★
造价员考试题库精选（三）★★来源：本站原创更新时间：2011-4-27 点击数： 1027
考纲要求
(一)了解合同法的有关内容;
(二)了解建设土程管理涉及的相关合同，熟悉工程造价管理相关合同;
(三)熟悉建设工程合同类型及其选择方法;
(四)了解建设工程施工合同文件的组成，熟悉建设工程施工合同造价相关条款；
(五)熟悉建设工程总承也合同及分包合同的订立、履行与变更的基本原侧;
(六)了解建设工程施工合同争议的解决办法。
真题选编
一、单项选择题
1.可调价格合同中对一周内因非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过（）小时可调整合同价款。
A.6
B.12
C.8
D.10
2.对施工工期较长，承包方为减少由于通货膨胀引起工程成本增加的风险，应尽可能采用（）合同。
A.固定总价
B.固定单价
C.调值总价
D.成本加酬金
3.根据我国《合同法》的规定，构成违约责任的核心要件是（）。
A.违约方当事人客观上存在违约行为
B.违约方当事人主观上有过错
C.守约方当事人客观上存在损失
D.了础合同当事人在法定范围内自行定
4.对于可撤销的建设工程施工合同，当事人有权请求（）撤销该合同。
A.建设行政主管部门
B.工商行政管理部门
C.合同管理部门
D.人民法院
5.施工合同文件正确的解释顺序是（）。
A.施工合同协议书→施工合同专用条款→施工合同专用条款→工程量清单→工程报价单或预算书
B.施工合同协议书→中标通知书→施工合同通用条款→施工合同专用条款→工程量清单
C.施工合同协议书→中标通知书→施工合同专用条款→施工合同通用条款→工程量清单
D.施工合同协议书→中标通知书→投标书及其附件→施工合同通用条款→施工合同专用条款
6. 下列各项中合同解释排列顺序正确的是（）。
A.协议书—通用条款—专用条款—工程通知单
B.图纸—专用条款—通用条款—中标通知书
工程报价单—专用条款—通用条款—技术规范C.
D.协议书—投标书—通用条款—专用条款
7.在具备施工条件的前提下，发包人应在双方签订合同后一个月内或不迟于约定开工日期前 ( B )天内预付工程备料款。
A.10
B.7
C.15
D.20
8.联合共同承包的各方对承包合同的履行承担（）责任。
A.各自
B.独自
C.共同
D.连带
9.《建设工程施工合同(示范文本)》有三个附件，下列（）不是附件的组成部分。
A.承包人承揽工程项目一览表
B.发包人供应材料设备一览表
C.工程量清单
D.工程质量保修书
10.在合同解释中优先于其他文件的是（）。
A .双方往来函件 B.中标人投标时递交的主要技术和文件
C .合同价格条款 D.合同补遗或合同谈判纪要
11.关于施工合同纠纷处理的方式，下列说法错误的是（）。
A.当事人首先必须选择通过和解或者调解解决合同争议
B.当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁
C.当事人没有订立仲裁协议，可以向人民法院起诉
D.当事人订立的仲裁协议无效的，可以向人民法院起诉
二、多项选择题
1.承包人具有( ABC )情形之一，发包人请求解除合同，法院应予支持。
A.将承包的建设工程非法转包的
B.将承包的建设工程违法分包的
C.己经完成的建设工程质量不合格并拒绝修复的
D.超越资质等级承包的
E.工期延误的
2.按计价方式划分合同形式，一般分为( ABE )。
A.总价合同
B.成本加酬金合同
C.风险包干合同
D.固定费率合同
E.单价合同
3.按照承包工程计价方式，建设工程施工合同可分为（）。
A.目标合同
B.单价合同
C.总价合同
D.成本加酬金合同
E.工程总包合同
一、单项选择题．
1.当事人订立合同，有书面形式、口头形式和其他形式。其中建设工程合同应当采( )。
A.书面形式
B.口头形式
C.数据电文形式
D.其他形式
2.合同订立过程必须经过的程序是( )。
A.担保和承诺
B.要约和担保
C.要约和承诺
D.承诺和公证
3.当事人采用( )形式订立合同的，自双方当事人签字或者盖章时合同成立。
A.合同书
B.口头
C.信件
D.数据电文
4.下列选项中，对合同成立和合同生效的相关内容叙述不正确的是( )。
A.合同生效与合同成立是两个不同的概念
B.合同生效的判断依据是承诺是否生效
C.合同生效，是指合同产生法律上的效力，具有法律约束力
D.合同的成立，是指双方当事人依照有关法律对合同的内容进行协商并达成一致的意见
5.根据我国《民法通则》，限制民事行为能力人是指( )，以及不能完全辨认自己行为的精神病人。
A.10周岁以上不满12周岁的未成年人
B.10周岁以上不满14周岁的未成人
C.10周岁以上不满l6周岁的未成年人
D.10周岁以上不满18周岁的未成人
6.根据我国《民法通则》，与限制民事行为能力人订立合同的相对人可似催告法定代理人在 ( )个月内予以追认。
A. 一
B.两
C.三
D.四
7?债权人领取提存物的权利期限为( )年，超过该期限，提存物扣除提存费用后归国家所有。
A.两
B.三
C.四
D.五
8.当事人可以依照《中华人民共和国担保法》约定一方向对方给付定金作为债权的担保。债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回。收受定金的一方不履行约定的债务的( )。
A.应当双倍返还定金
B.无权要求返还定金
C.应当返还定金
D.无需返还定金
9.当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方( )。
A.只能适用违约金条款
B.只能适用定金条款
C.既适用违约金条款，又适用定金条款
D.可以选择适用违约全或定金条款
10.经发包人同意后，承包人可以将部分工程的施生分包给分包人完成。该条款所依据的法律基础是《中华人民共和国合同法》中有关( )的规定。
A.债权转让
B.债务承担
C.由第三人向债权人履行债务
D.债务人向第三人履行债务
。 )( 合同当事人之间出现合同纠纷，要求仲裁机构仲裁，仲裁机构受理仲裁的前提是当事人提交11.
A.合同公证书
B.仲裁协议书
C.履约保过
D.合同担保书
12.建设工程施工合同的总纲性法律文件是( )。
A.协议书
B.通用条款
C.专用条款
D.附件
13.招标文件内容申的( )作为合同文件的组成部分，是承包商报价莉立程实施的最重要
依据。
A.合同条件
B.业主要求
C.投标书格式
D.投标人须知
14.对EPC 总承包合同文件内容的优先次序叙述正确的是( )。
A.合同通用条件优于合同专用条件
B.投标书优于合同协议书
C.业主要求优于投标书
D.合同专用条件优于合同协议书
15.分包人应当按照协议书约定的日期开工。当分包人不能按时开工，应在约定开工期前 ( )天向承包人提出延期开工要求,并陈述理由。
A.3
B.5
C.7
D.10
16.当承包人接到分包人关于延期开工请求后的( )小时内给予同意或否决的答复，超过规定时间未予答复，则视为同意分包人延期开工的要求。
A.12
B.24
C.36
D.48
17.因非分包人的原因而使分包工程不能按期开工,承包人除应以书面形式通知分包人推迟开工日期外，还应做的工作有( )。
A.赔偿分包人延期开工造成的损失,合同工期相应顺延
B.不赔偿分包人延期开工造成的损失，但合同工期相应顺延
C.只赔偿分包人延期开工造成的损失，合同工期不顺延
D.不赔偿分包人延期开工造成的损失,合同工期也不顺延
18.无论是发包人组织的验收还是承包人组织的验收,只要验收合格，竣工日期为( )之日。
A.分包人提交修复后的竣工报告
B.分包人提交竣工验收报告
C.承包人接受竣工验收报告
D.承包人向发包人移交竣工验收报告
19.劳务分包人施工完毕，承包人和劳务分包人共同进行验收，验收时( )。
A.需请工程师参加，也必须等主合同工程全部竣工后再验收
B.需请工程师参加，但不必等主合同工程全部竣工后再验收
C.无需请工程师参加，但必须等主合同工程全部竣工后再验收
D.无需请工程师参加，也不必等主合同工程全部竣工后再验收
20.如果项目的规模较小、工期较短，则合同类型的选择为( )。
总价合同、单价合同及成本 B. 一次性包干A.
加酬金合同
C.固定总价
D.不宜采用总价合同
21.无效合同从( )之日起无法律效力。
A.被发现无效
B.合同订立
C.人民法院确认无效
D.仲裁机构确认无效
22.根据《中华人民共和国合同法》规定，下列关于格式条款合同的说法中正确的是( )。
A.对格式条款理解发生争议的，应接通常理解予以解释
B.对格式条款有两种以上解释的，应由非格式条款提供方负责解释
C.格式条款与非格式条款不一致的，应当采用格式条款
D.就格式条款发生争议的，应由非格式条款提供方确定争议解决办法
23.工程项目施壬合同以付款方式划分可分为:①总价合同；②单价合同；③成本加酬金合同三种。以业主所承担的风险从小到大的顺序来排列，应该是( )。
A.③-②-①
B.①-②-③
C.③-①-②
D.①-②-③
24.根据《中华人民共和国合同法》的规定，构成违约责任的核心要件是( )。
A.违约方当事人客观上存在违约行为
B.违约方当事人主观上有过错
C.守约方当事人客观上存在损失
D.由合同当事人在法定范围内自行约定
25.合同生效后，当事人发现合同对履行地点约定不明确的，应当首先采用( )确定。
A.按照合同有关条款
B.协议补充的方法
C.按照交易习惯
D.按照订立合同时履行地
26.建设工程合同是( )。
A.诺成合同、有偿合同
B.实践合同、单务合同
C.计划合同、有偿合同
D.要式合同，单务合同
27.承包商按投标时业主接受的合同价格一笔承包，在合同履行过程中，如果业幸没有要求变更原定的承包内容，承包商在完成承包任务后，不论其实际成本如何，均应按合同价获得里程款的支付。这种合同计价模式属于( )。
A.固定总价合同
B.可调总价合同
C.单价合同
D.成本加酬金合同
28.从承包方角度出发，为了尽量减少其合同风险，首先考虑采用的合同形式应该是( )。
A.成本加酬金合同
B.固定总价合同
C.可调总价合同
D.单价合同
29.以下成本加酬金合同方式中，对业主的造价管理最不利的合同形式是( ) 。
A.成本加固定酬金合同
B.成本加固定百分比酬金合同
C.成本加浮动酬金合同
D.标成本加奖罚合同
30.如果工程施工中有较大部分采用新技术和新工艺，当业主相承包商在这方面过去都没有经验，且在国为了避免投标人盲目地提高承包价款，或由于,家颁布的标准、规范、定额中又没有可作为依据的标准时．
对施工难度估计不足而导致承包亏损，应首先选用( ) 。
A.固定总价合同
B.可调总价合同
C.单价合同
D.成本加酬合同
31.工程项目的设计深度，经常是选择合同类型的重要因素.对业主来而言，在完成了施工图设计后进行招标，应该选择的合同类型首先是( )。
A.总价合同
B.单价合同
C.定额基价合同
D.成本加酬同
32.《建设工程施工合同(示范文本)》的组成部分中，发包方和承包方不能进行修改和细化的组成部分是( ) 。
A.协议书
B.通用条款
C.专用条款
D.附件
33.《建设工程施工合同(示范文本》的通用条款中规定了三种可挥择的计价方式，似下不属于这三种计价方式的选项是( )。
A.固定价格合同
B.可调价格合同
C.成本加酬金合同
D.单价合同
34.在约定的风险范围内价款不再调整的合同，双方需在专用条款内约定合同价款包含的风险范围、风险费用的计算方法以及承包风险范围以外的合同价款调整方法。以上这种计价方式属于通用条款中规定( )的计价方式。
A.固定价格合同
B.可调价格合同
C.成本加酬金合同
D.预算包干合同
35.Epc承包合同的当事人是( )。
A.业主和设计单位
B.设计单位和施工单位
C.业主和总承包单位
D.施工单位和总承包单位
36.关于EPC承包合同的订立过程，业主一般在( )即可开始招标.
A.工程项目立项后
B.工程项目设计完成后
C.设计概算完成后
D.施工图预算完成后
二、多项选择题
l.合同内容是指当事人之间就设立，变更或者终止权利义务关系表示一致的意思。其合同的内容由当事人约定，一般包括( )。
A.标的
B.价款或者报酬
C.当事人的兴趣爱好
D.当事人的名称
E.违约责任
2.有( )情形之一的，要约失效。
A.承诺期限届满，受要约人已作出承诺
B.要约人依法撤销要约
C.受要约人对要约的内容作出实质性变更
D.拒绝要约的通知到达要约人
E.受要约人对要约的内容未作出实质性变更
3.合同法律关系的主体可以是( )。
A.自然人
B.行为
C.其他组织
D.法人
E.物
4.缔约过失责任发生于合同不成立或者合同无效的缔约过程。其构成条件包括( )。
当事人有过错，若无过错，则不承担责任A.
B.当事人的过错行为与造成的损失无因果关系
C.有损害后果的发生,若无损失，则不承担责任
D.当事人有过错,若无过错，也应承担部分责任
E.当事人的过错行为与造成的损失有因果关系
5.合同有( )情形之一的，该合同无效。
A.恶意串通，损害国家、集体或第三人利益。
B.违反法律、行政法规的强制性规定。
C.以合法形式掩盖非法目的
D.因故意或者重大过失造成对方财产损失的
E.违反法律、行政法规的强制性规定
6.违约责任是指合同当事人不履行或者不适当履行合同义务所应承担的民事责任。其具有特点有( )。
A.是一种民事赔偿责任
B.可由合同当事人在法定范围内约定
C.以合同当事人不履行或者不适当履行合可义务为要件
D.以有效合同为前提
E.不可由合同当事人在法定范围内约定
7.当事人一方不履行非金钱债务或者履行非金钱债务不符合约定的，对方可以要求履行，但有( )情形之一的除外。
A.法律上或者事实上不能履行
B.债权人在合理期限时未要求履行
C.债务的标的不适于强制履行或者履行费用过高
D.债权人在合理期限内要求履行
E.债务的标的不适于强制履行或者履行费用过低
8.有( )情形之一的，撤销权消灭。
A.具有撤销权的当事人知道撤销事由后明确表示或者以自己的行为不放弃撤销权
B.具有撤销权的当事人知道或者应当知道撤销事由之日起1年内没有行使撤销权
C.具有撤销权的当事人知道撤销事由后明确表示或者以自己的行为放弃撤销权
D.具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起半年内没有行使撤销权
E.具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起2年内没有行使撤销权
9.在合同发生争议时，( )是解决合同争议的常用和有效方式。
A.谈判
B.和解
C.仲裁
D.诉讼
E.调解
10.在建设工程项目合同体系中，( )是两个最主要的节点。
A.业主
B.监理单位
C.政府部门
D.承包商
E.勘察设计单位
11.工程勘察、设计合同的内容包括( ).
A.工程范围
B.工程造价
C.材料和设备供应责任
的期限)包括概预算(提交有关基础资料和文件 E. 质量要求D.
l2.工程勘察、设计合同的内容包括( )。
A.工程质量
B.质量要求
C.技术资料交付时间
D.材料和设备供应责任
E.提交有关基础资料相文件(包括概预算)的期限
13.建设工程施工合同中发包人的权利和义务有( )。
A.建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收
B.因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应当承担损害赔偿责任
C.发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下，可以随时对作业进度，质量进行检查
D.隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失
E.发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款
14.为了加强建设工程造价咨询市场管理，规范市场行为，建设部和国家工商行政管理总局联合
颁布了《建设工程造价咨询合同(示范文本)》，该示范文本由( )组成。
A.《建设工程造价咨询合同》
B.《建设工程造价咨询合同专用条件》
C.《建设工程造价咨询合同标准条件》
D.《建设工程造价咨询合同通用条件》
E.《建设工程造价咨询管理合同》
15.建设工程合同申的单价合同大多用于 ( )。
A.实施过程中发生各种不可预见因素较多的大型土建工程
B.业主为了缩短工程建设周期，初步设计完成后就进行施工招标的工程
C.灾后修复工程
D.边设计、边施工的紧急工程
E.工期长的工程
16.建设工程项目中，( )的工程项目承包风险较大，各项费用不易准确估算，因而不宜采用固定总价合同。
A.规模大
B.规模小
C.技术复杂
D.技术简单
E.规模中等
17.建设工程施工合同中总价合同的设计应满足的条件有( )。
A.设备、材料的安排
B.主要材料、设备订购
C.非标准设备的制造
D.施工组织设计的编制
E.有关试验方面确定的要求
18.《建设工程施工合同(示范文本)》中的通用条款的内容包括( )。
A.质量与检验
B.合同价款与支付
C.合同生效时间
D.双方一般权利和义务
E.合同工期
19.在可调价格合同中，合同价款的调整因素包括( ) 。
A.一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时
B.工程造价管理部门公布的价格调整
C.法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款
D.周内因承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时
小时6一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过E.
20.工程预付款是发包人为了帮助承包人解决工程施工前期资金紧张的困难而提前给付的一笔款项。其工程是否实行预付款，取决于( )。
A.工程性质
B.承包工程的特点
C.承包人的意愿
D.发包人在招标文件中的规定
E.承包工程量的大小
21.工程质量保修书的内容包括( )。
A.质量保修责任
B.质量保修期
C.质量事故处理办法
D.质量保修项目内容及范围
E.质量保修金的支付方法
22.发包人、承包人双方发生合同争议后，在-般情况下，双方都应继续履行合同，保持施主连续，保护好己完工程。当出现( )情况时，可停止履行合同。
A.法院要求停止施工
B.调解要求停止施工，且为双方接受
C.仲裁机构要求停止施工
D.单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工
E.调解要求停止施工、只有一方接受
23. EPC(设计-采购-施工)总承包是( )的工程总承包方式，业主仅面对一家承包商，由该承包商负责一个完整工程的设计、施工、设备供应等工作。
A.最典型
B.最普遍
C.最片面
D.最主要
E.最全面
24.建设工程施工分包工程进度款的内容包括( )。
A.承包人对分包施工支援的实际应收款项
B.获得索赔的价款
C.市场价格浮动的价格调整
D.变更导致的合同价款调整
E.已完成工程量的估算价值
25.有( )情形之一的，合同的权利和义务终止。
A.合同解除
B.债务人依法将标的物提存
C.债权债务仍属于两个人的
D.债权人免除债务
E.债务相互抵消
26.当准备发包工程项目的内容和设计指标不能十分确定，或雇工程量可能出入较大时，则采用单价合同形式为宜。单价合同来可分为( )。
A.估计工程量单价合同
B.纯单价合同
C.单价与包干混合式合同
D.单价费用包干合同
E.固定单价合同
27.按我国《建设工程施工合同(示范文本》规定，在施工过程中，承包人不可以向发包人要求索赔的情况有( )。
A.发包人要求赶工
B.承包人机械损坏
C.分包单位违约
D.设计变更
E.工程量增加
28.按我国《建设工程施工合同(示范文本) 》规定，应由发包人完成的工作包括( )。
临时用地申报批准手续 B. 土地征用和拆迁A.
C.提供工程地质报告
D.做好现场安全保卫工作
E.提供工程进度计划表
29.当事人在合同的订立过程申有过错，给对方造成损失，应当承担订约过错责任的情形包括( )。
A.假借订立合同，恶意进行磋商的
B.泄露对方商业秘密的
C.提供虚假情况的
D.故意隐瞒与订立合同有关重要事实的
E.经过艰苦的谈判但最终末签订合同的
30.在下列几种情形中，属于可变更的合同是指( )。
A.损害公共利益的
B.以合法活动掩盖非法目的的
2014年11月北京市建筑业土建造价员岗位考核试题 （土建实务） 一、费用计算题（5分） 某办公楼建筑装饰工程，地点位于北京城区三环内，建筑物檐高20米，建筑面积1495平方米。按照2012北京市建设工程计价依据《房屋建筑与装饰工程预算定额》计算得出该工程分部分项工程费1376820.74元，其中人工费206523.11元；措施项目费619569.33元，其中人工费92935.40元，安全文明施工费88410.13元；其他项目费216790.54元，其中总承包服务费16790.54元，暂列金额200000元，计日工、专业工程暂估价未计取。 依据2012北京市建设工程计价依据《房屋建筑与装饰工程预算定额》京建法[2013]7号“关于执行《北京市建设工程计价依据-预算定额》的规定” 文件。按下表内容编制该工程招标控制价。（要求填写相关内容及数据，金额保留小数点后两位数字） 办公楼建筑装饰工程招标控制价
二、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2003）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）及以下有关说明，回答下列问题。（10分） （一）有关说明： 某钢结构工程图纸中设计有以下项目及内容： 1、预埋铁件24块，钢材品种Q235B，每块规格为540mm×340mm，钢板厚度25mm，现场除锈后刷防锈漆两道； 2、H型实腹钢柱24根，钢材品种Q345B钢结构构件截面尺寸H250×220×8×12，单根柱质量0.54t；连接方式焊接；钢柱安装焊接后超声 波探伤，焊接质量等级一级；涂装要求喷砂（抛丸）除锈达到国标要求Sa2.5级标准，除锈后立即涂刷无机富锌底漆2遍（干漆膜厚度为 75um）和薄型中涂漆1遍（干漆膜厚度为40um），再涂聚氨酯面漆2遍（干漆厚度为75um）；钢柱现场安装后对节点进行的动力工具 除锈处理；钢柱耐火极限2.5小时，采用厚涂型钢结构防火涂料。 （二）钢结构构件项目工程量计算规范见下表： 分部分项工程量清单项目工程量计算规范选录 1、列式计算预埋铁件和实腹钢柱工程量。（钢板密度取7.85；保留小数点后三位小数）
工程造价》面试试题 一、单选题 1．建设项目总概算由工程费用、工程建设其他费用和（）组成。 A 、建安工程费用和设备购置费等 B 、设备工器具购置费 C、土地使用费及勘察设计费 D、预备费、投资方向调节税、建设期贷款利息等 2．以下费用属建安工程造价中其它直接费的是（）。 A、施工机械修理费E、材料采购和保管费 C、材料二次搬运费 D、生产工人基本工资 3．预算定额基价是指（）的人工、材料、施工机械使用费之和。 A 、单位工程 B 、分部分项工程 C、扩大分部分项工程 D、单项工程 4．我国现行建筑安装工程造价的构成中的间接费不包括有（）。 A、企业管理费E、财务费用 C、其它费用 D、现场管理费 5．对分部工程、分项工程采用相应的定额单价、费用标准，进行施工图预算编制的方法称为（ A、单价法 B、实物法 C、概算法 D、指标法 6．仲裁是当事人在争议发生前或争议发生后达成协议，自愿将争议交给第三者作出裁决， 仲裁如发生争议，其解决的方式为（）。 A、由于仲裁机构本身并无强制力，对于仲裁结果当事人可以不执行 B 、裁决作出后，一方当事人不服可以再申请其它仲裁机构裁决 C、裁决作出后，一方当事人不服可以向人民法院起诉 D、裁决作出后，裁决结果立即生效，当事人不得再申请仲裁或者向人民法院起诉。 7．水泥砂浆体积配合比是指水泥与（）体积比。 A.天然砂 B.天然净砂 C.净干砂 D.饱和干砂 8．材料预算价格是指材料（）费用
a. 采购 b.成本 c.预算 d.自采购地运至施工现场或工地仓库的全部 9．一般土建工程费用定额中的费率是由 ( )而定的 a. 施工单位资质 b.工程造价的大小 c.上级主管部门 d.工程类别 10 ．定额内说明该项目另行计算者，应进行如下处理 ( ) a.可换算入定额内 b.建立补充定额 c.由甲乙双方商定在独立费中处理 12．一般住宅层高 3米，某住宅只一层，但高达 9 米，其建筑面积应按 ( )层计算 a.1, b.1.5, c.3, d. 视不同情况而定 a.2, b.3, c.4, d.5, e.6 a.80 b.20 c.90 d.10 a.150 b.200 c.250 d.300 a.1.2 b.1.5 c.2 d. 以上答案都不对 a. 实际 b. 外边线 c. 中心线 d. 轴线 18．某工程采用机械化施工大型土方工程 10000m3, ?挖土深 1.5 米,人工施工占 10%, 人工挖土方定额单价 7.13元/m3,其人工挖土方的定额直接费是 ( )元。 A.7130 B.8556 C.14260 D.10695 19 ．泥浆运输工程量按 ( )计算 a.钻孔实体积以立方米 b.产生的泥浆量以立方米 c.运输距离以米 20 .某一预制钢筋砼桩截面 300X 300米，长8.3米，含0.3米桩尖，则其制作工程量为( ) A.0.72m3 B.0.729m3 C.0.747m3 D.0.734m3 21 .某建筑物外墙高度为 52 米，施工中采用竹制脚手架，施工单位在结算中却套用钢管脚手架定额，建 设单位不同意，双方激烈争论。你认为应套 ( ) 脚手架 a.竹制b.钢管c.取竹制和钢管脚手架的平均值 d.由建设单位说了算 二、多选题 1. 下列费用项目属于间接费的有（ ）。 A 、职工教育经费B 、工程保修费C 、工程排污费 13 ．人工挖地槽、地坑定额深度为 ( )米，超过时可另作补充定额 14．机械挖土方工程量，按机械挖土方 ) ％，人工挖土方 ( )％计算 15．砖基础施工所需工作面宽度为每边 )mm 16．人工挖土方，当挖土深度超过 )米时，需增加工日 17 ．挖沟槽长度，外墙按图示 ( )长计算，内墙按图示基础底面之间 ( )长度计算 e. 净长线
模考吧网提供最优质的模拟试题，最全的历年真题，最精准的预测押题！ 土建造价员考试试题(一) 一、单选题（本大题30小题．每题1.0分，共30.0分。请从以下每一道考题下面备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。） 第1题 根据《建设工程工程量清单计价规范》，计算楼地面工程量时，门洞、空圈、暖气包槽、壁龛开口部分面积不并入相应工程量的项目是( )。 A ．楼地面化纤地毯 B ．塑料板楼地面 C ．花岗岩楼地面 D ．竹木地板 【正确答案】：C 【本题分数】：1.0分 第2题 ( )是混凝土结构设计时强度计算取值、混凝土施工质量控制和工程验收的依据。 A ．立方体抗压强度 B ．混凝土强度等级 C ．混凝土轴心抗压强度 D ．混凝土抗拉强度 【正确答案】：B 【本题分数】：1.0分 第3题 在工程量清单计价方式中，清单项目的工程量计算通常是计算其( )。 A ．实体工程量 B ．定额工程量 C ．定额工程量与损耗工程量
模考吧网提供最优质的模拟试题，最全的历年真题，最精准的预测押题！ D ．实体工程量与损耗工程量 【正确答案】：A 【本题分数】：1.0分 第4题 根据《建设工程工程量清单计价规范》，在进行现浇钢筋混凝土工程量计算时，下列说法不正确的是( )。 A ．散水按设计图示尺寸以面积计算 B ．坡道不扣除单个0.3m 2以内的孔洞所占面积 C ．构造柱应按矩形柱项目编码列项 D ．现浇挑檐与屋面板连接时，以外墙中心线为分界线 【正确答案】：D 【本题分数】：1.0分 第5题 现浇踏步式钢筋混凝土独立基础，每阶高均为300mm ，下阶尺寸为1200mm ×1500mm ；上阶尺寸为800mm ×1100mm ，则支模板工程量应为( )m 2。 A ．2.68 B ．3.24 C ．2.28 D ．2.76 【正确答案】：D 【本题分数】：1.0分 第6题 在编制施工图预算时，先计算单位工程分部分项工程量，然后再乘以对应的定额基价，求出各分项工程直接工程费，再汇总成预算造价的方法是( )。 A ．综合单价法 B ．实物量法 C ．工料单价法
2014年江苏省造价员考试土建试题 一、某现浇砼框架结构别墅如下图所示，外墙为370厚多孔砖，内墙为240厚多孔砖（内墙轴线为墙中心线），柱截面为370×370mm（除已标明的外，柱轴线为柱中心线），板厚为100mm，梁高为600mm。室内柱、梁、墙面及板底均做抹灰。坡屋面顶板下表面至楼面的净高的最大值为 4.24m，坡屋面为坡度1：2的两坡屋面。雨篷YP1水平投影尺寸为2.10×3.00m, YP2水平投影尺寸为1.50×11.55m, YP3水平投影尺寸为1.50×3.90m。请按建筑面积计算规范（GB/T50353-2005）和江苏省04年计价表规定，计算：1、建筑面积； 2、一层内墙砌筑脚手架；3、一层抹灰脚手架；4、外墙砌筑脚手架（山墙外墙脚手架算至山尖1/2处）；5、外墙抹灰脚手架。
[相关考点]（1）、多层建筑物首层应按外墙勒脚以上结构外围水平面积计算：二层及以上楼层应按其外墙结构外围水平面积计算。层高在2.20m及以上者应计算全面积；层高不足2.20m者应计算1/2面积。 （2）、坡屋顶建筑面积的计算：利用坡屋顶内空间时净高超过2.1m的部位应计算全面积；净高在1.2m至2.1m 的部位应计算1/2面积；净高不足1.2m的部位不应计算面积。 （3）、雨篷建筑面积的计算：结构的外边线至外墙结构外边线的宽度超过2.10m者，应按雨篷结构板的水平投影面积的1/2计算。 （4）、内墙砌筑脚手架工程量的计算：内墙净长度×设计净高度 （5）、内墙面抹灰脚手架的计算：室内净高超过3.60米时，天棚需抹灰应按满堂脚手架计算，但其内墙抹灰不再计算脚手架。 （6）外墙面抹灰脚手架的计算：外墙砌筑脚手架包括一面抹灰脚手架在内。
试题 1、按我国现行《建筑安装工程费费用项目组成》的规定，建筑安装工程费用的组成为（）A．直接费、间接费、计划利润、税金 B．直接工程费、间接费、利润、税金 C．直接费、间接费、规费、税金 D．直接费、间接费、利润、税金 答案：D 2、在下列费用中，属于建筑安装工程间接费的是（） A．施工单位搭设的临时设施费 B．危险作业意外伤害保险费 C．劳动保障费 D．已完工程和设备保护费 答案：B 3、在下列费用中，不属于直接费的是（） A．施工单位搭设的临时设施费 B．夜间施工费 C．技术开发费 D．二次搬运费 答案：C 4、下列费用中，属于建筑安装工程直接费的是（） A．施工单位搭设的临时设施费 B．现场管理费 C．施工企业管理费 D．工程点交费 答案：A
5、下列不属于材料费用的是（） A．材料原价 B．材料运杂费 C．材料采购保管费 D．材料二次搬运费 答案：D 6、建筑安装工程直接费中的人工费是（） A．施工此案场所有人的工资性费用 B．施工现场与建筑安装施工直接有关的人员的工资性费用 C．直接从事建筑安装工程生产工人开支的各项费用 D．从事建筑安装工程施工的生产工人及机械操作人员的开支的各项费用 答案：C 7、施工企业大型机械进出场费用属于建筑安装工程的（） A．措施费 B．直接工程费 C．规费 D．企业管理费 答案：A 8、某工程项目，材料甲消耗量为200吨，材料供应价格为1000元/吨，运杂费为15元/吨，运输损耗率为2%，采购保管费率为1%，材料的检验试验费为30元/吨，则该项目材料甲的材料费为（）元 A．215130.6 B．200000 C．209130.6 D．202950.6 答案：A
2013年江苏省造价员资格考试土建试卷土建答案及解析 一、（本题25分，初级做） 某工业厂房建筑，为三类工程，其基础平面图、剖面图如图所示。基础为C20钢筋砼独立柱基础，C10素砼垫层，设计室外地坪为－0.30m。基础底标高为－2.0米，柱截面尺寸为400×400mm。根据地质勘探报告，土壤类别为三类土，无地下水。该工程采用人工挖土，人工回填土夯填至设计室外地坪。人工挖土从垫层下表面起放坡，放坡系数为1:0.33，工作面以垫层边至基坑边为300mm，本工程砼均采用泵送商品砼。 请按以上施工方案以及《江苏省建筑与装饰工程计价表》（2004）计算规则计算土方开挖、土方回填、砼垫层以及砼基础（其余不予考虑）的计价表工程量并填写相应的计价表子目编号、名称及综合单价。
评分标准：人工挖基坑J1、J2中开挖深度、基坑下口宽度、基坑上口宽度计算正确各1分，计算公式使用正确及结果正确各2分，计10分。独立基础工程量计算正确3分垫层工程量计算正确 2分回填土工程量工程计算正确2分（过程正确得1.5分） 定额号填写正确每项1分，定额名称及单价各0.5分，计8分（定额名称准确即可）合计25分 二、某一层接待室为三类工程，砖混结构，平、剖面图如图所示。设计室外地坪标高为－0.300m，设计室内地面标高为±0.000m。平屋面板面标高为3.500m。墙体中C20砼构造柱工程量为2.39 m3（含马牙槎），墙体中C20砼圈梁工程量为2.31 m3,平屋面屋面板砼标号C20，厚100mm，门窗洞口上方设置砼过梁，工程量为0.81 m3，－0.06m处设水泥砂浆防潮层，防潮层以上墙体为KP1多孔砖240×115×90mm，M5混合砂浆砌筑，防潮层以下为砼标准砖，门窗洞口尺寸见门窗表。 1、请按江苏省04计价表计算KP1多孔砖墙体的工程量及综合单价（管理费、利润费率等按计价表执行不调整，其他未说明的，按计价表执行。）
土建造价员考试试题 土建预算员模拟试题 一、单选题（每题1分，选对得分，选错不得分，共30分） 1.建设项目总概算由工程费用、工程建设其他费用和（D）组成 A、建安工程费用和设备购置费等 B、设备工器具购置费 C土地使用费及勘察设计费 D预备费、投资方向调节税、建设期贷款利息等 2.以下费用属建安工程造价中其它直接费的是（C）。 A、施工机械修理费E、材料采购和保管费 C、材料二次搬运费 D、生产工人基本工资 3.预算定额基价是指（B）的人工、材料、施工机械使用费之和。 A、单位工程 B、分部分项工程 C扩大分部分项工程D单项工程 4.我国现行建筑安装工程造价的构成中的间接费不包括有（D）。 A、企业管理费E、财务费用 C、其它费用 D、现场管理费 5.对分部工程、分项工程采用相应的定额单价、费用标准，进行施工图预算编制的方法称为（A）。 A、单价法 B、实物法 C、概算法D指标法 6.仲裁是当事人在争议发生前或争议发生后达成协议，自愿将争议交给
第三者作出裁决，仲裁如发生争议，其解决的方式为（D）。 A、由于仲裁机构本身并无强制力，对于仲裁结果当事人可以不执行 B、裁决作出后，一方当事人不服可以再申请其它仲裁机构裁决 C裁决作出后，一方当事人不服可以向人民法院起诉 D裁决作出后，裁决结果立即生效，当事人不得再申请仲裁或者向 人民法院起诉。 7.预算表的计算、价差表的计算、费用表的建表计算应键入以下哪一组合键（B） A Alt+PB、Alt+1C、Alt+2D、Shift+O 8水泥砂浆体积配合比是指水泥与（C）体积比。 A.天然砂 B.天然净砂 C.净干砂 D.饱和干砂 9.材料预算价格是指材料（d）费用 a.采购 b.成本 c.预算 d.自采购地运至施工现场或工地仓库的全部 10.一般土建工程费用定额中的费率是由（d）而定的 a.施工单位资质 b.工程造价的大小 c.上级主管部门 d.工程类别 11.定额内说明该项目另行计算者，应进行如下处理（c） a.可换算入定额内 b.建立补充定额 c.由甲乙双方商定在独立费中处理 12.一般住宅层咼3米，某住宅只一层，但咼达9米，其建筑面积应按 ⑻层计算 a.1, b.1.5, c.3, d. 视不同情况而定 13.人工挖地槽、地坑定额深度为（e）米，超过时可另作补充定额
★ 造价员考试题库精选（三）★★来源：本站原创更新时间：2011-4-27 点击数： 1027 考纲要求 (一)了解合同法的有关内容; (二)了解建设土程管理涉及的相关合同，熟悉工程造价管理相关合同; (三)熟悉建设工程合同类型及其选择方法; (四)了解建设工程施工合同文件的组成，熟悉建设工程施工合同造价相关条款； (五)熟悉建设工程总承也合同及分包合同的订立、履行与变更的基本原侧; (六)了解建设工程施工合同争议的解决办法。 真题选编 一、单项选择题 1.可调价格合同中对一周内因非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过（）小时可调整合同价款。 A.6 B.12 C.8 D.10 2.对施工工期较长，承包方为减少由于通货膨胀引起工程成本增加的风险，应尽可能采用（）合同。 A.固定总价 B.固定单价 C.调值总价 D.成本加酬金 3.根据我国《合同法》的规定，构成违约责任的核心要件是（）。 A.违约方当事人客观上存在违约行为 B.违约方当事人主观上有过错 C.守约方当事人客观上存在损失 D.了础合同当事人在法定范围内自行定 4.对于可撤销的建设工程施工合同，当事人有权请求（）撤销该合同。 A.建设行政主管部门 B.工商行政管理部门 C.合同管理部门 D.人民法院 5.施工合同文件正确的解释顺序是（）。 A.施工合同协议书→施工合同专用条款→施工合同专用条款→工程量清单→工程报价单或预算书 B.施工合同协议书→中标通知书→施工合同通用条款→施工合同专用条款→工程量清单 C.施工合同协议书→中标通知书→施工合同专用条款→施工合同通用条款→工程量清单 D.施工合同协议书→中标通知书→投标书及其附件→施工合同通用条款→施工合同专用条款 6. 下列各项中合同解释排列顺序正确的是（）。 A.协议书—通用条款—专用条款—工程通知单 B.图纸—专用条款—通用条款—中标通知书 工程报价单—专用条款—通用条款—技术规范C. D.协议书—投标书—通用条款—专用条款 7.在具备施工条件的前提下，发包人应在双方签订合同后一个月内或不迟于约定开工日期前 ( B )天内预付工程备料款。 A.10 B.7 C.15 D.20 8.联合共同承包的各方对承包合同的履行承担（）责任。 A.各自 B.独自 C.共同 D.连带 9.《建设工程施工合同(示范文本)》有三个附件，下列（）不是附件的组成部分。 A.承包人承揽工程项目一览表 B.发包人供应材料设备一览表 C.工程量清单 D.工程质量保修书 10.在合同解释中优先于其他文件的是（）。 A .双方往来函件 B.中标人投标时递交的主要技术和文件
2.背景资料： 3.某工程的挑廊，阳台如图1-1.1-2所示，图示挑廊、阳台的图示尺寸均为围护结构的外围外边线尺寸，围护结构的厚度均为120mm。 4.问题： 5.根据2009年四川省建设工程工程量清单计价等额的建筑面积计算规则，将挑廊、阳台的建筑面积计算式及面积填写如下表1中。（计算结果保留二位小数） 表1 挑廊、阳台建筑面积计算表 项目名称计算式建筑面积（㎡） 挑廊 凹阳台 半凹半挑阳台 挑阳台
背景资料： 设计说明 1.某工程±0.00以下，柱及独立基础平面、剖面图详见图2-1，此独立基础及柱共计10个。 2.基础垫层为非原槽浇筑，垫层支模，混凝土强度等级为C15，独立基础及柱混凝土强度等级为C20. 本±0.00以下基础工程建设方已完成三通一平，土壤类别及填土均为三类土，均属天然密实土，室内外标高均为±0.00。 二、技术要求 1.本基础工程土方为人工放坡开挖，非桩基工程，不考虑开挖时排地表水及基底钎探。 2.开挖基础土方，其中一部分土壤考虑按挖方量的70%进行现场内运输、堆放，采用人力车运输，距离为40m，另一部分土壤在基坑边堆放，现场内土壤堆放时间为一个月。工作面和放坡系数（编清单及租价）以《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013为准。 3.基础回填后弃土（余土）外运，采用机械运输，场外运输距离为1km。回填为人工夯填，人力车运输40m。 4.混凝土柱及基础和垫层均现场揽件，材料为中砂砾石。 问题： 一、根据图2-1基础平面图、剖面图、设计说明、技术要求、审查本±0.00以下柱及独立基础的“表2分部分项工程量清单表”和“表3
2009年江苏省造价员考试土建案例试题 一、某现浇砼框架结构别墅如下图所示，外墙为370厚多孔砖，内墙为240厚多孔砖（内墙轴线为墙中心线），柱截面为370×370mm（除已标明的外，柱轴线为柱中心线），板厚为100mm，梁高为600mm。室内柱、梁、墙面及板底均做抹灰。坡屋面顶板下表面至楼面的净高的最大值为4.24m，坡屋面为坡度1：2的两坡屋面。雨篷YP1水平投影尺寸为2.10×3.00m, YP2水平投影尺寸为1.50×11.55m, YP3水平投影尺寸为1.50×3.90m。请按建筑面积计算规范（GB/T50353-2005）和江苏省04年计价表规定，计算：1、建筑面积； 2、一层内墙砌筑脚手架；3、一层抹灰脚手架；4、外墙砌筑脚手架（山墙外墙脚手架算至山尖1/2处）；5、外墙抹灰脚手架。
（2009t二）某单独招标打桩工程，断面及示意如图所示，设计静力压预应力圆形管桩75根，设计桩长18m(9+9m)，桩外径400mm，壁厚35mm，自然地面标高-0.45m，桩顶标高-2.1m，螺栓加焊接接桩，管桩接桩接点周边设计用钢板，根据当地地质条件不需要使用桩尖，成品管桩市场信息价为2500元/m3。本工程人工单价、除成品管桩外其他材料单价、机械台班单价按计价表执行不调整，企业管理费费率7%，利润费率5%，机械进退场费为6500元，检验试验费费率0.2%，临时设施费费率1.0%，安全文明施工措施费按1.8%，工程排污费费率1‰，建筑安全监督管理费费率1.9‰，社会保障费费率1.2%，公积金费率0.22%，税金费率3.44%，其他未列项目暂不计取，应建设单位要求管桩场内运输按定额考虑。请根据上述条件按《建设工程工程量清单计价规范》（08）列出工程量清单（桩计量单位按“根”），并根据工程量清单按江苏省04计价表和09费用定额的规定计算打桩工程总造价。（π取值3.14；按计价表规则计算送桩工程量时，需扣除管桩空心体积。）
建设工程造价员岗位培训班 建筑专业试题 （2014.6.29） 理论部分 一、判断题（共5分，每小题0.5分，正确打√，错误打×） 1.施工机械安装拆缷所耗材料费不属于建筑安装工程直接费中的材料费。 （）2. 对于工期较长的工程，应选择的合同计价方式为固定价格合同。 （） 3. 消耗量定额项目的工程量计算包含了为满足施工要求而增加的加工余量。 （） 4.消耗量定额中的人工消耗指标包括基本用工和辅助用工。（） 5.竣工验收报告的汇总与编制一般由建设单位完成。（） 6.工程量清单由招标人提供。（） 7.单层建筑物建筑面积按结构外围水平面积计算。（） 8.土方的天然密实度体积小于夯实后的体积。（） 9.单纯凝土轴心抗压强度是指按标准方法制作的，标准尺寸为150mm×150mm×150mm 的棱柱体试件，在标准护条件下养护到28d齡期，以标准试验方法测得的抗压强度值。 （） 10.现浇钢筋混凝土楼梯的混凝土定额工程量，以图示露明尺寸的水平投影面积计算，不扣除小于300mm宽楼梯井所占面积。（） 二、选择题（其中有单选和多选，共20分，每题1分，选错和选多不得分，少选每个得0.25分） 1.采用工程量清单计价编制“主要材料价格表”中的材料单价包括（）。 A.材料运杂费 B.运输损耗费 C.加工及安装损耗费 D.一般检验试验费 E.采购和保管费 2.实现建设项目目标必不可少的方法和手段是（）。 A.合同管理 B.组织协调 C.目标控制 D.风险管理 3.下列说法正确的有（）。 A.沉降缝可以兼伸缩缝的作用 B.标高应以mm为单位 C.立口应先砌墙留洞，后塞入窗框 D.窗的作用有采光、日照、通风、围护、美观、安全疏散等 E.楼梯的坡度范围在20度至45度之间 4.某土方施工机械一次循环的正常时间为2.2min，每循环工作一次挖土方0.5m3，工作的延续时间为8h，机械正常利用系数为0.85，则该土方施工机械的产量定额为 （）m3/台班。 A.701 B.748 C.927.3 D.448.80 5.根据我国现行《建筑安装工程费用项目组成》的规定，工地现场材料采购员的工资
江苏土建造价员考试真题 d答案 Prepared on 22 November 2020
二○一五年江苏省建设工程造价员考试 土建造价案例分析试卷试题本 （注意：请在答卷本上答题） 本卷为案例分析题，初级做一到三题，其中第三题做第(一)部分，共100分； 中、高级做一、三、四题，其中第三题做第（二）部分,共120分；多做和漏做的题 均不得分。除注明外，管理费费率、利润费率、人工工资单价、材料单价和施工机械 台班单价、题中未给出的条件全部以《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版） （以下简称2014年计价定额）为准；文字与图形不同时，以文字说明为准。除选择 题外，案例题要求写出简要计算过程。题中“π”取。 一、（本题为单项选择题，共20题，每题2分，共40分，初级、中级、高级 均做） 1．在计算建筑面积时，当无围护结构，有围护设施，并且结构层高在2.2m以上时，（）按其结构底板水平投影计算1/2建筑面积。 A．立体车库B．室外挑廊C．悬挑看台 D．阳台 2．某单层宿舍，平面为长方形，外墙的结构外边线平面尺寸为33.8m×7.4m。 已知外墙外侧面做法为：20厚1:3水泥砂浆找平层，3厚胶黏剂，20厚硬 泡聚氨酯复合板，5厚抹面胶浆。则该单层宿舍的建筑面积为（）。 A．251.77 m2 B．252.43 m2 C．253.67 m2 D．254.08 m2 3．在计算建筑面积时，（）不应计算建筑面积。
A．室外台阶B．观光电梯C．玻璃幕墙D．空调搁板 4．下列建筑工程，当檐高为16m，且无地下室时，（）的工程类别应是建筑工程二类。 A．住宅B．单层厂房 C．多层厂房D．公共建筑 5．某办公楼，檐口高度20m，层数6层，有2层共2000m2地下室。现编制招标控制价，已知该工程挖土工程量6000m3，灰土回填工程量800m3。则灰土回 填部分的管理费费率应为（）。 A．6 % B．25% C．28 % D．31% 6．某钢结构工程，加工厂制作，现场安装。无省市级标化工地创建要求。已知该工程分部分项工程费为8000万元，单价措施项目费为240万元。总价 措施项目费中投标人计列了冬雨季施工增加费，费率%；临时设施费，费率 1%；安全文明施工措施费，费率按我省规定费率；其他未列。则该投标价 中的措施项目费为（）。 A．万元B．万元C．万元D．万元 7．某市区内建筑工程，编制招标控制价。已知分部分项工程费为380万元，措施项目费42万元，其他项目费30万元，规费按规定计取，其中工程排 污费费率暂按%计列，税金费率按%计取，则该工程的工程造价应为 （）。 A．万元B．万元C．万元D．万元 8．某住宅工程，无地下室，无外保温。已知首层平面为长方形，外墙的结构外边线平面尺寸为42m×18m，则该工程平整场地的清单工程量为 （）。 A．756m2B．880m2 C．1012m2D．条件不全，无法确定
全国造价员培训
案例一（关于基础土方工程量计算及综合单价计算） 背景资料： 一、设计说明 1、某工程+0.000以下的柱及独立基础平面、剖面图详见下图，此独立基础及柱共计20个。 2、基础垫层为非原槽浇筑，垫层考虑支模，混凝土强度等级为C15，独立基础及柱子混凝土强度等 级为C20。基础及垫层混凝土均考虑为现场搅拌。 3、本工程建设方已经完成三通一平，基础土壤类别及填土均为三类土壤，均属于天然密实土壤，室 内外高差300mm。 二、其它要求 1、本基础工程为非桩基工程，土方开挖为人工开挖、放坡，不考虑开挖时地表水排放及基底钎探， 工作面为300mm，放坡系数为1:0.43。 2、开挖的基础土方中有60%通过人力车运输、堆放在现场50m的地方。另外的一部分土壤堆放在基 坑边。 3、余土外运或取土回填，采用机械运输，场外运输距离为5km。 4、回填仅有基础回填，考虑为人工夯填。 问题： 一、根据设计说明、其它要求、平面剖面图，审查以下分部分项工程量清单中+0.000以下的清单工程 量（表一）及计算挖基础土方项目、基础土方回填项目工程量清单综合单价分析表中的综合单价 （表二）、（表三）。 二、审查要求及计算说明： 1、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2008、《河南省建设工程工程量清单综合单价 （2008）》及其它相关文件、勘误、解释等审查以下分部分项工程量清单中的项目编码、项目名称、 计量单位、工程数量、项目特征是否有误，将错误的内容、标注、数量、编号用“——”符号划 去后，将正确的内容、、标注、数量、编号填写在下一行空行或空白处的相应栏目中，或增加相应 内容。 2、本清单中未计算基础钢筋。 3、措施项目及规费等清单不计算，综合单价中定额项目综合单价（人工费、材料费、机械费、综合 费）均不调整。 4、工程量结果保留两位小数。 5、清单编码后面注明*号的项目表示为须评审。
土建造价员考试试题★★★ 来源：本站原创更新时间：2011-5-10 点击数：343 一、单选题（每题1分，选对得分，选错不得分，共30分） 1．建设项目总概算由工程费用、工程建设其他费用和（D）组成。 A、建安工程费用和设备购置费等 B、设备工器具购置费 C、土地使用费及勘察设计费 D、预备费、投资方向调节税、建设期贷款利息等 2．以下费用属建安工程造价中其它直接费的是（Ｃ）。 Ａ、施工机械修理费Ｂ、材料采购和保管费 Ｃ、材料二次搬运费Ｄ、生产工人基本工资 3．预算定额基价是指（B）的人工、材料、施工机械使用费之和。 A、单位工程 B、分部分项工程 C、扩大分部分项工程 D、单项工程 4．我国现行建筑安装工程造价的构成中的间接费不包括有（Ｄ）。 Ａ、企业管理费Ｂ、财务费用 Ｃ、其它费用Ｄ、现场管理费 5．对分部工程、分项工程采用相应的定额单价、费用标准，进行施工图预算编制的方法称为（A）。 A、单价法 B、实物法 C、概算法 D、指标法 6．仲裁是当事人在争议发生前或争议发生后达成协议，自愿将争议交给第三者作出裁决，仲裁如发生争议，其解决的方式为（D）。 A、由于仲裁机构本身并无强制力，对于仲裁结果当事人可以不执行
B、裁决作出后，一方当事人不服可以再申请其它仲裁机构裁决 C、裁决作出后，一方当事人不服可以向人民法院起诉 D、裁决作出后，裁决结果立即生效，当事人不得再申请仲裁或者向人民法院起诉。7．预算表的计算、价差表的计算、费用表的建表计算应键入以下哪一组合键（B）A、Alt+PB、Alt+1C、Alt+2D、Shift+0 8．水泥砂浆体积配合比是指水泥与(C)体积比。 A.天然砂 B.天然净砂 C.净干砂 D.饱和干砂 9．材料预算价格是指材料(d)费用 a.采购 b.成本 c.预算 d.自采购地运至施工现场或工地仓库的全部 10．一般土建工程费用定额中的费率是由(d)而定的 a.施工单位资质 b.工程造价的大小 c.上级主管部门 d.工程类别 11．定额内说明该项目另行计算者，应进行如下处理(c) a.可换算入定额内 b.建立补充定额 c.由甲乙双方商定在独立费中处理 12．一般住宅层高3米，某住宅只一层，但高达9米，其建筑面积应按(a)层计算a.1,b.1.5,c.3,d.视不同情况而定 13．人工挖地槽、地坑定额深度为(e)米，超过时可另作补充定额 a.2, b.3, c.4, d.5, e.6 14．机械挖土方工程量，按机械挖土方(c)％，人工挖土方(d)％计算 a.80 b.20 c.90 d.10 15．砖基础施工所需工作面宽度为每边(b)mm a.150 b.200 c.250 d.300 16．人工挖土方，当挖土深度超过(b)米时，需增加工日
所在项目（部门）：姓名： 预算员及相关岗位人员考试试题 说明：1、总分100分。2、考试时间：9:30--11:00。 一、单项选择题（每题2分，25小题，共计50分。每题的备选项中，只有1个最符合题意。） 1、建筑物外墙外侧有保温隔热层的建筑面积应按照（A ）计算。 A、应按保温隔热层外边线计算建筑面积 B、不应按保温隔热层外边线计算建筑面积 C、应按结构外围外边线计算建筑面积 D、同外墙装饰、抹灰、镶嵌块料面层一样，不计算建筑面积 2、根据山东省住房和城乡建设厅发布的《关于发布我省建设工程定额人工最低工日单价、综合工日单价的通知》【2013年7号】，目前我省建筑工程消耗量定额中的省基价人工费已调整为（ C ）。 A、53元/工日 B、72元/工日 C、66元/工日 D、80元/工日 3、一栋六层住宅，勒脚以上结构的外围水平面积，每层为600m2，其中六层无围护结构的挑阳台的水平投影面积之和为200m2，则该工程的建筑面积为（ B ）m2。 A、4200 B、3500 C、3800 D、3600 4、下列项目应计算建筑面积是（ A ）。 A、地下室的采光井 B、室外台阶 C、建筑物内的操作平台 D、穿过建筑物的通道 5、以下应计算全部建筑面积的是（ B ） A、层高2.1m的半地下贮藏室。 B、层高2.3m的地下商场。 C、屋面上有顶盖和1.5m高的钢管围栏凉棚。 D、外挑宽度1.5m悬挑雨蓬。 6、确定合同价款的方式不包括（D ） A、固定总价合同 B、固定综合单价合同 C 、可调价格合同D、预算合同 7、在约定风险范围时，( C )不应包括在承包人的风险范围内，价款调整方法应当在
二0一四年江苏省建设工程造价员考试 土建造价案例分析试卷试题本 （注意：请在答卷本上答题） 本卷为案例分析题，初级做一~三题，共三题，其中第三题做第（一）部分，总分100分：中、高级做一、三和四题，其中第三题做第（二）部分，共三题，总分120分；多做和漏做的题均不得分。除注明外，管理费费率、利润费率、人工工资单价、材料单价和施工机械台班单价、题中未给出的条件全部以《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版）（以下简称2014年计价定额）为准：文字与图形不同时，以文字说明为准。除选择题外，案例题要求写出简要计算过程。题中“π”取3.14。 一、（本题为单项选择题，共20题，每题2分，共40分，初级、中级、高级均做） l.某两坡坡屋顶剖面如图所示，己知该坡屋顶内的空间设计可利用，平行于屋脊方向的外墙的结构外边线长度为40m，且外墙无保温层。按《建筑工程建筑面积计算规范》（GB/T50353-2013）计算该坡屋顶内空间的建筑面积为（）。 A.120m2 B.180m2 C.240m2 D.280m2 2.按《建筑工程建筑面积计算规范》（GB/T50353-2013）计算建筑面积时，下列走廊中，（ ）不是按其结构底板水平投影面积计算1/2面积。 A.无围护结构，有栏杆，且结构层高2.2m的室外走廊 B.无围护结构，无顶盖，有栏杆的建筑物间架空走廊 C.无围护结构，有顶盖，有栏杆，且结构层高2.2m的建筑物间架空走廊 D.大厅内设置的有栏杆，且结构层高2.2m的回廊
3.按《建筑工程建筑面积计算规范》（GB/T50353-2013）计算建筑面积时，下列飘窗中，（）应按其围护结构外围水平面积计算1/2面积。 A.窗台与室内楼面高差0.3m，飘窗结构净高2.4m B.窗台与室内楼面高差0.3m，飘窗结构净高1.8m C.窗台与室内楼面高差0.6m，飘窗结构挣高2.4m D.窗台与室内楼面高差0.6m，飘窗结构净高l.8m 4.下列建筑工程中，（）的工程类别不是建筑工程二类标准。 A.檐高30m，地上层数10层，无地下室的办公楼 B.檐高30m，地上层数10层，有地下室的办公楼 C.檐高30m，地上层数10层，无地下室的住宅 D.檐高30m，地上层数10层，有地下室的住宅 5.某桩基工程，共需打500根预制管桩，其中设计桩长40m的桩100根，35m的桩60 根，25m桩的340根，则该打桩工程类别为（）。 A.一类 B.二类 C.三类 D.应分不同桩长，分别计算工程类别 6.某建筑工程编制招标控制价。已知无工程设备，分部分项工程费400万元，单价措施项目费32万元，总价措施项目费18万元，其他项目费中暂列金额10万元，暂估材料15万元，专业工程暂估价20万元，总承包服务费2万元，计日工费用为0：则该工程的社会保险费应为（）。 A.13.8万元 B.13.86万元 C.14.46万元 D.14.91万元 7.某建筑工程，无工程设备。己知招标文件中要求创建省级建筑安全文明施工标准化工地，在投标时，该工程投标价中分部分项工程费4200万元，单价措施项目费300万元，则投标价中安全文明施工措施费应为（）。 A.166.5万元 B.135万元 C.155.4万元 D.126万元 8.某独立基础挖土方，按施工方案考虑工作面和放坡后，基坑底面尺寸为l.6m×l.2m,上口尺寸为 2.8m×2.4m，挖土深度为l.8m，则该独立基础的基坑挖土方工程量为（）。 A.4.08m3 B.5.18m3 C.7.34m3 D.7.78m3 9.某人工挖基坑，基坑底面积4m2，挖土深度2m，三类干土，按2014年计价定额，该挖土子目的定额综合单价为（）。
江苏土建造价员考试真 题d答案 Document number：WTWYT-WYWY-BTGTT-YTTYU-2018GT
二○一五年江苏省建设工程造价员考试 土建造价案例分析试卷试题本 （注意：请在答卷本上答题） 本卷为案例分析题，初级做一到三题，其中第三题做第(一)部分，共100分；中、高级做一、三、四题，其中第三题做第（二）部分,共120分；多做和漏做的题均不得分。除注明外，管理费费率、利润费率、人工工资单价、材料单价和施工机械台班单价、题中未给出的条件全部以《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版）（以下简称2014年计价定额）为准；文字与图形不同时，以文字说明为准。除选择题外，案例题要求写出简要计算过程。题中“π”取。 一、（本题为单项选择题，共20题，每题2分，共40分，初级、中级、高级均做） 1．在计算建筑面积时，当无围护结构，有围护设施，并且结构层高在2.2m以上时，（）按其结构底板水平投影计算1/2建筑面积。 A．立体车库B．室外挑廊C．悬挑看台D．阳台 2．某单层宿舍，平面为长方形，外墙的结构外边线平面尺寸为33.8m×7.4m。 已知外墙外侧面做法为：20厚1:3水泥砂浆找平层，3厚胶黏剂，20厚硬泡聚氨酯复合板，5厚抹面胶浆。则该单层宿舍的建筑面积为（）。A．251.77 m2 B．252.43 m2 C．253.67 m2 D．254.08 m2 3．在计算建筑面积时，（）不应计算建筑面积。 A．室外台阶B．观光电梯C．玻璃幕墙D．空调搁板 4．下列建筑工程，当檐高为16m，且无地下室时，（）的工程类别应是建
筑工程二类。 A．住宅B．单层厂房 C．多层厂房D．公共建筑 5．某办公楼，檐口高度20m，层数6层，有2层共2000m2地下室。现编制招标控制价，已知该工程挖土工程量6000m3，灰土回填工程量800m3。则灰土回 填部分的管理费费率应为（）。 A．6 % B．25% C．28 % D．31% 6．某钢结构工程，加工厂制作，现场安装。无省市级标化工地创建要求。已知该工程分部分项工程费为8000万元，单价措施项目费为240万元。总价 措施项目费中投标人计列了冬雨季施工增加费，费率%；临时设施费，费率 1%；安全文明施工措施费，费率按我省规定费率；其他未列。则该投标价 中的措施项目费为（）。 A．万元B．万元C．万元D．万元 7．某市区内建筑工程，编制招标控制价。已知分部分项工程费为380万元，措施项目费42万元，其他项目费30万元，规费按规定计取，其中工程排 污费费率暂按%计列，税金费率按%计取，则该工程的工程造价应为 （）。 A．万元B．万元C．万元D．万元 8．某住宅工程，无地下室，无外保温。已知首层平面为长方形，外墙的结构外边线平面尺寸为42m×18m，则该工程平整场地的清单工程量为 （）。 A．756m2B．880m2 C．1012m2D．条件不全，无法确定 9．按2014年计价定额，以下子目的定额工程量，（）不是按天然密实体
土建造价员考试试题 作者：来源：$Sourse$时间：2007-11-14 22:18:00 土建预算员模拟试题 文字一、单选题（每题1分，选对得分，选错不得分，共30分） 1．建设项目总概算由工程费用、工程建设其他费用和（D）组成。 A、建安工程费用和设备购置费等 B、设备工器具购置费 C、土地使用费及勘察设计费 D、预备费、投资方向调节税、建设期贷款利息等 2．以下费用属建安工程造价中其它直接费的是（Ｃ）。 Ａ、施工机械修理费Ｂ、材料采购和保管费 Ｃ、材料二次搬运费Ｄ、生产工人基本工资 3．预算定额基价是指（B）的人工、材料、施工机械使用费之和。 A、单位工程 B、分部分项工程 C、扩大分部分项工程 D、单项工程 4．我国现行建筑安装工程造价的构成中的间接费不包括有（Ｄ）。 Ａ、企业管理费Ｂ、财务费用 Ｃ、其它费用Ｄ、现场管理费 5．对分部工程、分项工程采用相应的定额单价、费用标准，进行施工图预算编制的方法称为（A）。 A、单价法 B、实物法 C、概算法 D、指标法 6．仲裁是当事人在争议发生前或争议发生后达成协议，自愿将争议交给第三者作出裁决，仲裁如发生争议，其解决的方式为（D）。 A、由于仲裁机构本身并无强制力，对于仲裁结果当事人可以不执行
B、裁决作出后，一方当事人不服可以再申请其它仲裁机构裁决 C、裁决作出后，一方当事人不服可以向人民法院起诉 D、裁决作出后，裁决结果立即生效，当事人不得再申请仲裁或者向人民法院起诉。 7．预算表的计算、价差表的计算、费用表的建表计算应键入以下哪一组合键（B） A、Alt+P B、Alt+1 C、Alt+2 D、Shift+0 8．水泥砂浆体积配合比是指水泥与(C)体积比。 A.天然砂 B.天然净砂 C.净干砂 D.饱和干砂 9．材料预算价格是指材料(d)费用 a.采购 b.成本 c.预算 d.自采购地运至施工现场或工地仓库的全部 10．一般土建工程费用定额中的费率是由(d)而定的 a.施工单位资质 b.工程造价的大小 c.上级主管部门 d.工程类别 11．定额内说明该项目另行计算者，应进行如下处理(c) a.可换算入定额内 b.建立补充定额 c.由甲乙双方商定在独立费中处理 12．一般住宅层高3米，某住宅只一层，但高达9米，其建筑面积应按(a)层计算 a.1, b.1.5, c.3, d.视不同情况而定 13．人工挖地槽、地坑定额深度为(e)米，超过时可另作补充定额 a.2, b.3, c.4, d.5, e.6 14．机械挖土方工程量，按机械挖土方(c)％，人工挖土方(d)％计算 a.80 b.20 c.90 d.10 15．砖基础施工所需工作面宽度为每边(b)mm a.150 b.200 c.250 d.300