第三章工程计量与计价
本章基本知识点：
1．《全国统一建筑安装工程基础定额》、《全国统一建筑工程预算工程量计算规则》、《全国统一安装工程预算工程量计算规则》、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500一2013)、《房屋建筑与装饰工程量计算规范》(GB50854—2013)、《通用安装工程工程量计算规范》( GB50856—2013)、《建筑工程建筑面积计算规范》
(GB/T50353—2005)、《建筑安装工程费用项目组成》(建标(2013)44号文件）；
2．建筑安装工程人工、材料、机械台班消耗指标的确定方法；
3．概预算工料单价的组成、确定、换算及补充方法；
4．工程造价指数的确定及运用；
5．设计概算的编制方法；
6．单位工程施工图预算的编制方法；
7．建设工程工程量清单计价方法。
【案例一】
背景：
某钢筋混凝土框架结构建筑物，共四层，首层层高4.2m，第二至四层层高分别为3.9m，首层平面图、柱独立基础配筋图、柱网布置及配筋图、一层顶梁结构图、一层顶板结构图如图3-1A、图3-1B、图3-1C、图3-1D、图3-1E所示。柱顶的结构标高为15.87m，外墙为240mm厚加气混凝土砌块填充墙，首层墙体砌筑在顶面标高为-0. 20m的钢筋混凝土基础梁上，M5.0混合砂浆砌筑。 M1为1900mm×3300mm的铝合金平开门；C1为
2100mm×2400mm的铝合金推拉窗；C2为1200mm×2400mm的铝合金推拉窗；C3为
1800mm×2400mm的铝合金推拉窗；门窗详见图集L03J602；窗台高900mmo门窗洞口上设钢筋混凝土过梁，截面为240mm×180mm，过梁两端各伸入砌体250mm。已知本工程抗震设防烈度为7度，抗震等级为四级（框架结构），梁、板、柱的混凝土均采用C30商品混凝土；钢筋的保护层厚度：板为15mm，梁柱为25mm，基础为35mm。楼板厚有150mm.lOOmm两种。块料地面的做法为：素水泥浆一遍，25mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，800mm×800mm 全瓷地面砖，白水泥砂浆擦缝。木质踢脚线高150mm，基层为9mm厚胶合板，面层为红榉木装饰板，上口钉木线。柱面的装饰做法为：木龙骨榉木饰面包方柱，木龙骨为25mm×30mm，中距300mm×300mm，基层为9mm厚胶合板，面层为红榉木装饰板。四周内墙面做法为：20mm厚1:2.5水泥砂浆抹面。天棚吊顶为轻钢龙骨矿棉板平顶，U形轻钢龙骨中距为450mm×450mm，面层为矿棉吸声板，首层吊顶底标高为3.4m。
图3-1A 首层平面图
问题：
1．依据《房屋建筑与装饰工程量计算规范》( GB50854—2013)的要求计算建筑物首层的过梁、填充墙、矩形柱（框架柱）、矩形梁（框架梁）、平板、块料地面、木质踢脚线、墙面抹灰、柱面（包括靠墙柱）装饰、吊顶天棚的工程量。将计算过程及结果填人分部分项工程量计算表3-1中。
表3—1 分部分项工程量计算表
序号项目名称单位数量计算过程
．
图3-1E一层顶板结构图
（未注明的板分布筋为盐8@ 250）
2．依据《房屋建筑与装饰工程量计算规范》和《建设工程工程量清单计价规范》
( GB50500-2013)（以下简称《计价规范》）编制建筑物首层的过梁、填充墙、矩形柱（框架柱）、矩形梁（框架梁）、平板、块料地面、木质踢脚线、墙面抹灰、柱面（包括靠墙柱）装饰、吊顶天棚的分部分项工程量清单，分部分项工程的统一编码，见表3-2 。
表3-2 分部分项工程量清单项目的统一编码
项目名称项目编码项目名称
01051)3005 过梁 011102003 块料地面
010402001 填充墙 011105005 木质踢脚线
010502001 矩形柱 01 1201001 墙面一般抹灰
010503002 矩形梁 01 1208001 柱面装饰
010505003 平板 01 1302001 吊顶天棚
3．钢筋的理论重量见表3-3，计算②轴线的KL4、⑥轴线相交于②轴线的KZ1中除了箍筋、腰筋、拉筋之外的其他钢筋工程量以及①~②与④~⑤之间的LB1中底部钢筋的工程量。将计算过程及结果填人钢筋工程量计算表3-4中。钢筋的锚固长度为40d，钢筋接头为对头焊接。
表3-3 钢筋单位理论质量表
钢筋直径（奶Φ8 Φ10 Φ12 Φ20 Φ22 Φ25
理论重量(kg/m) 0.395 0.617 0. 888 2. 466 2. 984 3. 850 表3—4 钢筋工程量计算表
位置型号及直径钢筋图形计算公式根数总根
数单长(m) 总长(m) 总重
(kg)
分析要点：
问题1：依据《房屋建筑与装饰工程量计算规范》对工程量计算的规定，掌握分部分项工程清单工程量的计算方法。
问题2：依据《房屋建筑与装饰工程量计算规范》和《计价规范》的规定和问题1的工程量计算结果，编制相应分部分项工程量清单，掌握项目特征描述的内容。
问题3：按照《全国统一建筑工程预算工程量计算规则》计算各类构件的钢筋的工程量。考核钢筋混凝土结构中柱、梁、板的钢筋平面整体表示方法的识图和计算，识图方法按照《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》（现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板）(llG101--1)的规定，柱插筋在基础中的锚固做法详见《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》（独立基础、条形基础、筏形基础及桩基承台）( 11G101--3)的规定。
答呈：
问题1：
解：依据《房屋建筑与装饰工程量计算规范》计算建筑物首层的过梁、填充墙、矩形柱（框架柱）、矩形梁（框架梁）、平板、块料地面、木质踢脚线、墙面抹灰、柱面（包括靠墙柱）装饰、吊顶天棚的工程量，计算过程见表3-5。
表3-5 分部分项工程量计算表
序号项目名称单位数量计算过程
1 过梁 m3
1.45 1.1截面积：S=0.24 ×0.18=0.043 (m2)
1.2总长度：L=(
2.1+0.25 ×2) ×8+(1.2 +0.25×2) ×l+(1.8 +0.25 ×2) ×4+1.9 ×1=3
3.60 (m)
1.3体积：V=S ×L=O. 043 ×33.60=l.445 (m3)
2 填充墙
m 3
29.41 2.1长度：L=(15.0+13.2) ×2-(0.5 ×lO)（扣柱）=51.40 (m) 2.2高度：H=4.2+0. 2-0.6（梁的高度）=3.80(m)
2.3扣洞口面积：1.9×
3.3 ×l +2.1×2.4×8 +1.2×2.4×1+1.8×2.4
×4=66.75 (m 2
) 2.4扣过梁体积：1.445m 3
2.5墙体体积：y=(51.40×
3.80 -66.75)×0.24 - 1.445=29.412 (m 3
)
3 矩形柱 m 3
16.50 3.1柱高：H=4.2+（1.8-0.5）=5.5(m) 3.2截面积：0.5 ×0.5=0.25 (m 2
)
3.3数量：n=12
3.4体积：V=0.25 ×5.5 ×12=16.50 (m 3
) 4 矩形梁
m 3
16.40 4.1KLI: 0.3 ×0.6 × (15-0.5 ×2)×2=5.04 (m 3
) 4.2KL2: 0.3 ×0.6 × (15-0.5 ×2)×2=5.04 (m 3)
4.3KL3: 0.3 ×0.6 × (13.2-0.5 ×3)×2=4.212 (m 3) 4.4KL4: 0.3 ×0.6 × (13.2-0.5 ×3) =2.106 (m 3
) 合计: = 16. 398 ( m3 )
5 平板 m 3
25.84 5.1 150厚板：（7.5-0. 15 -0. 05）×(5.4 -0. 15 -0. 05) ×O. 15 ×4= 22. 776(m3) 5.2 100厚板：（7.5-0. 15 -0. 05）×(2.4-0.15-0.15) ×O. 10
×2=3.066 (m3) 合计：=25.842 (m 3
)
6
块料地面
m 2
197.47
6.1净面积：（15.5 -0. 24 ×2）×(13.7 -0. 24 ×2)=198.564 (m 2
)
6.2门洞开口部分面积：1.9 ×0.24=0.456 (m2) 6.3扣柱面积：（0.5 -0.24）×(0.5 -0.24) ×4+(0.5 -0.24)
×0.5 ×6+O. 5 ×O. 5 ×2=l.550 (m 2
) 合计：=197.47 (m 2
)
7 木质踢脚线 m
m 2
57.68
8.65 7.1长度：L=(15.5-0.24 ×2+13.7-0.24 ×2)×2-1.9+0.25 ×2+(0.5-0.24)×10 =57. 68(m)
7.2高度：H=0.15(m)
7.3踢脚线面积： s=57.68 ×O.15 =8.652( m 2
) 8
墙面一般抹灰
m 2
108.01 8.1长度：L=(15.0+13.2) ×2-(0.5 ×l0)（扣柱）=51.40 (m) 8.2高度：H=3.4(m)（不扣踢脚线）
8.3扣洞口面积：1.9 ×3.3 ×l +2.1×2.4 ×8 +1.2 ×2.4 ×l+1.8
×2.4×4 =66. 75 (m 2
)
8.4墙体抹灰面积：V=51. 40×3.4-66. 75 =108. 01(m 2
)
9
柱面装饰
m 2
46. 38
9.1独立柱饰面外围周长：(0.5+0.03 ×2)×4 =2. 24(m) 9.2角柱饰面外围周长：(0.5-0.24+0.03)×2 =0. 58(m) 9.3墙柱饰面外围周长：(0.5-0.24 +0. 03) ×2 +0. 56=1.14(m)
9.4柱饰面高度：日=3.4(m)
9.5柱饰面面积：S=3.4×(2.24 ×2+0.58 ×4+l.
14×6)=46.38(m2)
lO 吊顶天棚 m2 198.
56
(15.5-0.24 ×2) ×(13.7-0.24 ×2) =198.564(m2)
问题2：
解：依据《房屋建筑与装饰工程量计算规范》和《计价规范》编制建筑物首层的过梁、填充墙、矩形柱（框架柱）、矩形梁（框架梁）、平板、地面瓷砖、木质踢脚板、墙面一般抹灰、柱面装饰、吊顶天棚的分部分项工程量清单与计价表，见表3-6。
表3-6 分部分项工程量清单与计价表
金额（元）
序号项目编码
项目
名称项目特征计量单
位
工程量综合
单价
合价
暂估
价
l 010********* 过梁
1．混凝土种类：商品混凝土
2．混凝土强度等级：C30
m3 1.45
2 010********* 填充墙1．砌块品种、规格：加气混凝土
砌块(240mm)
2．墙体类型：砌块外墙
3．砂浆强度等级：M5．O水泥砂浆
m3 29.41
3 010502001 001 矩形柱1．混凝土种类：商品混凝土
2．混凝土强度等级：C30 m3 16.50
4 010********* 矩形梁
1．混凝土种类：商品混凝土
2．混凝土强度等级：C30
m3 16.40
5 010********* 平板1．混凝土种类：商品混凝土
2．混凝土强度等级：C30 m3
25.84
6 011102003001
块料
地面
1．结合层：素水泥浆一遍，25mm
厚1：3干硬性水泥砂浆
2．面层：800mm ×800mm全瓷地面
砖
3．白水泥砂浆擦缝
m2 197.47
7 011105005001 木质踢
脚线 1．踢脚线高度：150mm
2．基层：9mm厚胶合板
3．面层：红榉木装饰板，上口
钉木线
m2
m
8. 65
57. 68
8 011201001001
墙面
一般
抹灰
1．墙体类型：砌块内墙
2.1：2.5水泥砂浆25mm厚
1112 108.01
9 011208001001
柱面
装饰1．木龙骨：25mm×30mm，中距
300mm×300mm
2．基层：9ram厚胶合板
3．面层：红榉木装饰板
m2 46. 38
10 011302001001
吊顶
天棚1．龙骨：U形轻钢龙骨中距450mm
×450mm
2．面层：矿棉吸声板
m2 198. 56
问题3：
解：计算2轴线的KIA、⑥轴线相交于②轴线的KZ1中除了箍筋、腰筋、拉筋之外的其他钢筋工程量以及LB1中的底部钢筋的工程量。将计算结果填入钢筋工程量计算表中，见表3-7。 LB1中下部Φ8钢筋的根数：
(5400 - 150 - 50+250 - 300 - 50)／150+1=35（根）
LB1中下部Φ10钢筋的根数：
(7500 - 150 - 50+250 - 300 - 50)／150+1 =49（根）
表3-7 钢筋工程量计算表
【案例二】
背景:
某项毛石护坡砌筑工程，定额测定资料如下：
1．完成每立方米毛石砌体的基本工作时间为7.9h；
2．辅助工作时间、准备与结束时间、不可避免中断时间和休息时间等，分别占毛石砌体的工作延续时间3%、2%、2%和16%；
3．每lOm3毛石砌体需要M5水泥砂浆3.93m3，毛石11.22m3，水0. 79m3；
4．每lOm3毛石砌体需要200L砂浆搅拌机0.66台班；
5．该地区有关资源的现行价格如下：
人工工日单价为：50元／工日；M5水泥砂浆单价为：120元／m3；
毛石单价为：5 8元／m3；水单价为：4元／m3；
200L砂浆搅拌机台班单价为：88.50元／台班。
问题：．
1．确定砌筑每立方米毛石护坡的人工时间定额和产量定额；
2．若预算定额的其他用工占基本用工12%，试编制该分项工程的预算工料单价； 3．若毛石护坡砌筑砂浆设计变更为MIO水泥砂浆。该砂浆现行单价130元／m3，定额消耗量不变，应如何换算毛石护坡的工料单价？换算后的新单价是多少？
分析要点：
本案例主要考核劳动定额的编制、工料单价的组成和确定方法。分析思路如下：问题1首先确定完成每立方米毛石护坡的定额时间为 X，则：
X=基本工作时间+辅助工作时间+准备与结束时间+不可避免中断时间+休息时间然后，计算完成每立方米毛石护坡砌体的人工时间定额和产量定额。
时间定额==m3
产量定额= m3／工日
问题2按工料单价的组成，编制砌筑lOm3毛石护坡的工料单价。
工料单价=人工费+材料费+机械费
其中：
人工费=基本用工×（1+其他用工占比例）×定额计量单位×人工工日单价
材料费=∑（材料消耗指标×相应材料的市场信息价格）
机械费=∑（机械台班消耗指标×相应机械的台班信息价格）
问题3换算工料单价的方法是：从原工料单价中减去M5砂浆的费用，加上M10砂浆
的费用，便得到了换算后新的工料单价。即：
M10水泥砂浆砌毛石护坡单价=M5砌毛石护坡单价+砂浆定额消耗量（M10单价-M5单价）答案：
问题1：
解：确定砌筑每立方米毛石护坡的人工时间定额和产量定额：
1．人工时间定额的确定：
假定砌筑每立方米毛石护坡的定额时间为X，则：
X=7.9+(3%+2%+2%+16%)X
X=7.9+23%X
X== 10.26（工时）
每工日按8工时计算，则：
砌筑毛石坡的人工时间定额==1.283（工日／m3）
2．人工产量定额的确定：
砌筑毛石护坡的人工产量定额==0.779（m3／工日）
问题2：
解：
1．根据时间定额确定预算定额的人工消耗指标，计算人工费。
预算定额的人工消耗指标=基本用工+其他用工
式中，基本用工=人工时间定额
所以，预算定额的人工消耗指标=基本用工×（1+其他用工占比例）×定额计量单位= 1.283×(1+12%)×10=14. 37(工日／lOm3)
预算人工费=预算定额人工消耗指标×人工工日单价
= 14. 37×50 =718.50（歹云／lOm3）
2．根据背景资料，计算材料费和机械费。
预算材料费=3.93×120 +11.22×58 +0.79×4 =471.6+650. 76 +3.16
= 1125.52（元／lOm3）
预算机械费=O. 66×88.50=58.41（元／lOm3）
3．该分项工程预算工料单价=人工费+材料费+机械费
=718.50+1125.52 +58.41 =1902. 43(元／lOm3)
问题3：
解：毛石护坡砌体改用MIO水泥砂浆后，换算工料单价的计算：
M10水泥砂浆毛石护坡单价=M5毛石护坡单价+砂浆用量×（M10单价-M5单价）= 1902.43+3.93×(130 - 120)=1941.73(元／lOm3)
【案例三】
背景：
拟建砖混结构住宅工程3420m2，结构形式与已建成的某工程相同，只有外墙保温贴面不同，其他部分均较为接近。类似工程外墙为珍珠岩板保温、水泥砂浆抹面，每平方米建筑面积消耗量分别为：0. 044m3、0. 842m2，珍珠岩板253. 10元／m3、水泥砂浆11.95元／m2；拟建工程外墙为加气混凝土保温、外贴釉面砖，每平方米建筑面积消耗量分别为：0. 08m3,0.95m2，加气混凝土现行价格285.48元／m3，贴釉面砖现行价格79. 75元／m2。类似工程单方造价889. 00元／m2，其中，人工费、材料费、机械费、措施费和间接费等费用占单方造价比例，分别为：1 1%、62%、6%、9%和12%．，拟建工程与类似工程预算造价在这几方面的差异系数分别为：2. 50,1.25,2.10,1．15和1.05，拟建工程除直接工程费以外的综合取费为20%。
问题：
1．应用类似工程预算法确定拟建工程的土建单位工程概算造价。
2．若类似工程预算中，每平方米建筑面积主要资源消耗为：
人工消耗5.08工日，钢材23.8kg，水泥205kg，原木0.05m3，铝合金门窗0. 24m2，其他材料费为主材费45%，机械费占直接工程费8%，拟建工程主要资源的现行市场价分别为：人工50元／工日，钢材4.7元／kg，水泥0.50元／kg，原木1 800元／m3，铝合金门窗平均350元／m2。试应用概算指标法，确定拟建工程的土建单位工程概算造价。
3．若类似工程预算中，其他专业单位工程预算造价占单项工程造价比例，见表3-8。试用问题2的结果计算该住宅工程的单项工程造价，编制单项工程综合概算书。
表3-8 各专业单位工程预算造价占单项工程造价比例
专业名称土建电气照明给排水采暖
占比例(%) 85 6 4 5
分析要点：
本案例着重考核利用类似工程预算法和概算指标法编制拟建工程设计概算的方法。
问题1：
首先，根据类似工程背景材料，计算拟建工程的土建单位工程概算指标。
拟建工程概算指标=类似工程单方造价×综合差异系数
综合差异系数=a%×k1 +b% ×k2 +c% ×k3 +d%×k4 +e% ×k5
式中：a%、b%、c%、d%、e%——分别为类似工程预算人工费、材料费、机械费、
措施费和间接费占单位工程造价比例
k1、k2、k3、k4、k5——分别为拟建工程地区与类似工程地区在人工费、材料费、机械费、措施费和间接费等方面差异系数，然后针对拟建工程与类似工程的结构差异，修正拟建工程的概算指标。
修正概算指标=拟建工程概算指标+（换人结构指标一换出结构指标）
拟建工程概算造价=拟建工程修正概算指标×拟建工程建筑面积
问题2：
首先，根据类似工程预算中一般土建工程每平方米建筑面积的主要资源消耗和现行市场价格，计算拟建工程一般土建工程单位建筑面积的人工费、材料费、机械费。
人工费=每平方米建筑面积人工消耗指标×现行人工工日单价
材料费=∑（每平方米建筑面积材料消耗指标×相应材料的市场价格）
机械费=∑（每平方米建筑面积机械台班消耗指标×相应机械的台班市场价格）
然后，按照所给综合费率计算拟建工程一般土建工程概算指标、修正概算指标和概算造价。
拟建工程一般土建工程概算指标=（人工费+材料费+机械费）×（1+综合费率）
修正概算指标=拟建工程概算指标+（换人结构指标一换出结构指标）
拟建工程一般土建工程概算造价=拟建工程修正概算指标×拟建工程建筑面积
问题3：
首先，根据上述土建单位工程概算造价计算出单项工程概算造价
单项工程概算造价=土建单位工程概算造价÷占单项工程概算造价比例
其次，再根据单项工程概算造价计算出其他专业单位工程概算造价
各专业单位工程概算造价=单项工程概算造价×各专业概算造价占比例
答案：
问题1：
解：1．拟建工程概算指标=类似工程单方造价×综合差异系数后
k= 11%×2.50 +62%×1.25 +6%×2.10 +9%×1.15+12%×1.05
=1.41
2．结构差异额=0. 08×285.48+0.95×79. 75 - (0. 044×253.1+0.842×11.95)
=98.60-21.20=77.4(元／m2）
3．拟建工程概算指标= 889×1.41=1253.49（元／m2）
修正概算指标= 1253.49+77.40×(1+20%)=1346. 37（元／m2）
4．拟建工程概算造价=拟建工程建筑面积×修正概算指标
= 3420×1346. 37=4604585.40（元）=460. 46（万元）
问题2：
解：1．计算拟建项目一般土建工程单位平方米建筑面积的人工费、材料费和机械费。
人工费= 5.08×50=254.00（元）。
材料费=( 23.8×4.7+205×0.50+0.05×1800+0.24×350)×(1+45%) = 563.12（元）机械费=概算直接工程费×8%
概算直接工程费= 254.00+563.12+概算直接工程费×8%
一般土建工程概算直接工程费= =888. 17（元／m2）
2．计算拟建工程一般土建工程概算指标、修正概算指标和概算造价。
概算指标= 888.17×(1+20%)=1065.80（元／m2）
修正概算指标= 1065.80+77.40×(1+20%)=1158.68（元／m2）
拟建工程一般土建工程概算造价= 3420×1158.68=3962685.50（元）=396.27（万元）问题3：
解：1．单项工程概算造价=396.27÷85%=466. 20（万元）
2．电气照明单位工程概算造价= 466. 20×6%=27.97（万元）
给排水单位工程概造价=466.20×4%=18.65（万元）
暖气单位工程概算造价= 466．20×5% =23.31（万元）
3．编制该住宅单项工程综合概算书，见表3-9。
表3—9 某住宅综合概算书
概算价值（万元）技术经济指标占总投资序号
单位工程和
费用名称建安
工程费
设备
购置费
工程建设
其他费用
合计单位数量
单位造价
（元／m2）
比例
(%)
建筑工程 466. 20 466. 20 m2 3420 1363. 15
1
土建工程 396. 27 396. 27 m2 3420 1158. 68 85 2
电气工程 27. 97 27.97 m2 3420 81.79 6
3
给排水工
程
18. 65 18.65 m2 3420 54. 53 4
4 暖气工程 23.31 23.31 m2 3420 68. 16 5
1．
设备及安装
1 设备购置
2
设备安装
合计 466. 20 466. 20 m2 3420 1363. 15
占比例 100% 100%
【案例四】
背景：
若根据某基础工程工程量和《全国统一建筑工程基础定额》消耗指标，进行工料分析计算得出各项资源消耗及该地区相应的市场价格，见表3-10。
纳税人所在地为城市市区，按照建标(2013)44号文件关于建安工程费用的组成和规定取费，各项费用的费率为：措施费为分部分项工程人材机费之和的8%，企业管理费和利润分别为（分部分项工程人材机费与措施费之和）的7%和4.5%，规费为分部分项工程费、措施费、企业管理费、利润之和的3%，该地区征收2%的地方教育附加。
问题：
1．计算该工程应纳营业税、城市建设维护税和教育费附加以及地方教育附加的综合税率。
2．试用实物法编制该基础工程的施工图预算。
表3-10 资源消耗量及预算价格表
资源名称单位消耗量单价（元）资源名称单位消耗量单价（元）
32.5水泥 kg 1740. 84 0. 46 钢筋Φ10以内 t 2. 307 4600.00
42.5水泥 kg 18101.65 0. 48 钢筋ΦlO以上 t 5. 526 4700.00
52.5水泥 kg 20349. 76 0. 50
净砂 m3 70. 76 30.00 砂浆搅拌机台班 16. 24 42. 84
碎石 m3 40. 23 41.20 5t载重汽车台班 14.00 310.59
钢模 kg 152. 96 9. 95 木工圆锯台班 0. 36 171.28 木门窗料 m3 5.00 2480.00 翻斗车台班 16. 26 101.59 木模 m3 1. 232 2200.00 挖土机台班 1.00 1060.00 镀锌铁丝 kg 146. 58 10. 48 混凝土搅拌机台班 4.35 152. 15 灰土 m3 54. 74 50. 48 卷扬机台班 20. 59 72. 57
水 m3 42. 90 2.00 钢筋切断机台班 2. 79 161.47
电焊条 kg 12. 98 6. 67 钢筋弯曲机台班 6. 67 152.22
草袋子 m3 24. 30 O．94 插入式震动器台班 32. 37 11.82
黏土砖千块 109. 07 150.00 平板式震动器台班 4.18 13.57
隔离剂 kg 20. 22 2.00 电动打夯机台班 85. 03 23. 12
铁钉 kg 61.57 5.70 综合工日工日 850.00 50.00
分析要点：
实物法编制施工图预算，是市场经济发展需要；是我国造价管理改革的必然趋势。需要说明的是：
1．根据纳税人所在地计算建筑工程的综合税率
综合税率=
式中：a%为城市维护建设税率，应根据纳税人所在地确定：
纳税人所在地为城市：a%取7%；
纳税人所在地为县镇：a%取5%；
纳税人所在地为偏远地区：a%取1%。
教育费附加率为3%，并考虑2%的地方教育附加率，教育费附加率应为5%。这里应注意的是：城市维护建设税和教育费附加的计取基数是应纳营业税额。
2．本案例已根据《全国统一建筑工程基础定额》消耗指标，进行了工料分析，并得出各项资源的消耗量和该地区相应的市场价格表，见表3-10。在此基础上可直接利用表3-11计算出该基础工程的人工费、材料费和机械费。
3．按背景材料给定的费率，并根据建标(2013)44号文件关于建安工程费用的组成和规定取费。计算应计取的各项费用和税率，并汇总得出该基础工程的施工图预算造价。
问题1：
解：计算该工程应纳营业税、城市建设维护税和教育附加税的综合税率
综合税率=
问题2：
解：1．根据表3-10中的各种资源的消耗量和市场价格，列表计算该基础工程的人工费、材料费和机械费，见表3 -11。
由表3-11中的计算结果：
人工费42500. 00（元）
材料费97908.04（元）
机械费13844. 59（元）
人材机费之和=42500.00+97908.04+13844.59=154252. 63（元）表3-11 × ×基础工程人、材、机费用计算表
资源名称单位消耗量单价
（元）合价（元）资源名称单位、消耗量单价
（元）
合价（元）
32.5水泥 kg 1740. 84 0.46 800.79 钢筋咖10以上
t
5.526 4700.00 25972. 20 42.5水泥 kg 18101.65 0.48 8688.79 材料费合计97908. 04 52.5水泥 kg 20349.76 0. 50 10174. 88 砂浆搅拌机台班 1
6.24 42. 84 695.72
净砂 m3 70. 76 30.00 2122. 80 5t载重汽车台班 14.00 310.59 4348.26 碎石 m3 40. 23 41.20 1657.48 木工圆锯台班 0.36 171.28 61.66 钢模 kg 152.96 9.95 1521.95 翻斗车台班 16.26 101.59 1651.85 木门窗料 m3 5.00 2480.00 12400.00 挖土机台班 1.00 1060.00 1060.00 木模 m3 1. 232 2200.00 2710. 40 混凝土搅拌机台班 4.35 152.15 661.85 镀锌铁丝 kg 146. 58 10. 48 1536. 16 卷扬机台班 20. 59 72. 57 1494. 22 灰土m3 54.74 50. 48 2763.28 钢筋切断机台班 2. 79 161.47 450. 50
水 m3 42. 90
2.00 85.80 钢筋弯曲机台班 6.67
152.22 1015.31
电焊条 kg 12. 98 6. 67 86. 58 插入式震动器台班 32. 37 11.82 382. 61 草袋子 m3 24. 30 O．94 22. 84 平板式震动器台班 4.18 13.57 56. 72 黏土砖千块 109. 07 150.00 16360. 50 电动打夯机台班 85.03 23.12 1965.89 隔离剂 kg 20. 22 2.00 40. 44 机械费合计13844. 59 铁钉 kg 61.57 5.70 350. 95 综合工日工日850.00 50.00 42500.00
钢筋西10以内 t 2. 307 4600.00 10612. 20 人工费合计42500.00
2．根据表3-11计算求得的人工费、材料费、机械费和背景材料给定的费率计算该基础工程的施工图预算造价，见表3-12。
表3-12 ××基础工程施工图预算费用计算表
序号费用名称费用计算表达式金额（元）备注
1 分部分项工程人材机费之
和
人工费+材料费+机械费 154252. 63
2 措施费 (1)×8% 12340. 21
3 企业管理费[(1) +(2)] ×7% 11661.50
4 利润[(1) ,(2)3 ×4.5% 7496. 68
5 规费[(1) +(2) +(3) +(4)] ×3% 5572. 53
6 税金[(1) +(2) +(3) +(4) +(5)] ×3.48% 6658.06
7 基础工程预算造价(1) +(2) +(3) +(4) +(5) +(6) 197981.61
【案例五】
背景：
1．某电话机房照明系统中一回路，如图3-2所示。该照明工程相关定额规定，见表3-13。人工日工资50元／工日。
表3-13 照明工程相关定额
安装费单价（元）主材
序号项目名称单位
人工费材料费机械费单价损耗率(%)
l
镀锌电线管咖20沿砖、
混凝土结构暗配
100m 198.00 58.00 20.00 4.50元／m 3
2
管内穿阻燃绝缘
导线ZRBVl.5mm
lOOm 30.00 18.00 O 1.20元／m 16
3 接线盒暗装10个 12.00 22.00 O 2. 40元／个 2
4 开关盒暗装10个 12.00 22.00 O 2. 40元／个 2
5 角钢接地极制作安装根 14.51 1.89 14. 32 42. 40元／根 3
6 接地母线敷设 lOm 71.40 O．90 2.10 6. 30元／m 5
7 接地电阻测试系统 30.00 1.49 14. 52
8 照明配电箱嵌入式安装台 18. 22 3.50 O 58.50元／台
9 荧光灯YG2 -2吸顶安装10套 40.00 25.00 O 120.00元／套 1
10
单联单控暗开关安装10个 19. 70 4. 50 O 7.00元／个 2
人工单价为50元／工日，管理费和利润分别按人工费的55%和45%计算。
2．根据《通用安装工程量计算规范》的规定，分部分项工程的统一编码，见表3-14。表3-14 《通用安装工程量计算规范》编码
项目编码项目名称项目编码项目名称
030404017 配电箱 03041401 1 接地装置电气调整试验 030404034 照明开关 030411001 配管
030404031 小电器 030411004 配线
03040900 1 接地极 030411006 接线盒
030409002 接地母线 030412005 荧光灯
说明：
1．照明．配电箱M ×为嵌入式安装，箱体尺寸：600×400×200（宽×高×厚，mm），安装高度为下口离地1.6m；
2．管线均为镀锌电线管咖20沿砖墙、混凝土顶板内暗配，顶管标高为4m；管内穿阻燃绝缘导线ZRBVl.5mm2；
3．接地母线采用-40×4mm镀锌扁钢，埋深0.7m，由室外进入外墙皮后的水平长度为lm，进入配电箱内长度为0.5m，室内外地坪无高差；
4．单联单控明开关规格为250V10A，安装高度为下口离地1.4m；
5．接地电阻要求小于41%；
6．配管水平长度见图3-2括号内数字，单位为米。
问题：
1．根据图3-2所示内容和《通用安装工程量计算规范》的规定，列式计算接地母线敷设、电气配管和配线的工程量。将计算过程填人“分部分项工程量计算表”中。
2．根据上述相关定额（表3-13）和《计价规范》的要求，计算接地母线、电气配管和电气配线分项工程的工程量清单综合单价。
3．编制该工程“分部分项工程量清单与计价表”。
分析要点：
本案例要求按《通用安装工程量计算规范》和《计价规范》的规定，掌握编制电气照明工程的分部分项工程量清单与计价表的基本方法。具体是：编制分部分项工程量清单与计价表时，应能列出电气工程的分项子目，掌握工程量计算方法。
(1)计算配管长度时，不扣除管路中间的接线箱（盒）、开关盒、灯头盒所占长度。但应扣除配电箱所占长度。
(2)计算接地母线工程量时，按清单工程量计算规则，按设计图示尺寸以长度计算
（另加3.9%的附加长度）。
(3)计算配线清单工程量时，按设计图示尺寸以单线长度计算（含预留长度），预留长度为配电箱盘面尺寸的高+宽。 答案 问题1：
解：根据《通用安装工程量计算规范》的规定，列表计算工程量，工程量计算过程见表3-15。
表3-15 分部分项工程量计算表
序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 上崔
数量
计算式
1
0304.04017001 配电箱
照明配电箱M ×嵌 入式安装，箱体尺寸：600×400×200 （宽×高×厚，n 吼）
台
1
2 030404034001 照明开关 单联单控暗开关250V10A
个 2
3 030409001001 接地极 镀锌角钢接地极 L50 ×5O ×5(mm)，每 根L=2.5m 根 3
4
030409002001
接地母线
镀锌扁钢接地母线 -40×4mm
m
16. 42
接地母线图示长度 =5+5+2+l+0.7+1.6+0.5 =15.80 (m)
考虑3.9%的附加长度，总长度为= 15.80×1.039=16. 42 (m)
序号 项目编码 项目名称
项目特征描述
计量
单位 工程
数量
计算式
5 030414011001 接地装置电气 调整试验
接地电阻测试
组
1
6 030411001001 配管 镀锌电线管咖20沿 砖、混凝土结构 暗配 m 18.10 窄争长 =4 - 1.6 -0.4 + 1.8 +1.8+2×3+(4-1.4)
×2+1.3=18.10(m) 7
030411006001
接线盒 接线盒4个 开关盒2个
个
6
8 030411004001 配线管内穿阻燃绝缘导
线ZRBVl.5mm2 m 42.
20
线长=[4-1.6-0.4+1.8 ×2]
×2+ (2+2) ×3+ (4-1.4) ×2 ×2+
(2+1.3) ×2=40. 20 (m)
预留长度为600mm+400mm
= l000mm=lm，总长度为
40.20 +1 ×2 =42.20 (m)
9 030412005001 荧光灯YG2 -2吸顶安装套 4
问题2：
解：编制接地母线、配管和配线工程量清单综合单价分析表。
1．计算接地母线的综合单价，见表3-16A。
接地母线长度应按施工图设计水平和垂直规定长度另加 3.9%的附加长度（包括转弯、上下波动、避绕建筑物、搭接头所占长度）计算。计算主材用量应考虑表3-13中5%的损耗，该接地母线分项工程每米所含主材数量：接地母线1.05m。
表3-16A 电话机房照明工程量清单综合单价分析表
、项目编码030409002001 项目名称接地母线计量单位 m 清单综合单价组成明细
定额定额定额单价（元）合价（元）
编号名称单位数量
人工费材料费机械费
管理费
和利润人工费材料费机械费
管理费
和利润
接地母线敷设lOre O．1 71.40 O．90 2.10 71.40 7.14 0. 09 0. 21 7. 14 人工单价小计 7. 14 0.09 0.21 7. 14 50元／工日未计价材料费（元） 6. 62
清单项目综合单价（元／m） 21.20
材料主要材料名称、规格、型号单位数量单价
（元）
合价
（元）
暂估单
价
（元）
暂估合
价
（元）
费接地母线-40×4mm m 1.05 6. 30 6. 62
明其他材料费（元）
细
材料费小计（元） 6. 62
2．计算电气配管综合单价：见表3-16B。
计算电气配管综合单价时，Φ20镀锌电线管主材数量应考虑表3-13中的损耗为3%；该电气配管分项工程每米所含主材数量：4,20镀锌电线管主材1.03m。
表3-16B 电话机房照明工程量清单综合单价分析表
项目编码030411001001 项目名称配管咖20 计量单位 m
[案例3] “老牌”企业的竞争 海清啤酒成功的在中国西部一个拥有300万人口的C市收购了一家啤酒厂，不仅在该市取得了95%以上市场占有率的绝对垄断，而且在全省的市场占有率也达到了60%以上，成了该省啤酒业界名副其实的龙头老大。 C市100公里内有一金杯啤酒公司，3年前也是该省的老大。然而，最近金杯啤酒因经营不善全资卖给了一家境外公司。 金杯啤酒在被收购后，立刻花近亿的资金搞技改，还请了世界第四大啤酒厂的专家坐镇狠抓质量。但是新老板清楚的很，金杯啤酒公司最短的那块板就是营销。为一举获得C市的市场，金杯不惜代价从外企挖了3个营销精英，高薪招聘20多名大学生，花大力气进行培训。 省内啤酒市场的特点是季节性强，主要在春末和夏季及初秋的半年多时间。一年的大战在4、5、6三个月基本决定胜负。作为快速消费品，啤酒的分销网络相对稳定，主要被大的一级批发商控制。金杯啤酒没有选择正面强攻，主要依靠直销作为市场导入的铺货手段，由销售队伍去遍布C市的数以万计的零售终端虎口夺食。 金杯啤酒的攻势在春节前的元月份开始了，并且成功地推出了1月18号C市要下雪的悬念广告，铺还有礼品附送。
覆盖率和重复购买率都大大超出预期目标。但是，金杯在取得第一轮胜利的同时，也遇到了内部的管理问题。该公司过渡强调销售，以致把结算流程、财务制度和监控机制都甩在一边。销售团队产生了骄傲轻敌的浮躁，甚至上行下效不捞白不捞。公司让部分城区经理自任经销商，白用公司的运货车，赊公司的货，又做生意赚钱，又当经理拿工资。库房出现了无头帐，查无所查，连去哪儿了都不知道。 面对竞争，海清啤酒在检讨失利的同时，依然对前景充满信心。他们认为对手在淡季争得的市场份额，如果没有充足的产量作保障，肯定要跌下来；而且海清的分销渠道并没有受到冲击，金杯公司强入零售网点不过是地面阵地的穿插。 如今，啤酒销售的旺季，也就是决胜的时候快到了，您认为海清啤酒应该怎样把对手击退，巩固自己的市场领导地位呢？ [问题] （1）运用SWOT分析法，分析海清啤酒面临的环境。 （2）如何评价金杯啤酒的竞争战略？ （3）海清啤酒应采用什么用的战略？ 分析： 1、运用SWOT分析法，分析海清啤酒面临的环境。 （1）优势S：产品市场占有率高（市内：95%以上；全省：60%以上）；有一定的生产加工能力； （2）劣势W：销售队伍不太雄厚，市场没有细分，产品没有特色； （3）机会O：拥有很高的客户群，产品在当地拥有
个案的撰写 一、个案的一般格式 1、标题 2、摘要 3、文章正文:引文,说明报告个案的意义及目的 4、参考文献、作者姓名、日期 二、个案正文 1、一般资料:人口学资料(年龄、性别、文化程度、职业、家庭及婚姻状况、经济情况 2、个人成长史:主要发育阶段的躯体、心理、行为、社会角色发展。按照发育的时间顺序,描述对来访者有意义的重要关系、父母或有影响的人的主要特征、重大生活事件、特殊的生活环境等对心理发展有意义的细节来写。个体成长中的四大发展系列:躯体发展、认知发展、情绪发展、社会行为发展。 (1个体发展方面:出生时的健康状况、言语、行为发育情况,学校的主要表现、担任角色、与教师同学的关系、获得的荣誉与惩罚。青春期生理、心理、行为发展,与同性与异性的关系。 (以上内容以客观纪实的方式描写,不发表个人意见 (2成长的环境方面:家庭环境 社区环境 教育环境 文化环境
(3成长过程中的认知情绪发展:对自身的环境的知觉评价、对重要的关系的知觉的评价、对成长中特定事件及环境的知觉与评价、一般生活态度、心境及情绪特点、认知方式。 以上是当事人对这些事的感受与评价。 成长过程中表现出的防御与应对方式、价值取向、兴趣、志向、自我意识水平、个性特征、能力特征、智力特征发展不平衡也可能带来心理上的问题。身体发育水平。身体发育情况、外貌、特征、健康状况、躯体功能水平、有无残疾。 社会行为发展:个体从自然人——社会人的过程。 (社会角色、社会成就、社会关系及支持系统、家庭及个人社会地位、学业与职业功能、自我照顾能力、人际关系、社会行为 (3精神状态的描述 (4躯体状态:主观感受、可观察到的身体表现 医学检查结果: (5心理测验结果:一般测验结果:人格、智力、临床精神功能评定。特殊心理测验:特殊能力、发展性心理评估 3、主诉和个人陈述:包括问题发生发展过程、求助原因。 求助者的主要问题是什么?按时间顺序对来访者的主要问题及演变过程进行描述。包括:事件发生的时间、地点、内容、主观体验、事件对来访者的影响、来访者的应对方式及后果、来求助的主要原因。 4、心理咨询师的观察和发现:咨询中心理咨询师的观察(来访方式、外表、姿态、表情、语音及语调 一般印象:主要观察到的特征,咨询师的最初知觉的描述。
第四章 案例分析（1） 一、研究的目的要求 近年来，中国旅游业一直保持高速发展，旅游业作为国民经济新的增长点，在整个社会经济发展中的作用日益显现。中国的旅游业分为国内旅游和入境旅游两大市场，入境旅游外汇收入年均增长22.6%，与此同时国内旅游也迅速增长。改革开放20多年来，特别是进入90年代后，中国的国内旅游收入年均增长14.4%，远高于同期GDP 9.76%的增长率。为了规划中国未来旅游产业的发展，需要定量地分析影响中国旅游市场发展的主要因素。 二、模型设定及其估计 经分析，影响国内旅游市场收入的主要因素，除了国内旅游人数和旅游支出以外，还可能与相关基础设施有关。为此，考虑的影响因素主要有国内旅游人数2X ，城镇居民人均旅游支出3X ，农村居民人均旅游支出4X ，并以公路里程5X 和铁路里程6X 作为相关基础设施的代表。为此设定了如下对数形式的计量经济模型： 23456123456t t t t t t t Y X X X X X u ββββββ=++++++ 其中 ：t Y ——第t 年全国旅游收入 2X ——国内旅游人数 （万人） 3 X ——城镇居民人均旅游支出 （元） 4X ——农村居民人均旅游支出 （元） 5X ——公路里程（万公里） 6X ——铁路里程（万公里） 为估计模型参数，收集旅游事业发展最快的1994—2003年的统计数据，如表4.2所示： 利用Eviews 软件，输入Y 、X2、X3、X4、X5、X6等数据，采用这些数据对模型进行OLS 回归，结果如表4.3： 表4.3
由此可见，该模型9954.02 =R ，9897.02 =R 可决系数很高，F 检验值173.3525,明 显显著。但是当05.0=α时776 .2)610()(025.02=-=-t k n t α,不仅2X 、6X 系数的t 检验不显著，而且6 X 系数的符号与预期的相反，这表明很可能存在严重的多重共线性。 计算各解释变量的相关系数，选择X2、X3、X4、X5、X6数据，点”view/correlations ”得相关系数矩阵（如表4.4）： 表4.4 由相关系数矩阵可以看出：各解释变量相互之间的相关系数较高，证实确实存在严重多重共线性。 三、消除多重共线性 采用逐步回归的办法，去检验和解决多重共线性问题。分别作Y 对X2、X3、X4、X5、X6的一元回归，（quick- Estimate Equation
最高法发布10起环境侵权典型案例支持环境资源保护 2015-12-29 10:25:00 来源：央广网 最高人民法院今天发布10起环境侵权典型案例 央广网北京12月29日消息（记者孙莹）据中国之声《央广新闻》报道，最高人民法院今天上午10点发布10起环境侵权典型案例。 最高人民法院环境资源审判庭副庭长王旭光介绍，今年1月至11月，全国各级法院受理一审环境资源民事案件50331件，其中环境污染损害赔偿案件2595件。今年1月1日新修订的环境保护法施行以来，贵州、山东、江苏、福建等13个省（直辖市、自治区）法院共受理环境民事公益诉讼案件45件。 最高法今天发布的十起典型案例中，有三起是环保组织提起的民事公益诉讼，包括新环境保护法实施后全国首例环境民事公益诉讼——北京市朝阳区自然之友环境研究所、福建省绿家园环境友好中心诉谢知锦等四人破坏林地民事公益
诉讼案；还包括中华环保联合会诉德州晶华集团振华有限公司大气污染民事公益诉讼案；常州市环境公益协会诉储卫清、常州博世尔物资再生利用有限公司等土壤污染民事公益诉讼案。 其余七起是公民诉环境污染企业环境侵权案，涉及大气污染、水污染、噪声污染和粉尘污染。 典型案例包括对环境民事公益诉讼主体资格的判断、生态服务功能损失的确定、环境民事公益诉讼受理和审理等问题，还包括在普通环境侵权诉讼中界定环境侵权案件范围、适用环境侵权的归责原则、把握环境侵权举证责任分配和证明标准、合理准确界定数人侵权的责任分担以及专业技术问题的判断方法等问题，通过法院对案件的审理，正确认定侵权责任，运用科学手段固定证据，及时保障受害人的合法权益，解决了实践中环境侵权案件的审判误区。 典型案例显示，2008年7月29日，谢知锦等四人未经行政主管部门审批，擅自扩大采矿范围，采取从山顶往下剥山皮、将采矿产生的弃石往山下倾倒、在矿山塘口下方兴建工棚的方式，严重毁坏了28.33亩林地植被。2014年7月28日，谢知锦等人因犯非法占用农用地罪分别被判处刑罚。2015年1月1日，北京市朝阳区自然之友环境研究所、福建省绿家园环境友好中心提起诉讼，请求判令四被告承担在一定期限内恢复林地植被的责任，赔偿生态环境服务功能损失134万元；如不能在一定期限内恢复林地植被，则应赔偿生态环境修复费用110万余元；共同偿付原告为诉讼支出的评估费、律师费及其他合理费用。 福建省南平市中级人民法院一审认为，谢知锦等四人为采矿占用林地，不仅严重破坏了28.33亩林地的原有植被，还造成了林地植被受损至恢复原状期间生态服务功能的损失，依法应共同承担恢复林地植被、赔偿生态功能损失的侵权责任。遂判令谢知锦等四人在判决生效之日起五个月内恢复被破坏的28.33亩林地功能，在该林地上补种林木并抚育管护三年，如不能在指定期限内恢复林地植被，则共同赔偿生态环境修复费用110万余元；共同赔偿生态环境服务功能损失127
第四章案例分析 案例一： 2009年6月18日，江苏省某某市公安消防机关在对市区某杂件工地进行消防设施检查时，该建筑工地工程管道井所用江苏省常州市某某消防器材有限公司的木质防火门涉嫌为不合格消防产品，随后立案调查。经查，该工程现场管道井所用木质丙级防火门的规格尺寸与该防火门生产厂家提供的国家型式认可检验报告中描述的规格尺寸不一致，依据《消防产品现场检查判定规则》现场判定该木质丙级防火门卫不合格消防产品。 案例分析 1、此案例违反了我国《消防法》的哪一条规定？ 2、应该怎样处罚？
分析： 一、根据以上案例所指情况，该工程建筑工地违法了我国《消防法》的第二十四条规定，首先是国家标准，在没有国家标准的情况下行业标准，但是禁止使用不合格以及国家明令淘汰的消防产品。 二、该消防机关应该在查清事实的基础上依据《中华人民共和国消防法》和《中华人民共和国产品质量法》的规定对该防火门的生产厂家作出没收不合格的消防产品，并应处以罚款的行政处罚。
案例二： 北京市某居民为了打赌而拨打“119”电话，谎报火警称，北京市某街道发生严重火灾，请求火警予以协助灭火。待火警赶到出事地点时，发现此处根本没有火灾发生。 案例分析： 1、此案例违反了我国《消防法》的哪一条规定？其内容是什么？ 2、应该怎样处罚？
分析 一、此案例是该市民的行为严重影响和干扰了消防机关的执勤战备秩序。其行为违反了《中华人民共和国消防法》第六十二条的“严禁谎报火警”的规定。 二、公安机关依据《中华人民共和国治安管理处罚法》对该市民处以拘留十日的处罚。
案例三： 根据群众举报，某某区消防大队执法人员联合该区派出所，到梧田街道老殿巷一座五金加工场进行检查，发现该加工场位于该区梧田街道老殿巷一个巷内，两间门面共三层，一楼加工，二楼和三楼住人，房间用三合板隔开，属于典型的“三合一”场所。因此存在严重的火灾隐患。 案例分析： 1、此案例违反了我国《消防法》的哪一
第四章绩效管理案例及答案 案例1：A公司，成立于五十年代初。经过近五十年的努力，在业内已具有较高的知名度并获得了较大的发展。目前公司有员工一千人左右。总公司本身没有业务部门，只设一些职能部门;总公司下设有若干子公司，分别从事不同的业务。在同行业内的国有企业中，该公司无论在对管理的重视程度上还是在业绩上，都是比较不错的。由于国家政策的变化，该公司面临着众多中小企业的挑战。为此公司从前几年开始，一方面参加全国百家现代化企业制度试点;另一方面着手从管理上进行突破。 绩效考核工作是公司重点投入的一项工作。公司的高层领导非常重视，人事部具体负责绩效考核制度的制定和实施。人事部是在原有的考核制度基础上制定出了《中层干部考核办法》。在每年年底正式进行考核之前，人事部又出台当年的具体考核方案，以使考核达到可操作化程度。 A公司的做法通常是由公司的高层领导与相关的职能部门人员组成考核小组。考核的方式和程序通常包括被考核者填写述职报告、在自己单位内召开全体职工大会进行述职、民意测评（范围涵盖全体职工）、向科级干部甚至全体职工征求意见（访谈）、考核小组进行汇总写出评价意见并征求主管副总的意见后报公司总经理。 考核内容主要包含三个方面：被考核单位的经营管理情况，包括该单位的财务情况、经营情况、管理目标的实现等方面：被考核者的德、能、勤、绩及管理工作情况;下一步工作打算，重点努力的方向。具体的考核细目侧重于经营指标的完成、政治思想品德，对于能力的定义则比较抽象。各业务部门（子公司）都在年初与总公司对于自己部门的任务指标都行了讨价还价的过程。 对中层干部的考核完成后，公司领导在年终总结会上进行说明，并将具体情况反馈给个人。尽管考核的方案中明确说考核与人事的升迁、工资的升降等方面挂钩，但最后的结果总是不了了之，没有任何下文。对于一般的员工的考核则由各部门的领导自己掌握。子公司的领导对于下属业务人员的考核通常是从经营指标的完成情况(该公司中所有子公司的业务员均有经营指标的任务)来进行的;对于非业务人员的考核，无论是总公司还是子公司均由各部门的领导自由进行。通常的做法，都是到了年底要分奖金了，部门领导才会对自己的下属做一个笼统的排序。 这种考核方法，使得员工的介入程度较高，颇有点儿声势浩大、轰轰烈烈的感觉。公司在第一年进行操作时，获得了比较大的成功。由于被征求了意见，一般员工觉得受到了重视，感到非常满意。领导则觉得该方案得到了大多数人的支持，也觉得满意。但是，被考核者觉得自己的部门与其它部门相比，由于历史条件和现实条件不同，年初所定的指标不同，觉得相互之间无法平衡，心里还是不服。考核者尽管需访谈三百人次左右，忙得团团转，但由于大权在握，体会到考核者的权威，还是乐此不疲。 进行到第二年时，大家已经丧失了第一次时的热情。第三年、第四年进行考核时，员工考虑前两年考核的结果出来后，业绩差或好的领导并没有任何区别，自己还得在他手下干活，领导来找他谈话，他也只能敷衍了事。被考核者认为年年都是那一套考核方式，没有新意，失去积极性，只不过是领导布置的事情，不得不应付。 请问：1、该企业绩效考核存在什么问题？请详细说明。 2、结合以上问题与原因，试述应如何进行有效的绩效考核。 答案要点： （一）该企业绩效考核存在问题如下： 1、绩效指标的确定缺乏科学性 2、考核周期的设置不尽合理 3、考核关系不够合理 4、绩效考核与其前后的其它工作环节衔接不好 （三）主要解决策略 1、重新建立考核系统 2、明确绩效考核系统包含的主要流程。 3、设计各种绩效考核表，将考核内 容具体化4将绩效考核结果与晋升、工资相挂钩5、目标设定动态反馈指导定期考核绩效面谈 案例2：
纸厂与环境保护法的案例分析！ 来源：作者：日期：10-01-21 光明造纸厂位于某河流中上游。1998年6月，环境监测站对该造纸厂的污水进行监测，发现该厂对所排放的污水的净化处理不够，多种污染物质的含量严重超标。遂向该厂提出限期治理的要求，但光明纸厂不予理会，没有采取任何净化措施。1998年10月，市环保局按照国家有关规定向其征收排污费，但该厂领导却以经济效益不好为由，拒绝缴纳。 环保局在多次征收未果的情况下，向人民法院起诉，要求光明纸厂缴纳应缴排污费。 问题：市环保局提出的诉讼请求是否合理? 答案：本题关于污染环境拒交排污费争议问题。环保局提出的诉讼请求是合理的。 征收排污费是我国环保法规定的一项重要制度，其目的是为了促进企业事业单位加强经营管理，提高资源和能源的利用率，治理污染，改善环境。《水污染防治法》第十四条规定：“直接或间接向水体排放污染物的企业事业单位，应当按照国务院环境保护部门的规定，向所在地的环境保护部门申报登记拥有的污染物排放设施、处理设施和在正常作业条件下排放污染物的种类、数量和浓度，并提供防治水污染方面的有关技术资料。”第十五条规定：“企业事业单位向水体排放污染物的，按照国家规定缴纳排污费;超过国家或者地方规定的污染物排放标准的，按照国家规定缴纳超标准排污费。”“超标准排污的企业事业单位必须制定规划，进行治理。” 因而，排污单位应当如实向当地环保部门申报登记排污设施和排放污染物的种类、数量和浓度，经环保部门或其指定的监测单位核定后，作为征收排污费的依据，由环保部门按《征收排污费暂行办法》征收。本案光明纸厂不按期缴纳排污费的行为是错误的。至于该厂提出的“企业效益不好，无力支付”的理由，是不能支持的，因为我国的环境 保护法并没有这类可以免费的规定。 案例分析题 1、【案情】 某市郊四个村委会起诉位于该市郊的水泥厂。原告诉称，被告在生产水泥过程中超标排放粉尘，污染环境，影响农作物生长和人畜健康，给原告造成了损害。因而请求赔偿11年的经济损失共约693万元，水泥厂停产或搬迁。被告辩称，水泥厂因建于十年动乱时期，初期的确有超标排污问题，但自《环境保护法(试行)》及其他相关法律公布以来，经过治理，排尘已经达标，成分性能与一般尘土相同，而不是水泥粉尘，因此不必承担责任。该市中院审理此案，认为原告起诉依据是以硅酸盐水泥粉尘为研究对象的试验结论，而调查化验发现被告排放粉尘主要为未经煅烧的生料粉尘。生料粉尘的危害尚无确切研究结果和定论。原告无法提供确切证据，因此不予完全支持。而被告以前确实曾有长期超标排放的行为，因此判决被告赔偿该时期的损害，并一次性赔偿原告35万元。 【问题】
第四章案例分析（P79） 案例一工作职责分歧 一个机床操作工把大量的机油洒在他机床周围的地面上。车间主任叫操作工把洒掉的机油清扫干净，操作工拒绝执行理由是工作说明书里并没有包括清扫的条文。车间主任顾不上去查工作说明书上的原文就找来一名服务工来做清扫。但服务工同样拒绝他的理由是工作说明书里也没有包括这一类工作。车间主任威胁说要把他解雇因为这种服务工是分配到车间来做杂务的临时工。服务工勉强同意但是干完之后立即向公司投诉。 有关人员看了投拆后审阅了三类人员的工作说明书机床操作工、服务工和勤杂工。机床操作工的工作说明书规定操作工有责任保持机床的清洁使之处于可操作状态但并未提及清扫地面。服务工的工作说明书规定服务工有责任以各种方式协助操作工如领取原材料和工具随叫随到即时服务但也没有明确写明包括清扫工作。勤杂工的工作说明书中确实包含了各种形式的清扫但是他的工作时间是从正常工人下班后开始。 问题：(1)对于服务工的投诉，你认为该如何解决?有何建议? 答：针对案例的分析，我们可以看到，首先对服务工不应该解雇，在这里服务工做了不是份内的活，应该予以表扬，适当地给予精神和物质奖励。 对服务工应该表扬，对操作工来讲，我们要分析他为什么会把大量的机油洒在机床的周围，到底有什么用意，必须调查清楚。从案例中不可能看出，在这种情况下我们没办法判断到底是怎么回事。但是不管怎么讲，洒了还不搞干净，我们对操作工来说应该给予批评。(2)如何防止类似意见分歧的重复发生? 答：（1）作为一个车间主任来说也应该适当的批评。没有一个合理、完善、准确的职务说明书，对工作岗位进行说明，车间主任难道没有一点责任吗？A、对职务书进行修改，增加这一项。B、对操作工讲，可以增加一种这样的条文，如工作时间保持机床周围的清洁。如果因操作不慎，造成周围环境污染。C、操作工要清扫干净。发生事情之后还要及时上报。 E、对后勤工来讲也可以增加相应的条款，完成车间安排的临时、紧急性的任务。 F、从案例知，“车间主任顾不上去查工作说明书上的原文，就找来一名服务工来做清扫”、“车间主任威胁说要把他解雇”。作为一个车间主任来说此为契机，努力学习，提高自身综合素质，树立正确观念，改变工作作风，公平、公正待人。增强领导者自身的影响力。进一步提高领导水平和管理能力，处理工作方面少一些主观臆断，多一份细心。（2）对操作工要批评教育,应向他指出：把机油洒在机床周围的地上并拒绝清扫是错误的。从案例知，“机床操作工的工作说明书规定：操作工有责任保持机床的清洁，使之处于可操作状态，但并未提及清扫地面”，何为“处于可操作状态”，机床周围的地上有机油洒难道是可操作状态？ 对车间主任也应适当的批评，为防止类似的问题在次发生，说明我们工作时有些事是控制不了的，不是一个人说了算的，这时我们应对说明书进行修改，对操作工要增加一个功能，洒了还要负责清扫，在工作的时候要保持周围环境的清洁。要求操作工对清洁环境承担一定的保洁的责任。事情发生之后，我们应该及时汇报上级，对服务工和勤杂工也应当加上一条，要完成车间安排的相关或紧急的任务。 (3)你认为该公司在管理上有何需改进之处? 答：A、根据公司的实际情况要进行管理分工、重新定位、对职务说明书进行修改。保证工作的顺利进行。B公司在管理上，可以让一些有丰富管理经验的基层管理人员参与到岗位职责的规划工作中来，基层管理人员对第一线的工作情况熟悉，比较清楚工作中存在的一些问题。根据实际情况制定出较为科学合理的工作说明书；进一步提高领导水平；提倡爱岗敬业、发扬团结协作精神，从而在发生类似事件时，能顺利地加以解决。
《企业战略管理》案例分析说明 吴琼 二O一二年二月
《战略管理》案例分析要点 战略管理案例描述了一家公司外部环境及内部条件，提出有关公司的任务、战略、目标和策略等有关问题。案例中反映的信息都是即成事实，也有一些信息反映的是观念、判断。相对其他课程的案例而言，战略管理案例更具综合性，包括相关管理、营销、财务、生产、研发、人力资源、企业环境等方面的描述。目的是给学生运用战略管理理论、原则和方法的机会。 （一）准备案例分析的原则 1 态度要现实 案例提供的实际信息是有限的。需要对未知事物做合理假设，再做出恰当的分析与决策。如需要对外部环境状况进行假设，要做预计的财务报表。 2 决策要有依据 提出何种决策并不是最重要的，重要的是依据是什么（充足的论证），如何实施这一决策？没有最佳的唯一方案，只有可行的满意解。直觉与分析相结合。 3 行动方案要现实可行 战略方案是企业力所能及，且能受益的。实施战略需要多少资源，如何获得？要分析每个可行方案的优缺点，注意不利于建议的战略方案的论点和信息。 4 方案内容要具体 要具体说明：5W1H；要用比率、百分比、数字、金额进行分析和说明。例如：公司将在**时，关闭**厂，减少员工**人，从而节约**资金。 5 分析思路要创新 不能只是重复陈述已有的事实：要用图形、表格、比率等分析信息并支持决策分析；站在公司全局、长远角度考虑问题；要有独创性，进行横向和纵向的比较。 6 包容别人的意见并作出自己的贡献 战略制定、实施和评价都是集体决策，不是个人拍脑袋；会有分歧；对他人的观点、态度要开放和包容，从中作出贡献。 （二）为课堂讨论作准备
1 前提：必须在课前作好准备；阅读案例并做好笔记，提出建议；努力将学到的理论 应用于课堂讨论的准备；用事实、道理、证据支持你的观点和建议，课前把各种数据搞清楚； 2 课堂讨论方式：以学生发言为主；乐于了解别人的观点，尊重他人的意见；在有理 由时，要乐于反对多数人的观点；你在课堂上的表现取决于你课前的努力！ （三）准备书面案例 要遵循相应的行文规范：案例分析报告（见附一）、企业战略规划（见附二）（四）口头报告：注意报告的内容；报告的组织（前后结构，成员分工）；仪表与姿态； 辅助材料；回答问题。 附一关于课堂案例分析的说明 （一）案例报告的格式 1、标题页 2、内容提要 通常这一提要的长度不超过一页（大约300字），应包括： （1）主要问题 （2）主要建议 （3）实施建议方案的预期收益 注：内容提要是商业报告中最关键的部分，因为主要决策者可能会只看这部分。在撰写提要时，必须确保包含最重要的内容，并且尽可能叙述得简明扼要。 3、目录页 4、报告正文 这部分应当包括： （1）现状简介 这一部分应当尽量简短； 应当假设你正在向公司领导层写报告，而他们对情况非常了解，不要再对案例中提供的情况加以阐述，而应从物流管理的角度对现状的关键方面进行描述； 示意图是一种非常有效的方法和工具，可简明描述供应链的现状； 在实际分析中，现状分析可能需要花费较大的时间和精力，但在报告中则不一定需要使用
第四章 案例分析 一、研究的目的要求 近年来，中国旅游业一直保持高速发展，旅游业作为国民经济新的增长点，在整个社会经济发展中的作用日益显现。中国的旅游业分为国内旅游和入境旅游两大市场，入境旅游外汇收入年均增长22.6%，与此同时国内旅游也迅速增长。改革开放20多年来，特别是进入90年代后，中国的国内旅游收入年均增长14.4%，远高于同期GDP 9.76%的增长率。为了规划中国未来旅游产业的发展，需要定量地分析影响中国旅游市场发展的主要因素。 二、模型设定及其估计 经分析，影响国内旅游市场收入的主要因素，除了国内旅游人数和旅游支出以外，还可能与相关基础设施有关。为此，考虑的影响因素主要有国内旅游人数2X ，城镇居民人均旅游支出3X ，农村居民人均旅游支出4X ，并以公路里程5X 和铁路里程6X 作为相关基础设 施的代表。为此设定了如下对数形式的计量经济模型： 23456123456t t t t t t t Y X X X X X u ββββββ=++++++ 其中 ：t Y ——第t 年全国旅游收入 2X ——国内旅游人数（万人） 3X ——城镇居民人均旅游支出 （元） 4X ——农村居民人均旅游支出 （元） 5X ——公路里程（万公里） 6X ——铁路里程（万公里） 为估计模型参数，收集旅游事业发展最快的1994—2007年的统计数据，如表1所示： 利用Eviews 软件，输入Y 、X2、X3、X4、X5、X6等数据，采用这些数据对模型进行OLS 回归，结果如表2 表2
Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 04/24/12 Time: 16:13 Sample: 1994 2007 Included observations: 14 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -1471.956 1137.046 -1.294544 0.2316 X2 0.042510 0.004613 9.216082 0.0000 X3 4.432478 1.063341 4.168445 0.0031 X4 2.922273 1.093665 2.672001 0.0283 X5 1.426786 1.417555 1.006512 0.3436 X6 -354.9821 244.8486 -1.449802 0.1852 R-squared 0.997311 Mean dependent var 3527.783 Adjusted R-squared 0.995630 S.D. dependent var 1927.495 S.E. of regression 127.4135 Akaike info criterion 12.83028 Sum squared resid 129873.5 Schwarz criterion 13.10416 Log likelihood -83.81195 F-statistic 593.4168 Durbin-Watson stat 1.558415 Prob(F-statistic) 0.000000 由此可见，该模型R 2=9973，99562 =R 可决系数很高，F 检验值593.4168,明显显著。但是当05.0=α时31.2)614()1(025.02/=-=--t k n t a ,不仅X 5、X 6系数的t 检验不显著，而且6X 系数的符号与预期的相反，这表明很可能存在严重的多重共线性。 计算各解释变量的相关系数，选择X2、X3、X4、X5、X6数据，点”view/correlations ”得相关系数矩阵（如表3）： 表3 由相关系数矩阵可以看出：各解释变量相互之间的相关系数较高，证实确实存在严重多重共线性。 三、消除多重共线性 采用逐步回归的办法，去检验和解决多重共线性问题。分别作Y 对X2、X3、X4、X5、X6的一元回归，结果如表4所示：
环境保护法案例分析 光明造纸厂位于某河流中上游。1998年6月，环境监测站对该造纸厂的污水进行监测，发现该厂对所排放的污水的净化处理不够，多种污染物质的含量严重超标。遂向该厂提出限期治理的要求，但光明纸厂不予理会，没有采取任何净化措施。1998年10月，市环保局按照国家有关规定向其征收排污费，但该厂领导却以经济效益不好为由，拒绝缴纳。 环保局在多次征收未果的情况下，向人民法院起诉，要求光明纸厂缴纳应缴排污费。 问题：市环保局提出的诉讼请求是否合理？ 答案：本题关于污染环境拒交排污费争议问题。环保局提出的诉讼请求是合理的。 征收排污费是我国环保法规定的一项重要制度，其目的是为了促进企业事业单位加强经营管理，提高资源和能源的利用率，治理污染，改善环境。《水污染防治法》第十四条规定：“直接或间接向水体排放污染物的企业事业单位，应当按照国务院环境保护部门的规定，向所在地的环境保护部门申报登记拥有的污染物排放设施、处理设施和在正常作业条件下排放污染物的种类、数量和浓度，并提供防治水污染方面的有关技术资料。”第十五条规定：“企业事业单位向水体排放污染物的，按照国家规定缴纳排污费；超过国家或者地方规定的污染物排放标准的，按照国家规定缴纳超标准排污费。”“超标准排污的企业事业单位必须制定规划，进行治理。” 因而，排污单位应当如实向当地环保部门申报登记排污设施和排放污染物的种类、数量和浓度，经环保部门或其指定的监测单位核定后，作为征收排污费的依据，由环保部门按《征收排污费暂行办法》征收。本案光明纸厂不按期缴纳排污费的行为是错误的。至于该厂提出的“企业效益不好，无力支付”的理由，是不能支持的，因为我国的环境保护法并没有这类可以免费的规定。 1、【案情】 某市郊四个村委会起诉位于该市郊的水泥厂。原告诉称，被告在生产水泥过程中超标排放粉尘，污染环境，影响农作物生长和人畜健康，给原告造成了损害。因而请求赔偿11年的经济损失共约693万元，水泥厂停产或搬迁。被告辩称，水泥厂因建于十年动乱时期，初期的确有超标排污问题，但自《环境保护法(试行)》及其他相关法律公布以来，经过治理，排尘已经达标，成分性能与一般尘土相同，而不是水泥粉尘，因此不必承担责任。该市中院审理此案，认为原告起诉依据是以硅酸盐水泥粉尘为研究对象的试验结论，而调查化验发现被告排放粉尘主要为未经煅烧的生料粉尘。生料粉尘的危害尚无确切研究结果和定论。原告无法提供确切证据，因此不予完全支持。而被告以前确实曾有长期超标排放的行为，因此判决被告赔偿该时期的损害，并一次性赔偿原告35万元。 【问题】 1、该中院的判决是否恰当?为什么? 2、您认为合适的判决应为如何? 【分析】 (1)该中院的审理过程不太恰当。因为根据我国法律规定，对于原告提出被告污染环境引起损害而请求赔偿的，被告否认侵权事实，由被告负责举证。本案中，应由水泥厂承担证明生料粉尘无害的责任，而不应由原告证明生料粉尘有害。水泥厂无法证明的，即视为该事实成立。对于超标排放的损害应予赔偿的判决是恰当的。(2)环境民事法律责任的承担不要求行为的违法性，因此仅仅以是否超标排放来划分是不正确的，这至多是其损害事实的一个证据。 本案中，被告无法证明其排放物无害时，根据法律规定，应推定存在因果关系，应由他承担赔偿责任。同时，应充分考虑自然灾害、气候等其他原因造成的损害，分清被告承担责任的大小。 2、【案情】 1989年，辽宁省某乡岗岗村群众向市环保局投诉，称自1988年以来，该市矿务局设在该村的排矸场，由矸石自燃产生大量有毒烟气，使附近农田果园受到污染损害，要求赔偿损失。市环保局受理了此案。经调查化验发现，排矸场矸石自燃排放出大量二氧化硫，严重超标，持续时间长，是造成附近农作物、果木损害的主要原因。排矸场认为，国家对排矸污染问题没有具体规定，拒不承担责任。同时主张在煤矿生产中必然环节是排放煤矸石。限于我国煤矸石及煤炭技术水平，可燃物品不可避免地进入矸石，这才导致自燃。它认为属于不可抗力，因此不必承担责任。 【问题】 (1)该场应否承担赔偿责任?为什么? (2)该场的主张能否成立?这是否属于不可抗而构成免责理由? 【分析】 (1)该场应当承担赔偿责任。虽然国家对排矸污染没有具体规定，但是这不妨碍该场因其侵权行为承担赔偿责任。因为环境民事法律责任的承担不要求行为的违洳洼。并且化验结果已经证明该排污行为与损害结果之间存在因果关系。 (2)该场主张矸石自燃属于不可抗力不能成立，因此不能成为免责事由。我国法律规定不可抗力是指无法预见、无法避免、无法克服的客观情况。矸石自燃虽然无法避免、无法克服，但是可以预见到的；而且自燃造成的损
2004年造价工程师案例分析试题及答案 试题一（20分） 某房屋建筑工程项目，建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同（示范文本）》签订了施工承包合同。施工合同中规定： （1）设备由建设单位采购，施工单位安装； （2）建设单位原因导致的施工单位人员窝工，按18元／工日补偿，建设单位原因导致的施工单位设备闲置，按表l.1中所列标准补偿； 表1.1 设备闲置补偿标准表 （3）施工过程中发生的设计变更，其价款按建标[2003]206号文件的规定以工料单价法计价程序计价（以直接费为计算基础），间接费费率为10%，利润率为5％，税率为3.41％。 该工程在施工过程中发生以下事件： 事件l：施工单位在土方工程填筑时，发现取土区的土壤含水量过大，必须经过晾晒后才能填筑，增加费用30 000元，工期延误l0天。 事件2：基坑开挖深度为3m，施工组织设计中考虑的放坡系数为0.3（已经监理工程师批准）。施工单位为避免坑壁塌方，开挖时加大了放坡系数，使土方开挖量增加，导致费用超支10 000元，工期延误3天。 事件3：施工单位在主体钢结构吊装安装阶段发现钢筋混凝土结构上缺少相应的预埋件，经查实是由于土建施工图纸遗漏该预埋件的错误所致。返工处理后，增加费用20 000元，工期延误8天。 事件4：建设单位采购的设备没有按计划时间到场，施工受到影响，施工单位一台大型起重机、两台自卸汽车（载重5t、8t各一台）闲置5天，工人窝工86工日，工期延误5天。 事件5：某分项工程由于建设单位提出工程使用功能的调整，须进行设计变更。设计变更后，经确认直接工程费增加l8 000元，措施费增加2000元。 上述事件发生后，施工单位及时向建设单位造价工程师提出索赔要求。 问题
案例分析讨论材料 案例一： 某市食品药品监督管理局的执法人员发现，在药店药品促销的现象非常普遍，且促销手段花样繁多。在某连锁药店店堂内看到“买药品积分200分赠一小袋大米”的红色条幅。经了解，这家药店实行了“会员制”服务，会员购药就能得到消费积分，积分累计到一定数额就能得到更多的优惠和礼品赠送。在药品销售区，货架上的小牌子上写着“藿香正气软胶囊买二赠台灯”的字样，请分析该药店买药品赠商品的行为是否合法。 答案要点： 《药品流通监督管理办法》第２０条规定：“药品生产、经营企业不得以搭售、买药品赠药品、买商品赠药品等方式向公众赠送处方药或甲类非处方药。”这条是规定不允许买药赠药、买其它商品赠药品（如买食品赠药、买服装赠药等）的行为，但买药赠日用品等并不违反我国的药品管理办法，所以只要赠的东西不是药品就可以。至于会员制等，是一种商业经营模式，只要按照国家相关规定规范运作即可。 案例二： 某药监局执法人员在日常检查时发现某药房内有一箱标示为某公司生产的某药品一箱100盒，产品批号：20070401，包装：16片×1板×6小盒，现场该药房未提供该产品发票（或随货同行）以及供货单位的资质材料，药监局执法人员依法对该药品予以先行登记保存。几天后，依法定程序对该药房下达行政处理通知书，予以立案调查。在调查的过程中，该药房的负责人诉说该批药品不是他自己经营的，而是该药品生产厂家的业务员叶某租用他的柜台自己经营，他只收取每月的租用柜台费，其它的由叶某自己经营。叶某自己说这些药品是厂家直接发货过来的，药品广告通过了广播电视台审查，自己也有生产厂家的资质材料、授权委托书以及客户名称为该药房的销售发票，通过与该药房订立协议并每月给予该药房一定的租金，租用该药房的柜台销售该药品，经查，该药房自2006年11月起，擅自出租柜台给该药品生产厂家的业务员叶某设专柜经营该药品，货值金额达6000.00元。 问题： 1、本案中有哪些违法主体，其违法行为分别是什么？ 2、对相应的违法行为该适用哪些法律条款等进行处理？ 答案： 1、违法主体有：药房、药品生产厂家。 药房的行为违反了《药品流通监督管理办法》第14条的规定，依据《药品流通监督管理办法》第36条的规定，按照《药品管理法》第82条作出处罚。 2、药品生产厂家的行为违反了《药品流通监督管理办法》第5条、第8条的规定，依据《药品流通监督管理办法》第32条的规定，按照《药品管理法》第73条作出处罚。 （注：所谓出租柜台，就是合约构成租赁关系，业主通过收租来实现经营的过程，即“租赁柜台”要具备三个形式要件：租赁协议、独立组织货源、独立结算。） 案例三：
环境法案例分析 中南大学法学院法学1403班马欢军2001140318 一、案例简介 金桥公司从事人工养殖大鲵行业，但在其之后建成的荆门水泥公司产生的噪声、粉尘污染造成金桥公司大鲵病变，经鉴定金桥公司共遭受经济损失5278910元。故金桥公司向荆门市中级人民法院提起诉讼，请求荆门水泥公司停止侵权并赔偿经济损失及承担本案诉讼费用，同时要求葛洲坝集团公司承担连带责任。 一审法院认为认定荆门水泥公司对金桥公司养殖基地存在污染侵权行为，但是认为金桥公司提交的证明损失的鉴定报告证明效力较低，数据缺乏真实性。法院判决葛洲坝荆门水泥有限公司停止侵权，并赔偿武汉金桥水产养殖有限公司请求的部分损失。 双方均不服一审判决提起上诉。金桥公司认为司法鉴定合法有效，应当获得请求的全部损失。同时葛洲坝集团公司应当承担共同侵权的法律责任。荆门水泥公司认为其已通过环境保护验收，属于达标排放，故不存在侵权行为；金桥公司据以主张权利的多份鉴定报告，其鉴定资格、鉴定程序和方法均不符合法律规定，金桥公司无法证明其损失是荆门水泥公司产生的粉尘和噪音所致；荆门水泥公司进行环境影响评价时，金桥公司从未提出异议，应依法减轻或者免除荆门水泥公司的责任。 湖北省高级人民法院认为：经当多次现场调查，确认荆门水泥公司确实存在噪音、粉尘污染的客观事实，荆门水泥公司对金桥公司构成污染侵权。原告提供的证据能够确定大鲵死亡与荆门水泥公司排污行为存在因果关系。对金桥公司的损失进行鉴定虽有瑕疵但有原始记录相印证，司法鉴定合法有效。而金桥公司作为专门从事大鲵养殖并以此为经营行为的法人可以预见荆门水泥公司风险。但其在明知存在风险的情况下，仍然按期催产最终导致损害结果的发生。因此金桥公司亦对大鲵繁殖损失有一定过错需要承担一定的责任。荆门水泥公司与葛洲坝集团公司为相互独立的法人，不存在对金桥公司的环境污染侵权行为，金桥公司、胡四权要求葛洲坝集团公司承担共同侵权的法律责任无事实与法律依据，不予支持。 二、争议焦点 本案争议焦点是荆门水泥公司应否对金桥公司的损失承担赔偿责任以及金桥公司的损失如何认定。 三、案例评析 围绕争议焦点对本案件进行分析，案件的争议围绕环境侵权的三大构成展开，即是否存在侵权行为，损害后果的认定，以及侵权行为和损害后果之间是否存在因果关系。对于本案的评析也以此为脉络展开。 （一）达标排放是否不存在侵权行为 对于是否存在侵权行为，荆门水泥公司以自己已通过环境保护验收属于达标
吉林省自学考试 《项目管理案例分析》 实践考核报告 题目：________ 案例四，五_______________ 考生姓名：__ _苏清通 __ __ 考核号：_____ _ S129___ ______________ 准考证号：____ ___010*********______________ 考核教师：____________________________________
目录 案例四：三峡工程的进度管理 (3) 问题一：请问三峡工程项目进度计划管理的特点？为什么要分三大层次即业主层、监理层和施工承包商层进行管理？ (3) 问题二：为什么说项目进度的管理与控制关键在于项目进度基准计划？为什么进行项目进度基准计划修改必须慎重？ (4) 问题三：从三峡工程的时间管理中你学到什么？ (5) 案例五：大庆石化公司低密度聚乙烯装置的风险管理 (7) 问题一：根据大庆石化公司对LDPE项目的敏感性分析表，请回答什么是敏感性分析，从敏感性分析表中能得到什么结论？ (7) 问题二：结合大庆石化公司LDPE项目回答项目风险应对的方法和手段有哪些？具体如何操作？ (10) 问题三：具体分析大庆石化公司LDPE项目可能存在的风险？ (11) 参考文献 (12)
案例四三峡工程的进度管理 问题一：请问三峡工程项目进度计划管理的特点？为什么要分三大层次即业主层、监理层和施工承包商层进行管理？ 答：（1）安排进度计划的目的是为了控制时间和节约时间，由此决定了进度计划在项目管理中的重要性。 本项目是一个系统的综合工程，技术难度大，涉及部门多，工序繁杂。项目实施过程中，有些工作之间存在明确的先后关系，但有些工作可以平行进行，先后不明确，且工作之间存在一定的先后约束关系，如果工作量估计不准，则会引起一系列的连锁反应，甚至会使项目工期延长和费用增加。针对三峡工程的特点、进度计划编制主体及进度计划涉及的内容的范围和时段等具体情况。该项目确定了三峡工程进度计划的三大层次，及业主层、监理层和施工承包商层，这是因为三峡工程的规模大、工期长，参与工程建设的监理和施工承包商多的特点，在各施工承包商的工程进度计划在建立协调之后，不能完全、彻底地解决工程进度计划在空间上、时间上和资源使用上的交叉和冲突矛盾。为了满足三峡工程总体进度计划要求，各监理单位控制的工程进度还需要协调一致，这个工作自然要由业主来完成，这也就是三峡工程进度计划管理的特点。 （2）这是因为，针对三峡工程特点、进度计划编制主体及进度计划涉及内容的范围和时段等具体情况，确定三峡工程进度计分三个大层次进行管理，即业主层、监理层和施工承包商层。通常业主在工程进度控制上要比监理更宏观一些，但鉴于三峡工程的特性，三峡工程业主对进度的控制要相对深入和细致。这是因为三峡工程规模大、工期长，参与工程建设的监理和施工承包商多。参与三峡工程建设的任何一家监理和施工承包商所监理的工程项目和施工内容都仅仅是三峡工程一个阶段中的一个方面或一个部分，而且业主在设备、物资供应及标段交接和协调上的介人，形成了进度计划管理的复杂关系。这里面施工承包商在编制分标段进度计划时，受其自身利益及职责范围的限制，除原则上按合同规定实施并保证实现合同确定的阶段目标和工程项目完工时间外，在具体作业安排上、公共资源使用上是不会考虑对其他施工承包商的影响的。各施工承包商的工程进度计划在监理协调之后，尚不能完全彻底地解决工程进度计划在空间上、时间上和资源使用上的交叉和冲突矛盾。为满足三峡工程总体进度计划要求，各监理单位控制的工程进度计划还需要协调一次，这个工作自然要由业主来完成，这也就是三峡工程进度计划为什么要分三大层次进行管理的客观原因和进度计划管理的