2012年电力工程造价预算员取证考试
《电力工程造价基础》模拟
一、单项选择（每题0.5分,共30分）
1、以下不属于《电网工程建设预算编制与计算标准》所定义的建设预算内容的是( A )。
A、投资匡算
B、投资估算
C、初步设计概算
D、施工图预算
2、建筑安装工程费的计算公式为（ C ）。
A、建筑安装工程费 = 直接工程费 + 间接费 + 利润 + 税金
B、建筑安装工程费 = 直接费 + 措施费 + 间接费 + 利润 + 税金
C、建筑安装工程费 = 直接费 + 间接费 + 利润 + 税金
D、建筑安装工程费 = 直接费 + 间接费 + 规费 + 税金
3、根据新预规的规定，变电站建筑安装工程费中不包括（ B ）。
A、施工企业现场管理人员的社会保障费
B、施工企业配合整套启动试运的配合费
C、施工企业在工程所在地租赁施工机械的租赁费
D、施工企业现场管理办公室的租赁费
4、在定额人工费中未包括的内容是（ D ）。
A、劳动保护费
B、工资性补贴
C、职工福利费
D、工伤保险。
5、以下内容中，在定额人工费中未包括的是（ C ）。
A、职工学习、培训期间的工资
B、女工哺乳期间的工资
C、职工教育经费
D、防暑降温费
6、现场施工人员因气候影响而停工期间的工资在（ A ）中已经包括。
A、定额人工费
B、冬雨季施工增加费
C、企业管理费
D、基本预备费
7、在计算装置性材料预算价格时未考虑材料的（ C ）。
A、运输损耗
B、仓储损耗
C、安装损耗
D、装卸损耗
8、根据新预规的规定，建筑安装工程费的措施费项目计算公式中，费率是分不同电压等级取定的是（ B ）。
A、夜间施工增加费
B、施工机构转移费
C、临时设施费
D、特殊地区施工增加费
9、以下费用中应由冬雨季施工增加费开支的是（ B ）。
A、在连续降雨季节，工程停工期间支付给工人的工资。
B、冬季施工期间，为确保工程质量而采取的养护措施所发生的费用
C、台风暴雨期间，对施工现场设施进行加固的费用。
D、冬季施工期间，为保证混凝土施工质量而添加的添加剂的费用。
10、根据冬雨季施工增加费的地区分类表，四川省甘孜地区属于（ C ）类地区。
A、Ⅱ
B、Ⅲ
C、Ⅳ
D、Ⅴ
11、施工现场用电设施中，应包括在临时设施费中的是（ B ）。
A、为施工供电的变电所至现场的10kV线路
B、施工现场的施工、生活用380V变压器
C、电焊机至焊把的电缆
D、现场发电机的购置费用
12、以下项目中不属于临时设施费支付的是（ C ）。
A、临时设施的维修费用
B、临时设施的拆除费用
C、临时设施内的卫生保洁费用
D、临时设施的租赁费用
13、施工企业职工由基地到所承建工程现场调遣期间的工资包括在（ B ）中。
A、定额人工费
B、施工机构转移费
C、企业管理费
D、前期工作费
14、扩建工程施工现场的安全隔离措施费用应在（ D ）项下开支。
A、临时设施费
B、企业管理费
C、安全文明施工措施费
D、临时工程费
15、按照新预规的规定，社会保障费中养老保险费的费率取（ A ）
A、工程所在地政府部门规定的社会基本养老保险费费率。
B、工程所在地政府部门规定的(社会基本养老保险+补充养老保险)费率。
C、施工企业注册地政府部门规定的社会基本养老保险费费率。
D、施工企业注册在地政府部门规定的(社会基本养老保险+补充养老保险)费率。
16、我国社会保障体系“五险一金”，在新预规规定的规费中未包括的是（ D ）。
A、养老保险
B、失业保险
C、工伤保险
D、生育保险
17、根据新预规的规定，社会保障费的缴费费率应是工程所在地省级社会保障机构颁布的以（ D ）为基数计取的基本养老保险、失业保险和基本医疗保险费率之和。
A、定额人工费
B、直接工程费
C、最低生活保障费
D、工资总额
18、变电站安装工程社会保障费的计算公式为（ D ）。
A、社会保障费=人工费×0.18×缴费费率
B、社会保障费=人工费×1.12×缴费费率
C、社会保障费=人工费×1.2×缴费费率
D、社会保障费=人工费×1.6×缴费费率
19、变电站中以下设备的购置，不应计入设备购置费的是（ D ）。
A、隔离开关
B、电压互感器
C、电抗器
D、办公楼空调
20、跨省(自治区、直辖市)送电线路的社会保障费费率应（ A ）。
A、分段计算
B、按起点地区费率计算
C、按终点地区费率计算
D、按线路长度最长一段所在地区的费率计算。
21、施工企业的卫生保洁、防暑降温费用由（ C ）开支。
A、定额人工费
B、临时设施费
C、企业管理费
D、项目法人管理费
22、以下费用项目不属于企业管理费开支的是（ D ）。
A、施工企业的劳动安全卫生检测费
B、施工企业的安全资格认定费
C、施工用起重机械的安全检测费
D、建设场地的租用费
23、建筑材料的检验试验费应由（ C ）开支。
A、定额材料费
B、装置性材料费
C、企业管理费
D、工程建设监督检测费
24、建筑安装工程费中的关于税金的定义中不包括（ D ）。
A、营业税
B、城市维护建设税
C、教育费附加
D、增值税
25、在征地时发生的安置补助费应计入（ A ）。
A、土地征用费
B、项目法人管理费
C、余物清理费
D、迁移补偿费
26、对建设场地范围内的重要设施另行选址进行重建的，如果应由本建设项目承担重建费用时应计入（ B ）。
A、土地征用费
B、迁移补偿费
C、前期工作费
D、项目法人管理费
27、送电线路施工跨越铁路发生的交叉跨越措施费应计入（ A ）。
A、本体工程
B、送电线路走廊赔偿费费
C、企业管理费
D、临时工程
28、城市电缆线路工程施工中的城市道路挖掘补偿和绿化赔偿费列入（ D ）。
A、项目法人管理费
B、迁移补偿费
C、施工场地租用费
D、送电线路走廊赔偿费
29、项目法人机构开办时购买必要的办公家具所花费的费用应计入（ B ）。
A、前期工作费
B、项目法人管理费
C、临时设施费
D、工器具及办公家具购置费
30、系统通信工程项目法人管理费的计算公式是（ D ）。
A、项目法人管理费=(建筑工程费+安装工程费)×费率
B、项目法人管理费=(安装工程费+设备购置费)×费率
C、项目法人管理费=(建筑工程费+设备购置费)×费率
D、项目法人管理费=(建筑工程费+安装工程费+设备购置费)×费率
31、在工程建设管理过程中，项目法人委托有关物资公司承担设备的催交验货服务时，相关委托费用应由（ A ）中考虑。
A、项目法人管理费
B、招标费
C、设备购置费
D、设备监造费
32、电缆线路工程招标费的计算公式是（ D ）。
A、工程招标费＝(建筑工程费＋安装工程费＋设备购置费)×费率
B、工程招标费＝(建筑工程费＋安装工程费)×费率
C、工程招标费＝(安装工程费＋设备购置费)×费率
D、工程招标费＝安装工程费×费率
33、根据新预规的规定，在平地架设的110kV架空送电线路工程监理费的计算标准为：单回路0.60万元/km，那么，一条3km长的在平地架设的110kV架空送电线路工程监理费，根据规定应该是（）。
A、0.60万元
B、1.8万元
C、3万元
D、6万元
34、根据新预规的规定，在平地架设的220kV架空送电线路工程监理费的计算标准为：单回路1万元/km，同塔双回路1.25万元/km，那么，根据预规使用指南规定，平地架设的220kV 同塔四回路送电线路工程的监理费标准是（）。
A、4万元
B、2.5万元
C、1.65万元
D、1.5万元
35、在实际工作中，项目是否需要做后评价，应由（ A ）决定。
A、项目投资决策单位
B、项目上级管理单位
C、项目法人单位
D、建设管理单位
36、330kV及以上交流变电站工程，特种设备安全监测费计算标准按每站（ B ）计列。
A、1万元
B、2万元
C、3万元
D、5万元
37、根据新预规的规定，在编制概预算时，单体调试应计入（ A ）。
A、安装工程费
B、分系统调试费
C、整套启动试运费
D、特殊试验项目
38、在确定相关费用标准时，关于电网工程整套启动试运的启动失败次数是按照（ B ）综合考虑的。
A、1次
B、2次
C、3次
D、5次
39、在计算以下工程的其他费用时，原则上不计列工器具及办公家具购置费的是（ D ）。
A、变电站扩建工程
B、送电线路工程
C、串补站
D、无人值守变电站
40、超限的大型电力设备在运输过程中经过铁路道口时需要对信号灯进行移动改造所发生的费用应计入（ A ）。
A、大件运输措施费
B、设备运输费
C、运输保险费
D、迁移补偿费
41、变电站内的以下物品属于设备性材料的是（ D ）。
A、封闭母线
B、电缆接头
C、隔离开关
D、以上三种都不是
42、变电工程中，为变压器启动试运而备用的变压器油的购置费应计入（ C ）。
A、建筑工程费
B、安装工程费
C、设备购置费
D、其他费用
43、根据费用性质划分，架空送电线路工程的总费用构成中没有（ A ）。
A、建筑工程费
B、安装工程费
C、辅助设施工程费
D、其他费用
44、根据费用性质划分，架空送电线路工程的巡线、检修站工程应计入（ C ）。
A、建筑工程费
B、安装工程费
C、辅助设施工程费
D、其他费用
45、在新预规内容中，对电力工程建设预算的建筑工程、安装工程、其他费用中工程项目的编排次序和编排位置做出规定的是（ C ）一章。
A、建设预算费用构成
B、建设预算费用性质划分
C、建设预算项目划分
D、建设预算编制办法
46、根据新预规的规定，电网工程建设预算项目划分层次，在各专业系统(工程)下分为三级，其中第一级是（ A ）。
A、扩大单位工程
B、单位工程
C、分部工程
D、单项工程
47、根据新预规的规定，电网工程建设预算在履行编制、校核、审核和批准程序时，各级人员中可以不加盖电力工程造价人员专用章的是（ D ）。
A、编制人
B、校核人
C、审核人
D、批准人
48、变电工程初步设计概算书中的表五是（ D ）。
A、专业概算汇总表
B、其他费用计算表
C、其他费用汇总表
D、工程概况及主要技术经济指标表
49、某项目购买一台国产设备，其购置费为1325万元，运杂费率为12%，则设备的原价为（ B ）万元。
A．1166 B．1183 C．1484 D．1506
50、生产1000000个合格产品，现场实测某种材料消耗量为5000单位，根据施工图设计图纸算得该产品的净耗量为4800单位，则该材料的损耗率为（ B ）
Ａ．４％Ｂ．4.17% Ｃ．96% Ｄ．95.83%
51、进口设备关税的计税基础是指（ C ）。
A．装运港船上交货价B．运费在内价
C．运费保险费在内价D．目的港船上交货价
52、某项目建设期两年，第一年贷款100万元，第二年贷款200万元，贷款分年度均衡发放，年利率10%，则建设期贷款利息为（）万元。
A．20.5 B．15 C．25.5 D．25
53、生产某产品的工人小组由4人组成，在正常施工条件下，其完成单位合格产品所必须的工作时间为4小时，则生产该产品的劳动定额为（）工日。
Ａ．2 Ｂ．4 Ｃ．8 Ｄ．16
54、某施工机械的时间定额为0.391台班/100 m3，与之配合的工人小组有4人，则该机械的产量定额为（）m3/台班。
Ａ．2.56 Ｂ．256 Ｃ．0.64 Ｄ．64
55、已知某挖土机挖土的一个工作循环需2分钟，每循环一次挖土0.5m3，工作班的延续时间为8小时，时间利用系数K=0.85，则其产量定额为（）m3/台班。
Ａ．12.8 Ｂ．15 Ｃ．102 Ｄ．120
56、某建设项目，预计工期3个月，合同价款为30万元，该工程价款适合采用的结算方式
（）
A、按月结算
B、分段结算
C、竣工后一次结算
D、按旬结算
57、进口设备的原价是指( A)
A、离岸价
B、货价
C、抵岸价
D、到岸价
58、按索赔的目的可分为（A）
A、工期索赔与费用索赔
B、工期索赔与额外支付索赔
C、工期索赔与商务索赔
D、工程与费用索赔
59、某工程项目合同价为2000万元，合同工期为20个月，后因增建该项目的附属配套工程需增加工程费用160万元，则承包商可提出的工期索赔为（）。
A、0.8个月
B、1.2个月
C、1.6个月
D、1.8个月
60、在工程变更确定后（）天内，设计变更涉及工程价款调整的，由承包人向发包人提出，经发包人审核同意后调整合同价款。
A、7
B、10
C、14
D、15
二、多项选择（每题1分，共40分）
1、根据《电网工程建设预算编制与计算标准》的规定，建筑安装工程费中属于强制性费用的项目是（）。
A、税金
B、规费
C、安全文明施工措施费用
D、工程监理费
E、企业管理费
2、《电网工程建设预算编制与计算标准》所说的建设预算中包括( )。
A、投资匡算
B、投资估算
C、初步设计概算
D、施工图预算
E、竣工决算
3、可行性研究投资估算的概念包括( )等方面的含义。
A、在项目建议书阶段对拟建项目预先测算出的投资额。
B、在可行性研究阶段对拟建项目预先测算出的投资额。
C、项目建议书阶段编制、测算和确定投资估算文件的过程。
D、可行性研究阶段编制、测算和确定投资估算文件的过程。
E、在项目核准时，政府主管部门确定的项目投资额。
4、以下关于初步设计概算的概念正确的是( )。
A、在初步设计阶段对工程项目预先测算和确定的工程造价。
B、在初步设计阶段编制和测算工程项目概算文件的过程。
C、使用概算定额编制出来的造价文件。
D、在初步设计阶段经过业主同意并包干使用的投资额。
E、在初步设计阶段进行招投标时的造价限额投资。
5、在定额人工费中除包括了工人的基本工资外，还包括了（）。
A、职工福利费
B、工资性补贴
C、生产工人劳动保护费
D、加班奖金
E、劳动补费
6、装置性材料预算价格中已经包括了（）。
A、材料包装费
B、材料保险保价费
C、材料保管费
D、材料堆放仓库的折旧费
E、建筑材料的检验试验费
7、在装置性材料预算价格计算公式中，运输费用除包括铁路（水路）运费外，还包括的内容是（）。
A、上站费
B、下站费
C、公路运费
D、运输损耗
E、运输保险费
8、与建设部建标[2003]206号文对比，电力行业新预规规定中建筑安装工程费的间接费中未计列（）。
A、二次搬运费
B、脚手架费
C、已完工程保护费
D、工程排污费
E、工程定额测定费
9、根据特殊地区施工增加费的定义，以下属于特殊地区的是（）。
A、平均海拔高度2500米的地区；
B、平均海拔高度3500米的地区；
C、新疆吐鲁番地区
D、名胜风景区；
E、北纬45度以北地区。
10、对于变电站工程，以下项目中应由临时设施费开支的是（）。
A、现场材料堆放仓库搭建
B、施工企业现场宿舍的水电费
C、现场380V施工变压器的折旧费
D、由水源地至现场的供水管线
E、施工现场临时用地的租金
11、以下费用项目中应由安全文明施工措施费开支的是（）。
A、安全管理人员的差旅、培训费
B、施工现场安全标志牌购置
C、现场消防车辆的购置
D、现场的噪音控制措施
E、施工电梯的年度安全检测费用
12、按照新预规规定，社会保障费的内容包括（）。
A、社会基本养老保险
B、失业保险
C、工伤保险
D、基本医疗保险
E、生育保险
13、以下费用项目应由施工企业管理费开支的有（）。
A、职工调动工作的差旅费
B、施工机械的年检费
C、消防用具的购置费
D、超出合同约定范围的赶工费
E、变电站的站区绿化费
14、以下费用项目中属于其他费用的是（）。
A、企业管理费
B、工程监理费
C、临时设施费
D、分系统调试费
E、前期工程费
15、施工场地租用费的内容包括临时租用场地所发生的（）等。
A、勘测定界费
B、租金
C、场地清理费
D、障碍物拆除费
E、植被恢复费
16、在征地过程中发生的以下费用中，应计入土地征用费的是（）。
A、土地预审费
B、青苗补偿费
C、地上附着物补偿费
D、文物普勘费
E、林木补偿费
17、以下项目中应计入项目建设管理费的是（）。
A、前期工作费
B、工程监理费
C、企业管理费
D、工程保险费
E、招标费
18、以下费用项目中应由项目法人管理费开支的是（）。
A、项目法人单位自主组织招标所支出的费用。
B、项目法人机构开办时办理相关执照的费用。
C、施工图文件审查费。
D、项目法人聘请造价咨询机构编制施工图预算所支出的费用。
E、项目法人聘请法律顾问所支出的费用。
19、在招标费中已经考虑的工作内容有（）。
A、委托编制标书费用
B、委托审查标书费用
C、委托编制设备技术规范书的费用
D、招标代理费用。
E、企业自行组织招标的费用
20、在招标工作中，招标代理机构可根据委托承担的任务有（）等。
A、组织投标人进行现场踏勘
B、办理项目核准
C、进行评标、定标
D、办理开工手续
E、代中标企业签订订货合同
21、以下设备中，属于变电工程设备监造范围的是（）。
A、变压器
B、电抗器
C、HGIS
D、电压互感器
E、封闭母线
22、设备监造费中未包括的工作内容是（）。
A、项目法人单位派遣人员对主要设备生产检验环节的见证。
B、项目法人单位派遣人员对主要设备生产用原材料质量检验环节的监督。
C、项目法人单位派遣人员对主要设备供货的驻厂催交。
D、项目法人单位派遣人员对主要设备到达施工现场时的验货。
E、项目法人单位派遣人员对主要设备运输过程中的质量监督。
23、以下费用项目中，属于项目建设技术服务费的是（）。
A、知识产权转让与研究试验费
B、项目后评价费
C、工程监理费
D、设备监造费
E、施工企业配合调试费
24、根据新预规的规定，以下费用项目中，应该在勘察设计费项下计列的是（）。
A、可行性研究设计费
B、初步设计概算编制费
C、施工图预算编制费
D、竣工图文件编制费
E、竣工决算费
25、根据新预规的规定，电力工程勘察费内容包括（）。
A、规划定位测量费
B、工程勘察设计基准收费
C、定点复测量费
D、工程勘察作业准备费
E、岩土工程设计文件编制费
26、某变电站在取得征用土地后，所征用土地上有一座供暖锅炉房需拆除，那么在拆除变卖以下物品后形成的收入不得作为残余物回收收益冲抵余物清理费的是（）。
A、锅炉钢材
B、锅炉风机
C、房屋门窗
D、房屋混凝土内的钢筋
E、供热管道
27、根据新预规的计费规定，工程勘察工作范围包括（）等，以及相应的测试、试验工作。
A、工程测量
B、岩土工程勘察
C、工程水文气象
D、历史气象资料收集
E、建筑工程定点复测
28、工程监理费中所考虑的项目全过程监理包括（）等阶段。
A、可研阶段
B、勘察阶段
C、设计阶段
D、施工阶段
E、保修阶段
29、根据新预规的规定，设计文件评审费项下所包括的内容有（）。
A、可行性研究设计文件评审费
B、初步设计文件评审费
C、施工图文件评审费
D、招标文件评审费
E、竣工图文件评审费
30、项目后评价费是指在建设项目投产后对项目的（）等方面进行综合分析、评价所支出的费用。
A、决策
B、设计
C、建设管理
D、投资效益
E、生产运行
31、工程建设监督检测费主要包括的项目有（）。
A、工程质量监督检测费
B、特种设备安全监测费
C、环境监测验收费
D、水土保持项目验收及补偿费
E、试桩费
32、根据新预规的规定，以下费用项目中应该在水土保持项目验收及补偿费项下考虑的是（）。
A、水土保持大纲编制费
B、水土保持措施费
C、水土保持监测费
D、水土保持补偿费
E、水土保持设施竣工验收技术评估报告编制费
33、根据新预规的规定，在项目调试各项工作中，其费用应该计入其他费用的调试项目是（）。
A、单体调试
B、分系统调试
C、整套启动试运
D、特殊试验项目
E、施工企业配合分系统调试
34、以下工程中，不计列施工企业配合调试费的是（）。
A、变电站扩建工程
B、电缆线路工程
C、通信工程
D、光缆线路工程
E、送电线路大跨越工程
35、生产准备费包括（）。
A、管理车辆购置费
B、工器具及办公家具购置费
C、生产职工培训及提前进场费
D、备品备件购置费
E、验收交接费
36、在编制无人值守变电站工程其他费用概算时，原则上不计列（）。
A、管理车辆购置费
B、工器具及办公家具购置费
C、生产职工培训及提前进场费
D、项目后评价费
E、分系统调试费
37、根据费用性质划分规定，某500kV变电站内以下设施施工应列入安装工程费的是（）。
A、办公楼电梯安装
B、室外配电构架安装
C、沟道内10kV电缆敷设
D、室外道路照明灯具安装
E、控制室气体消防装置安装
38、某变电站内的以下设施中应计入建筑工程费的是（）。
A、屋内配电装置的金属结构
B、屋外配电装置的金属结构
C、室外道路照明
D、建筑物的防雷设施
E、站区的独立避雷针、塔
39、变电工程初步设计概算的编制说明中应包括（）。
A、工程概况
B、编制原则
C、编制依据
D、造价水平分析
E、财务评价
40、下列关于工程进度款支付，符合《建设工程施工合同（示范文本）》规定的是（）
A.双方确认计量结果后的14天内，发包方应向承包方支付工程款
B.双方确认计量结果后的28天内，发包方应向承包方支付工程款
C.符合规定范围内的合同价款调整，应同期结算支付
D.发包方超过约定支付时间不支付工程款的属违约行为
E.发包方不按合同约定支付工程款，承包方即可以停止施工
三、简答（本大题10分）
1、谈谈你对索赔中“共同延误”概念的理解，若出现“共同延误”处理的原则是什么？（７分）
２、简述变更后合同价款的确定方法（３分）
四、计算题（本大题20分）
（三）人工挖土方，测时资料表明，挖1m3需消耗基本工作时间为75分钟，辅助工作时间占工作班延续时间的2％，准备与结束工作时间占2％，不可避免中断时间占1％，休息时间占20％。根据上述资料编制时间定额和产量定额。（4分）
2、某项目进口一批生产设备，FOB价为650万元，CIF价为830万元，银行财务费率为0.5％，外贸手续费率为1.5%，关税税率为20%，增值税率为17%。该批设备无消费税和海关监管手续费，试计算该批进口设备的设备费。（6分）
银行财务费(650×0.5%)+外贸手续费(830×1.5%)+ 关税(830×20%) +增值税[(到岸价830+关税)×17%]+830
3、某施工单位以总价合同的形式与业主签订了一份施工合同，该合同总价款为600万，工期从2006年3月1日起开工至当年8月31日竣工。合同中关于工程价款的结算内容有以下几项：
（1）业主在开工前7d支付施工单位预付款，预付款为总价款的25%。
（2）工程预付款从未施工工程尚需的主要材料的构配件价值相当于预付款额时起扣，业主每月以抵充工程进度款的方式从施工单位扣除，主要材料的构配件比重按60%计算。
（3）该工程质量保证金为5%，业主每月从工程款中扣除。
（4）业主每月按承包商实际完成工程量进行计算，承包商按时开、竣工。各月实际完成工
1）、业主应当付给承包商的工程预付款是多少？
600×25%=150万
2）、该工程预付款起扣点是多少？应从几月份起扣？
起扣点：600-150÷60%=350万
300+120=420＞350，应从6月份起扣。
3）、在施工期间各月实际结算给承包商的工程款各是多少？
3～5月份：300×（1-5%）=285万元
6月份：120×（1-5%）-（120-50）×60%=72万元。7月份：100×（1-5%）-100×60%=35万元。
8月份：80×（1-5%）-80×60%=28万元。
模拟试题（一） 一、单项选择题（共60题，每题1分，共60分。每题的备选答案中，只有一个最符合题意的） 1.按照《中华人民共和国建筑法》规定，建筑施工许可证的申请者是（ A ）。 A.建设单位 B.施工单位 C.建立单位 D.设计单位 2.开标应当由（ B ）主持，在招标文件中预先确定的地点公开进行。 A.政府招投标管理办公室负责人 B.招标人 C.投标人推选的代表 D.公证人 3.根据我国现行规定，下列属于造价工程师权利的是（A ）。 A.发起设立工程造价咨询企业 B.签订工程施工合同 C.依法裁定工程经济纠纷 D.审批工程变更文件 4.下列不属于甲级工程造价咨询企业资质标准的是（A ）。 A.已取得乙级工程造价咨询企业资质证书满四年 B.取得造价工程师注册证书的人员不少于10人 C.企业出资人中注册造价工程师人数不低于出资人总数的60% D.企业注册资本不少于人民币100万元 5.建设工程项目管理的核心任务是控制好项目的三大目标。下列不属于项目管理三大目标的是（D ）。 A.规定的时间 B.规定的预算费用 C.规定的质量标准 D.规定的安全标准 6.工程项目建设程序是工程建设过程客观规律的反应，各个建设阶段（ B ）。 A.次序可以颠倒，但不能交叉 B.次序不能颠倒，但可以进行合理的交叉 C.次序不能颠倒，也不能进行交叉 D.次序可以颠倒，同事可以进行合理的交叉 7.建设工程项目组成中的最小单位是（B ）。 A.分部工程 B.分项工程 C.单项工程 D.单位工程 8.在项目目标控制的方法中，S形曲线法的一般作用是（ B ）。 A.进度控制和质量控制 B.造价控制和进度控制 C.质量控制和造价控制 D.造价控制和风险控制 9.在建设工程项目风险管理过程中，风险识别最主要的工作成果是（B ）。 A.风险事件发生的概率 B.风险清单 C.风险事故对项目目标的影响程度 D.风险等级 10.当事人订立合同，必须经过的程序是（C ）。 A.担保和承诺 B.要约和担保 C.要约和承诺 D.承诺和公正 11.按照《中华人民共和国合同法》规定，下列情形中引起整个合同无效的是（C ）。 A.因故意或者重大过失造成对方财产损失的 B.因重大误解订立的合同 C.一方以欺诈手段订立合同损害国家利益的 D.在合同订立时显失公平的
江苏省造价员考试试题
江苏省造价员考试 造价员考试复习资料一 1、中国工程造价管理改革的目标是（）。 A.可不执行国家计价定额 B.加强政府管理职能 C.建立以市场形成的价格为主的价格机制 D.制订统一的预算定额 答案：C 解题要点：随着中国市场机制的建立和发展，传统的与计划经济相适应的概预算定额管理体制已经不能适应形势发展的需要，因此要进行改革。为适应市场机制的要求，工程造价管理改革的目标只能是建立以市场形成价格为主的价格机制。 2、有效控制工程造价应体现为以（）为重点的建设全过程造价控制。 A、设计阶段 B、投资决策阶段 C、招投标阶段 D、施工阶段 答案：A 解题要点：工程造价是贯穿于建设全过程的，但必须重点突出。设计费一般只相当于建设工程全寿命费用的1％以下，但正是这少于1％的费用对工程造价的影响度占75％以上。 3、工程造价咨询单位甲级资质专职技术负责人高级专业技术职称，从业 （）年以上，并取得造价工程师注册证书。 A.8 B.9 C.10 D.11 E.12 答案：C 解题要点：工程造价咨询单位甲级资质专职技术负责人高级专业技术职称，从业以上，并取得造价工程师注册证书。 4、经全国造价工程师执业资格统一考试合格人员，在取得《造价工程师执业资格证》（）个月内到所在省级注册初审机构申请注册。 A.3 B.6 C.9 D.12 E.随时 答案：A 解题要点：经全国造价工程师执业资格统一考试合格人员，在取得《造价工程师执业资格证》3个月内到所在省级注册初审机构申请注册。 5、造价工程师注册的有效期为（）年。 A.0.5 B.1 C.2 D.3 E.5 答案：2 解题要点：造价工程师注册的有效期为2年。 6、在有关工程造价的概念中，下列说法正确的有（）。 A、工程造价两种含义表明需求主体和供给主体追求的经济利益相同 B、工程造价在建设过程中是不确定的，直至竣工决算后才能确定工程的实际造价 C、实际工程造价职能的最主要条件是形成市场竞争机制 D、生产性项目总投资包括其总造价和流动资产投资两部分 E、建设性目各阶段依次形成的工程造价之间的关系是前者制约后者 答案：B,C, D, E 解题要点：工程造价的两种含义是从不同角度把握同一事物的本质，是对客观存在的概括。故A错 7、建设项目投资控制贯穿于项目建设全过程，但各阶段程度不同，应以 （）为控制重点。
造价员考试基础知识精编真题解析 一、单选题: 1、［2006年真题］下列关于工程索赔的说法中，正确的是（）。 A．按索赔事件的性质分类，工程索赔分为工期索赔和费用索赔 B．处理索赔必须坚持合理性原则，兼顾承、发包人双方的利益 C．工作内容增加引起的设备费索赔标准，不分自有设备或租赁设备， 均按机械台班费计算 D．工程会议纪要即使未经各方签署，也可以作为索赔的依据 答案：C 解析：按索赔事件的性质分类，工程索赔分为工程延误索赔、工程变更索赔、合同被迫终止索赔、工程加速索赔、意外风险和不可预见索赔和其他索赔。处理索赔必须坚持合理性原则，既考虑到国家的有关规定，也应当考虑工程的实际情况。当工作内容增加引起的设备费索赔时，设备费的标准按照机械台班费计算。会谈纪要只有经过各方签署后才可作为索赔的依据。因此答案为C。 2、［2006年真题］按照FIDIC合同条件有关规定，下列事件中承包商可以同时得到工期、费用和利润补偿的是（）。 A．承包商依据工程师提供的错误数据导致放线错误 B．由于传染病导致工期延误C．业主提前占用工程 D．业主办理的保险而未能从保险公司获得补偿的部分 答案：A 解析：由于传染病或其他政府行为导致工期的延误，可以得到工期的补偿。业主提前占用工程，可以得到费用和利润的补偿。业主办理的保险而未能从保险公司获得补偿的部分，可以得到费用的补偿。因此答案为A。 3、[2005年真题]某承包商在基础施工时由于实际地质情况与原招标时地勘资料不符，遇到了流砂，致使工期拖延了一个月，后又因合同中的疏漏，按工程师的解释导致成本增加1万元，则对该分项工程正确的处理是（） A.发包人不予补偿 B.发包人只给予工期延长但不给予费用补偿 C.发包人不给予工期延长但给予费用补偿 D.发包人应当给予工期延长及相应费用补偿 答案：D 解析：由于非承包人的原因导致施工进程延误，发包人应该给与工期顺延。合同中的遗漏属于合同缺陷，在这种情况下，工程师应当给与解释，如果这种解释将导致成本增加或工期延长，发包人应当给与补偿。因此选项D正确。 4、[2005年真题]建设工程施工合同条件下，发包人如果需要对原工程设计进行较小变更，且该变更只涉及增减合同中约定的工程量时，应该（） A.通知监理工程师，工程师在确认需要时发布变更指示 B.报请原规划部门和其他有关部门审查批准后实施变更 C.由原设计单位提供变更的相应图纸和说明后工程师发出变更指令 D.在变更前14天以前以书面形式向承包人发出变更通知 答案：D 解析：施工中发包人如果需要对设计进行变更，应不迟于变更前14天以书面形式向承包人发出变更通知。变更超过原设计标准或者批准的建设规模时，才需要经原规划管理部门和其他有关部门审查批准，所以B错误。 5、[2005年真题]某工程施工中由于工程师指令错误，使承包商的工人窝工50 工日，增加配合用工10工日，机械一个台班，合同约定人工单价为30元/工日，
江苏省全国造价员考试真题及答案 一．单项选择题（共40题，每题1分，共40分。每题的备选答案中，只有一个最符合题意） 1．某工程有独立设计的施工图纸和施工组织设计,但建成后不能独立发挥生产能力，此工程应属于( D )。 A．分部分项工程 B．单项工程 C．分项工程 D．单位工程 2．一个建设项目往往包含多项能够独立发挥生产能力和工程效益的单项工程，一个单项工程又由多个单位工程组成。这体现了工程造价（C ）特点。 A．个别性 B．差异性 C．层次性 D．动态性 3．对工程量清单概念表述不正确的是（B ）。 A．工程量清单是包括工程数量的明细清单 B．工程量清单也包括工程数量相应的单价 C．工程量清单由招标人提供 D．工程量清单是招标文件的组成部分 4．我国工程造价管理体制改革的最终目标是（D ）。
A．加强政府对工程造价的管理 B．企业自主报价，国家定额只作参考 C．实行工程量清单计价 D．建立以市场形成价格为主的价格机制 5．下列哪项费用属于静态投资（A ）。 A．建筑安装工程费用 B．价差预备费 C．投资方向调节税 D．建设期贷款利息 6．在施工图设计阶段影响项目造价的可能性为（D ）。 A 75%～95% B．35%～75% C．15%～50% D．5%～35% 7．( D )是控制工程造价最有效的手段。 A．采用先进技术 B．招标竞价 C．实施工程造价全过程控制 D．技术与经济相结合 8．工程造价咨询业的首要功能（A ）。 A．服务功能 B．引导功能
C．联系功能 D．审核功能 9．《全国建设工程造价员管理暂行办法》规定，造价员每三年参加继续教育的学时原则上不少于（B ）。 A．20学时 B．30学时 C．40学时 D．60学时 。10．我省规定当合同未约定的情况下，分部分项单项工程量变更超过（ B ），并且该项分部分项工程费超过分部分项工程量清单计价合计1％的，增加部分的工程量或减少后剩余部分的工程量的综合单价可以调整。 A．5％ B．10％ C．15％ D．20％ 11．根据我省清单计价法的规定，（B ）不属于措施项目费的内容。 A．环境保护费 B．低值易耗品摊销费 C．临时设施费 D．脚手架费
一、单选题（40题） 1．建设项目总概算由工程费用、工程建设其他费用和（）组成。 A、建安工程费用和设备购置费等 B、设备工器具购置费 C、土地使用费及勘察设计费 D、预备费、投资方向调节税、建设期贷款利息等 2．以下费用属建安工程造价中其它直接费的是（）。 Ａ、施工机械修理费Ｂ、材料采购和保管费 Ｃ、材料二次搬运费Ｄ、生产工人基本工资 3．预算定额基价是指（）的人工、材料、施工机械使用费之和。 A、单位工程 B、分部分项工程 C、扩大分部分项工程 D、单项工程 4．我国现行建筑安装工程造价的构成中的间接费不包括有（）。 Ａ、企业管理费Ｂ、财务费用 Ｃ、其它费用Ｄ、现场管理费 5．对分部工程、分项工程采用相应的定额单价、费用标准，进行施工图预算编制的方法称为（）。 A、单价法 B、实物法 C、概算法 D、指标法 6．仲裁是当事人在争议发生前或争议发生后达成协议，自愿将争议交给第三者作出裁决，仲裁如发生争议，其解决的方式为（）。 A、由于仲裁机构本身并无强制力，对于仲裁结果当事人可以不执行 B、裁决作出后，一方当事人不服可以再申请其它仲裁机构裁决 C、裁决作出后，一方当事人不服可以向人民法院起诉 D、裁决作出后，裁决结果立即生效，当事人不得再申请仲裁或者向人民法院起诉。 7．工程项目施壬合同以付款方式划分可分为：①总价合同；②单价合同；③成本加酬金合同三种。以业主所承担的风险从小到大的顺序来排列，应该是（）。 A．③-②-①B．①-②-③C．③-①-②D．②-①-③ 8．水泥砂浆体积配合比是指水泥与( )体积比。 A.天然砂 B.天然净砂 C.净干砂 D.饱和干砂 9．材料预算价格是指材料( )费用 A.采购 B.成本 C.预算 D.自采购地运至施工现场或工地仓库的全部10．一般土建工程费用定额中的费率是由( )而定的 A.施工单位资质 B.工程造价的大小 C.上级主管部门 D.工程类别 11．定额内说明该项目另行计算者，应进行如下处理( ) A.可换算入定额内 B.建立补充定额 C.由甲乙双方商定在独立费中处理 D.视情况而定 12．一般住宅层高3米，某住宅只一层，但高达9米，其建筑面积应按( )层计算 A.1 , B.1.5, C2, D.3 13．人工挖地槽、地坑定额深度为( )米，超过时可另作补充定额 A.3, B.4, C.5, D.6 14．机械挖土方工程量，按机械挖土方( )％，人工挖土方(D)％计算
试题 1、按我国现行《建筑安装工程费费用项目组成》的规定，建筑安装工程费用的组成为（）A．直接费、间接费、计划利润、税金 B．直接工程费、间接费、利润、税金 C．直接费、间接费、规费、税金 D．直接费、间接费、利润、税金 答案：D 2、在下列费用中，属于建筑安装工程间接费的是（） A．施工单位搭设的临时设施费 B．危险作业意外伤害保险费 C．劳动保障费 D．已完工程和设备保护费 答案：B 3、在下列费用中，不属于直接费的是（） A．施工单位搭设的临时设施费 B．夜间施工费 C．技术开发费 D．二次搬运费 答案：C 4、下列费用中，属于建筑安装工程直接费的是（） A．施工单位搭设的临时设施费 B．现场管理费 C．施工企业管理费 D．工程点交费 答案：A
5、下列不属于材料费用的是（） A．材料原价 B．材料运杂费 C．材料采购保管费 D．材料二次搬运费 答案：D 6、建筑安装工程直接费中的人工费是（） A．施工此案场所有人的工资性费用 B．施工现场与建筑安装施工直接有关的人员的工资性费用 C．直接从事建筑安装工程生产工人开支的各项费用 D．从事建筑安装工程施工的生产工人及机械操作人员的开支的各项费用 答案：C 7、施工企业大型机械进出场费用属于建筑安装工程的（） A．措施费 B．直接工程费 C．规费 D．企业管理费 答案：A 8、某工程项目，材料甲消耗量为200吨，材料供应价格为1000元/吨，运杂费为15元/吨，运输损耗率为2%，采购保管费率为1%，材料的检验试验费为30元/吨，则该项目材料甲的材料费为（）元 A．215130.6 B．200000 C．209130.6 D．202950.6 答案：A
造价员考试试题（安装工程电气部分） 一、填空题（每空1分，共计：10分） 1、各种配管应区别不同、、，以“延长米”为计量单位，不扣除管路中间的、、 所占长度。 答案：敷设方式、敷设位置、管材材质、接线箱（盒）、灯头盒、开关盒2、管内穿线的工程量，应区别线路、导线、导线，以单线“延长米”为计量单位。线路分支接头线的长度已综合考虑在定额中，不再另行计算（照明线路中的导线截面大于或等于时，应执行动力线路穿线相应项目）。 答案：性质、材质、截面、6mm2 二、单项选择题（每题1分，共计：30分） 1、《电气设备安装工程》定额规定工程超高增加费（已考虑了超高因素的定额项目除外）：操作物高度离楼地面（B）的电气安装工程，可参照超高部分人工费的15％计算。 A、4.5m以上、20m以下 B、5m以上、20m以下 C、5m以上、25m以下 D、6m以上、20m以下 2、《电气设备安装工程》定额高层建筑增加费是指：高度在（C）以上的工业与民用建筑。 A、6层或25m B、8层或25m C、6层或20m D、8层或20m
3、《电气设备安装工程》定额规定在有害人身健康的环境（包括高温、多尘、噪声超过标准和在有害气体等有害环境）中施工时，可参照安装工程总人工费增加（D）。 A、10％ B、3％ C、15％ D、5％ 4、电机的接地线定额按镀锌扁钢（C）考虑，与实际不同时进行调整。 A、30×4 B、25×3 C、25×4 D、40×4 5、《电气设备安装工程》定额规定安装与生产同时进行时，可参照安装工程（D）。 A、总人工费增加10％ B、总人工费增加8％ C、总人工费增加6％ D、总人工费增加5％ 6、《电气设备安装工程》定额规定除10kV以下架空线路以外，脚手架搭拆费可参照人工费（包括地下室部分）的（B）计算，其中人工工资占25%。 A、10％ B、3％ C、15％ D、5％ 7、配管配线工程中，当选用钢管明配时，其连接方式应为(B)。 A、焊接 B、管箍丝接 C、熔接 D、管箍丝接或焊接 8、《电气设备安装工程》定额中，连接各种开关箱、柜、板导线预留长度，按照盘面尺寸（C）进行计算。 A、长+宽 B、高+长
河北省造价员考试土建工程考试真题及答案考 试试题库 Document number【AA80KGB-AA98YT-AAT8CB-2A6UT-A18GG】
1、建筑安装工程费用构成为() A 直接费、间接费、利税、规费 B 工料机、措施费、规费、利润 C 直接费、间接费、利润、税金 D 工料机、技术措施费、规费、利润 2、静态投资包括建筑安装工程费，设备和工、器具购置费，工程建设其 他费用和()。 A、预备费 B、基本预备费 C、涨价预备费 D、未明确项目准备金 3、价格形成的基础是( )。 A、供求关系 B、价值 C、币值 D、土地的级差收益 4、作为工程预付款的折扣方式之一，业主可以从未施工工程尚需的主要 材料及构件的价值( )工程预付款数额时开始起扣。 A.大于 B.小于 C.等于 D.为10% 5、控制工程造价最有效的手段是( )。 A、精打细算 B、强化设计 C、技术与经济相结合 D、推行招投标 6、已知某分项工程有关数据如下，则该分项工程投资局部偏差为( )万 元。 A.110 B.-100 C.110 D.-110 7、工程造价具有( )职能。 A、分配 B、控制 C、计算 D、预测 E、调控 8、价格形成的基础是( )。 A、供求关系 B、价值 C、币值 D、土地的级差收益
9、( )是工程项目全过程造价管理的核心和提高管理水平、经济效益的关键。 A、价值工程 B、招标投标 C、合同管理 D、可行性研究 10、工程造价的职能除一般商品价格职能外，还有自己特殊的职能：( ) A 预计职能 B 决定职能 C 调整职能 D 评价职能 11、下面关于绝对偏差说法正确的是( )。 A.绝对偏差=(投资实际值-投资计划值)/投资计划值 B.绝对偏差可指导调整资金支出计划和资金筹措计划 C.从对投资控制角度看，绝对偏差比相对偏差更有意义 D.绝对偏差反映了投资偏差的严重程度 12、以下关于拟完工程计划投资的计算正确的是( )。 A.拟完工程量×计划单价 B.拟完工程量×实际单价 C.已完工程量×计划单价 D.已完工程量×实际单价 13、某工程公司工期为3 个月，2002 年5 月1 日开工，5～7 月份计划 完成工程量分别为500 吨、2 000 吨、1 500 吨，计划单价为5 000 元/吨; 实际完成工程量分别为400 吨、1 600 吨、2 000 吨，5～7 月份实际价格 均为4 000 元/吨。则6 月末的投资偏差为( )万元。 A.450 B.-450 C.-200 D.200 14、工程造计的层次性包括( )。 A、建设项目总造价 B、土建工程及安装工程造价 C、单项工程造价 D、分部分项工程造价 E、单位工程造价 15、控制工程造价最有效的手段是( )。 A、精打细算 B、强化设计 C、技术与经济相结合 D、推行招投标 16、工程造价形成过程中，受( )的支配。 A、价值规律 B、经营管理规律 C、纸币流通规律
造价员考试基础知识试题 单项选择题 1.工程造价的第一种含义是从投资者或业主的角度定义的，按照该定义，工程造价是指()。 A、建设项目总投资 B、建设项目固定资产投资 C、建设工程其他投资 D、建筑安装工程投资 2. 某工程购置水泥50t，供应价为320元/t，运输费为20元/t，运输损耗费为3元/t，采购及保管费率为3%，运输包装费共为300元，包装品回收值共为l00元，则50t水泥的预算价格共计为()元。 A.17873.5 B.17830.0 C.33014.5 D.562.3 3. 对于工期长、技术复杂、实施过程中发生各种不可预见因素较多的大型土建工程，以及业主为了缩短工程建设周期初步设计完成后就进行施工招标的工程，应选择最适用的合同类型为()。 A、总价合同 B、成本加酬金合同
C、单价合同 D、任意合同 4. 某建设项目投资构成中，设备购置费1000万元，工、器具及生产家具购置费200万元，建筑工程费800万元，安装工程费500万元，工程建设其他费用400万元，基本预备费150万元，涨价预备费350万元，建设期贷款2000万元，应计利息120万元，流动资金400万元，则该建设项目的工程造价为()万元。 A、3520 B、3920 C、5520 D、5920 5. 工程造价信息管理中应遵循的原则是()。 A、高效处理原则 B、定性化原则 C、简洁原则 D、优越性原则 6. 下列关于合同债务转移正确的是()。 A、债权人转让权利的，债权人应当通知债务人 B、债权人可以将合同的权利全部或者部分转让给第三人 C、合同债权转让后，该债权由原债权人转移给受让人，受让人取代让与人(原债权人)成为新债权人 D、原债务人享有的对债权人的抗辩权也随债务转移而由新
造价员考试《基础知识》练习模拟试题及答案 2017年造价员考试《基础知识》练习模拟试题及答案 一、单项选择题 1.承包商根据合同通用条款的约定要求进行工期索赔的是由于非承包商原因一周内停水、停电、停气造成停工累计超过()小时。 A.4 B.8 C.12 D.24 2.在工程索赔的实践中，以下()费用允许索赔。 A.承包商对索赔事项的发生原因负有责任的有关费用 B.承包商对索赔事项未采取减轻措施因而扩大的损失费用 C.承包商进行索赔工作的准备费用 D.因非承包商原因一周内停水、停电、停气造成停工累计超过8小时 3.工期索赔的计算方法有()。 A.总费用法 B.分项法 C.因素分析法 D.网络分析法
4.某建设项目业主与甲方承包商签订了施工总包合同，合同中保函手续费为20万元，合同工期为200天，合同履行过程中，因发生 不可抗力时间致使开工日期推迟30天，因异常恶劣气候停工10天，因季节性大雨停工5天，因设计分包单位延期交图停工7天，上述 时间均未发生在同一时间，则甲施工总包单位可索赔的保函手续费 为()万元。 A.0.7 B.3.7 C.4.7 D.5.2 5.某工程项目总价值1000万元，合同工期为18个月，现承包人因建设条件发生变化需增加额外工程费用50万元，则承包方提出工 期索赔为()个月。 A.1.5 B.0.9 C.1.2 D.3.6 6.某工程施工中，由于工程师指令错误，使承包商的工人窝工 50工日，增加配合用工10工日，机械一个台班，合同约定人工单 价为30元/工日，机械台班为360元/台班，人工窝工补贴费为12 元/工日，含税的综合费率为17%，承包商可得该项索赔为()元。 A.1260 B.1263.6 C.1372.2 D.1474.2
市政工程专业造价员考试模拟试卷 一、单选题 1、底宽7米以内，底长大于底宽3倍以上按开挖（）土方。 A、一般道路 B、沟槽 C、基坑 D、平整场地 2、人工沟槽开挖，深度为1.5米，三类土，放坡系数取： ( ) A、0 B、0.25 C、0.33 D、0.5 3、推土机推运土方上斜坡，斜道坡度15％，则运距系数为（）。 A、1.75 B、2 C、2.25 D、2.5 4、UPVC管管径DN400mm,在支撑下开挖，深度为2.5米，所需沟槽底宽为（）。 A、0.45米 B、1.0米 C、1.1米 D、1.2米 5、沥青混凝土路面工程量按实铺面积计算，不扣除（）所占面积。 A、侧石 B、雨水井 C、绿化带 D、平石 6、混凝土路面锯缝机锯缝的定额计量单位以（）计。 A、延长米 B、平方米 C、立方米 D、条 7、侧平石安砌定额工作内容不包括（）。 A、养护 B、砂浆垫层 C、放样 D、砂浆勾缝 8、现浇钢筋混凝土承台，水泥混凝土熟料场内运距200m，则计算此项混凝土运费时，套用定额编号为（）。 A、1-358 B、1-359 C、1-358+359*2 D、1-359*3 9、直径800MM钻孔砼灌注桩，设计桩长8.6米，则单根灌注砼工程量( )。 m B、4.55 3m C、4.52 3m D、4.313m A、4.613 10、某预制板内主筋采用Ⅱ级钢筋，直径为16㎜，每根长15米，共10根，这些主筋总的重量为（）。 A、236.93 kg B、236.93 t C、245.77 kg D、245.77 t 二、多选题 1、遇以下哪些项目按相应定额人工、机械乘以系数（） A 、钢板桩疏打维护 B、挖掘机在垫板上作业 C、推土机清表厚度20cm D、在支撑下挖基坑土方 E、人工挖土堤台阶 2、下列关于轻型井点的说法正确的是（） A 、轻型井点50根为一套 B、累计根数不足一套者按一套计 C、一般情况下降水深度在6米以内 D、井点管间距一般为1.2米 E、井点使用时间在结算时按实计算 3、发生下列哪些情况费用可以另行计算的是（）
造价员基础知识 第一部分：教材第一章至第九章及有关造价管理文件 第一章工程造价相关法规 本章内容 1、第一节：工程造价相关法规（建筑法；价格法；土地管理法；保险法；税收相关法律） 注：合同法合并到第三章招投标法合并到第七章 2、第二节：工程造价管理制度 大纲要求 1、了解工程造价管理相关法律、法规与制度； 2、了解造价员管理制度和造价工程师执业资格制度； 3、了解工程造价咨询及其管理制度。 一、单项选择题：（每题1分，请在机读卡上相应位置将正确的选项用2B铅笔涂黑。） 1、某建设单位于2012年12月1日领取施工许可证，则该项目必须在（D ）前开工 A、2013年2月28日 B、2013年1月15日 C、2012年12月31日 D、2013年3月2日 2、建筑工程承包中关于分包，下列说法不正确的是（C）°? A、总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位 B、施工总承包的，建筑主体结构的施工必须由总承包单位自行完成 C、建筑工程总承包单位和分包单位按照合同约定对建设单位负责 D、总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任 3、甲、乙、丙三家为同一专业的承包单位，其资质等级依次为一级、二级、三级。当三家单位实行联合共同承包时，应按（C）的业务许可范围承揽工程。◎ A、甲 B、乙 C、丙 D、建设单位认可 4、建筑工程的施工质量主要由（B ）负责。◎ A、建设单位 B、建筑施工单位 C、勘察设计单位 D、监理单位. 5 ?下列不属于造价员不当行为的是（B ）。★ A、在从业过程中索贿、受贿或牟取合同约定外的不正当利益 B、与当事人有利益关系时，应当主动回避 C、同时在两个或两个以上单位执业
2021年造价员考试《经典模拟题》（1） 1、建设工程合同是指承包人进行工程的勘察、设计、施工等建设，由发包人支付相应价款的合同。建设工程合同的主体只能是 （）。 A．公民个人 B．设计者 C．法人 D．法人 答案：D 2、实际工程质量与预计的工程量可能有较大出入时，应优先选择（） A．总价合同 B．单价合同 C．成本加酬金合同 D．以上合同类型均匀合适 答案：B 3、根据工程建设的不同阶段，建设工程合同可以分为（） A．固定总结合同和固定单价合同 B．建设工程总包合同和分包合同 C．勘察合同、设计合同和施工合同
D．供水供电合同和运输合同 答案：C 4、工程造价的特点是（） A．大额性、可调性、动态性和层次性 B．多样性、单体性、动态性和层次性 C．多样性、可调性、单体性和动态性 D．大额性、单体性、动态性和层次性 答案：D 5、工程造价的构成主要划分为设备及工、器具购置费用、（）、工程建设其他费用、预备费、建设期贷款利息、固定资产投资方向调节税。 A．建筑安装工程费用 B．土地使用费 C．固定资产使用费 D．生成准备费 答案：A 6、下列费用中不属于社会保障费的是（） A．养老保险费 B．失业保险费
C．医疗保险费 D．住房公积金 答案：D 7、工程监理费是指（）招标委托工程监理单位实施工程监理的费用。 A．施工单位 B．建设单位 C．质量监督单位 D．国家有关部门 答案：B 8、工程造价计价主要方法有（） A．定额单价法一种 B．直接费单价法一种 C．直接费单价和综合单价法两种 D．定额单价法和直接费单价法两种 答案：C 9、预算定额是由（）组织编制、审批并颁发执行。 A．国家主管部门或其授权机关 B．国家发展改革委员会
市政造价员考试模拟试题 1、机械打眼爆破沟槽石方开挖坡面每侧允许超挖量为（ C ）。 A.10厘米 B.15厘米 C.20厘米 D.30厘米 2、某基坑体积100立方米需回填，要从取土点取天然密实土方 （ D ）立方米。 A.150 B.130 C.125 D.115 3、已知施工期平均水位标高64.00，最高临水面标高64.50，则草袋围堰顶标高（ B ）。 A.64.50 B.65.00 C.65.30 D.65.50 4、通常需埋设拉杆的是（ D ）。 A.横向缩缝 B. 横向施工缝 C.胀缝 D.纵向施工缝 5、混合料多层次铺筑时，养生面积按（ A ）。 A.基层顶面积 B. 最下基层面积 C.各层面积之和 D.已含在铺筑定额子目中 6、属于水泥混凝土路面定额子目工作内容中的是（ A ）。 A.拉毛 B.刻槽 C.养生 D.切缝 7、梁宽15cm，高30cm，长250cm，双肢箍筋￠6@250，则箍筋重量（ B ）KG。 A.2.0 B.2.20 C.2.23 D.2.40 8、预制小型构件，可按混凝土基价的（ C ）计算运输、堆放、安
装损耗。 A.1％ B.1.5％ C.2％ D.3％ 9、钻孔灌注桩泥浆池建造和拆除工程量按（ D ）计算。 A.灌注混凝土工程量 B.设计桩长×设计桩截面 C.灌注混凝土加充盈量 D.成（冲）孔工程量 10、隧道内衬喷射混凝土定额包含了混合料（ C ）的运输距离。 A.100m B.150m C.200m D.300m 11、沉井基坑开挖的底部尺寸，按沉井外壁每侧加宽（ D ）计算，执行第一册相应定额。 A.0.3m B.0.5m C.1m D.2m 12、给水新旧管线连接项目所指的管径是指新旧管中（ C ）的管径。 A.新管 B.旧管 C.最大 D.最小 13、不宜套用铸铁管件安装定额的是（ A ）。 A.法兰伸缩节 B.球墨渐缩管 C.铸铁三通 D.铸铁套管 14、排水砖砌检查井的井深指的是（ A ）至铸铁井盖顶面的距离。 A. 基础顶面 B. 基础底面 C. 垫层顶面 D. 垫层底面 15、计算管道工程量需扣除每座砖砌矩形直线雨水定型检查井1100×1500的长度是（ B ）。 A. 0.7米 B. 1.0米 C. 1.1米 D. 1.5米 16、排水工程小型构件是指单件体积在（ B ）的构件。
造价员考试《基础知识》模拟试题及答案（四） 一、单项选择题：1．在建设工程项目合同体系中的两个最主要的节点是（）。 二、A．业主和承包商 三、B．勘察单位和设计单位 四、C．承包商和设备材料供应商 五、D．设备和材料供应商 六、2．业主将建设工程项目的设计、设备与材料采购、施工任务全部发包给一个承包商的工程承包合同是（）。 七、A．EPC承包合同 八、B．施工总承包合同 九、C．单项工程承包合同 十、D．特殊专业工程承包合同 十一、3．以下不属于业主主要合同关系的是（）。 十二、A．工程承包合同 十三、B．工程勘察合同 十四、C．工程咨询或项目管理合同 十五、D．劳务分包合同 十六、4．以下不属于承包商主要合同关系的是（）。 十七、A．工程承包合同 十八、B．设备、材料采购合同 十九、C．项目监理合同 二十、D．劳动分包合同 二十一、5．根据我国《合同法》，建设工程合同是指承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。下列合同中不属于建设合同的是（）。 二十二、A．勘察合同 二十三、B．设计合同 二十四、C．施工合同 二十五、D．建设项目贷款合同 二十六、6．总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果与总承包人或者勘察、设计、施工承包人向发包人承担（）。 二十七、A．损害赔偿责任 二十八、B．连带责任 二十九、C．侵权责任 三十、D．违约责任 三十一、7．在设计合同的实施过程中，下列造成设计返工、停工、延迟或者修改情况中，发包人不应该增付费用的情形是（）。 三十二、A．发包人变更设计计划 三十三、B．发包人提供不准确的勘察资料 三十四、C．发包人没有提供设计所需要的条件 三十五、D．承包人设计不合格延长设计时间 三十六、8．在工程施工合同中，关于发包人权利和义务的论述中，错误的是（）。 三十七、A．发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下可以随时对工程进行检查 三十八、B．承包人施工质量不合格，发包人有权要求其修理或者返工
全国造价员考试真题及 答案 集团标准化办公室：[VV986T-J682P28-JP266L8-68PNN]
一、单项选择题(共30题，每题1分。每题的备选项中，只有一个最符合题意) 1.本定额日工资单价不包括以下内容（）。 A.养老保险费 B.职工福利费 C.劳动保护费 D.工资性补贴 2.下列（）不应计算建筑面积。 A.建筑物顶部的电梯机房 B.层高2.2米以上的设备层 C.无顶盖的多层室外楼梯 D.层高2.2米内的底层车库 3.某工程采用轻型井点排水，共埋设井管180根，工期30天，则其每天的费用为（）。 A.903元 B.1535元 C.1632元 D.1082元 4.某1/2标准砖墙突出墙面的垛尺寸为240×490（490为平行于墙），则附墙垛折加长度为（）。 A.0.98m B.1.065m C.1.023m D.1.191m 5.管径在（）以上的沟槽回填土工程量应扣除其所占的体积。 A.380mm B.450mm C.500mm D.530mm 6.预制钢筋砼桩的运输工程为施工图净用量的（）。 C.101% D.100% 7.两坡瓦屋面工程量按（）计算。 A.实铺面积 B.水平投影面积×坡度折加系数 C.水平投影面积×延尺系数 D.水平投影面积×偶延尺系数 8.无框玻璃门工程量按（）面积计算。 A.洞口 B.框外围 C.扇外围 D.实际 9.定额中砖用量按标准和常用规格计算的，如实际砖的尺寸不符标准时，则（）。 A.定额不作调整 B.砖的用量进行调整，其余不变 C.定额均作调整 D.砖和砂浆的用量进行调整，其余不变 10.某房间层高3.6米，吊顶高3.0米，楼板厚0.15米，则其内墙抹灰高度按（）计算。 A.3.15米 B.3.0米 C.3.6米 D.3.45米 11.在施工现场对建筑材料、构件进行一般性鉴定检查所发生的费用应列入（）。 A.措施费 B.间接费 C.研究试验费 D.材料费 12.材料市场信息价是指（）。 A.材料供应合同价； B.材料供应价和运杂费之和； C.材料从其来源地到达工地仓库后的出库价格； D.供应商将材料送到工地的价格； 13.计算砌体工程量时不扣除（）。 A.过人洞 B.0.3m2孔洞 C.过量 D.嵌入墙体的楼板 14.以下不正确的是（）。 A.沉管灌注桩的钢筋笼应在打桩项目清单中予以描述； B.沉管灌注桩的钢筋笼应单独编码列项； C.沉管灌注桩的加灌加度应在清单项目特征中予以描述； D.相同特征的沉管灌注桩如现场自然地坪标高不一致时，应分别编码列项； 15.钢筋混凝土现浇板坡度为10度时（）。
江苏土建造价员考试真题 d答案 Prepared on 22 November 2020
二○一五年江苏省建设工程造价员考试 土建造价案例分析试卷试题本 （注意：请在答卷本上答题） 本卷为案例分析题，初级做一到三题，其中第三题做第(一)部分，共100分； 中、高级做一、三、四题，其中第三题做第（二）部分,共120分；多做和漏做的题 均不得分。除注明外，管理费费率、利润费率、人工工资单价、材料单价和施工机械 台班单价、题中未给出的条件全部以《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版） （以下简称2014年计价定额）为准；文字与图形不同时，以文字说明为准。除选择 题外，案例题要求写出简要计算过程。题中“π”取。 一、（本题为单项选择题，共20题，每题2分，共40分，初级、中级、高级 均做） 1．在计算建筑面积时，当无围护结构，有围护设施，并且结构层高在2.2m以上时，（）按其结构底板水平投影计算1/2建筑面积。 A．立体车库B．室外挑廊C．悬挑看台 D．阳台 2．某单层宿舍，平面为长方形，外墙的结构外边线平面尺寸为33.8m×7.4m。 已知外墙外侧面做法为：20厚1:3水泥砂浆找平层，3厚胶黏剂，20厚硬 泡聚氨酯复合板，5厚抹面胶浆。则该单层宿舍的建筑面积为（）。 A．251.77 m2 B．252.43 m2 C．253.67 m2 D．254.08 m2 3．在计算建筑面积时，（）不应计算建筑面积。
A．室外台阶B．观光电梯C．玻璃幕墙D．空调搁板 4．下列建筑工程，当檐高为16m，且无地下室时，（）的工程类别应是建筑工程二类。 A．住宅B．单层厂房 C．多层厂房D．公共建筑 5．某办公楼，檐口高度20m，层数6层，有2层共2000m2地下室。现编制招标控制价，已知该工程挖土工程量6000m3，灰土回填工程量800m3。则灰土回 填部分的管理费费率应为（）。 A．6 % B．25% C．28 % D．31% 6．某钢结构工程，加工厂制作，现场安装。无省市级标化工地创建要求。已知该工程分部分项工程费为8000万元，单价措施项目费为240万元。总价 措施项目费中投标人计列了冬雨季施工增加费，费率%；临时设施费，费率 1%；安全文明施工措施费，费率按我省规定费率；其他未列。则该投标价 中的措施项目费为（）。 A．万元B．万元C．万元D．万元 7．某市区内建筑工程，编制招标控制价。已知分部分项工程费为380万元，措施项目费42万元，其他项目费30万元，规费按规定计取，其中工程排 污费费率暂按%计列，税金费率按%计取，则该工程的工程造价应为 （）。 A．万元B．万元C．万元D．万元 8．某住宅工程，无地下室，无外保温。已知首层平面为长方形，外墙的结构外边线平面尺寸为42m×18m，则该工程平整场地的清单工程量为 （）。 A．756m2B．880m2 C．1012m2D．条件不全，无法确定
2009年江苏省造价员考试土建案例试题 一、某现浇砼框架结构别墅如下图所示，外墙为370厚多孔砖，内墙为240厚多孔砖（内墙轴线为墙中心线），柱截面为370×370mm（除已标明的外，柱轴线为柱中心线），板厚为100mm，梁高为600mm。室内柱、梁、墙面及板底均做抹灰。坡屋面顶板下表面至楼面的净高的最大值为4.24m，坡屋面为坡度1：2的两坡屋面。雨篷YP1水平投影尺寸为2.10×3.00m, YP2水平投影尺寸为1.50×11.55m, YP3水平投影尺寸为1.50×3.90m。请按建筑面积计算规范（GB/T50353-2005）和江苏省04年计价表规定，计算：1、建筑面积； 2、一层内墙砌筑脚手架；3、一层抹灰脚手架；4、外墙砌筑脚手架（山墙外墙脚手架算至山尖1/2处）；5、外墙抹灰脚手架。
（2009t二）某单独招标打桩工程，断面及示意如图所示，设计静力压预应力圆形管桩75根，设计桩长18m(9+9m)，桩外径400mm，壁厚35mm，自然地面标高-0.45m，桩顶标高-2.1m，螺栓加焊接接桩，管桩接桩接点周边设计用钢板，根据当地地质条件不需要使用桩尖，成品管桩市场信息价为2500元/m3。本工程人工单价、除成品管桩外其他材料单价、机械台班单价按计价表执行不调整，企业管理费费率7%，利润费率5%，机械进退场费为6500元，检验试验费费率0.2%，临时设施费费率1.0%，安全文明施工措施费按1.8%，工程排污费费率1‰，建筑安全监督管理费费率1.9‰，社会保障费费率1.2%，公积金费率0.22%，税金费率3.44%，其他未列项目暂不计取，应建设单位要求管桩场内运输按定额考虑。请根据上述条件按《建设工程工程量清单计价规范》（08）列出工程量清单（桩计量单位按“根”），并根据工程量清单按江苏省04计价表和09费用定额的规定计算打桩工程总造价。（π取值3.14；按计价表规则计算送桩工程量时，需扣除管桩空心体积。）
一．单项选择题 1．某工程有独立设计的施工图纸和施工组织设计,但建成后不能独立发挥生产能力，此工程应属于( D )。 A. 分部分项工程 B. 单项工程 C. 分项工程 D. 单位工程 2. 一个建设项目往往包含多项能够独立发挥生产能力和工程效益的单项工程，一个单项工程又由多个单位工程组成。这体现了工程造价（C ）特点。 A. 个别性 B. 差异性 C. 层次性 D. 动态性 3. 对工程量清单概念表述不正确的是（B ）。 A. 工程量清单是包括工程数量的明细清单 B. 工程量清单也包括工程数量相应的单价 C. 工程量清单由招标人提供 D. 工程量清单是招标文件的组成部分 4. 我国工程造价管理体制改革的最终目标是（D ）。 A. 加强政府对工程造价的管理 B. 企业自主报价，国家定额只作参考 C. 实行工程量清单计价 D. 建立以市场形成价格为主的价格机制 5. 下列哪项费用属于静态投资（A ）。 A. 建筑安装工程费用 B. 价差预备费 C. 投资方向调节税 D. 建设期贷款利息 6. 在施工图设计阶段影响项目造价的可能性为（D ）。 A 75%～95% B. 35%～75% C. 15%～50% D. 5%～35% 7. ( D )是控制工程造价最有效的手段。 A. 采用先进技术 B. 招标竞价
C. 实施工程造价全过程控制 D. 技术与经济相结合 8. 工程造价咨询业的首要功能（A ）。 A. 服务功能 B. 引导功能 C. 联系功能 D. 审核功能 9. 《全国建设工程造价员管理暂行办法》规定，造价员每三年参加继续教育的学时原则上不少于（B ）。 A. 20学时 B. 30学时 C. 40学时 D. 60学时 10. 我省规定当合同未约定的情况下，分部分项单项工程量变更超过（B ），并且该项分部分项工程费超过分部分项工程量清单计价合计1％的，增加部分的工程量或减少后剩余部分的工程量的综合单价可以调整。 A. 5％ B. 10％ C. 15％ D. 20％ 2007年江苏省造价员考试真题试题及答案(2) 来源：青年人(https://www.doczj.com/doc/2e3553123.html,) 作者：https://www.doczj.com/doc/2e3553123.html, 时间：2011/11/3 【青年人网】资料下载 11. 根据我省清单计价法的规定，（B ）不属于措施项目费的内容。 A. 环境保护费 B. 低值易耗品摊销费 C. 临时设施费 D. 脚手架费 12. 在有毒有害气体和有放射性物质区域范围内的施工人员的保健费，施工企业享受人数根据现场实际完成的工程量的计价表耗工数，并加计（D ）的现场管理人员的人工数确定。 A. 2% B. 3% C. 5% D. 10%