内部真题资料，考试必过，答案附后
经典资料，WORD文档，可编辑修改，欢迎下载交流。
一、多项选择题（每题2分）
第1题根据《水利水电工程标准施工招标文件》，“工程量清单”中所列的混凝土防渗墙每平方米单价中已包括该项目的（）等费用。
A.地质复勘
B.导墙与槽孔施工
C.试验与检验
D.施工准备
E.监理
正确答案：A,B,C,D,
第2题
根据《水利水电工程标准施工招标文件》，变更的范围和内容包括（）等。
A.增加合同中任何一项工作内容
B.改变合同中任何一项工作的标准或性质
C.增加合同中关键项目的工程量超过专用合同条款规定的百分比
D.改变合同中任何一项工程的完工日期
E.更换合同中规定的项目经理
正确答案：A,B,C,D,
第3题根据《水利水电工程标准施工招标文件》，通用合同条款中涉及不可预知的风险的有（）。
A.不利物质条件
B.不可抗力
C.补充地质勘探
D.异常恶劣地质条件
E.保险
正确答案：A,B,D,
第4题根据《水利水电工程标准施工招标文件》，属于法人验收的有（）。
A.阶段验收
B.专项验收
经典资料，WORD文档，可编辑修改，欢迎下载交流。
C.单位工程验收
D.合同工程完工验收
E.单元工程验收
正确答案：C,D,
第5题相对于《标准施工招标文件》第8章投标文件格式，《水利水电工程标准施工招标文件》增加的内容有（）。
A.评审因素索引表
B.投标函附录
C.联合体协议书
D.资格审査自审表
E.原件的复印件
正确答案：A,D,E,
第6题下列关于必须招标的暂估价项目的说法正确的有（）。
A.可由发包人组织招标
B.只能由发包人组织招标
C.可由监理与发包人组织招标
D.可由发包人与承包人联合组织招标
E.可由监理与承包人组织招标
正确答案：A,D,
第7题暂估价项目类型包括（）。
A.材料
B.工程
C.工程设备
D.服务
E.原件的复印件
正确答案：A,B,C,
审查办法前附表 D.资格预审文件格式
正确答案：B,
经典资料，WORD文档，可编辑修改，欢迎下载交流。
第1题下列质量事故可由项目法人组织设计、施工、监理等单位进行调查的是（）。
A. 一般质量事故
B.较大质量事故
C. 重大质量事故
D.特大质量事故
正确答案：A,
第2题大中型水利工程发生质量事故后，事故处理所需合理工期为8个月的事故属于( )。
A.特大质量事故
B. 一般质量事故
C.重大质量事故
D.较大质量事故
正确答案：A,
第3题水利工程质量事故分类为（）。
A..特大、重大、较大、质量缺陷
B.特大、重大、较大、一般
C.特大、重大、较大、一般、质量缺陷
D.重大、较大、一般、质量缺陷
正确答案：B,
第4题混凝土薄壁工程发生质量事故后，事故处理所需物资、器材和设备、人工等直接损失费为20万元的事故属于（）。
A.特大质量事故
B. 一般质量事故
C.重大质量事故
D.较大质量事故
正确答案：B,
第5题对工程造成延误较短工期，经处理后不影响正常使用但对工程使用寿命有一定影响的水利工程质量事故是（）。
A.重大事故
B.较大事故
C. 一般事故
D.质量缺陷
正确答案：B,
经典资料，WORD文档，可编辑修改，欢迎下载交流。
第6题对工程造成较长时间延误工期，经处理后不影晌正常使用但对工程使用寿命有较大影响的水利工程质量事故是（）。
A.特大事故
B.重大事故
C.较大事故
D. —般事故
正确答案：B,
第7题水利工程质量事故分类中，对工程寿命有影响的事故是（）。
A.重大事故和较大事故
B.重大事故和特大事故
C.重大事故、较大事故和特大事故
D.重大事故、较大事故和特大事故、一般事故
正确答案：C,
第8题以下（）不是水利工程质量事故分类要考虑的因素。
A.工期
B.经济损失
C.使用功能
D.工程级别
正确答案：D,
第9题发生水利工程质量较大、重大、特大事故时，向有关单位提出书面报告的时限为( )。
A. 12小时
B.24小时
C. 48小时
D. 4小时
正确答案：C,
第10题事故发生后，要严格保护现场，采取有效措施抢救人员和财产，防止事故扩大的单位是（）。
A.事故单位
B.建设单位
C.项目法人
D.项目主管部门
正确答案：A,
经典资料，WORD文档，可编辑修改，欢迎下载交流。
第11题
项目主管部门接事故报告后，按照管理权限向（）报告。
A.国务院
B.水利部
C.上级水行政主管部门
D.项目主管部门
正确答案：C,
第12题突发性水利工程建设重大质量事故发生后，事故现场有关人员应当立即向相关单位报告的时限是（）。
A. 1小时
B. 2小时
C. 4小时
D. 6小时
正确答案：C,
第13题突发性水利工程建设重大质量事故发生后，项目法人、施工等单位应当立即将事故情况按项目管理权限如实向（）报告。
A.流域机构或水行政主管部门
B.事故所在地人民政府
C.流域机构或水行政主管部门和省级以上人民政府
D.流域机构或水行政主管部门和事故所在地人民政府
正确答案：D,
第14题重大质量事故由（）组织进行调査。
A.项目法人
B.项目主管部门
C.省级以上水行政主管部门
D.水利部
正确答案：C,
经典资料，WORD文档，可编辑修改，欢迎下载交流。
第15题特大质量事故由（）组织进行调查。
A.项目主管部门
B.省级以上水行政主管部门
C.水利部
D.国务院主管部门
正确答案：C,
第16题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1F420000 水利水电工程项目施工管
理 > 1F420050 水利工程项目施工质量管理 >
水利工程发生质量事故后由项目法人提出处理方案的是（）。
A. 一般事故、较大事故和重大事故
B.较大事故、重大事故和特大事故
C.重大事故和特大事故
D. 一般事故、较大事故、重大事故和特大事故
正确答案：C,
第17题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1F420000 水利水电工程项目施工管
理 > 1F420050 水利工程项目施工质量管理 >
事故部位处理完毕后，必须按照管理权限经过（），方可投入使用或进人下一阶段施工。
A.质量评定
B.验收
C.质量评定与验收
D.上级主管部门验收
正确答案：C,
第18题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1F420000 水利水电工程项目施工管
理 > 1F420050 水利工程项目施工质量管理 >
需要省级水行政主管部门或流域机构审定后才能实施的水利工程质量事故是( )。
经典资料，WORD文档，可编辑修改，欢迎下载交流。
A. 一般和较大
B.较大和重大
C.重大和特大
D.较大、重大和特大
正确答案：C,
第19题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1F420000 水利水电工程项目施工管
理 > 1F420050 水利工程项目施工质量管理 >
水利工程发生（）质量事故后，必须针对事故原因提出工程处理方案，经上级主管部门审定后实施，报省级水行政主管部门或流域备案。
A. 一般
B.较大
C.重大
D.特大
正确答案：B,
第20题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1F420000 水利水电工程项目施工管
理 > 1F420050 水利工程项目施工质量管理 >
关于水利工程质量缺陷，不正确的说法是（）。
A.质量缺陷是指小于一般质量事故的质量问题
B.质量缺陷实行备案制度
C.工程质量有缺陷，不可评定合格
D.质量缺陷备案表由监理单位组织编写
正确答案：C,
第21题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1F420000 水利水电工程项目施工管
理 > 1F420050 水利工程项目施工质量管理 >
事故调查组提出的事故调查报告经（）同意后，调查工作即告结束。
A.项目法人
B.主持单位
C.项目主管部门
D.省级以上水行政主管部门
正确答案：B,
第22题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1F420000 水利水电工程项目施工管
理 > 1F420050 水利工程项目施工质量管理 >
经典资料，WORD文档，可编辑修改，欢迎下载交流。
事故处理需要进行重大设计变更的，必须经（）审定后方可实施。
A.原设计审批部门.
B.设计审批部门
C.上级设计审批部门
D.项目主管部门
正确答案：A,
第23题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1F420000 水利水电工程项目施工管
理 > 1F420050 水利工程项目施工质量管理 >
事故处理需要进行设计变更的，需由（）提出设计变更方案。
A.项目法人
B.有资质的设计单位
C.原设计单位
D.原设计单位或有资质的单位
正确答案：D,
第24题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1F420000 水利水电工程项目施工管
理 > 1F420050 水利工程项目施工质量管理 >
因特殊原因，对存在质量缺陷问题但质量评定仍为合格的工程，必须以（）形式进行记录备案。
A.工程质量缺陷备案
B.工程一般事故备案
C.单位工程验收
D.单项工程验收
正确答案：A,
第25题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1F420000 水利水电工程项目施工管
理 > 1F420050 水利工程项目施工质量管理 >
工程项目竣工验收时，必须向验收委员会汇报并提交历次质量缺陷的备案资料的单位是（）。
A.施工单位
B.监理单位
C.设计单位
D.项目法人
正确答案：D,
经典资料，WORD文档，可编辑修改，欢迎下载交流。
第26题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1F420000 水利水电工程项目施工管理 > 1F420050 水利工程项目施工质量管理 >
质量缺陷备案资料必须按（）的标准制备。
A.分部工程验收签证
B.单位工程验收
C.竣工验收
D.项目法人要求
正确答案：C,
第27题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1F420000 水利水电工程项目施工管理 > 1F420050 水利工程项目施工质量管理 >
质量缺陷备案表由（）组织填写。
A.施工单位
B.监理单位
C.设计单位
D.项目法人
正确答案：B,
第28题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1F420000 水利水电工程项目施工管理 > 1F420050 水利工程项目施工质量管理 >
根据《建设工程质量管理条例》，未经（）签字，建设单位可不拨付工程款。
A.监理员
B.监理工程师
C.总监理工程师.
D.质量监督机构
正确答案：C,
第29题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1F420000 水利水电工程项目施工管理 > 1F420050 水利工程项目施工质量管理 >
项目法人(建设单位)质量管理的一个重要基础工作是（）。
A.完善合同条款
B.合同管理
C.加强施工现场管理
D.委托监理全面负责
正确答案：A,
经典资料，WORD文档，可编辑修改，欢迎下载交流。
第30题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1F420000 水利水电工程项目施工管
理 > 1F420050 水利工程项目施工质量管理 >
根据《建设工程质量管理条例》，未经（）签字，施工单位不得进行下一道工序的施工。
A.监理员
B.监理工程师
C.总监理工程师
D.质量监督机构
正确答案：B,
第31题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1F420000 水利水电工程项目施工管
理 > 1F420050 水利工程项目施工质量管理 >
( )在工程开工前，应按规定向水利工程质量监督机构办理工程质量监督
A.施工单位
B.监理单位
C.项目法人(建设单位）
D.主管部门
正确答案：C,
第32题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1F420000 水利水电工程项目施工管
理 > 1F420050 水利工程项目施工质量管理 >
根据《水利工程质量监督管理规定》，水利工程建设项目质量监督的方式以( )为主。
A.旁站
B.抽查
C.平行检测
D.询问
正确答案：B,
第33题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1F420000 水利水电工程项目施工管
理 > 1F420050 水利工程项目施工质量管理 >
施工单位从事建设工程的施工，必须拥有（）。
经典资料，WORD文档，可编辑修改，欢迎下载交流。
A.质量认证证书
B.资质证和安全生产许可证
C.资质证
D.安全生产许可证
正确答案：B,
第34题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1F420000 水利水电工程项目施工管理 > 1F420050 水利工程项目施工质量管理 >
建筑业企业资质等级序列不包括（）。
A.总承包
B.专业承包
C.专业分包
D.劳务分包
正确答案：C,
第35题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1F420000 水利水电工程项目施工管理 > 1F420050 水利工程项目施工质量管理 >
获得施工总承包资质的企业，可以将（）分包其他企业。
A.主体工程
B.非主体工程
C.劳务作业
D.非主体工程或者劳务作业
正确答案：D,
第36题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1F420000 水利水电工程项目施工管理 > 1F420050 水利工程项目施工质量管理 >
获得专业承包资质的企业，可以将（）分包其他企业。
A.主体工程
B.非主体工程
C.劳务作业
D.非主体工程或者劳务作业
正确答案：C,
第37题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1F420000 水利水电工程项目施工管理 > 1F420050 水利工程项目施工质量管理 >
施工单位承担水利工程施工任务必须按其（）。
A.资质等级及业务范围
B.注册资金
C.资质等级
D.技术力量
经典资料，WORD文档，可编辑修改，欢迎下载交流。
正确答案：A,
第38题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1F420000 水利水电工程项目施工管理 > 1F420050 水利工程项目施工质量管理 >
施工单位不得将其承接的水利建设项目的（）进行转包。
A.主体工程
B.非主体工程
C.劳务作业
D.非主体工程或者劳务作业
正确答案：A,
第39题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1F420000 水利水电工程项目施工管理 > 1F420050 水利工程项目施工质量管理 >
分包单位必须对其分包工程的施工质量向（）负责。
A.质量监督机构
B.项目法人
C.监理单位
D.总包单位
正确答案：D,
第40题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1F420000 水利水电工程项目施工管理 > 1F420050 水利工程项目施工质量管理 >
根据《水利工程质量管理规定》，施工单位必须接受水利工程质量监督单位对其进行监督检査的是（）。
A.施工资质等级
B.质量保证体系
C.施工资质等级以及质量保证体系
D.安全生产
正确答案：C,
第41题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1F420000 水利水电工程项目施工管理 > 1F420050 水利工程项目施工质量管理 >
施工单位应就竣工工程向（）提交完整的技术档案、试验成果及有关资料。
A.质量监督机构
B.主管部门
C.项目法人(建设单位）
D.城建档案馆
经典资料，WORD文档，可编辑修改，欢迎下载交流。
正确答案：C,
第42题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1F420000 水利水电工程项目施工管理 > 1F420050 水利工程项目施工质量管理 >
建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时，应当向建设单位出具
（）。
A.施工许可证
B.施工合同
C.质量保修书
D.项目经理证书
正确答案：C,
第43题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1F420000 水利水电工程项目施工管理 > 1F420050 水利工程项目施工质量管理 >
应承担建筑材料和工程设备的质量相应责任的是（）。
A.施工单位
B.建设单位
C.监理单位
D.采购单位
正确答案：D,
第35题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1F420000 水利水电工程项目施工管理 > 1F420040 水利水电工程合同管理 >
根据《水利水电工程标准施工招标文件》，安排监理人及时进点实施监理系( )的主要义务和责任。
A.质量监督机构
B.监察机构
C.发包人
D.相关水行政主管部门
正确答案：C,
第36题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1F420000 水利水电工程项目施工管理 > 1F420040 水利水电工程合同管理 >
根据《水利水电工程标准施工招标文件》，提交履约担保证件系（）的主要义务和责任。
A.质量监督机构
B.承包人
C.发包人
D.相关水行政主管部门
正确答案：B,
第37题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1F420000 水利水电工程项目施工管理 > 1F420040 水利水电工程合同管理 >
根据《水利水电工程标准施工招标文件》，除专用合同条款另有规定外，工程险、第三者责任险和承包人人员的人身意外伤害险以及施工设备险均由（）投保。
经典资料，WORD文档，可编辑修改，欢迎下载交流。
A.发包人
B.承包人
C.监理人
D.质量监督机构
正确答案：B,
第38题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1F420000 水利水电工程项目施工管
理 > 1F420040 水利水电工程合同管理 >
根据《水利水电工程标准施工招标文件》，承包人应按国家有关规定文明施工，并应在（）的统一管理和监督下进行。
A.发包人
B.承包人
C.监察机构
D.质量监督机构
正确答案：A,
第39题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1F420000 水利水电工程项目施工管
理 > 1F420040 水利水电工程合同管理 >
根据《水利水电工程标准施工招标文件》，工程未移交发包人前，应由（）负责照管和维护。
A.发包人
B.承包人
C.监理人
D.质量监督机构
正确答案：B,
第40题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1F420000 水利水电工程项目施工管
理 > 1F420040 水利水电工程合同管理 >
根据《水利水电工程标准施工招标文件》，工程移交发包人后，保修期内的缺陷修复工作应由（）承担。
A.发包人
B.承包人
C.监理人
D.质量监督机构
正确答案：B,
第41题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1F420000 水利水电工程项目施工管
理 > 1F420040 水利水电工程合同管理 >
根据《水利水电工程标准施工招标文件》，施工总进度计划应由（）编制并报送监理人审批。
A.发包人
B.承包人
C.设计单位
D.质量监督机构
正确答案：B,
第42题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1F420000 水利水电工程项目施工管
理 > 1F420040 水利水电工程合同管理 >
根据《水利水电工程标准施工招标文件》，监理人未按合同规定的期限发出开工通知，承包人有权提出延长工期的要求，由此增加的费用和工期延误责任由（）承担。
A.发包人
B.承包人
C.设计单位
D.监理人
正确答案：A,
经典资料，WORD文档，可编辑修改，欢迎下载交流。
第43题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1F420000 水利水电工程项目施工管
理 > 1F420040 水利水电工程合同管理 >
根据《水利水电工程标准施工招标文件》，由于不可抗力的自然或社佘因素引起的暂停施工应属于（）的责任。
A.发包人
B.承包人
C.设计单位
D.监理人
正确答案：A,
第44题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1F420000 水利水电工程项目施工管
理 > 1F420040 水利水电工程合同管理 >
根据《水利水电工程标准施工招标文件》，监理人认为有必要时，可向承包人发布暂停工程或部分工程施工的指示，承包人应按指示的要求立即暂停施工，在暂停施工期间工程应由（）负责保护。
A.发包人
B.承包人
C.设计单位
D.监理人
正确答案：B,
第45题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1F420000 水利水电工程项目施工管
理 > 1F420040 水利水电工程合同管理 >
根据《水利水电工程标准施工招标文件》，由于发包人责任引起的工期延误事件发生后，若发包人要求承包人修订的进度计划仍应保证工程按期完工，则由于采取赶工措施所增加的费用应由（）承担。
A.发包人
B.承包人
C.设计单位
D.监理人
正确答案：A,
第46题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1F420000 水利水电工程项目施工管
理 > 1F420040 水利水电工程合同管理 >
某泵站工程由于征地工作未完成导致工期延误且时间较长，尽管承包人采取了赶工措施仍无法实现按期完工。根据《水利水电工程标准施工招标文件》，上述的赶工费用应由
（）承担。
A.发包人
B.承包人
C.设计单位
D.监理人
正确答案：A,
第47题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1F420000 水利水电工程项目施工管
理 > 1F420040 水利水电工程合同管理 >
根据《水利水电工程标准施工招标文件》，若监理人对以往的检验结果有疑问时，可以指示承包人重新检验。若重新检验结果证明这些材料和工程设备不符合合同要求，则重新检验的费用和工期延误责任应由（）承担。
A.承包人
B.监理人
C.发包人
D.材料和设备的供应商
经典资料，WORD文档，可编辑修改，欢迎下载交流。
正确答案：A,
第48题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1F420000 水利水电工程项目施工管
理 > 1F420040 水利水电工程合同管理 >
根据《水利水电工程标准施工招标文件》，若监理人要求承包人对某项材料和工程设备的检査和检验在合同中未作规定，监理人可以指示承包人增加额外检验，由此发生的额外检验的费用和工期延误责任应由（）承担。
A.发包人
B.承包人
C.监理人
D.质量监督机构
正确答案：A,
第49题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1F420000 水利水电工程项目施工管
理 > 1F420040 水利水电工程合同管理 >
根据《水利水电工程标准施工招标文件》，监理人在质量检查和检验过程中若需抽样试验，可以使用承包人的试验设备，由此产生的费用应由（）承担。
A.发包人
B.监理人
C.承包人
D.质量监督机构
正确答案：C,
第50题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1F420000 水利水电工程项目施工管
理 > 1F420040 水利水电工程合同管理 >
某大型水利水电工程施工过程中，承包人未通知监理机构及有关方面人员到现场验收，即将隐蔽部位覆盖，事后监理机构指示承包人采用钻孔探测进行检验，发现检査结果不合格，由此增加的费用应由（）承担。
A.发包人
B.监理人
C.承包人
D.分包商
正确答案：C,
第51题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1F420000 水利水电工程项目施工管
理 > 1F420040 水利水电工程合同管理 >
某大型泵站施工需进行一段河流改道作为其引渠，其相关资料如表1F420040-5 所示，则最终发包人应向承包人支付的该段河流改道土方开挖的价款应为（）万元。
A. 73
B. 72
C. 70
D. 69
正确答案：D,
第52题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1F420000 水利水电工程项目施工管
理 > 1F420040 水利水电工程合同管理 >
某大型泵站工程进行主泵房底板土方开挖，因工程施工需要监理人签发了设计修改图，但不属于变更范畴，其相关资料如表1F420040-6所示，则最终发包人应向承包人支付的主泵经典资料，WORD文档，可编辑修改，欢迎下载交流。
房底板土方开挖的价款应为（）万元。
A. 112
B. 108
C. 110
D. 220
正确答案：C,
第53题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1F420000 水利水电工程项目施工管理 > 1F420040 水利水电工程合同管理 >
根据《水利水电工程标准施工招标文件》，除合同另有规定外，承包人对土料场或砂砾料场进行复核和复勘的费用以及取样试验的所需费用（）。
A.应包括在各开挖项目的单价中
B.应单独计量结算
C.若超过5000元，则应单独计量结箅
D.若少于3000元，则应包括在各开挖项百的单价中
正确答案：A,
第54题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1F420000 水利水电工程项目施工管理 > 1F420040 水利水电工程合同管理 >
某工程进行地下洞室开挖，其相关资料如表1F420040-7所示，则最终发包人应向承包人支付的地下洞室开挖的价款应为（）万元。
A. 62.2
B. 62
C. 58.2
D. 58
正确答案：D,
第55题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1F420000 水利水电工程项目施工管理 > 1F420040 水利水电工程合同管理 >
根据《水利水电工程标准施工招标文件》，地下洞室开挖中所需的照明和通风等费用（）。
A.应包括在各地下开挖工程项目的单价中
B.应单独计量结算
C.若超过5000元，则应单独计量结算
D.若少于3000元，则应包括在各开挖项目的单价中
正确答案：A,
第56题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1F420000 水利水电工程项目施工管理 > 1F420040 水利水电工程合同管理 >
经典资料，WORD文档，可编辑修改，欢迎下载交流。
某大型水闸下游海漫护坡工程中，土工膜的单价及各阶段的工程量如表1F420040-8 所示，则计算时发包人应支付给承包人的价款应为（）元。
A. 960
B. 900
C. 780
D. 840
正确答案：C,
第57题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1F420000 水利水电工程项目施工管
理 > 1F420040 水利水电工程合同管理 >
根据《水利水电工程标准施工招标文件》，第一次预付款应在协议书签订后( )内，由承包人向发包人提交了经发包人认可的工程预付款保函，并经监理人出具付款证书报送发包人批准后予以支付。
A. 7 天
B. 10 天
C. 14 天
D. 21 天
正确答案：D,
第58题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1F420000 水利水电工程项目施工管
理 > 1F420040 水利水电工程合同管理 >
根据《水利水电工程标准施工招标文件》，发包人收到监理人签证的月进度付款证书并审批后支付给承包人，支付时间不应超过监理人收到月进度付款申请单后（）。
A. 7 天
B. 14 天
C. 21 天
D. 28 天
正确答案：D,
第59题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1F420000 水利水电工程项目施工管
理 > 1F420040 水利水电工程合同管理 >
某水利工程在施工过程中，根据监理单位的书面指示，施工单位进行了跨河公路桥基础破碎岩石开挖，但公路桥报价清单中无此项内容。主体工程报价清单中有以下单价：
(1)混凝土坝Ⅰ: 砂卵石、岩石地基开挖 70元/m3 Ⅱ : 基础处理 80元/m3
(2)土石坝Ⅲ：砂卵石、岩石地基开挖 50元/m3Ⅳ：基础处理 60元/m3
若该变更中涉及需要调整合同价格，则根据《水利水电工程标准施工招标文件》的变更原则宜采用的单价为（）。
A. 70元/m3
B. 80元/m3
C. 50元/m3
D. 60元/m3
正确答案：A,
第60题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1F420000 水利水电工程项目施工管
理 > 1F420040 水利水电工程合同管理 >
根据《水利水电工程标准施工招标文件》，承包人受其自身施工设备和施工能力的限制，要求对原设计进行变更或要求延长工期，这类变更增加的费用和工期延误责任应由
（）承担。
经典资料，WORD文档，可编辑修改，欢迎下载交流。
A.发包人
B.设计人
C.承包人
D.监理人
正确答案：C,
第61题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1F420000 水利水电工程项目施工管理 > 1F420040 水利水电工程合同管理 >
根据《水利水电工程标准施工招标文件》，施工临时占地由（）提供。
A.发包人
B.承包人
C.地方政府
D.另由合同约定
正确答案：A,
第62题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1F420000 水利水电工程项目施工管理 > 1F420040 水利水电工程合同管理 >
根据《水利水电工程标准施工招标文件》，承包人为临时工程设计及施工需要进行的补充地质勘探，其费用由（）承担。
A.发包人
B.承包人
C.勘察设计单位
D.监理人根据情况确定
正确答案：B,
第63题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1F420000 水利水电工程项目施工管理 > 1F420040 水利水电工程合同管理 >
根据《水利水电工程标准施工招标文件》，关于暂估价正确的说法有（）。
A.必须招标
B.由招标人组织招标
C.由承包人组织招标
D.实质上是招分包商
正确答案：D,
第64题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1F420000 水利水电工程项目施工管理 > 1F420040 水利水电工程合同管理 >
根据《水利水电工程标准施工招标文件》，履约担保的退还时间为（）。
A.缺陷责任期满后30天
B.缺陷责任期满后28天
C.合同工程完工证书颁发后30天
D.合同工程完工证书颁发后28天
正确答案：D,
第65题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1F420000 水利水电工程项目施工管理 > 1F420040 水利水电工程合同管理 >
根据《水利水电工程标准施工招标文件》，质量保证金总额一般为签约合同价的（）。
A. 5%
B. 5%?10%
C. 10%
D. 20%
正确答案：A,
第66题 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:1F420000 水利水电工程项目施工管理 > 1F420040 水利水电工程合同管理 >
工程预付款保函的提交时间为（）
A.第一次付预付款的同时
B.第二次付预付款的同时
C.最后一次付预付款的同时
D.签订合同时
正确答案：A,
经典资料，WORD文档，可编辑修改，欢迎下载交流。
2017年二级建造师施工管理真题及答案解析 一、单项选择题(共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1.对施工方而言，建设工程项目管理的“费用目标”是指项目的()。 A.投资目标 B.成本目标 C.财务目标 D.经营目标 【答案】B 【考点】建设工程项目管理的概念 【来源】2Z101011 建设工程项目管理的类型 【解析】“自项目开始至项目完成”指的是项目的实施期;“项目策划”指的是项目实施的策划(它区别于项目决策期的策划)，即项目目标控制前的一系列筹划和准备工作;“费用目标”对业主而言是投资目标，对施工方而言是成本目标。 2.甲企业为某工程项目的施工总承包方，乙企业为甲企业依法选定的分包方，丙企业为业主依法选定的专业分包方。则关于甲、乙、丙企业在施工及管理中关系的说法，正确的是()。 A.甲企业只负责完成自己承担的施工任务 B.丙企业只听从业主的指令 C.丙企业只听从乙企业的指令 D.甲企业负责组织和管理乙企业与丙企业的施工 【答案】D 【考点】施工总承包方的管理任务 【来源】2Z101012 施工项目管理的目标和任务 【解析】施工总承包方是工程施工的总执行者和总组织者，它除了完成自己承担的施工任务以外，还负责组织和指挥它自行分包的分包施工单位和业主指定的分包施工单位的施工。
3.某施工项目技术负责人从项目技术部提出的两个土方开挖反感中选定了拟实施的反感， 并要求技术部队该反感进行深化。该项目技术负责人在施工管理中履行的管理职能是 ()。 A.检查 B.执行 C.决策 D.计划 【答案】C 【考点】施工管理的管理职能分工 【来源】2Z101024 施工管理的管理职能分工 【解析】管理职能的含义： (1)提出问题——通过进度计划值和实际值的比较，发现进度推迟了; (2)筹划——加快进度有多重可能的方案，如改一班工作制为两班工作制，增加夜班作业，增加施工设备或改变施工方法，针对这几个方案进行比较; (3)决策——从上述几个可能的反感中选择一个将被执行的反感，如增加夜班作业; (4)执行——落实夜班施工的条件，组织夜班施工; (5)检查——检查增加夜班施工的决策有否被执行，如已执行，则检查执行的效果如何。 4、某项目部根据项目特点制定了投资控制、进度控制、合同管理、付款和设计变更等工作流程，这些工作流程组织属于() A.物质流程组织 B.管理工程流程组织 C.信息处理工程流程组织 D.施工工作流程组织 答案：B 考点：施工管理的工作流程组织 解析：工程流程组织包括：
本文从网络收集而来，上传到平台为了帮到更多的人，如果您需要使用本文档，请点击下载，另外祝您生活愉快，工作顺利，万事如意！ 2019年一级建造师工程管理考试真题及答案
一、单项选择题 1．根据国际设施管理协会的界定，下列设施管理的内容中，属于物业运行管理的是（）。 A．财务管理 B．空间管理 C．用户管理 D．维修管理 答案：D 2．关于《项目管理知识体系指南（PMBOK指南）》中项目集和项目组合的说法，正确的是（）。 A．项目组合的管理包括识别、排序、管理和控制项目等
B．项目组合中的项目一定彼此依赖或有直接关系 C．项目集指的是为有效管理实现战略业务目而组合在一起的项目D．项目集中不包括各单个项目范围之外的相关工作 答案：A 3．关于施工方项目管理的说法，正确的是（）。 A．可以采用工程施工总承包管理模式 B．项目的整体利益和施工方本身的利益是对立关系 C．施工方项目管理工作涉及项目实施阶段的全过程 D．施工方项目管理的目标应根据其生产和经营的情况确定 答案：C 4．关于项目结构分析的说法，正确的是（）。 A．同一个建设工程项目只有一个项目结构的分解方法 B．居住建筑开发项目可根据建设的时间对项目结构进行逐层分解C．群体项目最多可进行到第二层次的分解 D．单体工程不应再进行项目结构分解 答案：B 5．下列项目策划的工作内容中属于项目决策阶段合同策划的是（）。A．项目管理委托的合同结构方案 B．方案设计竞赛的组织 C．实施期合同结构总体方案 D．项目物资来购的合同结构方案 答案：C
6．下列项目策划的工作内容中，属于项目实施管理策划的是（） A．项目实施期管理总体方案 B．生产运营期设施管理总体方案 C．生产运营期经营管理总体方案 D．项目风险管理与工程保险方案 答案: D 7．施工总承包管理模式与施工总承包模式相比在合同价方面的特点是（）A．合同总价可以一次确定 B．分包合同价对业主相对透明 C．不利于业主节约投资 D．确定建设项目合同总额的依椐不足 答案：B 8．结合项目的施工组织设计及自然地理条件,降低材料的库存成本和运输成本,属于成本管理的（）措施 A．组织 B．经济 C．技术 D．合同 答案：C 9．下列质量管理体系程序性文件中，可视企业质量控制需要而制定，不作统一规定的是（）。 A．内部审核程序
2017年四川省二级建造师管理试题 一、单项选择题（共20 题，每题 3 分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意） 1、工作载荷和固定设备的地脚螺栓预紧力均匀传递给基础，关于垫铁设置叙述正确的有（）。 A.接缝两侧各安放一组垫铁 B.相邻两垫铁组间的距离宜为600～1000mm C.每组垫铁的数量不宜超过5块 D.每个地脚螺栓旁至少应有一组垫铁 E.垫铁的厚度不宜小于3mm 答案ACD参见教材P37 2、机电工程注册建造师执业的电力工程包括 ()等工程。 A．核电工程B．风电工程 C．送变电工程D．水电工程 E．火电工程 答案ABCE参见教材参见教材P317 3、临时用电安全管理内容包括（）。 A.临时用电施工组织设计由电气技术人员编制 B.施工单位协助业主向当地电业部门申请用电方案 C.临时用电施工组织设计由项目部技术负责人审核，经监理部门批准后实施 D.临时用电工程必须由持证电工施工 E.临时用电工程应定期检查，施工现场每月一次，基层公司每季一次 答案ABDE参见教材P283 4、橡胶衬里施工中粘贴胶板的下列做法，错误的是（）。 A.立式设备先衬底部 B.设备连接管口应使接缝顺着介质流动方向 C.卧式设备及大口径管道先衬下半部，后衬上半部 D.一块胶板全部粘贴完毕，开始压滚筒固定胶板 答案C参见教材P89 5、常用于制造中低参数汽轮机的低压缸和隔板的铸铁是（）。 A.白口铸铁 B.麻口铸铁 C.灰口铸铁 D.可锻铸铁 答案C参见教材P2 6、耐火材料的质量证明资料不包括（）。 A.材料代用证明 B.实验室复检报告
C.泥桨的配置记录 D.耐火材料的成分及配比资料 答案D参见教材P98 7、水冷壁的主要作用有（）。 A.吸收炉膛内的高温辐射热量以加热工质 B.使烟气得到冷却 C.可以保护炉墙 D.保证蒸汽品质 E.比采用对流管束节省钢材 答案ABCE参见教材P67 静置设备 8、特种设备出厂时，应当附有（）等文件。 A.营业执照 B.安全技术规范要求的设计文件 C.产品质量合格证明 D.安装及使用维修说明 E.监督检验证明 答案BCDE参见教材P292 9、利用报警系统和门禁系统的设备，可以实现（）巡更。 A.无线式 B.分线式 C.离线式 D.在线式 答案D参见教材P125 10、风管穿过需要封闭的防火防爆楼板或墙体时，应设钢板厚度不小于（）的预埋管或防护套管，风管与套管之间应采用不燃柔性材料密封。 A.1.0mm B.1.2mm C.1.4mm D.1.6mm 答案D参见教材P121 11、电梯电缆导体对地之间的绝缘电阻必须大于（）。 A.100Ω/V B.200Ω/V C.500Ω/V D.1000Ω/V 答案D参见教材P144 12、高层建筑的雨水管一般要用（）。 A.给水铸铁管 B.排水铸铁管
内部真题资料，考试必过，答案附后
A.宜米用l~3级的新石灰 B.可直接使用磨细生石灰 C.块灰应在使用前2?3d完成消解 D.消解石灰粒径不得大于20mm 答案：D 8关于改性沥青混合料施工摊铺和压实温度的说法，正确的是（）. A.初始碾压温度不低于140 C,碾压终了的表面温度不低于90 C B.摊铺温度不低于150 C,初始碾压温度不低于140C € ?初始碾压温度不低于150 C，碾压终了的表面温度不低于80 C D.摊铺温度不低于160 C,碾压终了的表面温度不低于90C 答案：D 9 ?用于沥青路面压实度检测的方法是（）? A.钻芯法 B.环刀法 C.灌砂法 D.灌水法答案：A 10.桥上行车路面至主桥跨结构最下缘之间的距离为 （）. A.桥梁高度 B.建筑高度 C.净矢高 D.计算矢高答案：B 11.采用土压平衡盾构施工隧道工程时，可以、碱小开挖面处地表隆起的措施是（）. A.增加土舱压力 B.碱少排土量 C.改良泥土的塑流性 D.增大盾构总推力答案：C 12.下列喷锚暗挖法掘进方式中，结构防水效果差的是（）. A.正台阶法 B.侧洞法 C.中隔壁法 D.单侧壁导坑法 答案：B 解析：见教材第139页表格. 10.给水排水厂站中，通常采用无粘结预应力筋、曲面异型大模板的构筑物是（）. A.矩形水池 B.圆形蓄水池 C.圆柱形消化池 D.卵形消化池 答案：D 解析：PI42 14.原水水质较好时，城镇给水处理应采用的工艺流程为（）. A.原水一筛网隔滤或消毒
B.原水一接确过滤一消毒 C.原水一沉淀一过滤 D.原水一调蓄预沉一澄清 答案：A 解析：混凝一一沉淀一一澄清一一过滤一一消毒是常规工艺流程. 15?施工速度快、成本较低的不开槽管道施工方法是（）. A.盾构法 B.夯管法 C.定向钻法 D.浅埋暗挖法 答案：B 16.直埋蒸汽管道必须设置（）. A.欣敌管 B.排污管 C.排潮管 D.检漏管 答案：A 17.燃气管道试验采用肥皂水对管道接口进行检查的试验是（）. A.气压试验 B.水压试验 C.严密性试验 D.管道通球扫线 答案：A 18.生活垃圾填埋场应设在（）. A.春季主导风向的上风向 B.春季主导风向的下风向 C.夏季主导风向的上风向 D.夏季主导风向的下风向 答案：D 19.关于园林给水管网干管布置的说法，错误的是（）. A.宜靠近主要供水点 B.应尽量埋设于园路下 C.应尽量埋设于绿地下 D.宜随地形起伏敷设 答案：B 解析：P227 20.园林中最常用、最经济的排水方式是（）. A.地面排水 B.明沟排水 C.暗沟排水 D.管道排水 答案：A 多项选择题 兰、多项选择题（共10题，每题2分.每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有项.错1个错
二级建造师施工管理考试试题及答案
二级建造师施工管理考试试题及答案 1.按级配原则构成的沥青混合料中，具有内摩擦角较高，黏聚力也较高的结构组成是() A骨架一密实结构 B.骨架一空隙结构 C.骨架一悬浮结构 D.密实一悬浮结构 【答案】A P4 2．改性沥青混合料所具有的优点中，说法键误的是()。 A．较长的使用寿命 B．较高的耐磨耗能力 C．较大抗弯拉能力 D．良好的低温抗开裂能力 【答案】C P6 (1)改性沥青混合料是指掺加橡胶、树脂、高分子聚合物、磨细的橡胶粉或其它填料等外加剂(改性剂) ，使沥青或沥青混合料的性能得以改进制成的沥青混合料。
(2) 改性沥青混合料与AC 型沥青混合料相比具有较高的高温抗车辙能力，良好的低温抗开裂能力，较高的耐磨耗能力和较长的使用寿命。 3．商品混凝土的( )应满足混凝土的凝结速度和浇筑速度的要求。 A．配合比 B．运输能力 C．坍落度 D．粗骨料 【答案】B P31 混凝土的运输能力应满足混凝土凝结速度和浇筑速度的要求，使浇筑工作不间断。 4．在安装墩、台模板时，其底部应与基础预埋件或钢筋连接牢固，上部应采用( )固定。 A．剪刀撑 B．木方 C．点焊 D．拉杆 【答案】D P33
安装墩、台模板时，其底部应与基础预埋件连接牢固，上部应采用拉杆固定。 5．关于套箱围堰施工技术要求的说法，错误的是( )。 A．可用木板、钢板或钢丝网水泥制作箱体 B．箱体可制成整体式或装配式 C．在箱体壁四周应留射水通道 D．箱体内应设木、钢支撑 【答案】C P43
6．关于涵洞两侧回填施工中的做法，错误的是( )。 A．涵洞两侧同时回填，两侧对称进行，高差不大于300mm B．填方中使用渣土、工业废渣等，需经过试验确认可靠 C．在涵洞靠近防水层部位可填含有少量碎石的细粒土 D．现浇钢筋混凝土涵洞，其胸腔回填土在混凝土强度达到设计强度70%后进行 【答案】B P52 7．在基坑放坡开挖时，下列做法错误的是( )。 A．坡面设置土钉 B．坡顶1．5m范围内堆放应急土袋 C．坡面挂网喷射混凝土 D．土工织物覆盖坡面
一级建造师施工管理重点631人阅读 本人经过多方搜集结合课本整理而成。希望可以帮助到你 第一章 施工管理 ◆ 施工管理分为 项目管理 、 组织论 、 风险管理 、 建设工程监理 和施 工企业管理 五个学科。 ◆ 组织论 是管理学的 母学科 ， 动态控制原理 是项目目标控制的 基本方法论 。 ◆ 项目管理的 核心任务 是项目的 目标控制 。 ◆ 建设工程项目管理的内涵是：自 项目开始至项目完成（实施期） ，通过 项目策划和项目控制 ，以使项目的 费用 目标（对业主而言是投资目标，对施工方而言是成本目标，设计和监理也是投资目标） 、进度目标和质量目标 得以实现。 ◆ 项目 决策期 管理工作的主要任务是 确定项目的定义
而项目 实施期 管理的主要任务是通过管理使项目的 目标得 以实现 。 ◆ 由于参与单位的 工作性质 、 工作任务 和 利益 不同，因此形成了不同类型的项目管理， 业主方 是项目生产过程的 总集成者 ，也是 总组织者 ，所以业主方的项目管理是管理的 核心 。 ◆ 按工作性质和组织特征可以将项目管理划分为： 业主方（投资、开发、咨询、监理） 、设计方、施工方（施工 总承包方、施工总承包管理方、分包施工方） 、供货方、建设项目工程总承包方（ E P C ，集设计、施工、采购于 一身） 的项目管理。 ◆ 业主方项目管理的目标包括项目的 投资目标 （项目的总投资目标） 、 进度目标 （项目动用的时间目标，也即交 付使用的时间目标）和 质量目标 （不仅包括施工质量，还包括设计质量、材料质量、设备质量、和影响项目运行或运营的环境质量等） 。 ◆ 项目的 投资目标
2013年一级建造师《市政工程管理与实务》真题及答案(绝对完整) 一、单项选择题(共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1、关于降噪排水路面的说法，正确的是(B)。 A.磨耗层采用SMA 混合料; B.上面层采用OGFC 沥青混合料; C.中面层采用尖端级配沥青混合料; D.地面层采用监督级配混合料; 【P9】图及解释。 2、城市道路工程施工与质量验收规程中规定，热板沥青混合料路面应待摊铺层自然降温至表面温度对于(C)后，方可开放交通。 A.70°C; B.60°C; C.50°C; D.65°C ; 【P393】热拌沥青混合料路面应待摊铺层自然降温至表面温度低于50℃后，方可开放交通。 3、下列膨胀土路基的处理方法中，错误的是(C) A.采用灰土桩对路基进行加固; B.用堆载预压对路基进行加固; C.在路基中设透水层; D.采用不透水的面层结构; 【P18】膨胀土路基可采取的措施包括用灰土桩加固和改良;也可用开挖换填、堆载预压对路基进行加固。同时应采取措施做好路基的防水和保湿，如设置排水沟，采用不透水的面层结构，在路基中设不透水层; 4、用于基坑边坡支护的喷射混凝土的主要外加剂是(D)。 A.膨胀剂; B.引气剂; C.防水剂; D.速凝剂;
【P56】常用的外加剂有减水剂、早强剂、缓凝剂、引气剂、防冻剂、膨胀剂、防水剂、混凝土泵送剂、喷射混凝土用的速凝剂等。 5、预应力混凝土连续梁合龙宜在一天中气温(C)时进行 A.最高; B.较高; C.最低; D.较高。 【P69】合龙宜在一天中气温最低时进行。 6、场地地面空旷，地质条件好，周围无需保护的建筑物时，应优先采用的基坑施工方法是(A)。 A.放坡开挖; B.钢板桩支护; C.钻孔灌注桩支护; D.地下连续墙支护; 7、城市轨道交通地面正线宜采用(D)。 A.长枕式整体道床; B.短枕式整体道床; C.长枕碎石道床; D.混凝土枕碎石道床; 【P98】地面正线宜采用混凝土枕碎石道床，基底坚实、稳定，排水良好的地面车站地段可采用整体道床。 8、对供热水力系统管网的阻力和压差等加以调节和控制，以满足管网系统按预订要求正常和高效运行的阀门是(C)。 A.安全阀; B.减压阀; C.平衡阀; D.疏水阀; 【P190】平衡阀对供热水力系统管网的阻力和压差等参数加以调节和控制，以满足管网系统按预定要求正常和高效运行。分静态和动态两类，动态又分自力式流量控制阀和自力式压差控制阀。
2011年项目管理真题及答案 一、单选题 1．建设工程管理的核心任务是（）。 A. 目标控制 B. 提高建设项目生命周期价值 C. 实现业主的建设目标和为工程的建设增值 D. 为工程的建设和使用增值 2．作为工程项目建设的参与方之一，供货方的项目管理工作主要是在（）进行。A．设计阶段 B．施工阶段 C．保修阶段 D．动用前准备阶段 3．按照国际工程的惯例，当建设工程采用指定分包时，（）应对分包工程的工期目标和质量目标负责。 A.业主方 B.监理方 C.施工总承包方 D.劳务分包方 4．下列组织工具中，能够反映组成项目所有工作任务的是（）。 A.项目结构图 B.工作任务分工表 C.合同结构图 D.工作流程图 5．关于编制项目管理任务分工表的说法，正确的是（）。 A. 业主方应对项目各参与方给予统一指导和管理 B. 首先应对项目实施各阶段的具体管理任务做详细分解 C. 首先要定义主管部门的工作任务 D. 同一类别的项目可以集中编制通用的分工表
6．建设工程项目实施阶段策划的主要任务是（）。 A. 定义项目开发或减少的任务 B. 确定如何组织该项目的开发或建设 C. 确定建设项目的进度目标 D. 编制项目投资总体规划 7．在国际上，民用建筑项目工程总承包的招标多数采用（）描述的方式。A. 项目构造 B. 项目功能 C. 项目结构 D. 项目价值 8．我国建设工程的业主方选择设计方案和设计单位的主要方式是（）。 A. 设计竞赛 B. 设计招标 C. 直接委托 D. 设计竞赛与设计招标结合 9．运用动态控制原理控制建设工程项目进度时，第一步工作是（）。 A. 收集工程进度实际值 B. 进行进度目标的调整 C. 进行工程进度的计划值和实际值的比较 D. 进行项目目标分解，确定目标控制的计划值 10．已知某施工项目的计划数据资料如下表所示，则第3周的施工成本计划值是（）万元。
2018年二级建造师施工管理真题及答案（全） 一、单项选择题(共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1．EPC工程总承包方的项目管理工作涉及的阶段是() A．决策设计一施工一动用前准备 B．决策一施工一动用前准备一保修期 C．设计前的准备一设计一施工一动用前准备 D．设计前的准备一设计施工一动用前准备一保修期 参考答案：D P5 2．关于施工总承包管理方责任的说法，正确的是 A．承担施工任务并对其质量负责 B．与分包方和供货方直接签订合同 C．承担对分包方的组织和管理责任 D．负责组织和指挥总承包单位的施工 参考答案：C P20 3．建设工程施工管理是多个环节组成的过程，第一个环节的工作是() A．提出问题 B．决策 C．执行 D．检查 参考答案：A P15 4．某施工企业采用矩阵组织结构模式，其横向工作部门可以是() A．合同管理部 B．计划管理部 C．财务管理部 D．项目管理部 参考答案：D P15
5．根据施工组织总设计编制程序，编制施工总进度计划前需收集相关资料和图纸、计算主要工程量、确定施工的总体部署和() A．编制资源需求计划 B．编制施工准备工作计划 C．拟订施工方案 D．计算主要技术经济指标 参考答案：C P29 6．下列建设工程项目目标动态控制的工作中，属于准备工作的是 A．收集项目目标的实际值 B．对项目目标进行分解 C．将项目目标的实际值和计划值相比较 D．对产生的偏差采取纠偏措施 参考答案：B PB 7．大型建设工程项目进度目标分解的工作有:①编制各子项目施工进度计划;②编制施工总进度计划;③编制施工总进度规划:;④编制项目各子系统进度计划。正确的目标分解过程是() A．②-③-①-④ B．②-③-④-① C．③-②-①-④ D．③-②-④-① 参考答案：D P31 8．建设工程施工方进度目标能否实现的决定性因素是( )。 A．项目经理 B．施工方案 C．信息技术 D．组织体系 参考答案：D P149
建设工程项目的组织与管理1Z201000 建设工程项目的全寿命周期包括项目的决策阶段、实施阶段和使用阶段。设施管理）项目管理++建设工程管理：工程项目全过程（工程项目全寿命）的管理。（开发管理建设工程项目管理：建设工程项目实施阶段的管理。。是为工程的建设和使用增值建设工程管理工作是一种增值服务工作，其核心任务工程建设增值：1、确保工程建设安全2、提高工程质量3、有利于投资（成本）控制4、有利于迚度控制 、满足最终用户的使用功4 3、有利于节能、有利于环保工程使用（运行）增值：1、确保工程使用安全2、有利于工程维护6 5、有利于降低工程运营成本能建设工程项目管理的内涵：自项目开始至项目完成（项目的实施阶段），通过项目策划和项目控制，以使 目标控制核心任务是项目的项目的费用目标、进度目标和质量目标得以实现。项目管理的 保修阶段动用前准决策阶段设计准备设计阶段施工阶段备阶段阶段保动竣编初编施施技编 修用工工制制步工术制期开验设可项图设可结始收目行计设计行束计性建 性研议研究书究报报告告 项目决策项目实施阶段阶段 人力资源、物质资源和知识的集成，业由于业主方是建设工程项目实施过程（生产过程）的总集成者—主方也是建设工程项目生产过程的总组织者，因此对于一个建设工程项目而言，业主方的项目管理往往是 。该项目的项目管理的核心建设项目工程总承包基本出发点：借鉴工业生产组织的经验，实现建设生产过程的组织集成化，以克服由于设计不施工①分离致使投资增加，以及克服由于设计和施工的不协调而影响建设迚度等弊病的，其核心是通过设计与施工过程的组织集成，促进设计与②交钥匙”主要意义：并不在于总价包干和“施工的紧密结合，以达到为项目建设增值的目的。建设工程项目管理的任务：三控三管一协调①质量控制②成本控制③进度控制④安全管理⑤合同管理⑥ ⑦组织与协调信息管理 系统的目标决定了系统的组织，而组织是目标能否实现的决定性因素目标实现的影响因素：组织、人的因素、方法与工具。。组织措施（最重要）、管理措施、经济措施和技术措施控制项目目标的主要措施包括组织论主要研究系统的组织结构模式、组织分工和工作流程组织、组织结构模式反映一个组织系统中各子系统之间或各元素之间的指令关系。 1、组织分工反映一个组织系统中各子系统或各元素的工作任务分工和管理职能分工。23、组织结构模式和组织分工都是一种相对静态的组织关系。工作流程组织则可反映一个组织系统中各项 工作之间的逻辑关系，是一种动态关系。物质流程组织对于建设工程项目而言，指的是项目实施任务的工作流程组织。．
一级建造师《建筑工程管理与实务》2016年真题含答案 一、单项选择题(共2题，每题1分。每题的备选项中，贿1个最符合题意 ) 1.设计使用年限为50年，处于一般环境大截面钢筋棍凝土柱，其棍凝土强度等级不应低于()。 A.C15 B.C20 C.C25 D.C30 1.【答案】C 【解析】设计使用年限为50年的构件，棍凝土强度等级不小于C25。 2.既有建筑装修时，如需改变原建筑使用功能，应取得()许可。 A.原设计单位 B.建设单位 C.监理单位 D.施工单位 2【答案】A
【解析】装修时不能自行改变原来的建筑使用功能。如若必要改变时，应该取得原设计单位的许可。 3.下列建筑结构体系中，侧向刚度最大的是()。 A.桁架结构体系 B.简体结构体系 C.框架剪力墙结构体系 D.棍台结构体系 3【答案】B 【解析】简体结构便是抵抗水平荷载最有效的结构体系。 4.下列水泥品种中，配制C60高强棍凝土宜优先选用()。 A.矿渣水泥 B.硅酸盐水泥 C.火山水泥 D.复合水泥 4【答案】B
【解析】本题考查常用水泥的选用，注意和水泥的特性结合起来学习。高强(大于C50级)棍凝土宜优先选用硅酸盐水泥，不宜使用火山灰水泥和粉煤灰水泥。 5下列混凝土掺台料中，属于非括性矿物掺和料的是()。 A.石灰石粉 B.硅灰 C.沸石粉 D.粒化高炉矿渣粉 5【答案】A 【解析】棍凝土掺台料分为括性矿物掺台料和非括性矿物掺台料。非括性矿物掺台料基本不与水泥组分起反应，如磨细石英砂石灰石硬矿渣等材料。括性矿物掺台料如粉煤灰、粒化高炉矿渣粉、硅灰、沸石粉等本身不硬化或硬化速度很慢，但能与水泥水化生成的Ca(OH)2起反应，生成具有膝凝能力的水化产物。 6.关于花自石特性的说法，错误的是()。 A.强度高 B.密度大 C.耐磨性能好 D.属碱性石材
2017年一级建造师项目管理考试真题及答案 一、单选题 1、在解决国际工程承包合同争议的时候,应该首选()方式。 A.仲裁 B. DAB C.DRB D.协商 答案：D 2、施工过程中，工程师下令暂停部分工程，而暂停的起因并非承包商违约或其他意外风险，承包商向业主提出索赔，则()。 A.工期和费用索赔均能成立 B.工期和费用索赔均不能成立 C.工期索赔成立,费用索赔不能成立 D.工期索赔不能成立,费用索赔能成立 答案：A 3、根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB 12523-2001,打桩机械在昼间施工 噪声排放限值是()dB(A)。 A.55 B.60 C.65 D.70 答案：D 4、根据《工程网络计划技术规程》JQJ/T121-2015,直接法绘制时标网络计划的下一 步工作是( )。 A.将起点节点定位在时标计划表的起始刻度线上 B.绘制标时网络计划 C.计算各工作的最早时间
D.确定各节点的位置号 答案： 5、根据《工程网络计划技术规程》JQJ/T121-2015,网络图存在的绘图错误有()。 A.编号相同的工作 B.多个七点节点 C.相同的节点编号 D.无箭尾节点的箭线 答案 A 6、某房屋建筑拆除工程施工中,发生倒塌事故,造成12 人重伤、6 人死亡,根据《企业职工伤亡事故分类标准》,该事故属于()。 A.较大事故 B.特大伤亡事故 C.重大事故 D.重大伤亡事故 答案：B 7、工程建设过程中,对施工场界范围内的污染防治属于()。 A.现场文明施工问题 B.环境保护问题 C.职业健康安全问题 D.安全生产问题 答案：C 8、关于工程变更的说法,正确的是()。 A.合同实施中,承包人应就合同范围内的业主变更先提出补偿要求 B.工程变更的索赔有效期一般为7 天,不超过14 天
2019年二级建造师施工管理真题及答案解析 一、单项选择题(共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1.关于施工总承包管理方主要特征的说法，正确的是() A.在平等条件下可通过竞标获得施工任务并参与施工 B.不能参与业主的招标和发包工作 C.对于业主选定的分包方不承担对其的组织和管理责任 D.只承担质量、进度和安全控制方面的管理任务和责任 【参考答案】A 【解析】P6 (1)如果施工总承包管理方通过投标(在平等条件下竞标)获得一部分施工任务，则它也可参与施工。 (2)一般情况下，施工总承包管理方不与分包方和供货方直接签订施工合同，这些合同都由业主方直接签订。但若施工总承包管理方应业主方的要求，协助业主参与施工的招标和发包工作，其参与的工作深度由业主方决定。业主方也可能要求施工总承包管理方负责整个施工的招标和发包工作。 (3)不论是业主方选定的分包方，还是经业主方授权由施工总承包管理方选定的分包方，施工总承包管理方都承担对其的组织和管理责任。 (4)施工总承包管理方和施工总承包方承担相同的管理任务和责任，即负责整个工程的施工安全控制、施工总进度控制、施工质量控制和施工的组织与协调等。 2.施工总承包模式下，业主甲与其指定的分包施工单位丙单独签订了合同，则关于施工总承包方乙与丙关系的说法，正的是()。 A.乙负责组织和管理丙的施工 B.乙只负责甲与丙之间的索赔工作 C.乙不参与对丙的组织管理工作 D.乙只负责对丙的结算支付，不负责组织其施工 【参考答案】A 【解析】P6
施工总承包方是工程施工的总执行者和总组织者，它除了完成自己承担的施工任务以外，还负责组织和指挥它自行分包的分包施工单位和业主指定的分包施工单位的施工(业主指定的分包施工单位有可能与业主单独签订合同，也可能与施工总承包方签约不论采用何种合同模式，施工总承包方应负责组织和管理业主指定的分包施工单位的施工，这也是国际惯例)，并为分包施工单位提供和创造必要的施工条件。 3.某建设工程项目设立了采购部、生产部、后勤保障部等部门，但在管理中采购部和生产部均可在职能范围内直接对后勤保障部下达工作指令，则该组织结构模式为（） A.职能组织结构 B.线性组织结构 C.强矩阵组织结构 D.弱矩阵组织结构 【参考答案】A 【解析】在职能组织结构中，每一个职能部门可根据它的管理职能对其直接和非直接的下属工作部门下达工作指令。在一般的工业企业中，设有人、财、物和产、供、销管理的职能部门，另有生产车间和后勤保障机构等。虽然生产车间和后勤保障机构并不一定是职能部门的直接下属部门，但是，职能管理部门可以在其管理的职能范围内对生产车间和后勤保障机构下达工作指令，这是典型的职能组织结构。参见教材P14。 4.针对建设工程项目中的深基础工程编制的施工组织设计属于() A.施工组织总设计 B.单项工程施工组织设计 C.单位工程施工组织设计 D.分部工程施工组织设计 【参考答案】D 【解析】P25 分部(分项)工程施工组织设计的内容 分部(分项)工程施工组织设计是针对某些特别重要的、技术复杂的，或采用新工
2011一级建造师工程管理全真试卷 一、单项选择题 1、施工企业委托工程工程管理咨询对工程管理的某个方面提供的咨询服务属于（）工程管理的范畴。 A．业主方 B．设计方 C．施工方 D．供货方 答案：C 解读：施工企业委托工程工程管理咨询公司对工程管理的某个方面提供的咨询服务也属于施工方工 程管理的范畴。 2、下列有关合同结构图的说法中错误的是（）。 A．合同结构图中双向箭杆表示两个单位之间有管理指令关系 B．合同结构图矩形框表示建设工程的各参与单位 C．合同结构图反映业主方和工程各参与方之间，以及工程各参与方之间的合同关系 D．合同结构图中的双向箭杆表示两个单位之间有合同关系 答案：A 解读：合同结构图中的双向箭杆表示两个单位之间有合同关系 3、下列关于施工总承包和施工总承包管理模式的说明，正确的是（）。 A．施工总承包模式如果采用费率招标，对投资控制有利 B．施工总承包管理模式，业主方招标和合同管理的工作量较小 C．施工总承包管理模式一般要等到施工图全部设计完成才能进行招标 D．施工总承包管理模式有利于压缩工期 答案：D 解读：施工总承包管理模式，业主方的招标及合同管理工作量较大；施工总承包管理单位的招标可 以不依赖完整的施工图，当完成一部分施工图就可对其进行招标。施工总承包模式中，“费率招标”实 质上是开口合同，对业主方的合同管理和投资控制十分不利。 4、在物资采购管理工作中，编制完成采购计划后进行的工作是（）。 A．进行采购合同谈判，签订采购合同
B．明确采购产品的基本要求、采购分工和有关责任 C．选择材料、设备的采购单位 D．进行市场调查，选择合格产品供应单位，建立名录 答案：D 解读：采购管理应遵循下列程序：①明确采购产品或服务的基本要求、采购分工及有关责任；②进 行采购策划，编制采购计划；③进行市场调查，选择合格的产品供应或服务单位，建立名录；④采用招 标或协商等方式实施评审工作，确定供应或服务单位；⑤签订采购合同；⑥运输、验证、移交采购产品 或服务；⑦处置不合格产品或不符合要求的服务；⑧采购资料归档。 5、在应用动态控制原理控制建设工程工程目标时，调整工程组织结构、管理职能分工属于（）措施。 A．组织 B．合同 C．经济 D．技术 答案：A 解读：组织措施，分析由于组织的原因而影响工程目标实现的问题，并采取相应的措施，如调整工 程组织结构、任务分工、管理职能分工、工作流程组织和工程管理班子人员等。 6、建筑施工企业工程经理是受企业（）委托，对工程工程施工过程全面负责的工程管理者。 A．董事会 B．股东 C．股东代表大会 D．法定代表人 答案：D 解读：建筑施工企业工程经理，是指受企业法定代表人委托对工程工程施工过程全面负责的工程管 理者，是建筑施工企业法定代表人在工程工程上的代表人。 7、建设工程工程风险可分为组织风险、经济与管理风险、工程环境和技术风险，下列风险因素中 属于组织风险的是（）。 A．承包方管理人员的能力 B．信息安全控制计划 C．引起火灾和爆炸的因素
20XX年一级建造师 《机电工程管理与实务》考点全解 一、单项选择题（每题 1 分） 第 1 题下列属于设备基础常见质量通病的是（）。 A. 混凝土强度不够 B.混凝土配比不正确 C.基础中心线偏差过大 D.基础上平面标高超差 正确答案：D, 第 2 题成套配电装置运抵现场进行开箱检查时，应检查设备和器材的型号、规格应符合（）要求，而且元件外观无机械损伤等。 A. 合同B设计 C.规定D标准 正确答案：B, 第 3 题杆塔的地下部分称为电杆基础，它的基本作用是防止杆塔因受重力、风力、（）时单向拉力而下压、上拔或倾倒。 A. xxB断线 C.人力 D.泥石流 正确答案：B, 第 4 题并列安装的阀式避雷器三相中心应在同一直线上，铭牌应位于易于 观察的（）左侧B.顶端A. C.同一侧 D.右侧 正确答案：C, 第 5 题下列属于设备基础常见质量通病的是（）
A.混凝土强度不够 B.混凝土配比不正确 C.基础中心线偏差过大 D.基础上平面标高超差 正确答案：D, 第 6 题对细长型电动机，为防止转轴变形，在保管期间应按（）要求定期盘动转子。 A. 厂家 B.用户 C行业D.国家 正确答案：A, 第7 题下列叙述正确的选项是（）。 A. 管道由管道安装件和管道附着件组成 B. 管道由管道安装件和管道支承件组成 C. 管道由管道组成件和管道安装件组成 D. 管道由管道组成件和管道支承件组成 正确答案：D, 第8 题热力管道两个补偿器之间以及每一个补偿器两侧（指远的一端）应设置（）。 A. 滑动支架 B.固定支架 C.导向支架 D.吊架 B, 正确答案： 第9 题管道膨胀节在试压前（），管道已按试验要求进行了加固。 A.已设置临时约束装置 B.已处于自然状态
2020年一级建造师《项目管理》真题及答案一、单选题 1、建设工程管理工作的核心任务是()。 A.质量管理 B安全管理 C.目标控制 D增值服务 【答案】D 2.根据《建设项目工程总承包管理规范》，项目总承包方项目管理工作涉及() A.项目決策管理、设计管理、施工管理和试运行管理 B项目设计管理、施工管理、试运行管理和项目收尾 C.项目決策管理、设计管理、施工管理、试运行管理和项目收尾 D.项目设计管理，采购管理，施工管理、试运行管理和项目收尾 【答案】D 3.关于项目管理职能分工表的说法，正确的是()。 A.业主方和项目各参与方应编制统一的项目管理职能分工表 B管理职能分工表不话用于企业管理 C.可以用管理职能分工描述书代替管理职能分工表 D.管理职能分工表可以表示项目各参与方的管理职能分工 【答案】D
4.下列工程项目決策阶段策划工作内容中，属于组织策划的是(0 A.设计项目管理组织构 B.制定项目管理工作流程 C.确定项目实施期组织总体方案 D.进行项日管理职能分工 【答案】C 5.下列工程项目策划工作中，属于实施阶段策划的是( A.顶目实施期管理总体方案策戈 B项目实施的风险策戈 C实施期合同结构总体方案策戈 D生产运期经营管理总体方案策戈 【答案】B 6.与施工总承包模式相比，施工总承包管理模式在合同价格方面的特点是( A.合同总价一次性确定，对业主投资控制有利 B施工总承包管理合同中确定总承包管理费和建安工程造价 C.所有分包工程都需要再次进行发包，不利于业主节约投资 D分包合同价对业主是透明的 【答案】D 7根据《建设工程项目管理规)项目管理实施规划应由0组织编制。 A.项目技术负责人
2020年二级建造师施工管理真题（完整版） 一、单项选择题(共70道，每题1分。每题的备选项中，只有1 个最符合题意) 1.关于建设工程项目管理的说法，正确的是()。 A.业主方是建设工程项目生产过程的总集成者，是建设工程项目生产过程的总组织者 B.建设项目工程中承包方的项目管理工作不涉及项目设计准备阶段 C.供货方项目管理的目标包括供货方的成本目标，供货的进度和质量目标 D.建设项目工程中承包方管理的目标只包括总承包方的成本目标，项目的进度和质量目标 2.项目设计准备阶段的工作包括()。 A.编制项目建议书 B.编制项目可行性研究报告 C.编制项目初步设计 D.编制项目设计任务书 3.某施工企业组织结构如下图，关于该组织结构模式特点的说法，正确的是()。 A.每一项纵向和横向交汇的工作自由一个指令源 B.当纵向和横向工作部门的指令发生矛盾时，以横向部门指令为主 C.当纵向和横向工作部门的指令发生矛盾时，由总经理进行决策
D.当纵向和横向工作部门的指令发生矛盾时，以纵向部门指令为主 4.当管理职能分工表不足以明确每个工作部门的管理职能时，还可以辅助使用()。 A.岗位责任描述书 B.工作任务分工表 C.管理职能分工描述书 D.工作任务分工描述书 5.根据《建设工程工程量清点计价规范》(GB50500-2013)，对于任一招标工程量清单项目如果因业主方变更的原因导致工程量偏差，则调整原则为()。 A.当工程量增加超过15%以上时，期增加部分的工程量单价应予 调低 B.当工程量增加超过15%以上时，期增加部分的工程量单价应予 调高 C.当工程量增加超过10%以上时，其相应部分的措施费应予调低 D.当工程量增加超过10%以上时，其相应部分的措施费应予调高 6.施工企业在投标报价时，周转性材料的消耗量应按()计算。 A.摊销量 B.一次性使用量 C.周转使用次数 D.每周转使用一次的损耗量 7.关于施工预算和施工图预算比较的说法，正确的是()。 A.施工预算既适用于建设单位，也适用于施工单位
2017一级建造师施工管理真题及答案 一、单项选择题 1、在解决国际工程承包合同争议的时候，应该首选()方式。 A.仲裁 D.协商 参考答案：D 答案解析：解决国际工程承包合同争议的主要方式有：协商，调解，仲裁，诉讼。协商是解决争议最常见也是最有效的方式，也是首选的最基本的方式。答案选D。DAB和DRB既不是调解也不是诉讼，是国际工程解决争议的特殊方式，因此BC不正确。参见教材P351。 参考233网校赵春晓模拟题试卷一，第62题。。 2、施工过程中，工程师下令暂停部分工程，而暂停的起因并非承包商违约或其他意外风险，承包商向业主提出索赔，则()。 A.工期和费用索赔均能成立 B.工期和费用索赔均不能成立 C.工期索赔成立，费用索赔不能成立 D.工期索赔不能成立，费用索赔能成立 参考答案：A
答案解析：本题考核工程暂停、终止合同的索赔。工程师有权下令暂停全部或任何部分工程，只要这种暂停命令并非承包人违约和其他意外风险造成的。承包人不仅可以得到要求工期延长的权利，而且可以就其停工损失获得合理的额外费用补偿。 3、根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2001，打桩机械在昼间施工噪声排放限值是()dB(A)。 参考答案：D 答案解析：本题是一个常规的记忆性题目，比较简单，主要考察噪声污染的防治。施工昼间排挡限值是70分贝，晚间是55分贝，因此答案为D。一定要看清题目中是问的昼间噪声排放，而不是夜间。知识点会，审题很重要。 ，第51题。 4、据《工程网络计划技术规程》JQJ/T121-2015，直接法绘制时标网络计划的第一步工作是 (A)。 A.将起点节点定位在时标计划表的起始刻度线上 B.绘制标时网络计划 C.计算各工作的最早时间 D.确定各节点的位置号
2018年一级建造师《建设工程项目管理》真题答案及解析 一、单项选择题(共70题,每题1分,每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.根据国际设施管理协会的界定，下列设施管理的内容中，属于物业运行管理的是（）。 A.财务管理 B.空间管理 C角户管理 D.维修管理 2.关于《项目管理知识体系指南( PMBOK指南)》中项目集和项目组合的说法,正确的是（）。 A.项目组合的管理包括识别、排序、管理和控制项目等 B.项目组合中的项目一定彼此依赖或有直接关系 C.项目集指的是为有效管理,实现战略业务目标而组合在一起的项目 D.项目集中不包括各单个项目范围之外的相关工作 3.关于施工方项目管理的说法,正确的是（）。 A.可以采用工程施工总承包管理模式 B.项目的整体利益和施工方本身的利益是对立关系 C.施工方项目管理工作涉及项目实施阶段的全过程 D.施工方项目管理的目标应根据其生产和经营的情况确定 4.共于项目结构分析的说法,正确的是（）。 A.同一个建设工程项目只有一个项目结构的分解方法 B.居住建筑开发项目可根据建设的时间对项目结构进行逐层分解 C.群体项目最多可进行到第二层次的分解 D.单体工程不应再进行项目结构分解 5.下列项目策划的工作内容中,属于项目决策阶段合同策划的是（）。 A.项目管理委托的合同结构方案 B.方案设计竞赛的组织 C.实施期合同结构总体方案 D.项目物资采购的合同结构方案 6.下列项目策划的工作内容中,属于项目实施管理策划的是（）。 A.项目实施期管理总体方案 B.生产运营期设施管理总体方案 C.生产运营期经营管理总体方案 D.项目风险管理与工程保险方案 7.施工总承包管理模式与施工总承包模式相比,在合同价方面的特点是（）。 A.合同总价可以一次确定 B.分包合同价对业主相对透明
2018年二级建造师《建设工程施工管理》真题答案及解析 1单项选择题（共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意） 1.EPC工程总承包方的项目管理工作涉及的阶段是（）。 A.决策-设计-施工-动用前准备 B.决策-施工-动用前准备-保修期 C.设计的准备-设计-施工-动用前准备 D.设计前的准备-设计-施工-动用前准备-保修期 【答案】D 【解析】建设项目工程总承包方项目管理工作涉及项目实施阶段的全过程，即设计前的准备阶段、设计阶段、施工阶段、动用前准备阶段和保修期。 【考点来源】2Z101011建设工程项目管理的类型P4 2.关于施工总承包管理方责任的说法，正确的是（）。 A.承担施工任务并对其质量负责 B.与分包方和供货商直接签订合同 C.承担对分包方的组织和管理责任 D.负责组织和指挥总承包单位的施工 【答案】C 【解析】施工总承包管理主要承担组织的总责任，故A错误；施工总承包管理模式下，一般由业主方与分包单位签合同，故B错误；施工总承包管理模式不存在施工总承包方，所以D错误。 【考点来源】2Z101012施工项目管理的目标和任务P5 3.建设工程施工管理是多个环节组成的过程，第一个环节的工作是（）。 A.提出问题 275006B6C歬37770938A鎊367928FB8辸266926844桄262456685暅2222756D3囓243755F37強 B.决策 C.执行 D.检查
【答案】A 【解析】管理职能的内涵：管理是由多个环节组成的过程，即： （1）提出问题； （2）筹划——提出解决问题的可能的方案，并对多个可能的方案进行分析； （3）决策； （4）执行； （5）检查。 【考点来源】2Z101024施工管理的管理职能分工P20 4.某施工企业采用矩阵组织结构模式，其横向工作部门可以是（）。 A.合同管理部 B.计划管理部 C.财务管理部 D.项目管理部 【答案】D 【解析】一个施工企业，如采用矩阵组织结构模式，则纵向工作部门可以是计划管理、技术管理、合同管理、财务管理和人事管理部门等，而横向工作部门可以是项目部。故答案为D。 T275856BC1毁FQ292867266牦3294380AF肯253526308挈 【考点来源】2Z101022施工管理的组织结构P15 5.根据施工组织总设计编制程序，编制施工总进度计划前需收集相关资料和图纸。计算主要工程量、确定施工的总体部署和（）。 A.编制资源需求计划 B.编制施工准备工作计划 C.拟订施工方案 D.计算主要技术经济指标 【答案】C 【解析】施工组织总设计的编制通常采用如下程序： （1）收集和熟悉编制施工组织总设计所需的有关资料和图纸，进行项目特点和施工条件的调查研究；