2014年浙江省造价员理论真题+解析
第1题：单项选择题(单选)(本题:1分)
工程从决策到竣工交付使用，需要经历一个建设周期，在此期间，工程造价会受到多种因素的影响，如设计变更、材料、设备价格、劳动力成本以及利率、汇率的变化等，体现了工程造价的（）特点。
A.动态性
B.个别性
C.大额性
D.层次性
答疑：参考答疑：
A【解析】工程从决策到竣工交付使用，需要经历一个建设周期，在此期间，工程造价会受到多种因素的影响，如设计变更、材料、设备价格、劳动力成本以及利率、汇率的变化等，体现了工程造价的动态性特点。
第2题：单项选择题(单选)(本题:1分)
动态投资是指为完成一个工程项目的建设，预计投资需要量的总和。它除了包括静态投资所含内容外，还包括建设期贷款利息、有关税费、（）等。
A.基本预备费
B.因工程量误差而引起的工程造价的增减
C.工程建设其他费
用 D.涨价预备费
答疑：参考答疑：
D【解析】动态投资是指为完成一个工程项目的建设，预计投资需要量的总和。它除了包括静态投资所含内容外，还包括建设期贷款利息、有关税费、涨价预备费等。
第3题：单项选择题(单选)(本题:1分)
按照优先性的原则，协调和平衡工期、质量、安全、环保和成本之间的对立统一关系，是（）的核心。
A.全要素造价管理
B.全过程造价管理
C.全寿命造价管理
D.全方位造价管理
答疑：参考答疑：
A【解析】全要素造价管理的核心是按照优先性的原则，协调和平衡工期、质量、安全、环保和成本之间的对立统一关系。
第4题：单项选择题(单选)(本题:1分)
根据《注册造价工程师管理办法》（建设部令第150号）规定，造价工程师未办理变更注册而继续执业的，由县级以上地方人民政府建设主管部门或者其他有关部门责令限期改正；逾期不改的，可处以（）的罚款。
A. 3000元以下
B.5000元以下
C.10000元以下
D. 20000元以下
答疑：参考答疑：
B【解析】根据《注册造价工程师管理办法》（建设部令第150号）规定，造价工程师未办理变更注册而继续执业的，由县级以上地方人民政府建设主管部门或者其他有关部门责令限期改正；逾期不改的，可处以5000元以下的罚款。
第5题：单项选择题(单选)(本题:1分)
根据《工程造价咨询企业管理办法》(建设部149号令)的规定，工程造价咨询企业跨省、自治区、直辖市承接工程造价咨询业务的，应当自承接业务（）内到建设工程所在地省、自治区、直辖市建设主管部门备案。
A.10日
B. 20日
C.30日
D. 60日
答疑：参考答疑：
C【解析】根据《工程造价咨询企业管理办法》（建设部149号令）的规定，工程造价咨询企业跨省、自治区、直辖市承接工程造价咨询业务的，应当自承接业务30日内到建设工程所在地省、自治区、直辖市建设主管部门备案。
第6题：单项选择题(单选)(本题:1分)
对政府投资项目而言，经有关部门批准的（）是拟建项目工程造价最高限额。
A.投资估算
B.招标控制价
C.修正设计概算
D.初步设计概算
答疑：参考答疑：
D【解析】经有关部门批准的初步设计概算造价，即作为拟建项目工程造价最高限额。
第7题：单项选择题(单选)(本题:1分)
关于造价员管理，下列说法有误的是（）。
A.取得造价员资格证书的人员，经过从业登记取得从业印章后，方可以造价员的名义从业
B.已取得注册造价工程师证书且在有效期内的造价员，可以申请从业登记
C.造价员遗失资格证书、从业印章的，应在公众媒体上声明作废后,按照规定程序申请补办
D.造价员应从事与本人取得的资格证书专业相符合的工程造价活动
答疑：参考答疑：
B【解析】已取得注册造价工程师证书且在有效期内的造价员，不予登记。
第8题：单项选择题(单选)(本题:1分)
若年名义利率8%，按月计息，则年有效利率是（）。
A.8.33%
B.8. 30%
C.8. 24%
D. 8. 16%
答疑：参考答疑：
B【解析】（1+8%/12）12—1=0.083。
第9题：单项选择题(单选)(本题:1分)
某公司希望3年后收回2000万元资金，年复利8%，试问现在需一次存款（）。
A. 1556 万元
B. 1577 万元
C. 1588万元
D. 1851万元
答疑：参考答疑：
C【解析】2000X0.794=1588。
第10题：单项选择题(单选)(本题:1分)
经济效果评价是工程经济分析的核心内容，对同一投资项目而言，必须（）。
A.进行确定性评价
B.进行不确定性分析
C.同时进行确定性和不确定性分析
D.选择确定性分析或不确定性分析
答疑：参考答疑：
C【解析】经济效果评价的基本方法包括确定性评价方法和不确定性评价方法。对同一投资方案而言，必须同时进行确定性评价和不确定性评价。
第11题：单项选择题(单选)(本题:1分)
（）是使投资方案在计算期内各年净现金流量的现值累计等于零时的折现率。
A.净现值率
B.资金利润率
C.基准收益率
D.内部收益率
答疑：参考答疑：
D【解析】内部收益率（IRR）是使投资方案在计算期内各年净现金流量的现值累计等于零时的折现率。
第12题：单项选择题(单选)(本题:1分)
关于价值工程的特点，以下说法有误的是（）。
A.价值工程的目标是以最低的生产成本，使产品具备它所必须具备的功能
B.价值工程的核心是对产品进行功能分析
C.价值工程将产品价值、功能和成本作为一个整体同时来考虑
D.价值功能要求将功能定量化
答疑：参考答疑：
A【解析】价值工程的目标是以最低的寿命周期成本，使产品具备它所必须具备的功能。
第13题：单项选择题(单选)(本题:1分)
进口设备的抵岸价通常是由进口设备（）和进口从属费构成。
A.FOB
B.CFR
C.CIF
D.COF
答疑：参考答疑：
C【解析】抵岸价通常是由进口设备到岸价（CIF）和进口从属费构成。
第14题：单项选择题(单选)(本题:1分)
某进口设备重量为1000吨，装运港船上交货价为1000万美元，工程建设项目位于国内某城市。如果国际运费标准为200美元/吨，海上运输保险费率为3‰，银行财务费率为5‰，银行外汇牌价为1美元=6.1元人民币，则该设备的到岸价为（）。
A.6240.67万元
B.6240.72万元
C.6271.17万元
D.6271.22万元
答疑：参考答疑：
D。
第15题：单项选择题(单选)(本题:1分)
下列费用项目中，不属于安全文明施工费的项目是（）。
A.环境保护费
B.安全施工费
C.临时设施费
D.已完工程及设备保护费
答疑：参考答疑：
D【解析】安全文明施工费内容包括环境保护费、文明施工费、安全施工费和临时设施费。
第16题：单项选择题(单选)(本题:1分)
提前竣工增加费是指因缩短工期要求发生的施工增加费，包括（）、周转材料加大投入量所增加的费用等。
A.冬雨季施工增加费
B.特殊地区施工增加费
C.优质工程增加费
D.夜间施工增加费
答疑：参考答疑：
D【解析】提前竣工增加费是指因缩短工期要求发生的施工增加费，包括夜间施工增加费、周转材料加大投入量所增加的费用等。
第17题：单项选择题(单选)(本题:1分)
检验试验费是指施工企业按照有关标准规定，对建筑以及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用，包括（）等。
A.新结构、新材料的试验费
B.特殊要求检验、试验的费用
C.对构件进行破坏性试验费用
D.自设试验室进行试验所耗用的材料费用
答疑：参考答疑：
D【解析】检验试验费是措施工企业按照有关标准规定，对建筑以及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用，包括自设试验室进行试验所耗用的材料费用等。
第18题：单项选择题(单选)(本题:1分)
编制招标控制价时，应以预算定额的（）作为计算费用的基数。
A.人工费
B.机械费
C.材料费
D.人工费及机械费
答疑：参考答疑：
D【解析】编制招标控制价时，应以预算定额的人工费及机械费作为计算费用的基数。
第19题：单项选择题(单选)(本题:1分)
施工组织措施费中，必须计算的措施费项目是（），其他项目可根据实际需要发生列项，实际不发生的项目不应计取其费用。
A.安全文明施工费
B.工程定位复测费
C.夜间施工增加费
D.二次搬运费
答疑：参考答疑：
A【解析】安全文明施工费为必须计算的措施项目。
第20题：单项选择题(单选)(本题:1分)
发包人仅要求对分包的专业工程进行总承包管理和协调时，总包单位可按分包的专业工程造价的（）向发包方计取总承包管理和协调费。
A.1-2%
B.1-3%
C.2-3%
D.2-4%
答疑：参考答疑：
A【解析】发包人仅要求对分包的专业工程进行总承包管理和协调时，总包单位可按分包的专业工程造价的1%-2%向发包方计取总承包管理和协调费。
第21题：单项选择题(单选)(本题:1分)
关于建筑工程类别划分，以下说法有误的是（）。
A.建（构）筑物的高度包括突出屋面的电梯机房的高度
B.建（构）筑物的轴线指结构设计定位轴线间的距离
C.建（构）筑物的层数含地下室、半地下室的层数
D.居住住宅指住宅、宿舍、商住楼等建筑物
答疑：参考答疑：
A【解析】建筑物的高度指建（构）筑物从设计室外地坪至建筑物檐口底的高度。不包括突出屋面的电梯机房、屋顶亭子间及屋顶水箱的高度。
第22题：单项选择题(单选)(本题:1分)
工业用地的土地使用权出让最高年限是（）。
A.70年
B.60年
C.50年
D.40年
答疑：参考答疑：
C【解析】工业用地的土地使用权出让最高年限是50年。
第23题：单项选择题(单选)(本题:1分)
某建设项目建安工程费6000万元，设备购置费3000万元，工程建设其他费用1000万元，已知基本预备费率6%，年均投资价格上涨率为5%，则建设项目的静态投资是（）。
A.10000万元
B.10500万元
C.10600万元
D.11000万元
答疑：参考答疑：
C。
第24题：单项选择题(单选)(本题:1分)
某新建项目，建设期为3年，分年均衡进行贷款，第一年贷款400万元，第二年贷款600万元，第三年贷款500万元，年利率10%，建设期内利息只计息不支付，则建设期利息为（）。
A.134.2万元
B.150万元
C.215万元
D.226.2万元
答疑：参考答疑：
D【解析】在建设期，各年利息计算如下：
Q1=1/2X400X10%=20（万元）
Q2=（400+20十1/2X600）X10%=72（万元）
Q3=（420+600+72+1/2X500）X10%=134.2（万元）
所以建设期利息=20+72+134.2=226.2（万元）。
第25题：单项选择题(单选)(本题:1分)
（）是工程建设定额中分项最细、定额子目最多的定额，也是工程建设定额中的基础性定额。
A.施工定额
B.预算定额
C.概算定额
D.概算指标
答疑：参考答疑：
A【解析】为了适应组织生产和管理的需要，施工定额的项目划分很细，是工程建设定额中分项最细、定额子目最多的一种定额，也是工程建设定额中的基础性定额。
第26题：单项选择题(单选)(本题:1分)
关于企业定额，下列说法有误的是（）。
A.企业定额是施工企业考虑本企业具体情况，参照国家、部门或地区定额的水平制定的
B.企业定额只在企业内部使用
C.企业定额水平一般低于国家现行定额
D.施工定额属于企业定额的性质
答疑：参考答疑：
C【解析】企业定额水平一般应高于国家现行定额，才能满足生产技术发展、企业管理和市场竞争的需要。
第27题：单项选择题(单选)(本题:1分)
项目特征应按相关工程国家计量规范规定，根据拟建工程实际予以规范、简洁、准确、全面描述，下列内容中可不详细描述的是（）。
A.涉及正确计算的内容
B.涉及结构要求的内容
C.施工图纸、标准图集标注明确的
D.涉及安装方式的内容
答疑：参考答疑：
C【解析】项目特征可不详细描述的有:（1）无法准确描述的可不详细描述；（2）施工图纸、标准图集标注明确的，可不再详细描述；（3）部分项目虽然可不详细描述，但是清单编制人在项目特征描述中应注明由投标人自定。
第28题：单项选择题(单选)(本题:1分)
在工程量清单的其他项目清单中，包含了为解决现场发生的零星工作的计价而设立的（）。
A.暂列金额
B.暂估价
C.计日工
D.总承包服务费
答疑：参考答疑：
C【解析】计日工是为了解决现场发生的零星工作的计价而设立的。
第29题：单项选择题(单选)(本题:1分)
下列选项中，属于预算定额人工工日消耗量中直接用工的是（）。
A.超运距用工
B.辅助用工
C.人工幅度差
D.按照劳动定额规定应增加计算的用工量
答疑：参考答疑：
D【解析】直接用工包括：（1）完成定额计量单位的主要用工；（2）按劳动定额规定应增加计算的用工量；（3）由于预算定额是以施工定额子目综合扩大的，包括的工作内容较多，施工的效果视具体部位而不一样，需要另外增加用工，列入基本用工内。
第30题：单项选择题(单选)(本题:1分)
概算定额与预算定额的不同之处主要在于（）。
A.表达的主要内容
B.表达的主要方式
C.项目划分和综合扩大程度
D.基本使用方法
答疑：参考答疑：
C【解析】概算定额与预算定额的不同之处，在于项目划分和综合扩大程度上的差异，同时，概算定额主要用于初步设计概算的编制。
第31题：单项选择题(单选)(本题:1分)
进口设备到岸价和运费在内价的差别在于（）。
A.国际运费
B.运输保险费
C.银行财务费
D.外贸手续费
答疑：参考答疑：
B【解析】在CIF术语中，卖方除负有与CFR相同的义务外，还应办理货物在运输途中最低险别的海运保险，并应支付保险费。除保险这项义务外，买方的义务与CFR相同。
第32题：单项选择题(单选)(本题:1分)
关于建设工程施工费用计算规则，下列说法有误的是（）。
A.建设工程施工组织措施费、企业管理费、利润及规费均以“人工费+机械费”为取费基数
B.人工费中包括机上人工费
C.大型机械设备进出场及安拆费不能直接作为机械费使用，但其中的人工费及机械费可以作为取费基数
D.以综合单价法计价的工程，企业管理费、利润以各清单项目的人工费及机械费为取费基数分别计算
答疑：参考答疑：
B【解析】人工费中不包括机上人工费。
第33题：单项选择题(单选)(本题:1分)
将工程建设定额划分为劳动消耗定额、机械消耗定额和材料消耗定额，是根据（）分类的。
A.定额反映的生产要素消耗内容
B.定额的编制程序和用途
C.适用范围
D.主编单位和管理权限
答疑：参考答疑：
A【解析】按定额反映的生产要素消耗内容可把工程建设定额划分为劳动定额、机械消耗定额和材料消耗定额。
第34题：单项选择题(单选)(本题:1分)
工程量清单项目编码的一、二位是04的，表示是（）。
A.房屋建筑与装饰工程
B.仿古建筑工程
C.通用安装工程
D.市政工程
答疑：参考答疑：
D【解析】工程量清单项目编码的一、二位为专业工程代码
第35题：单项选择题(单选)(本题:1分)
投资估算在项目开发建设过程中的作用不包括（）。
A.项目主管部门审批项目建议书的依据之一
B.项目投资决策的重要依据
C.对工程设计概算起控制作用
D.制定工程建设计划，确定和控制建设项目总投资
答疑：参考答疑：
D【解析】投资估算在项目开发建设过程中的作用有以下几点：（1）项目建议书阶段的投资估算，是项目主管部门审批项目建议书的依据之一，并对项目的规划、规模起参考作用；（2）项目可行性研究阶段的投资估算，是项目投资决策的重要依据，也是研究、分析、计算项目投资经济效果的重要条件；（3）项目投资估算对工程设计概算起控制作用，设计概算不得突破批准的投资估算额，并应控制在投资估算额内；（4）项目投资估算可作为项目资金筹措及制订建设贷款计划的依据，建设单位可根据批准的项目投资估算额，进行资金筹措和向银行申请贷款；（5）项目投资估算是核算建设项目固定资产投资需要额和编制固定资产投资计划的重要依据。
第36题：单项选择题(单选)(本题:1分)
计算项目投资估算时，世行项目常用的方法是（）。
A.朗格系数法
B.主体专业系数法
C.设备系数法
D.生产能力指数法
答疑：参考答疑：
A【解析】朗格系数法是以设备费为基数，乘以适当系数来推算项目的建设费用。这种方法是世行项目投资估算常采用的方法。
第37题：单项选择题(单选)(本题:1分)
编制设备安装工程概算时，如初步设计深度不够，设备清单不完备，只有主体设备或仅有成套设备的数量时，可采用（）。
A.预算单价法
B.扩大单价法
C.设备价值百分比法
D.综合吨位指标法
答疑：参考答疑：
B【解析】编制设备安装工程概算时，如初步设计深度不够，设备清单不完备，只有主体设备或仅有成套设备的数量时，可采用主体设备、成套设备或工艺线的综合扩大安装单价来编制概算。
第38题：单项选择题(单选)(本题:1分)
招标控制价是招标人根据国家或省级、行业建设主管部门颁发的有关计价依据和方法，以及拟定的招标文件和招标工程量清单，结合工程具体情况编制的招标工程的（）。
A.最低投标限价
B.最高投标限价
C.参考价
D.目标价
答疑：参考答疑：
B【解析】招标控制价是招标人根据国家或省级、行业建设主管部门颁发的有关计价依据和方法，以及拟定的招标文件和招标工程量清单，结合工程具体情况编制的招标工程的最高投标限价。
第39题：单项选择题(单选)(本题:1分)
编制招标控制价时，暂列金额可根据工程的复杂程度、设计深度、工程环境条件进行估算，一般可按分部分项工程费的（）作为参考。
A.5%-10%
B.5%-15%
C.10%-15%
D.10%-20%
答疑：参考答疑：
C
第40题：单项选择题(单选)(本题:1分)
投标报价时，发承包双方对于主要由市场价格波动导致的价格风险，应（）。
A.由承包人全部承担
B.由发包人全部承担
C.发承包双方各承担50%
D.在招标文件或合同中约定范围和幅度，合理分摊
答疑：参考答疑：
D
第41题：单项选择题(单选)(本题:1分)
由于承包人的原因导致的工期延误，在工期延误期间国家的法律、行政法规和相关政策发生变化引起工程造价变化，造成合同价款增加的，合同价款（）。A.不予调整 B.予以增加
C.发承包双方协商调整
D.由造价管理机构确定
答疑：参考答疑：
A【解析】由于承包人的原因导致的工期延误，在工期延误期间国家的法律、行政法规和相关政策发生变化引起工程造价变化，造成合同价款增加的，合同价款不予调整；造成合同价款减少的，合同价款予以调整。
第42题：单项选择题(单选)(本题:1分)
根据《建设工程施工合同示范文本》（GF—2013—0201）中的通用合同条款，下列选项中不属于工程变更的是（）。
A.增加合同中的任何工作
B.取消合同中的任何工作，转由他人实施
C.改变合同中任何工作的质量标准
D.改变工程的基线、标髙、位置和尺寸
答疑：参考答疑：
B【解析】根据《建设工程施工合同示范文本》（GF—2013—0201）中的通用合同条款，工程变更的范围和内容包括:（1）增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；（2）取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；（3）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；（4）改变工程的基线、标高、位置和尺寸；（5）改变工程的时间安排或实施顺序。
第43题：单项选择题(单选)(本题:1分)
由于发包人原因造成现场机械闲置时，承包方自有机械可（）索赔机械使用费。
A.按机械台班费计算
B.按台班折旧费计算
C.按机械设备租赁费用计算
D.由发承包双方协商计算
答疑：参考答疑：
B【解析】由于发包人原因造成现场机械闲置时，承包方自有机械可按照台班折旧费计，而不能按台班费计算，因台班费中包括了设备使用费。
第44题：单项选择题(单选)(本题:1分)
由于异常恶劣的天气条件影响而引起的停工，承包人（）。
A.可索赔工期
B.可索赔费用
C.可索赔工期和费用
D.得不到索赔
答疑：参考答疑：
A【解析】可原谅延期，可细分为可原谅并给予费用补偿的延期和可原谅延期但不给予补偿费用的延期，不给予补偿费用的延期大多是指由于发包人承担的风险责任而引起的责任的影响，比如异常恶劣的天气条件影响而引起的停工等。
第45题：单项选择题(单选)(本题:1分)
根据《建设工程价款结算暂行办法》的规定，预付款的比例原则上不低于合同金额的（），不高于合同金额的（）。
A.10%，20%
B.10%，30%
C.20%，30
D.20%，40%
答疑：参考答疑：
B【解析】根据《建设工程价款结算暂行办法》的规定，预付款的比例原则上不低于合同金额的10%，不高于合同金额的30%。
第46题：单项选择题(单选)(本题:1分)
关于竣工结算文件的签认，下列说法有误的是（）。
A.发承包人都应在经专业人员核对后的竣工结算文件上签名确认
B.若发包人拒不签认的，承包人可不提供竣工验收备案资料，并有权拒绝与发包人或其上级部门委托的工程造价咨询机构重新核对竣工结算文件
C.若承包人拒不签认的，发包人要求办理竣工验收备案的，承包人不得拒绝提供竣工验收资料
D.合同工程竣工结算核对完成，发承包双方签字确认后，发包人可要求承包人与另一个工程造价咨询人重复核对竣工结算
答疑：参考答疑：
D【解析】合同工程竣工结算核对完成，发、承包双方签字确认后，禁止发包人又要求承包人与另一个或多个工程造价咨询人重复核对竣工结算。
第47题：单项选择题(单选)(本题:1分)
建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，（）。
A.应予支持
B.不予支持
C.双方重新协商
D.由造价管理机构调解
答疑：参考答疑：
A
第48题：单项选择题(单选)(本题:1分)
按照新的财务制度和企会计准则，开办费属于新增资产价值中的（）。
A.新增固定资产
B.新增流动资产
C.新增无形资产
D.其他资产
答疑：参考答疑：
D【解析】按照新的财务制度和企业会计准则，新增资产按资产性质可分为固定资产、流动资产、无形资产和其他资产等四大类。开办费属于其他资产。
第49题：单项选择题(单选)(本题:1分)
（）是一种建设项目管理框架下的成本管理模式，是一种用来计价和控制建设项目成本的方法。
A.全寿命周期成本管理
B.全过程成本管理
C.全风险成本管理
D.全面成本管理
答疑：参考答疑：
B【解析】全过程成本管理是一种建设项目管理框架下的成本管理模式，是一种用来计价和控制建设项目成本的方法。
第50题：单项选择题(单选)(本题:1分)
在民用建筑工程的设计过程中，（）阶段对项目投资成本的影响巨大，是项目过程中的关键性阶段。
A.方案设计
B.初步设计
C.技术设计
D.施工图设计
答疑：参考答疑：
D【解析】施工图设计对项目投资成本有重大影响。
第51题：单项选择题(单选)(本题:1分)
工程项目确定中标人后，应完成评标报告，其编写人是（）。
A.评标委员会
B.中标人
C.招标人
D.招投标管理机构
答疑：参考答疑：
A【解析】除招标人授权直接确定中标人外，评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告，并抄送有关行政监督部门。
第52题：单项选择题(单选)(本题:1分)
原有企业为提髙生产效益，增加科技含量，采用新技术，改进产品质量或改变产品方向，对原有设备或工程进行改造的工程，属于（）。
A.新建项目
B.扩建项目
C.改建项目
D.迁建项目
答疑：参考答疑：
C【解析】改建项目，是指原有企业，为提高生产效益，增加科技含量，采用新技术，改进产品质量或改变产品方向，对原有设备或工程进行改造的项目。
第53题：单项选择题(单选)(本题:1分)
按照国家现行规定，按投资额划分的基本建设项目，属于工业生产性项目中的能源、交通、原材料部门的工程项目，投资额达到（）以上的为大中型项目。
A.3000万元
B.5000万元
C.8000万元
D.10000万元
答疑：参考答疑：
B【解析】按投资额划分的基本建设项目，属于工业生产性项目中的能源、交通、原材料部门的工程项目，投资额达到5000万元以上的为大中型项目。
第54题：单项选择题(单选)(本题:1分)
铁路、公路、水库等需要进行大量土石方工程的，以（）为开工日期。
A.设计文件中规定的任何一项永久性工程第一次正式破土开槽开始施工的日期
B.正式开始打桩的日期
C.开始进行土石方工程的日期
D.工程地质勘察的日期
答疑：参考答疑：
C【解析】铁路、公路、水库等需要进行大量土石方工程的，以开始进行土石方工程的日期作为正式开工日期。
第55题：单项选择题(单选)(本题:1分)
控制项目目标的最重要措施是（）。
A.组织措施
B.管理措施
C.经济措施
D.技术措施
答疑：参考答疑：
A【解析】控制项目目标的主要措施包括组织措施、管理措施、经济措施和技术措施，其中组织措施是最重要的措施。
第56题：单项选择题(单选)(本题:1分)
施工方案的编制内容不包括（）。
A.工程概况
B.施工安排
C.施工进度计划
D.施工现场平面布置
答疑：参考答疑：
B【解析】施工组织设计应包括编制依据、工程概况、施工部署、施工进度计划、
施工准备与资源配置计划、主要施工方法、施工现场平面布置及主要管理计划等基本内容。
第57题：单项选择题(单选)(本题:1分)
施工组织总设计应由（）审批。
A.总承包单位总工程师
B.施工单位总工程师
C.项目技术负责人
D.施工单位总工程师授权的技术人员
答疑：参考答疑：
A【解析】施工组织总设计应由总承包单位总工程师审批。
第58题：单项选择题(单选)(本题:1分)
建设工程发生质量事故，有关单位应当在（）内向当地建设行政主管部门和其他部门报告。
A.12小时
B.18小时
C.24小时
D.48小时
答疑：参考答疑：
C【解析】建设工程发生质量事故，有关单位应当在24小时内向当地建设行政主管部门和其他部门报告。
第59题：单项选择题(单选)(本题:1分)
因建设工程设计、施工的特殊性，已编制的工程定额缺少对应内容的，（）编制一次性补充定额。
A.造价管理机构
B.建设单位
C.施工企业
D.施工企业与建设单位协商
答疑：参考答疑：
D【解析】因建设工程设计、施工的特殊性，已编制的工程定额缺少对应内容的，施工企业可以与建设单位协商编制一次性补充定额。一次性补充定额仅适用于本建设工程。
第60题：单项选择题(单选)(本题:1分)
根据《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》（建设部令第16号）的要求，紧急抢险、救灾以及施工技术特别复杂的建筑工程，发承包双方可以采用（）确定合同价款。
A.总价方式
B.单价方式
C.成本加酬金方式
D.根据实际情况确定合同类型
答疑：参考答疑：
C【解析】根据《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》（建设部令第16号）第十三条规定，紧急抢险、救灾以及施工技术特别复杂的建筑工程，发承包双方可以采用成本加酬金方式确定合同价款。
第61题：多项选择题(多选)(本题:2分)
造价员有下列情形（）之一的，注销资格证书及从业印章。
A.未按时参加继续教育的
B.验证不合格且限期整改未达到要求的
C.不具有完全民事行为能力的
D.以欺骗、贿赂等不正当手段取得资格证书和从业印章的
E.有违反造价员禁止行为的
答疑：参考答疑：
BCDE【解析】造价员有下列情形之一者，注销资格证书及从业印章：（1）验证不合格且限期整改未达到要求的；（2）有违反造价员禁止行为规定的；（3）不具有完全民事行为能力的；（4）以欺骗、贿赂等不正当手段取得资格证书和从业印章的；（5）其他导致证书失效的情形。
第62题：多项选择题(多选)(本题:2分)
资金时间价值的实质是资金作为生产要素，在扩大再生产及资金流通过程中，随时间的变化而增值。它的表现形式是（）。
A.利息
B.利率
C.利润率
D.投资收益率
E.内部收益率
答疑：参考答疑：
AB【解析】资金时间价值的实质是资金作为生产要素，在扩大再生产及资金流通过程中，随时间的变化而增值。它的表现形式是利息与利率。
第63题：多项选择题(多选)(本题:2分)
投资方案经济效果评价的内容主要包括（）。
A.盈利能力分析
B.偿债能力分析
C.财务生存能力分析
D.企业发展能力分析
E.抗风险能力分析
答疑：参考答疑：
ABCE【解析】投资方案经济效果评价的内容主要包括盈利能力分析、偿债能力分析、财务生存能力分析和抗风险能力评价。
第64题：多项选择题(多选)(本题:2分)
下列费用项目中，属于进口设备从属费的是（）。
A.国际运费
B.运输保险费
C.银行财务费
D.外贸手续费
E.关税
答疑：参考答疑：
CDE【解析】进口从属费=银行财务费+外贸手续费+关税+消费税+进口环节增值税+车辆购置税。
第65题：多项选择题(多选)(本题:2分)
通用施工技术措施项目费，包括（）。
A.大型机械设备进出场及安拆费
B.施工排水、降水费
C.安全文明施工费
D.优质工程增加费
E.地下、地上设施、建筑物的临时保护措施费
答疑：参考答疑：
ABE【解析】通用施工技术措施项目费包括：（1）大型机械设备进出场及安拆费；（2）施工排水、降水费；（3）地上、地下设施、建筑物的临时保护设施费。
第66题：多项选择题(多选)(本题:2分)
联合试运转费是指新建项目或新增加生产能力的工程，在交付生产前按照批准的设计文件所规定的工程质量标准和技术要求，进行整个生产线或装置的负荷联合试运转或局部联动试车所发生的费用净支出，不包括（）。
A.原材料、燃料及动力消耗
B.施工单位参加试运转人员工资
C.调试及试车费用
D.设备缺陷产生的处理费用
E.保险金
答疑：参考答疑：
CD【解析】联合试运转费是指新建项目或新增加生产能力的工程，在交付生产前按照批准的设计文件所规定的工程质量标准和技术要求，进行整个生产线或装置的负荷联合试运转或局部联动试车所发生的费用净支出（试运转支出大于收入的差额部分费用）。试运转支出包括试运转所需原材料、燃料及动力消耗、低值易耗品、其他物料消耗、工具用具使用费、机械使用费、保险金、施工单位参加试运转人员工资，以及专家指导费等；试运转收入包括试运转期间的产品销售收入和其他收入。
第67题：多项选择题(多选)(本题:2分)
工程量清单是载明建设工程分部分项工程项目、措施项目和其他项目的名称和相应数量以及（）项目等内容的明细清单。
A.规费
B.企业管理费
C.利润
D.税金
E.风险费
答疑：参考答疑：
AD【解析】工程量清单是载明建设工程分部分项工程项目、措施项目和其他项目的名称和相应数量以及规费和税金项目等内容的明细清单。
第68题：多项选择题(多选)(本题:2分)
根据我国工程建设特点，通常投标人应完全承担的风险是（）。
A.技术风险
B.管理风险
C.市场风险
D.法律、法规、规章和政策变化的风险
E.合同约定的风险
答疑：参考答疑：
AB【解析】根据我国工程建设特点，通常投标人应完全承担的风险是技术风险和管理风险，如管理费和利润；应有限度承担的是市场风险，如人工材料价格、施工机具使用费；应完全不承担的是法律、法规、规章和政策变化的风险。
第69题：多项选择题(多选)(本题:2分)
台班大修理费是机械使用期限内全部大修理费之和在台班费用中的分摊额，它取决于（）。
A.机械折旧费
B.—次大修理费
C.大修理次数
D.耐用总台班的数量
E.时间价值系数
答疑：参考答疑：
BCD【解析】台班大修理费是机械使用期限内全部大修理费之和在台班费用中的分摊额，它取决于一次大修理费用、大修理次数和耐用总台班的数量。
第70题：多项选择题(多选)(本题:2分)
投资估算指标是确定和控制建设项目全过程各项投资支出的技术经济指标，一般可分为（）。
A.建设项目综合指标
B.单项工程指标
C.单位工程指标
D.分部工程指标
E.分项工程指标
答疑：参考答疑：
ABC【解析】投资估算指标是确定和控制建设项目全过程各项投资支出的技术经济指标，其范围涉及建设前期、建设实施期和竣工验收交付使用期等各个阶段的费用支出，内容因行业不同而各异，一般可分为建设项目综合指标、单项工程指标和单位工程指标三个层次。
第71题：多项选择题(多选)(本题:2分)
在项目决策阶段，制约项目规模合理化的因素包括（）。
A.市场因素
B.技术因素
C.管理因素
D.环境因素
E.建设规模方案比选
答疑：参考答疑：
ABDE【解析】在项目决策阶段，制约项目规模合理化的因素有市场因素、技术因素、环境因素和建设规模方案比选。
第72题：多项选择题(多选)(本题:2分)
单项工程综合概算文件一般包括编制说明和综合概算表，当建设项目只有一个单项工程时，综合概算文件还应该包括（）的概算。
A.工程建设其他费用
B.建设期贷款利息
C.预备费
D.固定资产投资方向调节税
E.铺底流动资金
答疑：参考答疑：
ABC【解析】单项工程综合概算文件一般包括编制说明（不编制总概算时列入）和综合概算表（含其所附的单位工程概算表和建筑材料表）两大部分。当建设项目只有一个单项工程时，综合概算文件除包括上述两大部分外，还应该包括工程建设其他费用、建设期贷款利息、预备费的概算。
第73题：多项选择题(多选)(本题:2分)
工程竣工决算包括多个内容，其中（）是竣工决算的核心。
A.竣工财务决算说明书
B.竣工财务决算报表
C.竣工财务决算
D.工程竣工图
E.工程造价对比分析
答疑：参考答疑：
ABC【解析】竣工决算的内容包括竣工财务决算说明书、竣工财务决算报表、工
程竣工图和工程造价对比分析等四个部分。其中竣工财务决算说明书和竣工财务决算报表又合称为竣工财务决算，它是竣工决算的核心内容。
第74题：多项选择题(多选)(本题:2分)
出现下列（）情形时，投标文件作废标处理。
A.投标文件有一项不符合规定的初步评审的标准
B.投标人不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正
C.投标人不能合理说明或不能提供相关证明资料,由评标委员会认定其低于成本报价竞标
D.没有按照招标文件要求提供投标担保或者所提供的投标担保有瑕疵
E.投标文件提供不了完整的技术信息和数据等
答疑：参考答疑：
ACD。
第75题：多项选择题(多选)(本题:2分)
下列工作内容中，属于可行性研究应完成的包括（）。
A.项目提出的必要性和依据
B.产品方案、拟建规模和建设地点的初步设想
C.项目进度安排
D.进行市场研究，以解决项目建设的必要性问题
E.进行财务和经济分析，以解决项目建设的经济合理性问题
答疑：参考答疑：
DE【解析】可行性研究应完成以下工作内容：（1）进行市场研究，以解决项目建设的必要性问题；（2）进行工艺技术方案的研究，以解决项目建设的技术可行性问题；（3）进行财务和经济分析，以解决项目建设的经济合理性问题。
第76题：多项选择题(多选)(本题:2分)
施工组织设计按编制对象，可分为（）。
A.施工组织总设计
B.单项工程施工组织设计
C.单位工程施工组织设计
D.分部分项工程施工组织设计
E.施工方案
答疑：参考答疑：
ACE【解析】施工组织设计按编制对象，可分为施工组织总设计、单位工程施工组织设计和施工方案。
第77题：多项选择题(多选)(本题:2分)
合同的形式是指合同双方当事人意思表示一致的外在表现形式，主要有（）。
A.书面形式
B.口头形式
C.默示形式
D.推定形式
E.混合形式
答疑：参考答疑：
ABCD【解析】合同的形式是指合同双方当事人意思表示一致的外在表现形式，有书面形式、口头形式和其他形式。其他形式包括默示形式和推定形式。
第78题：多项选择题(多选)(本题:2分)
下列选项中，必须进行招标的工程是（）。
A.大型基础设施、公用事业等关系社会公众利益、公众安全的项目
B.涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾的项目
C.利用扶贫资金实行以工代赈的项目
D.全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目
E.使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目
答疑：参考答疑：
ADE【解析】根据《招标投标法》，在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目（包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购），必须进行招标：（1）大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目；（2）全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目；（3）使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。
第79题：多项选择题(多选)(本题:2分)
我国《合同法》的基本原则包括（）和遵守法律法规、尊重社会公德的原则。
A.平等原则
B.互利原则
C.自愿原则
D.公平原则
E.诚实守信原则
答疑：参考答疑：
ACDE【解析】合同订立应当遵循平等原则、自愿原则、公平原则、诚实信用原则、遵守法律法规，尊重社会公德原则。
第80题：多项选择题(多选)(本题:2分)
工程预付备料款限额由下列主要因素（）决定。
A.工程造价
B.主要材料占工程造价的比重
C.材料储备期
D.价款支付方式
E.施工工期
答疑：参考答疑：
BCE【解析】预付备料款限额由下列主要因素决定：主要材料（包括外购构件）占工程造价的比重；材料储备期；施工工期。
模拟试题（一） 一、单项选择题（共60题，每题1分，共60分。每题的备选答案中，只有一个最符合题意的） 1.按照《中华人民共和国建筑法》规定，建筑施工许可证的申请者是（ A ）。 A.建设单位 B.施工单位 C.建立单位 D.设计单位 2.开标应当由（ B ）主持，在招标文件中预先确定的地点公开进行。 A.政府招投标管理办公室负责人 B.招标人 C.投标人推选的代表 D.公证人 3.根据我国现行规定，下列属于造价工程师权利的是（A ）。 A.发起设立工程造价咨询企业 B.签订工程施工合同 C.依法裁定工程经济纠纷 D.审批工程变更文件 4.下列不属于甲级工程造价咨询企业资质标准的是（A ）。 A.已取得乙级工程造价咨询企业资质证书满四年 B.取得造价工程师注册证书的人员不少于10人 C.企业出资人中注册造价工程师人数不低于出资人总数的60% D.企业注册资本不少于人民币100万元 5.建设工程项目管理的核心任务是控制好项目的三大目标。下列不属于项目管理三大目标的是（D ）。 A.规定的时间 B.规定的预算费用 C.规定的质量标准 D.规定的安全标准 6.工程项目建设程序是工程建设过程客观规律的反应，各个建设阶段（ B ）。 A.次序可以颠倒，但不能交叉 B.次序不能颠倒，但可以进行合理的交叉 C.次序不能颠倒，也不能进行交叉 D.次序可以颠倒，同事可以进行合理的交叉 7.建设工程项目组成中的最小单位是（B ）。 A.分部工程 B.分项工程 C.单项工程 D.单位工程 8.在项目目标控制的方法中，S形曲线法的一般作用是（ B ）。 A.进度控制和质量控制 B.造价控制和进度控制 C.质量控制和造价控制 D.造价控制和风险控制 9.在建设工程项目风险管理过程中，风险识别最主要的工作成果是（B ）。 A.风险事件发生的概率 B.风险清单 C.风险事故对项目目标的影响程度 D.风险等级 10.当事人订立合同，必须经过的程序是（C ）。 A.担保和承诺 B.要约和担保 C.要约和承诺 D.承诺和公正 11.按照《中华人民共和国合同法》规定，下列情形中引起整个合同无效的是（C ）。 A.因故意或者重大过失造成对方财产损失的 B.因重大误解订立的合同 C.一方以欺诈手段订立合同损害国家利益的 D.在合同订立时显失公平的
江苏省全国造价员考试真题及答案 一．单项选择题（共40题，每题1分，共40分。每题的备选答案中，只有一个最符合题意） 1．某工程有独立设计的施工图纸和施工组织设计,但建成后不能独立发挥生产能力，此工程应属于( D )。 A．分部分项工程 B．单项工程 C．分项工程 D．单位工程 2．一个建设项目往往包含多项能够独立发挥生产能力和工程效益的单项工程，一个单项工程又由多个单位工程组成。这体现了工程造价（C ）特点。 A．个别性 B．差异性 C．层次性 D．动态性 3．对工程量清单概念表述不正确的是（B ）。 A．工程量清单是包括工程数量的明细清单 B．工程量清单也包括工程数量相应的单价 C．工程量清单由招标人提供 D．工程量清单是招标文件的组成部分 4．我国工程造价管理体制改革的最终目标是（D ）。
A．加强政府对工程造价的管理 B．企业自主报价，国家定额只作参考 C．实行工程量清单计价 D．建立以市场形成价格为主的价格机制 5．下列哪项费用属于静态投资（A ）。 A．建筑安装工程费用 B．价差预备费 C．投资方向调节税 D．建设期贷款利息 6．在施工图设计阶段影响项目造价的可能性为（D ）。 A 75%～95% B．35%～75% C．15%～50% D．5%～35% 7．( D )是控制工程造价最有效的手段。 A．采用先进技术 B．招标竞价 C．实施工程造价全过程控制 D．技术与经济相结合 8．工程造价咨询业的首要功能（A ）。 A．服务功能 B．引导功能
C．联系功能 D．审核功能 9．《全国建设工程造价员管理暂行办法》规定，造价员每三年参加继续教育的学时原则上不少于（B ）。 A．20学时 B．30学时 C．40学时 D．60学时 。10．我省规定当合同未约定的情况下，分部分项单项工程量变更超过（ B ），并且该项分部分项工程费超过分部分项工程量清单计价合计1％的，增加部分的工程量或减少后剩余部分的工程量的综合单价可以调整。 A．5％ B．10％ C．15％ D．20％ 11．根据我省清单计价法的规定，（B ）不属于措施项目费的内容。 A．环境保护费 B．低值易耗品摊销费 C．临时设施费 D．脚手架费
江苏省造价员考试试题
江苏省造价员考试 造价员考试复习资料一 1、中国工程造价管理改革的目标是（）。 A.可不执行国家计价定额 B.加强政府管理职能 C.建立以市场形成的价格为主的价格机制 D.制订统一的预算定额 答案：C 解题要点：随着中国市场机制的建立和发展，传统的与计划经济相适应的概预算定额管理体制已经不能适应形势发展的需要，因此要进行改革。为适应市场机制的要求，工程造价管理改革的目标只能是建立以市场形成价格为主的价格机制。 2、有效控制工程造价应体现为以（）为重点的建设全过程造价控制。 A、设计阶段 B、投资决策阶段 C、招投标阶段 D、施工阶段 答案：A 解题要点：工程造价是贯穿于建设全过程的，但必须重点突出。设计费一般只相当于建设工程全寿命费用的1％以下，但正是这少于1％的费用对工程造价的影响度占75％以上。 3、工程造价咨询单位甲级资质专职技术负责人高级专业技术职称，从业 （）年以上，并取得造价工程师注册证书。 A.8 B.9 C.10 D.11 E.12 答案：C 解题要点：工程造价咨询单位甲级资质专职技术负责人高级专业技术职称，从业以上，并取得造价工程师注册证书。 4、经全国造价工程师执业资格统一考试合格人员，在取得《造价工程师执业资格证》（）个月内到所在省级注册初审机构申请注册。 A.3 B.6 C.9 D.12 E.随时 答案：A 解题要点：经全国造价工程师执业资格统一考试合格人员，在取得《造价工程师执业资格证》3个月内到所在省级注册初审机构申请注册。 5、造价工程师注册的有效期为（）年。 A.0.5 B.1 C.2 D.3 E.5 答案：2 解题要点：造价工程师注册的有效期为2年。 6、在有关工程造价的概念中，下列说法正确的有（）。 A、工程造价两种含义表明需求主体和供给主体追求的经济利益相同 B、工程造价在建设过程中是不确定的，直至竣工决算后才能确定工程的实际造价 C、实际工程造价职能的最主要条件是形成市场竞争机制 D、生产性项目总投资包括其总造价和流动资产投资两部分 E、建设性目各阶段依次形成的工程造价之间的关系是前者制约后者 答案：B,C, D, E 解题要点：工程造价的两种含义是从不同角度把握同一事物的本质，是对客观存在的概括。故A错 7、建设项目投资控制贯穿于项目建设全过程，但各阶段程度不同，应以 （）为控制重点。
一、单选题（40题） 1．建设项目总概算由工程费用、工程建设其他费用和（）组成。 A、建安工程费用和设备购置费等 B、设备工器具购置费 C、土地使用费及勘察设计费 D、预备费、投资方向调节税、建设期贷款利息等 2．以下费用属建安工程造价中其它直接费的是（）。 Ａ、施工机械修理费Ｂ、材料采购和保管费 Ｃ、材料二次搬运费Ｄ、生产工人基本工资 3．预算定额基价是指（）的人工、材料、施工机械使用费之和。 A、单位工程 B、分部分项工程 C、扩大分部分项工程 D、单项工程 4．我国现行建筑安装工程造价的构成中的间接费不包括有（）。 Ａ、企业管理费Ｂ、财务费用 Ｃ、其它费用Ｄ、现场管理费 5．对分部工程、分项工程采用相应的定额单价、费用标准，进行施工图预算编制的方法称为（）。 A、单价法 B、实物法 C、概算法 D、指标法 6．仲裁是当事人在争议发生前或争议发生后达成协议，自愿将争议交给第三者作出裁决，仲裁如发生争议，其解决的方式为（）。 A、由于仲裁机构本身并无强制力，对于仲裁结果当事人可以不执行 B、裁决作出后，一方当事人不服可以再申请其它仲裁机构裁决 C、裁决作出后，一方当事人不服可以向人民法院起诉 D、裁决作出后，裁决结果立即生效，当事人不得再申请仲裁或者向人民法院起诉。 7．工程项目施壬合同以付款方式划分可分为：①总价合同；②单价合同；③成本加酬金合同三种。以业主所承担的风险从小到大的顺序来排列，应该是（）。 A．③-②-①B．①-②-③C．③-①-②D．②-①-③ 8．水泥砂浆体积配合比是指水泥与( )体积比。 A.天然砂 B.天然净砂 C.净干砂 D.饱和干砂 9．材料预算价格是指材料( )费用 A.采购 B.成本 C.预算 D.自采购地运至施工现场或工地仓库的全部10．一般土建工程费用定额中的费率是由( )而定的 A.施工单位资质 B.工程造价的大小 C.上级主管部门 D.工程类别 11．定额内说明该项目另行计算者，应进行如下处理( ) A.可换算入定额内 B.建立补充定额 C.由甲乙双方商定在独立费中处理 D.视情况而定 12．一般住宅层高3米，某住宅只一层，但高达9米，其建筑面积应按( )层计算 A.1 , B.1.5, C2, D.3 13．人工挖地槽、地坑定额深度为( )米，超过时可另作补充定额 A.3, B.4, C.5, D.6 14．机械挖土方工程量，按机械挖土方( )％，人工挖土方(D)％计算
试题 1、按我国现行《建筑安装工程费费用项目组成》的规定，建筑安装工程费用的组成为（）A．直接费、间接费、计划利润、税金 B．直接工程费、间接费、利润、税金 C．直接费、间接费、规费、税金 D．直接费、间接费、利润、税金 答案：D 2、在下列费用中，属于建筑安装工程间接费的是（） A．施工单位搭设的临时设施费 B．危险作业意外伤害保险费 C．劳动保障费 D．已完工程和设备保护费 答案：B 3、在下列费用中，不属于直接费的是（） A．施工单位搭设的临时设施费 B．夜间施工费 C．技术开发费 D．二次搬运费 答案：C 4、下列费用中，属于建筑安装工程直接费的是（） A．施工单位搭设的临时设施费 B．现场管理费 C．施工企业管理费 D．工程点交费 答案：A
5、下列不属于材料费用的是（） A．材料原价 B．材料运杂费 C．材料采购保管费 D．材料二次搬运费 答案：D 6、建筑安装工程直接费中的人工费是（） A．施工此案场所有人的工资性费用 B．施工现场与建筑安装施工直接有关的人员的工资性费用 C．直接从事建筑安装工程生产工人开支的各项费用 D．从事建筑安装工程施工的生产工人及机械操作人员的开支的各项费用 答案：C 7、施工企业大型机械进出场费用属于建筑安装工程的（） A．措施费 B．直接工程费 C．规费 D．企业管理费 答案：A 8、某工程项目，材料甲消耗量为200吨，材料供应价格为1000元/吨，运杂费为15元/吨，运输损耗率为2%，采购保管费率为1%，材料的检验试验费为30元/吨，则该项目材料甲的材料费为（）元 A．215130.6 B．200000 C．209130.6 D．202950.6 答案：A
造价员考试试题（安装工程电气部分） 一、填空题（每空1分，共计：10分） 1、各种配管应区别不同、、，以“延长米”为计量单位，不扣除管路中间的、、 所占长度。 答案：敷设方式、敷设位置、管材材质、接线箱（盒）、灯头盒、开关盒2、管内穿线的工程量，应区别线路、导线、导线，以单线“延长米”为计量单位。线路分支接头线的长度已综合考虑在定额中，不再另行计算（照明线路中的导线截面大于或等于时，应执行动力线路穿线相应项目）。 答案：性质、材质、截面、6mm2 二、单项选择题（每题1分，共计：30分） 1、《电气设备安装工程》定额规定工程超高增加费（已考虑了超高因素的定额项目除外）：操作物高度离楼地面（B）的电气安装工程，可参照超高部分人工费的15％计算。 A、4.5m以上、20m以下 B、5m以上、20m以下 C、5m以上、25m以下 D、6m以上、20m以下 2、《电气设备安装工程》定额高层建筑增加费是指：高度在（C）以上的工业与民用建筑。 A、6层或25m B、8层或25m C、6层或20m D、8层或20m
3、《电气设备安装工程》定额规定在有害人身健康的环境（包括高温、多尘、噪声超过标准和在有害气体等有害环境）中施工时，可参照安装工程总人工费增加（D）。 A、10％ B、3％ C、15％ D、5％ 4、电机的接地线定额按镀锌扁钢（C）考虑，与实际不同时进行调整。 A、30×4 B、25×3 C、25×4 D、40×4 5、《电气设备安装工程》定额规定安装与生产同时进行时，可参照安装工程（D）。 A、总人工费增加10％ B、总人工费增加8％ C、总人工费增加6％ D、总人工费增加5％ 6、《电气设备安装工程》定额规定除10kV以下架空线路以外，脚手架搭拆费可参照人工费（包括地下室部分）的（B）计算，其中人工工资占25%。 A、10％ B、3％ C、15％ D、5％ 7、配管配线工程中，当选用钢管明配时，其连接方式应为(B)。 A、焊接 B、管箍丝接 C、熔接 D、管箍丝接或焊接 8、《电气设备安装工程》定额中，连接各种开关箱、柜、板导线预留长度，按照盘面尺寸（C）进行计算。 A、长+宽 B、高+长
造价员考试实务+基础真题 一、实务考试题及答案 实务A卷 实务一计算图示工程平整场地工程量（清单规规则）、各层建筑面积及总建筑面积（99规则，墙厚240）。（20分）
[实务一评分标准] 解：平整场地=153.19m2（3分）一层面积=153.19m2（5分）二层面积=138.34m2（5分）三层面积= 95.59m2（5分）总建筑面积=387.12 m2（2分） （工程量计算格式不限，小数点位数不限，整数正确即可得分。） 实务二某工程项目施工合同价为560元，合同工期为6个月，施工合同规定： （1）开工前业主向施工单位支付合同价20%的预付款。 （2）业主自第一个月起，从施工单位的应得工程款中按10%的比例扣留保证金，保留金限额暂定为合同价的5%，保留金到第三个月底全部扣完。 （3）预付款在最后两个月扣除，每月扣50%。 （4）工程进度按月结算，不考虑调价。 （5）业主供料价款在发生当月的工程款中扣回。 （6）若施工单位每月实际完成的产值不足计划产值的90%时，业主可按实际完成产值的8%的比例扣留工程进度款，在工程竣工结算时将扣留的工程进度款退还施工单位。 该工程施工进入第四个月时，由于业主资金出现困难，合同被迫终止。为此，施工单位提出以下费用赔偿要求： （1）施工现场存有为本工程购买的特殊工程材料，计50万元。 （2）因设备撤回基地发生的费用10万元。 （3）人员遣返费用8万元。 问题： 1、该工程的工程预付款是多少万元？应扣留的保留金为多少万元？ 2、第一个月到第三个月造价工程师各月签证的工程款是多少？应签发的付款凭证金额是多少万元？ 3、合同终止时业主已支付施工单位各类工程款多少万元？ 4、合同终止后施工单位提出的补偿要否合理？业主应补偿多少万元？ 5、合同终止后业主共应向施工单位支付累计多少万元的工程款? [实务二评分标准] 问题1：工程预付款为：560万元×20%=112万元(2分) 保留金为：560万元×5%=28万元(2分) 问题2：第一个月： 签证的工程款为：70×（1－0.1）万元=63万元(1分) 应签发的付款凭证金额为：(63－8)万元=55万元(1分) 第二个月： 本月实际完成产值不足计划产值的90%，即
河北省造价员考试土建工程考试真题及答案考 试试题库 Document number【AA80KGB-AA98YT-AAT8CB-2A6UT-A18GG】
1、建筑安装工程费用构成为() A 直接费、间接费、利税、规费 B 工料机、措施费、规费、利润 C 直接费、间接费、利润、税金 D 工料机、技术措施费、规费、利润 2、静态投资包括建筑安装工程费，设备和工、器具购置费，工程建设其 他费用和()。 A、预备费 B、基本预备费 C、涨价预备费 D、未明确项目准备金 3、价格形成的基础是( )。 A、供求关系 B、价值 C、币值 D、土地的级差收益 4、作为工程预付款的折扣方式之一，业主可以从未施工工程尚需的主要 材料及构件的价值( )工程预付款数额时开始起扣。 A.大于 B.小于 C.等于 D.为10% 5、控制工程造价最有效的手段是( )。 A、精打细算 B、强化设计 C、技术与经济相结合 D、推行招投标 6、已知某分项工程有关数据如下，则该分项工程投资局部偏差为( )万 元。 A.110 B.-100 C.110 D.-110 7、工程造价具有( )职能。 A、分配 B、控制 C、计算 D、预测 E、调控 8、价格形成的基础是( )。 A、供求关系 B、价值 C、币值 D、土地的级差收益
9、( )是工程项目全过程造价管理的核心和提高管理水平、经济效益的关键。 A、价值工程 B、招标投标 C、合同管理 D、可行性研究 10、工程造价的职能除一般商品价格职能外，还有自己特殊的职能：( ) A 预计职能 B 决定职能 C 调整职能 D 评价职能 11、下面关于绝对偏差说法正确的是( )。 A.绝对偏差=(投资实际值-投资计划值)/投资计划值 B.绝对偏差可指导调整资金支出计划和资金筹措计划 C.从对投资控制角度看，绝对偏差比相对偏差更有意义 D.绝对偏差反映了投资偏差的严重程度 12、以下关于拟完工程计划投资的计算正确的是( )。 A.拟完工程量×计划单价 B.拟完工程量×实际单价 C.已完工程量×计划单价 D.已完工程量×实际单价 13、某工程公司工期为3 个月，2002 年5 月1 日开工，5～7 月份计划 完成工程量分别为500 吨、2 000 吨、1 500 吨，计划单价为5 000 元/吨; 实际完成工程量分别为400 吨、1 600 吨、2 000 吨，5～7 月份实际价格 均为4 000 元/吨。则6 月末的投资偏差为( )万元。 A.450 B.-450 C.-200 D.200 14、工程造计的层次性包括( )。 A、建设项目总造价 B、土建工程及安装工程造价 C、单项工程造价 D、分部分项工程造价 E、单位工程造价 15、控制工程造价最有效的手段是( )。 A、精打细算 B、强化设计 C、技术与经济相结合 D、推行招投标 16、工程造价形成过程中，受( )的支配。 A、价值规律 B、经营管理规律 C、纸币流通规律
造价员考试《基础知识》练习模拟试题及答案 2017年造价员考试《基础知识》练习模拟试题及答案 一、单项选择题 1.承包商根据合同通用条款的约定要求进行工期索赔的是由于非承包商原因一周内停水、停电、停气造成停工累计超过()小时。 A.4 B.8 C.12 D.24 2.在工程索赔的实践中，以下()费用允许索赔。 A.承包商对索赔事项的发生原因负有责任的有关费用 B.承包商对索赔事项未采取减轻措施因而扩大的损失费用 C.承包商进行索赔工作的准备费用 D.因非承包商原因一周内停水、停电、停气造成停工累计超过8小时 3.工期索赔的计算方法有()。 A.总费用法 B.分项法 C.因素分析法 D.网络分析法
4.某建设项目业主与甲方承包商签订了施工总包合同，合同中保函手续费为20万元，合同工期为200天，合同履行过程中，因发生 不可抗力时间致使开工日期推迟30天，因异常恶劣气候停工10天，因季节性大雨停工5天，因设计分包单位延期交图停工7天，上述 时间均未发生在同一时间，则甲施工总包单位可索赔的保函手续费 为()万元。 A.0.7 B.3.7 C.4.7 D.5.2 5.某工程项目总价值1000万元，合同工期为18个月，现承包人因建设条件发生变化需增加额外工程费用50万元，则承包方提出工 期索赔为()个月。 A.1.5 B.0.9 C.1.2 D.3.6 6.某工程施工中，由于工程师指令错误，使承包商的工人窝工 50工日，增加配合用工10工日，机械一个台班，合同约定人工单 价为30元/工日，机械台班为360元/台班，人工窝工补贴费为12 元/工日，含税的综合费率为17%，承包商可得该项索赔为()元。 A.1260 B.1263.6 C.1372.2 D.1474.2
一．单项选择题 1．某工程有独立设计的施工图纸和施工组织设计,但建成后不能独立发挥生产能力，此工程应属于( D )。 A. 分部分项工程 B. 单项工程 C. 分项工程 D. 单位工程 2. 一个建设项目往往包含多项能够独立发挥生产能力和工程效益的单项工程，一个单项工程又由多个单位工程组成。这体现了工程造价（C ）特点。 A. 个别性 B. 差异性 C. 层次性 D. 动态性 3. 对工程量清单概念表述不正确的是（B ）。 A. 工程量清单是包括工程数量的明细清单 B. 工程量清单也包括工程数量相应的单价 C. 工程量清单由招标人提供 D. 工程量清单是招标文件的组成部分 4. 我国工程造价管理体制改革的最终目标是（D ）。 A. 加强政府对工程造价的管理 B. 企业自主报价，国家定额只作参考 C. 实行工程量清单计价 D. 建立以市场形成价格为主的价格机制 5. 下列哪项费用属于静态投资（A ）。 A. 建筑安装工程费用 B. 价差预备费 C. 投资方向调节税 D. 建设期贷款利息 6. 在施工图设计阶段影响项目造价的可能性为（D ）。 A 75%～95% B. 35%～75% C. 15%～50% D. 5%～35% 7. ( D )是控制工程造价最有效的手段。 A. 采用先进技术 B. 招标竞价
C. 实施工程造价全过程控制 D. 技术与经济相结合 8. 工程造价咨询业的首要功能（A ）。 A. 服务功能 B. 引导功能 C. 联系功能 D. 审核功能 9. 《全国建设工程造价员管理暂行办法》规定，造价员每三年参加继续教育的学时原则上不少于（B ）。 A. 20学时 B. 30学时 C. 40学时 D. 60学时 10. 我省规定当合同未约定的情况下，分部分项单项工程量变更超过（B ），并且该项分部分项工程费超过分部分项工程量清单计价合计1％的，增加部分的工程量或减少后剩余部分的工程量的综合单价可以调整。 A. 5％ B. 10％ C. 15％ D. 20％ 2007年江苏省造价员考试真题试题及答案(2) 来源：青年人(https://www.doczj.com/doc/2a16267236.html,) 作者：https://www.doczj.com/doc/2a16267236.html, 时间：2011/11/3 【青年人网】资料下载 11. 根据我省清单计价法的规定，（B ）不属于措施项目费的内容。 A. 环境保护费 B. 低值易耗品摊销费 C. 临时设施费 D. 脚手架费 12. 在有毒有害气体和有放射性物质区域范围内的施工人员的保健费，施工企业享受人数根据现场实际完成的工程量的计价表耗工数，并加计（D ）的现场管理人员的人工数确定。 A. 2% B. 3% C. 5% D. 10%
市政工程专业造价员考试模拟试卷 一、单选题 1、底宽7米以内，底长大于底宽3倍以上按开挖（）土方。 A、一般道路 B、沟槽 C、基坑 D、平整场地 2、人工沟槽开挖，深度为1.5米，三类土，放坡系数取： ( ) A、0 B、0.25 C、0.33 D、0.5 3、推土机推运土方上斜坡，斜道坡度15％，则运距系数为（）。 A、1.75 B、2 C、2.25 D、2.5 4、UPVC管管径DN400mm,在支撑下开挖，深度为2.5米，所需沟槽底宽为（）。 A、0.45米 B、1.0米 C、1.1米 D、1.2米 5、沥青混凝土路面工程量按实铺面积计算，不扣除（）所占面积。 A、侧石 B、雨水井 C、绿化带 D、平石 6、混凝土路面锯缝机锯缝的定额计量单位以（）计。 A、延长米 B、平方米 C、立方米 D、条 7、侧平石安砌定额工作内容不包括（）。 A、养护 B、砂浆垫层 C、放样 D、砂浆勾缝 8、现浇钢筋混凝土承台，水泥混凝土熟料场内运距200m，则计算此项混凝土运费时，套用定额编号为（）。 A、1-358 B、1-359 C、1-358+359*2 D、1-359*3 9、直径800MM钻孔砼灌注桩，设计桩长8.6米，则单根灌注砼工程量( )。 m B、4.55 3m C、4.52 3m D、4.313m A、4.613 10、某预制板内主筋采用Ⅱ级钢筋，直径为16㎜，每根长15米，共10根，这些主筋总的重量为（）。 A、236.93 kg B、236.93 t C、245.77 kg D、245.77 t 二、多选题 1、遇以下哪些项目按相应定额人工、机械乘以系数（） A 、钢板桩疏打维护 B、挖掘机在垫板上作业 C、推土机清表厚度20cm D、在支撑下挖基坑土方 E、人工挖土堤台阶 2、下列关于轻型井点的说法正确的是（） A 、轻型井点50根为一套 B、累计根数不足一套者按一套计 C、一般情况下降水深度在6米以内 D、井点管间距一般为1.2米 E、井点使用时间在结算时按实计算 3、发生下列哪些情况费用可以另行计算的是（）
2021年造价员考试《经典模拟题》（1） 1、建设工程合同是指承包人进行工程的勘察、设计、施工等建设，由发包人支付相应价款的合同。建设工程合同的主体只能是 （）。 A．公民个人 B．设计者 C．法人 D．法人 答案：D 2、实际工程质量与预计的工程量可能有较大出入时，应优先选择（） A．总价合同 B．单价合同 C．成本加酬金合同 D．以上合同类型均匀合适 答案：B 3、根据工程建设的不同阶段，建设工程合同可以分为（） A．固定总结合同和固定单价合同 B．建设工程总包合同和分包合同 C．勘察合同、设计合同和施工合同
D．供水供电合同和运输合同 答案：C 4、工程造价的特点是（） A．大额性、可调性、动态性和层次性 B．多样性、单体性、动态性和层次性 C．多样性、可调性、单体性和动态性 D．大额性、单体性、动态性和层次性 答案：D 5、工程造价的构成主要划分为设备及工、器具购置费用、（）、工程建设其他费用、预备费、建设期贷款利息、固定资产投资方向调节税。 A．建筑安装工程费用 B．土地使用费 C．固定资产使用费 D．生成准备费 答案：A 6、下列费用中不属于社会保障费的是（） A．养老保险费 B．失业保险费
C．医疗保险费 D．住房公积金 答案：D 7、工程监理费是指（）招标委托工程监理单位实施工程监理的费用。 A．施工单位 B．建设单位 C．质量监督单位 D．国家有关部门 答案：B 8、工程造价计价主要方法有（） A．定额单价法一种 B．直接费单价法一种 C．直接费单价和综合单价法两种 D．定额单价法和直接费单价法两种 答案：C 9、预算定额是由（）组织编制、审批并颁发执行。 A．国家主管部门或其授权机关 B．国家发展改革委员会
电气练习题 一、单项选择题(每题1分，共10分) 1、下列费用中，不属于与项目建设有关的其他费用中研究试验费的是（）。A．按施工验收规定在施工中必须进行试验所需费用 B．为项目提供设计参数所进行的试验费 C．为项目验证设计参数所进行的试验费 D．按设计规定在施工中必须进行的专项试验、验证所需费用 2、某工程总承包合同价为500万元，预付备料款额度为20％，主要材料费用占工程造价的60％，则预付备料款起扣点是（）万元。 A：100 B：133 C：333 D：375 3、某住宅楼共3个单元；其中1、3单元地下1层(层高4.2米)，地上26层(层高3米)；2单元地下1层(层高4.2米)，地上18层(层高3米)。在计算高层建筑增加费时，应按( )计算。 A：26层B：19层C：27层D：1、3单元与2单元分别计算 4、某18层建筑室内电气供电干线每户的照明用电采用主干普通电缆VV-4*120+1*70 三根（每根输送6层各户内照明用电）采用放射式供电方式，分支为VV4*25+1*16，主干分支之间连接采用电缆绝缘穿刺线夹，该楼所用电缆绝缘穿刺线夹的计价材料费为( )元(保留整数)。 A：61 B：20 C：610 D：200 解析：B2-20 5（每层5个线夹）*18（18层）* 6.78/10（B2-20穿刺线夹的计价材料价，查定额查的）=61.02=61元所以本题选A 5、编制某室内电气工程投标报价，已知共需要500个工日，人工费不下浮，计算利润时按规定费率计取后下浮20％，该电气工程的利润总额是( )元。A：21000 B：4643 C：3714 D：3450 6、某综合楼共二层，层高5.5米，吊顶距顶板0.5米，楼内安装筒灯，筒灯直径φ230，吸顶式安装，共35套,其最高限价中的综合单价中人工费是（）元。 A：7.56 B：10.42 C：11.76 D：9.45 7、某室内动力工程，管内穿电线BV-2*2.5mm2共120米，主材预算单价为2.4元/m，不考虑导线预留，编制最高限价时，该电线综合单价中的主材费是( )元。
市政造价员考试模拟试题 1、机械打眼爆破沟槽石方开挖坡面每侧允许超挖量为（ C ）。 A.10厘米 B.15厘米 C.20厘米 D.30厘米 2、某基坑体积100立方米需回填，要从取土点取天然密实土方 （ D ）立方米。 A.150 B.130 C.125 D.115 3、已知施工期平均水位标高64.00，最高临水面标高64.50，则草袋围堰顶标高（ B ）。 A.64.50 B.65.00 C.65.30 D.65.50 4、通常需埋设拉杆的是（ D ）。 A.横向缩缝 B. 横向施工缝 C.胀缝 D.纵向施工缝 5、混合料多层次铺筑时，养生面积按（ A ）。 A.基层顶面积 B. 最下基层面积 C.各层面积之和 D.已含在铺筑定额子目中 6、属于水泥混凝土路面定额子目工作内容中的是（ A ）。 A.拉毛 B.刻槽 C.养生 D.切缝 7、梁宽15cm，高30cm，长250cm，双肢箍筋￠6@250，则箍筋重量（ B ）KG。 A.2.0 B.2.20 C.2.23 D.2.40 8、预制小型构件，可按混凝土基价的（ C ）计算运输、堆放、安
装损耗。 A.1％ B.1.5％ C.2％ D.3％ 9、钻孔灌注桩泥浆池建造和拆除工程量按（ D ）计算。 A.灌注混凝土工程量 B.设计桩长×设计桩截面 C.灌注混凝土加充盈量 D.成（冲）孔工程量 10、隧道内衬喷射混凝土定额包含了混合料（ C ）的运输距离。 A.100m B.150m C.200m D.300m 11、沉井基坑开挖的底部尺寸，按沉井外壁每侧加宽（ D ）计算，执行第一册相应定额。 A.0.3m B.0.5m C.1m D.2m 12、给水新旧管线连接项目所指的管径是指新旧管中（ C ）的管径。 A.新管 B.旧管 C.最大 D.最小 13、不宜套用铸铁管件安装定额的是（ A ）。 A.法兰伸缩节 B.球墨渐缩管 C.铸铁三通 D.铸铁套管 14、排水砖砌检查井的井深指的是（ A ）至铸铁井盖顶面的距离。 A. 基础顶面 B. 基础底面 C. 垫层顶面 D. 垫层底面 15、计算管道工程量需扣除每座砖砌矩形直线雨水定型检查井1100×1500的长度是（ B ）。 A. 0.7米 B. 1.0米 C. 1.1米 D. 1.5米 16、排水工程小型构件是指单件体积在（ B ）的构件。
全国造价员考试真题及 答案 集团标准化办公室：[VV986T-J682P28-JP266L8-68PNN]
一、单项选择题(共30题，每题1分。每题的备选项中，只有一个最符合题意) 1.本定额日工资单价不包括以下内容（）。 A.养老保险费 B.职工福利费 C.劳动保护费 D.工资性补贴 2.下列（）不应计算建筑面积。 A.建筑物顶部的电梯机房 B.层高2.2米以上的设备层 C.无顶盖的多层室外楼梯 D.层高2.2米内的底层车库 3.某工程采用轻型井点排水，共埋设井管180根，工期30天，则其每天的费用为（）。 A.903元 B.1535元 C.1632元 D.1082元 4.某1/2标准砖墙突出墙面的垛尺寸为240×490（490为平行于墙），则附墙垛折加长度为（）。 A.0.98m B.1.065m C.1.023m D.1.191m 5.管径在（）以上的沟槽回填土工程量应扣除其所占的体积。 A.380mm B.450mm C.500mm D.530mm 6.预制钢筋砼桩的运输工程为施工图净用量的（）。 C.101% D.100% 7.两坡瓦屋面工程量按（）计算。 A.实铺面积 B.水平投影面积×坡度折加系数 C.水平投影面积×延尺系数 D.水平投影面积×偶延尺系数 8.无框玻璃门工程量按（）面积计算。 A.洞口 B.框外围 C.扇外围 D.实际 9.定额中砖用量按标准和常用规格计算的，如实际砖的尺寸不符标准时，则（）。 A.定额不作调整 B.砖的用量进行调整，其余不变 C.定额均作调整 D.砖和砂浆的用量进行调整，其余不变 10.某房间层高3.6米，吊顶高3.0米，楼板厚0.15米，则其内墙抹灰高度按（）计算。 A.3.15米 B.3.0米 C.3.6米 D.3.45米 11.在施工现场对建筑材料、构件进行一般性鉴定检查所发生的费用应列入（）。 A.措施费 B.间接费 C.研究试验费 D.材料费 12.材料市场信息价是指（）。 A.材料供应合同价； B.材料供应价和运杂费之和； C.材料从其来源地到达工地仓库后的出库价格； D.供应商将材料送到工地的价格； 13.计算砌体工程量时不扣除（）。 A.过人洞 B.0.3m2孔洞 C.过量 D.嵌入墙体的楼板 14.以下不正确的是（）。 A.沉管灌注桩的钢筋笼应在打桩项目清单中予以描述； B.沉管灌注桩的钢筋笼应单独编码列项； C.沉管灌注桩的加灌加度应在清单项目特征中予以描述； D.相同特征的沉管灌注桩如现场自然地坪标高不一致时，应分别编码列项； 15.钢筋混凝土现浇板坡度为10度时（）。
全国造价员考试试题模拟试题（一） 一、单项选择题（共60题，每题1分，共60分。每题的备选答案中，只有一个最符合题意的） 1. 按照《中华人民共和国建筑法》规定，建筑施工许可证的申请者是（）。 A. 建设单位 B. 施工单位 C. 建立单位 D. 设计单位 2. 开标应当由（）主持，在招标文件中预先确定的地点公开进行。 A. 政府招投标管理办公室负责人 B.招标人 C. 投标人推选的代表 D. 公证人 3. 根据我国现行规定，下列属于造价工程师权利的是（）。 A. 发起设立工程造价咨询企业 B. 签订工程施工合同 C. 依法裁定工程经济纠纷 D. 审批工程变更文件 4. 下列不属于甲级工程造价咨询企业资质标准的是（）。 A. 已取得乙级工程造价咨询企业资质证书满四年 B. 取得造价工程师注册证书的人员不少于10人 C. 企业出资人中注册造价工程师人数不低于出资人总数的 60% D. 企业注册资本不少于人民币 100万元 5. 建设工程项目管理的核心任务是控制好项目的三大目标。下列不属于项目管理三大目标的是（）。 A. 规定的时间 B. 规定的预算费用 C. 规定的质量标准 D. 规定的安全标准 6. 工程项目建设程序是工程建设过程客观规律的反应，各个建设阶段（）。 A. 次序可以颠倒，但不能交叉 B. 次序不能颠倒，但可以进行合理的交叉 C. 次序不能颠倒，也不能进行交叉 D. 次序可以颠倒，同事可以进行合理的交叉 7. 建设工程项目组成中的最小单位是（）。 A. 分部工程 B. 分项工程 C. 单项工程 D. 单位工程 8. 在项目目标控制的方法中， S 形曲线法的一般作用是（）。 A. 进度控制和质量控制 B .造价控制和进度控制 C. 质量控制和造价控制 D. 造价控制和风险控制 9. 在建设工程项目风险管理过程中，风险识别最主要的工作成果是（）。 A. 风险事件发生的概率 B .风险清单 C. 风险事故对项目目标的影响程度 D. 风险等级 10. 当事人订立合同，必须经过的程序是（）。 A. 担保和承诺 B. 要约和担保 C. 要约和承诺 D. 承诺和公正
江苏土建造价员考试真题 d答案 Prepared on 22 November 2020
二○一五年江苏省建设工程造价员考试 土建造价案例分析试卷试题本 （注意：请在答卷本上答题） 本卷为案例分析题，初级做一到三题，其中第三题做第(一)部分，共100分； 中、高级做一、三、四题，其中第三题做第（二）部分,共120分；多做和漏做的题 均不得分。除注明外，管理费费率、利润费率、人工工资单价、材料单价和施工机械 台班单价、题中未给出的条件全部以《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版） （以下简称2014年计价定额）为准；文字与图形不同时，以文字说明为准。除选择 题外，案例题要求写出简要计算过程。题中“π”取。 一、（本题为单项选择题，共20题，每题2分，共40分，初级、中级、高级 均做） 1．在计算建筑面积时，当无围护结构，有围护设施，并且结构层高在2.2m以上时，（）按其结构底板水平投影计算1/2建筑面积。 A．立体车库B．室外挑廊C．悬挑看台 D．阳台 2．某单层宿舍，平面为长方形，外墙的结构外边线平面尺寸为33.8m×7.4m。 已知外墙外侧面做法为：20厚1:3水泥砂浆找平层，3厚胶黏剂，20厚硬 泡聚氨酯复合板，5厚抹面胶浆。则该单层宿舍的建筑面积为（）。 A．251.77 m2 B．252.43 m2 C．253.67 m2 D．254.08 m2 3．在计算建筑面积时，（）不应计算建筑面积。
A．室外台阶B．观光电梯C．玻璃幕墙D．空调搁板 4．下列建筑工程，当檐高为16m，且无地下室时，（）的工程类别应是建筑工程二类。 A．住宅B．单层厂房 C．多层厂房D．公共建筑 5．某办公楼，檐口高度20m，层数6层，有2层共2000m2地下室。现编制招标控制价，已知该工程挖土工程量6000m3，灰土回填工程量800m3。则灰土回 填部分的管理费费率应为（）。 A．6 % B．25% C．28 % D．31% 6．某钢结构工程，加工厂制作，现场安装。无省市级标化工地创建要求。已知该工程分部分项工程费为8000万元，单价措施项目费为240万元。总价 措施项目费中投标人计列了冬雨季施工增加费，费率%；临时设施费，费率 1%；安全文明施工措施费，费率按我省规定费率；其他未列。则该投标价 中的措施项目费为（）。 A．万元B．万元C．万元D．万元 7．某市区内建筑工程，编制招标控制价。已知分部分项工程费为380万元，措施项目费42万元，其他项目费30万元，规费按规定计取，其中工程排 污费费率暂按%计列，税金费率按%计取，则该工程的工程造价应为 （）。 A．万元B．万元C．万元D．万元 8．某住宅工程，无地下室，无外保温。已知首层平面为长方形，外墙的结构外边线平面尺寸为42m×18m，则该工程平整场地的清单工程量为 （）。 A．756m2B．880m2 C．1012m2D．条件不全，无法确定
2009年江苏省造价员考试土建案例试题 一、某现浇砼框架结构别墅如下图所示，外墙为370厚多孔砖，内墙为240厚多孔砖（内墙轴线为墙中心线），柱截面为370×370mm（除已标明的外，柱轴线为柱中心线），板厚为100mm，梁高为600mm。室内柱、梁、墙面及板底均做抹灰。坡屋面顶板下表面至楼面的净高的最大值为4.24m，坡屋面为坡度1：2的两坡屋面。雨篷YP1水平投影尺寸为2.10×3.00m, YP2水平投影尺寸为1.50×11.55m, YP3水平投影尺寸为1.50×3.90m。请按建筑面积计算规范（GB/T50353-2005）和江苏省04年计价表规定，计算：1、建筑面积； 2、一层内墙砌筑脚手架；3、一层抹灰脚手架；4、外墙砌筑脚手架（山墙外墙脚手架算至山尖1/2处）；5、外墙抹灰脚手架。
（2009t二）某单独招标打桩工程，断面及示意如图所示，设计静力压预应力圆形管桩75根，设计桩长18m(9+9m)，桩外径400mm，壁厚35mm，自然地面标高-0.45m，桩顶标高-2.1m，螺栓加焊接接桩，管桩接桩接点周边设计用钢板，根据当地地质条件不需要使用桩尖，成品管桩市场信息价为2500元/m3。本工程人工单价、除成品管桩外其他材料单价、机械台班单价按计价表执行不调整，企业管理费费率7%，利润费率5%，机械进退场费为6500元，检验试验费费率0.2%，临时设施费费率1.0%，安全文明施工措施费按1.8%，工程排污费费率1‰，建筑安全监督管理费费率1.9‰，社会保障费费率1.2%，公积金费率0.22%，税金费率3.44%，其他未列项目暂不计取，应建设单位要求管桩场内运输按定额考虑。请根据上述条件按《建设工程工程量清单计价规范》（08）列出工程量清单（桩计量单位按“根”），并根据工程量清单按江苏省04计价表和09费用定额的规定计算打桩工程总造价。（π取值3.14；按计价表规则计算送桩工程量时，需扣除管桩空心体积。）
造价员考试试题 模仿试题（一） 一、单项选取题（共60题，每题1分，共60分。每题备选答案中，只有一种最符合题意） 1.按照《中华人民共和国建筑法》规定，建筑施工允许证申请者是（）。 A.建设单位 B.施工单位 C.建立单位 D.设计单位 2.开标应当由（）主持，在招标文献中预先拟定地点公开进行。 A.政府招投标管理办公室负责人 B.招标人 C.投标人推选代表 D.公证人 3.依照国内现行规定，下列属于造价工程师权利是（）。 A.发起设立工程造价征询公司 B.订立工程施工合同 C.依法裁定工程经济纠纷 D.审批工程变更文献 4.下列不属于甲级工程造价征询公司资质原则是（）。 A.已获得乙级工程造价征询公司资质证书满四年 B.获得造价工程师注册证书人员不少于10人 C.公司出资人中注册造价工程师人数不低于出资人总数60% D.公司注册资本不少于人民币100万元 5.建设工程项目管理核心任务是控制好项目三大目的。下列不属于项目管理三大目的是（）。 A.规定期间 B.规定预算费用 C.规定质量原则 D.规定安全原则 6.工程项目建设程序是工程建设过程客观规律反映，各个建设阶段（）。 A.顺序可以颠倒，但不能交叉 B.顺序不能颠倒，但可以进行合理交叉 C.顺序不能颠倒，也不能进行交叉 D.顺序可以颠倒，同事可以进行合理交叉
7.建设工程项目构成中最小单位是（）。 A.分部工程 B.分项工程 C.单项工程 D.单位工程 8.在项目目的控制办法中，S形曲线法普通作用是（）。 A.进度控制和质量控制 B.造价控制和进度控制 C.质量控制和造价控制 D.造价控制和风险控制 9.在建设工程项目风险管理过程中，风险辨认最重要工作成果是（）。 A.风险事件发生概率 B.风险清单 C.风险事故对项目目的影响限度 D.风险级别 10.当事人订立合同，必要通过程序是（）。 A.担保和承诺 B.要约和担保 C.要约和承诺 D.承诺和公正 11.按照《中华人民共和国合同法》规定，下列情形中引起整个合同无效是（）。 A.因故意或者重大过错导致对方财产损失 B.因重大误解订立合同 C.一方以欺诈手段订立合同损害国家利益 D.在合同订立时显失公平 12.在工程建设中，各类合同是维系参加单位之间关系纽带。在建设工程项目合同体系中，两个最重要节点是（）。 A.业主和承包商 B.业主和勘察设计单位 C.承包商和设备材料供应商 D.业主和设备材料供应商 13.按计价方式不同，建设工程合同可以划分为三大类。一下不属于三大合同类型合同是（）。 A.总价合同 B.单价合同 C.市场价合同 D.成本加酬合同 14.《建设工程施工合同（示范文本）》由三某些构成，下列选项中不属于其构成内容是（）。 A.施工合同书 B.合同书 C.通用条款 D.专用条款