1.乙级招标代理机构专职人员不少于10人，其中造价工程师不少于2人。
2.某单位计划两年半内完成对职工家属楼的建筑工程，则工程合同价可采用可调总价合同
3.在投标报价的策略中，通过变动招标文件某条款降低总价，吸引业主，但对原方案也应报价的方法是多方案报价
5.施工企业在投标过程中，报价通常为考虑投标策略基础上计算出的工程造价
6.评标机构由招标单位代表与技术、经济等方面专家组成，成员人数为不少于5人的单数
7.评标委员会由招标人代表和技术、经济等方面专家组成，总人数为9人时，其中技求、经济方面专家不得少于(6)人
8.评标机构负责人应由评标委员会推举产生或由招标人确定的人员担任。
9.在评标初审程序中。首先对投标文件做符合性评审，接下来做技术性评审
10.当一个工程项目总报价基本确定后，通过调整内部各个项目的报价，以期既不提高总报价、不影响中标，又能在结算时得到更理想的经济效益。这种报价技巧叫做不平衡报价法1.偏差的类型有投资增加且工期拖延、资增加但工期提前、工期拖延但投资节约、投资节约且工期提前
2.通常纠偏措施有组织措施、经济措施、技术措施、合同措施
3.建设工程招标是指招标人在发包建设项目之前，依法定程序，以（公开招标或邀请招标）的方式，鼓励潜在的投标人依据招标文件参与竞争，通过评定以便从中择优选定得标人的一种经济活动。
4.从竞争程度进行分类，建设工程招标可以分为公开招标和邀请招标
5.采用邀请招标的，被邀请的投标者不得少于3家。
6.在招标文件中建设工期如果要求比工期定额缩短20%以上，应计算赶工措施费。
7.招标文件中的建设工期应参照国家或地方颁发的工期定额来确定，某建设单位拟在120天内完成施工任务，如果因特殊原因提前24天完工，则应计算赶工措施费。
9.投标单位编制投标文件最重要的依据是招标文件
10.以下内容不属于甲级招标代理机构应具备的条件的是(B)。
A.拥有专家库，具备编制招标文件和组织评标的相应专业能力
B.近3年内代理招标的工程累计中标金额在3亿元以上
C.专职人员不少于20人，其中造价工程师不少于2人
D.注册资金不少于l00万元
1.下列哪些选项属于索赔的依据ABCD
A.招标文件，施工合同文本及附件，施工图纸
B.工程各项有关设计交底记录、变更图纸、变更施工指令
C.工程各项经业主或监理工程师签认的签证
D.气象资料
E.干扰事件影响施工的日期及恢复的施工日期
2.索赔报告应注意哪几方面的内容(ACDE)
A.强调事件的不可预见性和突发性
B.语言婉转，可以不澄清责任
C.索赔事件要真实、证据确凿
D.索赔值合理
E.计算索赔值真实合理
3.在索赔费用的计算过程中，可能作为设备费计算形式的是(BDE)。
A.机械购置费
B.机械台班费
C.机械修理费
D.机械折1日费
E.设备租赁费
4.根据FIDIC合同条件规定的工程索赔，遇到下述情况时，承包商可以向业主要求既延长下期又索赔费用ABCD
A.建设单位未能及时提供图纸
B.由于业主原因造成临时停工
C.业主供应的设备和材料推迟到货
D.工程量的增加引起施工程序变动
E.当地气候恶劣，造成施工停顿
5.索赔费用的计算方法有(ACE)
A.总费用法
B.预算单价法
C.修正的总费用法
D.扩大单价法
E.额外成本法
6.对于可原谅的工程延期的处理原则通常有(CD)。
A.不延长工期，不补偿经济损失
B.向业主支付误期损失赔偿费
C.延长工期
D.延长工期，补偿经济损失
E.补偿部分经济损失
7.工期索赔的计算方法通常有(AB)。
A.网络图分析法
B.比例计算法
C.总价计算法
D.修正值法
E.平均值法
8.在实际工作中，工程预付款限额主要由哪些因素决定(ABC)。
A.工程类型
B.承包方式
C.合同工期
D.工程总造价
E.材料的价格
9.工程竣工结算的审查，一般应从哪几方面人手(ACDE)
A.核对合同条款
B.检查工程质量
C.严格核实单价
D.落实设计变更签证
E.检查隐蔽验收记录
10.偏差通常可分为(CD)
A.绝对偏差
B.相对偏差
C.投资偏差
D.进度偏差
E.其他偏差
1.预付款一般应为合同总价的10%～30%
2.1997年9月实际完成的某土方工程按l996年1月签约时的价格计算工作量为10万元，该工程的固定要素部分占20%，各参加调值的品种除人工费的价格指数增长了10%外都未发生变化，人工费占调值部分的50%，按调值公式法完成该土方工程应结算的工程款为10.4万元
3.某工程签合同时的工程款为1500万元，其中固定费用占20%，材料费用占55%，采用动态结算，结算时材料费上涨10%，结算时工程款应为(1582.5)万元。
4.钢门窗安装工程，5月份拟完工程计划投资l0万元，已完工程计划投资8万元，已完工程实际投资12万元，则进度偏差为(2)万元。
5.以下不属于投资偏差分析方法的是(B)
A.横道图法
B.直方图法
C.表格法
D.曲线法
6.用曲线法进行偏差分析时通常有3条投资曲线。
7.通常纠正偏差的措施有4个。
8.工程变更包括设计变更和其他变更，以下内容属于设汁变更的是(BCE)
A.工期变化
B.施工时间和顺序变化
C.标高变化
D.工程质量变化
E.合同中约定的工程量变化
9.索赔产生的原因中，不可抗力事件包括ACDE
A.罢工
B.雨季施工
C.地质断层D战争 E.国家政策变化
10.索赔如果按照索赔的目的可分为(CD)
A.合同规定的索赔
B.非合同规定的索赔
C.工期索赔
D.费用索赔
E.道义索赔
1.关于索赔的人工费，因停工造成的损失费和工作效率降低的损失费按窝工费计算，窝工费的标准由双方在合同中约定
2.某工程因甲方原因造成工期延误而引起施工索赔，则在计算费用时一般不应包括利润
3.属于索赔费用计算方法的是修正的总费用法
4.我国建筑安装工程价款主要的结算方式是（按月结算）和分段结算
5.下面可实行分段结算的工程是（当年开工、当年不能竣工的单项或单位工程）
6.一般建筑工程的预付备料款不超过合同价的30%
7.建设部《招标文件范本》中规定，在乙方完成金额累计达到合同价的l0%后，由乙方开始向甲方还款。
8.关于工程进度款的支付，《施工合同文本》中有如下规定，工程款在双方确认后14日内，甲方应向乙方支付工程款。
9.工程项目总造价中应预留出一定比例的尾留款，作为质量保修费用
10.按国家建设部规定，工程项目总造价中，应预留(5%)的尾留款作为质量保修费，待工程项目保修期结束后最后拨付。
1、在工程建设中，原招投标文件和工程量清单中，未包括的新增工程属于工程变更
2.承包方根据发包方变更通知并按工程师要求进行的变更不包括(B)
A.更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸
B.提高工程质量标准
C.改变有关工程的施工时间和顺序
D.增减合同中约定的工程量
3.承包人不得随意变更设计，合理化建设必须经工程师同意。工程师同意后，也须经原规划管理部门和其他有关部门审查批准，并由(原设计单位)提供变更的相应图纸和说明。否则一切后果由承包人承担。
4.索赔是指在经济合同的实施过程中，(合同中的一方)因对方不履行或未能履行合同所规定的业务而受到损失向对方提出赔偿要求。
6.索赔事件发生(28)日内，向工程师发出索赔意向通知。
7.共同延误的处理中，如果初始延误者是发包人原因，则在发包人原因造成的延误期内，承包人既可得到二期延长，又可得到经济补偿
8.在施工索赔中，由于不利的自然条件与人为障碍引起的索赔，一方面是指地质条件变化，另一方面是指现地下构筑物、文物
9.在施工过程中，由于施工图纸未做明确说明，导致施工方在施工中遇到地方文物，被迫停工，承包商可提出索赔，这种索赔属于(工程中人为障碍)引起的索赔。
10.当施工现场出现较长时间气候异常，承包商一般可以向业主提出(延长工期的要求)
1. 定额中规定的定额时间不包括施工本身造成的停工时间
2.施工定额属于(企业定额)性质。
3.在编制施工图预算时，计算工程造价和计算工程中劳动、机械台班、材料需要量时使用定额是预算定额
4.工程建设定额具有(指导性)等特性。
5.编制建设工程造价最基本的过程有(工程量计算和工程计价)
6.我国建筑产品价格市场化经历了(国家定价一国家指导价一国家调控价)3个阶段。
7.我国工程定额计价制度第一阶段改革的核心思想是(量价分离)
8.对于组织上分不开和技术上相同的，且工人编制、工作地点、施工工具和材料均不发生变化的施工过程是指(工序)。
9.按定额反映的生产要素消耗内容分类，工程建设定额可分为(劳动定额、机械消耗定额和材料消耗定额)
10.在确定人工定额消耗量的过程中，整理观察资料的方法是(平均修正法)
1. 下列各项费用中，属于建筑安装工程间接费中的企业管理费的有(AC)
A.业务招待费
B.施工企业流动资金贷款利息支出
C.咨询费
D.定额编制管理费
E.上级管理费
2.设备购置费应包括AB
A.原价
B.运杂费
C.公和生活家具购置费
D.单体试车费
E.采购保管费
3.建设项目的设备及工器具购置费包括ABD
A.设备购置费
B.工器具购置费
C.联合试运转费
D.生产家具购置费
E.办公和生活家具购嚣费
4.建安工程费用中，直接工程费包括ADE
A.材料费
B.企业管理费
C.冬雨期施工增加费
D.人工费
E.机械使用费
5.下列费用中，属于措施费的有ACE
A.材料二次搬运费临时设施费
C.脚手架费
D.现场管理费
E.夜间施工增加费
6.建设项目总投资构成由AC组成。
A.工程造价
B.总投资
C.流动资产投资
D.税金
E.利息
7.以下哪些费用应计入设备安装工程费BCE
A.整个车问的负荷联合试运转费
B.为测定安装工程质量进行的单机试车费用
C.为测定安装工程质量对系统设备进行系统联动无负荷试运转工作的调试费
D.整个车问的无负荷联合试运转发生的费用
E.单台设备调试费用
8.下列哪些费用属于土地征用及迁移补偿费ACE
A.青苗补偿费
B.土地清理费
C.安置补助费n土地使用权出让金
E.征地动迁费
9.属勘察设计费的有ABDE
A.勘察费
B.设计费
C.可行性研究费
D.项目建议书编制费
E.研究试验费
10.建筑安装工程盈利中的税金包括ADE
A.营业税
B.增值税
C.所得税
D.城乡维护建设税
E.教育费附加
造价员考试试题及答案 造价员考试题及答案 一、单项选择（各专业必答试题）土建1．工程量清单由哪几部分组成？（A ） A．由分部分项工程量清单、措施项目清单和其他项目清单三部分组成； B．由分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单和零星项目清单组成。 2．工程量清单计价计款的构成是什么？（C） A．由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金和不可预见费构成； B．由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金、定额测定费、社会保险金构成。 C．由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金构成。 3. 综合单价的定义是什么？（B ） A．综合单价是指完成工程量清单中的一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润。B．综合单价是指完成工程量清单中的一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润，并考虑风险因素。
4．总承包服务费包括那些内容？（A） A．总承包服务费的内容，除招标文件另有规定外，一般情况下包括协调工程进度，各专业交叉作业配合协调等发生的费用，以及配合招标材料采购所需的费用。 B．总承包服务费的内容包括，协调工程进度，各专业交叉作业的配合，分包单位使用主体施工的脚手架、垂直运输设备、以及修补凿洞的费用。 5．甲方供料是否计价，如何计价？（A） A．甲方供应的材料应计入投标报价中，并在综合单价中体现。B．甲方供应的材料不计入综合单价中。 6．零星工作项目费应在预留金中开销吗？（A ） A ．《计价规范》的条规定零星工作项目和预留金应分别列项，零星工作项目费不应在预留金中开销。 B ．零星工作项目可以在预留金中开销。 7.工程量清单中漏项或有错如何处理？（A ） A ．合同有约定的，按合同约定；合同没有约定的，按《计价规范》条执行。 B.．由招标人承担漏项和量错的风险。C．不得调整。 8. 由于项目特征描述不够准确或错误而引起综合单价有了变化，应如何调整？（B ） A ．由于工程量清单计价一般采用的是单价合同，所以不得调整。
造价员基础知识考题及答案 2017年造价员基础知识考题及答案 一、单项选择题 1.承包商根据合同通用条款的约定要求进行工期索赔的是由于非承包商原因一周内停水、停电、停气造成停工累计超过()小时。 A.4 B.8 C.12 D.24 2.在工程索赔的实践中，以下()费用允许索赔。 A.承包商对索赔事项的发生原因负有责任的有关费用 B.承包商对索赔事项未采取减轻措施因而扩大的损失费用 C.承包商进行索赔工作的准备费用 D.因非承包商原因一周内停水、停电、停气造成停工累计超过8小时 3.工期索赔的计算方法有()。 A.总费用法 B.分项法 C.因素分析法 D.网络分析法
4.某建设项目业主与甲方承包商签订了施工总包合同，合同中保函手续费为20万元，合同工期为200天，合同履行过程中，因发生 不可抗力时间致使开工日期推迟30天，因异常恶劣气候停工10天，因季节性大雨停工5天，因设计分包单位延期交图停工7天，上述 时间均未发生在同一时间，则甲施工总包单位可索赔的保函手续费 为()万元。 A.0.7 B.3.7 C.4.7 D.5.2 5.某工程项目总价值1000万元，合同工期为18个月，现承包人因建设条件发生变化需增加额外工程费用50万元，则承包方提出工 期索赔为()个月。 A.1.5 B.0.9 C.1.2 D.3.6 6.某工程施工中，由于工程师指令错误，使承包商的工人窝工 50工日，增加配合用工10工日，机械一个台班，合同约定人工单 价为30元/工日，机械台班为360元/台班，人工窝工补贴费为12 元/工日，含税的综合费率为17%，承包商可得该项索赔为()元。 A.1260 B.1263.6 C.1372.2 D.1474.2
江苏省全国造价员考试真题及答案 一．单项选择题（共40题，每题1分，共40分。每题的备选答案中，只有一个最符合题意） 1．某工程有独立设计的施工图纸和施工组织设计,但建成后不能独立发挥生产能力，此工程应属于( D )。 A．分部分项工程 B．单项工程 C．分项工程 D．单位工程 2．一个建设项目往往包含多项能够独立发挥生产能力和工程效益的单项工程，一个单项工程又由多个单位工程组成。这体现了工程造价（C ）特点。 A．个别性 B．差异性 C．层次性 D．动态性 3．对工程量清单概念表述不正确的是（B ）。 A．工程量清单是包括工程数量的明细清单 B．工程量清单也包括工程数量相应的单价 C．工程量清单由招标人提供 D．工程量清单是招标文件的组成部分 4．我国工程造价管理体制改革的最终目标是（D ）。
A．加强政府对工程造价的管理 B．企业自主报价，国家定额只作参考 C．实行工程量清单计价 D．建立以市场形成价格为主的价格机制 5．下列哪项费用属于静态投资（A ）。 A．建筑安装工程费用 B．价差预备费 C．投资方向调节税 D．建设期贷款利息 6．在施工图设计阶段影响项目造价的可能性为（D ）。 A 75%～95% B．35%～75% C．15%～50% D．5%～35% 7．( D )是控制工程造价最有效的手段。 A．采用先进技术 B．招标竞价 C．实施工程造价全过程控制 D．技术与经济相结合 8．工程造价咨询业的首要功能（A ）。 A．服务功能 B．引导功能
C．联系功能 D．审核功能 9．《全国建设工程造价员管理暂行办法》规定，造价员每三年参加继续教育的学时原则上不少于（B ）。 A．20学时 B．30学时 C．40学时 D．60学时 。10．我省规定当合同未约定的情况下，分部分项单项工程量变更超过（ B ），并且该项分部分项工程费超过分部分项工程量清单计价合计1％的，增加部分的工程量或减少后剩余部分的工程量的综合单价可以调整。 A．5％ B．10％ C．15％ D．20％ 11．根据我省清单计价法的规定，（B ）不属于措施项目费的内容。 A．环境保护费 B．低值易耗品摊销费 C．临时设施费 D．脚手架费
造价员考试试题（安装工程电气部分） 一、填空题（每空1分，共计：10分） 1、各种配管应区别不同、、，以“延长米”为计量单位，不扣除管路中间的、、 所占长度。 答案：敷设方式、敷设位置、管材材质、接线箱（盒）、灯头盒、开关盒 2、管内穿线的工程量，应区别线路、导线、导线，以单线“延长米”为计量单位。线路分支接头线的长度已综合考虑在定额中，不再另行计算（照明线路中的导线截面大于或等于时，应执行动力线路穿线相应项目）。 答案：性质、材质、截面、6mm2 二、单项选择题（每题1分，共计：30分） 1、《电气设备安装工程》定额规定工程超高增加费（已考虑了超高因素的定额项目除外）：操作物高度离楼地面（B）的电气安装工程，可参照超高部分人工费的15％计算。 A、4.5m以上、20m以下 B、5m以上、20m以下 C、5m以上、25m以下 D、6m以上、20m以下 2、《电气设备安装工程》定额高层建筑增加费是指：高度在（C）以上的工业与民用建筑。 A、6层或25m B、8层或25m C、6层或20m D、8层或20m 3、《电气设备安装工程》定额规定在有害人身健康的环境（包括高温、多尘、
噪声超过标准和在有害气体等有害环境）中施工时，可参照安装工程总人工费增加（D）。 A、10％ B、3％ C、15％ D、5％ 4、电机的接地线定额按镀锌扁钢（C）考虑，与实际不同时进行调整。 A、30×4 B、25×3 C、25×4 D、40×4 5、《电气设备安装工程》定额规定安装与生产同时进行时，可参照安装工程（D）。 A、总人工费增加10％ B、总人工费增加8％ C、总人工费增加6％ D、总人工费增加5％ 6、《电气设备安装工程》定额规定除10kV以下架空线路以外，脚手架搭拆费可参照人工费（包括地下室部分）的（B）计算，其中人工工资占25%。 A、10％ B、3％ C、15％ D、5％ 7、配管配线工程中，当选用钢管明配时，其连接方式应为(B)。 A、焊接 B、管箍丝接 C、熔接 D、管箍丝接或焊接 8、《电气设备安装工程》定额中，连接各种开关箱、柜、板导线预留长度，按照盘面尺寸（C）进行计算。 A、长+宽 B、高+长 C、高+宽 D、长+高+宽
造价员基础知识精选题 单项选择题 1.养路费及车船使用税指施工机械按照国家规定和有关部门规定应缴纳的养路费、车船使用税、保险费及年检费等。其属于()。 A、施工机械使用费用 B、与工程无关的费 C、企业管理费 D、设备购置费 2. 根据我国《合同法》的规定，构成违约责任的核心要件是()。 A、违约方当事人客观上存在违约行为 B、违约方当事人主观上有过错 C、守约方当事人客观上存在损失 D、由合同当事人在法定范围内自行约定 3. 大中型建设工程项目立项批准后，在工程开工前，应当由()按照有关规定申请领取施工许可证。 A、建设单位 B、施工单位 C、总承包单位 D、监理单位 4. 工程造价的第一种含义是从投资者或业主的角度定义
的，按照该定义，工程造价是指()。 A、建设项目总投资 B、建设项目固定资产投资 C、建设工程其他投资 D、建筑安装工程投资 5. 在设立甲级工程造价咨询企业时，企业出资人中，注册造价工程师人数不低于出资人总人数的()%，且其出资额不低于企业注册资本总额的60%。 A、30 B、40 C、20 D、60 6. 成本计划的编制基础是()。 A、成本控制 B、成本核算 C、成本分析 D、成本预测 7. 新设立的分支机构不备案的，县级以上地方人民政府建设主管部门或者有关专业部门给予警告，责令限期改正;逾期未改正的，可处以()的罚款。 A、1万元以上3万元以下 B、1万元以上2万元以下
C、5 000元以上1万元以下 D、5 000元以上2万元以下 8. 采用现场测定法，测得某种建筑材料在正常施工条件下的单位消耗量为12.47 kg，损耗量为0.65 kg，则该材料的损耗率为()。 A、4.95% B、5.21% C、5.45% D、5.50% 9.某独立土方工程，招标文件中估计工程量为100万m3，合同中规定：土方工程单价为5元/m3，当按实际工程量超过估计工程量15%时，调整单价，单价调为4元/m3.工程结束时实际完成土方工程量为130万m3， 则土方工程款为多少万元? A：750 B：850 C：640 D：635 多项选择题 10. 以下属于建设准备阶段的工作有()。 A、通过招标选择施工单位 B、准备必要的施工图纸
模拟试题（一） 一、单项选择题（共60题，每题1分，共60分。每题的备选答案中，只有一个最符合题意的） 1.按照《中华人民共和国建筑法》规定，建筑施工许可证的申请者是（ A ）。 A.建设单位 B.施工单位 C.建立单位 D.设计单位 2.开标应当由（ B ）主持，在招标文件中预先确定的地点公开进行。 A.政府招投标管理办公室负责人 B.招标人 C.投标人推选的代表 D.公证人 3.根据我国现行规定，下列属于造价工程师权利的是（A ）。 A.发起设立工程造价咨询企业 B.签订工程施工合同 C.依法裁定工程经济纠纷 D.审批工程变更文件 4.下列不属于甲级工程造价咨询企业资质标准的是（A ）。 A.已取得乙级工程造价咨询企业资质证书满四年 B.取得造价工程师注册证书的人员不少于10人 C.企业出资人中注册造价工程师人数不低于出资人总数的60% D.企业注册资本不少于人民币100万元 5.建设工程项目管理的核心任务是控制好项目的三大目标。下列不属于项目管理三大目标的是（D ）。 A.规定的时间 B.规定的预算费用 C.规定的质量标准 D.规定的安全标准 6.工程项目建设程序是工程建设过程客观规律的反应，各个建设阶段（ B ）。 A.次序可以颠倒，但不能交叉 B.次序不能颠倒，但可以进行合理的交叉 C.次序不能颠倒，也不能进行交叉 D.次序可以颠倒，同事可以进行合理的交叉 7.建设工程项目组成中的最小单位是（B ）。 A.分部工程 B.分项工程 C.单项工程 D.单位工程 8.在项目目标控制的方法中，S形曲线法的一般作用是（ B ）。 A.进度控制和质量控制 B.造价控制和进度控制 C.质量控制和造价控制 D.造价控制和风险控制 9.在建设工程项目风险管理过程中，风险识别最主要的工作成果是（B ）。 A.风险事件发生的概率 B.风险清单 C.风险事故对项目目标的影响程度 D.风险等级 10.当事人订立合同，必须经过的程序是（C ）。 A.担保和承诺 B.要约和担保 C.要约和承诺 D.承诺和公正 11.按照《中华人民共和国合同法》规定，下列情形中引起整个合同无效的是（C ）。 A.因故意或者重大过失造成对方财产损失的 B.因重大误解订立的合同 C.一方以欺诈手段订立合同损害国家利益的 D.在合同订立时显失公平的
2014广西壮族自治区造价员考试历年真题及答案每日一练（8月12日） 一、单选题(每题1分，以下备选项中，只有一项符合题目要求，不选、错选均不得分) 1、在进口设备类别中，下列( )交货类别卖方承担风险较大，在国际贸易 中卖方一般不愿采用。 A、卖方在进口国的港口或内地交货 B、卖方在出口国装运港交货 C、卖方在出口国内陆的某个地点交货 D、以上都不正确 2、在财务评价指标体系中，静态指标有( ) A 投资利润率 B 静态投资利润率 C 静态资本回报率 D 贷款偿还期 3、工程造价形成过程中，受( )的支配。 A、价值规律 B、经营管理规律 C、纸币流通规律 D、供求规律 E、社会发展规律 4、静态投资包括建筑安装工程费，设备和工、器具购置费，工程建设其 他费用和()。 A、预备费 B、基本预备费 C、涨价预备费 D、未明确项目准备金 5、工程造价( )特征是一个逐步深化、逐步细化和逐步接近实际造价的过 程。 A、单件性计价 B、多次性计价 C、方法多样性 D、组合性计价 6、由工程建设的特点所决定，工程造价具有以下特点：( ) A 大量性 B 巨大性 C 层次性 D 差别性 7、工程建设全过程各个阶段工程造价控制的基本方法：( ) A 可行性研究、限额设计、价值工程、招标投标、合同管理 B 估算大于概算、概算大于予算、予算大于决算、防止“三超” C 决策科学化、设计现代化、予算限额化、结算准确合理化 D 合同管理、索赔管理、支付管理、结算管理
8、某人预计5 年后需一笔10 万元资金，现在市场上正在发售期限为5 年的电力建设债券，年利率10%，一年计息两次，则他现在该购买( )元建设债券，才能保证5 年后获得10 万元资金。 A、62100 B、61390 C、66666 D、78400 9、建设工程造价涉及到国民经济各部门、各行业，作用重大，主要有 A 建设工程造价是项目决策的依据 B 建设工程造价是筹集建设资金的依据 C 建设工程造价是总分包的依据 D 建设工程造价是计算材料用量的依据 E 建设工程造价是评价投资效果的重要指标 10、( )是工程项目全过程造价管理的核心和提高管理水平、经济效益的关键。 A、价值工程 B、招标投标 C、合同管理 D、可行性研究 11、工程量清单计价模式与定额计价模式区别有 A 采用的材料用量不同 B 采用的计价方法不同 C 项目划分不同 D 工程量计算规则不同 E 风险分担不同 12、工程建设全过程各个阶段工程造价控制的基本方法：( ) A 可行性研究、限额设计、价值工程、招标投标、合同管理 B 估算大于概算、概算大于予算、予算大于决算、防止“三超” C 决策科学化、设计现代化、予算限额化、结算准确合理化 D 合同管理、索赔管理、支付管理、结算管理 13、国内设备、工器具价款结算的原则是恪守信用，( )。 A.及时付款、谁的钱进谁的账，由银行支配，银行先垫款 B.分期付款，谁的钱进谁的账，由谁支配，银行不垫款 C.一次付款，谁的钱进谁的账，由银行控制，银行先垫款 D.及时付款，谁的钱进谁的账，由谁支配，银行不垫款 14、作为工程预付款的折扣方式之一，业主可以从未施工工程尚需的主要 材料及构件的价值( )工程预付款数额时开始起扣。 A.大于 B.小于 C.等于 D.为10% 15、以下关于拟完工程计划投资的计算正确的是( )。 A.拟完工程量×计划单价 B.拟完工程量×实际单价
试题 1、按我国现行《建筑安装工程费费用项目组成》的规定，建筑安装工程费用的组成为（）A．直接费、间接费、计划利润、税金 B．直接工程费、间接费、利润、税金 C．直接费、间接费、规费、税金 D．直接费、间接费、利润、税金 答案：D 2、在下列费用中，属于建筑安装工程间接费的是（） A．施工单位搭设的临时设施费 B．危险作业意外伤害保险费 C．劳动保障费 D．已完工程和设备保护费 答案：B 3、在下列费用中，不属于直接费的是（） A．施工单位搭设的临时设施费 B．夜间施工费 C．技术开发费 D．二次搬运费 答案：C 4、下列费用中，属于建筑安装工程直接费的是（） A．施工单位搭设的临时设施费 B．现场管理费 C．施工企业管理费 D．工程点交费 答案：A
5、下列不属于材料费用的是（） A．材料原价 B．材料运杂费 C．材料采购保管费 D．材料二次搬运费 答案：D 6、建筑安装工程直接费中的人工费是（） A．施工此案场所有人的工资性费用 B．施工现场与建筑安装施工直接有关的人员的工资性费用 C．直接从事建筑安装工程生产工人开支的各项费用 D．从事建筑安装工程施工的生产工人及机械操作人员的开支的各项费用 答案：C 7、施工企业大型机械进出场费用属于建筑安装工程的（） A．措施费 B．直接工程费 C．规费 D．企业管理费 答案：A 8、某工程项目，材料甲消耗量为200吨，材料供应价格为1000元/吨，运杂费为15元/吨，运输损耗率为2%，采购保管费率为1%，材料的检验试验费为30元/吨，则该项目材料甲的材料费为（）元 A．215130.6 B．200000 C．209130.6 D．202950.6 答案：A
《工程造价基础知识》试卷（2011年） 一、单项选择题（共60题，每题1分） 1、按《招标投标法》规定，依法必须进行招标的项目，自招标文件发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）。 A、15日 B、20日 C、25日 D、30日 2、根据《安徽省建设工程造价员管理实施细则》的规定，造价员被注销其造价员资格证书和专用章，且2年内不得参加造价员资格考试的情形是（）。 A、执业期间无工作业绩的 B、无故不参加资格证书验证的 C、3年内累计参加继续教育未达30个学时的 D、近3年内有两起以上（含两起）不良信用行为记录的 3、根据《工程造价咨询企业管理办法》（建设部令第149号）规定，工程造价咨询企业资质等级分为（）。 A、甲级、乙级 B、甲级、乙级、丙级 C、甲级、乙级、暂乙级 D、一级、二级、暂定级 4、具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物及构筑物是指（）。 A、单项工程 B、单位工程 C、分项工程 D、分部工程 5、在项目实施中，激励、调动和发挥项目控制人员实现目标的积极性、创造性，这是工程项目目标控制的（）之一。 A、组织措施 B、技术措施 C、经济措施 D、合同措施 6、下列哪项不属于承包商遇到的风险（）。 A、责任风险 B、决策错误风险 C、缔约和履约风险 D、恶劣的自然条件风险 7、在法律上，工程施工合同的成立必须要经过要约和（）两个阶段。 A、履约 B、承诺 C、违约 D、要约邀请 8、依据《合同法》的规定，执行政府定价或政府指导价的合同，合同当事人一方逾期接受货物时，遇价格上涨，应（）。. .A、按新价格执行B、按原价格执行 C、按原价和新价的平均价执行 D、按市场价执行 9、法律法规、当事人对合同的形式、程序没有特殊要求的，则（）时，合同成立。 A、承诺生效 B、要约生效 C、双方当事人签字或者盖章 D、附生效期限的合同期限届至 10、对于可撤销的合同，当事人必须从知道或者应当知道撤销事由之日起（）年内行使撤销权。 A、0.5 B、1 C、1.5 D、2 11、《中华人民共和国合同法》规定，建设工程合同应当采用（）形式。 A、口头 B、书面 C、默示 D、其他 12、《建设工程施工合同（示范文本）》有三个附件，下列（）不是附件的组成部分。 A、承包人承揽工程项目一览表 B、发包人供应材料设备一览表 C、承包人供应材料设备一览表 D、房屋建筑工程质量保修书 13、不应计入人工工资单价的费用是（）。 A、劳动保险费 B、职工福利费
全国建设工程造价员资格考试工程 造价基础知识题库与模拟试卷 全国建设工程造价员资格考试辅导用书编写组编写 中国建材工业出版社
工程造价基础知识题库 第一章建设工程造价管理相关法规与制度 考纲要求 (一)了解工程造价管理相关法律、法规与制度； (二)了解造价员管理制度和造价工程师执业资格制度； (三)了解工程造价咨询及其管理制度。 真题选编 一、单项选择题 1．依据《全国建设工程造价员管理暂行办法》规定，造价员每三年参加继续教育的学时原则上不少于( B )学时。A. 20 B.30 C.40 D. 60 2．工程造价咨询业的首要功能是( A )。 A．服务功能B．引导功能C．联系功能D．审核功能 3．我国工程造价管理体制改革的最终目标是( D )。 A．加强政府对工程造价的管理B．企业自主报价，国家定额只作参考C．实行工程量清单计价D．建立以市场形成价格为主的价格机制4．依据《中华人民共和国招标投标法》规定，中标人的投标应当符合下列条件之一:( C )。 A．中标人报价最低B．经评审的合理低价 C．能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低；但是投标价格低于成本的除外 D．经评审的合理低价且不低于成本 5．工程造价的控制职能表现在( A )。 A．对投资的控制B．对工程质量的控制C．对安全的控制D．对进度的控制 6．以下行为符合我国法律规定的是( D )。 A．总承包单位将建设工程主体结构工程的施工分包给其他单位 B．以出借资质证书的方式允许他人以本企业名义承揽工程 C．建设单位的工程款直接进入项目管理机构的财务 D．总包单位将劳务作业发包给有资质的分包企业 7．从事建筑工程活动的人员，要通过国家任职资格考试、考核，由建设行政主管部门( B )并颁发资格证书。A．审批B．注册C．登记D．备案 8．根据《工程造价咨询单位管理办法》的规定，乙级工程造价咨询单位的资质标
造价员考试复习资料(含答案) 一、单项选择题(共60题，每题1分。每题的备选项中，只有一个最符合题意) 1、在墙体及其细部构造的设计和施工中，正确的说法是（）。 Ａ.混合砂浆保水性好，适宜于砌筑地面以下的墙体。 Ｂ.在年降雨量大于900mm 的地区，建筑物应设置明沟 Ｃ.纵横相交的砖墙设构造柱时，需待马牙槎的强度达到70％以上时方可砌筑墙体 Ｄ.设置变形缝的目的是防止房屋因气温变化而产生裂缝 2、下列现浇混凝土楼板的用途说法正确的是（）。 Ａ.无梁楼板多用于楼层荷载较大的商场、展厅 Ｂ.梁式楼板多用于净空要求不大的厨、厕和走廊 Ｃ.板式楼板多用于大跨度建筑 Ｄ.组合楼板多用于居住建筑 3．单层工业厂房骨架承重结构通常选用的基础类型是( )。 A．条形基础B．独立基础C．片筏基础D．箱形基础 4．需要做防潮处理的地下室砖墙，砌筑时应选用( )。 A．水泥砂浆B．石灰砂浆C．混合砂浆D．石灰膏 5、从经济角度考虑，地基应采用（）。 Ａ.天然地基Ｂ.岩石地基 Ｃ.人工地基Ｄ.固结地基 6、一般民用建筑的室外台阶踏步的宽度通常为（）。 Ａ.100~ 150mm B.150~ 180mm C.250~ 300mm D.300~ 400mm 7、钢塑门窗区别于铝合金门窗的突出特点是（）。 Ａ.强度高Ｂ.坚固耐用Ｃ. 抗老化性能差Ｄ.观感好 8．圈梁是沿外墙、内纵墙和主要横墙在同一水平面设置的连续封闭梁，所以圈梁( )。 A．不能被门窗洞口或其他洞口截断 B．必须设在门窗洞口或其他洞口上部 C．必须设在楼板标高处与楼板结合成整体 D．如果被门窗洞口或其他洞口截断，应在洞口上部设置附加梁 9．某房产开发商拟建一栋16层商品住宅楼，地下室为车库，一、二层为商场，三层及三层以上为居民住宅，则该楼房应优先采用( )。 A．钢筋混凝土纯框架结构 B．钢筋混凝土框剪结构 C．钢框架结构 D．砖混结构 10．厨房、厕所等小跨度房间多采用的楼板形式是( )。 A．现浇钢筋混凝土板式楼板 D．预制钢筋混凝土楼板 C．装配整体式钢筋混凝土楼板D．现浇钢筋混凝土梁板式肋形楼板 11．与卷材防水屋面相比，刚性防水屋面的主要区别在于( )。 A．不需要做找平层 B．不需要做保温层 C．不需要做隔热层 D．防水材料主要是砂浆和混凝土 12．关于水泥凝结时间的描述，正确的是( )。
全国造价员考试真题及 答案 集团标准化办公室：[VV986T-J682P28-JP266L8-68PNN]
一、单项选择题(共30题，每题1分。每题的备选项中，只有一个最符合题意) 1.本定额日工资单价不包括以下内容（）。 A.养老保险费 B.职工福利费 C.劳动保护费 D.工资性补贴 2.下列（）不应计算建筑面积。 A.建筑物顶部的电梯机房 B.层高2.2米以上的设备层 C.无顶盖的多层室外楼梯 D.层高2.2米内的底层车库 3.某工程采用轻型井点排水，共埋设井管180根，工期30天，则其每天的费用为（）。 A.903元 B.1535元 C.1632元 D.1082元 4.某1/2标准砖墙突出墙面的垛尺寸为240×490（490为平行于墙），则附墙垛折加长度为（）。 A.0.98m B.1.065m C.1.023m D.1.191m 5.管径在（）以上的沟槽回填土工程量应扣除其所占的体积。 A.380mm B.450mm C.500mm D.530mm 6.预制钢筋砼桩的运输工程为施工图净用量的（）。 C.101% D.100% 7.两坡瓦屋面工程量按（）计算。 A.实铺面积 B.水平投影面积×坡度折加系数 C.水平投影面积×延尺系数 D.水平投影面积×偶延尺系数 8.无框玻璃门工程量按（）面积计算。 A.洞口 B.框外围 C.扇外围 D.实际 9.定额中砖用量按标准和常用规格计算的，如实际砖的尺寸不符标准时，则（）。 A.定额不作调整 B.砖的用量进行调整，其余不变 C.定额均作调整 D.砖和砂浆的用量进行调整，其余不变 10.某房间层高3.6米，吊顶高3.0米，楼板厚0.15米，则其内墙抹灰高度按（）计算。 A.3.15米 B.3.0米 C.3.6米 D.3.45米 11.在施工现场对建筑材料、构件进行一般性鉴定检查所发生的费用应列入（）。 A.措施费 B.间接费 C.研究试验费 D.材料费 12.材料市场信息价是指（）。 A.材料供应合同价； B.材料供应价和运杂费之和； C.材料从其来源地到达工地仓库后的出库价格； D.供应商将材料送到工地的价格； 13.计算砌体工程量时不扣除（）。 A.过人洞 B.0.3m2孔洞 C.过量 D.嵌入墙体的楼板 14.以下不正确的是（）。 A.沉管灌注桩的钢筋笼应在打桩项目清单中予以描述； B.沉管灌注桩的钢筋笼应单独编码列项； C.沉管灌注桩的加灌加度应在清单项目特征中予以描述； D.相同特征的沉管灌注桩如现场自然地坪标高不一致时，应分别编码列项； 15.钢筋混凝土现浇板坡度为10度时（）。
造价员考试基础知识试题 单项选择题 1.工程造价的第一种含义是从投资者或业主的角度定义的，按照该定义，工程造价是指()。 A、建设项目总投资 B、建设项目固定资产投资 C、建设工程其他投资 D、建筑安装工程投资 2. 某工程购置水泥50t，供应价为320元/t，运输费为20元/t，运输损耗费为3元/t，采购及保管费率为3%，运输包装费共为300元，包装品回收值共为l00元，则50t水泥的预算价格共计为()元。 A.17873.5 B.17830.0 C.33014.5 D.562.3 3. 对于工期长、技术复杂、实施过程中发生各种不可预见因素较多的大型土建工程，以及业主为了缩短工程建设周期初步设计完成后就进行施工招标的工程，应选择最适用的合同类型为()。 A、总价合同 B、成本加酬金合同
C、单价合同 D、任意合同 4. 某建设项目投资构成中，设备购置费1000万元，工、器具及生产家具购置费200万元，建筑工程费800万元，安装工程费500万元，工程建设其他费用400万元，基本预备费150万元，涨价预备费350万元，建设期贷款2000万元，应计利息120万元，流动资金400万元，则该建设项目的工程造价为()万元。 A、3520 B、3920 C、5520 D、5920 5. 工程造价信息管理中应遵循的原则是()。 A、高效处理原则 B、定性化原则 C、简洁原则 D、优越性原则 6. 下列关于合同债务转移正确的是()。 A、债权人转让权利的，债权人应当通知债务人 B、债权人可以将合同的权利全部或者部分转让给第三人 C、合同债权转让后，该债权由原债权人转移给受让人，受让人取代让与人(原债权人)成为新债权人 D、原债务人享有的对债权人的抗辩权也随债务转移而由新
造价员考试《基础知识》模拟试题及答案（四） 一、单项选择题：1．在建设工程项目合同体系中的两个最主要的节点是（）。 二、A．业主和承包商 三、B．勘察单位和设计单位 四、C．承包商和设备材料供应商 五、D．设备和材料供应商 六、2．业主将建设工程项目的设计、设备与材料采购、施工任务全部发包给一个承包商的工程承包合同是（）。 七、A．EPC承包合同 八、B．施工总承包合同 九、C．单项工程承包合同 十、D．特殊专业工程承包合同 十一、3．以下不属于业主主要合同关系的是（）。 十二、A．工程承包合同 十三、B．工程勘察合同 十四、C．工程咨询或项目管理合同 十五、D．劳务分包合同 十六、4．以下不属于承包商主要合同关系的是（）。 十七、A．工程承包合同 十八、B．设备、材料采购合同 十九、C．项目监理合同 二十、D．劳动分包合同 二十一、5．根据我国《合同法》，建设工程合同是指承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。下列合同中不属于建设合同的是（）。 二十二、A．勘察合同 二十三、B．设计合同 二十四、C．施工合同 二十五、D．建设项目贷款合同 二十六、6．总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果与总承包人或者勘察、设计、施工承包人向发包人承担（）。 二十七、A．损害赔偿责任 二十八、B．连带责任 二十九、C．侵权责任 三十、D．违约责任 三十一、7．在设计合同的实施过程中，下列造成设计返工、停工、延迟或者修改情况中，发包人不应该增付费用的情形是（）。 三十二、A．发包人变更设计计划 三十三、B．发包人提供不准确的勘察资料 三十四、C．发包人没有提供设计所需要的条件 三十五、D．承包人设计不合格延长设计时间 三十六、8．在工程施工合同中，关于发包人权利和义务的论述中，错误的是（）。 三十七、A．发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下可以随时对工程进行检查 三十八、B．承包人施工质量不合格，发包人有权要求其修理或者返工
一、单项选择题(共30题，每题1分。每题的备选项中，只有一个最符合题意) 1.本定额日工资单价不包括以下内容（ A ）。 A.养老保险费 B.职工福利费 C.劳动保护费 D.工资性补贴 2.下列（B）不应计算建筑面积。 A.建筑物顶部的电梯机房 B.层高 2.2 米以上的设备层 C.无顶盖的多层室外楼梯 D.层高 2.2 米内的底层车库 3.某工程采用轻型井点排水，共埋设井管180 根，工期30 天，则其每天的费用为（ C ）。 A.903 元 B.1535 元 C.1632 元 D.1082 元 4.某1/2 标准砖墙突出墙面的垛尺寸为240×490（490 为平行于墙），则附墙垛折加长度为 （B ）。 A.0.98m B.1.065m C.1.023m D.1.191m 5.管径在（C ）以上的沟槽回填土工程量应扣除其所占的体积。 A.380mm B.450mm C.500mm D.530mm 6.预制钢筋砼桩的运输工程为施工图净用量的（ D ）。 A.101.5% B.100.4% C.101% D.100% 7.两坡瓦屋面工程量按（ C ）计算。 A.实铺面积 B.水平投影面积×坡度折加系数 C.水平投影面积×延尺系数 D.水平投影面积×偶延尺系数 8.无框玻璃门工程量按（ C ）面积计算。 A.洞口 B.框外围 C.扇外围 D.实际 9.定额中砖用量按标准和常用规格计算的，如实际砖的尺寸不符标准时，则（ D ）。 A.定额不作调整 B.砖的用量进行调整，其余不变 C.定额均作调整 D.砖和砂浆的用量进行调整，其余不变 10.某房间层高 3.6 米，吊顶高 3.0 米，楼板厚0.15 米，则其内墙抹灰高度按（ A ）计算。 A.3.15 米 B.3.0 米 C.3.6 米 D.3.45 米 11.在施工现场对建筑材料、构件进行一般性鉴定检查所发生的费用应列入（ D ）。 A.措施费 B.间接费 C.研究试验费 D.材料费 12.材料市场信息价是指（ C ）。 A.材料供应合同价； B.材料供应价和运杂费之和； C.材料从其来源地到达工地仓库后的出库价格； D.供应商将材料送到工地的价格； 13.计算砌体工程量时不扣除（ B ）。 A.过人洞 B.0.3m2 孔洞 C.过量 D.嵌入墙体的楼板 14.以下不正确的是（ C ）。 A.沉管灌注桩的钢筋笼应在打桩项目清单中予以描述； B.沉管灌注桩的钢筋笼应单独编码列项； C.沉管灌注桩的加灌加度应在清单项目特征中予以描述； D.相同特征的沉管灌注桩如现场自然地坪标高不一致时，应分别编码列项； 15.钢筋混凝土现浇板坡度为10 度时（B ）。
09 年造价员考试练习题及答案 4 1、可以同时对三个以上工人进行计时观察的方法是 ( ) 。 A.测时法 B.数示法 C.图示法 D.混合法 标准答案 :D 2、与其他定额相比，企业定额在编制原则上的主要不同点在于( ) 。 A.简明适用性原则 B.统一性和差别性相结合的原则 C.独立自主原则 D.时效性原则 标准答案 :C 3、适合用换算法计算材料消耗量的是( ) 。 A.块料面层 B.涂料 C.水泥 D.防水卷材 标准答案 :B 4、已知一批材料的原价为 100 万元，其中含包装费 10 万元。运杂费 15 万元，其中含包装费3 万元，运输损耗率为 2%，则运输损耗为 ( ) 万元。 A. 2.00 B. 1.80 D.2.04
标准答案 :C 5、已知某设备台班燃料动力消耗量实测数为 10吨，定额平均值为 8 吨，调查平均值为 9 吨，则台班燃料动力消耗量为 ( ) 吨。 A.9.25 B.10.00 C.9.00 D.9.50 标准答案 :D 6、将单位估价表汇总为单位估价汇总表时，通常略去的是 ( ) 。 A.预算价值 B.人工日工资单价、材料预算价格和机械台班预算价格 C.人工、材料和机械台班消耗数量 D.人工费、材料费和机械费 标准答案 :C 7、概算指标在具体内容的表示方法上，分 ( ) 两种形式。 A.总指标和分项指标 B.综合指标和单项指标 C.总指标和单项指标 D.综合指标和分项指标 标准答案 :B 8 、单位工程投资估算指标的内容应该是 ( ) 。 A.建筑安装工程费用 B.设备购置费用 C.设备、工器具购置费用 D.建筑安装工程费用与设备、工器具购置费用之和
全国造价员考试试题模拟试题（一） 一、单项选择题（共60题，每题1分，共60分。每题的备选答案中，只有一个最符合题意的） 1. 按照《中华人民共和国建筑法》规定，建筑施工许可证的申请者是（）。 A. 建设单位 B. 施工单位 C. 建立单位 D. 设计单位 2. 开标应当由（）主持，在招标文件中预先确定的地点公开进行。 A. 政府招投标管理办公室负责人 B.招标人 C. 投标人推选的代表 D. 公证人 3. 根据我国现行规定，下列属于造价工程师权利的是（）。 A. 发起设立工程造价咨询企业 B. 签订工程施工合同 C. 依法裁定工程经济纠纷 D. 审批工程变更文件 4. 下列不属于甲级工程造价咨询企业资质标准的是（）。 A. 已取得乙级工程造价咨询企业资质证书满四年 B. 取得造价工程师注册证书的人员不少于10人 C. 企业出资人中注册造价工程师人数不低于出资人总数的 60% D. 企业注册资本不少于人民币 100万元 5. 建设工程项目管理的核心任务是控制好项目的三大目标。下列不属于项目管理三大目标的是（）。 A. 规定的时间 B. 规定的预算费用 C. 规定的质量标准 D. 规定的安全标准 6. 工程项目建设程序是工程建设过程客观规律的反应，各个建设阶段（）。 A. 次序可以颠倒，但不能交叉 B. 次序不能颠倒，但可以进行合理的交叉 C. 次序不能颠倒，也不能进行交叉 D. 次序可以颠倒，同事可以进行合理的交叉 7. 建设工程项目组成中的最小单位是（）。 A. 分部工程 B. 分项工程 C. 单项工程 D. 单位工程 8. 在项目目标控制的方法中， S 形曲线法的一般作用是（）。 A. 进度控制和质量控制 B .造价控制和进度控制 C. 质量控制和造价控制 D. 造价控制和风险控制 9. 在建设工程项目风险管理过程中，风险识别最主要的工作成果是（）。 A. 风险事件发生的概率 B .风险清单 C. 风险事故对项目目标的影响程度 D. 风险等级 10. 当事人订立合同，必须经过的程序是（）。 A. 担保和承诺 B. 要约和担保 C. 要约和承诺 D. 承诺和公正
一．单项选择题（共40题，每题1分，共40分。每题的备选答案中，只有一个最符合题意） 1．某工程有独立设计的施工图纸和施工组织设计,但建成后不能独立发挥生产能力，此工程应属于( D )。 A．分部分项工程 B．单项工程 C．分项工程 D．单位工程 2．一个建设项目往往包含多项能够独立发挥生产能力和工程效益的单项工程，一个单项工程又由多个单位工程组成。这体现了工程造价（C ）特点。 A．个别性 B．差异性 C．层次性 D．动态性 3．对工程量清单概念表述不正确的是（B ）。 A．工程量清单是包括工程数量的明细清单 B．工程量清单也包括工程数量相应的单价 C．工程量清单由招标人提供 D．工程量清单是招标文件的组成部分 4．我国工程造价管理体制改革的最终目标是（D ）。 A．加强政府对工程造价的管理 B．企业自主报价，国家定额只作参考 C．实行工程量清单计价 D．建立以市场形成价格为主的价格机制 5．下列哪项费用属于静态投资（A ）。 A．建筑安装工程费用 B．价差预备费 C．投资方向调节税 D．建设期贷款利息 6．在施工图设计阶段影响项目造价的可能性为（D ）。 A 75%～95% B．35%～75% C．15%～50% D．5%～35% 7．( D )是控制工程造价最有效的手段。 A．采用先进技术 B．招标竞价 C．实施工程造价全过程控制
D．技术与经济相结合 8．工程造价咨询业的首要功能（A ）。 A．服务功能 B．引导功能 C．联系功能 D．审核功能 9．《全国建设工程造价员管理暂行办法》规定，造价员每三年参加继续教育的学时原则上不少于（B ）。 A．20学时 B．30学时 C．40学时 D．60学时 10．我省规定当合同未约定的情况下，分部分项单项工程量变更超过（B ），并且该项分部分项工程费超过分部分项工程量清单计价合计1％的，增加部分的工程量或减少后剩余部分的工程量的综合单价可以调整。 A．5％ B．10％ C．15％ D．20％ 11．根据我省清单计价法的规定，（B ）不属于措施项目费的内容。 A．环境保护费 B．低值易耗品摊销费 C．临时设施费 D．脚手架费 12．在有毒有害气体和有放射性物质区域范围内的施工人员的保健费，施工企业享受人数根据现场实际完成的工程量的计价表耗工数，并加计（D ）的现场管理人员的人工数确定。A．2% B．3% C．5% D．10% 13．我国进口设备采用最多的一种货价是（A ）。 A．装运港船上交货价（FOB） B．目的港船上交货价（FOS） C．离岸价加运费（C&F） D．到岸价（CIF） 14．某瓦工班组15人，砌1．5砖厚砖基础，需6天完成，砌筑砖基础的定额为1．25工日/m3，该班组完成的砌筑工程量是（D ）。 A．112．5m3
模拟试题（三） 一、单项选择题（共60题，每题1分，共60分。每题的备选答案中，只有一个最符合题意的） 1.当工程分包时，分包单位按照分包合同的约定对（）负责。 A.设计单位 B.建设单位 C.总承包单位 D.监理单位 2.按照我国《招标投标法》规定，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止日止，最短不得少于（）日。 3.下列各项中，不属于注册造价工程师职业范围的是（）。 A.可行性研究投资估算的编制和审核 B.投标报价的编制和审核 C.工程造价分析与控制 D.工程经济纠纷的鉴定和仲裁 4.根据我国现行规定，甲级和乙级工程造价咨询企业专职从事工程造价专业工作的人员中，取得造价工程师注册证书的人员分别不得少于（）人。 A,20和12 和8 和6 和6 5.在建设工程项目管理中，造价控制、进度控制、质量控制之间是（）关系。 A.相互矛盾 B.相互统一 C.相互对立统一 D.相互独立 6.完成施工用水、电、路工程和征地、迁至以及场地平整等工作，应该属于（）阶段的工作内容。 A.施工图设计阶段 B.建设准备阶段 C.建设实施阶段 D.生产准备阶段 7.具备独立施工条件，能形成独立使用功能但不能独立发挥生产能力或工程效益的工程项目被称为（）。 A.分部工程 B.分项工程 C.单项工程 D.单位工程 8.在建设工程目标控制中，以下不属于主动控制的措施是（）。 A.识别风险，揭示各种影响目标实现和计划实施的潜在因素 B.利用信息反馈系统及时发现偏离目标的情况，采取措施予以纠正 C.制定必要的备用方案，对付可能出现的影响项目目标或计划实现的情况 D.加强信息收集，为预测工程未来发展状况提供及时可靠的信息
第一章建设工程造价管理相关法规与制度 一、单项选择（备选答案中只有一个是正确的） 1、除国务院建设行政主管部门确定的（ C ）外，建设工程开工前，建设单位应当申请领取施工许可证。 A．大型项目 B．中型项目 C．限额以下的小型项 目 D．新建项目 2、施工现场安全由（ B ）负责。 A．建设单位 B．建筑施工企业 C．监理单位 D．设计单位 3、造价员每（ D ）年参加继续教育的时间原则上不得少于30小时。 A．五年 B．一年 C．二年 D．三年 4、建设项目临时使用土地期限一般不超过（ C ）。 A．五年 B．一年 C．二年 D．三年 二、多项选择（备选答案中至少有两个是正确的） 1、建设工程造价专业人员资格管理包括（ AB ） A．造价工程师执业资格管理 B．造价员从业资格管理 C．造价咨询企业资质管理 D．造价员执业资格管理 E．造价咨询企业执业资格管理 第二章建设工程项目管理 一、单项选择（备选答案中只有一个是正确的） 1、下列关于项目正式开工日期说法正确的是（ A ）。
A．项目设计文件中规定的任何一项永久性工程第一次正式破土开槽开始施工的日期 B．工程地质勘察开始施工的日期 C．施工用临时道路和水、电等工程开始施工的日期 D．旧建筑物拆除开始施工的日期 2、按国家现行规定，已具备竣工验收条件的工程，应在（ C ）办理验收投产和移交固定资产手续。 A．一年内 B．六个月内 C．三个月内 D．一个月内 3、（ B ）是一种面对未来的控制。 A．事后控制 B．主动控制 C．被动控制 D．反馈控制 4、被动控制也可以表述为（ B ）。 A．前馈控制 B．反馈控制 C．开环控制 D．事前控制 5、风险是一种客观存在的、损失的产生（ D ）的状态。 A．确定性 B．可预测性 C．可估量性 D．不确定性 6、按照风险来源划分，宗教影响和冲击属于（ B ）。 A．经济风险 B．社会风险 C．政治风险 D．法律风险 7、在下列内容中，属于政治风险的是（ C ）。 A．社会治安的稳定性 B．环境保护法规的限制 C．经济的开放程度 D．产业结构调整 8、按照风险涉及的当事人划分，对于发包人而言，管理体制、法规不健全属于（ C ）。 A．社会风险 B．政治风险 C．人为风险 D．法律风险 9、对于承包商而言，中介与代理风险属于（ A ）。 A．决策错误风险 B．人为风险 C．责任风险 D．社会风险