*****花园
人防工程
招
标
文
件
招标编号：
发包单位：深圳市****有限公司
2014年6月日
目录
第一章招标邀请书
第二章投标须知
一、工程概况
二、投标须知
三、招标范围及要求
四、工程承包方式
五、工期及要求
六、质量要求
七、招标文件的澄清、补充和修改
八、标前会议
九、投标文件的作废
十、评标
十一、中标
十二、合同的签订
十三、其它须强调的事项
第三章投标要求
一、投标报价
二、投标文件
第四章技术要求
第五章合同格式及主要条款
第六章投标书
一、“————————”人防工程投标承诺书
二、投标分项报价表的说明
三、授权委托书
第七章附件
第一章招标邀请书
兹有“————————”人防工程拟发包，现采用邀请招标方式，请贵公司参与竞标。
招标文件的内容已清楚地反映了工程的规模、性质以及投标要求等。我们要求投标单位必须完全响应本招标文件的实质性内容，并按招标文件要求的时限提交投标文件。
若出现对本招标书中的疑问，请联络本次招标的联系人。
1、招标编号：
2、招标内容：“————————”人防工程
3、招标单位：深圳市****有限公司
4、标书领取地点：深圳市
5、标书领取时间：2014年6月日17时30分时前。
6、投标地点：深圳市
7、投标截止时间：2014年 7月日17时30分前，投标文件逾期送达者将做
为废标处理。
深圳市*****有限公司
公司地址：深圳市
电话：0755—
传真：0755—
联系人：
第二章投标须知
一、工程概况：
工程名称：“————————”人防工程。
工程地点：深圳市
工程规模及特征：人防建筑面积 m2，划分为个防护单元，个抗爆单元；人防地下室的抗力等级为核6级，防化等级为丙级。
二、投标须知：
1、投标单位在编制投标文件前，应认真阅读本招标书及其附件，严格按照招标文件的规定编制、填写和送达投标文件。
2、招标文件的文字和数字，投标单位均不得自行修改。若有疑问，应在规定时间内向招标单位提出书面意见，由招标单位进行统一解答。
3、投标单位为完成投标所发生的一切费用自理，所有投标文件均不退回。
4、招标单位不承诺最低投标价的投标单位一定为中标人。
5、投标单位须明白，若投标文件存在重大错漏项、更改招标内容或要求以其他不能满足招标单位实质要求等行为，将可能被取消中标资格。
6、投标必须明白，若投标时提供的施工组织设计所拟定的施工措施、方案或标准等不能满足招标文件要求或不能保证达到相应的质量标准，招标单位有权确定其为废标或要求其在中标后进行修改，因此而增加的各项费用，招标单位不予补偿。
三、招标范围及要求：
1、人防施工图纸范围内的各类防护密闭门、密闭门、进排风口的防爆波悬板活门、防爆地漏、抗爆按钮及门铃、排气活门、测压装置、封堵板、密闭套管及预埋件的制作安装、人防战时通风设备和战时通风管（战时通风管施工至与平时风管接驳处）、人防战时给排水（仅含防爆地漏、防护阀门，其余由乙方负责监督和指导总包单位预留预埋工作）、人防战时电气工程（不含屋顶报警间电源及配电箱、穿墙套管预埋，不含平战共用的排污泵电箱、照明电箱，乙方负责监督和指导总包单位预留预埋工作）等的制作安装；所有人防防护设备工程的调试与验收、以及协助与人防工程相关的各项工作内容。
2、乙方负责保证通过人防工程竣工验收。(工程量清单详见合同附表)
3、总包与人防单位对于地下室人防工程工作界面划分：
（1）人防土建部分：
人防图纸中的各类防护密闭门、封堵板、密闭门的小五金、预埋件、锚固及其
它一切所需的配件和附件的供货和安装；进排风口的防爆波活门的供货及安装等；均由人防单位完成。
（2）人防给排水部分：
①人防给排水图纸中的防爆地漏（不含预埋管）、防护阀门（给排水部分）的供货、安装和调试。均由人防单位完成。
②其它人防给排水工程，均由总包完成。
（3）人防电气部分：
①人防电气部分：地下室部分除平战共用的排污泵电箱、照明电箱及屋顶人防报警间电箱（含进出管线）由总包施工，其它部分人防电施全部由人防单位完成。
②弱电部分从组线箱出线开始至末端点位人防单位完成，弱电进户管线、地下组线箱及屋顶报警间信息点由弱电单位实施。
（4）人防通风部分：
①人防通风图纸中的人防风机的供货、安装和调试，油网除尘器、过滤吸收器、换气堵头、插板阀、电动手动密闭阀门、风管止回阀、调节阀、防火阀、百叶风口、测压装置U型管、气密测量管、压差测量管、放射性、尾气监测取样管、增压管及球阀，排风口的超压排气阀门的供货、安装和调试等；均由人防单位完成。
②战时风管、通风短管、支架、软接头的制作、安装和调试；预埋通风管穿墙密闭套管等工作内容等；均由人防单位完成。
四、工程承包方式：
包工、包料、包机械、包安装、包质量、包工期、包验收及一切可能发生的税费、包向政府有关部门上缴专项费用；仅不包括向总包单位上交的配合费。
五、工期及要求：
1、安装工期：详见合同。
2、工程施工完成，经验收符合要求、并取得政府有关部门的专项验收证书后，中标单位在施工现场的一切设施、施工机械应在3天内全部退场。
3、中标单位在中标、并签订施工合同后7天内，上报详细的施工进度计划、技术方案和安全文明施工方案。
4、中标单位施工期间需上报每周计划，并严格执行。若总工期拖延，则按拖延天数处罚，每拖延1天罚款500元。
5、各类人防工程预埋、预留施工随地下室主体施工时一次同步完成，不得遗漏。
6、使用条件下的保修期：工程保修期从通过竣工验收之日起算，本工程的保修期为2年。
六、质量要求：
1、制作人防工程防护设备所用的材料必须符合设计、规范要求；
2、人防工程防护设备必须按国家人防办、国家建设部颁发的标准图集和要求进
行制作和安装；
3、人防工程的施工质量标准必须符合深圳市人防部门的有关规定，所有人防工
程必须达到设计要求的防护等级。按照深圳市现行人防工程施工及验收规范的标准进行隐蔽及竣工验收并达到合格标准。
4、本工程的质量监督单位：深圳市龙岗区民防委员会办公室。
七、招标文件的澄清、补充和修改：
投标单位应该对本工程及招标文件进行充分细致的理解。对招标文件中所述内容有不清之处或者认为应提供条件而招标文件中未反映到的内容，应提出建议，供我方改进或研究参考。若发现问题，请在接到招标文件后三日内向我方提出书面咨询。招标单位在投标截止日前的任何时候有权对招标文件补充和修改，并以书面方式通知投标单位，该补充通知作为招标文件的一部分。
八、标前会议：
1、如果需要，招标单位将组织召开标前会议，会议将对招标文件进行解释、答疑及补充，由招标单位执笔形成《标前会议纪要》并行文印发至各投标单位。
2、《标前会议纪要》是招标文件的组成部分并与其具有同等效力。
九、投标文件的作废：
存在下列情况之一者，投标书即告作废：
1、投标文件未按规定密封的。
2、投标文件未按招标文件规定内容编制及形式制作的。
3、投标文件应加盖公章和签名而未盖公章未签名的。
4、投标文件字迹潦草、模糊、无法辩认的。
5、投标文件逾时送达的。
6、未提交投标保证金。
7、提供虚假投标资料或虚假证明材料的。
十、评标：
评标原则：本次招标采用对方案、价格、工期、质量、实力考察、投标承诺、设备品牌、与投标单位协商等方面综合评审的方法确定中标人
十一、中标:
招标单位根据最后的评标结果，以书面形式向中标单位发出《中标通知书》。
招标单位对未中标单位不作任何解释，投标书及有关资料不予退还。
十二、合同的签订:
中标单位在签订合同时，若坚持提出附加条件和不合理要求，招标单位有权取消其中标资格，由此产生的一切损失由原中标单位负责。
招标文件和投标文件均作为双方之间的约束合同的组成部分。
十三、其它须强调的事项:
1、本招标书作为中标后的合同附件予以执行。
2、中标人不得将工程转包、分包，否则，招标单位有权终止合同。
3、本招标范围内任何未报价的项目以及图纸中的工程量均被视为已包括在投标总价内。
4、投标单位必须知道：若未经授权，不得擅自涂改投标文件的原文。任何涂改或更改均被视为无效的。
5、只有由招标单位向所有投标单位发出的书面答复才应被视为对投标文件具有影响力，该函应为合同文件的一部分。
6、投标文件的内容，一律用中文书写。
7、中标单位自进场之日起必须准时参加工程例会，不到会者将按照有所为集团公司章程严格罚款处理。
8、投标货币为人民币。
9、本次招标活动是由招标单位自行组织，且招标单位保留本招标文件的解释权。
第三章投标要求
一、投标报价:
本工程属于综合单价、总价包干。已包含材料设备、制作、安装、检验、报建、运输、验收、安全及工程维修、技术措施费、水电费（自行向总包方交纳）、场内二次转运装卸费、管理费、合理利润、各项上缴政府部门的费用、税金等完工所需所有费用（仅不含总包配合费）。
投标单位应充分了解现场情况及周边情况并依据自己的实际水平报价，按清单中所提供的规格、型号、计量单位等报价，且每项只允许有一个单价，工程量请各投标单位按图纸重新计算，投标单位应该明白，投标工程可能会有一定的风险，这些风险应该包含在报价中；
工程建设标准、技术规范和有关文件要求的费用应包括在该综合单价中；
其它各种税费等均应包含在综合单价中，机械进出场费、各种预埋件的制作安
装费、中标单位员工和施工机械的保险费、施工用水用电费、安全文明施工措施及其他为保证正常施工需采取的措施费应考虑在报价中；
投标单位必须充分考虑到如下雨、其它专业工序交叉作业、施工噪音控制等全部因素对本工程的影响。除非甲方要求，中标单位不得因任何因素而要求工期顺延或任何造价的增加。
在评标时投标单位与招标单位协商确定的综合单价或总价均为固定价，任何投标单位中标，该综合单价或总价在结算时均不作调整。
二、投标文件:
1、投标文件必须包括资信标和商务标。同时各部份需制作电子版（采用U盘或光盘存储），封装在报价部分标袋中。
2、资信部分编制要求：
（1）资信标部份，提供一式两份，分正副本，应包含如下内容：
资信标包括必须的资质文件、投标单位证明文件、服务条件和其它说明文件。
①必须包括的资质文件为：工商行政管理局颁发的年审合格的营业执照、机构代码证、专项施工资质等级证书、国家颁发的有关生产许可证、安全生产许可证的复印件、企业介绍、近三年及正在承建的主要工程简介（加盖单位红章）。
②必须包括的投标单位的证明文件为：法定代表人的证明书、法定代表人的委托证明书（由被委托人签署投标文件或参加投标会议时）。
③提供拟用于本工程的项目管理班子具体人员名单及相关简历。一旦中标，该管理班子名单未经招标人同意，不得进行更换。
④其余相关证件（在复印件上加盖公章），由投标人在投标文件中自行补充。
（2）资料真实可靠，不得弄虚作假。
3、商务标部分编制要求：
（1）商务标部份，提供一式两份，分正副本，应包含如下内容：
商务标必须包括投标报价文件、必须的施工文件、投标单位可提供的条件及施工合同需要特别说明的条件、服务及维修承诺书等其他说明文件。
（2）必须包括的施工文件为：施工组织设计或施工方案（该施工组织设计在中标后若需改动须经招标单位批准）、制作及节点构造详图和典型安装大样图、项目负责人员介绍。
（3）投标报价文件为：投标函、投标报价书、————————人防工程报价表、计算依据说明等。
4、投标文件应分类封装。封装袋一为资信标文件，封装袋二为商务标文件（含
技术部分及投标函部分），投标文件均为明标。
5、投标函、报价书应详细填写，不得涂改。
6、全部投标文件必须以密封信封形式包装，并在封口处加盖公司公章。信封的封面上应有资信标与商务标的明显标识，并有法定代表人或其委托人的签名，并写明：
投标项目名称：
招标文件编号：
投标单位名称：
投标单位地址。
7、投标文件的格式要求：
投标文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，并在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。
8、投标文件的数量：一式二份（一正一副）及电子版（包括投标的所有资料）一份。
第四章技术要求
1、投标单位必须具有民防工程施工安装资质，同时，投标单位须与民防工程政府主管单位有良好的资源关系，以确保人防工程验收手续及相关验收证书的一次性、顺利办理；
2、中标单位有义务指导及配合与人防工程相关的其它土建工程及水、电、通风、
消防、设备安装等工程。
第五章合同格式及主要条款
“————————”人防工程施工合同
甲方：深圳市*****有限公司
乙方：
为进一步明确责任，保障甲乙双方的利益，保证工程顺利进行，经甲、乙双方友好协商，在甲乙双方自愿以及完全清楚、理解本合同的基础上，按照《中华人民共和国人民防空法》、《中华人民共和国合同法》及深圳市有关规定，根据本工程的具体情况，以及招、投标文件，签订本施工合同。
第一条：工程概况和承包范围
1、工程名称：“————————”人防工程
2、承包范围：
人防施工图纸范围内的各类防护密闭门、密闭门、进排风口的防爆波悬板活门、防爆地漏、抗爆按钮及门铃、排气活门、测压装置、封堵板、密闭套管及预埋件的制作安装、人防战时通风设备和战时通风管（战时通风管施工至与平时风管接驳处）、人防战时给排水（仅含防爆地漏、防护阀门，其余由乙方负责监督和指导总包单位预留预埋工作）、人防战时电气工程（不含屋顶报警间电源及配电箱、穿墙套管预埋，不含平战共用的排污泵电箱、照明电箱（含进出线），乙方负责监督和指导总包单位预留预埋工作）等的制作安装；所有人防防护设备工程的调试与验收、以及协助与人防工程相关的各项工作内容。
施工图纸内的所有人防工程由乙方负责保证通过人防竣工验收。
3、总包水电与人防单位对于地下室人防工程工作界面划分：
（1）人防土建部分：
人防图纸中的各类防护密闭门、封堵板、密闭门的小五金、预埋件、锚固及其它一切所需的配件和附件的供货和安装；进排风口的防爆波活门的供货及安装等；均由人防单位完成。
（2）人防给排水部分：
①防爆地漏（不含预埋管）由人防单位安装。
②其它人防给排水工程，均由总包完成。
（3）人防电气部分：
①人防电气部分：地下室部分除平战共用的排污泵电箱、照明电箱及屋顶人防报警间电箱（含进出管线）由总包施工，其它部分人防电施全部由人防单位完成。
②弱电部分从组线箱出线开始至末端点位人防单位完成，弱电进户管线、地下组线箱及屋顶报警间信息点由弱电单位实施。
（4）人防通风部分：
①人防通风图纸中的人防风机的供货、安装和调试，油网除尘器、过滤吸收器、换气堵头、插板阀、电动手动密闭阀门、风管止回阀、调节阀、防火阀、百叶风口、测压装置U型管、气密测量管、压差测量管、放射性、尾气监测取样管、增压管及球阀，排风口的超压排气阀门的供货、安装和调试等；均由人防单位完成。
②战时风管、通风短管、支架、软接头的制作、安装和调试；预埋通风管穿墙密闭套管等工作内容等；均由人防单位完成。
第二条：合同价款及承包方式
1、合同价款为人民币：元。
人民币大写：元整。不包括向总包单位上交的配合费。
2、承包方式：本工程为合同总价大包干，结算时不作任何调整一次性包定；即包人工、包材料、包机械、包工期、包质量、包安全文明施工，包税金、包向政府主管部门的专项上缴费用、包人防工程竣工验收通过并取得相关备案证明；但不包深圳市建筑安装税费和总包配合管理费及施工用水电费。
3、大型机械进退场费、施工组织措施费、各种试验、检验、验收、报批费用均由乙方支付
4、因甲方及设计变更原因而造成的工程增减部分，按乙方的中标价计取，若中标价中未有完全吻合的单价，则参照中标价中最接近变更项目的型号、规格的报价按调整系数计取；若变更后的设备的材质、型号等都发生变化，则由乙方重新报价并经甲方确认。
5、竣工结算：工程竣工验收后办理结算。若施工过程中未发生变更，则以合同价结算，但应扣减按本合同约定而发生的罚款金额；若发生变更，则按第二条第4款计算方法计算变更后的单价，工程量按经甲方、监理认可的实际工程量计取，再计算工程总价，同时扣减按本合同约定应扣的罚款金额。
第三条：工期要求
1、合同签订后，乙方安排门框及其它预埋件的生产。
2、施工工期及进场施工日期根据主体施工要求确定，乙方必须配合“————————”项目总承包单位（以下简称总包单位）的工程进度施工，且必须按工程总施工进度的要求完成。
3、合同签订后，乙方按甲方要求进场配合施工。甲方必须提前1天书面通知乙方进场，乙方接到通知后于2天内到达现场，与有关人员确定门框及预埋件安装进场的具体时间和要求，乙方在确定的时间内完成预埋件安装；门框安装工期与主体工程同步。
4、门扇及防化通风设备安装日期：50 天。签订合同后，乙方须与甲方工程部、总包单位共同协商确定进场安装时间；进场前，甲方提前7天书面通知乙方，乙方
接到正式进场通知后，必须在 50 天内完成人防工程的安装。
第四条：合同工程款支付
1、签订合同后，7个工作日内甲方向乙方支付合同总造价10%的预付款作为定金。
2、门扇进场安装完成后，7个工作日内甲方向乙方支付合同总造价30％的工程进度款。
3、人防工程全部完工，7个工作日内甲方向乙方支付合同总造价30%的工程款。
4、所有人防设备安装完毕经自检合格、整理并提交结算资料后，经监理、甲方初检，达到验收条件，乙方向深圳市龙岗区民防委员会办公室申请专项验收，经深深圳市龙岗区民防委员会办公室专项验收合格，并取得验收证书后三十天内，甲方向乙方支付合同总造价的25%工程款。
5、剩余5%的工程款，作为工程质量保修金，待保修期满（两年）、并接到乙方的申请后，十五天内结清余款（不计息）。但不免除乙方保修期内的保修责任及费用
6、乙方向甲方请款时，必须提供合法正规的地税发票，否则甲方有权拒付工程款。
第五条：工程质量及验收
1、质量验收等级：合格。
2、质量要求：
（1）验收是建立在专业和法定检测基础上，并达到设计要求和相应的国家规范要求；
（2）施工期间必须有相应的技术保证措施和技术力量，以足以保证在检测和申请政府部门进行验收时 ,必须做到一次性验收成功，否则承诺同意相应的违约处罚；
（3）质量违约处罚：乙方在施工期间必须按照设计图纸、国家及地方相应的规范、规程等施工，若在施工期间出现明显的违背设计图纸、规范、规程等质量问题，而又不能及时整改，将给予1000～2000元（人民币）/处的违约处罚。
（4）人防工程的施工质量标准必须符合深圳市人防部门的有关规定，所有人防工程必须达到设计要求的防护等级。按照深圳市现行人防工程施工及验收规范的标准进行隐蔽及竣工验收并达到合格标准。
3、乙方负责向政府部门申报验收及取得《民防工程验收证书》。
4、验收合格，由乙方办理《民防工程验收证书》。
第六条：双方责任
1、甲方责任：
及时向乙方提供深圳市人防办审定的人防地下室施工图2套和有关资料；
由于工程的需要，甲方变更设计时，应提前两天办理工程变更和设计修改手续，
并经深圳市民防办审定后书面通知乙方。
提供安装的必需条件：协调施工用水用电接口（水电费用由乙方从总包单位提供的接口装表单独计量，并按实际用量向总包方交纳水电费）、垂直运输工具，但场地内和楼地面平面方向的运输工具由乙方自行解决。
负责协调乙方和现场各施工单位的关系。
协调总包单位以书面形式向乙方提供地下室的标高和轴线、孔口中心线。
会同工程监理，组织对工程进行初步验收，协助乙方办理专项验收，并按合同规定的时间支付工程款。
2、乙方责任：
严格按国家人防办、国家建设部颁布的标准图纸和有关规定制作、安装人防防护设备；
遵守施工现场的各项规章制度，保证安全施工，文明施工；
向深圳市龙岗区民防委员会办公室申请办理本工程的验收工作，并最终通过专项验收，取得验收证书。提供合同范围内工程验收的有关资料和产品合格证等本工程的全套符合市城建档案馆要求的工程资料；
按“————————”总包单位编制、并经监理及甲方批准的施工总进度计划进行施工安排；
工程竣工但未正式向甲方移交前发生的损坏、丢失等，乙方负责修复；因甲方提前使用造成的损坏，所产生的维修费由甲方支付；
乙方应遵守甲方、总包单位有关现场管理的规章制度，服从总包单位的安排，积极配合总包工作；
乙方自行解决现场临时设施并承担其费用，保管好用于本工程的材料设备和自有的材料、设备、工具等，解决乙方自有施工人员的食宿，承担施工用水、用电费用，为现场自有施工人员和施工设备购买保险；
做好成品保护，不但要做好本合同范围内的成品保护，还要在施工时注意保护其他承包人的成品，若经甲方、监理、总包单位现场确认造成其他承包人成品破坏的责任属乙方，乙方应负责赔偿或无偿修复；
总包单位在封闭模板前，乙方应在甲方通知限定的日期前完成预埋件的预埋工作，并报有关部门验收通过，若因乙方原因导致总包单位工期受影响，乙方承担因此给甲方工期造成延期责任，并接受1000～2000元/天的延期罚款，同时甲方有权采取任何有效措施处理因此给总包单位施工造成的影响；发生的费用从乙方工程款中扣除。
做好安全文明施工，做到工完场清。本工程通过专项验收后，乙方要负责清理完自已的建筑垃圾、材料、设备等。
本工程通过专项验收后，要积极配合“————————”项目的竣工验收工
作。
及时办理乙方责任范围的相关手续。
施工中发生的工伤安全事故，除甲方人员自身责任外，均由乙方承担全部责任，并立即报告甲方及建设主管部门。
竣工后规定的保修期内，由于施工原因造成的质量问题，乙方接到甲方通知后的2天内予以答复并无条件保修，否则甲方可自行组织维修，费用由乙方承担。
遵守深圳市政府和有关部门对施工场地交通、施工现场环境卫生、施工噪音、安全文明和场外污染等管理规定。
负责验收及相关费用。
第七条：材料和设备
本工程所用的材料和设备均由乙方自行采购和按有关规定检测，材料必须符合国家标准图集的规定，并为深圳市龙岗区民防委员会办公室认可的合格产品。
第八条：图纸变更和修改
施工图的修改、变更须经设计单位和甲方代表签字，并报深圳市龙岗区民防委员会办公室审批后有效。修改、变更后的施工图应及时通知乙方，否则由此造成的费用增加由甲方负责。
第九条：工程验收
1、人防门门框及设备预埋件安装完毕后，由乙方组织自检，自检合格后由监理、甲方和有关部门隐蔽验收，验收合格后才能封模浇注砼。
2、乙方认为工程具备完工条件，将提前2天申请甲方、监理预验收。甲方、监理接到申请后按约定日期预验收。
3、工程预验收合格后，由乙方向深圳市龙岗区民防委员会办公室申请专项验收，提交竣工验收证书及相关文件，甲方须协助办理有关手续。
4、专项验收工作必须在总包单位竣工验收前完成、并取得验收证书，若因乙方原因造成在期限内专项验收未验收完毕，乙方承担3000元/天的延期罚款，若该延期造成总包单位竣工验收延期，除承担10000元/天延期罚款外，还应承担由此给甲方造成的其它损失；若非乙方原因造成专项验收未能通过，则责任不在乙方。
第十条：保修期和最后验收
1、保修期从通过竣工验收之日起计算，保修期为两年。
2、保修期内乙方应认真履行保修责任，确保维修的时间和质量。
3、保修范围：属乙方原因所造成的各部位的质量问题或其它缺陷均属保修范围。
4、保修期满后，经甲、乙双方最终验收，确认乙方已完成保修责任，接到乙方的申请后、甲方应在十五天内办理保修金的结算。
第十一条：违约
1、合同双方之任何一方不能全面履行合同条款均属违约。违约所造成的所有责任和经济责任由违约方承担。
2、若甲方不能按期支付工程款且未取得乙方同意，乙方有权停止工程施工，由此所造成的损失由甲方负责。
3、因总包单位提前封模而甲方未告知乙方，使乙方不能在封模前完成人防门框设备预埋件预埋，从而造成人防门框设备预埋件无法进行隐蔽验收，造成的损失由甲方负责，甲方不应因此拖欠乙方工程款。但是，若因特殊原因需提前封模，乙方应尽力配合。
第十二条：仲裁
甲、乙双方在履行合同过程中，若发生争议，而且无法在互相协商的基础上解决时，可向深圳市中国国际经济仲裁委员会申请仲裁，仲裁费由败诉方承担。
第十三条：附则
1、在本合同履行期间，若遇地震等不可抗力因素造成损失，由甲、乙双方共同协商。
2、本合同未尽事宜，由双方友好协商解决。
3、本合同经甲、乙双方法人代表或授权代表人签字并加盖公章后生效，甲、乙双方按合同履行完权利和义务后失效，双方必须共同遵守合同条款。
4、与总包单位签订备案合同，并协助甲方及总包单位到深圳市民防委员会办公室办理备案
5、本合同一式六份，甲方执三份，乙方执三份。
第十四、合同组成及解释顺序
1、本工程合同
2、评标时甲方与中标人的协商记录
3、中标通知书
4、招标文件
5、投标文件
6、双方往来的文件（书面文件）
7、批准的施工图纸
8、法律、法规、规范及有关技术文件
合同解释顺序即为上述文件的顺序号。
甲方：深圳市*****有限公司乙方：
法定代表法定代表
或委托代理人：或委托代理人：
日期：日期：
第六章投标书
一、“————————”人防工程投标承诺书
深圳市*****有限公司：
我们收到你们招标文件，经仔细研究，我们决定参加投标。
1、本投标单位对贵司招标文件中提出的合同条件已明了并完全同意。
2、如果我们中标，我们将履行招标文件中规定的各项要求，在合同签署后按贵
司的要求开始施工, 并按合同要求按期、按质、按量完成合同中的所有工程。
3、我们保证投标分项报价表中所报单价在整个施工期间保持不变。
4、我们保证在投标分项报价表中所报单价为针对此次招标的最优惠价格。
5、我们愿意提供招标单位在招标文件中要求的所有资料。
6、我们认为招标单位有选择或拒绝任何投标者中标的权力。
7、该项投标在开标后的全过程中保持有效。
8、本标书的函电，请按下列地址联系：
单位：（盖章）
地址：
负责人：
电话：
传真：
时间：年月日
二、投标分项报价表的说明
1、此表由投标单位提供。
2、投标单位所提供的分项报价表中必须详细列明投标项目各分项的全部价格内
容。包括综合单价、总价、优惠价。
3、必须提供主要材料及产品的技术资料、出厂自检证明及其它必备证件或资料。
4、分项报价表中必须包括项目名称、制表人、审核人、日期等必须的因素。
三、授权委托书
本人作为法定代表人，在此授权我公司女士/先生作为我公司正式合法的代理人，以我公司名义并代表我公司全权处理“————————”人防工程投标的以下事宜：
□投标文件的准备，包括参加各种标前会议；
□投标文件的签署；
□进行合同及价格谈判；
□签订合同；
□执行合同。
本授权书限期自起至止。在此授权范围和期限内，被授权人所实施的行为具有法律效力，授权人予以认可。
公司：（盖章）
法定代表人：
时间：年月日
第七章附件
1、投标单位近三年工程业绩表；
2、本工程项目经理简历表
3、本工程项目主要施工管理人员表
4、“————————”人防工程报价表
附件1：
投标单位近三年工程业绩表
投标单位（盖章）：
时间：年月日
附件2：
本工程项目经理简历表
投标单位（盖章）：
时间：年月日
附件3：
主要施工管理人员简历表
西充化风山棚户区改造项目明星广场电力工程 招标文件
一、投标须知 1.1总则 1.1.1工程简况 工程名称：中国微电影城明星广场供配电工程 建设地点：南充市西充县晋城大道一段 建设规模：约20万平方 招标单位（甲方）西充化凤山微电影城开发有限公司 1.1.2招标方式和原则 本工程采用邀请招标方式，按照公开、公平、公正的原则，择优选定施工单位（乙方）。本工程采用总价包干原则，其余包死不调 1.1.3招标范围 本标招标范围为中国微电影城明星广场供配电工程， 1.1.5资格要求与合格条件 1.1.5.1为履行本施工合同，参加投标的施工企业各方(以下称乙方)必须满足施工资质等级要求并通过资格预审。 1.1.5.2乙方必须具有独立法人资格(不允许联合体形式)。 1.1.5.3为具有被授予合同的资格，乙方应提供能证明其符合投标合格条件和具有履行合同能力的资格文件，即： （1）有关确立投标主体法律地位的原始文件副本（包括营业执照、资质等级证书），在开标会上现场验证。 （2）乙方在近5年完成的与本合同工程相似的经验及合同履行情况和现在正在履行的合同情况。 （3）按规定的格式提供项目经理简历，及拟在本施工现场的管理人员情况。
（4）乙方提供财务状况，包括近3年经过权威部门审计的主要财务报表，今后2年的财务计划和本年度及下年度合同项目及施工产值。 （5）乙方近三年内经上级安监部门确认的安全报表。 1.1.6投标费用 乙方应承担其投标所涉及的一切费用。不管投标结果如何，甲方对上述费用不负任何责任。邀请招标的，甲方可视情况对未中标单位进行适当补偿。 1.2招标文件 1.2.1招标文件的组成 1.2.1.1招标文件主要由投标须知，工程概况和现场条件，技术规范和招标范围，工程进度、质量控制和安全文明施工，报价，合同条件，合同格式，投标书格式。除上述文件外，还包括所有与本工程有关的补充资料、标前会记录等。 1.2.1.2乙方应全面理解招标文件的所有内容，包括须知、条件、条款、格式、规范和附件。乙方无权对招标文件作任何修改。若乙方的投标文件实质上不符合招标文件的要求，根据规定，该投标文件被视为废标。 1.2.1.3乙方对招标文件个别内容有异议时，可在投标文件中另作声明（可提供差异表）。招标文件是招乙方双方签订合同的依据。 1.2.1.4 凡获得招标文件者，无论投标与否，有对招标文件保密的义务。 1.2.1.5为了给乙方合理的时间，以便在准备投标书时把修改书考虑进去，甲方可以酌情延长乙方递交投标书的截止日期。 1.3 投标文件 1.3.1投标文件的语言 投标文件及与投标有关的甲乙方之间的来往通知、函件等均应使用中文。 1.3.2 投标文件的组成和格式
招标文件充电桩 The following text is amended on 12 November 2020.
南方电网公司2016年电动汽车充电装置 第一批专项招标项目 招标文件 （适用于该项目所有标的。标的序号、名称、编码及标包划分见标 包划分一览表） 项目编码：NWGP 中国南方电网有限责任公司 二○一六年六月
总目录 第一册商务部分 第一章投标人须知及附件 第二章合同文本（另附） 第三章标包划分一览表（另附） 第二册技术部分 第四章技术规范（另附） 第三册投标文件格式 第五章投标文件格式 第一册商务部分 第一章投标人须知及附件
一、总则 1．招标说明 资金来源：自有资金。 招标人：中国南方电网有限责任公司（以下简称南方电网公司）。 招标服务单位：南方电网公司招标服务中心。 投标人：响应招标、参加投标竞争的法人或其他组织。 中标人: 经过评标，被授予合同的投标人。 买方：在招标阶段称为项目单位，在确定中标人以后的采购合同阶段称为买方。 卖方：在招标阶段称为投标人，在确定其为中标人以后的采购合同阶段称为卖方。 2．招标项目概况 项目名称：南方电网公司2016年电动汽车充电装置第一批专项招标项目。
项目单位：详见第三章“标包划分一览表”。 3．招标范围 招标范围详见第三章“标包划分一览表”和第四章“技术规范”。 投标人可以投一个、多个或全部包，招标人有权依法选择并接受投标人所投的任何包。 交货日期和交货地点：具体在中标后签订采购合同时明确。 4．投标人的资质条件 投标人须通过供应商登记及文件真实性审核，及满足以下投标资质条件要求： （1）投标人必须按照南方电网公司要求，在阳光电子商务平台（）上完整办理完成供应商登记。注册资本、业绩、生产许可证、型式试验报告或检测报告满足下表要求：
--------------------------------------------------------------工程 工程建设监理招标文件 --------------------------------标段 编号：----------- 华能国际电力股份有限公司 -------------- 年 ----- 月
目录 第一卷投标须知 (1) 1.概述 (2) 2.资格要求 (2) 3.招标时间安排 (3) 4.投标费用 (4) 5.现场踏勘 (4) 6.阅读招标文件材料 (4) 7.招标文件材料的澄清 (4) 8.招标文件材料的修改 (5) 9.投标文件材料的编制 (5) 10.投标价格 (6) 附表一:监理人主要人员及拟投入本合同的监理人员情况 (7) 附表二:监理人员派遣计划表 (8) 附表三:人.月总数及各月分解数 (9) 附表四:人.月单价及其构成 (9) 11.投标货币与支付货币 (10) 12.投标有效期 (10)
14.投标文件材料的形式和签订 (11) 15.投标文件材料的密封与标记 (11) 16.投标截止日期 (12) 17.不予受理的投标文件材料 (12) 18.投标文件材料的修改与撤回 (13) 19.开标 (13) 20.过程保密 (14) 21.投标文件材料的澄清 (14) 22.评标 (15) 23.投标文件材料的确定 (16) 24.错误的修正 (16) 25.定标 (17) 26.中标通知 (17) 27.合同的签订 (17) 28.履约保证金 (18) 29.招标文件材料的解释 (18) 附件1：投标人关于资格的声明函 (19)
人防工程施工招标文件 第一章 投标须知
前附表
一、总则 1.工程说明 1.1工程说明见投标须知前附表（以下简称“前附表”）第1项—第9项所述。 1.2本工程按照《中华人民共和国招标投标法》、《河南省实施中华人民共和国招标投标法办法》等有关法律、法规、规章、规定通过邀请招标来择优选定承包人。 1.3工程简介 2.招标范围 2.1工程招标范围为建筑施工图纸内土建、安装工程。包括材料供应、施工、运输、竣工验收、保修等有关图纸和工程规范要求的内容。 2.2承包方式采用可调价格的承包方式，招标人对材料的选用保留指定或自订的权力。 2.3本工程前附表第7项中的要求工期为主体工程的要求工期。
2.4本工程招标范围为施工图纸范围的土建及安装工程。 3.资金来源 实行代建制，主体工程完工后付合同总价的1/3，工程装饰、安装工程完工并经验收合格后付合同总价的1/3，工程竣工验收合格决算完毕后付合同总价的1/3，资金从人民防空办公室收取的人防易地建设费中支付。 4.合格投标人 4.1具备独立法人资格，必须具有人防系统或军队内部房屋建筑施工总承包叁级及以上资质，并须具有安全生产许可证: 4.2投标人拟配备的项目经理应具有贰级及以上项目经理资格证书，须具有安全生产考核合格证。 5.投标费用 投标人应承担其参与本工程投标所涉及的一切费用。不论投标结果如何，招标人无义务亦无责任承担这些费用。 6.踏勘现场 6.1招标人将按前附表第12项规定的时间，组织投标人对工程施工现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取编制投标文件和签署合同所需的资料；因勘察现场所引起的任何费用由投标人自己承担。 6.2招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据，是招标人现有能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。 6.3投标人经过招标人的允许，可为踏勘目的进入招标人的工程
凤台县刘集乡八里塘安置小区供配电工程招标公告 一、招标条件 、工程名称：凤台县刘集乡八里塘安置小区供配电工程 、招标编号：皖D建施招FT—-A 、招标人名称：凤台县重点工程建设管理局 、招标代理机构：安徽省公路工程建设监理有限责任公司 、招标代理机构地址：合肥市井冈路号蜀山经开区管委会楼 二、项目概况与招标范围 、工程地点：凤台县新城区 、招标范围：施工图纸、工程量清单、招标文件及补充答疑等所含全部工程内容。、招标规模：主要包括凤台县刘集乡八里塘安置小区供配电工程，详见施工图纸及工程量清单。 、投资额：约万元。 、批准文号：凤发改投资【】号 、资金来源：财政资金 、招标方式：公开招标 、项目工期：个日历天 、资格审查方式：资格后审。 、质量标准：合格 三、投标人要求： 、资格要求：具有独立法人资格，持有有效的企业营业执照和安全生产许可证，须具备电力工程施工总承包三级及以上资质或输变电工程专业承包三级及以上资质，同时须取得国家电监会颁发《承装（修、试）电力设施许可证》（同时具有承装四级及以上、承修四级及以上、承试四级及以上）。 、业绩要求：投标人近年（年月日至今）具有一个单项合同金额万元以上的供配电工程业绩（以合同原件为准），需同时提供中标通知书、中标公示网上截图及网址、合同、竣工验收报告或竣工移交证书；时间以合同签订时间为准，金额以合同为准。 、拟派建造师要求：（）具有机电工程专业二级及以上注册建造师，并具有有效的安全生产考核合格证（B证），需提供项目经理无在建工程的承诺函（中标后如发现项目经理有在建工程的取消中标资格，投标保证金不予退还）；（）年月日至今至少在个单项合同金万元以上的供配电工程项目中担任项目经理，需同时提供中标通知书、中标公示网上截图及网址、合同、竣工验收报告或竣工移交证书；时间以合同签订时间为准，金额以合同为准。 、信誉要求： （）投标人企业、企业法定代表人及项目经理须提供无行贿犯罪记录的承诺。（）无拖欠农民工工资证明（本市企业提供市建设领域农民工工资清欠工作领导小组办公室出具的无拖欠工资证明资料或网页截图；本市以外企业提供单位所在
电力工程设备招标程序及招标文件范本第Ⅳ部分（招标文件第１卷：投标须知） 第Ⅳ部分招标文件 （招标文件封面格式） 招标编号：（招标代理机构编） （工程项目名称） 招标设备名称招标文件 第一卷投标须知 （招标代理机构名称） （招标人名称） 招标文件出版日期 1. 定义 1.1 项目法人招标设备工程项目法人名称。 1.2 招标人：在招标过程中，项目法人称为招标人。即（招标设备工程项目法人名称） 1.3 招标代理机构：具有相应的电力设备成套和招标资质，受项目法人委托，在招标过程中负有相应责任的单位，即（招标代理机构名称） I.4 潜在投标人；指有意参加投标的企业事业单位和其他社会经济组织。 I.5 投标人：经过审查符合本次招标所规定的相应资质要求，参加投标竞争的潜在投标人。
1.6 预中标人：经过评标而选定的进行合同谈判的投标人。 1.7 中标人：最终被授予合同的投标人。 1.8 项目招标领导小组：由招标人、招标代理机构及有关单位按一定的程序和要求而组建的机构，负责领导招标工作。 1.9 评标小组：在项目招标领导小组的领导下，由聘请专家和有关单位人员组成，负责具体评标工作。 1.10 需方：招标设备工程项目法人名称。即项目法人，在招标阶段称 为招标人，在签定和执行合同阶段称为需方。为便于招标文件及附件直接转化为经济合同，在招标文件第二、三卷中称招标人为需方。 1.11 供方；在招标阶段称为投标人，在中标以后签订和执行合同阶段称为供方。为便于招标文件及附件直接转化为经济合同，在招标文件第二、三卷中称投标人为供方。 1.12 程设计单位。负责本招标设备工程项目设计的单位，即（工作设计单位名称） 2. 工程概况 2.1 工程依据 （填写主要批准文件名称、批准机关、批准日期等） 2.2 资金来源 （填写本工程投资构成、比例、币种等） 2.3 工程规模 （填写本工程规模情况和本期工程装机容量、台数等）
交流充电桩通用技 术规范
国家电网公司物资采购标准 （宝坻-营销17-01）国网天津宝坻供电公司专用充电桩新建 通用技术规范 （2-00001） 国家电网公司 二〇二〇年五月
本规范对应的专用技术规范目录
交流充电桩采购标准技术规范使用说明 1. 本标准规范作为国家电网公司交流充电桩采购的统一技术规范书，由通用部分、专用部分、投标方响应和使用说明等四个部分组成，适用于国家电网公司交流充电桩集中采购。 2. 通用部分包括一般性技术条款，原则上不需要项目招标方（项目单位）填写，不能随意更改。如通用部分相关条款确实需要改动，项目单位应填写《通用部分技术条款\技术参数变更表》并加盖公司物资采购管理部门的公章，及辅助说明文件随招标计划一起提交至招标文件审查会。经标书审查同意后，对通用部分的修改形成《技术通用部分条款变更表》，放入专用部分中，随招标文件同时发出并视为有效。 3. 本标准规范的专用部分主要包含货物需求及供货范围一览表、必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表、工程概况、使用条件、技术参数要求等内容，项目单位在招标前应结合技术发展并根据实际需求认真填写。 4. 本标准规范的投标方应答部分主要包括技术参数应答表、技术偏差表、投标产品的销售及运行业绩表、推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表、培训及到货需求一览表、试验检测报告表等内容，由投标方填写。 5. 本标准规范的页面、标题等均为统一格式，不得随意更改。 6. 本规范将根据技术发展和市场变化定期或不定期做出修编，各使用
单位注意查询最新版本,以免物资采购出现差错。
目录 1 总则 .................................................................................... 错误!未定义书签。 1.1 一般规定................................................................... 错误!未定义书签。 1.2 工作范围和进度要求 ............................................... 错误!未定义书签。 1.3 标准和规范............................................................... 错误!未定义书签。 1.4 需随设备提供的资料 ............................................... 错误!未定义书签。 1.5 投标时必须提供的技术数据和信息........................ 错误!未定义书签。 1.6 备品备件................................................................... 错误!未定义书签。 1.7 专用工具和仪器仪表 ............................................... 错误!未定义书签。 1.8 到货及验收............................................................... 错误!未定义书签。 2 技术要求 ............................................................................ 错误!未定义书签。 2.1 技术原则................................................................... 错误!未定义书签。 2.2 技术参数................................................................... 错误!未定义书签。 2.3 功能要求................................................................... 错误!未定义书签。 2.4 性能要求................................................................... 错误!未定义书签。 2.5 其它要求................................................................... 错误!未定义书签。 2.6 计费控制单元要求 ................................................... 错误!未定义书签。 3 试验 .................................................................................... 错误!未定义书签。 3.1 型式试验................................................................... 错误!未定义书签。 5.2 出厂试验................................................................... 错误!未定义书签。
建设工程施工监理 招标文件 工程名称： 建设单位：（盖章） 法定代表人：（签字或盖章） 项目联系人：联系电话： 招标代理机构：（公章） 法定代表人：（签字或盖章） 项目负责人：联系电话： 日期：年月日
目录 第一章投标须知前附表及投标须知………………………………… 一、投标须知前附表………………………………………………… 二、投标须知…………………………………………………………（一）总则………………………………………………………………（二）招标文件…………………………………………………………（三）投标文件的编制…………………………………………………（四）投标文件的递交…………………………………………………（五）开标………………………………………………………………（六）评标………………………………………………………………（七）授予合同…………………………………………………………第二章合同格式………………………………………………………第一部分工程建设委托监理合同………………………………………第二部分标准条件………………………………………………………第三部分专用条件………………………………………………………第三章技术条件和技术规范…………………………………………第四章图纸……………………………………………………………… 附件附件一监理投标书………………………………………… 附件二法定代表人授权委托书…………………………… 附件三项目总监理工程师情况一览表…………………… 附件四关于总监理工程师参加其他监理工程投标申请… 附件五专业监理工程师监理员配备一览表……………… 附件六主要检测设备仪器一览表………………………… 附件七企业承担类似或相近工程情况一览表…………… 附件八监理投标报价单…………………………………… 附件九建设工程施工监理评标标准说明………………… 附表1 资格审查…………………………………………… 附表2 随机抽取法………………………………………… 附表3-1 综合评估法--监理大纲…………………………… 附表3-2 综合评估法--项目监理机构……………………… 附表3-3 综合评估法--企业综合实力及投标报价…………
.. . . xxxx项目高层区人防工程 招 标 文 件 xxxxxx房地产开发有限公司 2012年05月日
总目录 第一部分投标人须知 一投标人须知前附表 二总则 三招标文件 四投标文件的编写 五投标文件的递交 第二部分投标文件组成（格式） 第三部分合同条款（补充条款） 第四部分施工图纸 各种防护密闭门、人防专用门、密闭门、防爆波活门、自动排气活门、SR型过滤吸收器、通风口消波设备、防护通风设备、电动手动密闭阀等（均为省人防入网产品）
第一部分投标须知一投标人须知前附表
二总则 一、工程说明： 1、工程名称：xxxx项目人防工程 2、工程地址：xxxxxx镇xx大道66号 3、工程概况：本项目人防工程设在高层区（59＃、60＃、61＃、62＃、63＃、65＃、66＃、67＃、68 ＃、69＃、70＃、71＃）地下室共五个人防防护单元,一个人防物资库。 二、工程项目招标围及容： 1、招标项目：xxxx项目人防工程 2、乙承包容： 地下室人防工程：包括但不限于五个人防防护单元,一个人防物资库所需的各种防护密闭门、战时封堵门框、人防专用门、密闭门、防爆波活门、自动排气活门、SR型过滤吸收器、通风口消波设备、防护通风设备、电动手动密闭阀等（不含战时安装设备）。人防专用配件（防爆地漏、防爆波阀）及安装的报价。 三、投标资质与合格条件的要求： 1、参加投标的投标人投标资质要求为：省人防办入网的人防生产企业产的人防设备及安装企业。 2、投标人必须具有独立法人资格的施工企业，同时应具备以往类似工程施工经验并在施工机械、人员和 资金、技术等面有能力执行上述工程。 3、投标人有较强的经济实力，有较好的社会信誉。 四、现场勘察： 1、投标人可根据需要自行前往施工现场，对工程施工现场和围环境进行勘察，以便投标人自负其责地获 取编制投标文件和签署合同所需的一切资料，勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。 2、现场勘察时，投标人可向招标人询问工程的地形、水文地质、水源、电源、交通条件、临时设施等情况，以帮助 了解现场施工条件，并充分了解自己将承担的风险、义务和责任。 3、在现场勘察过程中，投标人应遵守进入施工现场的有关安全规定，投标人若发生意外情况，不论什么 原因所造成，招标人概不负责。 五、投标费用：投标人应承担编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如，招标 人对上述费用不负任责任。同时，招标人也不退还投标文件。 六、解释权：本工程为部招标，解释权归xxxxxx房地产开发有限公司。
xxxxx供配电工程施工组织设计
一、编制依据 1、本工程设计图纸。 2、本工程电缆线路及高压开关柜低压配电柜变压器安装工程招标文件。 3、本工程电缆线路及高压开关柜低压配电柜变压器安装工程招标答疑。 4、国家现行变配电安装工程施工及验收规范及质量检验评定标准。 5、本公司ISO9002质量手册、程序控制文件及作业指导书。 6、本公司多年的施工经验和施工管理能力及技术装备。 7、工程项目施工现场实际情况、施工环境、施工条件和自然条件。 二、编制说明 本工程工期紧，质量要求高，为保证优良的工程质量，使施工工艺达到一流水平，本《施工组织设计》中提出的施工方案、施工方法和技术措施，力求具体、实用、针对性强，同时积极慎重地推广和应用先进的新材料、新设备、新技术、新工艺，向科技要质量、要工期、要效益。本《施工组织设计》是直接指导施工的依据。围绕质量、工期和安全这三大目标，在施工管理、劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备周转材料配备、主要技术方案及措施、安全和工期的保证措施、文明施工及成品保护和工程质量保证措施等各个方面，做了统筹考虑，突出其科学性和可行性。 三、工程概况 1、本工程为xxxx供配电工程。本期工程中安装设备有户外6KV环网柜一台，315KVA箱式变电站四台，户外低电配电柜十五台，三相计量控制箱三台，单元电表箱五十台。 2、建设规模： 项目名称容量/数量
变压器容量（KVA）1260KVA 高压柜(台) 低压柜(台) 计量柜（台） 6KV电缆线路(KM) 1KV电缆线路（KM） 四、主要工程量表 五、施工部署： １、施工组织机构设置： 1.1.成立项目经理部 项目经理部全面负责本次施工任务的安全、技术、质量、材料、人员等的管理及协调，负责组织完成项目工程的各项经济技术指标；负责协调项目建设中的甲乙方、部门之间、项目工地与地方之间的关系；对参与该次工程的人员进行有关工程施工规范的学习，施工前认真组织技术交底，让每个人弄清楚技术要求和施工方法。
电力工程设备招标程序及招标文件范本 第Ⅲ部分（评标办法） 第Ⅲ部分评标办法 1一般规定 1.0.l评标必须遵照公平、刚正、科学、严谨的原则。 1.0.2评标应按照招标文件规定的内容进行。本办法第4、5、6、7、8、9款规定了评标一般应考虑的内容和办法。 1.0.3本办法的评标对象是指投标人担招标文件要求提供的有效投标文件、包括应招标人和招标代理机构要求投标人提出的对原投标文件的正式书面澄清文件。 2组织机构与职责2.0.1由招标代理机构商招标人组建评标小组。主机和主要辅机设备招标的评标小组由项目招标领导小组确认,并接受其领导。
2.0.2项目招标领导小组指定招标人和招标代理机构负责秤标的组织工作。 2.0.3评标小组一般由项目法人、招标代理机构、工程设计单位及聘请的专家组成,总人数为5人以上单数,其中受聘专家一般不少于2/ 3.评标小组可根据情况分商务组利和技术组。每个组设组长l一2人,负责召集及评标意见的归纳整理工作。 2.0.4受聘专家原则上应具有高级职称且具有较高专业技术水平。技术专家应熟知本专业有关设备的国内外技术水平及发展状况；经济专家应熟知有关法律、法规,有实际商务工作经验。受聘专家由招标代理机构商招标人从电力设备评标专家库中聘请。与投标人有利害关系的人员不得进入评标小组。 2.0.5招标人可根据实际情况,为评标小组配备必要的专业人员,开评标小组专家的指导下,完成投标文件有关资料的汇总整理工作。 2.0.6技术组和商务组应相对独立工作,但技术组有义务向商务组提供其评标所必须的资料,商务组也有义务与技术组核对投标人的技标范围等内容。 3评标程序 3.1评标工作应在评标后进行一般按下列程序：
电动汽车充电桩招标文件 2020年12月
目录 1总则 (1) 1.1一般规定 (1) 1.2工作范围和进度要求 (1) 2 交流充电桩技术规范 (1) 2.1 标准和规范 (1) 2.2需随设备提供的资料 (2) 2.3到货及验收 (2) 2.4技术要求 (2) 2.4.1技术参数 (2) 2.4.2功能要求 (2) 2.4.3性能要求 (3) 2.4.4其它要求 (5) 2.5 标准技术参数表 (6) 3 直流充电桩技术规范 (7) 3.1标准和规范 (7) 3.2需随设备提供的资料 (8) 3.3到货及验收 (9) 3.4技术要求 (9) 3.4.1 技术参数 (9) 3.4.2基本构成 (10) 3.4.3功能要求 (10) 3.4.4 耐气候环境要求 (11) 3.4.5防护要求 (11) 3.4.6绝缘性能 (12) 3.4.7安全要求 (13) 3.4.8充电输出要求 (14) 3.4.9均流不平衡度 (15) 3.4.10待机功耗 (15)
3.4.11效率和功率因数 (15) 3.4.12噪声 (15) 3.4.13温升 (15) 3.4.14高低温和湿热性能 (16) 3.4.15机械强度 (16) 3.4.16电磁兼容 (16) 3.4.17可靠性指标 (17) 3.4.18充电桩柜体（桩体）要求 (17) 3.5标准技术参数表 (18) 4 平台功能要求 (19) 4.1 总体架构 (19) 4.2 APP业务系统 (20) 4.3 设备管理系统 (20) 4.4 监控系统： (21) 4.5 其他要求 (21) 5 试验 (21) 5.1 型式试验 (22) 6技术服务、质保 (22) 6.1技术服务 (22) 6.2质保 (22)
中山市水利工程施工监 理招标文件范本试行 Document number：BGCG-0857-BTDO-0089-2022
中山市水利工程标准招标文件范本 （修订稿） （施工监理项目） 二〇一七年十一月
使用说明 一、《中山市水利工程施工监理招标文件范本》（试行）适用于我市境内依法须公开招标的水利工程施工监理项目。 二、《中山市水利工程施工监理招标文件范本》（试行）用相同序号标示的章、节、条、款、项、目，供招标人和投标人选择使用；以空格标示的由招标人填写的内容，招标人应根据招标项目具体特点和实际需要具体化，确实没有需要填写的，在空格中用“/”标示。 三、招标人按照《中山市水利工程施工监理招标文件范本》（试行）第一章的格式发布招标公告或发出投标邀请书后，将实际发布的招标公告或实际发出的投标邀请书编入招标文件中，作为投标邀请。其中，招标公告应同时注明发布所在的所有媒介名称。 四、《中山市水利工程施工监理招标文件范本》（试行）第三章“评标办法”分别规定（1）经评审的最低投标价法、（2）两次平均值法和（3）一次平均值法供招标人结合工程实际选择使用，招标人应不作修改直接引用。 五、投标人资格条件的设置说明 （一）资质条件：按与招标工程规模相符的最基本资质设定，不得抬高标准。 （二）信誉要求：投标报名前已成功办理广东省水利厅信用管理信息录入手续；近3年内（投标截止时间当天往前推算3年内，投标单位成立不足3年的从成立之日起算）投标单位或其法定代表人或其主要负责人无行贿犯罪记录。 六、否决性条款的设置要求 否决性条款(包括不予受理、废标)必须单列，招标文件的其他条款与该单列的否决性条款不一致或者未单列的，以单列的否决性条款为准，其他条款一律不能作为否决性条款使用。否决性条款应当明确，易于判断，不可含有“实质性不响应招标文件要求”、“投标文件中附有招标人不可接受的条件”等评标委员会难以界定的条款。 七、招标人原则上按照本范本要求编制水利工程施工监理项目的招标文件，在实际执行过程中确需对范本内容修改的，须征得市水行政主管部门同意，并须在《招标工程项目主要条款备案表》列明。本《中山市水利工程施工监理招标文件范本》（试行）不明确之处由中山市水利工程招标投标管理委员会办公室负责解释。 八、本次发布的《中山市水利工程施工监理招标文件范本》（试行）如在执行过程中出现问题，或各使用单位或个人对《中山市水利工程施工监理招标文件范本》
人防工程招标文件——范本招标文件 招标编号：BHSD-2016-001 2016年4月
太原滨河时代广场项目人防工程 供货、安装招标文件 招标编号：BHSD-2016-001 工程名称：太原滨河时代广场人防工程供货、安装编制日期：2016年4月 目录 投标邀请 投标须知 一、投标须知前附表 二、总则 三、招标要求 四、工程投标报价书
招标文件 总则讲明 招标文件讲明 投标文件的编制 投标文件的递交 开标和评标 六、定标 投标文件格式 工程标准规范及技术要求 合同要紧条款 分部分项工程量清单与计价表 投标邀请函 致：山西拓铭瑞防护设备有限公司（邀请投标人名称）： 招标人决定将本项目的人防工程供货、安装通过邀请招标方式择优选定施工单位，现邀请贵单位参加投标报价，有关事宜公告如下： 1、招标人名称：太原市好饰佳商贸进展有限公司 2、招标人地址：太原市尖草坪区兴华街116号 3、招标项目名称：太原滨河时代广场 4、招标项目地点：滨河西路西侧 5、招标项目实施时刻：2016年4月开始，按招标人的施工工期及要求进行
6、招标项目性质、规模、数量： 6.1 性质用途：商品房 6.2 工程范畴：地下车库人防工程的人防防护门有关工作内容。配合招标人和总包方完成人防验收工程，确保自己的工程验收合格。 7、合格投标人条件： 7.1必须在中华人民共和国境内注册，有相应的供货、安装、技术指导能力且业绩、信誉良好的独立法人企业，并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力。 7.2 具有国家人民防空办公室颁发的《人防工程防护设备定点生产和安装企业资格认定证书》；并在山西人防主管部门备案，外省企业还必须具有山西人防办公室登记备案证书； 7.3 近五年具有同类型设备供货及安装业绩； 7.4 如果投标代表人不是法定代表人，需持有《法定代表人授权书》； 8、此次招标，招标人将采纳资格审查的方法确定合格投标人。凡被邀请参加此次投标的投标人可派人向招标人猎取招标文件，并按照本招标工程项目招标文件要求进行有关的投标事宜。 9、工程质量：合格（符合国家质量验收标准，满足人防工程验收的要求） 10、安全文明施工：省安全文明样板工地。 11、工期要求：按招标人时刻要求进入施工现场，满足招标人的施工工期及要求。 12、质保期要求：2年。 13、有关本项目招投标的其他事宜，请与招标人联系。 14、此次招标要紧时刻安排：
国家电网公司物资采购标准 （宝坻-营销17-01）国网天津宝坻供电公 司专用充电桩新建 通用技术规范 （0305-500112702-00001） 国家电网公司 二〇一九年六月 - 1 -
本规范对应的专用技术规范目录 序号名称编号 1 交流充电桩专用技术规范XXX - 2 -
交流充电桩采购标准技术规范使用说明 1. 本标准规范作为国家电网公司交流充电桩采购的统一技术规范书，由通用部分、专用部分、投标方响应和使用说明等四个部分组成，适用于国家电网公司交流充电桩集中采购。 2. 通用部分包括一般性技术条款，原则上不需要项目招标方（项目单位）填写，不能随意更改。如通用部分相关条款确实需要改动，项目单位应填写《通用部分技术条款\技术参数变更表》并加盖公司物资采购管理部门的公章，及辅助说明文件随招标计划一起提交至招标文件审查会。经标书审查同意后，对通用部分的修改形成《技术通用部分条款变更表》，放入专用部分中，随招标文件同时发出并视为有效。 3. 本标准规范的专用部分主要包含货物需求及供货范围一览表、必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表、工程概况、使用条件、技术参数要求等内容，项目单位在招标前应结合技术发展并根据实际需求认真填写。 4. 本标准规范的投标方应答部分主要包括技术参数应答表、技术偏差表、投标产品的销售及运行业绩表、推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表、培训及到货需求一览表、试验检测报告表等内容，由投标方填写。 5. 本标准规范的页面、标题等均为统一格式，不得随意更改。 6. 本规范将根据技术发展和市场变化定期或不定期做出修编，各使用单位注意查询最新版本,以免物资采购出现差错。 - 3 -
(人防门工程) 招标文件 招标编号：xxxxxxx 工程名称： 建设单位： 招标单位： 法定代表人盖章或签字： 时间：年月日
招标文件目录第一部分投标须知 第二部分投标方需具备的条件 第三部分投标文件要求 第四部分对招标人具体要求 第五部分工程款支付 第六部分评标准则 第七部分合同主要条款 第八部分投标格式 第九部分图纸等技术资料
第一部分投标须知 因项目建设需要，现进行人防门工程招标，容如下： 1.项目名称： 项目地点： 建设规模：总建筑面积约30万平米，其中人防工程面积***万平米。 2.招标容：人防门供货、安装。 3.招标文件发售时间：年月日上午9时00分至下午17时00分，招标文件售价100元/套(只开收据)。不论是否中标，标书费一律不退。 4.投标保证金额：人民币1万元（壹万元整），投标人以现金形式在收到招标文件后3日提交给招标人（遇节假日顺延），招标人提供相关证明，开标时凭借此证明参与投标。 投标人中标后该保证金将转为履约保证金（保证金的返还在本工程竣工结束后最后一次拨付工程款时）;未中标投标人的投标保证金将于开标十日无息退还。 投标人放弃投标、在合同履行期违约、单方中止合同，招标人将拒退保证金。中标人履行合同无违约行为,履约保证金无息退还。 5.投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件等投标过程中一切活动费用，不论投标结果如何，招
标人不承担此费用。招标人不对此次结果做任何解释。 6.投标人应按招标文件要求编制标书，并按招标日程安排参加此次招投标活动，否则将以自动弃权处理。 7.投标文件的递交：投标单位须在年月日前将投标书送达xxxxxx公司 8.如有任何疑问请致电：
精心整理小区智能化系统工程 招标 人： xxxx 第 分投标须知
求 一 概述 本 程位 于 平方米。 XX 个，地面约292个，非机动车停车按照规划设计要求。 本项目已于2011年10月开工建设，共分四期开发建设。第一期工程计划于2012年10月竣工并交付使用；整个建设项目计划于2014年12月全部建成并交付使用。 考虑小区住户的不同需要，用较低投资去营造一个较高的智能安防小区，并把小 区智能化系统真正融入小区建筑主题中去，是本项目智能化设计的总要求。同时因分期开发，对每一期的工程交付后，智能化系统要能够独立运行，且能与已建成能并网共同运行。 二、工程设计要求 针对秀逸苏杭小区的具体情况，本次小区智能化系统设计、施工招标包含以下子系统：
（一）周界防越报警系统 （二）闭路电视监控系统 （三）可视对讲系统（彩色） （四）电子巡更系统 （五）车辆管理系统 （六）公共广播系统 （七）LED公告屏系统 （八）门禁一卡通系统（含信报箱） 《楼宇对讲电控门通用技术条件》GA/T72-94 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50198-94 《安全防范工程程序与要求》GA/T75-94 《江苏省建筑智能化系统工程设计规范》DJG化32/D01-2003 《江苏省建筑智能化系统工程实施及验收规范》DB32/366-199 《国家康居示范工程智能化系统示范公寓建设要点与技术导则》秀逸苏杭小区总平图、鸟瞰图、景观图、地下人防平面图。（二）系统整体设计要求
1、考虑了智能化系统的整体集成性，在现有的基础上预留系统将来的扩展空间，保证今后增值服务的可靠实施。 2、系统采用的部分软件、硬件产品，应为今后系统的升级、维护提供了可靠保障，免除了客户的后顾之忧。 3、系统设计应遵循以下原则： ●可行性和适应性 系统要保证技术上的可行性和经济上的可能性。 ●实用性和经济性 ● ● ● ● 等。 ● 护。 ●融合性和主题性 突出小区景观主题，与景观的统一和协调，所有管线、设备不得明装或完全隐蔽。智能系统目标是营造安全、高效、文明、方便、舒适的社区环境，最终体现现代科技给人类生活带来的现实关爱。我们在设计中处处体现以人为本的设计思想，始终贯穿智能化方案与环境的协调统一、紧贴用户需求。 （三）系统总体目标
*****改造项目第一阶段住宅区内配套工程 投标文件 第Ⅲ标段 （供电工程） 投标人： ******电力工程有限公司（盖章） 法定代表人或其委托代理人：（签字盖章） 日期： * 年 * 月 *日
****住宅区内配套供电工程施工投标文件 投 标 函 部 分 目录
一、投标函 二、投标函附录 三、投标文件签署授权委托书 四、法定代表人身份证明书 一、投标函
致：山西衡宇招标代理有限公司 1、根据你方招标工程项目编号为HYZB-E2007018-PT1 的****第一阶段住宅区内配套工程施工工程招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和认真研究招标文件全部内容和其他有关文件后，我方愿以：人民币（大写）*******元；（小写）***万元 的费用承包该工程第Ⅲ标段（供电工程），无论出现何种情况均不产生其它任何费用（招标人认可的变更、不可抗力除外）。 2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。 3、我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。 4、一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的时间范围内（工期** 天）完成并移交全部工程，并愿承担招标文件规定的费用。 5、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中第15条规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。 6、我方理解你方将不受必须接受你们所收到的最低报价的投标或其他任何投标书的约束。 7、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。 8、我方将提交*** 万元作为投标担保。 投标人：****电力工程有限公司（盖章） 法定代表人或其委托代理人：（签字盖章） 单位地址：山*****号邮政编码： 0***0 电话：***5 传真：**** 开户银行名称：中国农业银行**支行开户银行账号：*****
天津市电力公司交流充电桩 技术条件 天津市电力公司营销部 2010年4月6日
?1总则 1.1本技术条件适用于天津市电力公司充电设施建设中安装于电动汽车充电站、公共停车场、住宅小区停车场、大型商场停车场等室内或室外场所，为具有车载充电机的电动汽车提供电能供给的交流充电桩。 1.2它提出了该设备本体及附属设备的功能设计、结构、安装和试验等方面的技术要求。 1.3本设备技术条件提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应按有关标准提供符合IEC标准、国标、行标和本协议书的优质产品。 1.4如果投标方没有以书面形式对本技术条件的条文提出异议，则意味着投标方提供的设备完全符合本技术条件的要求。如有异议，不管是多么微小，都应以“对通用技术条件的意见和与通用技术条件的差异”为标题在专门章节中加以详细描述。 1.5本设备技术条件所使用的标准与投标方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。 1.6本技术条件经招标方和投标方共同确认后，作为合同的附件，与合同正文具有同等的法律效力。 1.7本技术条件未尽事宜，由招标方和投标方在合同技术谈判时协商确定。 ?2应遵循的主要标准 电动汽车技术标准： GB/T 18487.1-2001《电动车辆传导充电系统一般要求》 GB/T 18487.2-2001《电动车辆传导充电系统电动车辆与交流/直流电源的连接要求》 GB/T 18487.3-2001《电动车辆传导充电系统电动车辆与交流/直流充电机（站）》 GB/T 20234-2006《电动汽车传导充电用插头、插座、车辆耦合器和车辆插孔通用要求》电气技术标准： GB/T 17215.322-2008《静止式有功电能表 0.2S 级和 0.5S 级》 GB 17625.2-2007《电磁兼容限值对每相额定电流≤16A且无条件接入的设备在公用低压供电 系统中产生的电压变化、电压波动和闪烁的限制》 GB 17625.3-2000《电磁兼容限值对额定电流大于16A的设备在低压供电系统中产生的电压 波动和闪烁的限制》 DL/T 620-1997《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》 DL/T 621-1997《交流电气装置的接地》 GJB 3855-1999《智能充电机通用规范》 国家电网公司标准：