一、单选题
1.在建设工程项目施工作业实施过程中，监理机构应根据（）对施工作业质量进行监督控制。
A.项目管理实施规划
B.施工质量计划
C.监理规划与实施细则
D.施工组织设计
2.工程建设监理规划编制完成后，必须经（）审核批准。
A.监理单位技术负责人
B.业主
C.总监理工程师
D.专业监理工程师
3.旁站监理人员实施旁站监理时，如发现施工单位存在违反工程建设强制性标准行为，首先应（）。
A.责令施工单位立即整改
B.立即下令工程暂停令建设
C.立即报告政府主管部门
D.立即报告业主代表和总监理工程师
4.在工程监理过程中，监理人如发现工程承包人的人员工作不力，可以要求（）。
A.承包人调换有关人员
B.终止承包人合同
C.业主撤换有关人员
D.暂停施工
5.某建设工程项目的规模不大，参与单位不多，为提高管理效率，避免出现矛盾指令，宜采用（）模式。
A.线性组织结构
B.混合组织结构
C.矩阵组织结构
D.职能组织结构
6.所谓建设工程监理是指工程监理单位受（）的委托，根据法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、造价、进度进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。
A．政府部门 B．主管部门
C．建设单位 D．承包单位
7.建设工程监理的行为主体是（）。
A．建设单位 B．监理单位
C．政府部门 D．施工单位
8.《建筑法》第三十四条规定：“工程监理单位与被监理工程的承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位不得有隶属关系或其他利害关系”，这体现了监理单位（）的性质。
A．服务性 B．科学性
C．独立性D．公平性
9.监理规划由（）组织编制。
A．总监理工程师 B．专业监理工程师
C．监理员 D．监理单位技术负责人
10.凡取得监理工程师岗位资质的人员统称为（）
A．监理工程师 B．总监理工程师
C．监理员 D．总监理工程师代表
11.指导工程监理机构全面开展监理工作的指导性文件是（）
A.监理规划 B．监理合同
C．监理大纲 D．监理实施细则
12.直线制监理组织形式的特点，从命令源来讲（）
A．只有一个顶头上司的一元化领导
B．有多个顶头上司的多元化领导
C．只有一个顶头上司的多元化领导
D．有多个顶头上司的一元化领导
13.从计划的实际输出中发现偏差，及时纠正的控制方式称为（）
A．主动控制B．被动控制
C．移动控制 D．转动控制
14.建设工程目标控制循环中的最后也是具有决定意义的工作是（）
A．投入 B．转换
C．对比D．纠正
15.工程建设项目的投资、进度、质量三大目标之间存在着（）关系。
A．对立 B．统一
C．对立统一 D．没有关系
16.合同法律的主体是（）
A．参加合同法律关系，依法享有权利和承担义务的当事人
B．具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织
C．基于出生而成为民事法律关系主体有生命的人
D．以自己的名义参与民事活动的经济实体
17.在建设工程施工合同中，监理人应在计划开工日期（）前向承包人发出开工通知。
A．24小时 B．48小时
C．7天 D．3天
18.某工程监理服务公开招标，招标投标过程中，下列文件中的（）属于要约。
A.招标公告
B.招标文件
C.投标文件
D.补遗通知
19.在《建设工程监理合同（示范文本）》中，纲领性的法律文件是（）。
A.建设工程监理合同协议书
B.建设工程委托监理合同通用条件
C.建设工程委托监理合同专用条件
D.附录
20.根据《中华人民共和国招标投标法》，中标通知书发出后，招标人和中标人应在（）天内订立书面合同。
A．10 B.20
C.30
D.40
21.评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家，成员人数为5人以上单数，其中招标人以外的专家不得少于总成员的（）
A．1/2 B．1/3
C．2/3 D．3/4
22.下列关于监理合同生效、变更、终止说法不正确的是（）
A．监理合同自签字之日起生效
B．监理合同双方，任何一方申请并经双方书面同意时，可对合同进行变更
C．变更或解除合同的通知或协议可以采取口头的形式，协议未达成之前，原合同仍然有效
D．在合同有效期内，因非监理人的原因导致工程施工全部或部分暂停，委托人可通知监理人暂停全部或部分工作，监理人应立即安排停止工作，并将开支减至最小
23.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，当组成合同的文件出现矛盾时，应按照合同约定的优先顺序进行解释，合同中没有约定的，优先顺序正确的是（）。
A.合同协议书、通用条款、专用条款
B.中标通知书、专用条款、协议书
C.中标通知书、专用条款、投标书
D.中标通知书、专用条款、工程量清单
24.根据《建设工程施工合同》，下列关于承包人提交索赔意向通知的说法中，正确的是（）。
A.承包人应向发包人提交索赔意向通知书
B.承包人应向监理人提交索赔意向通知书
C.承包人提交索赔意向通知书没有期限限制
D.承包人不提交索赔意向通知书不会导致权利的损失
25在建设工程施工合同中，监理人应在计划开工日期（）前向承包人发出开工通知。 A．24小时 B．48小时C．7天 D．3天
26．《合同法》规定，承诺撤回的条件是，撤回承诺的通知应当在（）到达要约人。
A．要约到达受要约人之前
B．受要约人发出承诺之前
C．承诺通知到达要约人之前
D．受要约人发出承诺之后
27．下列关于留置担保的说法中，正确的是（）。
A．留置不以合法占有对方财产为前提
B．可以留置的财产仅限于动产
C．留置担保可适用于建设工程合同
D．留置以合法占有对方固定资产为前提
28.某工程监理服务公开招标，招标投标过程中，下列文件中的（）属于要约。
A.招标公告
B.招标文件
C.投标文件
D.补遗通知
29.在《建设工程监理合同（示范文本）》中，纲领性的法律文件是（）。
A. 建设工程监理合同
B.建设工程委托监理合同标准条件
C.建设工程委托监理合同专用条件
D.双方共同签署的修正文件
30.监理公司以其所有的房屋作为抵押物，与银行签订抵押合同，该抵押合同的生效日期为（）之日。
A．当事人签字B.抵押物登记
C.转移产权证
D.转移房屋占有
31.根据《中华人民共和国招标投标法》，中标通知书发出后，招标人和中标人应在（）天内订立书面合同。
A．10 B.20 C.30 D.40
32.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，当组成合同的文件出现矛盾时，应按照合同约定的优先顺序进行解释，合同中没有约定的，优先顺序正确的是（）。
A.合同协议书、通用条款、专用条款
B.中标通知书、专用条款、协议书
C.中标通知书、专用条款、投标书
D.中标通知书、专用条款、工程量清单
33.下列关于施工进度计划的说法中，错误的是（）。
A.承包人应当依据施工组织设计编制施工进度计划
B.监理人无权对承包人提交的修订的施工进度计划提出不同意见
C.发包人和监理人对施工进度计划的确认，不能减轻或免除承包人根据法律规定和合同约定应承担的任何责任或义务。
D.经发包人批准实施的施工进度计划，将作为工程施工进度控制的依据
34.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，发包人提供的材料和工程设备运抵施工现场，（）负责清点、检验和接收。
A.发包人和监理人
B.监理人
C.承包人
D.承包人和监理人
35.监理人作出暂停施工指示后未按规定向承包人发出复工通知的，承包人可向发包人提交书面通知，要求其准许部分或全部工程继续施工。发包人逾期不予批准的，承包人此时的应对措施是（）。
A.等待监理人的指示
B.向发包人再次提交书面通知
C.通知发包人将受影响部分视为可取消的工作
D.向监理人发出请求复工的要求
36．根据《建设工程施工合同》，下列关于承包人提交索赔意向通知的说法中，正确的是（）。
A.承包人应向发包人提交索赔意向通知书
B.承包人应向监理人提交索赔意向通知书
C.承包人提交索赔意向通知书没有期限限制
D.承包人不提交索赔意向通知书不会导致权利的损失
37.按照施工合同示范文本规定，下列事项中，属于发包人应承担的义务是（）。
A.提供监理单位施工现场办公房屋
B.提供夜间施工使用的照明设施
C.提供施工现场的地下管线资料
D.提供工程进度计划
38.施工工程竣工验收合格后，确定承包人的实际竣工日应为（）。
A.承包人提交竣工验收申请报告日
B.发包人组织竣工验收日
C.开始进行竣工检验日
D.验收组通过竣工验收日
39.在施工索赔中，发包人处理索赔的决定（）。
A.承包人必须接受
B.不具有强制性的约束力
C.仲裁机构应予以认可
D.排除了法院的诉讼管辖
40.质量是指“一组固有特性满足要求的程度”，其中：“要求”是指（）的需要和期望。
A．供方和需方 B．组织和个人
C．明示和隐含D．一般和特殊
41.工程质量是指工程满足（）需要，符合国家法律、法规、技术规范标准、设计文件及合同规定的特性综合。
A .建设单位 B．设计单位
C．施工单位 D．质量监督机构
42.单位工程具备竣工验收条件后，（）应及时组织相关单位进行验收。
A．监理单位 B．建设单位
C．质量监督机构 D．施工单位
43．《建设工程质量管理条例》中规定，以下不是建设单位的质量责任的是（）。A．对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验
B．不得明示或者暗示施工单位使用不合格的建筑材料、构配件和设备
C．不得将建设工程肢解发包
D．施工图设计文件未经批准的，不得使用
44.以下关于质量说法错误的是（）。
A．产品的质量 B．某项活动或过程的工作质量
C．质量管理体系运行的质量 D．仅指工序质量
45.影响工程质量的首要因素是（）。
A．材料 B．人
C．机械 D．方法
46.水泥存放超过三个月但保存良好，应（）。
A．直接使用 B．重新检验其标号，根据检验结果使用
C．可用于重要结构 D．完全不能使用
47.影响工程项目质量的环境因素较多，有现场自然条件，质量管理环境，施工作业环境，等，其中施工现场的照明、交通运输状况属于质量控制的（）因素。A．施工作业环境 B．现场自然条件施工机械
C．质量管理环境 D．机械设备
48.监理工程师对施工组织设计的审查属于质量控制措施中的( )。
A．事前控制 B．事中控制
C．事后控制 D．动态控制
49.监理工程师对钢筋隐蔽工程的质量验收属于质量控制措施的（）。
A．事前控制B．事中控制
C．事后控制 D．动态控制
50.质量控制的基本原则是（）。
A．质量第一 B．以人为核心
C．预防为主 D．质量标准
51.施工过程出现质量问题时，监理工程师应立即向施工单位发出（），要求其对质量问题进行补救处理。
A.暂停令 B．工作联系单
C．会议纪要 D．监理通知
52.工程质量事故发生后，事故调查组已展开工作的，监理工程师应（）。A．积极参与事故调查 B．要求施工单位提供相应证据
C．回避参与事故调查 D．积极协助客观提供相应证据
53.施工质量验收时，抽样样本经实验室检测达不到规范及设计要求，但经检测单位的现场检测鉴定能够达到要求的，可（）处理。
A．返工 B．补强
C．不作D．延后
54.对于施工现场喷涂、油漆之类的工序质量检查，宜采用的检验方法是（）。A．分析法 B．量测法
C．试验法D．目测法
55.建筑工程施工质量不符合要求，经返工重做或更换器具、设备的检验批应进行（）验收。
A．协商 B．有条件
C．专门 D．重新
56.按照工程质量事故处理程序要求，监理工程师在质量事故发生后签发《工程
暂停令》的同时，应要求施工单位在（）小时内写出质量事故报告。
A.12
B.24
C.36
D.48
57.根据《建设工程施工质量验收统一标准》，施工质量验收的最小单位是（）。A．单位工程 B．分部工程
C．分项工程D．检验批
58.单位工程中的分部工程是按（）划分的。
A．设计系统或类别
B．工种、材料
C．施工工艺、设备类别
D．专业性质、建筑部位
59.建筑工程施工质量验收时，分部工程验收应由（）组织。
A．建设单位负责人B．总监理工程师
C．施工项目负责人 D．专业监理工程师
60.土地使用费、与建设项目有关的费用、与企业生产经营活动有关的费用属于（）费用。
A.建安工程费
B.设备及工器具的购置费
C.工程建设其他费用
D.预备费
61.( ）是指按工资总额构成规定，支付给从事建筑安装工程施工的生产工人和附属生产单位工人的各项费用。
A．材料费B．人工费
C．机械费 D．管理费
62. 操作起重机的司机和其他操作人员的人工费属于（）。
A．人工费 B．材料费
C．机械使用费 D．规费
63. 对建筑以及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的检验试验费属于（）。
A．材料费 B．措施费
C．企业管理费D．规费
64.不属于规费项目的是（）。
A．社会保险费 B．住房公积金
C．工程排污费D．地方教育附加
65.不属于赢得值法基本参数的是（）。
A.已完工作预算费用
B.计划工作预算费用
C.已完工作实际费用
D.计划工作实际费用
66. 施工成本偏差分析可采用不同的表达方法，常用的有（）。
A.横道图法、表格法和曲线法
B.网络图法、横道图法和表格法
C.比较法、因素分析法和差额计算法
D.网络图法、表格法和曲线法
67.《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013规定，当工程变更导致清单项目的工程数量发生变化且偏差超过（）时，原综合单价可以调整。
A．10% B．15% C．20% D．5%
68.根据《合同法》及《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013的相关规定，当不可抗力发生时，承包人的施工机械设备损坏及停工损失，应由（）承担。
A．发包人 B．承包人
C．监理人 D．代理人
69.根据《合同法》及《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013的相关规定，当不可抗力发生时，运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由（）承担。
A．发包人 B．承包人
C．监理人 D．代理人
70. 某工程合同总额为300万元，工程预付款为28万元，主要材料、构件所占比重为70%，起扣点为（）万元。
A．250 B．260 C．270 D．280
71.工程监理单位应当审查施工组织设计中的（）或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。
A.安全技术措施
B.安全保障体系
C.质量保证措施
D.施工平面布置
72.专项方案应当由施工单位技术部门组织本单位施工技术、安全、质量等部门
的专业技术人员进行审核。经审核合格后，由（）签字。
A. 施工单位领导
B. 施工单位技术负责人
C. 施工单位负责人
D.项目负责人
73.下列内容属于施工阶段建设工程安全监理的工作内容的是（）。
A．编制包括安全监理内容的项目监理规划
B．审查施工单位编制的施工组织设计中的安全技术措施
C．检查自升式架设设施和安全设施的验收手续
D．检查施工单位的安全生产规章制度
74.在施工阶段，监理单位如果发现各类安全事故隐患，情况严重的，应该（）。A．书面通知施工单位，督促其立即整改
B．及时下达工程暂停令，要求施工单位停工整改，并报告建设单位
C．要求其立即整改，无需报告建设单位
D．及时向工程所在地的建设主管部门或行业主管部门报告
75.根据《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法》，旁站监理是指监理人员在工程施工阶段监理中，对（）跟班的监督活动。
A．隐蔽工程
B．地下工程
C．关键线路上的工作
D．关键部位、关键工序
76.《建设工程安全生产管理条例》明确了工程监理单位在建设工程中安全生产（）责任。
A监督 B．管理C．监理 D．质量
77.下列内容属于施工阶段建设工程安全监理的工作内容的是（）。
A.编制包括安全监理内容的项目监理规划
B.审查施工单位编制的施工组织设计中的安全技术措施
C.检查自升式架设设施和安全设施的验收手续
D.检查施工单位的安全生产规章制度
78.下列属于工程监理单位安全责任的是（）。
A．不得明示或暗示施工单位购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件等
B．编制危险性较大工程的专项施工方案
C．发现安全事故隐患情况严重的，应当要求施工单位整改
D.审查施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案是否符合工程建设强制性标准
79.下列分部分项工程中，（）需要编制专项方案并且组织专家论证。
A．开挖深度超过3m的支护、降水工程
B．搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程
C．搭设高度5m及以上的混凝土模板支撑工程
D．搭设跨度18m及以上的混凝土模板支撑工程
80.某工作网络计划中，工作E的持续时间为6天，最迟完成时间为第28天。该工作有三项紧前工作，其最早完成时间分别为第16天、第19天和第20天，则工作E的总时差是（）。
A.1
B.2
C.3
D.6
81.在工程网络计划中，工作M的最早开始时间为第28天，其持续时间为9天。该工作有3项紧后工作，它们的最迟开始时间分别为第40天、第43天和第48天，则工作M的总时差为（）天。
A．20 B．11 C．3 D．12
82.在工程网络计划中，工作M的最早开始时间为第17天，其持续时间为5天，该工作有3项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第25天、第27天和第30天，则工作M的自由时差为（）。
A．13 B．8 C．3 D．12
83.在工程网络计划中，工作M的最迟完成时间为第25天，其持续时间为6天。该工作有3项紧前工作，它们的最早完成时间分别为第10天、第12天和第13天，则工作M的总时差为（）天。
A．6 B．9 C．12 D．15
84.工程网络计划工期优化的基本方法是通过（）来达到优化目标。
A．改变非关键工作之间的逻辑关系
B．压缩非关键工作的持续时间
C．改变关键工作之间的逻辑关系
D．压缩关键工作的持续时间
85.工程施工过程中，为加快施工进度可采取的技术措施是（）。
A．增加工作面，组织更多的施工队伍
B．对所采取的技术措施给予经济补偿
C．采用更先进的施工方法
D．改善外部配合条件
86.与横道图表示的进度计划相比，网络计划的主要特征是能够明确表达（）。A．单位时间内的资源需求量
B．各项工作之间的逻辑关系
C．各项工作的持续时间
D．各项工作之间的搭接时间
87.在工程网络计划中，工作的最迟开始时间等于本工作的（）。
A．最迟完成时间与其时间间隔之差
B．最迟完成时间与其持续时间之差
C．最早开始时间与其持续时间之和
D．最早开始时间与其时间间隔之和
88.在分析进度偏差对后续工作及总工期的影响时，如果工作的进度偏差大于该工作的自由时差，则此进度偏差将对（）产生影响。
A．工程总工期
B．后续工作的最迟开始时间
C．后续工作的最早开始时间
D．后续工作的关键线路
89.在下列任务中，属于建设工程实施阶段监理工程师进度控制任务的是（）。A．审查施工总进度计划
B．编制单位工程施工进度计划
C．编制详细的出图计划
D．确定建设工期总目标
90.网络计划中，关于最早开始时间和最早完成时间描述不正确的是（）。A．最早开始时间是在紧前工作的约束下，本工作有可能开始的最早时刻
B．最早完成时间是在紧前工作的约束下，本工作有可能完成的最早时刻
C．最早开始时间从网络计划的起点节点开始，顺序进行计算
D．工作最早完成时间等于该工作最早开始时间与其持续时间之差
91.下列关于关键线路说法正确的是（）。
A．网络计划中的关键线路只有一条
B．关键线路中不可能经过虚工作
C．关键线路上的工作不必完全是关键工作
D．单代号网络计划中关键线路上相邻两关键工作之间的时间间隔为零
92.网络计划工期优化的目的是为了缩短（）。
A．计划工期B．计算工期
C．要求工期 D．合同工期
93.在时标网络计划中“波形线”表示（）。
A．工作持续时间 B．虚工作
C．前后工作的时间间隔D．总时差
94.关于横道图特点的说法，正确的是（）。
A．横道图无法表达工作间的逻辑关系
B．可以确定横道图计划的关键工作和关键路线
C．只能用手工方式对横道图计划进行调整
D．横道图计划适用于大的进度计划系统
95.在工程网络计划中，工作的自由时差是指在不影响（）的前提下，该工作可以利用
的机动时间。
A．紧后工作最早开始时间
B．后续工作最迟开始时间
C．紧后工作最迟开始时间
D．本工作最早完成时间
96.依据监理的目标划分，信息的分类应该有（）。
A.项目内部信息和外部信息
B.投资控制、进度控制、质量控制信息及合同管理信息
C.固定信息和流动信息
D.生产性、技术性、经济性和资源性信息
97.监理工程师对施工现场存在严重问题的，应向( )签发“责令暂停施工通知书”。
A.建设单位及有关责任单位
B.施工单位
C.监理单位
D.设计单位
98.监理月报是反映工程项目( )的综合评价报告，同时也应项目监理机构的工作小结和内部管理的纪实文件。
A.施工方法、施工工艺、施工管理
B.施工质量、工程进度、工程计量与工程款支付等方面情况
C.进展情况
D.存在问题及解决方式
99.监理工作的上下信息流程指的是（）。
A.上级主管部门下发政府令
B.单位主管部门下发通知
C.基层单位汇报工作
D.自上而下和自下而上的信息流通
二、多选题
1．建设工程监理的性质包括（）
A．强制性B．科学性C．独立性 D．公平性 E．服务性
2.建设工程监理规划的作用有（）
A．指导工程监理企业的项目监理机构全面开展监理工作
B．是工程监理企业重要的存档资料
C．指导建设工程的设计、施工活动有序开展
D．是业主确认工程监理企业履行监理合同的主要依据
E．是建设工程监理主管机构对监理单位监督管理的依据
3.组织构成因素包括（）。
A．组织联系 B．管理跨度 C．管理层次
D．管理职能 E．管理部门
4.建设工程目标控制的种类多，按照纠正措施或控制信息的来源分（）。A．事前控制 B．事中控制 C．事后控制
D．主动控制 E．被动控制
5.合同具有（）等特征。
A．是一种民事法律行为
B．是两个以上的意思表示相一致的民事法律行为
C．是以发生民事法律后果为目的的协议
D．是法律主体之间的权利与义务关系
E．是一种刑事法律行为
6.要约人发出要约后，要约失效的情形有（）
A．要约人依法撤销要约
B．受要约人对要约的内容作出非实质性变更
C．受要约人发出拒绝要约的通知
D．承诺期限届满，受约人未作出承诺
E．要约被拒拒绝
7.《合同法》规定，有下列情形之一的，当事人可以解除合同（）。A．因发生不可抗力
B．在履行期限届满之前，当事人明确表示不履行主要债务
C．当事人一方推迟履行主要债务
D．当事人一方违反合同，严重影响订立合同所期望的经济利益
E．当事人双方协商同意
8.施工合同文件包括( )。
A．施工合同协议书
B．中标通知书
C．通用条款
D．专用条款
E．附录
9．合同当事人承担违约责任的方式有（）。
A．继续履行合同
B．赔偿损失
C．支付违约金
D．顺延工期
E．采取补救措施
10. 按照施工合同示范文本规定，下列事项中，属于发包人应承担的义务是（）。
A.提供施工现场
B.提供夜间施工使用的照明设施
C.提供施工现场的地下管线资料
D.提供工程进度计划
E．提供基础资料
11．监理工程师控制施工阶段工程质量的手段有（）。
A．审核技术文件、报告和报表
B．向业主报告质量信息
C．旁站监督和平行检查
D．下达指令性文件
E．控制工程款的支付
12．根据《建筑工程质量验收统一标准》（GB/T50300-2001)，工程施工检验批质量验收工作的内容包括（）。
A．检验批的划分
B．资料检查
C．主控项目和一般项目检验
D．抽样方案设计并实施
E．质量验收记录
13.单位工程质量验收合格的条件除所含各分部工程质量验收合格外，还包括（）。
A．质量控制资料完整
B．所含分部工程有关安全和功能的检验资料完整
C．主要功能项目的抽样结果符合相关专业质量验收规范的规定
D．施工操作依据、检查记录完整
E．观感质量验收符合要求
14.由建设单位项目负责人组织单位或子单位工程正式竣工验收，参加验收的单位应有（）。
A．施工单位
B．设计单位
C．监理单位
D．劳务单位
E．供货单位
15.处理工程质量事故的依据有（）。
A．质量事故的实况资料
B．有关合同及合同文件
C．有关的经济文件和报表
D．有关的技术文件和档案
E．相关的建设法规
16.下列工程质量问题中，可不作处理的有（）。
A．不影响结构安全和正常使用的质量问题
B．经过后续工序可以弥补的质量问题
C．存在一定的质量缺陷，若处理则影响工期的质量问题
D．质量问题经法定检测单位鉴定为合格
E．出现质量问题，经原设计单位验算，仍能满足结构安全和使用的功能
17.施工阶段现场质量检查的一般方法有（）。
A．目测法
B．施工记录法
C．质量保证资料检查
D．量测法
E．试验法
18.分项工程质量验收合格应包含（）。
A．所含检验批均应符合合格质量的规定
B．主控项目和一般项目的质量经抽样检验合格
C．所含分部工程有关安全和功能的检测资料完整
D．所含检验批的质量验收记录应完整
E．主要功能项目的抽查结果符合规范
19.影响工程质量的环境因素包括（）。
A．工作面B．现场自然条件 C．施工作业环境
D．质量管理环境 E．质量保证体系
20.下列属于重大安全事故的情况有（）。
A．造成10人以上30人以下死亡
B．50人以上100人以下重伤
C．5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故
D．3人以上10以下死亡
E．10人以上50人以下重伤
21.根据我国现行《建筑安装工程费用项目组成》，规费包括（）。
A.医疗保险费
B.职工福利费
C.劳动保护费
D.养老保险费
E.财产保险费
22.根据我国现行《建筑安装工程费用项目组成》，材料费包括（）。
A．材料原价 B．运杂费
C．运输损耗分级 D．采购及保管费
E．检验试验费
23.根据我国现行《建筑安装工程费用项目组成》，安全文明施工费包括（）。A．夜间施工增加费B．环境保护费 C．文明施工费
D．安全施工费 E．临时设施费
24.建设工程施工合同按合同计价方式的不同，分（）。
A．固定价 B．可调价 C．成本加酬金
D．综合单价 E．调整价
25.根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013规定，下列关于合同价款调整的说法正确的是（）。
A．合同履行期间，由于招标工程量清单中缺项，新增分部分项工程量清单项目的，应按照规范中工程变更相关条款确定单价，并调整合同价款
B．新增分部分项工程量清单项目后引起措施项目发生变化的，在承包人提交的实施方案被发包人批准后调整合同价款
C．工程量偏差超过15%以上时，增加部分的工程量的综合单价应予以调整D．工程量偏差超过15%引起相关措施项目发生变化的，工程量增加的措施项目费增加 E．《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2013-0201中规定，如果合同中没有约定物价上涨引起材料、工程设备单价变化的范围或幅度，则材料、工程设备单价变化超过10%，超过部分的价格按照价格指数调整法调整
26.索赔成立必须满足的条件包括（）。
A．正当的索赔理由
B．有效的索赔依据
C．在合同约定的时限内提出
D．监理工程师的承诺
E．索赔事件造成了施工单位直接经济损失
27.施工单位应当对达到应当规模的危险性较大的分部分项工程编制施工方案，并附具安全验算结果，经（）签字后实施，由专职安全生产管理人员现场监督。
A. 施工单位技术负责人
B.总监理工程师
C. 项目经理
D. 施工单位分包单位技术负责人
E. 专职安全员
28.（）垂直运输机械特种作业人员必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。
A.安装拆卸工
B.起重信号工
C.爆破作业人员
D.钢筋工
E.电工
29.施工阶段安全监理的主要工作内容包括（）。
A．监督施工单位按照施工组织设计中的安全技术措施和专项施工方案组织施工，及时制止违规施工作业
B．定期巡视检查施工过程中的危险性较大分部分项工程的实施情况
C．核查施工现场施工起重机械、整体提升脚手架、模板等自升式架设设施和安全设施的验收手续
四川省2016年4月高等教育自学考试 工程建设监理概论试卷 (课程代码 01564 ) 本试卷满分100分；考试时间为150分钟。 一．单项选择题（本大题共20小题，每小题1分，共20分） 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1.建设工程监理行为主体是【 B 】 A.建设单位 B．工程监理企业 C．承包单位 D．建设行政主管部门 2．对必须实行监理的工程范围和规模标标准进一步细化的文件是【 C 】 A．《建筑法》 B．《建设工程质量管理条例》 C．《建设工程监理范围和规模标准规定》 D.《国家重点建设项目管理办法》3.建设工程监理制是实行项目法人责任制的【D】 A．基本条件 B.辅助条件 C.必要条件 D.基本保障 4．总监理工程师代表要求具有【 D 】 A.初级专业技术职称 B.1年以上工程实践经验 C.2年以上工程实践经验 D.3年以上工程实践经验 5.工程监理企业资质分为【A】A．综合资质、专业资质和事务所资质三个等级 B.甲级、乙级和丙级 C．综合资质和专业资质两个等级 D.事务所资质和专业资质两个等级 6.具有专业乙级资质的工程监理企业可以承担【C】 A.所有专业工程类别建设工程项目的工程监理 B．相应专业工程类别建设工程项目的工程监理业务 C.相应专业工程类别二级以下（含二级）建设工程项目的工程监理业务 D．相应专业工程类别三级建设工程项目的工程监理业务 7.监理工程师初始注册有效期满后，要求继续执业的，需要办理【C】 A.初始注册 B.变更注册 C.延续注册 D.注销注册
8.工程监理企业投标书的核心是【B】 A.监理规划B．监理大纲 C.监理细则 D．监理费用 9.国有资金占控股或主导地位等依法必须进行监理招标的项目，委托监理任务时应采用【 A 】 A.公开招标 B．邀请招标 C．直接委托 D．协商议标 10．招标人与中标人签订监理合同的时间，应当自发出中标通知书之日起【 A 】 A.30日内 B．40日内 C. 50日内 D．60日内 11．在施工总承包模式下，建设单位通常应【 A 】A.委托—家监理单位实施监理 B．委托两家监理单位实施监理 C．按照设计阶段和施工阶段分别委托监理单位 D．委托多家监理单位实施监理 12.具体指导监理业务实施的是【 C】 A．监理规划 B.监理大纲 C．监理实施细则 D．监理投标文件 13.当提高建设工程的功能和质量标准时，通常会导致【 A 】 A.投资增加，工期延长 B．投资增加、工期缩短 C．投资减少、工期延长 D．投资减少、工期缩短 14．项目监理机构监理人员对施工现场进行定期或不定期检查活动的监理方式是 【A】 A．巡视 B.平行检验 C．旁站 D．见证取样 15.建设工程监理基本表式分为三大类，A类表是【 B 】 A.通用表 B.工程监理单位用表 C．施工单位报审用表 D.施工单位报验用表 二、名词解释题（本大题共5小题，每小题3分，共15分） 16.工程建设程序 指的是建设工程从策划、决策、设计、施工、到竣工验收、投入生产或交付使用的整个建设过程中，各项工作必须遵循的先后顺序。 17.总监理工程师 指的是由工程监理单位法定代表人书面任命，负责履行建设工程监理合同、主持项目监理机构该工作的注册监理工程师。 18.资格预审
中央广播电视大学2009-2010 学年度第一学期“开放本科”期末考试建设监理试题 一、单项选择题(每小题 2 分，共40分。每题的备选项中，只有一个最符合题意) 1 ．建设项目管理的服务主体是( ) 。 A. 施工单位B .总承包单 位 C.项目业主 D .监理单位2．工程项目建设能够在公平、合理、合法的建设环境下进行，要求监理必须具有 ( ) 。 A服务性B .公正性C.独立性D .科学性 3. 项目的最终决策文件和设计依据是( ) 。 A项目可行性研究报告 B ?监理大纲C.建设合同D ?招标文件 4. 报考全国监理工程师执业资格考试的条件中规定，取得工程技术或工程经济专业中级职务的人员，任职期限必须满( ) 。 A. 1 年B . 2 年C. 3 年D . 5 年 5. 监理企业的监理人员应具有较高的学历，一般应为 ( ) 以上学历。 A. 中专B .大专 C .本科 D .研究生 6. 管理跨度和管理层次的关系是( ) 。 A管理跨度加大，管理层次就减少 B. 管理跨度加大，管理层次也加大 C. 管理跨度加大，管理层次没影响 D. 管理跨度减小，管理层次没影响 7．合同法律的主体是( ) 。 A ．参加合同法律关系，依法享有权利和承担义务的当事人 B .具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织 C.基于出生而 成为民事法律关系主体有生命的人 D.以自己的名义参与民事活动的经济实体 8 下列关于要约与承诺说法不正确的是( ) 。 A.撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之前或者与要约同时到达受要约人 B 撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人 C 承诺的内容可以与要约的内容不一致 D 承诺须由受要约人向要约人作出 9 评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中 招标人以外的专家不得少于总成员的( ) 。 A. 1/2 B 1/3C 2/3 D 3／4 10. 因为购买、翻译和制定标准、规范或制定施工工艺的费用，应由( ) 承担。 A 发包人 B 承包人 C 发包人和承包人 D 不能确定 11. 下列那种措施不是承包人承担违约责任的方式( ) 。 A 赔偿损失 B 支付违约金 C 顺延工期 D 继续履行 12. 工程项目质量控制按照实施者的不同分为业主方面的质量控制、政府方面的质量控 制、承建商方面的质量控制，其中业主方面质量控制的特点是( ) 。 A 外部的、横向的控制 B 内部的、横向的控制 G外部的、纵向的控制 D .内部的、自身的控制 13. 关于质量体系描述不准确的一项是( ) 。 A 质量体系包括组织机构、程序、过程和资源四个部分 B 资源是质量体系的人事保证
2020年监理工程师考试专用复习资料 监理工程师考试试题题库注意事项： 1．本试卷中所有试题均来自历年监理工程师考试真题，均带有详细解析。2．试卷尾页附有2019年4月案例分析真题及参考答案。 第I卷（选择题） 一、单项选择题 1．因总的范围和规模不确定而无法准确定价的建设工程宜采用( )模式。 A.CM B.Partnering C.Proj ect Controlling D.EPC 2．因不可抗力原因导致被监理合同暂时停止或终止，附加工作酬金的计算公式为（）。 A、附加工作酬金＝工程投资额或建筑安装工程费增加额×正常工作酬金÷工程概算投资额（或建筑安装工程费） B、附加工作酬金＝善后工作及恢复服务的准备工作时间（天）×正常工作酬金÷协议书约定的监理与相关服务期限（天） C、附加工作酬金＝合同期限延长时间（天）×正常工作酬金÷协议书约定的监理与相关服务期限（天）
D、附加工作酬金＝当期应付款总额×银行同期贷款利率×拖延支付天数 3．关于建设工程档案保管期限，下列说法正确的是( )。 A、“永久”为80年，“长期”为50年，“短期”为30年 B、“永久”为50年，“长期”为25年，“短期”为20年以下 C、“永久”为永久保存，“长期”为该工程的使用寿命，“短期”为20年以下 D、“永久”为永久保存，“长期”为50年，“短期”为10年 4．现阶段我国建设工程监理的特点之一是市场准人实行双重控制，其含义是对进入市场的( )。 A.工程监理企业的数量和质量进行控制 B.监理工程师的数量和素质进行控制 C.工程监理企业的资质和监理工程师的资格进行控制 D.工程监理企业的资质和监理工程师的数量及素质进行控制 5．建设工程监理是指工程监理单位( )。 A.代表建设单位对施工承包单位进行的监督管理 B.代表工程质量监督机构对施工质量进行的监督管理 C.代表政府主管部门对施工承包单位进行的监督管理 D.代表总承包单位对分包单位进行的监督管理 6．属于建设工程生产准备阶段主要工作的是( )。 A.选择合适的材料供应商 B.征地、拆迁和平整场地 C.组织有关人员参加设备安装、调试、工程验收 D.建立并落实技术管理和质量管理体系
为( )。试卷编号：6329 座位号 A．监理员 B．专业监理工程师C．总监理工程师代表 D．总监理工程师《工程建设监理概论》试题7．对拟验收的单位工程，总监理工程师组织验收合格后对承包单位的《工程竣工报验单》予以签认，并上报建设单位，同时提出“工程质量评估报告”，“工程质量评估报告”要由( )共同签署。A．建设单位、设计单位、施工单位、监理单位题号一二三总分B．总监理工程师、监理单位技术负责人得分 C．项目经理、总监理工程师D．建设单位项目负责人、项目经理、总监理工程师8．按《建筑工程施工质量验收统一标准》的规定，依专业性质、建筑部位来划分的工密程属于( )。得分评卷人一、单项选择题（每题2分，共40分）A．单位工程B．分部工程封 C．分项工程 D．子分部工程学号 9．按规定，建设工程四级重大质量事故应由( )归口管理。 1．建设工程施工过程中，监理人员在进行质量检验时将不合格的建设工程误认为是合A．国务院线格的，主要原因是( )。 B．国家建设行政主管部门姓名A．有大量的隐蔽工程C．省、自治区、直辖市建设行政主管部门 B．施
工中未及时进行质量检查 D．市、县级建设行政主管部门内C．工程质量的评价方法具有特殊性10．施工生产会受到不可避免的偶然性因素的影响，下列属于偶然性因素的是( )。 D．工程质量具有较大的波动性电大 A．生产人员由于疏忽未按规程操作 2. 某工程施工过程中，监理工程师要求承包单位在工程施工之前根据施工过程质量不B．使用了与设计要求不同的其它规格的材料控制的要求提交质量控制点明细表并实施质量控制，这是( )的原则要求。 C．因施工机械正常磨损而带来产品质量差异 A．坚持质量第一 B．坚持质量标准11．我国增值税条例规定，从国外进口的设备，其增值税按( )计算其应纳税额。要 C．坚持预防为主D．坚持科学的职业道德规范A．离岸价B．到岸价 3．总包单位依法将建设工程分包时，分包工程发生的质量问题，应( )。C．抵岸价D．组成计税价格A．由总包单位负责12．按照《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2003]206号)的规定，大型机械设备答B．由总包单位与分包单位承担连带责任进出场及安拆费列入( )。 C．由分包单位负责 A．施工机械使用费 B．施工机构迁移费题D．由总包单位、分包单位、监理单位
第四套 一、单项选择题（共 20 道试题，共 40 分。） 1. 建设工程监理是由（）所进行的监督管理活动。 A. 施工单位 B. 政府部门 C. 项目业主 D. 监理单位 2. 在工程实施过程中，承担监理业务的一方是（） A. 业主 B. 勘察单位 C. 承建商 D. 监理单位 3. 建设工程监理的实施需要（）委托和授权。 A. 施工单位 B. 政府部门 C. 项目业主 D. 监理单位 4. 科学的建设工程管理体制，要求监理活动具有一定的（） A. 服务性 B. 公正性 C. 独立性 D. 科学性 5. 全面考核项目建设成果，检验工程质量的步骤是（）
A. 项目设计 B. 建设准备 C. 施工和动用前准备 D. 竣工验收 6. 甲级监理企业具有取得监理工程师注册证书的监理人员不得少于（）人。 A. 5 B. 10 C. 15 D. 25 7. 甲级工程监理企业的监理业绩要求（） A. 近三年内监理过5个以上二等房屋建筑工程项目或者3个以上二等专业工程项目 B. 近三年内监理过5个以上三等房屋建筑工程项目或者3个以上三等专业工程项目 C. 近三年内监理过2个以上房屋建筑工程项目或者1个以上专业工程项目 D. 近三年内监理过3个以上二等房屋建筑工程项目或者2个以上二等专业工程项目 8. 我国实行监理企业资质管理体制是（） A. 分级管理，统分结合 B. 一级管理、统分结合 C. 集中管理，以统为主 D. 分级管理，以统为主 9. 在规定时间内没有参加资质年检的工程监理企业，其资质自行失效，且（）年不得重 新申请资质。 A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
注册监理工程师考试题库(建设部) 第一章建设工程监理制度 1.【模拟题】建设工程监理单位是受（）的委托在其授权范围内从事专业化服务活动。 A.施工单位 B.项目监理机构 C.勘察设计单位 D.项目法人 2.【2012 年·单选题】工程监理单位在委托监理的工程中拥有一定的管理权限，能够开展管理活动，这是（）。 A.建设单位授权的结果 B.监理单位服务性的体现 C.政府部门监督管理的需要 D.施工单位提升管理的需要 3.【模拟题·多选题】建设工程监理实施的依据包括（）。 A.法律法规 B.工程建设所采用得推荐性标准 C.批准的施工图设计文件 D.建设工程监理合同 E.建设工程分包合同 4.【2016 年·多选题】项目监理机构开展监理工作的主要依据有（）。 A.与工程有关的标准 B.监理合同 C.施工总承包单位与分包单位签订的分包合同 D.工程设计文件 E.施工分包单位编制的施工组织设计 5.【2016 年·单选题】关于建设工程监理的说法，错误的是（）。 A.履行建设工程安全生产管理的法定职责，是工程监理单位的基本职责 B.工程监理单位履行法律赋予的社会责任，具有工程建设重大问题的决策权 C.建设工程监理应当由具有相应资质的工程监理单位实施 D.工程监理单位与被监理工程的施工承包单位不得有隶属关系 6.【2012 年·单选题】关于建设工程监理的说法，错误的是（）。 A.建设工程监理的行为主体是工程监理单位 B.建设工程监理不同于建设行政主管部门的监督管理 C.建设工程监理的依据包括委托监理合同和有关的建设工程合同 D.总承包单位对分包单位的监督管理也属建设工程监理行为 本小节答案：1.D 2.A 3.ABCD 4.ABD 5.B 6.D 【建设工程监理的性质】 1.【2014 年·单选题】建设工程监理的性质可概括为（）。 A.服务性、科学性、独立性和公正性 B.创新性、科学性、独立性和公正性 C.服务性、科学性、独立性和公平性 D.创新性、科学性、独立性和公平性 2.【2017 年·多选题】关于建设工程监理性质的说法，正确的有（）。 A.服务型 B.科学性 C.独立性 D.公平性 E.公益性 3.【2016 年·单选题】工程监理单位组建项目监理机构，按照工作计划和程序，根据自己的判断，采用科学的方法和手段开展工程监理工作，这是建设工程监理（）的具体表现。 A.服务性 B.科学性 C.独立性 D.公平性 4.【模拟题·多选题】下列描述中，体现了建设工程监理服务性的有（）。 A.只能在建设单位授权范围内采用规划、控制、协调等方法 B.工程监理单位不具有工程建设重大问题的决策权 C.与被监理工程的承包单位不得有利害关系 D.协助建设单位在计划目标内完成工程建设任务 E.在维护建设单位合法权益的同时，不能损害施工单位的合法权益 本小节答案：1.C 2.ABCD 3.B 4.ABD 1.【2016 年·单选题】根据《建设工程监理范围和规模标准规定》，总投资为2500 万元的（）项目必须实行监理。 A.供水工程 B.邮政通信 C.生态环境保护 D.体育场馆 2.【2014 年·单选题】根据《建设工程监理范围和规模标准规定》，下列工程项目中必须实行监理的是
江苏省监理员考试试题及答案 1. 委托人未履行合同义务的,应承担相应的责任。委托人未能按期支付酬金超过（）天,应按专用条件约定支付逾期付款利息。 A.7 B.14 C.21 D.28【正确答案】 2. 监理合同生效后,出现致使监理单位不能完成全部或部分工作时,附加工作酬金按（）计算。 A.附加工作酬金=善后工作及恢复服务的准备工作时间×正常工作酬金÷协议书约【正确答案】 B.附加工作酬金一善后工作及恢复服务的准备工作时间÷正常工作酬金×协议书约定的监理与相关服务期限(天) C.附加工作酬金=善后工作及恢复服务的准备工作时间×正常工作酬金×协议书约定的监理与相关服务期限(天)定的监理与相关服务期限(天） D.附加工作酬金=善后工作及恢复服务的准备工作时间÷正常工作酬金÷协议书约定的监理与相关服务期限(天) 3. 暂停监理合同全部工作时间超过182天,监理人可发出解除本合同的通知,本合同（）解除。
A.自通知发出时 B.自通知到达委托人时【正确答案】 C.自委托人了解通知内容后 D.自委托人收到通知并同意时 4. 一般情况下,委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上（）后合同生效。 A.签字 B.盖单位章 C.签字并盖章【正确答案】 D.签字或盖章 5. 当委托人将工程勘察、设计阶段的合同管理委托给监理人时,该项工作的具体约定和要求应写在合同文件的（）中 A.专用条件 B.通用条件 C.附录A【正确答案】 D.附录B 6. 按照《建设工程监理合同(示范文本)》的规定,委托人与违约承包人解除合同后,监理人完成的善后工作属于（）。 A.正常工作 B.本职工作 C.额外工作 D.附加工作【正确答案】
一、单项选择题（每小题2分，共20分） 1．全国建设监理工作的归口管理机构是。 A. 国家建设部 B. 国家计委和建设部 C. 国家计委、发改委 D. 国务院各有关工业、交通部门 2．工程建设监理行为主体是。 A. 设计单位 B. 监理单位 C. 工程咨询单位 D. 科学研究单位 3．社会建设监理单位与业主的关系是。 A. 代理关系 B. 雇佣关系 C. 委托关系 D. 监理关系 4．监理单位经营活动的基本准则是。 A．守法、公正、科学、诚信 B．客观、公正、科学、诚信 C．守法、公正、科学、信用 D．客观、公正、科学、信用 5．我国的监理工程师是指的一类人。 A．具有中级以上专业技术职称的从事监理工作 B．取得监理工程师资格证书C．监理单位从事工程技术管理工作 D．取得监理工程师岗位证书 6．工程项目总控核心是。 A. 费用控制 B. 质量控制 C. 资源控制 D. 合同控制7．项目投资控制的重点在于施工以前的阶段。 A．投资决策 B．设计 C．投资决策和设计 D．施工准备8．负责审核并签署工程款支付申请的是。 A．项目总监理工程师 B．总监办公室负责人 C．项目总监助理 D．投资控制监理工程师 9．初步设计完成后即进行国际招标的大型复杂工程施工承包合同，应采用方式承包。 A．总价合同 B．工程咨询合同 C．成本加酬金合同 D．单价合同10.合同法律关系，是参加合同法律关系，享有相应权利、承担相应义务的当事人。 A．事实 B．主体 C．客体 D．内容 二、多项选择题(每小题3分，每小题备选答案中，至少有2个正确，每选对1个得0．5，错选本题不得分，全选对者得3分，共30分) 1．总监理工程师一般应当具有下列职责中的。 A．确定项目监理机构的部门负责人 B．主持编制监理大纲 C．审查并确认分包单位D．审查施工方案 E．审核并签署工程竣工资料 2．属专业监理工程师的职责。 A．确定项目监理机构人员的分工和岗位职责 B．负责本专业分项工程验收及隐蔽工程验收
一、单选题【本题型共30道题】 1.项目总监必须具备国家注册资格，并按照行业规定一名项目总监最多同时可以担任（）项目总监。 A．2个； B．3个； C．4个； D．5个。 正确答案：[B] 用户答案：[B] 得分：1.00 2.申请领取施工许可证时，建设资金已经落实：建设工期不足一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的（），建设工期超过一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的30%。 A．40%； B．20%； C．60%； D．50%。 正确答案：[D] 用户答案：[] 得分：0.00 3.从事建设工程活动，必须严格执行基本建设程序，坚持先勘察、后（）、再施工的原则，建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、工程监理单位依法对建设工程质量负责。 A．申报； B．验收； C．设计； D．使用。 正确答案：[C] 用户答案：[] 得分：0.00 4.专业监理工程师须具有工程类注册执业资格，或具有中级及以上专业技术职称、（）及以上工程监理实践经验并经监理业务培训合格。并由项目总监授权，负责实施某一专业或某一岗位的监理工作
，有相应监理文件签发权。 A．2年； B．3年； C．4年； D．5年。 正确答案：[A] 用户答案：[] 得分：0.00 5.监理单位应依据（）要求建立安全监理机构及配置安全监理人员和设备，并履行安全监理职责。 A．监理合同； B．施工组织设计； C．设计文件； D．施工承包合同。 正确答案：[A] 用户答案：[] 得分：0.00 6.建设工程按照自然属性建设工程可分为建筑工程、土木工程和（）三大类。 A．机电工程； B．电力工程； C．市政公用工程； D．通信工程。 正确答案：[A] 用户答案：[] 得分：0.00 7.施工场地由建设单位移交承包单位，应填写（），并由建设单位、施工单位和监理单位各方签字确认。 A．开工报告； B．施工场地移交记录； C．进度计划报表；
工程监理专业建筑工程监理概论结业试题 一、单项选择题(本大题共15小题,每小题2分,共30分) 1.在监理目标控制系统中,贯穿于项目实施全过程得子系统就是( )。 A.程序子系统 B.措施子系统 C.信息子系统 D.组织子系统 2.《建筑法》规定,两个以上不同资质等级得单位实行联合共同承包得应当按照资质 ( )得单位得业务许可范围承揽工程。 A.高 B.低 C.不同,区别各个承包 D.无相关规定 3.依《招投标法》规定,依法必须进行招标得项目,自招标文件开始发出之日起至投标 人提交投标文件截止之日起,最短不得少于( )日。 A.15 B.20 C.30 D.25 4.监理实施过程中,如果因监理单位过失而造成了经济损失,监理单位赔偿损失得累汁 金额应( )。 A.就是直接经济损失额 B.最多为直接经济损失额 C.不超过监理酬金总额 D.不超过监理酬金总额(除去税金) 5.监理单位自备设施经济补偿得计算方法为( )。 A.设施折旧额＋管理费＝补偿额 B.设施折旧额－残值＋管理费＝补偿额 C.设施在工程中使用时间占折旧年限比率×设施原值＋管理费＝补偿额 D.设施原值×年折旧率＋管理费＝补偿额 6、项目法人一般通过( )方式择优选定监理单位。 A.直接委托 B.公开招标 C.邀请招标 D.招标投标 7、监理费从( )中列支,并核减建设单位管理费。 A. 工程投资估算 B. 工程概算 C .工程预算 D. 工程决算 8、工程项目建设监理实行( )负责制。 A. 项目法人 B .项目经理 C .监理单位 D. 总监理工程师 9、监理单位实行( )制度。 A. 审批 B. 报批 C. 资质管理 D. 资质审批 10、监理单位应当按照核准得( )承接工程建设监理业务。 A. 营业范围 B. 资质等级
建设监理小抄精选 一、单选题(每小题备选项中，只有一个最符合题意) 知识点1 建设工程监理基本概念1．建设工程监理是由（D ）开展的一种监督管理活动。 ２．工程项目监理能够在公平、合理、合法的建设环境下进行，要求监理必须具有（ B ） ３．根据“项目业主责任制”的原则，在项目建设过程中，处于主要负责者地位的是（C ） 知识点2我国实施建设工程监理的基本条件和工程项目建设管理体制1．实施建设工程监理的三个基本条件是（ A ）2．项目的最终决策文件和设计依据是( A ) 3．人员培训、物质准备等方面工作属于下列哪个阶段的工作（ C ） 知识点3 工程监理企业 1．甲级监理企业的负责人和技术负责人应当具有（ C ）年的从事工程建设工作的经历。 2．监理企业的监理人员应具有较高的学历，一般应为（ B ）以上学历。3．监理人员和监理辅助人员的工资、补助、津贴、附加工资、奖金等属于建设工程监理费的（ A ） 知识点4 工程监理工程师 1．监理工程师与监理员的主要不同点在于（ B ） 2．报考全国监理工程师执业资格考试的条件中规定，取得工程技术或工程经济专业中级职务的人员，任职期限必须满（ C ）3．下列行为与监理工程师的职业道德相违背的是（ D ） 知识点5 建设工程监理规划概述1．指导工程监理企业的项目监理机构全面开展监理工作的文件是（ A ）2．业主委托监理过程中工程监理企业为承揽监理业务而编制的建设工程监理的方案性文件是（ C ） 3．监理规划是工程监理企业接受业主委托并签订建设工程委托建立合同后，由（ B ）主持编写的。 知识点6 建设工程监理规划概述1．项目监理实施细则是根据监理规划，由（ C ）主持，针对工程项目中某一专业或某一方面监理工作编写的。2．制定可行行研究报告评审制度、工程框算审核制度、技术咨询制度的监理工作阶段是（ A ） 3．建设工程监理的中心任务是（ D ） 知识点7 建设工程监理规划概述1．从最高管理者到实际工作人员的等级层次的数量是指（ A ） 2．一名上级管理人员所直接管理的下级人数是指（ B ） 3．管理跨度和管理层次的关系是 （ A ） 知识点8 建立建设工程项目监理组 织的步骤 1．直线制监理组织形式的特点，从命 令源来讲（ A ）2．直线制监理组 织形式的缺点是（ A ）3．职能制监 理组织形式的缺点是（ B ） 知识点9 监理人员的职责 1．项目监理机构操作层的代表人物是 （ D ） 2．总监理工程师需要同时担任多项委 托监理合同的项目总监理工程师工作 时，必须经过（ C ）的同意，且最 多不得超过三项。3．总监理工程师代 表应具有（ B ）年以上同类工程监理 工作经验的人员担任。 知识点10 建设工程监理目标控制 1．目标控制的循环中，每个控制过程 的顺序是（ A ） 2．建设工程目标控制循环中的最后也 是具有决定意义的工作是（ D ） 3．事先分析目标偏离的可能性，采取 预防性措施的控制是（ B ） 知识点11 建设工程监理目标控制 1．落实投资控制．质量控制．进度控 制的部门和人员，确定控制部门和人 员的任务．工作和管理职能分工，制 定目标控制的工作流程等工作属于目 标控制综合措施中（ A ）的范畴。 2．对主要技术方案作多种可能方案的 技术可行性分析，对各种技术数据进 行审核．比较，通过科学试验确定新 材料．新工艺．新方法等工作属于目 标控制综合措施中（ B ）的范畴。 3．收集、加工、整理工程经济信息和 数据，对各种实现目标的计划进行资 源．经济．财务诸方面的可行性分析 等工作属于目标控制综合措施中 （ C ）的范畴。 知识点12 合同法律关系的概念 1．参加合同法律关系，依法享有权利 和承担义务的当事人是合同关系的 （ B ） 2．基于出生而成为民事法律关系主体 的有生命的人是指（ A ） 3．下列各项不属于合同法律关系客体 的是（ D ） 知识点13 担保制度 1．保证是指（ B ）约定，当债务 人不履行债务时，保证人按照约定履 行债务或承担责任的行为 2．《担保法》规定，下列财产可以作 为抵押的是（ A ） 3．《担保法》规定，下列财产不可以 作为抵押的是（ C ） 知识点14 合同法律制度 1．关于合同的形式说法有误的一项是 （ D ） 2．希望和他人订立合同的意思表示是 指（ A ） 3．下列关于要约与承诺说法正确的是 （ A ） 知识点15 合同的效力和合同的履行 1．下列订立合同有效的是（A ） 2．关于合同履行说法有误的一项是 （ C ） 3．《合同法》中规定的合同履行抗辩 权，是指合同履行过程中当事人任何 一方因对方的违约而（ D）的行 为。知识点16 合同的变更和转让 1．合同依法成立后，在尚未履行或尚 未完全履行时，当事人依法经过协商， 对合同内容进行修订或调整所达成的 协议是指（ A ）2．债务转移是指 合同债务人与第三人之间达成协议， 并经（ C ）同意，将其义务全部 或部分转移给第三人的法律行为。 3．债权人转让权利的，应当通知 （C ） 知识点17 合同权利和义务的终止与 违约责任 1．关于合同终止说法有误的一项是 （ D ） 2．关于当事人解除合同说法有误的一 项是( A ) 3．当事人承担违约责任的方式不包括 （ D ） A．继续履行合同B．采取补救措 施C．赔偿损失D．终止合同 知识点18招标投标法律制度 1．《招标投标法》规定，招标人对已 发出的招标文件进行必要的澄清或必 要修改时，应在投标截止日期至少 （ B ）天以前以书面形式发送给所 有投标人。 2．下列各项关于招标人招标能力要求 说法有误的是（ B ） 3．招标准备阶段四项主要工作的依次 顺序是（ A ） 知识点19 建设工程招标投标管理 17．评标委员会由招标人的代表和有 关技术、经济等方面的专家，成员人 数为5人以上单数，其中招标人以外 的专家不得少于总成员的（C ） 18．下列与监理招标三个特点不符的 一项是（ D ） 3．在施工合同履行中，发包人按合同 约定购买了玻璃，现场交货前未通知 承包人派代表共同进行现场交货清 点，单方检验接收后直接交承包人的 仓库保管员保管，施工使用时发现部 分玻璃损坏，则应由（B ）。 知识点20 施工合同的监督管理与索 赔 1．下列那种措施不是发包人承担违约 责任的方式（ C ）2．下列那种措施
一、单项选择题(每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1．工程建设监理实施需要( )。B A．上级主管部门批准B．项目法人委托和授权 C．建设单位委托和授权D．建设主管部门批准 2．《工程建设监理规定》明确了( )。D A．建设部是工程建设监理事业的发展与归口管理机构 B．国家计委是工程建设监理事业的发展机构，建设部是归口管理全国建设监理工作的机构 C．国家计委和建设部共同负责推进建设监理事业的发展与归口管理全国建设监理工作 D．国家计委和建设部共同负责推动建设监理事业的发展，建设部归口管理全国工程建设监理工作3．我国的监理工程师是指( )的一类人。C A．具有中级以上专业技术职称的从事监理工作 B．取得监理工程师资格证书 C．取得监理工程师岗位证书 D．监理单位从事工程技术管理工作 4．不同资质等级的监理单位在( )方面的资质标准是相同的。D A．监理业绩B．注册资金 C．工程技术和管理人员D．单位负责人或技术负责人 5．项目法人授予监理单位对工程施工进度有( )。C A．审核、签认权B．复核、确认权 C．检查、监督权D．批准权 6．监理单位在监理过程中因过错造成重大损失的( )。A A．应承担一定的经济责任和法律责任B．应承担一定的经济责任和民事责任 C．仅承担相应的经济责任D．仅承担相应的法律责任 7．下列各项工作牛，( )应当属于监理工程师所进行的对投入的控制工作。A A．审查施工单位提交的施工方案B．对施工工艺过程进行控制 C．必要时下达停工令D．做好工程预验收工作 8．施工准备阶段监理工作应包括( )。D A．制定施工方案B．进行设计交底 C．施工测量放线D．审批工程开工
四川省2016年1月高等教育自学考试 （课程代码01564） 一、单项选择题（本大题共15小题，每小题1分，共15分） 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1．我国推行建设工程监理制度的时间是【】 A．1992年 B．1995年 C．1996年 D．1997年 解析：第一章：我国建设监理制度从1988年起步，历经了20年的创新发展，已经形成了中国特色的工程管理制度。从1988年开始在工程建设领域实行工程监理制试点后，到1997年（建筑法）起开始。在全国范围内全面推行工程监理制。 2．建设部按照国务院规定的职权范围，独立或由立法机关授权并强制制定、实施的规范工程建设活动的各项规章为【】 A．建设工程法律 C．建设工程部门规章 B．建设工程行政法规 D．建设工程单行条例 解析：第二章：主体是建设部制定，故为部门规章 3．我国建设工程监理的特点之一是作为【】 A．政府管理职能的补充 B．政府管理职能的转变 C．国家强制推行的制度D．国家鼓励发展的制度 解析：我国建设工程监理的特点包括：服务对象的单一性；建设工程监理属于强制推行的制度，具有监督功能；市场准入的双重控制。
4．我国建设工程监理目前主要用于【】 A．工程投资决策阶段 B．建设工程施工阶段 C．项目建议书阶段 D．可行性研究阶段 解析：我国建设工程监理目前主要用于施工阶段（从事专业化的服务）。 5．监理工程师执业内容的基础是【】 A．法律、法规 B．监理大纲 C．合同管理 D．监理规划 解析：监理工程师执业内容的基础是合同管理，主要工作内容是建设工程目标控制和协调管理，执业方式包括监督管理和咨询服务。 6．监理工程师初始注册有效期为【】 A．2年B．3年 C．4年D．5年 解析：监理工程师初始注册有效期为3年 7．建设工程投资、进度、质量三大目标两两之间的关系是【】 A．对立B．统一 C．既对立又统一 D．独立的 解析：建设工程的投资、进度（或工期）、质量三大目标的两两之间存在既对立又统一的关系。 8．在控制流程反馈与纠正两个环节之间的是【】 A．计划 B．对比 C．转换 D．纠正 解析：控制流程：投入转换反馈对比纠正。 9．当提高建设工程的功能和质量标准时，通常会导致【】 A．投资增加、工期延长 B．投资增加、工期缩短 C．投资减少、工期延长 D．投资减少、工期缩短 解析：功能质量与投资、工期为反比。 10.影响建设工程投资的关键阶段是【】 A．项目建议书阶段。 B．可行性研究阶段 C．设计阶段D．施工阶段 解析：影响建设工程投资的关键阶段是项目周期的最前面影响投资最大。 11.风险识别具有【】 A．客观性B．主观性 C．确定性 D．重复性 解析：风险的识别受评价人主观性大。
电大《工程建设监理概论》机考题库及答案 第一章单选题 1、工程建设监理，是指具有相应（资质）的监理单位，受工程项目建设单位委托，对工程建设实施专业化监督管理。 2、建设工程监理是由（监理单位）开展的一种监督管理活动。 3、工程项目监理能够在公平、合理、合法的建设环境下进行，要求监理必须具有（公正性）。 4、在《建设工程监理范围和规模标准规定》中规定了国家重点建设工程等（五）类工程必须实行监理。 5、监理单位与业主之间的关系是（平等的、横向的）。 6、根据“项目业主责任制”的原则，在项目建设过程中，处于主要负责者地位的是（项目业主）。 7、科学的建设工程管理体制，要求监理活动具有一定的（独立性）。 8、处于开放系统中的近代工程项目，其技术要求日益先进复杂，就必须要求建设监理具有（科学性）。 9、《建设工程质量管理条例》规定，工程监理单位代表（建设单位）对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任。 10、人员培训、物质准备等方面工作属于下列哪个阶段的工作（施工和动用前准备）。 11、实行建设监理制，目的是为了提高工程建设的投资效益、（社会效益）。 12、全面考核项目建设成果，检验工程质量的步骤是（竣工验收）。 13、监理人员和监理辅助人员的工资、补助、津贴、附加工资、奖金等属于建设工程监理费的（直接成本）。 14、工程监理企业年检三种结论中不包括（良好）。 15、不同资质等级的监理单位负责人的工作资历要求是（按从业年限加以）区别的。 16、浙江省建设行政主管部门负责监理单位（乙、丙）级资质的审批 17、《建设工程质量管理条例》规定，禁止工程监理单位超越本单位资质范围承担监理任务，（禁止监理单位以其他工程监理单位名义承担工程监理业务或允许其他单位以本单位的名义承担工程监理业务）。 18、从事建筑活动的单位，应在（资质等级许可）范围内从事建筑活动。 19、管理人员、行政人员、后勤人员的工资、补助、津贴、奖金等费用属于建设工程监理费的（间接成本）。 20、甲、乙、丙三级监理企业的技术负责人，应该是从事工程建设工作的经历分别不少于（1 5、l0、8）年的监理工程师。 21、监理企业的监理人员应具有较高的学历，一般应为（大专）以上学历。 22、监理人员不应擅自接受（建设单位）额外的津贴，也不接受被监理单位的任何报酬，不接受可能导致判断不公的报酬。 23、凡取得监理工程师岗位资质的人员统称为（监理工程师）。 24、下列行为与监理工程师的职业道德相违背的是（同时在两个监理单位注册和从事监理活动）。 25、取得注册监理工程师资格证书的人员，经（注册）方能以注册监理工程师的名义执业。 26、监理工程师与监理员的主要不同点在于（监理工程师有岗位签字权）。 27、建设监理主管机构对工程监理企业实施监督管理的最重要依据是（监理规划）。 28、指导工程监理企业的项目监理机构全面开展监理工作的文件是（监理规划）。
05年监理工程师——案例分析试题及答案 2006-3-14 11:31考试中心【大中小】【打印】【我要纠错】 一、某工程，施工总承包单位依据施工合同约定，与甲安装单位签订了安装分包合同。基础工程完成后：由于项目用途发生变化，建设单位要求设计单位编制设计变更文件，并授权项目监理机构就设计变更引起的有关问题与总承包单位进行协商。项目监理机构在收到经相关部门重新审查批准的设计变更文件后，经研究对其今后工作安排如下： （1）由总监理工程师负责与总承包单位进行质量、费用和工期等问题的协商工作； （2）要求总承包单位调整施工组织设计，并报建设单位同意后实施； （3）由总监理工程师代表主持修订监理规划； （4）由负责合同管理的专业监理工程师全权处理合同争议； （5）安排一名监理员主持整理工程监理资料。 在协商变更单价过程中，项目监理机构未能与总承包单位达成一致意见，总监理工程师决定以双方提出的变更单价的均值作为最终的结算单价。 项目监理机构认为甲安装分包单位不能胜任变更后的安装工程，要求更换安装分包单位。总承包单位认为项目监理机构无权提出该要求，但仍表示愿意接受，随即提出由乙安装 单位分包。 甲安装单位依据原定的安装分包合同已采购的材料，因设计变更需要退货，向项目监理机构提出了申请，要求补偿因材料退货造成的费用损失。 问题： 1.逐项指出项目监理机构对其今后工作的安排是否妥当，不妥之处，写出正确做法。
2.指出在协商变更单价过程中项目监理机构做法的不妥之处，并按《建设工程监理规范》 写出正确做法。 3.总承包单位认为项目监理机构无权提出更换甲安装分包单位的意见是否正确？为什 么？写出项目监理机构对乙安装单位分包资格的审批程序。 4.指出甲安装单位要求补偿材料退货造成费用损失申请程序的不妥之处，写出正确做 法。该费用损失应由谁承担？ 一、答案及评分标准（20分） 1、（1）妥当（0.5分）。 （2）不妥（0.5分）； 正确做法：调整后的施工组织设计应经项目监理机构（或总监理工程师）审核、签认（1 分）。 （3）不妥（0.5分）； 正确做法：由总监理工程师主持修订监理规划（1分）。 （4）不妥（0.5分）； 正确做法：由总监理工程师负责处理合同争议（1分）。 （5）不妥（0.5分）； 正确做法：由总监理工程师主持整理工程监理资料（1分）。 2、不妥之处：以双方提出的变更费用价格的均值作为最终的结算单价（1分）； 正确做法：项目监理机构（或总监理工程师）提出一个暂定价格，作为临时支付工程进度款的依据（1分）。变更费用价格在工程最终结算时以建设单位与总承包单位达成的协议 为依据（2分）。 3、不正确（0.5分）； 理由：依据有关规定，项目监理机构对工程分包单位有认可权（1分）。 程序：项目监理机构（或专业监理工程师）审查总承包单位报送的分包单位资格报审表（1分）和分包单位的有关资料（2分）；符合有关规定后，由总监理工程师予以签认（1.5 分）。 4、不妥之处：由甲安装分包单位向项目监理机构提出申请（0.5分）； 正确做法：甲安装分包单位向总承包单位提出（1分），再由总承包单位向项目监理机 构提出（1分）。 费用损失由建设单位承担（1分）。
一. 判断题（共10题,共6分） 1. 总监理工程师在监理实施过程中发布的指令或命令，均应以书面的形式通知施工单位。（）（0.6分） 2. 监理机构完成监理业务后，应向项目法人提交工程建设监理工作总结报告和档案资料。（）（0.6分） 3. 监理工程师在开展监理工作中，既要维护项目法人的利益，也要维护施工单位的合法权益。（）（0.6分） 4. 项目监理机构必须进驻施工现场。（）（0.6分） 5. 取得监理工程师书的人员可以其个人名义接受项目法人的委托，开展建设监理业务。（）（0.6分） 6. 国家行政机关和具有行政职能的事业单位的现职工作人员，可以申请监理工程师注册。（）（0.6分） 7. 监理工程师可以在两个以上监理单位申请注册。（）（0.6分）
8. 取得监理工程师书的人员可以其个人名义接受项目法人的委托，开展建设监理业务。（）（0.6分） 9. 监理工程师在监理实施过程中，必须坚持其独立性、公正性、科学性和廉洁性。（）（0.6分） 10. 国家行政机关和具有行政职能的事业单位的现职工作人员，可以申请监理工程师注册。（）（0.6分） 二. 单选题（共10题,共6分） 1. 在从事工作中，监理员与监理工程师的区别主要在于（）。（0.6分） 2. 工程建设监理的中心任务就是（）。（0.6分）
3. 国务院建设主管部门以部长令形式发布的规性文件属于( )。（0.6分） 4. 按照我国有关文件中的规定，在监理人员监理过程中，负责与工程项目建设的外部关系的组织协调工作的是（）。（0.6分） 5. 我国目前的建设程序与计划经济时期的建设程序相比，发生了一些关键性变化，下列不属于建设工程管理制度体系的是( )。（0.6分） 6. 动态控制是在目标规划的基础上针对（）实施的控制，以期达到计划的实现。（0.6分） 7. 依据《建设工程监理围和规模标准规定》，下列工程项目必须实行监理的是（）。（0.6分）
试卷代号：1194 中央广播电视大学2006--2007学年度第二学期“开放本科"期末考试 土木工程专业建设监理试题 2007年7月 一、单项选择题(每题l．5分，共60分。每题的备选项中，只有l个最符合题意) 1·按照建设工程监理( )的要求，工程监理企业在维护业主的合法权益时，不能损害被监理方的合法权益。 A．服务性B．科学性C．公正性D．独立性 2．建设工程监理的( )是监理单位。 A．行为主体B．行为客体C·对象D．责任主体 3．新设立的工程监理企业申请资质，应当( ) A·到工商行政管理部门登记注册并取得企业法人营业执照即可 B·到工商行政管理部门登记注册并取得企业法人营业执照，同时办理资质申请手续C·先到建设行政主管部门办理资质申请手续，然后到工商行政管理部门登记注册并取得企业法人营业执照 D·先到工商行政管理部门登记注册并取得企业法人营业执照，然后到建设行政主管部门办理资质申请手续 4．( )不是建设工程监理规划的编写依据。 A．监理合同B．监理大纲 C·施工招标文件D．建设工程合同 5．。·复核或从施工现场直接获取工程计量的有关数据并签署原始凭证”是( )的基本职责。 A．总监理工程师B．专业监理工程师C．驻地监理工程师D．监理员 6．( )就是预先分析目标偏离的可能性，并拟定和采取各项预防性措施，以使计划目标得以实现。
A．全面控制B．主动控制C．被动控制D．反馈控制 7．监理工程师所进行的工程质量主动控制活动是( )。 A．审查分包单位资质B．核查工程预检 C．分项工程验收D．隐蔽工程检查 8．我国《担保法》规定，保证担保，是指( )约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或承担责任的法律行为。 A．保证人与债务人B．债务人与债权人 C．保证人与债权人D．债务人与国家机关 9．受要约人对要约内容的实质性变更，是指有关合同的( )变更。 A．标的B．不包括数量和质量C．不包括价格或报酬D．不包括违约责任 10．《合同法》关于违约金及损失赔偿的规定是( )。 A．约定的违约金低于造成损失的，不予增加 B．约定的违约金高于造成损失的，予以减少 C．约定的违约金高于造成损失的，予以适当减少 D．约定的违约金过分高于造成损失的，当事人可以请求人民法院予以适当减少 11．法律规定，招标人在评标、定标过程中( )。 A．招标人应根据评标委员会推荐的中标人名单中确定中标人B．招标人应根据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人C．招标人不得授权评标委员会直接确定中标人D．评标委员会有权直接确定中标人 12．委托监理合同中，乙方享有各种权利中包括( )。 A．获得酬金的权利 B．不包括获得奖金的权利 C．不包括终止合同的权利 D．不包括甲方与第三方签订承包合同时可行使的权利 13．施工项目竣工验收时，承发包双方的责任是( )。