业事业单位和其他生产经营者违法排放污染物受到罚款处罚，可以按日连续处罚。关于“按日连续处罚”的说法，正确的是（） A 责令改正，拒不改正的，可以按原处罚数额按日连续处罚 B 是否可以按日连续处罚，与是否责令改正无关 C 责令改正，拒不改正的，可以重新确定处罚数额按日连续处罚 D 地方性法规不得增加按日处罚的违法行为的种类 答案：A P204 5.在施工过程中，某施工企业的安全生产条件不符合国家规定，致使多人重伤，死亡。该施工企业的行为构成（） A.重大责任事故罪 B.强令违章冒险作业罪 C.重大劳动安全事故罪 D.工程重大安全事故罪 答案：C P48 6.根据《民事诉讼法》及司法解释，因建设工程施工合同纠纷提起诉讼的管辖法院为（） A 工程所在地法院 B 被告所在地法院 C 原告所在地法院 D 合同签订地法院 答案：A P336 7.根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，关于建筑起重机械安装单位安全责任的说法，正确的是（） A.安装单位应当与建设单位签订建筑起重机械安装工程安全协议书 B.施工总承包企业不负责对建筑起重机械安装工程专项施工方案进行审查 C.建筑起重器械安装完毕后，建设主管部门应当参加验收 D.建筑起重机械安装完毕后，安装单位应当自检，出具自检合格证明 答案；D P281 8.某施工企业的项目经理李某在工程施工过程中订立材料采购合同，承担该合同付款责任的是（） A.李某 B.施工企业 C.李某所属施工企业项目经理部 D.施工企业法定代表人 答案：B P12 9.关于评标的说法，正确的是（） A 评标委员会认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标 B 招标项目设有标底的，可以以投标报价是否接近标底作为中标条件 C 评标委员会成员拒绝在评标报告上签字的，视为不同意评标结果、 D 投标文件中有含义不明确的内容的，评标委员会可以口头要求投标人作出必要澄清，说明答案：A P89 10.关于工伤医疗停工薪期的说法，正确的是（）
2017年一级建造师项目管理考试真题及答案 一、单选题 1、在解决国际工程承包合同争议的时候,应该首选()方式。 A.仲裁 B. DAB C.DRB D.协商 答案：D 2、施工过程中，工程师下令暂停部分工程，而暂停的起因并非承包商违约或其他意外风险，承包商向业主提出索赔，则()。 A.工期和费用索赔均能成立 B.工期和费用索赔均不能成立 C.工期索赔成立,费用索赔不能成立 D.工期索赔不能成立,费用索赔能成立 答案：A 3、根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB 12523-2001,打桩机械在昼间施工 噪声排放限值是()dB(A)。 A.55 B.60 C.65 D.70 答案：D 4、根据《工程网络计划技术规程》JQJ/T121-2015,直接法绘制时标网络计划的下一 步工作是( )。 A.将起点节点定位在时标计划表的起始刻度线上 B.绘制标时网络计划 C.计算各工作的最早时间
D.确定各节点的位置号 答案： 5、根据《工程网络计划技术规程》JQJ/T121-2015,网络图存在的绘图错误有()。 A.编号相同的工作 B.多个七点节点 C.相同的节点编号 D.无箭尾节点的箭线 答案 A 6、某房屋建筑拆除工程施工中,发生倒塌事故,造成12 人重伤、6 人死亡,根据《企业职工伤亡事故分类标准》,该事故属于()。 A.较大事故 B.特大伤亡事故 C.重大事故 D.重大伤亡事故 答案：B 7、工程建设过程中,对施工场界范围内的污染防治属于()。 A.现场文明施工问题 B.环境保护问题 C.职业健康安全问题 D.安全生产问题 答案：C 8、关于工程变更的说法,正确的是()。 A.合同实施中,承包人应就合同范围内的业主变更先提出补偿要求 B.工程变更的索赔有效期一般为7 天,不超过14 天
2017年一级建造师-建设工程项目管理真题及答案 一、单选题 1、在解决国际工程承包合同争议的时候,应该首选()方式。 A.仲裁 B.DAB C.DRB D.协商 答案：D 2、施工过程中,工程师下令暂停部分工程,而暂停的起因并非承包商违约或其他……外风险,承包商向业主提出索赔,则()。 A.工期和费用索赔均能成立 B.工期和费用索赔均不能成立 C.工期索赔成立,费用索赔不能成立 D.工期索赔不能成立,费用索赔能成立 答案：A 3、根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2001,打桩机械在昼间施工噪声排放限值是()dB(A)。 A.55 B.60 C.65 D.70 答案：D 4、根据《工程网络计划技术规程》JQJ/T121-2015,直接法绘制时标网络计划的下一步工作是()。 A.将起点节点定位在时标计划表的起始刻度线上 B.绘制标时网络计划 C.计算各工作的最早时间 D.确定各节点的位置号 答案：A
5、根据《工程网络计划技术规程》JQJ/T121-2015,网络图存在的绘图错误有()。 A.编号相同的工作 B.多个七点节点 C.相同的节点编号 D.无箭尾节点的箭线 答案A 6、某房屋建筑拆除工程施工中,发生倒塌事故,造成12人重伤、6人死亡,根据《企业职工伤亡事故分类标准》,该事故属于()。 A.较大事故 B.特大伤亡事故 C.重大事故 D.重大伤亡事故 答案：B 7、工程建设过程中,对施工场界范围内的污染防治属于()。 A.现场文明施工问题 B.环境保护问题 C.职业健康安全问题 D.安全生产问题 答案：C 8、关于工程变更的说法,正确的是()。 A.合同实施中,承包人应就合同范围内的业主变更先提出补偿要求 B.工程变更的索赔有效期一般为7天,不超过14天 C.工程变更的补偿范围越大,承包人的风险越大 D.工程变更索赔期越短,对承包人越有利
2017年全国一级建造师执业资格考试 《建筑工程管理与实务》真题及解析 一、单项选择题（共20题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意） 1.海洋环境下，引起混凝土内钢筋锈蚀的主要因素是( )。 A.混凝土硬化 B.反复冻融 C.氯盐 D.硫酸盐 【答案】C 【解析】海洋氯化物环境，氯盐引起钢筋锈蚀。 2.砌筑砂浆强度等级不包括( )。 A.M3 B.M5 C.M7.5 D.M10 【答案】A 【解析】砂浆强度等级符号为“M”。规范给出了五种砂浆的强度等级，即M15、M10、M7.5、M5和M2.5。 3.不利于提高框架结构抗震性能的措施是( )。 A.加强角柱 B.强梁弱柱 C.加长钢筋锚固 D.增强梁柱节点 【答案】B 【解析】框架结构震害的严重部位多发生在框架梁柱节点和填充墙处；一般是柱的震害重于梁，柱顶的震害重于柱底，角柱的震害重于内柱，短柱的震害重于一般柱。为此采取了一系列措施，把框架设计成延性框架，遵守强柱、强节点、强锚固，避免短柱、加强角柱，框架沿高度不宜突变，避免出现薄弱层，控制最小配筋率，限制配筋最小直径等原则。 4.第一类人造软木地板最适合用于( )。 A.商店 B.图书馆 C.走廊 D.家庭居室 【答案】D 【解析】第一类软木地板适用于家庭居室，第二、三类软木地扳适用于商店、走廊、图书馆等人流大的地面铺设。 5.强夯法处理地基土的有效加固深度的起算标高面是( )。 A.终夯后地面 B.原始地面 C.最初起夯面 D.锤顶面 【答案】C 【解析】强夯法处理地基土的有效加固深度是指：从最初起夯面（夯前地面整平标高）算起，不完全满足工程设计需要的地基土，经强夯法加固后，以某种方法测试的土的强度、变形等指标，均满足了设计要求的深度。 6.当回填土含水量测试样本质量为142g、烘干后质量为121g时，其含水量是( )。 A.8.0% B.14.8% C.16.0% D.17.4% 【答案】D
一、单选题 1.材料供应商甲将质量不合格的材料通过施工企业的材料采购员乙推销给施工企业，并承诺按合同价格的一定比例给予乙回扣，施工企业将该批材料运用到项目上，直接导致该部分质量不合格。该合同属于()。 A.一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益的无效合同 B.恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益的无效合同 C.以合法形式掩盖非法目的的无效合同 D.损害社会公共利益的无效合同 【参考答案】B 【解析】恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益的合同无效。 2.某施工单位从租赁公司租赁了一批工程模板。施工完毕，施工单位以自己的名义将该批模板卖给其他公司。后租赁公司同意将该批模板卖给施工单位。此时施工单位出卖模板的合同为()合同。 A.有效 B.效力待定 C.可变更、可撤销 D.无效 【参考答案】A 【解析】无处分权的人处分他人财产，经权利人追认或者无处分权的人订立合同后取得处分权的，该合同有效。效力待定合同(限民、无代理权、无处分权主体)经追认后有效，最后一种还可以通过取得处分权有效。参见教材P140 3.下列关于仓储合同的说法，正确的是()。 A.仓储合同需要以仓储物交付为要件，故属于实践合同 B.仓储合同对象必须是动产 C.存货人在仓单上背书后可以直接转让仓单 D.提前收取，可以要求减收仓储费;逾期提取，应当加收仓储费 【参考答案】B 【解析】A 错，仓储合同不以交付仓储物为要件，属于诺成合同。C 错，存货人或仓单持有人在仓单上背书并经保管人签字或盖章的，可以转让提取仓储物的权利。D 错，提前提取的，不减收仓储费。参见教材P189-190 4.《绿色施工导则》中关于对临时用地指标、临时用地保护的规定说法正确的是()。 A.临时设施的占地面积应按用地指标所需的最低面积设计，临时设施占地面积有效利用率不大于90% B.应对深基坑施工方案进行优化，减少土方开挖和回填量，最小限度地减少对土地的扰动 C.红线外临时占地应尽量使用荒地、废地，少占用农田和耕地 D.施工现场内尽量使用尽端道路，减少道路占用土地 【参考答案】C 【解析】A 错，有效利用率大于90%;B 错，最大限度地减少对土地的扰动;D 错，施工现场尽量使用环形道路，减少道路占用土地。参见教材P212
2017一级建造师机电真题及答案 一、单选题 1.SF6断路器的灭弧介质和绝缘介质分别是（）。 A.气体和液体 B.气体和气体 C.液体和液体 D.液体和真空 【答案】:B 【解析】2017教材P12,考查机电工程常用材料 2.连续生产线上的设备安装标高测量应选用（）基准点。 A.简单标高 B.预埋标高 C.中心标板 D.木桩式标高 【答案】:B 【解析】2017教材P29,考查测量技术 3.关于齿轮装配的说法,正确的是（）。
A.齿轮的端面与轴肩端面不应靠紧贴合 B.圆柱齿轮和蜗轮的接触斑点 C.用压铅法检查传动齿轮啮合的接触斑点 D.基准端面与轴线的垂直度应符合传动要求 【答案】:D 【解析】2017教材P69-70,考查机械设备安装技术 4.高压开关柜的安装要求中,不属于“五防”要求的是（）。 A.防止带负电荷拉合刀闸 B.防止带地线合闸 C.防止带电挂地线 D.防止无保护合闸 【答案】:D 【解析】2017教材P78,考查工业电气 5.管道系统压力试验前,应具备的条件是（）。 A.管道上的膨胀节己设置临时约束装置 B.管道焊缝已防腐绝热 C.试验压力表不少于1块
D.管道上的安全阀处于自然状态 【答案】:A 【解析】2017教才P105，考查工业管道 6.连接钢结构的高强度螺栓安装前,高强度螺栓连接摩擦面应进行（）试验。 A.贴合系数 B.扭矩 C.抗滑移系数 D.抗剪切系数 【答案】:C 【解析】2017教材P125,考查静置设备安装技术 7.1000MW发电机组的汽包就位,常采用（）方法。 A.水平吊装 B.垂直吊装 C.转动吊装 D.倾斜吊装 【答案】:D 【解析】2017教材P132-133,考查动力设备安装技术
...../ 09一级建筑师考试法规知识模拟试题 一、单选[共70题，每题1分，总计70分] 1、在没有专门情况下，建设单位应当在领取施工许可证之日起( )内开工。 A、15日 B、1个月 C、3个月 D、6个月 2、公民甲与房地产开发商乙签订一份商品房买卖合同，乙提出，为少哪契税建议将部分房款算做装修费用，甲未表示反对。后发生纠纷，甲以所付装修费远远高于装修标准为由，请求法院对装修费用予以变更。该装修费用条款应认定为( )
A、是双方当事人真实意思表示，有效 B、显失公平，可变更 C、以合法形式掩盖非法目的，无效 D、违反法律禁止性规定，无效 3、工程建设法律关系中，建设工程合同的主体一般只能是( ) A、公民 B、法人 C、个体工商户 D、其他社会组织 4、建设工程纠纷当事人首先考虑的解决方式是( ) A、和解 B、调解 C、仲裁 D、诉讼 5、工程建设标准按照属性能够划分为( ) A、设计标准、施工及验收标准、建设定额 B、强制性标准、推举性标准 C、技术标准、治理标准和工作标准 D、国家标准、行业标准、地点标准、企业标准 6、以下不属于建筑工程从业的经济组织是( )
A、施工单位 B、勘察设计单位 C、工程监理单位 D、房地产经济机构 7、某工程发包人2001年11月25日收到承包商提交的竣工决算报告及完整的结算资料，并于2002年12月14日验收，但迟迟不交付工程尾款。承包商正预备向法院起诉，发包人向承包商表示将在2002年2月1日付款，但约定时刻过后仍不付款。本例中，诉讼时效的截止时期应该是( ) A、02年11月25日 B、02年11月14日 C、03年11月25日 D、04年2月1日 8、建设工程承包单对基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程等的最低保修期限( ) A、5年 B、2年 C、设计文件规定的合理使用年限 D、产权年限 9、一方以欺诈、胁迫的手段乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下所为的民事行为，如此的民事行为是( )的。 A、可撤销 B、无效 C、可变更 D、效力待定
全国一级建造师法律法规 模拟试卷 一、单项选择题（共70题，每题一分。每题的备选项中，只有一个最符合题 义） 1．根据《建造师执业资格制度暂行规定》，（）经注册后，方有资格担任建设工程项目施工的项目经理及从事其他施工活动的管理。 A.造价工程师 B.咨询工程师 C.建造师 D.监理工程师 2．具有民事权利能力和民事行为能力，依法享有民事权利和承担民事义务的组织为（）。 A．法人B．自然人 C．法定代表人D．法人代表 3．（）是引起法律关系产生、变更和终止的原因。 A.法律规范 B.法律事实 C.法律关系主体 D.法律关系客体 4．下列那一项不属于委托代理关系终止的原因（）。 A.代理期限届满 B.被代理人取消委托或代理人辞去委托 C.代理人死亡 D.被代理人取得或恢复民事行为能力 5．甲公司与乙公司于2002年2月20日签订了一份设备租赁合同，合同约定乙公司应于2002年12月28日付租金。后甲公司履约，而乙公司未按期交付租金。
则该笔租金的诉讼时效至( )期满。 A、2003年2月19日 B、2004年2月19日 C、2003年12月27日 D、2004年12月27日 6．在债的发生根据中，（）是指既未受人之托，也不负有法律规定的义务，而是自觉为他人管理事物的行为。 A.合同 B.侵权行为 C.不当得利 D.无因管理 7．《建筑法》规定，新建、扩建、改建的建筑工程，( )必须在开工前向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取建设工程施工许可证。 A．监理单位B．建设单位 C．施工单位D．设计单位 8．根据《建筑法》规定，以下关于承揽工程的规定，哪一项是不准确的（）。 A．承包建筑工程的单位应在其资质等级许可的业务范围内承揽工程 B．大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程可以由两个以上的承包单位联合共同承包 C．两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照资质等级低的业务许可范围承揽工程 D．共同承包的各方对承包合同的履行分别承担责任 9．根据我国《建筑法》的规定，下列表述中正确的是（）。 A、经建设单位认可，分包单位可将其承包的工程再分包 B、两个以上不同资质等级的单位联合承包工程的，可以按照资质等级高的单位 考虑
2017年一级建造师考试真题及答案 1.【题干】表征沥青路面材料稳定性能的路面使用指标的是( ) 【选项】 A.平整度 B.温度稳定性 C.抗滑能力 D.降噪排水 2.【题干】城市主干道的水泥混凝土路面不宜选择的主要原材料是( ) 【选项】 A.42.5级以上硅酸盐水泥 B.粒径小于19.00mm* C.粒径小于31.5mm碎石 D.细度模数在2.5* 3.【题干】关于加筋土挡墙结构特点的说法，错误的是( ) 【选项】 A.填土、拉筋、面板结合成柔性结构 B.依靠挡土面积的自重抵挡土压力作用 C.能适应较大变形，可用于软弱地基 D.构件可定型预制，现场拼装 4.【题干】湿陷性黄土路基的处理方法不包括( ) 【选项】 A.换土法 B.强夯法 C.砂桩法 D.挤密法 5.【题干】桥梁防水混凝土基层施工质量检验的主控项目不包括( ) 【选项】 A.含水率 粗糙度B. C.平整度 D.外观质量 6.【题干】预制梁板吊装时，吊绳与梁板的交角为( )时，应** 【选项】 A.45° B.60° C.* D.90° 8.【题干】主要材料可反复使用，止水性好的基坑围护结构是( ) 【选项】 A.钢管桩 B.灌注桩
C.SMW工法桩 D.型钢桩 9.【题干】下列盾构掘进的地层中，需要采取措施控制后续沉降的是( ) 【选项】 A. 岩层 B.卵石 C.软弱粘性土 D.砂土 ) ( 10.【题干】下列给水排水构筑物中，属于调蓄构筑物的是 【选项】 澄清池 A. B.清水池 生物塘C. 反应池 D. 。) 11.【题干】给水与污水处理厂试运行内容不包括( 【选项】性能标定A. B.单机试车 C.联机运行 D.空载运行 12.【题干】某供热管网设计压力为0.4MPa，其严密性试验压力( )。 【选项】 A.0.42 B.0.46 C.0.50 D.0.60 13.【题干】下列燃气和热水管网附属设备中，属于燃气管网独有的是( )。【选项】 A.阀门 B.补偿装置 C.凝水缸 D.排气装置 14.【题干】生活垃圾填埋场填埋区防渗系统结构层，自上而下材料排序，正确的是( )。 【选项】 A.土工布、GCL垫、HDPE膜 B.土工布、HDPE膜、GCL垫 C.HDPE膜、土工布、GCL D.HDPE膜、GCL垫、土工布 15.【题干】关于施工测量的说法，错误的是( )。 【选项】 A.规划批复和设计文件是施工测量的依据 B.施工测量贯穿于工程实施的全过程 C.施工测量应遵循“由局部到整体。先细部分后控制”的原则 D.综合行工程使用不同的设计文件时，应进行平面控制网联测 。)( 【题干】关于聚乙烯燃气管道连接的说法，错误的是19.
一级建造师考试法规知识模拟试题五 一、单选[ 共70 题，每题 1 分，总计70 分] 1. 外观设计取得专利权的条件是()。 A. 新颖性 B. 创造性 C. 实用性 D. 专属性 2. 在建的建筑工程因故中止施工满1 年而后恢复施工的, 建设单位应该() 。 A. 向发证机关报告 B. 报发证机关核验施工许可证 C. 重新申请施工许可证 D. 重新办理报建登记手续 3. 省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的,经( )批准可以进行邀请招标。 A. 国务院 B. 国务院发展计划部门 C. 省、自治区、直辖市人民政府 D. 项目工程所在地人民政府 4. 甲公司向乙公司购买一批涂料, 乙公司委托丙公司运送这批货物。丙公司指派本公司员工丁负责运送。输过程中, 因丁的过失发生交通事故, 导致货物受损。对于货物的损失, 应当由()承担赔偿责任。 A. 甲公司 B. 乙公司 C. 丙公司 D. 员工丁 5. 下列不符合建筑工程领取施工许可证的条件的是() 。 A. 已经办理了建筑工程用地批准手续 B. 施工现场需要拆迁的, 其拆迁进度符合施工要求 C. 施工设计中有根据建筑工程特点制定的相应质量、安全技术措施 D. 建设工期不足1年，现有到位资金达到工程合同价的30% 6. 根据法律规定, 对于限制民事行为能力人所订立的合同, 相对人可以催告法定代理人在()内予以追认。 A. 1 个月 B. 3 个月 C. 6 个月 D. 1 年 7. 人民法院决定冻结、划拨存款的，应当() 。 A. 作出判决 B. 作出裁定 C. 发出协助通知书
D .作出裁定, 并发出协助通知书 8. 建设行政主管部门应当自收到领取施工许可证的申请之日起（）内, 对符合条件的申请颁发施工许可证。 A. 10 日 B. 15 日 C. 20 日 D. 30 日 9. 下列做法符合法律规定的是（）。 A. 招标人以不合理条件限制投标人 B. 招标人将标底告知尚未获取招标文件的投标人 C .招标人拒收在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件 D. 投标人修改投标文件并口头通知招标人 10. 商标按照特殊性质可以分为（）。 A. 文字商标、图形商标、文字与图形组合的商标 B. 生产商标、商业商标、报刊商标 C. 联合商标、防护商标 D .驰名商标、证明商标、集体商标、服务商标 11. 依法必须进行招标的项目, 自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止,最短不得少于（）。 A. 15 日 B. 20 日 C. 30 日 D. 60 日 12. A公司向银行贷款300万元,贷款期限为10年。两年后该公司将一部分资产分离成立B公司，分立公告中没有提及对A公司贷款的处理。对于A公司的贷款，应该（）。 A. 由A公司承担还款责任 B. 由B公司承担还款责任 C. A公司只承担两年内贷款的利息，其余由B公司承担 D. 由A公司和B公司承担连带责任 13. 进行调解的下列案件中，人民法院应当制作调解书的是（）。 A. 调解和好的离婚案件 B .调解维持收养关系的案件 C. 调解建筑工程纠纷案件 D. 能够即时履行的案件 14. 缔约过失责任是一种（）责任。 A，侵权 B. 违约
2017年一级建造师《工程经济》真题及答案 一、单项选择题（共60小题，每题1分。每题的备选项中只有1个最符合题意。） 1.某工程项目所需设备原价400万元，运杂费率为5%，安装费率为10%，则该项目的设备及安装工程概算为( )万元。 A.400 B.440 C.460 D.462 2.某公司生产单一产品，设计年生产能力为3万件，单位产品的售价为380元/件，单位产品可变成本为120元/件，单位产品税金及附加为70元/件，年固定成本为285万元。该公司盈亏平衡点的产销量为()。 A.20000 B.19000 C.15000 D.7500 3.编制设计概算时，国产标准设备的原价一般选用()。 A.不含备件的出厂价 B.设备制造厂的成本价 C.带有备件的出厂价 D.设备制造厂的出厂价加运杂费 4.企业净利润是()的余额。 A.当期营业利润扣除所得税费用 B.当期收入扣除增值税及附加 C.当期利润总额扣除增值税及附加 D.当期利润总额扣除所得税费用 5.根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013，某分部分项工程的项目编码为01-02-03-004-005，其中“004”这一级编码的含义是()。
A.工程分类顺序码 B.清单项目顺序码 C.分部工程顺序码 D.分项工程顺序码 6.某施工企业按3/10,n/30的信用条件购入材料100万元。已知企业可以3%的年利率从银行取得流动资金借款。则关于这批材料款支付的合理做法是()。 A.企业向银行借款,在10天内付款 B.企业向银行借款,在11天到30天之间付款 C.企业不借款,在11天到30天之间付款 D.企业不借款,在30天后付款 7.某技术方案的净现金流量见下表,若基准收益率大于0,则该方案的财务净现值可能的范围是()。 A.等于1400万元 B.大于900万元,小于1400万元 C.等于900万元 D.小于900万 8.某设备在不同使用年限时的平均年度资产消耗成本和平均年度运行成本数据见下表，则该设备的经济寿命为()年。 A.7 B.5 C.4 D.3 9.在建设项目敏感性分析中,确定敏感性因素可以通过计算敏感度系数和()来判断。
2019年注册一级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟试题C卷附 答案 考试须知： 1、考试时间：180分钟，满分为130分。 2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。 3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。 4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。 姓名:___________ 考号:___________ 一、单选题（共70题，每题1分。选项中，只有1个符合题意） 1、根据《绿色施工导则》的规定，某施工单位在土方施工作业过程中，为有效防治扬尘大气污染，施工现场采取比较得当的措施不包括( )。 A．运送土方车辆封闭严密 B．施工现场出口应设置洗车槽 C．堆放的土方洒水、覆盖 D．建筑垃圾分类堆放 2、下列情形属于施工项目经理可以同时担任两个建设工程项目负责人的是（）。 A.两个项目的发包人同意 B.项目其一的施工已经进入到工程竣工验收阶段 C.两个项目属于同一工程分期开发 D.项目其一因发包人拖欠工程款而停工达半年之久 3、关于评标规则的说法,正确的是（）。 A.评标委员会成员的名单可在开标前予以公布 B.投标文件未经投标单位盖章和负责人签字的，评标委员会应当否决其投标
C.招标项目的标底应当在中标结果确定前公布 D.评标委员会确定的中标候选人至少3个,并标明顺序 4、某建设工程施工合同约定工程开工、竣工日期分别为2013年3月1日和2014年10月1日，2014年10月20日工程实际竣工。由于发包人未按约定支付工程款，承包人欲行使工程价款优先受偿权，其最迟必须在( )前行使。 A.2013年9月1日 B.2015年4月1日 C.2015年4月20日 D.2015年10月20日 5、关于施工企业进行可能危及危险化学品管道安全的施工作业的说法，正确的是（）。 A.施工企业应当与建设单位共同制定应急预案 B.施工企业应当在开工日3日前通知管道所属单位 C.施工企业通知管道所属单位时应采用书面形式 D.建设单位应当指派专门人员到现场进行管道安全保护指导 6、甲建设单位与乙施工企业在施工合同中约定因合同所发生的争议,提交A仲裁委员会仲裁。后双方对仲裁协议的效力有异议，甲请求A仲裁委员会作出决定,但乙请求人民法院作出裁定,该案中仲裁协议效力的确认权属于（）。 A.A仲裁委员会所在地的基层人民法院 B.仲裁协议签订地的中级人民法院 C.仲裁协议签订地的基层人民法院 D.A仲裁委员会所在地的中级人民法院 7、关于代理的说法,正确的是（）。 A.作为被代理人的法人终止，委托代理终止 B.代理涉及被代理人和代理人两方当事人 C.民事法律行为的委托代理必须采用书面形式 D.代理人明知被委托代理的事项违法仍进行代理的,代理人承担全部民事责任
2017年一级建造师项目管理真题及解析 一、单选题 1、在解决国际工程承包合同争议的时候,应该首选（）方式。 A.仲裁 B.DAB C.DRB D.协商 【答案】D 【解析】协商解决争议是最常见也是最有效的方式，也是应该首选的最基本的方式。参见教材P351。 2、施工过程中,工程师下令暂停部分工程,而暂停的起因并非承包商违约或其他……外风险,承包商向业主提出索赔,则（）。 A.工期和费用索赔均能成立 B.工期和费用索赔均不能成立 C.工期索赔成立,费用索赔不能成立 D.工期索赔不能成立,费用索赔能成立 【答案】A
【解析】施工过程中，工程师有权下令暂停全部或任何部分工程，只要这种暂停命令并非承包人违约或其他意外风险造成的，承包人不仅可以得到要求工期延长的权利，而且可以就其停工损失获得合理的额外费用补偿。参见教材P334。 3、根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB 12523-2001,打桩机械在昼间施工噪声排放限值是（）dB(A)。 A.55 B.60 C.65 D.70 【答案】D 【解析】建筑施工场界噪声排放限值［dB （A）] 表1Z205042参见教材P263。 昼间夜间7055 4、根据《工程网络计划技术规程》JQJ/T121-2015,直接法绘制时标网络计划的第一步工作是( )。 A.将起点节点定位在时标计划表的起始刻度线上 B.绘制标时网络计划 C.计算各工作的最早时间 D.确定各节点的位置号 【答案】A 【解析】直接在时标计划表上绘制时标网络计划。绘制步骤如下：
1)将起点节，点定位在时标计划表的起始刻度线上； 2）按工作持续时间在时标计划表上绘制起点节点的外向箭线； 3）其他工作的开始节点必须在其所有紧前工作都绘出以后，定位在这些紧前工作最早完成时间最大值的时间刻度上，某些工作的箭线长度不足以到达该节点时，用波形线补足，箭头画在波形线与节点连接处； 4)用上述方法从左至右依次确定其他节点位置，直至网络计划终点节点定位，绘图完成。参见教材P131。 5、预警信号一般采用国际通用的颜色表示不同的安全状况，Ⅲ级预警用（）。 A.红色 B.橙色 C.黄色 D.蓝色 【答案】C 【解析】I级预警，表示安全状况特别严重，用红色表示。 Ⅱ级预警，表示受到事故的严重威胁，用橙色表示。 Ⅲ级预警，表示处于事故的上升阶段，用黄色表示。 Ⅳ级预警，表示生产活动处于正常状态，用蓝色表示。参见教材P236。 6、某房屋建筑拆除工程施工中,发生倒塌事故,造成12人重伤、6人死亡,根据《企业职工伤亡事故分类标准》,该事故属于（）。 A.较大事故
二级建造师法规模拟试题及答案 北京鲁班培训 一、单项选择题（共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意） 1．建造师执业资格注册的有效期一般为（）年。 A．5 B．4 C．3 D．2 2．一级建造师相对于二级建造师在职业划分方面多出了（）项? A. 2 B.3 C.4 D.5 3．建设单位自领取施工许可证之日起因故不能按期开工的应当申请延期，延期以（）次为限，每次不超过（）个月。 A．1，2 B．1，3 C．2，2 D．2，3 4．下列各项中不正确的一项是（）。 A ?诉讼时效是指权利人在法定期间内，未向人民法院提起诉讼请求保护其权利时，法律规定消灭其胜诉权的制度 B ?向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为2年，法律另有规定的除外 C ?诉讼时效期间从权利人知道或者应当知道其权利受侵害之日起开始计算，但是超过 20 年的，人民法院不予保护 D ?在诉讼时效期间的最后6个月内，因不可抗力或者其他障碍不能行使请求权的，诉讼时效中断 5．下列不属于委托代理关系终止原因的是（）。 A ?代理期限届满或代理事务完成 B ?被代理人取消委托或代理人辞去委托 C ?代理人丧失民事行为能力或代理人死亡 D ?被代理人取得或恢复民事行为能力 6．某在建的建筑工程，因建设单位资金的原因于2003年3月15日中止施工，该建设单位应在（）之前向发证机关报告。 A .2003 年3 月30 日 B .2003 年4 月15 日 C .2003 年5 月15 日 D .2003 年6月15 日 7．下列关于招标方式的说明，不正确的是（）。 A .招标方式分为公开招标和邀请招标B.发布招标公告是公开招标的第一个环 节 C .邀请招标的邀请对象不得少于3家 D .邀请招标的邀请对象不得少于5家 8．两个以上法人或者其他组织组成联合体投标时，国家有关规定或者招标文件对投标人资格条件有规定的，联合体的资质应符合（）。 A .各方的加总条件符合规定的资质条件即可 B .有一方具备规定的相应资质条件即可 C ?各方均应具备规定的资质条件 D ?主要一方具备相应的资质条件即可9．生产经营单位对本单位的安全生产工作全面负责的是（）。