当前位置:文档之家› 分包合同施工队2011.4.12

分包合同施工队2011.4.12

施工协议书

签订地点:甲方公司住所

发包方(甲方):____________________________

承包方(乙方):____________________________

经甲、乙双方协商,结合本工程实际情况,签订本协议,双方应严格履行。

一、工程名称:______ __________

二、工程地点:________ ________

三、工程编号:_________

四、分包工程范围及工程量(附工程量清单)

五、工程施工期限________年____月____日开工,________年____月____日竣工。

六、工程施工价款的明确:

6.1 工程施工价款_____ ___元。

6.2 本工程施工价款为固定价格,在约定的风险范围内施工价款不再调整。

6.3、一周内非承包人原因停水、停电、停气或安排任务不及时等原因造成的停工、窝工累计超过48小时的按30元/日补贴生活费,不可抗力因素双方各自承担损失。但是应当在当天内与甲方驻工地人员签订确认单,无确认单视为乙方放弃该约定。

6.4承包方式

6.4.1包工的承包方式:乙方根据工程需要向甲方提供作业人员最少能够满足该工程施工需要。否则因施工人员力量不足,技术不到位而出现的问题和费用损失全部由乙方承担。

6.4.2 按包工包料方式确定的承包方式:

6.4.3根据工程施工具体情况定额用工以外发生的零星用工双方协商另计;(以实际发生,书面签证资料为准);

6.4.4 乙方须甲方派驻人员增援或者技术服务的,按甲方工资及补助标准给予费用。

七、材料的采购和保管:

7.1乙方人员进入施工现场后,应按施工要求和施工进度提前三个工作日内向甲方上报《材料采购单》,如应乙方原因没有向甲方上报材料采购单而影响工期的,由乙方自行负责。

7.2由甲方配送到工地的材料一到施工现场均由甲、乙方代表现场及时进行移交并签订材料确认单,乙方负责保管材料,因乙方保管不当导致材料丢失损坏或者事故,乙方负全责;由乙方自购材料须经甲方检验合格并签字确认方可使用,乙方对自购材料负全责。

7.3乙方应严格按照甲方提供的质量要求和材料配合以施工。乙方施工中用料浪费及不合理的超出限额部分,由乙方负担。乙方在施工中按垛(堆)使用材料,做到日用日清,活完料净,保持现场整洁。

7.4 乙方采购的材料

乙方按照设计和规范要求采购工程需要的材料并提供产品合格证明。在材料到货24小时前通知甲方代表或监理工程师验收。

7.5乙方采购的材料与设计标准要求不符时,乙方应按甲方代表或监理工程师要求的时间重新采购符合要求的产品,承担由此发生的费用,工期不顺延。

7.6乙方需使用代用材料时,应首先经甲方代表或监理工程师认可。

八、生活管理

8.1 乙方施工人员进场后,食宿问题由乙方自行解决,条件不便利的情况下,甲方尽可能协调,由甲方提供的住宿条件及住宿用具、生活用具、炊事用具由乙方保管,如有损坏丢失照价赔偿。

8.2 生活需用、医疗、卫生由乙方自理。

九、施工机具

9.1 凡乙方使用的甲方的机具、设备,均向甲方缴纳租赁费用,乙方认真保管爱护甲方的机具、设备,如需修理的,乙方有丢失损坏,乙方照新购机具、设备的价格赔偿。

9.2乙方在施工现场租用的甲方的机具、设备未经甲方同意不得转租或转借给第三方,如转借第三方须经甲方现场人员同意并办理转交手续,由甲方签字认可。

9.3乙方租用的甲方的施工机具、设备以及自带的施工机具设备从工程开工至工程竣工均负全责。

9.4 乙方租用的甲方的施工机具、设备,由乙方到甲方仓库提取和归还,需要租用甲方车辆的,按甲方车辆租用规定付款给甲方,所有施工机具及设备在归还甲方仓库前都是完好的。

十、现场管理

10.1甲、乙方人员要严格遵守现场各项管理制度,在甲方现场负责人统一领导下组织施工,有关计划、进度、材料供应等工作双方应密切配合,保证施工顺利进行。

10.2乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产、爱护财产的教育,并指定专人负责现场保卫工作,严禁偷拿现场用料,如有违反现场管理制度的不法行为,甲方有权采取必要措施,乙方应承担法律责任,并负责赔偿经济损失。

10.3乙方人员要保持相对稳定,出入施工现场要佩戴工作标志,原则上不准施工外人员出入现场和住宿。

10.4乙方人员在施工工地,要按甲方要求戴安全帽和统一工作服。如因未按甲方要求而出现的任何问题由乙方自行负责。

10.5乙方要确保在工地使用的所有用电设备(包括配电箱)必须符合安全技术规范和要求,能够满足施工要求,如因乙方设备或因管理出现的一切责任和问题,由乙方全部负责。

十一、工程质量、进度、工期、设计变更及水电其他

11.1施工质量:甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行技术交底和组织验收,乙方按照施工图纸和说明书要求,精心组织施工,保证工程质量,如质量不合标准,必须返工修理,所有工料费损失,由乙方承担;如工程质量低劣又无法挽救的,应由乙方负责赔偿全部工料损失和因此带给甲方的损失。

11.2 施工进度和工期: 乙方按协议书确保甲方的施工进度,否则甲方有权扣除相应的施工费用。

11.3 对于以下原因造成完工日期推迟的,经甲方施工代表确认,工期相应顺延。

11.3.1.因战争、动乱、自然灾害或非甲方、乙方责任造成的爆炸、火灾等不可抗力;

11.3.2设计变更和工程量增加;

11.3.4乙方以书面形式提出申请,但仍未能从甲方获得施工必须的指示、工程材料、图纸等,致使施工不能正常进行;

11.3.5一周内非乙方原因停水、停电、停气或机具供应不及时造成停工、窝工累计超过24小时;

11.3.6甲方同意工期顺延的其他情况。

11.3.7乙方应在上述情况发生后7日内,就延误内容和因此产生的经济支出向甲方施工代表提出书面报告,甲方应于7日内就延长完工日期和赔偿经济损失给予书面答复。乙方逾期未提出书面报告的,视为其放弃此项权利;甲方逾期未答复也不提出修改意见,视为其承认此事实。

11.3.8 非因上述原因造成未按施工工期(包括协议书约定可顺延的工期)交工的,双方另行商定。

11.4 工程设计变更

施工中甲方对原设计需进行变更,应在5天前以书面形式向乙方发出变更通知。并由原设计单位提供变更图纸和说明。乙方应按照甲方或监理工程师发出的变更通知及有关要求,无条件接受。

11.5 施工水电及其他费用

水电及其他因乙方原因产生的不按规范标准施工、不文明施工等费用乙方自理:因乙方用水、用电产生的费用由乙方自理,因乙方自身施工产生的生活垃圾、施工垃圾、扰民等产生的费用乙方自理并赔偿带给甲方的经济损失和名誉损失。

十二、文明施工

12.1 甲方、乙方应严格国家及施工地的“施工现场管理暂行规定”,加强科学管理,坚持文明施工。

12.2 对本工程的文明施工标准,双方约定如下:在保证质量、工期、安全前提下,严格按标化现场和施工地安全工地标准,服从建设单位、监理单位、甲方的管理,保证做好安全文明施工,材料堆放整齐化,安全设施规范化,生活设施整洁化,施工人员行为文明化,工作生活秩序化。

12.3 甲方在施工前将施工现场地理情况和地埋情况对乙方进行交底,并签有书面依据。甲、

乙双方对施工中可能遇到的各种公共设施,如埋入地下的管线电缆等,制定可靠的防止损坏或位移的实施措施,并向全体施工人员交底。因甲方交代不清造成的损失由甲方负责,因乙方施工造成的破坏由乙方负全责。

12.4 工程施工中如发现文物或其它有价值的物品,应暂缓施工,保护好现场,及时向有关部门报告,按有关规定处理后方可继续施工。

12.5 施工现场临近道路要经常养护和洒水,防止道路扬尘。

12.6 拆除临时设施时,应随时洒水,减少扬尘污染。

12.7 施工现场道路始终保持畅通,现场无积水。

12.8 降低噪音、减少扰民

十三、安全生产和安全保密

13.1甲方对乙方承担的工程随时进行安全监督检查,乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度,严格遵守安全操作规程,对甲方提供的安全生产设施,乙方经检查合格方可使用,施工中如因违反上述规定而发生伤亡事故,其损失由乙方负责。

13.2劳动保护用品及施工中属个人使用的带电操作具如绝缘手套、胶靴等由乙方自行解决,如乙方确有困难,可提出需用计划,甲方协助解决。

13.3在施工过程中,乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故,由乙方负责。

13.4在施工过程中,乙方因自身原因出现的任何安全事故均由乙方自行负责。

13.5因乙方原因致使施工中导致甲方增加的管理费用和人员出勤全部在乙方的工程承包费中扣除。

13.6甲方不得要求乙方违返操作规程进行施工作业,因乙方自身违规导致出现的事故乙方自行负责。

13.7未经甲方许可,乙方在施工过程中不得偷工减料、以次充好,否则赔偿因此带给甲方的一切损失包括名誉损失。

13.8因乙方雇佣人员有社会问题的均由乙方自理并赔偿甲方的损失。

13.9乙方须按施工作业的危险程度给现场作业人员缴纳工伤及意外保险,乙方自行缴纳的在施工前向甲方提供保险复印件;但乙方不得弄虚作假,否则承担所有损失包括甲方的损失;由甲方代缴的,乙方及时上报人员名单,因乙方上报不及时产生的任何后果均由乙方承担,保险费用以及因此产生的管理费用由乙方承担。

13.10不允许有任何影响甲方施工和甲方形象的事情发生,乙方文明施工,乙方不得在施工现场或者与当地居民进行打架、斗殴、偷盗等任何不文明行为均由乙方负全责并赔偿因此带给甲方的损失。

13.11重大伤亡及其他安全事故处理:

发生重大伤亡及其他安全事故,甲、乙双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者,保护事故现场,如因抢救伤者必须移动现场设备,须作出书面记录或拍照。

按照有关规定,甲、乙双方应分清责任,由事故责任方承担相应的责任。甲乙双方对事故责任有争议时,应按政府有关部门的认定处理。

13.12安全保密

乙方认真学习贯彻国家有关安全保密的法律法规、甲方及招标人有关安全保密的管理规定,加强对所属人员进行保密教育,本工程图纸、文件资料、工程档案不得带出外泄,更不得上网,不得泄密。

十四、检查和返工

14.1 乙方应认真按照标准、规范和设计图纸要求,以及甲方代表或监理工程依据合同发出的指令施工,随时接受检查检验,为检查检验提供便利条件。

14.2 工程质量达不到约定标准的部分,甲方代表或监理工程师经发现,有权要求乙方拆除和重新施工,乙方应按要求拆除和重新施工,直到符合约定标准。因乙方原因达不到约定标准,由乙方承担拆除和重新施工的费用,工期不予顺延。

14.3 甲方代表或监理工程师检查不应影响施工正常进行,如有影响施工正常进行,检查检验不合格时,影响正常施工的费用由乙方承担。除此之外影响正常施工的追加协议价款由甲方承担,并相应顺延工期。

14.4 工程达到协议条款约定的中间验收部位,乙方自检后在中间验收24小时前以书面通知甲方代表或监理工程师验收。通知内容包括中间验收内容,验收时间和地点。乙方准备验收记录,验收合格,甲方代表或监理工程师在记录上签字后乙方可继续施工。验收不合格,乙方在限定时间内修改后重新验收。

14.5工程质量符合约定标准、规范和设计图纸要求,验收完毕或者验收24小时后,甲方代表后监理工程师如不在验收记录上签字,视为已认可验收记录,乙方可继续施工,甲方不得因验收不及时影响乙方工期。

14.6双方约定的中间验收部位为:原材料进场、网架焊接、吊装和隐蔽工程等双方约定的中间验收部位。

十五、工程价款的结算和支付

15.1 结算、决算资料:

15.1.1 甲方向乙方提供工程施工图或工程量清单,乙方依据施工中涉及到的书面资料按编制的《施工预结算清单》进行结算。

15.1.2 乙方根据甲方下达的其他施工任务书或现场负责人的指令,安排作业人员完成作业内容,并取得有效的书面签证单据。

15.1.3 需要书面洽商变更、现场签认的其他资料。

15.2 协议价款的结算和决算:

15.2.1甲方应于每月____日对乙方完成的工程量给予核实、确认并共同履行书面结算手续。

15.2.2 工程交工后7日内,乙方向甲方递交完整的决算清单,甲方在收到结算后10日内进行核实,给予确认并办理工程结算手续。

15.3 协议价款的支付:

15.3.1 协议价款分期支付:在_____年______月_付款_______元,在______年_____月付款_______元,视具体工程情况而定。但在工程竣工时不得支付超过工程款的80%,剩余20%工程价

款除5%质保金外,用于工程的最终验收移交、其他如保险、水电、文明施工、机具设备的租赁费用、修理赔偿费用的扣除,工程由甲方最终通过验收后扣除5%保证金进行结算。

15.3.2合同价款的支付以甲方认定的形式办理,因乙方转账手续或其他手续出现问题带给甲方的损失由乙方负全责。

十六、工程质量、验收与保修

16.1 工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。如图纸、甲方指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致,乙方应在取得甲方书面认可后,以甲方的书面文件作为施工依据。

16.2 乙方必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。在施工中发现设计有误,须立即向甲方提出,取得文字变更洽商手续后方可继续施工。

16.3工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据,自工程施工完毕后2内由甲乙双方共同办理书面验收手续,逾期未办理验收,甲方又交后序施工的或投入使用的,视为符合协议要求,工程交工。

16.4 对本工程的质量标准,双方约定如下:_________________________.

十七、违约责任

17.1、乙方承包的工程项目,不得再行转包。在施工过程中经检验达不到国家验收规范规定,不能保证工程质量,甲方有权终止协议,造成返工的损失,乙方应予赔偿。

17.2、协议签订后,不经甲方协商同意,乙方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意,单方解除协议时,应由乙方赔偿甲方因影响施工计划造成的经济损失。

17.3、乙方必须按协议规定的工期及质量要求完成,否则每逾期一天,应偿付给甲方按__ _ _ %的逾期违约金。

十八、双方商定的其他条款:

十九、其他

一、本协议书发生纠纷时,当事人双方应及时协商解决,协商不成由甲方所属地方法院解决。

二、本协议一式__份,甲乙双方各执一份。

二十、协议书附件及有效期

一、协议书附件:

1、工程预结算清单;

2、安全责任书

3、技术交底文件

4、施工机具设备租赁单

5、工程签证单

6、材料清单

7、人工名册表

6、其他文件

二、本协议书自双方盖章之日起生效,乙方对施工工程负有永久保修义务,质保期内因乙方施工原因免费维修,质保期外另行协商。

甲方: 乙方:

____年____月________年____月____

分包合同管理制度

分包合同管理制度 严格落实《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法规,并结合我项目实际情况,特制定本管理制度。项目坚持以本制度来规范项目的合同管理行为,保证全面履行劳务分包合同。 一、合同的签订。 分包合同应当采用当地建设主管部门示范文本订立。分包合同应当由双方企业法定代表人或授权委托人签字并加盖公司公章,不得使用分公司、项目经理部印章。 二、分包合同的主要内容应包括以下几方面。 1、明确工程名称、施工地点、分包工程项目及范围、工程造价、施工期限及其他双方认为应明确的事项。 2、总包单位的主要职责: A、组织审查分包单位编制的施工组织设计(或施工方案),安排施工计划和综合进度计划,组织分包单位配合总包进行施工。 B、向分包单位提供有关施工图纸和技术资料;审核并签定分包单位编制的施工方案及施工图预算;对分包工程的进度、工程质量进行检查监督。 C、为分包单位创造条件:做好分包单位需用的施工现场的场地平整;清除地上地下障碍物、接通分包单位施工用的水源、电源;修通道路;提供材料设备堆放场地;疏通现场积水;安装夜间施工照明等。 D、负责办理拨款签证和竣工验收手续。 3、分包单位的主要职责: A、参加总包组织的编制施工组织设计(或施工方案)和综合进度计划的工作,编制分包工程施工组织设计(或施工方案)和施工图预算,送总包单位审核签认。 B、按施工方案和施工进度计划组织施工。 C、严格做好施工记录。工程竣工后,及时将有关技术资料按规定退还给有关方面。 D、配合总包向建设单位办理竣工验收及移交手续。 4、任务范围及施工责任划分。 5、施工技术资料管理:包括总包应向分包单位提供的文件和分包应向总包

土方劳务承包合同1

土方劳务承包合同 甲方:中天建设集团有限公司第五建设公司惠泽苑项目部乙方:为按时按质完成立丰惠泽苑DK2-1,4#楼地下室及室外回填土工程施工的劳务费、机械费等,明确各自的责任、权利和义务,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关的法律法规,结合本工程的具体情况,就本施工合同工程事宜,经甲乙双方充分协商,乙方愿意承揽本施工合同范围内所有工程施工任务。为明确双方责任、权利和义务,经协商一致达成如下条款。望双方以资信守并严格执行:第一条:工程概况 1- 1、工程名称:惠泽苑项目部DK2-1,4#楼地下室、车库内及室外回填土工程 1- 2、工程地点:西安市昆明路与富源二路交叉北口。 第二条:承包内容 2- 1、本工程以包人工、机械(乙方自备大小装载机、挖掘机、运输车辆、压路 机、各种打夯机等大小设备、二级箱以下的配线及配套设备、照明设施;架子车、铁锨、洋镐、水管、筛网等小工具、劳保用品等)的方式承包。 2- 2、工程承包范围:室外回填按现场实际回填数量计算,土方回填施工前甲、 乙双方现场进行测量并绘图,双方签字确认,作为结算依据;车库及室内回填土以图示尺寸为准。 第三条:工程工期 3- 1、本工程按甲方要求的施工进度及时间施工。 3- 2、如因雨天(中到大雨)问题造成乙方无法施工的,经甲方确认后乙方工期顺延。如乙方原因不能满足甲方工期要求,甲方有权单方终止合同,更换队伍,并按已完经验收合格的工程量的90%吉算。甲方单方办理结算,不需乙方签字认可。甲方汇同监理方、建设方三方确认后生效。 第四条:施工技术要求 4- 1、回填土工程开工前由甲方施工技术人员向乙方交底,并以书面形式由乙方代表签字确认。 4- 2、乙方代表必须指挥工人按照技术交底和土方回填的现行施工验收规范及质量标准施工。

建设工程施工专业分包合同(示范文本)

建设工程施工专业分包合同(示范文本) (GF-2019-0213) 第一部分协议书 承包人(全称):上海建工集团 分包人(全称):上海中铁集团 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于(以下简称为“发包人”)与承包人已经签订施工总承包合同(以下称为“总包合同”),承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致,订立本合同。 一、分包工程概况 分包工程名称:民房改造工程 分包工程地点: 分包工程承包范围: 二、分包合同价款 金额:大写:人民币元, 小写:元。 三、工期 开工日期:本分包工程定于年月日开工; 竣工日期:本分包工程定于年月日竣工; 合同工期总日历天数为:天。 四、工程质量标准 本分包工程质量标准双方约定为: 五、组成分包合同的文件包括: 1、本合同协议书; 2、中标通知书(如有时); 3、分包人的报价书; 4、除总包合同工程价款之外的总包合同文件; 5、本合同专用条款; 6、本合同通用条款;

7、本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件; 8、合同履行过程中,承包人和分包人协商一致的其它书面文件。 六、本协议书中有关词语的含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。 七、分包人向承包人承诺,按照合同约定的工期和质量标准,完成本协议书第一条约定的工程(以下简称为“分包工程”),并在质量保修期内承担保修责任。 八、承包人向分包人承诺,按照合同约定的期限和方式,支付本协议书第二条约定的合同价款(以下简称“分包合同价”),以及其他应当支付的款项。 九、分包人向承包人承诺,履行总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务,并与承包人承担履行分包工程合同以及确保分包工程质量的连带责任。 十、合同的生效 合同订立时间:年月日; 合同订立地点: 本合同双方约定后生效。 承包人:(公章)分包人:(公章) 住所:住所: 法定代表人:法定代表人: 委托代理人:委托代理人: 电话:电话: 传真:传真: 开户银行:开户银行: 帐号:帐号: 邮政编码:邮政编码: 第二部分通用条款 一、词语定义及合同文件 1、词语定义

建设工程施工分包合同范本专业版

甲 方:______________________________ 乙 方:______________________________ 日 期:_________年________月_______日 建设工程施工分包合同范本专业版 You have to get the permission of all the signatories to the agreement if you want to change the terms.

建设工程施工分包合同 承包方(甲方): 住址: 分包方(乙方): 住址: 依照《民法典》的有关规定,就______________工程的分包事项达成一致,经双方协商一致,签订本合同,并遵照执行。 一、工程项目 1、工程名称: 2、工程编号: 3、工程地点: 4、工程范围: 5、工程造价: 二、工程期限 1、双方商定工程总工期为_______天(日历天),自____年____月____日开工至________年____月____日竣工验收。 2、开工前____天,乙方向甲方发开工通知书。

3、在组织施工过程中,如遇下列情况,顺延工期: (1)因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工; (2)因业主、甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工; (3)按施工准备规定,不能提供施工场地、水、电源,道路未能畅通,障碍物未能清除,影响进场施工; (4)因甲方不能按期供图、供料或其它所供材料以及设备不合规格要求,被迫停工或不能顺利施工; (5)未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工。 三、施工准备 甲方 1、甲方在开工前应办妥施工所需各种证件、批件; 2、应于____年____月____日向乙方提供所有工程设计图纸____份; 3、组织设计、施工单位进行工程设计交底。 乙方 1、在开工前应组织有关人员研究和熟悉图纸,参与设计交底; 2、负责编制施工组织设计或施工方案; 3、进行施工场地的平整,施工界区内的用水、用电、道路以及搭建施工临时设施,安排施工总进度计划,储备材料,加工构件,做好一切施工准备。 四、物资供应 1、甲方提供大型的施工设备,并缴纳相应的保险。除发甲方供

施工分包合同管理办法

施工分包合同管理办法 第一章总则 第一条为加强葛洲坝新疆工程局(有限公司)基础处理工程分公司(简称:公司)工程施工分包合同管理工作,进一步推进公司分包合同管理程序化、标准化、规范化,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规及公司《工程项目管理办法》、《质量、环境与职业健康安全管理体系文件》等规章制度,制定本办法。 第二条本办法所称分包合同,是指为工程施工分包所签订的合同,包括工程分包合同和劳务分包合同。工程分包合同是指分公司承包工程后,将部分工程发包给具有相应资质及能力的企业承担(工程分包)所签订的合同;劳务分包合同是指公司承包工程后,将劳务作业发包给具有相应资质及能力的其他企业或合法组织完成(劳务分包)所签订的合同。 第二章管理机构和职责 第二条公司合同管理委员会行使分包合同管理的领导职责,对公司分包合同管理的重大事项进行研究、决策。 第三条公司经营部为工程施工分包合同的归口管理部门,会同各职能部门根据职责分工对分包合同进行日常管理。 第四条项目部应成立以项目经理为组长,项目副经理(主管生产经营)为副组长,经营管理、人力资源、财务、机电物资、施工技术、安全质量环保等部门负责人参加的分包合同管理领导小组,全面负责项目部的分包合同日常管理工作,并应明确相关部门归口分包合同管理。 第五条公司分包合同管理相关部门主要职责: (一)经营部 1、宣传、贯彻国家有关法律法规,建立健全本单位分包合同管理制度,检查分包合同管理制度执行情况; 2、负责本单位在建项目限额以上工程分包和劳务分包合同评审、报批和备案工作; 3、负责审批所属项目部工程施工分包计划; 4、监督和检查本单位工程施工分包合同实施情况; 5、定期向公司工程管理部报送分包合同相关报表。 6、协调项目部与分包主体之间合同纠纷; (二)综合部(人事部) 1、对本单位使用的分包方进行评审,发布本单位《合格分包方名册》和《禁止使用分包方名册》,向公司推荐合格分包方; 2、监督和检查分包方用工管理和农民工工资发放管理,定期收集分包

土石方挖运回填施工承包合同

合同编号: 土方工程劳务分包合同 发包方:(以下称甲方)承包方:(以下称乙方) 因施工生产需要,甲方同意将阜阳市泉河风景带景观绿化工程开挖土方、回填土方工程由乙方进行分包,为明确双方责任,确保工程顺利进行,保质、保量、按期完成施工任务,经甲乙双方对地质条件、图纸、开挖、堆放场地和施工环境充分了解的情况下,双方本着平等自愿、友好协商的原则,达成如下协议,双方共同遵守执行。 一、工程地点及名称 1.工程地点:阜阳市泉河风景带景观绿化工程ABC区 2.工程名称:阜阳市泉河风景带景观绿化工程 二、承包内容及计算方式 1、按业主设计图纸及甲方土方开挖方案的要求进行土方开挖,开挖土方前应由甲乙双方确认施工区域内场地高程,并经业主或监理公司确认后,作为双方结算依据。 2、挖土方工程量按土方开挖方案要求的基坑(槽)底尺寸放坡系数和标高进行理论计算(不计超挖土方量)。 3、挖土方工程内容包括测量、挖土、运土、弃土(按照甲方指定地点用推土机推平)、修坡、坑底压实、挖修排水沟和集水井、承台

地梁边回填压实至设计标高等内容,平均运距约1公里。 4、填土工程量按甲方要求回填部位的填方量理论计算(不计超 填土方量)。 5、回填土方工程内容包括挖土、运土、回填、压实至甲方要求,平均运距约1公里。 三、承包方式及工程量: 包工、包机械、包质量、包工期、包安全、包文明施工。 工程量:挖方约万m3,填方约万m3。 四、质量要求 挖方基坑(槽)的尺寸及标高必须符合甲方要求并确保边坡稳定安全,回填土质量及标高必须符合甲方要求。 四、工期要求 配合甲方的施工方案分次开挖: 1.第一次开挖工期为7天,包括整个场地的垃圾清运、平整及园路的修筑。 2.第二次开挖工期为2天,包括单体建筑大体积基坑的开挖、边坡的修复,部分基槽、基坑的开挖。 3.其余零星土方按甲方要求给予随时配合,开工日期以甲方通知为准,如遇大雨及不可抗力的自然灾害,经甲方代表签证确认后工期顺延。如乙方无法按甲方规定的时间完成,每延误一天罚款2000元。如拖延工期5天以上或乙方中途放弃,甲方有权清退乙方,已完成的工程量按60%结算。 五、承包单价:

北京市建设工程施工专业分包合同

BF——2014——0213 合同编号: 北京市建设工程施工专业分包合同 北京市住房和城乡建设委员会 北京市工商行政管理局 二〇一四年八月

第一部分协议书 承包人(全称): 分包人(全称): 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定,鉴于(以下简称为“发包人”)与承包人已经签订的工程施工总承包合同(以下称为“总包合同”),承包人和分包人在自愿、平等、公平、诚实信用的基础上,就本分包工程施工事项协商达成一致,订立本合同。 一、分包工程概况 工程名称: 工程地点: 工程规模: 二、分包工程承包范围 承包范围: 三、签约合同价

6.合同图纸; 7.除总包合同工程价款之外的总包合同文件; 8.其他合同文件。 七、本协议书中有关词语定义与合同条款中的定义相同。 八、分包人承诺按合同约定进行施工、完工、交付并在缺陷责任期内对工程缺陷承担维修责 任,并与承包人共同就本分包工程对发包人承担连带责任。 九、承包人承诺按合同约定的条件、期限和方式向分包人支付合同价款。 十、本协议书连同其他合同文件正本一式两份,双方各执一份;副本一式 份,其中,承 包人 份,分包人 份。 十一、合同未尽事宜,双方另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。 十二、 本分包合同自 生效。 承包人: (盖单位章) 分包人: (盖单位章) 法定代表人或其 委托代理人: (签字) 法定代表人或其 委托代理人: (签字) 年 月 日 签约地点:

第二部分通用合同条款 1.词语定义 协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义: 1.1总包合同:指发包人和承包人双方共同签署的施工总承包合同。 1.2本分包合同:指承包人和分包人双方共同签署本分包工程的施工合同。 1.3合同文件(合同):构成本分包合同的所有文件,即协议书中约定的组成本分包合同的所有文件。 1.4协议书:是由承包人和分包人共同签署的用于明确当事人合同关系的文件。 1.5技术标准和要求:指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求的文件,以及双方当事人约定对其所做的修改或补充。 1.6图纸:指包含在合同中的工程图纸,以及由承包人按合同约定提供的任何补充和修改的图纸,包括配套的说明。 1.7发包人:指在总包合同中与承包人签订协议书的当事人,以及取得该当事人资格的合法继承人。 1.8承包人:指在总包合同中与发包人签订协议书的当事人,以及取得该当事人资格的合法继承人。 1.9分包人:指在本分包合同中与承包人签订协议书的当事人,以及取得该当事人资格的合法继承人。 1.10项目经理:指承包人在总包合同和本分包合同中指定的负责施工管理、履行总包合同及本分包合同的代表。 1.11分包人项目经理:指由分包人在本分包合同中指定的负责施工管理和履行合同的代表。 1.12整体工程:指承包人与发包人签订的总包合同中约定由承包人负责实施、竣工和修补质量缺陷的有关工程。 1.13本分包工程:指分包人按本分包合同约定负责实施、完工和修补质量缺陷的整体工程内的有关工程。 1.14永久工程:指按本分包合同约定建造并移交给承包人的工程,包括工程设备。 1.15临时工程:指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程,不包括施工设备。 1.16施工场地:指用于本分包合同工程施工的场所,以及在本分包合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所。

工程劳务分包与分包合同管理办法

工程劳务分包与分包合同管理办法 (要报审!) 1 总则 1.1 为合理利用社会施工力量,规范工程劳务分包,控制分包成本,防范分包风险,维护企业合法利益,制定本办法。 1.2 本办法是依据我国《建筑法》、《合同法》等制定的。 1.3 本办法所称“合同”系指工程劳务分包合同。本办法所称“分包”系指工程劳务分包。 2 分包权限和职责 2.1 分包金额在100万元及以下的工程分包和所有劳务分包由项目经理部合约部门组织经公司经营开发部批准后,由项目部签订合同。 2.2 重点工程、分包金额在100万元以上的工程分包由公司经营开发部组织,项目经理部参与,经公司总经理批准后,由公司法人代表或其授权代理人签订合同,项目部组织实施。 2.3 公司经营开发部为分包管理的主管部门,负责本办法的制定、修订和保持,负责分包管理的指导和监督检查。 2.4 项目合约部为项目分包管理的主管部门,负责项目权限范围内的分包管理、履约检查、分包结算和组织分包业绩评价,按要求向上级主管部门上报有关资料。 3分包管理工作程序 分包管理工作程序(见图3)

图3 分包管理工作程序 4 分包队伍资格评定与注册 公司成立工程及劳务分包资格认证评审领导小组,按照认证登记程序进行资格评定,发布合格分包商名册。 4.1 认证登记条件

4.1.1 自愿申请在本公司登记资格认证并参与施工的工程及劳务分包队伍。 4.1.2 从事公路桥梁施工、具备法人资格和相应施工资质、资信度好、技术设备精良的企业单位。 4.1.3 承诺遵守本公司的管理制度。 4.1.4 在公开、公平、公正的条件下,接受本公司统一招标,特殊情况下服从公司的统一协调调度。 4.1.5 财务状况良好,具有一定的流动资金。 4.1.6 近三年内,完成在建工程合同履约率高,顾客评价良好。 4.2 认证登记所需资料 4.2.1认证登记资料: 1)认证登记申请表; 2)有效的营业执照、资质证书复印件; 3)主要管理、技术人员简历表及证书复印件; 4)特殊工种操作人员操作证复印件; 5)主要设备清单; 6)资金状况(含固定资产部分); 7)近三年的施工业绩和所在项目评价表(新成立的不提供)。 4.2.2 各申报单位所需资料精装成册,报公司经营开发部审核。每年的11月20日前报送补充资料,公司将在每年的12月份对各单位的资格进行重新考核认证,并为各单位建立档案资料。 4.3 《合格分包商名册》管理

分包合同管理办法

分包合同管理办法 1、目的 规范项目部的合同管理工作,避免和减少因合同管理不当造成的损失,防止合同纠纷发生;工程分包管理是工程项目管理的重要内容,为加强和规范项目部分包合同的执行, 特建立本办法。本办法主要对工程项目的劳务分包合同、专业工程施工分包合同、技术服务分包合同等提出执行要求。 2、范围 适用于以公司名义签订的承包工程项目实施,和公司投资建设工程项目建设期的工程分包合同管理。包括:设备材料类采购合同、建安类分包合同、设计类委托合同、咨询服务类,以及其它类采购合同。 3、实施与控制 3.1 合同生效后即具有法律效力,一切与合同有关的人员都必须本着“重合同、守信誉”的原则,严格履行合同所规定的义务。 3.2全面履行公司于建设单位签订的总承包合同,兑现投标承诺,确保实现项目管理目标。 3.3合同履行过程中的传真、信函、通知、对账单、会议纪要、变更文件、补充协议、索赔报告等资料应由专人管理。 3.3向对方当事人交付合同标的物、文件资料或进行合同付款时,应要求对方当事人出具正规收据或发票。 3.4合同履行过程中对方违约时,应及时查明原因,并积极收集对方违约的证据;收集的证据应能充分证明对方违约的事实和程度。 3.5项目部人员不得擅自在对方当事人出具的索赔报告、对账单、催款通知或其他书面资料上签字、盖章;确需确认的需报项目经理批准。 3.6未经项目经理批准,不得向法院的调查人员提供项目资料或信息。 3.7严重损害公司利益的下列行为,将追究有关人员的责任,并要求其承担全部损失: 3.7.1、在合同履行过程中收受贿赂,与他人恶意串通,出卖公司利益; 3.7.2、在合同履行过程中,严重玩忽职守,导致公司遭受巨大经济损失; 4、项目部人员职责

土方专业工程分包施工合同

土方工程分包施工合同 总包单位:山西省第一建筑工程公司(以下简称总包方) 分包单位:龙田村赵根瑞劳务队(以下简称分包方) 根据总包方与业主(以下简称发包方)签订的建设工程施工合同(以下简称总包施工合同)的原则,经协商,总、分包双方达成如下协议:第1条工程概况 1.1工程名称:华都公司住宅小区15#楼 1.2工程地址:榆次区龙湖街南、定阳路西侧 1.3分包工程内容:15#楼基础挖土、运土、现场转运、施工安全及整个基槽的开挖。 1.4 开工日期:2011年11月21日竣工日期:2011年11月30日 1.5质量等级及要求:工程质量应符合设计图纸和国家施工规范及质量检验标准。合格 1.6承包范围:1、土方开挖过程中包括基础机械切边、人工配合修边坡,基底平整度误差不得超过±50mm 。2、所有土方不得计取二次倒运费,并将土方运至总包方指定地点。3、土方工程量的计算按照自然方计算(自然方系指未经扰动的自然状态的土方)。 1.7分包工程合同价款: 暂定:(大写)柒万元整 ¥:70000.00元 1.8结算方式:(1)渣土按9元/m3以实际工程量结算。(2)可利用

土方按7元/m3以实际工程量结算。(以上单价均包括挖土、运土、现场转运、施工安全费用、税金、及整个基槽开挖过程中的一切费用。)第2条总包方驻工地负责人:蔡晓丰职务:项目经理 第3条分包方驻工地负责人:赵根瑞职务: 第4条总包方工作 4.1 向分包方提供施工场地约/平方米。办公和生活房屋设施/间,分包方应按/标准向总包方支付房屋设施费用 4.2 向分包方提供有关技术文件(不含标准图集)和建筑物标高、轴线的标识。 4.3 对分包工程质量、进度、安全进行监督检查和协调,协助分包方办理工程变更、竣工验收等与发包方之间的有关工作联系。 第5条分包方工作 5.1 全面负责分包工程的实施、完成和维护工作,并负责办理和负担一切与其自身施工有关的手续和费用。 5.2 本合同签订后7 日内向总包方报送施工方案 4 份。同时报送现场施工人员资格证件的原件和复印件。 5.3 分包方在施工中应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其他有关建筑法规、规范。 分包方在现场应设计有专职(或兼职)的安全员,承担因分包方责任造成的安全事故所产生的一切经济后果。

建设工程专业分包合同(示范文本)

合同编码: 建设工程专业分包合同 xxxxx建设(集团)有限公司 二〇一六年

建设工程专业分包合同 第一部分合同协议书 工程承包人:xxxxx建设有限公司/基层公司名称(以下简称“甲方”)(与业主合同的承包人名 称 一致或三方协议中被委托方名称一致)专业分包人:分包单位全称(以下简称“乙方”)(与法人税务主体资格一致)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关 法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于(业主单位 全称,以下简称为“业主”)与甲方已经签订施工合同(以下称为“业主合同),双方就专业分包事项协商达成一致,订立本合同。 1、工程概况 1.1总包工程名称:。 1.2总包工程地点:。 1.3分包工程名称:。 1.4分包范围:; 主要工作内容:(各分项的详细工作内容或项目特征应在实物量清单或工程量清单予以描述)。 2、分包合同工期 2.1合同工期: 计划开工日期:年月日 计划完工日期:年月日 工期总日历天数为:天 2.2若甲方根据工程总体要求对工期做出合理调整时,乙方应无条件服从,且不得向甲方索赔任何费用。 3、质量标准 本工程质量标准双方约定为:符合业主合同约定的质量标准(后附除有关承包工程的价格细节外的业主合同复印件且需双方盖章确认乙方了解业主合同质量要求)。 4、合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下:

(1)中标通知书(如果有); (2)分包人的投标书及其附件; (3)本合同及其附件; (4)本合同工程建设标准及有关技术要求; (5)图纸; (6)除业主合同工程价款之外的业主合同文件; (7)合同履行过程中,甲乙双方协商一致的其它书面文件。 在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件的组成部分。 前述各项分包合同文件包括合同当事人就该项分包合同文件做出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。 5、合同价款 5.1含税合同价:(大写)人民币元(小写:¥元),其中不含税合同价:(大写)元(小写:¥元);税率11/0%,税金:(大写)元(小写:¥元)。 5.2合同价格形式,采用下列第(1)/(2)/(3)种形式: (1)固定单价:表中填写乙方中标价或双方谈判价,即在合同有效期内单价不变;(2)可调单价:表中填写乙方中标价或双方谈判价,本单价为基准价(该价格必须填),写明单价调整范围和方式,基准价±风险外的价差、变更签证(不超过业主合同人 工费、材料费的价差和变更签证风险范围)。 (3)固定总价:一次性包死价,表中填写总价构成的实物量分项清单或工程量清 单项。 6、承诺 6.1甲方承诺已获得业主同意将专业分包工程分包给乙方,并承诺按照分包合同约定的期限和方式支付合同价款。 6.2乙方承诺按照法律规定及分包合同约定完成分包工程施工,并在保修期内履行分包工程维修义务。 6.3乙方承诺履行业主合同中与分包工程有关的甲方的所有义务,但分包合同明确约定应由甲方履行的义务除外。乙方承诺就分包工程进度、质量和安全与甲方向业主承担连带责任。 6.4合同当事人通过招投标或其他形式签订分包合同的,双方理解并承诺

路基土石方工程劳务分包合同

路基土石方工程劳务分包合同 工程承包人: _________________________ (以下简称“甲方”) 劳务分包人: ______________________________________________ (以 下简称“乙方”) 鉴于本项目业主(以下简称业主)与工程承包人(本合同甲方) 已经签订施工总承包合同,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,乙方在充分了解了本工程的技术要求、质量标准、工期要求及施工环境的基础上,甲、乙双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。 一劳务分包人资质情况(原则上必须有) 1. 资质证书号码:_________________________________________ 2. 发证机关:_____________________________________________ 3. 资质专业及等级:_______________________________________ 4. 复审时间及有效期:_____________________________________ 二、劳务分包工程范围、内容 1. 工程名称:________________ 2. 工程地点:_____________________________________________

3. 分包范围:公路K至K ________________ 范围内的劳务施工 任务。此分段仅为暂定施工内容,甲方可在合同履行过程中根据惯例及工作安排要求酌情进行调整,即使这调整可能导致本合同桩号或合同标的发生重大变化,乙方也应服从调整。 4. 工作内容:双方认为本合同清单中所列工程项目中应包括施工场地清理、取土场整平、清表土集中堆放至弃土场、红线沟、边沟、排水沟开挖、临时排水设施修筑、修筑红线内便道产生的一切费用、修筑上下边坡、坡比符合要求、改路、改渠、涵洞、通道、挡土墙、桥梁系梁开挖及回填,涵洞和桥台开挖土可以利用的土应整平碾压,不能利用的土应清理到弃土场,为完成工程 所需的其它工艺处理和交工验收所需的其它工作,且这些内容不 另计价,均已包括在清单所列项目的单价或总价之中。 5. _____________________ 工程期限:_ 至。乙方应根据甲方的季、月、周施工进度计划和施工员下达的施工任务单,在所规定的期限内完工,否则甲方将视情节严重程度对乙方处以一定数额的罚款。 6. 劳务分包工程数量:以甲方现场实际验收为准,以设计数量为限,未经批准超出设计数量的作为无效工作量,不予计价支付。 7. 合同价款:采取按工程量单价结算劳务费用,则合同总价(劳务费总额)不定。 &上述单价和合同价除另有说明外,均认为包括了乙方为完成上述工程内的所有人工费、机械费、材料费和相应的临时设施等项工作所需的费

建设工程施工专业分包合同(合同示范文本)

( 合同范本 ) 甲方: 乙方: 日期:年月日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 建设工程施工专业分包合同(合 同示范文本) The contract concluded after the parties reached a consensus through equal consultations stipulates the mutual obligations and the rights they should enjoy.

建设工程施工专业分包合同(合同示范文 本) 第一部分协议书 承包人(全称):_______________________ 分包人(全称):_______________________ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于(以下简称为“发包人”)与承包人已经签订施工总承包合同(以下称为“总包合同”),承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致,订立本合同。 一、分包工程概况 分包工程名称:_______________________ 分包工程地点:______________________

分包工程承包范围:__________________ 二、分包合同价款 金额:大写:人民币_____________元,小写:______________元。 三、工期 开工日期:本分包工程定于_______年_______月_______日开工; 竣工日期:本分包工程定于_______年_______月_______日竣工; 合同工期总日历天数为:_______天。 四、工程质量标准 本分包工程质量标准双方约定为:_________________________ 五、组成分包合同的文件包括: 1.本合同协议书; 2.中标通知书(如有时); 3.分包人的报价书;

建筑工程专业分包合同示范文本

专业分包合同示范文本 建设工程施工分包合同 工程承包人:(发包方) 专业分包人:(承包方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发包方与承包方就专业分包事项协商达成一致,订立本合同。 1工作概况 工程名称: 工程地点: 工程承包方式: 工程分承包范围: 2工期 2.1本项目施工工期以发包方总体施工计划为依据,并以月、周计划安排的分段工期进 行约定。 2.2开始工作日期:年月日;结束工作日期:年月日总 日历工作天数为:天,实际按照项目部工期总体安排。 2.3承包方拟为本工程提供_ _名作业人员。

3专业报酬 3.1 本工程的专业报酬采用下列任何一种方式计算: □(1)固定专业报酬(含人工、材料、辅材、机械、运输、管理费、利润、税金、风险等全部工作内容以及管理费、税金等),按照双方确认的施工图纸及施工工艺,彩钢板双面为0.5厚,聚苯容重为25Kg/m3,搭接式施工,具体质量及要求按照项目部的要求。 □(2)约定不同工作成果的计件固定单价(含人工费、材料费、机具、机械、试验费、现场经费、临时设施费、管理费、利润、税金、工伤保险、根据工艺要求的技术措施费用等),按确认的工程量计算。 3.2采用第()种方式计价的,业报酬一次性包死,建筑面积平方米。 专业报酬共计:¥:元(人民币) 大写: 3.3 采用第(2)种方式计价的,不同工作成果的计件单价分别为: 3.3.1 单价元/平方米; 工程量平方米,合计元; 3.3.2 单价元/平方米; 工程量平方米,合计元; 3.3.3 单价元/平方米; 工程量平方米,合计元; 3.3.4以上工程量为暂定工程量,结算时按实际发生工程量办理结算 3.3.5专业报酬共计:¥:元(人民币) 大写:

劳务分包合同管理办法

劳务分包合同管理办法 劳务分包合同治理暂行方法 第二条本市行政区域内的房屋建筑和市政基础设施工程劳务分包合同(以下简称劳务分包合同)的订立、备案、履行以及对劳务分包合同的监督治理,适用本方法。 本方法所称劳务分包合同是指劳务作业发包人将其所承包的房屋建筑和市政基础设施工程中的劳务作业发包给劳务作业承包人,由劳务作业承包人按约定完成劳务作业内容而签订的协议。 劳务作业发包人(以下简称发包人)是指依法取得《企业法人营业执照》和建设行政主管部门核发的《建筑业企业资质等级证书》的施工总承包企业或专业承包企业;劳务作业承包人(以下简称承包人)是指依法取得《企业法人营业执照》和建设行政主管部门核发的《建筑业企业资质等级证书》的劳务分包企业。 第三条市工商行政治理部门是本市劳务分包合同的综合治理部门。市建设行政主管部门(以下简称市住房城乡建设委)负责本市劳务分包合同的统一监督治理。 区县建设行政主管部门(以下简称区县建委)按照属地治理的原则负责本辖区内的劳务分包合同履行过程的监督治理。 第二章劳务分包合同的订立 第五条劳务作业发包时,发包人、承包人应当依法订立劳务分包合同。 发包人不得将劳务作业发包给个人或者不具备与所承接工程相适应的资质等级以及未取得安全生产许可证的企业。 承包人不得将所承接的劳务作业转包或分包给其他企业或个人。 建设单位不得直截了当将劳务作业发包给劳务分包企业或个人。 劳务分包合同订立后,除依法变更外,发包人、承包人不得再行订立背离劳务分包合同实质性内容的其他协议。 第七条劳务分包合同应当采纳书面方式订立。 劳务分包合同应当由双方企业法定代表人或授权托付人签字并加盖企业公章,不得使用分公司、项目经理部印章。 第八条劳务分包合同应当明确以下要紧内容: (一)发包人、承包人的单位全称; (二)工程名称、工程地点、劳务作业承包范畴及内容、质量标准、劳务分包合同价款; (三)合同工期以及调整的要求; (四)劳务分包合同价款、人工费、劳务工资结算和支付的方式、时限以及保证按期支付的相应措施; (五)劳务分包合同价款调整标准、调整依据及程序; (六)劳务作业内容变更、洽商的形式和要求; (七)施工现场及劳务作业人员的治理要求; (八)临时性用工、停工、窝工的确认方式及补偿,依照双方施工现场治理约定进行罚款的标准和确认程序,材料保管责任; (九)劳务作业验收的条件及程序; (十)违约责任;

3.工程分包合同管理办法

工程分包合同管理办法 第一章总则 第一条为健全郑州路桥建设投资集团有限公司(以下简称“集团”)合同管理体系,促进工程分包合同管理的程序科学化、规范化,根据《中华人民共和国合同法》等国家法律和局《经济类合同管理办法》有关规定,结合集团实际情况,特制定本办法。 第二条本办法适用于集团所属各单位(子、分公司、集团直属项目经理部,下同)、分包合同的签订、履行、管理工作。 第二章职责 第三条集团所属各单位、直属项目经理是授权范围内分包合同签订的决策者。 第四条集团计划经营部负责集团施工合同范本的制定、完善和修改;指导、监督和考核所属各单位分包合同管理基础工作,检查集团分包合同管理制度的执行;负责对集团分包合同管理进行有效控制。 第五条各单位合同管理部门负责办理本单位的分包合同签订手续及分包合同资料的保管,以及所属项目部的合同审批、建立合同台帐、检查、考核、重大合同全过程的参与及备案;负责分包合同内容、单价的监管;负责以集团名义签订的合同纠纷的协调。 第六条各项目合同管理部门负责办理项目分包合同的起草、谈判、资料报批、签订手续及合同资料的保管。 第三章签订分包合同原则与合同管理要求 第七条签订分包合同的基本原则:必须遵守国家法律、法规和政策,平等互利、协商一致。主合同是签订分包合同的依据,对工程分包的要求应遵循与主合同一致的原则。 第八条授权委托制度 分包合同一般由投标授权的项目经理签字,如因工作需要由项目其他人签字的,必须实行授权委托制度。 第九条实行谈判权、审批权相对独立、相互制约的原则,所有分包合同均须报上级主管部门评审、批准后方可签字盖章。分包合同只有确认按照审核意见修改后合格的,才能由各单位给予合同编号并存档,做到各单位不审批,项目不签订;合同不编号,项

路基土石方工程劳务分包合同范本

路基土石方工程劳务分包合同 工程承包人:(以下简称“甲方”) 劳务分包人:(以下简称“乙方”) 鉴于本项目业主(以下简称业主)与工程承包人(本合同甲方)已经签订施工总承包合同,依照《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,乙方在充分了解了本工程的技术要求、质量标准、工期要求及施工环境的基础上,甲、乙双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。 一劳务分包人资质情况(原则上必须有) 1. 资质证书: 2. 发证机关: 3. 资质专业及等级: 4. 复审时间及有效期: 二、劳务分包工程围、容 1. 工程名称: 2. 工程地点: 3. 分包围:公路K 至K 围的劳务施工任务。此分段仅为暂定施工容,甲方可在合同履行过程中根据惯例及工作安排要求酌情进行调整,即使这调整可能导致本合同桩号或合同标的发

生重大变化,乙方也应服从调整。 4. 工作容:双方认为本合同清单中所列工程项目中应包括施工场地清理、取土场整平、清表土集中堆放至弃土场、红线沟、边沟、排水沟开挖、临时排水设施修筑、修筑红线便道产生的一切费用、修筑上下边坡、坡比符合要求、改路、改渠、涵洞、通道、挡土墙、桥梁系梁开挖及回填,涵洞和桥台开挖土可以利用的土应整平碾压,不能利用的土应清理到弃土场,为完成工程所需的其它工艺处理和交工验收所需的其它工作,且这些容不另计价,均已包括在清单所列项目的单价或总价之中。 5. 工程期限:至。乙方应根据甲方的季、月、周施工进度计划和施工员下达的施工任务单,在所规定的期限完工,否则甲方将视情节严重程度对乙方处以一定数额的罚款。 6. 劳务分包工程数量:以甲方现场实际验收为准,以设计数量为限,未经批准超出设计数量的作为无效工作量,不予计价支付。 7. 合同价款:采取按工程量单价结算劳务费用,则合同总价(劳务费总额)不定。 8、上述单价和合同价除另有说明外,均认为包括了乙方为完成上述工程的所有人工费、机械费、材料费和相应的临时设施等项工作所需的费用及税金;乙方用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用,也已包括在工程量清单的单价与总额价之中;还应包括缺陷期和缺陷维修等费用,并负责施工期间的交通维护、养护及其费用。

建设工程专业分包合同示范文本(2016)

建设工程专业分包合同 总承包人:陕西建工第三建设集团有限公司(以下简称“甲方”) 分包人:(以下简称“乙方”) 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,经双方协商一致,签订本分包合同,双方共同遵照执行。 第一条工程概况、乙方概况、分包范围及分包内容 1.1工程概况: 工程名称: 工程地址: 工程概况: 项目计税方式为:(一般计税方法/简易计税方法)。 1.2 乙方概况: 统一社会信用代码: 资质证书:颁发机构:;证书编号:;有效期截止日: 安全生产许可证书:颁发机构:;证书编号:;有效期截止日: 增值税纳税人资格:□一般纳税人/ □小规模纳税人。 1.3分包范围及分包内容: 分包范围(楼号、部位等)及分项工程名称 具体分包内容: (1)工程: 工程特点: 乙方工作内容: 乙方承包的主材(设备)名称、种类、品牌、规格型号、性能要求: 承包的辅材、机具: (2)工程: 工程特点: 乙方工作内容: 乙方承包的主材(设备)名称、种类、品牌、规格型号、性能要求:

乙方承包的辅材、机具: 第二条工期要求 2.1 乙方于年月日进场开始施工,年月日分包工程全部完工,合同工期总日历天数为天。 2.2 主要阶段性节点完成时间: 2.3 其他阶段性工作完成时间,执行甲方下达的工期进度计划。 第三条质量要求 3.1 必须符合现行有效的国家、行业标准、规范及设计要求,符合乙方向甲方承诺的或对外公开宣传的企业技术质量标准,如上述标准之间存在不一致,以要求更严格者为准。完工后,甲乙双方会同监理工程师,按照《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关验收规范、标准进行验收,质量“合格”。 双方约定适用于本工程的推荐性规范、标准包括:。 3.2 甲方总承包的整体工程质量目标为创建“杯”,乙方分包的工程质量应当与此相匹配。甲方为达到该质量目标,对乙方提出的质量要求或具体细节做法,即便高于本合同第3.1条款所约定的标准,乙方也应当接受,且合同价格并不因此而调整(双方在确定合同价格时已充分考虑到这一因素);但甲方要求明显超出实际需要或者超出国内同行业可预见程度的除外。 第四条合同价款的计价方式 4.1 本合同价格为固定综合单价,单价及计量方式详见下表:

合同管理办法示范文本

合同管理办法示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

合同管理办法示范文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、总则 1.1 为了规范签订合同的工作程序,根据《合同 法》和《工程总承包合同》的有关规定,制定本合同管理 办法。 1.2 本合同管理办法适用于XXX局XXX港XXX 港区滨江综合码头工程项目经理部的工程项目分包、设备 物资采购,各部门在处理相关事宜时,均应按本办法执 行。 2、分包合同划分 分包工程按技术复杂程序和规模不同,分为一般性分 包项目和重大工程分包项目。 3、合同评审方式

一般分包合同评审可采取传阅或会审方式;重大分包工程合同应采取会审方式,并作好会审记录。 4、分包合同评审内容 对分包人资质、资信、技术、设备、材料、主要人员组织、相关工程经济、财务能力方面进行评审,是否满足工程条件。同时对合同涉及到项目部的工作内容、条件,项目部是否满足,给予评审。 5、分包合同评审程序 5.1 根据现场需要确定分包项目。 5.2 提交分包报告并获得项目部批准。 5.3 对有资格的分包商邀请或公开招、议标。 5.4 合同部根据程序文件制度评审内容和表格。 5.5 组织召开标书评审会议。 5.6 合同部作评审记录。 5.7 归纳、提交评审报告。力量

相关主题
文本预览
相关文档 最新文档